Common use of TERMINY WYKONANIA UMOWY Clause in Contracts

TERMINY WYKONANIA UMOWY. 1. Terminy realizacji Przedmiotu Umowy ustalono następująco: 1) rozpoczęcie realizacji Przedmiotu Umowy - w dniu obustronnego podpisania Umowy; 2) zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy – w ciągu 30 dni od dnia podpisania Umowy. 2. Szczegółowy harmonogram prac dla realizacji Przedmiotu Umowy zostanie opracowany przez Wykonawcę oraz przedłożony Zamawiającemu w terminie 3 Dni Roboczych od dnia obustronnego podpisania Umowy. Ustala się, że określone w harmonogramie terminy pośrednie mogą być, w razie potrzeby, na bieżąco modyfikowane przez Strony podczas realizacji Przedmiotu Umowy, jednak żadna taka zmiana nie może skutkować, czy to pośrednio czy bezpośrednio, przesunięciem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 3. Za dzień wykonania Przedmiotu Umowy uznaje się dzień podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru stwierdzającego prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy. 4. Zmiana terminów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) wymaga podpisania przez Strony aneksu do Umowy. 5. Niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zagrożeniu powstania lub powstaniu opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w ust. 1 pkt 2) Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego, niezależnie od tego, czy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powstanie takiego opóźnienia, czy też nie. W treści powiadomienia Wykonawca określi charakter zagrażającego lub zaistniałego opóźnienia oraz jego potencjalny wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy, w zakresie dającym się przewidzieć w danym czasie. 6. Niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia każdego przypadku opóźnienia lub zagrożenia jego powstaniem, o którym mowa w ustępie poprzednim, Wykonawca sporządzi i przedłoży Zamawiającemu plan działań ograniczających ryzyko wystąpienia opóźnienia lub plan usunięcia wszystkich, dających się przewidzieć skutków zaistniałego opóźnienia.

TERMINY WYKONANIA UMOWY. 1Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy. Terminy realizacji Przedmiotu Umowy ustalono następująco: 1) rozpoczęcie realizacji Przedmiotu Umowy - w dniu obustronnego podpisania Umowy; 2) zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy – w ciągu 30 dni Termin zakończenia robót, strony ustalają do 31.07.2019 r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie od dnia podpisania Umowy. protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy. Szczegółowe terminy realizacji Umowy określa harmonogram rzeczowo - finansowy robót stanowiący załącznik nr 2. Szczegółowy harmonogram prac dla realizacji Przedmiotu Umowy zostanie opracowany W harmonogramie rzeczowo – finansowym robót Wykonawca zobowiązany jest do wyszczególnienia również robót wykonywanych przez Wykonawcę oraz przedłożony Zamawiającemu w terminie 3 Dni Roboczych od dnia obustronnego podpisania Umowy. Ustala się, że określone w harmonogramie terminy pośrednie mogą być, w razie potrzeby, na bieżąco modyfikowane przez Strony podczas realizacji Przedmiotu Umowy, jednak żadna taka zmiana nie może skutkować, czy to pośrednio czy bezpośrednio, przesunięciem terminuPodwykonawcę, o którym mowa w § 1 ust. 2 Umowy. W miarę potrzeb postępu realizacji Umowy oraz stosownie do wprowadzonych do Umowy zmian, Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego robót w zakresie robót wykonywanych przez Wykonawcę i Podwykonawcę o którym mowa w § 1 powyżej. 3ust. Za dzień wykonania Przedmiotu 2 Umowy. Każda zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robót, która nie powoduje wydłużenia okresu realizacji Umowy uznaje wymaga zgody Zamawiającego i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. Zamawiający ustosunkowuje się dzień podpisania do zmian zaproponowanych przez Xxxxxx protokołu odbioru stwierdzającego prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy. 4Wykonawcę niezwłocznie, uzasadniając swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzględnienia. Zmiana terminówharmonogramu rzeczowo - finansowego robót, która powodowałaby przedłużenie terminu wykonania Umowy, powinna być potwierdzona protokołem konieczności i wprowadzona aneksem do Umowy. Termin wykonania robót może ulec zmianie z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania Umowy: z powodu zmian będących następstwem okoliczności po stronie Zamawiającego w szczególności wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego; z powodu stwierdzenia niezinwentaryzowanych instalacji lub robót mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy; z powodu wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych utrudniających lub uniemożliwiających Wykonawcy wykonywanie robót zewnętrznych zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót. Zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu wykonania Umowy, jeżeli Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 6 pkt. 2) wymaga podpisania , nie zgłosi tego faktu wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej do zaakceptowania przez Strony aneksu do Zamawiającego. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego uzasadnienia zmiany terminu wykonania Umowy. 5, sporządzony zostanie aneks zmieniający termin wykonania Umowy. Niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zagrożeniu powstania lub powstaniu opóźnienia W przypadku wystąpienia przerw w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego Umowy, z przyczyn o których mowa w ust. 6 pkt. 1 pkt i 2 realizacja Umowy zostaje każdorazowo zawieszona na czas przerwy, bez skutków finansowych dla Zamawiającego. Termin wykonania Umowy może wówczas ulec zmianie o ilość dni kalendarzowych, wynikających z sumy przerw zapisanych w Rejestrze przerw, które wystąpiły w okresie jej realizacji. Przerwy w realizacji Umowy, o których mowa w ust. 8 rozliczane będą w następujący sposób: 1) przerwę od 0,5 do 2 godzin włącznie uznaje się jako 0,25 dnia; 2) przerwę powyżej 2 do 4 godzin uznaje się jako 0,5 dnia; 3) przerwę powyżej 4 godzin uznaje się za 1 dzień. Zamawiający nie ma obowiązku zmiany terminu wykonania Umowy, jeżeli Wykonawca powiadomi w dniu zaistnienia okoliczności, o tym Zamawiającegoktórych mowa w ust. 6 pkt. 3 nie zgłosi tego faktu w formie pisemnej oraz nie udokumentuje występowania w/w okoliczności w ciągi 14 dni od ich wystąpienia, niezależnie od tegojednak nie później niż na 7 dni przed upływem terminu wykonania Umowy. Udokumentowanie polega np. na przedstawieniu wydruków temperatur i/lub opadów atmosferycznych, czy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powstanie takiego opóźnieniaze stacji meteorologicznej (zlokalizowanej najbliżej wykonywanych robót), czy też niez dni w których nie można było prowadzić robót. W treści powiadomienia Wykonawca określi charakter zagrażającego lub zaistniałego opóźnienia oraz jego potencjalny wpływ na wykonanie Przedmiotu przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego udokumentowania wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, sporządzony zostanie aneks zmieniający termin wykonania Umowy, w zakresie dającym się przewidzieć w danym czasie. 6. Niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia każdego przypadku opóźnienia lub zagrożenia jego powstaniem, o którym mowa w ustępie poprzednim, Wykonawca sporządzi i przedłoży Zamawiającemu plan działań ograniczających ryzyko wystąpienia opóźnienia lub plan usunięcia wszystkich, dających się przewidzieć skutków zaistniałego opóźnienia.

TERMINY WYKONANIA UMOWY. 1. Terminy realizacji Przedmiotu Umowy ustalono następującowykonania przedmiotu umowy: 1) rozpoczęcie realizacji Przedmiotu Umowy - w dniu obustronnego wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu projektu wykonawczego wraz z uzgodnieniami dla systemu MWS 11 – do 6 tygodni od daty podpisania Umowy;umowy, 2) zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu projektu wykonawczego wraz z uzgodnieniami dla systemu MWS 12 – do 6 tygodni od daty podpisania umowy, 3) wykonanie robót instalacyjnych i przełączenie systemu MWS 11 na zmodernizowany wraz z demontażem i utylizacją elementów zdemontowanych, wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji, o której mowa w ciągu 30 dni § 12 ust. 3 umowy, dla systemu MWS 11 – do 16 tygodni od dnia daty protokolarnego przekazania terenu wykonywania robót instalacyjnych, który nastąpi nie wcześniej niż po wykonaniu i dostarczeniu Zamawiającemu projektu wykonawczego systemu MWS 11 zgodnie z treścią pkt 1) oraz jego odbiorze w sposób określony w § 9 umowy, 4) wykonanie robót instalacyjnych i przełączenie systemu MWS 12 na zmodernizowany wraz z demontażem i utylizacją elementów zdemontowanych, wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji o której mowa w § 12 ust. 3 umowy, dla systemu MWS 12 – do 16 tygodni od daty protokolarnego przekazania terenu wykonywania robót instalacyjnych, który nastąpi nie wcześniej niż po wykonaniu i dostarczeniu Zamawiającemu projektu wykonawczego systemu MWS 12 zgodnie z treścią pkt 2) oraz jego odbiorze w sposób określony w § 9 umowy, 5) przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi zainstalowanego zmodernizowanego systemu MWS 11 – do 2 tygodni od daty podpisania Umowyprotokołu końcowego odbioru robót instalacyjnych systemu MWS 11, 6) przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi zainstalowanego zmodernizowanego systemu MWS 12 – do 2 tygodni od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót instalacyjnych systemu MWS 12. 2. Szczegółowy harmonogram prac dla realizacji Przedmiotu Umowy zostanie opracowany przez Wykonawcę oraz przedłożony Zamawiającemu w terminie 3 Dni Roboczych od dnia obustronnego podpisania Umowy. Ustala się, że Terminy określone w harmonogramie terminy pośrednie mogą być, w razie potrzeby, na bieżąco modyfikowane przez Strony podczas realizacji Przedmiotu Umowy, jednak żadna taka zmiana nie może skutkować, czy to pośrednio czy bezpośrednio, przesunięciem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżejpkt 3) i 4) niniejszego paragrafu uważa się za dochowane, jeżeli najpóźniej w tym dniu nastąpi zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, w wyniku którego roboty instalacyjne zostaną odebrane. 3. Za dzień wykonania Przedmiotu Umowy uznaje się dzień podpisania Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego w formie pisemnej o każdym przypadku wstrzymania prac i robót instalacyjnych, najpóźniej dnia następnego od dnia ich wstrzymania wraz z podaniem przyczyny, co zostanie poddane weryfikacji przez Xxxxxx protokołu odbioru stwierdzającego prawidłowe wykonanie Przedmiotu UmowyZamawiającego. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające wystąpienie przyczyny wstrzymania prac/robót instalacyjnych. 4. Zmiana terminówterminów wykonania przedmiotu umowy nie może przekroczyć czasu trwania okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2) wymaga podpisania przez Strony aneksu 3 oraz czasu niezbędnego do Umowyusunięcia skutków takich okoliczności, jeżeli Zamawiający uzna za uzasadnioną przyczynę wstrzymania tych prac/robót instalacyjnych i wyrazi zgodę na ich wstrzymanie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zagrożeniu powstania lub powstaniu opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w ust. 1 pkt 2) Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego, niezależnie od tego, czy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powstanie takiego opóźnienia, czy też nie. W treści powiadomienia Wykonawca określi charakter zagrażającego lub zaistniałego opóźnienia oraz jego potencjalny wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy, w zakresie dającym się przewidzieć w danym czasie. 6. Niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia każdego przypadku opóźnienia lub zagrożenia jego powstaniem, o którym mowa w ustępie poprzednim, Wykonawca sporządzi i przedłoży Zamawiającemu plan działań ograniczających ryzyko wystąpienia opóźnienia lub plan usunięcia wszystkich, dających się przewidzieć skutków zaistniałego opóźnienia.

TERMINY WYKONANIA UMOWY. 1. Terminy realizacji Przedmiotu Umowy ustalono następującoPrzedmiot umowy zostanie zrealizowany w następujących terminach: 1) rozpoczęcie realizacji Przedmiotu Umowy - . Wykonanie dokumentacji koniecznej do ubiegania się o dofinansowanie opisane w dniu obustronnego podpisania Umowy;punkcie 1.1.1 paragrafu § 1 należy wykonać na co najmniej 14 dni roboczych przed zakończeniem naboru wniosków w ramach najbliższego konkursu z działania 3.1 RPO WiM 2014-2020 działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych planowany marzec 2017 r.) 2) zakończenie . Świadczenie usług doradczych niezbędnych do wdrożenia i realizacji Przedmiotu Umowy – projektu w ciągu 30 zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej. opisane w punkcie 1.1.2 paragrafu § 1 należy wykonać w terminie 45 dni od dnia podpisania umowy o dofinansowanie realizacji Projektu przez Zamawiającego. 3. Świadczenie usług doradczych niezbędnych do wdrożenia i realizacji projektu w zakresie pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu, opisane w punkcie 1.1.3 paragrafu § 1 należy wykonać w terminie od dnia otrzymania pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację Projektu do dnia złożenia wniosku o płatność końcową projektu rozumianą, jako przyjęcie wniosku bez zastrzeżeń. 4. Wykonanie części III zamówienia określone zostanie w opracowanym przez Wykonawcę (Inżyniera kontraktu) Harmonogramie Projektu przy udziale Zamawiającego, z wyszczególnieniem części podlegających odbiorowi. 5. Jeżeli w związku z realizacją Projektu zajdą okoliczności powodujące, iż przedłożony Harmonogram Projektu stał się nieaktualny lub wymaga modyfikacji z punktu widzenia należytego wykonania umowy Wykonawca bezzwłocznie lecz nie później niż w terminie 7 dni roboczych od wystąpienia takich okoliczności, w porozumieniu z Zamawiającym przedłoży zaktualizowany Harmonogram Projektu. 6. Każdorazowa aktualizacja Harmonogramu Projektu będzie wymagać akceptacji osób odpowiedzialnych za realizację Umowy. 1. Wykonawca zobowiązuje się do osobistego wykonania zamówienia. 2. Szczegółowy harmonogram prac dla Wykonawca w ciągu 10 dni od podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu do akceptacji listę osób, które będą brały udział przy realizacji Przedmiotu Umowy zostanie opracowany przedmiotu zamówienia wraz z potwierdzeniem posiadanych przez Wykonawcę oraz przedłożony Zamawiającemu w terminie 3 Dni Roboczych od dnia obustronnego podpisania Umowy. Ustala sięnich kwalifikacji i doświadczenia, że określone w harmonogramie terminy pośrednie mogą być, w razie potrzeby, na bieżąco modyfikowane przez Strony podczas realizacji Przedmiotu Umowy, jednak żadna taka zmiana nie może skutkować, czy to pośrednio czy bezpośrednio, przesunięciem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżejdających rękojmię należytego wykonania umowy. 3. Za dzień wykonania Przedmiotu Umowy uznaje się dzień podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru stwierdzającego prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy. 4. Zmiana terminówW przypadku zaistniałej, z różnych przyczyn, zmiany osób wykonujących zamówienie, o których mowa w ust. 1 pkt 2) wymaga podpisania przez Strony aneksu do Umowy2 Wykonawca wskazuje inne osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenia nie mniejsze od osób zastępowanych. 5. Niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zagrożeniu powstania lub powstaniu opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w ust. 1 pkt 2) Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego, niezależnie od tego, czy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powstanie takiego opóźnienia, czy też nie. W treści powiadomienia Wykonawca określi charakter zagrażającego lub zaistniałego opóźnienia oraz jego potencjalny wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy, w zakresie dającym się przewidzieć w danym czasie. 6. Niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia każdego przypadku opóźnienia lub zagrożenia jego powstaniem, o którym mowa w ustępie poprzednim, Wykonawca sporządzi i przedłoży Zamawiającemu plan działań ograniczających ryzyko wystąpienia opóźnienia lub plan usunięcia wszystkich, dających się przewidzieć skutków zaistniałego opóźnienia.

TERMINY WYKONANIA UMOWY. 1. Terminy realizacji Przedmiotu Umowy ustalono następującoWykonawca zobowiązuje się do wykonania w terminie: 1) rozpoczęcie realizacji Przedmiotu Umowy - w dniu obustronnego podpisania Umowy; 2) zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy – w ciągu 30 dni a. do 4 miesięcy od dnia podpisania Umowyzawarcia niniejszej umowy dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 1 lit. a, b. do dnia r. pozostałych Robót objętych umową. 2. Szczegółowy harmonogram prac dla realizacji Przedmiotu Umowy zostanie opracowany przez Wykonawcę oraz przedłożony Zamawiającemu Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu niniejszej Umowy, w terminie 3 Dni Roboczych od dnia obustronnego podpisania Umowy. Ustala się, że określone w harmonogramie terminy pośrednie mogą być, w razie potrzeby, na bieżąco modyfikowane przez Strony podczas realizacji Przedmiotu Umowy, jednak żadna taka zmiana nie może skutkować, czy to pośrednio czy bezpośrednio, przesunięciem terminu, o którym mowa w zgodnym z postanowieniami ust. 1 powyżejUmowy, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym zaakceptowanym przez Zamawiającego. 3. Za dzień Wykonawca potwierdza, że zgodnie ze złożoną ofertą oraz z dołożeniem najwyższej staranności doświadczonego profesjonalisty, że terminy wskazane w ust. 1, jak i inne terminy wynikające z umowy są obiektywnie i prawidłowo określone i są wystarczające dla wykonania Przedmiotu Umowy uznaje się dzień podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru stwierdzającego prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowyw pełnym zakresie przedmiotu umowy. 4. Zmiana terminówStrony zgodnie uzgadniają, o których mowa w że szczegółowe terminy wykonania konkretnych czynności objętych niniejszą umową, z uwzględnieniem ust. 1 pkt 21, zostaną ustalone w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowy, zawierającym szczegółowy plan terminowy, rzeczowy i finansowy realizacji przedmiotu umowy w podziale na sporządzaną dokumentację , roboty budowlane (w tym dostawy) wymaga podpisania przez Strony aneksu do Umowyoraz usługi. 5. Niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zagrożeniu powstania lub powstaniu opóźnienia Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo – Finansowy realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu niniejszej umowy. Harmonogram Rzeczowo – Finansowy obejmować będzie szczegółowe terminy realizacji i uzgodnień poszczególnych czynności, z uwzględnieniem podziału określonego w ust. 1 pkt 2) Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego, niezależnie od tego, czy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powstanie takiego opóźnienia, czy też nie. W treści powiadomienia Wykonawca określi charakter zagrażającego lub zaistniałego opóźnienia oraz jego potencjalny wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy4, w ujęciu miesięcznym w zakresie dającym się przewidzieć w danym czasieprojektów wykonawczych i innych prac oraz określać wysokość wynagrodzenia dla każdej pozycji harmonogramu, jak również wskazywać terminy rad technicznych. Ponadto Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx – Finansowy musi być zgody z wymaganiami SIWZ i ofertą wykonawcy oraz niniejszą umową. 6. Niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia każdego Harmonogram Rzeczowo – Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo zgłosić zastrzeżenia i uwagi do Harmonogramu, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, a Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić uzasadnione zastrzeżenia i uwagi oraz przedstawić poprawiony Harmonogram – Rzeczowo Finansowy w terminie 7 od dnia otrzymania pisma Zamawiającego zawierającego zastrzeżenia i uwagi, w celu jego ostatecznego zaakceptowania przez Zmawiającego. Ostateczny Harmonogram Rzeczowo – Finansowy stanowi podstawę do terminowego i finansowego rozliczenia przedmiotu umowy oraz będzie stanowił Załącznik nr…… do umowy. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę uwag i zastrzeżeń Zamawiającego w zakresie treści Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego wymaga uzasadnienia przez Wykonawcę. 7. Potwierdzenie przez Xxxxxxxxxxxxx uwzględnienia jego uwag będzie się uważało za zatwierdzenie harmonogramu. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w terminie określonym w ust. 6, a przedłożony poprawiony przez Wykonawcę harmonogram w istotny sposób będzie niezgodny z postanowieniami Umowy Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania Robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na harmonogram, począwszy od dnia, który uznaje się za jego zatwierdzenie. 8. W przypadku opóźnienia lub zagrożenia jego powstaniem, o którym mowa w ustępie poprzednimgdy z jakiejkolwiek przyczyny Harmonogram Rzeczowo – Finansowy będzie niezgodny z faktycznym wykonaniem prac objętych umową, Wykonawca sporządzi z własnej inicjatywy lub na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się w terminie 7 dni do aktualizacji Harmonogramu, zapis ust. 6 i przedłoży Zamawiającemu plan działań ograniczających ryzyko wystąpienia opóźnienia lub plan usunięcia wszystkich7 stosuje się odpowiednio z zastrzeżeniem, dających się przewidzieć skutków zaistniałego opóźnieniaże terminy określone w ust. 6 ulegają skróceniu zarówno dla Wykonawcy, jak i Zamawiającego do 3 dni. Aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia do niej aneksu, nie może również stanowić podstawy do zmiany terminów realizacji umowy określonych w ust. 1.

TERMINY WYKONANIA UMOWY. 1. Terminy Strony ustalają iż przedmiot umowy, w zakresie określonym w §1, zostanie zrealizowany w terminie do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. Szczegółowe terminy realizacji Przedmiotu Umowy ustalono następująco: 1) rozpoczęcie realizacji Przedmiotu Umowy robót wraz z ich zakresem określa Harmonogram Rzeczowo – terminowo - w dniu obustronnego podpisania Umowy; 2) zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy – w ciągu 30 dni od dnia podpisania finansowy stanowiący załącznik nr 5 do Umowy. 2. Szczegółowy harmonogram prac dla Zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy zostanie opracowany przez Wykonawcę rozumiane jest jako wykonanie wszelkich robót koniecznych do dokonania odbioru Przedmiotu umowy wraz z przedłożeniem kompletnej dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej oraz przedłożony Zamawiającemu w terminie 3 Dni Roboczych od dnia obustronnego podpisania Umowywszelkimi atestami, certyfikatami, dopuszczeniami obejmującymi wykorzystane materiały i wbudowane urządzenia. Ustala sięStrony zgodnie postanawiają, że określone w harmonogramie terminy pośrednie mogą być, w razie potrzeby, na bieżąco modyfikowane przez Strony podczas za datę zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy, jednak żadna taka zmiana nie może skutkować, czy to pośrednio czy bezpośrednio, przesunięciem terminuUmowy (z wyłączeniem realizacji zobowiązań Wykonawcy wynikających z udzielonej rękojmi i gwarancji) należy rozumieć datę przekazania Zamawiającemu ostatniego dokumentu formalnego, o którym mowa powyżej, po uprzednim dokonaniu bezusterkowego odbioru robót budowlanych wchodzących w skład Przedmiotu Umowy. 3. Wykonawca uprzedzi Zamawiającego na piśmie o każdym zagrożeniu opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy spowodowanym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zamawiającego w terminie 2 dni od dnia, w którym Wykonawca powinien zauważyć nieprawidłowości po stronie Zamawiającego. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku Wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu w przyszłości. 4. W przypadku zmiany założeń do Umowy dokonanych przez Zamawiającego, nowy termin i zakres wykonania Przedmiotu Umowy będzie uzgodniony i zaakceptowany przez obydwie Xxxxxx w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 5. W przypadku wystąpienia zagrożenia niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji Przedmiotu Umowy określonego w ust. 1 powyżej, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zażądać niezwłocznego podjęcia przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych środków dla wywiązania się ze zobowiązań umownych i przedstawienia programu naprawczego (dodatkowy personel, sprzęt, wydłużony czas pracy lub prace w dni wolne od pracy itp.) bez prawa Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. 36. Za dzień wykonania Przedmiotu Umowy uznaje się dzień podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru stwierdzającego prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy. 4. Zmiana terminów, Jeżeli Wykonawca nie spełni żądań o których mowa w ust. 1 pkt 2) wymaga podpisania przez Strony aneksu do Umowy. 5. Niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zagrożeniu powstania lub powstaniu opóźnienia w 5 powyżej, a tym samym spowoduje zagrożenie niedotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy lub, gdy będzie wykonywał prace w stosunku sposób nieprawidłowy i/lub niezgodny ze sztuką budowlaną, Zamawiający ma prawo do terminu określonego zlecenia osobie trzeciej wykonania zagrożonego opóźnieniem zakresu robót lub robót nieprawidłowo wykonanych przez Wykonawcę na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądu w usttym celu, powołując się za zapisy niniejszej umowy i art. 1 pkt 2) Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego, niezależnie od tego, czy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powstanie takiego opóźnienia, czy też nie. W treści powiadomienia Wykonawca określi charakter zagrażającego lub zaistniałego opóźnienia oraz jego potencjalny wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy, w zakresie dającym się przewidzieć w danym czasie480 § 3 Kodeksu cywilnego. 6. Niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia każdego przypadku opóźnienia lub zagrożenia jego powstaniem, o którym mowa w ustępie poprzednim, Wykonawca sporządzi i przedłoży Zamawiającemu plan działań ograniczających ryzyko wystąpienia opóźnienia lub plan usunięcia wszystkich, dających się przewidzieć skutków zaistniałego opóźnienia.

TERMINY WYKONANIA UMOWY. 1. Terminy realizacji Przedmiot Zamówienia należy wykonać w ciągu 540 dni od daty zawarcia umowy tj. do dnia ………………… z zastrzeżeniem, że poniższe etapy Przedmiotu Umowy ustalono następującoZamówienia należy wykonać w następujących terminach: 1) rozpoczęcie Wykonanie dwóch wariantów koncepcji Przedmiotu Zamówienia wraz z uzgodnieniem i zatwierdzeniem przez Zamawiającego wybranego wariantu do realizacji Przedmiotu w ciągu 45 dni od dnia zawarcia Umowy - w dniu obustronnego podpisania Umowytj. do dnia ; 2) zakończenie Wykonanie projektów budowlanych wraz z uzyskaniem wszystkich uzgodnień i prawomocnych pozwoleń na budowę lub innych równoważnych dokumentów umożliwiających realizację Przedmiotu Zamówienia nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. 2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Przedmiotu Umowy – Zamówienia w ciągu 30 terminie 14 dni od dnia podpisania Umowyzawarcia umowy oraz aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie realizacji Przedmiotu Zamówienia w terminie do 14 dni od momentu wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy. Zamawiający może wnieść uwagi do przedłożonego harmonogramu w terminie 7 dni, a Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia w ciągu 3 dni od dnia ich otrzymania. Niezależnie od powyższego, Zamawiający uprawniony jest do żądania w dowolnym momencie aktualizacji Harmonogramu realizacji Przedmiotu Zamówienia, w terminie wskazanym w żądaniu. 23. Szczegółowy harmonogram prac dla realizacji Przedmiotu Umowy zostanie opracowany przez Wykonawcę oraz przedłożony Zamawiającemu w terminie 3 Dni Roboczych od dnia obustronnego podpisania UmowyZmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dopuszczalne są wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Ustala sięHarmonogram rzeczowo-finansowy będzie obejmował wszystkie czynności, że określone w harmonogramie terminy pośrednie mogą byćłącznie z czasem potrzebnym na pozyskanie wymaganych uzgodnień, odstępstw i pozwoleń, w razie potrzeby, tym podział Przedmiotu Zamówienia na bieżąco modyfikowane przez Strony podczas realizacji Przedmiotu Umowy, jednak żadna taka zmiana nie może skutkować, czy to pośrednio czy bezpośrednio, przesunięciem terminuczęści podlegające odbiorom częściowym wraz ze wskazaniem procentowego udziału poszczególnych części w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 8 ust. 1 powyżeji 2 umowy. 3. Za dzień wykonania Przedmiotu Umowy uznaje się dzień podpisania przez Xxxxxx protokołu odbioru stwierdzającego prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy. 4. Zmiana terminów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) wymaga podpisania przez Strony aneksu do Umowy. 5. Niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zagrożeniu powstania lub powstaniu opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w ust. 1 pkt 2) Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego, niezależnie od tego, czy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powstanie takiego opóźnienia, czy też nie. W treści powiadomienia Wykonawca określi charakter zagrażającego lub zaistniałego opóźnienia oraz jego potencjalny wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy, w zakresie dającym się przewidzieć w danym czasie. 6. Niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia każdego przypadku opóźnienia lub zagrożenia jego powstaniem, o którym mowa w ustępie poprzednim, Wykonawca sporządzi i przedłoży Zamawiającemu plan działań ograniczających ryzyko wystąpienia opóźnienia lub plan usunięcia wszystkich, dających się przewidzieć skutków zaistniałego opóźnienia.