Common use of IZJAVA PONUDNIKA Clause in Contracts

IZJAVA PONUDNIKA. PODIZVAJALCI‌ V zvezi z javnim naročilom »Dobava računalniške opreme«, sklop (vpisati vse sklope, v katerih ponudnik nastopa s podizvajalci), objavljenim na portalu javnih naročil dne , št. objave , V nadaljevanju navajamo udeležbo vseh podizvajalcev v tem javnem naročilu (zapisati ločeno po vsakem sklopu): Podizvajalci: naziv, polni naslov, Obseg (količina) Vrednost dobave Ali zahteva podizvajalec matična številka, davčna številka vrsta dobave blaga blaga podizvajalca za neposredno plačilo (DA in transakcijski račun posameznega naročila in prvo naročilo (v EUR) / NE) še dodatno posebej (velja za celotno prvega naročila, ki jo veljavnost okvirnega izvaja podizvajalec sporazuma) SKLOP (vpisati št. sklopa) SKLOP (vpisati št. sklopa) Ponudnik navedeno potrjuje s predložitvijo ESPD obrazca po sistemu e-JN. - Ta obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem. Če ponudnik nastopa z več - V primeru, ko podizvajalec zahteva neposredno plačilo, je potrebno priložiti Soglasje oziroma pooblastilo SOGLASJE OZIROMA POOBLASTILO IZVAJALCA IN PODIZVAJALCA‌ Izvajalec: (naziv in naslov izvajalca) Podizvajalec: (naziv in naslov podizvajalca) Za predmet javnega naročila »Dobava računalniške opreme«, sklop (vpisati vse sklope, pri katerih - pooblašča naročnika, da bo v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik, naročnik na podlagi potrjenega računa oziroma situacije plačeval opravljeno delo podizvajalcev neposredno podizvajalcem, - izjavlja, da bo v primeru izbora v postopku oddaje javnega naročila v celoti odgovarjal za dela podizvajalcev, ki so navedena za posamezni sklop v prilogi št. 6, - izjavlja, da bo svojemu računu oziroma situaciji priložil račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih bo predhodno potrdil. - naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi predmeta naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun na podlagi izstavljenih situacij, ki jih je predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računom, ki jih bo izvajalec izstavil naročniku. Ponudnik in podizvajalec navedeno potrjujeta s predložitvijo ESPD obrazca po sistemu e-JN. - Če ponudnik nastopa z več podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo, se ta obrazec fotokopira.

IZJAVA PONUDNIKA. PODIZVAJALCI‌ V Zavezujemo se, da bomo vse storitve izvršili skladno z zahtevami naročnika, ki izhajajo iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom »Dobava računalniške opreme«, sklop (vpisati vse sklope, v katerih ponudnik nastopa s podizvajalci), objavljenim na portalu javnih naročil dne , štoddajo javnega naročila. objave , V nadaljevanju navajamo udeležbo vseh podizvajalcev v tem javnem naročilu (zapisati ločeno po vsakem sklopu): Podizvajalci: naziv, polni naslov, Obseg (količina) Vrednost dobave Ali zahteva podizvajalec matična številka, davčna številka vrsta dobave blaga blaga podizvajalca za neposredno plačilo (DA in transakcijski račun posameznega naročila in prvo naročilo (v EUR) / NE) še dodatno posebej (velja za celotno prvega naročila, ki jo veljavnost okvirnega izvaja podizvajalec sporazuma) SKLOP (vpisati št. sklopa) SKLOP (vpisati št. sklopa) Ponudnik navedeno potrjuje s predložitvijo ESPD obrazca po sistemu e-JN. - Ta obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem. Če ponudnik nastopa z več - V primeru, ko podizvajalec zahteva neposredno plačilo, je potrebno priložiti Soglasje oziroma pooblastilo SOGLASJE OZIROMA POOBLASTILO IZVAJALCA IN PODIZVAJALCA‌ Izvajalec: (naziv in naslov izvajalca) Podizvajalec: (naziv in naslov podizvajalca) Za predmet javnega naročila »Dobava računalniške opreme«, sklop (vpisati vse sklope, pri katerih - pooblašča naročnikaXxxxxxxxx se, da bo v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik, naročnik na podlagi potrjenega računa oziroma situacije plačeval opravljeno delo podizvajalcev neposredno podizvajalcem, - izjavlja, da bo v primeru izbora v postopku oddaje javnega naročila v celoti odgovarjal za dela podizvajalcev, ki so navedena za posamezni sklop v prilogi št. 6, - izjavlja, da bo svojemu računu oziroma situaciji priložil račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih bo predhodno potrdil. - naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi predmeta naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun na podlagi izstavljenih situacijni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je predhodno potrdil izvajalec prejel, ter da nam v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudbe. Kraj in bodo priloga računomdatum: žig: Naziv: podpis odgovorne osebe Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo izvajalec izstavil naročnikugospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. Ponudnik Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni. Naročnik za postopek javnega naročanja predhodno izpolni ESPD in podizvajalec navedeno potrjujeta ga objavi skupaj z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) najprej shrani na svoj računalnik nato pa ga uvozi na spletni strani portala javnih naročil/ESPD: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/ tako, da izbere možnost »Sem gospodarski subjekt« in »Uvoziti naročnikov ESPD« ter izbere datoteko, ki jo je predhodno shranil v svoj računalnik. Spletni obrazec mora izpolniti z zahtevanimi podatki in ga posredovati skupaj s predložitvijo prijavo/ponudbo. Izpolnjen in podpisan ESPD obrazca po mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci). Ponudnik, ki v sistemu e-JNJN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. - Če ponudnik nastopa z več podizvajalciPonudnik, ki zahtevajo neposredno plačilov sistemu e-JN oddaja ponudbo, se lahko naloži podpisan ESPD v pdf. obliki ali pa ga le naloži in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe. Tudi če ponudnik naloži podpisan ESPD v pdf. obliki, bo ta obrazec fotokopira.hkrati s podpisom ponudbe podpisan še enkrat. Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml. Javno naročilo »IZVAJANJE ZAVAROVALNIH STORITEV« NAZIV IN NASLOV PONUDNIKA ZAKONITI ZASTOPNIK ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE KONTAKTNA OSEBA, TELEFON IN E-POŠTA: MATIČNA ŠTEVILKA, ID ŠTEVILKA ZA DDV: ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV, Z NAVEDBO BANK: E-POŠTA ZA VROČITEV ODLOČITVE PO 90. ČLENU ZJN-3 PREKO PORTALA JAVNIH NAROČIL RAZVRSTITEV DRUŽBE PO ZGD: (mikro, majhna, srednja ali velika družba) ČLANI UPRAVNEGA IN VODSTVENEGA ORGANA: (npr. zakoniti zastopniki, člani uprave)** ČLANI NADZORNEGA ORGANA: (če ga gospodarski subjekt ima)** POOBLAŠČENCI ZA ZASTOPANJE, ODLOČANJE ALI NADZOR: (npr. prokuristi)** POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE:Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji) Kraj in datum: žig: Naziv: podpis odgovorne osebe

IZJAVA PONUDNIKA. PODIZVAJALCI‌ V zvezi z javnim naročilom »Dobava računalniške opremeNadgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja v skupini HSE«, sklop (vpisati vse sklope, v katerih ponudnik nastopa s podizvajalci), objavljenim na portalu javnih naročil dne , št. objave , V nadaljevanju navajamo udeležbo vseh podizvajalcev v tem javnem naročilu (zapisati ločeno po vsakem sklopu): Podizvajalcinaročilu: naziv, polni naslov, Obseg (količina) Vrednost dobave Ali zahteva podizvajalec matična številka, davčna številka vrsta dobave blaga blaga podizvajalca za neposredno plačilo (DA in transakcijski račun posameznega naročila in prvo naročilo (v EUR) / NE) še dodatno posebej (velja za celotno prvega naročila, ki jo veljavnost okvirnega izvaja podizvajalec sporazuma) SKLOP (vpisati št. sklopa) SKLOP (vpisati št. sklopa) Ponudnik navedeno potrjuje s predložitvijo ESPD obrazca po sistemu e-JN. - Ta obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem. Če ponudnik nastopa z več podizvajalci, se ta obrazec fotokopira. - V primeru, ko podizvajalec zahteva neposredno plačilo, plačilo je potrebno priložiti Soglasje oziroma pooblastilo izvajalca in podizvajalca iz priloge št. 7. SOGLASJE OZIROMA POOBLASTILO IZVAJALCA IN PODIZVAJALCA‌ Izvajalec: (naziv in naslov izvajalca) Podizvajalec: (naziv in naslov podizvajalca) Za predmet javnega naročila »Dobava računalniške opreme«, sklop (vpisati vse sklope, pri katerih - Nadgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja v skupini HSE« izvajalec pooblašča naročnika, da bo v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik, naročnik na podlagi potrjenega računa oziroma situacije plačeval opravljeno delo podizvajalcev neposredno podizvajalcem, naročnika in izjavlja naslednje: - izjavlja, da bo v primeru izbora v postopku oddaje javnega naročila v celoti odgovarjal za dela podizvajalcev, ki so navedena za posamezni sklop v prilogi št. 6, - izjavlja, da bo svojemu računu oziroma situaciji priložil račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih bo predhodno potrdil. - naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi predmeta naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun na podlagi izstavljenih situacij, ki jih je predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računom, ki jih bo izvajalec izstavil naročniku. Ponudnik in podizvajalec navedeno potrjujeta s predložitvijo ESPD obrazca po sistemu e-JN. - Če ponudnik nastopa z več podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo, se ta obrazec fotokopira.

IZJAVA PONUDNIKA. PODIZVAJALCI‌ V zvezi z javnim naročilom »Dobava računalniške opreme«Spodaj podpisani, sklop (vpisati vse sklopezastopnik/pooblaščenec ponudnika, ki se prijavlja na predmetno javno naročilo izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili in ostalo vsebino razpisne dokumentacije za navedeno javno naročilo ter jih v celoti sprejemamo. Če bo naša ponudba sprejeta: xxxx predložili vsa zahtevana zavarovanja posla. Zavedamo se, da nas bo naročnik izločil iz nadaljnjih poslov: če bomo podali neresnične ali zavajajoče podatke v ponudbi; če na poziv naročnika ne bomo v roku predložili zahtevanih dokazov za izpolnjevanje pogojev. Izjavljamo, da: • za ta posel ne sodelujemo v nobeni drugi ponudbi ne kot samostojni ponudnik, ne kot partner pri skupnem poslu; • so vsi podatki, ki smo jih podali v ponudbi, resnični; • za podane podatke in njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost; • da bomo na podlagi poziva naročnika podali izjavo in dokazila glede obstoja morebitnih zapadlih terjatev, ki jih imamo do drugih gospodarskih subjektov, v katerih ponudnik nastopa s podizvajalci)okviru postopkov javnega naročanja, objavljenim kjer smo nastopal kot podizvajalec. Podaja informacij se nanaša na portalu ostale ponudnike, ki so oddali pravočasne ponudbo v konkretnem postopku javnega naročanja. Izjavljamo, da bomo na naročnikov poziv podali svoje stališče in morebitna dokazila, ki temeljijo na resničnem dejanskem stanju. Podatki, ki ne bodo temeljili na resničnem dejanskem stanju bodo šteti kot podaja lažne izjave in bodo ustrezno sankcionirani skladno z določili razpisne dokumentacije; • ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu, navedenih v Zakonu o javnem naročanju ali razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo; • v ponudbi navajamo samo reference za posle, ki so bili uspešno zaključeni; • bomo naročnika takoj pisno obvestili o morebitnih spremembah zgoraj navedenih okoliščin, ki bodo nastale v katerikoli fazi realizacije razpisanega posla, za katerega se prijavljamo; • se strinjamo in ne oporekamo Splošnim in posebnim pogojem pogodbenih določil ter • bomo pri gradnji zagotovili, da se izpolnijo tehnične zahteve, kot izhajajo iz točk 1 do 5 poglavja 7.2.2. oziroma poglavja 7.2 priloge 7 »Temeljne okoljske zahteve za stavbe« Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, številka 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013) v obsegu kot je to mogoče glede na podano predhodno izdelano projektno dokumentacijo. Ponudnik prav tako izjavlja, da: • sprejema vse obveznosti določene z razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe. - Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2. - Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni bil izločen iz postopkov oddaje javnih naročil dne zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2. - Ponudnik/podizvajalec na dan, štko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več. objave , V nadaljevanju navajamo udeležbo vseh podizvajalcev - Ponudnik na dan oddaje ponudbe: • ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem javnem naročilu (zapisati ločeno po vsakem sklopu): Podizvajalci: naziv, polni naslov, Obseg (količina) Vrednost dobave Ali zahteva podizvajalec matična številka, davčna številka vrsta dobave blaga blaga podizvajalca predlogu še ni odločilo; • ni v stečajnem postopku ali zanj ni podan predlog za neposredno plačilo (DA začetek stečajnega postopka in transakcijski račun posameznega naročila sodišče o tem predlogu še ni odločilo; • ni v postopku prisilnega prenehanja in prvo naročilo (zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo in z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovne dejavnosti in ni v EUR) / NE) še dodatno posebej (velja katerem koli podobnem položaju. - da je registriran za celotno prvega naročilaopravljanje dejavnosti, ki jo veljavnost okvirnega izvaja podizvajalec sporazuma) SKLOP (vpisati štje predmet tega javnega naročila; - ponudnik sprejema vse obveznosti določene z razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe; - ponudnik v ponudbi ni podal neresničnih izjav ali podatkov. sklopa) SKLOP (vpisati št. sklopa) Ponudnik navedeno potrjuje s predložitvijo ESPD obrazca po sistemu e-JN. - Ta obrazec je potrebno izpolniti le prav tako soglaša, da bo, v primeru, če bo v okviru javnega naročila izbran kot najugodnejši ponudnik nastopa s podizvajalcempopolno ponudbo, na poziv naročnika slednjemu v roku 8 dni od prejema poziva, posredoval podatke o: - svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komanditisti ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njimi povezane družbe. Če ponudnik nastopa z več - Naročniku s podpisom te izjave dovoljujemo, da naše navedbe preveri v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv naročnika v določenem roku predložili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev. V primeru oddaje konzorcijske ponudbe, se podpišejo vse pooblaščene osebe vseh članov konzorcija. V primeru, ko podizvajalec zahteva neposredno plačiloda podpisnik ponudbenih dokumentov ni zakoniti zastopnik, je potrebno priložiti Soglasje oziroma pooblastilo SOGLASJE OZIROMA POOBLASTILO IZVAJALCA IN PODIZVAJALCA‌ Izvajalec: (naziv in naslov izvajalca) Podizvajalec: (naziv in naslov podizvajalca) Za predmet javnega naročila »Dobava računalniške opreme«mora navedeni podpisnik v ponudbi predložiti ustrezno pooblastilo, sklop (vpisati vse sklope, pri katerih - pooblašča naročnikaki dokazuje, da bo v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik, naročnik na podlagi potrjenega računa oziroma situacije plačeval opravljeno delo podizvajalcev neposredno podizvajalcem, - izjavlja, da bo je pooblaščen za podpis konkretne ponudbe s strani zakonitega zastopnika družbe (enako velja za ostale ponudnike v primeru izbora v postopku oddaje javnega naročila v celoti odgovarjal za dela podizvajalcev, ki so navedena za posamezni sklop v prilogi štkonzorcijske ponudbe). 6, - izjavlja, da bo svojemu računu oziroma situaciji priložil račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih bo predhodno potrdil. - naročnik naše terjatve Predmetno izjavo do izvajalca (dolžni podpisati vsi zakoniti zastopniki ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi predmeta naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun na podlagi izstavljenih situacij, ki jih je predhodno potrdil izvajalec partnerja v primeru partnerskih ponudb in bodo priloga računom, ki jih bo izvajalec izstavil naročnikupodizvajalca v primeru podizvajalskih ponudb. Ponudnik KRAJ ŽIG PONUDNIK – ime in podizvajalec navedeno potrjujeta s predložitvijo ESPD obrazca po sistemu e-JN. - Če ponudnik nastopa z več podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo, se ta obrazec fotokopira.priimek pooblaščene osebe ter podpis ZAKONITI ZASTOPNIK – ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis DATUM