PROIECT DE HOTARARE
R O M A N I A JUDETUL VRANCEA
PRIMARIA MUNICIPIULUI FOCSANI
PROIECT DE HOTARARE
din 25 august 2016
privind conditiile de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a municipiului Focsani
Analizand raportul Serviciului juridic-contencios, administrarea domeniului public si privat inregistrat la nr.44380/ 20.07.2016;
- in conformitate cu prevederile Legii nr.154/2012 privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice si art.51 alin.(2) din OG nr.43/1997, republicata, privind regimul drumurilor;
- in temeiul art.36, xxxx. (1) si (9) si art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
PROPUN :
Art. 1. Exercitarea dreptului de acces se va face numai dupa incheierea unui contract in forma autentica, intre municipiul Focsani in calitate de titular al dreptului de proprietatea publica/privata asupra imobilelor-terenuri/canalizatii subterane si furnizorul retelei de comunicatii electronice autorizat, caruia i s-a eliberat un certificat de urbanism pentru realizarea lucrarilor prevazute de Legea nr.154/2012 si care a solicitat incheierea contractului.
Art.2.(1) Contractul de constituire a dreptului de servitute pentru realizarea accesului incheiat intre parti, va urma modelul contractului – cadru stabilit de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii conform anexei la prezentul proiect de hotarare si va fi insusit ulterior de Consiliul Local al Municipiului Focsani prin hotarare, urmand a fi incheiat in forma autentica ;
(2) Se imputerniceste Primarul Municipiului Focsani sa negocieze termenii contractului care va cuprinde urmatoarele clauze :
a) dreptul de acces pe proprietati, pe, deasupra, in sau sub imobilele proprietate publica, inclusiv pe drumuri, poduri, tuneluri, galerii tehnico- edilitare, pasaje si viaducte, stalpi si piloni, paduri si terenuri agricole, in conditiie Legii nr.154/2012 cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii :
- exercitiul acestui drept nu contravine uzului sau interesului public caruia ii sunt destinate imobilele in cauza ;
- efectuarea lucrarilor in cauza nu este de natura sa contravina cerintelor specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea in constructii ori celor privind protectia mediului, a sanatatii, apararii, ordinii publice si sigurantei
nationale, pe care trebuie sa le respecte activitatile ce se desfasoara pe, deasupra, in sau sub imobilele in cauza ;
b) constituirea dreptului de acces se recomanda a fi subteran avand in vedere normele legale de urbanism si Strategia de Dezvoltare a Municipiului Focsani ;
c) durata contractului – intre 5-15 ani cu posibilitate de prelungire cu acordul partilor;
d) zonele in care este permis accesul, respectiv in care se executa lucrarile de retele de comunicatii electronice, lungimea retelelor ce urmeaza a fi executate/folosite pe domeniul public sau privat al municipiului, precum si metodele de lucru ce urmeaza sa fie folosite (cele stabilite prin certificatul de urbanism eliberat de Primaria Municipiului Focsani), planurile de situatie anexa (cele de la certificatul de urbanism);
e) pretul pentru folosinta terenului ocupat prin instalarea, existenta si functionarea elementelor de comunicatii electronice care fac obiectul lucrarilor de retele de comunicatii electronice, va fi negociat cu furnizorii de retele autorizati pornind de la pretul minim de 3 lei / mp./ an;
f) pretul stabilit conform literei e) se constituie venit la bugetul local.
Art.3. In urma negocierii se va incheia un proces – verbal de negociere care va fi supus aprobarii Consiliului Local al Municipiului Focsani impreuna cu contractul individual pentru fiecare operator.
Art 4. Prevederile hotararii nu se aplica retelelor de comunicatii electronice apartinand Serviciului de Telecomunicatii Speciale.
Art.5. Nerespectarea prevederilor privind amplasarea, intretinerea, utilizarea, inlocuirea sau mutarea oricaror elemente ale retelelor de comunicatii electronice, se sanctioneaza conform prevederilor Legii nr.50/1991 republicata, actualizata si a celorlalte prevederi legale aplicabile in acest caz.
Art.6 Se ia act de faptul ca prin Sentinta civila nr. 1028/2015 ramasa definitiva si irevocabila prin Decizia civila nr. 408/2016 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti in dosarul nr. 16819/3/2014 a fost anulata HCL nr. 211/25.07.2013 privind modul de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a municipiului Focsani.
Art. 6. Executarea hotararii va fi asigurata, conform legii de Primarul Municipiului Focsani prin serviciul administratie publica locala, agricultura, cadastru, Serviciul juridic-contencios, administrarea domeniului public si privat, Directia economica si Directia tehnica.
Initiator proiect de hotarare, PRIMAR,
Xxxxxx Xxxxxxxx XXXXXXX
Avizat,
Secretarul Municipiului Focsani Xxxxxx-Xxxxxx XXXXXXX
ROMANIA ANEXA
JUDETUL VRANCEA la Proiectul de hotarare PRIMARIA MUNICIPIULUI din 25.08.2016
FOCSANI
Contract standard de constituire a dreptului de servitute pentru realizarea accesului pe proprietatea privată în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora
(„Contractul”)
1. Părţile contractante
Între:
MUNICIPIUL FOCSANI, JUD. VRANCEA, cu sediul în MUN. Focsani, bdul.. Xxxxxxxx Xxxxxxxx nr. 1 bis având CIF 4350645, reprezentată de Primar XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, în calitate de titular al dreptului de proprietate asupra imobilului … înscris în Cartea Funciară nr. ……… a municipiului…………, cu nr. cadastral , denumit(ă) în continuare
„PROPRIETAR
şi
…, cu sediul social/domiciliul în …, str. … nr. …, bloc …, scara …, etaj …, apartament …,judeţ/sector …, stat ..., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului/Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/Registrul federaţiilor sub nr. …, din
…, cod fiscal nr. … din …, reprezentată de …, cu funcţia de …, în calitate de furnizor autorizat de reţele publice de comunicaţii electronice, în condiţiile legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice, denumit(ă) în continuare “OPERATOR”,
Având în vedere că:
OPERATORUL este titular al Certificatului-Tip de furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice nr. … din data de …, ce îi conferă dreptul de a negocia şi încheia contracte de acces pe proprietatea privată în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, şi că
PROPRIETARUL face dovada calităţii sale de titular al dreptului de proprietate/de folosinţă cu titlu gratuit/de închiriere/de concesiune sau de administrare asupra imobilului prin următoarele documente doveditoare:
− … Observatii :
1 În cazul spaţiilor aflate în proprietate indiviză din clădirile cu mai multe locuinţe, inclusiv în ceea ce priveşte zidurile sau terasele acestor clădiri, contractul standard de acces pe proprietatea privată în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora se încheie cu asociaţia de proprietari.
2 Titularii dreptului de folosinţă gratuită sau închiriere, precum şi titularii dreptului de concesiune pot încheia contracte de acces pe proprietatea privată doar dacă responsabilitatea acordării dreptului de acces este expres prevăzută prin actele prin care li s-a acordat dreptul de închiriere, de folosinţă gratuită sau de concesiune. PROPRIETARUL este de acord cu încheierea prezentului Contract, prin care se stabilesc condiţiile de exercitare a dreptului de acces asupra imobilului prevăzut la art. 3.1.
Părţile au convenit de comun acord asupra termenilor şi condiţiilor Contractului. Contractul este încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, ale Codului Civil, precum şi ale oricăror altor acte normative care sunt incidente în materie.
2. – Definiţii
2.1. Acces pe proprietatea privată reprezintă accesul pe, deasupra, în sau sub imobile aflate în proprietate privată, în scopul instalării, întreţinerii, înlocuirii şi mutării reţelelor publice de comunicaţii electronice sau elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora.
2.2. Infrastructură reprezintă construcţiile amplasate pe, deasupra, în sau sub terenuri, clădiri sau alte structuri aflate pe proprietate privată, care pot fi utilizate pentru instalarea reţelelor de comunicaţii electronice, inclusiv canalele, conductele, stâlpii sau pilonii.
2.3. Reţea de comunicaţii electronice reprezintă sistemele de transmisie şi, acolo unde este cazul, echipamentele de comutare sau rutare şi alte resurse, inclusiv elementele de reţea care nu sunt active, care permit transportul semnalelor prin cablu, prin unde radio, prin mijloace optice ori alte mijloace electromagnetice, incluzând reţelele de comunicaţii electronice prin satelit, reţelele terestre fixe, cu comutare de circuite şi cu comutare de pachete, inclusiv internet, şi mobile, reţelele electrice, în măsura în care sunt utilizate pentru transmiterea de semnale de comunicaţii electronice, reţelele utilizate pentru transmisia serviciilor de programe audiovizuale şi reţelele de televiziune prin cablu, indiferent de tipul de informaţie transmisă.
2.4. Reţea publică de comunicaţii electronice reprezintă o reţea de comunicaţii electronice care este utilizată, în întregime sau în principal, pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului.
2.5. Serviciu de comunicaţii electronice destinate publicului reprezintă un serviciu de comunicaţii electronice furnizat, de regulă, cu titlu oneros, exclusiv sau în principal, unor terţe persoane.
2.6. Furnizor de reţele de comunicaţii electronice reprezintă o persoană a cărei activitate constă, în tot sau în parte, în furnizarea unei reţele de comunicaţii electronice în condiţiile regimului de autorizare generală.
3. – Obiectul Contractului
3.1. PROPRIETARUL constituie cu titlu oneros dreptul de acces asupra imobilului aflat în proprietatea/folosinţa gratuită/locaţiunea/concesiunea/administrarea sa situat în
…, înscris în Cartea Funciară nr. … a municipiului …, cu numărul cadastral …, în favoarea OPERATORULUI, în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării următoarelor elemente de reţea publică de comunicaţii electronice sau elemente de infrastructură necesare susţinerii acesteia:
− …
− …
3.2. Dreptul de acces prevăzut la art. 3.1. este un drept de servitute, care se exercită în condiţiile legii, cu respectarea principiului minimei atingeri aduse proprietăţii.
3.3. Accesul se acordă începând cu data de …, pe toată durata Contractului.
3.4. Suprafeţele de teren/construcţie asupra cărora se exercită dreptul de acces sunt următoarele:
− …;
− …;
3.5. Dreptul de acces, în înţelesul prezentului Contract, include posibilitatea de a avea liber acces şi la facilităţile imobilului, inclusiv orice drepturi accesorii, precum dreptul de servitute de trecere şi/sau dreptul de instalare a liniei subterane de alimentare cu energie electrică, precum şi dreptul de a obţine toate avizele şi autorizaţiile necesare, în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării elementelor de reţele publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, prevăzute la art 3.1., în conformitate cu interesele OPERATORULUI.
3.6 Instalarea, întreţinerea, înlocuirea sau mutarea elementelor de reţele publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora se va realiza după cum urmează:
− …;
− …;
3.7. Xxxxxx estimativă a executării lucrărilor de instalare, întreţinere, înlocuire sau mutare a
elementelor de reţele publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora va fi de … de la data notificării începerii lucrărilor, în conformitate cu prevederile art. 3.6.
3.8. Metodele de lucru ce urmează a fi utilizate pentru realizarea lucrărilor de acces pe proprietate, condiţiile efective, precum şi utilajele folosite sunt:
− …;
− …;
3.9. În vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării elementelor de reţea publică de comunicaţii electronice sau elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, OPERATORUL va efectua următoarele lucrări:
a) conform planificării OPERATORULUI, lucrările de instalare, înlocuire sau mutare a elementelor de reţele publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora:
− …;
− …;
b) periodic, lucrări de întreţinere şi reparaţii a elementelor de reţele publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora:
− …;
− …;
c) în caz de necesitate, lucrări de reparaţii cu caracter de urgenţă:
− …;
− …;
4. Drepturile şi obligaţiile Părţilor
4.1. PROPRIETARUL are următoarele drepturi:
a) în cazul în care accesul este constituit cu titlu oneros, să încaseze tariful datorat pentru exercitarea de către OPERATOR a dreptului de acces, sumă care include atât contravaloarea folosinţei, cât şi, în măsura în care se produc prejudicii prin efectuarea lucrărilor, şi despăgubirea aferentă ;
b) să beneficieze de repunerea în starea iniţială a imobilului afectat de realizarea lucrărilor de acces sau de compensarea cheltuielilor determinate de aducerea în starea iniţială a respectivului imobil;
c) să fie notificat prin intermediul persoanei care exercită dreptul de folosinţă asupra imobilului sau, în lipsa acesteia, personal, cu cel puţin două zile lucrătoare în avans cu privire la accesul persoanelor împuternicite de OPERATOR pentru efectuarea lucrărilor prevăzute la art. 3.9. sau pentru desfăşurarea unor activităţi de studiu ori de proiectare în vederea efectuării acestor lucrări, cu excepţia cazului în care este necesară efectuarea unor lucrări de reparaţii cu caracter de urgenţă;
d) să fie notificat, prin intermediul persoanei care exercită dreptul de folosinţă asupra imobilului sau, în lipsa acesteia, personal, cu privire la accesul persoanelor împuternicite de OPERATOR pentru efectuarea unor lucrări de întreţinere sau de reparaţii cu caracter de urgenţă pentru prevenirea sau înlăturarea consecinţelor generate de producerea unei calamităţi naturale ori a unui sinistru deosebit de grav sau a unor lucrări de întreţinere ori de reparaţii impuse de asigurarea continuităţii furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice;
e) să îi fie afectat într-o măsură nesemnificativă dreptul de proprietate/folosinţă gratuită/închiriere/concesiune/administrare asupra imobilului care face obiectul dreptului de acces;
f) să solicite mutarea în cadrul aceleiaşi proprietăţi a elementelor de reţea de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acesteia, în măsura în care aceasta este necesară pentru executarea unor lucrări sau edificarea unor construcţii;
g) la încetarea prezentului contract să obţină dreptul de proprietate/folosinţă asupra eventualelor îmbunătăţiri aduse terenului de către OPERATOR în perioada de derulare a prezentului contract şi care conduc la creşterea calităţii terenului. 4.2.PROPRIETARUL are următoarele obligaţii:
a) să asigure accesul la termenele convenite de Părţi şi în zonele stabilite la art. 3.4., inclusiv prin eliminarea acelor împrejurări care ar putea împiedica exercitarea dreptului de acces în bune condiţii, astfel:
i. să garanteze liberul acces la imobil, în maxim … zile lucrătoare de la primirea unei notificări din partea OPERATORULUI, pentru persoanele desemnate de OPERATOR în vederea efectuării măsurătorilor pentru întocmirea proiectului de lucrări;
ii. să garanteze liberul acces, în maxim … zile lucrătoare de la primirea unei notificări din partea OPERATORULUI, pentru persoanele desemnate de OPERATOR şi pentru toate materialele, utilajele şi instalaţiile necesare atât la executarea lucrărilor de construcţii şi amenajări, cât şi a lucrărilor de asamblare, instalare, modificare, operare, întreţinere şi reparare a reţelelor publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, aşa cum au fost descrise la art. 3.1.;
iii. să pună la dispoziţia OPERATORULUI toate informaţiile necesare legate de existenţa unor eventuale restricţii asupra utilizării imobilului, impuse de un terţ, în cazul în care acestea există.
b) să asigure, într-o manieră care să afecteze cât mai puţin aspectul exterior al proprietăţii şi mediul înconjurător, tăierea arborilor sau arbuştilor, precum şi a ramurilor ori rădăcinilor care îngreunează sau ar îngreuna efectuarea lucrărilor de acces, la solicitarea în scris a OPERATORULUI, pe cheltuiala OPERATORULUI şi cu acordarea unei despăgubiri conform art.6.2., în situaţia în care nu există o soluţie alternativă, cu respectarea prevederilor legale din domeniul protecţiei mediului;
c) să semneze Xxxxxxxx verbal de începere a lucrărilor în ziua începerii lucrărilor; în cadrul Procesului verbal se vor menţiona starea fizică a imobilului, dotările şi utilităţile de care acesta beneficiază în momentul începerii lucrărilor;
d) să efectueze reparaţiile necesare asupra imobilului pe toată durata Contractului, cu excepţia celor cauzate de exercitarea dreptului de acces;
e) să se abţină de la orice fapt personal, care ar avea drept consecinţă împiedicarea sau limitarea exercitării de către OPERATOR a dreptului de acces care constituie obiectul prezentului Contract;
f) să nu instaleze în incinta imobilului ori pe, deasupra sau sub imobilul respectiv echipamente tehnice care ar putea să afecteze buna funcţionare a reţelei OPERATORULUI, fără acordul scris al acestuia;
g) să răspundă pentru evicţiunea totală sau parţială şi pentru viciile ascunse ale imobilului care împiedică exercitarea în bune condiţii a dreptului de acces;
h) să nu pretindă şi să nu primească niciun drept în legătură cu activitatea de afaceri a OPERATORULUI, altul decât dreptul de a primi plăţile prevăzute în prezentul Contract;
i) să despăgubească OPERATORUL în cazul în care, în exploatarea elementelor de reţele publice de comunicaţii electronice sau de infrastructură amplasate pe, deasupra, în sau sub imobil, apar defecţiuni tehnice din culpa PROPRIETARULUI;
j) să permită în cel mai scurt timp accesul persoanelor împuternicite de OPERATOR, pe baza unei notificări comunicate telefonic persoanei care exercită dreptul de folosinţă asupra imobilului sau, în lipsa acesteia, PROPRIETARULUI, în cazul în care se impune efectuarea unor lucrări de întreţinere sau de reparaţii cu caracter de urgenţă pentru prevenirea sau înlăturarea consecinţelor generate de producerea unei calamităţi naturale ori a unui sinistru deosebit de grav sau a unor lucrări de întreţinere sau de
reparaţii impuse de asigurarea continuităţii furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice;
k) să acorde şi OPERATORULUI eventualele condiţii mai favorabile, inclusiv referitoare la tarif, în ceea ce priveşte exercitarea dreptului de acces pe proprietăţi, stabilite de PROPRIETAR în favoarea unor terţi furnizori de reţele publice de comunicaţii electronice prin contractele încheiate cu aceştia;
l) să pună la dispoziţia OPERATORULUI toate documentele necesare pentru înscrierea dreptului constituit prin prezentul contract în cartea funciară a imobilului şi pentru obţinerea avizelor/autorizaţiilor necesare pentru efectuarea lucrărilor;
m) în situaţii justificate de necesitatea efectuării unor lucrări asupra imobilului ce ar afecta reţelele de comunicaţii electronice sau elementele de infrastructură necesare susţinerii acestora, sau buna lor întreţinere ori care ar necesita mutarea lor să notifice, în scris, OPERATORULUI această intenţie, cu cel puţin … zile lucrătoare înainte de data planificată a începerii lucrărilor; părţile, de comun acord vor lua o decizie cu privire la noul amplasament;
n) să asigure exercitarea dreptului de acces în condiţii la fel de comode pentru OPERATOR în cazul în care, în vederea construcţiei de clădiri sau realizării de lucrări, solicită reaşezarea reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, notificând în acest sens OPERATORUL conform lit. m);
o) să permită ca lucrările efectuate în zona de protecţie a reţelei Operatorului să se realizeze în prezenţa reprezentanţilor acestuia.
4.3. OPERATORUL are următoarele drepturi:
a) să beneficieze de dreptul de acces pe terenul/construcţia prevăzută la art. 3.1., în condiţiile Legii nr. 154/2012 şi ale prezentului contract;
b) să împuternicească persoane care să efectueze lucrări de acces, inclusiv cele cu caracter de urgenţă, sau să desfăşoare activităţi de studiu ori de proiectare în vederea efectuării acestor lucrări; aceste persoane au dreptul de acces numai în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, pe baza unei împuterniciri scrise din partea OPERATORULUI şi cu acordul persoanei care exercită dreptul de folosinţă asupra imobilului sau, în lipsa acesteia, cu acordul PROPRIETARULUI; exercitarea dreptului de acces se realizează cu respectarea clauzelor privind notificarea, prevăzute la art. 9.
c) să realizeze, după transmiterea unei notificări cu cel puţin două zile lucrătoare în avans, operaţiunile prevăzute la art. 4.2. lit. b), dacă în termen de 45 de zile de la primirea solicitării din partea OPERATORULUI, PROPRIETARUL nu efectuează aceste operaţiuni. Operaţiunile se vor realiza într-o manieră care să afecteze cât mai puţin aspectul exterior al proprietăţii şi mediul înconjurător.
d) să încheie acorduri de utilizare partajată a infrastructurii (instalate conform prezentului Contract) cu alţi furnizori autorizaţi de reţele publice de comunicaţii electronice;
e) să solicite ca lucrările efectuate în zona de protecţie a reţelei sale să se realizeze în prezenţa
reprezentanţilor săi;
f) să beneficieze de garanţia împotriva oricărei evicţiuni totale sau parţiale;
g) să fie notificat despre intenţia PROPRIETARULUI de a efectua lucrări asupra imobilului ce ar afecta reţelele de comunicaţii electronice sau elementele de infrastructură necesare susţinerii acestora, sau buna lor întreţinere ori care ar necesita mutarea lor, cu cel puţin … zile lucrătoare înainte de data planificată pentru începerea lucrărilor.
4.4. OPERATORUL are următoarele obligaţii:
a) poartă răspunderea pentru toate pagubele produse imobilului, din culpa sa, pe întreaga perioadă contractuală;
b) să notifice persoanei care exercită dreptul de folosinţă asupra imobilului sau, în lipsa acesteia,PROPRIETARULUI, cu cel puţin două zile lucrătoare în avans, cu privire la exercitarea dreptului de acces de către persoanele împuternicite de OPERATOR, cu excepţia cazului în care este necesară efectuarea unor lucrări de reparaţii cu caracter de urgenţă, caz în care notificarea se va face telefonic în condiţiile stabilite prin prezentul contract;
c) să semneze Xxxxxxxx verbal de începere a lucrărilor în ziua începerii lucrărilor;
d) să obţină avizele/autorizaţiile necesare pentru realizarea lucrărilor;
e) să efectueze lucrările de acces pe, deasupra, în sau sub imobilul ce face obiectul prezentului Contract cu respectarea cerinţelor specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea în construcţii ori a celor privind protecţia mediului, a igienei şi sănătăţii publice, a muncii,a ordinii publice şi siguranţei naţionale;
f) să suporte în întregime cheltuielile legate de îndeplinirea formalităţilor necesare pentru înscrierea dreptului constituit prin prezentul contract în cartea funciară a imobilului;
g) să suporte în întregime cheltuielile cu privire la instalarea, modificarea, operarea, întreţinerea şi repararea reţelelor publice de comunicaţii electronice sau elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, aşa cum au fost descrise mai sus;
h) să plătească suma reprezentând contravaloarea dreptului de acces în condiţiile stabilite prin prezentul Contract, sumă care include atât contravaloarea folosinţei, cât şi, în măsura în care se produc prejudicii prin efectuarea lucrărilor, despăgubirea aferentă;
i) să reaşeze elementele reţelelor de comunicaţii electronice sau elementele de infrastructură necesare susţinerii acestora, în cadrul aceleiaşi proprietăţi, pe cheltuiala proprie, când această reaşezare este solicitată de PROPRIETAR pentru construcţia de clădiri sau pentru efectuarea de lucrări, în condiţiile convenite prin prezentul Contract. Când reaşezarea elementelor reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură destinate susţinerii acestora este necesară pentru efectuarea unor lucrări de către alte persoane decât PROPRIETARUL, cheltuielile vor fi suportate de acestea;
j) să pună la dispoziţia persoanelor care efectuează lucrări în zona de protecţie a propriei reţele toate informaţiile necesare, astfel încât să se evite producerea unor daune reţelei de comunicaţii electronice;
k) să respecte normele şi standardele tehnice aplicabile echipamentelor instalate pe, deasupra, în sau sub imobilul ce face obiectul prezentului Contract;
l) să nu afecteze, decât cel mult într-o măsură nesemnificativă, dreptul de folosinţă asupra imobilului în cauză prin efectuarea lucrărilor de acces sau, în cazul în care au fost deja efectuate lucrări de acces asupra aceluiaşi imobil de către un alt furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice, să nu afecteze în mod permanent dreptul de folosinţă asupra imobilului, printr-o restrângere suplimentară determinată de efectuarea unor noi asemenea lucrări;
m) prin exercitarea dreptului de acces prevăzut la art. 3.1., OPERATORUL nu va cauza schimbarea destinaţiei imobilului;
n) de a readuce în starea iniţială proprietatea afectată de realizarea lucrărilor de acces pe proprietăţi sau, prin acordul Părţilor, de a compensa PROPRIETARULUI cheltuielile determinate de aducerea în starea iniţială a proprietăţii afectate;
o) să folosească suprafeţele de teren/construcţiile afectate de exercitarea dreptului de servitute în scopul pentru care s-a încheiat prezentul contract;
p) să restituie suprafaţa de teren/construcţie la sfârşitul perioadei prevăzute în prezentul Contract.
5. Intrarea în vigoare. Durata. Modificarea şi încetarea Contractului
5.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării de către părţi.
5.2. Lucrările prevăzute la art. 3.9 se execută de la data semnării de către părţi a Procesului verbal de începere a lucrărilor.
5.3. Dreptul de servitute care face obiectul prezentului Contract se instituie pe o perioadă de ... ani sau pe toată durata de existenţă a reţelelor de comunicaţii electronice sau elementelor de infrastructură prevăzute la art. 3.1.
4 În cazul contractelor încheiate cu titlu gratuit se vor menţiona doar despăgubirile aferente, în măsura în care acestea se produc.
5.4. Părţile convin ca modificările în Contract să se facă doar în urma unui acord scris, printr-un Act adiţional la prezentul Contract.
5.5. Contractul încetează prin acordul de voinţă al Părţilor, prin dispariţia imobilului, la expirarea perioadei prevăzute la art. 5.3., ca urmare a rezilierii pentru neexecutarea obligaţiilor sau în condiţiile prevăzute la art. 5.6. ori la art. 8.3.
5.6. OPERATORUL poate solicita încetarea Contractului, prin transmiterea către PROPRIETAR a unei notificări cu cel puţin 2 luni înainte, într-una din situaţiile următoare:
a) utilizarea elementelor de reţea sau de infrastructură instalate devine imposibilă, oneroasă sau mai puţin performantă decât a fost prevăzut iniţial;
b) se modifică arhitectura reţelei publice de comunicaţii electronice a OPERATORULUI, iar elementele de reţea instalate nu mai corespund noii arhitecturi;
c) autorizaţiile necesare desfăşurării activităţii OPERATORULUI nu pot fi obţinute.
6. Tarifare
6.1. Părţile au convenit ca OPERATORUL să plătească suma de …, reprezentând contravaloarea dreptului de acces stabilit conform art. 3.1.
6.2. În situaţia în care, cu ocazia efectuării lucrărilor prevăzute la art. 3.9. se produc pagube materiale PROPRIETARULUI, OPERATORUL va plăti acestuia, ca parte a tarifului convenit, o despăgubire calculată având în vedere următoarele criterii:
- categoria de folosinţă şi suprafaţa de teren afectată cu ocazia efectuării lucrărilor;
- tipurile de culturi si plantaţii afectate de lucrări;
- categoria construcţiei (construcţii de clădiri sau construcţii inginereşti) şi suprafaţa construită afectată cu ocazia efectuării lucrărilor;
- activităţile restrânse cu ocazia efectuării lucrărilor;
- gradul de uzură al imobilului.
6.3. Plata sumei prevăzute la art. 6.1. se datorează de la momentul semnării de către părţi a
Procesului verbal de începere a lucrărilor.
6.4. Plata se va face lunar/trimestrial/anual în contul PROPRIETARULUI nr. …, deschis la ….
6.5. În cazul în care OPERATORUL nu achită sumele datorate în temeiul prezentului contact la termenele prevăzute la art. 6.4., acesta datorează PROPRIETARULUI penalităţi în valoare de ... % din suma datorată pe zi de întârziere.
6.6. OPERATORUL nu poate fi obligat să plătească taxele şi impozitele legale aferente imobilului ce face obiectul prezentului contract.
7. Cesiunea dreptului
7.1. OPERATORUL poate ceda dreptul de acces prevăzut la art. 3.1. unui alt furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice, autorizat în condiţiile legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice, cu condiţia notificării PROPRIETARULUI şi a efectuării înscrierii în cartea funciară.
7.2.OPERATORUL rămâne dator faţă de PROPRIETAR numai pentru obligaţiile născute înainte de cesiune. Până la notificarea cesiunii,OPERATORUL şi cesionarul răspund solidar pentru îndeplinirea tuturor obligaţiilor faţă de PROPRIETAR.
8. Forţa majoră
8.1. Niciuna dintre Părţi nu răspunde de neexecutarea la termen şi/sau executarea în mod
necorespunzător - totală sau parţială - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului Contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respectiv a fost cauzată de forţa majoră aşa cum este definită de lege.
8.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte Părţi în termen de ... zile lucrătoare producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. Această notificare va fi confirmată ulterior, sub sancţiunea neluării în considerare, prin dovada eliberată de Camera de Comerţ şi Industrie sau de alt organism abilitat.
8.3. Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de ... de zile lucrătoare, fiecare parte poate renunţa la executarea contractului pe mai departe, fără ca vreuna dintre ele să pretindă dauneinterese.
9. Notificări
9.1. În accepţiunea Părţilor, orice notificare în scris adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa prevăzută de prezentul articol.
9.2. În cazul în care notificarea se transmite prin poştă, se va utiliza un serviciu poştal cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată pe formularul tipizat de confirmare de primire.
9.3. În cazul în care se impune efectuarea unor lucrări de întreţinere sau de reparaţii cu caracter de urgenţă, notificarea telefonică va fi confirmată ulterior în maxim două zile lucrătoare prin e-mail, fax sau poştă.
9.4. Dacă se trimite prin fax, notificarea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
9.5. Comunicările de rutină se pot efectua şi prin e-mail.
9.6. Detaliile privind punctele de contact ale ambelor Părţi, necesare în derularea acestui Contract sunt prevăzute mai jos. În cazul modificării acestor informaţii, Partea în cauză este obligată să notifice cealaltă Parte cât mai curând posibil, sub sancţiunea considerării valabile a comunicării transmise la vechiul punct de contact.
Pentru PROPRIETAR
Persoană de contact: ………………………………….
Telefon: …………………………………………………….
Fax: ………………………………………………………….
E-mail: ………………………………………………………
Pentru OPERATOR
Persoană de contact: ………………………………….
Telefon: …………………………………………………….
Fax: ………………………………………………………….
E-mail: ………………………………………………………
10. Litigii
În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente.
10/10
11. Clauze finale
11.1. Contractul se va înscrie de către OPERATOR în cartea funciară a imobilului asupra căruia se exercită dreptul de acces şi este opozabil oricărui titular al unui drept real asupra imobilului respectiv, deţinătorului cu orice alt titlu, precum şi dobânditorilor imobilului.
11.2. În cazul în care Părţile îşi încalcă obligaţiile ce le revin potrivit prezentului contract, neexercitarea de Partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.
11.3. Prezentul contract, împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii sale.
Prezentul Contract a fost încheiat în formă autentică, într-un număr de … exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, astăzi ….
SEMNĂTURI PROPRIETAR
OPERATOR
Anexe la Contract
Anexa1-Actul doveditor al calităţii de PROPRIETAR asupra/al imobilului Anexa 2 - Certificatul-Tip nr. … / … al OPERATORULUI
Anexa 3 - Schiţa de amplasare a elementelor de reţea de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură asociate acestora
Anexa 4 - Planul cadastral al imobilului
Anexa 5 - Extrasul de Carte Funciară eliberat de … sub nr. …
Anexa 6 - Certificatul fiscal nr.
Initiator proiect de hotarare PRIMAR,
Xxxxxx Xxxxxxxx XXXXXXX
Avizat,
Secretarul Municipiului Focsani
Xxxxxx Xxxxxxx
Intocmit,
M.C. Xxxxxx/ 1 ex.
R O M A N I A
JUDETUL VRANCEA Se aproba
PRIMARIA MUNICIPIULUI PRIMAR
FOCSANI Xxxxxx Xxxxxxxx XXXXXXX
Serviciul juridic-contencios, administrarea domeniului public si privat
Directia tehnica
Nr.44380/20.07.2016
RAPORT
privind conditiile de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a municipiului Focsani
In anul 2013, prin Hotararea nr.211/2013, Consiliul Local al Municipiului Focsani a reglementat modul de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a Municipiului Focsani.
Hotararea de consiliu a fost data in aplicarea Legii nr.154/2012, la cererea operatorilor autorizati, tocmai pentru facilitarea accesului furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice la proprietatea publică şi privată si asigurarea unei mai bune organizari şi amplasari a reţelelor de comunicaţii electronice. În acest sens, Legea nr.154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice a avut in vedere sprijinirea dezvoltarii de reţele de comunicaţii electronice la nivel naţional şi să stimuleze investiţiile în reţele şi infrastructuri de comunicaţii şi sa regleze limitele concurenţei între furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice. Prin aceasta lege, se stabileau condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, condiţiile în care se realizează utilizarea partajată a elementelor de infrastructură, precum şi unele măsuri privind construirea de reţele de comunicaţii electronice.
Art.2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 154/2012 defineşte noţiunea de „acces pe proprietăţi” ca fiind „accesul pe deasupra, în sau sub imobile aflate în proprietate publică sau privată, după caz, în scopul instalării, întreţinerii, înlocuirii şi mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora”. De asemenea, potrivit prevederilor art. 3 alin. (3) din Legea nr. 154/2012, „Dreptul de acces pe proprietăţi [...] asupra unor imobile proprietate publică sau privată este un drept de servitute, care se exercită în condiţiile legii, cu respectarea principiului minimei atingeri aduse proprietăţii”.
Acordarea dreptului de acces pe imobilele proprietate privată este condiţionată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
a) dreptul de folosinţă asupra imobilelor în cauză nu ar fi afectat sau ar fi afectat într-o mică măsură prin efectuarea acestor lucrări sau, dacă un alt furnizor de reţele de comunicaţii electronice, autorizat în condiţiile legislaţiei din domeniul comunicaţiilor
electronice, a efectuat deja lucrări de acces pe imobilele în cauză, dreptul de folosinţă asupra imobilelor nu ar fi afectat în mod permanent de o restrângere suplimentară prin efectuarea unor noi asemenea lucrări;
b) efectuarea lucrărilor de acces pe proprietăţi nu este de natură să contravină cerinţelor specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea în construcţii ori celor privind protecţia mediului, a sănătăţii sau a ordinii publice;
c) să existe acordul titularului dreptului de proprietate privată asupra imobilului afectat de a încheia un contract, prin care să se stabilească condiţiile de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea sa privată sau, în cazul refuzului, să existe o hotărâre judecătorească irevocabilă, care să ţină loc de contract între părţi.
Prevederile de mai sus se aplică şi în cazul dreptului de acces în spaţiile aflate în proprietate indiviză din clădirile cu mai multe locuinţe, inclusiv în ceea ce priveşte fixarea reţelelor de comunicaţii electronice sau a unor elemente de infrastructură necesare susţinerii acestora pe zidurile sau terasele acestor clădiri, caz în care se aplică, în mod corespunzător, prevederile Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările ulterioare.
Potrivit art.13. alin.(1) din Legea nr.154/2012, titularii dreptului de acces pe proprietatea privată, îşi pot exercita dreptul de acces numai după încheierea unui contract, în formă autentică, cu titularul dreptului de proprietate sau de administrare asupra imobilului respectiv, cu asociaţia de proprietari (în cazul proprietăţii indivize din clădirile cu mai multe locuinţe).
În vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea privată, solicitantul se va adresa titularului dreptului de proprietate, respectiv asociaţiei de proprietari, cu o solicitare de încheiere a unui contract, pe baza căreia părţile vor negocia condiţiile contractuale.
În cazul exercitării dreptului de acces pe proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, contractul se poate încheia cu titularii dreptului de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit, numai atunci când această posibilitate este prevăzută în mod expres prin actele prin care li s-a acordat dreptul de concesiune, închiriere sau folosinţă cu titlu gratuit.
Legea nr. 154/2012 introduce posibilitatea utilizării unei forme standard facultative pentru acest acord şi anume, Contractul standard de constituire a dreptului de servitute pentru dreptului de acces (de către un furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice), pe proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale.
În conformitate cu art. 13 alin.(10) al Legii nr. 154/2012, „Contractul-standard de acces pe proprietatea privată în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora se publică de către ANCOM, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi”.
Contractul standard de constituire a dreptului de servitute pentru realizarea accesului pe proprietatea privată vine în sprijinul furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice, prin structurarea şi popularizarea drepturilor şi obligaţiilor
acestora în ceea ce priveşte accesul pe proprietatea privată, constituind o garanţie legală suplimentară în etapele de negociere a acordurilor cu titularii drepturilor de proprietate/folosinţă cu titlu gratuit/închiriere/concesiune sau administrare asupra imobilelor proprietate privată.
Referitor la procedura pe care trebuie să o urmeze un furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice în cazul în care doreşte să dobândească dreptul de acces asupra unui imobil proprietate privată, Legea nr. 154/2012 specifică paşii necesari pentru a se obţine acordul din partea titularilor drepturilor de proprietate/folosinţă cu titlu gratuit/închiriere/concesiune sau administrare asupra imobilelor proprietate privată. De menţionat este faptul că legea prevede că aceştia nu pot refuza accesul unui furnizor de reţele de comunicaţii electronice atât timp cât sunt îndeplinite condiţiile prezentate la punctul 1.1. cu excepţia existenţei unor motive temeinic justificate.
Potrivit art. 12 alin.(1) şi (2) din Legea nr.154/2012, în vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea privată, furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice trebuie să transmită titularului dreptului de proprietate/folosinţă cu titlu gratuit/închiriere/concesiune sau de administrare, după caz, o solicitare privind încheierea unui contract, care să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: datele de identificare şi de contact ale solicitantului, elementele de reţea şi de infrastructură ce urmează a fi amplasate pe respectiva proprietate, durata estimativă a lucrărilor şi
condiţiile în care se vor realiza lucrările de întreţinere şi reparaţii ale elementelor de reţea şi de infrastructură ce urmează a fi instalate.
În cazul în care contractul de acces pe proprietate nu se poate încheia în termen de două luni de la data primirii solicitării, ori în cazul refuzului de acordare a dreptului de acces, oricare dintre părţi se poate adresa instanţei competente, care poate pronunţa o hotărâre care ţine loc de contract între părţi. Această hotărâre judecătorească poate fi atacată cu recurs.
Din punct de vedere al structurii, Contractul standard propus reflectă prevederile Legii nr.154/2012 cu privire la condiţiile de acces pe proprietatea privată şi cuprinde părţile, obiectul contractului, drepturile şi obligaţiile părţilor implicate în contract, durata contractului şi modalităţile de încetare a acestuia, tarife si modalităţi de plată, cesiunea drepturilor contractuale, forţa majoră, notificări (modalităţile şi termenele de informare între părţi) şi litigii.
Părţile contractului sunt stabilite conform dispoziţiilor Legii nr. 154/2012, acestea fiind, pe de o parte, titularii dreptului de proprietate/folosinţă cu titlu gratuit/închiriere/concesiune sau de administrare asupra imobilului, iar pe de altă parte, furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice.
Deşi dispoziţiile Legii nr. 154/2012 califică dreptul de acces ca fiind un drept de servitute, natura juridică a acestui drept, având în vedere doar dispoziţiile noului Cod Civil, ar fi aceea a unei limitări legale a dreptului de proprietate privată asupra bunurilor imobile. Totuşi, considerăm că dispoziţiile Legii nr. 154/2012 au caracter de normă specială faţă de dispoziţiile noului Cod Civil, instituindu-se astfel un drept de servitute legală având natura juridică a unui drept real Acest drept se exercită în condiţiile legii şi ale convenţiei părţilor, cu respectarea principiului minimei atingeri
aduse proprietăţii, titularii drepturilor de proprietate/folosinţă cu titlu gratuit/închiriere/concesiune sau administrare neputându-se opune exercitării acestui drept decât din motive temeinic justificate.
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 154/2012, acest drept face obiectul înscrierii în cartea funciară, prin urmare un aspect important îl reprezintă determinarea cu precizie a ariei/zonelor în cadrul imobilului unde se va exercita în concret dreptul de acces, acestea urmând a se evidenţia cât mai clar în contract pentru a se evita apariţia unor conflicte ulterioare.
Dreptul de acces acordat în acest sens poate să necesite completarea cu o serie de drepturi accesorii, precum dreptul de trecere, dreptul de a instala (poza/îngropa) un cablu de alimentare cu energie electrică, menite să asigure toate condiţiile legale pentru construirea şi operarea lementelor de reţea şi/sau de infrastructură.
În cuprinsul acestui articol se va realiza o descriere generală a lucrărilor de instalare, întreţinere, înlocuire sau mutare a elementelor de reţele publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora. De asemenea, vor fi precizate metodele de lucru ce urmează a fi utilizate (de exemplu, nivelare teren, săpare, forare, pozare cabluri, instalare suport echipamente, montare echipamente, reparaţii etc.) şi condiţiile efective, inclusiv termenul, în care titularul dreptului de acces poate realiza lucrări de instalare, întreţinere, înlocuire sau mutare a reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură, inclusiv lucrări de reparaţii cu caracter de urgenţă. În plus, se vor preciza utilajele care vor fi folosite pentru efectuarea lucrărilor de acces.
Crearea unui cadru contractual cât mai stabil, transparent şi echitabil între Operator şi Proprietar/Comodatar/Locatar/Concesionar/Administrator este o condiţie necesară pentru creşterea gradului de securizare a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru a se asigura o dezvoltare optimă a acestora pe termen lung.
În acest sens, Articolul 4 cuprinde o serie de clauze contractuale ce stabilesc principalele drepturi şi obligaţii ale părţilor contractante, aferente acordării, respectiv exercitării dreptului de acces. Respectivele clauze contractuale se vor particulariza şi detalia, acolo unde este cazul, în urma negocierilor dintre părţi. Astfel, printre drepturile Proprietarului /Comodatarului /Locatarului /Concesionarului
/Administratorului, se numără notificarea în avans cu două zile de către Operator cu privire la exercitarea dreptului de acces (excepţie făcând situaţia în care sunt necesare lucrări de reparaţii cu caracter de urgenţă), încasarea tarifului datorat de Operator pentru exercitarea dreptului de acces, tarif ce include, acolo unde se impune şi despăgubirea pentru prejudiciile cauzate de lucrările efectuate, dreptul de a-i fi readusă la starea iniţială proprietatea afectată de realizarea lucrărilor de acces, sau de a-i fi compensate cheltuielile determinate de readucerea la starea iniţială a proprietăţii
afectate, iar în cazul în care doreşte să efectueze diverse lucrări (de exemplu lucrări de reparaţii sau de construire), reaşezarea de către Operator a elementelor de reţea de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură în cadrul aceleiaşi proprietăţi.
În ceea ce priveşte mutarea/reaşezarea elementelor de reţea şi a elementelor de
infrastructură necesare susţinerii acestora menţionate mai sus, aceasta se va realiza pe cheltuiala Operatorului în situaţia în care lucrările sunt efectuate de către Proprietar/Comodatar/Locatar/Concesionar/Administrator, respectiv pe cheltuiala unei terţe părţi, în situaţia în care lucrările sunt efectuate de către aceasta.
În ceea ce priveşte obligaţiile Proprietarului /Comodatarului /Locatarului/ Concesionarului /Administratorului, acesta are datoria de a asigura accesul Operatorului în zonele stabilite la art. 3 din contract, în termenul convenit cu acesta, inclusiv pentru situaţiile generate de efectuarea unor lucrări de întreţinere sau de reparaţii cu caracter de urgenţă şi de a efectua reparaţiile necesare asupra imobilului, în cazul în care acestea nu sunt cauzate de exercitarea dreptului de acces.
De asemenea, Proprietarul/Comodatarul/Locatarul/Concesionarul/Administratorul are obligaţia de a semna Procesul verbal de începere a lucrărilor în care să fie menţionate starea imobilului, dotările şi utilităţile disponibile la momentul începerii lucrărilor, pentru a putea fi evaluate eventualele prejudicii cauzate prin efectuarea acestora şi pentru a se evita litigiile ulterioare.
Proprietarul /Comodatarul /Locatarul /Concesionarul /Administratorul are obligaţia de a respecta zona de protecţie a reţelei Operatorului, aşa cum este definită în contract, în scopul asigurării integrităţii acesteia.
În acest context, în conformitate cu prevederile legale, în contract se vor preciza şi condiţiile în care Proprietarul/Comodatarul/Locatarul/Concesionarul/Administratorul ar putea să efectueze lucrări de reparaţii, întreţinere sau modernizare a imobilului astfel încât afectarea funcţionalităţii elementelor de reţea sau de infrastructură instalate de Operator să fie minimă.
În plus, Proprietarul/Comodatarul/Locatarul/Concesionarul/Administratorul are obligaţia de a obţine acordul Operatorului în cazul în care intenţionează să instaleze în incinta imobilului echipamente tehnice care ar putea să perturbe funcţionarea reţelei acestuia şi de a-l despăgubi în cazul în care apar defecţiuni tehnice din culpa sa.
În cazul în care Proprietarul/Comodatarul/Locatarul/Concesionarul/ Administratorul intenţionează să încheie un contract cu un alt furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice care să aibă ca obiect accesul la acelaşi imobil, acesta trebuie să acorde şi Operatorului eventualele condiţii mai favorabile, inclusiv referitoare la tarif, în ceea ce priveşte exercitarea dreptului de acces pe proprietăţi, stabilite în favoarea terţului furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice.
Potrivit art.13 alin.(9) din Legea nr.154/2012, xxxxxxxx incluse în contracte care interzic utilizarea partajată a infrastructurii sau prevăd drepturi exclusive sau speciale cu privire la instalarea sau furnizarea de reţele de comunicaţii electronice pe un imobil proprietate privată sunt nule de drept.
În plus, Proprietarul/Comodatarul/Locatarul/Concesionarul/Administratorul are obligaţia de a pune la dispoziţia Operatorului toate documentele necesare pentru înscrierea contractului în cartea funciară a imobilului şi pentru obţinerea avizelor necesare în vederea efectuării lucrărilor, precum şi a autorizaţiei de construire, acolo unde se impune, în conformitate cu prevederile legale.
Potrivit art. 13 alin.(8) din acelaşi act normativ, Contractul de acces pe proprietatea privată, înscris în cartea funciară a imobilului pe care se exercită dreptul de acces, este opozabil oricărui titular al unui drept real asupra imobilului respectiv, deţinătorului cu orice alt titlu, precum şi dobânditorilor imobilului.
Pentru a creşte gradul de certitudine a raportului juridic, Proprietarul/Comodatarul/ Locatarul/Concesionarul/Administratorul nu va pretinde nici un alt drept în legătură cu activitatea de afaceri a Operatorului, cu excepţia tarifului datorat pentru exercitarea dreptului de acces şi despăgubirile pentru prejudiciile materiale cauzate prin efectuarea lucrărilor, în situaţia în care acestea nu au fost prevăzute şi luate în considerare la stabilirea tarifului de acces.
În ceea ce priveşte drepturile Operatorului, printre acestea se numără dreptul de acces pe proprietatea privată, în condiţiile prevăzute în Legea nr.154/2012 şi în contract, dreptul de a încheia acorduri de utilizare partajată a infrastructurii cu alţi furnizori de reţele publice de comunicaţii electronice sau dreptul de a se efectua lucrări în zona de protecţie a reţelei sale doar în prezenţa reprezentanţilor săi.
In plus, în cazul în care nu există o soluţie alternativă şi cu respectarea prevederilor legale din domeniul protecţiei mediului, Operatorul are dreptul de a tăia arborii, arbuştii, precum şi ramurile sau rădăcinile care îngreunează efectuarea lucrărilor de acces, după transmiterea unei notificări cu cel puţin două zile lucrătoare în avans Proprietarului/Comodatarului/Locatarului/Concesionarului/Administratorului şi cu acordarea unei juste despăgubiri, dacă în termen de 45 de zile de la data primirii solicitării iniţiale din partea Operatorului, acesta nu efectuează aceste operaţiuni.
De asemenea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 154/2012, Operatorul are dreptul de a împuternici persoane care să efectueze lucrări de acces sau să desfăşoare activităţi de studiu ori de proiectare în vederea efectuării acestor lucrări. Aceste persoane vor avea acces pe proprietatea respectivă în urma transmiterii unei notificări Proprietarului/Comodatarului/Locatarului/Concesionarului/Administratorului, cu excepţia situaţiilor în care sunt necesare lucrări de reparaţii cu caracter de urgenţă.
In cazul în care se impune o modificare a arhitecturii reţelei Operatorului, iarpăstrarea anumitor contracte de acces pe proprietatea privată nu se mai justifică, Operatorul poate să decidă rezilierea contractelor, anunţându-şi intenţia printr-o notificare prealabilă, aşa cum s-a prevăzut în contract.
Printre obligaţiile Operatorului, cele mai relevante sunt respectarea condiţiilor în care se poate exercita dreptul de acces, a zonei de acces stabilită în contract, fără a afecta restul imobilului ca urmare a lucrărilor executate, precum şi a termenelor şi modalităţilor de efectuare a lucrărilor specificate în contract.
De asemenea, lucrările de acces pe proprietăţi se vor efectua şi cu respectarea prevederilor legale stabilite de art. 26 alin.(1) din Legea 154/2012.
În schimbul deţinerii dreptului de acces, Operatorul va plăti preţul sau tariful datorat pentru exercitarea dreptului de acces, acesta reprezentând contravaloarea folosinţei şi despăgubirea pentru prejudiciile cauzate prin efectuarea lucrărilor.
Totodată, Operatorul trebuie să îndeplinească toate formalităţile necesare pentru înscrierea prezentului contract în cartea funciară a imobilului, precum şi să suporte în
întregime cheltuielile cu privire la instalarea, modificarea, operarea, întreţinerea şi repararea reţelelor publice de comunicaţii electronice sau elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora.
Potrivit art.13 alin.(3) şi (4) din Legea nr. 154/2012, în acordarea dreptului de acces, Proprietarul/Comodatarul/Locatarul/Concesionarul/Administratorul trebuie să aplice principiul nediscriminării faţă de toţi furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, oferind aceleaşi condiţii, inclusiv în ceea ce priveşte tariful, tuturor Operatorilor.
De asemenea, Operatorul are obligaţia de a readuce imobilul (zona asupra căreia şi-a exercitat dreptul de acces) la starea iniţială sau să despăgubească Proprietarul/Comodatarul/Locatarul/Concesionarul/Administratorul pentru cheltuielile determinate de readucerea la starea iniţială, conform condiţiilor concrete stabilite în contract.
Pretul pentru folosinta terenului ocupat prin instalarea, existenta si functionarea elementelor de comunicatii electronice care fac obiectul lucrarilor de retele de comunicatii electronice, a fost aprobat prin HCL nr.211/2013 de 1,5 lei/ml./an pentru furnizorii autorizati care realizeaza aceste retele si doneaza municipiului un tub si iar pentru furnizorii de retele autorizati care folosesc tuburile proprietatea Municipiului Focsani pretul de 3 lei/ml./an si se constituie venit la bugetul local.
Hotararea nr.211/2013 a produs efecte in Focsani in sensul ca o serie de operatori (UPC, RCS – RDS, Vodafone, Telecablu, Orange) au incheiat contracte cu Municipiul Focsani pentru diverse trasee. TELEKOM Romania a inteles sa solicite anularea hotararii de consiliu motivat de faptul ca autoritatea publica a inteles sa depaseasca limitele impuse de lege si nu a negociat o serie de clauze contractuale. Deasemenea au contestat obligativitatea ingroparii in subteran a retelelor. Tribunalul Bucuresti, analizand actiunea formulata a dispus anularea acestei hotarari motivat de faptul ca legiuitorul a avut in vedere un contract incheiat in urma negocierii, respectiv a unui acord de vointa asupra clauzelor contractului. Ori in situatia in care prin actul administrativ au fost stabilite durata, pretul si modalitatea de amplasare fixe, in opinia instantei nu a fost respectat principiul negocierii acestor clauze ce rezulta din interpretarea prevederilor art.13 alin.4 si art.13 alin.7 din Legea nr.154/2012 , si anume :
Art.13 (1) Titularii dreptului instituit în condiţiile art. 4 sau 5, cu excepţia cazului prevăzut la art. 8 alin. (8), îşi pot exercita dreptul de acces numai după încheierea unui contract, în formă autentică, cu titularul dreptului de proprietate ori de administrare asupra imobilului respectiv sau, în cazul imobilelor proprietate publică, cu titularul dreptului de administrare, după caz, prin care se stabilesc condiţiile de exercitare a acestui drept, iar în cazul prevăzut la art. 5 alin. (2), cu asociaţia de proprietari.
(2) În cazul exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, contractul prevăzut la alin. (1) se poate încheia cu titularii dreptului de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit, după caz, numai atunci când această posibilitate este prevăzută în mod expres prin actele prin care li s-a acordat dreptul de concesiune, închiriere ori folosinţă cu titlu gratuit.
(3) Condiţiile stabilite prin contractul încheiat potrivit prevederilor alin. (1) trebuie să fie nediscriminatorii faţă de toţi furnizorii de reţele de comunicaţii electronice.
(4) Dacă în urma negocierii într-un contract se oferă condiţii mai favorabile unui furnizor de reţele de comunicaţii electronice, inclusiv în ceea ce priveşte tariful, decât cele prevăzute în condiţiile publicate în conformitate cu dispoziţiile art. 6 sau prevăzute în contractele încheiate cu alţi furnizori de reţele de comunicaţii electronice, atunci aceste condiţii vor fi oferite tuturor celorlalţi furnizori, pe baze nediscriminatorii.
(5) În termen de 15 zile de la data încheierii contractului în vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică, titularul dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit, după caz, are obligaţia de a publica acest contract pe pagina sa de internet.
(6) Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care exercită dreptul de acces pe proprietatea publică au obligaţia de a transmite o copie de pe aceste contracte ANCOM, care are obligaţia de a o pune la dispoziţia oricărei persoane interesate.
(7) Contractul încheiat în condiţiile prezentului articol trebuie să prevadă cel puţin:
a) zonele în care este permis accesul, metodele de lucru ce urmează a fi utilizate şi condiţiile efective, inclusiv termenul, în care titularul dreptului de acces poate realiza lucrări de instalare, întreţinere, înlocuire sau mutare a reţelelor de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură, inclusiv lucrări de reparaţii cu caracter de urgenţă;
b) condiţiile în care proprietarul sau deţinătorul imobilului poate efectua lucrări ce ar afecta accesul la reţelele de comunicaţii electronice ori la elementele de infrastructură necesare susţinerii acestora sau buna lor întreţinere ori care ar necesita mutarea lor;
c) modalităţile şi termenele de informare între părţi cu privire la realizarea unor lucrări pe imobilul proprietate publică sau privată pe care se exercită dreptul de acces;
d) preţul sau tariful datorat pentru exercitarea dreptului de acces, reprezentând contravaloarea folosinţei şi despăgubirea pentru prejudiciile cauzate prin efectuarea lucrărilor.
(8) Contractul încheiat în condiţiile prezentului articol, înscris în cartea funciară a imobilului pe care se exercită dreptul de acces, este opozabil oricărui titular al unui drept real asupra imobilului respectiv, deţinătorului cu orice alt titlu, precum şi dobânditorilor imobilului. »
Avand in vedere prevederile legale invocate, hotararile judecatoresti definitive si irevocabile pronuntate in situatia data precum si solicitarile operatorilor privind dreptul de acces in alte zone ale orasului, supunem atentiei Consiliului local al municipiului Focsani proiectul de hotarare privind conditiile de exercitarea a dreptului de acces al furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a municipiului Focsani.
Sef serviciu Arhitect sef
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
Intocmit.MCG\1 ex.