Odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne Przykładowe klauzule

Odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne. 1. Kupujący może naliczyć Sprzedawcy kary umowne: 1) za odstąpienie od Umowy przez Kupującego w przypadkach przewidzianych Umową lub przepisami prawa w wysokości 10% wartości Umowy netto określonej w § 2 ust. 2, 2) za wypowiedzenie Umowy w trybie natychmiastowym w wysokości 10% wartości Umowy netto określonej w § 2 ust. 2, 3) za nieterminowe dostarczenie Towarów (w tym brak wymaganych dokumentów) w wysokości 0,5% wartości netto opóźnionego Towaru, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od umownej daty dostawy (§ 4 ust. 4), 4) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,5% wartości danego reklamowanego Towaru netto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od terminu określonego Umową na usunięcie wad, 5) za wejście/wjazd/przebywanie na terenie Kupującego lub Użytkownika Sprzedawcy lub pracowników Sprzedawcy lub osób współpracujących ze Sprzedawcą przy realizacji Umowy w stanie po spożyciu alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu lub wnoszenie przez ww. osoby na teren Kupującego lub Użytkownika napojów alkoholowych lub środków działających podobnie do alkoholu lub niezastosowanie się przez ww. osoby do wewnętrznych procedur obowiązujących u Kupującego lub Użytkownika w zakresie kontroli na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu - w wysokości 10.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, 6) za naruszenie przez Sprzedawcę zobowiązań z § 9 Umowy, w wysokości 20.000,00 zł za każdy udokumentowany przypadek naruszenia, 7) za każdy przypadek naruszenia § 4 ust. 12 w wysokości 1,0% wartości Umowy, lecz nie mniej niż 10.000,00 zł za każdy przypadek, 2. Sprzedawca ma prawo naliczyć Kupującemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę w przypadkach przewidzianych przepisami prawa w wysokości 10% wartości Umowy netto określonej w § 2 ust. 2. 3. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni liczone od daty wystąpienia przez uprawnioną Stronę z żądaniem zapłaty. Zapłata przez Sprzedawcę kary umownej z jakiegokolwiek tytułu nie zwalnia Sprzedawcy z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy. Postanowienia umowne dotyczące kar umownych oraz gwarancji pozostają w mocy, pomimo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, w zakresie wykonanym i odebranym. 4. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1)-4) nie może przekroczyć 30% wartości Umowy netto określonej w § 2 ust. 2. 5. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje poniesionej sz...

Odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązków w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 1 pkt 1, w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia ustalonego w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 2) za niedotrzymanie Czasu przywrócenia funkcjonalności lub Czasu obejścia, a także Czasu rozwiązania problemu, w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia ustalonego w § 7 ust. 1 za każdą rozpoczętą godzinę roboczą opóźnienia; 3) za niedotrzymanie terminu realizacji zobowiązań gwarancyjnych, o których mowa w § 6 ust. 8-10 w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia ustalonego w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 4) w razie rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia ustalonego w § 7 ust. 1; 5) w przypadku naruszenia zasad ochrony danych osobowych lub naruszenia zasad zachowania poufności, o czym mowa w § 8 Umowy, w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia ustalonego w § 7 ust. 1 za każde naruszenie ww. zasad. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia ustalonego w § 7 ust. 1, w razie gdy Wykonawca nie wykonuje postanowień Umowy w sposób z nią zgodny, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego do zaprzestania w wyznaczonym terminie popełniania naruszeń w tym obszarze. Taka kara umowna nie obejmuje przypadków wskazanych w ust. 1 i będzie naliczona za każde naruszenie/zdarzenie odrębnie. 3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie, w rozumieniu przepisów art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego, z kwoty zapłaty określonej odpowiednio w § 7 ust. 2 kary umownej naliczonej na podstawie postanowień ust. 1. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych, gdy szkoda przekroczy wartość ustalonej kary. 5. Jeżeli zwłoka w wykonaniu obowiązków określonych w § 1 ust. 1 pkt 1 przekroczy 5 dni lub suma kar umownych dotyczących obowiązków określonych w § 1 ust. 1 pkt 2 przekroczy 20% łącznej kwoty ustalonej w § 7 ust. 2 pkt 2, Zamawiający ma prawo do rozwiązania Umowy. Zamawiający wykona prawo rozwiązania Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę rozwiązania Umowy. 6. Xxxxxx nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań spowodowane przez siłę wyższą.

Odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne. Strony przyjmują następujące kary umowne z tytułu nie wywiązania się z niniejszej umowy:

Odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po drugiej Stronie, ta ostatnia zapłaci karę umowną w wysokości 10% ceny, określonej w § 8 ust. 1 umowy. 2. Brak aktualnego wpisu w dzienniku konserwacji dźwigu upoważnia Zamawiającego do potrącenia 100% miesięcznego wynagrodzenia za konserwację danego dźwigu w okresie jednego miesiąca. 3. W przypadku protokolarnego stwierdzenia zaniedbań ze strony Wykonawcy, Zamawiający może potrącić Wykonawcy 50 % miesięcznego wynagrodzenia z podatkiem VAT, dla dźwigu, którego usterka dotyczy, za nieprawidłową konserwację dźwigu. 4. Zamawiający za każdy nieuzasadniony postój dźwigu powyżej 24 godzin, od chwili telefonicznego powiadomienia o awarii, może potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy - 1/30 miesięcznego wynagrodzenia za konserwację danego dźwigu, za każdy rozpoczęty dzień przestoju danego dźwigu, wliczając do przestoju każdy dzień miesiąca. 5. Powyższe potrącenia, o których mowa w ust. 1-4 nie dotyczą przestojów dźwigu z powodu: 1) dewastacji lub kradzieży, 2) usterek w zasilaniu dźwigu, 3) naprawy (czynności z zadania drugiego) 4) wypadków losowych jak: zalanie wodą instalacji dźwigu, pożaru, itp. 6. Niedotrzymanie terminu określonego w § 7 ust. 3 upoważnia Zamawiającego do naliczenia kar umownych w wysokości 0,2 % ceny, określonej w § 8 ust. 1 umowy, a w przypadku przekroczenia terminu o 2 godziny, Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. 7. Przewidziane w niniejszym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości poniesionej szkody. 8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem przyczyn, które nie leżą po stronie Wykonawcy. 9. Naprawienie szkody, którą poniósł Zamawiający lub osoby trzecie, z powodu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, obejmuje wyłącznie rzeczywiste straty Zamawiającego lub osób trzecich. 10. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie powstałe z jego winy w czasie wykonywania umowy. 11. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar ...

Odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: za zwłokę w opracowaniu projektu technicznego Platformy (Etap I) zgodnie z terminem określonym w § 2 ust. 1 pkt. 1) Umowy – w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 litera a. Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki dla tego Etapu realizacji Umowy; za zwłokę w uruchomieniu prototypu Platformy (Etap II – Wykonanie i implementacja I grupy modułów systemu do e-oceniania na podstawie projektu technicznego) zgodnie z terminem określonym w § 2 ust. 1 pkt. 2) litera a) Umowy– w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 litera a. Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki dla tego Etapu realizacji Umowy; za zwłokę w uruchomieniu produkcyjnym Platformy (Etap IX – Uruchomienie produkcyjne systemu informatycznego do e-oceniania) zgodnie z terminem określonym w § 2 ust. 1 pkt. 7) Umowy – w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 litera a. Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki dla tego Etapu realizacji Umowy; za zwłokę w opracowaniu materiałów szkoleniowych dla kadry CKE i OKE (Etap V) zgodnie z terminem określonym w § 2 ust. 1 pkt. 3) Umowy lub zwłokę w opracowaniu materiałów konferencyjnych dla egzaminatorów (Etap VII) zgodnie z terminem określonym w § 2 ust. 1 pkt. 5) Umowy – w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 litera a. Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki dla każdego z Etapów realizacji Umowy; za zwłokę w przeprowadzenie szkoleń dla kadry CKE i OKE (Etap VI) zgodnie z terminem określonym w § 2 ust. 1 pkt. 4) Umowy lub zwłokę w przeprowadzenie konferencji dla egzaminatorów (Etap VIII) zgodnie z terminem określonym w § 2 ust. 1 pkt. 6) Umowy lub zwłokę w przeprowadzeniu szkoleń realizowanych w ramach prawa opcji o którym mowa § 8 ust. 1 litera a) Umowy – w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 litera a. Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki dla każdego z Etapów realizacji Umowy. W przypadku gdy kara umowna będzie nalicza dla zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji kara umowna naliczana będzie od wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 litera c). za zwłokę w realizacji któregokolwiek z pozostałych Etapów realizacji Umowy (poza tymi, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5 Umowy), poszczególnych Faz realizacji Umowy lub komponentów, o których mowa w OPZ, lub wdrożenia usług rozwoju Platformy wykonanych w ramach prawa opcji o których mowa ...

Odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne. 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu następujących kar umownych: 1) za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, 2) za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, 3) 3 % miesięcznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2, za brak zgodności prezentowanych sprawozdań z wytycznymi przedstawionymi w OPZ oraz wzorami formularzy, 4) 2 % miesięcznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu całości sprawozdania miesięcznego w wersji papierowej lub elektronicznej, 5) 1% miesięcznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu części sprawozdania miesięcznego w wersji papierowej lub elektronicznej, 6) 0,5 % miesięcznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu lub Operatorowi/Operatorom elektronicznego sprawozdania tygodniowego, 7) 2% wynagrodzenia miesięcznego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu harmonogramu kontroli obserwatorów na tydzień następny, 8) 2% miesięcznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2, za każdy przypadek nie umieszczenia i nie uwzględnienia w sprawozdaniu za dany miesiąc przekazanych przez Zamawiającego, w formie papierowej lub elektronicznej, informacji dotyczących jakości i standardów przewozów, itp., 9) 2% miesięcznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2, za każdy, udokumentowany przez Zamawiającego, przypadek umieszczania niezgodnych ze stanem faktycznym lub umieszczania błędnych, wyników badań w papierowych sprawozdaniach miesięcznych oraz w tygodniowych raportach elektronicznych, 10) 5% miesięcznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2, za każdego obserwatora, w przypadku stwierdzenia jego nieobecności w obszarze kontrolnym, objętym tygodniowym harmonogramem kontroli obserwatorów (nie przekazanie, zadeklarowanej w §2 ust. 13, dokumentacji fotograficznej z kontroli stanu taboru jest równoznaczne z nieobecnością obserwatora w obszarze kontrolnym), 11) 5% miesięcznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2, za niewykonanie dodatkowej liczby rekontroli, zgodnie z zapisami pkt....

Odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne. 1. Strony przyjmują następujące kary umowne z tytułu nie wywiązania się z niniejszej umowy: a) w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad. 2. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia za przedmiot umowy. 3. Należność z tytułu kar umownych staje się wymagalna w terminie 14 dni od dnia zaistnienia podstaw do ich naliczania.

Odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne. 1. Wykonawca odpowiada za szkody powstałe wskutek zawinionego naruszenia obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca nie odpowiada za straty lub szkody powstałe z przyczyn od siebie niezależnych. 2. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszystkie szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania jego pracowników lub osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu swoich obowiązków. 3. Zamawiający zastrzega kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy naliczane od wynagrodzenia w następujących przypadkach i wysokościach: a) za opóźnienie w wykonaniu robót w wysokości 10% wartości wynagrodzenia miesięcznego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia; b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 5% wartości wynagrodzenia miesięcznego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości jednego miesięcznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2. 4. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

Odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne. 1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po drugiej Stronie, ta ostatnia zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy. Wyjątek stanowią okoliczności, o których jest mowa w § 10 ust. 1 i 3 Umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu Umowy lub nieterminowe wykonanie poszczególnych zadań, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia w dochowaniu terminów określonych w § 2 ust. 1 Umowy, b) za nieterminowe usunięcie wad i braków stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji oraz w okresach gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia w dochowaniu terminu na ich usunięcie ustalonego przez Xxxxxx.

Odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po drugiej Stronie, ta ostatnia zapłaci karę umowną w wysokości 3 % łącznego wynagrodzenia Wykonawcy z podatkiem VAT, określonego w ofercie przetargowej (sumaryczna cena brutto całej oferty).