Common use of Kary Clause in Contracts

Kary. 1. Zamawiający może naliczyć następujące kary Wykonawcy: 1) za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczony od dat wykonania poszczególnych zakresów określonych w §7 umowy, 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady i gwarancji – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 3) za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w realizacji przedmiotu umowy, trwającej dłużej niż 14 dni kalendarzowych – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień przerwy liczonej od pierwszego dnia przerwy, 4) za odstąpienie Wykonawcy lub Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, 5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, 6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, 7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, 8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w razie stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia wymogów wskazanych w §10 ust. 4, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, 9) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w § 15, Zamawiający przewiduje karę umowną – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących na dzień zawarcia niniejszej umowy), za każdą osobę w stosunku do której stwierdzono niedopełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę. 2. Wykonawca może naliczyć kary Zamawiającemu: 1) Za zwłokę w przekazaniu terenu budowy, której dotyczy przedmiot umowy – w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu wskazanego w §2 ust. 1 pkt. 1, 2) Za zwłokę w przeprowadzaniu odbiorów wykraczającą ponad terminy wynikające z umowy – w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień zwłoki, 3) Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w art. 456 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1. 3. Zapłata kar umownych może odbywać się przez potrącenie naliczonej kary umownej od wartości wynagrodzenia. 4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 5. Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych zachowują moc pomimo odstąpienia od Umowy.

Kary. 1. Zamawiający może naliczyć następujące Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary Wykonawcyumowne: 1a) za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczony od dat wykonania poszczególnych zakresów określonych opóźnienia w §7 umowywykonaniu całego przedmiotu umowy - w wysokości 0.1% kwoty określonej w § 9 ust. 1 bez VAT, 2b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady i gwarancji – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej opóźnienia, liczonego od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wadwad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji jakości - w wysokości 0.1% kwoty określonej w § 9 ust. 1 bez VAT, 3) za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w realizacji przedmiotu umowy, trwającej dłużej niż 14 dni kalendarzowych – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień przerwy liczonej od pierwszego dnia przerwy, 4c) za odstąpienie Wykonawcy lub Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – - w wysokości 10 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa kwoty określonej w § 5 9 ust. 1,1 bez VAT, Wariantowo: 5d) za brak braku zapłaty lub nieterminową zapłatę nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,5 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa kwoty określonej w § 5 9 ust. 11 bez VAT, 6e) za nieprzedłożenie nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa kwoty określonej w § 5 9 ust. 11 bez VAT, 7f) za nieprzedłożenie nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany zmiany- w wysokości 0,1 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa kwoty określonej w § 5 9 ust. 11 bez VAT, 8) za brak g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłatyzapłaty -w wysokości 5% kwoty określonej w § 9 ust. 1 bez VAT. 2. Zamawiający tylko jeden raz wezwie Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia wad i usterek, stwierdzonych podczas odbioru, albo w okresie gwarancji. Jeżeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystąpi do napraw lub tych napraw nie dokona albo dokona ich nieprawidłowo, Zamawiający może użyć zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w razie stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia wymogów wskazanych celu pokrycia swoich roszczeń. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: a) za każdy dzień opóźnienia w §10 ust. 4, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego bruttoprzekazaniu terenu robót, o którym mowa w § 5 ust. 1, 9) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w § 15, Zamawiający przewiduje karę umowną – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących na dzień zawarcia niniejszej umowy), za każdą osobę w stosunku do której stwierdzono niedopełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę. 2. Wykonawca może naliczyć kary Zamawiającemu: 1) Za zwłokę w przekazaniu terenu budowy, której dotyczy przedmiot umowy – w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu wskazanego w §2 ust. 1 pkt. 1, 2) Za zwłokę w przeprowadzaniu odbiorów wykraczającą ponad terminy wynikające z umowy – w wysokości 500,00 zł, oraz za każdy dzień zwłokiprzerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 0,1% kwoty określonej w § 9 ust. 1 bez VAT, 3b) Za odstąpienie z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub z przyczyn zależnych od Zamawiającego z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w art. 456 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego kwoty określonej w §5 § 9 ust. 1. 3. Zapłata kar umownych może odbywać się przez potrącenie naliczonej kary umownej od wartości wynagrodzenia1 bez VAT. 4. Strony zastrzegają Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnychuzupełniającego, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownychumownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 5. Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych zachowują moc pomimo odstąpienia od UmowyZamawiający zapłaci Wykonawcy na jego wezwanie odsetki ustawowe za nieterminową realizację ciążących na nim płatności. 6. Odpowiedzialność Stron z niniejszej umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec.

Kary. 1. Zamawiający może naliczyć następujące kary WykonawcyWykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 1) opóźnienie w realizacji Etapu I lub Etapu II (przyjmując za zwłokę dzień wykonania Etapu dzień wskazany w wykonywaniu przedmiotu umowy – § 3 ust. 8) w stosunku do terminów określonych w § 3 Terminy i odbiory ust. 2 w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczony od dat wykonania poszczególnych zakresów określonych w §7 umowy, 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady i gwarancji – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 3) za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w realizacji przedmiotu umowy, trwającej dłużej niż 14 dni kalendarzowych – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień przerwy liczonej od pierwszego dnia przerwy, 4) za odstąpienie Wykonawcy lub Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,13 Umowy za każdy rozpoczęty Dzień roboczy opóźnienia. W przypadku wystąpienia opóźnienia w obu etapach, kara naliczana będzie jeden raz za każdy Dzień roboczy opóźnienia. 52) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom - opóźnienie w realizacji Etapu VII w stosunku do terminu końcowego realizacji Etapu VII, określonego w § 3 Terminy i odbiory ust. 2 w wysokości 0,5 0,4% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, 6) 13 Umowy za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwokażdy rozpoczęty Dzień roboczy opóźnienia. Wyżej wymieniona wysokość kary dotyczy pierwszych 7 Dni roboczych opóźnienia w realizacji końcowego terminu Etapu VII, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 od 8 Dnia roboczego wysokość kary za to opóźnienie będzie wynosiła 0,8% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,13 Umowy za każdy rozpoczęty Dzień roboczy opóźnienia. 73) niedotrzymanie czasów określonych w § 8 ust. 5 - 8 Umowy: a. przy wystąpieniu Błędu krytycznego (zgodnie z § 8 ust.5, 6a, 6b oraz 8): i. Reakcji – 50 zł; ii. Naprawy – 150 zł; b. przy wystąpieniu Błędu poważnego (zgodnie z § 8 ust.5, 7a, 7b oraz 8): i. Reakcji – 30 zł; ii. Naprawy – 50 zł; c. przy wystąpieniu Błędu zwykłego (zgodnie z § 8 ust.5, 7a, 7b oraz 8): i. Reakcji – 30 zł; ii. Naprawy – 30 zł; przy czym kary naliczane będą - dla Narzędzia (zgodnie z § 8 ust.5, 6a, 7a oraz 8) za nieprzedłożenie poświadczonej każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, - dla Podsystemu Cerber 2.0 (zgodnie z § 8 ust.5, 6b, 7b oraz 8) za zgodność każdą rozpoczętą Godzinę roboczą opóźnienia. 4) odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przyczyn niezależnych od Zamawiającego albo w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,1 30 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,13 Umowy; 8) za brak zmiany umowy 5) Nieprzekazanie albo przekazanie w sposób niespełniający wymogów, o podwykonawstwo których mowa w zakresie terminu zapłaty§ 12 (Dokumentacja i Kody Źródłowe): a. kompletnych kodów źródłowych i wynikowych (w sytuacji, gdy będą one wymagane) albo b. kompletnej warstwy konfiguracji odnoszących się do Narzędzia, Podsystemu Cerber 2.0 albo zrealizowanej Usługi wsparcia lub rozwojowej, zdarzenie takie będzie kwalifikowane jak błąd poważny i wymagać będzie usunięcia zgodnie z terminem wynikającym z § 8 ust.7 pkt b. W przypadku nieusunięcia błędu w tym terminie naliczane będą kary w wysokości wynikającej z § 10 ust.1 pkt 3 b ii. W przypadku nieusunięcia takiego błędu przez okres 30 dni Zamawiający będzie także uprawniony - według swego wyboru - do odstąpienia od Umowy w całości lub części, w razie stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia wymogów wskazanych terminie 60 dni od daty zgłoszenia takiego błędu albo do naliczenia kary dodatkowej w §10 ust. 4, w wysokości 0,1 wysokości: i. 75 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,13 Umowy dla błędów zgłoszonych w ramach realizacji Etapu VII ii. 150 % wynagrodzenia brutto za wykonanie danej Pracy Rozwojowej, do której nie będą przekazane kody źródłowe lub 500% kwoty ryczałtu miesięcznego brutto za świadczenie Usług Wsparcia (większa z tych kwot), dla błędów zgłoszonych w ramach realizacji Etapu VIII. 6) Niedostarczenie Zamawiającemu lub podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego w całości lub w części żądanych przez Zamawiającego danych lub informacji o których mowa w § 8 ust. 14 lub 15 (Usługa Utrzymania i Rozwoju Systemu) będzie traktowane jako błąd poważny. Niedotrzymanie terminów jego usunięcia powodować będzie naliczenie kar zgodnie z §10 ust.1 pkt 3b. Łączna kwota kar z tego tytułu w miesiącu rozliczeniowym nie może przekraczać kwoty brutto wskazanej w § 5 ust. 4 należnej za ten miesiąc. 7) Opóźnienie w realizacji któregokolwiek z etapów poszczególnych zleceń w ramach Usług Rozwoju zleconych przez Zamawiającego w Etapach VII lub VIII w wysokości 2 % wartości wynagrodzenia brutto należnego za tę Usługę Rozwoju za każdy Dzień roboczy opóźnienia. 8) Wady wykryte podczas odbioru (testów) Usług Rozwoju i procedury zmiany. Będą one kwalifikowane jako błędy zgodnie z § 8 ust.5-8. Niedotrzymanie określonych tam terminów powodować będzie naliczenie kar zgodnie z § 10 ust.1 pkt 3. 9) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia Brak dostępności: a. Narzędzia, w okresie miesięcznym na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących czynności określone średnim poziomie niższym niż wskazany w § 158 ust. 20, Zamawiający przewiduje karę umowną – a zawartym: i. między 97,01% a 99,0% - w wysokości 30%; ii. między 95,01% a 97,00% - w wysokości 40%; iii. poniżej 95,00% - w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto wskazanej w § 5 ust. 4 należnej za pracęten miesiąc b. Podsystemu Cerber 2.0 w Godzinach roboczych, ustalonego w okresie miesięcznym na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu średnim poziomie niższym niż wskazany w § 8 ust. 20, a zawartym: i. między 93,01% a 95,0% - w wysokości 30%; ii. między 90,01% a 93,00% - w wysokości 40%; iii. poniżej 90,00% - w wysokości 50%; kwoty brutto wskazanej w § 5 ust. 4 należnej za pracę ten miesiąc Na potrzeby powyższych wyliczeń przyjmowane będzie, że miesięczny okres będzie okresem liczonym w ramach pełnych miesięcy kalendarzowych (obowiązujących na dzień zawarcia niniejszej umowyalbo dla trwającego, bieżącego miesiąca kalendarzowego). Kara będzie mogła być naliczana za każdy miesiąc odrębnie. Brak dostępności powyższych Elementów Systemu z powodu problemów infrastrukturalnych, których rozwiązanie leżeć będzie w zakresie działań Zamawiającego, nie będzie zwiększało okresu niedostępności. 10) brak możliwości prawidłowego odtworzenia aktualnej (wykonanej zgodnie z harmonogramem) kopii bezpieczeństwa w wysokości 500% kwoty ryczałtu miesięcznego brutto wskazanej w § 5 ust. 4, za każdą osobę każdy stwierdzony przypadek. Kara dotyczy odtworzenia danych wykonywanych w stosunku sytuacji awaryjnej. Błędy w tym zakresie będą kwalifikowane jako błędy krytyczne i wymagać będą usunięcia zgodnie z zasadami opisanymi w § 8 ust. 5-8 oraz § 10 ust. 1 pkt 3. 11) brak prawidłowego testowego wykonania i odtworzenia kopii bezpieczeństwa, które realizowane będzie zgodnie z harmonogramem, w wysokości 100 % kwoty ryczałtu miesięcznego brutto wskazanej w § 5 ust. 4 należnej za ten miesiąc, za każdy stwierdzony przypadek. Błędy w tym zakresie będą kwalifikowane jako błędy poważne i wymagać będą usunięcia zgodnie z zasadami opisanymi w § 8 ust. 5-8 oraz § 10 ust. 1 pkt 3. 12) w przypadku ujawnienia Informacji poufnych przez Wykonawcę, w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł) za każdy przypadek ujawnienia odrębnie. 13) w przypadku naruszenia zasad ochrony danych osobowych, o których mowa w Załączniku nr 3 do której stwierdzono niedopełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie Umowy o pracęUmowy, w wysokości 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł) za każde naruszenie, za każdy przypadek odrębnie. 2. Wykonawca może naliczyć kary Zamawiającemu: 1) Za zwłokę w przekazaniu terenu budowy, której dotyczy przedmiot umowy – zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł0,025 % łącznego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu wskazanego o którym mowa w §2 § 5 ust. 13 Umowy, w razie, gdy Wykonawca nie wykonuje postanowień Umowy w sposób z nią zgodny pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego do zaprzestania naruszeń w tym obszarze w wyznaczonym terminie (przy czym będą to inne naruszenia niż określone w ust. 1 pktniniejszego paragrafu). 1, 2) Za zwłokę w przeprowadzaniu odbiorów wykraczającą ponad terminy wynikające z umowy – w wysokości 500,00 zł, Powyższa kara umowna będzie naliczana za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 3) Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego naruszenia po upływie wyznaczonego terminu i za każde naruszenie z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w art. 456 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1osobna. 3. Zapłata kar umownych może odbywać Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i należą się przez potrącenie naliczonej kary umownej od wartości wynagrodzeniaw pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy w wyniku jednego zdarzenia naliczana jest więcej niż jedna kara. 4. Strony zastrzegają Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150% wartości Umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 13 Umowy za niezastosowanie się do zobowiązania z § 13 ust. 21 5. Suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 30% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy w przypadku kar naliczanych do zakończenia Etapu VII. 6. Suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 30% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 3 Umowy w przypadku kar naliczanych dotyczących Etapu VIII. Ograniczenie powyższe nie dotyczy kar umownych naliczanych na podstawie ust. 1 pkt 4, pkt 6 oraz ust. 4 powyżej. 7. Suma kar umownych wynikających z ust. 1 pkt 4 oraz ust. 5 i 6 nie może przekroczyć 45% łącznego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 13 Umowy 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 9. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy noty obciążeniowej i wezwania do zapłaty kary w terminie płatności 14 dni od daty otrzymania wezwania (a w okresie ostatniego miesiąca rękojmi – w terminie płatności 7 dni od daty otrzymania wezwania). Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z należnej Wykonawcy płatności wynagrodzenia niezależnie od jego wymagalności lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy albo korzystając jednocześnie z obydwu możliwości (potrącenie i pobranie z zabezpieczenia), o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. 10. Wygaśnięcie lub odstąpienie od Umowy nie ogranicza możliwości naliczenia oraz dochodzenia należnych kar umownych. 511. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawca, jako profesjonalista, nie może w celu ograniczenia swej odpowiedzialności, powoływać się na oświadczenia ani oczekiwania Zamawiającego w dziedzinie technologii i wiedzy informatycznej, jeżeli nie uprzedził Zamawiającego na piśmie o skutkach złożonych przez Zamawiającego oświadczeń i wyrażonych oczekiwań. 12. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą Umową, koszt wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca. 13. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych przez Zamawiającego kar umownych zachowują moc pomimo odstąpienia od Umowyz płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy, chociażby wierzytelność Zamawiającego o zapłatę kary umownej nie była jeszcze wymagalna (potrącenie umowne). Przed dokonaniem potrącenia Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wysokości i podstawie naliczonych kar umownych oraz prześle notę księgową 14. Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na zasadach określonych w art. 471 Kodeksu cywilnego. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zwolniony jest z obowiązku zapłaty kar umownych, zastrzeżonych w Umowie. Dotyczy to również przypadków gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi.

Kary. 1. Projektant ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za szkody: 1) poniesione wskutek wadliwej Dokumentacji; 2) powstałe wskutek wad obiektu budowlanego zrealizowanego zgodnie z Dokumentacją. 2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający może ma prawo naliczyć następujące kary WykonawcyProjektantowi karę umowną: 1) za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy – wykonaniu poszczególnych Etapów określonych w - w § 2 pkt 1, 2, 3 lub 4 - wysokości 500,00 zł 0,25 % kwoty Wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 9 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony licząc od dat wykonania ustalonego w § 5 ust. 1 pkt. 1), 2) lub 3) terminu na wykonanie poszczególnych zakresów określonych w §7 umowy,Etapów Umowy; 2) za zwłokę w usunięciu wad lub braków przedmiotu Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w usunięciu wad lub braków w okresie rękojmi za wady i gwarancji – w wysokości 100,00 zł 0,25 % kwoty Wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 9 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej licząc od dnia wyznaczonego ustalonego w niniejszej umowie terminu na usunięcie wad,wad lub terminu każdorazowo wyznaczonego przez Zamawiającego; 3) za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy nieuzasadnioną nieobecność Projektanta lub właściwych jego przedstawicieli: na spotkaniach dotyczących konsultacji w realizacji przedmiotu umowy, trwającej dłużej niż 14 dni kalendarzowych okresie opracowania projektu koncepcyjnego lub w okresie wykonywania pozostałej części dokumentacji lub okresie sprawowania nadzoru autorskiego – w wysokości 500,00 0,05 % kwoty Wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 9 ust. 1, za każdy przypadek nieobecności; 4) w przypadku naruszenia obowiązku prowadzenia nadzoru autorskiego zgodnie z wymaganiami o których mowa w § 2 pkt. 5 Umowy, w wysokości 0,05 % kwoty Wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 9 ust. 1 za każdy przypadek naruszenia. 5) za odstąpienie od Umowy przez Projektanta lub przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Projektant - w wysokości 20% Wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 9 ust. 1; 6) za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi na pytania kierowane przez Zamawiającego dotyczące przekazanej Dokumentacji - w wysokości 1 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień przerwy liczonej zwłoki licząc od pierwszego dnia przerwy,terminu każdorazowo wyznaczonego przez Zamawiającego na udzielenie odpowiedzi; 7) za zwłokę w wykonaniu innych obowiązków wynikających z Umowy w przypadku terminów wyznaczonych przez Zamawiającego - w wysokości 1 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień licząc od terminu każdorazowo wyznaczonego przez Zamawiającego; 8) za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi na zapytania bądź w dokonaniu dodatkowych wyjaśnień Dokumentacji związanej z zapytaniami wykonawców, wysokości 0,05 % kwoty Wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 9 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od terminu każdorazowo wyznaczonego przez Zamawiającego; 9) za każdy inny przypadek nienależytej realizacji Przedmiotu Umowy - w wysokości do 5% Wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 9 ust. 1; 10) w przypadku stwierdzenia w sporządzonej Dokumentacji projektowej posługiwania się znakami towarowymi, patentami lub pochodzeniem, jeżeli nie jest to podyktowane specyfiką przedmiotu zamówienia, oraz w przypadku powoływania się na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 Ustawy, przy jednoczesnym braku wskazania, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym bądź braku określenia cech równoważności, w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. 3. Kary umowne nie wyłączają odpowiedzialności Projektanta na zasadach określonych przepisami kodeksu cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych z tytułu poniesionych strat lub utraconych korzyści. 4) . Projektant wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należności za odstąpienie Wykonawcy lub wykonany Przedmiot Umowy niezwłocznie po ich naliczeniu. Naliczone przez Zamawiającego kary będą potrącane z Faktury wystawionej przez Projektanta. W przypadku nie wystawienia Faktury (co uniemożliwi potrącenie kar), Projektant zostanie wezwany do wpłacenia naliczonej kary umownej na konto bankowe Zamawiającego w terminie 14 dni od umowy dnia doręczenia wezwania. 5. W przypadku, gdy kwota należności Zamawiającego będzie przekraczała kwotę płatności realizowanej na rzecz Projektanta, Projektant będzie zobowiązany do wpłaty pozostałej kwoty na konto bankowe Zamawiającego. 6. Zamawiający zastrzega sobie również prawo pokrycia roszczeń, w tym z przyczyn zależnych tytułu należnych kar umownych od Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego bruttoProjektanta z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1, 5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, 6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, 7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, 8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w razie stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia wymogów wskazanych w §10 ust. 4, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, 9) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w § 15, Zamawiający przewiduje karę umowną – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących na dzień zawarcia niniejszej umowy), za każdą osobę w stosunku do której stwierdzono niedopełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę13. 2. Wykonawca może naliczyć kary Zamawiającemu: 1) Za zwłokę w przekazaniu terenu budowy, której dotyczy przedmiot umowy – w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu wskazanego w §2 ust. 1 pkt. 1, 2) Za zwłokę w przeprowadzaniu odbiorów wykraczającą ponad terminy wynikające z umowy – w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień zwłoki, 3) Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w art. 456 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1. 3. Zapłata kar umownych może odbywać się przez potrącenie naliczonej kary umownej od wartości wynagrodzenia. 4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 5. Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych zachowują moc pomimo odstąpienia od Umowy.

Kary. 1. Zamawiający może naliczyć następujące kary WykonawcyWykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 1) za zwłokę opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu umowy – realizacji Etapu 1 w stosunku do terminu określonego w Harmonogramie realizacji projektu w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczony od dat wykonania poszczególnych zakresów określonych w §7 umowy, 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady i gwarancji – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 3) za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w realizacji przedmiotu umowy, trwającej dłużej niż 14 dni kalendarzowych – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień przerwy liczonej od pierwszego dnia przerwy, 4) za odstąpienie Wykonawcy lub Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,13 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 52) za brak zapłaty opóźnienie w realizacji Etapu 2 w stosunku do terminu końcowego realizacji któregokolwiek z Portali w ramach Etapu 2, określonego w § 3 ust. 1 pkt 2 lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom - 3 w wysokości 0,5 0,4% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, 6) 13 Umowy za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwokażdy rozpoczęty dzień opóźnienia, której przedmiotem są roboty budowlaneza każdy portal odrębnie. Wyżej wymieniona wysokość kary dotyczy pierwszych 7 dni opóźnienia w realizacji końcowego terminu Etapu 2, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 od 8 dnia wysokość kary za to opóźnienie będzie wynosiła 0,8% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,13 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 73) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany opóźnienie w realizacji Etapu 3 w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 pkt 4 w wysokości 0,1 0,4% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,13 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo 4) inne niż określone w zakresie terminu zapłaty, pkt 1 - 3 opóźnienie w razie stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia wymogów wskazanych realizacji którejkolwiek z faz określonej w §10 ust. 4Harmonogramie, w wysokości 0,1 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,13 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 5) niedotrzymanie czasów określonych w § 8 ust. 7-9 umowy, przy czym kary naliczane będą za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia: a. przy Awarii: i. Reakcji – 50 zł; ii. Naprawy – 400 zł; b. przy Usterce krytycznej: i. Reakcji – 50 zł; ii. Naprawy – 200 zł; c. przy Usterce niekrytycznej: i. Reakcji – 50 zł; ii. Naprawy – 100 zł; 6) niedostarczenie Zamawiającemu lub podmiotowi wskazanemu przez Xxxxxxxxxxxxx w całości lub w części żądanych przez Zamawiającego danych lub informacji 7) odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego albo w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 13 Umowy; 8) w przypadku nieprzekazania kodów źródłowych i wynikowych, w tym przekazania kodów źródłowych i wynikowych niespełniających wymogów, o których mowa w § 13 (Dokumentacja i Kody Źródłowe), w wysokości 75 % łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 13 Umowy. Kara będzie należna Zamawiającemu, jeżeli Wykonawca nie wykona przedmiotowego zobowiązania umownego po odbiorze produkcyjnym Portali i wyznaczeniu przez Zamawiającego dodatkowego 7 dniowego terminu. Zamawiający będzie uprawniony, według swego wyboru, do odstąpienia od umowy w całości lub części, w terminie 60 dni od upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 9) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy w przypadku nieprzekazania kodów źródłowych i wynikowych, w tym przekazania kodów źródłowych i wynikowych niespełniających wymogów, o pracę osób wykonujących czynności określone których mowa w § 1513 (Dokumentacja i Kody Źródłowe), Zamawiający przewiduje karę umowną – w ramach realizacji Etapu 4, w wysokości kwoty minimalnego 150 % wynagrodzenia za pracęwykonanie danej Pracy Rozwojowej, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu do której nie będą przekazane kody źródłowe lub 500% kwoty ryczałtu miesięcznego za pracę (obowiązujących na dzień zawarcia niniejszej umowy)świadczenie Usług Wsparcia, za każdą osobę w przypadku wykonania modyfikacji Portali w ramach Usług Wsparcia. Kara będzie należna Zamawiającemu, jeżeli Wykonawca nie wykona przedmiotowego zobowiązania umownego po odbiorze danej usługi Wsparcia lub Rozwoju i wyznaczeniu przez Zamawiającego dodatkowego 7 dniowego terminu. 10) W przypadku przekazania kodów źródłowych i wynikowych z opóźnieniem w stosunku do daty odbioru Portali w wersji, której stwierdzono niedopełnienie obowiązku zatrudnienia kody źródłowe i wynikowe dotyczą w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 13 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Kara umowna będzie należna Zamawiającemu niezależnie od kar umownych określonych w pkt 2 lub 3. Kara umowna nie będzie należna Zamawiającemu w przypadku naliczenia kary, o której mowa w pkt 8. 11) w przypadku opóźnienia w realizacji któregokolwiek z etapów poszczególnych zleceń w ramach Usług Rozwoju zleconych przez Zamawiającego w trakcie Etapu 3 w wysokości 5% wynagrodzenia należnego za daną Usługę Rozwoju za każdy dzień opóźnienia. 12) w przypadku wykrytych wad podczas odbioru (testów) Usług Rozwoju i procedury zmiany w wysokości 3% wynagrodzenia należnego za daną Usługę Rozwoju za każdy dzień opóźnienia, aż do chwili akceptacji przez Zamawiającego potwierdzonej protokołem z testów. 13) w przypadku opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu szacowanej pracochłonności niezbędnej do realizacji Zamówienia Usług Rozwoju zleconych przez Zamawiającego w trakcie Etapu 3 w wysokości 3% wynagrodzenia należnego za daną Usługę Rozwoju za każdy dzień opóźnienia. 14) w przypadku opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu szacowanej pracochłonności niezbędnej do realizacji Zamówienia Usług Rozwoju zleconych przez Zamawiającego w trakcie Etapu 4 w wysokości 2% wynagrodzenia należnego za daną Usługę Rozwoju za każdy dzień opóźnienia. 15) w przypadku opóźnienia w realizacji któregokolwiek z etapów poszczególnych zleceń w ramach Usług Rozwoju zleconych przez Zamawiającego w trakcie Etapu 4 w wysokości 3% wynagrodzenia należnego za daną Usługę Rozwoju za każdy dzień opóźnienia. 16) w przypadku opóźnienia w realizacji któregokolwiek z zadań Usług Wsparcia Użytkownika w stosunku do terminów określonych w § 9 ust. 5 (odrębnie za przekroczenie terminu czasu reakcji oraz wykonania zamówionej usługi) w wysokości 2% kwoty wskazanej w § 5 ust. 3. 17) w przypadku braku dostępności któregokolwiek z Portali w danym miesiącu na podstawie Umowy średnim poziomie, niższym niż wskazany w § 8 ust. 21, a zawartym: a. między 97,01% a 99,4% - w wysokości 20% kwoty wskazanej w § 5 ust. 3; b. między 95,01% a 97,00% - w wysokości 25% kwoty wskazanej w § 5 ust. 3; c. poniżej 95,00% - w wysokości 30% kwoty wskazanej w § 5 ust. 3; 18) w przypadku braku prawidłowego wykonania dającej się bezbłędnie odtworzyć kopii bezpieczeństwa zgodnie z harmonogramem w wysokości 10% kwoty wskazanej w § 5 ust. 3, za każdy stwierdzony przypadek. 19) w przypadku braku prawidłowego wykonania testowego zgodnie z harmonogramem, odtworzenia danych z kopii bezpieczeństwa w wysokości 10% kwoty wskazanej w § 5 ust. 3, za każdy stwierdzony przypadek. 20) w przypadku ujawnienia Informacji poufnych przez Wykonawcę, w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł) za każdy przypadek ujawnienia odrębnie. 21) W przypadku odmowy realizacji Usługi Rozwoju, po ustaleniu przez podmiot trzeci (biegłego) szacowanej pracochłonności, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o pracęktórym mowa w § 5 ust. 13 Umowy, za każdy przypadek. 22) w przypadku naruszenia zasad ochrony danych osobowych, o których mowa w Załączniku nr 4 do Umowy, w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł) za każde naruszenie, za każdy przypadek odrębnie. 2. Wykonawca może naliczyć kary Zamawiającemu: 1) Za zwłokę w przekazaniu terenu budowy, której dotyczy przedmiot umowy – zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł0,025 % łącznego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu wskazanego o którym mowa w §2 § 5 ust. 13 Umowy, w razie, gdy Wykonawca nie wykonuje postanowień Umowy w sposób z nią zgodny pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego do zaprzestania naruszeń w tym obszarze w wyznaczonym terminie (przy czym będą to inne naruszenia niż określone w ust. 1 pktniniejszego paragrafu). 1, 2) Za zwłokę w przeprowadzaniu odbiorów wykraczającą ponad terminy wynikające z umowy – w wysokości 500,00 zł, Powyższa kara umowna będzie naliczana za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 3) Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego naruszenia po upływie wyznaczonego terminu i za każde naruszenie z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w art. 456 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1osobna. 3. Zapłata kar umownych może odbywać Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i należą się przez potrącenie naliczonej kary umownej od wartości wynagrodzeniaw pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy w wyniku jednego zdarzenia naliczana jest więcej niż jedna kara. 4. Strony zastrzegają Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150% wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 13 Umowy za niezastosowanie się do zobowiązania z §14 ust. 18. 5. Suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 13 Umowy w przypadku kar naliczanych do zakończenia Etapu 3. Suma naliczonych kar pieniężnych nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 13 Umowy w przypadku kar naliczanych dotyczących Etapu 4. Ograniczenie powyższe nie dotyczy kar umownych naliczanych na podstawie ust. 1 pkt 7, 8 i 9 oraz ust. 4 powyżej. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 7. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy noty księgowej. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z należnej Wykonawcy płatności wynagrodzenia niezależnie od jego wymagalności lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo korzystając jednocześnie z obydwu możliwości (potrącenie i pobranie z zabezpieczenia), o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. 8. Wygaśnięcie lub odstąpienie od Umowy nie ogranicza możliwości naliczenia oraz dochodzenia należnych kar umownych. 59. Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych zachowują moc pomimo odstąpienia od UmowyWykonawca, jako profesjonalista, nie może w celu ograniczenia swej odpowiedzialności, powoływać się na oświadczenia ani oczekiwania Zamawiającego w dziedzinie technologii i wiedzy informatycznej, jeżeli nie uprzedził Zamawiającego na piśmie o skutkach złożonych przez Zamawiającego oświadczeń i wyrażonych oczekiwań. 10. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, koszt wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca.

Kary. 1. Strony ustalają odpowiedzialność, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach: Zamawiający może naliczyć następujące Wykonawcy kary Wykonawcyumowne w przypadku: 1) za zwłokę opóźnienia w wykonywaniu wykonaniu każdego z elementów przedmiotu umowy – w wysokości 500,00 zł 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dat wykonania poszczególnych zakresów opóźnienia w stosunku do terminów określonych w §7 umowy§ 3, 2) za zwłokę opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady i gwarancji – w wysokości 100,00 zł 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 3) za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy opóźnienia w realizacji przedmiotu umowyudzieleniu odpowiedzi, trwającej dłużej niż 14 dni kalendarzowych – o których mowa w § 1 ust. 3. pkt. 9, w wysokości 500,00 500 zł netto, za każdy dzień przerwy liczonej opóźnienia, liczony od pierwszego dnia przerwywyznaczonego na udzielenie odpowiedzi, 4) za odstąpienie Wykonawcy lub Zamawiającego odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, 5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, 6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, 7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, 8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w razie stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia wymogów wskazanych w §10 ust. 4leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, 9) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w § 15, Zamawiający przewiduje karę umowną – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących na dzień zawarcia niniejszej umowy), za każdą osobę w stosunku do której stwierdzono niedopełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę. 2. Wykonawca może naliczyć kary Zamawiającemu: 1) Za zwłokę w przekazaniu terenu budowy, której dotyczy przedmiot umowy – w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu wskazanego w §2 ust. 1 pkt. 1, 2) Za zwłokę w przeprowadzaniu odbiorów wykraczającą ponad terminy wynikające z umowy – w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień zwłoki, 3) Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w art. 456 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 § 2 ust. 1. umowy. Wykonawca oświadcza, że zezwala na potrącanie naliczonych mu przez Zamawiającego kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1. umowy. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1. umowy. 2. W razie opóźnienia w zapłacie swoich należności, Xxxxxx mogą domagać się zapłaty odsetek ustawowych za czas opóźnienia. 3. Zapłata kar umownych może odbywać się przez potrącenie naliczonej kary umownej od wartości wynagrodzeniaZasady ustalania odszkodowania, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, Xxxxxx opierać będą o przepisy Kodeksu Cywilnego. 4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 5. Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych zachowują moc pomimo odstąpienia od Umowy.

Kary. 1. Zamawiający może naliczyć następujące kary WykonawcyWykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 1) za zwłokę opóźnienie w wykonywaniu dostarczeniu do odbioru produktów poszczególnych Etapów Części 2 przedmiotu umowy – zamówienia w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczony od dat wykonania poszczególnych zakresów określonych w §7 umowy, 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady i gwarancji – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 3) za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w realizacji przedmiotu umowy, trwającej dłużej niż 14 dni kalendarzowych – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień przerwy liczonej od pierwszego dnia przerwy, 4) za odstąpienie Wykonawcy lub Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 12 Umowy za każdy rozpoczęty Dzień roboczy opóźnienia w stosunku do terminów określonych w § 3 ust. 2 lit a-c) zdanie 1 Umowy odrębnie; 2) opóźnienie we wprowadzeniu uwag Zamawiającego/ usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości w trakcie odbiorów dostarczonych produktów Etapów I lub II Części 2 przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.2 Umowy, za każdy rozpoczęty Dzień roboczy opóźnienia w stosunku do terminów określonych w § 3 ust. 2 lit a-b) zdanie 2 Umowy odrębnie dla każdego z Etapów (terminów), zaś opóźnienie we wprowadzeniu uwag Zamawiającego/ usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości w trakcie odbiorów dostarczonych produktów Etapów III Części 2 przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.2 Umowy, za każdy rozpoczęty Dzień roboczy opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 2 lit c) zdanie 2 Umowy; 3) opóźnienie w dostarczeniu scenariuszy testowych, o których mowa w § 3 ust. 13 lub ust. 14 Umowy - w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w stosunku do terminów wynikających z § 3 ust. 13 lub ust. 14 Umowy - odrębnie dla każdego z Etapów (terminów), 4) niedotrzymanie czasów określonych w § 8 ust. 4 i ust. 9 Umowy: a) przy wystąpieniu Błędu krytycznego (zgodnie z § 8 ust.4, oraz 9): i. Reakcji – 40 zł; ii. Naprawy – 100 zł; b) przy wystąpieniu Błędu poważnego (zgodnie z § 8 ust.8i oraz 9): i. Reakcji – 20 zł; ii. Naprawy – 40 zł; c) przy wystąpieniu Błędu zwykłego (zgodnie z § 8 ust.8ii oraz 9): i. Reakcji – 20 zł; ii. Naprawy – 30 zł; przy czym kary naliczane będą (zgodnie z § 8 ust.4, 8i, 8ii oraz 9) za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą opóźnienia. 5) za brak zapłaty odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy w zakresie Części 2 przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego albo w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom - rozwiązanie umowy w zakresie Części 1 przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5 odpowiednio 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, 612 Umowy (odstąpienie) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,1 Umowy (rozwiązanie); 76) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany nieprzekazanie albo przekazanie w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego bruttosposób niespełniający wymogów, o którym których mowa w § 5 ust. 1, 8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w razie stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia wymogów wskazanych w §10 ust. 4, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, 9) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w § 15, Zamawiający przewiduje karę umowną – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących na dzień zawarcia niniejszej umowy), za każdą osobę w stosunku do której stwierdzono niedopełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę. 2. Wykonawca może naliczyć kary Zamawiającemu: 1) Za zwłokę w przekazaniu terenu budowy, której dotyczy przedmiot umowy – w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu wskazanego w §2 ust. 1 pkt. 1, 2) Za zwłokę w przeprowadzaniu odbiorów wykraczającą ponad terminy wynikające z umowy – w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień zwłoki, 3) Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w art. 456 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1. 3. Zapłata kar umownych może odbywać się przez potrącenie naliczonej kary umownej od wartości wynagrodzenia. 4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 5. Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych zachowują moc pomimo odstąpienia od Umowy.w

Kary. 19.2.1. Zamawiający może naliczyć następujące kary WykonawcyMinister nakłada na Zarządcę karę: 1a) za zwłokę nieterminowe przekazanie Ministrowi dokumentów wymaganych Umową w wykonywaniu przedmiotu umowy tym za nieterminowe przedstawianie na wystąpienie Ministra, DBI, DTK lub DK, w terminie i formie przez nich określonej, informacji i wyjaśnień lub dokumentów, związanych z realizacją Umowy – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczony od dat wykonania poszczególnych zakresów określonych w §7 umowy, 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady i gwarancji – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 3) za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w realizacji przedmiotu umowy, trwającej dłużej niż 14 dni kalendarzowych – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień przerwy liczonej od pierwszego dnia przerwy, 4) za odstąpienie Wykonawcy lub Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 0,01% wynagrodzenia umownego bruttorocznego limitu kar umownych, o którym mowa w § 5 ustpkt 9.2.4., za każdy dzień roboczy opóźnienia, z zastrzeżeniem lit. 1,b; 5b) za brak zapłaty nieterminowe przekazanie Ministrowi raportu miesięcznego w terminie określonym w pkt 8.2.1., raportu rocznego w terminie, określonym w pkt 8.2.6. lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego bruttoza niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 5 ustpkt 8.3.3. 1, 6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - – w wysokości 0,1 0,1% wynagrodzenia umownego bruttorocznego limitu kar umownych, o którym mowa w § 5 ust. 1,pkt 9.2.4., za każdy dzień roboczy opóźnienia; 7c) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany nieusunięcie w terminie określonym w pkt 10.9. nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli realizacji Umowy – w wysokości 0,1 0,1% wynagrodzenia umownego bruttorocznego limitu kar umownych, o którym mowa w § 5 ust. 1,pkt 9.2.4., za każdy dzień roboczy opóźnienia; 8) d) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo niedotrzymanie parametrów wynikających z kategoryzacji oraz postanowień Programu przez co najmniej: − 60 dni w zakresie terminu zapłatyroku 2019, − 45 dni w razie stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia wymogów wskazanych roku 2020, − 30 dni w §10 ust. 4roku począwszy od roku 2021, w wysokości 0,1 0,1% wynagrodzenia umownego bruttorocznego limitu kar umownych, o którym mowa w § 5 ust. 1,pkt 9.2.4., za każde 10 km torów o parametrach niższych aniżeli wynikające z kategoryzacji – z przyczyn leżących po stronie Zarządcy; 9e) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy niedotrzymanie parametrów wynikających z kategoryzacji oraz postanowień Programu przez co najmniej: − 75 dni w roku 2020, − 60 dni w roku począwszy od roku 2021, w wysokości 0,1% rocznego limitu kar umownych, o pracę osób wykonujących czynności określone którym mowa w § 15pkt 9.2.4., Zamawiający przewiduje karę umowną za każde 10 km torów o parametrach niższych aniżeli wynikające z kategoryzacji – w wyniku zdarzeń niezależnych od Zarządcy innych, niż powstałe w wyniku działania siły wyższej; f) za niewykonanie zakładanego poziomu wskaźników monitorowania Umowy, z zastrzeżeniem postanowień załącznika nr 15 do Umowy, w danym roku jej obowiązywania: – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę1% rocznego limitu kar umownych, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących na dzień zawarcia niniejszej umowy)którym mowa w pkt 9.2.4., za każdą osobę każdy ze wskaźników ujętych w Programie, przy negatywnym odchyleniu od zakładanego poziomu realizacji wskaźnika do 5% przy rozliczeniu za rok 2019, – w wysokości 1% rocznego limitu kar umownych, o którym mowa w pkt 9.2.4., za każdy ze wskaźników, przy negatywnym odchyleniu od zakładanego poziomu realizacji wskaźnika powyżej 5% przy rozliczeniu za rok 2019, – w wysokości 1% rocznego limitu kar umownych, o którym mowa w pkt 9.2.4., za każdy ze wskaźników, przy negatywnym odchyleniu od zakładanego poziomu realizacji wskaźnika o wartości do 5 % przy rozliczeniu za lata 2020–2023, – w wysokości 2% rocznego limitu kar umownych, o którym mowa w pkt 9.2.4., za każdy ze wskaźników, przy negatywnym odchyleniu od zakładanego poziomu realizacji wskaźnika powyżej 5% przy rozliczeniu za lata 2020–2023. 9.2.2. Łączna wysokość kar na dany rok zostaje zmniejszona o tyle procent, o ile procent: a) w danym Roku Budżetowym wzrośnie prędkość rozkładowa kursowania pociągów na zarządzanej sieci w stosunku do której stwierdzono niedopełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie Umowy o pracęroku poprzedniego, pod warunkiem wzrostu pracy eksploatacyjnej i przewozowej w transporcie pasażerskim i towarowym, b) mniej Minister przekazał środków w danym roku w stosunku do kwot, określonych w pkt 3.3.1-3.3.7 Umowy. 29.2.3. Wykonawca może naliczyć Minister nalicza Zarządcy kary Zamawiającemu:po dokonaniu oceny przedłożonego przezZarządcę raportu rocznego, o którym mowa w punkcie 8.2.6., z zastrzeżeniem że w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, rozliczenie kar za lata: 2019, 2020 i 2021 planowane jest w 2022 roku. 1) Za zwłokę w przekazaniu terenu budowy, której dotyczy przedmiot umowy – 9.2.4. Ustala się maksymalny roczny limit kar w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu wskazanego w §2 ust. 1 pkt. 1, 2) Za zwłokę w przeprowadzaniu odbiorów wykraczającą ponad terminy wynikające z umowy – w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień zwłoki, 3) Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w art. 456 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 140 000 000 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych 00/100). 3. Zapłata kar umownych może odbywać się przez potrącenie naliczonej kary umownej od wartości wynagrodzenia. 4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 5. Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych zachowują moc pomimo odstąpienia od Umowy.

Kary. 1. Zamawiający może naliczyć następujące kary WykonawcyWykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 1) opóźnienie w realizacji Etapu I lub Etapu II (przyjmując za zwłokę dzień wykonania Etapu dzień wskazany w wykonywaniu przedmiotu umowy – § 3 ust. 8) w stosunku do terminów określonych w § 3 Terminy i odbiory ust. 2 w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczony od dat wykonania poszczególnych zakresów określonych w §7 umowy, 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady i gwarancji – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 3) za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w realizacji przedmiotu umowy, trwającej dłużej niż 14 dni kalendarzowych – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień przerwy liczonej od pierwszego dnia przerwy, 4) za odstąpienie Wykonawcy lub Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,13 Umowy za każdy rozpoczęty Dzień roboczy opóźnienia. W przypadku wystąpienia opóźnienia w obu etapach, kara naliczana będzie jeden raz za każdy Dzień roboczy opóźnienia. 52) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom - opóźnienie w realizacji Etapu VII w stosunku do terminu końcowego realizacji Etapu VII, określonego w § 3 Terminy i odbiory ust. 2 w wysokości 0,5 0,4% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, 6) 13 Umowy za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwokażdy rozpoczęty Dzień roboczy opóźnienia. Wyżej wymieniona wysokość kary dotyczy pierwszych 14 Dni roboczych opóźnienia w realizacji końcowego terminu Etapu VII, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 od 15 Dnia roboczego wysokość kary za to opóźnienie będzie wynosiła 0,6% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,13 Umowy za każdy rozpoczęty Dzień roboczy opóźnienia. 73) niedotrzymanie czasów określonych w § 8 ust. 5 - 8 Umowy: a. przy wystąpieniu Błędu krytycznego (zgodnie z § 8 ust.5, 6a, 6b oraz 8): i. Reakcji – 50 zł; ii. Naprawy – 150 zł; b. przy wystąpieniu Błędu poważnego (zgodnie z § 8 ust.5, 7a, 7b oraz 8): i. Reakcji – 30 zł; ii. Naprawy – 50 zł; c. przy wystąpieniu Błędu zwykłego (zgodnie z § 8 ust.5, 7a, 7b oraz 8): i. Reakcji – 30 zł; ii. Naprawy – 30 zł; przy czym kary naliczane będą - dla Narzędzia (zgodnie z § 8 ust.5, 6a, 7a oraz 8) za nieprzedłożenie poświadczonej każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, - dla Podsystemu Cerber 2.0 (zgodnie z § 8 ust.5, 6b, 7b oraz 8) za zgodność każdą rozpoczętą Godzinę roboczą opóźnienia. 4) odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przyczyn niezależnych od Zamawiającego albo w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,1 30 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,13 Umowy; 8) za brak zmiany umowy 5) Nieprzekazanie albo przekazanie w sposób niespełniający wymogów, o podwykonawstwo których mowa w zakresie terminu zapłaty§ 12 (Dokumentacja i Kody Źródłowe): a. kompletnych kodów źródłowych i wynikowych (w sytuacji, gdy będą one wymagane) albo b. kompletnej warstwy konfiguracji odnoszących się do Narzędzia, Podsystemu Cerber 2.0 albo zrealizowanej Usługi wsparcia lub rozwojowej, zdarzenie takie będzie kwalifikowane jak błąd poważny i wymagać będzie usunięcia zgodnie z terminem wynikającym z § 8 ust.7 pkt b. W przypadku nieusunięcia błędu w tym terminie naliczane będą kary w wysokości wynikającej z § 10 ust.1 pkt 3 b ii. W przypadku nieusunięcia takiego błędu przez okres 30 dni Zamawiający będzie także uprawniony - według swego wyboru - do odstąpienia od Umowy w całości lub części, w razie stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia wymogów wskazanych terminie 60 dni od daty zgłoszenia takiego błędu albo do naliczenia kary dodatkowej w §10 ust. 4, w wysokości 0,1 wysokości: i. 75 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,13 Umowy dla błędów zgłoszonych w ramach realizacji Etapu VII ii. 150 % wynagrodzenia brutto za wykonanie danej Pracy Rozwojowej, do której nie będą przekazane kody źródłowe lub 500% kwoty ryczałtu miesięcznego brutto za świadczenie Usług Wsparcia (większa z tych kwot), dla błędów zgłoszonych w ramach realizacji Etapu VIII. 6) Niedostarczenie Zamawiającemu lub podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego w całości lub w części żądanych przez Zamawiającego danych lub informacji o których mowa w § 8 ust. 14 lub 15 (Usługa Utrzymania i Rozwoju Systemu) będzie traktowane jako błąd poważny. Niedotrzymanie terminów jego usunięcia powodować będzie naliczenie kar zgodnie z §10 ust.1 pkt 3b. Łączna kwota kar z tego tytułu w miesiącu rozliczeniowym nie może przekraczać kwoty brutto wskazanej w § 5 ust. 4 należnej za ten miesiąc. 7) Opóźnienie w realizacji któregokolwiek z etapów poszczególnych zleceń w ramach Usług Rozwoju zleconych przez Zamawiającego w Etapach VII lub VIII w wysokości 2 % wartości wynagrodzenia brutto należnego za tę Usługę Rozwoju za każdy Dzień roboczy opóźnienia. 8) Wady wykryte podczas odbioru (testów) Usług Rozwoju i procedury zmiany. Będą one kwalifikowane jako błędy zgodnie z § 8 ust.5-8. Niedotrzymanie określonych tam terminów powodować będzie naliczenie kar zgodnie z § 10 ust.1 pkt 3. 9) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia Brak dostępności: a. Narzędzia, w okresie miesięcznym na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących czynności określone średnim poziomie niższym niż wskazany w § 158 ust. 20, Zamawiający przewiduje karę umowną – a zawartym: i. między 97,01% a 99,0% - w wysokości 30%; ii. między 95,01% a 97,00% - w wysokości 40%; iii. poniżej 95,00% - w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto wskazanej w § 5 ust. 4 należnej za pracęten miesiąc b. Podsystemu Cerber 2.0 w Godzinach roboczych, ustalonego w okresie miesięcznym na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu średnim poziomie niższym niż wskazany w § 8 ust. 20, a zawartym: i. między 93,01% a 95,0% - w wysokości 30%; ii. między 90,01% a 93,00% - w wysokości 40%; iii. poniżej 90,00% - w wysokości 50%; kwoty brutto wskazanej w § 5 ust. 4 należnej za pracę ten miesiąc Na potrzeby powyższych wyliczeń przyjmowane będzie, że miesięczny okres będzie okresem liczonym w ramach pełnych miesięcy kalendarzowych (obowiązujących na dzień zawarcia niniejszej umowyalbo dla trwającego, bieżącego miesiąca kalendarzowego). Kara będzie mogła być naliczana za każdy miesiąc odrębnie. Brak dostępności powyższych Elementów Systemu z powodu problemów infrastrukturalnych, których rozwiązanie leżeć będzie w zakresie działań Zamawiającego, nie będzie zwiększało okresu niedostępności. 10) brak możliwości prawidłowego odtworzenia aktualnej (wykonanej zgodnie z harmonogramem) kopii bezpieczeństwa w wysokości 500% kwoty ryczałtu miesięcznego brutto wskazanej w § 5 ust. 4, za każdą osobę każdy stwierdzony przypadek. Kara dotyczy odtworzenia danych wykonywanych w stosunku sytuacji awaryjnej. Błędy w tym zakresie będą kwalifikowane jako błędy krytyczne i wymagać będą usunięcia zgodnie z zasadami opisanymi w § 8 ust. 5-8 oraz § 10 ust. 1 pkt 3. 11) brak prawidłowego testowego wykonania i odtworzenia kopii bezpieczeństwa, które realizowane będzie zgodnie z harmonogramem, w wysokości 50 % kwoty ryczałtu miesięcznego brutto wskazanej w § 5 ust. 4 należnej za ten miesiąc, za każdy stwierdzony przypadek. Błędy w tym zakresie będą kwalifikowane jako błędy poważne i wymagać będą usunięcia zgodnie z zasadami opisanymi w § 8 ust. 5-8 oraz § 10 ust. 1 pkt 3. 12) w przypadku ujawnienia Informacji poufnych przez Wykonawcę, w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł) za każdy przypadek ujawnienia odrębnie. 13) w przypadku naruszenia zasad ochrony danych osobowych, o których mowa w Załączniku nr 3 do której stwierdzono niedopełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie Umowy o pracęUmowy, w wysokości 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł) za każde naruszenie, za każdy przypadek odrębnie. 2. Wykonawca może naliczyć kary Zamawiającemu: 1) Za zwłokę w przekazaniu terenu budowy, której dotyczy przedmiot umowy – zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł0,025 % łącznego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu wskazanego o którym mowa w §2 § 5 ust. 13 Umowy, w razie, gdy Wykonawca nie wykonuje postanowień Umowy w sposób z nią zgodny pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego do zaprzestania naruszeń w tym obszarze w wyznaczonym terminie (przy czym będą to inne naruszenia niż określone w ust. 1 pktniniejszego paragrafu). 1, 2) Za zwłokę w przeprowadzaniu odbiorów wykraczającą ponad terminy wynikające z umowy – w wysokości 500,00 zł, Powyższa kara umowna będzie naliczana za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 3) Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego naruszenia po upływie wyznaczonego terminu i za każde naruszenie z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w art. 456 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1osobna. 3. Zapłata kar umownych może odbywać Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i należą się przez potrącenie naliczonej kary umownej od wartości wynagrodzeniaw pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy w wyniku jednego zdarzenia naliczana jest więcej niż jedna kara. 4. Strony zastrzegają Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150% wartości Umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 13 Umowy za niezastosowanie się do zobowiązania z § 13 ust. 21 5. Suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 30% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy w przypadku kar naliczanych do zakończenia Etapu VII. 6. Suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 30% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 3 Umowy w przypadku kar naliczanych dotyczących Etapu VIII. Ograniczenie powyższe nie dotyczy kar umownych naliczanych na podstawie ust. 1 pkt 4, pkt 6 oraz ust. 4 powyżej. 7. Suma kar umownych wynikających z ust. 1 pkt 4 oraz ust. 5 i 6 nie może przekroczyć 45% łącznego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 13 Umowy 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 9. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z należnej Wykonawcy płatności wynagrodzenia, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość niezależnie od jego wymagalności zgodnie z ust 13 poniżej lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy albo korzystając jednocześnie z obydwu możliwości (potrącenie i pobranie z zabezpieczenia), na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. 10. Wygaśnięcie lub odstąpienie od Umowy nie ogranicza możliwości naliczenia oraz dochodzenia należnych kar umownych. 511. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawca, jako profesjonalista, nie może w celu ograniczenia swej odpowiedzialności, powoływać się na oświadczenia ani oczekiwania Zamawiającego w dziedzinie technologii i wiedzy informatycznej, jeżeli nie uprzedził Zamawiającego na piśmie o skutkach złożonych przez Zamawiającego oświadczeń i wyrażonych oczekiwań. 12. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą Umową, koszt wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca. 13. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych przez Zamawiającego kar umownych zachowują moc pomimo odstąpienia od Umowyz płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy, chociażby wierzytelność Zamawiającego o zapłatę kary umownej nie była jeszcze wymagalna (potrącenie umowne). Przed dokonaniem potrącenia Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wysokości i podstawie naliczonych kar umownych oraz prześle notę księgową 14. Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na zasadach określonych w art. 471 Kodeksu cywilnego. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zwolniony jest z obowiązku zapłaty kar umownych, zastrzeżonych w Umowie. Dotyczy to również przypadków gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi.

Kary. 1. Zamawiający może naliczyć następujące Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary Wykonawcyumowne: 1) za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy – niedotrzymaniu terminu, o którym mowa § 2 ust. 1 pkt 1 w wysokości 500,00 zł 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dat wykonania poszczególnych zakresów określonych w §7 umowyzwłoki, 2) za zwłokę w niedotrzymaniu terminu, o którym mowa § 2 ust. 1 pkt 2, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki 3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady i gwarancji przy odbiorze końcowym – w wysokości 100,00 zł 0,05% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonej opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 3) za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w realizacji przedmiotu umowy, trwającej dłużej niż 14 dni kalendarzowych – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień przerwy liczonej od pierwszego dnia przerwy, 4) za odstąpienie Wykonawcy lub Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 10 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa określonego w § 5 §3 ust. 1,1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad 5) za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokości 150zł brutto. 6) za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu Kalkulacji wartości oferty w wysokości 150 zł brutto 7) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom - lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa brutto określonego w § 5 §3 ust. 1, 6) 8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, 7) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany zmiany, w wysokości 0,1 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 §3 ust. 1,, za każdy przypadek nieprzedłożenia; 8) za brak zmiany 9) z tytułu odstąpienia od umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w razie stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia wymogów wskazanych w §10 ust. 4, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 10%wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa określonego w § 5 §3 ust. 1, 9) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w § 15, Zamawiający przewiduje karę umowną – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących na dzień zawarcia niniejszej umowy), za każdą osobę w stosunku do której stwierdzono niedopełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę. 2. Wykonawca może naliczyć kary Zamawiającemu: 1) Za zwłokę w przekazaniu terenu budowy, której dotyczy przedmiot umowy – w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu wskazanego w §2 ust. 1 pkt. 1, 2) Za zwłokę w przeprowadzaniu odbiorów wykraczającą ponad terminy wynikające Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z umowy – w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień zwłoki, 3) Za odstąpienie tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w art. 456 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1umownego netto. 3. Zapłata kar umownych może odbywać się przez potrącenie naliczonej kary umownej od wartości wynagrodzenia. 4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z wyłączeniem kary za zwłokę w usunięciu wad, określone w ust 1 pkt 4) stwierdzonych w okresie gwarancji, które zostaną potrącone bądź będą dochodzone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 56. Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych zachowują moc pomimo odstąpienia od UmowyWykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.