Common use of Capacitatea tehnica si profesionala Clause in Contracts

Capacitatea tehnica si profesionala. Da 1.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Experiența similară - Ofertantul (operator economic individual sau asociere de operatori economici) trebuie să demonstreze că în ultimii 5 ani până la data limită de depunere a Ofertei, a executat lucrări de natura sau complexitate similare cu obiectul procedurii, în valoare individuală / cumulată de minim 650.000,00 lei fara TVA, la nivelul unui contract sau mai multe contracte. Note: 1) Lucrări similare acceptate vor fi lucrări de construcţii sau reparaţii linii CF sau lucrări de ȋntreţinere linii CF sau lucrări de reabilitare/modernizare infrastructură (linii CF). 2) Ultimii 5 ani se calculează până la data limită de depunere a ofertelor stabilită iniţial (prin anunţul de participare). Ȋn cazul ȋn care, ulterior iniţierii procedurii entitatea contractantă va decala aceasta dată, limita inferioară a perioadei de 5 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat. Decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea ofertelor şi stabilirea astfel a unei noi date nu va conduce în mod automat la respingerea unui ofertant pe motiv că experienţa lui similară este situată în afara perioadei de 5 ani raportate la noua dată-limită de depunere a ofertelor, atât timp cât acesta, la data iniţial stabilită în anunţul de participare, îndeplinea cerinţa astfel cum a fost aceasta solicitată. 3) La nivelul DUAE trebuie precizate cel puţin următoarele informaţii: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, denumirea contractului din care sa reiasa tipul / categoriile de lucrări, valoarea (lei fără TVA), perioada de executare, beneficiarul contractului, data şi numărul documentului prin care se confirmă executarea de lucrări similare, precum şi ponderea pentru care a fost responsabil. Ȋn cazul ȋn care ponderea nu este 100% se vor specifica activităţile pentru care a fost responsabil. 4) Prin formula ”lucrări duse la bun sfârşit” se ȋnţelege lucrări recepţionate parţial şi/sau lucrări recepţionate la sfârşitul executării (sfârşitul executării nu presupune expirarea perioadei de garanţie), cerinţa fiind ȋndeplinită ȋn oricare din cele două variante, ȋn limita valorică solicitată. - Se va prezenta DUAE – conform art.202 alin.(1) din Legea 99/2016 şi se va completa de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat / terți susținător / subcontractant) cu informațiile aferente situației lor, conform Notificării ANAP din data de 08.04.2019 privind utilizarea DUAE. Pentru ȋndeplinirea obligaţiei referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanţi la procedură, aceştia vor completa după autentificare, DUAE deja configurat de entitatea contractantă, direct ȋn SEAP ȋn secţiunea dedicată a procedurii de interes. Documentele prin care se confirmă executarea de lucrări similare, pentru lucrările cele mai importante, respectiv certificate de bună execuţie (Exemple de certificate de bună execuţie: certificate constatatoare / recomandări / procese verbale de recepţie / părţi relevante din contracte etc - prin care să se precizeze cel puţin următoarele aspecte: denumirea beneficiarului, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor, menţiunea dacă acestea au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale în domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit), urmează să fie prezentate doar la solicitarea entităţii contractante de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Entitatea contractantă are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al lucrărilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienţă similară, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. Ȋn cazul contractelor ȋncheiate ȋn altă valută, ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/altă valută mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv. Pentru valuta euro: Anul 2017: 1euro= 4,5621 lei, Anul 2018: 1 euro= 4,6535 lei, Anul 2019: 1 euro= 4,7452 lei, Anul 2020: 1 euro= 4,8371 lei, Anul 2021: 1 euro = 4,9204. Cursul leu/altă valută ce va fi luat ȋn calcul pentru anul 2022 este cursul stabilit de BNR la data publicării anunţului de participare pentru prezenta procedură. Ofertanţii care trebuie să efectueze conversia în altă valută decât Euro vor utiliza cursul mediu anual leu/altă valută, comunicat de BNR. Corespondent DUAE - Criterii de selecţie – Capacitatea tehnică şi profesională – Pentru contractele de achiziţie de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificat. 2.) Diplome de studii si calificari profesionale Autorizaţie de furnizor feroviar, ȋnsoţită de agremente tehnice feroviare, eliberate de AFER pentru categoriile de servicii feroviare critice Lucrări de reparatii şi ȋntreţinere linii de cale ferată, conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000 (art. 1, 2 si 7) şi a HG nr. 626/1998 privind organizarea şi funcționarea Autorității Feroviare Române [art.1 alin.(2)] sau echivalentul din tara ofertantului, valabile la data prezentării. Ofertanții străini care nu dețin autorizări / agremente / omologări AFER, vor depune copii ale documentelor echivalente, eliberate de autoritățile relevante din ţările de origine (copii traduse de un traducător autorizat), recunoscute de AFER. Nota 1: În cazul unui grup de operatori economici care depun ofertă comună, această cerinţă este considerată îndeplinită individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care s-a angajat în acordul de asociere/ acordul de subcontractare că o va executa, dacă partea respectivă necesită această certificare. Terţul nu poate susţine prin prezentarea autorizaţiilor necesare, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursă transferabilă. Nota 2: Ȋn cazul ȋn care valabilitatea autorizaţiei de furnizor feroviar / agrementului tehnic AFER nu este pe toata durata de derulare a contractului sectorial de lucrări, la solicitarea entității contractante, ofertantul clasat pe primul loc ȋn clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, va depune ȋn cadrul documentelor justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE un angajament prin care se obligă că va prelungi autorizările AFER pe toată durata de derulare a contractului şi va depune la entitatea contractantă prelungirea valabilității acestora.

Capacitatea tehnica si profesionala. Da 1.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Experiența similară - Cerinţa nr. 1 „ Experienţă similară” Cerinţa nr. 2 „Experienţă similară” Terţ susţinător Informaţii privind asocierea Informaţii privind subcontractanţii Ofertantul (operator economic individual sau asociere de operatori economici) trebuie să demonstreze facă dovada că a dus la bun sfârșit în ultimii 5 ani ani* (calculaţi până la data limită de depunere a Oferteiofertelor), a executat lucrări de natura sau complexitate similare cu cele care fac obiectul procedurii, în valoare individuală / cumulată de minim 650.000,00 lei fara TVAcontractului**, la nivelul unui contract a unul sau mai multe contracte. Note: 1) Lucrări similare acceptate vor fi lucrări , în valoare cumulată de construcţii sau reparaţii linii CF sau lucrări de ȋntreţinere linii CF sau lucrări de reabilitare/modernizare infrastructură (linii CF). 2minim 850.000 lei fără T.V.A. *) Ultimii 5 (cinci) ani se calculează până raportează la termenul limită de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzătoare a Instrucțiunii A.N.A.P. nr. 2/2017 (art. 13). **) Prin lucrări similare se înțelege lucrări de execuție copertine metalice și/sau construcții civile cu structură metalică. Prin lucrări duse la bun sfârșit se înțelege: - lucrări recepționate pe obiecte, care sunt însoțite de proces verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile; - lucrari receptionate insotite de proces verbal la terminarea lucrarilor; - lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala. Notă: Pentru transformarea în Lei se va utiliza cursul mediu anual lei/valută pe ultimii 5 (cinci) ani, calculat prin raportare la data limită de depunere a ofertelor stabilită iniţial (prin anunţul de participare). Ȋn cazul ȋn care, ulterior iniţierii procedurii entitatea contractantă va decala aceasta dată, limita inferioară a perioadei de 5 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat. Decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea ofertelor şi stabilirea astfel a unei noi date nu va conduce în mod automat la respingerea unui ofertant pe motiv că experienţa lui similară este situată în afara perioadei de 5 ani raportate la noua dată-limită de depunere a ofertelor, atât timp cât acesta, la data iniţial stabilită în anunţul curs comunicat de participare, îndeplinea cerinţa astfel cum a fost aceasta solicitată. 3) La nivelul DUAE trebuie precizate cel puţin următoarele informaţii: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, denumirea contractului din care sa reiasa tipul / categoriile B.N.R. Modalitatea de lucrări, valoarea (lei fără TVA), perioada de executare, beneficiarul contractului, data şi numărul documentului prin care se confirmă executarea de lucrări similare, precum şi ponderea pentru care a fost responsabil. Ȋn cazul ȋn care ponderea nu este 100% se vor specifica activităţile pentru care a fost responsabil. 4) Prin formula ”lucrări duse la bun sfârşit” se ȋnţelege lucrări recepţionate parţial şi/sau lucrări recepţionate la sfârşitul executării (sfârşitul executării nu presupune expirarea perioadei de garanţie), cerinţa fiind ȋndeplinită ȋn oricare din cele două variante, ȋn limita valorică solicitată. - Se va prezenta DUAE – conform art.202 alin.(1) din Legea 99/2016 şi se va completa de către operatorii îndeplinire Operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat / terți susținător / subcontractant) vor completa D.U.A.E. cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative actualizate, conform Notificării ANAP din data de 08.04.2019 privind utilizarea DUAE. Pentru ȋndeplinirea obligaţiei referitoare care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E., urmează a fi prezentate la modul de transmitere a DUAE solicitarea autorității contractante, doar de către operatorii economici participanţi la procedură, aceştia vor completa după autentificare, DUAE deja configurat ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de entitatea contractantă, direct ȋn SEAP ȋn secţiunea dedicată a procedurii de interesatribuire. Documentele justificative actualizate care probează îndeplinirea celor asumate prin care se confirmă executarea de lucrări similare, pentru lucrările cele mai importante, respectiv certificate completarea D.U.A.E. sunt: - Certificări de bună execuţie (Exemple documente emise sau contrasemnate de certificate de bună execuţie: certificate constatatoare / recomandări / beneficiarul lucrărilor/procese verbale de recepţie / părţi relevante la terminarea lucrărilor/procese verbale de recepție pentru părți/obiecte din/de lucrare dacă acestea sunt distincte din contracte etc - prin punct de vedere fizic și funcțional/procese verbale de recepţie finală a lucrărilor), din care să se precizeze cel puţin următoarele aspecte: denumirea beneficiaruluireiasă beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor, menţiunea dacă acestea au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale în domeniu precum şi dacă au fost duse la bun sfârşit). Notă: În cazul în care există incertitudini sau neclarităţi în ceea ce priveşte anumite documente prezentate şi în măsura în care aceste documente nu pot fi considerate edificatoare, urmează să fie prezentate doar la solicitarea entităţii contractante de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Entitatea autoritatea contractantă are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al lucrărilor solicita documente menţionate sau detalii, precizări, informaţii sau confirmări suplimentare atât de la ofertantul în cauză, cât şi de la autorităţile competente care pot furniza informaţii în acest sens. Ofertantul trebuie să facă dovada că a dus la bun sfârșit, în ultimii 3 ani* (calculați până la data limită de depunere a ofertelor), servicii similare** cu cele care fac obiectul contractului prezentat drept experienţă similarăcontractului, pentru confirmarea celor prezentate în valoare cumulată de ofertant. Ȋn cazul contractelor ȋncheiate ȋn altă valută, ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/altă valută mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv. Pentru valuta euro: Anul 2017: 1euro= 4,5621 lei, Anul 2018: 1 euro= 4,6535 lei, Anul 2019: 1 euro= 4,7452 lei, Anul 2020: 1 euro= 4,8371 lei, Anul 2021: 1 euro = 4,9204. Cursul leu/altă valută ce va fi luat ȋn calcul pentru anul 2022 este cursul stabilit de BNR la data publicării anunţului de participare pentru prezenta procedură. Ofertanţii care trebuie să efectueze conversia în altă valută decât Euro vor utiliza cursul mediu anual leu/altă valută, comunicat de BNR. Corespondent DUAE - Criterii de selecţie – Capacitatea tehnică şi profesională – Pentru contractele de achiziţie de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificat. 2.) Diplome de studii si calificari profesionale Autorizaţie de furnizor feroviar, ȋnsoţită de agremente tehnice feroviare, eliberate de AFER pentru categoriile de servicii feroviare critice Lucrări de reparatii şi ȋntreţinere linii de cale ferată, conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000 (art. 1, 2 si 7) şi a HG nr. 626/1998 privind organizarea şi funcționarea Autorității Feroviare Române [art.1 alin.(2)] sau echivalentul din tara ofertantului, valabile la data prezentării. Ofertanții străini care nu dețin autorizări / agremente / omologări AFER, vor depune copii ale documentelor echivalente, eliberate de autoritățile relevante din ţările de origine (copii traduse de un traducător autorizat), recunoscute de AFER. Nota 1: În cazul unui grup de operatori economici care depun ofertă comună, această cerinţă este considerată îndeplinită individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care s-a angajat în acordul de asociere/ acordul de subcontractare că o va executa, dacă partea respectivă necesită această certificare. Terţul nu poate susţine prin prezentarea autorizaţiilor necesare, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursă transferabilă. Nota 2: Ȋn cazul ȋn care valabilitatea autorizaţiei de furnizor feroviar / agrementului tehnic AFER nu este pe toata durata de derulare a contractului sectorial de lucrăriminim 13.000 Lei fără T.V.A., la solicitarea entității contractante, ofertantul clasat pe primul loc ȋn clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, va depune ȋn cadrul documentelor justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE un angajament prin care se obligă că va prelungi autorizările AFER pe toată durata de derulare nivelul a contractului şi va depune la entitatea contractantă prelungirea valabilității acestoraunul sau mai multe contracte.

Capacitatea tehnica si profesionala. Da i. Îmbunătățire nivel de tensiune, ii. Reabilitare rețea, iii. Modernizare rețea. Valoarea minim solicitata, aferenta lucrărilor similare executate si recepționate la nivelul unuia sau a maximum 3 contracte, trebuie sa fie dupa cum urmeaza: - 2,700,000.00 lei - LOT 1.) ; - 3,600,000.00 lei - LOT 2; - 900,000.00 lei - LOT 3; - 4,300,000.00 lei - LOT 4; - 4,400,000.00 lei - LOT 5; - 5,400,000.00 lei - LOT 6; - 4,200,000.00 lei - LOT 7; - 9,000,000.00 lei - LOT 8. În situația în care un operator economic, a executat, în asociere sau prin subcontractare, un contract având ca obiect executia unei xxxxxxx xx xxxxx celui solicitat, acesta poate demonstra experiența similară în conformitate cu prevederile art. 14 din Instrucțiunea A.N.A.P. nr. 2/2017 Pentru contractele scopul prezentei proceduri: 1.perioada de achizitie referință - va fi întotdeauna calculată în sens invers pornind de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Experiența similară - Ofertantul (operator economic individual sau asociere de operatori economici) trebuie să demonstreze că în ultimii 5 ani până la data comunicată în anunțul de participare (publicat la inițierea procedurii) ca fiind termenul limită de depunere a Oferteiofertei. Daca se decaleaza termenul de depunere al ofertelor, a executat se va extinde corespunzator (cu numarul zilelor decalate) si perioada aferenta experientei similare. 2.execuția de lucrări realizate în mod corespunzător înseamnă lucrări/realizate de natura sau complexitate similare cu obiectul proceduriiXxxxxxxx și recepționate de beneficiarul lucrărilor, în valoare individuală / cumulată limitele acordului/contractului dintre Ofertant si beneficiarul lucrărilor nominalizat de minim 650.000,00 lei fara TVA, la nivelul unui contract sau mai multe contractecătre Ofertant în documentele justificative DUAE. Note: 1) Lucrări similare acceptate vor fi lucrări Modalitatea de construcţii sau reparaţii linii CF sau lucrări de ȋntreţinere linii CF sau lucrări de reabilitare/modernizare infrastructură (linii CF). 2) Ultimii 5 ani se calculează până la data limită de depunere a ofertelor stabilită iniţial (prin anunţul de participare). Ȋn cazul ȋn care, ulterior iniţierii procedurii entitatea contractantă va decala aceasta dată, limita inferioară a perioadei de 5 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat. Decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea ofertelor şi stabilirea astfel a unei noi date nu va conduce în mod automat la respingerea unui ofertant pe motiv că experienţa lui similară este situată în afara perioadei de 5 ani raportate la noua dată-limită de depunere a ofertelor, atât timp cât acesta, la data iniţial stabilită în anunţul de participare, îndeplinea cerinţa astfel cum a fost aceasta solicitată. 3) La nivelul DUAE trebuie precizate cel puţin următoarele informaţiiindeplinire: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, denumirea contractului din care sa reiasa tipul / categoriile de lucrări, valoarea (lei fără TVA), perioada de executare, beneficiarul contractului, data şi numărul documentului prin care se confirmă executarea de lucrări similare, precum şi ponderea pentru care a fost responsabil. Ȋn cazul ȋn care ponderea nu este 100% se vor specifica activităţile pentru care a fost responsabil. 4) Prin formula ”lucrări duse la bun sfârşit” se ȋnţelege lucrări recepţionate parţial şi/sau lucrări recepţionate la sfârşitul executării (sfârşitul executării nu presupune expirarea perioadei de garanţie), cerinţa fiind ȋndeplinită ȋn oricare din cele două variante, ȋn limita valorică solicitată. - Se va prezenta completa DUAE – conform art.202 alin.(1) din Legea 99/2016 şi se va completa de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat / terți susținător / subcontractant) a contractului de achiziție sectorială cu informațiile aferente situației lor, conform Notificării ANAP din data de 08.04.2019 privind utilizarea DUAE. Pentru ȋndeplinirea obligaţiei referitoare la modul de transmitere a DUAE solicitate de către entitatea contractantă. Entitatea contractanta alege sa limiteze informațiile solicitate cu privire la criteriile de calificare si selectie la o singură întrebare, și anume dacă, da sau nu, operatorii economici participanţi îndeplinesc toate criteriile de calificare si selecție impuse. Ca răspuns la procedurăcerința, aceştia vor Se va completa după autentificareDUAE - Partea IV: Criterii de selecție, DUAE deja configurat de entitatea contractantă, direct ȋn SEAP ȋn secţiunea dedicată a procedurii de interes. Documentele prin care se confirmă executarea de lucrări similareSecțiunea a: INDICAȚIE GLOBALĂ PENTRU TOATE CRITERIILE DE SELECȚIE cu DA sau NU, pentru lucrările cele mai importante, respectiv certificate de bună execuţie (Exemple de certificate de bună execuţie: certificate constatatoare / recomandări / procese verbale de recepţie / părţi relevante din contracte etc - prin a furniza dovezi preliminare în legătură cu îndeplinirea cerinței. Urmatoarele documente justificative care să se precizeze cel puţin următoarele aspecte: denumirea beneficiarului, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor, menţiunea dacă acestea au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale în domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit), urmează să fie probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar la solicitarea entităţii entității contractante doar de către ofertantul clasat pe locul I primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, respectiv: A.listă a contractelor continand execuție de lucrări prezentate pentru demonstrarea cerintei experientei similare conţinând valori efectiv realizate, perioade de timp, beneficiari, documente care atesta executia in mod corespunzator; B.Copii ale unor părți relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; certificate de predare-primire; recomandări; procese-verbale de recepție; certificări de bună execuție; certificate constatatoare; orice alte dovezi ca documente justificative pentru dovedirea cerintei privind experienta similara. Dacă, din orice motiv, documentele justificative solicitate nu sunt în limba procedurii specificate în secțiunea IV.2.4) din Anunțul de participare, Ofertantii trebuie să furnizeze Entitatii Contractante versiunea tradusă a documentelor în limba procedurii specificată în secțiunea IV.2.4) Anunțul de participare, respectiv limba romana. Pentru conversie din altă monedă în moneda în care este exprimată cerința minimă, Entitatea contractantă are dreptul Contractantă va utiliza cursul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al lucrărilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienţă similarăschimb mediu anual publicat de Banca Nationala Romana, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. Ȋn cazul contractelor ȋncheiate ȋn altă valută, ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/altă valută mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv. Pentru valuta euro: Anul 2017: 1euro= 4,5621 lei, Anul 2018: 1 euro= 4,6535 lei, Anul 2019: 1 euro= 4,7452 lei, Anul 2020: 1 euro= 4,8371 lei, Anul 2021: 1 euro = 4,9204. Cursul leu/altă valută ce va fi luat ȋn calcul pentru anul 2022 este cursul stabilit de BNR la data publicării anunţului de participare pentru prezenta procedură. Ofertanţii care trebuie să efectueze conversia în altă valută decât Euro vor utiliza cursul mediu anual leu/altă valută, comunicat de BNR. Corespondent DUAE - Criterii de selecţie – Capacitatea tehnică şi profesională – Pentru contractele de achiziţie de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificat. 2.) Diplome de studii si calificari profesionale Autorizaţie de furnizor feroviar, ȋnsoţită de agremente tehnice feroviare, eliberate de AFER pentru categoriile de servicii feroviare critice Lucrări de reparatii şi ȋntreţinere linii de cale ferată, conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000 (art. 1, 2 si 7) şi a HG nr. 626/1998 privind organizarea şi funcționarea Autorității Feroviare Române [art.1 alin.(2)] sau echivalentul din tara ofertantului, valabile la data prezentării. Ofertanții străini care nu dețin autorizări / agremente / omologări AFER, vor depune copii ale documentelor echivalente, eliberate de autoritățile relevante din ţările de origine (copii traduse de un traducător autorizat), recunoscute de AFER. Nota 1: În cazul unui grup de operatori economici care depun ofertă comună, această cerinţă este considerată îndeplinită individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe in care s-a angajat în acordul de asociere/ acordul de subcontractare că o va executa, dacă partea respectivă necesită această certificare. Terţul nu poate susţine prin prezentarea autorizaţiilor necesare, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursă transferabilă. Nota 2: Ȋn cazul ȋn care valabilitatea autorizaţiei de furnizor feroviar / agrementului tehnic AFER nu este pe toata durata de derulare a contractului sectorial de lucrări, la solicitarea entității contractante, ofertantul clasat pe primul loc ȋn clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, va depune ȋn cadrul documentelor justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE un angajament prin finalizat activitatea pentru care se obligă că va prelungi autorizările AFER pe toată durata depune experienta similara. Entitatea Contractantă își rezervă dreptul de derulare a contractului şi va depune solicita în mod direct informații de la entitatea contractantă prelungirea valabilității acestoraautoritățile competente în cazul în care există incertitudini legate de îndeplinirea cerinței/cerințelor minime legate de capacitate tehnică și / sau profesională inclusă(e) în Anunțul de participare.

Capacitatea tehnica si profesionala. Da 1.) Pentru contractele de achizitie de lucrariservicii: executarea de lucrari servicii de tipul specificat Cerința 1-Experiența similară - Ofertantul (operator economic individual sau asociere de operatori economici) Experiența similară: Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 5 3 ani (calculați până la data lim. de depunere a ofertelor), au executat servicii de natură sau complexitate similare cu obiectul procedurii în valoare cumulată de cel putin 945.000,000 lei (fără TVA), valoare ce poate fi demonstrată prin însumarea valorilor serviciilor executate la nivelul unui contract sau mai multor contracte. NOTĂ: prin servicii de natură sau complexitate similare cu obiectul procedurii în domeniul feroviar se înțeleg servicii de construcție/ modernizare/ reparații capitale/ reparatii periodice/ întreținere linii CF. Referința la ultimii 3 ani trebuie să fie întotdeauna calculată în sens invers plecând de la termenul-limită de depunere a Ofertei, a executat lucrări așa cum este indicat în Anunțul de natura participare sau complexitate similare cu obiectul procedurii, în valoare individuală / cumulată orice eventuală erată publicată de minim 650.000,00 lei fara TVA, la nivelul unui contract sau mai multe contracte. Note: 1) Lucrări similare acceptate vor fi lucrări de construcţii sau reparaţii linii CF sau lucrări de ȋntreţinere linii CF sau lucrări de reabilitare/modernizare infrastructură (linii CF). 2) către Entitatea Contractantă Ultimii 5 3 ani se calculează până la data limită de depunere a ofertelor stabilită iniţial (prin anunţul de participare). Ȋn În cazul ȋn în care, ulterior iniţierii procedurii entitatea contractantă va decala aceasta această dată, limita limită inferioară a perioadei de 5 3 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat.În situaţia în care un operator economic nu poate îndeplini cerinţa referitoare la experienţa similară, acesta are posibilitatea de a se asocia cu un alt operator economic în vederea depunerii unei oferte comune sau poate invoca susţinerea unor terţi. Decalarea termenului-limită stabilit Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde inform.solicitate cu privire la modul de îndeplin a cerintelor de capacit tehnică şi profes xxxxxxx.xx cota de implicare în execut viitorului contract (art.37 alin 3 HG 394/2016).Dacă ofertantul/asociații își dem. îndeplin cerinței min privind capacit tehnică și/sau profesională invocand susținerea acordată de către unul sau mai mulţi susţinători,cerinţa va fi îndeplin. prin cumularea capacit tehnice și/sau profes a terţului/terţilor cu cea a ofertantului/asociaților, cu precizarea ca, în cazul asocierii, sustinerea va fi acordată asocierii și nu unuia dintre asociați.(art199 Lg99/2016 și art14 Instr 2 ANAP). Doc./contr./procesele verbale de rec.prezentate din partea terțului vor trebui să îndeplin aceleași cerințe solicitate mai sus ofertanților.Subcontractanții pe a căror capacitate se bazează ofertantul pentru depunerea ofertelor şi stabilirea astfel îndeplinirea cerinței privind experiența similară sunt considerați și terți susținători, acordul de subcontractare fiind și angajament de susținere (art.55 din Anexa la HG nr.394/2016). Entitatea contractantă va lua în considerare susţinerea, ca probă a unei noi date nu va conduce îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire, dacă sunt îndeplinite în mod automat cumulativ condițiile de la respingerea unui ofertant pe motiv că experienţa lui similară este situată art.55_alin_2 din HG 394/2016 - Of vor prezenta:Corespondent DUAE – Criterii de selecție - C- Capacit teh şi prof Se va completa DUAE de către op ec participanți la proc de atribuire cu inform ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în afara perioadei de 5 ani raportate la noua dată-limită de depunere a ofertelortrecut, atât timp cât acesta, la data iniţial stabilită în anunţul de participare, îndeplinea cerinţa astfel cum a fost aceasta solicitată. 3) corespunzător cerințelor entitatea contr. La nivelul DUAE trebuie precizate cel puţin următoarele informaţiiinformații cum ar fi: numărul şi nr și data contractului invocat drept experienţă similarăexp sim, denumirea contractului din care sa reiasa tipul / tipul/categoriile de lucrări, valoarea acestuia (lei fără TVA), perioada de executareexecuție, beneficiarul contractuluibeneficiarul, nr și data şi numărul documentului prin care se confirmă executarea documentelor justificative privind recepția (PV de lucrări similarereceptie/document constatator/recomandare/ facturi însoțite de dovada efectuării plății etc.), precum şi și ponderea valorică (%) și activitățile pentru care a fost responsabil. Ȋn cazul ȋn Documente suport ce vor fi prezentate: Ca urmare a unei solicitări exprese a entit contr și înainte de atribuirea contr de achiziție publică, of clasat pe primul loc în clasamentul întocmit după aplicarea criteriului de atribuire asupra of admisibile, la finalizarea procesului de evaluare a ofertelor, are obligatia să prezinte doc justif actualizate prin care ponderea nu este 100% să dem îndeplinirea tuturor crit de calificare, în conf cu informațiile cuprinse în DUAE (răspuns), respectiv: - Pentru fiecare dintre contr prezentate ca exp sim completat inițial în DUAE(răspuns), se vor specifica activităţile prezenta doc emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar final prin care să probeze îndepl cerinței,fără a se limita la,enumerarea nefiind cumulativă: copii ale unor parți relevante ale contr prezentate ca exp sim; certificate de predare- primire; recomandare din partea beneficiarilor; certificări de bună execuție; documente constatatoare; PV de recepție finală/ PV de recepție la terminarea lucrării/ PV pe obiect;facturi însoțite de dovada efectuării plății; alte documente justificative prin care beneficiarul confirmă ducerea la bun sfârșit.Din documentele prezentate trebuie să reiasă: beneficiarul, categoria serv, calitatea pe care ofertantul a avut-o în contractul prezentat drept exp sim (antreprenor general/ asociat/ subcontractant), ponderea valorica (%) și activitățile pentru care a fost responsabil. 4) Prin formula ”lucrări duse la bun sfârşit” se ȋnţelege lucrări recepţionate parţial şi/sau lucrări recepţionate la sfârşitul executării (sfârşitul executării nu presupune expirarea perioadei de garanţie), cerinţa fiind ȋndeplinită ȋn oricare din cele două variante, ȋn limita valorică solicitată. - Se va prezenta DUAE – conform art.202 alin.(1) din Legea 99/2016 şi se va completa de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat / terți susținător / subcontractant) cu informațiile aferente situației lor, conform Notificării ANAP din data de 08.04.2019 privind utilizarea DUAE. Pentru ȋndeplinirea obligaţiei referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanţi la procedură, aceştia vor completa după autentificare, DUAE deja configurat de entitatea contractantă, direct ȋn SEAP ȋn secţiunea dedicată a procedurii de interes. Documentele prin care se confirmă executarea de lucrări similare, pentru lucrările cele mai importante, respectiv certificate de bună execuţie (Exemple de certificate de bună execuţie: certificate constatatoare / recomandări / procese verbale de recepţie / părţi relevante din contracte etc - prin care să se precizeze cel puţin următoarele aspecte: denumirea beneficiarului, valoareavaloarea acestora fară TVA, perioada şi locul execuţiei lucrărilor, menţiunea dacă acestea (inclusiv data încheierii contractului) precum și să rezulte că lucrarile au fost finalizate în ultimii 3 ani și au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale în domeniu şi dacă la un standard de calitate corespunzător și au fost duse la bun sfârşit), urmează să fie prezentate doar sfârșit. Prin servicii duse la solicitarea entităţii contractante bun sfârsit se înțelege că acestea au fost recepționate în conformitate cu prevederile legale şi tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului (art.9 alin 3 și art.11 alin 3 din Instrucțiunea nr.2/2017 emisă de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit ANAP).Contractele la finalizarea evaluării ofertelor. Entitatea contractantă are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al lucrărilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienţă similară, pentru confirmarea celor referință documentele prezentate trebuie să acopere categoriile de ofertantservicii solicitate. Ȋn cazul contractelor ȋncheiate ȋn altă valută, ofertantul Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/altă valută monedă mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv. Pentru valuta euro: Anul 2017: 1euro= 4,5621 lei, Anul 2018: 1 euro= 4,6535 lei, Anul 2019: 1 euro= 4,7452 lei, Anul 2020: 1 euro= 4,8371 lei, Anul 2021: 1 euro = 4,9204. Cursul leu/altă valută ce alte monede se va fi luat ȋn calcul pentru anul 2022 este cursul stabilit de BNR la data publicării anunţului de participare pentru prezenta procedură. Ofertanţii care trebuie să efectueze conversia în altă valută decât Euro vor utiliza cursul mediu anual leu/altă valută, comunicat de BNR. Corespondent DUAE - Criterii de selecţie – Capacitatea tehnică şi profesională – Pentru contractele de achiziţie de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificatBNR aferent fiecarui an în parte. 2.) Diplome de studii si calificari profesionale Autorizaţie de furnizor feroviar, ȋnsoţită de agremente tehnice feroviare, eliberate de AFER pentru categoriile de servicii feroviare critice Lucrări de reparatii şi ȋntreţinere linii de cale ferată, conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000 (art. 1, 2 si 7) şi a HG nr. 626/1998 privind organizarea şi funcționarea Autorității Feroviare Române [art.1 alin.(2)] sau echivalentul din tara ofertantului, valabile la data prezentării. Ofertanții străini care nu dețin autorizări / agremente / omologări AFER, vor depune copii ale documentelor echivalente, eliberate de autoritățile relevante din ţările de origine (copii traduse de un traducător autorizat), recunoscute de AFER. Nota 1: În cazul unui grup de operatori economici care depun ofertă comună, această cerinţă este considerată îndeplinită individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care s-a angajat în acordul de asociere/ acordul de subcontractare că o va executa, dacă partea respectivă necesită această certificare. Terţul nu poate susţine prin prezentarea autorizaţiilor necesare, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursă transferabilă. Nota 2: Ȋn cazul ȋn care valabilitatea autorizaţiei de furnizor feroviar / agrementului tehnic AFER nu este pe toata durata de derulare a contractului sectorial de lucrări, la solicitarea entității contractante, ofertantul clasat pe primul loc ȋn clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, va depune ȋn cadrul documentelor justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE un angajament prin care se obligă că va prelungi autorizările AFER pe toată durata de derulare a contractului şi va depune la entitatea contractantă prelungirea valabilității acestora.

Capacitatea tehnica si profesionala. Da 1.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Experiența similară - Experienta similara – Execuție lucrări Ofertantul (operator economic individual sau asociere de operatori economici) trebuie să demonstreze că va face dovada ca a dus la bun sfarsit în ultimii 5 ani până calculati de la data limită de depunere a Ofertei, a executat lucrări de natura sau complexitate similare cu obiectul procedurii, în valoare individuală / cumulată de minim 650.000,00 lei fara TVA, la nivelul unui contract sau mai multe contracte. Note: 1) Lucrări similare acceptate vor fi lucrări de construcţii sau reparaţii linii CF sau lucrări de ȋntreţinere linii CF sau lucrări de reabilitare/modernizare infrastructură (linii CF). 2) Ultimii 5 ani se calculează până la data limită de depunere a ofertelor stabilită iniţial (prin anunţul de participare). Ȋn cazul ȋn care, ulterior iniţierii procedurii entitatea contractantă va decala aceasta dată, limita inferioară a perioadei de 5 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat. Decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea ofertelor şi stabilirea astfel a unei noi date nu va conduce în mod automat la respingerea unui ofertant pe motiv că experienţa lui similară este situată în afara perioadei de 5 ani raportate la noua dată-limită de depunere a ofertelor, atât timp cât acestalucrari similare din punct de vedere al complexitatii si/sau utilitatii, in valoare cumulata de cel putin: 2.500.000,00 lei fara TVA la data iniţial stabilită în anunţul nivelul unuia sau a maxim 3 contracte. In cazul in care termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor se decaleaza, atunci se va extinde corespunzator (cu zilele de participaredecalare) si perioada aferenta experientei similare. Prin “lucrari similare” se inteleg: lucrări similare din punct de vedere al complexitatii si/sau utilitatii, îndeplinea cerinţa lucrari de construire si/sau modernizare și/sau reabilitare de drumuri si/sau strazi si lucrări de construcție/reabilitare/modernizare/extindere de rețele de apă și/sau canalizare sau alte lucrari de aceeasi natura si complexitate sau superioare din punct de vedere al complexitatii si/sau scopului. Pentru îndeplinirea acestei cerinţe ofertanţii vor face dovada experienţei similare prin prezentarea a maxim 3 contracte astfel cum a fost aceasta solicitată. 3) La nivelul DUAE trebuie precizate cel puţin următoarele informaţii: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similarăîncât să demonstreze executia celor 2 categorii de lucari similare (lucrari de drumuri si lucrari retele de apa /canal). Astfel, denumirea contractului ofertantul poate prezenta maxim 3 contracte, din care sa reiasa tipul / categoriile ca a executat ori o categorie, ori ambele categorii de lucrări, valoarea (lei fără TVA), perioada de executare, beneficiarul contractului, data şi numărul documentului prin care se confirmă executarea de lucrări lucrari considerate lucrari similare, precum şi ponderea pentru care a fost responsabilin asa fel incat sa cumuleze pe cele maxim 3 contracte prezentate ambele categorii de lucrari considerate lucrari similare (lucrari de drumuri si lucrari retele de apa /canal). Ȋn cazul ȋn care ponderea nu este 100% se vor specifica activităţile pentru care a fost responsabil. 4) Prin formula ”lucrări lucrari duse la bun sfârşit” sfarsit în cadrul perioadei de 5 ani, se ȋnţelege inteleg cele precizate in Instructiunea nr. 2/2017, art.11 alin (3) respectiv: a) lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului, sau b) lucrări recepţionate parţial şi/sau însoţite de proces-verbal la terminarea lucrărilor, sau c) lucrări recepţionate la sfârşitul executării (sfârşitul executării nu presupune expirarea perioadei însoţite de garanţie), cerinţa fiind ȋndeplinită ȋn oricare din cele două variante, ȋn limita valorică solicitatăproces-verbal de recepţie finală. - Se va prezenta Completarea DUAE – conform art.202 alin.(1) in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 99/2016 şi se va completa de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat / terți susținător / subcontractant) cu informațiile aferente situației lor, conform Notificării ANAP din data de 08.04.2019 privind utilizarea DUAE. Pentru ȋndeplinirea obligaţiei referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanţi la procedură, aceştia vor completa după autentificare, DUAE deja configurat de entitatea contractantă, direct ȋn SEAP ȋn secţiunea dedicată a procedurii de interes98/2016. Documentele prin justificative care se confirmă executarea de lucrări similare, pentru lucrările cele mai importante, respectiv certificate de bună execuţie (Exemple de certificate de bună execuţie: certificate constatatoare / recomandări / procese verbale de recepţie / părţi relevante din contracte etc - prin care să se precizeze cel puţin următoarele aspecte: denumirea beneficiarului, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor, menţiunea dacă acestea au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale în domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit), urmează să fie probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate doar la solicitarea entităţii autoritatii contractante doar de către catre ofertantul clasat pe locul I în in clasamentul intermediar întocmit intocmit la finalizarea evaluării evaluarii ofertelor. Entitatea contractantă are dreptul Intra in categoria certificatelor de buna executie urmatoarele documente: procesele-verbale la terminarea lucrarilor sau procesele-verbale de receptie finala sau procese-verbale de receptie pentru parti /obiecte din/de lucrare daca acestea sunt distincte din punct de vedere functional sau documentele constatatoare sau alte documente echivalente continand informatiile solicitate pentru demonstrarea experientei similare. Aceste documente vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar si vor trebui sa indice: a)obiectul lucrarii astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se adresa inclusiv beneficiarului final al lucrărilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienţă similarăverifica indeplinirea cerintei privind experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate beneficiarii- indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. b)perioada, mai exact intervalul periodic (data de ofertant. Ȋn cazul contractelor ȋncheiate ȋn altă valută, ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/altă valută mediu comunicat inceput si data de BNR pentru anul respectiv. Pentru valuta euro: Anul 2017: 1euro= 4,5621 lei, Anul 2018: 1 euro= 4,6535 lei, Anul 2019: 1 euro= 4,7452 lei, Anul 2020: 1 euro= 4,8371 lei, Anul 2021: 1 euro = 4,9204. Cursul leu/altă valută ce va fi luat ȋn calcul pentru anul 2022 este cursul stabilit de BNR la data publicării anunţului de participare pentru prezenta procedură. Ofertanţii care trebuie să efectueze conversia în altă valută decât Euro vor utiliza cursul mediu anual leu/altă valută, comunicat de BNR. Corespondent DUAE - Criterii de selecţie – Capacitatea tehnică şi profesională – Pentru contractele de achiziţie de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificat. 2.finalizare) Diplome de studii si calificari profesionale Autorizaţie de furnizor feroviar, ȋnsoţită de agremente tehnice feroviare, eliberate de AFER pentru categoriile de servicii feroviare critice Lucrări de reparatii şi ȋntreţinere linii de cale ferată, conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000 (art. 1, 2 si 7) şi a HG nr. 626/1998 privind organizarea şi funcționarea Autorității Feroviare Române [art.1 alin.(2)] sau echivalentul din tara ofertantului, valabile la data prezentării. Ofertanții străini care nu dețin autorizări / agremente / omologări AFER, vor depune copii ale documentelor echivalente, eliberate de autoritățile relevante din ţările de origine (copii traduse de un traducător autorizat), recunoscute de AFER. Nota 1: În cazul unui grup de operatori economici care depun ofertă comună, această cerinţă este considerată îndeplinită individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe in care s-a angajat în acordul de asociere/ acordul de subcontractare că o va executa, dacă partea respectivă necesită această certificare. Terţul nu poate susţine prin prezentarea autorizaţiilor necesare, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursă transferabilăexecutat contractul. Nota 2: Ȋn cazul ȋn care valabilitatea autorizaţiei de furnizor feroviar / agrementului tehnic AFER nu este pe toata durata de derulare a contractului sectorial de lucrări, la solicitarea entității contractante, ofertantul clasat pe primul loc ȋn clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, va depune ȋn cadrul documentelor justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE un angajament prin care se obligă că va prelungi autorizările AFER pe toată durata de derulare a contractului şi va depune la entitatea contractantă prelungirea valabilității acestora.

Capacitatea tehnica si profesionala. Da 1.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Experiența similară - Cerinta nr. 1 Experienta similara –Executie lucrari Ofertantul (operator economic individual sau asociere de operatori economici) trebuie să demonstreze că va face dovada ca a dus la bun sfarsit în ultimii 5 ani până calculati de la data limită de depunere a Ofertei, a executat lucrări de natura sau complexitate similare cu obiectul procedurii, în valoare individuală / cumulată de minim 650.000,00 lei fara TVA, la nivelul unui contract sau mai multe contracte. Note: 1) Lucrări similare acceptate vor fi lucrări de construcţii sau reparaţii linii CF sau lucrări de ȋntreţinere linii CF sau lucrări de reabilitare/modernizare infrastructură (linii CF). 2) Ultimii 5 ani se calculează până la data limită de depunere a ofertelor stabilită iniţial (prin anunţul de participare). Ȋn cazul ȋn care, ulterior iniţierii procedurii entitatea contractantă va decala aceasta dată, limita inferioară a perioadei de 5 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat. Decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea ofertelor şi stabilirea astfel a unei noi date nu va conduce în mod automat la respingerea unui ofertant pe motiv că experienţa lui similară este situată în afara perioadei de 5 ani raportate la noua dată-limită de depunere a ofertelor, atât timp cât acestalucrari similare din punct de vedere al complexitatii si/sau utilitatii, in valoare cumulata de cel putin 14.000.000 lei fara TVA la data iniţial stabilită nivelul unuia sau a maxim 3 contracte. Se consideră lucrări similare din punct de vedere al complexitatii si/sau utilitatii, lucrari de construire si/sau modernizare și/sau reabilitare de piste si/sau drumuri si/sau strazi si/sau trotuare si/sau alei, sau alte lucrari de aceeasi natura si complexitate sau superioare din punct de vedere al complexitatii si/sau scopului Prin lucrari duse la bun sfarsit în anunţul cadrul perioadei de participare5 ani, îndeplinea cerinţa se inteleg cele precizate in Instructiunea nr. 2/2017, art.11 alin (3) respectiv: a) lucrari receptionate pe obiecte , care sunt insotite de proces verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractuluisau b) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal la terminarea lucrărilor; sau c) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal de recepţie finală. - Cerinta nr. 1 Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Intra in categoria certificatelor de buna executie urmatoarele documente: procesele-verbale la terminarea lucrarilor sau procesele-verbale de receptie finala sau procese-verbale de receptie pentru parti /obiecte din/de lucrare daca acestea sunt distincte din punct de vedere functional sau documentele constatatoare sau alte documente echivalente continand informatiile solicitate pentru demonstrarea experientei similare. Aceste documente vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar si vor trebui sa indice: a). obiectul lucrarii astfel cum incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a fost aceasta solicitatăse verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara, beneficiarii- indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. 3b). perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul. c). locul execuţiei lucrărilor şi sa precizeze dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit. Numarul de ani aferenti experientei similare se calculeaza prin raportare la data-limita de depunere a ofertelor, stabilita de autoritatea contractanta in anuntul de participare simplificat. NOTA: La nivelul DUAE trebuie precizate cel puţin următoarele informaţiide către candidaţi/ofertanţi informaţii cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, denumirea contractului din care sa reiasa tipul / categoriile beneficiarul acestuia şi datele sale de lucrări, valoarea (lei fără TVA), perioada de executare, beneficiarul contractuluicontact, data şi numărul documentului prin care se confirmă executarea de lucrări similarerecepţie, precum şi ponderea pentru care a fost responsabil. Ȋn cazul ȋn care ponderea nu este 100% se vor specifica şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil. 4) Prin formula ”lucrări duse la bun sfârşit” se ȋnţelege lucrări recepţionate parţial şi/sau lucrări recepţionate la sfârşitul executării (sfârşitul executării nu presupune expirarea perioadei de garanţie), cerinţa fiind ȋndeplinită ȋn oricare din cele două varianteîmpreună cu valoarea acestora, ȋn limita valorică solicitatăfără TVA. - Se va prezenta DUAE – conform art.202 alin.(1) din Legea 99/2016 şi se va completa de către operatorii In cazul în care mai multi operatori economici participanți participa în comun la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat / terți susținător / subcontractant) cu informațiile aferente situației loratribuire, conform Notificării ANAP din data îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar acestia vor raspunde în mod solidar pentru executarea contractului de 08.04.2019 privind utilizarea DUAE. Pentru ȋndeplinirea obligaţiei referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanţi la procedură, aceştia vor completa după autentificare, DUAE deja configurat de entitatea contractantă, direct ȋn SEAP ȋn secţiunea dedicată a procedurii de interes. Documentele prin care se confirmă executarea de lucrări similare, pentru lucrările cele mai importante, respectiv certificate de bună execuţie (Exemple de certificate de bună execuţie: certificate constatatoare / recomandări / procese verbale de recepţie / părţi relevante din contracte etc - prin care să se precizeze cel puţin următoarele aspecte: denumirea beneficiarului, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor, menţiunea dacă acestea au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale în domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit), urmează să fie prezentate doar la solicitarea entităţii contractante de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Entitatea contractantă are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al lucrărilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienţă similară, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. Ȋn cazul contractelor ȋncheiate ȋn altă valută, ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/altă valută mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv. Pentru valuta euro: Anul 2017: 1euro= 4,5621 lei, Anul 2018: 1 euro= 4,6535 lei, Anul 2019: 1 euro= 4,7452 lei, Anul 2020: 1 euro= 4,8371 lei, Anul 2021: 1 euro = 4,9204. Cursul leu/altă valută ce va fi luat ȋn calcul pentru anul 2022 este cursul stabilit de BNR la data publicării anunţului de participare pentru prezenta procedură. Ofertanţii care trebuie să efectueze conversia în altă valută decât Euro vor utiliza cursul mediu anual leu/altă valută, comunicat de BNR. Corespondent DUAE - Criterii de selecţie – Capacitatea tehnică şi profesională – Pentru contractele de achiziţie de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificatachizitie publica. 2.) Diplome de studii si calificari profesionale Autorizaţie de furnizor feroviar, ȋnsoţită de agremente tehnice feroviare, eliberate de AFER pentru categoriile de servicii feroviare critice Lucrări de reparatii şi ȋntreţinere linii de cale ferată, conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000 (art. 1, 2 si 7) şi a HG nr. 626/1998 privind organizarea şi funcționarea Autorității Feroviare Române [art.1 alin.(2)] sau echivalentul din tara ofertantului, valabile la data prezentării. Ofertanții străini care nu dețin autorizări / agremente / omologări AFER, vor depune copii ale documentelor echivalente, eliberate de autoritățile relevante din ţările de origine (copii traduse de un traducător autorizat), recunoscute de AFER. Nota 1: În cazul unui grup de operatori economici care depun ofertă comună, această cerinţă este considerată îndeplinită individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care s-a angajat în acordul de asociere/ acordul de subcontractare că o va executa, dacă partea respectivă necesită această certificare. Terţul nu poate susţine prin prezentarea autorizaţiilor necesare, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursă transferabilă. Nota 2: Ȋn cazul ȋn care valabilitatea autorizaţiei de furnizor feroviar / agrementului tehnic AFER nu este pe toata durata de derulare a contractului sectorial de lucrări, la solicitarea entității contractante, ofertantul clasat pe primul loc ȋn clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, va depune ȋn cadrul documentelor justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE un angajament prin care se obligă că va prelungi autorizările AFER pe toată durata de derulare a contractului şi va depune la entitatea contractantă prelungirea valabilității acestora.

Capacitatea tehnica si profesionala. Da 1.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Experiența similară - Ofertantul (operator economic individual sau asociere de operatori economici) Cerinta 1-Experienta similara Experienta similara: Of trebuie să demonstreze dem că în ultimii 5 ani (calc până la data limită lim. de depunere a Oferteiofertelor),au executat lucr de natură sau complexitate similare cu cele care fac obiectul proc în val cum de cel putin 1.160.000,00 lei ( fără TVA), a executat lucrări val ce poate fi dem prin însumarea valorilor lucr executate în cadrul unuia sau mai multor contr. - NOTA: prin lucr de natura sau complexitate similare cu obiectul proceduriiproc in dom feroviar se înțeleg lucr de construcție/ modernizare/rep capitale/rep periodice/întreținere linii CF.Referința la ultimii 5 ani trebuie să fie întotdeauna calc în sens invers plecând de la termenul-limită de depunere a Of, așa cum este indicat în valoare individuală / cumulată Anunțul de minim 650.000,00 lei fara TVA, la nivelul unui contract particip sau mai multe contracteorice eventuală erată publicată de către Entit Contr. Note: 1) Lucrări similare acceptate vor fi lucrări de construcţii sau reparaţii linii CF sau lucrări de ȋntreţinere linii CF sau lucrări de reabilitare/modernizare infrastructură (linii CF). 2) Ultimii 5 ani se calculează calc până la data limită limita de depunere a ofertelor of stabilită iniţial (prin anunţul de participareparticip). Ȋn cazul ȋn careDaca, ulterior iniţierii procedurii entitatea contractantă proc entit contr va decala aceasta datădata, limita inferioară a perioadei de 5 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii op care au prezentat dovada finalizării contractului contr de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat. Decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea ofertelor Daca un op ec nu poate îndeplini cerinţa ref la experienţa similară, acesta are posibilitatea de a se asocia cu un alt op ec în vederea depunerii unei oferte comune sau poate invoca susţinerea unor terţi. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde inform.solicitate cu privire la modul de îndeplin a cerintelor de capacit tehnică şi stabilirea astfel profes xxxxxxx.xx cota de implicare în execut viitorului contr (art.37 alin 3 HG 394/2016).Daca of/asociatii isi dem. indeplin cerintei min privind capacit tehnica si/sau profesionala invocand sustinerea acordata de catre unul sau mai mulţi susţinători,cerinţa va fi îndeplin. prin cumularea capacit tehnice si/sau profes a unei noi date terţului/terţilor cu cea a of/asociatilor, cu precizarea ca, in cazul asocierii, sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.(art199 Lg99/2016 si art14 Instr 2 ANAP). Doc./contr./procesele verbale de rec.prezentate din partea tertului vor trebui sa indeplin aceleasi cerinte solicitate mai sus ofertantilor.Subcontr pe a caror capacitate se bazeaza of pt indeplinirea cerintei privind experienta similara sunt considerati si terti sustinatori, acordul de subcontr fiind si angajament de sustinere (art.55 din Anexa la HG nr.394/2016). Entit contr va conduce lua în considerare susţinerea, ca probă a îndeplinirii crit minime impuse în cadrul doc de atribuire, dacă sunt îndeplinite în mod automat cumulativ conditiile de la respingerea unui ofertant pe motiv că experienţa lui similară este situată art.55_alin_2 din HG 394/2016 - Of vor prezenta:Corespondent DUAE -Criterii de selectie – C- Cap tehnică şi profesională Se va completa DUAE de către op ec participanți la proc de atribuire cu inf ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contr executate în afara perioadei de 5 ani raportate la noua dată-limită de depunere a ofertelortrecut, atât timp cât acesta, la data iniţial stabilită în anunţul de participare, îndeplinea cerinţa astfel cum a fost aceasta solicitatăcorespunzător cerințelor entitatea xxxxx. 3) La Xx nivelul DUAE trebuie precizate cel puţin următoarele informaţii: numărul şi inf cum ar fi:nr și data contractului contr invocat drept experienţă experiență similară, denumirea contractului din care sa reiasa tipul / tipul/categoriile de lucrărilucrari, valoarea val acestuia (lei fără fara TVA), perioada de executareexecutie, beneficiarul contractuluibeneficiarul, nr si data şi numărul documentului prin care se confirmă executarea doc justificative privind recepția (Proces verbal de lucrări similarereceptie/document constatator/recomandare/ facturi insotite de dovada efectuarii platii etc.), precum şi și ponderea valorică (%) și activitățile pentru care a fost responsabil. Ȋn cazul ȋn Doc suport ce vor fi prezentate: Ca urmare a unei solicitări exprese a entit contr și înainte de atribuirea contr de achiziție publică, of clasat pe primul loc în clasamentul întocmit după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, la finalizarea procesului de evaluare a ofertelor, are obligatia să prezinte doc justif actualizate prin care să dem îndeplinirea tuturor crit de calificare, în conformitate cu informațiile cuprinse în D U A E ( r ă s p u n s ) , r e s p e c t i v : - Pt fiecare dintre contr prezentate ca experientă similară completat initial in DUAE(răspuns),se vor prezenta doc emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar final prin care sa probeze îndepl cerintei,fără a se limita la,enumerarea nefiind cumulativa:copii ale unor parti relevante ale contr prezentate ca experienta similara;certificate de predare- primire;recomandare din partea benef; certificări de bună executie; doc constatatoare; procesul-verbal de receptie finală/ procesul- verbal de rec la terminarea lucrării/ proces verbal pe obiect;facturi insotite de dovada efectuarii platii;alte documente justificative prin care beneficiarul confirma ducerea la bun sfarsit Din doc prezentate trebuie sa reiasă: beneficiarul, categ lucrarilor, calitatea pe care ofertantul a avut-o în contractul prezentat drept experiență similară (antreprenor general/ asociat/ subcontractant), ponderea nu este 100% se vor specifica activităţile valorica (%) și activ pentru care a fost responsabil. 4) Prin formula ”lucrări duse la bun sfârşit” se ȋnţelege lucrări recepţionate parţial şi/sau lucrări recepţionate la sfârşitul executării (sfârşitul executării nu presupune expirarea perioadei de garanţie), cerinţa fiind ȋndeplinită ȋn oricare din cele două variante, ȋn limita valorică solicitată. - Se va prezenta DUAE – conform art.202 alin.(1) din Legea 99/2016 şi se va completa de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat / terți susținător / subcontractant) cu informațiile aferente situației lor, conform Notificării ANAP din data de 08.04.2019 privind utilizarea DUAE. Pentru ȋndeplinirea obligaţiei referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanţi la procedură, aceştia vor completa după autentificare, DUAE deja configurat de entitatea contractantă, direct ȋn SEAP ȋn secţiunea dedicată a procedurii de interes. Documentele prin care se confirmă executarea de lucrări similare, pentru lucrările cele mai importante, respectiv certificate de bună execuţie (Exemple de certificate de bună execuţie: certificate constatatoare / recomandări / procese verbale de recepţie / părţi relevante din contracte etc - prin care să se precizeze cel puţin următoarele aspecte: denumirea beneficiarului, valoareavaloarea acestora fară TVA, perioada şi locul execuţiei lucrărilor, menţiunea dacă acestea (inclusiv data încheierii contr) precum și să rezulte că lucr au fost finalizate în ultimii 5 ani si au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale în domeniu şi dacă la un standard de calitate corespunzător și au fost duse la bun sfârşit), urmează să fie prezentate doar sfârșit. Prin lucrări duse la solicitarea entităţii contractante bun sfârsit se ințelege că acestea au fost recepționate în conf cu prev legale şi tehnice din domeniul din care face parte obiectul contr(art.9 alin 3 si art.11 alin 3 din Instructiunea nr.2/2017 emisă de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit ANAP).Contr la finalizarea evaluării ofertelor. Entitatea contractantă are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al lucrărilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienţă similară, pentru confirmarea celor referință doc prezentate trebuie să acopere categ de ofertantlucrări solicitate. Ȋn cazul contractelor ȋncheiate ȋn altă valută, ofertantul Of va face conversia valorilor la cursul lei/altă valută alta monedă mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv. Pentru valuta euro: Anul 2017: 1euro= 4,5621 lei, Anul 2018: 1 euro= 4,6535 lei, Anul 2019: 1 euro= 4,7452 lei, Anul 2020: 1 euro= 4,8371 lei, Anul 2021: 1 euro = 4,9204. Cursul leu/altă valută ce Pt alte monede se va fi luat ȋn calcul pentru anul 2022 este cursul stabilit de BNR la data publicării anunţului de participare pentru prezenta procedură. Ofertanţii care trebuie să efectueze conversia în altă valută decât Euro vor utiliza cursul mediu anual leu/altă valută, comunicat de BNRBNR aferent fiecarui an în parte. Corespondent DUAE - Criterii de selecţie – Capacitatea tehnică şi profesională – Pentru contractele de achiziţie de lucrăriNOTA: executarea de lucrări de tipul specificat. 2.) Diplome de studii si calificari profesionale Autorizaţie de furnizor feroviar, ȋnsoţită de agremente tehnice feroviare, eliberate de AFER pentru categoriile de servicii feroviare critice Lucrări de reparatii şi ȋntreţinere linii de cale ferată, conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000 (art. 1, 2 si 7) şi a HG nr. 626/1998 privind organizarea şi funcționarea Autorității Feroviare Române [art.1 alin.(2)] sau echivalentul din tara ofertantului, valabile la data prezentării. Ofertanții străini care nu dețin autorizări / agremente / omologări AFER, vor depune copii ale documentelor echivalente, eliberate de autoritățile relevante din ţările de origine (copii traduse de un traducător autorizat), recunoscute de AFER. Nota 1: În cazul unui grup de operatori economici care depun ofertă comună, această cerinţă este considerată îndeplinită individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care s-a angajat în acordul de asociere/ acordul de subcontractare că o va executa, dacă partea respectivă necesită această certificare. Terţul nu poate susţine prin prezentarea autorizaţiilor necesare1.Dacă, din considerentul ca acest gen orice motiv, doc justif solicitate nu sunt în limba procedurii specificate în Secțiunea IV.2.4) din Anunțul de autorizare se participare, Of trebuie să furnizeze Entit Contr versiunea tradusa in limba romana in conditiile legii. 2.Entit Contr poate utiliza numai solicita oricărui Op. Ec. implicat în nume propriu, nefiind o resursă transferabilăproc în orice moment pe parcursul procesului de evaluare să prezinte dovezi în legătură cu informațiile completate în DUAE (răspuns). Nota 2: Ȋn cazul ȋn care valabilitatea autorizaţiei de furnizor feroviar / agrementului tehnic AFER nu este pe toata durata de derulare a contractului sectorial de lucrări, la solicitarea entității contractante, ofertantul clasat pe primul loc ȋn clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, va depune ȋn cadrul documentelor justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE un angajament prin care se obligă că va prelungi autorizările AFER pe toată durata de derulare a contractului şi va depune la entitatea contractantă prelungirea valabilității acestora.

Capacitatea tehnica si profesionala. Da 1.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Experiența similară - Ofertantul (operator economic individual sau asociere de operatori economici) Cerinta 1-Experienta similara Experienta similara: Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 5 ani (calculați până la data lim. de depunere a ofertelor), au executat lucrări de natură sau complexitate similare cu obiectul procedurii in valoare cumulată de cel putin 354.400 lei (fără TVA), realizate în cadrul unuia sau mai multor contracte. - NOTA: prin lucrări de natură sau complexitate similare cu obiectul procedurii în domeniul feroviar se înțeleg activitati avand ca obiect reparatii si/sau intretinere drumuri, parcari, piete publice, peroane, reparatii si/sau intretinere cladiri si /sau instalatii aferente (instalatii sanitare/instalatii termice/instalatii electrice). Prin aplicarea principiului "cine poate mai mult poate si mai putin" in lucrări similare cu obiectul procedurii de natura sau complexitate similara pot fi incluse, fără a se limita la acestea: lucrări RK (reparatii capitale) la drumuri, parcari, piete publice, cladiri si /sau instalatii aferente. Pt scopul acestei proceduri: Referința la ultimii 5 ani trebuie să fie întotdeauna calculată în sens invers plecând de la termenul-limită de depunere a Ofertei, a executat lucrări așa cum este indicat în Anunțul de natura particip simpl sau complexitate similare cu obiectul procedurii, în valoare individuală / cumulată orice eventuală erată publicată de minim 650.000,00 lei fara TVA, la nivelul unui contract sau mai multe contracte. Note: 1) Lucrări similare acceptate vor fi lucrări de construcţii sau reparaţii linii CF sau lucrări de ȋntreţinere linii CF sau lucrări de reabilitare/modernizare infrastructură (linii CF). 2) către Entit Contractantă Ultimii 5 ani se calculează până la data limită limita de depunere dep a ofertelor stabilită iniţial (prin anunţul de participareparticip simplificat). Ȋn In cazul ȋn in care, ulterior iniţierii procedurii entitatea entit contractantă va decala aceasta datădata, limita inferioară a perioadei de 5 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru pt toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat. Decalarea termenului-limită stabilit În situaţia în care un op ec nu poate îndeplini cerinţa referitoare la exp similară, acesta are posibilitatea de a se asocia cu un alt operator economic în vederea depunerii unei oferte comune sau poate invoca susţinerea unor terţi. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde inform.solicitate cu privire la modul de îndeplin a cerintelor de capacit tehnică şi profes xxxxxxx.xx cota de implicare în execut viitorului contract (art.37 alin 3 HG 394/2016). Daca ofertantul/asociatii isi dem. indeplin cerintei min privind capacit tehnica si/sau profesionala invocand sustinerea acordata de catre unul sau mai mulţi susţinători,cerinţa va fi îndeplin. prin cumularea capacit tehnice si/sau profes a terţului/terţilor cu cea a ofertantului/asociatilor, cu precizarea ca, in cazul asocierii, sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.(art199 Lg99/2016 si art14 Instr 2 ANAP). Doc./contr./procesele verbale de rec.prezentate din partea tertului vor trebui sa indeplin aceleasi cerinte solicitate mai sus ofertantilor. Subcontractantii pe a caror capacitate se bazeaza ofertantul pentru depunerea ofertelor şi stabilirea astfel indeplinirea cerintei privind experienta similara sunt considerati si terti sustinatori, acordul de subcontractare fiind si angajament de sustinere (art.55 din Anexa la HG nr.394/2016). Entitatea contractantă va lua în considerare susţinerea, ca probă a unei noi date nu va conduce îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire, dacă sunt îndeplinite în mod automat cumulativ conditiile de la respingerea unui ofertant pe motiv că experienţa lui similară este situată în afara perioadei art.55_alin_2 din HG 394/2016. - Ofertantii vor prezenta:Corespondent DUAE – Criterii de 5 ani raportate la noua dată-limită de depunere a ofertelor, atât timp cât acesta, la data iniţial stabilită în anunţul de participare, îndeplinea cerinţa astfel cum a fost aceasta solicitată. 3) selectie – C- Capacitatea tehnică şi profesională La nivelul DUAE trebuie precizate cel puţin următoarele informaţiiinformații cum ar fi: numărul şi și data contractului invocat drept experienţă experiență similară, denumirea contractului din care sa reiasa tipul / tipul/categoriile de lucrărilucrari, valoarea acestuia (lei fără fara TVA), perioada de executareexecutie, beneficiarul contractuluibeneficiarul, nr si data şi numărul documentului prin care se confirmă executarea de lucrări similare, documentelor justificative privind recepția precum şi și ponderea valorică (%) și activitățile pentru care a fost responsabil. Ȋn cazul ȋn Documente suport ce vor fi prezentate: Ca urmare a unei solicitări exprese a entit contr și înainte de atribuirea contr de achiziție publică, ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul întocmit după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, la finalizarea procesului de evaluare a ofertelor, are obligatia să prezinte doc justif actualizate prin care ponderea nu este 100% să dem îndeplinirea tuturor crit de calificare, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE (răspuns), respectiv: - Pentru fiecare dintre contr prezentate ca experientă similară completat initial in DUAE(răspuns), se vor specifica activităţile pentru prezenta doc emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar final prin care sa probeze îndepl cerintei,fără a se limita la,enumerarea nefiind cumulativa: - procesul verbal de receptie finala/ proces verbal de receptie la terminarea lucrarii/proces verbal pe obiect; - documente constatatoare - recomandare din partea beneficiarilor; - certificari de buna executie; -facturi insotite de dovada efectuarii platii -alte documente justificative prin care beneficiarul confirma ducerea la bun sfarsit Din doc prezentate trebuie sa reiasă: beneficiarul, categ lucrarilor, calit avuta în contract (antreprenor general/ asociat/ subcontractant), ponderea valorica (%) și activit pt care a fost responsabil. 4) Prin formula ”lucrări duse la bun sfârşit” se ȋnţelege lucrări recepţionate parţial şi/sau lucrări recepţionate la sfârşitul executării (sfârşitul executării nu presupune expirarea perioadei de garanţie)respons, cerinţa fiind ȋndeplinită ȋn oricare din cele două variante, ȋn limita valorică solicitatăVal. - Se va prezenta DUAE – conform art.202 alin.(1) din Legea 99/2016 şi se va completa de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat / terți susținător / subcontractant) cu informațiile aferente situației lor, conform Notificării ANAP din data de 08.04.2019 privind utilizarea DUAE. Pentru ȋndeplinirea obligaţiei referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanţi la procedură, aceştia vor completa după autentificare, DUAE deja configurat de entitatea contractantă, direct ȋn SEAP ȋn secţiunea dedicată a procedurii de interes. Documentele prin care se confirmă executarea de lucrări similare, pentru lucrările cele mai importante, respectiv certificate de bună execuţie (Exemple de certificate de bună execuţie: certificate constatatoare / recomandări / procese verbale de recepţie / părţi relevante din contracte etc - prin care să se precizeze cel puţin următoarele aspecte: denumirea beneficiarului, valoareafară TVA, perioada şi locul execuţiei lucrărilor, menţiunea dacă acestea (inclusiv data încheierii contr) precum și să rezulte că lucrarile au fost finalizate în ultimii 5 ani si au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale în domeniu şi dacă la un standard de calitate corespunzător și au fost duse la bun sfârşitsfârșit. Prin lucrări duse la bun sfârsit se ințelege că acestea au fost recepționate în conformitate cu prevederile legale şi tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului (art.9 alin 3 si art.11 alin 3 din Instructiunea nr.2/2017 emisă de ANAP), urmează să fie prezentate doar . Contractele la solicitarea entităţii contractante de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Entitatea contractantă are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al lucrărilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienţă similară, pentru confirmarea celor referință documentele prezentate trebuie să acopere categoriile de ofertantlucrări solicitate. Ȋn cazul contractelor ȋncheiate ȋn altă valută, ofertantul Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/altă valută alta monedă mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv. Pentru valuta euro: Anul 2017: 1euro= 4,5621 lei, Anul 2018: 1 euro= 4,6535 lei, Anul 2019: 1 euro= 4,7452 lei, Anul 2020: 1 euro= 4,8371 lei, Anul 2021: 1 euro = 4,9204. Cursul leu/altă valută ce alte monede se va fi luat ȋn calcul pentru anul 2022 este cursul stabilit de BNR la data publicării anunţului de participare pentru prezenta procedură. Ofertanţii care trebuie să efectueze conversia în altă valută decât Euro vor utiliza cursul mediu anual leu/altă valută, comunicat de BNRBNR aferent fiecarui an în parte. Corespondent DUAE - Criterii de selecţie – Capacitatea tehnică şi profesională – Pentru contractele de achiziţie de lucrăriNOTA: executarea de lucrări de tipul specificat. 2.) Diplome de studii si calificari profesionale Autorizaţie de furnizor feroviar, ȋnsoţită de agremente tehnice feroviare, eliberate de AFER pentru categoriile de servicii feroviare critice Lucrări de reparatii şi ȋntreţinere linii de cale ferată, conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000 (art. 1, 2 si 7) şi a HG nr. 626/1998 privind organizarea şi funcționarea Autorității Feroviare Române [art.1 alin.(2)] sau echivalentul din tara ofertantului, valabile la data prezentării. Ofertanții străini care nu dețin autorizări / agremente / omologări AFER, vor depune copii ale documentelor echivalente, eliberate de autoritățile relevante din ţările de origine (copii traduse de un traducător autorizat), recunoscute de AFER. Nota 1: În cazul unui grup de operatori economici care depun ofertă comună, această cerinţă este considerată îndeplinită individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care s-a angajat în acordul de asociere/ acordul de subcontractare că o va executa, dacă partea respectivă necesită această certificare. Terţul nu poate susţine prin prezentarea autorizaţiilor necesare1.Dacă, din considerentul ca acest gen orice motiv, doc justif solicitate nu sunt în limba procedurii specificate în Secțiunea IV.2.4) din Anunțul de autorizare se participare simplificat, Ofertanții trebuie să furnizeze Entității Contractante versiunea tradusa in limba romana in conditiile legii. 2.Entit Contr poate utiliza numai solicita oricărui Op. Ec. implicat în nume propriu, nefiind o resursă transferabilăprocedură în orice moment pe parcursul procesului de evaluare să prezinte dovezi în legătură cu informațiile completate în DUAE (răspuns). Nota 2: Ȋn cazul ȋn care valabilitatea autorizaţiei de furnizor feroviar / agrementului tehnic AFER nu este pe toata durata de derulare a contractului sectorial de lucrări, la solicitarea entității contractante, ofertantul clasat pe primul loc ȋn clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, va depune ȋn cadrul documentelor justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE un angajament prin care se obligă că va prelungi autorizările AFER pe toată durata de derulare a contractului şi va depune la entitatea contractantă prelungirea valabilității acestora.

Capacitatea tehnica si profesionala. Da 1.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Experiența similară - Ofertantul (operator economic individual sau asociere de operatori economici) Of trebuie să demonstreze dem că în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a Oferteiofertelor), au executat lucr in dom fer de natură sau complexitate sim cu cele care fac ob proc in val cumulata de min 640.000,00 (fara TVA), indeplinirea acestui nivel valoric urmand a executat fi dem prin val lucrarilor similare cu ob proc, realizate in cadrul unuia sau mai multor contracte. NOTA: prin lucrări de natura natură sau complexitate similare cu obiectul procedurii, procedurii în valoare individuală / cumulată de minim 650.000,00 lei fara TVA, la nivelul unui contract sau mai multe contracte. Note: 1) Lucrări similare acceptate vor fi domeniul feroviar se înțeleg lucrări de construcţii sau reparaţii linii CF sau lucrări de ȋntreţinere linii CF sau lucrări de reabilitareconstrucție/modernizare infrastructură (modernizare/reparații capitale/reparații periodice/întreținere linii CF). 2) . Pentru scopul acestei proceduri:Referința la ultimii 5 ani trebuie să fie întotdeauna calculată în sens invers plecând de la termenul - limită de depunere a Of, așa cum este indicat în Anunțul de participare sau orice eventuală erată publicată de către Ent Contr. Ultimii 5 ani se calculează până la data limită de depunere a ofertelor of stabilită iniţial (prin anunţul de participare). Ȋn În cazul ȋn în care, ulterior iniţierii procedurii entitatea contractantă proc Ent Contr va decala aceasta această dată, limita inferioară a perioadei de 5 ani se extinde cu perioada per de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii op care au prezentat dovada finalizării contractului contr de experienţă exp similară în intervalul de timp nou rezultat. Decalarea termenului-limită stabilit În situaţia în care un op ec nu poate îndeplini cerinţa referitoare la exp similară, acesta are posibilitatea de a se asocia cu un alt op ec în vederea depunerii unei oferte comune sau poate invoca susţinerea unor terţi. În sit în care este depusă o ofertă de către op ec care participă în comun la proc de atribuire, fiecare dintre asociații nominalizați va demonstra indeplinirea cerintelor de cap teh şi prof proporțional cu cota de implicare în executarea viitorului contract (art.37 alin 3 HG 394/2016). Dacă of/asociații își dem îndeplinirea cerinței minime privind cap teh și/sau prof invocând susținerea acordată de către unul sau mai mulţi susţinători,cerinţa va fi îndeplinită prin cumularea cap teh și/sau prof a terţului/terţilor cu cea a of/asociatilor, cu precizarea că, în cazul asocierii, susținerea va fi acordată asocierii și nu unuia dintre asociați.(art.199 Lg 99/2016 și art.14 Instr. 2 ANAP). Doc./contr./pv de recepție prezentate din partea terțului vor trebui să îndeplinească aceleași cerințe solicitate mai sus of. Subcontr pe a căror capacitate se bazează ofertantul pentru depunerea ofertelor şi stabilirea astfel îndeplinirea cerinței privind experiența similară sunt considerați și terți susținători, acordul de subcontractare fiind și angajament de susținere (art.55 din Anexa la HG nr.394/2016). Entitatea contractanta va lua în considerare susţinerea, ca probă a îndeplinirii criteriilor min impuse în cadrul doc de atrib, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ condițiile de la art.55_alin_2 din HG 394/2016. - Ca dovadă preliminară pentru verifi cerintei privind exp sim, Op Ec (Of ind, membru al unei Asoc, Subcontr, Terț susținător) trebuie să prezinte o declarație pe propria răsp completată, repr de DUAE (răspuns). La secțiunea „Criterii de selecție” din DUAE, la pct. A: ”Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie” unde apare textul: ”In ceea ce priveste criteriile de selectie, Aut Contr cere opi ec sa declare ca ACESTA INDEPLINESTE TOATE CRITERIILE DE SELECTIE IMPUSE INDICATE IN ANUNTUL RELEVANT SAU IN DOC ACH MENTIONATE IN ANUNT”, Of unic/ Of asociat/Tertul susținător/ Subcontr va selecta una din optiunile DA sau NU. Doc suport ce vor fi prezentate: Ca urmare a unei noi date nu va conduce solicitări exprese a Ent Contr și înainte de atrib contr de ach publică, of clasat pe primul loc în mod automat clasamentul întocmit după aplicarea criteriului de atrib asupra ofertelor admisibile, are obligația să prezinte doc justificative actualizate prin care să dem îndeplinirea cerintei privind exp sim, respectiv: pentru fiecare dintre contr prezentate ca exp sim, se vor prezenta doc emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar final prin care să probeze îndeplinirea cerinței, fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă: copii ale unor parti relevante ale contr prezentate ca exp sim; certificate de predare-primire; pv de recepție finală/ pv de recepție la respingerea unui ofertant terminarea lucrării/pv pe motiv că experienţa lui similară este situată obiect; doc const; recomandare din partea beneficiarilor; certificari de bună execuție; facturi însoțite de dovada efectuării plății; alte documente justificative prin care beneficiarul confirmă ducerea la bun sfârșit. Din doc prezentate trebuie să reiasă: beneficiarul, categoria lucr, calit pe care of a avut-o în afara perioadei de 5 ani raportate la noua dată-limită de depunere a ofertelor, atât timp cât acesta, la data iniţial stabilită în anunţul de participare, îndeplinea cerinţa astfel cum a fost aceasta solicitată. 3) La nivelul DUAE trebuie precizate cel puţin următoarele informaţii: numărul şi data contractului invocat contr prezentat drept experienţă similară, denumirea contractului din care sa reiasa tipul / categoriile de lucrări, valoarea exp sim (lei fără TVAantreprenor general/ asociat/ subcontr), perioada de executare, beneficiarul contractului, data şi numărul documentului prin care se confirmă executarea de lucrări similare, precum şi ponderea valorică (%) și activitățile pentru care a fost responsabil. Ȋn cazul ȋn care ponderea nu este 100% se vor specifica activităţile pentru care a fost responsabil. 4) Prin formula ”lucrări duse la bun sfârşit” se ȋnţelege lucrări recepţionate parţial şi/sau lucrări recepţionate la sfârşitul executării (sfârşitul executării nu presupune expirarea perioadei de garanţie), cerinţa fiind ȋndeplinită ȋn oricare din cele două variante, ȋn limita valorică solicitată. - Se va prezenta DUAE – conform art.202 alin.(1) din Legea 99/2016 şi se va completa de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat / terți susținător / subcontractant) cu informațiile aferente situației lor, conform Notificării ANAP din data de 08.04.2019 privind utilizarea DUAE. Pentru ȋndeplinirea obligaţiei referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanţi la procedură, aceştia vor completa după autentificare, DUAE deja configurat de entitatea contractantă, direct ȋn SEAP ȋn secţiunea dedicată a procedurii de interes. Documentele prin care se confirmă executarea de lucrări similare, pentru lucrările cele mai importante, respectiv certificate de bună execuţie (Exemple de certificate de bună execuţie: certificate constatatoare / recomandări / procese verbale de recepţie / părţi relevante din contracte etc - prin care să se precizeze cel puţin următoarele aspecte: denumirea beneficiarului, valoareaval acestora fară TVA, perioada şi locul execuţiei lucrărilor, menţiunea dacă acestea (inclusiv data încheierii contractului) precum și să rezulte că lucrările au fost finalizate în ultimii 5 ani și au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale în domeniu şi dacă la un standard de calitate corespunzător și au fost duse la bun sfârşit)sfârșit. Prin lucrări duse la bun sfârsit se înțelege: a) lucrări recepţionate pe ob, urmează să fie prezentate doar care sunt însoţite de pv de recepţie întocmit în conformitate cu prev legale şi tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; b) lucrări recepţionate însoţite de pv la solicitarea entităţii contractante terminarea lucrărilor; c) lucrări recepţionate însoţite de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Entitatea contractantă are dreptul pv de a se adresa inclusiv beneficiarului final al lucrărilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienţă similară, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. Ȋn cazul contractelor ȋncheiate ȋn altă valută, ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/altă valută mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv. Pentru valuta euro: Anul 2017: 1euro= 4,5621 lei, Anul 2018: 1 euro= 4,6535 lei, Anul 2019: 1 euro= 4,7452 lei, Anul 2020: 1 euro= 4,8371 lei, Anul 2021: 1 euro = 4,9204. Cursul leu/altă valută ce va fi luat ȋn calcul pentru anul 2022 este cursul stabilit de BNR la data publicării anunţului de participare pentru prezenta procedură. Ofertanţii care trebuie să efectueze conversia în altă valută decât Euro vor utiliza cursul mediu anual leu/altă valută, comunicat de BNR. Corespondent DUAE - Criterii de selecţie – Capacitatea tehnică şi profesională – Pentru contractele de achiziţie de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificat. 2.) Diplome de studii si calificari profesionale Autorizaţie de furnizor feroviar, ȋnsoţită de agremente tehnice feroviare, eliberate de AFER pentru categoriile de servicii feroviare critice Lucrări de reparatii şi ȋntreţinere linii de cale ferată, conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000 (art. 1, 2 si 7) şi a HG nr. 626/1998 privind organizarea şi funcționarea Autorității Feroviare Române [art.1 alin.(2)] sau echivalentul din tara ofertantului, valabile la data prezentării. Ofertanții străini care nu dețin autorizări / agremente / omologări AFER, vor depune copii ale documentelor echivalente, eliberate de autoritățile relevante din ţările de origine (copii traduse de un traducător autorizat), recunoscute de AFER. Nota 1: În cazul unui grup de operatori economici care depun ofertă comună, această cerinţă este considerată îndeplinită individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care s-a angajat în acordul de asociere/ acordul de subcontractare că o va executa, dacă partea respectivă necesită această certificare. Terţul nu poate susţine prin prezentarea autorizaţiilor necesare, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursă transferabilă. Nota 2: Ȋn cazul ȋn care valabilitatea autorizaţiei de furnizor feroviar / agrementului tehnic AFER nu este pe toata durata de derulare a contractului sectorial de lucrări, la solicitarea entității contractante, ofertantul clasat pe primul loc ȋn clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, va depune ȋn cadrul documentelor justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE un angajament prin care se obligă că va prelungi autorizările AFER pe toată durata de derulare a contractului şi va depune la entitatea contractantă prelungirea valabilității acestora.recepţie

Capacitatea tehnica si profesionala. Da 1.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Experiența similară - Experienta similara Ofertantul (operator economic individual sau asociere de operatori economici) trebuie să demonstreze că va prezenta ca dovada experienţei necesare pentru executarea contractului o listă a principalelor lucrari similare cu obiectul procedurii, executate în ultimii 5 ani până la ani; lista va conţine numar/ data limită contract, denumire, valori, perioade de depunere executie, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt entităţi contractante sau clienţi privaţi, din care sa rezulte ca a Ofertei, a executat executat: - lucrări de natura sau complexitate similare cu obiectul procedurii, în procedurii in valoare individuală / cumulată cumulata de minim 650.000,00 cel putin 386 000 lei ( fara TVA), la nivelul unui contract indeplinirea acestui nivel valoric urmand a fi demonstrata prin valoarea lucrarilor similare realizate în cadrul unuia sau mai multe multor contracte. Note: 1) Lucrări similare acceptate vor fi -NOTA: prin lucrări de construcţii natura sau reparaţii linii CF sau complexitate similare cu obiectul procedurii in domeniul feroviar se înțeleg lucrări de ȋntreţinere linii CF sau lucrări de reabilitare/modernizare infrastructură (construcție/ modernizare/ reparații capitale/ reparatii periodice/ intretinere linii CF). 2) . Ultimii 5 ani se calculează până la data limită limita de depunere a ofertelor stabilită iniţial (prin anunţul de participareparticipare simplificat). Ȋn In cazul ȋn in care, ulterior iniţierii procedurii entitatea contractantă va decala aceasta datădata, limita inferioară a perioadei de 5 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat. Decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea - Ofertantii vor prezenta: Corespondent DUAE – Criterii de selectie – C- Capacitatea tehnică şi profesională Se va completa initial DUAE ca primă dovadă a neîncadrării în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate, urmand ca ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor şi stabilirea astfel a unei noi date nu va conduce în mod automat la respingerea unui ofertant pe motiv că experienţa lui similară este situată în afara perioadei de 5 ani raportate la noua dată-limită de depunere a ofertelor, atât timp cât acesta, la data iniţial stabilită în anunţul de participare, îndeplinea cerinţa astfel cum a fost aceasta solicitată. 3) La nivelul DUAE trebuie precizate cel puţin următoarele informaţii: numărul şi data contractului invocat drept experienţă admisibile sa faca dovada îndeplinirii cerintei privind experienta similară, denumirea contractului din prin prezentarea Formularului 6 pentru fiecare dintre contractele prezentate ca experientă similară completat initial in DUAE, insotit de documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar prin care sa reiasa tipul / categoriile de lucrăriprobeze îndeplinirea cerintei, valoarea (lei fără TVA)a se limita la, perioada de executare, beneficiarul contractului, data şi numărul documentului prin care se confirmă executarea de lucrări similare, precum şi ponderea pentru care a fost responsabil. Ȋn cazul ȋn care ponderea nu este 100% se vor specifica activităţile pentru care a fost responsabil. 4) Prin formula ”lucrări duse la bun sfârşit” se ȋnţelege lucrări recepţionate parţial şi/sau lucrări recepţionate la sfârşitul executării (sfârşitul executării nu presupune expirarea perioadei de garanţie), cerinţa fiind ȋndeplinită ȋn oricare din cele două variante, ȋn limita valorică solicitată. enumerarea nefiind cumulativa: - Se va prezenta DUAE – conform art.202 alin.(1) din Legea 99/2016 şi se va completa de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat / terți susținător / subcontractant) cu informațiile aferente situației lor, conform Notificării ANAP din data de 08.04.2019 privind utilizarea DUAE. Pentru ȋndeplinirea obligaţiei referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanţi la procedură, aceştia vor completa după autentificare, DUAE deja configurat de entitatea contractantă, direct ȋn SEAP ȋn secţiunea dedicată a procedurii de interes. Documentele prin care se confirmă executarea de lucrări similare, pentru lucrările cele mai importante, respectiv copii ale unor parti relevante ale contractelor prezentate ca experienta similara - certificate de bună execuţie (Exemple de certificate predare-primire; - recomandare din partea beneficiarilor; - certificări de bună execuţieexecutie; - documente constatatoare - procesul-verbal de receptie finală / procesul-verbal de receptie la terminarea serviciului/ proces verbal pe obiect. Din documentele prezentate trebuie sa reiasă: certificate constatatoare / recomandări / procese verbale de recepţie / părţi relevante din contracte etc - prin care să se precizeze cel puţin următoarele aspecte: denumirea beneficiaruluibeneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizează obiectul lucrarii), valoarea, perioada şi (inclusiv data încheierii contractului) si locul execuţiei lucrărilor, menţiunea dacă acestea executarii lucrarilor precum si sa rezulte că a lucrarile au fost finalizate în ultimii 5 ani si au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale în domeniu şi dacă la un standard de calitate corespunzător si au fost duse la bun sfârşit)sfarsit, urmează să fie prezentate doar la solicitarea entităţii contractante de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Entitatea contractantă are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al lucrărilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienţă similară, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. Ȋn cazul contractelor ȋncheiate ȋn altă valută, ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/altă valută mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv. Pentru valuta euro: Anul 2017: 1euro= 4,5621 lei, Anul 2018: 1 euro= 4,6535 lei, Anul 2019: 1 euro= 4,7452 lei, Anul 2020: 1 euro= 4,8371 lei, Anul 2021: 1 euro = 4,9204. Cursul leu/altă valută ce va fi luat ȋn calcul pentru anul 2022 este cursul stabilit de BNR la data publicării anunţului de participare pentru prezenta procedură. Ofertanţii care trebuie să efectueze conversia conformitate cu normele legale în altă valută decât Euro vor utiliza cursul mediu anual leu/altă valută, comunicat de BNR. Corespondent DUAE - Criterii de selecţie – Capacitatea tehnică şi profesională – Pentru contractele de achiziţie de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificat. 2.) Diplome de studii si calificari profesionale Autorizaţie de furnizor feroviar, ȋnsoţită de agremente tehnice feroviare, eliberate de AFER pentru categoriile de servicii feroviare critice Lucrări de reparatii şi ȋntreţinere linii de cale ferată, conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000 (art. 1, 2 si 7) şi a HG nr. 626/1998 privind organizarea şi funcționarea Autorității Feroviare Române [art.1 alin.(2)] sau echivalentul din tara ofertantului, valabile la data prezentării. Ofertanții străini care nu dețin autorizări / agremente / omologări AFER, vor depune copii ale documentelor echivalente, eliberate de autoritățile relevante din ţările de origine (copii traduse de un traducător autorizat), recunoscute de AFER. Nota 1: În cazul unui grup de operatori economici care depun ofertă comună, această cerinţă este considerată îndeplinită individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care s-a angajat în acordul de asociere/ acordul de subcontractare că o va executa, dacă partea respectivă necesită această certificare. Terţul nu poate susţine prin prezentarea autorizaţiilor necesare, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursă transferabilă. Nota 2: Ȋn cazul ȋn care valabilitatea autorizaţiei de furnizor feroviar / agrementului tehnic AFER nu este pe toata durata de derulare a contractului sectorial de lucrări, la solicitarea entității contractante, ofertantul clasat pe primul loc ȋn clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, va depune ȋn cadrul documentelor justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE un angajament prin care se obligă că va prelungi autorizările AFER pe toată durata de derulare a contractului şi va depune la entitatea contractantă prelungirea valabilității acestora.domeniu Nota:

Capacitatea tehnica si profesionala. Da 1.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Experiența similară - Experienta similara –Executie lucrari Ofertantul (operator economic individual sau asociere de operatori economici) trebuie să demonstreze că va face dovada ca a dus la bun sfarsit în ultimii 5 ani până calculati de la data limită de depunere a Ofertei, a executat lucrări de natura sau complexitate similare cu obiectul procedurii, în valoare individuală / cumulată de minim 650.000,00 lei fara TVA, la nivelul unui contract sau mai multe contracte. Note: 1) Lucrări similare acceptate vor fi lucrări de construcţii sau reparaţii linii CF sau lucrări de ȋntreţinere linii CF sau lucrări de reabilitare/modernizare infrastructură (linii CF). 2) Ultimii 5 ani se calculează până la data limită de depunere a ofertelor stabilită iniţial (prin anunţul de participare). Ȋn cazul ȋn care, ulterior iniţierii procedurii entitatea contractantă va decala aceasta dată, limita inferioară a perioadei de 5 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat. Decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea ofertelor şi stabilirea astfel a unei noi date nu va conduce în mod automat la respingerea unui ofertant pe motiv că experienţa lui similară este situată în afara perioadei de 5 ani raportate la noua dată-limită de depunere a ofertelor, atât timp cât acestalucrari similare din punct de vedere al complexitatii si/sau utilitatii, in valoare cumulata de cel putin: 500.000 lei fara TVA la data iniţial stabilită în anunţul nivelul unuia sau a maxim 3 contracte. In cazul in care termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor se decaleaza, atunci se va extinde corespunzator (cu zilele de participaredecalare ) si perioada aferenta experientei similare. Se considera lucrari similare din punct de vedere al complexitatii si /sau utilitatii lucrari de constructii civile cladiri/amenajari exterioare care au avut ca obiect si/sau reparatii curente si/sau modernizare si/sau reabilitare si/sau intretinere/ si/sau construire sau alte lucrari de acceasi natura si complexitate, îndeplinea cerinţa astfel cum a fost aceasta solicitată. 3) La nivelul DUAE trebuie precizate cel puţin următoarele informaţii: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, denumirea contractului sau superioare din care sa reiasa tipul / categoriile punct de lucrări, valoarea (lei fără TVA), perioada de executare, beneficiarul contractului, data şi numărul documentului prin care se confirmă executarea de lucrări similare, precum şi ponderea pentru care a fost responsabil. Ȋn cazul ȋn care ponderea nu este 100% se vor specifica activităţile pentru care a fost responsabil. 4) vedere al complexitatii si/sau scopului.. Prin formula ”lucrări lucrari duse la bun sfârşit” sfarsit în cadrul perioadei de 5 ani, se ȋnţelege inteleg cele precizate in Instructiunea nr. 2/2017, art.11 alin (3) respectiv: a) lucrari receptionate pe obiecte , care sunt insotite de proces verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului sau b) lucrări recepţionate parţial şi/sau însoţite de proces-verbal la terminarea lucrărilor; sau c) lucrări recepţionate la sfârşitul executării (sfârşitul executării nu presupune expirarea perioadei însoţite de garanţie), cerinţa fiind ȋndeplinită ȋn oricare din cele două variante, ȋn limita valorică solicitatăproces-verbal de recepţie finală. - Se va prezenta Completarea DUAE – conform art.202 alin.(1) in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 99/2016 şi se va completa de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat / terți susținător / subcontractant) cu informațiile aferente situației lor, conform Notificării ANAP din data de 08.04.2019 privind utilizarea DUAE. Pentru ȋndeplinirea obligaţiei referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanţi la procedură, aceştia vor completa după autentificare, DUAE deja configurat de entitatea contractantă, direct ȋn SEAP ȋn secţiunea dedicată a procedurii de interes98/2016. Documentele prin justificative care se confirmă executarea de lucrări similare, pentru lucrările cele mai importante, respectiv certificate de bună execuţie (Exemple de certificate de bună execuţie: certificate constatatoare / recomandări / procese verbale de recepţie / părţi relevante din contracte etc - prin care să se precizeze cel puţin următoarele aspecte: denumirea beneficiarului, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor, menţiunea dacă acestea au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale în domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit), urmează să fie probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate doar la solicitarea entităţii autoritatii contractante doar de către catre ofertantul clasat pe locul I în in clasamentul intermediar întocmit intocmit la finalizarea evaluării evaluarii ofertelor. Entitatea contractantă are dreptul Intra in categoria certificatelor de buna executie urmatoarele documente: procesele-verbale la terminarea lucrarilor sau procesele-verbale de receptie finala sau procese-verbale de receptie pentru parti /obiecte din/de lucrare daca acestea sunt distincte din punct de vedere functional sau documentele constatatoare sau alte documente echivalente continand informatiile solicitate pentru demonstrarea experientei similare. Aceste documente vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar si vor trebui sa indice: a)obiectul lucrarii astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se adresa inclusiv beneficiarului final al lucrărilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienţă similarăverifica indeplinirea cerintei privind experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate beneficiarii- indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. b)perioada, mai exact intervalul periodic (data de ofertant. Ȋn cazul contractelor ȋncheiate ȋn altă valută, ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/altă valută mediu comunicat inceput si data de BNR pentru anul respectiv. Pentru valuta euro: Anul 2017: 1euro= 4,5621 lei, Anul 2018: 1 euro= 4,6535 lei, Anul 2019: 1 euro= 4,7452 lei, Anul 2020: 1 euro= 4,8371 lei, Anul 2021: 1 euro = 4,9204. Cursul leu/altă valută ce va fi luat ȋn calcul pentru anul 2022 este cursul stabilit de BNR la data publicării anunţului de participare pentru prezenta procedură. Ofertanţii care trebuie să efectueze conversia în altă valută decât Euro vor utiliza cursul mediu anual leu/altă valută, comunicat de BNR. Corespondent DUAE - Criterii de selecţie – Capacitatea tehnică şi profesională – Pentru contractele de achiziţie de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificat. 2.finalizare) Diplome de studii si calificari profesionale Autorizaţie de furnizor feroviar, ȋnsoţită de agremente tehnice feroviare, eliberate de AFER pentru categoriile de servicii feroviare critice Lucrări de reparatii şi ȋntreţinere linii de cale ferată, conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000 (art. 1, 2 si 7) şi a HG nr. 626/1998 privind organizarea şi funcționarea Autorității Feroviare Române [art.1 alin.(2)] sau echivalentul din tara ofertantului, valabile la data prezentării. Ofertanții străini care nu dețin autorizări / agremente / omologări AFER, vor depune copii ale documentelor echivalente, eliberate de autoritățile relevante din ţările de origine (copii traduse de un traducător autorizat), recunoscute de AFER. Nota 1: În cazul unui grup de operatori economici care depun ofertă comună, această cerinţă este considerată îndeplinită individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe in care s-a angajat în acordul de asociere/ acordul de subcontractare că o va executa, dacă partea respectivă necesită această certificare. Terţul nu poate susţine prin prezentarea autorizaţiilor necesare, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursă transferabilăexecutat contractul. Nota 2: Ȋn cazul ȋn care valabilitatea autorizaţiei de furnizor feroviar / agrementului tehnic AFER nu este pe toata durata de derulare a contractului sectorial de lucrări, la solicitarea entității contractante, ofertantul clasat pe primul loc ȋn clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, va depune ȋn cadrul documentelor justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE un angajament prin care se obligă că va prelungi autorizările AFER pe toată durata de derulare a contractului şi va depune la entitatea contractantă prelungirea valabilității acestora.

Capacitatea tehnica si profesionala. Da 1.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Experiența similară - Cerinţa „Experienţă similară” Ofertantul (operator economic individual sau asociere de operatori economici) trebuie să demonstreze facă dovada că a executat în ultimii 5 ani ani* (calculaţi până la data limită de depunere a Oferteiofertelor), a executat lucrări de natura sau complexitate similare cu cele care fac obiectul procedurii, în valoare individuală / cumulată de minim 650.000,00 lei fara TVAcontractului**, la nivelul unui contract a unul sau mai multe contracte. Note: 1) Lucrări similare acceptate vor fi lucrări , în valoare cumulată de construcţii sau reparaţii linii CF sau lucrări de ȋntreţinere linii CF sau lucrări de reabilitare/modernizare infrastructură (linii CF). 2minim 2.500.000 lei fără T.V.A. *) Ultimii 5 (cinci) ani se calculează până raportează la termenul limită de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzătoare a Instrucțiunii A.N.A.P. nr. 2/2017 (art. 13). **) Prin lucrări similare se înțelege lucrări de reparații și/sau înlocuire a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație la poduri/ pasaje/ viaducte și/sau montare de dispozitive noi de acoperire a rosturilor de dilatație la poduri/ pasaje/ viaducte aflate pe drumuri județene și/sau drumuri naționale și/sau drumuri expres și/sau autostrăzi. Notă: Pentru transformarea în Lei se va utiliza cursul mediu anual lei/valută pe ultimii 5 (cinci) ani, calculat prin raportare la data limită de depunere a ofertelor stabilită iniţial (prin anunţul de participare). Ȋn cazul ȋn care, ulterior iniţierii procedurii entitatea contractantă va decala aceasta dată, limita inferioară a perioadei de 5 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat. Decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea ofertelor şi stabilirea astfel a unei noi date nu va conduce în mod automat la respingerea unui ofertant pe motiv că experienţa lui similară este situată în afara perioadei de 5 ani raportate la noua dată-limită de depunere a ofertelor, atât timp cât acestacurs comunicat de B.N.R. Terţ susţinător Art. 182 - Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare: (1) Operatorul economic are dreptul, la data iniţial stabilită dacă este cazul şi în anunţul legătură cu un anumit contract de participareachiziţie publică/acord-cadru, îndeplinea cerinţa astfel cum a fost aceasta solicitată. 3) La nivelul DUAE trebuie precizate cel puţin următoarele informaţii: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, denumirea contractului din care sa reiasa tipul / categoriile de lucrări, valoarea (lei fără TVA), perioada de executare, beneficiarul contractului, data şi numărul documentului prin care se confirmă executarea de lucrări similare, precum şi ponderea pentru care a fost responsabil. Ȋn cazul ȋn care ponderea nu este 100% se vor specifica activităţile pentru care a fost responsabil. 4) Prin formula ”lucrări duse la bun sfârşit” se ȋnţelege lucrări recepţionate parţial şisă invoce susţinerea unui/sau lucrări recepţionate la sfârşitul executării (sfârşitul executării nu presupune expirarea perioadei de garanţie), cerinţa fiind ȋndeplinită ȋn oricare din cele două variante, ȋn limita valorică solicitată. - Se va prezenta DUAE – conform art.202 alin.(1) din Legea 99/2016 şi se va completa de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat / terți susținător / subcontractant) cu informațiile aferente situației lor, conform Notificării ANAP din data de 08.04.2019 privind utilizarea DUAE. Pentru ȋndeplinirea obligaţiei unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanţi la procedură, aceştia vor completa după autentificare, DUAE deja configurat de entitatea contractantă, direct ȋn SEAP ȋn secţiunea dedicată a procedurii de interes. Documentele prin care se confirmă executarea de lucrări similare, pentru lucrările cele mai importante, respectiv certificate de bună execuţie (Exemple de certificate de bună execuţie: certificate constatatoare / recomandări / procese verbale de recepţie / părţi relevante din contracte etc - prin care să se precizeze cel puţin următoarele aspecte: denumirea beneficiarului, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor, menţiunea dacă acestea au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale în domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit), urmează să fie prezentate doar la solicitarea entităţii contractante de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Entitatea contractantă are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al lucrărilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienţă similară, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. Ȋn cazul contractelor ȋncheiate ȋn altă valută, ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/altă valută mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv. Pentru valuta euro: Anul 2017: 1euro= 4,5621 lei, Anul 2018: 1 euro= 4,6535 lei, Anul 2019: 1 euro= 4,7452 lei, Anul 2020: 1 euro= 4,8371 lei, Anul 2021: 1 euro = 4,9204. Cursul leu/altă valută ce va fi luat ȋn calcul pentru anul 2022 este cursul stabilit de BNR la data publicării anunţului de participare pentru prezenta procedură. Ofertanţii care trebuie să efectueze conversia în altă valută decât Euro vor utiliza cursul mediu anual leu/altă valută, comunicat de BNR. Corespondent DUAE - Criterii de selecţie – Capacitatea situaţia privind capacitatea tehnică şi profesională – Pentru contractele profesională, indiferent de achiziţie de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificatnatura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi. 2.) Diplome de studii si calificari profesionale Autorizaţie de furnizor feroviar, ȋnsoţită de agremente tehnice feroviare, eliberate de AFER pentru categoriile de servicii feroviare critice Lucrări de reparatii şi ȋntreţinere linii de cale ferată, conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000 (art. 1, 2 si 7) şi a HG nr. 626/1998 privind organizarea şi funcționarea Autorității Feroviare Române [art.1 alin.(2)] sau echivalentul din tara ofertantului, valabile la data prezentării. Ofertanții străini care nu dețin autorizări / agremente / omologări AFER, vor depune copii ale documentelor echivalente, eliberate de autoritățile relevante din ţările de origine (copii traduse de un traducător autorizat), recunoscute de AFER. Nota 1: În cazul unui grup de operatori economici care depun ofertă comună, această cerinţă este considerată îndeplinită individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care s-a angajat în acordul de asociere/ acordul de subcontractare că o va executa, dacă partea respectivă necesită această certificare. Terţul nu poate susţine prin prezentarea autorizaţiilor necesare, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursă transferabilă. Nota 2: Ȋn cazul ȋn care valabilitatea autorizaţiei de furnizor feroviar / agrementului tehnic AFER nu este pe toata durata de derulare a contractului sectorial de lucrări, la solicitarea entității contractante, ofertantul clasat pe primul loc ȋn clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, va depune ȋn cadrul documentelor justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE un angajament prin care se obligă că va prelungi autorizările AFER pe toată durata de derulare a contractului şi va depune la entitatea contractantă prelungirea valabilității acestora.

Capacitatea tehnica si profesionala. Da 1.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Experiența similară - Ofertantul (operator economic individual sau asociere de operatori economici) trebuie să demonstreze prezinte o listă a lucrărilor realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 5 (cinci) ani, însoțită de certificate de bună execuție pentru lucrările cele mai importante. Ofertantul trebuie să facă dovada că în ultimii 5 ani până de la data limită de depunere stabilită pentru depunerea ofertelor a Ofertei, a executat lucrări de natura sau complexitate similare cu obiectul procedurii, în valoare individuală / cumulată de minim 650.000,00 lei fara TVAexecutat, la nivelul unui contract sau contract/mai multe contracte, lucrări similare (Lucrări de reparatii generale si de renovare) a căror valoare individuală/ valoare cumulată a fost de minim 750.000 lei fără TVA. Note: 1) Lucrări similare acceptate vor fi lucrări de construcţii sau reparaţii linii CF sau lucrări de ȋntreţinere linii CF sau lucrări de reabilitare/modernizare infrastructură (linii CF). 2) Ultimii 5 ani se calculează până calculeaza prin raportare inversa de la data limită de depunere a ofertelor stabilită iniţial (prin anunţul de participare). Ȋn cazul ȋn care, ulterior iniţierii procedurii entitatea contractantă va decala aceasta dată, limita inferioară a perioadei de 5 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat. Decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea ofertelor şi stabilirea astfel a unei noi date nu va conduce în mod automat la respingerea unui ofertant pe motiv că experienţa lui similară este situată în afara perioadei de 5 ani raportate la noua dată-limită de depunere a ofertelor, atât timp cât acesta, la data iniţial stabilită . Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut în anunţul de participare, îndeplinea cerinţa astfel cum a fost aceasta solicitată. 3) La nivelul DUAE trebuie precizate cel puţin următoarele informaţii: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, denumirea contractului din care sa reiasa tipul / categoriile participare publicat iniţial. Conversia valorilor se va face la cursul mediu anual leu/valuta comunicat de lucrări, valoarea (lei fără TVA), perioada de executare, beneficiarul contractului, data şi numărul documentului prin care se confirmă executarea de lucrări similare, precum şi ponderea BNR pentru care a fost responsabil. Ȋn cazul ȋn care ponderea nu este 100% se vor specifica activităţile pentru care a fost responsabil. 4) Prin formula ”lucrări duse la bun sfârşit” se ȋnţelege lucrări recepţionate parţial şi/sau lucrări recepţionate la sfârşitul executării (sfârşitul executării nu presupune expirarea perioadei de garanţie), cerinţa fiind ȋndeplinită ȋn oricare din cele două variante, ȋn limita valorică solicitatăanul respectiv. - Se va prezenta DUAE – conform art.202 alin.(1) din Legea 99/2016 şi se va completa de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat / terți susținător / subcontractant) cu informațiile aferente situației lor, conform Notificării ANAP din data de 08.04.2019 privind utilizarea DUAE. Pentru ȋndeplinirea obligaţiei referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanţi la procedură, aceştia vor completa după autentificare, DUAE deja configurat procedura de entitatea contractantă, direct ȋn SEAP ȋn secţiunea dedicată a procedurii de interesatribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor. Documentele prin care se confirmă executarea de lucrări similare, pentru lucrările cele mai importante, respectiv certificate de bună execuţie justificative (Exemple de certificate de bună execuţie: certificate constatatoare / recomandări / procese verbale de recepţie / părţi relevante din contracte etc - prin care să se precizeze cel puţin următoarele aspecte: denumirea beneficiaruluireceptie/recomandări/ documente constatatoare etc.) pentru indeplinirea experientei similare urmează a fi prezentate, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor, menţiunea dacă acestea au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale în domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit), urmează să fie prezentate doar la solicitarea entităţii contractante entitatii contractante, doar de către ofertantul clasat ofertantii clasati pe locul I primele 3 (trei) locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Entitatea contractantă are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al lucrărilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienţă similară, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. Ȋn cazul contractelor ȋncheiate ȋn altă valută, ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/altă valută mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv. Pentru valuta euro: Anul 2017: 1euro= 4,5621 lei, Anul 2018: 1 euro= 4,6535 lei, Anul 2019: 1 euro= 4,7452 lei, Anul 2020: 1 euro= 4,8371 lei, Anul 2021: 1 euro = 4,9204. Cursul leu/altă valută ce va fi luat ȋn calcul pentru anul 2022 este cursul stabilit de BNR la data publicării anunţului de participare pentru prezenta procedură. Ofertanţii care trebuie să efectueze conversia în altă valută decât Euro vor utiliza cursul mediu anual leu/altă valută, comunicat de BNR. Corespondent DUAE - Criterii de selecţie – Capacitatea tehnică şi profesională – Pentru contractele de achiziţie de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificat. 2.) Diplome de studii si calificari profesionale Operatorii economici ce depun oferta trebuie să facă dovada că deţin :Autorizaţie de furnizor feroviar, ȋnsoţită de agremente tehnice feroviare, feroviar si Agrement tehnic feroviar eliberate de AFER pentru categoriile lucrări de servicii construcții, reparaţii şi întreţinere cladiri cu specific feroviar, inclusiv cele care adapostesc echipamente pentru controlul, conducerea și semnalizarea circulației feroviare critice Lucrări (CED, CEM, etc.) și instalațiile aferente, cu excepția celor de reparatii şi ȋntreţinere linii de cale feratăgaze naturale, conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000 (precum și construcții peroane, cheiuri, rampe, copertine, pasarele, în conformitate cu prevederile OMT 290/2000 art. 1 alin. (1) si (2). - Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor. (Corespondent DUAE-Partea IV Criterii de Selecţie-C-Capacitatea tehnică şi profesională). Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, 2 respectiv Autorizaţie de furnizor feroviar si 7Agrement tehnic feroviar eliberate de AFER, sau în cazul ofertanţilor străini, documente echivalente emise în ţara de rezidenţă urmează a fi prezentate, la solicitarea EC, doar de către ofertantii clasati pe primele 3 (trei) şi a HG nrlocuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. 626/1998 privind organizarea şi funcționarea Autorității Feroviare Române [art.1 alin.(2)] sau echivalentul din tara ofertantului, valabile Valabilitatea documentelor se va raporta la data prezentării. Ofertanții străini care nu dețin autorizări / agremente / omologări AFER, vor depune copii ale documentelor echivalente, eliberate Operatorii economici asociati/subcontractantii trebuie sa detina Autorizaţie de autoritățile relevante din ţările de origine (copii traduse de un traducător autorizat), recunoscute de AFER. Nota 1: În cazul unui grup de operatori economici care depun ofertă comună, această cerinţă este considerată îndeplinită individual de fiecare membru al asocierii furnizor feroviar si Agrement tehnic feroviar pentru partea din de contract pe care s-a au angajat în in acordul de asociere/ acordul de subcontractare că ca o va vor executa, dacă partea respectivă necesită această certificarein cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare. Terţul nu Ofertantul strain trebuie sa intreprinda, daca este cazul, demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnarii contractului atestatul recunoscut de autoritatile romane (Agrement AFER). Pentru persoane juridice/fizice straine documentele echivalente emise in tara de rezidenta vor fi prezentate în traducere în limba româna . Operatorul economic poate susţine prin prezentarea autorizaţiilor necesare, din considerentul ca acest gen de autorizare să se poate utiliza numai bazeze pe capacitatea terţului susţinător doar atunci când acesta va desfăşura efectiv lucrările în nume propriu, nefiind o resursă transferabilă. Nota 2legătură cu care sunt necesare respectivele calificări. Nota: Ȋn În cazul ȋn în care valabilitatea autorizaţiei de furnizor feroviar / agrementului tehnic Autorizaţiei si Agrementului AFER nu este sunt pe toata durata toată perioada de derulare a contractului sectorial de lucrăricontractului, la solicitarea entității contractanteEC, ofertantul clasat ofertantii clasati pe primul loc ȋn primele 3 (trei) locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, va depune ȋn cadrul documentelor justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE un angajament prin care se obligă angajează că va prelungi autorizările AFER valabilitatea Autorizatiei de furnizor feroviar/ Agrement tehnic pe toată durata de derulare a contractului şi va depune la entitatea contractantă EC prelungirea valabilității valabilităţii acestora. 3.) Numarul membrilor personalului de conducere Declaratie cu privire la numarul mediu anual de personal al operatorului economic care executa lucrari si numarul personalului de conducere din ultimii 3 ani - Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor. Documentele justificative care probeaza sustinerea cerintei urmeaza sa fie prezentate doar la solicitarea entitatii contractante, doar de către ofertantii clasati pe primele 3 (trei) locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. 4.) Efectivele medii anuale de personal Declaratie cu privire la numarul mediu anual de personal al operatorului economic care executa lucrari si numarul personalului de conducere din ultimii 3 ani - Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor. Documentele justificative care probeaza sustinerea cerintei urmeaza sa fie prezentate doar la solicitarea entitatii contractante, doar de către ofertantii clasati pe primele 3 (trei) locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. 5.) Utilaje, instalatii si echipament tehnic Declaraţie cu privire la utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice la dispoziția operatorului economic care execută lucrări pentru executarea contractului. - Se va completa DUAE, urmând ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea entităţii contractante de către ofertantii clasati pe primele 3 (trei) locuri in clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Capacitatea tehnica si profesionala. Da 1.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Experiența similară - Cerinţa nr. 1 „ Experienţă similară” Cerinţa nr. 2 „Experienţă similară” Terţ susţinător Informaţii privind asocierea Informaţii privind subcontractanţii Ofertantul (operator economic individual sau asociere de operatori economici) trebuie să demonstreze facă dovada că a dus la bun sfârșit în ultimii 5 ani ani* (calculaţi până la data limită de depunere a Oferteiofertelor), a executat lucrări de natura sau complexitate similare cu cele care fac obiectul procedurii, în valoare individuală / cumulată de minim 650.000,00 lei fara TVAcontractului**, la nivelul unui contract a unul sau mai multe contracte. Note: 1) Lucrări similare acceptate vor fi lucrări , în valoare cumulată de construcţii sau reparaţii linii CF sau lucrări de ȋntreţinere linii CF sau lucrări de reabilitare/modernizare infrastructură (linii CF). 2minim 2.000.000 lei fără T.V.A. *) Ultimii 5 (cinci) ani se calculează până raportează la termenul limită de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzătoare a Instrucțiunii A.N.A.P. nr. 2/2017 (art. 13). **) Prin lucrări similare se înțelege lucrări de construcții noi și/sau modernizări și/sau reabilitări și sau lărgiri și/sau consolidări de drumuri județene și/sau drumuri naționale și/sau drumuri expres și/sau autostrăzi. Prin lucrări duse la bun sfârșit se înțelege: - lucrări recepționate pe obiecte, care sunt însoțite de proces verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile; - lucrari receptionate insotite de proces verbal la terminarea lucrarilor; - lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala. Notă: Pentru transformarea în Lei se va utiliza cursul mediu anual lei/valută pe ultimii 5 (cinci) ani, calculat prin raportare la data limită de depunere a ofertelor stabilită iniţial (prin anunţul de participare). Ȋn cazul ȋn care, ulterior iniţierii procedurii entitatea contractantă va decala aceasta dată, limita inferioară a perioadei de 5 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat. Decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea ofertelor şi stabilirea astfel a unei noi date nu va conduce în mod automat la respingerea unui ofertant pe motiv că experienţa lui similară este situată în afara perioadei de 5 ani raportate la noua dată-limită de depunere a ofertelor, atât timp cât acesta, la data iniţial stabilită în anunţul curs comunicat de participare, îndeplinea cerinţa astfel cum a fost aceasta solicitată. 3) La nivelul DUAE trebuie precizate cel puţin următoarele informaţii: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, denumirea contractului din care sa reiasa tipul / categoriile B.N.R. Modalitatea de lucrări, valoarea (lei fără TVA), perioada de executare, beneficiarul contractului, data şi numărul documentului prin care se confirmă executarea de lucrări similare, precum şi ponderea pentru care a fost responsabil. Ȋn cazul ȋn care ponderea nu este 100% se vor specifica activităţile pentru care a fost responsabil. 4) Prin formula ”lucrări duse la bun sfârşit” se ȋnţelege lucrări recepţionate parţial şi/sau lucrări recepţionate la sfârşitul executării (sfârşitul executării nu presupune expirarea perioadei de garanţie), cerinţa fiind ȋndeplinită ȋn oricare din cele două variante, ȋn limita valorică solicitată. - Se va prezenta DUAE – conform art.202 alin.(1) din Legea 99/2016 şi se va completa de către operatorii îndeplinire Operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat / terți susținător / subcontractant) vor completa D.U.A.E. cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative actualizate, conform Notificării ANAP din data de 08.04.2019 privind utilizarea DUAE. Pentru ȋndeplinirea obligaţiei referitoare care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E., urmează a fi prezentate la modul de transmitere a DUAE solicitarea autorității contractante, doar de către operatorii economici participanţi la procedură, aceştia vor completa după autentificare, DUAE deja configurat ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de entitatea contractantă, direct ȋn SEAP ȋn secţiunea dedicată a procedurii de interesatribuire. Documentele justificative actualizate care probează îndeplinirea celor asumate prin care se confirmă executarea de lucrări similare, pentru lucrările cele mai importante, respectiv certificate completarea D.U.A.E. sunt: - Certificări de bună execuţie (Exemple documente emise sau contrasemnate de certificate de bună execuţie: certificate constatatoare / recomandări / beneficiarul lucrărilor/procese verbale de recepţie / părţi relevante la terminarea lucrărilor/procese verbale de recepție pentru părți/obiecte din/de lucrare dacă acestea sunt distincte din contracte etc - prin punct de vedere fizic și funcțional/procese verbale de recepţie finală a lucrărilor), din care să se precizeze cel puţin următoarele aspecte: denumirea beneficiaruluireiasă beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor, menţiunea dacă acestea au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale în domeniu precum şi dacă au fost duse la bun sfârşit). Notă: În cazul în care există incertitudini sau neclarităţi în ceea ce priveşte anumite documente prezentate şi în măsura în care aceste documente nu pot fi considerate edificatoare, urmează să fie prezentate doar la solicitarea entităţii contractante de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Entitatea autoritatea contractantă are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al lucrărilor solicita documente menţionate sau detalii, precizări, informaţii sau confirmări suplimentare atât de la ofertantul în cauză, cât şi de la autorităţile competente care pot furniza informaţii în acest sens. Ofertantul trebuie să facă dovada că a dus la bun sfârșit, în ultimii 3 ani* (calculați până la data limită de depunere a ofertelor), servicii similare** cu cele care fac obiectul contractului prezentat drept experienţă similarăcontractului, pentru confirmarea celor prezentate în valoare cumulată de ofertant. Ȋn cazul contractelor ȋncheiate ȋn altă valută, ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/altă valută mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv. Pentru valuta euro: Anul 2017: 1euro= 4,5621 lei, Anul 2018: 1 euro= 4,6535 lei, Anul 2019: 1 euro= 4,7452 lei, Anul 2020: 1 euro= 4,8371 lei, Anul 2021: 1 euro = 4,9204. Cursul leu/altă valută ce va fi luat ȋn calcul pentru anul 2022 este cursul stabilit de BNR la data publicării anunţului de participare pentru prezenta procedură. Ofertanţii care trebuie să efectueze conversia în altă valută decât Euro vor utiliza cursul mediu anual leu/altă valută, comunicat de BNR. Corespondent DUAE - Criterii de selecţie – Capacitatea tehnică şi profesională – Pentru contractele de achiziţie de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificat. 2.) Diplome de studii si calificari profesionale Autorizaţie de furnizor feroviar, ȋnsoţită de agremente tehnice feroviare, eliberate de AFER pentru categoriile de servicii feroviare critice Lucrări de reparatii şi ȋntreţinere linii de cale ferată, conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000 (art. 1, 2 si 7) şi a HG nr. 626/1998 privind organizarea şi funcționarea Autorității Feroviare Române [art.1 alin.(2)] sau echivalentul din tara ofertantului, valabile la data prezentării. Ofertanții străini care nu dețin autorizări / agremente / omologări AFER, vor depune copii ale documentelor echivalente, eliberate de autoritățile relevante din ţările de origine (copii traduse de un traducător autorizat), recunoscute de AFER. Nota 1: În cazul unui grup de operatori economici care depun ofertă comună, această cerinţă este considerată îndeplinită individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care s-a angajat în acordul de asociere/ acordul de subcontractare că o va executa, dacă partea respectivă necesită această certificare. Terţul nu poate susţine prin prezentarea autorizaţiilor necesare, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursă transferabilă. Nota 2: Ȋn cazul ȋn care valabilitatea autorizaţiei de furnizor feroviar / agrementului tehnic AFER nu este pe toata durata de derulare a contractului sectorial de lucrăriminim 100.000 Lei fără T.V.A., la solicitarea entității contractante, ofertantul clasat pe primul loc ȋn clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, va depune ȋn cadrul documentelor justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE un angajament prin care se obligă că va prelungi autorizările AFER pe toată durata de derulare nivelul a contractului şi va depune la entitatea contractantă prelungirea valabilității acestoraunul sau mai multe contracte.

Capacitatea tehnica si profesionala. Da 1.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Experiența similară - Informatii privind Experienta similara: Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat.Ofertantul va face dovada experienței similare, în conformitatea cu prevederile art. 179, lit. a), din Legea nr. 98/2016, astfel: Operatorii economici (operator economic ofertant individual sau asociere de operatori economici) trebuie să demonstreze că dovedească că, în ultimii 5 ani până la data limită de depunere a Oferteiani, a executat lucrări de natura sau complexitate similare cu obiectul proceduriiși dus la bun sfârșit, în temeiul prevederilor art.11 alin. (3) din Instrucțiunea ANAP 2/2017, lucrări similare din punct de vedere al complexității și/sau utilității cu cele care formează obiectul procedurii de atribuire în valoare individuală / cumulată de minim 650.000,00 lei fara TVA000.000,00 xxx xxxx XXX, la nivelul xx xxxxxxx unui contract sau mai multe contractea maxim 3 contracte . Note: 1) Lucrări similare acceptate vor fi lucrări de construcţii sau reparaţii linii CF sau lucrări de ȋntreţinere linii CF sau lucrări de reabilitare/modernizare infrastructură (linii CF). 2) Ultimii 5 ani se calculează până raportează la data limită termenul limita de depunere a ofertelor stabilită iniţial (prin anunţul de participarecu aplicarea corespunzătoare a Instrucțiunii ANAP nr.2/2017(art. 13). Ȋn În cazul ȋn carein care autoritatea contractanta este nevoită indiferent de motive, ulterior iniţierii procedurii entitatea contractantă va decala aceasta datăsă procedeze la decalarea termenului limita stabilit pentru depunerea ofertelor, publicând în acest sens o erată, limita inferioară inferioara a perioadei de 5 ani se extinde cu perioada cuperioada de timp aferentă aferenta decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa considerata îndeplinita cerința pentru toţi toți operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă similară experiență similara în intervalul de timp nou rezultat.Prin lucrări similare se înțeleg lucrări de construire /reabilitare/modernizare constructii civile. Decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea ofertelor şi stabilirea astfel a unei noi date nu va conduce Notă: - În cazul în mod automat la respingerea unui ofertant pe motiv că experienţa lui similară este situată în afara perioadei care un contract de 5 ani raportate la noua dată-limită achiziție publică încheiat de depunere a ofertelor, atât timp cât acesta, la data iniţial stabilită în anunţul de participare, îndeplinea cerinţa astfel cum o autoritate contractantă - instituție publică a fost subcontractat,beneficiarul la care fac referire cerințele de mai sus, este autoritatea contractantă - instituția publică și nu operatorul economic care având calitatea de executant în contractul de achiziție publică a subcontractat lucrarea unei părți din acesta. Astfel, documentele reprezentând certificări de bună execuție vor fi emise sau contrasemnate de autoritatea contractantă-instituție publică, aceasta solicitată. 3) La nivelul DUAE fiind beneficiarul lucrărilor. Nu vor fi acceptate documente emise/contrasemnate doar de contractantul inițial. Rațiunea acestei mențiuni are la bază prevederile art. 218 alin 4 din Legea 98/2016. - În vederea îndeplinirii cerinței de calificare se vor depune documente emise sau contrasemnate de către beneficiar. Documentele trebuie precizate cel puţin următoarele informaţii: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similarăsă fie datate, semnate în clar și fără prescurtări, din care să reiasă denumirea părților, denumirea contractului din care sa reiasa tipul / categoriile de lucrăricontractului, valoarea (lei fără TVA)obiect, valoare,perioada de executare, beneficiarul derulare a contractului, data şi numărul documentului prin procent îndeplinit etc.. - Pentru calculul prețului contractului exprimat în altă monedă decât Lei se va folosi cursul mediu comunicat de către Banca Națională a României, pentru anii în care se confirmă executarea de lucrări similareau fost încheiate contractele respective, precum şi ponderea pentru care a fost responsabildisponibil pe adresa xxx.xxx.xx. Ȋn cazul ȋn care ponderea nu este 100% se vor specifica activităţile pentru care a fost responsabil. 4) Prin formula ”lucrări duse la bun sfârşit” se ȋnţelege lucrări recepţionate parţial şi/sau lucrări recepţionate la sfârşitul executării Notă: Potrivit art.185 alin. (sfârşitul executării nu presupune expirarea perioadei de garanţie), cerinţa fiind ȋndeplinită ȋn oricare din cele două variante, ȋn limita valorică solicitată. - Se va prezenta DUAE – conform art.202 alin.(11) din Legea 99/2016 şi se va completa de către operatorii 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care mai mulți operatori economici participanți participă în comun la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat / terți susținător / subcontractant) cu informațiile aferente situației loratribuire, conform Notificării ANAP din data îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar aceștia vor răspunde în mod solidar pentru executarea contractului de 08.04.2019 privind utilizarea DUAEachiziție publică. Pentru ȋndeplinirea obligaţiei referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanţi la procedură, aceştia vor completa după autentificare, DUAE deja configurat de entitatea contractantă, direct ȋn SEAP ȋn secţiunea dedicată a procedurii de interes. Documentele prin care se confirmă executarea de lucrări similare, pentru lucrările cele mai importante, respectiv certificate de bună execuţie (Exemple de certificate de bună execuţie: certificate constatatoare / recomandări / procese verbale de recepţie / părţi relevante din contracte etc - prin care să se precizeze cel puţin următoarele aspecte: denumirea beneficiarului, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor, menţiunea dacă acestea au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale în domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit), urmează să fie prezentate doar la solicitarea entităţii contractante de către Ca dovadă preliminară ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Entitatea contractantă are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al lucrărilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienţă similară, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. Ȋn cazul contractelor ȋncheiate ȋn altă valută, ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/altă valută mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv. Pentru valuta euro: Anul 2017: 1euro= 4,5621 lei, Anul 2018: 1 euro= 4,6535 lei, Anul 2019: 1 euro= 4,7452 lei, Anul 2020: 1 euro= 4,8371 lei, Anul 2021: 1 euro = 4,9204. Cursul leu/altă valută ce va fi luat ȋn calcul pentru anul 2022 este cursul stabilit de BNR la data publicării anunţului de participare pentru prezenta procedură. Ofertanţii care trebuie să efectueze conversia completeze în altă valută decât Euro vor utiliza cursul mediu anual leu/altă valutădocumentul DUAE, comunicat de BNR. Corespondent DUAE - Criterii de selecţie – selecție, Secțiunea C: Capacitatea tehnică şi profesională – și profesională, rubrica "Pentru contractele de achiziţie achiziție de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificat. 2.) Diplome ". În câmpul „descriere” al fiecărui contract prezentat ca experiență similară, ofertantul va completa cel puțin următoarele informații: datele de studii si calificari profesionale Autorizaţie identificare și obiectul contractului, caracteristicile lucrărilor, informațiile deținute de furnizor feroviarofertant pentru demonstrarea executării în mod corespunzător a lucrărilor și pe care le poate prezenta autorității contractante la solicitarea expresă a acesteia. Ofertantul trebuie să nominalizeze documentul/documentele așa cum există acesta/acestea sub formă de dovezi în evidențele sale. În câmpul „valoare”ofertantul va introduce valoarea contractului prezentat ca experiență similară exprimată în lei fără TVA, ȋnsoţită iar în câmpul "moneda", moneda va fi lei. De asemenea va introduce data de agremente tehnice feroviareînceput și data de sfârșit a lucrării prezentate ca experiență similară. Ofertantul va introduce în câmpul „Beneficiari” denumirea beneficiarului lucrărilor executate, eliberate numele și coordonatele de AFER pentru categoriile de servicii feroviare critice Lucrări de reparatii şi ȋntreţinere linii de cale feratăcontact ale beneficiarul nominalizat care a realizat acceptarea lucrărilor ca fiind executate corespunzător și rolul operatorului economic ofertant în relația cu beneficiarul nominalizat (contractant individual, conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000 (art. 1, 2 si 7) şi a HG nr. 626/1998 privind organizarea şi funcționarea Autorității Feroviare Române [art.1 alin.(2)] subcontractant sau echivalentul din tara ofertantului, valabile la data prezentării. Ofertanții străini care nu dețin autorizări / agremente / omologări AFER, vor depune copii ale documentelor echivalente, eliberate de autoritățile relevante din ţările de origine (copii traduse de un traducător autorizat), recunoscute de AFER. Nota 1: În cazul unui grup membru al unei asocieri de operatori economici care depun ofertă comunăau executat lucrările în cadrul contractului), această cerinţă așa cum este considerată îndeplinită individual definit acest rol în contractul nominalizat la câmpul „Descriere”.Prin lucrări duse la bun sfârșit în cadrul perioadei de fiecare membru al asocierii pentru partea 5 ani calculată de la data limită de depunere a ofertelor stabilită conform anunțului de participare, se înțeleg: a) lucrări recepționate pe obiective, care sunt însoțite de proces verbal de recepție întocmit în conformitate cu prevederile legale și tehnice din contract pe domeniul din care sface parte obiectul contractului; sau b) lucrări recepționate însoțite de proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor, sau c) lucrări recepționate însoțite de proces-a angajat în acordul verbal de asociere/ acordul de subcontractare că o va executa, dacă partea respectivă necesită această certificarerecepție finală. Terţul nu poate susţine prin prezentarea autorizaţiilor necesare, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursă transferabilă. Nota 2: Ȋn cazul ȋn Documentele justificative care valabilitatea autorizaţiei de furnizor feroviar / agrementului tehnic AFER nu este pe toata durata de derulare a contractului sectorial de lucrăriprobează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea entității autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc ȋn în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, va depune ȋn cadrul documentelor justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE un angajament după aplicarea criteriului de atribuire. Documentele prin care operatorul economic poate îndeplini cerința privind experiența similară sunt următoarele, fără a se obligă limita la, enumerarea nefiind cumulativă: - copii ale unor părți relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; - certificate de predare-primire; - recomandări; - procese-verbale de recepție; - certificări de bună execuție; - certificate constatatoare. Din aceste documente trebuie să reiasă: beneficiarul, valoarea, cantitatea, perioada și locul execuției lucrărilor. În cazul în care contractele invocate ca experiență similară conțin clauze de confidențialitate operatorul economic va prezenta paginile din contract și anexele acestuia care conțin referințele privind: părțile contractante, obiectul contractului, durata contractului, prețul contractului și valorile precum și semnăturile/ștampila părților. Operatorii economici nerezidenți vor prezenta copiile respective însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română. În cazul în care un operatorul economic prezintă pentru îndeplinirea cerinței de calificare contracte ce au fost executate într-o asociere, vor fi avute în vedere părțile/valorile prestate de operatorul economic. În situația în care operatorul economic a executat lucrările în calitate de subcontractant în contractul prezentat drept experiență similară pentru antreprenorul general, va prezenta documente prin care antreprenorul general confirmă respectivele lucrări, iar beneficiarul final al contractului atestă faptul că va prelungi autorizările AFER pe toată durata operatorul a avut calitatea de derulare a contractului şi va depune la entitatea contractantă prelungirea valabilității acestorasubcontractant.

Capacitatea tehnica si profesionala. Da 1.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Experiența similară - Ofertantul (operator economic individual sau asociere de operatori economici) Cerinta 1-Experienta similara Experienta similara: Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 5 ani (calculați până la data lim. de depunere a ofertelor), au executat lucrări de natură sau complexitate similare cu obiectul procedurii in valoare cumulată de cel putin 614.000 lei (fără TVA), realizate în cadrul unuia sau mai multor contracte. - NOTĂ: prin lucrări de natură sau complexitate similare cu obiectul procedurii în domeniul feroviar se înțeleg lucrări de construcție/ modernizare/ reparații capitale/ reparații periodice/ întreținere linii CF. Pentru scopul acestei proceduri: Referința la ultimii 5 ani trebuie să fie întotdeauna calculată în sens invers plecând de la termenul-limită de depunere a Ofertei, a executat lucrări așa cum este indicat în Anunțul de natura participare sau complexitate similare cu obiectul procedurii, în valoare individuală / cumulată orice eventuală erată publicată de minim 650.000,00 lei fara TVA, la nivelul unui contract sau mai multe contracte. Note: 1) Lucrări similare acceptate vor fi lucrări de construcţii sau reparaţii linii CF sau lucrări de ȋntreţinere linii CF sau lucrări de reabilitare/modernizare infrastructură (linii CF). 2) către Entitatea Contractantă Ultimii 5 ani se calculează până la data limită limita de depunere a ofertelor stabilită iniţial (prin anunţul de participare). Ȋn In cazul ȋn in care, ulterior iniţierii procedurii entitatea contractantă va decala aceasta datădata, limita inferioară a perioadei de 5 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat. Decalarea termenului-limită stabilit În situaţia în care un operator economic nu poate îndeplini cerinţa referitoare la experienţa similară, acesta are posibilitatea de a se asocia cu un alt operator economic în vederea depunerii unei oferte comune sau poate invoca susţinerea unor terţi. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde inform.solicitate cu privire la modul de îndeplin a cerintelor de capacit tehnică şi profes xxxxxxx.xx cota de implicare în execut viitorului contract (art.37 alin 3 HG 394/2016). Daca ofertantul/asociatii isi dem. indeplin cerintei min privind capacit tehnica si/sau profesionala invocand sustinerea acordata de catre unul sau mai mulţi susţinători,cerinţa va fi îndeplin. prin cumularea capacit tehnice si/sau profes a terţului/terţilor cu cea a ofertantului/asociatilor, cu precizarea ca, in cazul asocierii, sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.(art199 Lg99/2016 si art14 Instr 2 ANAP). Doc./contr./procesele verbale de rec.prezentate din partea tertului vor trebui sa indeplin aceleasi cerinte solicitate mai sus ofertantilor. Subcontractantii pe a caror capacitate se bazeaza ofertantul pentru depunerea ofertelor şi stabilirea astfel indeplinirea cerintei privind experienta similara sunt considerati si terti sustinatori, acordul de subcontractare fiind si angajament de sustinere (art.55 din Anexa la HG nr.394/2016). Entitatea contractantă va lua în considerare susţinerea, ca probă a unei noi date nu va conduce îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire, dacă sunt îndeplinite în mod automat cumulativ conditiile de la respingerea unui ofertant pe motiv că experienţa lui similară este situată art.55_alin_2 din HG 394/2016 - Ofertantii vor prezenta:Corespondent DUAE – Criterii de selectie – C- Capacitatea tehnică şi profesională Se va completa DUAE de către op ec participanți la proc de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în afara perioadei de 5 ani raportate la noua dată-limită de depunere a ofertelortrecut, atât timp cât acesta, la data iniţial stabilită în anunţul de participare, îndeplinea cerinţa astfel cum a fost aceasta solicitată. 3) corespunzător cerințelor entit contr. La nivelul DUAE trebuie precizate cel puţin următoarele informaţiiinformații cum ar fi: numărul şi și data contractului invocat drept experienţă experiență similară, denumirea contractului din care sa reiasa tipul / tipul/categoriile de lucrărilucrari, valoarea acestuia (lei fără fara TVA), perioada de executareexecutie, beneficiarul contractuluibeneficiarul, nr si data şi numărul documentului prin care se confirmă executarea documentelor justificative privind recepția (Proces verbal de lucrări similarereceptie/document constatator/recomandare/ facturi insotite de dovada efectuarii platii etc.), precum şi și ponderea valorică (%) și activitățile pentru care a fost responsabil. Ȋn cazul ȋn Documente suport ce vor fi prezentate: Ca urmare a unei solicitări exprese a entit contr și înainte de atribuirea contr de achiziție publică, ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul întocmit după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, la finalizarea procesului de evaluare a ofertelor, are obligatia să prezinte doc justif actualizate prin care ponderea nu este 100% să dem îndeplinirea tuturor crit de calificare, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE (răspuns), respectiv: - Pentru fiecare dintre contr prezentate ca experientă similară completat initial in DUAE(răspuns), se vor specifica activităţile prezenta doc emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar final prin care sa probeze îndepl cerintei,fără a se limita la,enumerarea nefiind cumulativa: - procesul verbal de receptie finala/ proces verbal de receptie la terminarea lucrarii/proces verbal pe obiect; - documente constatatoare - recomandare din partea beneficiarilor; - certificari de buna executie; -facturi insotite de dovada efectuarii platii -alte documente justificative prin care beneficiarul confirma ducerea la bun sfarsit Din documentele prezentate trebuie sa reiasă: beneficiarul, categoria lucrarilor, calitatea pe care ofertantul a avut-o în contractul prezentat drept experiență similară (antreprenor general/ asociat/ subcontractant), ponderea valorica (%) și activitățile pentru care a fost responsabil. 4) Prin formula ”lucrări duse la bun sfârşit” se ȋnţelege lucrări recepţionate parţial şi/sau lucrări recepţionate la sfârşitul executării (sfârşitul executării nu presupune expirarea perioadei de garanţie), cerinţa fiind ȋndeplinită ȋn oricare din cele două variante, ȋn limita valorică solicitată. - Se va prezenta DUAE – conform art.202 alin.(1) din Legea 99/2016 şi se va completa de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat / terți susținător / subcontractant) cu informațiile aferente situației lor, conform Notificării ANAP din data de 08.04.2019 privind utilizarea DUAE. Pentru ȋndeplinirea obligaţiei referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanţi la procedură, aceştia vor completa după autentificare, DUAE deja configurat de entitatea contractantă, direct ȋn SEAP ȋn secţiunea dedicată a procedurii de interes. Documentele prin care se confirmă executarea de lucrări similare, pentru lucrările cele mai importante, respectiv certificate de bună execuţie (Exemple de certificate de bună execuţie: certificate constatatoare / recomandări / procese verbale de recepţie / părţi relevante din contracte etc - prin care să se precizeze cel puţin următoarele aspecte: denumirea beneficiarului, valoareavaloarea acestora fară TVA, perioada şi locul execuţiei lucrărilor, menţiunea dacă acestea (inclusiv data încheierii contractului) precum și să rezulte că lucrarile au fost finalizate în ultimii 5 ani si au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale în domeniu şi dacă la un standard de calitate corespunzător și au fost duse la bun sfârşitsfârșit. Prin lucrări duse la bun sfârsit se ințelege că acestea au fost recepționate în conformitate cu prevederile legale şi tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului (art.9 alin 3 si art.11 alin 3 din Instructiunea nr.2/2017 emisă de ANAP), urmează să fie prezentate doar . Contractele la solicitarea entităţii contractante de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Entitatea contractantă are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al lucrărilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienţă similară, pentru confirmarea celor referință documentele prezentate trebuie să acopere categoriile de ofertantlucrări solicitate. Ȋn cazul contractelor ȋncheiate ȋn altă valută, ofertantul Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/altă valută alta monedă mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv. Pentru valuta euro: Anul 2017: 1euro= 4,5621 lei, Anul 2018: 1 euro= 4,6535 lei, Anul 2019: 1 euro= 4,7452 lei, Anul 2020: 1 euro= 4,8371 lei, Anul 2021: 1 euro = 4,9204. Cursul leu/altă valută ce alte monede se va fi luat ȋn calcul pentru anul 2022 este cursul stabilit de BNR la data publicării anunţului de participare pentru prezenta procedură. Ofertanţii care trebuie să efectueze conversia în altă valută decât Euro vor utiliza cursul mediu anual leu/altă valută, comunicat de BNRBNR aferent fiecarui an în parte. Corespondent DUAE - Criterii de selecţie – Capacitatea tehnică şi profesională – Pentru contractele de achiziţie de lucrăriNOTA: executarea de lucrări de tipul specificat. 2.) Diplome de studii si calificari profesionale Autorizaţie de furnizor feroviar, ȋnsoţită de agremente tehnice feroviare, eliberate de AFER pentru categoriile de servicii feroviare critice Lucrări de reparatii şi ȋntreţinere linii de cale ferată, conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000 (art. 1, 2 si 7) şi a HG nr. 626/1998 privind organizarea şi funcționarea Autorității Feroviare Române [art.1 alin.(2)] sau echivalentul din tara ofertantului, valabile la data prezentării. Ofertanții străini care nu dețin autorizări / agremente / omologări AFER, vor depune copii ale documentelor echivalente, eliberate de autoritățile relevante din ţările de origine (copii traduse de un traducător autorizat), recunoscute de AFER. Nota 1: În cazul unui grup de operatori economici care depun ofertă comună, această cerinţă este considerată îndeplinită individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care s-a angajat în acordul de asociere/ acordul de subcontractare că o va executa, dacă partea respectivă necesită această certificare. Terţul nu poate susţine prin prezentarea autorizaţiilor necesare1.Dacă, din considerentul ca acest gen orice motiv, doc justif solicitate nu sunt în limba procedurii specificate în Secțiunea IV.2.4) din Anunțul de autorizare se participare, Ofertanții trebuie să furnizeze Entității Contractante versiunea tradusa in limba romana in conditiile legii. 2.Entit Contr poate utiliza numai solicita oricărui Op. Ec. implicat în nume propriu, nefiind o resursă transferabilăprocedură în orice moment pe parcursul procesului de evaluare să prezinte dovezi în legătură cu informațiile completate în DUAE (răspuns). Nota 2: Ȋn cazul ȋn care valabilitatea autorizaţiei de furnizor feroviar / agrementului tehnic AFER nu este pe toata durata de derulare a contractului sectorial de lucrări, la solicitarea entității contractante, ofertantul clasat pe primul loc ȋn clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, va depune ȋn cadrul documentelor justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE un angajament prin care se obligă că va prelungi autorizările AFER pe toată durata de derulare a contractului şi va depune la entitatea contractantă prelungirea valabilității acestora.

Capacitatea tehnica si profesionala. Da 1.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Experiența similară - Ofertantul (operator economic individual sau asociere de operatori economici) Cerinta 1-Experienta similara Exp similara: Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 5 ani (calculați până la data limită lim. de depunere a Oferteiofertelor), a au executat lucrări de natură sau complexitate similare cu obiectul procedurii in valoare cumulată de cel putin 650.000,000 lei (fără TVA), val ce poate fi dem prin însumarea valorilor lucr executate la nivelul unui contract sau mai multor contr. - NOTA: prin lucr de natura sau complexitate similare cu obiectul proceduriiprocedurii in dom feroviar se înțeleg lucr de construcție/ modernizare/ reparații capitale/ reparatii periodice/ întreținere linii CF.Referința la ultimii 5 ani trebuie să fie întotdeauna calc în sens invers plecând de la termenul-limită de depunere a Of, așa cum este indicat în valoare individuală / cumulată Anunțul de minim 650.000,00 lei fara TVA, la nivelul unui contract particip sau mai multe contracte. Note: 1) Lucrări similare acceptate vor fi lucrări orice eventuală erată publicată de construcţii sau reparaţii linii CF sau lucrări de ȋntreţinere linii CF sau lucrări de reabilitare/modernizare infrastructură (linii CF)către Entit Contr. 2) Ultimii 5 ani se calculează până la data limită limita de depunere dep a ofertelor stabilită iniţial (prin anunţul de participareparticip). Ȋn cazul ȋn careDaca, ulterior iniţierii procedurii entitatea contractantă proc entit contr va decala aceasta datădata, limita inferioară a perioadei de 5 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru pt toţi operatorii op care au prezentat dovada finalizării contractului contr de experienţă exp similară în intervalul de timp nou rezultat.Daca un op economic nu poate îndeplini cerinţa referitoare la exp similară, acesta are posibilitatea de a se asocia cu un alt op ec în vederea depunerii unei oferte comune sau poate invoca susţinerea unor terţi. Decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea ofertelor Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde inform.solicitate cu privire la modul de îndeplin a cerintelor de capacit tehnică şi stabilirea astfel profes xxxxxxx.xx cota de implicare în execut viitorului contract (art.37 alin 3 HG 394/2016). Daca ofertantul/asociatii isi dem. indeplin cerintei min privind capacit tehnica si/sau profesionala invocand sustinerea acordata de catre unul sau mai mulţi susţinători,cerinţa va fi îndeplin. prin cumularea capacit tehnice si/sau profes a unei noi date terţului/terţilor cu cea a ofertantului/asociatilor, cu precizarea ca, in cazul asocierii, sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.(art199 Lg99/2016 si art14 Instr 2ANAP). Doc./contr./procesele verbale de rec.prezentate din partea tertului vor trebui sa indeplin aceleasi cerinte solicitate mai sus ofertantilor. Subcontr pe a caror capacitate se bazeaza of pt indeplinirea cerintei privind exp similara sunt considerati si terti sustinatori, acordul de subcontractare fiind si angajament de sustinere (art.55 din Anexa la HG nr.394/2016). Entit contr va conduce lua în considerare susţinerea, ca probă a îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire, dacă sunt îndeplinite în mod automat cumulativ conditiile de la respingerea unui ofertant pe motiv că experienţa lui similară este situată art.55_alin_2 din HG 394/2016 - Of vor prezenta:Corespondent DUAE – Criterii de selectie – C- Cap tehnică şi profesională Se va completa DUAE de către op ec participanți la proc de atribuire cu inf ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contr executate în afara perioadei de 5 ani raportate la noua dată-limită de depunere a ofertelortrecut, atât timp cât acesta, la data iniţial stabilită în anunţul de participare, îndeplinea cerinţa astfel cum a fost aceasta solicitatăcorespunzător cerințelor entitatea xxxxx. 3) La Xx nivelul DUAE trebuie precizate cel puţin următoarele informaţii: numărul şi inf cum ar fi:nr și data contractului contr invocat drept experienţă experiență similară, denumirea contractului din care sa reiasa tipul / tipul/categoriile de lucrărilucrari, valoarea val acestuia (lei fără fara TVA), perioada de executareexecutie, beneficiarul contractuluibeneficiarul, nr si data şi numărul documentului prin care se confirmă executarea doc justificative privind recepția (Proces verbal de lucrări similarereceptie/document constatator/recomandare/ facturi insotite de dovada efectuarii platii etc.), precum şi și ponderea valorică (%) și activitățile pentru care a fost responsabil. Ȋn cazul ȋn Doc suport ce vor fi prezentate: Ca urmare a unei solicitări exprese a entit contr și înainte de atribuirea contr de achiziție publică, of clasat pe primul loc în clasamentul întocmit după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, la finalizarea procesului de evaluare a ofertelor, are obligatia să prezinte doc justif actualizate prin care să dem îndeplinirea tuturor crit de calificare, în conformitate cu informațiile cuprinse în D U A E ( r ă s p u n s ) , r e s p e c t i v : - Pt fiecare dintre contr prezentate ca experientă similară completat initial in DUAE(răspuns),se vor prezenta doc emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar final prin care sa probeze îndepl cerintei,fără a se limita la,enumerarea nefiind cumulativa:copii ale unor parti relevante ale contr prezentate ca experienta similara;certificate de predare- primire;recomandare din partea benef; certificări de bună executie; doc constatatoare; procesul-verbal de receptie finală/ procesul- verbal de rec la terminarea lucrării/ proces verbal pe obiect;facturi insotite de dovada efectuarii platii;alte documente justificative prin care beneficiarul confirma ducerea la bun sfarsit Din doc prezentate trebuie sa reiasă: beneficiarul, categ lucrarilor, calitatea pe care ofertantul a avut-o în contractul prezentat drept experiență similară (antreprenor general/ asociat/ subcontractant), ponderea nu este 100% se vor specifica activităţile valorica (%) și activ pentru care a fost responsabil. 4) Prin formula ”lucrări duse la bun sfârşit” se ȋnţelege lucrări recepţionate parţial şi/sau lucrări recepţionate la sfârşitul executării (sfârşitul executării nu presupune expirarea perioadei de garanţie), cerinţa fiind ȋndeplinită ȋn oricare din cele două variante, ȋn limita valorică solicitată. - Se va prezenta DUAE – conform art.202 alin.(1) din Legea 99/2016 şi se va completa de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat / terți susținător / subcontractant) cu informațiile aferente situației lor, conform Notificării ANAP din data de 08.04.2019 privind utilizarea DUAE. Pentru ȋndeplinirea obligaţiei referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanţi la procedură, aceştia vor completa după autentificare, DUAE deja configurat de entitatea contractantă, direct ȋn SEAP ȋn secţiunea dedicată a procedurii de interes. Documentele prin care se confirmă executarea de lucrări similare, pentru lucrările cele mai importante, respectiv certificate de bună execuţie (Exemple de certificate de bună execuţie: certificate constatatoare / recomandări / procese verbale de recepţie / părţi relevante din contracte etc - prin care să se precizeze cel puţin următoarele aspecte: denumirea beneficiarului, valoareavaloarea acestora fară TVA, perioada şi locul execuţiei lucrărilor, menţiunea dacă acestea (inclusiv data încheierii contr) precum și să rezulte că lucr au fost finalizate în ultimii 5 ani si au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale în domeniu şi dacă la un standard de calitate corespunzător și au fost duse la bun sfârşit), urmează să fie prezentate doar sfârșit. Prin lucrări duse la solicitarea entităţii contractante bun sfârsit se ințelege că acestea au fost recepționate în conf cu prev legale şi tehnice din domeniul din care face parte obiectul contr(art.9 alin 3 si art.11 alin 3 din Instructiunea nr.2/2017 emisă de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit ANAP).Contr la finalizarea evaluării ofertelor. Entitatea contractantă are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al lucrărilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienţă similară, pentru confirmarea celor referință doc prezentate trebuie să acopere categ de ofertantlucrări solicitate. Ȋn cazul contractelor ȋncheiate ȋn altă valută, ofertantul Of va face conversia valorilor la cursul lei/altă valută alta monedă mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv. Pentru valuta euro: Anul 2017: 1euro= 4,5621 lei, Anul 2018: 1 euro= 4,6535 lei, Anul 2019: 1 euro= 4,7452 lei, Anul 2020: 1 euro= 4,8371 lei, Anul 2021: 1 euro = 4,9204. Cursul leu/altă valută ce Pt alte monede se va fi luat ȋn calcul pentru anul 2022 este cursul stabilit de BNR la data publicării anunţului de participare pentru prezenta procedură. Ofertanţii care trebuie să efectueze conversia în altă valută decât Euro vor utiliza cursul mediu anual leu/altă valută, comunicat de BNRBNR aferent fiecarui an în parte. Corespondent DUAE - Criterii de selecţie – Capacitatea tehnică şi profesională – Pentru contractele de achiziţie de lucrăriNOTA: executarea de lucrări de tipul specificat. 2.) Diplome de studii si calificari profesionale Autorizaţie de furnizor feroviar, ȋnsoţită de agremente tehnice feroviare, eliberate de AFER pentru categoriile de servicii feroviare critice Lucrări de reparatii şi ȋntreţinere linii de cale ferată, conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000 (art. 1, 2 si 7) şi a HG nr. 626/1998 privind organizarea şi funcționarea Autorității Feroviare Române [art.1 alin.(2)] sau echivalentul din tara ofertantului, valabile la data prezentării. Ofertanții străini care nu dețin autorizări / agremente / omologări AFER, vor depune copii ale documentelor echivalente, eliberate de autoritățile relevante din ţările de origine (copii traduse de un traducător autorizat), recunoscute de AFER. Nota 1: În cazul unui grup de operatori economici care depun ofertă comună, această cerinţă este considerată îndeplinită individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care s-a angajat în acordul de asociere/ acordul de subcontractare că o va executa, dacă partea respectivă necesită această certificare. Terţul nu poate susţine prin prezentarea autorizaţiilor necesare1.Dacă, din considerentul ca acest gen orice motiv, doc justif solicitate nu sunt în limba procedurii specificate în Secțiunea IV.2.4) din Anunțul de autorizare se participare, Of trebuie să furnizeze Entit Contr versiunea tradusa in limba romana in conditiile legii. 2.Entit Contr poate utiliza numai solicita oricărui Op. Ec. implicat în nume propriu, nefiind o resursă transferabilăproc în orice moment pe parcursul procesului de evaluare să prezinte dovezi în legătură cu informațiile completate în DUAE (răspuns). Nota 2: Ȋn cazul ȋn care valabilitatea autorizaţiei de furnizor feroviar / agrementului tehnic AFER nu este pe toata durata de derulare a contractului sectorial de lucrări, la solicitarea entității contractante, ofertantul clasat pe primul loc ȋn clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, va depune ȋn cadrul documentelor justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE un angajament prin care se obligă că va prelungi autorizările AFER pe toată durata de derulare a contractului şi va depune la entitatea contractantă prelungirea valabilității acestora.

Capacitatea tehnica si profesionala. Da 1.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Experiența similară - Informatii privind experienta din ultimii 5 ani. Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat. Ofertantul va face dovada experienței similare, în conformitatea cu prevederile art. 179, lit. a), din Legea nr. 98/2016, astfel: Operatorii economici (operator economic ofertant individual sau asociere de operatori economici) trebuie să demonstreze că dovedească că, în ultimii 5 ani până la data limită de depunere a Oferteiani, a executat lucrări de natura sau complexitate similare cu obiectul proceduriiși dus la bun sfârșit, în temeiul prevederilor art.11 alin. (3) din Instrucțiunea ANAP 2/2017, lucrări similare din punct de vedere al complexității și/sau utilității cu cele care formează obiectul procedurii de atribuire în valoare individuală / cumulată de minim 650.000,00 822.280,71 lei fara TVA, la nivelul unui contract sau mai multe cel mult 3 contracte. Note: 1) Lucrări similare acceptate vor fi lucrări de construcţii sau reparaţii linii CF sau lucrări de ȋntreţinere linii CF sau lucrări de reabilitare/modernizare infrastructură (linii CF). 2) Ultimii 5 ani se calculează până raportează la data limită termenul limita de depunere a ofertelor stabilită iniţial (prin anunţul de participarecu aplicarea corespunzătoare a Instrucțiunii ANAP nr.2/2017(art. 13). Ȋn În cazul ȋn carein care autoritatea contractanta este nevoită indiferent de motive, ulterior iniţierii procedurii entitatea contractantă va decala aceasta datăsă procedeze la decalarea termenului limita stabilita pentru depunerea ofertelor, publicând în acest sens o erată, limita inferioară inferioara a perioadei de 5 ani se extinde cu perioada de timp aferentă aferenta decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa considerata îndeplinita cerința pentru toţi toți operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă similară experiență similara în intervalul de timp nou rezultat. Decalarea termenuluiPrin lucrari similare se inteleg lucrari de construire/reabilitare/modernizare constructii civile. Nota: În cazul în care un contract de achiziție publică încheiat de o autoritate contractantă - instituție publică a fost subcontractat, beneficiarul la care fac referire cerințele de mai sus, este autoritatea contractantă - instituția publică și nu operatorul economic care având calitatea de executant în contractul de achiziție publică a subcontractat lucrarea unei părți din acesta. Astfel, documentele reprezentând certificări de bună execuție vor fi emise sau contrasemnate de autoritatea contractantă-limită stabilit instituție publică, aceasta fiind beneficiarul lucrărilor. Nu vor fi acceptate documente emise/ contrasemnate doar de contractantul inițial. Rațiunea acestei mențiuni are la bază prevederile art. 218 alin 4 din Legea 98/2016. În vederea îndeplinirii cerinței de calificare se vor depune documente emise sau contrasemnate de către beneficiar. Documentele trebuie să fie datate, semnate în clar și fără prescurtări, din care să reiasă denumirea părților, denumirea contractului, obiect, valoare,perioada de derulare a contractului, procent îndeplinit etc. Pentru calculul prețului contractului exprimat în altă monedă decât Lei se va folosi cursul mediu comunicat de către Banca Națională a României, pentru depunerea ofertelor şi stabilirea astfel anii în care au fost încheiate contractele respective, disponibil pe adresa xxx.xxx.xx. Notă: Potrivit art.185 alin. (1) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin luarea în considerare a unei noi date nu va conduce resurselor tuturor membrilor grupului, iar aceștia vor răspunde în mod automat la respingerea unui ofertant pe motiv că experienţa lui similară este situată în afara perioadei solidar pentru executarea contractului de 5 ani raportate la noua dată-limită de depunere a ofertelor, atât timp cât acesta, la data iniţial stabilită în anunţul de participare, îndeplinea cerinţa astfel cum a fost aceasta solicitată. 3) La nivelul DUAE trebuie precizate cel puţin următoarele informaţii: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, denumirea contractului din care sa reiasa tipul / categoriile de lucrări, valoarea (lei fără TVA), perioada de executare, beneficiarul contractului, data şi numărul documentului prin care se confirmă executarea de lucrări similare, precum şi ponderea pentru care a fost responsabil. Ȋn cazul ȋn care ponderea nu este 100% se vor specifica activităţile pentru care a fost responsabil. 4) Prin formula ”lucrări duse la bun sfârşit” se ȋnţelege lucrări recepţionate parţial şi/sau lucrări recepţionate la sfârşitul executării (sfârşitul executării nu presupune expirarea perioadei de garanţie), cerinţa fiind ȋndeplinită ȋn oricare din cele două variante, ȋn limita valorică solicitatăachiziție publică. - Se va prezenta DUAE – conform art.202 alin.(1in conformitate cu prevederile art 193 alin. (1) din Legea 99/2016 şi se va completa de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat / terți susținător / subcontractant) cu informațiile aferente situației lor98/2016, conform Notificării ANAP din data de 08.04.2019 privind utilizarea DUAE. Pentru ȋndeplinirea obligaţiei referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanţi la procedurădocumentele justificative constand in urmatoarele: unul sau mai multe contracte, aceştia vor completa după autentificare, DUAE deja configurat de entitatea contractantă, direct ȋn SEAP ȋn secţiunea dedicată a procedurii de interes. Documentele prin care se confirmă executarea de lucrări similare, pentru lucrările cele mai importante, respectiv certificate de bună execuţie (Exemple de certificate de bună execuţie: certificate constatatoare / recomandări / procese procese-verbale de recepţie / părţi relevante din contracte etc - prin receptie, recomandări, documente reprezentand certificari de buna executie pentru acele lucrari pe care să se precizeze cel puţin următoarele aspecteofertantul considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. Respectivele certificari vor trebui sa indice: denumirea beneficiarului, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor, menţiunea dacă acestea au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale în domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit), urmează să a) obiectul contractului astfel incat sa fie prezentate doar la solicitarea entităţii contractante de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Entitatea contractantă are dreptul de furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se adresa inclusiv beneficiarului final al lucrărilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienţă similarăverifica indeplinirea cerintei privind experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. Ȋn cazul contractelor ȋncheiate ȋn altă valutăb) beneficiarii, ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/altă valută mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv. Pentru valuta euro: Anul 2017: 1euro= 4,5621 lei, Anul 2018: 1 euro= 4,6535 lei, Anul 2019: 1 euro= 4,7452 lei, Anul 2020: 1 euro= 4,8371 lei, Anul 2021: 1 euro = 4,9204. Cursul leu/altă valută ce va fi luat ȋn calcul pentru anul 2022 este cursul stabilit de BNR la data publicării anunţului de participare pentru prezenta procedură. Ofertanţii care trebuie să efectueze conversia în altă valută decât Euro vor utiliza cursul mediu anual leu/altă valută, comunicat de BNR. Corespondent DUAE - Criterii de selecţie – Capacitatea tehnică şi profesională – Pentru contractele de achiziţie de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificat. 2.) Diplome de studii si calificari profesionale Autorizaţie de furnizor feroviar, ȋnsoţită de agremente tehnice feroviare, eliberate de AFER pentru categoriile de servicii feroviare critice Lucrări de reparatii şi ȋntreţinere linii de cale ferată, conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000 (art. 1, 2 si 7) şi a HG nr. 626/1998 privind organizarea şi funcționarea Autorității Feroviare Române [art.1 alin.(2)] indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau echivalentul din tara ofertantului, valabile la data prezentării. Ofertanții străini care nu dețin autorizări / agremente / omologări AFER, vor depune copii ale documentelor echivalente, eliberate de autoritățile relevante din ţările de origine (copii traduse de un traducător autorizat), recunoscute de AFER. Nota 1: În cazul unui grup de operatori economici care depun ofertă comună, această cerinţă este considerată îndeplinită individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care s-a angajat în acordul de asociere/ acordul de subcontractare că o va executa, dacă partea respectivă necesită această certificare. Terţul nu poate susţine prin prezentarea autorizaţiilor necesare, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursă transferabilă. Nota 2: Ȋn cazul ȋn care valabilitatea autorizaţiei de furnizor feroviar / agrementului tehnic AFER nu este pe toata durata de derulare a contractului sectorial de lucrări, la solicitarea entității contractante, ofertantul clasat pe primul loc ȋn clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, va depune ȋn cadrul documentelor justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE un angajament prin care se obligă că va prelungi autorizările AFER pe toată durata de derulare a contractului şi va depune la entitatea contractantă prelungirea valabilității acestora.clienti privati,

Capacitatea tehnica si profesionala. Da 1.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Experiența similară - Experienta similara –Executie lucrari Ofertantul (operator economic individual sau asociere de operatori economici) trebuie să demonstreze că va face dovada ca a dus la bun sfarsit în ultimii 5 ani până calculati de la data limită de depunere a Ofertei, a executat lucrări de natura sau complexitate similare cu obiectul procedurii, în valoare individuală / cumulată de minim 650.000,00 lei fara TVA, la nivelul unui contract sau mai multe contracte. Note: 1) Lucrări similare acceptate vor fi lucrări de construcţii sau reparaţii linii CF sau lucrări de ȋntreţinere linii CF sau lucrări de reabilitare/modernizare infrastructură (linii CF). 2) Ultimii 5 ani se calculează până la data limită de depunere a ofertelor stabilită iniţial (prin anunţul de participare). Ȋn cazul ȋn care, ulterior iniţierii procedurii entitatea contractantă va decala aceasta dată, limita inferioară a perioadei de 5 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat. Decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea ofertelor şi stabilirea astfel a unei noi date nu va conduce în mod automat la respingerea unui ofertant pe motiv că experienţa lui similară este situată în afara perioadei de 5 ani raportate la noua dată-limită de depunere a ofertelor, atât timp cât acestalucrari similare din punct de vedere al complexitatii si/sau utilitatii, in valoare cumulata de cel putin 2.100.000 lei fara TVA la data iniţial stabilită nivelul unuia sau a maxim 3 contracte. Se considera lucrari similare din punct de vedere al complexitatii si /sau utilitatii lucrări de construcție/reabilitare/modernizare/extindere de rețele de apă și / sau canalizare . Prin lucrari duse la bun sfarsit în anunţul cadrul perioadei de participare5 ani, îndeplinea cerinţa se inteleg cele precizate in Instructiunea nr. 2/2017, art.11 alin (3) respectiv: a) lucrari receptionate pe obiecte , care sunt insotite de proces verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractuluisau b) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal la terminarea lucrărilor; sau c) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal de recepţie finală. - Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Intra in categoria certificatelor de buna executie urmatoarele documente: procesele-verbale la terminarea lucrarilor sau procesele-verbale de receptie finala sau procese-verbale de receptie pentru parti /obiecte din/de lucrare daca acestea sunt distincte din punct de vedere functional sau documentele constatatoare sau alte documente echivalente continand informatiile solicitate pentru demonstrarea experientei similare. Aceste documente vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar si vor trebui sa indice: a). obiectul lucrarii astfel cum incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a fost aceasta solicitatăse verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara, beneficiarii- indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. 3b). perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul. c). locul execuţiei lucrărilor şi sa precizeze dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit. Numarul de ani aferenti experientei similare se calculeaza prin raportare la data-limita de depunere a ofertelor, stabilita de autoritatea contractanta in anuntul de participare simplificat. NOTA: La nivelul DUAE trebuie precizate cel puţin următoarele informaţiide către candidaţi/ofertanţi informaţii cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, denumirea contractului din care sa reiasa tipul / categoriile beneficiarul acestuia şi datele sale de lucrări, valoarea (lei fără TVA), perioada de executare, beneficiarul contractuluicontact, data şi numărul documentului prin care se confirmă executarea de lucrări similarerecepţie, precum şi ponderea pentru care a fost responsabil. Ȋn cazul ȋn care ponderea nu este 100% se vor specifica şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil. 4) Prin formula ”lucrări duse la bun sfârşit” se ȋnţelege lucrări recepţionate parţial şi/sau lucrări recepţionate la sfârşitul executării (sfârşitul executării nu presupune expirarea perioadei de garanţie), cerinţa fiind ȋndeplinită ȋn oricare din cele două varianteîmpreună cu valoarea acestora, ȋn limita valorică solicitatăfără TVA. - Se va prezenta DUAE – conform art.202 alin.(1) din Legea 99/2016 şi se va completa de către operatorii In cazul în care mai multi operatori economici participanți participa în comun la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat / terți susținător / subcontractant) cu informațiile aferente situației loratribuire, conform Notificării ANAP din data îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar acestia vor raspunde în mod solidar pentru executarea contractului de 08.04.2019 privind utilizarea DUAEachizitie publica. NOTA: Pentru ȋndeplinirea obligaţiei referitoare lucrarile si serviciile similare de la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanţi la procedurănivelul contractelor care sunt intr-o alta moneda decat cea nationala, aceştia vor completa după autentificare, DUAE deja configurat de entitatea contractantă, direct ȋn SEAP ȋn secţiunea dedicată a procedurii de interes. Documentele prin care se confirmă executarea de lucrări utilizate pentru indeplinirea cerintei similare, pentru lucrările cele mai importante, respectiv certificate cursul de bună execuţie (Exemple de certificate de bună execuţie: certificate constatatoare / recomandări / procese verbale de recepţie / părţi relevante din contracte etc - prin referinta care să se precizeze cel puţin următoarele aspecte: denumirea beneficiarului, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor, menţiunea dacă acestea au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale în domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit), urmează să fie prezentate doar la solicitarea entităţii contractante de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Entitatea contractantă are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al lucrărilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienţă similară, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. Ȋn cazul contractelor ȋncheiate ȋn altă valută, ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/altă valută mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv. Pentru valuta euro: Anul 2017: 1euro= 4,5621 lei, Anul 2018: 1 euro= 4,6535 lei, Anul 2019: 1 euro= 4,7452 lei, Anul 2020: 1 euro= 4,8371 lei, Anul 2021: 1 euro = 4,9204. Cursul leu/altă valută ce va fi luat ȋn calcul avut in vedere pentru anul 2022 calculul echivalentei este cursul stabilit de BNR la data publicării anunţului de participare pentru prezenta procedură. Ofertanţii care trebuie să efectueze conversia în altă valută decât Euro vor utiliza cursul mediu anual leuin lei/altă valută, valuta comunicat de BNRBanca Nationala a Romaniei pentru fiecare an in parte(conform art.4 din Instr. Corespondent DUAE - Criterii de selecţie – Capacitatea tehnică şi profesională – Pentru contractele de achiziţie de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificatANAP nr.2/2017). 2.) Diplome de studii si calificari profesionale Autorizaţie de furnizor feroviar, ȋnsoţită de agremente tehnice feroviare, eliberate de AFER pentru categoriile de servicii feroviare critice Lucrări de reparatii şi ȋntreţinere linii de cale ferată, conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000 (art. 1, 2 si 7) şi a HG nr. 626/1998 privind organizarea şi funcționarea Autorității Feroviare Române [art.1 alin.(2)] sau echivalentul din tara ofertantului, valabile la data prezentării. Ofertanții străini care nu dețin autorizări / agremente / omologări AFER, vor depune copii ale documentelor echivalente, eliberate de autoritățile relevante din ţările de origine (copii traduse de un traducător autorizat), recunoscute de AFER. Nota 1: În cazul unui grup de operatori economici care depun ofertă comună, această cerinţă este considerată îndeplinită individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care s-a angajat în acordul de asociere/ acordul de subcontractare că o va executa, dacă partea respectivă necesită această certificare. Terţul nu poate susţine prin prezentarea autorizaţiilor necesare, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursă transferabilă. Nota 2: Ȋn cazul ȋn care valabilitatea autorizaţiei de furnizor feroviar / agrementului tehnic AFER nu este pe toata durata de derulare a contractului sectorial de lucrări, la solicitarea entității contractante, ofertantul clasat pe primul loc ȋn clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, va depune ȋn cadrul documentelor justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE un angajament prin care se obligă că va prelungi autorizările AFER pe toată durata de derulare a contractului şi va depune la entitatea contractantă prelungirea valabilității acestora.

Capacitatea tehnica si profesionala. Da 1.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Experiența similară - Experienta similara –Executie lucrari Ofertantul (operator economic individual sau asociere de operatori economici) trebuie să demonstreze că va face dovada ca a dus la bun sfarsit în ultimii 5 ani până calculati de la data limită de depunere a Ofertei, a executat lucrări de natura sau complexitate similare cu obiectul procedurii, în valoare individuală / cumulată de minim 650.000,00 lei fara TVA, la nivelul unui contract sau mai multe contracte. Note: 1) Lucrări similare acceptate vor fi lucrări de construcţii sau reparaţii linii CF sau lucrări de ȋntreţinere linii CF sau lucrări de reabilitare/modernizare infrastructură (linii CF). 2) Ultimii 5 ani se calculează până la data limită de depunere a ofertelor stabilită iniţial (prin anunţul de participare). Ȋn cazul ȋn care, ulterior iniţierii procedurii entitatea contractantă va decala aceasta dată, limita inferioară a perioadei de 5 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat. Decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea ofertelor şi stabilirea astfel a unei noi date nu va conduce în mod automat la respingerea unui ofertant pe motiv că experienţa lui similară este situată în afara perioadei de 5 ani raportate la noua dată-limită de depunere a ofertelor, atât timp cât acestalucrari similare din punct de vedere al complexitatii si/sau utilitatii, in valoare cumulata de cel putin: 95.000 lei fara TVA la data iniţial stabilită în anunţul nivelul unuia sau a maxim 3 contracte. In cazul in care termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor se decaleaza, atunci se va extinde corespunzator (cu zilele de participaredecalare ) si perioada aferenta experientei similare. Se considera lucrari similare din punct de vedere al complexitatii si /sau utilitatii, îndeplinea cerinţa astfel cum a fost aceasta solicitată. 3) La nivelul DUAE trebuie precizate cel puţin următoarele informaţii: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similarălucrari de instalații de modernizare/infințare/extindere linii electrice de joasa, denumirea contractului din care sa reiasa tipul / categoriile de lucrărimedie, valoarea (lei fără TVA), perioada de executare, beneficiarul contractului, data şi numărul documentului prin care se confirmă executarea de lucrări similare, precum şi ponderea pentru care a fost responsabilînaltă tensiune. Ȋn cazul ȋn care ponderea nu este 100% se vor specifica activităţile pentru care a fost responsabil. 4) Prin formula ”lucrări lucrari duse la bun sfârşit” sfarsit în cadrul perioadei de 5 ani, se ȋnţelege inteleg cele precizate in Instructiunea nr. 2/2017, art.11 alin (3) respectiv: a) lucrari receptionate pe obiecte , care sunt insotite de proces verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului sau b) lucrări recepţionate parţial şi/sau însoţite de proces-verbal la terminarea lucrărilor; sau c) lucrări recepţionate la sfârşitul executării (sfârşitul executării nu presupune expirarea perioadei însoţite de garanţie), cerinţa fiind ȋndeplinită ȋn oricare din cele două variante, ȋn limita valorică solicitatăproces-verbal de recepţie finală. - Se va prezenta Completarea DUAE – conform art.202 alin.(1) in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 99/2016 şi se va completa de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat / terți susținător / subcontractant) cu informațiile aferente situației lor, conform Notificării ANAP din data de 08.04.2019 privind utilizarea DUAE. Pentru ȋndeplinirea obligaţiei referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanţi la procedură, aceştia vor completa după autentificare, DUAE deja configurat de entitatea contractantă, direct ȋn SEAP ȋn secţiunea dedicată a procedurii de interes98/2016. Documentele prin justificative care se confirmă executarea de lucrări similare, pentru lucrările cele mai importante, respectiv certificate de bună execuţie (Exemple de certificate de bună execuţie: certificate constatatoare / recomandări / procese verbale de recepţie / părţi relevante din contracte etc - prin care să se precizeze cel puţin următoarele aspecte: denumirea beneficiarului, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor, menţiunea dacă acestea au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale în domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit), urmează să fie probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate doar la solicitarea entităţii autoritatii contractante doar de către catre ofertantul clasat pe locul I în in clasamentul intermediar întocmit intocmit la finalizarea evaluării evaluarii ofertelor. Entitatea contractantă are dreptul Intra in categoria certificatelor de buna executie urmatoarele documente: procesele-verbale la terminarea lucrarilor sau procesele-verbale de receptie finala sau procese-verbale de receptie pentru parti /obiecte din/de lucrare daca acestea sunt distincte din punct de vedere functional sau documentele constatatoare sau alte documente echivalente continand informatiile solicitate pentru demonstrarea experientei similare. Aceste documente vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar si vor trebui sa indice: a)obiectul lucrarii astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se adresa inclusiv beneficiarului final al lucrărilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienţă similarăverifica indeplinirea cerintei privind experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate beneficiarii- indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. b)perioada, mai exact intervalul periodic (data de ofertant. Ȋn cazul contractelor ȋncheiate ȋn altă valută, ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/altă valută mediu comunicat inceput si data de BNR pentru anul respectiv. Pentru valuta euro: Anul 2017: 1euro= 4,5621 lei, Anul 2018: 1 euro= 4,6535 lei, Anul 2019: 1 euro= 4,7452 lei, Anul 2020: 1 euro= 4,8371 lei, Anul 2021: 1 euro = 4,9204. Cursul leu/altă valută ce va fi luat ȋn calcul pentru anul 2022 este cursul stabilit de BNR la data publicării anunţului de participare pentru prezenta procedură. Ofertanţii care trebuie să efectueze conversia în altă valută decât Euro vor utiliza cursul mediu anual leu/altă valută, comunicat de BNR. Corespondent DUAE - Criterii de selecţie – Capacitatea tehnică şi profesională – Pentru contractele de achiziţie de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificat. 2.finalizare) Diplome de studii si calificari profesionale Autorizaţie de furnizor feroviar, ȋnsoţită de agremente tehnice feroviare, eliberate de AFER pentru categoriile de servicii feroviare critice Lucrări de reparatii şi ȋntreţinere linii de cale ferată, conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000 (art. 1, 2 si 7) şi a HG nr. 626/1998 privind organizarea şi funcționarea Autorității Feroviare Române [art.1 alin.(2)] sau echivalentul din tara ofertantului, valabile la data prezentării. Ofertanții străini care nu dețin autorizări / agremente / omologări AFER, vor depune copii ale documentelor echivalente, eliberate de autoritățile relevante din ţările de origine (copii traduse de un traducător autorizat), recunoscute de AFER. Nota 1: În cazul unui grup de operatori economici care depun ofertă comună, această cerinţă este considerată îndeplinită individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe in care s-a angajat în acordul de asociere/ acordul de subcontractare că o va executa, dacă partea respectivă necesită această certificare. Terţul nu poate susţine prin prezentarea autorizaţiilor necesare, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursă transferabilăexecutat contractul. Nota 2: Ȋn cazul ȋn care valabilitatea autorizaţiei de furnizor feroviar / agrementului tehnic AFER nu este pe toata durata de derulare a contractului sectorial de lucrări, la solicitarea entității contractante, ofertantul clasat pe primul loc ȋn clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, va depune ȋn cadrul documentelor justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE un angajament prin care se obligă că va prelungi autorizările AFER pe toată durata de derulare a contractului şi va depune la entitatea contractantă prelungirea valabilității acestora.