RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Pošta Slovenije d.o.o. Nabava in nepremičnine Slomškov trg 10
2500 MARIBOR
T: (00) 000 0000
RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Predmet:
Oddaja javnega naročila po postopku s pogajanji z objavo
Sistem za zagotavljanje prevzema, sprejem in usmerjanje paketov v razsutem stanju
Številka javnega naročila 0051/2021/0051/JNB/6
Pošta Slovenije d.o.o.
Okrožno sodišče v Mariboru. Matična številka družbe: 5881447000. Šifra dejavnosti: 53.100. Predsednik nadz. sveta: Xxxxx Xxxxx. Osnovni kapital 121.472.482 €. TRR: XX00 0000 0000 0000 000. TRR: XX00 0000 0000 0000 000. TRR: XX00 0000 0000 0000 000.
TRR: XX00 0000 0000 0000 000. Id. številka: SI25028022
POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), Pošta Slovenije d. o. o. Slomškov trg 10, Maribor, vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo na osnovi javnega naročila po postopku s pogajanji z objavo za »Sistem za zagotavljanje prevzema, sprejem in usmerjanje paketov v razsutem stanju «.
Ponudniki morajo prijave (v 2. fazi pa ponudbe) predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx.
Ponudnik se mora pred oddajo prijave registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.
Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, prijavo/ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji prijav/ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje prijave/ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje prijave/ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika1). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.
Prijava se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx najkasneje do 20.1.2021 do 12:00 ure. Za oddano prijavo se šteje prijava, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.
Ponudnik lahko do roka za oddajo prijav ( v 2. fazi ponudb) svojo prijavo oziroma ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.
Po preteku roka za predložitev prijav/ponudb le-te ne bo več mogoče oddati.
Dostop do povezave za oddajo elektronske prijave/ponudbe v tem postopku javnega naročila je na povezavi: xxxxx://xxx.xxxxx.xx.
INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB
Naročnik bo ponudnike, ki bodo predložili dopustne prijave, pisno pozval k predložitvi ponudbe (predvidoma v roku 5 delovnih dni). V povabilu k oddaji ponudbe bo naročnik zapisal natančen datum in uro oddaje ponudb (rok za oddajo ponudb bo predvidoma 5 delovnih dni od poziva k oddaji ponudbe), v povabilu k pogajanjem pa izhodišče in protokol pogajanj.
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx.
1 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.
Kontaktna oseba naročnika: Xxxxxx Xxxxxx, tel. 02/000 0000, xxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xx
S spoštovanjem,
xxx. Xxxxx Xxxxxxx vodja Xxxxxxx Xxxxxx
1 SPLOŠNE DOLOČBE NAROČILA
1.1 Način izvajanja naročila
Naročnik oddaja naročilo »Sistem za zagotavljanje prevzema, sprejem in usmerjanje paketov v razsutem stanju« kot celoto. Ponudnik mora ponuditi vse razpisane vrste blaga/storitev (delne ponudbe niso dovoljene).
Postopek bo potekal v dveh fazah. Naročnik bo v prvi fazi po prejemu prijav na podlagi analize prijav za sodelovanje priznal sposobnost ponudnikom, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega naročila in jih povabil k oddaji ponudbe (Ponudbeni predračun-cene).
V drugi fazi bodo s sposobnimi ponudniki izvedena pogajanja – en ali več krogov. Način in vsebino pogajanj bo naročnik opredelil v povabilu k oddaji ponudb kandidatom, ki jim je priznal sposobnost.
Po izvedenih pogajanjih bo naročnik ocenjeval ponudbe v skladu z merili iz razpisne dokumentacije. Naročnik bo po izvedbi postopka javnega naročanja sklenil pogodbo z enim izvajalcem, to je s prvo uvrščenim ponudnikom v skladu z merili, navedenimi v razpisni dokumentaciji.
1.2 Komunikacija z naročnikom
Ponudniki lahko komunicirajo z naročnikom samo pisno. Kontaktna oseba je navedena v povabilu za oddajo ponudbe.
1.3 Jezik
Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudnik lahko uporabi v tujem jeziku že uveljavljene tehnične izraze, vendar le v tehničnem delu ponudbe.
Potrdila o kakovosti in certifikati so lahko predloženi tudi v tujem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da le-to stori na lastne stroške, ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj, se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik.
1.4 Ponudba, ki jo predloži skupina izvajalcev
V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila.
1.5 Podizvajalci
Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje.
Ponudnik, kateremu je bilo oddano naročilo v celoti odgovarja naročniku za izvedbo prejetega naročila, ne glede na to, s koliko podizvajalci sodeluje.
Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v skladu s 94. členom ZJN-3 v ponudbi:
• navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
• kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
• izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
• priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje naročila ,in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.
1.6 Variantne ponudbe
Variantne ponudbe niso dovoljene. Ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo bo izločen iz postopka.
1.7 Dopolnitve, spremembe in pojasnila razpisne dokumentacije
V skladu z določili 67. člene ZJN-3 dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila naročnik objavi na portalu javnih naročil ali prek njega. Kot del te dokumentacije se štejejo tudi informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku javnega naročanja.
Po izteku roka za prejem ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.
1.8 Dopustne dopolnitve, pojasnila in popravek ponudbe, računske napake
Če se ugotovi, da so informacije ali dokumentacija, ki jih predložijo ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko ponudniki v roku, ki ga določi naročnik, predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo. Komunikacija med naročnikom in ponudnikom bo potekala preko sistema e-JN (elektronsko javno naročanje). Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti.
Ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:
• svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena in ponudbe v okviru meril,
• tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
• tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.
Naročnik bo ob pisnem soglasju ponudnika popravil računske napake. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je
prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, bo naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravil računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, izračunal vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.
Naročnik bo ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravil v pravilno.
V primeru izvedbe pogajanj bo naročnik morebitne računske napake ugotavljal v zadnje predloženi ponudbi.
1.9 Stroški ponudbe
Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.
1.10 Plačilni pogoji
Rok plačila je 30 dni po prejemu računa. Priloga računa je potrjena dobavnica s strani naročnika. Datum na računu ne sme biti starejši od datuma dobave blaga oz. opravljene storitve. Na računu mora biti označen sklic na pogodbo.
Plačilni mejniki in plačilni pogoji:
- 20% vrednosti ponudbe takoj ob podpisu pogodbe - avans
- 40% vrednosti ponudbe ob dobavi opreme naročniku
- 40% vrednosti ponudbe ob končnem prevzemu, vendar najpozneje dva tedna po pogodbeno določenem datumu prevzema, če razlog zamude prevzema ni na ponudnikovi strani
Vsaka od pogodbenih strank lahko predlaga možnost predčasnega plačila z uvedbo cassa skonta, višina katerega pa se bo določila naknadno skladno z izvedbo pogajanj.
V kolikor podizvajalec na način določen v 94. členu ZJN-3 zahteva neposredno plačilo mora:
• glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
• podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
• glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.
Naročnik bo od glavnega izvajalca v primeru, da neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
Računi se izstavijo in pošljejo na naslov družbe, in sicer: Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor najkasneje do 15. v mesecu za izvedeno dobavo v preteklem mesecu ali se pošljejo preko aplikacije Poštar, kjer se mora izvajalec predhodno registrirati.
1.11 Cena
Cena mora biti fiksna, izražena v evrih (€), brez davka na dodano vrednost (DDV). Vsi stroški morajo biti vračunani v ceno. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem
ponudbenega predračuna. Cene v ponudbi morajo pokrivati vse stroške, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo naročila.
Če bodo v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene v skladu z določilom 86. člena ZJN-3, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobno obrazložitev vseh postavk ponudbe, za katere bo menil, da so merodajne in jih bo, upoštevajoč prejete obrazložitve, preveril.
Cena mora vsebovati:
Ponudniki navedejo ceno za komplet izdelave tračnega krožnega transporterja in električnega gnanega valjčnega transporterja in posebej cene posameznih sklopov naprav, stroške dobave in montaže naprav, stroške 5 letnega vzdrževanja in drugo.
Ponujene cene so fiksne za celotno obdobje vzdrževanja, torej od opravljenega SAT testa, do iztega garancijskega obdobja in nato še 5 let.
1.12 Merila
Merilo za ocenitev ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba.
Naročnik bo z merili, opisanimi v nadaljevanju, ugotavljal ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo na osnovi meril dosegel največje število točk. Največje možno skupno število doseženih točk je 100.
M1: Cena blaga in storitev (v maksimalni vrednosti petinsedemdeset (85) točk)
Ponudba z najnižjo ceno oziroma skupno vrednostjo (naprave, dobava, transport, montaža, demontaža, izobraževanje, ipd.) prejme najvišje število točk. Ostale ponudbe dobijo sorazmerno nižji delež točk.
Formula:
najcenejša ponujena cena Število točk na segmentu ponujene cene = 85 točk X --------------------------------
ponujena cena te ponudbe
M2: Garancijsko obdobje (v maksimalni vrednosti deset (10) točk)
Ponudba v segmentu garancijskega obdobja mora biti izražena v mesecih. Pri tem ponudba z minimalno zahtevanim garancijskim obdobjem prejme nič (0) točk.
Za podaljšanje garancijskega obdobja nad šestintrideset (24) mesecev se šteje vsako podaljšanje garancijske dobe za šest (6) mesecev, pri čemer ponudnik za vsakih dodatnih šest (6) mesecev podaljšanja prejme dve (2) točki. Maksimalno skupno garancijsko obdobje, ki ga lahko ponudnik poda in zanj prejme deset (10) točk, je tako šestinšestdeset (54) mesecev (osnovnih štiriindvajset(24) mesecev + pet (5) mesecev x šest (6) mesecev).
M3: Vzdrževanje naprav (v maksimalni vrednosti pet (5) točk)
Vzdrževanje, ki mora vključevati naslednje segmente:
• Strošek periodičnega preventivnega vzdrževanja;
• Cena skupne povprečne redne delovne ure serviserja iz Slovenije in tujine;
• Pavšalni znesek potnih stroškov iz Slovenije in tujine (sedež izvajalca SI - PLJC LJC - sedež izvajalca SI ter sedež izvajalca tujina – PLC LJ – sedež izvajalca tujina).
Ponudba z najnižjo skupno ceno (seštevek zgoraj navedenih postavk) oziroma skupno vrednostjo vzdrževanja prejme najvišje število točk. Ostale ponudbe prejmejo sorazmerno nižji delež točk.
Formula:
najcenejša ponujena cena
Število točk na segmentu vzdrževanja = 5 točk X --------------------------------
ponujena cena te ponudbe
1.13 Pogodba
Ponudnik izpolni vzorec pogodbe, ga podpiše in skeniranega predloži k ponudbi, saj s tem potrdi, da se strinja z vzorcem pogodbe.
Izbrani ponudnik bo prejel v podpis pogodbo katere vsebina bo enaka vzorcu pogodbe. Dopolnjena bo le s podatki iz ponudbe. Naročnik izbranemu ponudniku ne bo dovolil spreminjanja pogodbenih določil. Če ponudnik ne bo v 8 dneh vrnil podpisane pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo odstop od ponudbe štel kot negativno referenco v naslednjih treh letih, ne glede na razloge za odstop od ponudbe. Naročnik bo posebej obračunal škodo, ki jo je imel zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti s strani izbranega ponudnika oz. odstopa od pogodbe.
V skladu z določilom 95. člena ZJN-3 se pogodba o izvedbi naročila lahko spremeni v primeru:
• spremembe ne glede na vrednost, ki so predvidene v dokumentaciji (npr. indeks rasti cen, …),
• dodatnih gradenj ali storitev,
• okoliščin, ki jih ni bilo mogoče predvideti,
• če izvajalca zamenja nov izvajalec,
• če sprememba ne glede na vrednost ni bistvena.
1.14 Varstvo podatkov
Naročnik bo vse podatke varoval skladno z določbami zakonov, ki urejata javno naročanje. Naročnik bo zagotovil, da bodo vsi podatki, ki jih bo ponudnik skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, označil kot zaupne, obravnavani kot poslovna skrivnost. Naročnik bo v skladu z določili 35. člena ZJN-3 štel za poslovno skrivnost zgolj s strani ponudnika označene podatke.
Imena ponudnikov in predložene ponudbe so do roka, določenega za odpiranje ponudb, poslovna skrivnost.
1.15 Ustavitev postopka
Naročnik lahko skladno z zakonodajo kadarkoli ustavi postopek.
Naročnik lahko zavrne vse ponudbe. O zavrnitvi vseh ponudb bodo ponudniki obveščeni.
Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ustavitve postopka, zavrnitvijo vseh ponudb ali izbranemu ponudniku zaradi nesklenitve pogodbe.
1.16 Prenehanje pogodbene obveznosti
Naročnik si pridružuje pravico odpovedati pogodbo dobavitelju, ki bo kršil določila pogodbe. Takemu dobavitelju bo naročnik onemogočil sodelovanje na ostalih javnih razpisih naročnika v naslednjih treh letih.
Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik odstopi od pogodbe v skladu z določili 96. člena ZJN-3.
1.17 Revizija postopka
Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila, sklenitev okvirnega sporazuma ali vključitev v dinamični nabavni sistem in sistem ugotavljanja sposobnosti in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda.
Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen in se vloži preko portala e-revizija.
Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance. O vloženem zahtevku za revizijo mora naročnik v treh delovnih dneh od prejema tega zahtevka obvestiti ponudnike, ki so v postopku oddaje javnega naročila oddali ponudbo.
Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo, ime naročnika, oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti, predmet javnega naročila, očitane kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem, navedbo ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada, potrdilo o plačilu takse.
Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, takso, ki znaša 4.000 eurov, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo.
Številka transakcijskega računa je: št. 01100-1000358802.
Pri vplačilu takse mora biti vedno naveden sklic na številko odobritve po modelu 11.
1. model 11
2. P1: šifra proračunskega porabnika (16110 - Ministrstvo za finance -štirimestna številka plus kontrolna številka)
3. P2: številka podkonta s kontrolno številko (7111290)
4. P3: Uporabi se zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu oz. referenčna številka računa ali drugega dokumenta iz dokumentacije javnega naročila (6 mest + 2 mesti za leto) Med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno piše vezaj.
1.18. Zavarovanja
Zavarovanja-bančne garancije (ali kavcijsko zavarovanje)
V nadaljnjem besedilu veljajo vsa določila za bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje
1.18.1 Bančna garancija za plačilo avansa
Izvajalec je dolžan predložiti naročniku originalno bančno garancijo v višini prejetega avansa (20% pogodbene vrednosti) in sicer po podpisu pogodbe in najkasneje do plačila avansa. Bančna garancija mora veljati najmanj do dobave opreme naročniku.
Bančna garancija mora vsebovati določilo iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.
1.17.2 Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Originalno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izbrani ponudnik, ne glede na vrednost ponudbe, predložil najkasneje v tridesetih dneh po sklenitvi pogodbe, in sicer v višini 10 % pogodbene vrednosti.
Veljavnost bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je do primopredaje sistema loose load.
Naročnik bo unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:
- če se bo izkazalo, da naročilo ni izvedeno v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije in pogodbe,
- če izvajalec po zaključku del v določenem roku ne bo predložil bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti služi tudi za poplačilo potrjenih obveznosti ponudnika do podizvajalcev.
Bančna garancija mora vsebovati določilo iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.
1.17.3 Bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi
Originalno bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi bo izbrani ponudnik predložil ob primopredaji naprave, ne glede na vrednost ponudbe. S to garancijo (originalen dokument) se banka nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo na naročnikov prvi pisni poziv in ne glede na kakršenkoli ugovor ponudnika, izplačala znesek v višini 10 % pogodbene vrednosti, če izvajalec v garancijskem roku oz. v roku veljavnosti garancije, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti. Bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi pa mora veljati še 30 dni po poteku garancije za napravo
Bančna garancija mora vsebovati določilo iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.
2 POGOJI ZA UDELEŽBO
Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale (izkazovale) vseh v nadaljevanju opisanih pogojev bodo štete kot nedopustne ponudbe in bodo izločene iz postopka. Za izpolnjevanje pogojev v tej fazi ponudnik predloži ZGOLJ (za izpolnjevanje pogojev P 1 do P 7) izpolnjen obrazec ESPD za to javno naročilo (v primeru partnerskih ponudb se predloži ESPD obrazec za vsakega partnerja posebej, prav tako se predloži obrazec ESPD za vsakega prijavljenega podizvajalca).
Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.
Naročnik bo pred priznanjem sposobnosti posameznega ponudnika le-tega pozval k predložitvi dokazil za izpolnjevanje posameznega pogoja z dokumenti in listinami, kot so naštete za dokazovanje posameznega pogoja ali so predvidene že v ZJN-3, oziroma podatke iz uradnih evidenc sam preveril v informacijskem sistemu e-Dosje oz. uradnih evidencah, v kolikor bo to mogoče. Po potrebi lahko naročnik v ta namen od ponudnikov zahteva predložitev ustreznih pooblastil za dostop do uradnih evidenc.
Za dokazovanje pogojev iz 75. in 76 člena ZJN-3 mora ponudnik predložiti:
P 1 Nekaznovanost – naročnik bo izločil iz postopka javnega naročanja ponudnika/kandidata, če je bil le-ta ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena, pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku RS in našteta v 1. odstavku 75. člena ZJN-3, če od datuma izreka pravnomočne sodbe za kaznivo dejanje še ni preteklo pet let (razen če ni obdobje določila že sodba).
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci.
Dokazilo:
Ponudnik predloži ustrezno izpolnjen obrazec ESPD (poglavje A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami).
Naročnik naproša ponudnike, da v 1. fazi predložijo tudi izpolnjena soglasja, na podlagi katerih bo naročnik lahko pridobil ustrezna potrdila o nekaznovanju.
P 2 Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 75. člena ZJN-3. Naročnik bo iz postopka izločil ponudbo ponudnika, če je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci.
Dokazilo:
Ponudnik predloži ustrezno izpolnjen obrazec ESPD (poglavje D: Nacionalni razlogi za izključitev).
P 3 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti: ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner v obsegu posla, za katerega je predviden.
Dokazilo:
Ponudnik predloži ustrezno izpolnjen obrazec ESPD (poglavje Xxx XX: Pogoji za sodelovanje, A: Ustreznost).
P 4 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če:
• se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja ali
• postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali
• če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali
• če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. Dokazilo:
Ponudnik predloži ustrezno izpolnjen obrazec ESPD (poglavje C: Razlogi, povezani z
insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil).
P 5 Ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni smel imeti blokiranih svojih računov (pogoj se nanaša na vse račune ponudnika).
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev;
Dokazilo:
Ponudnik predloži ustrezno izpolnjen obrazec ESPD (poglavje Xxx XX: Pogoji za sodelovanje, B: Ekonomski in finančni položaj A: Druge ekonomske ali finančne zahteve).
P 6 Iz postopka bo izločen ponudnik, če so se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.
Kot dokazila o nekvalitetno izvedenih delih bo naročnik štel tudi pisne reklamacije, pisna opozorila dobavitelju o kršitvah pogodbenih obveznosti, obračunane pogodbene kazni ali unovčenje bančne garancije zaradi enega navedenih razlogov.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev;
Dokazilo:
Ponudnik predloži ustrezno izpolnjen obrazec ESPD (poglavje C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil, Predčasna odpoved pogodbe, odškodnina ali druge primerljive sankcije).
P 7 V kolikor ponudnik ponuja izvedbo naročila s podizvajalcem/ci, mora predložiti dokumentacijo v skladu s poglavjem 1.5 te dokumentacije (ESPD obrazec za vsakega podizvajalca).
Naročnik bo zavrnil podizvajalca, če obstajajo razlogi za izključitev v skladu s pogoji P1, P2, P3 ali P4.
POSEBNI POGOJI
P 8 Garancija: Dobavitelj mora zagotavljati vsaj 24 mesečno garancijsko obdobje za dobavljene naprave.
P 9 Kvaliteta: Blago mora zagotavljati nemoteno, zanesljivo, tehnično in funkcionalno delovanje paketnih usmerjevalnikov. Ustrezati mora tudi najsodobnejšim tehničnim standardom, veljavnim v Evropski uniji in biti najmanj enake kakovosti kot vgrajeni deli. Dobavitelj mora priložiti izjavo o skladnosti s CE
3 NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE
Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te. Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali na po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika.
V fazi oddaje prijav (1. faza) mora ponudnik oddati vsa zahtevana dokazila za izpolnjevanje pogojev in zahtev ter dokumente, podatke o predmetu naročila in tehničnih karakteristikah, razen ponudbenega predračuna (cene), ki ga predloži v fazi oddaje ponudb (2. faza) po prejemu naročnikovega poziva.
Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z xxxxxx v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« pa naloži datoteko v obliki word, excel ali pdf. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb. V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v delu
»Predračun«. Ostale priloge ponudnik naloži v razdelek »Druge priloge«.
V primeru razhajanj med podatki v Ponudbenem predračunu - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Druge priloge«.
Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.
Ponudnik predloži potrdila ali izjave, kot je zahtevano pri poglavju »Xxxxxx za udeležbo« (v kolikor so zahtevane izjave že vsebovane v priloženem obrazcu »Izjave«, je dovolj, da ponudnik podpiše ta obrazec in mu ni potrebno prilagati lastnih izjav) ter priloži skeniran izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe skupaj s ponudbo v sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.
Izbrani ponudnik bo moral ob pravnomočnosti odločitve predložiti seznam delavcev (z osebnimi podatki), ki bodo izvajali dela in vstopali v prostore naročnika.
Izbrani ponudnik bo v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-B) naročniku takoj po obvestilu o sprejemu odločitve o izbiri in še pred pravnomočnostjo le-te posredoval izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu družbe, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.
Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva.
Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.
3.1 Obvestilo o odločitvi o oddaji naročila
Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu JN.
4 OPIS NAROČILA – TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
4.1 Predmet naročila
Zahteve naročnika v zvezi s predmetom javnega naročila so razvidne iz tehničnih specifikacij, ki so del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Zagotavljanje prevzema, sprejem in usmerjanje paketov v razsutem stanju – loose load
Namen naročila:
Za namen prevzema, sprejema in usmerjanja loose load paketov je potrebno razpolagati z ustrezno tehnično opremo. Ker bi bili paketi v tovorna vozila naloženi v razsutem stanju, je najbolj optimalen način razklada iz vozila s pomočjo električno gnanega teleskopskega traku, katerega je možno izvleči v celotno dolžino tovornega prostora vozil. V nadaljevanju se paketi s pomočjo električno gnanih trakov transportirajo do faze sprejema in nato do faze usmeritve v paketne zabojnike. V sistem je vključen tudi pretočni paketni sprejemni sistem – DWS (Dimensioning Weighing Scanning).
Potrebne gradbene posege za montažo opreme mora izvesti dobavitelj opreme, pred tem mora poskrbeti za napeljavo elektro instalacije.
Predmet naročila:
Predmet naročila je izdelava, dobava in namestitev teleskopskih premičnih transporterjev namenjenih za razkladanje kamionov in manjših vozil – kombijev ter krožnega gnanega sistema tračnih gnanih transporterjev namenjenih za povečanje kapacitet usmerjanja PKT pošiljk v PLC Ljubljana. V sistem mora biti tudi vključen pretočni paketni sprejemni sistem – DWS. Prav tako je predmet naročila vzdrževanje celotnega sistema.
Naročilo zajema 4 povezane sklope, opisane v nadaljevanju:
• Teleskopsko raztegljivi gnani transporter;
• Krožni gnani sistem tračnih gnanih transporterjev, vključno z indukcijskimi trakovi in raztegljivim valjčnim transporterjem;
• DWS sistem;
• 5 letna vzdrževalna pogodba
Obseg naročila zajema projektiranje in izdelavo projekta za transportno in manipulativno opremo, izdelavo transportne in manipulativne opreme po spodaj navedenih pozicijah, izdelavo elektro opreme in avtomatizacije za transportni del, dobavo, montažo in zagon celotnega sistema, vključno s šolanjem operaterjev.
Karakteristike paketnih pošiljk, ki jih bomo z navedenima napravama transportirali, so:
• Minimalna velikost 200 mm * 150 mm * 20 mm;
• Maksimalna velikost 1200 mm * 600 mm * 600 mm;
• Minimalna teža 0,1 kg;
• Maksimalna teža 31,5 kg.
Način delovanja celotnega sistema:
Na novi lokaciji v PLC LJ se bo umestil sistem za zagotavljanje, sprejem in usmerjanje paketov v razsutem stanju. Sestavljen bo iz krožnega transporterja, pretočnega paketnega sprejemnega sistema – DWS (Dimensioning Weighing Scanning), različnih transporterjev, ki bodo povezani v zaključeno povezovalno enoto. V bistvu bo krožni transporter sestavljen iz več segmentov trakov in tračnih gnanih krivin. Vsi segmenti bodo med seboj povezani oz. sinhronizirani, nameščena bodo stikala za zasilno zaustavitev traku. Širina trakov mora biti ca. 800 mm. Zahtevano je, da ima krožni transporter možnost nastavitve hitrosti, da se po potrebi le-ta prilagodi glede na vrsto pošiljk in pridobljene izkušnje skozi fazo izvajanja procesa. Okrog krožnega transporterja bo potrebno namestiti cca. 20-22 zabojnikov (smerišč), da se zagotovi končno usmerjanje PKT pošiljk do nivoja dostavne pošte, brez dodatnega prelaganja iz enega v drugi zabojnik.
Za razkladanje kamionov se na območju razkladalnih ramp namesti en velik raztegljiv (teleskopski) transporter dolžine 6.500/19.000 mm za razkladanje kamionov s kesonom dolžine 13.000mm. Prav tako bomo na drugem vhodu ponudnik dobavil in umestili fleksibilni raztegljivi gnani valjčni transporter za paketne pošiljke, ki ga bo naročnik uporabljal samo v času povečanega prometa. Teleskopski transporter mora biti umeščen na talnih tirnicah, na način, da je možna manipulacija na obeh vhodno-izhodnih rampah.
Tehnične karakteristike
Načrt postavitve na lokaciji
Seznam in količine nameščene opreme
1. Teleskopsko raztegljivi gnani transporter (6.500/19.500 mm) 1 kos
Transporter s fiksnim delom dolžine 6.500 mm ter teleskopskim gnanim pomičnim delom v dolžini
13.000 mm je optimalna rešitev za premikanje velikih količin različnih izdelkov od velikih in majhnih škatlic različnih tež in oblik.
Premikanje velikih količin tovora v in iz prikolic je hitrejše, lažje in najpomembnejše varnejše, pri tem pa se upravljalci z opremo priročno nahajajo na koncu enote. Za največjo učinkovitost in ergonomijo je nujna hidravlična nagibna platforma za operaterja, ki omogoča dostop do tovora v vseh položajih kesona tovornjakov. S tem pa zmanjšuje operaterju utrujenost in večji pregled nad tovorom.
• Dolžina transporterja L=6.500/19.500
• Transportna širina B=600 mm (širina transportnega traka)
• Višina transporta H=1.000 mm (1 x fiksni del +3 x premični del)
• Na sprednji strani je nameščena premična (zložljiva) platforma za operaterja globine 650 x 1.800 mm in operacijski sistem za upravljanje s transporterjem.
• Sprednja stran je opremljena z LED žarometi za boljšo vidljivost v temnih prostorih kamionov.
• Transportni segment je prilagodljiv po višini s pomočjo hidravličnega dvižnega sistema, ki, zagotavlja pokrivanje celotnega prostora v kesonu tovornjaka.
• Transporter je izključno v zloženem stanju prečno gnano premičen, kar omogoča sprostitev delovnega prostora na (nakladalno-razkladalni) rampi. S prečnim pomikom lahko poslužujemo več ramp v sistemu. Odvisno od delovnega procesa in izvedbe sistema.
• Priključitev na medije (elektro priklop) je izvedena preko premičnega kabelskega dovoda.
• Hidravlični agregat je nameščen na transporterju.
• Tirnice za premik v prečni smeri so vgrajene v betonski podlagi in poravnane s tlemi.
2. Krožni gnani sistem tračnih gnanih transporterjev, vključno z indukcijskimi trakovi in raztegljivim valjčnim transporterjem;
2.1. Tračni gnani nagibni transporter 2 kos
• Dolžina transporterja L=1.470 mm
• Transportna širina B=800 mm
• Višina transporta krmiljena s hidravličnim dvigom, spustom
2.2. Tračni gnani transporter 3 kos
• Dolžina transporterja L=3.200 mm
• Transportna šiirina B=800 mm
• Višina transporta H=800 +-50 mm
2.3. Tračna gnana krivina 5 kos
• Transportni kot krivine β=90°
• Transportna širina B=900 mm
• Višina transporta H=800 +-50 mm
2.4. Tračni gnani transporter 1 kos
• Dolžina transporterja L=4.200 mm
• Transportna širina B=800 mm
• Višina transporta H=800 +-50 mm
2.5. Tračna gnana krivina 1 kos
• Transportni kot krivine β=45°
• Transportna širina B=900 mm
• Višina transporta H=800 +-50 mm
2.6. Tračni gnani – preusmerni transporter 1 kos
• Dolžina transporterja L=2.300 mm / 45°
• Transportna šiirina B=800 mm
• Višina transporta H=800 +-50 mm
2.7. Tračni gnani transporter 2 kos
• Dolžina transporterja L=9.350 mm
• Transportna šiirina B=800 mm
• Višina transporta H=800 +-50 mm
2.8. Talne (v betonu vgrajene) tirnice za prečni pomik tel. transporterja 1 kpl
• Dolžina tirnic L=9.900 mm
• Tirnice poravnane s tlemi
• Ogrodje tirnic iz kovinske konstrukcije – posege v prostor bo izvedel dobavitelj opreme
2.9. Premični kabelski dovodni sistem s tirnicami in nosilno podkonstrukcijo 1 kos
• Višina tirnic H=4.000 mm
• Dolžina premičnega dela L=cca 7.500 mm (odvisno od aplikacije)
• Ogrodje za vodila kabelskih vozičkov iz cevne konstrukcije
• Vodila kabelskega dovoda ALU
2.10. Raztegljiv valjčni transporter (operativna dolžina 15m) 1 kos
• Sprednja stran je opremljena z LED žarometi za boljšo vidljivost v temnih prostorov kamionov
• Transportna širina B-600 (širina transportnega traku)
• Višina transporterja H-800
• Priključitev na medije (električni priklop) je izvedena preko premičnega kabelskega dovoda.
• Transportni trak je mobilen (ima vgrajena transportna kolesa). V primeru neuporabe se ga lahko zloži in odmakne.
• Transportni trak je možno v času neuporabe skrčiti do maksimalne dolžine 8m
3. Pretočni paketni sprejemni sistem - DWS
Naprava DWS pošiljko stehta in izmeri (določi dolžino, širino in višino) in nato te podatke posreduje v aplikacijo UPO (v lasti Pošte Slovenije), sistem pa DWS-ju poda povratno informacijo o tem, ali naj se pošiljka usmeri naprej, ali v izmet.
Implementacija tega segmenta vključuje montažo, testiranje, zagon, kalibracijo, certifikacijo, obdobje 14 dnevnega testnega delovanja in primopredajo.
Višina DWS sistema se prilagodi glede na vhodne in izhodne trakove za zagotovitev enakomernih višin in prehodov.
3.1. Splošne informacije o napravi DWS
Naprava DWS je sestavljena iz vhodnega nakladalnega traku, merilnega modula (tehtnica, kamere), povezovalnega traku do krožnega usmerjevalnika, kretnice za usmerjanje pošiljk ter zalogovnika za izmet, ki je namenjen paketom, ki jih je treba ročno sprejeti v aplikaciji UPO.
Modul A:
Modul A je trak, ki prilagodi hitrost pošiljk na hitrost traku na tehtnici. Hitrost traku je predvidoma 0,8 m/s.
Modul B:
Modul B je sestavljen iz dinamične tehtnice, merilnikov prostornine, kamer za 'slikanje in branje črtne kode'.
• Dinamična tehtnica se pohitri na predvideno hitrost 0,8 m/s;
• Zagotovi se zagotovi 5 stransko branje za zajem slik in branje črtnih kod.
Parametri pošiljk, ki bodo lahko sprejete na DWS-ju:
• dovoljena masa pošiljke bo med 100g do 45 kg;
• dovoljene dimenzije bodo med 20 x 15 x 2 cm in 120 x 75 x 75 cm.
Modul C:
Ta segment je sestavljen iz treh trakov, katerih namen je zagotoviti dovolj časa za komunikacijo med DWS in sistemom PS. Trakovi morajo biti gnani s frekvenčnimi pretvorniki s predvideno hitrostjo trakov 0,8 m/s.
Moduli D (Izmeti in kretnica):
Je kretnica, ki omogoča usmerjanje pošiljk na transporter ali na izmet.
Modul E:
Je gnani tračni transporter dimenzij 3m x 1m. Ta modul bo služil za izmet pošiljk, ki morajo biti ročno sprejete. Na koncu traku mora imeti senzor, ki preprečuje, da bi pošiljke padle s traku, ko bo trak poln. V primeru, da je trak poln in pošiljke dosežejo senzor, se sproži 'Jam' funkcija, ki ustavi celotni DWS, dokler se izmet ne izprazni in operater s pritiskom na gumb ponovno sprosti DWS. Naročnik mora imeti (preko naprednega, npr. vzdrževalskega' dostopa) možnost to funkcijo izklopiti / vklopiti.
Modul E mora imeti na koncu traku tudi tipke za ustavitev v sili in za sprostitev DWS-ja v primeru 'jam-a'.
3.2. Funkcionalni opis delovanja
3.2.1. Osnovni opis
Pošiljka iz teleskopskega transporterja preide na vhodni trak, kjer prekine svetlobni senzor. Trak v primeru razpoložljivosti DWS sistema odpelje paket vanj na tehtanje in meritve. Če so kriteriji za usmerjanje na paketnem usmerjevalniku izpolnjeni, potuje paket naravnost preko izhodne valjčne proge in tračne krivine naprej na paketni usmerjevalnik. V primeru neizpolnjevanja se paket usmeri preko kretnice na valjčni progi v zalogovnik za izvržene pakete.
3.2.2. Vklop sistema
Posluževalec vklopi sistem z glavnim stikalom in potrditvijo tipke za odpravo motenj na glavni elektro omari. Sistemi predhodnega teleskopskega transporterja in kasnejšega krožnega sistema transporterjev morajo s sistemom DWS biti povezani kot ena celota.
3.2.3. Faza nalaganja paketov
Posluževalec na konzoli poleg vhodnega traku zažene fazo nalaganja s pritiskom na tipko start. Pošiljka iz teleskopskega transporterja na vhodni trak prehajajo tako, da prekine prvi svetlobni senzor, ki ob razpoložljivosti DWS sistema odpelje paket naprej. Pri tem mora posluževalec paziti na dve stvari:
- Zagotovi se 5 stransko branje kar pomeni, da bar koda na pošiljki ne sme biti na spodnji strani pošiljke;
- Presledki med pošiljkami morajo biti vsaj 30cm, kar sistem zagotovi sam ob prehodu pošiljke iz teleskopskega transporterja na vhodni trak DWS-ja;
- Pri nalaganju paketov mora upoštevati kriterije za velikost in teže.
Faza nalaganja je potrjena s svetlobnim stolpom (zeleno). V primeru, da:
- DWS ne more prevzeti pošiljke,
- je zalogovnik poln,
- je zastoj na trakovih,
- se pritisne tipka za stop ali stop v sili,
se faza nalaganja deaktivira in jo je potrebno ponovno aktivirati.
3.2.4. Faza branja DWS sistema
Iz vhodnega traku paket preide v sistem DWS, kjer se na tračni tehtnici pošiljka stehta, izmeri se prostornina paketa in prebere črtne kode, predvidoma na zgornji ploskvi. Z naročnikom se dogovori, kateri tipi in oblike črtnih kod so ustrezni za nadaljnjo obdelavo.
Po pridobitvi podatkov DWS sistema se ti prenesejo na krmilnik S7-1500, ki upravlja transportne trakove, preko Profinet ali Profibus povezave. Preko Ethernet povezave (RJ45) so ti preko OPC UA protokola dostopni tudi IT sistemu naročnika. Za potrebe IT sistema naročnika bo na voljo podatkovni blok DB s predvidenimi podatki pošiljke: Št. Datum Čas CPkoda ADkoda Teža Dolžina Širina Višina Usmeritev DWS napaka PS napaka 1. Več informacij o komunikacijskih protokolih podajamo v kasnejših poglavjih.
Krmilnik bo hranil 50 zadnje prebranih pošiljk.
3.2.5. Faza sortiranja pošiljk
Na osnovi podatkov DWS sistema in pravočasnega odziva PS sistema glede posamezne pošiljke, se le-ta na valjčni progi, ki prevzame pošiljko iz DWS sistema, v primeru:
- ustreznosti, pošiljka transportira naprej na krožni sistema transporterjev (zelena puščica);
- neustreznosti, pošiljka usmeri desno preko kretnice s prečnimi trakovi na zalogovnik (rdeča puščica).
3.2.6. Faza polnjenja zalogovnika
Zalogovnik je 3 m dolg transportni trak, ki prevzame neustrezne pošiljke in jih shrani eno za drugo. Zalogovnik je poln, ko prvi paket doseže zadnjo svetlobno zaporo. Polnost se signalizira na svetlobnem stolpu. Uporabnik lahko neustrezne pošiljke odvzema neposredno iz zalogovnika še preden te dosežejo konec zalogovnika. S tem zagotovi nemoten proces nalaganja pošiljk v sistem in posredovanje v obstoječi paketni usmerjevalnik. V primeru polnosti zalogovnika pa do izpraznitve tega ni mogoče polagati novih pošiljk na vhodni trak.
3.2.7. Faza praznjenja zalogovnika
Uporabnik zažene fazo praznjenja zalogovnika s tipko praznjenje na koncu zalogovnika. Prvi paket prevzame iz zalogovnika. Trak se pomakne naprej, da naslednji paket pokrije svetlobno zaporo na koncu zalogovnika. Postopek se ponavlja dokler ni zalogovnik prazen. Trak se na koncu, ko preteče čas, ki ga potrebuje paket od začetka do konca zalogovnika, samodejno ustavi. Uporabnik lahko šele nato ponovno aktivira fazo nalaganja paketov
3.2.8. Odprava zastojev
V primeru, da se paket ustavi na kateri od svetlobnih zapor (razen na koncu zalogovnika) dlje od predvidenega časa, to pomeni zastoj na trakovih. Uporabnik mora fizično odstraniti pakete iz transportnih trakov in ponovno zagnati fazo nalaganja paketov.
3.2.9. Delovanje signalnega stolpa
Signalni stolp je sestavljen od zgoraj navzdol s svetili: rdeča, oranžna, modra, zelena. Pomen je naslednji:
- Neprekinjena rdeča pomeni izredni dogodek, zastoj;
- Prekinjajoča rumena pomeni prisotnost napake (npr. poln zalogovnik). Stalna rumena pomeni potrjena napaka (npr. faza praznjenja zalogovnika);
- Stalna modra pomeni način vzdrževanja, utripajoča modra pomeni komunikacijske težave s strežnikom PS;
- Stalna zelena pomeni aktivno/obratuje.
3.2.10. Faza vzdrževanja
Na glavni elektro omari lahko vzdrževalec preko 7'' zaslona vstopi preko gesla v vzdrževalni način delovanja trakov. V tem načinu trakovi delujejo samo v ročnem načinu. Preko panela vzdrževalec izbere trak. S tipkama naprej/nazaj jih lahko požene. Trak se giblje naprej/nazaj dokler vzdrževalec drži tipko. Dokler je sistem v fazi vzdrževanja na signalnem stolpu gori modra luč. Preko panela je možen izstop iz faze vzdrževanja.
3.2.11. Ustavitev v sili
V primeru, da posluževalec zazna stanje, ki bi ogrožalo zdravje ljudi ob stroju oziroma poškodbo opreme, le-ta nemudoma stisne tipko za ustavitev v sili. Ena se nahaja ob vstopnem traku in druga ob koncu zalogovnika. Ob aktivaciji se ustavijo vsi pogoni, svetlobni stolp se obarva rdeče.
Posluževalec mora o stanju aktivacije ustavitve v sili obvestiti nadrejenega in vzdrževalno osebje. Ta odpravi potencialne nevarnosti za poškodbo ljudi ali opreme.
Po zagotovitvi varnega obratovanja je potrebno sprostiti aktivirano tipko za ustavitev v sili, potrditi tipko za odpravo motenj na glavni elektro omari. Sistem je tako pripravljen za uporabo.
3.3. Komunikacijski protokoli DWS - PS
To poglavje opisuje programsko podporo za avtomatski kontrolo in sprejem posredovanih podatkov o paketih v sistem PS.
3.3.1. DWS-Implementacija gradnikov
DWS sistem je sestavljen iz več programskih sklopov - gradnikov. Namenjeni so za komunikacijo med sestavnimi deli DWS (Camera/Krmilnik) sprejemnega sistema in internim sistemom PS.
3.3.2. DWS.WebApi
Spletni servis namenjen za komunikacijo med podatkovnim sistemom PS in zajetimi podatki s strani Camera/Krmilnika sistema . Na tem nivoju se izvaja vsa validacija vhodnih podatkov, katere ni zajel Krmilnik. Povzetek DWS-PS protokola:
Validacija podatkov izvedena s strani krmilnika
ID | Opis |
0 | Kontrola na strani Krmilnika je uspešna. Paket se posreduje v nadaljnjo obdelavo v sistem PS |
1 | Ena mera presega max dovoljeno količino (120 cm ali 60 cm); Usmeritev na izmet |
2 | Vsaj ena mera ni bila odčitana; Usmeritev na izmet; PS ne izvede naslednjega koraka /mora iti na izmet, ker lahko neznana mera presega max mero |
3 | ID paketa ni skladna s pravilom; Usmeritev na izmet; PS ne izvede naslednjega koraka /npr. se ne začne s 'C' |
4 | ID paketa neznan; Usmeritev na izmet; PS ne izvede naslednjega koraka |
5 | Presega maso; Usmeritev na izmet; PS ne izvede naslednjega koraka |
6 | Masa neznana; Usmeritev na izmet; PS ne izvede naslednjega koraka |
7 | Pošiljka ima več ID kod; Usmeritev na izmet; PS ne izvede naslednjega koraka |
8 | Podatki o pošiljki sprejeti od DWS-ja vendar brez vsebine. DWSID=0 |
999 | Interna kontrola delovanja sistema |
Tabela 1 – Validacija podatkov – Krmilnik
Validacija podatkov s strani PS
Črtna koda se začne z »E« | Napačna črtna koda |
Črtna koda se začne z »R« | Veljavna koda |
Več kot 1 vpisna pošiljka z enak kodo | Ponavljanje črtne kode |
Ni vpisane pošiljke s črtno kodo. | Ni podatkov o pošiljki |
Posredovana teža večja kot je dovoljena | Teža presega dovoljeno maksimalno dovoljeno težo. |
Tabela 2 - Validacija podatkov - PS
3.3.3. DWS.Komunikator
Windows servis namenjen za komunikacijo med PS sistemom in kompletno DWS infrastrukturo (Camera/Krmilnik). Izvaja se komunikacija med krmilnikom in DWS.WebApi spletnim servisom z uporabo TCP/IP protokola. Povzetek dokumentacije DWS-PS-protokol:
Struktura vhodnih podatkov
DWSId TimeStamp ParcelNumber Length Width Height Weight Info DWSId ParcelType
DWSId | Unikatna številka DWS krmilnika (identifikacija lokacije) |
TimeStamp | Časovna značka, kdaj je bil narejen zajem podatka |
ParcelNumber | Črtna koda pošiljke |
Lenght | Dolžina (mm) |
Width | Širina (mm) |
Height | Višina (mm) |
Weight | Teža (g) |
Info | Interni šifrant DWS (*) |
CameraId | Unikatna številka – index iz Camera sistema. Uporablja se za določanje imena slike zajete z DWS sistemom. |
ParcelType | Tip vhodnega podatka – EnumParcelType (**) |
Tabela 3 - struktura vhodnih podatkov
Struktura izhodnih podatkov
1 2 3
DWSId CamreaId ResultId
DWSId | Unikatna številka DWS krmilnika s katerega je bil poslan podatek |
CameraId | Unikatna številka – index iz Camera sistema za katerega se je izvedla poizvedba. |
ResultId | Odgovor PS za nadaljne delo 0 – Čakaj 1 – Ok 2 – Izmet |
Tabela 4 – Struktura izhodnih podatkov
3.3.4. DWS.Images.WebApi
Spletni servis namenjen za branje posredovanih slik iz DWS sistema s strani Camera zajemnih kamer. Le te so v sistem PS posredovane ločeno z uporabo FTP protokola. Spletni servis se uporablja v spletni aplikaciji DWS.Dashboard pri pregledu zajetih slik.
Drevesna struktura imenika
DWSId
Leto
...
Mesec
... Dan
...
Ura
...
...
Ura
NazivSlike.jpg
...
NazivSlike.jpg
...
...
Tabela 5 – Drevesna struktura
Naziv slike
Za shranjevanje slik v datotečni sistem je potrebno zagotoviti naslednji format:
DWSId_TimeStamp_CameraId.jpg
Za ločevanje vrednosti se uporabni znak _ (podčrtaj).
Podatek | Opis |
DWSId | Id od DWS naprave, katera izvaja prenos slike na FTP strežnik. Potrebno zaradi centraliziranega shranjevanja podatkov. |
TimeStamp | Podatek mora biti enak, kot je bil posredovan v PLC in potem v sistem PS, ter uporabljen za izgradnjo drevesne strukure na FTP strežniku. TimeStamp ne vsebuje milisekund. Format: 2019-06- 20T11-32-22 |
CameraId | Podatek mora biti enak, kot je bil posredovan v PLC in potem v sistem PS |
Tabela 6 – Naziv slike
4. Elektro oprema in avtomatizacija transportnega krožnega sistema in teleskopskih transporterjev in DWS sistema
Glavna elektro omara :
Iz glavne elektro omare se izvaja celoten proces krožnega transporta . Za glavni nadzor proces se uporabi Siemens PLC serije Logo z pripadajočo periferijo, oz. njemu podobna tehnologija.
Na čelni strani elektro omare se nahaja glavni izklop v sili ( izklopi celotni sistem ) , signalne lučke , ter potrebne tipke za reset oz. vklop krmilja in potenciometer za nastavitev željene hitrosti transporta.
Na bočni strani se integrira glavno stikalo za izklop celotnega napajanja sistema z možnostjo zaklenitve proti nedovoljenem vklopu ( izvajanje servisa ). Iz omare se instalirajo vsi pogoni transporterjev. Predvideva se umestitev enotne elektro omare za transportni krožni sistem, teleskopske transporterje in DWS sistem, razen, če ta rešitev ni izrecno mogoča.
Posluževanje teleskopskih transporterjev
Glavno stikalo se nahaja na glavni elektro omari teleskopskega transporterja, ki je pritrjena na fiksnem delu teleskopskega transporterja. Posluževanje je omogočeno preko posluževalnega pulta, ki se nahaja spredaj na čelu teleskopskega transporterja, s tipkami. Dodatni posluževalni pult se nahaja tudi znotraj na določenem mestu za omejen obseg upravljanja. Tek traku se lahko vklopi in izklopi v eno smeri (naprej). Teleskopiranje je mogoče samo, če se tipka drži pritisnjena. Hidravlični dvig in spust je omogočen samo z tipkami na čelu transporterja. Na posluževalnem pultu znotraj se nahaja tipka teleskop nazaj-spust. Ob stalnem pritisku te tipke se transporter uvleče, ob drugem pritisku pa spusti v ravni položaj.
Na teleskopskem delu se čelno spredaj nahajajo tipke z naslednjimi funkcijami:
• teleskop uvlek
• teleskop izvlek
• teleskop dvig
• teleskop spust
• luči Vklop/Izklop
• IZKLOP v sili
• tra-trak naprej
• tra-trak izklop
• tra-trak nazaj
Zaščita komand na čelu transporterja IP65.
Dodatno se nahaja komandna omara tudi na začetku transporterja stransko ali na operaterjevi mizi z naslednjimi funkcijami:
• teleskop uvlek – spust
• luči Vklop/Izklop
• IZKLOP v sili
• tra-trak naprej
• tra-trak izklop
• tra-trak nazaj
• izbirno stikalo Taktno /Odvzem na koncu
Zaščita komand na začetku transporterja IP54 (znotraj)
Varnostne smernice
Teleskopski transporterji so namenjeni samo za transport blaga in ne za transport ljudi.
Pulti za izklop v sili z integrirano rdečo lučko ( sveti ko je tipka aktivirana ):
• Ob liniji transporta se integrirajo tipke izklopa v sili na ca. 4 metre glede na delovna mesta
znotraj in zunaj transportnega obroča glede na delovna mesta.
Potrebna izvedba elektro dela projekta:
Izvedba kabelskih elektro tras ;
Za elektrifikacijo opreme se izvede po celotni liniji glavna trasa s pocinkano kabelsko polico širine 100 mm širine z vgrajeno pregrado za ločevanje vodnikov motorskih pogonov in vodnikov nizke napetosti in signalov .
Stranske sekundarne trase se izvedejo s pocinkano kabelsko polico 100m širine z vgrajeno pregrado, ter po potrebi 50mm polico in zaščitnimi cevmi .
Priklop senzorjev ( fotocelic in induktivnih stikal ) , se izvede z konfekcioniranim vodnikom in konektorjem M12 . Priklop se izvede od lokacije senzorja do glavne elektro omare .
Zagon projekta ;
Po končani montaži in priklopu senzorike se le ta nastavi glede na zagon opreme , da se optimalno izvede nastavitev senzorike , uredijo trase in vodniki , ter pokrijejo z pokrovi in označi senzorika , pulti , pogoni in vodniki glede na elektro projekt.
Opomba:
Dovod medijev , kot so glavni dovod električne energije do glavne elektro omara transportne linije in komunikacijsko omrežje ( lan omrežje itd… ) , niso v domeni ponudbe !
Splošne karakteristike transporta:
Transportna oprema je namenjena za transport in manipulacijo poštnih paketov v horizontalni krožni liniji, kot kažejo slike zgoraj. Krožna linija ima hitrost sinhronizirano in jo je mogoče spreminjati preko frekvenčne regulacije in potenciometrom nameščenim na glavni elektro omari. Sprejem in odvzem poštnih paketov poteka ročno pod nadzorom operaterjev ki poslužujejo transportni sistem. Vsak operater mora biti seznanjen z delovanjem opreme. Za varnost na delovnih mestih so nameščena varnostna izklopna stikala oziroma stikala na potezno vrvico. Izklop transportne opreme je tako omogočen po celotni dolžini ravnega segmenta transportnega sistema na obeh straneh linije, kjer so nameščena delovna mesta.
Glavni vklop in izklop ter reset transportnega sistema se izvaja na glavni elektro komandni omari. V sklopu primopredajne dokumentacije je izdelana tudi analiza rizikov, kjer so podrobno opisane možnosti poškodb na določenih mestih in v določenih trenutkih.
Kontrola obsega vizualni način opazovanja delovanja elementov naprav, ki sestavljajo celoto transportnega sistema.
Hitrost celotnega sistema je previdena na 0,8m/s, vendar se dopušča drugačna rešitev v primeru ugotovljene ustreznejše rešitve, za celotno delovanje sistema, vendar ne počasneje kot 0,5m/s.
TEHNIČNA IN PRIMOPREDAJNA DOKUMENTACIJA:
Naročniku bo predana kompletna PID dokumentacija za strojni in elektro del. Mehanski segment bo izdelan v 3D grafični tehniki, kar bo razvidno iz same študije projekta.
Dokumentacija bo predana 3 x v papirni verziji in 1 x v elektronski obliki.
− Izjava o gradnji objektov,
− CE izjava
− garancijska izjava
− Navodila za uporabo in vzdrževanje z vsemi opisi in mazalnimi shemami,
− Rezervni deli in priloge
− Vzdrževanje (servisiranje in popravila)
− Xxxxxxx xxxxxxx
Rok dobave:
Ponudnik bo v ponudbi predložil predviden terminski plan, ki mora vsebovati najmanj vse plačilne mejnike projekta (kick-off, GOI, SAT, obdobje poskusnega delovanja, …). Trajanje implementacije od podpisa pogodbe do prevzema je lahko maksimalno 8 mesecev.
Vzdrževanje:
Ponudnik mora priložiti navodila in tehnično dokumentacijo za kurativno in preventivno vzdrževanje v celotnem življenjskem obdobju naprav.
Garancija:
Dobavitelj mora zagotavljati vsaj 24 mesečno garancijsko obdobje za dobavljene naprave.
Prevzem
Prevzem dobave gnanih krožnih sistemov se izvede po zaključku vzpostavitve celovitega delovanja naprave ter na podlagi sporočila/potrdila s strani izvajalca, da je sistem pripravljen za prevzem.
Celovit prevzem se izvede na osnovi koncepta, ki ga izdela izvajalec v sodelovanju z naročnikom. Omenjen koncept praviloma vsebuje naslednje procese:
• Vizualni pregled naprave (po montaži) – predstavnikov naročnika in izvajalca
• Delni preizkus funkcionalnosti krmilne tehnike na osnovi sprejetega oziroma dogovorjenega seznama obveznosti (med zagonom v prisotnosti predstavnikov naročnika)
o posluževanje naprave
o funkcijski preizkus osnovnih funkcij
• Preizkus varnostne tehnike (med zagonom v prisotnosti predstavnikov naročnika)
o izklop v sili
o varnost delovanja
• po opravljenem IVD pregledu s strani ponudnika
Drugo:
Ponudniki lahko pridobijo ustrezne načrte zgradb, v katerih je predvidena instalacija oziroma montaža navedenih naprav. Prav tako si lahko po potrebi omenjene objekte ogledajo. Kontaktna oseba glede pridobitve omenjenega načrta oziroma morebitnega ogleda objekta je Xxxxxx Xxxxxxxx telefonska številka 00 386 2 449 2217, elektronski naslov xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx.
Ponudnik predloži obrazec Ponudba v 1. fazi pod »Druge priloge« in ponovno v 2. fazi v razdelek
»Predračun«.
Obrazec
PONUDBA
Na osnovi javnega razpisa »Sistem za zagotavljanje prevzema, sprejem in usmerjanje paketov v razsutem stanju « po postopku s pogajanji z objavo, dajemo ponudbo, kot sledi:
1. PODATKI O PONUDNIKU
POLNI NAZIV IN FIRMA
PONUDNIKA:
NASLOV PONUDNIKA:
TELEFON:
IDENTIFIKACIJSKA (DAVČNA)
ŠTEVILKA PONUDNIKA:
MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA:
ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:
ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS
POGODBE:
ZAKONITI ZASTOPNIKI
PONUDNIKA
Kraj in datum: Ponudnik:
Podpis:
Ponudnik predloži obrazec Ponudbeni predračun v 2. fazi v razdelek »Predračun«.
Obrazec
2. PONUDBENI PREDRAČUN
Sklop | Vsebina sklopa | Enota mere | Cena brez DDV |
1 | Implementacija | Celota | |
2 | Vzdrževanje (5 let skupaj) + seštevek delovnih ur serviserjev | 5 let | |
Skupaj: | |||
Ponudnik mora v spodnjo tabelo navesti vse postavke, ki sestavljajo implementacijsko ceno:
Cena implementacijskega sklopa zajema naslednje postavke | Cena brez DDV |
Izdelava projekta in tehnične dokumentacije | |
Transportna oprema po opisu(Seznam in količine nameščene opreme) | |
DWS sistem | |
Elektrifikacija in avtomatizacija naprave | |
Montaža opreme-mehanika pri naročniku | |
Testiranje opreme, šolanje operaterjev | |
Transportni in manipulativni stroški | |
Ponudnik mora v spodnjo tabelo navesti vse postavke, ki sestavljajo ceno za vzdrževanje:
Vzdrževanje | ||
Vrsta storitve | Obdobje | Cena brez DDV |
Letni preventivni pregled v času garancijskega obdobja brezplačna) | 1. leto po garancijskem obdobju | |
2. leto po garancijskem obdobju | ||
3. leto po garancijskem obdobju | ||
4. leto po garancijskem obdobju | ||
5. leto po garancijskem obdobju | ||
Vzdrževanje ( letni preventivni pregled) skupaj (5 let) | ||
Delovne ure serviserjev* | ||||
1 | Redne delovna ura izvajalca servisiranja iz SLO | h | 1 | |
2 | Nočna delovna ura izvajalca servisiranja iz SLO | h | 1 | |
3 | Delovna ura prazniki izvajalca servisiranja med vikendi in prazniki iz SLO | h | 1 | |
4 | Redne delovna ura izvajalca servisiranja iz tujine | h | 1 | |
5 | Nočna delovna ura izvajalca servisiranja iz tujine | h | 1 | |
6 | Delovna ura izvajalca servisiranja iz tujine med vikendi in prazniki | h | 1 | |
7 | Ocenjen strošek celotnega potovanja iz Slovenije: sedež izvajalca SLO – PLC LJ – sedež izvajalca SLO | Izvajalec SLO/celotna pot | 1 | |
8 | Ocenjen strošek celotnega potovanja iz tujine: sedež izvajalca – PLC LJ – sedež izvajalca. | Izvajalec tujina/celotn a pot | 1 | |
Skupaj (seštevek 1-8): delovne ure serviserjev | ||||
* v kolikor je več profilov serviserjev se zapiše povprečna ura predvidenih profilov, ponudnik pa priloži uradni cenik po posameznem profilu serviserja.
Ponujene cene veljajo za celotno obdobje vzdrževanja, torej od opravljenega SAT testa, do iztega garancijskega obdobja in nato še 5 let.
2.1 Veljavnost ponudbe je najmanj do 30.5.2022.
2.2 Cene so fiksne v evrih (€) brez davka na dodano vrednost DDV, vsi stroški so vračunani v ceni.
Ponujamo daljši rok garancije ……. mesecev - vpiše ponudnik.
V/Na: Ponudnik:
Podpis:
Ponudnik predloži obrazec Izjave v 1. fazi v razdelek »Druge priloge«.
IZJAVE O SPREJEMU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Naziv ponudnika Xxxxx Xxxxxx štev. in kraj Kontaktna oseba Elektronski naslov kontaktne osebe
Št. Izjavljamo:
1.
2.
3.
4.
5.
…………………………………………………….. ……………..………..……….………………. kraj in datum odgovorna oseba
* S podpisom tega obrazca vam ni potrebno prilagati pri pogojih navedene izjave.
Ponudnik predloži obrazec Podatki o podizvajalcu v 1. fazi v razdelek »Druge priloge«.
PODATKI O PODIZVAJALCU
Vrsta dela, ki ga bo izvedel podizvajalec
Naziv podizvajalca Naslov podizvajalca Matična številka podizvajalca Davčna številka podizvajalca Transakcijski račun podizvajalca Predmet del, ki jih izvede podizvajalec Količina del podizvajalca Vrednost del podizvajalca Kraj izvedbe teh del Rok izvedbe teh del
…………………………………………………….. ……………..………..……….………………. kraj in datum odgovorna oseba
* Obrazec po potrebi kopirati.
Ponudnik predloži obrazec Požarni red v razdelek »Druge priloge«.
Obrazec
IZJAVA POŽARNI RED
(naziv in naslov izvajalca storitev)
IZJAVA
o seznanitvi s požarnim redom in navodilom za varstvo pred požarom
Izjavljamo, da smo bili pred začetkom izvajanja del, ki jih bomo opravljali v:
…………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………
..
(naziv PE in kraja delovišča)
na podlagi pogodbe/naročilnice št. …………….….., z dne , seznanjeni s Požarnim
redom Pošte Slovenije d. o. o. in Navodilom za varstvo pred požarom za zunanje izvajalce del.
Obvezujemo se, da bomo pri izvajanju dela upoštevali določila Xxxxxxxxx reda in Navodila za varstvo pred požarom in da ne bomo povzročali nevarnosti za nastanek požara ali eksplozije in s tem ogrožali varnosti ljudi in premoženja naročnika.
Naša odgovorna oseba za izvajanje ukrepov varstva pred požarom je:
…………………………………………………………… …………………………………….. (ime in priimek) (telefon)
Datum: …………………..………………………….
Opomba: Podpisano izjavo je dolžan izvajalec del pred začetkom izvajanja del posredovati strokovnemu delavcu za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.
NAVODILO ZA VARSTVO PRED POŽAROM
(izvajalci storitev)
I.ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM
Vsak izvajalec storitev, ki izvaja kakršnokoli delo v objektih družbe, je dolžan skrbeti za varstvo pred požarom. V zvezi s tem ima predvsem naslednje naloge, dolžnosti in odgovornosti:
• dela sme izvajati samo z delavci, ki so usposobljeni in imajo opravljen preizkus znanja iz varstva pred požarom;
• za opravljanje dela sme uporabljati samo namensko in brezhibno delovno opremo;
• pred začetkom izvajanja dela:
o se mora seznaniti z izvlečkom požarnega reda, ki je nameščen v objektu, kjer se bodo dela izvajala;
o urediti mora delovišče in poskrbeti za ustrezne ukrepe varstva pred požarom. Po potrebi je treba delovišče opremiti z dodatno opremo in sredstvi za gašenje in preprečevanje nastanka požara;
o seznaniti mora odgovorno osebo za varstvo pred požarom o datumu in času začetka dela in o načrtovanih ukrepih za varstvo pred požarom;
• delo mora izvajati tako, da ne slabi urejenega stanja varstva pred požarom in ne povzroča nevarnosti za nastanek požara;
• med izvajanjem del mora upoštevati predloge in pripombe odgovorne osebe za varstvo pred požarom in strokovnega delavca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, ki sta navedena v izvlečku požarnega reda;
• pred začetkom izvajanja požarno nevarnih del si mora pridobiti pisno dovoljenje od strokovnega delavca in po potrebi organizirati požarno stražo;
• o vsaki opaženi ali ugotovljeni pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki bi lahko vpliva na varstvo pred požarom, mora takoj obvestiti odgovorno osebo za varstvo pred požarom ali strokovnega delavca, ki sta navedena v izvlečku požarnega reda.
II. PREVENTIVNI UKREPI
V objektih družbe ali na delovišču se je treba obnašati in ravnati tako, da se ne slabi ali ogroža varstvo pred požarom in da se ne povzroča nevarnost za nastanek požara. V zvezi s tem je treba upoštevati in izvajati predvsem naslednje preventivne ukrepe:
- gasilnikov, ki so nameščeni v objektu, ni dovoljeno prestavljati z določenih in urejenih mest;
- gasilnikov, hidrantov, električnih omaric ipd. ni dovoljeno zalagati s predmeti dela, opremo, odpadki ipd. Pred njimi mora biti vsaj 70 cm prostega prostora;
- na hodnikih, stopniščih in na evakuacijskih poteh ni dovoljeno ničesar odlagati ali shranjevati, biti morajo vedno proste in normalno prehodne;
- odpadke, ki nastajajo pri izvajanju dela, je treba zbirati ločeno in jih z delovišča odstranjevati sproti ali najkasneje ob zaključku delovnega dne;
- izvajanje požarno nevarnih del ni dovoljeno brez pisnega dovoljenja strokovnega delavca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom;
- v objekt ali na delovišče se lahko dovaža in hrani le toliko nevarnih snovi, kot jih je potrebnih za dnevno uporabo;
- ob vsakem zapuščanju objekta ali delovišča je treba obvezno preveriti, ali so odstranjeni vsi potencialni viri za nastanek požara.
III.POSTOPKI IN NALOGE V PRIMERU POŽARA
V primeru požara ostanite mirni in prisebni in ocenite velikost požara.
Če ocenite, da lahko požar pogasite sami, brez nevarnosti zase in druge, uporabite gasilna sredstva in požar pogasite.
Če ocenite, da požara ne morete pogasiti, ravnajte po naslednjem postopku:
- na požar takoj opozorite prisotne osebe v objektu in poskrbite za prijavo požara gasilcem;
- pri požaru ne izpostavljate svoje varnosti in življenja;
- pred reševanjem opreme, dokumentacije itd. pomagajte ogroženim osebam;
- rešujte predvsem dragocenejšo opremo in najpomembnejšo dokumentacijo;
- ko se umikate iz prostora, v katerem je požar, zaprite okna, izključite električne in plinske uporabnike, izključite prezračevanje in zaprite vrata za seboj, če je vse to mogoče;
- na evakuacijski poti odprite okna, da preprečite ali zmanjšate zadimljenost poti;
- poskrbite za neoviran dovoz intervencijskih vozil do objekta;
- zberite se pred objektom ali na zbirnem mestu, določenem v načrtu evakuacije, kjer se javite odgovorni osebi za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije;
- če se iz objekta ne morete umakniti zaradi neprehodnosti evakuacijskih poti, se pred požarom umaknite v najvarnejši prostor z oknom. Vrata prostora zatesnite pred vdorom dima in s klicanjem z okna opozorite nase.
IV.POSTOPKI IN NALOGE PO POŽARU
O vsakem požaru, ne glede na njegovo velikost, je treba takoj po požaru obvestiti odgovorno osebo za varstvo pred požarom in strokovnega delavca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, ki sta navedena v izvlečku požarnega reda.
Takoj po požaru je treba zavarovati mesto požara. Na požarišču ni dovoljeno ničesar pospravljati, premikati ipd., dokler se ne opravi raziskava požara.
Po požaru je prepovedano uporabljati opremo in naprave na elektriko ali plin, ki je bila izpostavljena požaru, dokler ni pregledana in je ugotovljeno, da je varna za uporabo.
Po požaru je treba napisati izjavo o času in vzroku nastanka požara, uničeni opremi itd.
Ponudnik predloži obrazec Izjava v 1. fazi v razdelek »Druge priloge«.
(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka)
i z j a v l j a m o
da, bomo pri sklepanju pogodb v postopkih javnega naročanja z naročnikom - Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, identifikacijska številka SI25028022, matična številka 5881447 ravnali v skladu z določili zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.
Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj v skladu s šestim odstavkom 14. člena zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, s to izjavo posredujemo podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.
Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
PRAVNA OSEBA:
(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka, delež lastništva)
PRAVNA OSEBA:
(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka, delež lastništva)
PRAVNA OSEBA:
(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka, delež lastništva)
PRAVNA OSEBA:
(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka, delež lastništva)
FIZIČNA OSEBA:
(ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva)
FIZIČNA OSEBA:
(ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva)
FIZIČNA OSEBA:
(ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva)
FIZIČNA OSEBA:
(ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva)
NAVEDBA TIHEGA DRUŽBENIKA:
(fizična ali pravna oseba)
NAVEDBA TIHEGA DRUŽBENIKA:
(fizična ali pravna oseba)
NAVEDBA POVEZANE DRUŽBE:
(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka)
NAVEDBA POVEZANE DRUŽBE: _
(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka)
NAVEDBA POVEZANE DRUŽBE:
(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka)
NAVEDBA POVEZANE DRUŽBE:
(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka)
NAVEDBA POVEZANE DRUŽBE:
(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka)
(Podpis)
Ponudnik predloži obrazec Izjava v 1. fazi v razdelek »Druge priloge«.
SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA PRAVNE OSEBE
(naziv pooblastitelja-ponudnika) dajemo soglasje naročniku Pošta Slovenije d.o.o. OE Nabava in nepremičnine, skladno z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN- 3) in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, št. 86/2004), da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Sistem za zagotavljanje prevzema, sprejem in usmerjanje paketov v razsutem stanju «, po postopku s pogajanji, od Ministrstva za pravosodje, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidenca, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot ponudnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v ZJN-3.
Podatki o pravni osebi:
Polno ime podjetja: Sedež podjetja: Občina sedeža podjetja: Številka vpisa v sodni register (št. vložka): Matična številka podjetja:
datum: Podpis pooblaščene osebe:
Ponudnik predloži obrazec Izjava v 1. fazi v razdelek »Druge priloge«.
SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE
ZA FIZIČNE OSEBE (zakonite zastopnike)*
Spodaj podpisan-a (ime in priimek) skladno s določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, št. 86/2004), pooblaščam Pošta Slovenije d.o.o. OE Nabava in nepremičnine, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Sistem za zagotavljanje prevzema, sprejem in usmerjanje paketov v razsutem stanju «, po postopku s pogajanji, od Ministrstva za pravosodje, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidence, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot zakoniti zastopnik ponudnika nisem bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v ZJN-3.
Moji osebni podatki so naslednji:
EMŠO:
IME IN PRIIMEK:
DATUM ROJSTVA:
KRAJ ROJSTVA:
OBČINA ROJSTVA:
DRŽAVA ROJSTVA:
NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:
- (ulica in hišna številka)
-
- (poštna številka in pošta)
- DRŽAVLJANSTVO: MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL:
podpis pooblastitelja:
(kraj in datum)
*(V primeru, da ima ponudnik več zakonitih zastopnikov, izpolni ustrezno število soglasij).
VZOREC POGODBE
POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, identifikacijska številka SI25028022, matična številka 5881447, ki jo po pooblastilu zastopa ,
v nadaljevanju: naročnik
in
(naziv in naslov ponudnika) ,
identifikacijska številka SI…………………., matična številka ………………………..., ki jo zastopa
……………..…………………….., v nadaljevanju: dobavitelj (izpolni ponudnik)
skleneta
POGODBO št. …………………………
1. člen
Uvodna določba
Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji z objavo št. …………
z dne ………………, izbral dobavitelja, upoštevajoč določila zakona, ki ureja javno naročanje in Pravilnika o izvajanju naročil.
2. člen Predmet pogodbe
Predmet pogodbe je izdelava, dobava in namestitev teleskopskih premičnih transporterjev, namenjenih za razkladanje kamionov in manjših vozil – kombijev ter krožnega gnanega sistema tračnih gnanih transporterjev namenjenih za povečanje kapacitet usmerjanja PKT pošiljk v PLC Ljubljana po sklopih in sicer:
1. sklop: Teleskopsko raztegljivi gnani transporter;
2. sklop: Krožni gnani sistem tračnih gnanih transporterjev, vključno z indukcijskimi trakovi in raztegljivim valjčnim transporterjem
3. sklop: DWS sistem
4. sklop: vzdrževanje za obdobje petih (5) let
Obseg naročila mora zajemati projektiranje in izdelavo projekta za transportno in manipulativno opremo, izdelavo transportne in manipulativne opreme skladno s tehničnimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije, izdelavo elektro opreme in avtomatizacije za transportni del, dobavo, montažo in zagon celotnega sistema, vključno s šolanjem operaterjev, vse z namenom zagotavljanja prevzema, sprejem in usmerjanje paketov v razsutem stanju – loose load.
Karakteristike paketnih pošiljk, ki jih bomo z navedenima napravama transportirali, so:
• Minimalna velikost 200 mm * 150 mm * 20 mm;
• Maksimalna velikost 1200 mm * 600 mm * 600 mm;
• Minimalna teža 0,1 kg;
• Maksimalna teža 31,5 kg.
V sistem mora biti tudi vključen pretočni paketni sprejemni sistem – DWS. Predmet te pogodbe je tudi šolanje oziroma izobraževanje, ki ga skladno z zahtevami iz tehničnih specifikacij za naročnika zagotovi dobavitelj.
Storitev se izvede skladno z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami naročnika, ki so priloga in sestavni del te pogodbe.
3. člen
Obseg predmeta pogodbe
1. sklop: Teleskopsko raztegljivi gnani transporter
Za razkladanje kamionov se na območju razkladalnih ramp namesti en velik raztegljiv (teleskopski) transporter dolžine 6.500/19.000 mm za razkladanje kamionov s kesonom dolžine 13.000mm.
Lastnosti nameščene opreme
• Dolžina transporterja L=6.500/19.500 mm
• Transportna širina B=600 mm (širina transportnega traka)
• Višina transporta H=1.000 mm (1 x fiksni del +3 x premični del)
• Na sprednji strani je nameščena premična (zložljiva) platforma za operaterja globine 650 x 1.800 mm in operacijski sistem za upravljanje s transporterjem.
• Sprednja stran je opremljena z LED žarometi za boljšo vidljivost v temnih prostorih kamionov.
• Transportni segment je prilagodljiv po višini s pomočjo hidravličnega dvižnega sistema, ki, zagotavlja pokrivanje celotnega prostora v kesonu tovornjaka.
• Transporter je izključno v zloženem stanju prečno gnano premičen, kar omogoča sprostitev delovnega prostora na (nakladalno-razkladalni) rampi. S prečnim pomikom lahko poslužujemo več ramp v sistemu. Odvisno od delovnega procesa in izvedbe sistema.
• Priključitev na medije (elektro priklop) je izvedena preko premičnega kabelskega dovoda.
• Hidravlični agregat je nameščen na transporterju.
• Tirnice za premik v prečni smeri so vgrajene v betonski podlagi in poravnane s tlemi.
2. sklop: Krožni gnani sistem tračnih gnanih transporterjev, vključno z indukcijskimi trakovi in raztegljivim valjčnim transporterjem
Krožni transporter je sestavljen iz več segmentov trakov in tračnih gnanih krivin. Vsi segmenti bodo med seboj povezani oz. sinhronizirani, nameščena bodo stikala za zasilno zaustavitev traku. Širina trakov mora biti ca. 800 mm. Zahtevano je, da ima krožni transporter možnost nastavitve hitrosti, da se po potrebi le-ta prilagodi glede na vrsto pošiljk in pridobljene izkušnje skozi fazo izvajanja procesa. Okrog krožnega transporterja bo potrebno namestiti cca. 20-22 zabojnikov (smerišč), da se zagotovi končno usmerjanje PKT pošiljk do nivoja dostavne pošte, brez dodatnega prelaganja iz enega v drugi zabojnik.
Prav tako je dolžan dobavitelj na drugem vhodu ponudnik dobaviti in umestiti fleksibilni raztegljivi gnani valjčni transporter za paketne pošiljke, ki ga bo naročnik uporabljal samo v času povečanega prometa. Teleskopski transporter mora biti umeščen na talnih tirnicah, na način, da je možna manipulacija na obeh vhodno-izhodnih rampah.
Krožni gnani sistem tračnih gnanih transporterjev sestavljajo:
- tračni gnani nagibni transporter (2 kosa)
- tračni gnani transporter (3 kosi)
- tračna gnana krivina (5 kosov)
- tračni gnani transporter (1 kos)
- tračna gnana krivina (1 kos)
- tračni gnani – preusmerni transporter (1 kos)
- tračni gnani transporter (2 kosa)
- talne (v betonu vgrajene) tirnice za prečni pomik tel. transporterja (1 komplet)
- premični kabelski dovodni sistem s tirnicami in nosilno podkonstrukcijo (1 kos)
- raztegljiv valjčni transporter (operativna dolžina 15m) (1 kos), vse skladno s tehnično dokumentacijo naročnika.
3. Sklop: : DWS sistem
Naprava DWS pošiljko stehta in izmeri (določi dolžino, širino in višino) in nato te podatke posreduje v aplikacijo UPO (v lasti Pošte Slovenije), sistem pa DWS-ju poda povratno informacijo o tem, ali naj se pošiljka usmeri naprej, ali v izmet.
Implementacija tega segmenta vključuje montažo, testiranje, zagon, kalibracijo, certifikacijo, obdobje 14 dnevnega testnega delovanja in primopredajo.
4. člen
Obseg predmeta pogodbe – montaža in postavitev transportne opreme
Poleg dobave je dolžan dobavitelj tudi ustrezno montirati vse komponente pripadajoče opreme oziroma sistema. Po ustrezni namestitvi opreme se izvede poskusni zagon transportne in manipulativne opreme brez obremenitve, nato še z polno obremenitvijo, kjer se bo preverila stabilnost in pravilnost delovanja sistema .
Transportna in manipulativna oprema se sme uporabljati samo za namensko predviden transport in operacije v skladu s tehničnimi in varnostnimi predpisi.
Potrebne gradbene posege za montažo opreme mora izvesti dobavitelj opreme, pred tem mora poskrbeti za napeljavo elektro instalacije.
5. člen
Rok in način dobave
Dobavitelj bo blago in storitve dobavil na objektu Pošta Slovenije d. o. o., Poštni logistični center Ljubljana, Cesta v Mestni log 81, 1000 Ljubljana, v skladu s predhodnim dogovorom z naročnikom.
Dobavitelj bo dobavo, montažo in storitve izvedel v rokih po terminskem planu, ki ga je dobavitelj priložil ponudbi. Končni rok za izvedbo storitve (predložitev sistema v prevzem) je roku 8 mesecev od podpisa pogodbe.
Dobavitelj bo storitve vzdrževanja izvedel na podlagi vsakokratnega naročila naročnika
6. člen
Tehnična in primopredajna dokumentacija ter prevzem
Dobavitelj bo naročniku predal kompletno PID dokumentacija za strojni in elektro del. Mehanski segment bo izdelan v 3D grafični tehniki, kar bo razvidno iz same študije projekta.
Dokumentacija bo izdelana in predana v najmanj trikrat v papirnati verziji in enkrat v elektronski obliki, med drugim bo vsebovala naslednje:
− Izjava o gradnji objektov,
− CE izjava,
− garancijska izjava,
− Navodila za uporabo in vzdrževanje z vsemi opisi in mazalnimi shemami,
− Rezervni deli in priloge,
− Vzdrževanje (servisiranje in popravila),
− Xxxxxxx xxxxxxx.
Ponudnik mora priložiti navodila in tehnično dokumentacijo za kurativno in preventivno vzdrževanje v celotnem življenjskem obdobju naprav.
Prevzem dobave gnanih krožnih sistemov se izvede po zaključku vzpostavitve celovitega delovanja naprave ter na podlagi sporočila/potrdila s strani dobavitelja, da je sistem pripravljen za prevzem.
Celovit prevzem se izvede na osnovi koncepta, ki ga izdela dobavitelj v sodelovanju z naročnikom. Omenjen koncept praviloma vsebuje naslednje procese:
• Vizualni pregled naprave (po montaži) – predstavnikov naročnika in dobavitelja;
• Delni preizkus funkcionalnosti krmilne tehnike na osnovi sprejetega oziroma dogovorjenega seznama obveznosti (med zagonom v prisotnosti predstavnikov naročnika)
o posluževanje naprave
o funkcijski preizkus osnovnih funkcij
• Preizkus varnostne tehnike (med zagonom v prisotnosti predstavnikov naročnika)
o izklop v sili
o varnost delovanja
• po opravljenem IVD pregledu s strani dobavitelja.
Postopek IVD (varstvo pri delu in varstvo okolja) pregleda vključno z vso dokumentacijo o ustreznosti vgrajenih naprav. Xxxxxxx izvedbe je vključen v ceno naprave.
7. člen
Cene blaga
Ceneso fiksne, izražene v evrih (€), brez davka na dodano vrednost (DDV). Vsi stroški so vračunani v cene. Davek na dodano vrednost je prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna. Cene pokrivajo vse stroške, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo naročila.
Cene vzdrževanja po poteku garancijskega obdobja (v času trajanja le-tega zagotavlja dobavitelj brezplačno, na lastne stroške) predstavljajo cene letnega preventivnega pregleda ter cene opravljenih delovnih ur serviserjev, kot izhajajo iz ponudbenega predračuna.
Ponujene cene vzdrževanja so fiksne za celotno obdobje, ko se slednje izvaja, torej od opravljenega SAT testa, do izteka garancijskega obdobja, in nato še 5 let.
Ponudbeni predračun je priloga in sestavni del ponudbe. Naročnik dobavitelju ne bo dovoljeval dodatnega zaračunavanja.
8. člen
Plačilni pogoji
Naročnik bo blago (implementacijo) plačal skladno s plačilnimi mejniki, v roku trideset (30) dni od prejema računa. Datum na računu ne sme biti starejši od datuma dobave blaga oz. opravljene storitve. Na računu mora biti označen sklic na pogodbo.
Plačilni mejniki in plačilni pogoji implementacije:
- 20% vrednosti ponudbe takoj ob oddaji naročila – avans;
- 40% vrednosti ponudbe ob dobavi opreme naročniku;
- 40% vrednosti ponudbe ob končnem prevzemu, vendar najpozneje dva tedna po pogodbeno določenem datumu prevzema, če razlog zamude prevzema ni na dobaviteljevi strani.
Za storitve vzdrževanja (opravljen letni preventivni pregled oziroma delovne ure serviserjev) bo dobavitelj naročniku izstavil račun po vsakokratni opravljeni storitvi.
Vsaka od pogodbenih strank lahko predlaga možnost predčasnega plačila z uvedbo cassa skonta, višina katerega pa se bo določila naknadno skladno z izvedbo pogajanji (v primeru dogovora o cassa skonto).
Računi se izstavijo in pošljejo na naslov družbe, in sicer: Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor, najkasneje do 15. v mesecu za izvedeno dobavo/storitev v preteklem mesecu ali se pošljejo preko aplikacije Poštar, kjer se mora dobavitelj predhodno registrirati.
9. člen
Obveznosti dobavitelja
Dobavitelj se obvezuje, da bo:
• obveznosti iz pogodbe opravil strokovno in korektno v skladu z veljavnimi predpisi in pravili stroke,
• zagotovil, da je programska oprema na napravi ustrezno usklajena z IT standardi Pošte Slovenije,
• določil kontaktno osebo, ki bo zagotavljala strokovno in pravočasno izvedbo naročila, reševala in koordinirala naročnikove reklamacije,
• obveščal naročnika o vseh okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izvrševanje obveznosti iz te pogodbe,
• pridobil pisno soglasje naročnika, v kolikor bo želel izvedeni posel uporabiti kot referenco.
10. člen
Obveznosti naročnika
Naročnik se obvezuje, da bo pogodbene obveznosti poravnal v roku, navedenem v tej pogodbi.
11. člen
Izvedba pogodbenih obveznosti s podizvajalci
(če bo dobavitelj sodeloval s podizvajalci, se v čistopisu pogodbe izpiše ta člen)
1.) Če je neposredno plačilo podizvajalcem obvezno oz. so ga zahtevali, se izpiše:
Dobavitelj bo pri izvedbi pogodbenih obveznosti po tej pogodbi sodeloval z naslednjimi podizvajalci, ki na podlagi 94. člena ZJN-3 zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika: (izpolni
ponudnik v primeru, da že v fazi oddaje ponudbe razpolaga z zahtevami svojih podizvajalcev za neposredna plačila)
• (polni naziv in naslov podizvajalca)
• (polni naziv in naslov podizvajalca)
Del storitev, ki jih bo izvedel posamezni podizvajalec, je dobavitelj navedel v obrazcu »Podatki o podizvajalcu«.
Dobavitelj v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje navedenim podizvajalcem.
Dobavitelj je dolžan svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.
Soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca, je priloga in sestavni del te pogodbe.
2.) Če neposredno plačilo podizvajalcem ni obvezno oz. ga niso zahtevali, se izpiše:
Dobavitelj bo pri izvedbi pogodbenih obveznosti po tej pogodbi sodeloval z naslednjimi podizvajalci: (izpolni ponudnik)
• (polni naziv in naslov podizvajalca)
• (polni naziv in naslov podizvajalca)
Del storitev, ki jih bo izvedel posamezni podizvajalec, je dobavitelj navedel v obrazcu »Podatki o podizvajalcu«.
Naročnik od dobavitelja zahteva in se dobavitelj zaveže, da bo naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za blago oz. storitve, ki so predmet te pogodbe. V primeru, da dobavitelj naročniku v navedenem roku ne posreduje izjav iz tega odstavka, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.
V obeh primerih se izpiše:
Dobavitelj se zavezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali vključitve novega podizvajalca, v 5 dneh po spremembi, o tem podal pisni predlog oziroma obvestilo naročniku, kateremu bo priložil dokazila za podizvajalca, navedena v razpisni dokumentaciji javnega naročila. Naročnik poda soglasje ali zavrnitev skladno s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 v roku 10 dni od prejema predloga oziroma obvestila dobavitelja.
Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi od pogodbe
Dobavitelj odgovarja naročniku za celotno izvedbo pogodbenih del, ne glede na število podizvajalcev.
12. člen
Kvaliteta in reklamacije
Blago ter storitve morajo zagotavljati nemoteno, zanesljivo, tehnično in funkcionalno delovanje, kot je predvideno v tehničnih specifikacijah. Ustrezati morajo tudi najsodobnejšim tehničnim standardom, veljavnim v Evropski uniji in biti najmanj enake kakovosti kot vgrajeni deli. Dobavitelj mora priložiti izjavo o skladnosti s CE.
V primeru, da dobavitelj ne dobavi blaga/izvede storitev v ustrezni kvaliteti, bo naročnik takšno blago/storitve z očitno napako zavrnil takoj ob prevzemu. Skrite napake na blagu/opravljenih
storitvah bo naročnik dobavitelju sporočil takoj, ko jih bo opazil, vendar najkasneje v petih dneh od ugotovljene napake na blagu. Smiselno enako bo naročnik ravnal pri neustrezno izvedeni storitvi.
Dobavitelj mora v petih dneh od reklamacije blaga odpraviti napake oziroma blago zamenjati. Prav tako mora dobavitelj v omenjenem roku odpraviti morebitne nedoslednosti pri opravljeni storitvi.
13. člen
Garancija
Dobavitelj nudi garancijsko obdobje za storitve in blago ………………….. (najmanj 24 mesecev- izpolni ponudnik) po izvedenem testu na lokaciji posameznega transporterja in podpisu prevzemnega zapisnika.
V garancijska opravila so všteti preventivni pregledi, intervencijski posegi, telefonska podpora in diagnoza na daljavo, dobava nadomestnih delov ter morebitne druge storitve v okviru zagotavljanja operativnosti naprav, in sicer za obdobje osnovne garancijske dobe. Za potrošni material se garancija ne daje. Ponudnik mora v ponudbi opredeliti kaj je predmet splošne garancije in kaj predstavlja potrošni material (npr. žarnice signalnih naprav, ipd.).
Naročnik si v garancijskem obdobju pridržuje pravico, da bo dobavitelju zaračunaval stroške, ki bodo nastali kot posledica tehnične okvare po krivdi dobavitelja oziroma proizvajalca. Posledica zastoja pa bo nezmožnost strojnega usmerjanja pošiljk za več kot 1 delovno uro. Prva ura od nastanka zastoja naprave se dobavitelju ne bo zaračunala, vsaka naslednja ura zastoja pa se dobavitelju zaračuna, in sicer v višini 100 EUR za vsako uro nedelovanja naprave.
14. člen
Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za plačilo avansa
Dobavitelj mora predložiti originalno bančno garancijo v višini prejetega avansa (20% pogodbene vrednosti) in sicer po podpisu pogodbe in najkasneje do plačila avansa. Bančna garancija mora veljati najmanj do dobave opreme naročniku.
Bančna garancija mora vsebovati določilo iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.
15. člen
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Dobavitelj mora originalno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne glede na višino vrednosti ponudbe predložiti najkasneje v tridesetih dneh po sklenitvi pogodbe, in sicer v višini 10 % pogodbene vrednosti.
Veljavnost bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je do primopredaje sistema
»loose load«.
Naročnik bo unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:
- če se bo izkazalo, da naročilo ni izvedeno v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije in pogodbe,
- če dobavitelj po zaključku del v določenem roku ne bo predložil bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti služi tudi za poplačilo potrjenih obveznosti ponudnika do podizvajalcev.
Bančna garancija mora vsebovati določilo iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.
16. člen
Bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi
Dobavitelj mora originalno bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi predložiti najkasneje do primopredaje, in sicer v višini 10 % pogodbene vrednosti, ne glede na vrednost pogodbe.
S to garancijo (originalen dokument) se banka nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo na naročnikov prvi pisni poziv in ne glede na kakršenkoli ugovor dobavitelja, izplačala znesek v višini 10 % pogodbene vrednosti, če dobavitelj v garancijskem roku oz. v roku veljavnosti garancije, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti. Bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi pa mora veljati še 30 dni po poteku garancije za napravo.
Bančna garancija mora vsebovati določilo iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.
17. člen
Pogodbena kazen
V primeru, da dobavitelj pri dobavi, montaži ter implementaciji sistema prekorači pogodbeni rok iz terminskega plana, mu bo naročnik za vsako posamično zamudo obračunal pogodbeno kazen v višini 5‰ pogodbene vrednosti za vsak zamujeni koledarski dan. Skupni znesek pogodbene kazni za zamudo ne more presegati 10% pogodbene vrednosti.
V primeru, da dobavitelj obveznosti vzdrževalnih del ne izpolni v roku 24 ur od posameznega naročila naročnika (izpolnitev z zamudo), mora plačati pogodbeno kazen v višini enega (1) odstotka vrednosti storitve, s katero je v zamudi, za vsak dan zamude. Znesek zaračunane pogodbene kazni ne sme presegati trideset (30) odstotkov vrednosti storitve, s katero je dobavitelj v zamudi.
V primeru, da dobavitelj posameznega nujnega popravila ne prične izvajati v roku 24 ur od posameznega naročila naročnika (izpolnitev z zamudo), mora plačati pogodbeno kazen v višini enega (1) odstotka vrednosti posameznega nujnega popravila, s katerim je v zamudi, za vsako uro zamude. Znesek zaračunane pogodbene kazni ne sme presegati trideset (30) odstotkov vrednosti posameznega nujnega popravila, s katerim je dobavitelj v zamudi.
Pogodbeni stranki se izrecno in nepreklicno dogovorita, da v primeru dobaviteljeve zamude z izpolnitvijo obveznosti po tej pogodbi, dobavitelja ob sprejemu izpolnitve ni potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni in se pogodbena kazen lahko obračuna v skladu z določili te pogodbe ob vsaki zamudi brez posebnega obvestila.
V primeru, da dobavitelj pogodbenih obveznosti glede dobave, montaže ter implementacije sistema ne izpolni (neizpolnitev), mora plačati pogodbeno kazen v višini 10% skupne vrednosti pogodbe. V primeru, da dobavitelj ne izpolni/izvede naročenih vzdrževalnih del (neizpolnitev) mora plačati pogodbeno kazen v višini petdesetih (50) odstotkov vrednosti neizpolnjene storitve.
Če dobavitelj obveznosti ne bi izpolnil, ga je naročnik dolžan obvestiti, ali zahteva izpolnitev pogodbene obveznosti ali plačilo pogodbene kazni.
Pogodbena kazen se obračuna in se za plačilo izstavi račun.
Povračilo nastale škode zaradi zamude bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od pogodbene kazni.
Končne določbe
18. člen
Kontaktna oseba naročnika je Xxxxxx Xxxxxxxx, mag., telefonska številka (00) 000 0000, xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx.
Kontaktna oseba dobavitelja je ………………………….., telefonska številka (izpolni
ponudnik)
19. člen
Dobavitelj je posredoval seznam delavcev, ki bodo za namene opravljanja dela iz te pogodbe vstopali v PLC Ljubljana in bodo zaradi navedenega potrebovali dovolilnico za vstop v omenjeni PLC. Naročnik izda za osebe iz seznama dovolilnico za vstop v poslovne prostore naročnika.
20. člen
Vse medsebojne komunikacije pogodbenih strank se bodo štele za pravno zavezujoče, če bodo izvedene v pisni obliki, ki je poslana s priporočeno pošto. Pri tem se pogodbeni stranki izrecno dogovorita, da za pravno zavezujočo obliko komunikacije šteje tudi komunikacija v elektronski obliki z uporabo elektronskih sporočil s strani odgovornih oseb pogodbenih strank oziroma drugih pooblaščenih oseb strank pogodbe. Pri tem se bo štelo, da sporočilo učinkuje zoper drugo pogodbeno stranko na dan, ko je bilo tej stranki dostavljeno in ga je prejela oziroma je bilo prvič sprejeto po elektronski poti. Pogodbenici se izrecno dogovorita, da elektronska komunikacija ne velja za odstop od te pogodbe, kar morata stranki poslati s priporočeno pošto.
Za pravno zavezujočo komunikacijo šteje tudi ustna komunikacija, kjer je kot takšna vrsta komunikacije izrecno odločena v tej pogodbi.
21. člen
Dobavitelj se zavezuje, da bo vse podatke o naročniku, pridobljene na podlagi te pogodbe ali v zvezi z njim, trajno varoval kot poslovno skrivnost po najvišjih standardih varovanja zaupnih podatkov, da jih ne bo posredoval tretjim osebam in da bo z njimi ravnal in posloval na tak način, da se prepreči njihovo nepooblaščeno razkrivanje. Dobavitelj brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja naročnika zaupnih podatkov ne bo uporabil na noben drug način oziroma za noben drug namen, ki ne bi bil v skladu z uresničevanjem skupnega poslovnega cilja, v svoji lasti ali pod svojim nadzorom pa ne bo zadržal nobenih zaupnih podatkov ali kopij le-teh. Zagotovil bo, da bodo z zahtevo varovanja poslovnih skrivnosti seznanjeni, in da bodo zahtevo upoštevali vsi njegovi delavci, ki bodo opravljali storitve za naročnika. Dobavitelj odgovarja tudi za vsako nepooblaščeno razkrivanje, uporabo ali zlorabo podatkov s strani svojih delavcev in podizvajalcev.
Dobavitelj izrecno soglaša in dovoljuje naročniku, da na podlagi te pogodbe, vse podatke in informacije o tej pogodbi, ter v zvezi s to pogodbo, ki jih je naročnik kakorkoli pridobil v zvezi z izvrševanjem te pogodbe ali v okviru poslovnega razmerja po tej pogodbi, in ki niso poslovna skrivnost, hrani, obdeluje in posreduje v obsegu, ki je nujno potreben, vsakokratnim njegovim, v smislu določb Zakona o gospodarskih družbah, povezanim družbam ter drugim osebam, ki morajo biti seznanjene z vsebino te pogodbe zaradi narave storitev, ki jih opravljajo za naročnika ali za njegove povezane družbe, kakor tudi, da od tako povezanih družb zahteva in pridobi takšne podatke ali podatke, ki so jih pridobile takšne družbe. Prav tako daje dobavitelj vnaprejšnje soglasje, da se njegovi podatki iz te pogodbe lahko uporabljajo, shranjujejo, vključujejo v baze podatkov, in računalniško obdelajo za potrebe poslovanja naročnika. Te podatke lahko naročnik pošlje naprej
svojim matičnim, sestrskim in drugim, v smislu določb Zakona o gospodarskih družbah, povezanim družbam, kar izrecno vključuje tudi izvoz teh podatkov izven Republike Slovenije v primeru, če je sedež takšne družbe izven Republike Slovenije, pod pogojem, da bodo take družbe smiselno spoštovale zaveze iz tega člena. Če je za izvrševanje tega člena potreben podpis kakšnega dogovora, ga bosta stranki pravočasno sklenili.
Zaradi kršitev predpisov o poslovni skrivnosti sme naročnik takoj odpovedati to pogodbo, dobavitelj pa v takšnem primeru odgovarja tudi odškodninsko.
22. člen
Pogodbeni stranki bosta za namene poslovnega komuniciranja na podlagi te pogodbe druga od druge izmenjali in obdelovali podatke o naročniku/dobavitelju oz. njunih kontaktnih osebah/skrbnikih pogodbe (npr. zaposlenih pri naročniku/dobavitelju, njegovih pogodbenih partnerjev). Te osebne podatke (službeni elektronski naslov, ime in priimek kontaktne osebe/skrbnika pogodbe, telefonska številka, ID računalnika zaposlenega, ipd.) pogodbeni stranki zakonito upravljata na podlagi te pogodbe (6. člen Splošne uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu osebnih podatkov št. 216/679).
Ti osebni podatki ostanejo pod upravljavsko pravico stranke, pri kateri so osebe zaposlene, medtem ko jih nasprotna stranka sme upravljati in hraniti samo tako dolgo, kot je to zakonsko obvezno z vidika vodenja in hranjenja poslovne dokumentacije skupaj z osebnimi podatki. Po preteku tega roka se stranki zavežeta osebne podatke z dokumentov anonimizirati oziroma prekriti/izbrisati, razen v primeru njihove trajne/arhivske hrambe.
23. člen
Odstopno upravičenje
Naročnik si pridržuje pravico do odstopa od te pogodbe v primeru, da dobavitelj pogodbenih obveznosti ne bi izvršil pravočasno in/ali kvalitetno ali kako drugače kršil pogodbena določila. Naročnik bo pred odstopom, dobavitelja pisno ali po elektronski poti opozoril na storjene kršitve in mu postavil dodaten razumno dogovorjen rok za odpravo teh kršitev.
V primeru, da dobavitelj kljub opozorilu in dodatnemu roku za odpravo kršitev, ne preneha in/ali ne odpravi kršitev obveznosti po tej pogodbi, ima naročnik pravico brez odpovednega roka s pisnim obvestilom odstopiti od te pogodbe.
Naročnik bo dobavitelja obvestil o odstopu z odstopno izjavo, poslano s priporočenim pismom po pošti. Pogodba preneha veljati naslednji dan po prejemu odstopne izjave, razen če naročnik v izjavi zapiše kasnejši datum prenehanja veljavnosti pogodbe. V kolikor dobavitelju pošiljke z odstopno izjavo iz kakršnegakoli razloga ni mogoče vročiti, preneha pogodba veljati osmi dan po dnevu, ko je bila pošiljka oddana na pošti.
Naročnik bo dobavitelju, če bo odstopil od te pogodbe po tem členu, onemogočil sodelovanje na ostalih javnih razpisih naročnika v naslednjih treh (3) letih.
Naročnik lahko kadarkoli brez razloga odstopi od te pogodbe, in sicer z odpovednim rokom 1 (enega) meseca. Naročnik bo dobavitelja obvestil o odstopu z odstopno izjavo, poslano s priporočenim pismom po pošti. Rok za odpoved pogodbe začne teči naslednji dan po prejemu odstopne izjave. Če odstopne izjave dobavitelju ni moč vročiti šteje, da je odpovedni rok pričel teči z dnem oddaje priporočene pošiljke na pošto.
Dobavitelj v primeru odstopa od te pogodbe po določbah tega člena ni upravičen do odškodnine ali do kakršnegakoli drugega zahtevka.
24. člen
Ta pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke naročniku, njegovemu predstavniku ali posredniku da, obljubi ali ponudi kakšne nedovoljene koristi za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za druga ravnanja in opustitve, s katerimi je naročniku povzročena škoda oziroma katerikoli pogodbeni stranki omogočena pridobitev nedovoljene koristi.
25. člen
Razvezni pogoj
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:
- Če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali
- Če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
o plačilom za delo,
o delovnim časom,
o počitki,
o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno,
in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja.
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.
26. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta za urejanje razmerij iz te pogodbe, v kolikor niso drugače urejena, uporabljali slovensko pravo, in sicer zakon, ki ureja obligacijska razmerja.
Morebitne spore iz te pogodbe bosta stranki reševali sporazumno, v nasprotnem primeru je za reševanje sporov pristojno sodišče v Mariboru.
27. člen
Pogodba je sklenjena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih vsaka stranka prejme en (1) izvod.
Pogodba je sklenjena z dnem, ko ga podpišeta obe stranki ter velja do izpolnitve vseh obveznosti po tej pogodbi.
……………………., Maribor,