Common use of Odpowiedzialność cywilna Clause in Contracts

Odpowiedzialność cywilna. Strony Umowy odpowiadają na zasadach ogólnych, o ile w Umowie nie postanowiono inaczej. Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza stron z tytułu realizacji Umowy jest ograniczona do 100% wartości umowy brutto. Wyłącza się odpowiedzialność odszkodowawczą Stron z tytułu utraconych korzyści. Na zasadach ustalonych w Umowie Wykonawca odpowiada również za szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania podwykonawców jak za własne. W stosunku do osób trzecich jak i za szkody na zdrowiu/życiu osób trzecich Strony Umowy – o ile nie uzgodniły inaczej z taką osobą trzecią – odpowiadają na zasadach ogólnych. Określone powyżej ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności cywilnej nie znajdują zastosowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych z tytułu szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków. W przypadku wystąpienia siły wyższej Xxxxxx, która uzyskała taką informację poinformuje niezwłocznie drugą Stronę o niemożności wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy oraz uzgodni z drugą Stroną podjęcie ewentualnych środków w celu usunięcia skutków działania siły wyższej. Ciężar dowodu niewykonania zobowiązania z powodu siły wyższej obciąża Stronę, która powołuje się na siłę wyższą. W przypadku, gdy Wykonawca na dwóch kolejnych obszarach instalacyjnych zrealizuje w ciągu 14 dni mniej niż 85% instalacji liczników zleconych do wykonania albo świadczy usługi niezgodnie z Umową, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie instalacji na tym obszarze instalacyjnym osobom trzecim (po uprzednim pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu odpowiedniego terminu przez Zamawiającego do ich wykonania lub prawidłowego wykonania) na ryzyko i koszt Wykonawcy.

Odpowiedzialność cywilna. Strony Umowy odpowiadają na zasadach ogólnych, o ile w Umowie nie postanowiono inaczej1. Całkowita Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawcza stron cywilną: 1) z tytułu realizacji Umowy jest ograniczona do 100% wartości umowy brutto. Wyłącza się odpowiedzialność odszkodowawczą Stron wykonywania obowiązków objętych niniejszą umową, jeżeli szkoda wyniknie wskutek niewykonania, niewłaściwego lub niezgodnego z tytułu utraconych korzyści. Na zasadach ustalonych w Umowie Wykonawca odpowiada również umową lub obowiązującymi przepisami wykonania tych obowiązków, 2) za szkody wyrządzone przez pracowników Wykonawcy i pracowników Podwykonawcy oraz inne osoby przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy. 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zniszczenie, uszkodzenie lub zaginięcie mienia Zamawiającego powstałe w wyniku działania lub zaniechania podwykonawców jak za własne. W stosunku do osób trzecich jak i za szkody na zdrowiu/życiu osób trzecich Strony Umowy – o ile nie uzgodniły inaczej podczas trwania umowy, z taką osobą trzecią – odpowiadają na zasadach ogólnych. Określone powyżej ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności cywilnej nie znajdują zastosowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych z tytułu szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynkówprzyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3. W przypadku wystąpienia siły wyższej Xxxxxxstwierdzenia zniszczenia, która uzyskała taką informację poinformuje niezwłocznie drugą Stronę uszkodzenia lub zaginięcia mienia podczas wykonywania pracy przez pracowników Wykonawcy, Zamawiający ma obowiązek w dacie powzięcia wiadomości zawiadomić o niemożności wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy oraz uzgodni z drugą Stroną podjęcie ewentualnych środków w celu usunięcia skutków działania siły wyższejtym fakcie Wykonawcę. 4. Ciężar dowodu niewykonania zobowiązania z powodu siły wyższej obciąża StronęStrony sporządzają protokół szkody, która powołuje się na siłę wyższąbędący podstawą do rozliczenia szkody. 5. W przypadku, gdy Wykonawca na dwóch kolejnych obszarach instalacyjnych zrealizuje szkoda nie zostanie naprawiona w ciągu 14 dni mniej niż 85% instalacji liczników zleconych do wykonania albo świadczy usługi niezgodnie z Umowąterminie wyznaczonym w protokole szkody, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie instalacji według własnego wyboru: 1) naprawi szkodę i pokryje koszty we własnym zakresie, a następnie dokona potrącenia odpowiedniej kwoty z należności wynikającej z faktury do zapłaty, na tym obszarze instalacyjnym osobom trzecim (po uprzednim pisemnym wezwaniu co Wykonawca wyraża zgodę, 2) naprawi szkodę i wyznaczeniu odpowiedniego terminu przez Zamawiającego do ich wykonania lub prawidłowego wykonania) na ryzyko i koszt pokryje koszty we własnym zakresie, a następnie będzie dochodził zaspokojenia swoich roszczeń z polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy. 6. W przypadku, gdy na skutek użycia oleju nienależytej jakości nastąpi uszkodzenie urządzenia grzewczego, co zostanie potwierdzone wynikiem ekspertyzy zleconej przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie obciążony kosztami związanymi z naprawą lub wymianą urządzenia grzewczego, jak również kosztami przeprowadzonej ekspertyzy. 7. W sprawach spornych, dotyczących przyczyny uszkodzenia urządzenia grzewczego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania biegłego. Sporządzona na piśmie przez biegłego opinia będzie ostateczna i wiążąca dla stron. 8. Jeżeli z opinii biegłego będzie wynikać, że uszkodzenie urządzenia grzewczego zostało spowodowane zastosowaniem nienależytej jakości oleju dostarczonego w ramach niniejszej umowy, kosztem wydania opinii zostanie obciążony Wykonawca. 9. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem niniejszej umowy. Na potwierdzenie tego faktu Wykonawca nie później niż w dniu podpisania umowy zobowiązany jest do złożenia kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w tym dowody opłacenia składek. 10. Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania niniejszej umowy utrzymać ciągłość zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w tym do opłacania wszystkich należnych składek. 11. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty doręczenia wezwania przedłożyć dowody dotrzymywania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacania składek. 12. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zmianach treści umowy ubezpieczenia, w terminie 5 dni roboczych od wejścia zmiany w życie. 13. Z tytułu posiadania ubezpieczenia Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

Odpowiedzialność cywilna. Strony Umowy odpowiadają 1) Zakresem ubezpieczenia objęte są Szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa. 2) Warunkiem odpowiedzialności Allianz jest powstanie Zdarzenia ubez- pieczeniowego w Okresie ubezpieczenia oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem jego terminu przedawnienia. Wszystkie Szkody wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od terminu ich faktycznego powstania oraz liczby poszkodowanych, traktuje się jak jedno Zdarzenie ubezpieczeniowe, a za datę jego wystąpienia przyjmuje się, dla celów ustalania odpowiedzialności Allianz, datę powstania pierwszej Szkody z serii. 3) Zakres ubezpieczenia obejmuje wszystkie Szkody traktowane jako szkoda seryjna (szkody, które powstały z tej samej przyczyny), pod warunkiem, że pierwsza Szkoda powstała podczas trwania okresu ubezpieczenia; w takiej sytuacji ochroną objęte są wszystkie Szkody należące do danej serii, nawet po zakończeniu Okresu ubezpieczenia. 4) W razie wątpliwości co do momentu powstania Szkody osobowej uważa się, że Szkoda osobowa powstała w momencie, gdy poszkodowany po raz pierwszy skontaktował się z lekarzem w związku z objawami, które były podstawą roszczenia. 5) W ramach sumy ubezpieczenia Allianz zobowiązany jest do: a) zbadania zasadności roszczeń wysuwanych przeciwko Ubezpieczonemu, jeżeli zgłoszone roszczenie jest objęte ochroną ubezpieczeniową; b) wypłaty odszkodowania, które Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić poszkodowanej Osobie trzeciej w świetle przepisów prawa cywilnego w granicach wyznaczonych w Umowie ubezpieczenia i w granicach sumy ubezpieczenia; c) pokrycia kosztów działań podjętych przez Ubezpieczonego w celu zapobieżenia Szkodzie lub zmniejszeniu jej rozmiarów, jeżeli dzia- łania te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne; d) pokrycia niezbędnych kosztów procesu w sporze prowadzonym na zasadach ogólnychpolecenie Allianz lub za jego zgodą; e) jeżeli w wyniku zdarzenia powodującego odpowiedzialność Ubezpieczonego zostanie przeciwko niemu wszczęte postępowa- nie karne, Allianz w ramach sumy ubezpieczenia pokryje koszty obrony, o ile w Umowie nie postanowiono inaczej. Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza stron Ubezpieczony zażądał jej powołania lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów przez Allianz. 6) Jeżeli wysokość roszczeń z tytułu realizacji Umowy jest ograniczona do 100% wartości umowy brutto. Wyłącza się odpowiedzialność odszkodowawczą Stron z tytułu utraconych korzyści. Na zasadach ustalonych w Umowie Wykonawca odpowiada również za szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania podwykonawców jak za własne. W stosunku do osób trzecich jak i za szkody na zdrowiu/życiu osób trzecich Strony Umowy – o ile nie uzgodniły inaczej z taką osobą trzecią – odpowiadają na zasadach ogólnych. Określone powyżej ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności cywilnej nie znajdują zastosowaniaprzekra- cza wysokość sumy ubezpieczenia, Allianz pokrywa w ramach sumy ubezpieczenia koszty procesu w takiej samej proporcji, jaka istnieje pomiędzy sumą ubezpieczenia a wysokością roszczeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych z tytułu szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków. W przypadku wystąpienia siły wyższej Xxxxxx, która uzyskała taką informację poinformuje niezwłocznie drugą Stronę o niemożności wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy oraz uzgodni z drugą Stroną podjęcie ewentualnych środków w celu usunięcia skutków działania siły wyższej. Ciężar dowodu niewykonania zobowiązania z powodu siły wyższej obciąża Stronę, która powołuje się na siłę wyższą. W przypadkuPowyższa zasada dotyczy również sytuacji, gdy Wykonawca na dwóch kolejnych obszarach instalacyjnych zrealizuje w ciągu 14 dni mniej niż 85% instalacji liczników zleconych jedna Szkoda prowadzi do wykonania albo świadczy usługi niezgodnie z Umową, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie instalacji na tym obszarze instalacyjnym osobom trzecim (po uprzednim pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu odpowiedniego terminu przez Zamawiającego do ich wykonania lub prawidłowego wykonania) na ryzyko i koszt Wykonawcykilku procesów sądowych.

Odpowiedzialność cywilna. Strony 9.1 Dostawca ponosi odpowiedzialność za szkody, płatności, straty, koszty, wydatki i zobowiązania Klienta wyłącznie w przypadku, gdy są one wynikiem niewypełnienia przez Xxxxxxxx jego zobowiązań wynikających z Umowy odpowiadają lub innych zobowiązań prawnych. 9.2 Ustawowy okres, w którym należy złożyć reklamację, zostaje skrócony do 12 miesięcy od dostarczenia Towarów i/lub Usług, chyba że takie ograniczenie nie jest dozwolone na zasadach ogólnychmocy obowiązującego prawa. 9.3 Maksymalna odpowiedzialność Dostawcy w odniesieniu do lub wynikająca z jakiejkolwiek umowy, o ile w Umowie nie postanowiono inaczej. Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza stron dostawy Towarów i/lub świadczenia Usług, bez względu na to, czy wynika ona z tytułu realizacji Umowy zapisów umowy, przepisów ustawowych lub innych i czy obejmuje szkody wynikające z odpowiedzialności za produkt, jest ograniczona do kwoty faktycznie wypłaconej w ramach ubezpieczenia od odpowiedzialności Dostawcy lub, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa, 100% wartości umowy brutto. Wyłącza się odpowiedzialność odszkodowawczą Stron z tytułu utraconych korzyści. Na zasadach ustalonych Ceny umownej. 9.4 Dostawca w Umowie Wykonawca odpowiada również za szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania podwykonawców jak za własne. W stosunku do osób trzecich jak i za szkody na zdrowiu/życiu osób trzecich Strony Umowy – o ile nie uzgodniły inaczej z taką osobą trzecią – odpowiadają na zasadach ogólnych. Określone powyżej ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności cywilnej nie znajdują zastosowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych z tytułu szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. Żadna ze Stron żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie szkody wtórne, pośrednie, karne lub niewykonanie Umowy w takim zakresieszczególne, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższejtym między innymi utratę zysku lub obrotu, przestój (produkcyjny) lub roszczenia klientów Klienta. 9.5 W żadnym wypadku Xxxxxxxx nie ponosi odpowiedzialności, a Klient Xxxxxxxx z tej odpowiedzialności zwalnia, za jakiekolwiek domniemane lub faktyczne naruszenie praw własności intelektualnej, jeśli leżące u ich podstaw prace, dokumenty, rysunki i/lub projekty zostały wyprodukowane, przepisane i/lub doradzone przez lub w imieniu Xxxxxxx. 9.6 Powyższe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie nie tylko do Umowy, ale również do zobowiązań ustawowych i innych oraz obowiązują niezależnie od wszelkich innych postanowień umownych. 9.7 Żadne prawa nie będą przyznawane osobom trzecim, z wyjątkiem stron i ich następców prawnych. 9.8 Żadne z powyższych ograniczeń i/lub wyłączeń odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku oszustwa, rażącego zaniedbania i/lub winy umyślnej ze strony Dostawcy, a także naruszenia prawa publicznego lub w przypadku obrażeń lub śmierci osób. 9.9 To ograniczenie odpowiedzialności jest ważnym warunkiem gotowości Dostawcy do zawarcia jakiejkolwiek umowy i odzwierciedla zamierzony rozkład ryzyka pomiędzy Dostawcą a Klientem. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne Bez takiego ograniczenia Xxxxxxxx nie byłby skłonny do dostarczania Towarów i/lub świadczenia Usług po uzgodnionych cenach . Na podstawie tego ograniczenia odpowiedzialności Xxxxxxxx zawarł ubezpieczenie od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynkówodpowiedzialności. W przypadku wystąpienia siły wyższej Xxxxxx, która uzyskała taką informację poinformuje niezwłocznie drugą Stronę o niemożności wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy oraz uzgodni z drugą Stroną podjęcie ewentualnych środków w celu usunięcia skutków działania siły wyższej. Ciężar dowodu niewykonania zobowiązania z powodu siły wyższej obciąża Stronę, która powołuje się na siłę wyższą. W przypadku, gdy Wykonawca na dwóch kolejnych obszarach instalacyjnych zrealizuje w ciągu 14 dni mniej niż 85% instalacji liczników zleconych do wykonania albo świadczy usługi niezgodnie z Umową, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie instalacji na tym obszarze instalacyjnym osobom trzecim (po uprzednim pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu odpowiedniego terminu przez Zamawiającego do ich wykonania lub prawidłowego wykonania) na ryzyko i koszt WykonawcyKlient jest odpowiedzialny za zawarcie ubezpieczenia za własne szkody.

Odpowiedzialność cywilna. Strony Umowy odpowiadają 1. Odpowiedzialność cywilna Sprzedającego z wszelkich tytułów wynikających z zawarcia i wykonania umów, do których stosuje się niniejsze OWS, nie obejmuje szkody polegającej na zasadach ogólnychutracie korzyści wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedającego. 2. Odpowiedzialność cywilna Sprzedającego z wszelkich tytułów wynikających z zawarcia i wykonania umów, o ile do których stosuje się niniejsze OWS ograniczona jest: a) w Umowie przypadku roszczeń pieniężnych - do kwoty równej 100% netto ceny towaru, którego dotyczyły okoliczności, stanowiące podstawę odpowiedzialności Sprzedającego, b) w przypadku roszczeń niepieniężnych - do świadczeń, których wartość nie postanowiono inaczejprzekracza 100% netto ceny towaru, którego dotyczyły okoliczności, stanowiące podstawę odpowiedzialności Sprzedającego, c) w przypadku kumulacji roszczeń pieniężnych i niepieniężnych - do łącznej wartości równej 100% ceny netto towaru, którego dotyczyły okoliczności, stanowiące podstawę odpowiedzialności Sprzedającego. 3. Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza stron Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu realizacji Umowy rękojmi oraz innych tytułów prawnych wynikających z zawarcia i wykonania umów, do których stosuje się niniejsze OWS wygasa, jeżeli wada nie zostanie stwierdzona przed upływem trzech miesięcy od dnia wydania towaru Kupującemu. 4. Sprzedający odpowiada za posiadanie przez towar szczególnych cech lub za przydatność towaru do pożądanych przez Kupującego celów jedynie wówczas, gdy udzielił pisemnego zapewnienia, że towar posiada określone cechy lub jest ograniczona on przydatny do 100% wartości tych celów. 5. Strony wyłączają, wynikającą z przepisów o rękojmi lub innych tytułów prawnych, możliwość odstąpienia od umowy bruttoprzez Kupującego, chyba że Sprzedający podstępnie zataił wadę towaru przed Kupującym. 6. Sprzedający nie odpowiada za szkodę wynikającą z opóźnienia dostarczenia Kupującemu towarów, gdy zwłoka nastąpiła na skutek okoliczności zawinionych przez osoby, za pomocą których Sprzedający wykonuje zobowiązanie lub którym wykonanie zobowiązania powierza. 7. Kupujący nie ma prawa do odszkodowania za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną przez towar (w tym jako podmiot niebezpieczny) lub szkodę powstałą w związku z jego posiadaniem lub użyciem – za wyjątkiem odpowiedzialności wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 8. Strony wyłączają odpowiedzialności cywilną Sprzedającego za wady towaru powstałe podczas konfekcjonowania lub w związku z procesem konfekcjonowania. 9. Jeśli osoba trzecia występuje przeciwko Kupującemu z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi pozostawać w związku ze sprzedanym Kupującemu towarem lub z produktami, do których wytworzenia użyto towarów sprzedanych Kupującemu przez Sprzedającego, Kupujący powinien o tym niezwłocznie powiadomić Sprzedającego, umożliwiając mu uczestnictwo w postępowaniach związanych z roszczeniami tej osoby, pod rygorem wyłączenia jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupującego, związanej z owymi roszczeniami. 10. Jeżeli w wyniku działań lub zaniechań Kupującego nastąpi dodatkowe obciążenie Sprzedającego należnościami o charakterze publiczno-prawnym, bądź Sprzedający utraci prawo do ulg albo zostaną nałożone nań dodatkowe opłaty, Kupujący odpowiada w pełnej wysokości za doznaną przez Sprzedającego szkodę. 11. Wyłącza się odpowiedzialność odszkodowawczą Stron cywilną Sprzedającego, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek okoliczności, wynikających z obowiązku stosowania przepisów Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH (Dz.U.L 396,30.12.2006).9 12. Z wierzytelności Sprzedającego z tytułu utraconych korzyści. Na zasadach ustalonych zapłaty ceny Kupujący może dokonać potrącenia roszczeń przysługujących przeciwko Sprzedającemu jedynie za jego zgodą, wyrażoną w Umowie Wykonawca odpowiada również za szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania podwykonawców jak za własne. W stosunku do osób trzecich jak i za szkody na zdrowiu/życiu osób trzecich Strony Umowy – o ile nie uzgodniły inaczej z taką osobą trzecią – odpowiadają na zasadach ogólnych. Określone powyżej ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności cywilnej nie znajdują zastosowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych z tytułu szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków. W przypadku wystąpienia siły wyższej Xxxxxx, która uzyskała taką informację poinformuje niezwłocznie drugą Stronę o niemożności wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy oraz uzgodni z drugą Stroną podjęcie ewentualnych środków w celu usunięcia skutków działania siły wyższej. Ciężar dowodu niewykonania zobowiązania z powodu siły wyższej obciąża Stronę, która powołuje się na siłę wyższą. W przypadku, gdy Wykonawca na dwóch kolejnych obszarach instalacyjnych zrealizuje w ciągu 14 dni mniej niż 85% instalacji liczników zleconych do wykonania albo świadczy usługi niezgodnie z Umową, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie instalacji na tym obszarze instalacyjnym osobom trzecim (po uprzednim pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu odpowiedniego terminu przez Zamawiającego do ich wykonania lub prawidłowego wykonania) na ryzyko i koszt Wykonawcy.formie pisemnej.10

Odpowiedzialność cywilna. Strony Umowy odpowiadają 1. Odpowiedzialność cywilna Sprzedającego z wszelkich tytułów wynikających z zawarcia i wykonania umów, do których stosuje się niniejsze OWS, nie obejmuje szkody polegającej na zasadach ogólnychutracie korzyści wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedającego. 2. Odpowiedzialność cywilna Sprzedającego z wszelkich tytułów wynikających z zawarcia i wykonania umów, o ile do których stosuje się niniejsze OWS ograniczona jest: a) w Umowie przypadku roszczeń pieniężnych - do kwoty równej 100% netto ceny towaru, którego dotyczyły okoliczności, stanowiące podstawę odpowiedzialności Sprzedającego, b) w przypadku roszczeń niepieniężnych - do świadczeń, których wartość nie postanowiono inaczejprzekracza 100% netto ceny towaru, którego dotyczyły okoliczności, stanowiące podstawę odpowiedzialności Sprzedającego, c) w przypadku kumulacji roszczeń pieniężnych i niepieniężnych- do łącznej wartości równej 100% ceny netto towaru, którego dotyczyły okoliczności, stanowiące podstawę odpowiedzialności Sprzedającego. 3. Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza stron Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu realizacji Umowy rękojmi oraz innych tytułów prawnych wynikających z zawarcia i wykonania umów, do których stosuje się niniejsze OWS wygasa, jeżeli wada nie zostanie stwierdzona przed upływem trzech miesięcy od dnia wydania towaru Kupującemu. 4. Sprzedający odpowiada za posiadanie przez towar szczególnych cech lub za przydatność towaru do pożądanych przez Kupującego celów jedynie wówczas, gdy udzielił pisemnego zapewnienia, że towar posiada określone cechy lub jest ograniczona on przydatny do 100% wartości tych celów. 5. Strony wyłączają, wynikającą z przepisów o rękojmi lub innych tytułów prawnych, możliwość odstąpienia od umowy bruttoprzez Kupującego, chyba że Sprzedający podstępnie zataił wadę towaru przed Kupującym. 6. Sprzedający nie odpowiada za szkodę wynikającą z opóźnienia dostarczenia Kupującemu towarów, gdy zwłoka nastąpiła na skutek okoliczności zawinionych przez osoby, za pomocą których Sprzedający wykonuje zobowiązanie lub którym wykonanie zobowiązania powierza. 7. Kupujący nie ma prawa do odszkodowania za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną przez towar (w tym jako podmiot niebezpieczny) lub szkodę powstałą w związku z jego posiadaniem lub użyciem- za wyjątkiem odpowiedzialności wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 8. Strony wyłączają odpowiedzialności cywilną Sprzedającego za wady towaru powstałe podczas konfekcjonowania lub w związku z procesem konfekcjonowania. 9. Jeśli osoba trzecia występuje przeciwko Kupującemu z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi pozostawać w związku ze sprzedanym Kupującemu towarem lub z produktami, do których wytworzenia użyto towarów sprzedanych Kupującemu przez Sprzedającego, Kupujący powinien o tym niezwłocznie powiadomić Sprzedającego, umożliwiając mu uczestnictwo w postępowaniach związanych z roszczeniami tej osoby, pod rygorem wyłączenia jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupującego, związanej z owymi roszczeniami. 10. Jeżeli w wyniku działań lub zaniechań Kupującego nastąpi dodatkowe obciążenie Sprzedającego należnościami o charakterze publiczno-prawnym, bądź Sprzedający utraci prawo do ulg albo zostaną nałożone nań dodatkowe opłaty, Kupujący odpowiada w pełnej wysokości za doznaną przez Sprzedającego szkodę. 11. Wyłącza się odpowiedzialność odszkodowawczą Stron cywilną Sprzedającego, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek okoliczności, wynikających z obowiązku stosowania przepisów Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH (Dz.U.L 396,30.12.2006).7 12. Z wierzytelności Sprzedającego z tytułu utraconych korzyści. Na zasadach ustalonych zapłaty ceny Kupujący może dokonać potrącenia roszczeń przysługujących przeciwko Sprzedającemu jedynie za jego zgodą, wyrażoną w Umowie Wykonawca odpowiada również za szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania podwykonawców jak za własne. W stosunku do osób trzecich jak i za szkody na zdrowiu/życiu osób trzecich Strony Umowy – o ile nie uzgodniły inaczej z taką osobą trzecią – odpowiadają na zasadach ogólnych. Określone powyżej ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności cywilnej nie znajdują zastosowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych z tytułu szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków. W przypadku wystąpienia siły wyższej Xxxxxx, która uzyskała taką informację poinformuje niezwłocznie drugą Stronę o niemożności wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy oraz uzgodni z drugą Stroną podjęcie ewentualnych środków w celu usunięcia skutków działania siły wyższej. Ciężar dowodu niewykonania zobowiązania z powodu siły wyższej obciąża Stronę, która powołuje się na siłę wyższą. W przypadku, gdy Wykonawca na dwóch kolejnych obszarach instalacyjnych zrealizuje w ciągu 14 dni mniej niż 85% instalacji liczników zleconych do wykonania albo świadczy usługi niezgodnie z Umową, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie instalacji na tym obszarze instalacyjnym osobom trzecim (po uprzednim pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu odpowiedniego terminu przez Zamawiającego do ich wykonania lub prawidłowego wykonania) na ryzyko i koszt Wykonawcy.formie pisemnej.8