Common use of POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA Clause in Contracts

POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA. 1. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejše ponudba, pri čemer bo naročnik upošteval ponudbeno ceno kot edino merilo za oddajo javnega naročila. Ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ponudbeno ceno bo najugodnejši ponudnik. Najnižja ponudbena cena je razvidna iz ponudnikove ponudbe (razpisni obrazec št. 3). 2. Da bo ponudba ustrezna, morajo ponudniki v ponudbi priložiti vse dokumente in priloge, navedene v tej točki navodil. A) Podatki o ponudniku (Razpisni obrazec št. 1) in podatki o ponudnikih v skupnem nastopu (Razpisni obrazec št. 1a). V kolikor daje skupina ponudnikov skupno ponudbo, se navede poslovodeči ponudnik in vsi ponudniki v skupnem nastopu. V primeru sklenitve pogodbe bodo isti ponudniki v skupnem nastopu tudi imenovani v pogodbi z naročnikom! V primeru skupne ponudbe morajo biti ponudbi priloženi vsi dokumenti v skladu s točko G) Skupna ponudba. Seznam vseh podizvajalcev (Razpisni obrazec št. 1b) V primeru nastopa s podizvajalci morajo biti k ponudbi priloženi vsi dokumenti v skladu s točko F) Ponudba s podizvajalci. Podatki o članih upravnih, vodstvenih ali nadzornih organov in osebah, ki imajo pooblastilo za zastopanje ali odločanje ali nadzor v ponudniku (poslovodečega in vseh ponudnikov v skupni ponudbi) oz. podizvajalcih (Razpisni obrazec št. 1c), s podpisom člana oz. pooblaščenca. B) Krovna izjava ponudnika (Razpisni obrazec št. 2). C) Ponudba (Razpisni obrazec št. 3). Ponudbene cene posameznih artiklov so fiksne za obdobje 1 leta od sklenitve pogodbe in vključujejo vse stroške (prevozne, špediterske) in popuste. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. Po preteku 1 letnega obdobja od sklenitve pogodbe, se cene lahko usklajujejo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin pod pogoji, kot so določeni v 6. členu Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04). Po preteku enega leta od sklenitve pogodbe se cene posameznih artiklov lahko dvignejo, ko kumulativno povečanje indeksa cen življenjskih potrebščin preseže 4% vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe. Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti. Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja indeksa cen. Pri oblikovanju ponudbene cene morajo ponudniki upoštevati, da morajo dobave artiklov zagotoviti na vse organizacijske enote naročnika, ki so navedene v tej razpisni dokumentaciji, razloženo franco skladišče. V primeru, da bo v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma naročnik v upravljanje pridobil novo organizacijsko enoto, bo ponudnik zagotovil dostavo tudi na novo organizacijsko enoto naročnika. Trajanje naročila: 24 mesecev

POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA. 1. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejše najugodnejša ponudba, pri čemer bo naročnik upošteval ponudbeno ceno kot edino merilo za oddajo javnega naročila. Ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ponudbeno ceno bo najugodnejši ponudnik. Najnižja ponudbena . A. Ponudbena cena brez DDV 90 B. Dodatna referenca ponudnika 10 SKUPAJ: 100 A. Ponudbena cena je razvidna iz ponudnikove ponudbe (razpisni obrazec št. 3). B. Xxxxxxx referenc je razvidno iz razpisnega obrazca 6. 2. Da bo ponudba ustrezna, morajo ponudniki v ponudbi priložiti vse dokumente in priloge, navedene v tej točki navodil., A) Podatki o ponudniku (Razpisni obrazec št. 1) in podatki o ponudnikih v skupnem nastopu (Razpisni obrazec št. 1a). V kolikor daje skupina ponudnikov skupno ponudbo, se navede poslovodeči ponudnik in vsi ponudniki v skupnem nastopu. V primeru sklenitve pogodbe bodo isti ponudniki v skupnem nastopu tudi imenovani v pogodbi z naročnikom! V primeru skupne ponudbe morajo biti ponudbi priloženi vsi dokumenti v skladu s točko G) Skupna ponudba. Seznam vseh podizvajalcev (Razpisni obrazec št. 1b) V primeru nastopa s podizvajalci morajo biti k ponudbi priloženi vsi dokumenti v skladu s točko F) Ponudba s podizvajalci. Podatki o članih upravnih, vodstvenih ali nadzornih organov in osebah, ki imajo pooblastilo za zastopanje ali odločanje ali nadzor v ponudniku (poslovodečega in vseh ponudnikov v skupni ponudbi) oz. podizvajalcih (Razpisni obrazec št. 1c), s podpisom člana oz. pooblaščenca. B) Krovna izjava ponudnika (Razpisni obrazec št. 2). C) Ponudba (Razpisni obrazec št. 3). Ponudbene cene posameznih artiklov Ponudbena cena je fiksna in nespremenljiva do primopredaje del, v njej so fiksne za obdobje 1 leta od sklenitve pogodbe zajeti vsi stroški (stroški dela, materialni stroški, stroški službenih potovanj ter kilometrine in vključujejo vse stroške (prevozne, špediterskeostalo) in popustemorebitni popusti, tudi projektantski nadzor za prevideno dobo trajanja gradnje 4 mesecev. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškovV storitvi in ceni morajo biti vključene vse korekture projektne dokumentacije, ki niso zajeti bodo nastale na podlagi zahtev revizijskega in recenzijskega poročila ter naročnika. Izvajalec bo v ponudbeno ceno. Po preteku 1 letnega obdobja od sklenitve pogodbečasu izdelave projektne dokumentacije upošteval upravičene pripombe naročnika in njegovega izvajalca tehničnega svetovanja ter jih tudi odpravil, se cene lahko usklajujejo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin pod pogojiče projektne rešitve ne bodo usklajene s projektno nalogo, kot so določeni v 6. členu Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznostirazpisno dokumentacijo, Razširjenim energetskim pregledom, pa tudi če projektne rešitve ne bodo predvidevale funkcionalnih in kvalitetnih rešitev, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RSveljajo za tovrstne objekte, št. 1/04). Po preteku enega leta od sklenitve pogodbe se cene posameznih artiklov lahko dvignejo, ko kumulativno povečanje indeksa cen življenjskih potrebščin preseže 4% vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe. Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti. Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja indeksa cen. Pri oblikovanju ponudbene cene morajo ponudniki upoštevati, da morajo dobave artiklov zagotoviti kar ne sme vplivati na vse organizacijske enote naročnika, ki so navedene v tej razpisni dokumentaciji, razloženo franco skladišče. V primeru, da bo v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma naročnik v upravljanje pridobil novo organizacijsko enoto, bo ponudnik zagotovil dostavo tudi posamezne roke in na novo organizacijsko enoto naročnika. Trajanje naročila: 24 mesecevkončni pogodbeni rok.

POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA. 1. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejše ponudbaNaročnik bo izbral EKONOMSKO NAJUGODNEJŠO PONUDBO, pri čemer bo naročnik upošteval ponudbeno ceno kot edino naslednje merilo za oddajo javnega naročila. Ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ponudbeno ceno bo najugodnejši ponudnik. Najnižja ponudbena cena je razvidna iz ponudnikove ponudbe (razpisni obrazec št. 3).ocenjevanje: 2. Da bo ponudba ustreznaformalno popolna, morajo ponudniki v ponudbi priložiti vse dokumente in priloge, navedene v tej točki navodil.. Zaželeno je, da so priloge praviloma priložene v vrstnem redu, kot je podan: A) Podatki o ponudniku (Razpisni obrazec št. 13) in podatki o ponudnikih v skupnem nastopu (Razpisni obrazec št. 1a4). V kolikor daje skupina ponudnikov skupno ponudbo, se navede poslovodeči ponudnik in vsi ponudniki v skupnem nastopu. V primeru sklenitve pogodbe bodo isti ponudniki v skupnem nastopu tudi imenovani v pogodbi z naročnikom! V primeru skupne ponudbe morajo biti ponudbi priloženi vsi dokumenti v skladu s točko G) Skupna ponudba. Ponudniki s sedežem v tujini morajo navesti pooblaščenca (ime, priimek in naslov pooblaščene osebe) za vročanje v Sloveniji (Razpisni obrazec št. 9). Obrazec izpolnijo le tuji ponudniki. V kolikor ponudnik s sedežem v tujini ne bo izpolnil tega obrazca in ne bo določil pooblaščenca za vročanje, bo v skladu z ZUP to storil naročnik. Seznam vseh podizvajalcev (Razpisni obrazec št. 1b) 2). Ponudnik, ki v izvedbo naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, s katerimi uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom naročanja. Pogodbe med podizvajalci in ponudnikom ne morejo biti poslovna skrivnost v odnosu do naročnika in jih mora izbrani ponudnik predložiti naročniku. V primeru sklenitve pogodbe bodo podizvajalci imenovani v pogodbi z naročnikom. V primeru nastopa s podizvajalci morajo biti k ponudbi priloženi vsi dokumenti v skladu s točko F) Ponudba s podizvajalci. Podatki o članih upravnihvseh zakonitih zastopnikih ponudnika, vodstvenih ali nadzornih organov in osebahosebi, ki imajo pooblastilo je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v ponudniku (poslovodečega njem, partnerjev skupne ponudbe in vseh ponudnikov v skupni ponudbi) oz. podizvajalcih podizvajalcev (Razpisni obrazec št. 1c3), s podpisom člana oz. pooblaščenca. B) Krovna izjava ponudnika (Razpisni obrazec št. 24A). C) Ponudba (Razpisni obrazec št. 35). Ponudbene cene posameznih artiklov so fiksne Ponudnik mora navesti vrednost ponudbe v evrih. Ponujena cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, ki bi nastali z nakupom in dobavo blaga na naslov naročnika: zavarovanja, carino, pristojbine, montažo, kalibriranje, uvajanje v delo. V kolikor ponudnik daje popust na ponujeno blago, mora biti cena, ki jo ponudnik navede v ponudbi, že cena s popustom. V primeru, da prispejo ponudbe s ceno, navedeno v drugih valutah, bomo vrednost ponudbe za obdobje 1 leta od sklenitve pogodbe in vključujejo vse stroške (prevozneprimerjavo preračunali po tečaju Evropske centralne banke, špediterske) in popustena dan odpiranja ponudb. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno cenovrednost. Po preteku 1 letnega obdobja Cena za blago mora biti izražena na pariteti DDP Ljubljana. Dobavo in zagon mora izbrani ponudnik na sedežu naročnika zagotoviti najkasneje 30 dneh od sklenitve podpisa pogodbe. V skladu s 4. členom ZIPRS1314-C naročnik zahteva 30 dnevni plačilni rok od datuma izdaje računa. V skladu s 26. členom Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur. list RS, se cene lahko usklajujejo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin pod pogojišt. 59/2010, kot so določeni 111/2013) mora ponudnik javnega naročnika uporabljali UJP enotno vstopno oziroma izstopno točko za izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov v 6. členu Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznostielektronski obliki ( v nadaljevanju eRačuni), ki jih izdajajo in prejemajo proračunski uporabniki (eRačune morajo proračunski uporabniki prejemati in izdajati le prek UJP). Tuji ponudnik izda račun v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja papirnati obliki. Če bodo v ponudbi ponujene neobičajno nizke cene, glede na zahtevnost naročila, bo naročnik od ponudnika zahteval podrobnejšo pisno obrazložitev o sestavinah cen v ponudbi. V primeru, da ponudnik, ki ga bo naročnik pozval k podrobnejši pisni obrazložitvi ponujenih cen, obrazložitve ne bo posredoval v postavljenem roku, bo naročnik ponudbo takega ponudnika zavrnil. Veljavnost ponudbe mora biti najmanj 60 dni od dneva oddaje ponudb. D) Podatki za ugotavljanje sposobnosti ponudnika 1. Dokazila in pisne izjave iz točke D priložijo vsi ponudniki v ponudbi (x.x. xxxxxxxx, podizvajalci in morebitni ponudniki v skupnem nastopu – nadalje »ponudnik« za točko D). 2. Če ponudnik namesto originala predloži fotokopijo dokazila uradne institucije, mora le-to parafirati in žigosati. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od posameznega ponudnika kadarkoli zahteva, da mu na vpogled predloži original. d.1) Podatki o sposobnosti opravljanja poklicne dejavnosti d.2) Xxxxxx, da ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 1/0450/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1): d.3) Xxxxxx, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali da zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave. d.4) Xxxxxx, da ponudnik ni v stečajnem postopku ali da zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka. d.5) Xxxxxx, da ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, da zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne d.6) Xxxxxx, da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi pravnomočno obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. d.7) Izjava, da ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika nima zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več. d.8) Izjava, da ima ponudnik veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. d.9) Xxxxxx, da ponudnik pri dajanju informacij, ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil. d.10) Xxxxxx, da ponudnik ni storil velike strokovne napake ali huje kršil poklicna pravila. d.11) Xxxxxx, da ponudnik ni storil prekrška delovnopravne zakonodaje pravnomočno ugotovljenega s strani Inšpektorata RS za delo v letih 2014 in/ali 2015. d.12) Izjava, da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami; E) Podatki o ekonomski in finančni sposobnosti ter tehnični in kadrovski sposobnosti e.1) Dokazila o ekonomsko-finančni sposobnosti: ▪ Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo: obrazec BON-1P, ▪ Samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: obrazec BON-1/SP, ▪ Ponudniki morajo izpolnjevati bonitetno oceno najmanj SB5 (po sistemu BASEL II v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru izvedbe naročila s podizvajalcem, mora pogoj izpolnjevati tudi podizvajalec); ▪ Ponudniki s sedežem v tujini predložijo dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki, ki jih naročnik zahteva kot pogoje za priznanje ekonomsko-finančne sposobnosti ali pa poda originalno lastno izjavo, notarsko overjeno, da v zadnjih 6 mesecih pred dnem odpiranja ponudb ni bil v blokadi in da na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti. Dokazila oz. potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma oddaje ponudb. Ponudnik dokaže ekonomsko-finančno sposobnost z izpolnjevanjem naslednjih pogojev: • bonitetna ocena SB5 ali višja, • v zadnjih 6 mesecih pred dnem odpiranja ponudb ni bil v blokadi, • na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti. e.2) Spisek referenc ponudnika oz. ponudnikov v skupnem nastopu, to je najvažnejših referenc v zadnjih 3 letih (Razpisni obrazec št. 12). Po preteku enega leta od sklenitve pogodbe se cene posameznih artiklov lahko dvignejo, ko kumulativno povečanje indeksa cen življenjskih potrebščin preseže 4% vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbePogoj: Ponudnik oz. Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznostiizvajalci v skupnem nastopu je/so v zadnjih 3 letih dobavili enak sistem v članicah (28) Evropske unije za vsaj 2 različna naročnika. Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja indeksa cen. Pri oblikovanju ponudbene cene morajo ponudniki upoštevati, da morajo dobave artiklov zagotoviti na vse organizacijske enote naročnikaNaročnik si pridržuje pravico reference, ki so navedene v tej razpisni dokumentacijijih predloži ponudnik, razloženo franco skladiščeše dodatno preverjati pri potrjevalcih referenc. V primeruObrazec mora biti potrjen s strani naročnika (Razpisni obrazec št. 12), da bo v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma naročnik v upravljanje pridobil novo organizacijsko enoto, bo ponudnik zagotovil dostavo tudi na novo organizacijsko enoto naročnikasicer reference ne bodo priznane. e.3) Izjava ponudnika o izpolnjevanju tehničnih specifikacij (Razpisni obrazec št. Trajanje naročila: 24 mesecev5).

POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA. 1. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejše ponudbaNaročnik bo izbral EKONOMSKO NAJUGODNEJŠO PONUDBO, pri čemer bo naročnik upošteval ponudbeno ceno kot edino merilo naslednji merili za oddajo javnega naročilaizbor: Merilo: najnižja ponudbena cena 90 točk najnižja urna postavka čiščenja 10 točk 1.1. PonudnikPri merilu »cena« lahko ponudnik prejme največ 90 točk. Naročnik bo točkoval ponudbe do 90 točk, in sicer tako, da bo najcenejši ponudnik dobil najvišje število točk, vsak naslednji pa glede na od prejšnjega najugodnejšega ponudnika sorazmerno manjše število točk, kar je osnova tudi za točkovanje pri ostalih merilih in sicer po enačbi: pri čemer je: T1 – število točk pri merilu cena, A – najnižja ponudbena cena, B – ponudbena cena primerjanega ponudnika 1.2. Pri merilu »najnižja urna postavka čiščenja« lahko ponudnik prejme največ 10 točk. Naročnik bo točkoval ponudbe do 10 točk, in sicer tako, da bo ponudnik z najnižjo urno postavko čiščenja dobil najvišje število točk, vsak naslednji pa glede na od prejšnjega najugodnejšega ponudnika sorazmerno manjše število točk, kar je osnova tudi za točkovanje pri ostalih merilih in sicer po enačbi: pri čemer je: T1 – število točk pri merilu najnižja urna postavka čiščenja, A – najnižja urna postavka čiščenja, B –ponudbena urna postavka čiščenja primerjanega ponudnika Ekonomsko najugodnejša ponudba, bo ponudba tistega ponudnika, ki bo ponudil najnižjo ponudbeno ceno med vsemi popolnimi ponudbami dosegla najvišje število točk. V primeru, da bi dva ali več ponudnikov podala ponudbo z enakim skupnim številom točk, upoštevaje določilo iz prejšnjega odstavka, bo najugodnejši ponudnik. Najnižja ponudbena cena je razvidna iz ponudnikove ponudbe (razpisni obrazec št. 3)naročnik sprejel ponudbo ponudnika, ki bo prej prispela v informacijski sistem e-JN. 2. Da bo ponudba ustreznaskladna z zahtevami in pogoji določenimi v razpisni dokumentaciji, morajo ponudniki v ponudbi priložiti vse dokumente in priloge, navedene v tej točki navodil.. Priloge morajo biti praviloma priložene v vrstnem redu, kot je podan: A) Podatki o ponudniku (Razpisni obrazec št. 1) in podatki o ponudnikih v skupnem nastopu (Razpisni obrazec št. 1a). V kolikor daje skupina ponudnikov skupno ponudbo, se navede poslovodeči ponudnik in vsi ponudniki v skupnem nastopu. V primeru sklenitve pogodbe bodo isti ponudniki v skupnem nastopu tudi imenovani v pogodbi z naročnikom! V primeru skupne ponudbe morajo biti ponudbi priloženi vsi dokumenti v skladu s točko G) Skupna ponudba. Seznam vseh podizvajalcev (Razpisni obrazec št. 1b) ). Ponudnik, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, s katerimi uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja. Pogodbe med podizvajalci in ponudnikom ne morejo biti poslovna skrivnost v odnosu do naročnika in jih mora izbrani ponudnik predložiti naročniku. V primeru sklenitve pogodbe bodo podizvajalci imenovani v pogodbi z naročnikom. V primeru nastopa s podizvajalci morajo biti k ponudbi priloženi vsi dokumenti v skladu s točko F) Ponudba s podizvajalci. V kolikor podizvajalec zahteva, mora ponudnik ponudbi skladno z določili ZJN-3 predložiti zahtevo za neposredno plačilo. Podatki o članih upravnihvseh zakonitih zastopnikih ponudnika, vodstvenih ali nadzornih organov in osebah, ki imajo pooblastilo za zastopanje ali odločanje ali nadzor v ponudniku (poslovodečega in vseh ponudnikov v skupni ponudbi) oz. podizvajalcih skupnem nastopu in podizvajalcev (Razpisni obrazec št. 1c). Naročnik si pridržuje pravico zahtevati spremembo podizvajalca. V tem primeru ponudnika pisno pozove k zamenjavi. Za novega podizvajalca prav tako veljajo vsa pravila in zahteve iz tega razpisa. Ponudnik mora za novega podizvajalca v roku pet (5) dni naročniku predložiti vsa zahtevana potrdila, s podpisom člana oz. pooblaščencadokumente in reference. B) Krovna izjava ponudnika (Razpisni obrazec št. 2). C) Ponudba (Razpisni obrazec št. 3). Ponudbene cene posameznih artiklov so fiksne Ponudnik v sistemu e-JN Razpisni obrazec št. 3 naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki. Veljavnost ponudbe mora biti najmanj šestdeset (60) dni od dneva oddaje ponudb. D) Podatki za obdobje 1 leta ugotavljanje sposobnosti ponudnika (75. - 76. člen ZJN-3) 1. Dokazila in pisne izjave iz točke D priložijo vsi ponudniki v ponudbi (x.x. xxxxxxxx, podizvajalci in morebitni ponudniki v skupnem nastopu – nadalje »ponudnik« za točko D). 2. Če ponudnik namesto originala predloži fotokopijo dokazila uradne institucije, mora le-to parafirati in žigosati. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od sklenitve pogodbe posameznega ponudnika kadarkoli zahteva, da mu na vpogled predloži original. d.1) Podatki o sposobnosti opravljanja poklicne dejavnosti (76. člen ZJN-3) d.2) Xxxxxx, da ponudnik in vključujejo vse stroške (prevoznenjegov zakoniti zastopnik, špediterske) in popuste. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškovv kolikor gre za pravno osebo ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki niso zajeti so opredeljena v ponudbeno ceno. Po preteku 1 letnega obdobja od sklenitve pogodbeKazenskem zakoniku (KZ-1), se cene lahko usklajujejo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin pod pogoji, kot so določeni v 6. členu Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/0450/12 – uradno prečiščeno besedilo) v skladu s 1. odstavkom d.3) Xxxxxx, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali da zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave. d.4) Xxxxxx, da ponudnik ni v stečajnem postopku ali da zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka. d.5) Xxxxxx, da ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, da zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali da ni opustil poslovno dejavnost ali da ni v katerem koli podobnem položaju. d.6) Xxxxxx, da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi pravnomočno obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. d.7) Izjava, da ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika nima zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več. d.8) Izjava, da ima ponudnik veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. d.9) Xxxxxx, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 75. in 76. člena ZJN-3, v tem ali predhodnih postopkih javnega naročanja, ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil. d.10) Xxxxxx, da ponudnik ni storil velike strokovne napake ali huje kršil poklicna pravila in da na dan ko poteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3. d.11) Xxxxxx, da ponudnik ni storil prekrška delovnopravne zakonodaje pravnomočno ugotovljenega s strani Inšpektorata RS za delo v letih 2015, 2016 in 2017. E) Podatki o ekonomski in finančni sposobnosti ter tehnični in kadrovski sposobnosti (76. člen ZJN-3) e.1) Dokazila o ekonomsko-finančni sposobnosti: - Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo: obrazec BON-1P - Samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: obrazec BON-1/SP - Ponudniki morajo izpolnjevati bonitetno oceno najmanj SB5 (po sistemu BASEL II v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, mora pogoj izpolnjevati tudi podizvajalec). Po preteku enega leta - Ponudniki s sedežem v tujini predložijo dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki, ki jih naročnik zahteva kot pogoje za priznanje ekonomsko-finančne sposobnosti. Dokazila oz. potrdila ne smejo biti starejša od sklenitve pogodbe se cene posameznih artiklov lahko dvignejo30 dni od datuma oddaje ponudb. Ponudnik dokaže ekonomsko-finančno sposobnost z izpolnjevanjem naslednjih pogojev: • bonitetna ocena SB5, ko kumulativno povečanje indeksa cen življenjskih potrebščin preseže 4% vrednosti• v zadnjih 6 mesecih pred dnem odpiranja ponudb ni bil v blokadi, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe• na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti, • da so prihodki ponudnika v letu 2015 presegali ponudbeno vrednost. e.2) Spisek referenc ponudnika oz. Nadaljnja povišanja se lahko izvedejoponudnikov v skupnem nastopu, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznostito je najvažnejših referenc v zadnjih 3 letih (Razpisni obrazec št. Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja indeksa cen6). Pri oblikovanju ponudbene cene morajo ponudniki upoštevatiNaročnik si pridržuje pravico reference, ki jih predloži ponudnik, še dodatno preverjati pri potrjevalcih referenc. V kolikor bo naročnik z dodatnimi poizvedbami ugotovil, da morajo dobave artiklov zagotoviti na vse organizacijske enote naročnikakatera izmed referenc ne izkazuje kvalitetno opravljenih storitev, ki so navedene predmet javnega naročila, takšne referenca ne upošteva. Kot nekvalitetno opravljene storitve štejejo: nekvalitetno opravljeno čiščenje, nepravočasno opravljeno čiščenje) Ne glede na reference, ki jih navede ponudnik v tej razpisni dokumentacijiRazpisni obrazec št. 6 si naročnik pridržuje pravico, razloženo franco skladiščeda ponudniku tudi sam dokaže druge negativne reference. Negativno referenco v tem smislu predstavljajo dosedanje slabe izkušnje naročnika s ponudnikom v zadnjih 5 letih (od vključno 2013 do vključno 2018). Kot slabe izkušnje štejejo nekvalitetno opravljeno čiščenje, nepravočasno opravljeno čiščenje, pomanjkljivo nadomeščanje porabljenega materiala (toaletni papir, papirnate brisače, itd.), neizpolnjevanje drugih pogodbenih obveznosti; grajanje napak; vnovčitev zavarovanj, pogodbenih kazni; vložitev tožbe, in podobno. Naročnik negativno referenco ponudnika dokazuje s kakršnim koli dokazom v pisni obliki ali v obliki, ki je izenačena s pisno obliko, predvsem pa s pisnimi reklamacijami, zavrnitvami računov, odškodninskimi zahtevki, pozivi k odpravi napak, in podobno. Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnikov, in sicer za vsako zahtevano storitev, ki jo ponudnik v obrazcu navaja (Razpisni obrazec št. 6a), sicer reference ne bodo priznane. e.3) Ponudnik mora razpolagati z ustreznimi strokovnimi kadri za izvedbo javnega naročila (Razpisni obrazec št. 7). V primeručasu izvajanja javnega naročila lahko izvajalec zamenja osebje, da bo v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma naročnik v upravljanje pridobil novo organizacijsko enoto, bo ponudnik zagotovil dostavo tudi na novo organizacijsko enoto ki opravlja storitve čiščenja le s predhodnim soglasjem naročnika. Trajanje naročilaDokazilo: 24 mesecevIzpolnjena informativna izjava o ustreznih kadrih ter seznam zaposlenih čistilcev/čistilk, ki bodo sodelovali pri realizaciji javnega naročila (Razpisni obrazec št. 7) e.4) Ponudnik mora razpolagati z ustreznimi strokovnimi kadri za izvedbo javnega naročila (Razpisni obrazec št. 7a). Dokazilo: Izpolnjena informativna izjava o ustreznih kadrih ter seznam zaposlenih čistilcev/čistilk, ki bodo sodelovali pri realizaciji javnega naročila (Razpisni obrazec št. 7a) e.5) Izjava ponudnika o izpolnjevanju tehničnih specifikacij in temeljnih okoljskih zahtev za storitev čiščenja (Razpisni obrazec št. 8). Na podlagi Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17; v nadaljevanju: Uredba), in sicer točko 68. in 69. Priloge št. 1 k Uredbi se pri storitvah čiščenja upoštevajo okoljski vidiki. 1. univerzalno čistilo glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,01 % posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008: – R31 (V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.) ali EUH031 (V stiku s kislinami s sprošča strupen plin.), – R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.), – R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Xxxxx povzroči raka.), – R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči genetske okvare.), – R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Xxxxx povzroči raka pri vdihavanju.), – R59 (Nevarno za ozonski plašč.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi uničevanja ozona v zgornji atmosferi.), – R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.), – R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku.), – R62 (Možna nevarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.), – R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.), – R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve genetskih okvar.), – R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.), – R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.). Univerzalno čistilo glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,1 % posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008: – R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.), – R43 (Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.) ali H317 (Lahko povzroči alergijski odziv kože.).

POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA. 1. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejše najugodnejša ponudba, pri čemer bo naročnik upošteval ponudbeno ceno kot edino merilo za oddajo javnega naročila. Ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ponudbeno ceno bo najugodnejši ponudnik. Najnižja ponudbena cena je razvidna iz ponudnikove ponudbe (razpisni obrazec št. 3). Ponudbena cena je fiksna za celotno pogodbeno obdobje in ne vključuje davka na dodano vrednost, CO2 takse, dodatka za zagotavljanje prihrankov energije, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije in trošarine. Cena mora biti navedena do največ 5 decimalnih mest natančno (Primer: 0,90000 EUR/l). V ponudbeni ceni so zajeti vsi pričakovani stroški: • stroški skladiščenja, prevoza, dostava franco rezervoar ter vsi drugi stroški, ki so potrebni za to, da bo lahko naročnik nabavljeno kurilno olje uporabljal; • stroški zavarovanja zaradi poškodbe naročnikovega blaga; • stroški predpisanih ukrepov varstva pri delu; • stroški za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale pri izvajanju javnega naročila. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. Naročnik bo ocenjeval samo ponudbe tistih ponudnikov, katerim bo priznal izpolnitev vseh zahtevanih pogojev iz tega poglavja. V primeru, da bi dva ali več ponudnikov ponudila enako najnižjo ponudbeno ceno, bo naročnik sprejel ponudbo, ki jo bo naročnik prej prejel. 2. Da bo ponudba ustrezna, morajo ponudniki v ponudbi priložiti vse dokumente in priloge, navedene v tej točki navodil.. Priloge morajo biti priložene v vrstnem redu, kot je podan: A) Podatki o ponudniku (Razpisni obrazec št. 1) in podatki o ponudnikih v skupnem nastopu (Razpisni obrazec št. 1a). V kolikor daje skupina ponudnikov skupno ponudbo, se navede poslovodeči ponudnik in vsi ponudniki v skupnem nastopu. V primeru sklenitve pogodbe bodo isti ponudniki v skupnem nastopu tudi imenovani v pogodbi z naročnikom! . V primeru skupne ponudbe morajo biti ponudbi priloženi vsi dokumenti v skladu s točko G) Skupna ponudba. Seznam vseh podizvajalcev (Razpisni obrazec št. 1b) V primeru nastopa s podizvajalci morajo biti k ponudbi priloženi vsi dokumenti v skladu s točko F) Ponudba s podizvajalci. Podatki o članih upravnih, vodstvenih ali nadzornih organov in osebah, ki imajo pooblastilo za zastopanje ali odločanje ali nadzor v ponudniku (poslovodečega in vseh ponudnikov v skupni ponudbi) oz. podizvajalcih (Razpisni obrazec št. 1c), s podpisom člana oz. pooblaščenca. B) Krovna izjava ponudnika (Razpisni obrazec št. 2). C) Ponudba (Razpisni obrazec št. 3). Ponudbene cene posameznih artiklov Ponudbena cena je fiksna za celotno pogodbeno obdobje in ne vključuje davka na dodano vrednost, CO2 takse, dodatka za zagotavljanje prihrankov energije, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije in trošarine. Cena mora biti navedena do največ 5 decimalnih mest natančno (Primer: 0,90000 EUR/l). V ponudbeni ceni so fiksne zajeti vsi pričakovani stroški: • stroški skladiščenja, prevoza, dostava franco rezervoar ter vsi drugi stroški, ki so potrebni za to, da bo lahko naročnik nabavljeno kurilno olje uporabljal; • stroški zavarovanja zaradi poškodbe naročnikovega blaga; • stroški predpisanih ukrepov varstva pri delu; • stroški za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale pri izvajanju javnega naročila. V ponudbeno ceno mora biti všteta tudi dobava kurilnega olja na vse navedene lokacije naročnika (v domove CŠOD: Xxx Xxxxxxxx, Dom Fara, Dom Lipa, Dom Soča in Groharjeva hiša). Veljavnost ponudbe mora biti najmanj 90 dni od datuma oddaje ponudb. Pogodba o dobavi kurilnega olja bo sklenjena za obdobje 1 leta leto. D) Podatki za ugotavljanje sposobnosti ponudnika (75. – 81 člen ZJN-3) 1. Dokazila in pisne izjave iz točke D priložijo vsi ponudniki v ponudbi (t.j. ponudnik in morebitni ponudniki v skupnem nastopu ter vsi podizvajalci - nadalje »ponudnik« za točko D). 2. Če ponudnik namesto originala predloži fotokopijo dokazila uradne institucije, mora le-to parafirati in žigosati. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od sklenitve pogodbe posameznega ponudnika kadarkoli zahteva, da mu na vpogled predloži original. 3. Ponudniki morajo k podpisani izjavi (razpisni obrazec št. 4) priložiti izpolnjen enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju obrazec ESPD). Pri ponudniku ne sme obstajati nobeden od razlogov za izključitev iz te točke oziroma mora izpolnjevati vse spodaj navedene zahteve. Kot dokazilo o izpolnjevanju zahtev iz te točke mora ponudnik v ponudbi predložiti obrazec ESPD. d.1) Izjava, da ponudnik niti njegovi predstavniki (to so osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem) niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in vključujejo vse stroške navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, ali pa je v primeru izrečene pravnomočne obsodbe gospodarski subjekt sprejel zadostne ukrepe, s katerimi je dokazal svojo zanesljivost kljub obstoju predmetnega razloga za izključitev, skladno z devetim odstavkom ter upoštevajoč deseti in enajsti odstavek 75. člena ZJN-3. d.2) Izjava, da ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, ni imel neizpolnjenih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, v višini 50 eurov ali več, in sicer v državi, v kateri ima sedež (prevozne, špediterskematična država) in popustedržavi naročnika (Republiki Sloveniji), če ta ni ista kot država sedeža. Naknadno Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe. d.3) Xxxxxx, da ponudnik: a) če lahko naročnik ne bo priznaval nobenih stroškovna kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena tega zakona; b) če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki niso zajeti ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami; c) če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta; č) če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve; d) če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena tega zakona ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi; e) če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom tega zakona ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi; f) če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije; g) če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom tega zakona; h) če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila. Ponudnik podpiše izjavo o informacijah o izpolnjevanju pogojev po ZJN-3 (razpisni obrazec št. 4) in priloži izpolnjen enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju obrazec ESPD). E) Podatki o ekonomski in finančni sposobnosti ter tehnični in kadrovski sposobnosti (76. in 77. člen ZJN-3) e.1) Izjava ponudnika o izpolnjevanju ekonomsko-finančne sposobnosti (razpisni obrazec št. 6a) Ponudnik dokaže ekonomsko-finančno sposobnost z izpolnjevanjem naslednjih pogojev: • v zadnjih 6 mesecih pred datumom odpiranja ponudb ni imel dospelih neporavnanih obveznosti, • prihodki v letu 2017 presegajo ponudbeno cenovrednost brez DDV. Po preteku 1 letnega obdobja Opomba: Xxxxxxxx bo pred oddajo javnega naročila od sklenitve pogodbeponudnika, kateremu se cene lahko usklajujejo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin pod pogojije odločil oddati javno naročilo, kot so določeni zahteval, da predloži naslednja dokazila oz. dokumente (opomba: v 6primeru skupne ponudbe glej navodila v točki G). členu Pravilnika Dokazila o načinih valorizacije denarnih obveznostiekonomsko-finančni sposobnosti: - Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo: obrazec S.BON-1/P - Samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: obrazec S.BON-1. - Ponudniki s sedežem v tujini predložijo dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki, ki jih naročnik zahteva kot pogoje za priznanje ekonomsko-finančne sposobnosti. Dokazila oz. potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. e.2) Spisek referenc ponudnika oz. ponudnikov v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja skupnem nastopu, to je najvažnejših referenc v zadnjih 3 letih (Uradni list RS, Razpisni obrazec št. 1/046b). Po preteku enega leta od sklenitve pogodbe se cene posameznih artiklov lahko dvignejo, ko kumulativno povečanje indeksa cen življenjskih potrebščin preseže 4% vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe. Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti. Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja indeksa cen. Pri oblikovanju ponudbene cene morajo ponudniki upoštevati, da morajo dobave artiklov zagotoviti na vse organizacijske enote naročnikaNaročnik si pridržuje pravico reference, ki so navedene v tej razpisni dokumentacijijih predloži ponudnik, razloženo franco skladišče. V primeru, da bo v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma naročnik v upravljanje pridobil novo organizacijsko enoto, bo ponudnik zagotovil dostavo tudi na novo organizacijsko enoto naročnika. Trajanje naročila: 24 mesecevše dodatno preverjati pri potrjevalcih referenc.

POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA. 1. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejše najugodnejša ponudba, pri čemer bo naročnik upošteval ponudbeno ceno kot edino merilo za oddajo javnega naročila. Ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ponudbeno ceno za posamezni sklop bo najugodnejši ponudnik. Najnižja ponudbena cena posameznega sklopa je razvidna iz ponudnikove ponudbe (razpisni obrazec št. 3). 2. Da bo ponudba ustrezna, morajo ponudniki v ponudbi priložiti vse dokumente in priloge, navedene v tej točki navodil. A) Podatki o ponudniku (Razpisni obrazec št. 1) in podatki o ponudnikih v skupnem nastopu (Razpisni obrazec št. 1a). V kolikor daje skupina ponudnikov skupno ponudbo, se navede poslovodeči ponudnik in vsi ponudniki v skupnem nastopu. V primeru sklenitve pogodbe bodo isti ponudniki v skupnem nastopu tudi imenovani v pogodbi z naročnikom! V primeru skupne ponudbe morajo biti ponudbi priloženi vsi dokumenti v skladu s točko G) Skupna ponudba. Seznam vseh podizvajalcev (Razpisni obrazec št. 1b) V primeru nastopa s podizvajalci morajo biti k ponudbi priloženi vsi dokumenti v skladu s točko F) Ponudba s podizvajalci. Podatki o članih upravnih, vodstvenih ali nadzornih organov in osebah, ki imajo pooblastilo za zastopanje ali odločanje ali nadzor v ponudniku (poslovodečega in vseh ponudnikov v skupni ponudbi) oz. podizvajalcih (Razpisni obrazec št. 1c), s podpisom člana oz. pooblaščenca. B) Krovna izjava ponudnika (Razpisni obrazec št. 2). C) Ponudba (Razpisni obrazec št. 3). Ponudbene cene posameznih artiklov Ponudbena cena za posamezni sklop je fiksna in nespremenljiva, v njej so fiksne za obdobje 1 leta od sklenitve pogodbe zajeti vsi stroški in vključujejo vse stroške (prevozne, špediterske) in popuste. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. Po preteku 1 letnega obdobja od sklenitve pogodbe, se cene lahko usklajujejo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin pod pogoji, kot so določeni v 6. členu Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04). Po preteku enega leta od sklenitve pogodbe se cene posameznih artiklov lahko dvignejo, ko kumulativno povečanje indeksa cen življenjskih potrebščin preseže 4% vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe. Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti. Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja indeksa cen. Pri oblikovanju ponudbene cene morajo ponudniki upoštevati, da morajo dobave artiklov zagotoviti na vse organizacijske enote naročnika, ki so navedene v tej razpisni dokumentaciji, razloženo franco skladišče. V primeru, da bo v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma naročnik v upravljanje pridobil novo organizacijsko enoto, bo ponudnik zagotovil dostavo tudi na novo organizacijsko enoto naročnika. Trajanje naročila: 24 mesecevmorebitni popusti.

POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA. 1. Merilo Edino merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejše ponudba, pri čemer bo naročnik upošteval ponudbeno ceno kot edino merilo za oddajo javnega naročilaNAJNIŽJA PONUDBENA CENA. Ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ponudbeno ceno bo najugodnejši ponudnik. Najnižja ponudbena Ponudbena cena je razvidna iz ponudnikove ponudbe (razpisni obrazec št. 3). Cena zemeljskega plina na enoto mora biti zaokrožena na štiri decimalna mesta. Ponudbena cena brez DDV ne vključuje: • takse za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, • trošarine za mineralna olja in plin, • dodatka za povečanje energetske učinkovitosti na enoto, • omrežnine in • DDV. Naročnik bo ocenjeval samo ponudbe tistih ponudnikov, katerim bo priznal izpolnitev vseh zahtevanih pogojev iz tega poglavja. V primeru, da bi dva ali več ponudnikov podala ponudbo z enako skupno najnižjo ponudbeno vrednostjo, bo naročnik sprejel ponudbo ponudnika, ki jo bo naročnik prej prejel. 2. Da bo ponudba ustreznaformalno popolna, morajo ponudniki v ponudbi priložiti vse dokumente in priloge, navedene v tej točki navodil.. Priloge morajo biti priložene v vrstnem redu, kot je podan: A) Podatki o ponudniku (Razpisni obrazec št. 1) in podatki o ponudnikih v skupnem nastopu (Razpisni obrazec št. 1a). V kolikor daje skupina ponudnikov skupno ponudbo, se navede poslovodeči ponudnik in vsi ponudniki v skupnem nastopu. V primeru sklenitve pogodbe bodo isti ponudniki v skupnem nastopu tudi imenovani v pogodbi z naročnikom! V primeru skupne ponudbe morajo biti ponudbi priloženi vsi dokumenti v skladu s točko G) Skupna ponudba. Seznam vseh podizvajalcev (Razpisni obrazec št. 1b) ). Ponudnik, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, s katerimi uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja. Pogodbe med podizvajalci in ponudnikom ne morejo biti poslovna skrivnost v odnosu do naročnika in jih mora izbrani ponudnik predložiti naročniku. V primeru sklenitve pogodbe bodo podizvajalci imenovani v pogodbi z naročnikom. V primeru nastopa s podizvajalci morajo biti k ponudbi priloženi vsi dokumenti v skladu s točko F) Ponudba s podizvajalci. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-2 obvezna. Podatki o članih upravnihvseh zakonitih zastopnikih ponudnika, vodstvenih ali nadzornih organov in osebah, ki imajo pooblastilo za zastopanje ali odločanje ali nadzor v ponudniku (poslovodečega in vseh ponudnikov v skupni ponudbi) oz. podizvajalcih skupnem nastopu in podizvajalcev (Razpisni obrazec št. 1c). Naročnik si pridržuje pravico zahtevati spremembo podizvajalca. V tem primeru ponudnika pisno pozove k zamenjavi. Za novega podizvajalca prav tako veljajo vsa pravila in zahteve iz tega razpisa. Ponudnik mora za novega podizvajalca v roku 8 dni naročniku predložiti vsa zahtevana potrdila, s podpisom člana oz. pooblaščencadokumente in reference. B) Krovna izjava ponudnika (Razpisni obrazec št. 2). C) Ponudba (Razpisni obrazec št. 3). Ponudbene cene posameznih artiklov so fiksne Ponudbena cena brez DDV ne vključuje trošarin, taks, dodatkov, omrežnine in DDV, ter mora biti fiksna za obdobje 1 leta od sklenitve pogodbe dveh let in vključujejo mora vključevati vse stroške (prevozne, špediterske) in morebitne popuste. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškovVeljavnost ponudbe mora biti najmanj 60 dni od dneva oddaje ponudb. D) Podatki za ugotavljanje sposobnosti ponudnika (42.- 43. člen ZJN-2) 1. Dokazila in pisne izjave iz točke D priložijo vsi ponudniki v ponudbi (x.x. xxxxxxxx, podizvajalci in morebitni ponudniki v skupnem nastopu – nadalje »ponudnik« za točko D). 2. Če ponudnik namesto originala predloži fotokopijo dokazila uradne institucije, mora le-to parafirati in žigosati. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od posameznega ponudnika kadarkoli zahteva, da mu na vpogled predloži original. 3. Ponudniki, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. Po preteku 1 letnega obdobja od sklenitve pogodbeimajo sedež izven Republike Slovenije, se cene lahko usklajujejo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin pod pogoji, kot so določeni v 6. členu Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja morajo k podpisani izjavi (Uradni list RS, razpisni obrazec št. 1/044) priložiti ustrezna dokazila. Dokazila (izjave od d.1) do d.11)) ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. d. 1) Podatki o sposobnosti opravljanja poklicne dejavnosti (43. Po preteku enega leta od sklenitve pogodbe se cene posameznih artiklov lahko dvignejo, ko kumulativno povečanje indeksa cen življenjskih potrebščin preseže 4% vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe. Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti. Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja indeksa cen. Pri oblikovanju ponudbene cene morajo ponudniki upoštevati, da morajo dobave artiklov zagotoviti na vse organizacijske enote naročnika, ki so navedene v tej razpisni dokumentaciji, razloženo franco skladišče. V primeru, da bo v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma naročnik v upravljanje pridobil novo organizacijsko enoto, bo ponudnik zagotovil dostavo tudi na novo organizacijsko enoto naročnika. Trajanje naročila: 24 mesecevčlen ZJN-2)

POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA. 1. Merilo Edino merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejše ponudba, pri čemer bo naročnik upošteval ponudbeno ceno kot edino merilo za oddajo javnega naročila. Ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ponudbeno ceno bo najugodnejši ponudnikNAJNIŽJA PONUDBENA CENA. Najnižja ponudbena cena je razvidna iz ponudnikove ponudbe obrazec »Predračun – specifikacija« (razpisni Razpisni obrazec št. 3). Izračunana je iz naročnikovih trenutnih okvirnih potreb in ponudnikovih cen. Ponudnik ponudi računalniško opremo, ki ustreza kriterijem kakovosti, ki jih zahteva naročnik. V primeru, da bi dva ali več ponudnikov podala ponudbo z enako najnižjo vrednostjo, bo naročnik sprejel ponudbo ponudnika, ki bo prej predložena oz. jo bo naročnik prej prejel. Naročnik bo ocenjeval samo ponudbe tistih ponudnikov, katerim bo priznal izpolnitev vseh zahtevanih pogojev iz tega poglavja. Naročnik bo sklenil okvirni sporazum z največ petimi ponudniki, ki bodo oddali popolno ponudbo in izpolnjevali pogoje iz tega razpisa. V primeru, da bo kandidatov s pravilnimi prijavami več, bo naročnik kandidate razvrstil po merilu najnižja cena in sklenil okvirni sporazum s prvimi petimi kandidati. Če bo kandidatov s pravilnimi prijavami manj, bo sklenjen okvirni sporazum z vsemi kandidati, ki so oddali popolno prijavo. Naročnik bo že v tej fazi izvedel povpraševanje po cenah, in sicer v obrazcu »Predračun - Specifikacija«. Na podlagi dobljenih cen in izbiri največ petih ponudnikov, bo naročnik izvedel prvi nakup računalniške opreme pri najcenejšemu ponudniku izmed petih ponudnikov podpisanega okvirnega sporazuma za količine, ki so navedene v obrazcu št. 3 »Predračun - Specifikacija«. V fazi odpiranja konkurence bo naročnik izbiral najustreznejšega ponudnika glede na merila, ki jih bo postavil v posameznem konkretnem povpraševanju, pri čemer bo oprema morala zadostiti specifikacijam posameznega naročila in vzdrževalnim pogojem. 2. Da bo ponudba ustreznaformalno popolna, morajo ponudniki v ponudbi priložiti vse dokumente in priloge, navedene v tej točki navodil.. Priloge morajo biti priložene v vrstnem redu, kot je podan: A) Podatki o ponudniku (Razpisni obrazec štin podizvajalcih oz. 1) in podatki o ponudnikih izvajalcih v skupnem nastopu (Razpisni obrazec št. 1a1). Skupina izvajalcev v skupni ponudbi mora podpisati in priložiti pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi naročila. V kolikor daje skupina ponudnikov skupno ponudbo, se navede poslovodeči ponudnik in vsi ponudniki v skupnem nastopuprimeru nastopa s podizvajalci je potrebno priložiti seznam vseh podizvajalcev s priloženimi kopijami sklenjenih pogodb z njimi. V primeru sklenitve pogodbe bodo isti ponudniki v skupnem nastopu tudi podizvajalci imenovani v pogodbi z naročnikom! . V primeru skupne ponudbe nastopa s podizvajalci morajo biti ponudbi priloženi vsi dokumenti v skladu s točko G) Skupna ponudba). Seznam vseh podizvajalcev (Razpisni obrazec št. 1b) V primeru nastopa s podizvajalci morajo biti k ponudbi priloženi vsi dokumenti v skladu s točko F) Ponudba s podizvajalci. Podatki o članih upravnih, vodstvenih ali nadzornih organov in osebah, ki imajo pooblastilo za zastopanje ali odločanje ali nadzor v ponudniku (poslovodečega in vseh ponudnikov v skupni ponudbi) oz. podizvajalcih (Razpisni obrazec št. 1c), s podpisom člana oz. pooblaščenca. B) Krovna izjava ponudnika (Razpisni obrazec št. 2). C) Ponudba Predračun - Specifikacija (Razpisni obrazec št. 3). Ponudbene cene posameznih artiklov so fiksne Opcija ponudbe mora biti najmanj 90 koledarskih dni od dneva odpiranja ponudb z možnostjo podaljšanja. Naročnik bo sklenil okvirni sporazum s petimi ponudniki za obdobje 1 leta od sklenitve pogodbe in vključujejo vse stroške (prevozne, špediterske) in popuste. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. Po preteku 1 letnega obdobja od sklenitve pogodbe, se cene lahko usklajujejo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin pod pogoji, kot so določeni v 6. členu Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznostištirih let, ki jih bo izbral v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe skladu z merilom iz razpisne dokumentacije. D) Xxxxx izjava ponudnika, da se strinja z vsebino razpisne dokumentacije za oddajo javnega sektorja naročila (Razpisni obrazec št. 4). E) Izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po Zakonu o javnem naročanju – ZJN-2 (Razpisni obrazec št. 5). Dokazila in pisne izjave iz točke E priložijo vsi udeleženi v ponudbi Ponudniki, ki imajo sedež izven Republike Slovenije, morajo k podpisani izjavi (razpisni obrazec št. 5) priložiti ustrezna dokazila. Dokazila (potrdila od e.1) do e.9)) ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. e.1) Podatki o sposobnosti opravljanja poklicne dejavnosti (43. člen ZJN-2) Naročnik bo sam preverjal, ali je ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji vpisan v ustrezen register dejavnosti. Ponudnik podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2 (razpisni obrazec št. 5). Ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije morajo k podpisani izjavi (razpisni obrazec št. 5) priložiti ustrezno dokazilo o vpisu v register dejavnosti (v skladu s predpisi države članice, v kateri je registriral dejavnost) v skladu s 6. odstavkom 42. člena ZJN-2. Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni pred datumom odpiranja ponudb. e.2) Xxxxxx, da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo: - ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (KZ-1), (Uradni list RS, št. 1/0450/2012-UPB2) v skladu s 1. odstavkom 42. člena ZJN-2. e.3) Xxxxxx, da ponudnik ni storil velike strokovne napake ali huje kršil poklicnih pravil in za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem ni bil pravnomočno obsojen v katerikoli državi. e.4) Izjava na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več. e.5) Xxxxxx, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. e.6) Xxxxxx, da ponudnik ni v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. e.7) Xxxxxx, da ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega pre­nehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju. e.8) Xxxxxx, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih javnega naročanja, namerno ni podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil. e.9) Xxxxxx, da ponudnik na dan oddaje ponudb ni uvrščen na seznam ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2. Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji namesto potrdil (e.1 do vključno e.9) podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2 (Razpisni obrazec št. 5). Po preteku enega leta Ponudniki, ki imajo sedež izven Republike Slovenije, pa morajo k podpisani izjavi (Razpisni obrazec št. 5) priložiti dokazila, ki ne smejo biti starejša od sklenitve pogodbe se cene posameznih artiklov 30 dni od datuma odpiranja ponudb. V kolikor država, v kateri ima ponudnik sedež ne izdaja takšnih dokazil, jih lahko dvignejoponudnik v skladu z 6. odstavkom 42. člena ZJN-2, ko kumulativno povečanje indeksa cen življenjskih potrebščin preseže 4% vrednostinadomesti z izjavami kot so definirane v tem členu. F) Podatki o ekonomski in finančni sposobnosti ter tehnični in kadrovski sposobnosti (44. in 45. člen ZJN-2) f.1) Dokazila o ekonomsko-finančni sposobnosti: Pogoja: v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi, šteto na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti. Dokazilo: pravne osebe in samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo: Dokazila oz. potrdila ne smejo biti starejša od preteka enega leta 30 dni od sklenitve datuma odpiranja ponudb. f.2) Ponudnik je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih. Ponudnik podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2 (Razpisni obrazec št. 5). f.3) Ponudnik mora zagotoviti, da naročniki zoper njega niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti del in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Nadaljnja povišanja se Če naročnik razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti, lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznostiponudnika izloči iz predmetnega postopka. Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja indeksa cenPonudnik podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2 (Razpisni obrazec št. Pri oblikovanju ponudbene cene morajo ponudniki upoštevati5). f.4) Ponudnik zagotavlja, da morajo dobave artiklov zagotoviti na vse organizacijske enote naročnikaje tehnično in kadrovsko s svojimi zaposlenimi sposoben izvesti javno naročilo. Ponudnik podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2 (Razpisni obrazec št. 5). f.5) Spisek referenc ponudnika f.6) Ponudnik mora za vsako ponujeno računalniško opremo iz Razpisnega obrazca št. 3 izkazati veljavno poslovno povezavo z vsaj enim principalom/proizvajalcem, ki so navedene v tej razpisni dokumentacijimu omogoča dobavo ponujene opreme. f.7) Ponudnik ima kadre za podporo in servis ponujene opreme (za vsako blagovno znamko, razloženo franco skladiščeki jo ponuja, najmanj 1 za prodajo in 1 za servisiranje opreme) (Razpisni obrazec št. V primeru13). f.8) Vsa ponujena oprema bo morala zadostiti zahtevam Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. l . RS, da bo v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma naročnik v upravljanje pridobil novo organizacijsko enotošt. 102/2011, bo ponudnik zagotovil dostavo tudi na novo organizacijsko enoto naročnika18/2012, 24/2012, 64/2012 in 2/2013). Trajanje naročila: 24 mesecevPonudnik podpiše izjavo o skladnosti računalniške opreme z zahtevami Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. l . RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012,64/2012 in 2/2013 in predloži ustrezna dokazila (Razpisni obrazec št. 15).

POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA. 1. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejše ponudba, pri čemer bo naročnik upošteval ponudbeno ceno kot edino merilo za oddajo javnega naročila. Ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ponudbeno ceno bo najugodnejši ponudnik. Najnižja ponudbena cena je razvidna iz ponudnikove ponudbe (razpisni obrazec št. 3).ponudnika: 2. Da bo ponudba ustreznaformalno popolna, morajo ponudniki v ponudbi priložiti vse dokumente in priloge, navedene v tej točki navodil.. Priloge morajo biti priložene praviloma v vrstnem redu, kot je podan: A) Podatki o ponudniku (Razpisni obrazec št. 1) in podatki o ponudnikih izvajalcih v skupnem nastopu (Razpisni obrazec št. 1a1). V kolikor daje skupina ponudnikov skupno ponudbo, se navede navedejo poslovodeči ponudnik in vsi ponudniki v skupnem nastopu. V primeru sklenitve pogodbe bodo isti ponudniki v skupnem nastopu poslu tudi imenovani v pogodbi z naročnikom! V primeru skupne ponudbe morajo biti ponudbi priloženi vsi dokumenti v skladu s točko G) Skupna ponudba. Seznam vseh podizvajalcev (Razpisni obrazec št. 1b1a) s priloženimi vsemi kopijami sklenjenih pogodb z njimi. Priložene morajo biti podpisane pogodbe z vsemi navedenimi podizvajalci. Pogodbe med podizvajalci in ponudnikom ne morejo biti poslovna skrivnost v odnosu do naročnika. V primeru sklenitve pogodbe bodo podizvajalci imenovani v pogodbi z naročnikom. V primeru nastopa s podizvajalci morajo biti k ponudbi priloženi vsi dokumenti v skladu s točko F) Ponudba s podizvajalci. Podatki o članih upravnih, vodstvenih ali nadzornih organov in osebah, ki imajo pooblastilo za zastopanje ali odločanje ali nadzor Neposredna plačila podizvajalcem so v ponudniku (poslovodečega in vseh ponudnikov v skupni ponudbi) oz. podizvajalcih (Razpisni obrazec št. 1c), s podpisom člana oz. pooblaščencaskladu z ZJN-­‐2 obvezna. B) Krovna izjava ponudnika (Razpisni obrazec št. 2). C) Ponudba Specifikacija s ponudbo (Razpisni obrazec št. 3) Opcija ponudbe mora biti najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb. D) Podatki za ugotavljanje sposobnosti ponudnika (41.-­‐ 43. člen ZJN-­‐2) 1. Ponudbene cene posameznih artiklov so fiksne Dokazila in pisne izjave iz točke D priložijo vsi udeleženi v ponudbi (x.x. xxxxxxxx, podizvajalci in morebitni izvajalci v skupnem poslu – nadalje »ponudnik« za obdobje 1 leta točko D). 2. Če ponudnik namesto originala predloži fotokopijo dokazila uradne institucije, mora le-­‐to parafirati in žigosati. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od sklenitve pogodbe in vključujejo vse stroške (prevozneposameznega ponudnika kadarkoli zahteva, špediterske) in popusteda mu predloži na vpogled original. 3. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškovPonudniki, ki niso zajeti imajo sedež izven Republike Slovenije, morajo k podpisani izjavi (razpisni obrazec št. 5) priložiti ustrezna dokazila. Dokazila (potrdila od d.1) do d.8)) ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. d.1) Podatki o sposobnosti opravljanja poklicne dejavnosti (43. člen ZJN-­‐2) d.2) Xxxxxx, da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik, v ponudbeno cenokolikor gre za pravno osebo: d.3) Xxxxxxxx, da: d.4) Xxxxxx, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. d.5) Xxxxxx, da ponudnik ni v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. d.6) Xxxxxx, da ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju. d.7) Xxxxxx, da ponudnik ni bil v katerikoli državi pravnomočno obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. d.8) Xxxxxx, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. Po preteku 1 letnega obdobja do 49. člena ZJN-­‐ 2, v tem ali predhodnih postopkih javnega naročanja, namerno ni podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil. Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji namesto posameznih izjav (d.1 do vključno d.8) podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-­‐2 (Razpisni obrazec št. 5), ponudniki, ki imajo sedež izven Republike Slovenije, pa morajo k podpisani izjavi (Razpisni obrazec št. 5) priložiti dokazila, ki ne smejo biti starejša od sklenitve pogodbe30 dni od datuma odpiranja ponudb. V kolikor država, se cene v kateri ima ponudnik sedež ne izdaja takšnih dokazil, jih lahko usklajujejo ponudnik v skladu z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin pod pogoji6. odstavkom 42. člena ZJN-­‐2, nadomesti z izjavami kot so določeni definirane v 6tem členu. E) Podatki o ekonomski in finančni sposobnosti ter tehnični in kadrovski sposobnosti (44. členu Pravilnika in 45. Člen ZJN-­‐2) Ponudnik priloži naslednja dokazila oz. dokumente (opomba: v primeru skupne ponudbe glej navodila v točki G) e.1) Dokazila o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih ekonomsko-­‐finančni sposobnosti: -­‐ Pravne osebe in samostojni podjetniki s sedežem v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja Republiki Sloveniji predložijo: obrazec BON-­‐2 Dokazila oz. potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. Ponudnik je dokazal ekonomsko-­‐finančno sposobnost. Pogoji: • v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi, e.2) Nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/11 -­‐UPB2). Ponudnik podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-­‐2 (Razpisni obrazec št. 5). e.3) Ponudnik je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih. Ponudnik podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-­‐2 (Razpisni obrazec št. 5). e.4) Ponudnik mora zagotoviti, da naročniki zoper njega niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti del in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Če naročnik razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti, lahko ponudnika izloči iz predmetnega postopka. Ponudnik podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-­‐2 (Razpisni obrazec št. 5). e.5) Ponudnik zagotavlja, da je tehnično in kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo. Ponudnik podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-­‐2 (Razpisni obrazec št. 5). e.6) Seznam opravljenih vsaj treh istovrstnih del pri treh različnih naročnikih v zadnjih petih letih (razpisni obrazec št. 8) Pogoj: Ponudnik je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb izvedel vsaj tri istovrstna dela pri treh različnih naročnikih v vrednosti najmanj 5.000 EUR brez DDV za posameznega naročnika. Kot istovrstna dela se šteje adaptacija oz. sanacija objektov ali izvedba posameznih del, ki so enaka delom, navedenim v Razpisnem obrazcu št. 3 »Specifikacija s ponudbo«. Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnikov in sicer za vsako delo, ki ga ponudnik v obrazcu navaja (razpisni obrazec št. 8a), sicer reference ne bodo priznane. Za dela, katere investitor je bil naročnik po tem javnem razpisu, potrdil ni potrebno predložiti. e.7) Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se mora upoštevati v skladu z določili priloge 7 Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 1/04102/2011, 18/2012, 24/2012,64/2012 in 2/2013). Po preteku enega leta od sklenitve pogodbe se cene posameznih artiklov lahko dvignejoPonudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom izjave o upoštevanju Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, ko kumulativno povečanje indeksa cen življenjskih potrebščin preseže 4% vrednostišt. 102/2011, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe18/2012, 24/2012,64/2012 in 2/2013) (Razpisni obrazec št. Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti. Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja indeksa cen. Pri oblikovanju ponudbene cene morajo ponudniki upoštevati, da morajo dobave artiklov zagotoviti na vse organizacijske enote naročnika, ki so navedene v tej razpisni dokumentaciji, razloženo franco skladišče. V primeru, da bo v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma naročnik v upravljanje pridobil novo organizacijsko enoto, bo ponudnik zagotovil dostavo tudi na novo organizacijsko enoto naročnika. Trajanje naročila: 24 mesecev13).

POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA. 1. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejše najugodnejša ponudba, pri čemer bo naročnik upošteval ponudbeno ceno kot edino merilo za oddajo javnega naročila. Ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ponudbeno ceno bo najugodnejši ponudnik. Najnižja ponudbena . A. Ponudbena cena brez DDV 80 B. Dodatna referenca projektne vodje 20 SKUPAJ: Ponudbena cena je razvidna iz ponudnikove ponudbe (razpisni obrazec št. 3). Ponudbena cena se pretvori v točke na naslednji način: Ponudbena cena = najnižja ponudbena cena/ ponudbena cena ocenjevane ponudbe x 80 Po tej formuli dobi ponudba z najnižjo ceno 80 točk, ostale pa manjše ustrezno število točk. Število referenc je razvidno iz razpisnega obrazca 6a. Ponudnik oz. ponudnik v skupnem nastopu, ki ima dodatne reference, ki presegajo število referenc za doseganje pogoja in izpolnjujejo predpisane zahteve, se točkujejo v okviru tega merila. Dodatna referenca = število referenc ocenjevane ponudbe / največje število referenc x 20 Po tej formuli dobi ponudba z največjim številom dodatnih referenc 20 točk, ostale pa manjše ustrezno število točk. 2. Da bo ponudba ustrezna, morajo ponudniki v ponudbi priložiti vse dokumente in priloge, navedene v tej točki navodil. Naročnik bo ocenjeval samo ponudbe tistih ponudnikov, katerim bo priznal izpolnitev vseh zahtevanih pogojev iz tega poglavja. A) Podatki o ponudniku (Razpisni obrazec št. 1) in podatki o ponudnikih v skupnem nastopu (Razpisni obrazec št. 1a). V kolikor daje skupina ponudnikov skupno ponudbo, se navede poslovodeči ponudnik in vsi ponudniki v skupnem nastopu. V primeru sklenitve pogodbe bodo isti ponudniki v skupnem nastopu tudi imenovani v pogodbi z naročnikom! V primeru skupne ponudbe morajo biti ponudbi priloženi vsi dokumenti v skladu s točko G) Skupna ponudba. Seznam vseh podizvajalcev (Razpisni obrazec št. 1b) V primeru nastopa s podizvajalci morajo biti k ponudbi priloženi vsi dokumenti v skladu s točko F) Ponudba s podizvajalci. Podatki o članih upravnih, vodstvenih ali nadzornih organov in osebah, ki imajo pooblastilo za zastopanje ali odločanje ali nadzor v ponudniku (poslovodečega in vseh ponudnikov v skupni ponudbi) oz. podizvajalcih (Razpisni obrazec št. 1c), s podpisom člana oz. pooblaščenca. B) Krovna izjava ponudnika (Razpisni obrazec št. 2). C) Ponudba (Razpisni obrazec št. 3). Ponudbene cene posameznih artiklov Ponudbena cena je nespremenljiva in fiksna do konca izvedbe del, v njej so fiksne za obdobje 1 leta od sklenitve pogodbe zajeti vsi stroški, morebitni popusti in vključujejo vse stroške (prevozne, špediterske) in popuste. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. Po preteku 1 letnega obdobja od sklenitve pogodbe, se cene lahko usklajujejo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin pod pogoji, kot so določeni v 6. členu Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04). Po preteku enega leta od sklenitve pogodbe se cene posameznih artiklov lahko dvignejo, ko kumulativno povečanje indeksa cen življenjskih potrebščin preseže 4% vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe. Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti. Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja indeksa cen. Pri oblikovanju ponudbene cene morajo ponudniki upoštevati, da morajo dobave artiklov zagotoviti na vse organizacijske enote naročnika, ki so navedene v tej razpisni dokumentaciji, razloženo franco skladišče. V primeru, da bo v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma naročnik v upravljanje pridobil novo organizacijsko enoto, bo ponudnik zagotovil dostavo tudi na novo organizacijsko enoto naročnika. Trajanje naročila: 24 mesecevdavek.

POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA. 1. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejše najugodnejša ponudba, pri čemer bo naročnik upošteval ponudbeno ceno kot edino merilo za oddajo javnega naročila. Ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ponudbeno ceno bo najugodnejši ponudnik. Najnižja ponudbena cena je razvidna iz ponudnikove ponudbe (razpisni obrazec št. 3). 2. Da bo ponudba ustrezna, morajo ponudniki v ponudbi priložiti vse dokumente in priloge, navedene v tej točki navodil.: A) Podatki o ponudniku (Razpisni obrazec št. 1) in podatki o ponudnikih v skupnem nastopu (Razpisni obrazec št. 1a). V kolikor daje skupina ponudnikov skupno ponudbo, se navede poslovodeči ponudnik in vsi ponudniki v skupnem nastopu. V primeru sklenitve pogodbe bodo isti ponudniki v skupnem nastopu tudi imenovani v pogodbi z naročnikom! . V primeru skupne ponudbe morajo biti ponudbi priloženi vsi dokumenti v skladu s točko G) Skupna ponudba. Seznam vseh podizvajalcev (Razpisni obrazec št. 1b) V primeru nastopa s podizvajalci morajo biti k ponudbi priloženi vsi dokumenti v skladu s točko F) Ponudba s podizvajalci. Podatki o članih upravnih, vodstvenih ali nadzornih organov in osebah, ki imajo pooblastilo za zastopanje ali odločanje ali nadzor v ponudniku (poslovodečega in vseh ponudnikov v skupni ponudbi) oz. podizvajalcih (Razpisni obrazec št. 1c), s podpisom člana oz. pooblaščenca. B) Krovna izjava ponudnika (Razpisni obrazec št. 2). . C) Ponudba (Razpisni obrazec št. 3). Ponudbene Ponudbena cena za mesečni pavšal je za celotno obdobje fiksna in nespremenljiva, v njej so zajeti vsi stroški, vključno s potnimi stroški in morebitnimi popusti. V primeru, da se število lokacij (naštete v prilogi I) poveča za novo lokacijo, se lahko obračunajo potni stroški za to lokacijo, v maksimalni višini 10% cene posameznih artiklov so fiksne neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov na kilometer. Ponudbena cena za obdobje 1 leta od sklenitve pogodbe in vključujejo vse stroške (prevozne, špediterske) in popuste. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškovdruge storitve, ki niso zajeti vključene v mesečni pavšal, in jih bo naročnik časovno in količinsko naročal glede na svoje potrebe, je fiksna cena EUR/uro in vsebuje vse stroške in morebitne popuste. Dodatno se lahko obračunajo potni stroški, v maksimalni višini 10% cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov na kilometer Čas trajanja storitve je 36 mesecev po sklenitvi pogodbe. Veljavnost ponudbe mora biti najmanj do vključno 2.12.2021, z možnostjo podaljšanja. D) Podatki za ugotavljanje sposobnosti ponudnika (75. – 81 člen ZJN‐3) d.1) Izjava, da ponudnik niti njegovi predstavniki (to so osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem) niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN‐3, ali pa je v primeru izrečene pravnomočne obsodbe gospodarski subjekt sprejel zadostne ukrepe, s katerimi je dokazal svojo zanesljivost kljub obstoju predmetnega razloga za izključitev, skladno z devetim odstavkom ter upoštevajoč deseti in enajsti odstavek 75. člena ZJN‐3. d.2) Izjava, da ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, ni imel neizpolnjenih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, v višini 50 eurov ali več, in sicer v državi, v kateri ima sedež (matična država) in državi naročnika (Republiki Sloveniji), če ta ni ista kot država sedeža. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe. d.3) Xxxxxx, da ponudnik: a) če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena tega zakona; b) če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami; c) če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta; č) če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve; d) če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN‐3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi; e) če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN‐3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi; f) če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije; g) če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN‐3; h) če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila. Ponudnik podpiše izjavo o informacijah o izpolnjevanju pogojev po ZJN‐3 (razpisni obrazec št. 4) in priložiti izpolnjen enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju obrazec ESPD). E) Podatki o ekonomski in finančni sposobnosti ter tehnični in kadrovski sposobnosti (76. in 77. člen ZJN‐3) e.1) Izjava ponudnika o izpolnjevanju ekonomsko‐finančne sposobnosti (razpisni obrazec št. 5) Ponudnik dokaže ekonomsko‐finančno sposobnost z izpolnjevanjem naslednjih pogojev: 1. v zadnjih 6 mesecih pred datumom odpiranja ponudb ni imel dospelih neporavnanih obveznosti, 2. prihodki v letu 2020 presegajo ponudbeno cenovrednost brez DDV. Po preteku 1 letnega obdobja Opomba: Xxxxxxxx lahko pred oddajo javnega naročila od sklenitve pogodbeponudnika, kateremu se cene lahko usklajujejo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin pod pogojije odločil oddati javno naročilo zahteva, kot so določeni da predloži naslednja dokazila oz. dokumente (opomba: v 6primeru skupne ponudbe glej navodila v točki G). členu Pravilnika Dokazila o načinih valorizacije denarnih obveznostiekonomsko‐finančni sposobnosti: a) Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo: obrazec S.BON‐1/P b) Samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: obrazec S.BON‐1. c) Ponudniki s sedežem v tujini predložijo dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki, ki jih naročnik zahteva kot pogoje za priznanje ekonomsko‐finančne sposobnosti. Dokazila oz. potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. e.2) Spisek referenc ponudnika oz. ponudnikov v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe skupnem nastopu, to je najvažnejših referenc v zadnjih 3 letih (Razpisni obrazec št. 6). Naročnik si pridržuje pravico reference, ki jih predloži ponudnik, še dodatno preverjati pri potrjevalcih referenc. e.3) Ponudnik mora razpolagati z ustreznimi strokovnimi kadri za izvedbo javnega sektorja naročila (Razpisni obrazec št. 7). e.4) Ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje za opravljanje strokovnih nalog s področja varnosti pri delu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vse storitve, pridobljeno na podlagi Pravilnika o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 1/042/17). Po preteku enega leta od sklenitve pogodbe se cene posameznih artiklov lahko dvignejo, ko kumulativno povečanje indeksa cen življenjskih potrebščin preseže 4% vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe. Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti. Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja indeksa cen. Pri oblikovanju ponudbene cene morajo ponudniki upoštevati, da morajo dobave artiklov zagotoviti na za vse organizacijske enote naročnikastoritve, ki so navedene v tej razpisni dokumentacijipredmet razpisa ter veljavno pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom Uprave RS za zaščito in reševanje, razloženo franco skladiščepridobljeno na podlagi Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS št. V primeru32/11 in 61/11) za organiziranje in izvajanje usposabljanja za varstvo pred požarom izdelavo požarnih redov, da bo v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma naročnik v upravljanje pridobil novo organizacijsko enoto, bo ponudnik zagotovil dostavo tudi na novo organizacijsko enoto naročnikapožarnih načrtov in načrtov evakuacije ter za izvajanje drugih ukrepov varstva pred požarom. Trajanje naročila: 24 mesecev(Razpisni obrazec št. 8).

POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA. Za priznanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-2 v členih od 42 do 45 1. Merilo Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za izbor najugodnejšega pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-2. Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo ponudnika je ekonomsko najugodnejše ponudbapreveri pri Ministrstvu za pravosodje (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILI: - Izjava pravne osebe, pri čemer bo naročnik upošteval ponudbeno ceno kot edino merilo za oddajo javnega naročila. Ponudnikdana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (priloga 3) in - Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe, ki bo ponudil najnižjo ponudbeno ceno bo najugodnejši ponudnik. Najnižja ponudbena cena je razvidna iz ponudnikove ponudbe dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (razpisni obrazec št. 3priloga 4). 2. Da bo ponudba ustreznaPonudnik na dan, morajo ponudniki ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v ponudbi priložiti vse dokumente in priloge, navedene evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2 (v tej točki navodil. A) Podatki o ponudniku (Razpisni obrazec št. 1) in podatki o ponudnikih v skupnem nastopu (Razpisni obrazec št. 1a). V kolikor daje skupina ponudnikov skupno ponudbo, se navede poslovodeči ponudnik in vsi ponudniki v skupnem nastopu. V primeru sklenitve pogodbe bodo isti ponudniki v skupnem nastopu tudi imenovani v pogodbi z naročnikom! V primeru skupne ponudbe morajo biti ponudbi priloženi vsi dokumenti v skladu s točko G) Skupna ponudbamora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). Seznam vseh podizvajalcev DOKAZILO: - Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (Razpisni obrazec št. 1b) V primeru nastopa s podizvajalci morajo biti k ponudbi priloženi vsi dokumenti v skladu s točko F) Ponudba s podizvajalci. Podatki o članih upravnih, vodstvenih ali nadzornih organov in osebah, ki imajo pooblastilo za zastopanje ali odločanje ali nadzor v ponudniku (poslovodečega in vseh ponudnikov v skupni ponudbi) oz. podizvajalcih (Razpisni obrazec št. 1c), s podpisom člana oz. pooblaščenca. B) Krovna izjava ponudnika (Razpisni obrazec št. priloga 2). C) Ponudba 3. Ponudnik ne sme imeti na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali predpisi države naročnika, neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več. Naročnik od pristojnega urada DURS pridobi sam. Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo ponudnika preveri (Razpisni obrazec štv primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti vsak podizvajalec). 4. 3Ponudnik zagotavlja, da: - proti njemu ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave ali začetek prisilnega prenehanja; - ni v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja ali stečajnem postopku; - ni v stečaju; - z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče; - ni opustil poslovne dejavnosti oz. ni v katerem koli podobnem položaju. Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo ponudnika preveri (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). Ponudbene cene posameznih artiklov so fiksne DOKAZILO: - Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2). 5. Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojen za obdobje 1 leta od sklenitve pogodbe prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO: - Izjava ponudnika, dana pod kazensko in vključujejo vse stroške materialno odgovornostjo (prevozne, špediterske) in popuste. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. Po preteku 1 letnega obdobja od sklenitve pogodbe, se cene lahko usklajujejo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin pod pogoji, kot so določeni v priloga 2). 6. členu Pravilnika Ponudnik ni nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o načinih valorizacije denarnih obveznostijavnem naročanju, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil (Uradni list RS, št. 1/04v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). Po preteku enega leta od sklenitve pogodbe se cene posameznih artiklov lahko dvignejoDOKAZILO: - Izjava ponudnika, ko kumulativno povečanje indeksa cen življenjskih potrebščin preseže 4% vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe. Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti. Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja indeksa cen. Pri oblikovanju ponudbene cene morajo ponudniki upoštevati, da morajo dobave artiklov zagotoviti na vse organizacijske enote naročnika, ki so navedene v tej razpisni dokumentaciji, razloženo franco skladišče. V primeru, da bo v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma naročnik v upravljanje pridobil novo organizacijsko enoto, bo ponudnik zagotovil dostavo tudi na novo organizacijsko enoto naročnika. Trajanje naročila: 24 mesecevdana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).