Common use of Termin wykonania umowy Clause in Contracts

Termin wykonania umowy. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w następujących terminach: 1) uzyskanie pozwolenia na budowę – w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy 2) wykonanie Dokumentacji Projektowej- w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy 3) rozruch próbny oraz odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji - w terminie 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy; 4) Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia szczegółowego harmonogramu prób i rozruchu (z uwagi na konieczność dostaw LNG) 5) wykonywanie usługi serwisu - w ciągu 36 miesięcy od dnia protokołu odbioru końcowego 2. Dokładne określenie podziału Przedmiotu Umowy, w tym części dostaw i robót budowlanych znajduje się w OPZ oraz załącznikach do niej. 3. Wykonawca w terminie 30 dni od przekazania Dokumentacji Projektowej zobowiązany jest do przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo- finansowego realizacji Robót Budowlanych (dalej: „HRF”). w HRF należy uwzględnić: 1) przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno – zimowo – wiosennego, harmonogram przewidywanych zamknięć drogowych, torowych, inwestycje, które mogłyby spowodować kolizję z realizacją Przedmiotu Umowy (np.: w przypadku, gdy będą realizowane w tym samym czasie na tym samym terenie), oraz inne okoliczności mające wpływ na terminy planowanych prac, a w szczególności powodujące zakłócenia dostaw ciepła do odbiorców. 2) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić poszczególne części Robót Budowlanych; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na teren budowy, założenie prowadzenia w okresie zimowym stałych dostaw materiałów na teren budowy w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych. Termin wykonania poszczególnych części Robót Budowlanych nie może przekraczać terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 3) Umowy 3) stopień postępu prac wynikający z zakończenia danej części Robót Budowlanych lub dostaw, określony jako udział tej części Robót Budowlanych lub dostaw określony procentowo [%] w całości Przedmiotu zamówienia rozumianego jako 100%. 4. Wykonanie danej części Robót Budowlanych zgodnie z HRF będzie potwierdzane każdorazowo protokołem odbioru częściowego, podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Strony oświadczają, że protokół odbioru częściowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu Kodeksu cywilnego i służy jedynie celom dokonywania płatności częściowych. 5. Zamawiający wniesie uwagi lub zatwierdzi HRF w ciągu 10 dni w przypadku odmowy zatwierdzenia HRF przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest przedstawić nową wersję, uwzględniającą uwagi i zalecenia sformułowane przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. 6. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji HRF i przedłożenia go Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych od zdarzenia powodującego konieczność jego aktualizacji. 7. W przypadku niezłożenia HRF lub nieuwzględniania w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym w ust.5 lub gdy przedłożony HRF będzie niezgodny z Umową, a Zamawiający uzna, że złożenie takiego HRF jest możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w §12 Umowy po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy nie krótszego niż 3 dni robocze terminu na usunięcie niezgodności. 8. HRF wykraczający ponad terminy wskazane w § 2 ust. 1 Umowy będzie uznany za niezgodny z Umową i odrzucany. 9. Nie później niż 30 dni przed odbiorem końcowym Wykonawca przedłoży Harmonogram Serwisu (HS), który będzie zawierał zakres rzeczowy prac serwisowych niezbędnych do wykonania w celu zapewnienia ciągłości pracy serwisowanych urządzeń. Harmonogram rzeczowo- finansowy prac serwisowych musi zawierać co najmniej te czynności serwisowe, które zostały ujęte w zatwierdzonym przez producenta agregatów planie prac serwisowych z uwzględnieniem czasookresu ich wykonania. 10. Zamawiający wniesie uwagi lub zatwierdzi HS w ciągu 10 dni w przypadku odmowy zatwierdzenia HS przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest przedstawić nową wersję, uwzględniającą uwagi i zalecenia sformułowane przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. 11. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji HS i przedłożenia go Zamawiającemu w terminie 7 dni od zdarzenia powodującego konieczność jego aktualizacji. 12. W przypadku niezłożenia HS lub nieuwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym w ust. 11 lub gdy przedłożony HS będzie w ocenie Zamawiającego niezgodny z Umową, a Zamawiający uzna, że złożenie takiego HS jest możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 12 Umowy, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy nie krótszego niż 3 dni robocze terminu na usunięcie niezgodności. 13. Nie później niż 21 dni od zawarcia Umowy, Zamawiający zorganizuje w wyznaczonym miejscu startowe spotkanie informacyjno - organizacyjne, w zakresie koordynacji realizacji Umowy, na którym obecność Wykonawcy będzie obowiązkowa. Zamawiający o terminie spotkania powiadomi Wykonawcę z minimum trzydniowym wyprzedzeniem, za pomocą poczty elektronicznej.

Termin wykonania umowy. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w następujących terminach: 1) uzyskanie pozwolenia na budowę – w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy 2) wykonanie Dokumentacji Projektowej- Termin wykonania dokumentacji projektowej: w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowypodpisania Umowy 2) Termin wykonania gazowego układu kogeneracyjnego zakończonego odbiorem końcowym – 28.02.2023r. UWAGA! rozruch próbny może nastąpić nie wcześniej niż w terminie 12 miesięcy od podpisania Umowy 3) rozruch próbny oraz odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji - w terminie 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy; 4) Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia szczegółowego harmonogramu prób i rozruchu (z uwagi na konieczność dostaw LNG) 5) wykonywanie usługi serwisu - w ciągu 36 24 miesięcy od dnia protokołu odbioru końcowego: 2. Jako datę wykonania całości Przedmiotu Umowy rozumie się datę wskazaną w protokole odbioru końcowego. 3. Dokładne określenie podziału Przedmiotu Umowy, w tym części dostaw i robót budowlanych znajduje się w OPZ SWZ oraz załącznikach do niej. 34. Wykonawca w terminie 30 dni od przekazania Dokumentacji Projektowej zobowiązany jest do przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo- finansowego realizacji dostaw i Robót Budowlanych (dalej: „HRF”). w W HRF należy uwzględnić: 1) przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno – zimowo – wiosennego, harmonogram przewidywanych zamknięć drogowych, torowych, inwestycje, inwestycje które mogłyby spowodować kolizję z realizacją Przedmiotu Umowy (np.: w przypadku, gdy będą realizowane w tym samym czasie na tym samym terenie), oraz inne okoliczności mające wpływ na terminy planowanych prac, a w szczególności powodujące zakłócenia dostaw ciepła do odbiorców. 2) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić poszczególne Etapy i części dostaw i Robót Budowlanych; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na teren budowy, założenie prowadzenia w okresie zimowym stałych dostaw materiałów na teren budowy w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych. Termin wykonania poszczególnych Etapów i części dostaw i Robót Budowlanych nie może przekraczać terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 32) Umowy 3) stopień postępu prac wynikający z zakończenia danej części Robót Budowlanych lub dostaw, określony jako udział tej części Robót Budowlanych lub dostaw określony procentowo [%] w całości Przedmiotu zamówienia rozumianego jako 100%. 45. Wykonanie danej części dostaw lub Robót Budowlanych zgodnie z HRF będzie potwierdzane każdorazowo protokołem odbioru częściowego, podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Strony oświadczają, że protokół odbioru częściowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu Kodeksu cywilnego i służy jedynie celom dokonywania płatności częściowych. 56. Zamawiający wniesie uwagi lub zatwierdzi HRF w ciągu 10 dni w dni. W przypadku odmowy zatwierdzenia HRF przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest przedstawić nową wersję, uwzględniającą uwagi i zalecenia sformułowane przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. 67. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji HRF i przedłożenia go Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych od zdarzenia powodującego konieczność jego aktualizacji. 78. W przypadku niezłożenia nie złożenia HRF lub nieuwzględniania nie uwzględniania w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym w ust.5 ust.6 lub gdy przedłożony HRF będzie niezgodny z Umową, a Zamawiający uzna, że złożenie takiego HRF jest możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w §12 Umowy po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy nie krótszego niż 3 dni robocze terminu na usunięcie niezgodności. 89. HRF wykraczający ponad terminy wskazane w § 2 ust. 1 Umowy będzie uznany za niezgodny z Umową i odrzucany. 910. Nie później niż 30 dni przed odbiorem końcowym Wykonawca przedłoży Harmonogram Serwisu (HS), który będzie zawierał zakres rzeczowy prac serwisowych niezbędnych do wykonania w celu zapewnienia ciągłości pracy serwisowanych urządzeń. Harmonogram rzeczowo- finansowy prac serwisowych Serwisu musi zawierać co najmniej te czynności serwisowe, które zostały ujęte w zatwierdzonym przez producenta agregatów planie prac serwisowych z uwzględnieniem czasookresu ich wykonania. 1011. Zamawiający wniesie uwagi lub zatwierdzi HS w ciągu 10 dni w dni. W przypadku odmowy zatwierdzenia HS przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest przedstawić nową wersję, uwzględniającą uwagi i zalecenia sformułowane przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. 1112. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji HS i przedłożenia go Zamawiającemu w terminie 7 dni od zdarzenia powodującego konieczność jego aktualizacji. 1213. W przypadku niezłożenia nie złożenia HS lub nieuwzględnienia nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym w ust. 11 12 lub gdy przedłożony HS będzie w ocenie Zamawiającego niezgodny z Umową, a Zamawiający uzna, że złożenie takiego HS jest możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 12 Umowy, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy nie krótszego niż 3 dni robocze terminu na usunięcie niezgodności. 1314. Nie później niż 21 dni od zawarcia Umowypodpisania umowy, Zamawiający zorganizuje w wyznaczonym miejscu startowe spotkanie informacyjno - organizacyjne, w zakresie koordynacji realizacji Umowykontraktu, na którym obecność Wykonawcy będzie obowiązkowa. Zamawiający o terminie spotkania powiadomi Wykonawcę z minimum trzydniowym wyprzedzeniem, za pomocą poczty elektronicznej.

Termin wykonania umowy. 1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację, o której mowa w § 1 w terminie do dnia 30 listopada 2020 r. 2. Wykonawca, zgodnie z zapisem §2 zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w następujących terminach: 1) uzyskanie pozwolenia udzielenia wszelkich odpowiedzi i wyjaśnień na budowę – w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy 2) wykonanie Dokumentacji Projektowej- w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy 3) rozruch próbny oraz odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji - w terminie 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy; 4) Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia szczegółowego harmonogramu prób i rozruchu (z uwagi na konieczność dostaw LNG) 5) wykonywanie usługi serwisu - w ciągu 36 miesięcy od dnia protokołu odbioru końcowego 2. Dokładne określenie podziału Przedmiotu Umowy, w tym części dostaw i robót budowlanych znajduje się w OPZ oraz załącznikach do niejpodstawie wykonanej dokumentacji. 3. Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę …… osób (zgodnie z ofertą) w terminie 30 dni od przekazania Dokumentacji Projektowej zobowiązany jest do przedstawienia i uzgodnienia rozumieniu przepisów ustawy z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo- finansowego realizacji Robót Budowlanych dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej: „HRF”Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 t.j.). w HRF należy uwzględnić: 1) przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno – zimowo – wiosennego, harmonogram przewidywanych zamknięć drogowych, torowych, inwestycje, które mogłyby spowodować kolizję z realizacją Przedmiotu Umowy (np.: w przypadku, gdy będą realizowane w tym samym czasie na tym samym terenie), oraz inne okoliczności mające wpływ na terminy planowanych prac, a w szczególności powodujące zakłócenia dostaw ciepła do odbiorców. 2) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić poszczególne części Robót Budowlanych; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na teren budowy, założenie prowadzenia w okresie zimowym stałych dostaw materiałów na teren budowy w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych. Termin wykonania poszczególnych części Robót Budowlanych nie może przekraczać terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 3) Umowy 3) stopień postępu prac wynikający z zakończenia danej części Robót Budowlanych lub dostaw, określony jako udział tej części Robót Budowlanych lub dostaw określony procentowo [%] w całości Przedmiotu zamówienia rozumianego jako 100%. 4. Wykonanie danej części Robót Budowlanych zgodnie W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wyznaczonych do kierowania koordynowania spraw związanych z HRF będzie potwierdzane każdorazowo protokołem odbioru częściowego, podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego realizacją umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcom. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i Wykonawcy. Strony oświadczają, że protokół odbioru częściowego nie stanowi pokwitowania dokumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego zakresie potwierdzenia spełniania wymienionych wymogów i służy jedynie celom dokonywania płatności częściowychich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 5. Zamawiający wniesie uwagi lub zatwierdzi HRF W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w ciągu 10 dni wyznaczonym w przypadku odmowy zatwierdzenia HRF przez Zamawiającegotym wezwaniu terminie, Wykonawca obowiązany jest przedstawić nową wersję, uwzględniającą uwagi i zalecenia sformułowane przez Zamawiającegozobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczychcelu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących, wskazane w ust. 4 czynności w trakcie realizacji zamówienia. 6. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji HRF i przedłożenia go Zamawiającemu Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w terminie 7 dni roboczych od zdarzenia powodującego konieczność jego aktualizacjiust. 4 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 8 ust.1 pkt 4. 7. W przypadku niezłożenia HRF lub nieuwzględniania Niezłożenie przez Wykonawcę w całości lub wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego oświadczeń w części uwag Zamawiającego celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w terminie określonym w ust.5 lub gdy przedłożony HRF będzie niezgodny z Umową, a Zamawiający uzna, że złożenie takiego HRF jest możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w §12 Umowy po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy nie krótszego niż 3 dni robocze terminu na usunięcie niezgodnościust. 4 czynności. 8. HRF wykraczający ponad terminy wskazane w § 2 ust. 1 Umowy będzie uznany za niezgodny z Umową i odrzucany. 9. Nie później niż 30 dni przed odbiorem końcowym Wykonawca przedłoży Harmonogram Serwisu (HS), który będzie zawierał zakres rzeczowy prac serwisowych niezbędnych do wykonania w celu zapewnienia ciągłości pracy serwisowanych urządzeń. Harmonogram rzeczowo- finansowy prac serwisowych musi zawierać co najmniej te czynności serwisowe, które zostały ujęte w zatwierdzonym przez producenta agregatów planie prac serwisowych z uwzględnieniem czasookresu ich wykonania. 10. Zamawiający wniesie uwagi lub zatwierdzi HS w ciągu 10 dni w przypadku odmowy zatwierdzenia HS przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest przedstawić nową wersję, uwzględniającą uwagi i zalecenia sformułowane przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. 11. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji HS i przedłożenia go Zamawiającemu w terminie 7 dni od zdarzenia powodującego konieczność jego aktualizacji. 12. W przypadku niezłożenia HS lub nieuwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym w ust. 11 lub gdy przedłożony HS będzie w ocenie Zamawiającego niezgodny z Umowąuzasadnionych wątpliwości, a Zamawiający uzna, że złożenie takiego HS jest możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 12 Umowy, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy nie krótszego niż 3 dni robocze terminu na usunięcie niezgodności. 13. Nie później niż 21 dni od zawarcia Umowyco do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający zorganizuje w wyznaczonym miejscu startowe spotkanie informacyjno - organizacyjne, w zakresie koordynacji realizacji Umowy, na którym obecność Wykonawcy będzie obowiązkowa. Zamawiający może zwrócić się o terminie spotkania powiadomi Wykonawcę z minimum trzydniowym wyprzedzeniem, za pomocą poczty elektronicznejprzeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Termin wykonania umowy. 1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony, tj. 20 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2. Etapy, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy wykona w następujących terminach: 1) uzyskanie pozwolenia na budowę – w terminie 4 miesięcy Etap I - do 135 dni od dnia daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do 26.07.2022 r. 2) wykonanie Dokumentacji Projektowej- w terminie 6 miesięcy Etap II – do 155 dni od dnia daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do 16.08.2022 r. 3) rozruch próbny oraz odbiór końcowy i przekazanie Etap III – do eksploatacji - w terminie 14 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy;daty powiadomienia Wykonawcy o wszczęciu postępowania, 4) Wykonawca zobowiązany Etap IV - od daty udzielenia zamówienia na roboty budowlane do zakończenia i odebrania robót budowlanych. Zamawiający szacuje, iż realizacja robót budowalnych trwać będzie 15 miesięcy (nie później niż do przedstawienia szczegółowego harmonogramu prób i rozruchu (z uwagi na konieczność dostaw LNG31.12.2023 r.) 5) wykonywanie usługi serwisu - 3. Termin realizacji Etapu III i IV uzależniony jest od harmonogramu rzeczowo – finansowego, warunków określonych w ciągu 36 miesięcy od dnia protokołu odbioru końcowego 2. Dokładne określenie podziału Przedmiotu Umowyumowie o dofinansowanie, w tym części dostaw i przebiegu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przebiegu postępowania publicznego na wykonanie robót budowlanych znajduje się w OPZ oraz załącznikach do niejokoliczności faktycznych związanych z realizacją prac budowlanych. Terminy określone przez Zamawiającego mogą ulec zmianie. 34. Wykonawca w terminie 30 5 dni roboczych od przekazania Dokumentacji Projektowej podpisania Umowy przedstawi Zamawiającemu Harmonogram realizacji Przedmiotu umowy. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych przedstawi Wykonawcy uwagi do Harmonogramu lub dokona jego akceptacji. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego w terminie 1 dnia roboczego i przedstawić Harmonogram do przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo- finansowego realizacji Robót Budowlanych (dalej: „HRF”). w HRF należy uwzględnić: 1) przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno – zimowo – wiosennego, harmonogram przewidywanych zamknięć drogowych, torowych, inwestycje, które mogłyby spowodować kolizję z realizacją Przedmiotu Umowy (np.: w przypadku, gdy będą realizowane w tym samym czasie na tym samym terenie), oraz inne okoliczności mające wpływ na terminy planowanych prac, a w szczególności powodujące zakłócenia dostaw ciepła do odbiorców. 2) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić poszczególne części Robót Budowlanych; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na teren budowy, założenie prowadzenia w okresie zimowym stałych dostaw materiałów na teren budowy w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych. Termin wykonania poszczególnych części Robót Budowlanych nie może przekraczać terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 3) Umowy 3) stopień postępu prac wynikający z zakończenia danej części Robót Budowlanych lub dostaw, określony jako udział tej części Robót Budowlanych lub dostaw określony procentowo [%] w całości Przedmiotu zamówienia rozumianego jako 100%. 4. Wykonanie danej części Robót Budowlanych zgodnie z HRF będzie potwierdzane każdorazowo protokołem odbioru częściowego, podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Strony oświadczają, że protokół odbioru częściowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu Kodeksu cywilnego i służy jedynie celom dokonywania płatności częściowychponownej akceptacji. 5. Zamawiający wniesie uwagi lub zatwierdzi HRF w ciągu 10 dni w przypadku odmowy zatwierdzenia HRF przez ZamawiającegoZamawiający, Wykonawca obowiązany po podpisaniu umowy z Generalnym Wykonawcą zawiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie realizacji zadania inwestycyjnego na potrzeby, którego jest przedstawić nową wersję, uwzględniającą uwagi i zalecenia sformułowane przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczychwykonywana Dokumentacja Projektowa. 6. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji HRF Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z Etapu III i przedłożenia go Zamawiającemu IV w terminie 7 dni roboczych od zdarzenia powodującego konieczność jego aktualizacji.przypadku nie pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia 7. W przypadku niezłożenia HRF lub nieuwzględniania Termin Etapu I uważa się za zachowany, jeśli Wykonawca w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym w ust.5 lub gdy przedłożony HRF będzie niezgodny z Umowąterminie, a Zamawiający uzna, że złożenie takiego HRF jest możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w §12 Umowy po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy nie krótszego niż 3 dni robocze terminu na usunięcie niezgodności. 8. HRF wykraczający ponad terminy wskazane w § 2 ust. 1 Umowy będzie uznany za niezgodny z Umową i odrzucany. 9. Nie później niż 30 dni przed odbiorem końcowym Wykonawca przedłoży Harmonogram Serwisu (HS), który będzie zawierał zakres rzeczowy prac serwisowych niezbędnych do wykonania w celu zapewnienia ciągłości pracy serwisowanych urządzeń. Harmonogram rzeczowo- finansowy prac serwisowych musi zawierać co najmniej te czynności serwisowe, które zostały ujęte w zatwierdzonym przez producenta agregatów planie prac serwisowych z uwzględnieniem czasookresu ich wykonania. 10. Zamawiający wniesie uwagi lub zatwierdzi HS w ciągu 10 dni w przypadku odmowy zatwierdzenia HS przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest przedstawić nową wersję, uwzględniającą uwagi i zalecenia sformułowane przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. 11. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji HS i przedłożenia go Zamawiającemu w terminie 7 dni od zdarzenia powodującego konieczność jego aktualizacji. 12. W przypadku niezłożenia HS lub nieuwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym o którym mowa w ust. 11 lub gdy przedłożony HS będzie w ocenie Zamawiającego niezgodny 3 pkt 1) opracuje i uzgodni z Umową, a Zamawiający uzna, że złożenie takiego HS jest możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 12 Umowy, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy nie krótszego niż 3 dni robocze terminu na usunięcie niezgodności. 13. Nie później niż 21 dni od zawarcia Umowy, Zamawiający zorganizuje w wyznaczonym miejscu startowe spotkanie informacyjno - organizacyjne, w zakresie koordynacji realizacji Umowy, na którym obecność Wykonawcy będzie obowiązkowa. Zamawiający o terminie spotkania powiadomi Wykonawcę z minimum trzydniowym wyprzedzeniem, za pomocą poczty elektronicznej.Zamawiającym Dokumentację projektową wskazaną do wykonania w

Termin wykonania umowy. 1. Wykonawca zobowiązuje się do Strony określają termin wykonania Przedmiotu Umowy w następujących terminach: 1) uzyskanie robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na budowę – w terminie 4 miesięcy od użytkowanie budynku po uprzednim uzyskaniu pozytywnego stanowiska państwowej straży pożarnej, opinii sanepidu i innymi niezbędnymi, jeśli okażą się konieczne do rozpoczęcia eksploatacji obiektu najpóźniej do dnia zawarcia umowy30 kwietnia 2018 roku. 2) wykonanie Dokumentacji Projektowej- w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy 3) rozruch próbny oraz odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji - w terminie 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy; 4) Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia szczegółowego harmonogramu prób i rozruchu (z uwagi na konieczność dostaw LNG) 5) wykonywanie usługi serwisu - w ciągu 36 miesięcy od dnia . Za termin wykonania robót budowlanych uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego 2. Dokładne określenie podziału Przedmiotu Umowy, w tym części dostaw i robót budowlanych znajduje się w OPZ oraz załącznikach do niejzgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr . 3. Wykonawca Realizacja Robót budowlanych będzie przebiegać zgodnie z Harmonogramem rzeczowo- terminowo-finansowym, o którym mowa w terminie 30 dni od przekazania Dokumentacji Projektowej zobowiązany jest do przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo- finansowego realizacji Robót Budowlanych (dalej: „HRF”). w HRF należy uwzględnić: 1) przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno – zimowo – wiosennego, harmonogram przewidywanych zamknięć drogowych, torowych, inwestycje, które mogłyby spowodować kolizję z realizacją Przedmiotu Umowy (np.: w przypadku, gdy będą realizowane w tym samym czasie na tym samym terenie), oraz inne okoliczności mające wpływ na terminy planowanych prac, a w szczególności powodujące zakłócenia dostaw ciepła do odbiorców. 2) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić poszczególne części Robót Budowlanych; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na teren budowy, założenie prowadzenia w okresie zimowym stałych dostaw materiałów na teren budowy w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych. Termin wykonania poszczególnych części Robót Budowlanych nie może przekraczać terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 3) Umowy 3) stopień postępu prac wynikający z zakończenia danej części Robót Budowlanych lub dostaw, określony jako udział tej części Robót Budowlanych lub dostaw określony procentowo [%] w całości Przedmiotu zamówienia rozumianego jako 100%4 zaakceptowanym przez Zamawiającego. 4. Wykonanie danej części Robót Budowlanych zgodnie z HRF Wykonawca uaktualni Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy w stosunku do Harmonogramu załączonego do oferty w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy i jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego. Harmonogram rzeczowo-terminowo- finansowy (zwany dalej: „Harmonogramem”) zawierać będzie potwierdzane każdorazowo protokołem odbioru częściowegoceny jednostkowe, podpisanym a także w przypadku zatrudnienia Podwykonawców podział na roboty wykonywane siłami własnymi Wykonawcy oraz roboty wykonywane przez przedstawicieli Podwykonawców. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram lub zgłosi uwagi w terminie do 7 dni od daty jego otrzymania (Wykonawca obowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego w wyznaczonym terminie i Wykonawcyponownie przedłożyć Harmonogram do akceptacji w terminach wskazanych powyżej i stanowić będzie podstawę do rozliczeń i terminów wykonania poszczególnych robót). Strony oświadczają, że protokół odbioru częściowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu Kodeksu cywilnego Zmiana terminów realizacji poszczególnych elementów robót podlegających odbiorom częściowym jest możliwa pod warunkiem stwierdzenia przez inspektorów nadzoru na piśmie możliwości dotrzymania ostatecznego terminu realizacji robót budowlanych i służy jedynie celom dokonywania płatności częściowychwymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 5. Zamawiający wniesie uwagi przekaże Wykonawcy teren budowy w całości lub zatwierdzi HRF w ciągu 10 dni w przypadku odmowy zatwierdzenia HRF częściach niezbędnych do realizacji Umowy niezwłocznie po zawarciu Umowy. Wraz z przekazaniem terenu budowy: 1) Wykonawca jest obowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie kierownika budowy stwierdzające przejęcie obowiązku kierowania robotami budowlanymi (wraz z dokumentami potwierdzających posiadane uprawnienia oraz aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego), oświadczenie o sporządzeniu planu BIOZ oraz oświadczenie o przeszkoleniu pracowników z zakresu BHP i ppoż, 2) Strony uzgodnią miejsce przeznaczone na zaplecze budowy, sposób rozliczenia mediów. Czynności, o których mowa powyżej zostaną każdorazowo potwierdzone protokołem podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest przedstawić nową wersję, uwzględniającą uwagi inspektora nadzoru i zalecenia sformułowane przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczychWykonawcę. 6. Wykonawca zobowiązany jest Nieudostępnienie terenu budowy Wykonawcy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie daje podstaw do aktualizacji HRF i przedłożenia go Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych od zdarzenia powodującego konieczność jego aktualizacjiprzedłużenia terminu zakończenia robót budowlanych. 7. W przypadku niezłożenia HRF lub nieuwzględniania w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym w ust.5 lub gdy przedłożony HRF będzie niezgodny Wykonawca, niezwłocznie po zawarciu umowy, zobowiązuje się do: 1) sporządzenia przez kierownika budowy planu BIOZ i uzgodnienie go z UmowąZamawiającym (plan BIOZ powinien przewidywać takie prowadzenie robót budowlanych, a Zamawiający uznaaby umożliwić niezakłóconą pracę pozostałym klinikom), 2) przeszkolenia pracowników Wykonawcy z zakresu BHP i P/poż, 3) uzgodnienia z Zamawiającym miejsca przeznaczonego na zaplecze budowy, że złożenie takiego HRF jest możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w §12 Umowy po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy nie krótszego niż 3 dni robocze terminu na usunięcie niezgodnościsposobu korzystania z mediów oraz sposobu gospodarowania wytworzonymi odpadami, 4) rozpoczęcia prac przygotowawczych. 8. HRF wykraczający ponad terminy wskazane w § 2 ust. 1 Umowy będzie uznany za niezgodny z Umową i odrzucany. 9. Nie później niż 30 dni przed odbiorem końcowym Wykonawca przedłoży Harmonogram Serwisu (HS), który będzie zawierał zakres rzeczowy prac serwisowych niezbędnych do wykonania w celu zapewnienia ciągłości pracy serwisowanych urządzeń. Harmonogram rzeczowo- finansowy prac serwisowych musi zawierać co najmniej te czynności serwisowe, które zostały ujęte w zatwierdzonym przez producenta agregatów planie prac serwisowych z uwzględnieniem czasookresu ich wykonania. 10. Zamawiający wniesie uwagi lub zatwierdzi HS w ciągu 10 dni w W przypadku odmowy zatwierdzenia HS przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest przedstawić nową wersję, uwzględniającą uwagi i zalecenia sformułowane przez Zamawiającegokonieczności aktualizacji Harmonogramu, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. 11. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji HS i przedłożenia go Zamawiającemu szczególności, gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w terminie 7 dni od zdarzenia powodującego konieczność jego aktualizacji. 12. W przypadku niezłożenia HS lub nieuwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym w ust. 11 lub gdy przedłożony HS będzie w ocenie Zamawiającego niezgodny z Umową, a Zamawiający uzna, że złożenie takiego HS jest możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 12 Umowy, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy nie krótszego niż 3 dni robocze terminu na usunięcie niezgodności. 13. Nie później niż 21 dni od zawarcia Umowy, Zamawiający zorganizuje w wyznaczonym miejscu startowe spotkanie informacyjno - organizacyjne, w zakresie koordynacji realizacji Umowy, na którym obecność Wykonawcy będzie obowiązkowaWykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Zamawiającemu do zatwierdzenia. Zamawiający o terminie spotkania powiadomi Wykonawcę z minimum trzydniowym wyprzedzeniem, za pomocą poczty elektronicznejPostanowienia ust. 4 w zakresie zatwierdzania i zgłaszania uwag do Harmonogramu stosuje się odpowiednio. Zaktualizowany i zatwierdzony przez Zamawiającego Harmonogram zastępuje dotychczasowy Harmonogram i jest wiążący dla Stron.

Termin wykonania umowy. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zrealizowania przedmiotu umowy określonego w następujących terminach: 1) uzyskanie pozwolenia na budowę – § 1 ust. 1 niniejszej umowy w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia umowydo 18.11.2022r. 2) wykonanie Dokumentacji Projektowej- w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia . Strony ustalają, że datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest zgłoszenie przez Wykonawcę na piśmie gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego przy zachowaniu ustaleń § 9 ust. 1 niniejszej umowy 3) rozruch próbny oraz odbiór końcowy . Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów określa harmonogram rzeczowo-finansowy, który Wykonawca jest zobowiązany opracować i przekazanie do eksploatacji - w terminie 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy; 4) Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia szczegółowego harmonogramu prób i rozruchu (z uwagi na konieczność dostaw LNG) 5) wykonywanie usługi serwisu - w ciągu 36 miesięcy od dnia protokołu odbioru końcowego 2. Dokładne określenie podziału Przedmiotu Umowy, w tym części dostaw i robót budowlanych znajduje się w OPZ oraz załącznikach do niej. 3. Wykonawca w terminie 30 dni od przekazania Dokumentacji Projektowej zobowiązany jest do przedstawienia i uzgodnienia uzgodnić z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo- finansowego realizacji Robót Budowlanych (dalej: „HRF”). w HRF należy uwzględnić: 1) przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno – zimowo – wiosennego, harmonogram przewidywanych zamknięć drogowych, torowych, inwestycje, które mogłyby spowodować kolizję z realizacją Przedmiotu Umowy (np.: w przypadku, gdy będą realizowane w tym samym czasie na tym samym terenie), oraz inne okoliczności mające wpływ na terminy planowanych prac, a w szczególności powodujące zakłócenia dostaw ciepła do odbiorców. 2) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić poszczególne części Robót Budowlanych; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na teren budowy, założenie prowadzenia w okresie zimowym stałych dostaw materiałów na teren budowy w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych. Termin wykonania poszczególnych części Robót Budowlanych nie może przekraczać terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 3) Umowy 3) stopień postępu prac wynikający z zakończenia danej części Robót Budowlanych lub dostaw, określony jako udział tej części Robót Budowlanych lub dostaw określony procentowo [%] w całości Przedmiotu zamówienia rozumianego jako 100%. 4. Wykonanie danej części Robót Budowlanych zgodnie z HRF będzie potwierdzane każdorazowo protokołem odbioru częściowego, podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Strony oświadczają, że protokół odbioru częściowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu Kodeksu cywilnego i służy jedynie celom dokonywania płatności częściowych. 5. Zamawiający wniesie uwagi lub zatwierdzi HRF w ciągu 10 dni w przypadku odmowy zatwierdzenia HRF przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest przedstawić nową wersję, uwzględniającą uwagi i zalecenia sformułowane przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczychod daty zawarcia umowy na podstawie kosztorysu złożonego przez Wykonawcę w chwili zawarcia umowy. 4. Harmonogram musi zawierać procentowe zaawansowanie zakresu finansowego w okresie comiesięcznym. 5. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 1) zaistnienia okoliczności wynikających z działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy. Przez siłę wyższą Strony rozumieć będą zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, które jest zewnętrzne w stosunku do Wykonawcy oraz od niego niezależne, któremu nie mógł się on przeciwstawić działając z należytą starannością. W szczególności za siłę wyższą uznaje się powodzie, pożary, huragany, klęski żywiołowe, epidemie, inne zdarzenia spowodowane siłami przyrody, strajki, zamieszki, rozruchy, działania o charakterze zbrojnym, a także działania władz publicznych, na które Wykonawca nie ma wpływu, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 6. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji HRF i przedłożenia go Zamawiającemu Opóźnienia, o których mowa w terminie 7 dni roboczych od zdarzenia powodującego konieczność jego aktualizacjiust. 5 niniejszego paragrafu muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Xxxxxxxxxxxxx. 7. W przypadku niezłożenia HRF lub nieuwzględniania w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym w ust.5 lub gdy przedłożony HRF będzie niezgodny z Umową, a Zamawiający uzna, że złożenie takiego HRF jest możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w §12 Umowy po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy nie krótszego niż 3 dni robocze terminu na usunięcie niezgodności. 8. HRF wykraczający ponad terminy wskazane w § 2 ust. 1 Umowy będzie uznany za niezgodny z Umową i odrzucany. 9. Nie później niż 30 dni przed odbiorem końcowym Wykonawca przedłoży Harmonogram Serwisu (HS), który będzie zawierał zakres rzeczowy prac serwisowych niezbędnych do wykonania w celu zapewnienia ciągłości pracy serwisowanych urządzeń. Harmonogram rzeczowo- finansowy prac serwisowych musi zawierać co najmniej te czynności serwisowe, które zostały ujęte w zatwierdzonym przez producenta agregatów planie prac serwisowych z uwzględnieniem czasookresu ich wykonania. 10. Zamawiający wniesie uwagi lub zatwierdzi HS w ciągu 10 dni w przypadku odmowy zatwierdzenia HS przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest przedstawić nową wersję, uwzględniającą uwagi i zalecenia sformułowane przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. 11. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji HS i przedłożenia go Zamawiającemu w terminie 7 dni od zdarzenia powodującego konieczność jego aktualizacji. 12. W przypadku niezłożenia HS lub nieuwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym przedstawionych w ust. 11 lub gdy przedłożony HS będzie w ocenie Zamawiającego niezgodny 5 niniejszego paragrafu przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy z Umową, a Zamawiający uznatym, że złożenie takiego HS jest możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 12 Umowy, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy nie krótszego niż 3 dni robocze maksymalny okres przesunięcia terminu na usunięcie niezgodnościzakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. 13. Nie później niż 21 dni od zawarcia Umowy, Zamawiający zorganizuje w wyznaczonym miejscu startowe spotkanie informacyjno - organizacyjne, w zakresie koordynacji realizacji Umowy, na którym obecność Wykonawcy będzie obowiązkowa. Zamawiający o terminie spotkania powiadomi Wykonawcę z minimum trzydniowym wyprzedzeniem, za pomocą poczty elektronicznej.

Termin wykonania umowy. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zrealizowania przedmiotu umowy określonego w następujących terminach: 1) uzyskanie pozwolenia na budowę – § 1 ust. 1 niniejszej umowy w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia umowydo 30.12.2021r. 2) wykonanie Dokumentacji Projektowej- w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia . Strony ustalają, że datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest zgłoszenie przez Wykonawcę na piśmie gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego przy zachowaniu ustaleń § 9 ust. 1 niniejszej umowy 3) rozruch próbny oraz odbiór końcowy . Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów określa harmonogram rzeczowo-finansowy, który Wykonawca jest zobowiązany opracować i przekazanie do eksploatacji - w terminie 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy; 4) Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia szczegółowego harmonogramu prób i rozruchu (z uwagi na konieczność dostaw LNG) 5) wykonywanie usługi serwisu - w ciągu 36 miesięcy od dnia protokołu odbioru końcowego 2. Dokładne określenie podziału Przedmiotu Umowy, w tym części dostaw i robót budowlanych znajduje się w OPZ oraz załącznikach do niej. 3. Wykonawca w terminie 30 dni od przekazania Dokumentacji Projektowej zobowiązany jest do przedstawienia i uzgodnienia uzgodnić z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo- finansowego realizacji Robót Budowlanych (dalej: „HRF”). w HRF należy uwzględnić: 1) przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno – zimowo – wiosennego, harmonogram przewidywanych zamknięć drogowych, torowych, inwestycje, które mogłyby spowodować kolizję z realizacją Przedmiotu Umowy (np.: w przypadku, gdy będą realizowane w tym samym czasie na tym samym terenie), oraz inne okoliczności mające wpływ na terminy planowanych prac, a w szczególności powodujące zakłócenia dostaw ciepła do odbiorców. 2) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić poszczególne części Robót Budowlanych; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na teren budowy, założenie prowadzenia w okresie zimowym stałych dostaw materiałów na teren budowy w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych. Termin wykonania poszczególnych części Robót Budowlanych nie może przekraczać terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 3) Umowy 3) stopień postępu prac wynikający z zakończenia danej części Robót Budowlanych lub dostaw, określony jako udział tej części Robót Budowlanych lub dostaw określony procentowo [%] w całości Przedmiotu zamówienia rozumianego jako 100%. 4. Wykonanie danej części Robót Budowlanych zgodnie z HRF będzie potwierdzane każdorazowo protokołem odbioru częściowego, podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Strony oświadczają, że protokół odbioru częściowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu Kodeksu cywilnego i służy jedynie celom dokonywania płatności częściowych. 5. Zamawiający wniesie uwagi lub zatwierdzi HRF w ciągu 10 dni w przypadku odmowy zatwierdzenia HRF przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest przedstawić nową wersję, uwzględniającą uwagi i zalecenia sformułowane przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczychod daty zawarcia umowy na podstawie kosztorysu złożonego przez Wykonawcę w chwili zawarcia umowy. 4. Harmonogram musi zawierać procentowe zaawansowanie zakresu finansowego w okresie comiesięcznym. 5. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 1) zaistnienia okoliczności wynikających z działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy. Przez siłę wyższą Strony rozumieć będą zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, które jest zewnętrzne w stosunku do Wykonawcy oraz od niego niezależne, któremu nie mógł się on przeciwstawić działając z należytą starannością. W szczególności za siłę wyższą uznaje się powodzie, pożary, huragany, klęski żywiołowe, epidemie, inne zdarzenia spowodowane siłami przyrody, strajki, zamieszki, rozruchy, działania o charakterze zbrojnym, a także działania władz publicznych, na które Wykonawca nie ma wpływu, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 6. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji HRF i przedłożenia go Zamawiającemu Opóźnienia, o których mowa w terminie 7 dni roboczych od zdarzenia powodującego konieczność jego aktualizacjiust. 5 niniejszego paragrafu muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Xxxxxxxxxxxxx. 7. W przypadku niezłożenia HRF lub nieuwzględniania w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym w ust.5 lub gdy przedłożony HRF będzie niezgodny z Umową, a Zamawiający uzna, że złożenie takiego HRF jest możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w §12 Umowy po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy nie krótszego niż 3 dni robocze terminu na usunięcie niezgodności. 8. HRF wykraczający ponad terminy wskazane w § 2 ust. 1 Umowy będzie uznany za niezgodny z Umową i odrzucany. 9. Nie później niż 30 dni przed odbiorem końcowym Wykonawca przedłoży Harmonogram Serwisu (HS), który będzie zawierał zakres rzeczowy prac serwisowych niezbędnych do wykonania w celu zapewnienia ciągłości pracy serwisowanych urządzeń. Harmonogram rzeczowo- finansowy prac serwisowych musi zawierać co najmniej te czynności serwisowe, które zostały ujęte w zatwierdzonym przez producenta agregatów planie prac serwisowych z uwzględnieniem czasookresu ich wykonania. 10. Zamawiający wniesie uwagi lub zatwierdzi HS w ciągu 10 dni w przypadku odmowy zatwierdzenia HS przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest przedstawić nową wersję, uwzględniającą uwagi i zalecenia sformułowane przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. 11. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji HS i przedłożenia go Zamawiającemu w terminie 7 dni od zdarzenia powodującego konieczność jego aktualizacji. 12. W przypadku niezłożenia HS lub nieuwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym przedstawionych w ust. 11 lub gdy przedłożony HS będzie w ocenie Zamawiającego niezgodny 5 niniejszego paragrafu przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy z Umową, a Zamawiający uznatym, że złożenie takiego HS jest możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 12 Umowy, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy nie krótszego niż 3 dni robocze maksymalny okres przesunięcia terminu na usunięcie niezgodnościzakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. 13. Nie później niż 21 dni od zawarcia Umowy, Zamawiający zorganizuje w wyznaczonym miejscu startowe spotkanie informacyjno - organizacyjne, w zakresie koordynacji realizacji Umowy, na którym obecność Wykonawcy będzie obowiązkowa. Zamawiający o terminie spotkania powiadomi Wykonawcę z minimum trzydniowym wyprzedzeniem, za pomocą poczty elektronicznej.

Termin wykonania umowy. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w następujących terminach: 1) uzyskanie pozwolenia na budowę – w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy 2) wykonanie Dokumentacji Projektowej- w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy 3) rozruch próbny oraz odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji - w terminie 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy; 4) Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia szczegółowego harmonogramu prób i rozruchu (z uwagi na konieczność dostaw LNG) 5) wykonywanie usługi serwisu - w ciągu 36 miesięcy od dnia protokołu odbioru końcowego 2. Dokładne określenie podziału Przedmiotu Umowy, w tym części dostaw i robót budowlanych znajduje się w OPZ oraz załącznikach do niej. 3. Wykonawca w terminie 30 dni od przekazania Dokumentacji Projektowej zobowiązany jest do przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo- finansowego realizacji Robót Budowlanych (dalej: „HRF”). w HRF należy uwzględnić: 1) przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno – zimowo – wiosennego, harmonogram przewidywanych zamknięć drogowych, torowych, inwestycje, które mogłyby spowodować kolizję z realizacją Przedmiotu Umowy (np.: w przypadku, gdy będą realizowane w tym samym czasie na tym samym terenie), oraz inne okoliczności mające wpływ na terminy planowanych prac, a w szczególności powodujące zakłócenia dostaw ciepła do odbiorców. 2) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić poszczególne części Robót Budowlanych; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na teren budowy, założenie prowadzenia w okresie zimowym stałych dostaw materiałów na teren budowy w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych. Termin wykonania poszczególnych części Robót Budowlanych nie może przekraczać terminu określonego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 1 ust. 1 pkt 3) Umowy 3) stopień postępu prac wynikający z zakończenia danej części Robót Budowlanych lub dostaw, określony jako udział tej części Robót Budowlanych lub dostaw określony procentowo [%] w całości Przedmiotu zamówienia rozumianego jako 100%. 4. Wykonanie danej części Robót Budowlanych zgodnie z HRF będzie potwierdzane każdorazowo protokołem odbioru częściowego, podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcyniniejszej umowy do dnia 20.01.2015r. Strony oświadczająustalają, że protokół datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest zgłoszenie przez Wykonawcę na piśmie gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego przy zachowaniu ustaleń § 9 ust. 1. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu Kodeksu cywilnego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów określa harmonogram rzeczowo – finansowy, który Wykonawca jest zobowiązany opracować i służy jedynie celom dokonywania płatności częściowych. 5. Zamawiający wniesie uwagi lub zatwierdzi HRF w ciągu 10 dni w przypadku odmowy zatwierdzenia HRF przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest przedstawić nową wersję, uwzględniającą uwagi i zalecenia sformułowane przez Zamawiającego, uzgodnić z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. 6od daty zawarcia umowy na podstawie kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę w chwili zawarcia umowy. Harmonogram musi uwzględniać podział prac w poszczególnych – wydzielonych pomieszczeniach oraz odrębnych budynkach o ile zakres przedmiotu zamówienia wskazuje na taki podział. Harmonogram musi zawierać procentowe zaawansowanie zakresu finansowego w okresie comiesięcznym. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji HRF składać inspektorowi nadzoru co dwa miesiące raport z wykonanego zakresu robót ze wskazaniem procentowego zaawansowania rzeczowego i przedłożenia go Zamawiającemu finansowego według rzeczywistego zaawansowania prac. Raport ten podlega weryfikacji przez inspektora nadzoru i musi być zbieżny z protokołem zaawansowania robót. Termin ustalony w terminie 7 dni roboczych od zdarzenia powodującego konieczność jego aktualizacji. 7. W przypadku niezłożenia HRF lub nieuwzględniania w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym w ust.5 lub gdy przedłożony HRF będzie niezgodny z Umową, a Zamawiający uzna, że złożenie takiego HRF jest możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w §12 Umowy po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy nie krótszego niż 3 dni robocze terminu na usunięcie niezgodności. 8. HRF wykraczający ponad terminy wskazane w § 2 ust. 1 Umowy będzie uznany za niezgodny z Umową i odrzucany. 9niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: działania siły wyższej (np. Nie później niż 30 dni przed odbiorem końcowym Wykonawca przedłoży Harmonogram Serwisu (HSklęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), który będzie zawierał zakres rzeczowy prac serwisowych niezbędnych do wykonania mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w celu zapewnienia ciągłości pracy serwisowanych urządzeństanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. Harmonogram rzeczowo- finansowy prac serwisowych musi zawierać co najmniej te czynności serwisoweOpóźnienia, które zostały ujęte w zatwierdzonym przez producenta agregatów planie prac serwisowych z uwzględnieniem czasookresu ich wykonania. 10. Zamawiający wniesie uwagi lub zatwierdzi HS w ciągu 10 dni w przypadku odmowy zatwierdzenia HS przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest przedstawić nową wersję, uwzględniającą uwagi i zalecenia sformułowane przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. 11. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji HS i przedłożenia go Zamawiającemu w terminie 7 dni od zdarzenia powodującego konieczność jego aktualizacji. 12. W przypadku niezłożenia HS lub nieuwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym o których mowa w ust. 11 lub gdy przedłożony HS będzie 6 niniejszego paragrafu muszą być odnotowane w ocenie Zamawiającego niezgodny dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i zaakceptowane przez Xxxxxxxxxxxxx. W przedstawionych w ust. 6 niniejszego paragrafu przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy z Umową, a Zamawiający uznatym, że złożenie takiego HS jest możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 12 Umowy, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy nie krótszego niż 3 dni robocze maksymalny okres przesunięcia terminu na usunięcie niezgodnościzakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. 13. Nie później niż 21 dni od zawarcia Umowy, Zamawiający zorganizuje w wyznaczonym miejscu startowe spotkanie informacyjno - organizacyjne, w zakresie koordynacji realizacji Umowy, na którym obecność Wykonawcy będzie obowiązkowa. Zamawiający o terminie spotkania powiadomi Wykonawcę z minimum trzydniowym wyprzedzeniem, za pomocą poczty elektronicznej.

Termin wykonania umowy. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w następujących terminach: 1) uzyskanie wykonanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – w terminie 4 - przekazanie wykonanego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę do 5 miesięcy od dnia zawarcia podpisania umowy. Termin przekazania projektów wykonawczych do 3 miesięcy od uzyskania pozwolenia na budowę. 2) wykonanie Dokumentacji Projektowej- Termin wykonania gazowego układu kogeneracyjnego zakończonego protokołem końcowym- do 28.02.2023r. UWAGA! rozruch próbny może nastąpić nie wcześniej niż w terminie 6 12 miesięcy od dnia zawarcia umowypodpisania Umowy 3) rozruch próbny oraz odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji - w terminie 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy; 4) Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia szczegółowego harmonogramu prób i rozruchu (z uwagi na konieczność dostaw LNG) 5) wykonywanie Wykonywanie usługi serwisu - w ciągu 36 24 miesięcy od dnia protokołu odbioru końcowego: 2. Jako datę wykonania całości Przedmiotu Umowy rozumie się datę wskazaną w protokole odbioru ostatecznego. 3. Dokładne określenie podziału Przedmiotu Umowy, w tym części dostaw i robót budowlanych znajduje się w OPZ SWZ oraz załącznikach do niej. 34. Wykonawca w terminie 30 dni od przekazania Dokumentacji Projektowej zobowiązany jest do przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo- finansowego realizacji dostaw i Robót Budowlanych (dalej: „HRF”). w W HRF należy uwzględnić: 1) przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno – zimowo – wiosennego, harmonogram przewidywanych zamknięć drogowych, torowych, inwestycje, które mogłyby spowodować kolizję z realizacją Przedmiotu Umowy (np.: w przypadku, gdy będą realizowane w tym samym czasie na tym samym terenie), oraz inne okoliczności mające wpływ na terminy planowanych prac, a w szczególności powodujące zakłócenia dostaw ciepła do odbiorców. 2) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić poszczególne Etapy i części dostaw i Robót Budowlanych; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na teren budowy, założenie prowadzenia w okresie zimowym stałych dostaw materiałów na teren budowy w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych. Termin wykonania poszczególnych Etapów i części dostaw i Robót Budowlanych nie może przekraczać terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 32) Umowy 3) stopień postępu prac wynikający z zakończenia danej części Robót Budowlanych lub dostaw, określony jako udział tej części Robót Budowlanych lub dostaw określony procentowo [%] w całości Przedmiotu zamówienia rozumianego jako 100%. 45. Wykonanie danej części dostaw lub Robót Budowlanych zgodnie z HRF będzie potwierdzane każdorazowo protokołem odbioru częściowego, podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Strony oświadczają, że protokół odbioru częściowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu Kodeksu cywilnego i służy jedynie celom dokonywania płatności częściowych. 56. Zamawiający wniesie uwagi lub zatwierdzi HRF w ciągu 10 dni w dni. W przypadku odmowy zatwierdzenia HRF przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest przedstawić nową wersję, uwzględniającą uwagi i zalecenia sformułowane przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. 67. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji HRF i przedłożenia go Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych od zdarzenia powodującego konieczność jego aktualizacji. 78. W przypadku niezłożenia HRF lub nieuwzględniania w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym w ust.5 ust.6 lub gdy przedłożony HRF będzie niezgodny z Umową, a Zamawiający uzna, że złożenie takiego HRF jest możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w §12 Umowy po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy nie krótszego niż 3 dni robocze terminu na usunięcie niezgodności. 89. HRF wykraczający ponad terminy wskazane w § 2 ust. 1 Umowy będzie uznany za niezgodny z Umową i odrzucany. 910. Nie później niż 30 dni przed odbiorem końcowym Wykonawca przedłoży Harmonogram Serwisu (HS), który będzie zawierał zakres rzeczowy prac serwisowych niezbędnych do wykonania w celu zapewnienia ciągłości pracy serwisowanych urządzeń. Harmonogram rzeczowo- finansowy prac serwisowych musi zawierać co najmniej te czynności serwisowe, które zostały ujęte w zatwierdzonym przez producenta agregatów planie prac serwisowych z uwzględnieniem czasookresu ich wykonania. 1011. Zamawiający wniesie uwagi lub zatwierdzi HS w ciągu 10 dni w dni. W przypadku odmowy zatwierdzenia HS przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest przedstawić nową wersję, uwzględniającą uwagi i zalecenia sformułowane przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. 1112. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji HS i przedłożenia go Zamawiającemu w terminie 7 dni od zdarzenia powodującego konieczność jego aktualizacji. 1213. W przypadku niezłożenia HS lub nieuwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym w ust. 11 12 lub gdy przedłożony HS będzie w ocenie Zamawiającego niezgodny z Umową, a Zamawiający uzna, że złożenie takiego HS jest możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 12 Umowy, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy nie krótszego niż 3 dni robocze terminu na usunięcie niezgodności. 1314. Nie później niż 21 dni od zawarcia Umowypodpisania umowy, Zamawiający zorganizuje w wyznaczonym miejscu startowe spotkanie informacyjno - organizacyjne, w zakresie koordynacji realizacji Umowykontraktu, na którym obecność Wykonawcy będzie obowiązkowa. Zamawiający o terminie spotkania powiadomi Wykonawcę z wyprzedzeniem minimum trzydniowym wyprzedzeniem3 dni roboczych, za pomocą poczty elektronicznej.

Termin wykonania umowy. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w następujących terminach: 1) uzyskanie pozwolenia na budowę – w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy 2) wykonanie Dokumentacji Projektowej- w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy 3) rozruch próbny oraz odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji - w terminie 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy; 4) Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia szczegółowego harmonogramu prób i rozruchu (z uwagi na konieczność dostaw LNG) 5) wykonywanie usługi serwisu - w ciągu 36 miesięcy od dnia protokołu odbioru końcowegoTermin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do: ……………………………. 2. Dokładne określenie podziału Przedmiotu UmowyPostęp robót będzie odpowiadał harmonogramowi prac budowlanych. Zachowanie uzgodnionych terminów jest podstawowym obowiązkiem Wykonawcy. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac nie spowodowane działalnością Wykonawcy, a mające jego zdaniem wpływ na harmonogram robot i zachowanie w/w tym części dostaw terminów muszą być zgłaszane na piśmie Zamawiającemu w terminie do 2 dni po zdarzeniu. Zamawiający wspólnie z Wykonawcą oceniają zaistniałą sytuację i robót budowlanych znajduje się w OPZ oraz załącznikach do niejjej wpływ na terminy realizacji prac. 3. Wykonawca w terminie 30 dni od przekazania Dokumentacji Projektowej zobowiązany jest do przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo- finansowego realizacji Robót Budowlanych (dalej: „HRF”). w HRF należy uwzględnić: 1) przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno – zimowo – wiosennego, harmonogram przewidywanych zamknięć drogowych, torowych, inwestycje, które mogłyby spowodować kolizję z realizacją Przedmiotu Umowy (np.: w przypadku, gdy będą realizowane w tym samym czasie na tym samym terenie), oraz inne okoliczności mające wpływ na terminy planowanych prac, a w szczególności powodujące zakłócenia dostaw ciepła do odbiorców. 2) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić poszczególne części Robót Budowlanych; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na teren budowy, założenie prowadzenia w okresie zimowym stałych dostaw materiałów na teren budowy w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych. Termin wykonania poszczególnych części Robót Budowlanych nie może przekraczać terminu określonego Ustalony w § 2 3 ust. 1 pkt 3) Umowy 3) stopień postępu prac wynikający z termin zakończenia danej części Robót Budowlanych lub dostaw, określony jako udział tej części Robót Budowlanych lub dostaw określony procentowo [%] realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w całości Przedmiotu zamówienia rozumianego jako 100%przypadkach określonych w SIWZ. 4. Wykonanie danej części Robót Budowlanych zgodnie z HRF będzie potwierdzane każdorazowo protokołem odbioru częściowego, W każdym przypadku zmiana terminu musi byś spowodowana przyczyną rzeczywistą i potwierdzona aneksem do umowy podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Strony oświadczają, że protokół odbioru częściowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu Kodeksu cywilnego i służy jedynie celom dokonywania płatności częściowychStrony. 5. Zamawiający wniesie uwagi lub zatwierdzi HRF w ciągu 10 dni w przypadku odmowy zatwierdzenia HRF przez Zamawiającego, O zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny opóźnień Wykonawca obowiązany jest przedstawić nową wersję, uwzględniającą uwagi i zalecenia sformułowane przez Zamawiającego, powiadomić Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczychformie wpisu do dziennika budowy oraz niezwłocznie listem poleconym. 6. Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji HRF i przedłożenia go Zamawiającemu w terminie ciągu 7 dni roboczych od zdarzenia powodującego konieczność jego aktualizacjidnia zaistnienia okoliczności nie przedłoży Zamawiającemu szczegółowego wniosku o przedłużenie terminu wraz z uzasadnieniem. 7. W przypadku niezłożenia HRF lub nieuwzględniania Zamawiający w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym w ust.5 lub gdy przedłożony HRF będzie niezgodny z Umowąciągu 5 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę zdecyduje, a Zamawiający uzna, że złożenie takiego HRF jest możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w §12 Umowy po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy nie krótszego niż 3 dni robocze terminu na usunięcie niezgodnościczy i o ile przedłuży termin wykonania przedmiotu umowy. 8. HRF wykraczający ponad terminy wskazane w § 2 ust. 1 Umowy będzie uznany za niezgodny Termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przedłużony z Umową i odrzucanypowodu przerwania prac spowodowanego pisemnym poleceniem Zamawiającego, o czas przerwy. 9. Nie później niż 30 dni przed odbiorem końcowym Wykonawca przedłoży Harmonogram Serwisu (HS), który będzie zawierał zakres rzeczowy prac serwisowych niezbędnych do wykonania w celu zapewnienia ciągłości pracy serwisowanych urządzeń. Harmonogram rzeczowo- finansowy prac serwisowych musi zawierać co najmniej te czynności serwisowe, które zostały ujęte w zatwierdzonym Działania sił przyrody winny być potwierdzone przez producenta agregatów planie prac serwisowych z uwzględnieniem czasookresu ich wykonaniaIMiGW. 10. Zamawiający wniesie uwagi może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót, jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót lub zatwierdzi HS w ciągu 10 dni w przypadku odmowy zatwierdzenia HS przez Zamawiającegoich części, Wykonawca obowiązany jest przedstawić nową wersjętempo robót, uwzględniającą uwagi i zalecenia sformułowane przez Zamawiającegozdaniem Xxxxxxxxxxxxx, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczychpozwoli na terminowe zakończenie robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążą Wykonawcę. 11. Wykonawca zobowiązany jest Po przekroczeniu terminu umownego zakończenia robót, Wykonawcy nie przysługuje prawo do aktualizacji HS i przedłożenia go Zamawiającemu w terminie 7 dni odstąpienia od zdarzenia powodującego konieczność jego aktualizacjiwykonania przedmiotu umowy. 12. W przypadku niezłożenia HS lub nieuwzględnienia Wykonawca zapoznał się z dokumentacją, placem budowy i potwierdza możliwość wykonania przedmiotu umowy w całości lub terminach wymienionych w części uwag Zamawiającego w terminie określonym w ust. 11 lub gdy przedłożony HS będzie w ocenie Zamawiającego niezgodny z Umową, a Zamawiający uzna, że złożenie takiego HS jest możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 12 Umowy, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy nie krótszego niż 3 dni robocze terminu na usunięcie niezgodnościniniejszej Umowie. 131 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Nie później niż 21 dni od zawarcia UmowyUmowa o pracę może zawierać również inne dane, Zamawiający zorganizuje które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami w/w wyznaczonym miejscu startowe spotkanie informacyjno - organizacyjne, w zakresie koordynacji realizacji Umowy, na którym obecność Wykonawcy będzie obowiązkowa. Zamawiający o terminie spotkania powiadomi Wykonawcę z minimum trzydniowym wyprzedzeniem, za pomocą poczty elektronicznejumowy.

Termin wykonania umowy. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w następujących terminach: 1) uzyskanie Termin przekazania wykonanej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia umowybudowę: 21.03.2022 2) wykonanie Dokumentacji Projektowej- Termin wykonania jednostki kogeneracyjnej zakończone protokołem odbioru końcowego: 16 miesięcy od podpisania umowy Uwaga! Rozruch próbny możliwy będzie po wykonaniu przyłącza gazowego przez dostawcę gazu która zostanie wybudowana w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowynie wcześniej niż: 30 września 2022r. 3) rozruch próbny oraz odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji - Wykonywanie usługi serwisu w terminie 14 okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy; 4) Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia szczegółowego harmonogramu prób i rozruchu (z uwagi na konieczność dostaw LNG) 5) wykonywanie usługi serwisu - w ciągu 36 miesięcy od dnia protokołu odbioru końcowego 2. Jako datę wykonania całości Przedmiotu Umowy rozumie się datę wskazaną w protokole odbioru ostatecznego. 3. Dokładne określenie podziału Przedmiotu Umowy, w tym części dostaw i robót budowlanych znajduje się w OPZ Zapytaniu ofertowym oraz załącznikach do niejniego. 34. Wykonawca w terminie 30 dni od przekazania Dokumentacji Projektowej zobowiązany jest do przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo- finansowego realizacji dostaw i Robót Budowlanych (dalej: „HRF”). w W HRF należy uwzględnić: 1) przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno – zimowo – wiosennego, harmonogram przewidywanych zamknięć drogowych, torowych, inwestycje, inwestycje które mogłyby spowodować kolizję z realizacją Przedmiotu Umowy (np.: w przypadku, gdy będą realizowane w tym samym czasie na tym samym terenie), oraz inne okoliczności mające wpływ na terminy planowanych prac, a w szczególności powodujące zakłócenia dostaw ciepła do odbiorców. 2) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić poszczególne Etapy i części dostaw i Robót Budowlanych; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na teren budowy, założenie prowadzenia w okresie zimowym stałych dostaw materiałów na teren budowy w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych. Termin wykonania poszczególnych Etapów i części dostaw i Robót Budowlanych nie może przekraczać terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 32) Umowy 3) stopień postępu prac wynikający z zakończenia danej części Robót Budowlanych lub dostaw, określony jako udział tej części Robót Budowlanych lub dostaw określony procentowo [%] w całości Przedmiotu zamówienia rozumianego jako 100%. 45. Wykonanie danej części dostaw lub Robót Budowlanych zgodnie z HRF będzie potwierdzane każdorazowo protokołem odbioru częściowego, podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Strony oświadczają, że protokół odbioru częściowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu Kodeksu cywilnego i służy jedynie celom dokonywania płatności częściowych. 56. Zamawiający wniesie uwagi lub zatwierdzi HRF w ciągu 10 dni w dni. W przypadku odmowy zatwierdzenia HRF przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest przedstawić nową wersję, uwzględniającą uwagi i zalecenia sformułowane przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. 67. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji HRF i przedłożenia go Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych od zdarzenia powodującego konieczność jego aktualizacji. 78. W przypadku niezłożenia nie złożenia HRF lub nieuwzględniania nie uwzględniania w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym w ust.5 ust.6 lub gdy przedłożony HRF będzie niezgodny z Umową, a Zamawiający uzna, że złożenie takiego HRF jest możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w §12 Umowy po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy nie krótszego niż 3 dni robocze terminu na usunięcie niezgodności. 89. HRF wykraczający ponad terminy wskazane w § 2 ust. 1 Umowy będzie uznany za niezgodny z Umową i odrzucany. 910. Nie później niż 30 dni przed odbiorem końcowym Wykonawca przedłoży Harmonogram Serwisu (HS), który będzie zawierał zakres rzeczowy prac serwisowych niezbędnych do wykonania w celu zapewnienia ciągłości pracy serwisowanych urządzeń. Harmonogram rzeczowo- finansowy prac serwisowych Serwisu musi zawierać co najmniej te czynności serwisowe, które zostały ujęte w zatwierdzonym przez producenta agregatów planie prac serwisowych z uwzględnieniem czasookresu ich wykonania. 1011. Zamawiający wniesie uwagi lub zatwierdzi HS w ciągu 10 dni w dni. W przypadku odmowy zatwierdzenia HS przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest przedstawić nową wersję, uwzględniającą uwagi i zalecenia sformułowane przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. 1112. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji HS i przedłożenia go Zamawiającemu w terminie 7 dni od zdarzenia powodującego konieczność jego aktualizacji. 1213. W przypadku niezłożenia nie złożenia HS lub nieuwzględnienia nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym w ust. 11 12 lub gdy przedłożony HS będzie w ocenie Zamawiającego niezgodny z Umową, a Zamawiający uzna, że złożenie takiego HS jest możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 12 Umowy, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy nie krótszego niż 3 dni robocze terminu na usunięcie niezgodności. 1314. Nie później niż 21 dni od zawarcia Umowypodpisania umowy, Zamawiający zorganizuje w wyznaczonym miejscu startowe spotkanie informacyjno - organizacyjne, w zakresie koordynacji realizacji Umowykontraktu, na którym obecność Wykonawcy będzie obowiązkowa. Zamawiający o terminie spotkania powiadomi Wykonawcę z minimum trzydniowym wyprzedzeniem, za pomocą poczty elektronicznej.

Termin wykonania umowy. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w następujących terminach: 1) uzyskanie wykonanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – - przekazanie wykonanego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w terminie 4 do 5 miesięcy od dnia zawarcia podpisania umowy. Termin przekazania projektów wykonawczych do 3 miesięcy od uzyskania pozwolenia na budowę 2) wykonanie Dokumentacji Projektowej- w terminie 6 Termin wykonania gazowego układu kogeneracyjnego zakończonego odbiorem końcowym do 16 miesięcy od dnia zawarcia podpisania umowy. UWAGA! rozruch próbny może nastąpić nie wcześniej niż w terminie 12 miesięcy od podpisania Umowy 3) rozruch próbny oraz odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji - w terminie 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy; 4) Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia szczegółowego harmonogramu prób i rozruchu (z uwagi na konieczność dostaw LNG) 5) wykonywanie usługi serwisu - w ciągu 36 24 miesięcy od dnia protokołu odbioru końcowego. 2. Jako datę wykonania całości Przedmiotu Umowy rozumie się datę wskazaną w protokole odbioru końcowego. 3. Dokładne określenie podziału Przedmiotu Umowy, w tym części dostaw i robót budowlanych znajduje się w OPZ SWZ oraz załącznikach do niej. 34. Wykonawca w terminie 30 dni od przekazania Dokumentacji Projektowej zobowiązany jest do przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo- finansowego realizacji dostaw i Robót Budowlanych (dalej: „HRF”). w W HRF należy uwzględnić: 1) przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno – zimowo – wiosennego, harmonogram przewidywanych zamknięć drogowych, torowych, inwestycje, inwestycje które mogłyby spowodować kolizję z realizacją Przedmiotu Umowy (np.: w przypadku, gdy będą realizowane w tym samym czasie na tym samym terenie), oraz inne okoliczności mające wpływ na terminy planowanych prac, a w szczególności powodujące zakłócenia dostaw ciepła do odbiorców. 2) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić poszczególne Etapy i części dostaw i Robót Budowlanych; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na teren budowy, założenie prowadzenia w okresie zimowym stałych dostaw materiałów na teren budowy w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych. Termin wykonania poszczególnych Etapów i części dostaw i Robót Budowlanych nie może przekraczać terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 32) Umowy 3) stopień postępu prac wynikający z zakończenia danej części Robót Budowlanych lub dostaw, określony jako udział tej części Robót Budowlanych lub dostaw określony procentowo [%] w całości Przedmiotu zamówienia rozumianego jako 100%. 45. Wykonanie danej części dostaw lub Robót Budowlanych zgodnie z HRF będzie potwierdzane każdorazowo protokołem odbioru częściowego, podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Strony oświadczają, że protokół odbioru częściowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu Kodeksu cywilnego i służy jedynie celom dokonywania płatności częściowych. 56. Zamawiający wniesie uwagi lub zatwierdzi HRF w ciągu 10 dni w dni. W przypadku odmowy zatwierdzenia HRF przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest przedstawić nową wersję, uwzględniającą uwagi i zalecenia sformułowane przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. 67. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji HRF i przedłożenia go Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych od zdarzenia powodującego konieczność jego aktualizacji. 78. W przypadku niezłożenia nie złożenia HRF lub nieuwzględniania nie uwzględniania w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym w ust.5 ust.6 lub gdy przedłożony HRF będzie niezgodny z Umową, a Zamawiający uzna, że złożenie takiego HRF jest możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w §12 Umowy po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy nie krótszego niż 3 dni robocze terminu na usunięcie niezgodności. 89. HRF wykraczający ponad terminy wskazane w § 2 ust. 1 Umowy będzie uznany za niezgodny z Umową i odrzucany. 910. Nie później niż 30 dni przed odbiorem końcowym Wykonawca przedłoży Harmonogram Serwisu (HS), który będzie zawierał zakres rzeczowy prac serwisowych niezbędnych do wykonania w celu zapewnienia ciągłości pracy serwisowanych urządzeń. Harmonogram rzeczowo- finansowy prac serwisowych Serwisu musi zawierać co najmniej te czynności serwisowe, które zostały ujęte w zatwierdzonym przez producenta agregatów planie prac serwisowych z uwzględnieniem czasookresu ich wykonania. 1011. Zamawiający wniesie uwagi lub zatwierdzi HS w ciągu 10 dni w dni. W przypadku odmowy zatwierdzenia HS przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest przedstawić nową wersję, uwzględniającą uwagi i zalecenia sformułowane przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. 1112. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji HS i przedłożenia go Zamawiającemu w terminie 7 dni od zdarzenia powodującego konieczność jego aktualizacji. 1213. W przypadku niezłożenia nie złożenia HS lub nieuwzględnienia nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym w ust. 11 12 lub gdy przedłożony HS będzie w ocenie Zamawiającego niezgodny z Umową, a Zamawiający uzna, że złożenie takiego HS jest możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 12 Umowy, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy nie krótszego niż 3 dni robocze terminu na usunięcie niezgodności. 1314. Nie później niż 21 dni od zawarcia Umowypodpisania umowy, Zamawiający zorganizuje w wyznaczonym miejscu startowe spotkanie informacyjno - organizacyjne, w zakresie koordynacji realizacji Umowykontraktu, na którym obecność Wykonawcy będzie obowiązkowa. Zamawiający o terminie spotkania powiadomi Wykonawcę z wyprzedzeniem minimum trzydniowym wyprzedzeniem3 dni roboczych, za pomocą poczty elektronicznej.

Termin wykonania umowy. 1Strony ustalają następujące terminy: rozpoczęcia robót: dzień przekazania terenu robót 10 dni od podpisania umowy, wykonania przedmiotu umowy: do dnia 01 lipca 2019r. Wykonawca zobowiązuje się W terminie do wykonania Przedmiotu Umowy w następujących terminach: 1) uzyskanie pozwolenia na budowę – w terminie 4 miesięcy 10 dni od dnia zawarcia umowy 2) wykonanie Dokumentacji Projektowej- w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy 3) rozruch próbny oraz odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji - w terminie 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy; 4) Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia szczegółowego harmonogramu prób i rozruchu (z uwagi na konieczność dostaw LNG) 5) wykonywanie usługi serwisu - w ciągu 36 miesięcy od dnia protokołu odbioru końcowego 2. Dokładne określenie podziału Przedmiotu Umowy, w tym części dostaw i robót budowlanych znajduje się w OPZ oraz załącznikach do niej. 3. podpisania umowy Wykonawca w terminie 30 dni od przekazania Dokumentacji Projektowej porozumieniu z zamawiającym zobowiązany jest do przedstawienia opracować harmonogram realizacji zadania w podziale na elementy uzgodnione z zamawiającym i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo- finansowego realizacji Robót Budowlanych (dalej: „HRF”)użytkownikiem obiektu. w HRF należy uwzględnić: 1) przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno – zimowo – wiosennego, Na żądanie Zamawiającego harmonogram przewidywanych zamknięć drogowych, torowych, inwestycje, które mogłyby spowodować kolizję z realizacją Przedmiotu Umowy (np.: w przypadku, gdy będą realizowane w tym samym czasie na tym samym terenie), oraz inne okoliczności mające wpływ na terminy planowanych prac, a w szczególności powodujące zakłócenia dostaw ciepła do odbiorców. 2) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić poszczególne części Robót Budowlanych; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na teren budowy, założenie prowadzenia w okresie zimowym stałych dostaw materiałów na teren budowy w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanychbędzie aktualizowany. Termin wykonania poszczególnych części Robót Budowlanych nie może przekraczać terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 3) Umowy 3) stopień postępu prac wynikający z zakończenia danej części Robót Budowlanych lub dostawprzedmiotu umowy, określony jako udział tej części Robót Budowlanych lub dostaw określony procentowo [%] w całości Przedmiotu zamówienia rozumianego jako 100%. 4. Wykonanie danej części Robót Budowlanych uważa się za dotrzymany jeżeli zostanie on odebrany zgodnie z HRF będzie potwierdzane każdorazowo protokołem odbioru częściowego§ 11, podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Strony oświadczają, że protokół odbioru częściowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu Kodeksu cywilnego i służy jedynie celom dokonywania płatności częściowych. 5. Zamawiający wniesie uwagi lub zatwierdzi HRF w ciągu 10 dni w przypadku odmowy zatwierdzenia HRF przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest przedstawić nową wersję, uwzględniającą uwagi i zalecenia sformułowane przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. 6. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji HRF i przedłożenia go Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych od zdarzenia powodującego konieczność jego aktualizacji. 7. W przypadku niezłożenia HRF lub nieuwzględniania w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym w ust.5 lub gdy przedłożony HRF będzie niezgodny z Umową, a Zamawiający uzna, że złożenie takiego HRF jest możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w §12 Umowy po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy nie krótszego niż 3 dni robocze terminu na usunięcie niezgodności. 8. HRF wykraczający ponad terminy wskazane w § 2 ust. 1 Umowy będzie uznany za niezgodny z Umową i odrzucany. 9. Nie później niż 30 dni przed odbiorem końcowym Wykonawca przedłoży Harmonogram Serwisu (HS), który będzie zawierał zakres rzeczowy prac serwisowych niezbędnych do wykonania w celu zapewnienia ciągłości pracy serwisowanych urządzeń. Harmonogram rzeczowo- finansowy prac serwisowych musi zawierać co najmniej te czynności serwisowe, które zostały ujęte w zatwierdzonym przez producenta agregatów planie prac serwisowych z uwzględnieniem czasookresu ich wykonania. 10. Zamawiający wniesie uwagi lub zatwierdzi HS w ciągu 10 dni w przypadku odmowy zatwierdzenia HS przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest przedstawić nową wersję, uwzględniającą uwagi i zalecenia sformułowane przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. 11. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji HS i przedłożenia go Zamawiającemu w terminie 7 dni od zdarzenia powodującego konieczność jego aktualizacji. 12. W przypadku niezłożenia HS lub nieuwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym w ust. 11 lub gdy przedłożony HS będzie 1 pkt. 2, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy. Poszczególne elementy robót, terminy ich wykonania oraz wynagrodzenie ofertowe za wyszczególnione elementy robót określa harmonogram rzeczowo - finansowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do umowy, zwany dalej harmonogramem, zatwierdzony przez Zamawiającego. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminów pośrednich ujętych w ocenie Zamawiającego niezgodny z Umowąharmonogramie. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do aktualizowania harmonogramu. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy. Zmiana harmonogramu, a Zamawiający uznao której mowa w zdaniu pierwszym, że złożenie takiego HS jest możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 12 Umowy, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy nie krótszego niż 3 dni robocze terminu na usunięcie niezgodności. 13. Nie później niż 21 dni od zawarcia Umowy, Zamawiający zorganizuje w wyznaczonym miejscu startowe spotkanie informacyjno - organizacyjnewymaga formy pisemnej i powinna być dołączona do protokołu odbioru robót za okres, w zakresie koordynacji realizacji Umowyktórym następuje zmiana harmonogramu. Za terminy pośrednie uważa się terminy inne niż określone w ust 1. Ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych, na którym obecność Wykonawcy będzie obowiązkowa. Zamawiający o terminie spotkania powiadomi Wykonawcę to uważa się dzień od poniedziałku do piątku z minimum trzydniowym wyprzedzeniem, za pomocą poczty elektronicznejwyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

Termin wykonania umowy. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w następujących terminach: 1) uzyskanie pozwolenia na budowę – w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy 2) wykonanie Dokumentacji Projektowej- w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy 3) rozruch próbny oraz odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji - w terminie 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy; 4) Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia szczegółowego harmonogramu prób i rozruchu (z uwagi na konieczność dostaw LNG) 5) wykonywanie usługi serwisu - w ciągu 36 miesięcy od dnia protokołu odbioru końcowego 2. Dokładne określenie podziału Przedmiotu Umowy, w tym części dostaw i robót budowlanych znajduje się w OPZ oraz załącznikach do niej. 3. Wykonawca w terminie 30 dni od przekazania Dokumentacji Projektowej zobowiązany jest do przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo- finansowego realizacji Robót Budowlanych (dalej: „HRF”). w HRF należy uwzględnić: 1) przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno – zimowo – wiosennego, harmonogram przewidywanych zamknięć drogowych, torowych, inwestycje, które mogłyby spowodować kolizję z realizacją Przedmiotu Umowy (np.: w przypadku, gdy będą realizowane w tym samym czasie na tym samym terenie), oraz inne okoliczności mające wpływ na terminy planowanych prac, a w szczególności powodujące zakłócenia dostaw ciepła do odbiorców. 2) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić poszczególne części Robót Budowlanych; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na teren budowy, założenie prowadzenia w okresie zimowym stałych dostaw materiałów na teren budowy w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych. Termin wykonania poszczególnych części Robót Budowlanych nie może przekraczać terminu określonego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 1 ust. 1 pkt 3) Umowy 3) stopień postępu prac wynikający z zakończenia danej części Robót Budowlanych lub dostaw, określony jako udział tej części Robót Budowlanych lub dostaw określony procentowo [%] w całości Przedmiotu zamówienia rozumianego jako 100%. 4. Wykonanie danej części Robót Budowlanych zgodnie z HRF będzie potwierdzane każdorazowo protokołem odbioru częściowego, podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcyniniejszej umowy do dnia 31.10.2014r. Strony oświadczająustalają, że protokół datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest zgłoszenie przez Wykonawcę na piśmie gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego przy zachowaniu ustaleń § 9 ust. 1. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu Kodeksu cywilnego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów określa harmonogram rzeczowo – finansowy, który Wykonawca jest zobowiązany opracować i służy jedynie celom dokonywania płatności częściowych. 5. Zamawiający wniesie uwagi lub zatwierdzi HRF w ciągu 10 dni w przypadku odmowy zatwierdzenia HRF przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest przedstawić nową wersję, uwzględniającą uwagi i zalecenia sformułowane przez Zamawiającego, uzgodnić z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. 6od daty zawarcia umowy na podstawie kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę w chwili zawarcia umowy. Harmonogram musi uwzględniać podział prac w poszczególnych – wydzielonych pomieszczeniach oraz odrębnych budynkach o ile zakres przedmiotu zamówienia wskazuje na taki podział. Harmonogram musi zawierać procentowe zaawansowanie zakresu finansowego w okresie comiesięcznym. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji HRF składać inspektorowi nadzoru co dwa miesiące raport z wykonanego zakresu robót ze wskazaniem procentowego zaawansowania rzeczowego i przedłożenia go Zamawiającemu finansowego według rzeczywistego zaawansowania prac. Raport ten podlega weryfikacji przez inspektora nadzoru i musi być zbieżny z protokołem zaawansowania robót. Termin ustalony w terminie 7 dni roboczych od zdarzenia powodującego konieczność jego aktualizacji. 7. W przypadku niezłożenia HRF lub nieuwzględniania w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym w ust.5 lub gdy przedłożony HRF będzie niezgodny z Umową, a Zamawiający uzna, że złożenie takiego HRF jest możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w §12 Umowy po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy nie krótszego niż 3 dni robocze terminu na usunięcie niezgodności. 8. HRF wykraczający ponad terminy wskazane w § 2 ust. 1 Umowy będzie uznany za niezgodny z Umową i odrzucany. 9niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: działania siły wyższej (np. Nie później niż 30 dni przed odbiorem końcowym Wykonawca przedłoży Harmonogram Serwisu (HSklęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), który będzie zawierał zakres rzeczowy prac serwisowych niezbędnych do wykonania mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w celu zapewnienia ciągłości pracy serwisowanych urządzeństanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. Harmonogram rzeczowo- finansowy prac serwisowych musi zawierać co najmniej te czynności serwisoweOpóźnienia, które zostały ujęte w zatwierdzonym przez producenta agregatów planie prac serwisowych z uwzględnieniem czasookresu ich wykonania. 10. Zamawiający wniesie uwagi lub zatwierdzi HS w ciągu 10 dni w przypadku odmowy zatwierdzenia HS przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest przedstawić nową wersję, uwzględniającą uwagi i zalecenia sformułowane przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. 11. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji HS i przedłożenia go Zamawiającemu w terminie 7 dni od zdarzenia powodującego konieczność jego aktualizacji. 12. W przypadku niezłożenia HS lub nieuwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym o których mowa w ust. 11 lub gdy przedłożony HS będzie 6 niniejszego paragrafu muszą być odnotowane w ocenie Zamawiającego niezgodny dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i zaakceptowane przez Xxxxxxxxxxxxx. W przedstawionych w ust. 6 niniejszego paragrafu przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy z Umową, a Zamawiający uznatym, że złożenie takiego HS jest możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 12 Umowy, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy nie krótszego niż 3 dni robocze maksymalny okres przesunięcia terminu na usunięcie niezgodnościzakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. 13. Nie później niż 21 dni od zawarcia Umowy, Zamawiający zorganizuje w wyznaczonym miejscu startowe spotkanie informacyjno - organizacyjne, w zakresie koordynacji realizacji Umowy, na którym obecność Wykonawcy będzie obowiązkowa. Zamawiający o terminie spotkania powiadomi Wykonawcę z minimum trzydniowym wyprzedzeniem, za pomocą poczty elektronicznej.