Common use of Odstąpienie od umowy / Rozwiązanie umowy Clause in Contracts

Odstąpienie od umowy / Rozwiązanie umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w sytuacjach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz ustawie Kodeks Cywilny. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: stwierdzenia, że Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności gdy wykonuje czynności dodatkowe z opóźnieniem ponad 5 dni roboczych w stosunku do terminu przewidzianego w zleceniu i pomimo pisemnego wezwania do właściwego jego wykonania i wyznaczenia dodatkowego 10 - dniowego terminu, sposób działania Wykonawcy nie uległ zmianie, opóźnienia w realizacji Etapu I o ponad 14 dni kalendarzowych w stosunku do terminu przewidzianego w § 3 ust. 1 pkt 1) Umowy, opóźnienia w usuwaniu błędów systemu (Etap I/III Umowy) o ponad 5 dni roboczych w stosunku do czasów określonych w § 3 Załącznika nr 9 do Umowy, gdy w chwili zawarcia Umowy Wykonawca podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdy Wykonawca zleca, bez zgody Zamawiającego wykonanie Umowy osobie trzeciej, która nie uzyskała pisemnej akceptacji Zamawiającego lub wykonuje Umowę przy udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji Zamawiającego. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym, Zamawiający nie traci uprawnienia do naliczania należnych kar umownych. W przypadku odstąpienia od Umowy w części: Strony zobowiązują się w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji przedmiotu Umowy w części w jakiej odstąpienie nastąpiło, wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona w oparciu o wynagrodzenie za dany Etap, proporcjonalnie do okresu i jakości świadczenia usług w danym Etapie, na podstawie protokołu, o którym mowa w pkt 1) powyżej, Strony dokonują rozliczenia wykonanych prac, od których Zamawiający nie odstąpił, do dnia odstąpienia od Umowy, w oparciu o odpowiednie stosowanie postanowień Umowy w szczególności w zakresie procedur odbioru, podstaw wystawiania faktur, terminów płatności. Przez nie wykonywanie lub nienależyte wykonywanie Umowy Strony nie mogą rozumieć sytuacji, gdy w celu wykonania Umowy konieczne będzie zakupienie przez Zamawiającego dodatkowych usług lub sprzętu nie ujętych w Umowie lub niebędących w zasobach Zamawiającego. W przypadku rozwiązania umowy strony zobowiązują się do niezwłocznego dokonania wzajemnych rozliczeń finansowych i rzeczowych.

Odstąpienie od umowy / Rozwiązanie umowy. Zamawiającemu przysługuje Umowne prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w sytuacjach określonych całości lub w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz ustawie Kodeks Cywilny. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym części jedynie w Etapie I Umowy w przypadku: stwierdzenia, że Wykonawca nie wykonuje rażąco narusza postanowienia niniejszej Umowy lub nienależycie wykonuje Umowę, rażąco zaniedbuje przyjęte na siebie obowiązki (w szczególności gdy wykonuje czynności dodatkowe powoduje długotrwałe przestoje lub utrudnienia związane z opóźnieniem ponad 5 dni roboczych działaniem systemu) w stosunku do terminu przewidzianego w zleceniu zakresie Etapu I i pomimo pisemnego wezwania do właściwego jego wykonania usunięcia naruszeń lub zaniedbań i wyznaczenia dodatkowego 10 20 - dniowego terminu, sposób działania Wykonawcy nie uległ zmianie, opóźnienia w realizacji Etapu I o ponad 14 dni kalendarzowych w stosunku do terminu przewidzianego w § 3 ust. 1 pkt 1) Umowy, opóźnienia w usuwaniu błędów systemu (Etap I/III Umowy) o ponad 5 dni roboczych w stosunku do czasów określonych w § 3 Załącznika nr 9 do Umowy, gdy w chwili zawarcia Umowy Wykonawca podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdy Wykonawca zleca, bez zgody Zamawiającego wykonanie Umowy osobie trzeciej, która nie uzyskała pisemnej akceptacji Zamawiającego lub wykonuje Umowę przy udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji Zamawiającego. W przypadku Umowne prawo odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym, Zamawiający nie traci uprawnienia do naliczania należnych kar umownych. W przypadku odstąpienia od przysługuje Wykonawcy jedynie w Etapie I Umowy w części: Strony zobowiązują się w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji przedmiotu Umowy całości lub w części w jakiej odstąpienie nastąpiłoprzypadku stwierdzenia, wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona w oparciu o wynagrodzenie za dany Etap, proporcjonalnie do okresu i jakości świadczenia usług w danym Etapie, że Zamawiający rażąco narusza postanowienia niniejszej Umowy lub rażąco zaniedbuje przyjęte na podstawie protokołu, o którym mowa w pkt 1) powyżej, Strony dokonują rozliczenia wykonanych prac, od których Zamawiający nie odstąpił, do dnia odstąpienia od Umowy, w oparciu o odpowiednie stosowanie postanowień Umowy w szczególności siebie obowiązki w zakresie procedur odbioruEtapu I i pomimo pisemnego wezwania do usunięcia naruszeń lub zaniedbań i wyznaczenia dodatkowego 30 - dniowego terminu, podstaw wystawiania faktursposób działania Zamawiającego nie uległ zmianie, terminów płatności. Przez nie wykonywanie z zastrzeżeniem że przez naruszanie lub nienależyte wykonywanie Umowy zaniedbanie Strony nie mogą rozumieć sytuacji, gdy w celu wykonania Umowy konieczne będzie zakupienie przez Zamawiającego dodatkowych usług lub sprzętu nie ujętych w Umowie Umowie. W takiej sytuacji Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez pisemne zawiadomienie Wykonawcy. Prawo odstąpienia określone w powyższych ustępach Strony mogą wykonać w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w niniejszym paragrafie. W przypadku odstąpienia od Etapu I, odstąpienie następuje z mocą wsteczną, a Umowę w zakresie Etapu I uważa się za niezawartą Postanowienia umowy dotyczące świadczenia przez Wykonawcę usług serwisowych pozostają w mocy z zastrzeżeniem, że świadczone będą dla systemu w wersji 48. Oświadczenia o odstąpieniu od Etapu I należy doręczyć drugiej Xxxxxxx nie później niż do wskazanego w Harmonogramie dnia Uruchomienia systemu przez Zamawiającego. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej i wymaga uzasadnienia. W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony nie tracą uprawnienia do naliczania należnych kar umownych. W przypadku odstąpienia od Etapu I przez Wykonawcę na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, Zamawiający jest zobowiązany do zapłacenia Wykonawcy wszystkich należności za już wykonane prace. Wynagrodzenia w części wypłaconej już Wykonawcy do czasu odstąpienia do umowy, nie podlegają zwrotowi. W przypadku odstąpienia od Etapu I przez Zamawiającego na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, dokona on zwrotu na rzecz Zamawiającego, w terminie 14 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy zapłaconych już wynagrodzeń za usługi wykonane w ramach Etapu I, Wykonawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w Etapie III/IV ze skutkiem natychmiastowym jedynie z ważnych powodów, to jest w przypadku, gdy Zamawiający rażąco narusza postanowienia niniejszej umowy lub niebędących rażąco zaniedbuje przyjęte na siebie obowiązki, w zasobach Zamawiającegoszczególności opóźnia się – przez okres co najmniej 30 dni – z zapłatą jakichkolwiek należności wynikających z niniejszej umowy lub z tytułu jakiejkolwiek innej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą – pod warunkiem uprzedniego bezskutecznego upływu dodatkowego terminu nie krótszego niż 30 dni kalendarzowych liczonego od dnia otrzymania wezwania (z zastrzeżeniem że przez naruszenie lub zaniedbanie Strony nie mogą rozumieć sytuacji, gdy w celu wykonania Umowy konieczne będzie zakupienie przez Zamawiającego dodatkowych usług lub sprzętu nie ujętych w Umowie). Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w Etapie III, Etapie IV ze skutkiem natychmiastowym jedynie z ważnych powodów, to jest w przypadku, gdy Wykonawca rażąco narusza postanowienia niniejszej umowy lub rażąco zaniedbuje przyjęte na siebie obowiązki, pod warunkiem uprzedniego bezskutecznego, pisemnego wezwania Wykonawcy do usunięcia naruszeń lub zaniedbań i upływu dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni kalendarzowych liczonego od dnia otrzymania wezwania. W przypadku rozwiązania umowy strony zobowiązują się do niezwłocznego dokonania wzajemnych rozliczeń finansowych i rzeczowych.

Odstąpienie od umowy / Rozwiązanie umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w sytuacjach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz ustawie Kodeks Cywilny. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania odstąpienia od części lub całości umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez wyznaczania terminu dodatkowego w przypadkukażdej z niżej wymienionych sytuacji: stwierdzeniajeżeli w toku korzystania z Systemu Zamawiający trzykrotnie wykaże, że dostarczony Systemu lub jego aktualizacja w sposób istotny nie spełnia wymogów określonych w umowie, w szczególności w zakresie wymagań systemu opisanego w Załączniku nr 3 do umowy; jeżeli zwłoka w wykonywaniu umowy, w terminie o którym mowa w § 2 ust. 2 lub w § 2 ust. 13, przekroczy 10 dni kalendarzowych; w przypadku trzykrotnego wykazania przez Zamawiającego, że Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Umowęnaruszył w sposób istotny postanowienia niniejszej umowy. Warunkiem skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy w oparciu o ust. 2 pkt 2 jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do wykonania zobowiązań umownych, co do których Wykonawca dopuszcza się zwłoki, w szczególności gdy wykonuje czynności dodatkowe z opóźnieniem ponad 5 terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni roboczych w stosunku do terminu przewidzianego w zleceniu i pomimo pisemnego wezwania do właściwego jego wykonania i wyznaczenia dodatkowego 10 - dniowego oraz bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu, sposób działania Wykonawcy nie uległ zmianie, opóźnienia w realizacji Etapu I o ponad 14 dni kalendarzowych w stosunku do terminu przewidzianego w § 3 ust. 1 pkt 1) Umowy, opóźnienia w usuwaniu błędów systemu (Etap I/III Umowy) o ponad 5 dni roboczych w stosunku do czasów określonych w § 3 Załącznika nr 9 do Umowy, gdy w chwili zawarcia Umowy Wykonawca podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdy Wykonawca zleca, bez zgody Zamawiającego wykonanie Umowy osobie trzeciej, która nie uzyskała pisemnej akceptacji Zamawiającego lub wykonuje Umowę przy udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji Zamawiającego. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowymumowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający nie traci uprawnienia do naliczania należnych kar umownychZamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 umowy. Roszczenie o zapłatę kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego staje się wymagalne w dniu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. W przypadku odstąpienia od Umowy w części: Strony zobowiązują się w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy do sporządzenia protokołuumowy przez Zamawiającego lub rozwiązania przez niego umowy, który będzie stwierdzał stan realizacji przedmiotu Umowy w części w jakiej odstąpienie nastąpiło, wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona w oparciu o przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za dany Etap, proporcjonalnie do okresu i jakości świadczenia usług w danym Etapie, na podstawie protokołu, o którym mowa w pkt 1) powyżej, Strony dokonują rozliczenia wykonanych prac, od których Zamawiający nie odstąpił, usługę wykonaną do dnia odstąpienia od Umowy, w oparciu o odpowiednie stosowanie postanowień Umowy w szczególności w zakresie procedur odbioru, podstaw wystawiania faktur, terminów płatności. Przez nie wykonywanie umowy lub nienależyte wykonywanie Umowy Strony nie mogą rozumieć sytuacji, gdy w celu wykonania Umowy konieczne będzie zakupienie przez Zamawiającego dodatkowych usług lub sprzętu nie ujętych w Umowie lub niebędących w zasobach Zamawiającego. W przypadku rozwiązania umowy strony zobowiązują się do niezwłocznego dokonania wzajemnych rozliczeń finansowych i rzeczowychprzez Zamawiającego.

Odstąpienie od umowy / Rozwiązanie umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy umowy w sytuacjach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz ustawie Kodeks Cywilny. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania Oprócz prawa odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym określonego w ust. 1, Zamawiający może rozwiązać umowę z miesięcznym terminem wypowiedzenia, w przypadku: stwierdzenia, że Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności gdy wykonuje czynności dodatkowe z opóźnieniem ponad 5 dni roboczych w stosunku do terminu przewidzianego w zleceniu i pomimo pisemnego wezwania do właściwego jego wykonania i wyznaczenia dodatkowego 10 - dniowego terminu, sposób działania Wykonawcy nie uległ zmianie, opóźnienia w realizacji Etapu I o ponad 14 dni kalendarzowych w stosunku do terminu przewidzianego w § 3 ust. 1 pkt 1) Umowy, opóźnienia w usuwaniu błędów systemu (Etap I/III Umowy) o ponad 5 dni roboczych w stosunku do czasów określonych w § 3 Załącznika nr 9 do Umowy, gdy w chwili zawarcia Umowy Wykonawca podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdy Wykonawca zlecarealizuje umowę w sposób wadliwy lub sprzeczny z postanowieniami niniejszej umowy, a w szczególności w razie: nieprzestrzegania harmonogramu prac zmiany harmonogramu prac bez zgody Zamawiającego wykonanie Umowy osobie trzeciej, która nie uzyskała pisemnej akceptacji Zamawiającego stosowania urządzeń i sprzętu innych niż te wymienione w załączniku nr 3 bez akceptacji Zamawiającego stosowania materiałów i środków czystości innych niż te wymienione w załączniku nr 4 bez akceptacji Zamawiającego braku spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub wykonuje Umowę przy udziale podmiotówpodwykonawcę pracownika na umowę o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) na cały etat niedostarczenia na żądanie Zamawiającego, które nie uzyskały w terminie przez niego wskazanym, oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu osób, o których mowa w pkt. e powyżej, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy oraz listy osób, o której mowa w § 1 ust. 24. niedostarczania Zamawiającemu do 10 dnia każdego miesiąca aktualnej listy osób świadczących usługę niezapewnienia bądź braku udokumentowania Zamawiającemu ciągłości polis OC po 1 pisemnym lub mailowym zgłoszeniu Zamawiającego do Wykonawcy o naruszeniu postanowień umowy i wezwaniu go do należytego wykonania umowy. Oświadczenie o odstąpieniu lub rozwiązaniu umowy wymaga formy pisemnej akceptacji Zamawiającegoz podaniem uzasadnienia. W przypadku odstąpienia od Umowy umowy lub jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym, Zamawiający nie traci uprawnienia wygasają wszelkie roszczenia Wykonawcy w stosunku do naliczania należnych kar umownychZamawiającego odnośnie kwoty wynagrodzenia niewykorzystanej w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. W przypadku odstąpienia od Umowy 1 niniejszej umowy. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Oprócz przypadków określonych w części: Strony zobowiązują się w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji przedmiotu Umowy w części w jakiej odstąpienie nastąpiło, wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona w oparciu o wynagrodzenie za dany Etap, proporcjonalnie do okresu i jakości świadczenia usług w danym Etapie, na podstawie protokołu, o którym mowa w pkt 1) ust. 2 powyżej, Strony dokonują rozliczenia wykonanych prac, od których Zamawiający nie odstąpił, do dnia odstąpienia od Umowy, w oparciu o odpowiednie stosowanie postanowień Umowy w szczególności w zakresie procedur odbioru, podstaw wystawiania faktur, terminów płatności. Przez nie wykonywanie lub nienależyte wykonywanie Umowy Strony nie mogą rozumieć sytuacji, gdy w celu wykonania Umowy konieczne będzie zakupienie przez Zamawiającego dodatkowych usług lub sprzętu nie ujętych w Umowie lub niebędących w zasobach Zamawiającego. W przypadku rozwiązania umowy strony zobowiązują się do niezwłocznego dokonania wzajemnych rozliczeń finansowych i rzeczowychrozwiązać umowę z 3-miesięcznym terminem wypowiedzenia.

Odstąpienie od umowy / Rozwiązanie umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron Umowy może od niej odstąpić w sytuacjach określonych przypadkach i w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz ustawie Kodeks Cywilny. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: stwierdzenia, że Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Umowęsposób określony ustawą, w szczególności gdy wykonuje czynności dodatkowe z opóźnieniem ponad 5 dni roboczych w stosunku do terminu przewidzianego w zleceniu i pomimo pisemnego wezwania do właściwego jego wykonania i wyznaczenia dodatkowego 10 - dniowego terminu, sposób działania Wykonawcy nie uległ zmianie, opóźnienia w realizacji Etapu I o ponad 14 dni kalendarzowych w stosunku do terminu przewidzianego w § 3 ust. 1 pkt 1) Umowy, opóźnienia w usuwaniu błędów systemu (Etap I/III Umowy) o ponad 5 dni roboczych w stosunku do czasów określonych w § 3 Załącznika nr 9 do Umowy, gdy w chwili zawarcia Kodeksem cywilnym Niezależnie od możliwości odstąpienia przez Zmawiającego od Umowy Wykonawca podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznychinnych postanowień Umowy, gdy Zamawiający może od Umowy odstąpić w całości lub części, jeżeli Wykonawca zlecanaruszy istotny obowiązek określony w Umowie, bez zgody Zamawiającego wykonanie a w szczególności: nie wykona Przedmiotu Umowy osobie trzeciejw terminie oznaczonym w § 2 Umowy, która a opóźnienie przekroczy 7 dni; naruszenia któregokolwiek z obowiązków określonych / zobowiązania określonego w § 7 lub 13 Umowy; nie uzyskała pisemnej akceptacji Zamawiającego wykonuje Umowy z zachowaniem należytej staranności; nie usunie w terminie określonym w § 9 wad Przedmiotu Umowy objętego rękojmią lub gwarancją; wykonuje Umowę z naruszeniem obowiązujących przepisów, i/lub wykonuje Umowę przy udziale podmiotówniezgodnie z innymi, które nie uzyskały pisemnej akceptacji Zamawiającegoniż wskazane wyżej, postanowieniami niniejszej Umowy, po wezwaniu go przez Zamawiającego do prawidłowego wykonania Umowy i wyznaczeniu mu przez Zamawiającego dodatkowego terminu 3 dni do przystąpienia do prawidłowego wykonania Umowy. W przypadku Uprawnienie do odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym, Zamawiający nie traci uprawnienia do naliczania należnych kar umownych. W przypadku odstąpienia od Umowy Strona uprawniona może wykonać w części: Strony zobowiązują się w terminie 7 ciągu 30 dni od dnia odstąpienia wystąpienia zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy do sporządzenia protokołu- nie później jednak, który będzie stwierdzał stan realizacji przedmiotu Umowy w części w jakiej odstąpienie nastąpiło, wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona w oparciu o wynagrodzenie za dany Etap, proporcjonalnie do okresu i jakości świadczenia usług w danym Etapie, na podstawie protokołu, o którym mowa w pkt 1) powyżej, Strony dokonują rozliczenia wykonanych prac, od których Zamawiający nie odstąpił, niż do dnia odstąpienia określonego w § 2 Umowy. Odstąpienie od Umowy, Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa może zostać rozwiązana w oparciu o odpowiednie stosowanie postanowień Umowy w szczególności w zakresie procedur odbioru, podstaw wystawiania faktur, terminów płatności. Przez nie wykonywanie lub nienależyte wykonywanie Umowy Strony nie mogą rozumieć sytuacji, gdy w celu wykonania Umowy konieczne będzie zakupienie przez Zamawiającego dodatkowych usług lub sprzętu nie ujętych w Umowie lub niebędących w zasobach Zamawiającego. W przypadku rozwiązania umowy strony zobowiązują się do niezwłocznego dokonania wzajemnych rozliczeń finansowych i rzeczowychkażdym czasie na mocy porozumienia Stron.

Odstąpienie od umowy / Rozwiązanie umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy umowy w sytuacjach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz ustawie Kodeks Cywilny. Zamawiającemu przysługuje Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: stwierdzenia, że Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności gdy wykonuje czynności dodatkowe z opóźnieniem ponad 5 dni roboczych w stosunku do terminu przewidzianego w zleceniu i pomimo pisemnego wezwania do właściwego jego wykonania i wyznaczenia dodatkowego 10 - dniowego terminu, sposób działania Wykonawcy nie uległ zmianie, opóźnienia w realizacji Etapu I o ponad 14 dni kalendarzowych w stosunku do terminu przewidzianego w § 3 ust. 1 pkt 1) Umowy, opóźnienia w usuwaniu błędów systemu (Etap I/III Umowy) o ponad 5 dni roboczych w stosunku do czasów określonych w § 3 Załącznika nr 9 do Umowy, gdy Wykonawca w chwili zawarcia Umowy Wykonawca umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz artustawy pzp. 24 Oprócz prawa odstąpienia od Umowy określonego w ust. 1, Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części w przypadku: gdy powtórzona procedura odbioru etapu pierwszego, o której mowa w § 2 ust. 5 pkt 1 4 nie zostanie zakończona pomyślnie, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w całości. opóźnienia w realizacji Umowy w stosunku do terminów wskazanych w Harmonogramie lub opóźnienia w stosunku do terminów realizacji danego Etapu o ponad 7 dni kalendarzowych, wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, iż wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy zaniechania realizacji Umowy, bez uzasadnionej przyczyny i 8 ustawy Prawo zamówień publicznychw sposób nieprzerwany nie realizowania jej przez okres 7 dni kalendarzowych, gdy Wykonawca zlecanienależycie wykonuje Umowę, bez zgody w szczególności bezzasadnie nie stosuje się do uwag Zamawiającego wykonanie dotyczących wykonania Umowy osobie trzeciejw kontekście obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy i osiągnięcia jej celu lub narusza inne postanowienia Umowy w sposób zagrażający jej wykonaniu na warunkach określonych w Umowie, która w sytuacji gdy po upływie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie uzyskała pisemnej akceptacji Zamawiającego lub wykonuje zastosuje się do wezwania, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. W takim przypadku odstąpienie następuje z mocą wsteczną, a Umowę przy udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji Zamawiającegouważa się za niezawartą. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym, Zamawiający nie traci uprawnienia do naliczania należnych kar umownych. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w części: Strony zobowiązują się w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji przedmiotu Umowy w części w jakiej odstąpienie nie nastąpiło, wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona w oparciu o wynagrodzenie za dany Etap, proporcjonalnie do okresu i jakości świadczenia usług w danym Etapie, na podstawie protokołu, o którym mowa w pkt 1) powyżejstwierdzonego ww. protokołem zakresu należycie wykonanych elementów przedmiotu Umowy zaakceptowanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, Strony dokonują rozliczenia prawidłowo wykonanych prac, od których Zamawiający nie odstąpił, do dnia odstąpienia od Umowy, w oparciu o odpowiednie stosowanie postanowień Umowy w szczególności w zakresie procedur odbioru, podstaw wystawiania faktur, terminów płatności. Przez nie wykonywanie lub nienależyte wykonywanie Odstąpienie od Umowy Strony nie mogą rozumieć sytuacji, gdy w celu wykonania Umowy konieczne będzie zakupienie przez Zamawiającego dodatkowych usług od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych zastrzeżonych w Umowie. Oświadczenie o odstąpieniu lub sprzętu nie ujętych w Umowie lub niebędących w zasobach Zamawiającegorozwiązaniu umowy wymaga formy pisemnej z podaniem uzasadnienia. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania umowy strony zobowiązują się wygasają wszelkie roszczenia Wykonawcy w stosunku do niezwłocznego dokonania wzajemnych rozliczeń finansowych i rzeczowychZamawiającego odnośnie kwoty wynagrodzenia niewykorzystanej w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 niniejszej umowy. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

Odstąpienie od umowy / Rozwiązanie umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie. Każda ze Stron może odstąpić od Umowy w przypadkach ustawowego prawa odstąpienia wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w sytuacjach przypadku istotnie nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń lub wykonania określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz ustawie Kodeks Cywilnydziałań pod rygorem odstąpienia od Umowy i wyznaczeniu dodatkowego, odpowiedniego terminu na usunięcie naruszeń lub podjęcie określonych działań. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie jej obowiązywania w przypadku odstąpienia lub zmiany warunków finansowania leczenia produktami będącymi przedmiotem umowy przez NFZ, albo następcę prawnego lub podmiot wyznaczony zgodnie ze zmianą powszechnie obowiązującego prawa. Za obopólną zgodą, strony mogą odstąpić od wykonania zobowiązań umowy. Odstąpienie wymaga formy pisemnej i winno być dokonane w terminie 30 dni od powzięcia informacji o okolicznościach stanowiących podstawę do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: stwierdzenia, że Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności gdy wykonuje czynności dodatkowe z opóźnieniem ponad 5 dni roboczych w stosunku do terminu przewidzianego w zleceniu i pomimo pisemnego wezwania do właściwego jego wykonania i wyznaczenia dodatkowego 10 - dniowego terminu, sposób działania Wykonawcy nie uległ zmianie, opóźnienia w realizacji Etapu I o ponad 14 dni kalendarzowych w stosunku do terminu przewidzianego w § 3 ust. 1 pkt 1) Umowy, opóźnienia w usuwaniu błędów systemu (Etap I/III Umowy) o ponad 5 dni roboczych w stosunku do czasów określonych w § 3 Załącznika nr 9 do Umowy, gdy w chwili zawarcia Umowy Wykonawca podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdy Wykonawca zleca, bez zgody Zamawiającego wykonanie Umowy osobie trzeciej, która nie uzyskała pisemnej akceptacji Zamawiającego lub wykonuje Umowę przy udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji Zamawiającegoodstąpienia. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze skutkiem natychmiastowymStron, Zamawiający nie traci uprawnienia Wykonawca zachowuje prawo do naliczania należnych kar umownych. W przypadku odstąpienia od wynagrodzenia wyłącznie za przedmiot Umowy w części: Strony zobowiązują się w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji przedmiotu Umowy w części w jakiej odstąpienie nastąpiło, wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona w oparciu o wynagrodzenie za dany Etap, proporcjonalnie do okresu i jakości świadczenia usług w danym Etapie, na podstawie protokołu, o którym mowa w pkt 1) powyżej, Strony dokonują rozliczenia wykonanych prac, od których Zamawiający nie odstąpił, zrealizowany do dnia odstąpienia od Umowy, w oparciu o odpowiednie stosowanie postanowień . Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia. Odstąpienie Zamawiającego od Umowy w szczególności w zakresie procedur odbioru, podstaw wystawiania faktur, terminów płatności. Przez nie wykonywanie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kar umownych lub nienależyte wykonywanie Umowy Strony nie mogą rozumieć sytuacji, gdy w celu wykonania Umowy konieczne będzie zakupienie przez Zamawiającego dodatkowych usług lub sprzętu nie ujętych w Umowie lub niebędących w zasobach Zamawiającego. W przypadku rozwiązania umowy strony zobowiązują się do niezwłocznego dokonania wzajemnych rozliczeń finansowych i rzeczowychodszkodowania.