ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE. 11.1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych na podstawie poniższych postanowień. Kary umowne stanowiące, zgodnie z poniższymi postanowieniami, ułamek Wynagrodzenia Umownego naliczane będą w złotych w takiej proporcji, jaka wynika z określonej wysokości Wynagrodzenia Umownego wskazanego w § 4 ust. 4.1. Umowy.
11.2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:
11.2.1 1 000,00 zł za każdy przypadek za każdy przypadek nieprzyjęcia do realizacji Zamówienia Realizacyjnego.
11.2.2 200,00 zł za każdy Dzień opóźnienia Wykonawcy niedotrzymaniu terminu zakończenia Prac określonych w Zamówieniu Realizacyjnym;
11.2.3 100,00 zł za każdy Dzień opóźnienia Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze Prac lub w Okresie Gwarancji i Rękojmi;
11.2.4 1 000,00 zł za każdy przypadek dopuszczenia do wykonywania Prac innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca;
11.2.5 300,00 zł za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę zasad ubezpieczenia określonych w Umowie lub nie uiszczenia wymagalnych składek wynikających z polisy;
11.2.6 1 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów, lub zobowiązania do przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami;
11.2.7 Z tytułu nieprzestrzegania zasad BHP, w wysokości określonej zgodnie z Załącznikiem nr 5 (Taryfikator kar BHP) do Umowy.
11.3. Łączna suma kar umownych, wynikających ze wszystkich tytułów, przewidzianych niniejszą Umową, a uprawniających Zamawiającego do żądania zapłaty kar umownych – nie przekroczy 20% Wynagrodzenia Umownego netto, o którym mowa w §4 ust. 4.1 Umowy. Zapłata naliczonych kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania zobowiązań określonych Umową, w tym należytego wykonania Prac.
11.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku niezapłacenia przez Wykonawcę kary umownej w terminie 14 Dni od otrzymania wezwania do zapłaty lub rozliczenia ich z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.
11.5. Niezależnie od uprawnienia do naliczania kar umownych, każda ze Stron może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
11.6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyny dotyczącej Wykonawcy w wysokości 15% Wynagrodzenia Umownego netto, o którym...
ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE. Odszkodowania
ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: każde uchybienie w realizacji przedmiotu zamówienia tj. niewykonanie lub nienależyte wykonanie czynności wynikających z obowiązków Wykonawcy, o których mowa w harmonogramie realizacji zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) za każde uchybienie. O każdym uchybieniu w realizacji zamówienia, Wykonawca będzie informowany przez Zamawiającego.
2. Zamawiający zapłaci karę umowną za rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Strony zobowiązują się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku stwierdzenia, że osoby wykonujące usługę sprzątania nie są zatrudnione w ramach umowy o pracę, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną każdorazowo wysokości 1.000,00 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych) za każdą osobę, płatną za każdy miesiąc, w którym osoby wykonujące usługę sprzątania nie są zatrudnione w ramach umowy o pracę. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, a Wykonawca wyraża zgodę na ich potrącenie z należnego mu wynagrodzenia. Strony zastrzegają prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE. 1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne:
a) kara w wysokości 5 % wartości netto przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy, z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca,
b) kara w wysokości 5 % wartości netto przedmiotu umowy, za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z powodu okoliczności za które nie odpowiada Zamawiający.
c) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, karę w wysokości 0,5 % ceny netto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10 % wartości netto przedmiotu umowy.
2. Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu następujące kary umowne:
a) kara w wysokości 5 % wartości netto przedmiotu umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy, z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający.
b) kara w wysokości 5 % wartości netto przedmiotu umowy, za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z powodu okoliczności za które nie odpowiada Wykonawca.
3. W przypadku gdy kary umowne nie pokryją w pełni poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
4. W przypadku zwłoki w terminowej zapłacie należności za wykonanie Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń, Wykonawca będzie upoważniony do naliczenia Zamawiającemu odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.
5. Strony mogą w drodze odrębnego pisemnego porozumienia odstąpić od wzajemnego nali- czania kar umownych i odsetek.
ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE. 1. W przypadku rażących zaniedbań polegających na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 niezgodnie ze standardem, Zamawiający po dokonaniu komisyjnych ustaleń, spisze protokół który będzie stanowił podstawę do potrącenia wynagrodzenia umownego za gotowość do wykonywania usługi w wysokości: - 500 zł - za każdy dzień niewykonanej usługi, przy niedotrzymaniu warunków utrzymania dróg w danym standardzie do 10% zakresu usługi, - 1000 zł - za każdy dzień niewykonanej usługi, przy niedotrzymaniu warunków utrzymania dróg w danym standardzie do 20% zakresu usługi, - 2000 zł - za każdy dzień niewykonanej usługi, przy niedotrzymaniu warunków utrzymania dróg w danym standardzie do 30% zakresu usługi, - 100 zł – za każdorazowy brak adnotacji w dzienniku pracy w przypadku kontroli Zamawiającego.
2. Nieuzasadnione przystąpienie do działań w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2014/2015 traktowane będzie jako niewłaściwe wykonanie usługi.
3. Kara nałożona na Wykonawcę przez Zamawiającego trzeci raz z rzędu może skutkować rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym.
4. W przypadku nieuzasadnionego przerwania akcji lub rażącego zaniedbania ze strony Wykonawcy - niepodjęcia akcji zimowej pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego nastąpi rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym.
5. W przypadku, gdy Wykonawca ze względu na wyjątkowo trudne warunki pogodowe, nie będzie w stanie prowadzić robót zgodnie z przyjętym standardem, zobowiązany będzie do zawiadomienia Zamawiającego podając przyczyny. W takim przypadku, jeżeli Zamawiający uzna zasadność przyczyn z powodów, z których nie można utrzymać standardu drogi, będzie mógł zrezygnować z naliczania kar.
6. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może domagać się od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody będzie przekraczać wysokość zastrzeżonej kary umownej.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia umownego bez osobnego wezwania.
ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 30% Wynagrodzenia Umownego netto, o którym mowa w §4 ust. 4.
ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia następujących kar umownych:
ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE. 13.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia następujących kar umownych:
13.1.1 z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15% Wynagrodzenia Umownego netto, o którym mowa w §4 ust. 4.4.
13.1.2 z tytułu niedotrzymania umownego terminu realizacji wynikającego z tygodniowego zapotrzebowania na jednostki sprzętowe, z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi: w wysokości po 0,2% wartości wynagrodzenia, określonego w §4 ust. 4.4. za pierwszy i kolejne trzy rozpoczęte dni opóźnienia, a począwszy od piątego dnia opóźnienia w wysokości 0,5% wartości netto wynagrodzenia, określonego w §4 ust. 4.4. za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
13.1.3 w przypadku zawinionego przez Wykonawcę przerwania realizacji Usługi w danym dniu jej świadczenia zgodnie z tygodniowym harmonogramem zapotrzebowania na jednostki sprzętowe, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości iloczynu stawki jednostkowej ustalonej przez obie Strony Umowy w §4. ust. 4.2. za godzinę pracy określonego sprzętu oraz ilości godzin przestoju wywołanego przerwaniem realizacji Usługi;
13.1.4 w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowienia określonego w §5 ust. 5.1. pkt 5.1.17 Zamawiający może naliczyć mu karę umowną w wysokości 5.000 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.
13.1.5 w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowienia określonego w §5 ust. 5.
ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: Zamawiający zapłaci karę umowną: w razie odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto; w razie odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto. Naliczone kary umowne mogą być potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE. 13.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia następujących kar umownych:
13.1.1 z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% Wynagrodzenia Umownego netto, o którym mowa w §4 ust. 4.1.;