WSTRZYMANIE ROBÓT. §36. Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim zakresie, jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru. Wynikające z tego tytułu koszty ponosić będzie Wykonawca, jeżeli takie wstrzymanie robót powstało z winy Wykonawcy.
WSTRZYMANIE ROBÓT. Wstrzymanie robót może wystąpić w przypadkach podanych w Ogólnych warunkach umowy, a nadto w przypadku wstrzymania lub zaprzestania finansowania budowy przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
WSTRZYMANIE ROBÓT. 1. Inspektor może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, który uzna za konieczny, a także polecić zabezpieczenie robót na czas wstrzymania, w sposób, który uzna za właściwy.
2. Wynikające z tego polecenia dodatkowe koszty będzie ponosić Zamawiający, z wyłączeniem przypadków, kiedy wstrzymanie robót:
1) jest konieczne dla prawidłowego wykonania robót lub ich bezpieczeństwa, a konieczność ta nie jest skutkiem działania lub zaniedbania Zamawiającego lub Inspektora,
2) wynika z warunków atmosferycznych i klimatycznych w jakich są prowadzone roboty,
3) wynika z winy Wykonawcy,
4) zostało przewidziane w warunkach Umowy,
3. Strony, na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów ustalą w porozumieniu z Zamawiającym związane z ust. 1 :
1) przedłużenie terminu wykonania robót,
2) jeśli przysługuje, wysokość kwoty, o jaką należy zwiększyć cenę umowną.
WSTRZYMANIE ROBÓT. 5.4.1. Możliwość wstrzymania robót przez Zamawiającego dotyczy:
a) wykonania robót niezgodnie z zamówieniem lub z warunkami bezpieczeństwa,
b) innych przypadków, wynikających z zachowania Wykonawcy.
5.4.2. Wstrzymanie robót z przyczyn określonych w punkcie 5.4.1. lit a) i b) nie powoduje wstrzymania biegu terminów określonych § 3 Umowy.
5.4.3. Zamawiający może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, który uzna za konieczny, a także polecić zabezpieczenie robót na czas wstrzymania ich dalszego wykonywania, w sposób który uzna za właściwy, takie wstrzymanie robót powoduje wstrzymanie biegu terminu określonego w § 3 Umowy.
WSTRZYMANIE ROBÓT. 1. Zamawiający ma prawo wstrzymania robót w sytuacji:
1) wykonywania robót niezgodnie z przepisami, Umową (w tym zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową lub harmonogramem budowy) lub z warunkami bezpieczeństwa;
2) innych przypadków wynikających z niewłaściwego zachowania Wykonawcy.
2. Wstrzymanie robót z przyczyn określonych w ust. 1 nie powoduje wstrzymania biegu terminów określonych w § 4 Umowy.
3. Zamawiający może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, który uzna za konieczny, a także polecić zabezpieczenie robót na czas wstrzymania ich
WSTRZYMANIE ROBÓT. 1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robót w przypadku:
a) wykonania robót niezgodnie z Dokumentacjj projektowj lub w sposób naruszajjcy warunki bezpieczeństwa stwarzajjce zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujjcych się na terenie budowy i niedokonania ich poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obcijżajj wyłjcznie Wykonawcę,
b) wystjpienia warunków atmosferycznych, mogjcych wpłynjć na pogorszenie jakości robót, z tym zastrzeżeniem, że przy wstrzymaniu robót w zwijzku z wystjpieniem ww. okoliczności, Strony uzgodnij nowe terminy wykonania robót w Harmonogramie rzeczowo - finansowym, uwzględniajjce okres wstrzymania.
2) W przypadku, o którym mowa w pkt 1 lit. b, Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia Terminu zakończenia robót co najmniej o okres równy okresowi co najmniej wstrzymania robót (przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztów powstałych wskutek wstrzymania robót,
3) Zamawiający ma prawo wstrzymać (zawiesić) realizacjş umowy, przekazując Wykonawcy pisemne oświadczenie z podaniem przyczyny, daty rozpoczşcia i czasu wstrzymania realizacji umowy, o ile powodami zawieszenia są:
a) istotne powody dla Zamawiającego lub
b) znaczące uchybienie ze strony Wykonawcy.
4) Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego zastosowania siş do terminów wstrzymania robót podanych w oświadczeniu i wypełnienia postanowień umownych związanych z wstrzymaniem realizacji umowy.
5) Wykonawca ma prawo wstrzymać (zawiesić) realizacjş umowy, przekazując Zamawiającemu pisemne oświadczenie z podaniem przyczyny, daty rozpoczşcia i czasu trwania wstrzymania realizacji umowy, w przypadku, gdy:
a) płatność na rzecz Wykonawcy jest opóźniona przez Zamawiającego ponad 30 dni po dacie jej wymagalności;
b) Xxxxxxxxxxx nie zrealizował innych głównych zobowiązań, do których był zobowiązany i wynikających z umowy i uniemożliwiających Wykonawcy realizacjş umowy przez ponad 30 dni po terminie określonym w umowie.
6) Wykonawca w okresie zawieszenia realizacji umowy zobowiązany jest do zabezpieczenia i ochrony zarówno terenu budowy i wszystkiego, co siş na nim znajduje, jak i innych prac, realizowanych poza terenem budowy:
a) na koszt Zamawiającego, jeżeli zawieszenie realizacji umowy nastąpi z powodów leżących po stronie Zamawiającego;
b) na koszt Wykonawcy, jeżeli zawieszenie realizacji umowy nastąpi z powodu znaczącego uchybienia ze strony Wykonawcy.
7) W przypadku zawieszenia ...
WSTRZYMANIE ROBÓT. Na pisemne polecenie Zamawiającego Wykonawca wstrzyma roboty w takim zakresie, jaki Zamawiający uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wynikające z tego tytułu koszty ponosić będzie Wykonawca, jeżeli takie wstrzymanie robót:
WSTRZYMANIE ROBÓT. Osoba o której mowa w § 10 ust. 1 może polecić wstrzymanie robót, jeżeli będą wykonywane niezgodnie z wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych stanowiących załącznik do umowy, oraz jeśli będzie to konieczne dla prawidłowego wykonania robót lub ich bezpieczeństwa (brak oznakowania robót lub gdy oznakowanie robót jest niezgodne z projektem oznakowania).
WSTRZYMANIE ROBÓT. Xx pisemne polecenie inspektora nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim zakresie, jaki inspektor nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru. Wynikające z tego tytułu koszty ponosić będzie Wykonawca, jeżeli takie wstrzymanie robót :
WSTRZYMANIE ROBÓT. 1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robót w przypadku:
a) wykonania robót niezgodnie z Dokumentacjj projektowj lub w sposób naruszajjcy warunki bezpieczeństwa stwarzajjce zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujjcych się na terenie budowy i niedokonania ich poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obcijżajj wyłjcznie Wykonawcę,
b) wystjpienia warunków atmosferycznych, mogjcych wpłynjć na pogorszenie jakości robót, z tym zastrzeżeniem, że przy wstrzymaniu robót w zwijzku z wystjpieniem ww. okoliczności, Strony uzgodnij nowe terminy wykonania robót w Harmonogramie rzeczowo - finansowym, uwzględniajjce okres wstrzymania.
2) W przypadku, o którym mowa w pkt 1 lit. b, Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia Terminu zakończenia robót co najmniej o okres równy okresowi co najmniej wstrzymania robót (przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztów powstałych wskutek wstrzymania robót.