Common use of ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE Clause in Contracts

ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE. .152 Odstąpienie. Zamawiający może odstąpić od Umowy na zasadach określonych w art. 456 ust. 1 Ustawy PZP. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na skutek wprowadzenia zmian w Umowie z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP, następuje częściowe odstąpienie od Umowy (tj. tylko w części której dotyczyła zmiana). §.153 W przypadkach, o których mowa w §.152, Wykonawca może żądać od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. §.154 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy z 6 miesięcznym okresem wypowiedzenia, jeżeli wystąpią istotne zmiany organizacyjne Zamawiającego, polegające w szczególności na przejęciu lub połączeniu z innym podmiotem, które będą wpływać na zakres świadczonych usług. §.155 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, jeżeli w sytuacji podjęcia przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych decyzji o wdrożeniu w LP nowej Elektronicznej Sprzedaży Drewna (ESD). §.156 Strony mogą wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy. Przez rażące naruszenie postanowień Umowy rozumie się w szczególności: 1) Strony pozostają w zwłoce w spełnieniu jakiegokolwiek obowiązku, o którym mowa w Umowie, powyżej 30 dni oraz w sytuacji gdy wysokość kar umownych osiągnie 50% wartości Umowy, określonej w §.69; 2) zostanie przekroczony łączny czas niedostępności instancji produkcyjnej Systemu określony w Załączniku nr 1 do Umowy w pkt. 1 ppkt 1.7 i ppkt 1.8; 3) opóźnienie w instalacji dokonanej Modyfikacji w instancji produkcyjnej Systemu przekroczy 5 dni od dnia wskazanego przez Zamawiającego zgodnie z §.49, 4) łączne opóźnienie w wykonaniu zadań Modyfikacji systemu przekroczy 60 dni, 5) utraty aktualności certyfikatów o których mowa §.12 i §.13 Umowy.

ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE. .152 Odstąpienie1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach powiadomić Wykonawcę o terminie zaprzestania świadczenia usług i odstąpić od Umowy na zasadach określonych w art. 456 ust. 1 Ustawy PZPlub jej części. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na skutek wprowadzenia zmian w Umowie z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP, następuje częściowe odstąpienie od Umowy (tj. tylko w części której dotyczyła zmiana). §.153 W przypadkach, o których mowa w §.152, takim wypadku Wykonawca może żądać od Zamawiającego wyłącznie jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowyświadczenia usług do dnia odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego. 2. §.154 Zamawiający zastrzega sobie prawo będzie uprawniony, na podstawie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy, do wypowiedzenia Umowy z 6 miesięcznym okresem wypowiedzenia, jeżeli wystąpią istotne zmiany organizacyjne Zamawiającego, polegające w szczególności na przejęciu lub połączeniu z innym podmiotem, które będą wpływać na zakres świadczonych usług. §.155 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, jeżeli w sytuacji podjęcia przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych decyzji o wdrożeniu w LP nowej Elektronicznej Sprzedaży Drewna (ESD). §.156 Strony mogą wypowiedzieć Umowę Xxxxx ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy. Przez rażące naruszenie postanowień Umowy rozumie się w szczególnościsytuacji, gdy: 1a) Strony pozostają w zwłoce w spełnieniu jakiegokolwiek obowiązku, o którym mowa w Umowie, powyżej 30 dni oraz w sytuacji gdy wysokość naliczonych kar umownych osiągnie 50przekroczy 10% wartości Umowy, określonej wynagrodzenia brutto określonego w §.69;11 ust. 3. 2b) zostanie przekroczony łączny czas niedostępności instancji produkcyjnej Systemu określony sytuacja finansowa Wykonawcy ulegnie pogorszeniu w Załączniku nr 1 stopniu, który mógłby uzasadniać: (i) złożenie w stosunku do Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości lub; (ii) oświadczenia o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. c) w wyniku wszczęcia postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części uniemożliwiające dalszą realizację zobowiązań na uzgodnionym poziomie. d) po ustaniu działania siły wyższej Wykonawca nie przystąpi niezwłocznie do wykonania Umowy lub nie rozpoczął świadczenia Usług wynikających z niniejszej Umowy w pkt. 1 ppkt 1.7 i ppkt 1.8;ciągu 3 dni, licząc od dnia ustania siły wyższej. 3) opóźnienie . W razie wątpliwości uznaje się, że Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia we wszystkich przypadkach przewidujących możliwości odstąpienia w instalacji dokonanej Modyfikacji obowiązujących przepisach prawa (w instancji produkcyjnej Systemu przekroczy 5 dni od dnia wskazanego przez Zamawiającego zgodnie z §.49,szczególności art.627 i nast. k.c.). 4) łączne opóźnienie w wykonaniu zadań Modyfikacji systemu przekroczy 60 dni, 5) utraty aktualności certyfikatów o których mowa §.12 i §.13 Umowy. Wykonując prawo odstąpienia Zamawiający może postanowić, że odstąpienie nie będzie miało mocy wstecznej, lecz wywoła skutki na przyszłość.

ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE. .152 Odstąpienie1. Zamawiający może odstąpić od części lub całości Umowy albo ją wypowiedzieć w przypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości albo w części albo ją wypowiedzieć, według jego wyboru, bez konieczności wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu w tym zakresie, w przypadku gdy: 1) nastąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub powodująca, że dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa Państwa lub bezpieczeństwu publicznemu lub powzięcia informacji o nieotrzymaniu środków budżetowych koniecznych do realizacji Umowy od dysponenta odpowiedniego stopnia lub braku środków w budżecie Zamawiającego; 2) dotychczasowy przebieg prac związanych z realizacją Umowy wskazywać będzie, że zachodzą uzasadnione wątpliwości, iż Umowa zostanie należycie wykonana i w umówionym terminie, w szczególności, gdy wysokość naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty oznaczonej jako maksymalne wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy; 3) Wykonawca zleca, bez zgody Zamawiającego wykonanie Umowy lub jej części osobie trzeciej, która nie uzyskała pisemnej akceptacji Zamawiającego lub wykonuje Umowę przy udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji Zamawiającego jeżeli Zamawiający mógł wymagać wykonania Umowy wyłącznie przez Wykonawcę; 4) opóźnienie Wykonawcy w rozpoczęciu świadczenia usługi wsparcia i aktualizacji wyniesie co najmniej 5 Dni Roboczych. 3. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni liczonych od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia, jednak nie później niż w terminie 60 dni liczonych od terminu określonego § 2 ust. 2 Umowy. 4. Zamawiający może odstąpić od Umowy na zasadach określonych lub jej części albo wypowiedzieć Umowę w art. 456 ust. 1 Ustawy PZPprzypadkach wskazanych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego. 5. W przypadku odstąpienia skorzystania przez Zamawiającego z prawa odstąpienia od Umowy na skutek wprowadzenia zmian w Umowie z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP, następuje częściowe odstąpienie od Umowy (tj. tylko w części której dotyczyła zmiana). §.153 W przypadkach, o których mowa w §.152, Wykonawca może żądać od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. §.154 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy z 6 miesięcznym okresem wypowiedzenia, jeżeli wystąpią istotne zmiany organizacyjne Zamawiającego, polegające w szczególności na przejęciu lub połączeniu z innym podmiotem, które będą wpływać na zakres świadczonych usług. §.155 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, jeżeli w sytuacji podjęcia przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych decyzji o wdrożeniu w LP nowej Elektronicznej Sprzedaży Drewna (ESD). §.156 Strony mogą wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy. Przez rażące naruszenie postanowień Umowy rozumie się w szczególności: 1) Strony pozostają w zwłoce w spełnieniu jakiegokolwiek obowiązku, o którym mowa w Umowieniniejszym paragrafie Wykonawcy przysługiwało będzie jedynie wynagrodzenie za zrealizowaną część Umowy od której nie odstąpiono. 6. Każda ze Stron ma możliwość odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w wypadku zaistnienia przeszkód wynikających z siły wyższej uniemożliwiających realizację Umowy. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie nadzwyczajne, powyżej 30 dni oraz w sytuacji gdy wysokość kar umownych osiągnie 50% wartości Umowyzewnętrzne, określonej w §.69; 2) zostanie przekroczony łączny czas niedostępności instancji produkcyjnej Systemu określony w Załączniku nr 1 niemożliwe do Umowy w pkt. 1 ppkt 1.7 przewidzenia i ppkt 1.8; 3) opóźnienie w instalacji dokonanej Modyfikacji w instancji produkcyjnej Systemu przekroczy 5 dni przeciwdziałania, którego wystąpienie jest niezależne od dnia wskazanego przez Zamawiającego zgodnie Stron, a które uniemożliwia wykonanie zobowiązań wynikających z §.49, 4) łączne opóźnienie w wykonaniu zadań Modyfikacji systemu przekroczy 60 dni, 5) utraty aktualności certyfikatów o których mowa §.12 i §.13 Umowy. 7. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE. .152 Odstąpienie1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od Umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia informacji o powyższych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części Umowy. W takim przypadku odstąpienie od Umowy nie rodzi roszczeń odszkodowawczych, ani nie stanowi podstawy do naliczania kar umownych. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w całości bądź w części wg swojego wyboru, bez wyznaczania terminu dodatkowego, z zachowaniem prawa do odszkodowań i kar określonych Umową, jeżeli: 1) Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne – jeśli naruszenie polegające na niewykonywaniu lub nienależytym wykonywaniu wystąpi więcej niż dwa razy, 2) w innych przypadkach oraz na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego. 3. Zamawiający może odstąpić wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, z zachowaniem prawa do odszkodowań i kar określonych umową, jeżeli: 1) nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, 2) zostanie zajęty majątek Wykonawcy w wyniku prowadzonego przeciwko niemu postępowania egzekucyjnego, 3) wystąpią inne okoliczności uniemożliwiające lub ograniczające swobodne wykonywanie przez Wykonawcę jego obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 4. W razie stwierdzenia uchybień w realizacji umowy, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania umowy w terminie 5 dni od Umowy na zasadach określonych dnia wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu. wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. 5. Odstąpienie od Umowy/wypowiedzenie Xxxxx winno nastąpić w art. 456 ust. 1 Ustawy PZPformie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 6. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na skutek wprowadzenia zmian w Umowie z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP, następuje częściowe odstąpienie albo jej wypowiedzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za usługi zrealizowane przez Wykonawcę przed dniem odstąpienia od Umowy (tjlub jej wypowiedzenia. tylko w części której dotyczyła zmiana). §.153 W przypadkach, o których mowa w §.152, Wykonawca może żądać od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. §.154 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy z 6 miesięcznym okresem wypowiedzenia, jeżeli wystąpią istotne zmiany organizacyjne Zamawiającego, polegające w szczególności na przejęciu lub połączeniu z innym podmiotem, które będą wpływać na zakres świadczonych usług. §.155 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, jeżeli w sytuacji podjęcia przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych decyzji o wdrożeniu w LP nowej Elektronicznej Sprzedaży Drewna (ESD). §.156 Strony mogą wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy. Przez rażące naruszenie postanowień Umowy rozumie Postanowienia dotyczące kar stosuje się w szczególności: 1) Strony pozostają w zwłoce w spełnieniu jakiegokolwiek obowiązku, o którym mowa w Umowie, powyżej 30 dni oraz w sytuacji gdy wysokość kar umownych osiągnie 50% wartości Umowy, określonej w §.69; 2) zostanie przekroczony łączny czas niedostępności instancji produkcyjnej Systemu określony w Załączniku nr 1 do Umowy w pkt. 1 ppkt 1.7 i ppkt 1.8; 3) opóźnienie w instalacji dokonanej Modyfikacji w instancji produkcyjnej Systemu przekroczy 5 dni od dnia wskazanego przez Zamawiającego zgodnie z §.49, 4) łączne opóźnienie w wykonaniu zadań Modyfikacji systemu przekroczy 60 dni, 5) utraty aktualności certyfikatów o których mowa §.12 i §.13 Umowyodpowiednio.