Common use of Termin wykonania umowy Clause in Contracts

Termin wykonania umowy. 1. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy: do 14.09.2018 r. 2. Strony ustalają, że datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest zgłoszenie przez Wykonawcę na piśmie gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego przy zachowaniu ustaleń § 9 ust. 1. 3. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów określa harmonogram rzeczowo – finansowy, który Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia umowy na podstawie kosztorysu złożonego przez Wykonawcę w chwili zawarcia umowy. 4. Harmonogram musi zawierać procentowe zaawansowanie zakresu finansowego w okresie comiesięcznym. 5. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 1) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; 2) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 6. Opóźnienia, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego. 7. W przedstawionych w ust. 5 niniejszego paragrafu przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

Termin wykonania umowy. 1. Termin wykonania przedmiotu umowyWykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę w następujących terminach: 1) Etap I, o którym mowa § 1 ust. 2 pkt 1 Umowy – w ciągu 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy („Etap I”); 2) Etap II, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy: do 14.09.2018 r.2 pkt 2 Umowy – w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty uzyskania akceptacji Zamawiającego („Etap II”); 2. Strony ustalająEtap I zostanie zakończony podpisaniem przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru, że datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest zgłoszenie przez Wykonawcę na piśmie gotowości przedmiotu umowy którego wzór stanowi załącznik nr 1 do odbioru końcowego przy zachowaniu ustaleń Umowy („Protokół odbioru”), po uprzednim uzyskaniu akceptacji Koncepcji, o której mowa w § 9 1 ust. 13 Umowy, dokonanej przez Zmawiającego. Czas dokonania akceptacji przez Zamawiającego nie wlicza się do terminu wykonania Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 Umowy. 3. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowyEtap II zostanie zakończony podpisaniem przez Zamawiającego i Wykonawcę Protokołu odbioru, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów określa harmonogram rzeczowo – finansowypo prawidłowym przekazaniu Zamawiającemu Projektu, który Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia umowy na podstawie kosztorysu złożonego przez Wykonawcę sposób o którym mowa w chwili zawarcia umowy§ 4 ust. 2 - 8 Umowy. 4. Harmonogram musi zawierać procentowe zaawansowanie zakresu finansowego Realizacja robót na podstawie przygotowanego Projektu nastąpi nie później niż w okresie comiesięcznymciągu 36 miesięcy od dnia podpisania Protokołu odbioru Xxxxx XX. 5. Termin ustalony Nadzór autorski nad prowadzonymi pracami na podstawie wykonanego Projektu będzie realizowany w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie okresie ważności zgłoszenia lub pozwolenia na budowę oraz w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 1) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ fazie realizacji inwestycji w szczególności poprzez wizyty Wykonawcy na terminowość wykonywania placu robót; 2) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 6. Opóźnienia, o których mowa w § 1 ust. 5 niniejszego paragrafu muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi 9 Umowy, do czasu zakończenia robót i realizacji inwestycji, jednak nie dłużej niż przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego. 7. W przedstawionych okres wskazany w ust. 5 niniejszego paragrafu przypadkach wystąpienia opóźnień4. Każda wizyta Wykonawcy na placu robót w ramach Nadzoru autorskiego będzie potwierdzana poprzez podpisanie przez Zamawiającego i Wykonawcę Protokołu odbioru. 6. Realizacja Nadzoru autorskiego zostanie zakończona podpisaniem przez Zamawiającego i Wykonawcę Protokołu odbioru końcowego bez uwag, strony ustalą nowe terminy z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu po zgłoszeniu Zamawiającemu przez wykonawcę robót zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy inwestycji. Protokół odbioru końcowego bez uwag będzie okresowi przerwy lub przestojuzawierał informację o liczbie wizyt na placu robót w ramach pełnienia przez Wykonawcę Nadzoru autorskiego oraz sprawozdanie z innych czynności zrealizowanych przez Wykonawcę w ramach Nadzoru autorskiego.

Termin wykonania umowy. 1. Termin wykonania Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy, o którym mowa umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy: umowy w terminie do 14.09.2018 r.31.10.2022r. 2. Strony ustalają, że datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest zgłoszenie przez Wykonawcę na piśmie gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego przy zachowaniu ustaleń § 9 ust. 1.1 niniejszej umowy 3. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów określa harmonogram rzeczowo – rzeczowo-finansowy, który Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia umowy na podstawie kosztorysu złożonego przez Wykonawcę w chwili zawarcia umowy. 4. Harmonogram musi zawierać procentowe zaawansowanie zakresu finansowego w okresie comiesięcznym. 5. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 1) zaistnienia okoliczności wynikających z działania siły wyższej (npwyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy. Przez siłę wyższą Strony rozumieć będą zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, które jest zewnętrzne w stosunku do Wykonawcy oraz od niego niezależne, któremu nie mógł się on przeciwstawić działając z należytą starannością. W szczególności za siłę wyższą uznaje się powodzie, pożary, huragany, klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne)epidemie, inne zdarzenia spowodowane siłami przyrody, strajki, zamieszki, rozruchy, działania o charakterze zbrojnym, a także działania władz publicznych, na które Wykonawca nie ma wpływu, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;, 2) wystąpienia gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej starannościza które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 6. Opóźnienia, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i Wykonawcę, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez ZamawiającegoXxxxxxxxxxxxx. 7. W przedstawionych w ust. 5 niniejszego paragrafu przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

Termin wykonania umowy. 1. Termin Wykonawca zrealizuje Przedmiotu Umowy oraz wykona obowiązki wskazane w postanowieniu § 1 ust. 10 w terminie 15 miesięcy od dnia przekazania placu budowy („termin wykonania przedmiotu umowyUmowy"). 2. Za termin wykonania Umowy uznaje się dzień, o w którym mowa dojdzie łącznie do ziszczenia się następującego warunku: Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy (co zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego) oraz dojdzie do zrealizowania wszystkich obowiązków, określonych w § 1 ust. 1 10 niniejszej umowy: do 14.09.2018 r. 2. Strony ustalają, że datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest zgłoszenie przez Wykonawcę na piśmie gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego przy zachowaniu ustaleń § 9 ust. 1Umowy. 3. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów określa harmonogram rzeczowo – finansowy, który Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia harmonogramem rzeczowo- finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy na podstawie kosztorysu złożonego (sporządzonym przez Wykonawcę w chwili zawarcia umowyzgodnie z ofertą Wykonawcy i postanowieniami Zapytania ofertowego), zwanym dalej „harmonogramem rzeczowo-finansowym". 4. Harmonogram musi zawierać procentowe zaawansowanie zakresu Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne1 aktualizowanie harmonogramu rzeczowo- finansowego w okresie comiesięcznymprzypadku ustalenia, że określone prace nie zostaną lub mogą nie zostać wykonane zgodnie z jego postanowieniami. 5. Termin ustalony Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, które nie są związane i nie prowadzą do zmiany terminu wykonania Umowy, nie wymagają zmiany w ustformie aneksu do Umowy. W takim przypadku Wykonawca przedstawia Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy do zatwierdzenia - zmiana harmonogramu wchodzi w życie z 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie Na potrzeby wykonywania niniejszej Umowy, pojęcie „niezwłocznie" będzie przez Xxxxxx interpretowane zgodnie z art. 455 Kodeksu cywilnego jako termin realny, mający jednakże na względzie okoliczności miejsca i czasu, a także regulacje zawarte w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 1art. 354 (zasady odpowiedzialności wierzyciela i dłużnika) działania siły wyższej oraz art. 355 Kodeksu cywilnego (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; 2) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania zasady oceny należytej staranności. 6). Opóźnienia, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i zaakceptowane dniem jego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 7. W przedstawionych w ust. 5 niniejszego paragrafu przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

Termin wykonania umowy. 1. Termin wykonania Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowyumowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, poprzez: wykonanie etapu I, o którym mowa w § 1 2 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy – w terminie do 20 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy: do 14.09.2018 r. 2. Strony ustalają, że datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest zgłoszenie przez Wykonawcę na piśmie gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego przy zachowaniu ustaleń wykonanie etapu II, o którym mowa w § 9 2 ust. 1. 32 pkt 2 umowy – w terminie do 40 dni kalendarzowych od dnia akceptacji etapu I, wykonanie etapu III, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 umowy – w terminie 14 dni kalendarzowych od akceptacji etapu II wykonanie etapu IV, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 umowy w terminie realizacji robót lecz nie później niż 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru etapu nr III. Za moment wykonania Zamówienia Strony uznają dzień, w którym Wykonawca zakończy zakres zamówienia i zgłosi go pisemnie Zamawiającemu do odbioru. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów określa harmonogram rzeczowo – finansowy, który Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia umowy na podstawie kosztorysu złożonego przez Wykonawcę w chwili zawarcia umowy. 4. Harmonogram musi zawierać procentowe zaawansowanie zakresu finansowego w okresie comiesięcznym. 5. Termin ustalony określone w ust. 1 niniejszego paragrafu może pkt 1 i 2 mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 1) działania przesunięciu: z powodu siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne)wyższej, mającej bezpośredni istotny wpływ na terminowość wykonywania robót; 2) wystąpienia okolicznościrealizację Zamówienia; na skutek działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, których strony umowy które to działania nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 6. Opóźnieniasą konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron; z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego. 76. W przedstawionych Przesunięcie terminu określonego w ust. 5 niniejszego paragrafu przypadkach wystąpienia opóźnień1 może nastąpić, strony ustalą nowe terminy jeżeli Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lub 2, przedłoży Zamawiającemu pisemny wniosek o przesunięcie terminu wykonania Zamówienia, wraz z tymuzasadnieniem. Zamawiający, po rozpatrzeniu wniosku w terminie 7 dni może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu wykonania o czas uzgodniony przez obie Strony. W przypadku zaakceptowania przez Xxxxxxxxxxxxx uzasadnienia przesunięcia terminu, z powodów określonych w ust. 3 pkt 1 lub 2, sporządzony zostanie aneks do Umowy, zmieniający termin wykonania Zamówienia. W przypadku, gdy wystąpią przerwy w realizacji z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu przez Xxxxxxxxxxxxx, bieg terminu realizacji Zamówienia zostaje zawieszony na czas przerwy, bez skutków finansowych dla Zamawiającego. Termin wykonania Zamówienia określony w ust. 1 może wówczas, na pisemny wniosek Wykonawcy, ulec przesunięciu o liczbę dni kalendarzowych, wynikających z przerw, które wystąpiły w okresie realizacji Zamówienia. W przypadku uwzględnienia tego wniosku przez Zamawiającego, sporządzony zostanie aneks do Umowy, zmieniający termin wykonania Zamówienia. Wykonawca akceptuje warunek, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia w przypadku przekazania przez Zamawiającego pisemnej informacji o braku potwierdzenia finansowania w całości lub w części, prawa i obowiązki Stron wynikające z Umowy ulegają zawieszeniu do czasu otrzymania środków finansowych umożliwiających jej wykonywanie. Zawieszenie praw i obowiązków, o których mowa w zdaniu poprzednim, następuje z dniem potwierdzenia otrzymania przez Wykonawcę powyższej informacji i nie stanowi przerwania realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestojuUmowy.

Termin wykonania umowy. 1. Termin wykonania przedmiotu Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy: należy wykonać w terminie do 14.09.2018 r. 2dnia 22.02 2019r. Strony ustalają, że datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest zgłoszenie przez Wykonawcę na piśmie gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego przy zachowaniu ustaleń § 9 ust. 1. 3. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów określa harmonogram rzeczowo – finansowy, który Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia umowy na podstawie kosztorysu złożonego przez Wykonawcę przed zawarciem umowy. Harmonogram musi uwzględniać podział prac w chwili zawarcia umowy. 4poszczególnych – wydzielonych pomieszczeniach oraz odrębnych budynkach o ile zakres przedmiotu zamówienia wskazuje na taki podział. Harmonogram musi zawierać procentowe zaawansowanie zakresu finansowego w okresie comiesięcznym. 5. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 1) z działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; 2) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 6. Opóźnienia, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę kierownika budowy i zaakceptowane przez Zamawiającego. 7Xxxxxxxxxxxxx. W przedstawionych w ust. 5 niniejszego paragrafu przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

Termin wykonania umowy. 1. Termin wykonania przedmiotu Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, należy wykonać w terminie do dnia 30.06.2020r. Poszczególne elementy przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać do: wykonanie i przekazanie ostatecznej koncepcji architektoniczno-budowlanej spełniającej wymagania zawarte w programie funkcjonalno-użytkowym, do 14.09.2018 1 miesiąca od daty zawarcia umowy; wykonanie i przekazanie protokołem zdawczo-odbiorczym, dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 5 pkt. 1) lit. f) ; i); j) ; l) ; o) oraz dokumentu potwierdzającego złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, wykonania i przekazania protokołem zdawczo - odbiorczym, , dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 5 pkt.1 ) lit. g); h) wraz z załączoną ostateczną decyzją pozwolenia na budowę (w przypadku konieczności jej uzyskania) w terminie do 5 miesięcy od zawarcia umowy, rozpoczęcia robót budowlanych opisanych Programem Funkcjonalno-Użytkowym, i wykonaną dokumentacją projektową do 7 dni po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i spełnieniu obowiązków nałożonych przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) pełnienia nadzoru autorskiego w okresie od rozpoczęcia robót budowlanych do dnia uzyskania bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie , jednak nie dłużej niż do upływu 4 lat od daty zawarcia niniejszej umowy, do wykonania robót budowlanych w zakresach i terminach odpowiednio opisanych w szczegółowym harmonogramie rzeczowo-finansowym, w terminie do dnia 30.06.2020 r. 2. , Strony ustalają, że datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest zgłoszenie uzyskanie przez Wykonawcę bezwarunkowej decyzji pozwolenia na piśmie gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego przy zachowaniu ustaleń § 9 ust. 1. 3. użytkowanie Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów określa harmonogram rzeczowo – rzeczowo–finansowy, który Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia umowy na podstawie kosztorysu złożonego przez Wykonawcę w chwili zawarcia umowy. 4. Harmonogram musi zawierać procentowe zaawansowanie zakresu finansowego w okresie comiesięcznym. 5. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 1) : zaistnienia okoliczności wynikających z działania siły wyższej (npwyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy. Przez siłę wyższą Strony rozumieć będą zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, które jest zewnętrzne w stosunku do Wykonawcy oraz od niego niezależne, któremu nie mógł się on przeciwstawić działając z należytą starannością. W szczególności za siłę wyższą uznaje się powodzie, pożary, huragany, klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne)epidemie, inne zdarzenia spowodowane siłami przyrody, strajki, zamieszki, rozruchy, działania o charakterze zbrojnym, a także działania władz publicznych, na które Wykonawca nie ma wpływu, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; 2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminów pośrednich wskazanych w ust. 2 pkt.2); 3); 6) wystąpienia okolicznościw przypadku przedłużenia się terminów ustawowych uzyskania wymaganych przepisami prawa decyzji, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 6opinii stron trzecich o czas o jaki wydłużyły się procedury. Opóźnienia, o których mowa w ust. 5 6 pkt. 2) niniejszego paragrafu paragrafu, w zakresie wykonania robót budowlanych, muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę kierownika budowy i zaakceptowane przez Zamawiającego. 7. W przedstawionych w ust. 5 6 pkt. 1) niniejszego paragrafu przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

Termin wykonania umowy. 1. Termin wykonania przedmiotu umowy: 1) w terminie nie później niż do 45 dnia kalendarzowego od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w formie elektronicznej (*.doc, *.xls, *.pdf *), o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 1-5 do akceptacji. Zamawiający ustosunkuje się w formie pisemnej do przedłożonej dokumentacji w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej dostarczenia. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia przekazania uwag i zastrzeżeń wniesionych przez Zamawiającego do ustosunkowania się do nich, naniesienia poprawek lub korekty dokumentacji. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację projektową, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 1-5 w formie papierowej w 4 egzemplarzach i na nośniku danych elektronicznych w 2 egzemplarzach (CD, pendrive) w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania w formie pisemnej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej w formie elektronicznej, o której mowa w zdaniu pierwszym. 2) pełnienie nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy: 3 pkt 6 od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do 14.09.2018 r.dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych (przewidywany termin zakończenia robót budowlanych - 31.08.2021 roku). W przypadku zmiany terminu wykonania robót budowlanych , termin zakończenia pełnienia nadzoru autorskiego ulega zmianie do terminu zakończenia robót budowlanych i nie wymaga to składania dodatkowego oświadczenia woli przez Strony. 2. Strony ustalająZa datę wykonania dokumentacji, że datą zakończenia realizacji o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 1-5 uznaje się datę przedłożenia dokumentacji Zamawiającemu, pod warunkiem nie wniesienia uwag i zastrzeżeń przez Xxxxxxxxxxxxx. Warunki odbioru przedmiotu umowy jest zgłoszenie przez Wykonawcę na piśmie gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego przy zachowaniu ustaleń określono w § 9 ust. 19. 3. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów określa harmonogram rzeczowo – finansowy, który Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia umowy na podstawie kosztorysu złożonego przez Wykonawcę w chwili zawarcia umowy. 4. Harmonogram musi zawierać procentowe zaawansowanie zakresu finansowego w okresie comiesięcznym. 5. Termin ustalony ustalone w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu może mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 1) przedłużenia się terminów ustawowych uzyskania wymaganych przepisami prawa decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii stron trzecich spowodowanych nieuzasadnioną zwłoką organów administracji publicznej, 2) zaistnienia okoliczności wynikających z działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; 2) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej starannościuniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy. 64. OpóźnieniaW przypadkach wystąpienia opóźnień, o których mowa w ust. 5 3 pkt 1-2 niniejszego paragrafu muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego. 7. W przedstawionych w ust. 5 niniejszego paragrafu przypadkach wystąpienia opóźnieńparagrafu, strony Strony ustalą nowe terminy z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy przerwy, przestoju lub przestojuczasu, o jaki wydłużyły się procedury spowodowane okolicznościami wskazanymi w ust. 3 pkt 1-2.

Termin wykonania umowy. 1. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy: do 14.09.2018 r.30 listopada 2023 roku. 2. Strony ustalają, że datą Za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest zgłoszenie robót budowlanych uznaje się datę zgłoszenia przez Wykonawcę na piśmie gotowości przedmiotu umowy robót budowlanych do odbioru końcowego przy zachowaniu ustaleń § 9 ust. 1końcowego, pod warunkiem uznania przez komisję odbioru, że roboty budowlane zostały prawidłowo zakończone. 3. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów określa harmonogram rzeczowo – finansowy, który Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia umowy na podstawie kosztorysu złożonego przez Wykonawcę w chwili zawarcia umowy. 4. Harmonogram musi zawierać procentowe zaawansowanie zakresu finansowego w okresie comiesięcznym. 5. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień zaistnienia okoliczności wynikających z: 1) z działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; 2) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej starannościuniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy. 64. OpóźnieniaOkoliczności, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu 3, muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego. 75. W przedstawionych przypadku wystąpienia opóźnień w skutek okoliczności, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu przypadkach wystąpienia opóźnień, strony 3 Strony ustalą nowe terminy terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestojuprzestoju spowodowanych tymi okolicznościami. 6. Roboty będą prowadzone całodziennie (z wyłączeniem godzin ciszy nocnej) na czynnym obiekcie w dni robocze oraz w dni wolne od pracy z zastrzeżeniem, że roboty o znacznym natężeniu hałasu będą prowadzone w godzinach popołudniowych po zakończeniu szkoleń. Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania pracy Wykonawcy ze względu na hałas.

Termin wykonania umowy. 1. Termin Umowa zawarta jest na czas określony od dnia 16.08.2022 r. do dnia 6.09.2022 r.: 1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowywszelkich obowiązków objętych Przedmiotem Umowy, z wyłączeniem § 1 ust. 3 Umowy, w terminie od 16.08.2022 r. do 26.08.2022 r.; 2) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji przeglądu specjalnego, o którym której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy: 3 Umowy dla każdego Urządzenia oddzielnie i uzyskania akceptacji Zamawiającego do 14.09.2018 dnia 6.09.2022 r. 2. Strony ustalająWykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji opracowaną dokumentację przeglądu specjalnego dla każdego Urządzenia oddzielnie w formie: 1) 2 egzemplarze – wersji papierowej podpisanej; 2) 1 egzemplarz – wersji elektronicznej edytowalnej (doc., że datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest zgłoszenie przez Wykonawcę dwg.); 3) 1 egzemplarz – wersji elektronicznej nieedytowalnej (pdf); na piśmie gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego przy zachowaniu ustaleń § 9 ust. 1nośniku pen-drive. 3. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowyZamawiający zgłosi uwagi lub zaakceptuje dokumentację przeglądu specjalnego dla każdego Urządzenia oddzielnie za pośrednictwem korespondencji e-mail na adres wskazany w § 13 Umowy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów określa harmonogram rzeczowo – finansowy, który Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 7 2 (dwóch) dni roboczych od daty zawarcia umowy na podstawie kosztorysu złożonego przez Wykonawcę w chwili zawarcia umowyotrzymania jej od Wykonawcy. 4. Harmonogram musi zawierać procentowe zaawansowanie zakresu finansowego W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do przedłożonej przez Wykonawcę dokumentacji przeglądu specjalnego dla każdego Urządzenia oddzielnie, Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionej dokumentacji przeglądu specjalnego dla każdego Urządzenia w okresie comiesięcznymterminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego. 5. Termin ustalony Procedura, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu 3 i 4 powyżej może ulec zmianie zostać powtórzona, co w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 1) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ żaden sposób nie wpływa na terminowość wykonywania robót; 2) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 6. Opóźnieniauprawnienia Zamawiajacego, o których mowa w ust§ 9 Umowy. 6. 5 niniejszego paragrafu muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi Dokumentem potwierdzającym wykonanie Przedmiotu Umowy będzie protokół odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy [dalej: “Protokół odbioru”], który Strony sporządzą i podpiszą po zrealizowaniu przez Wykonawcę i zaakceptowane przez ZamawiającegoPrzedmiotu Umowy. 7. W przedstawionych Warunkiem podpisania Protokołu odbioru przez Zamawiającego jest terminowe wykonanie przez Wykonawcę czynności objętych Przedmiotem Umowy oraz przekazanie dokumentacji przeglądu specjalnego dla każdego Urządzenia oddzielnie wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiającego. 8. Za dzień wykonania Xxxxx uważa się dzień podpisania przez Xxxxxx Protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 9. Wszelkie czynności w ramach Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem § 1 ust. 5 niniejszego paragrafu przypadkach wystąpienia opóźnień3 Umowy będą wykonywane w dni robocze w godzinach od 6:30 do 14:30. 10. Na potrzeby Umowy przez określenie "dzień roboczy" rozumieć należy każdy dzień kalendarzowy z wyjątkiem tych wskazanych w ustawie z 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy oraz sobót, strony ustalą nowe terminy z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestojukolei pod określeniem "dzień" rozumieć należy każdy dzień kalendarzowy.

Termin wykonania umowy. 1. Termin Wykonawca zrealizuje Przedmiotu Zamówienia oraz wykona obowiązki wskazane w postanowieniu § 1 ust. 13 do dnia 30 listopada 2023 r. („termin wykonania przedmiotu umowyUmowy"). 2. Za termin wykonania Umowy uznaje się dzień, o w którym mowa dojdzie łącznie do ziszczenia się następującego warunku: Wykonawca zrealizuje Przedmiot Zamówienia (co zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego) oraz dojdzie do zrealizowania wszystkich obowiązków, określonych w § 1 ust. 1 14 niniejszej umowy: do 14.09.2018 r. 2. Strony ustalają, że datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest zgłoszenie przez Wykonawcę na piśmie gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego przy zachowaniu ustaleń § 9 ust. 1Umowy. 3. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego Przedmiot Zamówienia będzie realizowany zgodnie z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów określa harmonogram rzeczowo – finansowy, który Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia harmonogramem rzeczowo- finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy na podstawie kosztorysu złożonego (sporządzonym przez Wykonawcę w chwili zawarcia umowyzgodnie z ofertą Wykonawcy i postanowieniami SWZ), zwanym dalej „harmonogramem rzeczowo-finansowym". 4. Harmonogram musi zawierać procentowe zaawansowanie zakresu Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne aktualizowanie harmonogramu rzeczowo- finansowego w okresie comiesięcznymprzypadku ustalenia, że określone prace nie zostaną lub mogą nie zostać wykonane zgodnie z jego postanowieniami. 5. Termin ustalony Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, które nie są związane i nie prowadzą do zmiany terminu wykonania Umowy, nie wymagają zmiany w ustformie aneksu do Umowy. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie W takim przypadku Wykonawca przedstawia Zamawiającemu harmonogram rzeczowo- finansowy do zatwierdzenia - zmiana harmonogramu wchodzi w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 1) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; 2) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 6. Opóźnienia, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i zaakceptowane życie z dniem jego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 7. W przedstawionych w ust. 5 niniejszego paragrafu przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

Termin wykonania umowy. 1. Termin Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie 14 dni licząc od dnia następnego protokolarnego przekazania terenu robót. 2. Za dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa Przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy: powyżej uważa się datę podpisania przez obie Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 3. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do 14.09.2018 r.terminu określonego w § 3 ust. 1 Umowy, tj. z takim, które uwzględnia zakończenie wszystkich czynności odbiorowych i sporządzenie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego z zachowaniem trybu wskazanego w § 5 Umowy, tj. przed terminem oznaczonym w § 3 ust. 1 Umowy. 24. Dla potrzeb określenia terminów oznaczonych w dniach/tygodniach/miesiącach, wskazanych w ust. 1 powyżej, Strony ustalają, że datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest zgłoszenie przez Wykonawcę jeżeli termin wykonania Przedmiotu Umowy przypada na piśmie gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego przy zachowaniu ustaleń § 9 ust. 1dzień ustawowo wolny od pracy, za który Strony uznają również każdą sobotę, termin wykonania Przedmiotu Umowy przypada na poprzedzający ten dzień wolny, najbliższy dzień pracujący. 3. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów określa harmonogram rzeczowo – finansowy, który Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia umowy na podstawie kosztorysu złożonego przez Wykonawcę w chwili zawarcia umowy. 4. Harmonogram musi zawierać procentowe zaawansowanie zakresu finansowego w okresie comiesięcznym. 5. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 1) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; 2) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 6. Opóźnienia, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego. 7. W przedstawionych w ust. 5 niniejszego paragrafu przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

Termin wykonania umowy. 1. Termin Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie do [•] dni/tygodni/miesięcy od daty zawarcia Umowy/ od daty przekazania placu budowy wraz z odbiorami. 2. Za dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa Przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy: powyżej uważa się datę podpisania przez obie Strony protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 3. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do 14.09.2018 r.terminu określonego w § 3 ust. 1 Umowy, tj. z takim, które uwzględnia zakończenie wszystkich czynności odbiorowych i sporządzenie protokołu odbioru końcowego z zachowaniem trybu wskazanego w § 5 Umowy, tj. przed terminem oznaczonym w § 3 ust. 1 Umowy. 24. Dla potrzeb określenia terminów oznaczonych w dniach/tygodniach/miesiącach, wskazanych w ust. 1 powyżej, Strony ustalają, że datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest zgłoszenie przez Wykonawcę jeżeli termin wykonania Przedmiotu Umowy przypada na piśmie gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego przy zachowaniu ustaleń § 9 ust. 1dzień ustawowo wolny od pracy, za który Strony uznają również każdą sobotę, termin wykonania Przedmiotu Umowy przypada na najbliższy dzień pracujący po dniu ustawowo wolnym. 3. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów określa harmonogram rzeczowo – finansowy, który Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia umowy na podstawie kosztorysu złożonego przez Wykonawcę w chwili zawarcia umowy. 4. Harmonogram musi zawierać procentowe zaawansowanie zakresu finansowego w okresie comiesięcznym. 5. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 1) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; 2) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 6. Opóźnienia, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego. 7. W przedstawionych w ust. 5 niniejszego paragrafu przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

Termin wykonania umowy. 1. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy: do 14.09.2018 27.10.2017 r. 2. Strony ustalają, że datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest zgłoszenie przez Wykonawcę na piśmie gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego przy zachowaniu ustaleń § 9 ust. 1. 3. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów określa harmonogram rzeczowo – finansowy, który Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia umowy na podstawie kosztorysu złożonego przez Wykonawcę w chwili zawarcia umowy. 4. Harmonogram musi zawierać procentowe zaawansowanie zakresu finansowego w okresie comiesięcznym. 5. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 1) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; 2) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 6. Opóźnienia, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego. 7. W przedstawionych w ust. 5 niniejszego paragrafu przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. 1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

Termin wykonania umowy. 1. Termin Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowyPrzedmiotu Umowy w terminie 30 dni od dnia udostępnienia Wykonawcy testowanego środowiska, co zostanie potwierdzone na zasadach określonych w § 3 ust. 2 Umowy. 2. Strony przed przystąpieniem Wykonawcy do realizacji Przedmiotu Umowy wezmą udział w ustalonym przez Strony spotkaniu technicznym, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy: do 14.09.2018 r. 2. Strony ustalają3 Umowy, że datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest zgłoszenie w terminie i miejscu ustalonym przez Wykonawcę na piśmie gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego przy zachowaniu ustaleń § 9 ust. 1Strony, nie później niż w terminie 7 dni liczonych od dnia podpisania Umowy. 3. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowyWykonawca przedstawi Zamawiającemu raport, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów określa harmonogram rzeczowo – finansowy, który Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić z Zamawiającym o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia umowy wskazanym w ust. 1, na podstawie kosztorysu złożonego adres poczty elektronicznej osoby wyznaczonej przez Wykonawcę Zamawiającego do współdziałania w chwili zawarcia umowywykonywaniu Umowy, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1), a Zamawiający potwierdzi fakt jego otrzymania. 4. Harmonogram musi zawierać procentowe zaawansowanie zakresu finansowego W terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia przekazania raportu Zamawiającemu, Zamawiający dokona weryfikacji raportu i zgłosi uwagi lub zaakceptuje jego treść. W razie braku informacji ze strony Zamawiającego w okresie comiesięcznymtym terminie uznaje się, że Xxxxxxxxxxx przyjął raport bez zastrzeżeń. 5. Termin ustalony Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag zgłoszonych przez Zamawiającego oraz powtórnego przekazania raportu Zmawiającemu, w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 1) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; 2) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej starannościterminie 3 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania uwag Zamawiającego. 6. Opóźnienia, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi Potwierdzeniem wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę i zaakceptowane jest podpisany przez ZamawiającegoStrony Protokół Odbioru - Załącznik nr 5 do Umowy. 7. W przedstawionych w ust. 5 niniejszego paragrafu przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

Termin wykonania umowy. 1. Termin wykonania przedmiotu Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy: należy wykonać w terminie do 14.09.2018 r.dnia 22.02 2019r. 2. Strony ustalają, że datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest zgłoszenie przez Wykonawcę na piśmie gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego przy zachowaniu ustaleń § 9 ust. 1. 3. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów określa harmonogram rzeczowo – finansowy, który Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia umowy na podstawie kosztorysu złożonego przez Wykonawcę przed zawarciem umowy. Harmonogram musi uwzględniać podział prac w chwili zawarcia umowyposzczególnych – wydzielonych pomieszczeniach oraz odrębnych budynkach o ile zakres przedmiotu zamówienia wskazuje na taki podział. 4. Harmonogram musi zawierać procentowe zaawansowanie zakresu finansowego w okresie comiesięcznym. 5. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 1) z działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; 2) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 6. Opóźnienia, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę kierownika budowy i zaakceptowane przez ZamawiającegoXxxxxxxxxxxxx. 7. W przedstawionych w ust. 5 niniejszego paragrafu przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

Termin wykonania umowy. 1. Termin Strony ustalają następujące główne terminy wykonania przedmiotu umowy: 1) termin rozpoczęcia usługi: 1 marzec 2023 rok 2) termin zakończenia realizacji usługi: 31 grudzień 2023 rok 2. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i dostarczyć gorące posiłki przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, z zastrzeżeniem ust. 3. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia zapewnienia gorących posiłków do 6 dni w ciągu trwania umowy – w dni ustawowo wolne od pracy. W te dni Wykonawca zobowiązuje się zapewnić „suchy prowiant” w równowartości kosztu i jakości posiłku. 4. O wyłączeniu, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy: do 14.09.2018 r. 2. Strony ustalają, że datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zgłoszenie przez Wykonawcę na piśmie gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego przy zachowaniu ustaleń § 9 ust. 1. 3. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego poinformować z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów określa harmonogram rzeczowo – finansowy, który Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia umowy na podstawie kosztorysu złożonego przez Wykonawcę w chwili zawarcia umowy. 4. Harmonogram musi zawierać procentowe zaawansowanie zakresu finansowego w okresie comiesięcznymwyprzedzeniem podopiecznych GOPS objętych dostarczaniem posiłku. 5. Termin ustalony Wyłączenie dnia ze świadczenia usługi przygotowania i dostarczenia gorącego posiłku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z3 następuje: 1) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowena pisemny wniosek Wykonawcy doręczony Zamawiającemu co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem wyłączenia, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego albo 2) wystąpienia okoliczności, których strony po przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę odpowiednio do 14 dni od podpisania umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej starannościna realizację usługi i zaakceptowaniu przez Zamawiającego planu (harmonogramu) ze wskazaniem dni podlegających wyłączeniu i świadczeniu gorących posiłków. 6. Opóźnienia, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego.Wykonawca zapewnia dowóz gorących posiłków podopiecznym GOPS Markowa w 7. W przedstawionych w ust. 5 niniejszego paragrafu przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy Termin zakończenia (wykonania) umowy jest równoznaczny z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestojuzakończeniem przez Wykonawcę świadczenia wszelkich usług związanych z przygotowaniem i dostarczaniem posiłków.

Termin wykonania umowy. 1. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy: , do 14.09.2018 r.dnia 20 grudnia 2018r. 2. Strony ustalają, że datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest zgłoszenie przez Wykonawcę na piśmie gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego przy zachowaniu ustaleń § 9 ust. 1. 3. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów określa harmonogram rzeczowo – finansowy, który Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia umowy na podstawie kosztorysu złożonego przez Wykonawcę w chwili zawarcia umowy. 4. Harmonogram musi zawierać procentowe zaawansowanie zakresu finansowego w okresie comiesięcznym. 5. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 1) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; 2) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 3) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 6. Opóźnienia, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę kierownika budowy i zaakceptowane przez ZamawiającegoXxxxxxxxxxxxx. 7. W przedstawionych w ust. 5 niniejszego paragrafu przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

Termin wykonania umowy. 1. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy: do 14.09.2018 r.30 listopada 2024 roku. 2. Strony ustalają, że datą Za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest zgłoszenie robót budowlanych uznaje się datę zgłoszenia przez Wykonawcę na piśmie gotowości przedmiotu umowy robót budowlanych do odbioru końcowego przy zachowaniu ustaleń § 9 ust. 1końcowego, pod warunkiem uznania przez komisję odbioru, że roboty budowlane zostały prawidłowo zakończone. 3. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów określa harmonogram rzeczowo – finansowy, który Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia umowy na podstawie kosztorysu złożonego przez Wykonawcę w chwili zawarcia umowy. 4. Harmonogram musi zawierać procentowe zaawansowanie zakresu finansowego w okresie comiesięcznym. 5. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień zaistnienia okoliczności wynikających z: 1) z działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; 2) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej starannościuniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy. 64. OpóźnieniaOkoliczności, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu 3, muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego. 75. W przedstawionych przypadku wystąpienia opóźnień w skutek okoliczności, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu przypadkach wystąpienia opóźnień, strony 3 Strony ustalą nowe terminy terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestojuprzestoju spowodowanych tymi okolicznościami. 6. Roboty będą prowadzone całodziennie (z wyłączeniem godzin ciszy nocnej) na czynnym obiekcie w dni robocze oraz w dni wolne od pracy z zastrzeżeniem, że roboty o znacznym natężeniu hałasu będą prowadzone w godzinach popołudniowych po zakończeniu szkoleń. Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania pracy Wykonawcy ze względu na hałas.

Termin wykonania umowy. 1. Termin wykonania Zamówienia w zakresie opisanym w § 2 ust. 1. jest tożsamy z terminem zakończenia Etapu III. 2. Termin wykonania Zamówienia w zakresie opisanym w § 2 ust. 3. ustala się: 2.1. dla Etapu II – do 8 tygodni od daty zawarcia umowy, 2.2. dla Etapu I – nie później niż do 30 kwietnia 2020 r., 2.3. dla Xxxxx XXX – nie później niż do 31 maja 2020 r., Strony ustalają, że Wykonawca może rozpocząć realizację Etapów I i III po zyskaniu zgody Zamawiającego na rozpoczęcie realizacji tych Etapów w terminie zaproponowanym przez Wykonawcę 3. Za moment wykonania Zamówienia przez Wykonawcę w danym Etapie Strony uznają dzień, w którym Wykonawca zakończy realizację Zamówienia i zgłosi je pisemnie Zamawiającemu do odbioru, po wykonaniu przedmiotu umowyumowy w zakresie, o którym mowa w dokumentacji projektowej oraz zostaną potwierdzone przez koordynującego całość prac oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy: do 14.09.2018 r. 2. Strony ustalają, że datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest zgłoszenie przez Wykonawcę na piśmie gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego przy zachowaniu ustaleń § 9 ust. 1. 3. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów określa harmonogram rzeczowo – finansowy, który Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia umowy na podstawie kosztorysu złożonego przez Wykonawcę w chwili zawarcia umowyust.1 pkt 1.3. 4. Harmonogram musi zawierać procentowe zaawansowanie zakresu finansowego w okresie comiesięcznym. 5. Termin ustalony końcowy każdego etapu, określony w ust. 1 niniejszego paragrafu 2 może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających zprzesunięciu: 1) działania 4.1. z powodu siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne)wyższej, mającej bezpośredni istotny wpływ na terminowość wykonywania robótrealizację Zamówienia; 2) wystąpienia okoliczności4.2. na skutek działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, których strony umowy które to działania nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron; 64.3. Opóźnieniaz przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi 6. 5. Przesunięcie terminu określonego w ust. 2 może nastąpić, jeżeli Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 4.1. lub pkt 4.2., przedłoży Zamawiającemu pisemny wniosek o przesunięcie terminu wykonania Zamówienia, wraz z uzasadnieniem. Zamawiający, po rozpatrzeniu wniosku w terminie 7 dni kalendarzowych może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu wykonania o czas uzgodniony przez Wykonawcę i zaakceptowane obie Strony. 6. W przypadku zaakceptowania przez ZamawiającegoZamawiającego przesunięcia terminu, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający prześle pisemne potwierdzenie zmieniające termin zakończenia wykonania Zamówienia. Zmiana terminu realizacji zamówienia nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 7. W przedstawionych przypadku, gdy wystąpią przerwy w realizacji Zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu i poinformowaniu o nim Wykonawcy przez Zamawiającego, bieg terminu realizacji Zamówienia zostaje zawieszony na czas przerwy, bez skutków finansowych dla Wykonawcy. Termin wykonania Zamówienia określony w ust. 5 niniejszego paragrafu przypadkach 2 może wówczas, na pisemny wniosek Wykonawcy, ulec przesunięciu o liczbę dni kalendarzowych, wynikających z przerw, które wystąpiły w okresie realizacji Zamówienia. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, przesłane zostanie pisemne potwierdzenie zmieniające termin zakończenia wykonania Zamówienia, o którym mowa w ust. 2. Zmiana terminu realizacji zamówienia nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 8. Przerwę w realizacji robót, na skutek wystąpienia opóźnieńokoliczności w rozumieniu ust. 4, strony ustalą nowe terminy z tymtrwającą powyżej 4 godzin w danym dniu, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestojuuznaje się za przerwę wynoszącą 1 dzień.

Termin wykonania umowy. 1. Termin Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie do [•] dni/tygodni/miesięcy od daty zawarcia Umowy/ od daty przekazania placu budowy wraz z odbiorami. 2. Za dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa Przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy: do 14.09.2018 r. 2. powyżej uważa się datę podpisania przez obie Strony ustalają, że datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest zgłoszenie przez Wykonawcę na piśmie gotowości przedmiotu umowy do protokołu odbioru końcowego przy zachowaniu ustaleń § 9 ust. 1Przedmiotu Umowy. 3. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowyWykonawca wykona Przedmiot Umowy z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 Umowy, tj. z takim, które mogą stanowić osobny element uwzględnia zakończenie wszystkich czynności odbiorowych i sporządzenie protokołu odbioru częściowego końcowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów określa harmonogram rzeczowo – finansowyzachowaniem trybu wskazanego w § 5 Umowy, który Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić z Zamawiającym tj. przed terminem oznaczonym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia umowy na podstawie kosztorysu złożonego § 3 ust. 1 Umowy. Jeżeli wskutek niedochowania przez Wykonawcę obowiązku określonego w chwili zawarcia zdaniu poprzednim, odbiór Przedmiotu Umowy zakończy się po upływie terminu określonego w § 3 ust. 1, to w takim przypadku termin wykonania umowy nie został przez Wykonawcę dochowany, co stanowi podstawę do naliczenia przez Zamawiającego kary umownej przewidzianej w § 7 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy. 4. Harmonogram musi zawierać procentowe zaawansowanie zakresu finansowego Dla potrzeb określenia terminów oznaczonych w okresie comiesięcznym. 5. Termin ustalony dniach/tygodniach/miesiącach, wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 1) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowepowyżej, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; 2) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 6. Opóźnienia, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego. 7. W przedstawionych w ust. 5 niniejszego paragrafu przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy z tymStrony ustalają, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestojujeżeli termin wykonania Przedmiotu Umowy przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za który Strony uznają również każdą sobotę, termin wykonania Przedmiotu Umowy przypada na najbliższy dzień pracujący po dniu ustawowo wolnym.

Termin wykonania umowy. 1. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa : prace wymienione w § 1 ust. 1 niniejszej umowypkt 1: do 14.09.2018 r.dnia 23 grudnia 2015 roku, natomiast prace wymienione w § 1 ust. 1 pkt 2 - 4: do dnia 30 września 2016 roku. 2. Strony ustalają, że datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest zgłoszenie przez Wykonawcę na piśmie gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego przy zachowaniu ustaleń § 9 ust. 1. 3. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów określa harmonogram rzeczowo – finansowy, który Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia umowy na podstawie szczegółowego kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę w chwili zawarcia umowy.. Harmonogram musi uwzględniać podział prac wynikających z poszczególnych elementów robót wskazanych w § 1 ust. 1 4. Harmonogram musi zawierać procentowe zaawansowanie zakresu finansowego w okresie comiesięcznymco miesięcznym. 5. Wykonawca zobowiązany jest składać inspektorowi nadzoru co dwa miesiące raport z wykonanego zakresu robót ze wskazaniem procentowego zaawansowania rzeczowego i finansowego według rzeczywistego zaawansowania prac. Raport ten podlega weryfikacji przez inspektora nadzoru i musi być zbieżny z protokołem zaawansowania robót. 6. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 1) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; 2) z wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 67. Opóźnienia, o których mowa w ust. 5 6 niniejszego paragrafu muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę kierownika budowy i zaakceptowane przez ZamawiającegoXxxxxxxxxxxxx. 78. W przedstawionych w ust. 5 6 niniejszego paragrafu przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

Termin wykonania umowy. 1. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy: umowy – do 14.09.2018 r. 2. 30 kwietnia 2015 r. Strony ustalają, że datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest zgłoszenie przez Wykonawcę na piśmie gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego przy zachowaniu ustaleń § 9 ust. 1. 3. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów określa harmonogram rzeczowo – finansowy, który Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia umowy na podstawie kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę w chwili zawarcia przed zawarciem umowy. 4. Harmonogram musi zawierać procentowe zaawansowanie zakresu finansowego w okresie comiesięcznym. 5. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec ulegnie zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 1) : działania siły wyższej (np. na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; 2) ; wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 6. ; Opóźnienia, o których mowa w ust. 5 4 niniejszego paragrafu muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę kierownika budowy i zaakceptowane przez Zamawiającego. 7Xxxxxxxxxxxxx. W przedstawionych w ust. 5 4 niniejszego paragrafu przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.