Common use of Terminy realizacji Clause in Contracts

Terminy realizacji. 1. Ustala się następujące terminy umowne w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: a) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 32 miesięcy od dnia zawarcia Umowy; b) przez wykonanie przedmiotu zamówienia Strony rozumieją łącznie: (i) zakończenie wszelkich robót związanych z przedmiotem Umowy, (ii) podpisanie przez PIG-PIB protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy lub protokołu odbioru warunkowego oraz (iii) uzyskanie w imieniu i na rzecz PIG-PIB pozwolenia na użytkowanie Obiektu. c) kamienie milowe realizacji przedmiotu Umowy, określone w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, wskazane przez Wykonawcę datą dzienną, których dotrzymanie będzie potwierdzone podpisaniem przez PIG-PIB protokołu stwierdzającego wywiązanie się Wykonawcy z danego kamienia milowego (terminu): (i) przygotowanie placu i zaplecza budowy, wykonanie ogrodzenia i przyłączy budowlanych, tymczasowych dróg dojazdowych, (ii) wykonanie robót ziemnych pod halą i budynkiem analityczno-laboratoryjnym wraz z wykonaniem dolnego wymiennika pomp ciepła oraz wymiennika gruntowego pod halą, (iii) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy otwarty, (iv) wykonanie infrastruktury podziemnej (sieci sanitarne i elektryczne), (v) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy zamknięty, (vi) dostawa i montaż regałów w hali magazynowej, (vii) wykonanie zagospodarowania terenu (bez nasadzeń i zieleni), (viii) data złożenia w imieniu Xxxxxxxxxxxxx kompletnego wniosku o pozwolenie na użytkowanie do właściwego organu administracji publicznej w celu zgłoszenia zakończenia robót budowlanych. Złożenie wniosku poprzedzone jest obowiązkiem zawiadomienia w imieniu Zamawiającego właściwej jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej – o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania i uzyskanie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, (ix) Data przekazania Zamawiającemu oryginału decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu zakończenie prac budowlanych. 2. Terminy określone w Umowie, mogą być przedłużone wskutek: a) siły wyższej, b) wstrzymania lub zawieszenia prac z przyczyn będących następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, c) innych okoliczności wskazanych w Umowie, umożliwiających przesunięcie terminów. Fakt wystąpienia powyższych przyczyn, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do PIG-PIB, w terminie 24 godzin od chwili ich wystąpienia. 3. W przypadku wystąpienia przyczyn opisanych w § 4 ust. 2, których skutki uniemożliwiły wykonywanie robót przez okres dłuższy niż 3 Dni Robocze, Strony ustalą ewentualną zmianę terminów określonych w Umowie w drodze aneksu do Umowy. Czas, o jaki mogą zostać przesunięte terminy umowne, będzie nie dłuższy niż czas trwania, w którym okoliczności uniemożliwiających kontynuację robót pod warunkiem, że okoliczności te miały to bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy. Zmiana terminu realizacji określonego kamienia milowego, nie jest równoznaczna z wydłużeniem terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa jest w ust. 1 a) powyżej. 4. W razie nie zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 24 godzin, wystąpienia okoliczności określonych w § 4 ust. 2, zmiana terminów określonych w Umowie nastąpi zgodnie z procedurą opisaną w § 4 ust. 3 z zastrzeżeniem odliczenia okresu pomiędzy początkową datą wystąpienia przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, a faktyczną datą zgłoszenia, przez co Strony rozumieją, że w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, w trakcie ich trwania (niezależnie od daty ich rozpoczęcia), wówczas do procedury opisanej w § 4 ust. 3 będzie brany pod uwagę okres występowania przyczyn od dnia poprzedzającego datę zgłoszenia a nie okres od pierwszego dnia wystąpienia danej przyczyny. 5. Wystąpienie różnych warunków atmosferycznych, z którymi należało się liczyć podczas zawierania Umowy nie będzie uznawany za przeszkodę, chyba, że Wykonawca wykaże, że warunki atmosferyczne były wyjątkowo niekorzystne i prowadzenie robót było niezgodne z przepisami lub zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 6. W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego przekracza 7 dni, PIG-PIB ma prawo zażądać od Wykonawcy rewizji (o numerze kolejnym) do Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, a Wykonawca w terminie 7 dni ma obowiązek taką rewizję harmonogramu dostarczyć, pod rygorem kar wynikających z zapisów § 22 ust. 1 pkt 3. Rewizja, która swym zakresem obejmuje okres do dwóch miesięcy wprzód od daty bieżącej i zakłada nadrobienie powstałych opóźnień (zwłoki) , podlega akceptacji przez PIG-PIB pod kątem zgodności ze sztuką budowlaną i technologią wykonywania robót. PIG-PIB w terminie 3 Dni Xxxxxxxxx zaakceptuje lub przekaże pisemnie uwagi do rewizji harmonogramu, po wprowadzeniu których rewizja zostanie zaakceptowana w terminie kolejnych 3 Dni Roboczych. Akceptacja ta nie powoduje ewentualnych zmian terminów określonych w § 4 ust. 1. Zaakceptowana przez PIG-PIB, w wyniku powyższej procedury, rewizja Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego będzie miała charakter informacyjno – organizacyjny i nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przedmiotu zamówienia. 7. W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy przekracza 14 dni w stosunku do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, PIG-PIB ma prawo zaangażować innego wykonawcę na koszt, ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy (bez potrzeby uzyskania upoważnienia sądowego do wykonawstwa zastępczego), w celu nadrobienia opóźnień i powstałymi kosztami obciążyć Wykonawcę, na co Wykonawca niniejszym wyraża nieodwołalną zgodę.

Terminy realizacji. 1. Ustala się następujące terminy umowne w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: a) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 32 miesięcy od dnia zawarcia Umowy; b) przez wykonanie przedmiotu zamówienia Strony rozumieją łącznie: (i) zakończenie wszelkich robót związanych z przedmiotem Umowy, (ii) podpisanie przez PIG-PIB protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy lub protokołu odbioru warunkowego oraz (iii) uzyskanie w imieniu i na rzecz PIG-PIB pozwolenia na użytkowanie Obiektu. c) kamienie milowe realizacji przedmiotu Umowy, określone w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, wskazane przez Wykonawcę datą dzienną, których dotrzymanie będzie potwierdzone podpisaniem przez PIG-PIB protokołu stwierdzającego wywiązanie się Wykonawcy z danego kamienia milowego (terminu): (i) przygotowanie placu i zaplecza budowy, wykonanie ogrodzenia i przyłączy budowlanych, tymczasowych dróg dojazdowych, (ii) wykonanie robót ziemnych pod halą i budynkiem analityczno-laboratoryjnym wraz z wykonaniem dolnego wymiennika pomp ciepła oraz wymiennika gruntowego pod halą, (iii) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy otwarty, (iv) wykonanie infrastruktury podziemnej (sieci sanitarne i elektryczne), (v) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy zamknięty, (vi) dostawa i montaż regałów w hali magazynowej, (vii) wykonanie zagospodarowania terenu (bez nasadzeń i zieleni), (viii) data złożenia w imieniu Xxxxxxxxxxxxx kompletnego wniosku o pozwolenie na użytkowanie do właściwego organu administracji publicznej w celu zgłoszenia zakończenia robót budowlanych. Złożenie wniosku poprzedzone jest obowiązkiem zawiadomienia w imieniu Zamawiającego właściwej jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej – o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania i uzyskanie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, (ix) Data przekazania Zamawiającemu oryginału decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu zakończenie prac budowlanych. 2. Terminy określone w Umowie, mogą być przedłużone wskutek: a) siły wyższej, b) wstrzymania lub zawieszenia prac z przyczyn będących następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, c) innych okoliczności wskazanych w Umowie, umożliwiających przesunięcie terminów. Fakt wystąpienia powyższych przyczyn, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do PIG-PIB, wykonać zamówienie w terminie 24 godzin od chwili ich wystąpienia. 3. W przypadku wystąpienia przyczyn opisanych w § 4 ust. 2, których skutki uniemożliwiły wykonywanie robót przez okres dłuższy niż 3 Dni Robocze, Strony ustalą ewentualną zmianę terminów określonych w Umowie w drodze aneksu maksymalnie do Umowy. Czas, o jaki mogą zostać przesunięte terminy umowne, będzie nie dłuższy niż czas trwania, w którym okoliczności uniemożliwiających kontynuację robót pod warunkiem, że okoliczności te miały to bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy. Zmiana terminu realizacji określonego kamienia milowego, nie jest równoznaczna z wydłużeniem terminu dnia dla Etapu I - do 31.08.2018 r. dla Etapu II: - do 30.09.2018 r. dla Etapu III - do 30.06.2019 r. dla Etapu IV - do 31.10.2018 r. dla Etapu V - do 30.04.2019 r. dla Etapu VI - do 31.10.2018 r. Termin realizacji Przedmiotu UmowyZamówienia może ulec zmianie jedynie z przyczyn stanowiących podstawę do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami. Terminy realizacji poszczególnych elementów robót wchodzących w skład zadania określa Harmonogram rzeczowo – - finansowy opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Xxxxxxxxxxxxx i wskazanego przez Zamawiającego Inspektora Xxxxxxx, na podstawie kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę ,o którym mowa jest w § 6 ust. 1 a) 24 umowy Harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany dalej Harmonogramem, zawiera elementy robót podlegające przejściowemu fakturowaniu w podziale na: miesiące i roboty wykonane siłami własnymi oraz roboty wykonane przez Podwykonawców. Harmonogram zawiera wykaz jego elementów z określeniem pozycji kosztorysu o którym mowa powyżej. 4, które składają się na wartość danego elementu. W razie nie zgłoszenia przez WykonawcęWykonawca jest zobowiązany aktualizować Harmonogram rzeczowo-finansowy w zależności od faktycznego postępu prac oraz wpływu tego postępu na powiązania z innymi robotami. Aktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy winien być przedstawiany do akceptacji Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru. Za termin zakończenia wykonania zadania uznaje się wykonanie przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi innymi świadczeniami, z wyłączeniem okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości, do których wykonania był zobowiązany Wykonawca na podstawie umowy. Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia w terminie 24 godzinwykonania umowy czynności Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wystąpienia okoliczności określonych o których mowa w § 4 ustumowie w maksymalnych okresach, jakie Zamawiającemu lub Inspektorowi Nadzoru przysługują na dokonanie tych czynności. 2Zamawiający, zmiana terminów określonych Inspektor Xxxxxxx i Wykonawca mogą od siebie zażądać uczestnictwa w Umowie nastąpi zgodnie z procedurą opisaną w § 4 ustnaradach koordynacyjnych. 3 z zastrzeżeniem odliczenia okresu pomiędzy początkową datą wystąpienia przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, a faktyczną datą zgłoszenia, przez co Strony rozumieją, że w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, w trakcie ich trwania (niezależnie od daty ich rozpoczęcia), wówczas Narady mogą dotyczyć omówienia robót pozostałych do procedury opisanej w § 4 ust. 3 będzie brany pod uwagę okres występowania przyczyn od dnia poprzedzającego datę zgłoszenia a nie okres od pierwszego dnia wystąpienia danej przyczynywykonania lub innych spraw sygnalizujących nieprawidłowości lub zagrożenia. 5. Wystąpienie różnych warunków atmosferycznych, z którymi należało się liczyć podczas zawierania Umowy nie będzie uznawany za przeszkodę, chyba, że Wykonawca wykaże, że warunki atmosferyczne były wyjątkowo niekorzystne i prowadzenie robót było niezgodne z przepisami lub zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 6. W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego przekracza 7 dni, PIG-PIB ma prawo zażądać od Wykonawcy rewizji (o numerze kolejnym) do Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, a Wykonawca w terminie 7 dni ma obowiązek taką rewizję harmonogramu dostarczyć, pod rygorem kar wynikających z zapisów § 22 ust. 1 pkt 3. Rewizja, która swym zakresem obejmuje okres do dwóch miesięcy wprzód od daty bieżącej i zakłada nadrobienie powstałych opóźnień (zwłoki) , podlega akceptacji przez PIG-PIB pod kątem zgodności ze sztuką budowlaną i technologią wykonywania robót. PIG-PIB w terminie 3 Dni Xxxxxxxxx zaakceptuje lub przekaże pisemnie uwagi do rewizji harmonogramu, po wprowadzeniu których rewizja zostanie zaakceptowana w terminie kolejnych 3 Dni Roboczych. Akceptacja ta nie powoduje ewentualnych zmian terminów określonych w § 4 ust. 1. Zaakceptowana przez PIG-PIB, w wyniku powyższej procedury, rewizja Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego będzie miała charakter informacyjno – organizacyjny i nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przedmiotu zamówienia. 7. W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy przekracza 14 dni w stosunku do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, PIG-PIB ma prawo zaangażować innego wykonawcę na koszt, ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy (bez potrzeby uzyskania upoważnienia sądowego do wykonawstwa zastępczego), w celu nadrobienia opóźnień i powstałymi kosztami obciążyć Wykonawcę, na co Wykonawca niniejszym wyraża nieodwołalną zgodę.

Terminy realizacji. 1. Ustala się następujące terminy umowne w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: a) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania realizacji przedmiotu zamówienia Umowy w terminie 32 miesięcy do 56 dni od dnia zawarcia Umowy; b) , tj. do dnia …………………… przez wykonanie przedmiotu zamówienia Strony rozumieją łącznie: (i) zakończenie wszelkich robót związanych z przedmiotem Umowy, (ii) podpisanie przez PIG-PIB protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy lub protokołu odbioru warunkowego oraz (iii) uzyskanie co rozumie się w imieniu szczególności dostarczenie Sprzętu, jego instalację i uruchomienie na rzecz PIG-PIB pozwolenia na użytkowanie Obiektu. c) kamienie milowe realizacji przedmiotu Umowywarunkach wskazanych w Umowie, określone w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, wskazane przez Wykonawcę datą dzienną, których dotrzymanie będzie potwierdzone podpisaniem przez PIG-PIB protokołu stwierdzającego wywiązanie się Wykonawcy z danego kamienia milowego (terminu): (i) przygotowanie placu i zaplecza budowy, wykonanie ogrodzenia i przyłączy budowlanych, tymczasowych dróg dojazdowych, (ii) wykonanie robót ziemnych pod halą i budynkiem analityczno-laboratoryjnym wraz z wykonaniem dolnego wymiennika pomp ciepła oraz wymiennika gruntowego pod halą, (iii) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy otwarty, (iv) wykonanie infrastruktury podziemnej (sieci sanitarne i elektryczne), (v) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy zamknięty, (vi) dostawa i montaż regałów w hali magazynowej, (vii) wykonanie zagospodarowania terenu (bez nasadzeń i zieleni), (viii) data złożenia w imieniu Xxxxxxxxxxxxx kompletnego wniosku o pozwolenie na użytkowanie do właściwego organu administracji publicznej w celu zgłoszenia zakończenia robót budowlanych. Złożenie wniosku poprzedzone jest obowiązkiem zawiadomienia w imieniu Zamawiającego właściwej jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej – o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania i uzyskanie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, (ix) Data przekazania Zamawiającemu oryginału decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu zakończenie prac budowlanychprzeprowadzenie Szkoleń personelu Szpitala Uniwersyteckiego. 2. Terminy określone Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Szpitala Uniwersyteckiego o planowanym terminie dostawy Sprzętu wraz z instalacją i uruchomieniem Sprzętu w Umowieformie pisemnej pod rygorem nieważności na 3 Dni robocze przed planowaną datą dostawy i rozpoczęcia prac, mogą być przedłużone wskutek: a) siły wyższej, b) wstrzymania lub zawieszenia prac z o których mowa w niniejszym ustępie. Szpital Uniwersytecki dopuszcza realizację obowiązku informacyjnego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, także poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: xxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx oraz xxxxxx@xx.xxxxxx.xx. Instalacja i uruchomienie Sprzętu nastąpią niezwłocznie po dostawie, a w sytuacjach wyjątkowych niemożliwych do przewidzenia – niezwłocznie po ustaniu przyczyn będących następstwem okolicznoścido uruchomienia, za które Wykonawca jednakże nie ponosi odpowiedzialności, c) innych okoliczności wskazanych później niż w Umowie, umożliwiających przesunięcie terminów. Fakt wystąpienia powyższych przyczyn, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do PIG-PIB, w terminie 24 godzin ciągu 14 dni od chwili ich wystąpieniadnia dostawy. 3. W przypadku wystąpienia przyczyn opisanych przypadku, gdy realizacja przedmiotu Umowy w § 4 szczególności podpisanie Protokołu Uruchomienia Sprzętu lub Protokołu Szkoleń nie jest możliwe z zachowaniem terminu wskazanego w ust. 21 z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Szpital Uniwersytecki w terminie do 5 Dni roboczych od powzięcia wiedzy o wystąpieniu okoliczności powodującej niemożność dochowania tego terminu. Wykonawca jest zobowiązany szczegółowo wskazać okoliczności, z których skutki uniemożliwiły wykonywanie robót wynikła niemożność wykonania przedmiotu Umowy w terminie. W przypadku stwierdzenia przez okres dłuższy niż 3 Dni Robocze, Strony ustalą ewentualną zmianę terminów określonych w Umowie w drodze aneksu do Umowy. Czas, o jaki mogą zostać przesunięte terminy umowne, będzie nie dłuższy niż czas trwania, w którym okoliczności uniemożliwiających kontynuację robót pod warunkiemSzpital Uniwersytecki, że wskazane przez Wykonawcę okoliczności te miały to bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy. Zmiana uzasadniają zmianę terminu realizacji określonego kamienia milowego, nie jest równoznaczna z wydłużeniem terminu realizacji Przedmiotu przedmiotu Umowy, o którym mowa jest w ust. 1 a) powyżej1, Szpital Uniwersytecki może wyrazić zgodę na odpowiednią zmianę tego terminu, w szczególności biorąc pod uwagę prawidłową realizację Projektu oraz wskazane przez Wykonawcę okoliczności. 4. W razie Wykonawca oświadcza, że zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy, o której mowa w ust. 3, nie zgłoszenia przez Wykonawcęrodzi po stronie Szpitala Uniwersyteckiego żadnych zobowiązań o charakterze majątkowym oraz zobowiązuje się nie wysuwać i nie dochodzić z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń względem Szpitala Uniwersyteckiego, w terminie 24 godzinszczególności roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia lub pokrycie kosztu utrzymania Sprzętu do dnia podpisania Protokołu Uruchomienia Sprzętu, wystąpienia chyba że zmiana wynika z zawinionych okoliczności określonych w § 4 ustleżących po stronie Szpitala Uniwersyteckiego. 2W tym przypadku Wykonawca będzie uprawniony do dochodzenia wyłącznie uzasadnionych, zmiana terminów określonych w Umowie nastąpi zgodnie udowodnionych i rzeczywiście poniesionych z procedurą opisaną w § 4 ust. 3 z zastrzeżeniem odliczenia okresu pomiędzy początkową datą wystąpienia przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, a faktyczną datą zgłoszenia, przez co Strony rozumieją, że w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, w trakcie ich trwania (niezależnie od daty ich rozpoczęcia), wówczas do procedury opisanej w § 4 ust. 3 będzie brany pod uwagę okres występowania przyczyn od dnia poprzedzającego datę zgłoszenia a nie okres od pierwszego dnia wystąpienia danej przyczynytego tytułu dodatkowych kosztów. 5. Wystąpienie różnych warunków atmosferycznychW przypadku opóźnienia w podpisaniu Protokołu Udostępnienia Pomieszczenia, z którymi należało się liczyć podczas zawierania Umowy nie będzie uznawany za przeszkodęprzyczyn leżących po stronie Szpitala Uniwersyteckiego, chyba, że Wykonawca wykaże, że warunki atmosferyczne były wyjątkowo niekorzystne i prowadzenie robót było niezgodne z przepisami lub zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 6Szpital Uniwersytecki niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o tym fakcie. W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy Powyższe zdarzenie stanowi podstawę do zmiany terminu określonego w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego przekracza 7 dni, PIG-PIB ma prawo zażądać od Wykonawcy rewizji (o numerze kolejnym) do Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, a Wykonawca w terminie 7 dni ma obowiązek taką rewizję harmonogramu dostarczyć, pod rygorem kar wynikających z zapisów § 22 ust. 1 pkt 3. Rewizja, która swym zakresem obejmuje okres do dwóch miesięcy wprzód od daty bieżącej i zakłada nadrobienie powstałych opóźnień (zwłoki) , podlega akceptacji przez PIG-PIB pod kątem zgodności ze sztuką budowlaną i technologią wykonywania robót. PIG-PIB w terminie 3 Dni Xxxxxxxxx zaakceptuje lub przekaże pisemnie uwagi do rewizji harmonogramu, po wprowadzeniu których rewizja zostanie zaakceptowana w terminie kolejnych 3 Dni Roboczych. Akceptacja ta nie powoduje ewentualnych zmian terminów określonych w § 4 ust. 1. Zaakceptowana przez PIG-PIB, w wyniku powyższej procedury, rewizja Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego będzie miała charakter informacyjno – organizacyjny Nowy termin winien zostać ustalony z uwzględnieniem prawidłowej realizacji Projektu i nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przedmiotu zamówieniamoże przekraczać okresu opóźnienia w podpisaniu Protokołu Udostępnienia Pomieszczenia. 7. W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy przekracza 14 dni w stosunku do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, PIG-PIB ma prawo zaangażować innego wykonawcę na koszt, ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy (bez potrzeby uzyskania upoważnienia sądowego do wykonawstwa zastępczego), w celu nadrobienia opóźnień i powstałymi kosztami obciążyć Wykonawcę, na co Wykonawca niniejszym wyraża nieodwołalną zgodę.

Terminy realizacji. 1. Ustala Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem Umowy ustala się następujące terminy umowne w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: a) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 32 miesięcy od dnia zawarcia Umowy; b) przez wykonanie przedmiotu zamówienia Strony rozumieją łącznie: (i) zakończenie wszelkich robót związanych z przedmiotem Umowy, (ii) podpisanie przez PIG-PIB protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy lub protokołu odbioru warunkowego oraz (iii) uzyskanie w imieniu i na rzecz PIG-PIB pozwolenia na użytkowanie Obiektu. c) kamienie milowe realizacji przedmiotu Umowy, określone w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, wskazane przez Wykonawcę datą dzienną, których dotrzymanie będzie potwierdzone podpisaniem przez PIG-PIB protokołu stwierdzającego wywiązanie się Wykonawcy z danego kamienia milowego (terminu): (i) przygotowanie placu i zaplecza budowy, wykonanie ogrodzenia i przyłączy budowlanych, tymczasowych dróg dojazdowych, (ii) wykonanie robót ziemnych pod halą i budynkiem analityczno-laboratoryjnym wraz z wykonaniem dolnego wymiennika pomp ciepła oraz wymiennika gruntowego pod halą, (iii) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy otwarty, (iv) wykonanie infrastruktury podziemnej (sieci sanitarne i elektryczne), (v) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy zamknięty, (vi) dostawa i montaż regałów w hali magazynowej, (vii) wykonanie zagospodarowania terenu (bez nasadzeń i zieleni), (viii) data złożenia w imieniu Xxxxxxxxxxxxx kompletnego wniosku o pozwolenie na użytkowanie do właściwego organu administracji publicznej w celu zgłoszenia zakończenia robót budowlanych. Złożenie wniosku poprzedzone jest obowiązkiem zawiadomienia w imieniu Zamawiającego właściwej jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej – o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania i uzyskanie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, (ix) Data przekazania Zamawiającemu oryginału decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu zakończenie prac budowlanychdzień 2015r. 2. Terminy określone w UmowieRozpoczęcie robót zostanie potwierdzone protokołem wprowadzenia na budowę, mogą być przedłużone wskutek: a) siły wyższej, b) wstrzymania lub zawieszenia podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę. Niepodpisanie protokołu nie wstrzymuje rozpoczęcia biegu terminu do rozpoczęcia prac z przyczyn będących następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, c) innych okoliczności wskazanych w Umowie, umożliwiających przesunięcie terminów. Fakt wystąpienia powyższych przyczyn, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do PIG-PIB, w terminie 24 godzin od chwili ich wystąpieniaprzez Wykonawcę. 3. W przypadku wystąpienia przyczyn opisanych Strony ustalają ostateczny termin wykonania wszystkich robót objętych przedmiotem niniejszej Umowy na dzień roku. 4. Strony ustalają, że termin odbioru końcowego robót będących przedmiotem Umowy oznacza datę bezusterkowego protokolarnego przyjęcia wykonania Inwestycji. Zakończenie zadania inwestycyjnego nastąpi wraz z przekazaniem Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej i decyzji, o których mowa w § 4 11 ust. 21, których skutki uniemożliwiły wykonywanie robót przez okres dłuższy niż 3 Dni Robocze, Strony ustalą ewentualną zmianę terminów określonych w Umowie w drodze aneksu przekazaniem obiektu do Umowy. Czas, o jaki mogą zostać przesunięte terminy umowne, będzie nie dłuższy niż czas trwania, w którym okoliczności uniemożliwiających kontynuację robót pod warunkiem, że okoliczności te miały to bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowyużytkowania oraz spisaniem końcowego protokołu odbioru robót. 5. Zmiana terminu realizacji określonego kamienia milowego, nie jest równoznaczna z wydłużeniem terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa jest w ust. 1 a) powyżej. 4. W razie nie zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 24 godzin, wystąpienia okoliczności określonych w § 4 ust. 2, zmiana terminów określonych w Umowie nastąpi zgodnie z procedurą opisaną w § 4 ust. 3 z zastrzeżeniem odliczenia okresu pomiędzy początkową datą wystąpienia przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, a faktyczną datą zgłoszenia, przez co Strony rozumieją, że w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, w trakcie ich trwania (niezależnie od daty ich rozpoczęcia), wówczas do procedury opisanej w § 4 ust. 3 będzie brany pod uwagę okres występowania przyczyn od dnia poprzedzającego datę zgłoszenia a nie okres od pierwszego dnia wystąpienia danej przyczyny. 5. Wystąpienie różnych warunków atmosferycznych, z którymi należało się liczyć podczas zawierania przedmiotu Umowy nie będzie uznawany nastąpić może wyłącznie za przeszkodę, chyba, że Wykonawca wykaże, że warunki atmosferyczne były wyjątkowo niekorzystne i prowadzenie robót było niezgodne z przepisami lub zasadami wiedzy i sztuki budowlanejzgodą Zamawiającego. 6. W Termin zakończenia zadania inwestycyjnego może zostać zmieniony w przypadku: 1). udokumentowanych opóźnień w uzyskaniu uzgodnień, gdy zwłoka Wykonawcy opóźnień w postępowaniu administracyjnym (np. Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Urząd Dozoru Technicznego, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) oraz realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego przekracza 7 dnirobót powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z powodu zaistnienia „siły wyższej”, PIG-PIB ma prawo zażądać od Wykonawcy rewizji (o numerze kolejnym) do Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, a Wykonawca w terminie 7 dni ma obowiązek taką rewizję harmonogramu dostarczyć, pod rygorem kar wynikających z zapisów § 22 ust. 1 pkt 3. Rewizja, która swym zakresem obejmuje okres do dwóch miesięcy wprzód od daty bieżącej i zakłada nadrobienie powstałych opóźnień (zwłoki) , podlega akceptacji przez PIG-PIB pod kątem zgodności ze sztuką budowlaną i technologią wykonywania robót. PIG-PIB w terminie 3 Dni Xxxxxxxxx zaakceptuje lub przekaże pisemnie uwagi do rewizji harmonogramu, po wprowadzeniu których rewizja zostanie zaakceptowana w terminie kolejnych 3 Dni Roboczych. Akceptacja ta nie powoduje ewentualnych zmian terminów określonych której mowa w § 4 ust26, 2). 1. Zaakceptowana przez PIG-PIB, w wyniku powyższej procedury, rewizja Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego będzie miała charakter informacyjno – organizacyjny i nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie wstrzymania robót na zasadach §16 lub niewłaściwe wykonanie przedmiotu zamówieniana żądanie Zamawiającego. 7. W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy przekracza 14 dni Zamawiający stwierdzi rażące opóźnienie w stosunku do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowegorealizacji robót, PIG-PIB ma prawo zaangażować może, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy, od umowy odstąpić i zlecić wykonanie robót przez innego wykonawcę na koszt, koszt i ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy (bez potrzeby uzyskania upoważnienia sądowego do wykonawstwa zastępczego), w celu nadrobienia opóźnień i powstałymi kosztami obciążyć WykonawcęWykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża nieodwołalną zgodępodstawie § 17 ust. 2 pkt 5) i ust. 3.

Terminy realizacji. 1. Ustala się następujące terminy umowne w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: a) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 32 Umowy do 4 miesięcy od dnia zawarcia Umowy; b) przez wykonanie przedmiotu zamówienia Strony rozumieją łącznie: (i) zakończenie wszelkich robót związanych z przedmiotem Umowy, (ii) podpisanie przez PIG-PIB protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy lub protokołu odbioru warunkowego oraz (iii) uzyskanie w imieniu i na rzecz PIG-PIB pozwolenia na użytkowanie Obiektu. c) kamienie milowe realizacji przedmiotu podpisania Umowy, określone tj. do dnia ……….., przez co rozumie się w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo – Finansowymszczególności wykonanie Prac Adaptacyjnych, wskazane przez Wykonawcę datą dziennądostarczenie Sprzętu, których dotrzymanie będzie potwierdzone podpisaniem przez PIG-PIB protokołu stwierdzającego wywiązanie się Wykonawcy z danego kamienia milowego (terminu): (i) przygotowanie placu jego instalację i zaplecza budowyuruchomienie na warunkach wskazanych w Umowie, wykonanie ogrodzenia i przyłączy budowlanych, tymczasowych dróg dojazdowych, (ii) wykonanie robót ziemnych pod halą i budynkiem analityczno-laboratoryjnym wraz z wykonaniem dolnego wymiennika pomp ciepła przeprowadzenie Szkolenia podstawowego personelu Szpitala Uniwersyteckiego oraz wymiennika gruntowego pod halą, (iii) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy otwarty, (iv) wykonanie infrastruktury podziemnej (sieci sanitarne i elektryczne), (v) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy zamknięty, (vi) dostawa i montaż regałów doręczenie Szpitalowi Uniwersyteckiemu prawidłowo wystawionej faktury w hali magazynowej, (vii) wykonanie zagospodarowania terenu (bez nasadzeń i zieleni), (viii) data złożenia w imieniu Xxxxxxxxxxxxx kompletnego wniosku o pozwolenie na użytkowanie do właściwego organu administracji publicznej w celu zgłoszenia zakończenia robót budowlanych. Złożenie wniosku poprzedzone jest obowiązkiem zawiadomienia w imieniu Zamawiającego właściwej jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej – o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania i uzyskanie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, (ix) Data przekazania Zamawiającemu oryginału decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu zakończenie prac budowlanychtym terminie. 2. Terminy określone w Umowie, mogą być przedłużone wskutek: a) siły wyższej, b) wstrzymania lub zawieszenia prac z przyczyn będących następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, c) innych okoliczności wskazanych w Umowie, umożliwiających przesunięcie terminów. Fakt wystąpienia powyższych przyczyn, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zobowiązuje się do PIG-PIBpoinformowania Szpitala Uniwersyteckiego o planowanym terminie dostawy Sprzętu i rozpoczęcia Prac Adaptacyjnych, w terminie 24 godzin od chwili ich wystąpieniaformie pisemnej pod rygorem nieważności na 10 Dni roboczych przed planowaną datą dostawy i rozpoczęcia prac, o których mowa w niniejszym ustępie. 3. W przypadku wystąpienia przyczyn opisanych przypadku, gdy realizacja przedmiotu Umowy w § 4 szczególności podpisanie Protokołu Uruchomienia Sprzętu nie jest możliwe z zachowaniem terminu wskazanego w ust. 21 z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Szpital Uniwersytecki w terminie do 5 Dni roboczych od powzięcia wiedzy o wystąpieniu okoliczności powodującej niemożność dochowania tego terminu. Wykonawca jest zobowiązany szczegółowo wskazać okoliczności, z których skutki uniemożliwiły wykonywanie robót wynikła niemożność wykonania przedmiotu Umowy w terminie. W przypadku stwierdzenia przez okres dłuższy niż 3 Dni Robocze, Strony ustalą ewentualną zmianę terminów określonych w Umowie w drodze aneksu do Umowy. Czas, o jaki mogą zostać przesunięte terminy umowne, będzie nie dłuższy niż czas trwania, w którym okoliczności uniemożliwiających kontynuację robót pod warunkiemSzpital Uniwersytecki, że wskazane przez Wykonawcę okoliczności te miały to bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy. Zmiana uzasadniają zmianę terminu realizacji określonego kamienia milowego, nie jest równoznaczna z wydłużeniem terminu realizacji Przedmiotu przedmiotu Umowy, o którym mowa jest w ust. 1 a) powyżej1, Szpital Uniwersytecki może wyrazić zgodę na odpowiednią zmianę tego terminu, w szczególności biorąc pod uwagę wskazane przez Wykonawcę okoliczności. 4. W razie Wykonawca oświadcza, że zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy, o której mowa w ust. 3, nie zgłoszenia przez Wykonawcęrodzi po stronie Szpitala Uniwersyteckiego żadnych zobowiązań o charakterze majątkowym oraz zobowiązuje się nie wysuwać i nie dochodzić z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń względem Szpitala Uniwersyteckiego, w terminie 24 godzinszczególności roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia lub pokrycie kosztu utrzymania Sprzętu do dnia podpisania Protokołu Uruchomienia Sprzętu, wystąpienia chyba że zmiana wynika z zawinionych okoliczności określonych w § 4 ustleżących po stronie Szpitala Uniwersyteckiego. 2W tym przypadku Wykonawca będzie uprawniony do dochodzenia wyłącznie uzasadnionych, zmiana terminów określonych w Umowie nastąpi zgodnie udowodnionych i rzeczywiście poniesionych z procedurą opisaną w § 4 ust. 3 z zastrzeżeniem odliczenia okresu pomiędzy początkową datą wystąpienia przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, a faktyczną datą zgłoszenia, przez co Strony rozumieją, że w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, w trakcie ich trwania (niezależnie od daty ich rozpoczęcia), wówczas do procedury opisanej w § 4 ust. 3 będzie brany pod uwagę okres występowania przyczyn od dnia poprzedzającego datę zgłoszenia a nie okres od pierwszego dnia wystąpienia danej przyczynytego tytułu dodatkowych kosztów. 5. Wystąpienie różnych warunków atmosferycznychW przypadku opóźnienia w podpisaniu Protokołu Udostępnienia Pracowni, z którymi należało się liczyć podczas zawierania Umowy nie będzie uznawany za przeszkodęprzyczyn leżących po stronie Szpitala Uniwersyteckiego, chyba, że Wykonawca wykaże, że warunki atmosferyczne były wyjątkowo niekorzystne i prowadzenie robót było niezgodne z przepisami lub zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 6Szpital Uniwersytecki niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o tym fakcie. W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy Powyższe zdarzenie stanowi podstawę do zmiany terminu określonego w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego przekracza 7 dni, PIG-PIB ma prawo zażądać od Wykonawcy rewizji (o numerze kolejnym) do Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, a Wykonawca w terminie 7 dni ma obowiązek taką rewizję harmonogramu dostarczyć, pod rygorem kar wynikających z zapisów § 22 ust. 1 pkt 3. Rewizja, która swym zakresem obejmuje okres do dwóch miesięcy wprzód od daty bieżącej i zakłada nadrobienie powstałych opóźnień (zwłoki) , podlega akceptacji przez PIG-PIB pod kątem zgodności ze sztuką budowlaną i technologią wykonywania robót. PIG-PIB w terminie 3 Dni Xxxxxxxxx zaakceptuje lub przekaże pisemnie uwagi do rewizji harmonogramu, po wprowadzeniu których rewizja zostanie zaakceptowana w terminie kolejnych 3 Dni Roboczych. Akceptacja ta nie powoduje ewentualnych zmian terminów określonych w § 4 ust. 1. Zaakceptowana przez PIG-PIB, Nowy termin nie może przekraczać okresu opóźnienia w wyniku powyższej procedury, rewizja Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego będzie miała charakter informacyjno – organizacyjny i nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przedmiotu zamówieniapodpisaniu Protokołu Udostępnienia Pracowni. 7. W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy przekracza 14 dni w stosunku do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, PIG-PIB ma prawo zaangażować innego wykonawcę na koszt, ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy (bez potrzeby uzyskania upoważnienia sądowego do wykonawstwa zastępczego), w celu nadrobienia opóźnień i powstałymi kosztami obciążyć Wykonawcę, na co Wykonawca niniejszym wyraża nieodwołalną zgodę.

Terminy realizacji. 1. Ustala się następujące terminy umowne następujący termin realizacji Umowy: Rozpoczęcie prac 2020 r. Zakończenie prac: 12.11.2020 r. 2. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na przyspieszenie, opóźnienie lub zakłócenie realizacji Przedmiotu Umowy. 3. Zmiana terminu zakończenia prac wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy w zakresie realizacji przedmiotu zamówieniaformie pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Terminy określone w ust.1, ulegają przedłużeniu w przypadku: a) Wykonawca zobowiązuje opóźnienia się do wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiającego w terminie 32 miesięcy od dnia zawarcia Umowy;przekazaniu Wykonawcy terenu inwestycji b) opóźnień w realizacji zamówienia wynikających z decyzji właściwych organów administracji, innych uprawnionych podmiotów oraz innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w szczególności przyczyn określonych w § 13 ust. 2. 5. Okres, przez wykonanie przedmiotu zamówienia Strony rozumieją łącznie: (i) zakończenie wszelkich robót związanych który istniała każda z przedmiotem ww. sytuacji nie jest wliczany do okresu wykonania Umowy, (ii) podpisanie przez PIG-PIB protokołu . Termin odbioru końcowego przedmiotu ulega stosownemu przesunięciu o okres, w którym Wykonawca wstrzymał wykonanie prac. Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu Przedmiotu Umowy powinno być zgłoszone w formie pisemnej (lub protokołu odbioru warunkowego oraz (iiie-mailem) uzyskanie Zamawiającemu, w imieniu i terminie nie później niż 2 dni od dnia wystąpienia przeszkody, pod rygorem utraty prawa do powoływania się w przyszłości na rzecz PIG-PIB pozwolenia na użytkowanie Obiektuwystępowanie przeszkody. c) kamienie milowe realizacji przedmiotu Umowy, określone w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, wskazane przez Wykonawcę datą dzienną, których dotrzymanie będzie potwierdzone podpisaniem przez PIG-PIB protokołu stwierdzającego wywiązanie się Wykonawcy z danego kamienia milowego (terminu): (i) przygotowanie placu i zaplecza budowy, wykonanie ogrodzenia i przyłączy budowlanych, tymczasowych dróg dojazdowych, (ii) wykonanie robót ziemnych pod halą i budynkiem analityczno-laboratoryjnym wraz z wykonaniem dolnego wymiennika pomp ciepła oraz wymiennika gruntowego pod halą, (iii) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy otwarty, (iv) wykonanie infrastruktury podziemnej (sieci sanitarne i elektryczne), (v) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy zamknięty, (vi) dostawa i montaż regałów w hali magazynowej, (vii) wykonanie zagospodarowania terenu (bez nasadzeń i zieleni), (viii) data złożenia w imieniu Xxxxxxxxxxxxx kompletnego wniosku o pozwolenie na użytkowanie do właściwego organu administracji publicznej w celu zgłoszenia zakończenia robót budowlanych6. Złożenie wniosku poprzedzone jest obowiązkiem zawiadomienia w imieniu Zamawiającego właściwej jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej – o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania i uzyskanie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, (ix) Data przekazania Zamawiającemu oryginału decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu zakończenie prac budowlanych. 2. Terminy określone w Umowie, mogą być przedłużone wskutek: a) siły wyższej, b) wstrzymania lub zawieszenia prac z przyczyn będących następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, c) innych okoliczności wskazanych w Umowieodpowiedzialności za uchybienia terminom realizacji robót, umożliwiających przesunięcie terminów. Fakt wystąpienia powyższych przyczyn, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do PIG-PIB, w terminie 24 godzin od chwili ich wystąpienia. 3powstałe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. W przypadku wystąpienia przestojów w pracy z przyczyn opisanych w § 4 ust. 2leżących po stronie Zamawiającego, których skutki uniemożliwiły wykonywanie uzgodnione terminy wykonania robót przez przedłużone zostaną o wzajemnie uzgodniony okres dłuższy niż 3 Dni Roboczeczasu, Strony ustalą ewentualną zmianę terminów określonych w Umowie w drodze aneksu do Umowy. Czas, o jaki mogą zostać przesunięte terminy umowne, będzie ale nie dłuższy krótszy niż czas trwania, w którym okoliczności uniemożliwiających kontynuację robót pod warunkiem, że okoliczności te miały to bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy. Zmiana terminu realizacji określonego kamienia milowego, nie jest równoznaczna z wydłużeniem terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa jest w ust. 1 a) powyżejtrwania przestojów. 4. W razie nie zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 24 godzin, wystąpienia okoliczności określonych w § 4 ust. 2, zmiana terminów określonych w Umowie nastąpi zgodnie z procedurą opisaną w § 4 ust. 3 z zastrzeżeniem odliczenia okresu pomiędzy początkową datą wystąpienia przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, a faktyczną datą zgłoszenia, przez co Strony rozumieją, że w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, w trakcie ich trwania (niezależnie od daty ich rozpoczęcia), wówczas do procedury opisanej w § 4 ust. 3 będzie brany pod uwagę okres występowania przyczyn od dnia poprzedzającego datę zgłoszenia a nie okres od pierwszego dnia wystąpienia danej przyczyny. 5. Wystąpienie różnych warunków atmosferycznych, z którymi należało się liczyć podczas zawierania Umowy nie będzie uznawany za przeszkodę, chyba, że Wykonawca wykaże, że warunki atmosferyczne były wyjątkowo niekorzystne i prowadzenie robót było niezgodne z przepisami lub zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 6. W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego przekracza 7 dni, PIG-PIB ma prawo zażądać od Wykonawcy rewizji (o numerze kolejnym) do Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, a Wykonawca w terminie 7 dni ma obowiązek taką rewizję harmonogramu dostarczyć, pod rygorem kar wynikających z zapisów § 22 ust. 1 pkt 3. Rewizja, która swym zakresem obejmuje okres do dwóch miesięcy wprzód od daty bieżącej i zakłada nadrobienie powstałych opóźnień (zwłoki) , podlega akceptacji przez PIG-PIB pod kątem zgodności ze sztuką budowlaną i technologią wykonywania robót. PIG-PIB w terminie 3 Dni Xxxxxxxxx zaakceptuje lub przekaże pisemnie uwagi do rewizji harmonogramu, po wprowadzeniu których rewizja zostanie zaakceptowana w terminie kolejnych 3 Dni Roboczych. Akceptacja ta nie powoduje ewentualnych zmian terminów określonych w § 4 ust. 1. Zaakceptowana przez PIG-PIB, w wyniku powyższej procedury, rewizja Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego będzie miała charakter informacyjno – organizacyjny i nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przedmiotu zamówienia. 7. W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy przekracza 14 dni w stosunku do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, PIG-PIB ma prawo zaangażować innego wykonawcę na koszt, ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy (bez potrzeby uzyskania upoważnienia sądowego do wykonawstwa zastępczego), w celu nadrobienia opóźnień i powstałymi kosztami obciążyć Wykonawcę, na co Wykonawca niniejszym wyraża nieodwołalną zgodę.

Terminy realizacji. 1. Ustala się Strony ustalają następujące terminy umowne realizacji robót: rozpoczęcie prac, po podpisaniu protokołu przekazania obiektu Wykonawcy, nastąpi w zakresie dniu ………….2016 roku, zakończenie prac nastąpi najpóźniej z dniem 31.12.2017 roku Szczegółowy harmonogram prac został określony w Harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy. Ustalone umową terminy realizacji przedmiotu zamówienia: a) umowy ulegają odpowiednio wydłużeniu w następujących przypadkach: jeżeli strony w formie pisemnego aneksu uzgodniły zmianę dat w przyjętym harmonogramie realizacyjnym lub, w razie wystąpienia czynników tzw. siły wyższej, uniemożliwiających prowadzenie danego rodzaju prac objętych niniejszą umową, wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca zobowiązuje z uwagi na etap prac, nie może prowadzić w czasie wystąpienia tych czynników innych czynności wchodzących w zakres niniejszej umowy. Do czynników tzw. „siły wyższej” zalicza się do x.xx. klęski żywiołowe, wojny, występujące przerwy w dostawie energii elektrycznej dłuższe niż 5 dni. Przerwy w pracach budowlanych z powodu w/w czynników będą dokumentowane odpowiednimi wpisami w Dzienniku Budowy, lub w innej formie pisemnej Jeżeli nastąpi konieczność wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 32 miesięcy od dnia zawarcia Umowy; b) przez wykonanie przedmiotu zamówienia robót dodatkowych, które mają wpływ na termin zakończenia robót Jeśli działania Zamawiającego, brak decyzji lub ich wstrzymanie będą miały wpływ na przebieg prac. Strony rozumieją łącznie: (i) zakończenie wszelkich robót związanych z przedmiotem Umowy, (ii) podpisanie przez PIG-PIB protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy lub protokołu odbioru warunkowego oraz (iii) uzyskanie w imieniu i na rzecz PIG-PIB pozwolenia na użytkowanie Obiektu. c) kamienie milowe realizacji przedmiotu Umowy, określone w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, wskazane przez Wykonawcę datą dzienną, których dotrzymanie będzie potwierdzone podpisaniem przez PIG-PIB protokołu stwierdzającego wywiązanie się nie przewidują żadnego dodatkowego wynagrodzenia ani innych świadczeń należnych Wykonawcy z danego kamienia milowego (terminu): (i) przygotowanie placu i zaplecza budowy, wykonanie ogrodzenia i przyłączy budowlanych, tymczasowych dróg dojazdowych, (ii) wykonanie tytułu wcześniejszego wykonania robót ziemnych pod halą i budynkiem analityczno-laboratoryjnym wraz z wykonaniem dolnego wymiennika pomp ciepła oraz wymiennika gruntowego pod halą, (iii) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy otwarty, (iv) wykonanie infrastruktury podziemnej (sieci sanitarne i elektryczne), (v) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy zamknięty, (vi) dostawa i montaż regałów lub ich poszczególnych etapów w hali magazynowej, (vii) wykonanie zagospodarowania terenu (bez nasadzeń i zieleni), (viii) data złożenia w imieniu Xxxxxxxxxxxxx kompletnego wniosku o pozwolenie na użytkowanie stosunku do właściwego organu administracji publicznej w celu zgłoszenia zakończenia robót budowlanych. Złożenie wniosku poprzedzone jest obowiązkiem zawiadomienia w imieniu Zamawiającego właściwej jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej – o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania i uzyskanie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, (ix) Data przekazania Zamawiającemu oryginału decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu zakończenie prac budowlanych. 2. Terminy określone w Umowie, mogą być przedłużone wskutek: a) siły wyższej, b) wstrzymania lub zawieszenia prac z przyczyn będących następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, c) innych okoliczności wskazanych w Umowie, umożliwiających przesunięcie terminów. Fakt wystąpienia powyższych przyczyn, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do PIG-PIB, w terminie 24 godzin od chwili ich wystąpienia. 3. W przypadku wystąpienia przyczyn opisanych w § 4 ust. 2, których skutki uniemożliwiły wykonywanie robót przez okres dłuższy niż 3 Dni Robocze, Strony ustalą ewentualną zmianę terminów określonych w Umowie w drodze aneksu do Umowy. Czas, o jaki mogą zostać przesunięte terminy umowne, będzie nie dłuższy niż czas trwania, w którym okoliczności uniemożliwiających kontynuację robót pod warunkiem, że okoliczności te miały to bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy. Zmiana terminu realizacji określonego kamienia milowego, nie jest równoznaczna z wydłużeniem terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa jest w ust. 1 a) powyżejustępach poprzedzających. 4. W razie nie zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 24 godzin, wystąpienia okoliczności określonych w § 4 ust. 2, zmiana terminów określonych w Umowie nastąpi zgodnie z procedurą opisaną w § 4 ust. 3 z zastrzeżeniem odliczenia okresu pomiędzy początkową datą wystąpienia przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, a faktyczną datą zgłoszenia, przez co Strony rozumieją, że w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, w trakcie ich trwania (niezależnie od daty ich rozpoczęcia), wówczas do procedury opisanej w § 4 ust. 3 będzie brany pod uwagę okres występowania przyczyn od dnia poprzedzającego datę zgłoszenia a nie okres od pierwszego dnia wystąpienia danej przyczyny. 5. Wystąpienie różnych warunków atmosferycznych, z którymi należało się liczyć podczas zawierania Umowy nie będzie uznawany za przeszkodę, chyba, że Wykonawca wykaże, że warunki atmosferyczne były wyjątkowo niekorzystne i prowadzenie robót było niezgodne z przepisami lub zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 6. W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego przekracza 7 dni, PIG-PIB ma prawo zażądać od Wykonawcy rewizji (o numerze kolejnym) do Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, a Wykonawca w terminie 7 dni ma obowiązek taką rewizję harmonogramu dostarczyć, pod rygorem kar wynikających z zapisów § 22 ust. 1 pkt 3. Rewizja, która swym zakresem obejmuje okres do dwóch miesięcy wprzód od daty bieżącej i zakłada nadrobienie powstałych opóźnień (zwłoki) , podlega akceptacji przez PIG-PIB pod kątem zgodności ze sztuką budowlaną i technologią wykonywania robót. PIG-PIB w terminie 3 Dni Xxxxxxxxx zaakceptuje lub przekaże pisemnie uwagi do rewizji harmonogramu, po wprowadzeniu których rewizja zostanie zaakceptowana w terminie kolejnych 3 Dni Roboczych. Akceptacja ta nie powoduje ewentualnych zmian terminów określonych w § 4 ust. 1. Zaakceptowana przez PIG-PIB, w wyniku powyższej procedury, rewizja Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego będzie miała charakter informacyjno – organizacyjny i nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przedmiotu zamówienia. 7. W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy przekracza 14 dni w stosunku do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, PIG-PIB ma prawo zaangażować innego wykonawcę na koszt, ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy (bez potrzeby uzyskania upoważnienia sądowego do wykonawstwa zastępczego), w celu nadrobienia opóźnień i powstałymi kosztami obciążyć Wykonawcę, na co Wykonawca niniejszym wyraża nieodwołalną zgodę.

Terminy realizacji. 18.1. Ustala się następujące Szczegółowe terminy umowne w zakresie realizacji przedmiotu zamówieniaUmowy określa uzgodniony obustronnie Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, który stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy. 8.2. Jeśli kiedykolwiek w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Podwykonawca będzie miał podstawy do uznania, że Przedmiot Umowy lub jego konkretne Etapy mogą nie zostać zakończone w terminie określonym w Harmonogramie, Podwykonawca niezwłocznie zawiadomi na piśmie Wykonawcę oraz kierownika budowy o możliwości powstania opóźnienia, wskazując jednocześnie: a) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 32 miesięcy od dnia zawarcia Umowyprzyczynę możliwego opóźnienia; b) przez wykonanie przedmiotu zamówienia Strony rozumieją łącznie: (i) zakończenie wszelkich robót związanych z przedmiotem Umowy, (ii) podpisanie przez PIG-PIB protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy lub protokołu odbioru warunkowego oraz (iii) uzyskanie w imieniu i szacowany wpływ danego zdarzenia na rzecz PIG-PIB pozwolenia na użytkowanie Obiektu.Harmonogram; c) kamienie milowe realizacji przedmiotu Umowyproponowane działania, określone w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, wskazane przez Wykonawcę datą dzienną, których dotrzymanie będzie potwierdzone podpisaniem przez PIG-PIB protokołu stwierdzającego wywiązanie się Wykonawcy z danego kamienia milowego (terminu): (i) przygotowanie placu i zaplecza budowy, wykonanie ogrodzenia i przyłączy budowlanych, tymczasowych dróg dojazdowych, (ii) wykonanie robót ziemnych pod halą i budynkiem analityczno-laboratoryjnym wraz z wykonaniem dolnego wymiennika pomp ciepła oraz wymiennika gruntowego pod halą, (iii) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy otwarty, (iv) wykonanie infrastruktury podziemnej (sieci sanitarne i elektryczne), (v) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy zamknięty, (vi) dostawa i montaż regałów w hali magazynowej, (vii) wykonanie zagospodarowania terenu (bez nasadzeń i zieleni), (viii) data złożenia w imieniu Xxxxxxxxxxxxx kompletnego wniosku o pozwolenie na użytkowanie do właściwego organu administracji publicznej jakie Podwykonawca zamierza podjąć w celu zgłoszenia zakończenia robót budowlanych. Złożenie wniosku poprzedzone jest obowiązkiem zawiadomienia uniknięcia lub zmniejszenia opóźnienia, a ponadto podejmie niezwłoczne działania w imieniu Zamawiającego właściwej jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej – o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania i uzyskanie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, (ix) Data przekazania Zamawiającemu oryginału decyzji pozwolenia celu zminimalizowania wpływu skutków danego zdarzenia na użytkowanie obiektu zakończenie prac budowlanychtermin realizacji Przedmiotu Umowy. 2. Terminy określone w Umowie, mogą być przedłużone wskutek: a) siły wyższej, b) wstrzymania lub zawieszenia prac z przyczyn będących następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, c) innych okoliczności wskazanych w Umowie, umożliwiających przesunięcie terminów. Fakt wystąpienia powyższych przyczyn, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do PIG-PIB, w terminie 24 godzin od chwili ich wystąpienia. 3. W przypadku wystąpienia przyczyn opisanych w § 4 ust. 2, których skutki uniemożliwiły wykonywanie robót przez okres dłuższy niż 3 Dni Robocze, Strony ustalą ewentualną zmianę terminów określonych w Umowie w drodze aneksu do Umowy. Czas, o jaki mogą zostać przesunięte terminy umowne, będzie nie dłuższy niż czas trwania, w którym okoliczności uniemożliwiających kontynuację robót pod warunkiem, że okoliczności te miały to bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy8.3. Zmiana terminu realizacji określonego kamienia milowego, nie jest równoznaczna z wydłużeniem terminu Przedmiotu Umowy lub jego konkretnego Etapu w stosunku do terminów przewidzianych w Harmonogramie może nastąpić jedynie za zgodą Wykonawcy i wyłącznie o liczbę dni uzasadnioną okolicznościami tej zmiany. 8.4. Podczas realizacji Przedmiotu Umowy, Umowy Podwykonawca zobowiązany jest do systematycznego informowania Wykonawcy o którym mowa przebiegu realizacji Umowy w formie tygodniowych raportów. Wzór tygodniowego raportu jest zawarty w ust. 1 a) powyżejZałączniku nr 12 do OWU. 48.5. W razie nie zgłoszenia przez WykonawcęPodwykonawca będzie niezwłocznie pisemnie informował Wykonawcę o trudnościach, w terminie 24 godzinryzykach oraz zmianach, wystąpienia okoliczności określonych w § 4 ust. 2, zmiana które stanowią zagrożenie dla dotrzymania terminów określonych w Umowie nastąpi zgodnie z procedurą opisaną w § 4 ust. 3 z zastrzeżeniem odliczenia okresu pomiędzy początkową datą wystąpienia przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, a faktyczną datą zgłoszenia, przez co Strony rozumieją, że w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, w trakcie umownych oraz przedstawi sposób ich trwania (niezależnie od daty ich rozpoczęcia), wówczas do procedury opisanej w § 4 ust. 3 będzie brany pod uwagę okres występowania przyczyn od dnia poprzedzającego datę zgłoszenia a nie okres od pierwszego dnia wystąpienia danej przyczynyrozwiązania gwarantujący dotrzymanie terminu końcowego. 5. Wystąpienie różnych warunków atmosferycznych, z którymi należało się liczyć podczas zawierania Umowy nie będzie uznawany za przeszkodę, chyba, że Wykonawca wykaże, że warunki atmosferyczne były wyjątkowo niekorzystne i prowadzenie robót było niezgodne z przepisami lub zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 68.6. W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy w którymkolwiek momencie obowiązywania Umowy łączny okres opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego poszczególnych Etapów Przedmiotu Umowy, które wynikają z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy, przekracza 7 5 dni, PIG-PIB Wykonawca – niezależnie od innych uprawnień przysługujących mu z mocy prawa lub na podstawie postanowień Umowy – ma prawo zażądać od Wykonawcy rewizji (o numerze kolejnym) wezwać Podwykonawcę do Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, a Wykonawca w terminie 7 dni ma obowiązek taką rewizję harmonogramu dostarczyć, pod rygorem kar wynikających z zapisów § 22 ust. 1 pkt 3. Rewizja, która swym zakresem obejmuje okres do dwóch miesięcy wprzód od daty bieżącej i zakłada nadrobienie powstałych opóźnień (zwłoki) , podlega akceptacji przez PIG-PIB pod kątem zgodności ze sztuką budowlaną i technologią wykonywania robót. PIG-PIB przedłożenia w terminie 3 Dni Xxxxxxxxx zaakceptuje lub przekaże pisemnie uwagi do rewizji harmonogramu, po wprowadzeniu których rewizja zostanie zaakceptowana w terminie kolejnych 3 Dni Roboczych. Akceptacja ta nie powoduje ewentualnych zmian terminów określonych w § 4 ust. 1. Zaakceptowana przez PIG-PIB, w wyniku powyższej procedury, rewizja Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego będzie miała charakter informacyjno – organizacyjny i nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przedmiotu zamówienia. 7Roboczych planu naprawczego wskazującego sposób nadrobienia tego opóźnienia. W przypadkuprzypadku bezskutecznego upływu terminu na przedłożenie planu naprawczego lub w przypadku uchybienia w realizacji planu naprawczego, gdy zwłoka Wykonawcy przekracza 14 dni w stosunku Wykonawca będzie uprawniony do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, PIG-PIB ma prawo zaangażować innego wykonawcę powierzenia dalszego wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotowi trzeciemu na koszt, koszt i ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy (bez potrzeby uzyskania upoważnienia sądowego do wykonawstwa zastępczego), w celu nadrobienia opóźnień i powstałymi kosztami obciążyć Wykonawcę, na co Wykonawca niniejszym wyraża nieodwołalną zgodę.Podwykonawcy

Terminy realizacji. 1. Ustala się następujące terminy umowne w zakresie Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia: a) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 32 wynosi 8 miesięcy od dnia zawarcia Umowy; b) przez wykonanie przedmiotu zamówienia Strony rozumieją łącznie: (i) zakończenie wszelkich robót związanych z przedmiotem Umowy, (ii) podpisanie przez PIG-PIB protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy lub protokołu odbioru warunkowego oraz (iii) uzyskanie w imieniu i na rzecz PIG-PIB pozwolenia na użytkowanie Obiektu. c) kamienie milowe realizacji przedmiotu Umowy, określone w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, wskazane przez Wykonawcę datą dzienną, których dotrzymanie będzie potwierdzone podpisaniem przez PIG-PIB protokołu stwierdzającego wywiązanie się Wykonawcy z danego kamienia milowego (terminu): (i) przygotowanie placu i zaplecza budowy, wykonanie ogrodzenia i przyłączy budowlanych, tymczasowych dróg dojazdowych, (ii) wykonanie robót ziemnych pod halą i budynkiem analityczno-laboratoryjnym wraz z wykonaniem dolnego wymiennika pomp ciepła oraz wymiennika gruntowego pod halą, (iii) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy otwarty, (iv) wykonanie infrastruktury podziemnej (sieci sanitarne i elektryczne), (v) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy zamknięty, (vi) dostawa i montaż regałów w hali magazynowej, (vii) wykonanie zagospodarowania terenu (bez nasadzeń i zieleni), (viii) data złożenia w imieniu Xxxxxxxxxxxxx kompletnego wniosku o pozwolenie na użytkowanie do właściwego organu administracji publicznej w celu zgłoszenia zakończenia robót budowlanych. Złożenie wniosku poprzedzone jest obowiązkiem zawiadomienia w imieniu Zamawiającego właściwej jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej – o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania i uzyskanie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, (ix) Data przekazania Zamawiającemu oryginału decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu zakończenie prac budowlanych. 2. Terminy określone w Umowie, mogą być przedłużone wskutek: a) siły wyższej, b) wstrzymania lub zawieszenia prac Szczegółowe terminy realizacji Umowy określa opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z przyczyn będących następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, c) innych okoliczności wskazanych w Umowie, umożliwiających przesunięcie terminówZamawiającym Harmonogram Rzeczowo – Finansowy robót. Fakt wystąpienia powyższych przyczynW miarę potrzeb oraz postępu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do PIG-PIB, aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego robót. Wszelkie zmiany Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego robót wymagają akceptacji Zamawiającego (udzielonej w terminie 24 godzin od chwili ich wystąpieniaformie pisemnej pod rygorem nieważności). 3. W przypadku wystąpienia przyczyn opisanych w § 4 ust. 2, których skutki uniemożliwiły wykonywanie robót Termin zakończenia realizacji zamówienia może ulec przesunięciu z powodu zmian będących następstwem wstrzymania prac przez okres dłuższy niż 3 Dni Robocze, Strony ustalą ewentualną zmianę terminów określonych w Umowie w drodze aneksu do Umowy. Czas, o jaki mogą zostać przesunięte terminy umowne, będzie nie dłuższy niż czas trwania, w którym okoliczności uniemożliwiających kontynuację robót pod warunkiem, że okoliczności te miały to bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy. Zmiana terminu realizacji określonego kamienia milowego, nie jest równoznaczna z wydłużeniem terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa jest w ust. 1 a) powyżejXxxxxxxxxxxxx. 4. W razie Zamawiający nie zgłoszenia ma obowiązku przedłużania jakiegokolwiek terminu wynikającego z Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego jeżeli Wykonawca w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od zaistnienia okoliczności, które uzasadniałyby wydłużenie terminów nie zgłosi tego faktu wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej do zaakceptowania przez Wykonawcę, w terminie 24 godzin, wystąpienia Zamawiającego pod rygorem braku możliwości powoływania się na takie okoliczności określonych w § 4 ust. 2, zmiana terminów określonych w Umowie nastąpi zgodnie z procedurą opisaną w § 4 ust. 3 z zastrzeżeniem odliczenia okresu pomiędzy początkową datą wystąpienia przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, a faktyczną datą zgłoszenia, przez co Strony rozumieją, że w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, w trakcie ich trwania (niezależnie od daty ich rozpoczęcia), wówczas do procedury opisanej w § 4 ust. 3 będzie brany pod uwagę okres występowania przyczyn od dnia poprzedzającego datę zgłoszenia a nie okres od pierwszego dnia wystąpienia danej przyczynypo upływie powyższego siedmiodniowego terminu. 5. Wystąpienie różnych warunków atmosferycznych, z którymi należało się liczyć podczas zawierania Umowy Zamawiający jest uprawniony do zawieszenia prac Wykonawcy na okres nie będzie uznawany za przeszkodę, chyba, że Wykonawca wykaże, że warunki atmosferyczne były wyjątkowo niekorzystne i prowadzenie robót było niezgodne z przepisami lub zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 6. W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do Szczegółowego dłuższy niż łącznie 60 (sześćdziesiąt) dni oraz jednostronnej zmiany obowiązującego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego przekracza 7 dni, PIG-PIB ma prawo zażądać od Wykonawcy rewizji (o numerze kolejnym) do Harmonogramu w tym poprzez przesunięcie lub wydłużenie wyszczególnionych w Umowie lub Harmonogramie Rzeczowo – Finansowego, a Wykonawca w terminie 7 dni ma obowiązek taką rewizję harmonogramu dostarczyć, pod rygorem kar wynikających Finansowym terminów wykonania prac. Wykonawcy nie przysługują z zapisów § 22 ust. 1 pkt 3. Rewizja, która swym zakresem obejmuje okres do dwóch miesięcy wprzód od daty bieżącej i zakłada nadrobienie powstałych opóźnień (zwłoki) , podlega akceptacji przez PIG-PIB pod kątem zgodności ze sztuką budowlaną i technologią wykonywania robót. PIG-PIB w terminie 3 Dni Xxxxxxxxx zaakceptuje lub przekaże pisemnie uwagi do rewizji harmonogramu, po wprowadzeniu których rewizja zostanie zaakceptowana w terminie kolejnych 3 Dni Roboczych. Akceptacja ta nie powoduje ewentualnych zmian terminów określonych w § 4 ust. 1. Zaakceptowana przez PIG-PIBtych tytułów roszczenia, w wyniku powyższej procedurytym w szczególności roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w okresie zawieszenia, rewizja Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego będzie miała charakter informacyjno – organizacyjny i nie wyłącza odpowiedzialności kosztów ogólnych budowy, kosztów przestojów oraz innych kosztów poniesionych w przesuniętych lub wydłużonych terminach wykonania prac. Wykonawca zabezpieczy wykonane prace na czas wstrzymania lub do czasu ich rozpoczęcia po przesunięciu. Zamawiający może polecić Wykonawcy za niewykonanie zabezpieczenie wykonanych Prac na czas wstrzymania lub niewłaściwe wykonanie przedmiotu zamówienia.do czasu ich rozpoczęcia po przesunięciu wskazując sposób zabezpieczenia oraz odpowiedni termin do którego zabezpieczenie ma zostać wykonane 76. W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy przekracza 14 dni w stosunku do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, PIG-PIB ma prawo zaangażować innego wykonawcę na koszt, ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy (bez potrzeby uzyskania upoważnienia sądowego do wykonawstwa zastępczego)Wykonawca prowadzi Rejestr Przerw, w celu nadrobienia opóźnień i powstałymi kosztami obciążyć Wykonawcę, na co Wykonawca niniejszym wyraża nieodwołalną zgodęktórym dokonuje wpisu każdorazowo w przypadku wystąpienia przerwy lub przestoju w pracach.

Terminy realizacji. 1. Ustala się następujące terminy umowne w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: a) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania realizacji przedmiotu zamówienia Umowy w terminie 32 miesięcy do 60 dni od dnia zawarcia Umowy; b) przez wykonanie przedmiotu zamówienia Strony rozumieją łącznie: (i) zakończenie wszelkich robót związanych z przedmiotem Umowy, (ii) podpisanie przez PIG-PIB protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy lub protokołu odbioru warunkowego oraz (iii) uzyskanie w imieniu i na rzecz PIG-PIB pozwolenia na użytkowanie Obiektu. c) kamienie milowe realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, określone tj. do dnia …….., przez co rozumie się w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo – Finansowymszczególności dostarczenie Sprzętu, wskazane przez Wykonawcę datą dziennąjego instalację i uruchomienie na warunkach wskazanych w Umowie, których dotrzymanie będzie potwierdzone podpisaniem przez PIG-PIB protokołu stwierdzającego wywiązanie się Wykonawcy z danego kamienia milowego (terminu): (i) przygotowanie placu i zaplecza budowy, wykonanie ogrodzenia i przyłączy budowlanych, tymczasowych dróg dojazdowych, (ii) wykonanie robót ziemnych pod halą i budynkiem analityczno-laboratoryjnym wraz z wykonaniem dolnego wymiennika pomp ciepła przeprowadzenie Szkolenia podstawowego personelu Szpitala Uniwersyteckiego oraz wymiennika gruntowego pod halą, (iii) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy otwarty, (iv) wykonanie infrastruktury podziemnej (sieci sanitarne i elektryczne), (v) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy zamknięty, (vi) dostawa i montaż regałów doręczenie Szpitalowi Uniwersyteckiemu prawidłowo wystawionych faktur w hali magazynowej, (vii) wykonanie zagospodarowania terenu (bez nasadzeń i zieleni), (viii) data złożenia w imieniu Xxxxxxxxxxxxx kompletnego wniosku o pozwolenie na użytkowanie do właściwego organu administracji publicznej w celu zgłoszenia zakończenia robót budowlanych. Złożenie wniosku poprzedzone jest obowiązkiem zawiadomienia w imieniu Zamawiającego właściwej jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej – o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania i uzyskanie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, (ix) Data przekazania Zamawiającemu oryginału decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu zakończenie prac budowlanychtym terminie. 2. Terminy określone Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Szpitala Uniwersyteckiego o planowanym terminie dostawy Sprzętu wraz instalacją i uruchomieniem Sprzętu w Umowieformie pisemnej pod rygorem nieważności na 10 Dni roboczych przed planowaną datą dostawy i rozpoczęcia prac, mogą być przedłużone wskutek: a) siły wyższej, b) wstrzymania lub zawieszenia prac z o których mowa w niniejszym ustępie. Instalacja i uruchomienie Sprzętu nastąpią niezwłocznie po dostawie, a w sytuacjach wyjątkowych niemożliwych do przewidzenia – niezwłocznie po ustaniu przyczyn będących następstwem okolicznoścido uruchomienia, za które Wykonawca jednakże nie ponosi odpowiedzialności, c) innych okoliczności wskazanych później niż w Umowie, umożliwiających przesunięcie terminów. Fakt wystąpienia powyższych przyczyn, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do PIG-PIB, w terminie 24 godzin ciągu 14 dni od chwili ich wystąpieniadnia dostawy. 3. W przypadku wystąpienia przyczyn opisanych przypadku, gdy realizacja przedmiotu Umowy w § 4 szczególności podpisanie Protokołu Uruchomienia Sprzętu lub Protokołu Szkoleń nie jest możliwe z zachowaniem terminu wskazanego w ust. 21 z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Szpital Uniwersytecki w terminie do 5 Dni roboczych od powzięcia wiedzy o wystąpieniu okoliczności powodującej niemożność dochowania tego terminu. Wykonawca jest zobowiązany szczegółowo wskazać okoliczności, z których skutki uniemożliwiły wykonywanie robót wynikła niemożność wykonania przedmiotu Umowy w terminie. W przypadku stwierdzenia przez okres dłuższy niż 3 Dni Robocze, Strony ustalą ewentualną zmianę terminów określonych w Umowie w drodze aneksu do Umowy. Czas, o jaki mogą zostać przesunięte terminy umowne, będzie nie dłuższy niż czas trwania, w którym okoliczności uniemożliwiających kontynuację robót pod warunkiemSzpital Uniwersytecki, że wskazane przez Wykonawcę okoliczności te miały to bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy. Zmiana uzasadniają zmianę terminu realizacji określonego kamienia milowego, nie jest równoznaczna z wydłużeniem terminu realizacji Przedmiotu przedmiotu Umowy, o którym mowa jest w ust. 1 a) powyżej1, Szpital Uniwersytecki może wyrazić zgodę na odpowiednią zmianę tego terminu. 4. W razie Wykonawca oświadcza, że zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy, o której mowa w ust. 3, nie zgłoszenia przez Wykonawcęrodzi po stronie Szpitala Uniwersyteckiego żadnych zobowiązań o charakterze majątkowym oraz zobowiązuje się nie wysuwać i nie dochodzić z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń względem Szpitala Uniwersyteckiego, w terminie 24 godzinszczególności roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia lub pokrycie kosztu utrzymania Sprzętu do dnia podpisania Protokołu Uruchomienia Sprzętu, wystąpienia chyba że zmiana wynika z zawinionych okoliczności określonych w § 4 ust. 2, zmiana terminów określonych w Umowie nastąpi zgodnie z procedurą opisaną w § 4 ust. 3 z zastrzeżeniem odliczenia okresu pomiędzy początkową datą wystąpienia przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, a faktyczną datą zgłoszenia, przez co Strony rozumieją, że w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, w trakcie ich trwania (niezależnie od daty ich rozpoczęcia), wówczas do procedury opisanej w § 4 ust. 3 będzie brany pod uwagę okres występowania przyczyn od dnia poprzedzającego datę zgłoszenia a nie okres od pierwszego dnia wystąpienia danej przyczyny. 5. Wystąpienie różnych warunków atmosferycznych, z którymi należało się liczyć podczas zawierania Umowy nie będzie uznawany za przeszkodę, chyba, że Wykonawca wykaże, że warunki atmosferyczne były wyjątkowo niekorzystne i prowadzenie robót było niezgodne z przepisami lub zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 6leżących po stronie Szpitala Uniwersyteckiego. W przypadkutym przypadku Wykonawca będzie uprawniony do dochodzenia wyłącznie uzasadnionych, gdy zwłoka Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego przekracza 7 dni, PIG-PIB ma prawo zażądać od Wykonawcy rewizji (o numerze kolejnym) do Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, a Wykonawca w terminie 7 dni ma obowiązek taką rewizję harmonogramu dostarczyć, pod rygorem kar wynikających udowodnionych i rzeczywiście poniesionych z zapisów § 22 ust. 1 pkt 3. Rewizja, która swym zakresem obejmuje okres do dwóch miesięcy wprzód od daty bieżącej i zakłada nadrobienie powstałych opóźnień (zwłoki) , podlega akceptacji przez PIG-PIB pod kątem zgodności ze sztuką budowlaną i technologią wykonywania robót. PIG-PIB w terminie 3 Dni Xxxxxxxxx zaakceptuje lub przekaże pisemnie uwagi do rewizji harmonogramu, po wprowadzeniu których rewizja zostanie zaakceptowana w terminie kolejnych 3 Dni Roboczych. Akceptacja ta nie powoduje ewentualnych zmian terminów określonych w § 4 ust. 1. Zaakceptowana przez PIG-PIB, w wyniku powyższej procedury, rewizja Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego będzie miała charakter informacyjno – organizacyjny i nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przedmiotu zamówieniatego tytułu dodatkowych kosztów. 7. W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy przekracza 14 dni w stosunku do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, PIG-PIB ma prawo zaangażować innego wykonawcę na koszt, ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy (bez potrzeby uzyskania upoważnienia sądowego do wykonawstwa zastępczego), w celu nadrobienia opóźnień i powstałymi kosztami obciążyć Wykonawcę, na co Wykonawca niniejszym wyraża nieodwołalną zgodę.

Terminy realizacji. 1. Ustala się następujące terminy umowne w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: a) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania realizacji przedmiotu zamówienia Umowy w terminie 32 miesięcy do 42 dni od dnia zawarcia Umowy; b) , tj. do dnia …………………… przez wykonanie przedmiotu zamówienia Strony rozumieją łącznie: (i) zakończenie wszelkich robót związanych z przedmiotem Umowy, (ii) podpisanie przez PIG-PIB protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy lub protokołu odbioru warunkowego oraz (iii) uzyskanie co rozumie się w imieniu szczególności dostarczenie Sprzętu, jego instalację i uruchomienie na rzecz PIG-PIB pozwolenia na użytkowanie Obiektu. c) kamienie milowe realizacji przedmiotu Umowywarunkach wskazanych w Umowie, określone w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, wskazane przez Wykonawcę datą dzienną, których dotrzymanie będzie potwierdzone podpisaniem przez PIG-PIB protokołu stwierdzającego wywiązanie się Wykonawcy z danego kamienia milowego (terminu): (i) przygotowanie placu i zaplecza budowy, wykonanie ogrodzenia i przyłączy budowlanych, tymczasowych dróg dojazdowych, (ii) wykonanie robót ziemnych pod halą i budynkiem analityczno-laboratoryjnym wraz z wykonaniem dolnego wymiennika pomp ciepła oraz wymiennika gruntowego pod halą, (iii) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy otwarty, (iv) wykonanie infrastruktury podziemnej (sieci sanitarne i elektryczne), (v) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy zamknięty, (vi) dostawa i montaż regałów w hali magazynowej, (vii) wykonanie zagospodarowania terenu (bez nasadzeń i zieleni), (viii) data złożenia w imieniu Xxxxxxxxxxxxx kompletnego wniosku o pozwolenie na użytkowanie do właściwego organu administracji publicznej w celu zgłoszenia zakończenia robót budowlanych. Złożenie wniosku poprzedzone jest obowiązkiem zawiadomienia w imieniu Zamawiającego właściwej jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej – o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania i uzyskanie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, (ix) Data przekazania Zamawiającemu oryginału decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu zakończenie prac budowlanychprzeprowadzenie Szkoleń personelu Szpitala Uniwersyteckiego. 2. Terminy określone Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Szpitala Uniwersyteckiego o planowanym terminie dostawy Sprzętu wraz z instalacją i uruchomieniem Sprzętu w Umowieformie pisemnej pod rygorem nieważności na 3 Dni robocze przed planowaną datą dostawy i rozpoczęcia prac, mogą być przedłużone wskutek: a) siły wyższej, b) wstrzymania lub zawieszenia prac z o których mowa w niniejszym ustępie. Szpital Uniwersytecki dopuszcza realizację obowiązku informacyjnego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, także poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: xxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx. Instalacja i uruchomienie Sprzętu nastąpią niezwłocznie po dostawie, a w sytuacjach wyjątkowych niemożliwych do przewidzenia – niezwłocznie po ustaniu przyczyn będących następstwem okolicznoścido uruchomienia, za które Wykonawca jednakże nie ponosi odpowiedzialności, c) innych okoliczności wskazanych później niż w Umowie, umożliwiających przesunięcie terminów. Fakt wystąpienia powyższych przyczyn, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do PIG-PIB, w terminie 24 godzin ciągu 14 dni od chwili ich wystąpieniadnia dostawy. 3. W przypadku wystąpienia przyczyn opisanych przypadku, gdy realizacja przedmiotu Umowy w § 4 szczególności podpisanie Protokołu Uruchomienia Sprzętu lub Protokołu Szkoleń nie jest możliwe z zachowaniem terminu wskazanego w ust. 21 z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Szpital Uniwersytecki w terminie do 5 Dni roboczych od powzięcia wiedzy o wystąpieniu okoliczności powodującej niemożność dochowania tego terminu. Wykonawca jest zobowiązany szczegółowo wskazać okoliczności, z których skutki uniemożliwiły wykonywanie robót wynikła niemożność wykonania przedmiotu Umowy w terminie. W przypadku stwierdzenia przez okres dłuższy niż 3 Dni Robocze, Strony ustalą ewentualną zmianę terminów określonych w Umowie w drodze aneksu do Umowy. Czas, o jaki mogą zostać przesunięte terminy umowne, będzie nie dłuższy niż czas trwania, w którym okoliczności uniemożliwiających kontynuację robót pod warunkiemSzpital Uniwersytecki, że wskazane przez Wykonawcę okoliczności te miały to bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy. Zmiana uzasadniają zmianę terminu realizacji określonego kamienia milowego, nie jest równoznaczna z wydłużeniem terminu realizacji Przedmiotu przedmiotu Umowy, o którym mowa jest w ust. 1 a) powyżej1, Szpital Uniwersytecki może wyrazić zgodę na odpowiednią zmianę tego terminu, w szczególności biorąc pod uwagę prawidłową realizację Projektu oraz wskazane przez Wykonawcę okoliczności. 4. W razie Wykonawca oświadcza, że zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy, o której mowa w ust. 3, nie zgłoszenia przez Wykonawcęrodzi po stronie Szpitala Uniwersyteckiego żadnych zobowiązań o charakterze majątkowym oraz zobowiązuje się nie wysuwać i nie dochodzić z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń względem Szpitala Uniwersyteckiego, w terminie 24 godzinszczególności roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia lub pokrycie kosztu utrzymania Sprzętu do dnia podpisania Protokołu Uruchomienia Sprzętu, wystąpienia chyba że zmiana wynika z zawinionych okoliczności określonych w § 4 ustleżących po stronie Szpitala Uniwersyteckiego. 2W tym przypadku Wykonawca będzie uprawniony do dochodzenia wyłącznie uzasadnionych, zmiana terminów określonych w Umowie nastąpi zgodnie udowodnionych i rzeczywiście poniesionych z procedurą opisaną w § 4 ust. 3 z zastrzeżeniem odliczenia okresu pomiędzy początkową datą wystąpienia przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, a faktyczną datą zgłoszenia, przez co Strony rozumieją, że w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, w trakcie ich trwania (niezależnie od daty ich rozpoczęcia), wówczas do procedury opisanej w § 4 ust. 3 będzie brany pod uwagę okres występowania przyczyn od dnia poprzedzającego datę zgłoszenia a nie okres od pierwszego dnia wystąpienia danej przyczynytego tytułu dodatkowych kosztów. 5. Wystąpienie różnych warunków atmosferycznychW przypadku opóźnienia w podpisaniu Protokołu Udostępnienia Pomieszczenia, z którymi należało się liczyć podczas zawierania Umowy nie będzie uznawany za przeszkodęprzyczyn leżących po stronie Szpitala Uniwersyteckiego, chyba, że Wykonawca wykaże, że warunki atmosferyczne były wyjątkowo niekorzystne i prowadzenie robót było niezgodne z przepisami lub zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 6Szpital Uniwersytecki niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o tym fakcie. W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy Powyższe zdarzenie stanowi podstawę do zmiany terminu określonego w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego przekracza 7 dni, PIG-PIB ma prawo zażądać od Wykonawcy rewizji (o numerze kolejnym) do Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, a Wykonawca w terminie 7 dni ma obowiązek taką rewizję harmonogramu dostarczyć, pod rygorem kar wynikających z zapisów § 22 ust. 1 pkt 3. Rewizja, która swym zakresem obejmuje okres do dwóch miesięcy wprzód od daty bieżącej i zakłada nadrobienie powstałych opóźnień (zwłoki) , podlega akceptacji przez PIG-PIB pod kątem zgodności ze sztuką budowlaną i technologią wykonywania robót. PIG-PIB w terminie 3 Dni Xxxxxxxxx zaakceptuje lub przekaże pisemnie uwagi do rewizji harmonogramu, po wprowadzeniu których rewizja zostanie zaakceptowana w terminie kolejnych 3 Dni Roboczych. Akceptacja ta nie powoduje ewentualnych zmian terminów określonych w § 4 ust. 1. Zaakceptowana przez PIG-PIB, w wyniku powyższej procedury, rewizja Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego będzie miała charakter informacyjno – organizacyjny Nowy termin winien zostać ustalony z uwzględnieniem prawidłowej realizacji Projektu i nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przedmiotu zamówieniamoże przekraczać okresu opóźnienia w podpisaniu Protokołu Udostępnienia Pomieszczenia. 7. W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy przekracza 14 dni w stosunku do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, PIG-PIB ma prawo zaangażować innego wykonawcę na koszt, ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy (bez potrzeby uzyskania upoważnienia sądowego do wykonawstwa zastępczego), w celu nadrobienia opóźnień i powstałymi kosztami obciążyć Wykonawcę, na co Wykonawca niniejszym wyraża nieodwołalną zgodę.

Terminy realizacji. 1. Ustala się następujące terminy umowne w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: a) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania realizacji przedmiotu zamówienia Umowy w terminie 32 3 miesięcy od dnia zawarcia Umowy; b) przez wykonanie przedmiotu zamówienia Strony rozumieją łącznie: (i) zakończenie wszelkich robót związanych z przedmiotem Umowy, (ii) podpisanie przez PIG-PIB protokołu odbioru końcowego przedmiotu . Przez realizację Umowy lub protokołu odbioru warunkowego oraz (iii) uzyskanie rozumie się w imieniu szczególności dostarczenie Sprzętu, jego instalację i uruchomienie na rzecz PIG-PIB pozwolenia na użytkowanie Obiektu. c) kamienie milowe realizacji przedmiotu Umowywarunkach wskazanych w Umowie, określone przeprowadzenie Szkolenia personelu Szpitala Uniwersyteckiego oraz doręczenie Szpitalowi Uniwersyteckiemu prawidłowo wystawionej faktury w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, wskazane przez Wykonawcę datą dzienną, których dotrzymanie będzie potwierdzone podpisaniem przez PIG-PIB protokołu stwierdzającego wywiązanie się Wykonawcy z danego kamienia milowego (terminu): (i) przygotowanie placu i zaplecza budowy, wykonanie ogrodzenia i przyłączy budowlanych, tymczasowych dróg dojazdowych, (ii) wykonanie robót ziemnych pod halą i budynkiem analityczno-laboratoryjnym wraz z wykonaniem dolnego wymiennika pomp ciepła oraz wymiennika gruntowego pod halą, (iii) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy otwarty, (iv) wykonanie infrastruktury podziemnej (sieci sanitarne i elektryczne), (v) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy zamknięty, (vi) dostawa i montaż regałów w hali magazynowej, (vii) wykonanie zagospodarowania terenu (bez nasadzeń i zieleni), (viii) data złożenia w imieniu Xxxxxxxxxxxxx kompletnego wniosku o pozwolenie na użytkowanie do właściwego organu administracji publicznej w celu zgłoszenia zakończenia robót budowlanych. Złożenie wniosku poprzedzone jest obowiązkiem zawiadomienia w imieniu Zamawiającego właściwej jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej – o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania i uzyskanie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, (ix) Data przekazania Zamawiającemu oryginału decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu zakończenie prac budowlanychtym terminie. 2. Terminy określone Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Szpitala Uniwersyteckiego o planowanym terminie dostawy Sprzętu i Obszarze, dla którego dostawa ma zostać zrealizowana, a także przekazać Szpitalowi Uniwersyteckiemu wykaz osób, które będą wykonywać poszczególne prace na Obszarze. Zawiadomienie, o którym mowa w Umowie, mogą być przedłużone wskutek: a) siły wyższej, zdaniu poprzednim przesłane zostanie na adres e-mail osoby wskazanej w § 18 ust. 1 lit. b) wstrzymania lub zawieszenia prac z przyczyn będących następstwem okoliczności, za które na 10 Dni roboczych przed planowaną datą dostawy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, c) innych okoliczności wskazanych w Umowie, umożliwiających przesunięcie terminów. Fakt wystąpienia powyższych przyczyn, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić przystąpi do PIG-PIB, w terminie 24 godzin od chwili ich wystąpieniamontażu i uruchomienia Sprzętu niezwłocznie po jego dostarczeniu do Obiektu. 3. W przypadku wystąpienia przyczyn opisanych przypadku, gdy realizacja przedmiotu Umowy w § 4 szczególności podpisanie Protokołu Uruchomienia Sprzętu nie jest możliwe z zachowaniem terminu wskazanego w ust. 21 z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Szpital Uniwersytecki w terminie do 5 Dni roboczych od powzięcia wiedzy o wystąpieniu okoliczności powodującej niemożność dochowania tego terminu. Wykonawca jest zobowiązany szczegółowo wskazać okoliczności, z których skutki uniemożliwiły wykonywanie robót wynikła niemożność wykonania przedmiotu Umowy w terminie. W przypadku stwierdzenia przez okres dłuższy niż 3 Dni Robocze, Strony ustalą ewentualną zmianę terminów określonych w Umowie w drodze aneksu do Umowy. Czas, o jaki mogą zostać przesunięte terminy umowne, będzie nie dłuższy niż czas trwania, w którym okoliczności uniemożliwiających kontynuację robót pod warunkiemSzpital Uniwersytecki, że wskazane przez Wykonawcę okoliczności te miały to bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy. Zmiana uzasadniają zmianę terminu realizacji określonego kamienia milowego, nie jest równoznaczna z wydłużeniem terminu realizacji Przedmiotu przedmiotu Umowy, o którym mowa jest w ust. 1 a) powyżej1, Szpital Uniwersytecki może wyrazić zgodę na odpowiednią zmianę tego terminu. 4. W razie Wykonawca oświadcza, że zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy, o której mowa w ust. 3, nie zgłoszenia przez Wykonawcęrodzi po stronie Szpitala Uniwersyteckiego żadnych zobowiązań o charakterze majątkowym oraz zobowiązuje się nie wysuwać i nie dochodzić z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń względem Szpitala Uniwersyteckiego, w terminie 24 godzinszczególności roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia lub pokrycie kosztu utrzymania Sprzętu do dnia podpisania Protokołu Uruchomienia Sprzętu, wystąpienia okoliczności określonych w § 4 ustchyba że zmiana wynika z okoliczności, za które na podstawie niniejszej Umowy odpowiedzialność ponosi Szpital Uniwersytecki. 2W przypadku gdy zmiana wynika z okoliczności, zmiana terminów określonych w Umowie nastąpi zgodnie za które odpowiedzialność ponosi Szpital Uniwersytecki, Wykonawca będzie uprawniony do dochodzenia wyłącznie uzasadnionych, udowodnionych i rzeczywiście poniesionych z procedurą opisaną w § 4 ust. 3 z zastrzeżeniem odliczenia okresu pomiędzy początkową datą wystąpienia przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, a faktyczną datą zgłoszenia, przez co Strony rozumieją, że w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, w trakcie ich trwania (niezależnie od daty ich rozpoczęcia), wówczas do procedury opisanej w § 4 ust. 3 będzie brany pod uwagę okres występowania przyczyn od dnia poprzedzającego datę zgłoszenia a nie okres od pierwszego dnia wystąpienia danej przyczynytego tytułu dodatkowych kosztów. 5. Wystąpienie różnych warunków atmosferycznychW przypadku opóźnienia w podpisaniu Protokołu Przekazania Obiektu, z którymi należało się liczyć podczas zawierania Umowy nie będzie uznawany za przeszkodę, chyba, że Wykonawca wykaże, że warunki atmosferyczne były wyjątkowo niekorzystne i prowadzenie robót było niezgodne z przepisami lub zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 6. W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego przekracza 7 dni, PIG-PIB ma prawo zażądać od Wykonawcy rewizji (Szpital Uniwersytecki powiadomi o numerze kolejnym) do Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, a Wykonawca tym fakcie Wykonawcę w terminie 7 dni ma obowiązek taką rewizję harmonogramu dostarczyć, pod rygorem kar wynikających z zapisów § 22 ustdo 5 Dni roboczych od powzięcia wiedzy o wystąpieniu tej okoliczności. 1 pkt 3. Rewizja, która swym zakresem obejmuje okres Powyższe zdarzenie stanowi podstawę do dwóch miesięcy wprzód od daty bieżącej i zakłada nadrobienie powstałych opóźnień (zwłoki) , podlega akceptacji przez PIG-PIB pod kątem zgodności ze sztuką budowlaną i technologią wykonywania robót. PIG-PIB w terminie 3 Dni Xxxxxxxxx zaakceptuje lub przekaże pisemnie uwagi do rewizji harmonogramu, po wprowadzeniu których rewizja zostanie zaakceptowana w terminie kolejnych 3 Dni Roboczych. Akceptacja ta nie powoduje ewentualnych zmian zmiany terminów określonych w § 4 ust. 1. Zaakceptowana przez PIG-PIB, Nowe terminy nie mogą przekraczać okresu opóźnienia w wyniku powyższej procedury, rewizja Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego będzie miała charakter informacyjno – organizacyjny i nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przedmiotu zamówieniapodpisaniu protokołu przekazania Obiektu. 7. W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy przekracza 14 dni w stosunku do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, PIG-PIB ma prawo zaangażować innego wykonawcę na koszt, ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy (bez potrzeby uzyskania upoważnienia sądowego do wykonawstwa zastępczego), w celu nadrobienia opóźnień i powstałymi kosztami obciążyć Wykonawcę, na co Wykonawca niniejszym wyraża nieodwołalną zgodę.

Terminy realizacji. 1. Ustala się następujące terminy umowne Terminem rozpoczęcia Prac jest …………………………………... 2. Zakończenie Prac objętych Przedmiotem Umowy, nastąpi po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, ale nie później niż do …………………………………. Termin realizacji prac na obiekcie: – r. 3. Terminy realizacji poszczególnych Etapów Prac wraz z określeniem wynagrodzenia za poszczególne Etapy zostały określone w zakresie Harmonogramie rzeczowo - finansowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy. 4. Termin realizacji przedmiotu zamówieniamoże ulec zmianie o czas trwania każdej z wymienionych poniżej przyczyn: a1) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia wystąpienie robót dodatkowych w terminie 32 miesięcy od dnia zawarcia rozumieniu § 1 ust. 6 Umowy, które są czasochłonne i spowodują wydłużenie terminu realizacji; 2) ograniczenie bądź zaniechanie Prac przez Zamawiającego, o których w § 1 ust. 11 Umowy, które powodują skrócenie terminu w związku ze zmniejszeniem czasochłonności Prac; 3) wystąpienie zdarzenia określanego jako Siła Wyższa zgodnie z § 17 Umowy; b) przez wykonanie przedmiotu zamówienia Strony rozumieją łącznie: (i) zakończenie wszelkich robót związanych z przedmiotem Umowy, (ii) podpisanie przez PIG-PIB protokołu odbioru końcowego przedmiotu 5. Wszystkie okoliczności, które wpłyną na zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy lub protokołu odbioru warunkowego oraz (iii) uzyskanie zostaną udokumentowane w imieniu i na rzecz PIG-PIB pozwolenia na użytkowanie ObiektuDzienniku Budowy. c) kamienie milowe realizacji przedmiotu 6. Uzgodnione wyżej terminy wykonania Przedmiotu Umowy mogą zostać przesunięte za zgodą obu Stron, wyrażoną w drodze pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie takiego aneksu i przedłużenie czasu trwania Umowy, określone w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, wskazane przez Wykonawcę datą dzienną, których dotrzymanie będzie potwierdzone podpisaniem przez PIG-PIB protokołu stwierdzającego wywiązanie się Wykonawcy z danego kamienia milowego (terminu): (i) przygotowanie placu i zaplecza budowy, wykonanie ogrodzenia i przyłączy budowlanych, tymczasowych dróg dojazdowych, (ii) wykonanie robót ziemnych pod halą i budynkiem analityczno-laboratoryjnym wraz z wykonaniem dolnego wymiennika pomp ciepła oraz wymiennika gruntowego pod halą, (iii) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy otwarty, (iv) wykonanie infrastruktury podziemnej (sieci sanitarne i elektryczne), (v) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy zamknięty, (vi) dostawa i montaż regałów w hali magazynowej, (vii) wykonanie zagospodarowania terenu (bez nasadzeń i zieleni), (viii) data złożenia w imieniu Xxxxxxxxxxxxx kompletnego wniosku o pozwolenie na użytkowanie do właściwego organu administracji publicznej w celu zgłoszenia zakończenia robót budowlanych. Złożenie wniosku poprzedzone jest obowiązkiem zawiadomienia w imieniu Zamawiającego właściwej jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej – o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania i uzyskanie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, (ix) Data przekazania Zamawiającemu oryginału decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu zakończenie prac budowlanych. 27. Terminy określone Wykonawca rozplanuje i skoordynuje szczegóły wykonywanych Prac tak, aby sprostać wymogom Harmonogramu, o którym mowa w Umowie, mogą być przedłużone wskutek:§ 3 ust. 3. a) siły wyższej, b) wstrzymania lub zawieszenia prac z przyczyn będących następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, c) innych okoliczności wskazanych 8. W przypadku opóźnień w Umowie, umożliwiających przesunięcie terminów. Fakt wystąpienia powyższych przyczynterminach wykonania Przedmiotu Umowy w stosunku do Harmonogramu, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do PIG-PIB, w terminie 24 godzin od chwili ich wystąpienianiezwłocznie poinformować Zamawiającego pisemnie o przyczynach i przewidywanym czasie opóźnienia oraz podjętych działaniach. 39. W przypadku wystąpienia opóźnień w terminowym wykonaniu Przedmiotu Umowy z przyczyn opisanych w § 4 ust. 2leżących po stronie Wykonawcy, których skutki uniemożliwiły wykonywanie robót przez okres dłuższy niż 3 Dni RoboczeWykonawca zobowiązany jest do dokonania, Strony ustalą ewentualną zmianę terminów określonych w Umowie w drodze aneksu do Umowy. Czasna swój koszt, o jaki mogą zostać przesunięte terminy umowne, będzie nie dłuższy niż czas trwania, w którym okoliczności uniemożliwiających kontynuację robót pod warunkiem, że okoliczności te miały to bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy. Zmiana terminu realizacji określonego kamienia milowego, nie jest równoznaczna z wydłużeniem terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa jest w ust. 1 a) powyżej. 4. W razie nie zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 24 godzin, wystąpienia okoliczności określonych w § 4 ust. 2, zmiana terminów określonych w Umowie nastąpi zgodnie z procedurą opisaną w § 4 ust. 3 z zastrzeżeniem odliczenia okresu pomiędzy początkową datą wystąpienia przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, a faktyczną datą zgłoszenia, przez co Strony rozumieją, że w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, w trakcie ich trwania (niezależnie od daty ich rozpoczęcia), wówczas do procedury opisanej w § 4 ust. 3 będzie brany pod uwagę okres występowania przyczyn od dnia poprzedzającego datę zgłoszenia a nie okres od pierwszego dnia wystąpienia danej przyczyny. 5. Wystąpienie różnych warunków atmosferycznych, z którymi należało się liczyć podczas zawierania Umowy nie będzie uznawany za przeszkodę, chyba, że Wykonawca wykaże, że warunki atmosferyczne były wyjątkowo niekorzystne wszelkich działań technicznych i prowadzenie robót było niezgodne z przepisami lub zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 6. W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego przekracza 7 dni, PIG-PIB ma prawo zażądać od Wykonawcy rewizji (o numerze kolejnym) do Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, a Wykonawca w terminie 7 dni ma obowiązek taką rewizję harmonogramu dostarczyć, pod rygorem kar wynikających z zapisów § 22 ust. 1 pkt 3. Rewizja, która swym zakresem obejmuje okres do dwóch miesięcy wprzód od daty bieżącej i zakłada nadrobienie organizacyjnych celem nadrobienia powstałych opóźnień (zwłoki) , podlega akceptacji przez PIG-PIB pod kątem zgodności ze sztuką budowlaną i technologią wykonywania robót. PIG-PIB w terminie 3 Dni Xxxxxxxxx zaakceptuje lub przekaże pisemnie uwagi do rewizji harmonogramu, po wprowadzeniu których rewizja zostanie zaakceptowana w terminie kolejnych 3 Dni Roboczych. Akceptacja ta nie powoduje ewentualnych zmian terminów określonych w § 4 ust. 1. Zaakceptowana przez PIG-PIB, w wyniku powyższej procedury, rewizja Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego będzie miała charakter informacyjno – organizacyjny i nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przedmiotu zamówieniaterminowego wykonania Umowy. 7. W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy przekracza 14 dni w stosunku do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, PIG-PIB ma prawo zaangażować innego wykonawcę na koszt, ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy (bez potrzeby uzyskania upoważnienia sądowego do wykonawstwa zastępczego), w celu nadrobienia opóźnień i powstałymi kosztami obciążyć Wykonawcę, na co Wykonawca niniejszym wyraża nieodwołalną zgodę.

Terminy realizacji. 1. Ustala się następujące terminy umowne Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w zakresie realizacji przedmiotu zamówieniaterminach: a1) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 32 miesięcy termin rozpoczęcia prac: nie później niż 14 dni od dnia zawarcia Umowy;podpisania umowy b2) przez wykonanie przedmiotu zamówienia Strony rozumieją łącznie: (i) zakończenie wszelkich robót związanych z przedmiotem Umowy, (ii) podpisanie przez PIG-PIB protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy lub protokołu odbioru warunkowego oraz (iii) uzyskanie w imieniu i na rzecz PIG-PIB pozwolenia na użytkowanie Obiektu. c) kamienie milowe realizacji przedmiotu Umowy, określone w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, wskazane przez Wykonawcę datą dzienną, których dotrzymanie będzie potwierdzone podpisaniem przez PIG-PIB protokołu stwierdzającego wywiązanie się Wykonawcy z danego kamienia milowego (terminu): (i) przygotowanie placu i zaplecza budowy, wykonanie ogrodzenia i przyłączy budowlanych, tymczasowych dróg dojazdowych, (ii) wykonanie robót ziemnych pod halą i budynkiem analityczno-laboratoryjnym wraz z wykonaniem dolnego wymiennika pomp ciepła oraz wymiennika gruntowego pod halą, (iii) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy otwarty, (iv) wykonanie infrastruktury podziemnej (sieci sanitarne i elektryczne), (v) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy zamknięty, (vi) dostawa i montaż regałów w hali magazynowej, (vii) wykonanie zagospodarowania terenu (bez nasadzeń i zieleni), (viii) data złożenia w imieniu Xxxxxxxxxxxxx kompletnego wniosku o pozwolenie na użytkowanie do właściwego organu administracji publicznej w celu zgłoszenia termin zakończenia robót budowlanych. Złożenie wniosku poprzedzone jest obowiązkiem zawiadomienia w imieniu Zamawiającego właściwej jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej – o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia : do jego użytkowania i uzyskanie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,dnia 27.11.2020r. (ix3) Data przekazania Zamawiającemu oryginału decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu zakończenie prac termin odbioru robót budowlanych: 15 dni od zakończenia robót. 2. Terminy określone w Umowie, mogą być przedłużone wskutek: a) siły wyższej, b) wstrzymania lub zawieszenia prac Termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec zmianie jedynie z przyczyn będących następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, c) innych okoliczności wskazanych w Umowie, umożliwiających przesunięcie terminów. Fakt wystąpienia powyższych przyczyn, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić stanowiących podstawę do PIG-PIB, w terminie 24 godzin od chwili ich wystąpieniazmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami. 3. W przypadku wystąpienia przyczyn opisanych Terminy realizacji poszczególnych elementów robót wchodzących w § 4 ust. 2skład zadania określa Harmonogram rzeczowo – finansowy opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego i wskazanego przez Zamawiającego Inspektora Nadzoru, których skutki uniemożliwiły wykonywanie robót na podstawie kosztorysu ofertowego złożonego przez okres dłuższy niż 3 Dni Robocze, Strony ustalą ewentualną zmianę terminów określonych w Umowie w drodze aneksu do Umowy. Czas, o jaki mogą zostać przesunięte terminy umowne, będzie nie dłuższy niż czas trwania, w którym okoliczności uniemożliwiających kontynuację robót pod warunkiem, że okoliczności te miały to bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy. Zmiana terminu realizacji określonego kamienia milowego, nie jest równoznaczna z wydłużeniem terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawcę ,o którym mowa jest w § 6 ust. 1 a) powyżej.24 umowy 4. W razie nie zgłoszenia Harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany dalej Harmonogramem, zawiera elementy robót w podziale na: miesiące i roboty wykonane siłami własnymi oraz roboty wykonane przez WykonawcęPodwykonawców. Harmonogram zawiera wykaz jego elementów z określeniem pozycji kosztorysu o którym mowa powyżej, w terminie 24 godzin, wystąpienia okoliczności określonych w § 4 ust. 2, zmiana terminów określonych w Umowie nastąpi zgodnie z procedurą opisaną w § 4 ust. 3 z zastrzeżeniem odliczenia okresu pomiędzy początkową datą wystąpienia przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, a faktyczną datą zgłoszenia, przez co Strony rozumieją, że w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, w trakcie ich trwania (niezależnie od daty ich rozpoczęcia), wówczas do procedury opisanej w § 4 ust. 3 będzie brany pod uwagę okres występowania przyczyn od dnia poprzedzającego datę zgłoszenia a nie okres od pierwszego dnia wystąpienia danej przyczynyktóre składają się na wartość danego elementu. 5. Wystąpienie różnych warunków atmosferycznych, Wykonawca jest zobowiązany aktualizować Harmonogram rzeczowo-finansowy w zależności od faktycznego postępu prac oraz wpływu tego postępu na powiązania z którymi należało się liczyć podczas zawierania Umowy nie będzie uznawany za przeszkodę, chyba, że Wykonawca wykaże, że warunki atmosferyczne były wyjątkowo niekorzystne i prowadzenie robót było niezgodne z przepisami lub zasadami wiedzy i sztuki budowlanejinnymi robotami. 6. W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku Aktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy winien być przedstawiany do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego przekracza 7 dni, PIG-PIB ma prawo zażądać od Wykonawcy rewizji (o numerze kolejnym) do Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, a Wykonawca w terminie 7 dni ma obowiązek taką rewizję harmonogramu dostarczyć, pod rygorem kar wynikających z zapisów § 22 ust. 1 pkt 3. Rewizja, która swym zakresem obejmuje okres do dwóch miesięcy wprzód od daty bieżącej i zakłada nadrobienie powstałych opóźnień (zwłoki) , podlega akceptacji przez PIG-PIB pod kątem zgodności ze sztuką budowlaną i technologią wykonywania robót. PIG-PIB w terminie 3 Dni Xxxxxxxxx zaakceptuje lub przekaże pisemnie uwagi do rewizji harmonogramu, po wprowadzeniu których rewizja zostanie zaakceptowana w terminie kolejnych 3 Dni Roboczych. Akceptacja ta nie powoduje ewentualnych zmian terminów określonych w § 4 ust. 1. Zaakceptowana przez PIG-PIB, w wyniku powyższej procedury, rewizja Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego będzie miała charakter informacyjno – organizacyjny i nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przedmiotu zamówienia.akceptacji 7. W przypadkuZa termin zakończenia wykonania zadania uznaje się wykonanie przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi innymi świadczeniami, gdy zwłoka Wykonawcy przekracza 14 dni z wyłączeniem okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości, do których wykonania był zobowiązany Wykonawca na podstawie umowy. 8. Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia w stosunku terminie wykonania umowy czynności Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o których mowa w umowie 9. Zamawiający, Inspektor Xxxxxxx i Wykonawca mogą od siebie zażądać uczestnictwa w naradach koordynacyjnych. Narady mogą dotyczyć omówienia robót pozostałych do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, PIG-PIB ma prawo zaangażować innego wykonawcę na koszt, ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy (bez potrzeby uzyskania upoważnienia sądowego do wykonawstwa zastępczego), w celu nadrobienia opóźnień i powstałymi kosztami obciążyć Wykonawcę, na co Wykonawca niniejszym wyraża nieodwołalną zgodęwykonania lub innych spraw sygnalizujących nieprawidłowości lub zagrożenia.

Terminy realizacji. 1. Ustala się Strony ustalają następujące terminy umowne w zakresie realizacji przedmiotu zamówieniaposzczególnych etapów Przedmiotu Umowy: a) 1.1. Przekazanie placu budowy - w dniu podpisania umowy. 1.2. Rozpoczęcie robót - 7 dni po przekazaniu placu budowy i po poinformowaniu. 1.3. Zakończenie robót - do dnia ……………………….. 1.4. Zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy - do dnia ……..………………… 2. Termin zakończenia robót oznacza datę zakończenia realizacji robót budowlano- montażowych i zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego poprzez dokonanie przez Kierownika Budowy stosownego wpisu do Dziennika Budowy oraz pisemne zgłoszenie do Zamawiającego. 3. Termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy oznacza przypadającą po dniu uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Przedmiotu Umowy, datę do której Generalny Wykonawca spełni wszystkie warunki umożliwiające podpisanie Świadectwa Wykonania, o którym mowa w § 6 ust.11.. 4. Generalny Wykonawca w każdym przypadku zawiadomi niezwłocznie Zamawiającego o zagrożeniu dotrzymania terminu końcowego. 5. Termin realizacji całej Umowy mogą ulec zmianie w następujących przypadkach: 5.1. nie dotrzymania przez Zamawiającego, z przyczyn przezeń zawinionych, zobowiązań określonych w § 3 Umowy jeżeli zobowiązania te miały wpływ na terminowość wykonywania robót, 5.2. wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację prac zgodnie z technologią robót, 5.3. zlecenia Generalnemu Wykonawcy robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli technologia wykonania robót zamiennych wymaga wydłużenia czasu ich wykonywania w stosunku do czasu przewidzianego w Umowie, 5.4. wstrzymania przez Xxxxxxxxxxxxx realizacji części prac z przyczyn dotyczących Zamawiającego, 5.5. działania siły wyższej. 6. Przesunięcie terminu wykonania realizacji całej Umowy z powyższych przyczyn następuje o udokumentowany okres rzeczywistego trwania przeszkody uzgodniony z Zamawiającym. Generalny Wykonawca zgłasza przeszkodę w wykonywaniu robót wpisem do dziennika budowy. 7. Generalny Wykonawca zobowiązuje się do wstrzymania robót, jeżeli Zamawiający uzna to za konieczne oraz do odpowiedniego zabezpieczenia robót na ten czas. Zamawiający powiadamia o wstrzymaniu robót wpisem do dziennika budowy. Jeżeli wstrzymanie wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 32 miesięcy od dnia zawarcia Umowy; b) przez wykonanie przedmiotu zamówienia Strony rozumieją łączniePrzedmiotu Umowy wyniknie: (i) zakończenie wszelkich robót związanych 7.1. z przedmiotem Umowy, (ii) podpisanie przez PIG-PIB protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy lub protokołu odbioru warunkowego oraz (iii) uzyskanie w imieniu i na rzecz PIG-PIB pozwolenia na użytkowanie Obiektu. c) kamienie milowe realizacji przedmiotu Umowy, określone w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, wskazane przez Wykonawcę datą dzienną, których dotrzymanie będzie potwierdzone podpisaniem przez PIG-PIB protokołu stwierdzającego wywiązanie się Wykonawcy z danego kamienia milowego (terminu): (i) przygotowanie placu i zaplecza budowy, wykonanie ogrodzenia i przyłączy budowlanych, tymczasowych dróg dojazdowych, (ii) wykonanie robót ziemnych pod halą i budynkiem analityczno-laboratoryjnym wraz z wykonaniem dolnego wymiennika pomp ciepła oraz wymiennika gruntowego pod halą, (iii) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy otwarty, (iv) wykonanie infrastruktury podziemnej (sieci sanitarne i elektryczne), (v) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy zamknięty, (vi) dostawa i montaż regałów w hali magazynowej, (vii) wykonanie zagospodarowania terenu (bez nasadzeń i zieleni), (viii) data złożenia w imieniu Xxxxxxxxxxxxx kompletnego wniosku o pozwolenie na użytkowanie do właściwego organu administracji publicznej w celu zgłoszenia zakończenia robót budowlanych. Złożenie wniosku poprzedzone jest obowiązkiem zawiadomienia w imieniu Zamawiającego właściwej jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej – o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania i uzyskanie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, (ix) Data przekazania Zamawiającemu oryginału decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu zakończenie prac budowlanych. 2. Terminy określone w Umowie, mogą być przedłużone wskutek: a) siły wyższej, b) wstrzymania lub zawieszenia prac z przyczyn będących następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,odpowiedzialność Zamawiający – koszty zabezpieczenia robót poniesie Zamawiający na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Generalnego Wykonawcę według stawek zatwierdzonych przez Xxxxxxxxxxxxx; c) innych okoliczności wskazanych 7.2. w Umowie, umożliwiających przesunięcie terminów. Fakt wystąpienia powyższych przyczyn, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do PIG-PIB, w terminie 24 godzin od chwili ich wystąpienia.pozostałych okolicznościach – koszty zabezpieczenia robót poniesie wyłącznie Generalny Wykonawca; 3. W przypadku wystąpienia przyczyn opisanych w § 4 ust. 2, których skutki uniemożliwiły wykonywanie robót przez okres dłuższy niż 3 Dni Robocze, Strony ustalą ewentualną zmianę terminów określonych w Umowie w drodze aneksu do Umowy. Czas, o jaki mogą zostać przesunięte terminy umowne, będzie nie dłuższy niż czas trwania, w którym okoliczności uniemożliwiających kontynuację robót pod warunkiem, że okoliczności te miały to bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy. Zmiana terminu realizacji określonego kamienia milowego, nie jest równoznaczna z wydłużeniem terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa jest w ust. 1 a) powyżej. 48. W razie nie zgłoszenia zabezpieczenia przez WykonawcęGeneralnego Wykonawcę robót, o których mowa w terminie 24 godzin, wystąpienia okoliczności określonych w § 4 ust. 27 pkt 7.2 powyżej lub niezabezpieczenia przez niego robót grożących awarią, zmiana terminów określonych które zostały wpisane do dziennika budowy, Zamawiający może – na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy – wykonać te czynności we własnym zakresie lub zlecić innemu Wykonawcy, a następnie obciążyć Generalnego Wykonawcę kosztami z tym związanymi 9. Przedłużenie ostatecznego terminu wykonania Umowy będzie możliwe jeżeli taka przeszkoda będzie spowodowana: 9.1. okolicznością leżącą w Umowie nastąpi zakresie odpowiedzialności Zamawiającego; 9.2. wstrzymaniem prac budowlanych z powodu złych warunków pogodowych wykraczających poza normalne i uniemożliwiających realizację prac zgodnie z procedurą opisaną technologią ich wykonania, trwających dłużej niż 20% czasu przeznaczonego zgodnie ze Harmonogramem na realizację danego rodzaju robót; Ostateczny termin wykonania Umowy będzie przedłużony jedynie wówczas, gdy Generalny Wykonawca jest w § 4 ust. 3 z zastrzeżeniem odliczenia okresu pomiędzy początkową datą wystąpienia przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, a faktyczną datą zgłoszenia, przez co Strony rozumiejąstanie udowodnić, że opóźnienie z powodu złych warunków pogodowych nie mogło być wyrównane przez dodatkową pracę w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę przyczyn wymienionych nadgodzinach w § 4 ustdni robocze lub w dni ustawowo wolne od pracy; 9.3. 2zleceniem Generalnemu Wykonawcy robót dodatkowych lub robót zamiennych, jeżeli technologia wykonania tych robót wymaga przesunięcia ostatecznego terminu wykonania Umowy; 9.4. okolicznością siły wyższej; jednakże wykluczone powinny tu być skutki powstałe w trakcie ich trwania (niezależnie od daty ich rozpoczęcia), wówczas do procedury opisanej w § 4 ust. 3 będzie brany wyniku ryzyk realizacji prac jakie Generalny Wykonawca powinien brać pod uwagę okres występowania przyczyn od dnia poprzedzającego datę zgłoszenia a nie okres od pierwszego dnia wystąpienia danej przyczyny. 5. Wystąpienie różnych warunków atmosferycznychzgodnie z Umową, z którymi należało się liczyć podczas zawierania Umowy nie będzie uznawany za przeszkodęjej częściami składowymi, chyba, że Wykonawca wykaże, że warunki atmosferyczne były wyjątkowo niekorzystne doświadczeniem i prowadzenie robót było niezgodne z przepisami lub zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 6. W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego przekracza 7 dni, PIG-PIB ma prawo zażądać od Wykonawcy rewizji (o numerze kolejnym) do Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, a Wykonawca w terminie 7 dni ma obowiązek taką rewizję harmonogramu dostarczyć, pod rygorem kar wynikających z zapisów § 22 ust. 1 pkt 3. Rewizja, która swym zakresem obejmuje okres do dwóch miesięcy wprzód od daty bieżącej i zakłada nadrobienie powstałych opóźnień (zwłoki) , podlega akceptacji przez PIG-PIB pod kątem zgodności ze sztuką budowlaną i technologią wykonywania robót. PIG-PIB w terminie 3 Dni Xxxxxxxxx zaakceptuje lub przekaże pisemnie uwagi do rewizji harmonogramu, po wprowadzeniu których rewizja zostanie zaakceptowana w terminie kolejnych 3 Dni Roboczych. Akceptacja ta nie powoduje ewentualnych zmian terminów określonych w § 4 ust. 1. Zaakceptowana przez PIG-PIB, w wyniku powyższej procedury, rewizja Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego będzie miała charakter informacyjno – organizacyjny i nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przedmiotu zamówienia. 7. W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy przekracza 14 dni w stosunku do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, PIG-PIB ma prawo zaangażować innego wykonawcę na koszt, ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy (bez potrzeby uzyskania upoważnienia sądowego do wykonawstwa zastępczego), w celu nadrobienia opóźnień i powstałymi kosztami obciążyć Wykonawcę, na co Wykonawca niniejszym wyraża nieodwołalną zgodę.

Terminy realizacji. 1. Ustala się następujące terminy umowne Zamawiający przekaże Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: a) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 32 miesięcy od dnia zawarcia Umowy; b) przez wykonanie przedmiotu zamówienia Strony rozumieją łącznie: (i) zakończenie wszelkich robót związanych dniu ……………. r. teren budowy na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego. Z chwilą przekazania terenu budowy na Wykonawcę przechodzi odpowiedzialność z przedmiotem Umowy, (ii) podpisanie przez PIG-PIB protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy lub protokołu odbioru warunkowego oraz (iii) uzyskanie w imieniu i tytułu ewentualnych szkód powstałych na rzecz PIG-PIB pozwolenia na użytkowanie Obiektu. c) kamienie milowe realizacji przedmiotu Umowyterenie przekazanym, określone w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, wskazane przez Wykonawcę datą dzienną, których dotrzymanie będzie potwierdzone podpisaniem przez PIG-PIB protokołu stwierdzającego wywiązanie się Wykonawcy wynikających z danego kamienia milowego (terminu): (i) przygotowanie placu i zaplecza budowy, wykonanie ogrodzenia i przyłączy budowlanych, tymczasowych dróg dojazdowych, (ii) wykonanie robót ziemnych pod halą i budynkiem analityczno-laboratoryjnym wraz z wykonaniem dolnego wymiennika pomp ciepła oraz wymiennika gruntowego pod halą, (iii) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy otwarty, (iv) wykonanie infrastruktury podziemnej (sieci sanitarne i elektryczne), (v) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy zamknięty, (vi) dostawa i montaż regałów w hali magazynowej, (vii) wykonanie zagospodarowania terenu (bez nasadzeń i zieleni), (viii) data złożenia w imieniu Xxxxxxxxxxxxx kompletnego wniosku o pozwolenie na użytkowanie do właściwego organu administracji publicznej w celu zgłoszenia zakończenia robót budowlanych. Złożenie wniosku poprzedzone jest obowiązkiem zawiadomienia w imieniu Zamawiającego właściwej jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej – o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania i uzyskanie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, (ix) Data przekazania Zamawiającemu oryginału decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu zakończenie prac budowlanychprowadzenia prac. 2. Terminy określone Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w Umowie, mogą być przedłużone wskutek: a) siły wyższej, b) wstrzymania lub zawieszenia prac z przyczyn będących następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, c) innych okoliczności wskazanych w Umowie, umożliwiających przesunięcie terminów. Fakt wystąpienia powyższych przyczyn, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do PIG-PIB, w terminie 24 godzin od chwili ich wystąpieniadniu przekazania terenu budowy. 3. W przypadku wystąpienia przyczyn opisanych Zakończenie realizacji całości przedmiotu umowy nastąpi w § 4 ustterminie 8 tygodni od dnia zawarcia Umowy (tj. 2, których skutki uniemożliwiły wykonywanie robót przez okres dłuższy niż 3 Dni Robocze, Strony ustalą ewentualną zmianę terminów określonych w Umowie w drodze aneksu do Umowy. Czas, o jaki mogą zostać przesunięte terminy umowne, będzie nie dłuższy niż czas trwania, w którym okoliczności uniemożliwiających kontynuację robót pod warunkiem, że okoliczności te miały to bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy. Zmiana terminu realizacji określonego kamienia milowego, nie jest równoznaczna z wydłużeniem terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa jest w ust. 1 a) powyżejdnia ). 4. W razie nie zgłoszenia Realizacja robót będzie przebiegała zgodnie ze szczególnymi terminami, przewidzianymi w harmonogramie prac, stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej umowy. Termin sporządzenia harmonogramu podlega zatwierdzeniu przez Wykonawcę, w terminie 24 godzin, wystąpienia okoliczności określonych w § 4 ust. 2, zmiana terminów określonych w Umowie nastąpi zgodnie Xxxxxxxxxxxxx i musi być tożsamy z procedurą opisaną w § 4 ust. 3 z zastrzeżeniem odliczenia okresu pomiędzy początkową datą wystąpienia przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, a faktyczną datą zgłoszenia, przez co Strony rozumieją, że w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, w trakcie ich trwania (niezależnie od daty ich rozpoczęcia), wówczas do procedury opisanej w § 4 ust. 3 będzie brany pod uwagę okres występowania przyczyn od dnia poprzedzającego datę zgłoszenia a nie okres od pierwszego dnia wystąpienia danej przyczynyterminem złożenia oferty na wykonanie Przedmiotu Umowy. 5. Wystąpienie różnych warunków atmosferycznych, z którymi należało się liczyć podczas zawierania Umowy nie będzie uznawany za przeszkodę, chybaStrony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej umowy jest możliwa jedynie w następujących przypadkach: a. wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub na jego żądanie, odnotowanych w dzienniku budowy bez potrzeby zawierania aneksu do umowy, b. działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej umowy, a którego strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których istnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią. W rozumieniu postanowień umowy „siła wyższa” oznacza w szczególności wojny, powstania, blokady, rozruchy, epidemie, trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów, pożary, powodzie i tornada. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji nin. umowy spowodowany istnieniem siły wyższej. Wykonawca wykaże, że warunki atmosferyczne były wyjątkowo niekorzystne i prowadzenie zobowiązany jest dołożyć starań dla nadrobienia zaległości powstałych wskutek nieprzewidzianych zdarzeń. c. wstrzymania robót było niezgodne z przepisami lub zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.przez Xxxxxxxxxxxxx w sposób określony w &3 ust. 12 6. W przypadkuPrzekazanie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej wraz z kompletem dokumentów, gdy zwłoka certyfikatów, aprobat technicznych, ekspertyz i innych dokumentów wymaganych przy odbiorze, nastąpi nie później, niż do dnia odbioru przedmiotu umowy, co nie zwalnia Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku od obowiązku przygotowania tego rodzaju dokumentów dla potrzeb odbioru robót częściowych i wówczas powinny one dotyczyć zakresu robót, zgłoszonych do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego przekracza 7 dni, PIG-PIB ma prawo zażądać od Wykonawcy rewizji (o numerze kolejnym) do Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, a Wykonawca w terminie 7 dni ma obowiązek taką rewizję harmonogramu dostarczyć, pod rygorem kar wynikających z zapisów § 22 ust. 1 pkt 3. Rewizja, która swym zakresem obejmuje okres do dwóch miesięcy wprzód od daty bieżącej i zakłada nadrobienie powstałych opóźnień (zwłoki) , podlega akceptacji przez PIG-PIB pod kątem zgodności ze sztuką budowlaną i technologią wykonywania robót. PIG-PIB w terminie 3 Dni Xxxxxxxxx zaakceptuje lub przekaże pisemnie uwagi do rewizji harmonogramu, po wprowadzeniu których rewizja zostanie zaakceptowana w terminie kolejnych 3 Dni Roboczych. Akceptacja ta nie powoduje ewentualnych zmian terminów określonych w § 4 ust. 1. Zaakceptowana przez PIG-PIB, w wyniku powyższej procedury, rewizja Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego będzie miała charakter informacyjno – organizacyjny i nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przedmiotu zamówieniaodbioru częściowego. 7. W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy przekracza 14 dni w stosunku do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, PIG-PIB ma prawo zaangażować innego wykonawcę na koszt, ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy (bez potrzeby uzyskania upoważnienia sądowego do wykonawstwa zastępczego), w celu nadrobienia opóźnień i powstałymi kosztami obciążyć Wykonawcę, na co Wykonawca niniejszym wyraża nieodwołalną zgodę.

Terminy realizacji. 1. Ustala się następujące terminy umowne w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: a) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie 32 miesięcy od do dnia zawarcia Umowy; b) 30.05.2020 r. Za datę wykonania przez wykonanie przedmiotu zamówienia Strony rozumieją łącznie: (i) zakończenie wszelkich robót związanych Wykonawcę zobowiązania wynikającego z przedmiotem Umowy, (ii) podpisanie przez PIG-PIB protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy lub protokołu odbioru warunkowego oraz (iii) uzyskanie w imieniu i na rzecz PIG-PIB pozwolenia na użytkowanie Obiektu. c) kamienie milowe realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, określone w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, wskazane uznaje się zgłoszenie przez Wykonawcę datą dzienną, których dotrzymanie będzie potwierdzone podpisaniem przez PIG-PIB protokołu stwierdzającego wywiązanie się Wykonawcy zakończenia wykonania robót budowlanych z danego kamienia milowego (terminu): (i) przygotowanie placu i zaplecza budowy, wykonanie ogrodzenia i przyłączy budowlanych, tymczasowych dróg dojazdowych, (ii) wykonanie robót ziemnych pod halą i budynkiem analityczno-laboratoryjnym wraz z wykonaniem dolnego wymiennika pomp ciepła oraz wymiennika gruntowego pod halą, (iii) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy otwarty, (iv) wykonanie infrastruktury podziemnej (sieci sanitarne i elektryczne), (v) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy zamknięty, (vi) dostawa i montaż regałów w hali magazynowej, (vii) wykonanie zagospodarowania terenu (bez nasadzeń i zieleni), (viii) data złożenia w imieniu Xxxxxxxxxxxxx kompletnego wniosku o pozwolenie na użytkowanie do właściwego organu administracji publicznej w celu zgłoszenia zakończenia robót budowlanychzastrzeżeniem zapisów § 7 ust. Złożenie wniosku poprzedzone jest obowiązkiem zawiadomienia w imieniu Zamawiającego właściwej jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej – o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania i uzyskanie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, (ix) Data przekazania Zamawiającemu oryginału decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu zakończenie prac budowlanych3 umowy. 2. Terminy określone w Umowie, mogą być przedłużone wskutek: a) siły wyższej, b) wstrzymania lub zawieszenia prac z przyczyn będących następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, c) innych okoliczności wskazanych w Umowie, umożliwiających przesunięcie terminów. Fakt wystąpienia powyższych przyczyn, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do PIG-PIB, w terminie 24 godzin 7 dni roboczych od chwili ich wystąpieniadnia podpisania umowy przedstawia zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy. 3. W przypadku wystąpienia przyczyn opisanych w § 4 ust. 2, których skutki uniemożliwiły wykonywanie robót przez okres dłuższy niż 3 Dni Robocze, Strony ustalą ewentualną zmianę terminów określonych w Umowie w drodze aneksu do Umowy. Czas, o jaki mogą zostać przesunięte terminy umowne, będzie nie dłuższy niż czas trwania, w którym okoliczności uniemożliwiających kontynuację robót pod warunkiem, że okoliczności te miały to bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy. Zmiana terminu realizacji określonego kamienia milowego, nie jest równoznaczna z wydłużeniem terminu realizacji Przedmiotu UmowyHarmonogram, o którym mowa jest w ust. 1 a) powyżej2 musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego. 4. W razie nie zgłoszenia przez WykonawcęWykonawca zobowiązany jest, w terminie 24 godzin, wystąpienia okoliczności określonych 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzeżeń o których mowa w § 4 ust. 23, zmiana terminów określonych do dostosowania harmonogramu rzeczowo – finansowego do wskazań Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez wykonawcę harmonogramu do uwag zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi i zastrzeżenia zamawiającego, o których mowa w Umowie nastąpi zgodnie z procedurą opisaną w § 4 ust. 3 z zastrzeżeniem odliczenia okresu pomiędzy początkową datą wystąpienia przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, a faktyczną datą zgłoszenia, przez co Strony rozumieją, że w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, w trakcie ich trwania (niezależnie od daty ich rozpoczęcia), wówczas do procedury opisanej w § 4 ust. 3 będzie brany pod uwagę okres występowania przyczyn od dnia poprzedzającego datę zgłoszenia a nie okres od pierwszego dnia wystąpienia danej przyczyny3. 5. Wystąpienie różnych warunków atmosferycznych, z którymi należało się liczyć podczas zawierania Umowy nie będzie uznawany za przeszkodę, chyba, że Wykonawca wykaże, że warunki atmosferyczne były wyjątkowo niekorzystne Harmonogram powinien obejmować wskazanie zakresu rzeczowego i prowadzenie robót było niezgodne z przepisami lub zasadami wiedzy i sztuki budowlanejfinansowego planowanych do wykonania robót. 6. W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy przypadkach uzasadnionych zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu na wniosek wykonawcy lub zamawiającego polegającej na przesunięciu prac zaplanowanych w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego przekracza 7 dni, PIG-PIB ma prawo zażądać od Wykonawcy rewizji (o numerze kolejnym) do Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, a Wykonawca w terminie 7 dni ma obowiązek taką rewizję harmonogramu dostarczyć, pod rygorem kar wynikających z zapisów § 22 ustdanym etapie na etap wcześniejszy lub późniejszy. 1 pkt 3. Rewizja, która swym zakresem obejmuje okres do dwóch miesięcy wprzód od daty bieżącej Zmiana taka wymaga pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i zakłada nadrobienie powstałych opóźnień (zwłoki) , podlega akceptacji przez PIG-PIB pod kątem zgodności ze sztuką budowlaną i technologią wykonywania robót. PIG-PIB w terminie 3 Dni Xxxxxxxxx zaakceptuje lub przekaże pisemnie uwagi do rewizji harmonogramu, po wprowadzeniu których rewizja zostanie zaakceptowana w terminie kolejnych 3 Dni Roboczych. Akceptacja ta nie powoduje ewentualnych zmian terminów określonych w § 4 ust. 1. Zaakceptowana przez PIG-PIB, w wyniku powyższej procedury, rewizja Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego będzie miała charakter informacyjno – organizacyjny i nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przedmiotu zamówieniatraktowana jako nieistotna zmiana umowy. 7. W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy przekracza 14 dni w stosunku do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, PIG-PIB ma prawo zaangażować innego wykonawcę na koszt, ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy (bez potrzeby uzyskania upoważnienia sądowego do wykonawstwa zastępczego), w celu nadrobienia opóźnień i powstałymi kosztami obciążyć Wykonawcę, na co Wykonawca niniejszym wyraża nieodwołalną zgodęprzed zawarciem umowy przedłoży kosztorys pomocniczy wskazujący sposób kalkulacji ceny ryczałtowej.

Terminy realizacji. 1. Ustala się następujące terminy umowne Zamawiający przekaże Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: a) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 32 miesięcy od dnia zawarcia Umowy; b) przez wykonanie przedmiotu zamówienia Strony rozumieją łącznie: (i) zakończenie wszelkich dniu . 2019 roku fronty robót związanych na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego. Z chwilą przekazania terenu budowy na Wykonawcę przechodzi odpowiedzialność z przedmiotem Umowy, (ii) podpisanie przez PIG-PIB protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy lub protokołu odbioru warunkowego oraz (iii) uzyskanie w imieniu i tytułu ewentualnych szkód powstałych na rzecz PIG-PIB pozwolenia na użytkowanie Obiektu. c) kamienie milowe realizacji przedmiotu Umowyterenie przekazanym, określone w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, wskazane przez Wykonawcę datą dzienną, których dotrzymanie będzie potwierdzone podpisaniem przez PIG-PIB protokołu stwierdzającego wywiązanie się Wykonawcy wynikających z danego kamienia milowego (terminu): (i) przygotowanie placu i zaplecza budowy, wykonanie ogrodzenia i przyłączy budowlanych, tymczasowych dróg dojazdowych, (ii) wykonanie robót ziemnych pod halą i budynkiem analityczno-laboratoryjnym wraz z wykonaniem dolnego wymiennika pomp ciepła oraz wymiennika gruntowego pod halą, (iii) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy otwarty, (iv) wykonanie infrastruktury podziemnej (sieci sanitarne i elektryczne), (v) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy zamknięty, (vi) dostawa i montaż regałów w hali magazynowej, (vii) wykonanie zagospodarowania terenu (bez nasadzeń i zieleni), (viii) data złożenia w imieniu Xxxxxxxxxxxxx kompletnego wniosku o pozwolenie na użytkowanie do właściwego organu administracji publicznej w celu zgłoszenia zakończenia robót budowlanych. Złożenie wniosku poprzedzone jest obowiązkiem zawiadomienia w imieniu Zamawiającego właściwej jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej – o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania i uzyskanie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, (ix) Data przekazania Zamawiającemu oryginału decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu zakończenie prac budowlanychprowadzenia prac. 2. Terminy określone Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w Umowie, mogą być przedłużone wskutek: a) siły wyższej, b) wstrzymania lub zawieszenia prac z przyczyn będących następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, c) innych okoliczności wskazanych w Umowie, umożliwiających przesunięcie terminów. Fakt wystąpienia powyższych przyczyn, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do PIG-PIB, w terminie 24 godzin od chwili ich wystąpieniadniu przekazania frontu robót. 3. W przypadku wystąpienia przyczyn opisanych Zakończenie realizacji całości przedmiotu umowy nastąpi w § 4 ustterminie do dnia . 2, których skutki uniemożliwiły wykonywanie robót przez okres dłuższy niż 3 Dni Robocze, Strony ustalą ewentualną zmianę terminów określonych w Umowie w drodze aneksu do Umowy. Czas, o jaki mogą zostać przesunięte terminy umowne, będzie nie dłuższy niż czas trwania, w którym okoliczności uniemożliwiających kontynuację robót pod warunkiem, że okoliczności te miały to bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy. Zmiana terminu realizacji określonego kamienia milowego, nie jest równoznaczna z wydłużeniem terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa jest w ust. 1 a) powyżej2019 roku. 4. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej umowy jest możliwa jedynie w następujących przypadkach: a. działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej umowy, a którego strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których istnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią. W razie nie zgłoszenia rozumieniu postanowień umowy „siła wyższa” oznacza w szczególności wojny, powstania, blokady, rozruchy, epidemie, trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów, pożary, powodzie i tornada. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji nin. umowy spowodowany istnieniem siły wyższej. Wykonawca zobowiązany jest dołożyć starań dla nadrobienia zaległości powstałych wskutek nieprzewidzianych zdarzeń. b. wstrzymania robót przez WykonawcęZamawiającego w sposób określony w §3 ust. 12. c. wykonywania robót remontowych instalacji elektrycznej, w terminie 24 godzin, wystąpienia okoliczności określonych o których mowa w § 4 1 ust. 2, zmiana terminów określonych w Umowie nastąpi zgodnie z procedurą opisaną w § 4 ust2 przez Zamawiającego dłużej niż dwa dni robocze. 3 z zastrzeżeniem odliczenia okresu pomiędzy początkową datą wystąpienia przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, a faktyczną datą zgłoszenia, W takim przypadku termin zakończenia przedmiotu umowy zostanie wydłużony przez co Strony rozumieją, że w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, w trakcie ich trwania (niezależnie od daty ich rozpoczęcia), wówczas do procedury opisanej w § 4 ust. 3 będzie brany pod uwagę okres występowania przyczyn od dnia poprzedzającego datę zgłoszenia a nie okres od pierwszego dnia wystąpienia danej przyczynyo stosowną liczbę dni. 5. Wystąpienie różnych warunków atmosferycznychPrzekazanie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej wraz z kompletem dokumentów, z którymi należało się liczyć podczas zawierania Umowy certyfikatów, aprobat technicznych, ekspertyz i innych dokumentów wymaganych przy odbiorze, nastąpi nie będzie uznawany za przeszkodępóźniej, chyba, że Wykonawca wykaże, że warunki atmosferyczne były wyjątkowo niekorzystne i prowadzenie robót było niezgodne z przepisami lub zasadami wiedzy i sztuki budowlanejniż do dnia odbioru przedmiotu umowy. 6. W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego przekracza 7 dni, PIG-PIB ma prawo zażądać od Wykonawcy rewizji (o numerze kolejnym) do Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, a Wykonawca w terminie 7 dni ma obowiązek taką rewizję harmonogramu dostarczyć, pod rygorem kar wynikających z zapisów § 22 ust. 1 pkt 3. Rewizja, która swym zakresem obejmuje okres do dwóch miesięcy wprzód od daty bieżącej i zakłada nadrobienie powstałych opóźnień (zwłoki) , podlega akceptacji przez PIG-PIB pod kątem zgodności ze sztuką budowlaną i technologią wykonywania robót. PIG-PIB w terminie 3 Dni Xxxxxxxxx zaakceptuje lub przekaże pisemnie uwagi do rewizji harmonogramu, po wprowadzeniu których rewizja zostanie zaakceptowana w terminie kolejnych 3 Dni Roboczych. Akceptacja ta nie powoduje ewentualnych zmian terminów określonych w § 4 ust. 1. Zaakceptowana przez PIG-PIB, w wyniku powyższej procedury, rewizja Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego będzie miała charakter informacyjno – organizacyjny i nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przedmiotu zamówienia. 7. W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy przekracza 14 dni w stosunku do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, PIG-PIB ma prawo zaangażować innego wykonawcę na koszt, ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy (bez potrzeby uzyskania upoważnienia sądowego do wykonawstwa zastępczego), w celu nadrobienia opóźnień i powstałymi kosztami obciążyć Wykonawcę, na co Wykonawca niniejszym wyraża nieodwołalną zgodę.

Terminy realizacji. 1. Ustala się następujące terminy umowne w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: a) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy w terminie 32 miesięcy od do dnia zawarcia Umowy; b) przez wykonanie przedmiotu zamówienia Strony rozumieją łącznie: (i) zakończenie wszelkich robót związanych 15.10.2019 r. z przedmiotem Umowy, (ii) podpisanie przez PIG-PIB protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy lub protokołu odbioru warunkowego oraz (iii) uzyskanie w imieniu i na rzecz PIG-PIB pozwolenia na użytkowanie Obiektu. c) kamienie milowe realizacji przedmiotu Umowy, określone w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, wskazane przez Wykonawcę datą dzienną, których dotrzymanie będzie potwierdzone podpisaniem przez PIG-PIB protokołu stwierdzającego wywiązanie się Wykonawcy z danego kamienia milowego (terminu): (i) przygotowanie placu i zaplecza budowy, wykonanie ogrodzenia i przyłączy budowlanych, tymczasowych dróg dojazdowych, (ii) wykonanie robót ziemnych pod halą i budynkiem analityczno-laboratoryjnym wraz z wykonaniem dolnego wymiennika pomp ciepła oraz wymiennika gruntowego pod halą, (iii) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy otwarty, (iv) wykonanie infrastruktury podziemnej (sieci sanitarne i elektryczne), (v) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy zamknięty, (vi) dostawa i montaż regałów w hali magazynowej, (vii) wykonanie zagospodarowania terenu (bez nasadzeń i zieleni), (viii) data złożenia w imieniu Xxxxxxxxxxxxx kompletnego wniosku o pozwolenie na użytkowanie do właściwego organu administracji publicznej w celu zgłoszenia zakończenia robót budowlanychzastrzeżeniem ust. Złożenie wniosku poprzedzone jest obowiązkiem zawiadomienia w imieniu Zamawiającego właściwej jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej – o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania i uzyskanie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, (ix) Data przekazania Zamawiającemu oryginału decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu zakończenie prac budowlanych.7 2. Terminy określone wykonywania poszczególnych etapów robót wskazane są w Umowiezłożonym przed podpisaniem Umowy harmonogramie rzeczowo – finansowym zawierającym elementy robót do wykonania w podziale na: miesiące i roboty wykonane siłami własnymi oraz roboty wykonane przez Podwykonawców – zwanym dalej także Harmonogramem. Harmonogram powinien zawierać rodzaj robót, mogą być przedłużone wskutek: a) siły wyższej, b) wstrzymania lub zawieszenia prac z przyczyn będących następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, c) innych okoliczności wskazanych w Umowie, umożliwiających przesunięcie terminów. Fakt wystąpienia powyższych przyczyn, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do PIG-PIB, w terminie 24 godzin od chwili datę ich wystąpieniazakończenia oraz wartość netto. 3. W przypadku wystąpienia przyczyn opisanych w § 4 ust. 2, których skutki uniemożliwiły wykonywanie Rozpoczęcie poszczególnych etapów robót przez okres dłuższy niż 3 Dni Robocze, Strony ustalą ewentualną zmianę terminów określonych w Umowie w drodze aneksu do Umowy. Czas, o jaki mogą zostać przesunięte terminy umowne, będzie nie dłuższy niż czas trwania, w którym okoliczności uniemożliwiających kontynuację robót pod warunkiem, że okoliczności te miały to bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy. Zmiana terminu realizacji określonego kamienia milowego, nie jest równoznaczna należy bezwzględnie wcześniej uzgadniać z wydłużeniem terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa jest w ust. 1 a) powyżejZamawiającym. 4. W razie nie zgłoszenia przez Wykonawcę, Terminy realizacji przedmiotu Umowy wskazane w terminie 24 godzin, wystąpienia okoliczności określonych w § 4 ust. 2, zmiana terminów określonych w Umowie nastąpi Harmonogramie oraz termin końcowy mogą ulec zmianie jedynie z przyczyn stanowiących podstawę do zmiany Umowy zgodnie z procedurą opisaną w § 4 ust. 3 z zastrzeżeniem odliczenia okresu pomiędzy początkową datą wystąpienia przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, a faktyczną datą zgłoszenia, przez co Strony rozumieją, że w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, w trakcie ich trwania (niezależnie od daty ich rozpoczęcia), wówczas do procedury opisanej w § 4 ust. 3 będzie brany pod uwagę okres występowania przyczyn od dnia poprzedzającego datę zgłoszenia a nie okres od pierwszego dnia wystąpienia danej przyczynyjej postanowieniami. 5. Wystąpienie różnych warunków atmosferycznych, Wykonawca jest zobowiązany aktualizować Harmonogram w zależności od faktycznego postępu prac oraz wpływu tego postępu na powiązania z którymi należało się liczyć podczas zawierania Umowy nie będzie uznawany za przeszkodę, chyba, że Wykonawca wykaże, że warunki atmosferyczne były wyjątkowo niekorzystne i prowadzenie robót było niezgodne z przepisami lub zasadami wiedzy i sztuki budowlanejinnymi robotami. 6. W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku Aktualizowany Harmonogram winien być każdorazowo przedstawiany do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego przekracza 7 dni, PIG-PIB ma prawo zażądać od Wykonawcy rewizji (o numerze kolejnym) do Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, a Wykonawca w terminie 7 dni ma obowiązek taką rewizję harmonogramu dostarczyć, pod rygorem kar wynikających z zapisów § 22 ust. 1 pkt 3. Rewizja, która swym zakresem obejmuje okres do dwóch miesięcy wprzód od daty bieżącej i zakłada nadrobienie powstałych opóźnień (zwłoki) , podlega akceptacji przez PIG-PIB pod kątem zgodności ze sztuką budowlaną i technologią wykonywania robót. PIG-PIB w terminie 3 Dni Xxxxxxxxx zaakceptuje lub przekaże pisemnie uwagi do rewizji harmonogramu, po wprowadzeniu których rewizja zostanie zaakceptowana w terminie kolejnych 3 Dni Roboczych. Akceptacja ta nie powoduje ewentualnych zmian terminów określonych w § 4 ust. 1. Zaakceptowana przez PIG-PIB, w wyniku powyższej procedury, rewizja Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego będzie miała charakter informacyjno – organizacyjny i nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przedmiotu zamówieniaZamawiającemu. 7. W przypadkuZa datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia pod warunkiem odebrania robót zgodnie z ust. 8. 8. Termin uważa się za dotrzymany, gdy zwłoka Wykonawcy przekracza 14 dni w stosunku do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – FinansowegoZamawiający uzna podczas odbioru końcowego, PIG-PIB ma prawo zaangażować innego wykonawcę że zgłoszone roboty zostały prawidłowo wykonane. 9. Jeżeli Xxxxxxxxxxx stwierdzi podczas odbioru końcowego, że roboty nie zostały zakończone, nie dokonuje odbioru i wyznacza termin ponownego złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego robót. Datą wykonania zamówienia przez Wykonawcę (na koszt, ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy (bez potrzeby uzyskania upoważnienia sądowego do wykonawstwa zastępczego), w celu nadrobienia opóźnień i powstałymi kosztami obciążyć ustalenia wysokości kar umownych za opóźnienie) będzie dzień ponownego zgłoszenia robót przez Wykonawcę, na co Wykonawca niniejszym wyraża nieodwołalną zgodępod warunkiem dokonania ich odbioru przez Zamawiającego.

Terminy realizacji. 1. Ustala się następujące terminy umowne w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: a) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie 32 miesięcy od do dnia zawarcia Umowy; b) 30.06.2023 r. Za datę wykonania przez wykonanie przedmiotu zamówienia Strony rozumieją łącznie: (i) zakończenie wszelkich robót związanych Wykonawcę zobowiązania wynikającego z przedmiotem Umowy, (ii) podpisanie przez PIG-PIB protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy lub protokołu odbioru warunkowego oraz (iii) uzyskanie w imieniu i na rzecz PIG-PIB pozwolenia na użytkowanie Obiektu. c) kamienie milowe realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, określone w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, wskazane uznaje się zgłoszenie przez Wykonawcę datą dzienną, których dotrzymanie będzie potwierdzone podpisaniem przez PIG-PIB protokołu stwierdzającego wywiązanie się Wykonawcy zakończenia wykonania robót budowlanych z danego kamienia milowego (terminu): (i) przygotowanie placu i zaplecza budowy, wykonanie ogrodzenia i przyłączy budowlanych, tymczasowych dróg dojazdowych, (ii) wykonanie robót ziemnych pod halą i budynkiem analityczno-laboratoryjnym wraz z wykonaniem dolnego wymiennika pomp ciepła oraz wymiennika gruntowego pod halą, (iii) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy otwarty, (iv) wykonanie infrastruktury podziemnej (sieci sanitarne i elektryczne), (v) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy zamknięty, (vi) dostawa i montaż regałów w hali magazynowej, (vii) wykonanie zagospodarowania terenu (bez nasadzeń i zieleni), (viii) data złożenia w imieniu Xxxxxxxxxxxxx kompletnego wniosku o pozwolenie na użytkowanie do właściwego organu administracji publicznej w celu zgłoszenia zakończenia robót budowlanychzastrzeżeniem zapisów § 7 ust. Złożenie wniosku poprzedzone jest obowiązkiem zawiadomienia w imieniu Zamawiającego właściwej jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej – o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania i uzyskanie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, (ix) Data przekazania Zamawiającemu oryginału decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu zakończenie prac budowlanych3 umowy. 2. Terminy określone w Umowie, mogą być przedłużone wskutek: a) siły wyższej, b) wstrzymania lub zawieszenia prac z przyczyn będących następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, c) innych okoliczności wskazanych w Umowie, umożliwiających przesunięcie terminów. Fakt wystąpienia powyższych przyczyn, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do PIG-PIB, w terminie 24 godzin od chwili ich wystąpienia. 3. W przypadku wystąpienia przyczyn opisanych w § 4 ust. 2, których skutki uniemożliwiły wykonywanie robót przez okres dłuższy niż 3 Dni Robocze, Strony ustalą ewentualną zmianę terminów określonych w Umowie w drodze aneksu do Umowy. Czas, o jaki mogą zostać przesunięte terminy umowne, będzie nie dłuższy niż czas trwania, w którym okoliczności uniemożliwiających kontynuację robót pod warunkiem, że okoliczności te miały to bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy. Zmiana terminu realizacji określonego kamienia milowego, nie jest równoznaczna z wydłużeniem terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa jest w ust. 1 a) powyżej. 4. W razie nie zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 24 godzin, wystąpienia okoliczności określonych w § 4 ust. 2, zmiana terminów określonych w Umowie nastąpi zgodnie z procedurą opisaną w § 4 ust. 3 z zastrzeżeniem odliczenia okresu pomiędzy początkową datą wystąpienia przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, a faktyczną datą zgłoszenia, przez co Strony rozumieją, że w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, w trakcie ich trwania (niezależnie od daty ich rozpoczęcia), wówczas do procedury opisanej w § 4 ust. 3 będzie brany pod uwagę okres występowania przyczyn od dnia poprzedzającego datę zgłoszenia a nie okres od pierwszego dnia wystąpienia danej przyczyny. 5. Wystąpienie różnych warunków atmosferycznych, z którymi należało się liczyć podczas zawierania Umowy nie będzie uznawany za przeszkodę, chyba, że Wykonawca wykaże, że warunki atmosferyczne były wyjątkowo niekorzystne i prowadzenie robót było niezgodne z przepisami lub zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 6. W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego przekracza 7 dni, PIG-PIB ma prawo zażądać od Wykonawcy rewizji (o numerze kolejnym) do Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, a Wykonawca w terminie 7 dni ma obowiązek taką rewizję harmonogramu dostarczyćroboczych od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo–finansowy stanowiący Załącznik Nr 3 do Umowy. Harmonogram powinien zawierać elementy robót podlegające fakturowaniu w podziale na: miesiące i roboty wykonane siłami własnymi oraz roboty wykonane przez Podwykonawców. 3. Harmonogram, pod rygorem kar wynikających z zapisów § 22 o którym mowa w ust. 1 pkt 32 musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. RewizjaZamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do 4. Wykonawca zobowiązany jest, która swym zakresem obejmuje okres do dwóch miesięcy wprzód od daty bieżącej i zakłada nadrobienie powstałych opóźnień (zwłoki) , podlega akceptacji przez PIG-PIB pod kątem zgodności ze sztuką budowlaną i technologią wykonywania robót. PIG-PIB w terminie 3 Dni Xxxxxxxxx zaakceptuje dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, do dostosowania harmonogramu rzeczowo– finansowego do wskazań Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu do uwag Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym Wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa w ust. 3. 5. W przypadkach uzasadnionych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu na wniosek Wykonawcy lub przekaże pisemnie uwagi do rewizji harmonogramu, po wprowadzeniu których rewizja zostanie zaakceptowana Zamawiającego polegającej na przesunięciu prac zaplanowanych w terminie kolejnych 3 Dni Roboczychdanym etapie na etap wcześniejszy lub późniejszy. Akceptacja ta nie powoduje ewentualnych zmian terminów określonych Zmiana taka wymaga pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i będzie traktowana jako nieistotna zmiana umowy. 6. Wykonawca przed zawarciem umowy przedłoży kosztorys ofertowy wskazujący sposób kalkulacji ceny ryczałtowej z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia wyszczególniony w § 4 1 ust. 1. Zaakceptowana przez PIG-PIB, w wyniku powyższej procedury, rewizja Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego będzie miała charakter informacyjno – organizacyjny i nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przedmiotu zamówienia2 Umowy. 7. W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy przekracza 14 dni w stosunku do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, PIG-PIB ma prawo zaangażować innego wykonawcę na koszt, ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy (bez potrzeby uzyskania upoważnienia sądowego do wykonawstwa zastępczego), w celu nadrobienia opóźnień i powstałymi kosztami obciążyć Wykonawcę, na co Wykonawca niniejszym wyraża nieodwołalną zgodę.

Terminy realizacji. 1. Ustala się Strony ustalają ostateczny termin realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy na dzień 30.06.2023 roku; a) w tym dla miejscowości Grabowiec, Michałówka i dostawy do dnia 30.11.2022 r; b) w tym dla miejscowości Nienowice i remontowe w Świętem do dnia 30.06.2023 r. 2. Strony ustalają dla przedmiotu niniejszej umowy następujące terminy umowne w zakresie realizacji przedmiotu zamówieniarodzaje odbiorów: a) robót zanikowych i ulegających zakryciu, b) częściowy, c) końcowy, d) pogwarancyjny i przed upływem okresu rękojmi. 3. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającemu do odbioru robót podlegających zakryciu oraz zanikających. O ile nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany na żądanie przedstawiciela Zamawiającego odkryć te roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. 4. Odbiory częściowe robót następować będą w okresach rozliczeniowych po wykonaniu elementu robót, jednak nie częściej niż po upływie danego miesiąca kalendarzowego. 5. Odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu wszystkich robót objętych przedmiotem umowy, wykonaniem wszelkich prób i testów wydajnościowych, przygotowaniem wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 6. Gotowość do odbioru Wykonawca zgłosi Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru w terminie 14 dni przed zakończeniem robót wpisem w dzienniku budowy oraz oddzielnym pismem. 7. Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia odbioru, zgodnie z zestawieniem dokumentów odbiorowych wymaganych na dzień odbioru końcowego zadania, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 8. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru końcowego robót w terminie 32 miesięcy ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowyich zakończenia przez Wykonawcę. 9. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy ustalone przez Xxxxxx na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 10. Jeżeli podczas odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady: 1) Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin: fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru przedmiotu umowy w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad; 2) Nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może: a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej; b) przez wykonanie jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu zamówienia Strony rozumieją łącznie: (i) zakończenie wszelkich robót związanych z przedmiotem Umowy, (ii) podpisanie przez PIG-PIB protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy lub protokołu odbioru warunkowego oraz (iii) uzyskanie umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w imieniu i na rzecz PIG-PIB pozwolenia na użytkowanie Obiektu.§ 10 niniejszej umowy; c) kamienie milowe realizacji w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu Umowyumowy po raz drugi Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy, określone w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, wskazane przez Wykonawcę datą dzienną, których dotrzymanie co będzie potwierdzone podpisaniem przez PIG-PIB protokołu stwierdzającego wywiązanie się Wykonawcy skutkowało naliczeniem kar umownych zgodnie z danego kamienia milowego (terminu): (i) przygotowanie placu i zaplecza budowy, wykonanie ogrodzenia i przyłączy budowlanych, tymczasowych dróg dojazdowych, (ii) wykonanie robót ziemnych pod halą i budynkiem analityczno-laboratoryjnym wraz z wykonaniem dolnego wymiennika pomp ciepła oraz wymiennika gruntowego pod halą, (iii) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy otwarty, (iv) wykonanie infrastruktury podziemnej (sieci sanitarne i elektryczne§ 10 ust. 1 pkt. 1), (v) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy zamknięty, (vi) dostawa i montaż regałów w hali magazynowej, (vii) wykonanie zagospodarowania terenu (bez nasadzeń i zieleni), (viii) data złożenia w imieniu Xxxxxxxxxxxxx kompletnego wniosku o pozwolenie na użytkowanie do właściwego organu administracji publicznej w celu zgłoszenia zakończenia robót budowlanych. Złożenie wniosku poprzedzone jest obowiązkiem zawiadomienia w imieniu Zamawiającego właściwej jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej – o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania i uzyskanie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, (ix) Data przekazania Zamawiającemu oryginału decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu zakończenie prac budowlanych. 211. Terminy określone w Umowie, mogą być przedłużone wskutek: a) siły wyższej, b) wstrzymania lub zawieszenia prac z przyczyn będących następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, c) innych okoliczności wskazanych w Umowie, umożliwiających przesunięcie terminów. Fakt wystąpienia powyższych przyczyn, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do PIG-PIB, w terminie 24 godzin od chwili ich wystąpieniazawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 312. Z dniem protokolarnego odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy. 13. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) robót nastąpi przed upływem terminu gwarancji. O terminie odbioru Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. Z czynności odbiorowych spisany zostanie „Protokół odbioru pogwarancyjnego robót”. Brak uwag w Protokole odbioru pogwarancyjnego robót, dotyczących wykonanych robót, stanowić będzie podstawę do zwrotu Wykonawcy pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 14. W przypadku wystąpienia przyczyn opisanych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego Zamawiający wyznacza termin ich usunięcia. Wyznaczony termin usunięcia usterek może przekraczać okres gwarancji określony w § 4 ust. 2, których skutki uniemożliwiły wykonywanie robót przez okres dłuższy niż 3 Dni Robocze, Strony ustalą ewentualną zmianę terminów określonych w Umowie w drodze aneksu do Umowy. Czas, o jaki mogą zostać przesunięte terminy umowne, będzie nie dłuższy niż czas trwania, w którym okoliczności uniemożliwiających kontynuację robót pod warunkiem, że okoliczności te miały to bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy. Zmiana terminu realizacji określonego kamienia milowego, nie jest równoznaczna z wydłużeniem terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa jest w ust. 1 a) powyżej. 4umowie. W razie nie zgłoszenia przez Wykonawcętakiej sytuacji obowiązuje nowy termin gwarancji na wykonane roboty, w terminie 24 godzin, wystąpienia okoliczności określonych w § 4 ust. 2, zmiana terminów określonych w Umowie nastąpi zgodnie z procedurą opisaną w § 4 ust. 3 z zastrzeżeniem odliczenia okresu pomiędzy początkową datą wystąpienia przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, a faktyczną datą zgłoszenia, przez co Strony rozumieją, że w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, w trakcie ich trwania (niezależnie od daty ich rozpoczęcia), wówczas do procedury opisanej w § 4 ust. 3 będzie brany pod uwagę okres występowania przyczyn od dnia poprzedzającego datę zgłoszenia a nie okres od pierwszego dnia wystąpienia danej przyczynyktórym jest termin usunięcia usterek. 5. Wystąpienie różnych warunków atmosferycznych, z którymi należało się liczyć podczas zawierania Umowy nie będzie uznawany za przeszkodę, chyba, że Wykonawca wykaże, że warunki atmosferyczne były wyjątkowo niekorzystne i prowadzenie robót było niezgodne z przepisami lub zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 6. W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego przekracza 7 dni, PIG-PIB ma prawo zażądać od Wykonawcy rewizji (o numerze kolejnym) do Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, a Wykonawca w terminie 7 dni ma obowiązek taką rewizję harmonogramu dostarczyć, pod rygorem kar wynikających z zapisów § 22 ust. 1 pkt 3. Rewizja, która swym zakresem obejmuje okres do dwóch miesięcy wprzód od daty bieżącej i zakłada nadrobienie powstałych opóźnień (zwłoki) , podlega akceptacji przez PIG-PIB pod kątem zgodności ze sztuką budowlaną i technologią wykonywania robót. PIG-PIB w terminie 3 Dni Xxxxxxxxx zaakceptuje lub przekaże pisemnie uwagi do rewizji harmonogramu, po wprowadzeniu których rewizja zostanie zaakceptowana w terminie kolejnych 3 Dni Roboczych. Akceptacja ta nie powoduje ewentualnych zmian terminów określonych w § 4 ust. 1. Zaakceptowana przez PIG-PIB, w wyniku powyższej procedury, rewizja Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego będzie miała charakter informacyjno – organizacyjny i nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przedmiotu zamówienia. 7. W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy przekracza 14 dni w stosunku do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, PIG-PIB ma prawo zaangażować innego wykonawcę na koszt, ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy (bez potrzeby uzyskania upoważnienia sądowego do wykonawstwa zastępczego), w celu nadrobienia opóźnień i powstałymi kosztami obciążyć Wykonawcę, na co Wykonawca niniejszym wyraża nieodwołalną zgodę.

Terminy realizacji. 1. Ustala się następujące terminy umowne w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: a) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 32 miesięcy Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia Umowy; b) przez wykonanie przedmiotu zamówienia Strony rozumieją łącznie: (i) zakończenie wszelkich robót związanych z przedmiotem Umowy, (ii) podpisanie przez PIG-PIB protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy lub protokołu odbioru warunkowego oraz (iii) uzyskanie w imieniu i na rzecz PIG-PIB pozwolenia na użytkowanie Obiektu. c) kamienie milowe realizacji przedmiotu Umowy, określone w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, wskazane przez Wykonawcę datą dzienną, których dotrzymanie będzie potwierdzone podpisaniem przez PIG-PIB protokołu stwierdzającego wywiązanie się Wykonawcy z danego kamienia milowego (terminu): (i) przygotowanie placu i zaplecza budowy, wykonanie ogrodzenia i przyłączy budowlanych, tymczasowych dróg dojazdowych, (ii) wykonanie robót ziemnych pod halą i budynkiem analityczno-laboratoryjnym wraz z wykonaniem dolnego wymiennika pomp ciepła oraz wymiennika gruntowego pod halą, (iii) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy otwarty, (iv) wykonanie infrastruktury podziemnej (sieci sanitarne i elektryczne), (v) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy zamknięty, (vi) dostawa i montaż regałów w hali magazynowej, (vii) wykonanie zagospodarowania terenu (bez nasadzeń i zieleni), (viii) data złożenia w imieniu Xxxxxxxxxxxxx kompletnego wniosku o pozwolenie na użytkowanie do właściwego organu administracji publicznej w celu zgłoszenia zakończenia robót budowlanych. Złożenie wniosku poprzedzone jest obowiązkiem zawiadomienia w imieniu Zamawiającego właściwej jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej – o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania i uzyskanie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, (ix) Data przekazania Zamawiającemu oryginału decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu zakończenie prac budowlanych.dnia 30.11.2018 r. 2. Terminy określone w UmowieW terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy Zamawiający dokona wprowadzenia Wykonawcy na teren EC1, mogą być przedłużone wskutek:zapoznając ze specyfiką obiektów. a) siły wyższej,3. Wprowadzenie Wykonawcy na teren EC1 zostanie potwierdzone protokołem. b) wstrzymania 4. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z częstotliwością zapewniającą zgodność wykonania przedmiotu umowy ze szczegółowymi warunkami i rezultatami wynikającymi z postanowień § 1 ust. 2-4 umowy. 5. Wykonawca każdorazowo przystępując do realizacji prac i czynności objętych przedmiotem umowy, będzie uprzednio zgłaszał Zamawiającemu planowany termin i godziny realizacji prac, co najmniej na jeden dzień przed przystąpieniem do czynności. W przypadku uwag lub zawieszenia prac z przyczyn będących następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, c) innych okoliczności wskazanych w Umowie, umożliwiających przesunięcie terminów. Fakt wystąpienia powyższych przyczynzastrzeżeń ze strony Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do PIG-PIB, wykonać planowane czynności w terminie 24 godzin od chwili ich wystąpienia. 3i czasie uzgodnionym z Zamawiającym. W przypadku wystąpienia przyczyn opisanych braku zgłoszenia w § 4 ust. 2opisanym trybie oraz braku dokumentów potwierdzających wykonywanie określonej czynności w danym dniu lub dniach, których skutki uniemożliwiły wykonywanie robót przez okres dłuższy niż 3 Dni Robocze, Strony ustalą ewentualną zmianę terminów określonych w Umowie w drodze aneksu do Umowy. Czas, o jaki mogą zostać przesunięte terminy umowne, będzie Zamawiający uzna iż Wykonawca nie dłuższy niż czas trwania, w którym okoliczności uniemożliwiających kontynuację robót pod warunkiem, że okoliczności te miały to bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy. Zmiana terminu realizacji określonego kamienia milowego, nie jest równoznaczna z wydłużeniem terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa jest w ust. 1 a) powyżej. 4. W razie nie zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 24 godzin, wystąpienia okoliczności określonych w § 4 ust. 2, zmiana terminów określonych w Umowie nastąpi zgodnie z procedurą opisaną w § 4 ust. 3 z zastrzeżeniem odliczenia okresu pomiędzy początkową datą wystąpienia przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, a faktyczną datą zgłoszenia, przez co Strony rozumieją, że w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, w trakcie ich trwania (niezależnie od daty ich rozpoczęcia), wówczas do procedury opisanej w § 4 ust. 3 będzie brany pod uwagę okres występowania przyczyn od dnia poprzedzającego datę zgłoszenia a nie okres od pierwszego dnia wystąpienia danej przyczyny. 5. Wystąpienie różnych warunków atmosferycznych, z którymi należało się liczyć podczas zawierania Umowy nie będzie uznawany za przeszkodę, chyba, że Wykonawca wykaże, że warunki atmosferyczne były wyjątkowo niekorzystne i prowadzenie robót było niezgodne z przepisami lub zasadami wiedzy i sztuki budowlanejwykonywał tych czynności. 6. W przypadku stwierdzenia niewystarczającej częstotliwości prac pielęgnacyjnych Zamawiający, niezależnie od pozostałych postanowień umowy, będzie uprawniony wezwać Wykonawcę do realizacji określonych czynności w trybie pilnym. W takim przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy Wykonawca będzie zobowiązany przystąpić do wykonania poleconych czynności w ciągu 1 godziny od powiadomienia, chyba że Zamawiający wyznaczy inny termin realizacji przedmiotu Umowy prac. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zaistniałej potrzebie w stosunku do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo jeden z następujących sposobów: a) telefonicznie – Finansowego przekracza 7 dni, PIG-PIB ma prawo zażądać od Wykonawcy rewizji (o numerze kolejnym…………………………………………….. b) do Harmonogramu Rzeczowo drogą elektroniczną – Finansowego, a Wykonawca w terminie 7 dni ma obowiązek taką rewizję harmonogramu dostarczyć, pod rygorem kar wynikających z zapisów § 22 ust. 1 pkt 3. Rewizja, która swym zakresem obejmuje okres do dwóch miesięcy wprzód od daty bieżącej i zakłada nadrobienie powstałych opóźnień (zwłoki) , podlega akceptacji przez PIG-PIB pod kątem zgodności ze sztuką budowlaną i technologią wykonywania robót. PIG-PIB w terminie 3 Dni Xxxxxxxxx zaakceptuje lub przekaże pisemnie uwagi do rewizji harmonogramu, po wprowadzeniu których rewizja zostanie zaakceptowana w terminie kolejnych 3 Dni Roboczych. Akceptacja ta nie powoduje ewentualnych zmian terminów określonych w § 4 ust. 1. Zaakceptowana przez PIG-PIB, w wyniku powyższej procedury, rewizja Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego będzie miała charakter informacyjno – organizacyjny i nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przedmiotu zamówienia.…………………………………………….. 7. W przypadkuprzypadku braku wykonania prac objętych przedmiotem umowy w wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 6, gdy zwłoka Wykonawcy przekracza 14 dni w stosunku do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, PIG-PIB Zamawiający ma prawo zaangażować innego wykonawcę na kosztzlecić wykonanie tej usługi osobie trzeciej przy jednoczesnym obciążeniu Wykonawcy kosztami jej wykonania. Nie wyklucza to zastosowania wobec Wykonawcy kar umownych wynikających z § 8 ust. 2 umowy. 8. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy odpowiednie narzędzia i środki niezbędne do realizacji prac będących przedmiotem niniejszej umowy. 9. W celu realizacji przez Wykonawcę obowiązków związanych z nawadnianiem terenów, ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy (bez potrzeby uzyskania upoważnienia sądowego Zamawiający zapewni dostęp do wykonawstwa zastępczego)ujęcia wody. Strony postanawiają przy tym, iż w celu nadrobienia opóźnień i powstałymi kosztami obciążyć Wykonawcęokresie letnim nawadnianie będzie realizowane przez Wykonawcę w godzinach porannych, na co Wykonawca niniejszym wyraża nieodwołalną zgodęnajpóźniej do godz.

Terminy realizacji. 1. Ustala się następujące terminy umowne w zakresie realizacji przedmiotu zamówieniaprzyłączenia: a) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia rozpoczęcie prac określonych w terminie 32 miesięcy od dnia zawarcia Umowy;§ 5 i § 6 umowy w zakresie poprzedzającym rozpoczęcie budowy - z dniem podpisania niniejszej umowy, b) przez wykonanie przedmiotu zamówienia Strony rozumieją łącznie: rozpoczęcie budowy nie wcześniej niż po wydaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (io ile prawo wymaga takiej decyzji) zakończenie wszelkich robót związanych z przedmiotem Umowylub nie wcześniej niż w terminie wynikającym ze zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru rozpoczęcia budowy, o ile organ ten nie zgłosi sprzeciwu, (ii) podpisanie przez PIG-PIB protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy lub protokołu odbioru warunkowego oraz (iii) uzyskanie w imieniu i na rzecz PIG-PIB pozwolenia na użytkowanie Obiektu. c) kamienie milowe realizacji przedmiotu Umowy, określone w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, wskazane przez Wykonawcę datą dzienną, których dotrzymanie będzie potwierdzone podpisaniem przez PIG-PIB protokołu stwierdzającego wywiązanie się Wykonawcy z danego kamienia milowego (terminu): (i) przygotowanie placu i zaplecza budowy, wykonanie ogrodzenia i przyłączy budowlanych, tymczasowych dróg dojazdowych, (ii) wykonanie robót ziemnych pod halą budowlano – montażowych: - przyłącza cieplnego, staraniem i budynkiem analityczno-laboratoryjnym wraz z wykonaniem dolnego wymiennika pomp ciepła oraz wymiennika gruntowego pod halą,na koszt Sprzedawcy, w terminie do: - węzła cieplnego, staraniem i na koszt Odbiorcy, w terminie do: (iiid) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy otwarty, (iv) wykonanie infrastruktury podziemnej (sieci sanitarne przeprowadzenia prób końcowych i elektryczne), (v) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy zamknięty, (vi) dostawa odbioru ostatecznego przyłącza i montaż regałów węzła cieplnego - w hali magazynowej, (vii) wykonanie zagospodarowania terenu (bez nasadzeń i zieleni), (viii) data złożenia w imieniu Xxxxxxxxxxxxx kompletnego wniosku o pozwolenie na użytkowanie do właściwego organu administracji publicznej w celu zgłoszenia ciągu 10 dni od dnia zakończenia robót budowlanych. Złożenie wniosku poprzedzone jest obowiązkiem zawiadomienia w imieniu Zamawiającego właściwej jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej budowlano – o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania i uzyskanie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, (ix) Data przekazania Zamawiającemu oryginału decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu zakończenie prac budowlanychmontażowych. 2. Terminy określone w Umowie, mogą być przedłużone wskutek: a) siły wyższej, b) wstrzymania lub zawieszenia prac z przyczyn będących następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, c) innych okoliczności wskazanych w Umowie, umożliwiających przesunięcie terminów. Fakt wystąpienia powyższych przyczyn, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Przewidywanym terminem rozpoczęcia dostawy ciepła do PIG-PIB, w terminie 24 godzin od chwili ich wystąpienia.przyłączanego Obiektu jest 3. W przypadku wystąpienia przyczyn opisanych braku możliwości realizacji przez Sprzedawcę inwestycji w § 4 ust. 2, których skutki uniemożliwiły wykonywanie robót przez okres dłuższy niż 3 Dni Robocze, Strony ustalą ewentualną zmianę terminów terminach określonych w Umowie w drodze aneksu do Umowy. Czas, o jaki mogą zostać przesunięte terminy umowne, będzie nie dłuższy niż czas trwania, w którym okoliczności uniemożliwiających kontynuację robót pod warunkiem, że okoliczności te miały to bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy. Zmiana terminu realizacji określonego kamienia milowego, nie jest równoznaczna z wydłużeniem terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa jest w ust. 1 a) powyżeji 2 Sprzedawca zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia na piśmie Odbiorcy o tym fakcie. W takim przypadku Strony w drodze aneksu ustalą inne terminy. 4. W razie przypadku nie zgłoszenia przez Wykonawcę, otrzymania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie 24 godzin, wystąpienia okoliczności umożliwiającym dotrzymanie zobowiązań określonych w § 4 ust. 2ustępach poprzedzających, zmiana Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany terminów realizacji przyłączenia określonych w Umowie nastąpi zgodnie z procedurą opisaną niniejszej umowie. Strony uzgodnią nowe terminy tego przyłączenia i dostawy ciepła w § 4 ust. 3 z zastrzeżeniem odliczenia okresu pomiędzy początkową datą wystąpienia przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, a faktyczną datą zgłoszenia, przez co Strony rozumieją, że w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, w trakcie ich trwania (niezależnie od daty ich rozpoczęcia), wówczas do procedury opisanej w § 4 ust. 3 będzie brany pod uwagę okres występowania przyczyn od dnia poprzedzającego datę zgłoszenia a nie okres od pierwszego dnia wystąpienia danej przyczynydrodze aneksu. 5. Wystąpienie różnych warunków atmosferycznych, z którymi należało się liczyć podczas zawierania Umowy nie będzie uznawany za przeszkodę, chyba, że Wykonawca wykaże, że warunki atmosferyczne były wyjątkowo niekorzystne i prowadzenie robót było niezgodne z przepisami lub zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 6. W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku Odbiorca przygotuje pomieszczenie do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego przekracza 7 dni, PIG-PIB ma prawo zażądać od Wykonawcy rewizji (o numerze kolejnym) do Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, a Wykonawca montażu węzła cieplnego w terminie 7 dni ma obowiązek taką rewizję harmonogramu dostarczyć, pod rygorem kar wynikających z zapisów § 22 wskazanym w ust. 1 pkt 3. Rewizjac), która swym zakresem obejmuje okres do dwóch miesięcy wprzód od daty bieżącej i zakłada nadrobienie powstałych opóźnień (zwłoki) , podlega akceptacji przez PIG-PIB pod kątem zgodności ze sztuką budowlaną i technologią wykonywania robót. PIG-PIB w terminie 3 Dni Xxxxxxxxx zaakceptuje lub przekaże pisemnie uwagi do rewizji harmonogramu, po wprowadzeniu których rewizja zostanie zaakceptowana w terminie kolejnych 3 Dni Roboczych. Akceptacja ta nie powoduje ewentualnych zmian terminów określonych o wymogach opisanych w § 4 6 ust. 11 pkt c) niniejszej umowy. Zaakceptowana przez PIG-PIB, w wyniku powyższej procedury, rewizja Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego będzie miała charakter informacyjno – organizacyjny i nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przedmiotu zamówieniaPomieszczenie węzła winno spełniać wymagania przepisane dla pomieszczeń przewidzianych na węzeł cieplny. 7. W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy przekracza 14 dni w stosunku do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, PIG-PIB ma prawo zaangażować innego wykonawcę na koszt, ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy (bez potrzeby uzyskania upoważnienia sądowego do wykonawstwa zastępczego), w celu nadrobienia opóźnień i powstałymi kosztami obciążyć Wykonawcę, na co Wykonawca niniejszym wyraża nieodwołalną zgodę.

Terminy realizacji. 1. Ustala się następujące terminy umowne w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: a) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy w terminie 32 miesięcy od do dnia zawarcia Umowy; b) przez wykonanie przedmiotu zamówienia Strony rozumieją łącznie: (i) zakończenie wszelkich robót związanych 8.06.2021 r. z przedmiotem Umowy, (ii) podpisanie przez PIG-PIB protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy lub protokołu odbioru warunkowego oraz (iii) uzyskanie w imieniu i na rzecz PIG-PIB pozwolenia na użytkowanie Obiektu. c) kamienie milowe realizacji przedmiotu Umowy, określone w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, wskazane przez Wykonawcę datą dzienną, których dotrzymanie będzie potwierdzone podpisaniem przez PIG-PIB protokołu stwierdzającego wywiązanie się Wykonawcy z danego kamienia milowego (terminu): (i) przygotowanie placu i zaplecza budowy, wykonanie ogrodzenia i przyłączy budowlanych, tymczasowych dróg dojazdowych, (ii) wykonanie robót ziemnych pod halą i budynkiem analityczno-laboratoryjnym wraz z wykonaniem dolnego wymiennika pomp ciepła oraz wymiennika gruntowego pod halą, (iii) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy otwarty, (iv) wykonanie infrastruktury podziemnej (sieci sanitarne i elektryczne), (v) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy zamknięty, (vi) dostawa i montaż regałów w hali magazynowej, (vii) wykonanie zagospodarowania terenu (bez nasadzeń i zieleni), (viii) data złożenia w imieniu Xxxxxxxxxxxxx kompletnego wniosku o pozwolenie na użytkowanie do właściwego organu administracji publicznej w celu zgłoszenia zakończenia robót budowlanychzastrzeżeniem ust. Złożenie wniosku poprzedzone jest obowiązkiem zawiadomienia w imieniu Zamawiającego właściwej jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej – o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania i uzyskanie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, (ix) Data przekazania Zamawiającemu oryginału decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu zakończenie prac budowlanych.7 2. Terminy określone wykonywania poszczególnych etapów robót wskazane są w Umowiezłożonym przed podpisaniem Umowy harmonogramie rzeczowo – finansowym zawierającym elementy robót do wykonania w podziale na: miesiące i roboty wykonane siłami własnymi oraz roboty wykonane przez Podwykonawców – zwanym dalej także Harmonogramem. Harmonogram powinien zawierać rodzaj robót, mogą być przedłużone wskutek: a) siły wyższej, b) wstrzymania lub zawieszenia prac z przyczyn będących następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, c) innych okoliczności wskazanych w Umowie, umożliwiających przesunięcie terminów. Fakt wystąpienia powyższych przyczyn, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do PIG-PIB, w terminie 24 godzin od chwili datę ich wystąpieniazakończenia oraz wartość netto. 3. W przypadku wystąpienia przyczyn opisanych w § 4 ust. 2, których skutki uniemożliwiły wykonywanie Rozpoczęcie poszczególnych etapów robót przez okres dłuższy niż 3 Dni Robocze, Strony ustalą ewentualną zmianę terminów określonych w Umowie w drodze aneksu do Umowy. Czas, o jaki mogą zostać przesunięte terminy umowne, będzie nie dłuższy niż czas trwania, w którym okoliczności uniemożliwiających kontynuację robót pod warunkiem, że okoliczności te miały to bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy. Zmiana terminu realizacji określonego kamienia milowego, nie jest równoznaczna należy bezwzględnie wcześniej uzgadniać z wydłużeniem terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa jest w ust. 1 a) powyżejZamawiającym. 4. W razie nie zgłoszenia przez Wykonawcę, Terminy realizacji przedmiotu Umowy wskazane w terminie 24 godzin, wystąpienia okoliczności określonych w § 4 ust. 2, zmiana terminów określonych w Umowie nastąpi Harmonogramie oraz termin końcowy mogą ulec zmianie jedynie z przyczyn stanowiących podstawę do zmiany Umowy zgodnie z procedurą opisaną w § 4 ust. 3 z zastrzeżeniem odliczenia okresu pomiędzy początkową datą wystąpienia przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, a faktyczną datą zgłoszenia, przez co Strony rozumieją, że w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, w trakcie ich trwania (niezależnie od daty ich rozpoczęcia), wówczas do procedury opisanej w § 4 ust. 3 będzie brany pod uwagę okres występowania przyczyn od dnia poprzedzającego datę zgłoszenia a nie okres od pierwszego dnia wystąpienia danej przyczynyjej postanowieniami. 5. Wystąpienie różnych warunków atmosferycznych, Wykonawca jest zobowiązany aktualizować Harmonogram w zależności od faktycznego postępu prac oraz wpływu tego postępu na powiązania z którymi należało się liczyć podczas zawierania Umowy nie będzie uznawany za przeszkodę, chyba, że Wykonawca wykaże, że warunki atmosferyczne były wyjątkowo niekorzystne i prowadzenie robót było niezgodne z przepisami lub zasadami wiedzy i sztuki budowlanejinnymi robotami. 6. W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku Aktualizowany Harmonogram winien być każdorazowo przedstawiany do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego przekracza 7 dni, PIG-PIB ma prawo zażądać od Wykonawcy rewizji (o numerze kolejnym) do Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, a Wykonawca w terminie 7 dni ma obowiązek taką rewizję harmonogramu dostarczyć, pod rygorem kar wynikających z zapisów § 22 ust. 1 pkt 3. Rewizja, która swym zakresem obejmuje okres do dwóch miesięcy wprzód od daty bieżącej i zakłada nadrobienie powstałych opóźnień (zwłoki) , podlega akceptacji przez PIG-PIB pod kątem zgodności ze sztuką budowlaną i technologią wykonywania robót. PIG-PIB w terminie 3 Dni Xxxxxxxxx zaakceptuje lub przekaże pisemnie uwagi do rewizji harmonogramu, po wprowadzeniu których rewizja zostanie zaakceptowana w terminie kolejnych 3 Dni Roboczych. Akceptacja ta nie powoduje ewentualnych zmian terminów określonych w § 4 ust. 1. Zaakceptowana przez PIG-PIB, w wyniku powyższej procedury, rewizja Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego będzie miała charakter informacyjno – organizacyjny i nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przedmiotu zamówieniaZamawiającemu. 7. W przypadkuZa datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia pod warunkiem odebrania robót zgodnie z ust. 8. 8. Termin uważa się za dotrzymany, gdy zwłoka Wykonawcy przekracza 14 dni w stosunku do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – FinansowegoZamawiający uzna podczas odbioru końcowego, PIG-PIB ma prawo zaangażować innego wykonawcę że zgłoszone roboty zostały prawidłowo wykonane. 9. Jeżeli Xxxxxxxxxxx stwierdzi podczas odbioru końcowego, że roboty nie zostały zakończone, nie dokonuje odbioru i wyznacza termin ponownego złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego robót. Datą wykonania zamówienia przez Wykonawcę (na koszt, ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy (bez potrzeby uzyskania upoważnienia sądowego do wykonawstwa zastępczego), w celu nadrobienia opóźnień i powstałymi kosztami obciążyć ustalenia wysokości kar umownych za opóźnienie) będzie dzień ponownego zgłoszenia robót przez Wykonawcę, na co Wykonawca niniejszym wyraża nieodwołalną zgodępod warunkiem dokonania ich odbioru przez Zamawiającego.

Terminy realizacji. 1. Ustala się następujące terminy umowne w zakresie Strony ustalają ostateczny termin realizacji przedmiotu zamówienia: a) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 32 miesięcy od dnia zawarcia Umowy; b) przez wykonanie przedmiotu zamówienia Strony rozumieją łącznie: (i) zakończenie wszelkich robót związanych z przedmiotem Umowy, (ii) podpisanie przez PIG-PIB protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy lub protokołu odbioru warunkowego oraz (iii) uzyskanie w imieniu i umowy na rzecz PIG-PIB pozwolenia na użytkowanie Obiektu. c) kamienie milowe realizacji przedmiotu Umowy, określone w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, wskazane przez Wykonawcę datą dzienną, których dotrzymanie będzie potwierdzone podpisaniem przez PIG-PIB protokołu stwierdzającego wywiązanie się Wykonawcy z danego kamienia milowego (terminu): (i) przygotowanie placu i zaplecza budowy, wykonanie ogrodzenia i przyłączy budowlanych, tymczasowych dróg dojazdowych, (ii) wykonanie robót ziemnych pod halą i budynkiem analityczno-laboratoryjnym wraz z wykonaniem dolnego wymiennika pomp ciepła oraz wymiennika gruntowego pod halą, (iii) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy otwarty, (iv) wykonanie infrastruktury podziemnej (sieci sanitarne i elektryczne), (v) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy zamknięty, (vi) dostawa i montaż regałów w hali magazynowej, (vii) wykonanie zagospodarowania terenu (bez nasadzeń i zieleni), (viii) data złożenia w imieniu Xxxxxxxxxxxxx kompletnego wniosku o pozwolenie na użytkowanie do właściwego organu administracji publicznej w celu zgłoszenia zakończenia robót budowlanych. Złożenie wniosku poprzedzone jest obowiązkiem zawiadomienia w imieniu Zamawiającego właściwej jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej – o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania i uzyskanie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, (ix) Data przekazania Zamawiającemu oryginału decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu zakończenie prac budowlanychdzień 2020r. 2. Terminy określone Termin ustalony w Umowie, mogą być przedłużone wskutek: a) siły wyższej, b) wstrzymania lub zawieszenia prac z przyczyn będących następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, c) innych okoliczności wskazanych w Umowie, umożliwiających przesunięcie terminówust. Fakt wystąpienia powyższych przyczyn, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do PIG-PIB1 może ulec zmianie, w terminie 24 godzin od chwili ich wystąpieniaprzypadkach określonych w § 11 ust. 8-11 niniejszej umowy i zgodnie z ustawą Pzp. 3. W przypadku wystąpienia Wykonawca nie będzie miał prawa żądania przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy jeżeli przedłużenie terminu wynika z przyczyn opisanych w § 4 ust. 2, których skutki uniemożliwiły wykonywanie robót przez okres dłuższy niż 3 Dni Robocze, Strony ustalą ewentualną zmianę terminów określonych w Umowie w drodze aneksu do Umowy. Czas, o jaki mogą zostać przesunięte terminy umowne, będzie nie dłuższy niż czas trwania, w którym okoliczności uniemożliwiających kontynuację robót pod warunkiem, że okoliczności te miały to bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy. Zmiana terminu realizacji określonego kamienia milowego, nie jest równoznaczna z wydłużeniem terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa jest w ust. 1 a) powyżejleżących po stronie Wykonawcy. 4. W razie nie zgłoszenia przez Wykonawcę, przedstawionych w terminie 24 godzin, wystąpienia okoliczności określonych w § 4 ust. 2, zmiana terminów określonych w Umowie nastąpi zgodnie 2 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji z procedurą opisaną w § 4 ust. 3 z zastrzeżeniem odliczenia okresu pomiędzy początkową datą wystąpienia przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, a faktyczną datą zgłoszenia, przez co Strony rozumiejątym, że w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, w trakcie ich trwania (niezależnie od daty ich rozpoczęcia), wówczas do procedury opisanej w § 4 ust. 3 minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie brany pod uwagę okres występowania przyczyn od dnia poprzedzającego datę zgłoszenia a nie okres od pierwszego dnia wystąpienia danej przyczynyokresowi przerwy lub postoju. 5. Wystąpienie różnych warunków atmosferycznych, z którymi należało się liczyć podczas zawierania Umowy nie będzie uznawany za przeszkodę, chyba, że Wykonawca wykaże, że warunki atmosferyczne były wyjątkowo niekorzystne Strony ustalają dla przedmiotu niniejszej umowy następujące rodzaje odbiorów: a) robót zanikowych i prowadzenie robót było niezgodne z przepisami lub zasadami wiedzy ulegających zakryciu, b) częściowy, c) końcowy, d) pogwarancyjny i sztuki budowlanejprzed upływem okresu rękojmi. 6. W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku Wykonawca zobowiązuje się do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego przekracza 7 dni, PIG-PIB ma prawo zażądać od Wykonawcy rewizji (o numerze kolejnym) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego do Harmonogramu Rzeczowo – Finansowegoodbioru robót podlegających zakryciu oraz zanikających. O ile nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany na żądanie przedstawiciela Zamawiającego odkryć te roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a Wykonawca w terminie 7 dni ma obowiązek taką rewizję harmonogramu dostarczyć, pod rygorem kar wynikających z zapisów § 22 ust. 1 pkt 3. Rewizja, która swym zakresem obejmuje okres następnie przywrócić je do dwóch miesięcy wprzód od daty bieżącej i zakłada nadrobienie powstałych opóźnień (zwłoki) , podlega akceptacji przez PIG-PIB pod kątem zgodności ze sztuką budowlaną i technologią wykonywania robót. PIG-PIB w terminie 3 Dni Xxxxxxxxx zaakceptuje lub przekaże pisemnie uwagi do rewizji harmonogramu, po wprowadzeniu których rewizja zostanie zaakceptowana w terminie kolejnych 3 Dni Roboczych. Akceptacja ta nie powoduje ewentualnych zmian terminów określonych w § 4 ust. 1. Zaakceptowana przez PIG-PIB, w wyniku powyższej procedury, rewizja Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego będzie miała charakter informacyjno – organizacyjny i nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przedmiotu zamówieniastanu poprzedniego na własny koszt. 7. W przypadkuOdbiory częściowe robót następować będą w kwartalnych okresach rozliczeniowych po wykonaniu robót w poszczególnych etapach wykonywania przedmiotu umowy, gdy zwłoka Wykonawcy przekracza określonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym, jednak nie częściej niż po upływie danego kwartału kalendarzowego. 8. Odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu wszystkich robót objętych przedmiotem umowy, wykonaniem wszelkich prób i testów wydajnościowych, pozyskaniu przez wykonawcę pozwolenia na użytkowanie na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 9. Gotowość do odbioru Wykonawca zgłosi Zamawiającemu i inspektorom nadzoru w terminie 21 dni przed zakończeniem robót wpisem w dzienniku budowy oraz oddzielnym pismem. 10. Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, zgodnie z zestawieniem dokumentów odbiorowych wymaganych na dzień odbioru końcowego zadania, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 11. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru końcowego robót w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia ich zakończenia przez Wykonawcę. 12. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w stosunku toku odbioru, jak też terminy ustalone przez Xxxxxx na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 13. Jeżeli podczas odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady: 1) Nadające się do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowegousunięcia, PIG-PIB ma to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin: fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru przedmiotu umowy w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad; 2) Nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może: a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej; b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo zaangażować innego wykonawcę do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na kosztzasadach określonych w § 10 niniejszej umowy; c) w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy, co będzie skutkowało naliczeniem kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. a). 14. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie 15. Z dniem protokolarnego odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko i odpowiedzialność utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy. 16. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) robót nastąpi przed upływem terminu gwarancji. O terminie odbioru Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. Z czynności odbiorowych spisany zostanie „Protokół odbioru pogwarancyjnego robót”. Brak uwag w Protokole odbioru pogwarancyjnego robót, dotyczących wykonanych robót, stanowić będzie podstawę do zwrotu Wykonawcy (bez potrzeby uzyskania upoważnienia sądowego do wykonawstwa zastępczego)pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 17. W przypadku wystąpienia usterek podczas odbioru pogwarancyjnego Zamawiający wyznacza termin ich usunięcia. Wyznaczony termin usunięcia usterek może przekraczać okres gwarancji określony w umowie. W takiej sytuacji obowiązuje nowy termin gwarancji na wykonane roboty, w celu nadrobienia opóźnień i powstałymi kosztami obciążyć Wykonawcę, na co Wykonawca niniejszym wyraża nieodwołalną zgodęktórym jest termin usunięcia usterek.

Terminy realizacji. 1. Ustala się Strony ustalają następujące terminy umowne realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy: Termin realizacji Umowy [………………] Termin wykonania Dokumentacji Projektowej Hali, w skład której wchodzą: projekt wykonawczy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: a) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 32 miesięcy konstrukcji stalowej Hali i lekkiej obudowy Hali, siły i rozmieszczenie kotew fundamentowych, zwane dalej „Wytycznymi Fundamentowymi” – [.........................] od dnia zawarcia Umowy; b) przez wykonanie przedmiotu zamówienia Strony rozumieją łącznie: (i) zakończenie wszelkich robót związanych z przedmiotem Umowy, (ii) podpisanie przez PIG-PIB protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy lub protokołu odbioru warunkowego oraz (iii) uzyskanie w imieniu i na rzecz PIG-PIB pozwolenia na użytkowanie Obiektu. c) kamienie milowe realizacji przedmiotu Umowy, określone w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, wskazane [..........................................]; Termin rozpoczęcia produkcji Hali przez Wykonawcę datą dzienną- w dniu przedłożenia gwarancji bankowej zapłaty 50 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy, których dotrzymanie będzie potwierdzone podpisaniem przez PIG-PIB protokołu stwierdzającego wywiązanie się Wykonawcy z danego kamienia milowego (terminu): (i) przygotowanie placu i zaplecza budowy, wykonanie ogrodzenia i przyłączy budowlanych, tymczasowych dróg dojazdowych, (ii) wykonanie robót ziemnych pod halą i budynkiem analityczno-laboratoryjnym wraz z wykonaniem dolnego wymiennika pomp ciepła oraz wymiennika gruntowego pod halą, (iii) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy otwarty, (iv) wykonanie infrastruktury podziemnej (sieci sanitarne i elektryczne), (v) wykonanie magazynu rdzeni wraz z budynkiem analityczno-laboratoryjnym – stan surowy zamknięty, (vi) dostawa i montaż regałów w hali magazynowej, (vii) wykonanie zagospodarowania terenu (bez nasadzeń i zieleni), (viii) data złożenia w imieniu Xxxxxxxxxxxxx kompletnego wniosku o pozwolenie na użytkowanie ważnej do właściwego organu administracji publicznej w celu zgłoszenia zakończenia robót budowlanych. Złożenie wniosku poprzedzone jest obowiązkiem zawiadomienia w imieniu Zamawiającego właściwej jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej – o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania i uzyskanie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, (ix) Data przekazania Zamawiającemu oryginału decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu zakończenie prac budowlanych. 2. Terminy określone w Umowie, mogą być przedłużone wskutek: a) siły wyższej, b) wstrzymania lub zawieszenia prac z przyczyn będących następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, c) innych okoliczności wskazanych w Umowie, umożliwiających przesunięcie terminów. Fakt wystąpienia powyższych przyczyn, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do PIG-PIB, w terminie 24 godzin od chwili ich wystąpienia. 3. W przypadku wystąpienia przyczyn opisanych 14 dni po upływie terminu rozpoczęcia montażu Hali wskazanego w § 4 ust. 2, których skutki uniemożliwiły wykonywanie robót przez okres dłuższy niż 3 Dni Robocze, Strony ustalą ewentualną zmianę terminów określonych w Umowie w drodze aneksu do Umowy. Czas, o jaki mogą zostać przesunięte terminy umowne, będzie nie dłuższy niż czas trwania, w którym okoliczności uniemożliwiających kontynuację robót pod warunkiem, że okoliczności te miały to bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy. Zmiana terminu realizacji określonego kamienia milowego, nie jest równoznaczna z wydłużeniem terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa jest w 2 ust. 1 a) powyżej. 4pkt. W razie d; Termin rozpoczęcia montażu Hali – [......................], nie zgłoszenia przez Wykonawcę, wcześniej jednak niż w terminie 24 godzin14 dni od dnia akceptacji przez Wykonawcę wykonanych przez Zamawiającego fundamentów, wystąpienia okoliczności określonych w belek podwalinowych i przygotowanego (wykonanego) przez Zamawiającego placu budowy; przy czym warunkiem akceptacji Wykonawcy jest prawidłowe, tj. zgodne z Wytycznymi Fundamentowymi oraz postanowieniami § 4 3 ust. 22 i 3 Umowy (warunki montażu Hali), zmiana terminów określonych w Umowie nastąpi zgodnie z procedurą opisaną w § 4 ust. 3 z zastrzeżeniem odliczenia okresu pomiędzy początkową datą wystąpienia przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2wykonanie/przygotowanie tych elementów przez Zamawiającego, a faktyczną datą zgłoszenia, przez co Strony rozumieją, że w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, w trakcie ich trwania (niezależnie Termin zakończenia montażu Hali – [.........] tygodni od daty ich rozpoczęcia), wówczas do procedury opisanej w § 4 ust. 3 będzie brany pod uwagę okres występowania przyczyn od dnia poprzedzającego datę zgłoszenia a nie okres od pierwszego dnia wystąpienia danej przyczyny. 5. Wystąpienie różnych warunków atmosferycznych, z którymi należało się liczyć podczas zawierania Umowy nie będzie uznawany za przeszkodę, chyba, że Wykonawca wykaże, że warunki atmosferyczne były wyjątkowo niekorzystne i prowadzenie robót było niezgodne z przepisami lub zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 6rozpoczęcia montażu Hali. W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy Zamawiający opóźnia się z wykonaniem swoich obowiązków, w realizacji przedmiotu Umowy szczególności dotyczących płatności, o okres co najmniej 3 dni licząc od dat lub terminów określonych w stosunku do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego przekracza 7 dniUmowie, PIG-PIB ma prawo zażądać od Wykonawcy rewizji (o numerze kolejnym) do Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, a Wykonawca w terminie 7 dni ma obowiązek taką rewizję harmonogramu dostarczyć, pod rygorem kar wynikających określi nowy termin wykonania obowiązków z zapisów § 22 ust. 1 pkt 3powyżej z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych Wykonawcy. RewizjaTerminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów wykonania przedmiotu Umowy, która swym zakresem obejmuje okres do dwóch miesięcy wprzód od daty bieżącej i zakłada nadrobienie powstałych opóźnień (zwłoki) , podlega akceptacji przez PIG-PIB pod kątem zgodności ze sztuką budowlaną i technologią wykonywania robót. PIG-PIB o których mowa w terminie 3 Dni Xxxxxxxxx zaakceptuje lub przekaże pisemnie uwagi do rewizji harmonogramu, po wprowadzeniu których rewizja zostanie zaakceptowana w terminie kolejnych 3 Dni Roboczych. Akceptacja ta nie powoduje ewentualnych zmian terminów określonych w § 4 ust. 1. Zaakceptowana przez PIG-PIB1 powyżej, mogą ulec przedłużeniu w wyniku powyższej proceduryprzypadku zaistnienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie lub realizację wykonania przedmiotu Umowy, rewizja Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego będzie miała charakter informacyjno – organizacyjny i nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie a w szczególności: decyzji władz lub niewłaściwe wykonanie przedmiotu zamówienia. 7. W przypadkusądów zakazujących prowadzenia inwestycji lub nakazujących jej wstrzymanie; katastrofy, gdy zwłoka Wykonawcy przekracza 14 dni w stosunku do Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowegopożaru, PIG-PIB ma prawo zaangażować innego wykonawcę na kosztzalania, ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy (bez potrzeby uzyskania upoważnienia sądowego do wykonawstwa zastępczego)klęski żywiołowej; warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prowadzenie inwestycji; strajków, w celu nadrobienia opóźnień i powstałymi kosztami obciążyć Wykonawcęniepokoi lub zaburzeń publicznych oraz z innych nadzwyczajnych przyczyn zewnętrznych o charakterze obiektywnym, na co Wykonawca niniejszym wyraża nieodwołalną zgodęktóre strony nie mają wpływu.