Termin obowiązywania umowy 1. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia roku. lub Umowa obowiązuje od dnia do
2. Zamówienie nie może być doręczone później niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy. W przypadku przekazywania zamówień drogą elektroniczną, data otrzymania zamówienia przez Wykonawcę to data opublikowania zamówienia w „Portalu Dostawcy”. Operacja ta połączona jest z automatycznym wysłaniem Wykonawcy informacji na adres poczty elektronicznej o opublikowaniu zamówienia w „Portalu Dostawcy”.
Termin wykonania przedmiotu umowy 1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
2. O planowanym rozpoczęciu robót w obiekcie, o którym mowa w § 1 ust. 1, Wykonawca poinformuje na piśmie OPGK Rzeszów S.A., z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. W informacji o planowanym rozpoczęciu robót Wykonawca przekaże wykaz, zawierający imiona i nazwiska przedstawicieli i pracowników Wykonawcy, którzy będą uczestniczyć w realizacji umowy na terenie obiektu oraz wstępny okres zakończenia prac. W przypadku zmiany przedstawiciela lub pracownika przed rozpoczęciem przez niego wykonywania czynności Wykonawca przekaże w formie pisemnej lub elektronicznej aktualizację ww. wykazu Zamawiającemu. Wraz z informacją o planowanym rozpoczęciu robót, o której mowa w ust.2, Wykonawca dostarczy w oryginale, na stosownym druku, oświadczenie Kierownika budowy o przyjęciu funkcji kierownika budowy.
3. Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 11 niniejszej umowy.
4. Termin ustalony w ust. 1 na wniosek Wykonawcy może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
2) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
3) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
4) podpisania aneksu do umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp, a więc zlecenia Wykonawcy wykonania dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w § 15 ust. 20 wykraczających poza przedmiot umowy, o ile wykonywanie tych robót wpływa na termin wykonania przedmiotu umowy.
5. Opóźnienia, o których mowa w ust. 4, muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Kierownika budowy i Inwestora Zastępczego oraz zaakceptowane przez OPGK Rzeszów S.A. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni od wystąpienia nin. opóźnienia przedłożyć korektę harmonogramu rzeczowo-finansowego.
6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą w formie pisemnej nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju.
Czas obowiązywania umowy Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia ……………r. do dnia r.
Okres obowiązywania Umowy 1. Okres obowiązywania Umowy określa Umowa. SATIS w okresie jej obowiązywania, ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym wyłącznie w wyniku naruszenia przez Klienta postanowień OWU lub Umowy.
2. Po upływie okresu, na jaki zawarto Umowę, przekształca się ona w umowę na czas określony wynoszący 12 miesięcy, chyba, że Klient nie później niż na 2 tygodnie przed upływem okresu obowiązywania Umowy skutecznie zawiadomi SATIS o braku woli przedłużenia czasu trwania Umowy lub przed upływem okresu, na jaki zawarto Umowę, zawrze z SATIS nową Umowę na świadczenie usług.
3. W każdym przypadku rozwiązania (wypowiedzenia/odstąpienia) Umowy przez Klienta przed upływem okresu, na jaki ją zawarto, Klient zobowiązany jest uiścić karę umowną w wysokości odpowiadającej sumie pozostałych Opłat Abonamentowych, jakie Klient zobowiązany byłby uiścić w przypadku obowiązywania Umowy przez okres w niej przewidziany.
4. W każdym przypadku rozwiązania (wypowiedzenia/odstąpienia) Umowy przed upływem okresu, na jaki ją zawarto, innym niż wskazany w ust. 3, Klient zobowiązany jest uiścić karę umowną w wysokości odpowiadającej sumie pozostałych Opłat Abonamentowych, jakie Klient zobowiązany byłby uiścić w przypadku obowiązywania Umowy przez okres w niej przewidziany powiększoną o stałą opłatę wynikającą z Cennika.
5. W przypadku najmu lub dzierżawy Lokalizatora GPS zgodnie z § 4 ust. 2, wysokość kary umownej naliczonej na podstawie ust. 3 lub 4 powyżej, odnoszącej się do najmowanego lub dzierżawionego Lokalizatora GPS, nie może przekroczyć 90 % sumy pozostałych Opłat Abonamentowych dotyczących wzmiankowanego Lokalizatora GPS, jakie Klient zobowiązany byłby uiścić w przypadku obowiązywania Umowy przez okres w niej przewidziany.
6. Postanowienie ust. 3 i 4 nie mają zastosowania, gdy rozwiązanie Umowy nastąpi z wyłącznej winy SATIS.
Termin wykonania zamówienia 1. Termin realizacji zamówienia wynosi: 18 miesięcy od daty podpisania umowy.
2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.
Zobowiązania Wykonawcy 1. Wykonawca, niezależnie od obowiązków określonych w innych postanowieniach Umowy, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1, jest zobowiązany do:
1) W zakresie dokumentacji projektowej:
a) opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie i PFU, zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami jak również w oparciu o warunki ujęte w opiniach, decyzjach, postanowieniach i uzgodnieniach oraz zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i rozporządzeń wykonawczych;
b) wyjaśniania Zamawiającemu wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań;
c) przedstawiania Zamawiającemu rozwiązań projektowych w fazie roboczej w celu ostatecznego ustalenia proponowanych rozwiązań technicznych, technologicznych, kosztów eksploatacji;
d) uczestnictwa w spotkaniach roboczych w fazie projektowania w celu prezentacji zaawansowania usług oraz konsultacji z Zamawiającym istotnych rozwiązań mających wpływ na koszty robót budowlanych i kosztów eksploatacji, które będą wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji oraz uzyskania od niego akceptacji rozwiązań;
e) dołączenia do dokumentacji projektowej pisemnego oświadczenia, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydana w stanie zupełnym (kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć);
f) nanoszenia poprawek i uzupełnień do dokumentacji w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w terminie przez niego określonym;
g) wprowadzania poprawek i uzupełnień wymaganych przez organy opiniujące i uzgadniające wnioski, dokumenty, dokumentację projektową w terminach określonych przez te organy;
h) usuwania wad dokumentacji w terminach określonych przez Zamawiającego;
i) występowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego z wnioskami o wydanie stosownych decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii itp. Zamawiający udzieli stosownego pełnomocnictwa Wykonawcy do występowania w jego imieniu i na jego rzecz;
j) zapewnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.
2) W zakresie robót budowlanych:
a) wykonania robót budowlanych składających się na Przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami dokumentów składających się na Umowę, najlepszymi zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, warunkami wykonania i odbioru robót oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami BHP oraz p-poż, jak również normami i normatywami stosowanymi w budownictwie;
b) szczegółowego sprawdzenia w terenie warunków wykonania robót budowlanych składających się na Przedmiot Umowy;
c) prowadzenia na bieżąco dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy;
d) przygotowania zaplecza budowy wraz z oznakowaniem (tablica informacyjna),
e) zamontowania liczników poboru energii elektrycznej i wody ponosząc koszty ich zużycia w okresie realizacji robót;
f) sporządzenia przed rozpoczęciem robót budowlanych planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie określonym we właściwych przepisach;
g) utrzymywania w czasie realizacji robót budowlanych ładu i porządku na stanowiskach pracy oraz przyległym do nich terenie budowy, a także zapleczu technicznym budowy, dążąc do minimalizacji przeszkód komunikacyjnych, bieżącego usuwania zbędnych materiałów, odpadów, śmieci i zanieczyszczeń;
h) stosowania w czasie prowadzenia robót budowlanych wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i utylizacji odpadów, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ewentualne opłaty i kary za naruszenia powstałe w trakcie realizacji robót przepisów dotyczących ochrony środowiska i utylizacji odpadów obciążają Wykonawcę
i) przeprowadzenia branżowych prób i odbiorów technicznych i technologicznych,
j) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej;
k) pisemnego zawiadamiania Inspektora Nadzoru o zauważonych wadach i brakach w dokumentacji projektowej niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie trzech dni od ich ujawnienia lub dnia, gdy winny one były zostać ujawnione przy zachowaniu przez Wykonawcę należytej staranności, pod rygorem odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu;
l) naprawy nawierzchni uszkodzonej w trakcie prowadzenia robót budowlanych
ł) na każde żądanie przedstawicieli Zamawiającego przedstawić w stosunku do wskazanych materiałów użytych do realizacji Przedmiotu Umowy aktualne certyfikaty, deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty techniczne, atesty lub inne dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i spełnianie parametrów technicznych wymaganych dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy;
m) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy lub w efekcie jego rażącego niedbalstwa jakiegokolwiek składnika mienia Zamawiającego lub osób trzecich korzystających z niego za zgodą Zamawiającego - do naprawienia powstałej szkody i doprowadzenia uszkodzonego składnika do stanu poprzedniego, na własny koszt;
n) stosowania się do obowiązujących u Zamawiającego regulacji wewnętrznych, w szczególności dotyczących zasad ruchu pojazdów i osób i bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
o) w razie wywołania alarmu skutkującego interwencją właściwych służb i nałożenia na Zamawiającego obowiązku poniesienia kosztów takiego działania - zwrotu kosztów poniesionych przez Zamawiającego.
Zobowiązania Zamawiającego 1. Dostarczone przez Wykonawcę dystrybutory schładzająco-podgrzewające wodę, stojaki oraz butle stanowią własność Wykonawcy i pozostają w posiadaniu Zamawiającego w okresie trwania umowy. Po jej wygaśnięciu (rozwiązaniu) zostaną odebrane przez Wykonawcę.
2. Zamawiający jest zobowiązany do używania dystrybutorów i butli zgodnie z ich przeznaczeniem oraz utrzymywania ich w czystości.
3. Zamawiający zobowiązuje się do używania podczas pracy dystrybutorów wyłącznie wody dostarczonej przez Wykonawcę.
4. Zamawiający nie będzie dokonywał żadnych napraw, zmian ani trwale demontował jakichkolwiek części dystrybutora, ani napełniał butli we własnym zakresie. Każde uszkodzenie – awarię dystrybutora Zamawiający zobowiązuje się zgłosić Wykonawcy na adres e-mail: ……………………………………………………….
5. W czasie trwania umowy Zamawiający ponosi odpowiedzialność za szkody związane z użytkowaniem dystrybutorów i butli powstałe z winy Zamawiającego.
6. Zamawiający będzie ponosił tylko i wyłącznie koszty napraw, które wynikają z nieprawidłowego użytkowania sprzętu przez pracowników Zamawiającego.
7. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę uszkodzonej butli z wodą, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany wadliwych butli z wodą na nowe.
8. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za zużycie dystrybutorów wynikające z ich prawidłowego użytkowania.
9. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za działania własne lub osób trzecich powodujące uszkodzenie, zniszczenie (w tym x.xx. zabrudzenie lub zanieczyszczenie) lub utratę dystrybutorów, butli lub stojaków na butle. W takim przypadku Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty kwoty w wysokości wyliczonej przez Wykonawcę odpowiednio do wartości dystrybutora, butli lub stojaka na butle.
Podstawowe obowiązki Wykonawcy Wykonawca ma obowiązek wyposażyć jednostki organizacyjne Zamawiającego w pojemniki oraz worki do zbierania odpadów wymienionych w pkt 2 poniżej, zgodnie z zapisami SIWZ. Wykonawca ma obowiązek odbierać odpady komunalne z jednostek organizacyjnych Zamawiającego z podziałem na następujące frakcje: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, papier, tektura plastik odpady zielone zbierane w systemie workowym, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów (zmieszanych komunalnych i segregowanych) z jednostek organizacyjnych Zamawiającego w godzinach ………………… Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować odpady wymienione w §4 ust. 2 umowy zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. Wykonawca jest obowiązany do zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych w sposób zgodny z hierarchią postępowania z odpadami i zasadą bliskości określoną w ustawie o odpadach. Zagospodarowanie odpadów w instalacjach w celu uzyskania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania musi być zgodne z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Transport zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania musi być realizowany zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, zgodnie z ustawą o odpadach. Zabrania się Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych. Każdy rodzaj odpadów musi być odbierany oddzielnie. W przypadku stwierdzenia mieszania odpadów selektywnie zebranych ze sobą Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli Wykonawca, pomimo dwukrotnego wezwania przez Zamawiającego do zmiany postępowania, nie zmieni go. Wykonawca ma obowiązek odbioru odpadów segregowanych gromadzonych w pojemnikach do segregacji z częstotliwością wykazaną harmonogramie odpowiednio dla każdej jednostki. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania czystości poprzez sprzątanie terenu wokół pojemników w następującym zakresie: wokół pojemników do gromadzenia odpadów w odległości do 1 m, w miejscu ustawienia pojemników, wyłącznie w sytuacji, jeżeli jej zanieczyszczenie wynika z nieterminowego odbioru odpadów spowodowanego winą Wykonawcy wokół pojazdu do odbioru odpadów w przypadku ich niekontrolowanego wysypania, na drodze prowadzenia pojemników/kontenerów do pojazdu w przypadku ich niekontrolowanego wysypania, odpady rozwiane i wysypane podczas załadunku. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć wszystkie pojazdy używane do realizacji przedmiotu zamówienia w narzędzia lub urządzenia (np. miotła, łopata) umożliwiające sprzątanie terenu wokół pojemników po ich opróżnieniu. Wykonawca ma również obowiązek wyposażyć wszystkich pracowników w dostateczną ilość rękawic roboczych/ochronnych. Wyposażenie własnych pracowników zajmujących się wywozem odpadów w odzież z widocznym logo firmy. Wykonawca ma obowiązek dokonywać odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do jednostki organizacyjnej, punktu gromadzenia odpadów komunalnych będzie znacznie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, warunków atmosferycznych itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy. Każdorazowe zdarzenie wynikające z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, powodujące brak możliwości odbioru odpadów o godzinie o której mowa w §4 ust.3 Umowy, powinno zostać niezwłocznie zgłoszone do osoby wskazanej w §1 ust.8. Wykonawcę nie zwalnia to z obowiązku wywozu odpadów w tym samym dniu w późniejszych godzinach, za co Zamawiający nie będzie uprawniony do naliczenia kary umownej o której mowa w §9 ust.1 d) Umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania w porozumieniu z Zamawiającym harmonogramu odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów selektywnie zebranych z podziałem na poszczególne frakcje oraz bioodpadów w workach z uwzględnieniem częstotliwości wywozu odpadów określonych w załączniku nr 1 do Umowy. Harmonogram Wykonawca sporządza i dostarcza Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy w formie pliku .pdf. Odbiór odpadów będących przedmiotem niniejszej umowy odbywać się będzie zgodnie ze sporządzonymi przez Wykonawcę harmonogramami wywozu odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania harmonogramu odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów selektywnie zebranych z podziałem na poszczególne frakcje oraz bioodpadów w workach. Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 600.000,00 zł brutto przez cały okres obowiązywania umowy.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie 30.09.2013. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: