RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Simbio d.o.o. (plačnik in naslovnik po pooblastilu občin (naročnikov) v prilogi št. 9.1) Xxxxxxxx xxxxx 00

3000 CELJE

Zaporedna številka javnega naročila: 13/JN – 2015/G

Predmet javnega naročila: Izvedba tesnjenja 3. etaže odlagalnega polja RCERO Celje

Vrsta postopka: Odprti postopek

Datum: 05. 06. 2015

VSEBINA RAZPISNE IN PONUDBENE DOKUMENTACIJE

1. Povabilo k oddaji ponudbe

2. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

3. Merila in kriteriji za ocenjevanje ponudb

4. Ponudba

4.1 Predračun

5. Izjave

5.1 Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila

5.2 Izjava ponudnika za pridobitev podatkov iz evidenc

5.3 Izjava ponudnika o neblokiranih računih in plačilnih pogojih

5.4 Izjava o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti

5.5 Izjava o posredovanju podatkov

5.6 Izjava o izvajanju del s podizvajalci

5.6.1 Izjava ponudnika, kadar namerava dela izvajati s podizvajalci

5.6.2 Seznam podizvajalcev

5.6.3 Podatki o podizvajalcu

5.7 Izjava o kakovosti izvedenih del

5.8 Izjava o kadrovski sposobnosti in seznam tehničnega osebja za varjenje

5.9 Izjava o referencah

5.9.1 Potrdilo o referenci

5.10 Soglasje k odpravi računskih napak

5.11 Izjava ponudnika o sprejemu pogojev javnega naročila

6. Vzorec pogodbe

7. Finančna zavarovanja

7.1 Menična izjava za resnost ponudbe s pooblastilom za izpolnitev ter unovčenje

7.2 Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

7.3 Vzorec bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku

8. Povzetek tehničnega poročila

9. Priloge

9.1 Seznam naročnikov

9.2 Projektna dokumentacija PZI

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na Portalu javnih naročil je bilo objavljeno obvestilo o javnem naročilu (v nadaljevanju besedila: javno naročilo) po odprtem postopku v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 12/2013 in 19/2014; v nadaljevanju besedila: ZJN-2) za gradnjo: »Izvedba tesnjenja 3. etaže odlagalnega polja RCERO Celje«.

Vabimo vas, da oddate vašo ponudbo na predmetno javno naročilo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Xxxxxxx podatki o naročilu:

Predmet javnega naročila:	Izvedba tesnjenja 3. etaže odlagalnega polja RCERO Celje
Oznaka javnega naročila:	13/JN-2015/G
Oddaja ponudb	Rok:	Dan: 23. 06. 2015 Ura: 9.00	Kraj:	SIMBIO d.o.o., Xxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Celje (tajništvo)
Javno odpiranje ponudb:	Čas:	Dan: 23. 06. 2015 Ura: 11.00	Kraj:	SIMBIO d.o.o., RCERO Celje, Bukovžlak 30, 3221 Teharje (sejna soba)
	Predstavniki ponudnikov se izkažejo komisiji s pisnim pooblastilom za zastopanje ter osebnim dokumentom. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj v zvezi z zastopanjem ponudnika.
Nosilec javnega naročila:	Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o. (plačnik in naslovnik po pooblastilu občin (naročnikov) v prilogi 9)
Kontaktna oseba naročnika:	Xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx

Ponudnik prevzame vse stroške, vezane na izdelavo oz. predložitev ponudbe. Naročnik teh stroškov ne krije v nobenem primeru, ne glede na postopek oz. rezultate postopka javnega naročila.

2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje je na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o javnem naročilu po odprtem postopku v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS št. 12/2013 in 19/2014; v nadaljevanju besedila: ZJN-2). Predmet javnega naročila je gradnja: »Izvedba tesnjenja

3. etaže odlagalnega polja RCERO Celje«. Kot ponudnik lahko na javnem naročilu kandidira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Ponudba mora biti v celoti predložena v slovenskem jeziku. Vsej dokumentaciji, ki je v tujem jeziku, morajo biti priloženi tudi overjeni prevodi v slovenskem jeziku.

Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti ustrezno izpolnjeno (kakor izhaja iz razpisnih obrazcev) naslednjo dokumentacijo:

4. Ponudbo

4.1 Predračun

5. Izjave

5.1 Izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila

5.2 Izjavo ponudnika za pridobitev podatkov iz evidenc

5.3 Izjavo ponudnika o neblokiranih računih in plačilnih pogojih

5.4 Izjavo o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti

5.5 Izjavo o posredovanju podatkov

5.6 Izjavo o izvajanju del s podizvajalci

5.6.1 Izjavo ponudnika, kadar namerava dela izvajati s podizvajalci

5.6.2 Seznam podizvajalcev

5.6.3 Podatki o podizvajalcu

5.7 Izjavo o kakovosti izvedenih del

5.8 Izjavo o kadrovski sposobnosti in seznam tehničnega osebja za varjenje (s priloženimi certifikati)

5.9 Izjavo o referencah

5.9.1 Potrdilo o referenci

5.10 Soglasje k odpravi računskih napak

5.11 Izjavo ponudnika o sprejemu pogojev javnega naročila

6. Vzorec pogodbe

7. Finančna zavarovanja

7.1 Menična izjava za resnost ponudbe s pooblastilom za izpolnitev ter unovčenje

7.2 Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (parafiran in žigosan vzorec)

7.3 Vzorec bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku (parafiran in žigosan vzorec)

Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili ustrezna dokazila, zahtevana v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Dodatna pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati samo preko Portala javnih naročil.

Naročnik bo pisno preko Portala za javna naročila odgovoril na vsa vprašanja v zvezi z javnim naročilom, najkasneje šest (6) dni pred rokom za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje šest (6) dni pred rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana preko Portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

Po javnem odpiranju ponudb bo naročnik vsa obvestila, zahteve in dopolnitve formalno nepopolnih ponudb ter druge informacije o javnem naročilu, pošiljal po elektronski pošti kontaktni osebi ponudnika navedeni v ponudbi ali po pošti na naslov ponudnika.

Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov:

Xxxxxx d.o.o. (tajništvo) Xxxxxxxx xxxxx 00

3000 Celje

Na kuverti mora biti vidna oznaka “NE ODPIRAJ – PONUDBA” in številka objave javnega naročila na Portalu javnih naročil, z navedbo predmeta naročila. Na hrbtni strani mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja.

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku in bodo pravilno označene. Ponudba mora prispeti na navedeni naslov do 23. 06. 2015 do 9.00 ure, ne glede na način prispetja.

Nepravočasne ali nepravilno opremljene ponudbe bodo ponudnikom vrnjene neodprte.

Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

A. Osnovna sposobnost

Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ne smeta biti pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.

Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil kandidata ali ponudnika, če:

− je le-ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oz. 73. člena ZJNPOV;

− je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

− je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

− je v postopku prisilnega prenehanja; je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost oz. je v katerem koli podobnem položaju;

− je s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;

− je storil veliko strokovno napako ali huje kršil poklicna pravila, ki mu jih lahko naročnik na kakršnikoli upravičeni podlagi dokaže;

− je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil;

− ima na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več.

Dokazilo:

Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila (OBR – 5.1).

Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji mora predložiti potrdilo(-a), o izpolnjevanju davčnih obveznosti in obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost na dan oddaje ponudbe v roku, ki ga določi naročnik, v kolikor bo izbran kot najugodnejši ponudnik.

Ponudnik mora posredovati podatke o:

− svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

− gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njimi povezane družbe.

Dokazilo:

Izjava o posredovanju podatkov (OBR – 5.5)

Ponudnik mora podati soglasje, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za zakonitega zastopnika oz. zastopnike. Izjavo predložijo samo ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Dokazilo:

Izjava ponudnika za pridobitev podatkov iz evidenc (OBR- 5.2)

Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji mora predložiti potrdilo(-a) o nekaznovanosti za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje.

B. Poklicna sposobnost

Ponudnik mora imeti veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri ima registrirano dejavnost.

Ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali če mora biti član posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.

Dokazilo:

Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila (OBR – 5.1)

Ponudniki, ki nimajo sedeža v RS, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.

C. Ekonomska in finančna sposobnost

Ponudnik mora zagotoviti, da v zadnjih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa.

Ponudnik mora zagotoviti, da nudi minimalni plačilni rok 30 dni. Dokazilo:

Izjava ponudnika o neblokiranih računih in plačilnih pogojih (OBR – 5.3)

D. Tehnična in kadrovska sposobnost

Tehnična sposobnost ponudnika

Ponudnik mora zagotoviti, da je v zadnjih petih letih, šteto od datuma dokončanja del do roka za oddajo ponudbe, že izvedel najmanj en (1) projekt enakovrednih del razpisanim - tesnjenje odlagališč, vključno s polaganjem folije in varjenjem varov na dnu in brežinah s PEHD folijo min. debeline 2,50 mm, in sicer v vrednosti najmanj 250.000 EUR brez DDV, v nasprotnem primeru se ponudnika izloči.

V primerih, ko so bila ponudniku z enotno pogodbo dodeljena tudi druga dela, se kot referenčna vrednost upošteva samo vrednost del, ki se upoštevajo kot referenčna dela. Ponudnik bo mora v tem primeru na zahtevo naročnika predložiti dokazila, iz katerih je razvidna vrednost referenčnih del.

Ponudnik lahko poleg zgoraj navedene reference, ki je pogoj, dodatno predloži tudi dodatne reference za izvedbo enakovrednih del v zadnjih petih (5) letih, ki so po vrednosti manjše. Skupna vrednost vseh dodatnih predloženih referenc v zadnjih petih (5) letih je eden od kriterijev za izbiro izvajalca.

Dokazilo:

Izjava o referencah (OBR – 5.9) in potrdila o referencah (OBR – 5.9.1)

Kadrovska sposobnost ponudnika

Ponudnik razpolaga z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila.

Ponudnik razpolaga z najmanj dvema (2) usposobljenima varilcema, ki imata pridobljene ustrezne certifikate za izvedbo razpisanih del predmetnega naročila. Ponudnik mora kot dokazilo priložiti seznam predvidenih varilcev ter kopije certifikatov varilcev za varjenje termoplastov, izdanih s strani pooblaščenega organa (npr. Inštituta za varilstvo). Vsak varilec mora imeti certifikat za ekstruzijsko- ročno varjenje in dvoredno varjenje z elektro ogrevalnima klinoma.

Dokazilo:

Izjava o kadrovski sposobnosti in seznam tehničnega osebja za varjenje (OBR – 5.8) Kopije certifikatov varilcev iz seznama

E. Izjave

Ponudnik mora zagotoviti, da je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz vseh prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih, šteto do roka za oddajo ponudb.

Ponudnik mora zagotoviti, da naročniki zoper njega niso vlagali upravičenih reklamacij glede izvedbe del in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Če naročnik razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti, lahko ponudnika izloči iz predmetnega postopka.

Dokazilo:

Izjava o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti (OBR – 5.4)

Ponudnik mora garantirati kakovost izvedenih del s splošno garancijo najmanj pet (5) let od dneva primopredaje.

Ponudnik mora zagotavljati solidnost gradnje v skladu z določbami Obligacijskega zakonika, to je deset (10) let od uspešno opravljenega končnega prevzema vseh izvedenih del in primopredaje.

Dokazilo:

Izjava o kakovosti izvedenih del (OBR – 5.7)

Ponudnik soglaša, da lahko naročnik v primeru, da bo pri pregledu in ocenjevanju ponudbe odkril očitne računske napake, le-te odpravi v skladu z 78. členom Zakona o javnem naročanju.

Dokazilo:

Soglasje k odpravi računskih napak (OBR – 5.10)

Ponudnik mora zagotoviti, da sprejema pogoje javnega naročila. Dokazilo:

Izjava ponudnika o sprejemu pogojev javnega naročila (OBR – 5.11)

Ponudnik mora izjave predložiti na predpisanih obrazcih naročnika brez dodatnih pogojev. Pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo. Potrdila in druga dokazila iz 7. točke so lahko v kopijah vendar morajo odražati dejansko stanje in ustrezati vsebini izvirnika.

Naročnik lahko pred izbiro zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstev, navedenih v predloženih izjavah v ponudbi.

Ponudnik mora navesti končno vrednost ponudbe v EUR. Končna cena mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate. Predračun se izpolni tako, da se vpiše cene zaokrožene na dve decimalni mesti (0,00) in se jih pomnoži s količinami. Xxxx za posamezno postavko ne sme biti nič.

Predračun je sestavljen v skladu z zahtevami naročnika in navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe (OBR – 4.1).

Vsak ponudnik nosi polno odgovornost za celovitost, pravilnost in kompletnost svoje ponudbe, ki mora temeljiti na priloženem popisu del. Vsako namerno ali nenamerno spreminjanje, brisanje ali dodajanje postavk in količin se smatra za nepravilno izpolnjeno ponudbo in bo kot taka (tudi če ugotovljeno kasneje) izločena iz nadaljnjega postopka.

Cena je za čas izvedbe gradnje »fiksna po enoti mere«. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša ponudba.

10.

Ponudnik mora predložiti tri (3) kom bianco menic in tri (3) kom izpolnjenih in podpisanih meničnih izjav za resnost ponudbe s pooblastilom za izpolnitev ter unovčenje. Zahtevana višina finančnega zavarovanja je 5.000,00 EUR. Menična izjava mora veljati najmanj 90 dni od roka za oddajo ponudb. Naročnik bo unovčil menico za resnost ponudbe v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi,

− če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe,

− če ponudnik po sklenitvi pogodbe v roku ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Menične izjave za resnost ponudbe s pooblastilom za unovčenje morajo biti izstavljene v skladu z vzorcem menične izjave iz razpisne dokumentacije (OBR-7.1).

Ponudnikom, ki ne bodo uspešni, bo naročnik po pravnomočni odločitvi na njihovo zahtevo vrnil menične izjave in menice. Izbranemu ponudniku se bodo neunovčene menice na njegovo zahtevo vrnile po prejemu bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Menične izjave za unovčitev menic morajo biti v originalu.

Kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora izbrani ponudnik predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (skladno z vzorcem 7.2 v razpisni dokumentaciji). Zahtevana višina je 10 % od pogodbene vrednosti z vključenim DDV. Ponudnik mora predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku petnajst (15) dni po podpisu pogodbe. Pogodba postane veljavna pod pogojem, da ponudnik v tem roku predloži bančno garancijo.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči v primeru, če ponudnik svoje obveznosti iz pogodbe ne opravi v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in rokih.

Ponudnik priloži k ponudbi parafiran in žigosan vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR- 7.2).

Kot zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku mora izbrani ponudnik predložiti bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku (skladno z vzorcem 7.3 v razpisni dokumentaciji) v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, če bo izbran kot izvajalec.

Ponudnik priloži k ponudbi parafiran in žigosan vzorec bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku (OBR- 7.3).

11.

Ponudnik mora oddati ponudbo za predmet naročila v celoti. Ponudba mora vključevati izvedbo vseh zahtevanih del v skladu z navodili naročnika, razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe.

Alternativne in variantne ponudbe niso dovoljene. Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo.

12.

Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana na način, da je ni mogoče izbrisati in podpisana s strani osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. V kolikor ponudba vsebuje takšne spremembe in dodatke se le-ti obravnavajo kot neobstoječi.

Morebitne popravke mora ponudnik opremiti z žigom in podpisom osebe, ki ima pravico zastopanja. Iz popravka mora biti jasno razvidno, kdaj in kaj je bilo popravljeno.

Ponudnik nosi vse stroške, ki so povezani s pripravo in predložitvijo ponudbe.

13.

Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.

14.

Ponudba mora biti veljavna najmanj 90 dni od roka za oddajo ponudb.

V primeru, da nastopijo razlogi (vložitev zahtevka za revizijo, višja sila ipd.), zaradi katerih podpis pogodbe ne bi bil opravljen do tega datuma, mora ponudnik zagotoviti, da se veljavnost ponudbe podaljša.

15.

Ponudnik mora izpolniti, žigosati, parafirati in priložiti vzorec pogodbe.

V primeru skupne ponudbe vzorec pogodbe podpiše in žigosa tisti partner, kot je to določeno v dogovoru o skupnem nastopanju. V primeru ponudbe s podizvajalci vzorec pogodbe podpiše in žigosa glavni izvajalec.

16.

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi javnega naročila posloval z enim ali več podizvajalci, mora to v ponudbi navesti skladno s priloženimi obrazci (OBR – 5.6, 5.6.1, 5.6.2 in 5.6.3)

17.

Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.

Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika. Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev iz 7. točke teh navodil za osnovno, poklicno, ekonomsko in finančno sposobnost, ugotavljal za vsak gospodarski subjekt posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.

18.

Naročnik bo pred sprejetjem odločitve o oddaji naročila oziroma najpozneje pred sklenitvijo pogodbe preveril obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe. Pri preverjanju sposobnosti ponudnika bo naročnik upošteval podatke iz uradnih evidenc, ki jih je pridobil oziroma jih je predložil ponudnik v drugih postopkih oddaje javnega naročila, če izpis iz uradne evidence ni starejši od štirih mesecev, šteto do dneva oddaje ponudb.

19.

Izbrani ponudnik mora pogodbo podpisati najkasneje v desetih (10) delovnih dneh od dneva prejema pogodbe s strani naročnika, v nasprotnem primeru se smatra, da odstopa od naročila.

20.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začeti in izvajati postopkov, ki bi ovirali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost Državne revizijske komisije.

21.

Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročila (Ur. l. RS, št. 43/2011 in 63/2013; v nadaljevanju besedila: ZPVPJN), vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v roku osmih (8) delovnih dni od objave obvestila o javnem naročilu oziroma od obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe.

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo vplačati takso v znesku 7.000,00 EUR.

Taksa se vplača na TRR pri Ministrstvu za finance, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom ZPVPJN, sklic 11 16110-7111290- .

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine po ZPVPJN. Zahtevek za revizijo se vloži v dveh (2) izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, sektor za javna naročila in koncesije.

Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku po pošti priporočeno.

3. MERILA IN KRITERIJI ZA OCENJEVANJE PONUDB

Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi merila EKONOMSKO NAJUGODNEJŠA PONUDBA.

Kriteriji za izbiro:

- cena (skupna ponudbena cena brez DDV) 90 točk

- dodatne reference 10 točk

Najugodnejši je ponudnik, ki doseže največje skupno število točk vseh kriterijev. Najmanj ugoden je ponudnik z najmanjšim številom točk, ostali pa so razporejeni med njima glede na doseženo število točk.

V primeru enakega števila točk je ugodnejši ponudnik z nižjo skupno ponudbeno ceno (brez DDV).

1. CENA

Ponudnik prejme točke glede na skupno ponujeno ceno brez DDV:

Število točk = (najnižja vrednost vseh veljavnih ponudb/ponujena vrednost)*90

Ponudnik, ki ponudi najnižjo skupno ponudbeno ceno prejme 90 točk. Ostali ponudniki prejmejo število točk izračunanih po zgornji formuli.

2. REFERENCE

Ponudnik, ki ne predloži vsaj ene (1) reference v vrednosti najmanj 250.000 EUR brez DDV v zadnjih petih (5) letih se izloči!

Ponudnik prejme točke glede na skupno vrednost dodatnih referenc v zadnjih petih (5) letih na osnovi spodnje razpredelnice:

Skupna vrednost dodatnih referenc v zadnjih petih letih	Število točk
do 100.000 €	2,5
od 100.000 do 200.000 €	5,0
od 200.000 do 300.000 €	7,5
več kot 300.000 €	10

Predmet javnega naročila: »Izvedba tesnjenja 3. etaže odlagalnega polja RCERO Celje«

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

4. PONUDBA

Na podlagi obvestila o javnem naročilu objavljenega na Portalu javnih naročil, se prijavljamo na vaše obvestilo in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

1. PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU

Naziv ponudnika:

Zakoniti zastopnik ponudnika:

Identifikacijska številka za DDV:

Številka transakcijskega računa:

Matična številka:

Naslov:

Številka telefona:

Številka telefaksa:

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

2. Predmet javnega naročila: gradnja – »Izvedba tesnjenja 3. etaže odlagalnega polja RCERO Celje«

3. Ponudnik mora navesti končno vrednost ponudbe v EUR. Končna cena mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate. Predračun se izpolni tako, da se vpiše ceno za posamezno postavko zaokroženo na dve decimalni mesti (0,00) in se jih pomnoži s količinami. Predračun je sestavljen v skladu z zahtevami naročnika in navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe (OBR – 4.1). Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Ponudnik prepiše ponudbeno vrednost iz obrazca št. 4.1 – predračun.

PONUDBENA VREDNOST

Skupna ponudbena vrednost (v EUR brez DDV)	EUR
Znesek DDV ( %)	EUR
Skupna ponudbena vrednost (v EUR z DDV)	EUR

4. OPCIJA PONUDBE

Ponudba velja do: (najmanj 90 dni od roka za oddajo ponudb).

5. PLAČILNI POGOJI

Plačilni pogoji: dni (najmanj 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa potrjenega s strani odgovornega nadzornika).

6. ROK IZVEDBE

dni (največ 90 koledarskih dni od uvedbe izvajalca v delo).

Datum:

Žig:

Podpis:

4.1 PREDRAČUN

Ponudnik priloži izpolnjen predračun v skladu z navodili. Razpisno dokumentacijo sestavlja tudi popis del v formatu Excel. Ponudnik izpolni ponudbeni predračun v elektronski obliki, ga natisne in priloži k ponudbi - datiranega, žigosanega in podpisanega v papirni obliki.

Ponudniki so za pravilne seštevke in izračune iz popisa del odgovorni sami.

5. IZJAVE

Predmet javnega naročila: »Izvedba tesnjenja 3. etaže odlagalnega polja RCERO Celje«

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

5.1 IZJAVA ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila

IZJAVLJAMO,

da izpolnjujemo naslednje pogoje:

• da kot pravna oseba in naši zakoniti zastopniki, nismo bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja, ki so navedena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2;

• da nismo v postopku prisilne poravnave ali je bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

• da nismo v stečajnem postopku ali je bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

• da nismo v postopku prisilnega prenehanja ali je bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali nismo opustili poslovne dejavnost ali nismo v katerem koli podobnem položaju,

• da na dan, ko je bila oddana ponudba, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti petdeset (50) EUR ali več, v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika,

• da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem,

• da nam ni bila na kakršnikoli upravičeni podlagi dokazana velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil,

• da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. in 49. člena Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajočih razlag ali informacij nismo zagotovili,

• da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami (77. a člen ZJN-2),

• da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana naša dejavnost, o vpisu register poklicev ali trgovski register.

Ustrezno izpolnite in obkrožite:

A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko

, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES izpostava

številka .

B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona

pridobili ustrezno dovoljenje, številka

izdano pri dne in smo člani naslednje organizacije: (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije, zbornice ali podobno).

C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa v Poslovni register Slovenije.

(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, obkrožite točko C.)

D. Ponudniki, ki nimajo sedeža v RS, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.

Če morajo kandidati ali ponudniki imeti posebno dovoljenje ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež opravljali storitev, ki je predmet naročila, si naročnik pridržuje pravico, da od njih zahteva, da predložijo dokazila o tem dovoljenju ali članstvu.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so vsi navedeni podatki pod zaporednimi številkami I. in II. točni in resnični.

V primeru skupne ponudbe, morajo to izjavo izpolniti in predložiti vsi ponudniki v skupni ponudbi.

Datum:

Žig:

Podpis:

Predmet javnega naročila: »Izvedba tesnjenja 3. etaže odlagalnega polja RCERO Celje«

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

5.2 IZJAVA ponudnika za pridobitev podatkov iz evidenc

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje, za namene javnega naročila: »Izvedba tesnjenja 3. etaže odlagalnega polja RCERO Celje«, objavljenem na Portalu javnih naročil, dne , pod številko objave JN /2015, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za ponudnika, zakonitega zastopnika oz. zastopnike:

PODATKI O PRAVNI OSEBI

Polni naziv ponudnika:

Sedež ponudnika:

Občina sedeža ponudnika:

Matična številka ponudnika:

V primeru skupne ponudbe, morajo to izjavo izpolniti in predložiti vsi ponudniki v skupni ponudbi.

Datum:

Žig:

Podpis:

PODATKI O ZASTOPNIKU/ZASTOPNIKIH (fizični osebi)

Ime in priimek zakonitega zastopnika:

EMŠO:

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Občina rojstva:

Država rojstva:

Naslov stalnega/začasnega bivališča:

Državljanstvo:

Prejšnji priimek zakonitega zastopnika:

Podpis zastopnika

PODATKI O ZASTOPNIKU/ZASTOPNIKIH (fizični osebi)

Ime in priimek zakonitega zastopnika:

EMŠO:

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Občina rojstva:

Država rojstva:

Naslov stalnega/začasnega bivališča:

Državljanstvo:

Prejšnji priimek zakonitega zastopnika:

Podpis zastopnika

NAVODILO:

V kolikor ima ponudnik več zakonitih zastopnikov, ponudnik izpolni toliko obrazcev kot ima zakonitih zastopnikov.

Predmet javnega naročila: »Izvedba tesnjenja 3. etaže odlagalnega polja RCERO Celje«

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

5.3 IZJAVA ponudnika o neblokiranih računih in plačilnih pogojih

IZJAVLJAMO,

− da v zadnjih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega nobenega transakcijskega računa,

− da nudimo dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem pravilno izstavljenega računa. Minimalni plačilni rok je trideset (30) dni.

V primeru skupne ponudbe, mora to izjavo izpolniti vodilni partner v skupni ponudbi.

Datum:

Žig:

Podpis:

Predmet javnega naročila: »Izvedba tesnjenja 3. etaže odlagalnega polja RCERO Celje«

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

5.4 IZJAVA o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti

IZJAVLJAMO,

− da smo kvalitetno in strokovno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih do roka za oddajo ponudb,

− da naročniki zoper nas niso vlagali upravičenih reklamacij za izvedbo del in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Xxxxxxxxx se, da nas naročnik lahko izloči iz predmetnega postopka, če razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti.

Datum:

Žig:

Podpis:

Predmet javnega naročila: »Izvedba tesnjenja 3. etaže odlagalnega polja RCERO Celje«

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

5.5 IZJAVA o posredovanju podatkov

Naročnik je dolžan zaradi transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oz. podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Javno naročilo
Naročnik	Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
Oznaka javnega naročila	13/JN-2015/G
Naziv javnega naročila	Izvedba tesnjenja 3. etaže odlagalnega polja RCERO Celje
Podatki o pravni osebi – ponudniku
Polno ime oz. naziv ponudnika
Sedež ponudnika
Občina sedeža ponudnika
Številka vpisa v sodni register (št. vložka)
Matična številka podjetja

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe:

Št.	Naziv	Sedež	Delež v %
1.
2.
3…

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe:

Št.	Ime	Xxxxxxx	Xxxxxx stalnega bivališča	Delež v %
1.
2.
3…

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so gospodarski subjekti, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so s ponudnikom povezane družbe naslednje:

Št.	Naziv	Sedež
1.
2.
3...

S podpisom te izjave jamčimo, da v lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo zagotavljamo, da so zgoraj navedeni podatki resnični.

Datum:

Žig:

Podpis:

Predmet javnega naročila: Izvedba tesnjenja 3. etaže odlagalnega polja RCERO Celje

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

5.6 IZJAVA o izvajanju del s podizvajalci

V zvezi s predmetnim javnim naročilom za gradnjo: »Izvedba tesnjenja 3. etaže odlagalnega polja RCERO Celje«, objavljenim na Portalu javnih naročil pod materialno in kazensko odgovornostjo,

IZJAVLJAMO,

a) da gradnje, ki je predmet tega javnega naročila, NE BOMO izvajali s podizvajalci, pri čemer se zavedamo, da bo naročnik v primeru predložitve neresničnih izjav ali dokazil podal Državni revizijski komisiji predlog za uvedbo postopka o prekršku iz drugega odstavka 109. a člena ZJN-2 (ni potrebno izpolniti obrazcev št. 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3).

b) da BOMO gradnje izvedli s podizvajalci in da bomo izpolnili 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3 obrazec.

(Ustrezno obkrožite!)

Datum:

Žig:

Podpis:

Predmet javnega naročila: Izvedba tesnjenja 3. etaže odlagalnega polja RCERO Celje

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

5.6.1 IZJAVA ponudnika, kadar namerava dela izvajati s podizvajalci

V zvezi s predmetnim javnim naročilom za gradnjo: »Izvedba tesnjenja 3. etaže odlagalnega polja RCERO Celje«, objavljenim na Portalu javnih naročil pod materialno in kazensko odgovornostjo,

IZJAVLJAMO,

- da pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem (izrecno soglasje bomo podali tudi v pogodbi ter v drugačni obliki, na zahtevo naročnika) ter smo seznanjeni, da so neposredna plačila podizvajalcem v skladu z ZJN-2 obvezna;

- da bomo na zahtevo naročnika predložili soglasje podizvajalca/ev, na podlagi katerega bo lahko naročnik namesto glavnega izvajalca poravnal podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Datum:

Žig:

Podpis:

Predmet javnega naročila: Izvedba tesnjenja 3. etaže odlagalnega polja RCERO Celje

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

5.6.2 SEZNAM podizvajalcev

V zvezi s predmetnim javnim naročilom za gradnjo: »Izvedba tesnjenja 3. etaže odlagalnega polja RCERO Celje«, objavljenim na Portalu javnih naročil pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci.

V nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo del, ki jih bodo izvedli podizvajalci:

V ponudbi je podizvajalec

(naziv)

v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti EUR (brez DDV), kar znaša

% ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal

(navesti del izvedbe)

V ponudbi je podizvajalec

(naziv)

v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti EUR (brez DDV), kar znaša

% ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal

(navesti del izvedbe)

(V primeru večjega števila podizvajalcev ponudnik ustrezno razširi ali kopira obrazec.)

Izjavljamo, da bomo z vsemi podizvajalci, s katerimi bomo izvajali predmetno naročilo, sklenili pogodbe, in sicer do sklenitve pogodbe z naročnikom ali v času izvajanja pogodbe za predmetno naročilo.

Obvezujemo se, da bomo v primeru morebitne spremembe oddaje izvedbe naročila podizvajalcem, pred spremembo o tem pridobili pisno soglasje naročnika.

Opomba:

- Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.

Datum:

Žig:

Podpis:

Predmet javnega naročila: Izvedba tesnjenja 3. etaže odlagalnega polja RCERO Celje

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

5.6.3 PODATKI o podizvajalcu

Ime podjetja:

Zakoniti zastopnik:

Identifikacijska številka za DDV:

Številka transakcijskega računa:

Matična številka:

Naslov:

Številka telefona:

Številka telefaksa:

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Opomba:

V primeru večjega števila podizvajalcev ponudnik ustrezno kopira obrazec.

Predmet javnega naročila: Izvedba tesnjenja 3. etaže odlagalnega polja RCERO Celje

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

5.7 IZJAVA o kakovosti izvedenih del

IZJAVLJAMO,

- da zagotavljamo kakovost izvedenih del s splošno garancijo let (najmanj pet (5) let od dneva primopredaje),

- da zagotavljamo solidnost gradnje v skladu z določbami Obligacijskega zakonika, to je 10 let od uspešno opravljenega končnega prevzema vseh izvedenih del in primopredaje,

Izvajalec se zaveže ob primopredaji naročniku izročiti bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku izdano v korist naročnika v višini 5 % od pogodbene vrednosti z vključenim DDV.

Datum:

Žig:

Podpis:

Predmet javnega naročila: Izvedba tesnjenja 3. etaže odlagalnega polja RCERO Celje

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

5.8 IZJAVA o kadrovski sposobnosti in seznam tehničnega osebja za varjenje

IZJAVLJAMO,

- da razpolagamo z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila,

- da razpolagamo s tehničnim osebjem za varjenje, ki ima ustrezne certifikate.

Seznam predvidenega tehničnega kadra za varjenje:

Zap. št.	Ime in priimek	Podjetje	Naziv delovnega mesta	Številka in naziv certifikata*

* Ponudnik predloži za izpolnitev pogoja za vsakega varilca iz seznama, certifikat varilcev za varjenje termoplastov, izdan s strani pooblaščenega organa (npr. Inštitut za varilstvo). Ponudnik mora priložiti za izpolnitev pogoja najmanj dva (2) ustrezna certifikata.

Datum:

Žig:

Podpis:

Predmet javnega naročila: Izvedba tesnjenja 3. etaže odlagalnega polja RCERO Celje

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

5.9 IZJAVA o referencah

(obrazec se ustrezno razširi oz. kopira)

Izjavljamo, da smo v zadnjih petih (5) letih šteto od datuma dokončanja del do roka za oddajo ponudbe, že izvedli najmanj en (1) projekt enakovrednih del razpisanim - tesnjenje odlagališč, vključno s polaganjem folije in varjenjem varov na dnu in brežinah s PEHD folijo, min. debeline 2,50 mm, in sicer v vrednosti najmanj 250.000 EUR brez DDV.

Zap. št.	Referenčni naročnik	Predmet pogodbe	Datum dokončanja del	Vrednost pogodbe v EUR brez DDV
1.
2.
3.
4.
5.

* Ponudnik priloži za izpolnitev pogoja najmanj 1 potrdilo - (OBR-5.9.1)

Opozorilo:

V primerih, ko so bila ponudniku z enotno pogodbo dodeljena tudi druga dela, se kot referenčna vrednost upošteva samo vrednost del, ki se upoštevajo kot referenčna dela. Ponudnik bo moral v tem primeru na zahtevo naročnika predložiti dokazila, iz katerih je razvidna vrednost referenčnih del.

Datum:

Žig:

Podpis:

Predmet javnega naročila: Izvedba tesnjenja 3. etaže odlagalnega polja RCERO Celje

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

5.9.1 POTRDILO o referenci

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)

(naslov) (kontaktna oseba – telefon, e-naslov)

kot naročnik, potrjujemo, da je izvajalec

(naziv)

(naslov)

za nas izvedel tesnjenje odlagališča, vključno s polaganjem folije in varjenjem varov na dnu in brežinah s PEHD folijo, min. debeline 2,50 mm

Kraj izvedbe gradnje

v vrednosti v EUR brez DDV.

Datum dokončanih del: (v zadnjih petih letih šteto od datuma dokončanja del do roka za oddajo ponudb).

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Dela so bila izvedena pravočasno, v dogovorjeni vrednosti in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih stroke.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo.

Datum:

Žig:

Podpis izdajatelja potrdila:

Opomba:

Ponudnik obrazec (OBR-5.9.1) ustrezno kopira.

Predmet javnega naročila: Izvedba tesnjenja 3. etaže odlagalnega polja RCERO Celje

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

5.10 SOGLASJE k odpravi računskih napak

SOGLAŠAMO,

- da lahko naročnik v primeru, da bo pri pregledu in ocenjevanju ponudbe odkril očitne računske napake, le-te odpravi v skladu z 78. členom Zakona o javnem naročanju.

Datum:

Žig:

Podpis:

Predmet javnega naročila: Izvedba tesnjenja 3. etaže odlagalnega polja RCERO Celje

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

5.11 IZJAVA ponudnika o sprejemu pogojev javnega naročila

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

- da se v celoti strinjamo in sprejemamo vse pogoje naročnika glede predmeta javnega naročila in druge pogoje, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji, in pod katerimi dajemo svojo ponudbo,

- da smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo,

- da smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo razpisanih del,

- da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični, ter da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost,

- da soglašamo, da naročnik naknadno ves čas postopka javnega naročila in tudi po oddaji javnega naročila glede na razpoložljiva sredstva obseg del skrči oziroma ne naroči celotne izvedbe iz predračuna, zaradi česar se sorazmerno zmanjša tudi pogodbena vrednost, v zvezi s čimer ne bomo zahtevali nadomestila ali odškodnine.

V primeru skupne ponudbe, morajo to izjavo izpolniti vsi ponudniki v skupni ponudbi.

Datum:

Žig:

Podpis:

6. VZOREC POGODBE

MESTNA OBČINA CELJE, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, ID za DDV: SI 56012390

OBČINA DOBRNA, Dobrna 19, 3204 Dobrna, ID za DDV: SI 71772626

OBČINA ŠTORE, Cesta XIV. Divizije 15, 3220 Štore, ID za DDV: SI 78439388

OBČINA VOJNIK, Xxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxx, ID za DDV: SI 67288006

MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje, ID za DDV: SI 49082884

OBČINA BISTRICA OB SOTLI, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli, ID za DDV: SI 22562605

OBČINA BRASLOVČE, Braslovče 22, 3314 Braslovče, ID za DDV: SI 49877445 OBČINA DOBJE, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini, ID za DDV: SI 22084665 OBČINA KOZJE, Kozje 37, 3260 Kozje, ID za DDV: SI 17124379

OBČINA LAŠKO, Xxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxx, ID za DDV: SI 11734612

OBČINA MOZIRJE, Xxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxx, ID za DDV: SI 70998396 OBČINA PODČETRTEK, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, ID za DDV: SI 83117989 OBČINA POLZELA, Xxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Polzela, ID za DDV: SI 27768228 OBČINA PREBOLD, Xxxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxx, ID za DDV: SI 39527972

OBČINA REČICA OB SAVINJI, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji, ID za DDV: SI 45064440 OBČINA ROGAŠKA SLATINA, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, ID za DDV: SI 84699825 OBČINA ROGATEC, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, ID za DDV: SI 47348429

OBČINA ŠENTJUR, Xxxxxx xxx 00, 0000 Xxxxxxx, XX za DDV: SI 20341253

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, ID za DDV: SI 31214908 OBČINA ŠMARTNO OB PAKI, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki, ID za DDV: SI 64225569 OBČINA ŠOŠTANJ, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, ID za DDV: SI 97214043

OBČINA TABOR, Tabor 21, 3304 Tabor, ID za DDV: SI 43471862

OBČINA VRANSKO, Vransko 59, 3305 Vransko, ID za DDV: SI 59929286

OBČINA ŽALEC, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec, ID za DDV: SI 62546708

/v nadaljevanju naročniki, ki jih po pooblastilu zastopa družba/

Simbio d.o.o.

Xxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxx,

ki ga zastopa direktor: xxx. Xxxxx Xxxxxxxx ID ZA DDV: SI 54123135

Transakcijski račun: XX00 0000 0000 0000 000 pri Deželni banki Slovenije in

/v nadaljevanju izvajalec/

ki ga zastopa direktor: ID za DDV:

Transakcijski račun: pri banki

sklepata naslednjo

POGODBO O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA št. 13/JN-2015/G

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo:

- da je naročnik izvedel javno naročilo za izbiro izvajalca po odprtem postopku v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013 in 19/2014; v nadaljevanju besedila: ZJN-2), objavljenem na Portalu javnih naročil z dne 2015, pod številko objave JN /2015 za: »Izvedba tesnjenja 3. etaže odlagalnega polja RCERO Celje«.

- da je bil izvajalec v postopku iz prejšnje alineje izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi ponudbe št. z dne .

II. PREDMET POGODBE

2. člen

Naročnik s to pogodbo naroča, izvajalec pa prevzema izvedbo vseh gradbenih del za izvedbo gradnje:

»Izvedba tesnjenja 3. etaže odlagalnega polja RCERO Celje« po ponudbi izvajalca št. z dne

, ki je sestavni del pogodbe.

Sestavni del pogodbe je tudi razpisna in ponudbena dokumentacija.

III. POGODBENA VREDNOST IN PLAČILO

3. člen

Pogodbena vrednost del je določena na osnovi izvajalčevega predračuna št. z dne in v potrjeni vrednosti znaša:

Vrednost del brez DDV EUR

Vrednost DDV ( %) EUR

Skupna pogodbena vrednost z DDV EUR (z besedo: evrov in /100)

Cena na enoto po tej pogodbi je fiksna in nespremenljiva do konca izvedbe del.

Izvajalec se odpoveduje uveljavljanju spremenjenih okoliščin zaradi spremenjenih cen za elemente, ki so bili podlaga oblikovanju pogodbene vrednosti in spremenjenih okoliščin zaradi presežnih in nepredvidenih del ter vnaprej izključuje uporabo 112. in 656. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01, 32/04, 28/06, 40/07), ker je ponudnik ob oblikovanju ponudbe upošteval vsa tveganja v zvezi z omenjenimi spremenjenimi okoliščinami.

V enotnih cenah posameznih postavk so vključena vsa pripravljalna in pomožna dela, potrebna za izvedbo pogodbenih del, stroški za izdelavo potrebne delavniške dokumentacije, obratovalni stroški gradbišča, stroški za označitev gradbišča s tablo, stroški načrta organizacije gradbišča, stroški sprotne in končne ureditve gradbišča, stroški vrnitve zemljišča v prejšnje stanje, stroški začasnih priključkov za elektriko, vodo, internet, telefon in fax ter njihovo porabo, stroški delovnih odrov za delo na višini, material, transport, pomožni material, orodja, priklopi, demontaža, dobava, postavitev in montaža dobavljene opreme, odvoz odpadkov na trajno deponijo, stroški meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, zakoličenj, stroški varnosti pri delu, stroški bančne garancije, stroški zavarovanja del, stroški zavarovanja dokazov o stanju sosednjih objektov in vsa druga dela, potrebna, da se pogodbena dela izvedejo.

Obračun opravljenih del se vrši po fiksnih cenah na enoto iz ponudbe in dejansko vgrajenih količinah.

Za morebitna dodatna dela, za katera mora izvajalec pred začetkom izvedbe le-teh naročniku predložiti v potrditev ustrezen predračun, se upoštevajo kalkulacijske osnove in normativi iz pogodbenega predračuna. Če je izvajalec v predračunu št. podal eventualni popust, velja ta popust tudi za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela.

4. člen

Pogodbeno vrednost bo naročnik plačeval na podlagi potrjenih začasnih situacij in končne situacije (situacija velja kot račun), ki bodo sestavljene na podlagi potrjenega dokumenta o dejansko opravljenih delih in porabljenih količinah - knjige obračunskih izmer in enotnih cen iz ponudbenega predračuna. Izvajalec bo dostavljal situacije naročniku do 15. v mesecu za pretekli mesec, končno

situacijo pa v petnajstih (15) dneh po opravljenem prevzemu in izročitvi izvedenih del in končnem obračunu.

Situacije potrjuje s strani naročnika pooblaščeni odgovorni nadzornik. Priloga k situaciji so fotokopije listov knjige obračunskih izmer za obračunski mesec in kopije gradbenega dnevnika.

V situacijah se upoštevajo le izvedena dela, oprema in material, ki so vključeni v ponudbi izvajalca.

Naročnik zavrne ali potrdi situacijo v nesporni višini, če ne soglaša z njeno višino ali s posameznimi postavkami.

Naročnik si pridržuje pravico do popravka končne situacije tudi v delu, ki je z začasnimi situacijami že obračunan, potrjen in plačan.

Naročnik potrjen znesek nakaže na transakcijski račun izvajalca št. , odprt pri 30. dan od dneva uradnega prejema računa oziroma potrjene situacije.

Končno situacijo bo izvajalec predložil najkasneje v petnajstih (15) dneh po uspešno izvedenih vseh pogodbenih delih. Pogoj za izplačilo končne situacije je predložitev bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi.

5. člen

Situacije se sestavijo po podatkih s strani odgovornega nadzornika potrjenega gradbenega dnevnika in gradbene knjige, na podlagi dejansko izvedenih del, vgrajene opreme in materialov.

IV. OBSEG NAROČILA

6. člen

Izvajalec bo izvršil dela, ki so predmet te pogodbe, za pogodbeno dogovorjeno ceno na enoto na podlagi svoje ponudbe, ne glede na količine, vendar v skladu z vrsto del, materialov in opreme, ki jih predvideva tehnična dokumentacija, tako da izvede vsa dela do popolnega zaključka del za dogovorjeno gradbeno fazo na objektu in pripadajočem zemljišču, pri čemer morajo biti dela kvalitetno izvedena tako, da bo objekt pridobil vsa potrebna dovoljenja in ga bo mogoče po zaključku gradnje uporabljati skladno z njegovim namenom.

Vsa morebitna popravila ali spremembe po ugotovitvah pristojnega organa za inšpekcijski pregled gredo v tem primeru v breme izvajalca, če se nanašajo na dela, ki jih je on izvajal.

Izvajalec jamči, da je pred podajo ponudbe in pred podpisom pogodbe podrobno in strokovno preučil vso izvedbeno dokumentacijo, zlasti popis materialov in pridobil vse druge za njegovo delo potrebne informacije od pristojnih služb ter na tej podlagi podal ponudbo za sklenitev te pogodbe in v njej na podlagi svoje strokovnosti in izkušenj upošteval vsa predvidena dela, kot tudi nepredvidena dela za popolno dokončanje predmeta pogodbe in predajo del v skladu z dogovorom po tej pogodbi.

V. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

7. člen

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje:

- da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del in z lokacijo objekta, kjer se bodo dela izvajala;

- da je pred oddajo ponudbe podrobno in strokovno preučil vso izvedbeno dokumentacijo, zlasti popis del ter na tej podlagi podal ponudbo za sklenitev te pogodbe in v njej na podlagi svoje strokovnosti in izkušenj upošteval vsa predvidena dela, kot tudi nepredvidena dela za popolno dokončanje predmeta pogodbe in predajo del v skladu s to pogodbo.

8. člen

Izvajalec je dolžan pred pričetkom del pregledati in podrobno proučiti okoliški teren ter naročnika opozoriti na morebitne pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivale na izvedbo gradnje po tej pogodbi, ter v zvezi s tem od naročnika zahtevati pisna navodila.

Izvajalec zagotavlja, da bo pogodbena dela izvedel pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002 s spremembami) in v skladu z veljavnimi predpisi in normativi ter po navodilih nadzora.

Izvajalec se s to pogodbo zavezuje:

- zagotoviti naročniku vpogled v izvajanje del ter upoštevati njegova navodila,

- vse poškodovane površine spraviti v prejšnje stanje,

- da bo na prvi poziv naročnika na svoje stroške odpravil morebitne poškodbe na objektih in napravah, nastale po njegovi krivdi,

- da bo poskrbel za varnost pri delu v skladu z veljavnimi predpisi,

- da bo v zavarovanje zagotovil garancijska jamstva v skladu s to pogodbo,

- da bo napake oz. pomanjkljivosti izvedbe, ki jih naročnik zapisniško ugotovi med izvajanjem ali pri pregledu del oz. v garancijskem roku, odpravil na svoje stroške v roku, ki ga določi naročnik. V nasprotnem primeru je napake upravičen odpraviti naročnik na stroške izvajalca s pribitkom vseh stroškov oz. škode, ki jih je utrpel naročnik.

Izvajalec bo pogodbena dela izvajal s strokovno usposobljenimi delavci.

Izvajalec bo pogodbena dela, ki se navezujejo na varjenje izvajal z varilci z ustreznimi certifikati za varjenje termoplastov, izdanih s strani pooblaščenih organov. Vsak varilec, ki bo izvajal pogodbena dela, ki se navezujejo na varjenje mora imeti certifikat za ekstruzijsko-ročno varjenje in dvoredno varjenje z elektro ogrevalnima klinoma.

Izvajalec je dolžan od pričetka izvajanja del in do njihove primopredaje, primerno varovati izvršena dela in materiale ter opremo pred poškodbami, propadanjem in uničenjem. Odgovornost za naključne poškodbe, okvare in uničenja, ki bi se pojavila na delih izvajalca in materialih ter opremi nosi do končne primopredaje teh del izvajalec.

9. člen

Izvajalec se zavezuje za vsak odmik od gradbenega načrta oziroma od pogodbenih del pisno seznaniti naročnika in pridobiti njegovo pisno soglasje. Za dela, ki jih je opravil brez takega naročnikovega soglasja, izvajalec ne more zahtevati poplačila stroškov, ki so v zvezi s tem nastali.

Izvajalec lahko izvede nepredvidena dela tudi brez poprejšnjega soglasja naročnika, če si ga zaradi njihove nujnosti ni mogel preskrbeti. Nepredvidena dela so tista, ki jih je bilo treba nujno opraviti, da bi bila zagotovljena stabilnost objekta ali da ne bi nastala škoda, povzročila pa jih je nepričakovana težja narava zemljišča, nepričakovana voda ali kakšen drug izreden in nepričakovan dogodek. Izvajalec mora o teh pojavih in storjenih ukrepih nemudoma obvestiti naročnika. Izvajalec ima pravico do pravičnega plačila za nepredvidena dela, ki jih je bilo treba opraviti. Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če bi morala biti zaradi teh del dogovorjena cena precej višja; o tem pa mora nemudoma obvestiti izvajalca. V primeru odstopa od pogodbe, mora naročnik plačati izvajalcu ustrezen del cene za že opravljena dela, pa tudi pravično povračilo za nujne stroške.

10. člen

Izvajalec se zavezuje:

- pravočasno opozoriti na morebitne ovire pri izvajanju del;

- ščititi interese naročnika;

- v dvojniku voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer oziroma gradbeno knjigo o izvedenih delih v skladu z veljavnimi predpisi ter omogočiti sprotno preverjanje in podpisovanje s strani odgovornega vodje del in naročnikovega odgovornega nadzornika.

11. člen

Če se po sklenitvi te pogodbe in pred začetkom gradnje bistveno spremenijo okoliščine, ki določajo pogoje gradnje, lahko vsaka pogodbena stranka zahteva, da se pravice in obveznosti strank v zvezi z izvajanjem gradnje spremenijo z aneksom k tej pogodbi.

Kot spremenjene okoliščine gradnje se štejejo zlasti spremembe tehničnih predpisov in standardov.

Stroški, ki nastanejo zaradi spremenjenih okoliščin iz prejšnjega odstavka, bremenijo v celoti izvajalca.

12. člen

Izvajalec mora o poteku gradnje redno obveščati naročnikovega odgovornega nadzornika.

Na zahtevo naročnika mu mora izvajalec nemudoma posredovati kopije gradbenih dnevnikov, atestov, dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe del ter drugo gradbeno oziroma tehnično dokumentacijo.

Izvajalec mora naročnika takoj obvestiti o vsakem dogodku, ki vpliva ali bi lahko vplival na dokončanje objekta v roku, določenem s to pogodbo, oziroma o dogodkih, ki vplivajo na odstopanje

od projekta gradnje.

13. člen

Izvajalec je dolžan v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih, na gradbišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke ločeno po vrstah gradbenih odpadkov, pri čemer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladiščeni ločeno od drugih odpadkov. Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja (po potrebi v zabojnikih) in da je zbiralcu le-teh omogočen dostop za njihov prevzem. Naročnik v skladu s 6. členom Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Ur. I. RS št. 34/2008) pooblašča izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu ali predelovalcu le-teh, pri čemer mora izvajalec ob predaji vsake pošiljke odpadkov zagotoviti evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

Izvajalec mora voditi evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov, ki jo bo naročniku dostavljal mesečno skupaj z začasnimi situacijami.

14. člen

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati delovišče v skladu s predpisi o varstvu pri delu v gradbeništvu, skleniti zavarovanje za eventualno nastalo škodo na objektu in izvedenih delih ter za odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti izvajalca. Kopijo zavarovalne police mora izvajalec izročiti naročniku pred začetkom del na gradbišču.

Izvajalec je dolžan imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet te pogodbe skladno s

33. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in nadaljnje spremembe).

15. člen

Izvajalec je dolžan zaščititi in sproti čistiti delovišče, okolico in transportne poti.

Po končani gradnji mora izvajalec zapustiti delovišče urejeno, nepoškodovano in očiščeno.

Izvajalec je dolžan takoj po zaključku vsakokratnih del oziroma na poziv naročnika odstraniti z gradbene parcele ves nevgrajen, neuporaben ali odpadni material ter zapustiti gradbišče popolnoma očiščeno. Če tega nemudoma ne stori, sme to opraviti naročnik na račun izvajalca brez dodatnega opomina.

16. člen

Naročnik ima pravico opravljati strokovno nadzorstvo nad deli izvajalca in njegovih podizvajalcev, da preverja in zagotavlja njihovo pravilno izvajanje, zlasti glede vrste, količine in kakovosti ter ima prost dostop do gradbišča.

Naročnik bo sporočil izvajalcu podatke o osebi, ki opravlja strokovno nadzorstvo ter o koordinatorju za varstvo in zdravje pri delu ob uvedbi v delo. Naročnik je dolžan pismeno sporočiti izvajalcu

spremembo osebe, ki opravlja strokovno nadzorstvo.

17. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti predvideni s tehnično dokumentacijo, ki ustrezajo tehnični dokumentaciji ter predpisom, normativom in standardom (Zakon o gradbenih proizvodih, SIST EN standardi, veljavni pravilniki) v nasprotnem primeru pa takoj odstranil z gradbišča neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke.

Izvajalec mora zagotoviti veljavne certifikate za vse vgrajene materiale v skladu s standardi, ki veljajo na območju Republike Slovenije. Izvajalec mora za vsak material, ki je potreben za izvedbo tesnilnih slojev (bentonitna polst, PEHD folija, zaščitni 1200 g geotekstil) priložiti tehnični list, DoP (Declaration of Performance) s prevodom le-tega oziroma Izjavo o lastnostih vgrajenih materialov.

Izvajalec je dolžan za vgrajene gradbene proizvode, materiale in konstrukcije pred njihovo vgradnjo pridobiti, naročnik pa potrditi, ustrezne vzorce skupaj z veljavno atestno dokumentacijo. Seznam vzorcev naročnik in izvajalec predhodno uskladita.

18. člen

Napake oziroma pomanjkljivosti izvedbe, ki jih naročnik zapisniško ugotovi med izvajanjem ali pri pregledu del oziroma v garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti takoj po prejemu zapisnika in zahteve s strani naročnika oziroma v razumnem roku, ki ga določi naročnik. V kolikor tega ne opravi, sme naročnik napake odstraniti na račun izvajalca s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik.

19. člen

Izvajalec mora takoj po dokončanju del pisno obvestiti naročnika, da so dela po pogodbi končana. Naročnik se na podlagi pisnega obvestila izvajalca, da je dela po pogodbi končal, zaveže sklicati kvalitetni pregled, ki ga skupaj opravijo naročnik, nadzor in izvajalec.

Datum dokončanja del se zapisniško ugotovi na uspešno opravljenem kvalitetnem pregledu, na katerem ni ugotovljenih pomanjkljivosti. Izvajalec, nadzor in naročnik morajo zagotoviti prisotnost svojih predstavnikov na vseh sklicanih kvalitetnih pregledih in na vseh preostalih koordinacijah.

Pred primopredajo izvajalec preda vso potrebno dokumentacije (izvirnik gradbenega dnevnika, knjige obračunskih izmer, atestna dokumentacija, meritve, ipd.), kot tudi vso drugo predpisano dokumentacijo.

Za izvršena dela mora izvajalec zagotoviti poročila pooblaščenih institucij o izvršenih preiskavah, meritvah, atestiranju zvarov in tlačnih preizkusov.

Naročnik prevzame primopredajo pod pogojem, da so dela kvalitetno izvedena in služijo svojemu namenu in po odpravi vseh morebitnih pomanjkljivosti ter oddanih vseh poročilih pooblaščenih institucij za zahtevane meritve, preizkuse in testiranja.

20. člen

Če ni v tej pogodbi drugače določeno, se uporabljajo glede odgovornosti za napake gradnje ustrezne določbe Obligacijskega zakonika iz poglavja o podjemni pogodbi.

21. člen

Vsaka stranka je dolžna takoj obvestiti drugo stranko o morebitnem zahtevku tretje osebe, ki se tiče izvrševanja pravic in obveznosti po tej pogodbi.

Izvajalec je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z izvrševanjem pravic in obveznosti po tej pogodbi povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni izvajalci naročniku ali tretjim osebam.

VI. PODIZVAJALCI

22. člen

Izvajalec sme za izvedbo posameznih del v zvezi z gradnjo predmeta pogodbe in dobavami opreme izbirati le kvalitetne podizvajalce in dobavitelje.

Izbrani podizvajalci morajo zagotoviti, da bodo objekti, ki so predmet te pogodbe ob rednem investicijskem vzdrževanju dosegli pričakovano tehnično življenjsko dobo.

Izvajalec mora v pogodbah s podizvajalci del doseči, da bo za vse zgrajene objekte zagotovljena garancija za kvalitetno izvedbo del.

Odstop del podizvajalcu ne vpliva na pravna razmerja med naročnikom in izvajalcem in njune medsebojne pravice in obveznosti po tej pogodbi.

22. a člen

(Ta določba za podizvajalce bo vključena v pogodbo samo, če bo izvajalec opravljal dela brez podizvajalcev)

Izvajalec izjavlja, da dela, ki so predmet te pogodbe ne bo izvajal s podizvajalci, pri čemer se zaveda, da bo naročnik v primeru predložitve neresničnih izjav ali dokazil podal Državni revizijski komisiji predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 109. a člena ZJN-2.

Če bo izvajalec po sklenitvi pogodbe dela izvajal s podizvajalci mora o tem pisno obvestiti naročnika v petih (5) dneh po spremembi in mu predložiti:

- sklenjene pogodbe s podizvajalci;

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno podizvajalcu ter

- soglasja podizvajalcev za neposredno plačilo in

- vso ostalo dokumentacijo, ki jo je naročnik zahteval v razpisni dokumentaciji za podizvajalce.

22. b člen

(Ta določba za podizvajalce bo vključena v pogodbo samo, če bo izvajalec opravljal dela skupaj s podizvajalci)

Izvajalec bo dela po tej pogodbi opravljal s podizvajalci:

Firma in sedež podizvajalca	Davčna (ID za DDV), matična številka in transakcijski račun	Vrednost del in delež podizvajalca (v % od celotnega naročila)	Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec/kraj in rok izvedbe del

Podatki o podizvajalcu, o vrsti in obsegu del ter soglasje podizvajalca/ev za neposredno plačilo, so sestavni del te pogodbe.

Neposredna plačila podizvajalcem so obvezna. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov oziroma situacij neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po tej pogodbi.

Izvajalec mora računu oziroma situaciji obvezno priložiti predhodno potrjene račune oziroma situacije podizvajalca/ev, ki so opravljali dela po tej pogodbi.

Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način, kot to velja za plačila izvajalcu ter skladno z določili Uredbe o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 19/2010).

Izvajalec mora imeti ob sklenitvi te pogodbe na dan začetka izvajanje te pogodbe in v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci.

Ob morebitni zamenjavi podizvajalcev mora izvajalec o tem pisno obvestiti naročnika v petih (5) dneh po spremembi in mu predložiti:

- sklenjene pogodbe z novimi podizvajalci,

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo in

- vso ostalo dokumentacijo, ki jo je naročnik zahteval v razpisni dokumentaciji za podizvajalce.

Izvajalec v celoti odgovarja naročniku za izvedbo vseh del, ki so predmet te pogodbe.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ni naveden v ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, oziroma izvajalec ni zamenjal podizvajalca na način določen v tej pogodbi, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju kjer se izvajajo dela, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

Za dela svojih podizvajalcev izvajalec odgovarja, kot da bi jih opravil sam.

VII. POGODBENI ROK

23. člen

Izvajalec se zavezuje začeti z deli po podpisu pogodbe ter po uvedbi v delo in jih dokončati v roku

dni (največ 90 koledarskih dni) od uvedbe v delo, pri čemer bo izvajalec svoj delovni čas prilagodil delovnemu času in zahtevam naročnika. V ta rok je vštet uspešno opravljen kvalitetni pregled, na katerem ni ugotovljenih pomanjkljivosti.

Izvajalec mora dela organizirati tako, da zaradi njih ne bodo ogroženi varnost objekta, življenja in zdravje ljudi, promet, sosednji objekti in okolje. Izvajalec je odgovoren za vsakršno škodo, ki bi nastala naročniku ali tretjim osebam iz njegovih dejanj ali iz naslova opustitve teh dejanj.

Izvajalec se zavezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven delovnega časa, ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila.

Brez posledic za izvajalca se lahko pogodbeni rok podaljša za toliko dni, kolikor je naročnik v zamudi z izpolnitvijo obveznosti, ki so navedene v tej pogodbi.

Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko spremeni samo sporazumno v pisni obliki in sicer:

- zaradi višje sile, to so pogoji, ki onemogočajo delo v normalnih pogojih in pogodbeni stranki nanje ne morejo vplivati;

- zaradi izrednih dogodkov, ki vplivajo na izvedbo del in jih ni bilo mogoče predvideti ob določitvi obsega del, oziroma jih ni povzročil izvajalec;

- če naročnik spremeni vsebino projekta med izvedbo del.

O spremembi rokov gradnje zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka se pogodbeni stranki dogovorita z aneksom k tej pogodbi.

VIII. POGODBENA KAZEN

24. člen

Če izvajalec prekorači pogodbeni rok za izgradnjo, je dolžan za vsak koledarski dan zamude plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 3 ‰ od pogodbene vrednosti brez DDV, vendar ne več kot 10 %.

Izvajalec pogodbeno kazen plača, čeprav je dela po zamudi končnega roka izvedel do konca.

Naročnik in izvajalec soglašata, da naročnikova pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku.

Plačilo pogodbene kazni ne izključuje ali znižuje odgovornosti za morebitno škodo.

Če ima naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo zaradi zamude v višini, ki jo bo naročnik zaračunal po prevzemu del.

Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v tridesetih (30) dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

V primeru iz prvega odstavka se roki, ki so določeni v tej pogodbi, ne podaljšajo.

Pogodbena kazen se obračuna s potrjeno končno situacijo po izdaji zapisnika o uspešno opravljenem kvalitetnem pregledu, na katerem ni ugotovljenih pomanjkljivosti.

IX. JAMSTVA

25. člen

Splošni garancijski rok za vsa izvedena dela je najmanj 5 (pet) let. Garancijski roki začnejo teči z dnem, ko je uspešno opravljen končni prevzem vseh izvedenih del.

Če bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane pomanjkljivosti izvedeno določeno popravilo ali zamenjan določen material ali del opreme, začne teči garancijski rok znova za celoten sklop, v okviru katerega sodi to popravilo, in sicer od dneva zapisniškega prevzema reklamiranih del dalje.

Če dobavitelji oz. proizvajalci naprav, opreme in materialov jamčijo za daljšo dobo, ta jamstva vežejo tudi izvajalca, ki je dolžan odpraviti napake del, naprav, opreme in materialov v rokih, ki se nanašajo na posamezno napako.

Izvajalec zagotavlja za solidnost gradnje garancijski rok v skladu z določbami Obligacijskega zakonika, to je 10 let od uspešno opravljenega končnega prevzema vseh izvedenih del. Izvajalec odgovarja tudi za morebitne pomanjkljivosti zemljišča, na katerem je zgrajen objekt, ki se pokažejo v desetih letih od izročitve in prevzema del, razen če je specializirana organizacija dala strokovno mnenje, da je zemljišče primerno za gradnjo, in se med gradnjo niso pojavile okoliščine, ki bi vzbujale dvom o

utemeljenosti strokovnega mnenja.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamči in se pokažejo med garancijskim rokom. Izvajalec po navedenih pogojih jamči za vsa dela, naprave, opremo in materiale, ne glede na to, ali jih je izvajal sam ali s podizvajalci. Če izvajalec na poziv naročnika ne odpravi napak, ki jih je dolžan odpraviti, lahko naročnik odpravo teh napak poveri drugemu izvajalcu ter unovči bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

X. FINANČNA ZAVAROVANJA

26. člen

Izvajalec v roku petnajst (15) dni od podpisa pogodbe predloži naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti (vrednost z DDV) in z veljavnostjo najmanj še trideset (30) dni po določenem izvedbenem roku oziroma do datuma, ko izvajalec preda naročniku veljavno bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku. Garancija za dobro izvedbo del je priloga pogodbe.

27. člen

Izvajalec mora najkasneje v roku štirinajstih (14) dni po primopredaji in pred potekom veljavnosti bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročniku izročiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % od končne vrednosti izvedenih del (z DDV) z veljavnostjo let (najmanj pet (5) let od dneva primopredaje) in še 10 dni po preteku garancijskega roka. Če izvajalec ne bo predložil bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi, bo naročnik unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Garancija služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. Če se garancijski rok podaljša, se mora hkrati za enak čas podaljšati tudi rok trajanja garancije.

Šteje se, da dokončen prevzem opravljenih del s strani naročnika ni opravljen, če izvajalec ne izroči naročniku bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku. Če izvajalec v roku ne izroči bančnih garancij, lahko naročnik zadrži izplačilo dolgovanega zneska za opravljena dela, v višini manjkajoče bančne garancije.

XI. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

28. člen

Odgovorna oseba naročnika po tej pogodbi je , ki je pooblaščen/a, da ga zastopa glede vseh vprašanj, ki so povezana s predmetom te pogodbe ter skrbi za pravilno in celovito realizacijo te pogodbe.

Odgovorna oseba izvajalca po tej pogodbi je , ki je pooblaščen/a, da ga zastopa glede vseh vprašanj, ki so povezana s predmetom te pogodbe.

V primeru, da pride do spremembe predstavnikov, sta si pogodbeni stranki to dolžni sporočiti najkasneje tri dni pred spremembo.

29. člen

Za kršitev te pogodbe se šteje tako opustitev izvrševanja, nepravilno izvrševanje, kot tudi nepravočasno izvrševanje obveznosti po tej pogodbi.

Za kršitev te pogodbe se šteje tudi vsako ravnanje, ki je v nasprotju s pravili, ki so za tovrstne pogodbe oz. naravo razmerij iz gradbenih pogodb predpisana ali običajna

Zaradi kršitve ima pogodbena stranka pravico:

- zahtevati izvršitev obveznosti,

- sama izvršiti obveznost druge stranke obveznost druge stranke na njene stroške,

- zahtevati odškodnino,

- uveljavljati druge zahtevke, ki jih določajo ta pogodba ali predpisi,

- odstopiti od pogodbe.

Pravice iz prejšnjega odstavka se uveljavljajo po vrstnem redu, kot so navedene, razen če je to neprimerno glede na naravo kršitve oz. opustitve. Pravice iz prejšnjega odstavka se uveljavljajo v skladu z določili in namenom te pogodbe.

Odstop od pogodbe je mogoč le, če gre za bistveno kršitev pogodbe. Za bistveno kršitev se šteje kršitev, ki je kot takšna taksativno navedena v tej pogodbi ali tista, ki resno ogrozi izvršitev namena pogodbe.

Enostranski odstop od te pogodbe ni dopusten v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.

V primeru odstopa od pogodbe ima izvajalec pravico do plačila za svoje delo, ki ga je do tedaj opravil, in sicer v obsegu, v katerem je bilo strokovno in korektno izvedeno, naročniku pa je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za dokončanje del določil nov izvajalec.

Povzročena škoda se prvenstveno poplača iz bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Če je povzročena škoda večja od le-te, je razliko do polne odškodnine izvajalec dolžan plačati iz svojih sredstev v tridesetih (30) dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

Poleg zgoraj navedenih sankcij lahko prizadeta stranka venomer zahteva tudi povrnitev škode, ki je nastala zaradi kršitve druge stranke. Če v primeru prenehanja pogodbe iz razlogov na strani izvajalca škode ni mogoče ugotoviti, se obračuna pavšalna odškodnina v višini 25 % pogodbene vrednosti.

30. člen

Poleg kršitev, ki so bistvene izrecno opredeljene v tej pogodbi ali so takšne po svoji naravi, se za bistvene vselej štejejo tudi v tej točki navedene kršitve izvajalca, zato ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe, razen v primeru, če je takšna kršitev posledica višje sile oziroma nepravilnega ravnanja ali opustitve naročnika:

- če izvajalec ni pričel z deli v dogovorjenem roku;

- če izvajalec v nasprotju s to pogodbo prekorači rok gradnje;

- izvajalec tako odstopa od terminskega plana ali predvidenega obsega del, da postane gotovo, da del ne bo mogel končati v roku;

- če izvajalec krši to gradbeno pogodbo tako, da nastaja škoda naročniku;

- če izvajalec del ne izvaja v dogovorjeni kakovosti in tudi ne popravi kakovosti oz. ne odpravi napak v naknadnem roku, ki mu ga da naročnik;

- če izvajalec kakorkoli huje krši pogodbo;

- če obstaja utemeljen dvom, da bo izvajalec izpolnil svoje obveznosti po tej pogodbi. Šteje se, da je podan utemeljen dvom, zlasti če: ni solventen; je začel likvidacijski postopek; ponavljajoče ne spoštuje rokov, ki so določeni v pogodbi; ne ohranja v veljavi zavarovanj, kot to določa ta pogodba; odtujuje sredstva, ki so nujno potrebna za izvajanje te pogodbe in teh ne nadomešča; če iz zaporednih poročil izhaja, da je izvajanje gradnje pomanjkljivo ali se pogodba izvaja s ponavljajočimi prekinitvami.

31. člen

Na obstoj kršitve mora izvajalec pismeno opozoriti naročnika takoj po tem, ko jo je opazil in od naročnika zahtevati izvršitev obveznosti, odpravo kršitev oziroma posledic kršitve

Naročnik mora izvajalcu povrniti vso škodo, ki jo je ta utrpel zaradi kršitve pogodbe.

Izvajalec lahko odstopi od pogodbe, če naročnik z bistveno kršitvijo pogodbe za daljši čas onemogoči izvajanje del v skladu s to pogodbo.

Odstop je dopusten le, če je izvajalec o nemožnosti izvajanja del podrobno obvestil naročnika in mu dal trideset (30) dnevni rok za odpravo razlogov za nemožnost izvajanja del.

Višja sila izključuje možnost odpovedi pogodbe, razen če je v tej pogodbi drugače določeno.

XII. XXXXX XXXX

32. člen

Višja sila so izredne, nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi pogodbe in so zunaj volje ali sfere pogodbenih strank (npr. poplave, potresi, druge elementarne nezgode, požar, vojna, trgovinska blokada ipd.) ter jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih odvrniti.

Za višjo silo štejejo tudi predpisi, posamični akti ali dejanja ter drugi ukrepi organov Republike Slovenije ali Evropske Unije ter druge države, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka.

33. člen

Nobena stranka ne more uveljavljati zahtevkov, ki jih po tej pogodbi ali predpisih pripadajo zaradi kršitve druge stranke, če je kršitev nastala zaradi dogodka višje sile.

Če je zaradi višje sile začasno onemogočeno izvrševanje kakšne obveznosti po tej pogodbi, se rok za

izpolnitev obveznosti ustrezno podaljša, in sicer najmanj za čas trajanja višje sile.

Če dogodek višje sile traja več kot eno (1) leto in je takšne narave, da ogroža finančno izvedljivost projekta, ima stranka pravico odstopiti od pogodbe s pismenim obvestilom drugi stranki.

34. člen

Pogodbena stranka, ki ne more izpolnjevati obveznosti po tej pogodbi zaradi višje sile, mora o nastopu tega dogodka nemudoma, najkasneje pa v petih (5) dneh, pisno obvestiti drugo stranko. Obvestilo mora vsebovati podatke o nastopu in naravi dogodka ter njegovih potencialnih posledicah.

Če za stranko nastopi nezmožnost izpolnjevanja obveznosti po tej pogodbi zaradi dogodka višje sile, pa o tem ne obvesti druge stranke, izgubi pravico, da bi uporabila višjo silo kot utemeljitev, opravičilo ali drugo podlago za uveljavljanje drugih pravic, ki bi jih sicer imela zaradi dogodka višje sile.

Med trajanjem dogodka višje sile se bosta pogodbeni stranki po najboljših močeh trudili zmanjšati vso škodo, izgube, zamude ali motnje, ki izvirajo iz takega dogodka.

XIII. SPREMENJENE OKOLIŠČINE

35. člen

Če nastanejo po sklenitvi pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti katere od pogodbenih strank in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi te pogodbe nepravilno pogodbena tveganja prevaliti pretežno ali izključno le na eno od strank, ima druga stranka pravico zahtevati spremembo pogodbe.

O nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju te pogodbe v takih pogojih.

Ni mogoče zahtevati spremembe pogodbe, če bi morala prizadeta stranka ob sklenitvi pogodbe te okoliščine upoštevati ali če bi se jim lahko izognila ali jih premagala ali če so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev njene obveznosti.

Določbe tega poglavja pogodbe ne posegajo v določbe te pogodbe o prenehanju ali podaljšanju pogodbe zaradi višje sile.

Določbe tega poglavja se uporabljajo le, če niso v nasprotju z drugo določbo te pogodbe.

36. člen

V primeru spremenjenih okoliščin iz prejšnjega člena te pogodbe mora stranka, ki jo takšne okoliščine prizadenejo, o tem dogodku obvestiti drugo stranko najkasneje v petih (5) dneh od nastanka spremenjene okoliščine. Obvestilo mora biti podprto z dokumentacijo, ki je v tem času na razpolago in ki opisuje naravo okoliščine, znesek stroškov, ki so nastali ali naj bi nastali v zvezi s spremenjeno okoliščino.

XIV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

37. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da je na podlagi 14. člena ZlntPK (Ur. list RS št. 45/10) obvezna sestavina pogodbe protikorupcijska klavzula:

Ta pogodba je nična, če bi se ugotovilo, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega pogodba podpisana, ali pri izvajanju te pogodbe kdorkoli v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, njenega predstavnika ali posrednika organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev xxxxx xxx

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavnika organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

Naročnik bo ob ugotovitvi morebitnega obstoja dejanskega stanja iz prejšnjega odstavka, ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije, ali drugih organov glede njegovega domnevnega nastanka, začel z ugotavljanjem ničnosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi, v skladu s predpisi Republike Slovenije.

XV. KONČNE DOLOČBE

38. člen

Za razmerja iz te pogodbe oziroma v zvezi njo se izključno uporablja pravo, ki se uporablja v Republiki Sloveniji.

39. člen

Pri razlagi pogodbe je treba upoštevati skupni namen pogodbenih strank in pomen izrazov, kot so ga ti imeli v času sklenitve pogodbe.

Morebitna nejasna določila pogodbe je potrebno razlagati v takem smislu, da so vzajemne dajatve v pravičnem razmerju.

Pogodbena določila se v dvomu razlagajo na podlagi Obligacijskega zakonika in Zakona o graditvi objektov (ZGO-1). Posebne gradbene uzance se uporabljajo le, če niso v nasprotju z določili te pogodbe.

Neveljavnost dela te pogodbe ne vpliva na veljavnost ostalih delov, razen če gre za takšen del pogodbe, katerega neveljavnost ima za posledico, da skupni namen pogodbe ni dosežen.

40. člen

Kadar je v tej pogodbi določeno, da mora ena stranka kaj storiti v določenem roku po sporočilu druge stranke, začne ta rok teči naslednji dan po prejemu sporočila, če ni v tej pogodbi izrecno določeno drugače.

Odgovor na sporočilo je pravočasen, če je s priporočeno pošto odposlan zadnji dan roka.

41. člen

Pogodbeni stranki si bosta prizadevali vse morebitne spore rešiti sporazumno, s konstruktivnim dogovarjanjem, izhajajoč iz načela vestnosti in poštenja.

V primeru spora, ki bi nastal v zvezi s to, bo vsaka stranka pisno obvestila o sporu drugo stranko v 8 dneh od nastanka spora. Obvestilo mora vsebovati opis narave in posledic spora, opis kršitve, ki je povzročila spor ter, če je to mogoče, škodo, ki je morda že nastala ali je pričakovati, da bo nastala.

Pogodbeni stranki si bosta prizadevali, da vsak spor čim prej razreši ta s pogajanji na temelju dobre vere in poštenja.

Če do sporazumne rešitve spora ne pride ali se katera koli od strank pogajanjem izmika, je za vse morebitne spore in nesoglasja iz te pogodbe ali v zvezi z njo, stvarno pristojno sodišče v Celju.

42. člen

Ta pogodba se lahko sporazumno spremeni in dopolni le v pisni obliki.

43. člen

Sestavni del te pogodbe so naslednje priloge:

- razpisna dokumentacija naročnika št. ;

- ponudba izvajalca št. z dne in

- bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

44. člen

Pogodba začne veljati z dnem podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank in ko izvajalec predloži naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

45. člen

Ta pogodba je sestavljena v štirih (4) enakovrednih izvirnikih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po dva (2).

Naročniki:

MESTNA OBČINA CELJE OBČINA DOBRNA

OBČINA ŠTORE OBČINA VOJNIK

MESTNA OBČINA VELENJE OBČINA BISTRICA OB SOTLI OBČINA BRASLOVČE OBČINA DOBJE

OBČINA KOZJE OBČINA LAŠKO OBČINA MOZIRJE OBČINA PODČETRTEK OBČINA POLZELA OBČINA PREBOLD

OBČINA REČICA OB SAVINJI OBČINA ROGAŠKA SLATINA OBČINA ROGATEC

OBČINA ŠENTJUR

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH OBČINA ŠMARTNO OB PAKI OBČINA ŠOŠTANJ

OBČINA TABOR OBČINA VRANSKO OBČINA ŽALEC

ki jih po pooblastilu zastopa družba:

Simbio d.o.o.

xxx. Xxxxx Xxxxxxxx direktor

V , dne

Izvajalec:

V , dne

7. FINANČNA ZAVAROVANJA

7.1 MENIČNA IZJAVA

za resnost ponudbe s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje

Ponudnik:

(firma in sedež ponudnika)

upravičencu, Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje kot zavarovanje za resnost naše ponudbe za pridobitev javnega naročila za gradnjo: »Izvedba tesnjenja 3. etaže odlagalnega polja RCERO Celje«

- 13/JN-2015/G, izročamo bianco menico ter to menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Upravičenca Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje, nepreklicno pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom 5.000,00 EUR

in z vsemi ostalimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če:

− ponudnik umakne ali spremeni ponudbo (nedopustne spremembe ali dopolnitve) v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

− ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe, ter ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Menica je unovčljiva pri:

domiciliat (naziv in naslov banke)

s transakcijskega računa (TRR):

(številka transakcijskega računa)

Menica je neprenosljiva, unovčljiva na prvi poziv, brez protesta in je podpisana s strani pooblaščene osebe:

, kot

(ime in priimek pooblaščene osebe) (funkcija)

(podpis)

Menice naj bodo izpolnjene s klavzulo »brez protesta«.

S podpisom te menične izjave pooblaščamo poslovno banko , pri kateri ima naša družba odprt transakcijski račun št. , da naročniku Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 CELJE pri predložitvi menice na unovčenje izplača znesek naveden na menici.

Menico se lahko unovči najkasneje 90 dni od roka za oddajo ponudbe.

V primeru menično pravnega uveljavljanja menic proti nam se vnaprej odrekamo vsem ugovorom proti meničnim plačilnim nalogom.

Naročnik je zavezan, da nam vrne menice, ki jih ne bo uporabil v zgoraj navedene namene, po izteku roka.

V primeru, da bo družba zaprla transakcijski račun, ki je odprt pri zgoraj navedeni banki in ga odprla pri katerikoli drugi poslovni banki v Republiki Sloveniji, ali v primeru, da sredstva na zgoraj navedenem transakcijskem računu družbe ne zadostujejo za pokritje menične vsote, velja to pooblastilo tudi za vse druge poslovne banke, pri kateri ima ali bo družba imela odprt transakcijski račun.

Za obveznosti po zgoraj omenjeni pogodbi in po menici jamči družba z vsem svojim sedanjim in bodočim premoženjem .

Kraj: Datum:

Izdajatelj menice:

(ponudnik)

(ime in priimek zakonitega zastopnika)

(funkcija)

(podpis)

Menične izjave je potrebno predložiti v treh (3) originalnih izvodih.

7.2 VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Naziv banke:
Kraj in datum:
Upravičenec:	Simbio d.o.o., Xxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxx
Garancija št.:

V skladu s pogodbo ,

(naziv, številka in datum sklenitve)

sklenjeno med upravičencem SIMBIO d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje in

(naziv izvajalca)

za izvedbo javnega naročila

»Izvedba tesnjenja 3. etaže odlagalnega polja RCERO Celje«.

Na zahtevo ponudnika se s to garancijo NEPREKLICNO IN BREZPOGOJNO obvezujemo, da bomo v petnajstih (15) dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali deset odstotkov (10 %) pogodbene vrednosti (vrednost z DDV) oziroma EUR, če ponudnik ne bo izpolnil katere izmed svojih pogodbenih obveznosti ali jo bo izpolnil, pa le-ta ne bo v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbenih obveznosti. Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. original garancije št. / .

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do . . (še trideset (30) dni po roku, ki je določen za izvedbeni rok oziroma do datuma, ko izvajalec preda naročniku veljavno bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku). Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Celju.

Banka (žig in podpis)

Pojasnilo: izbrani ponudnik javnega naročila, bo moral naročniku predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti najkasneje v roku petnajst dni (15) po podpisu pogodbe.

7.3 VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI IN NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Naziv banke: Kraj in datum:

Upravičenec:	Simbio d.o.o., Xxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Celje
Garancija št.:

V skladu s pogodbo (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum …), sklenjeno med upravičencem Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje in (naziv izvajalca) za »Izvedba tesnjenja 3. etaže odlagalnega polja RCERO Celje« v vrednosti EUR, je izvajalec zadolžen za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

Z garancijo se NEPREKLICNO IN BREZPOGOJNO zavezujemo, da bomo na vaš prvi pisni poziv in ne glede na kakršen koli ugovor naročnika garancije izplačali znesek v višini 5 % od pogodbene vrednosti z vključenim davkom na dodano vrednost, kar znaša EUR, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije

2. original garancije št. / .

Ta garancija velja še 10 dni po preteku garancijskega roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do .

Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Celju.

Banka: (žig in podpis)

8. POVZETEK TEHNIČNEGA POROČILA

1.1. Splošno

V okviru projekta izgradnje novega odlagalnega polja RCERO Celje je bilo tesnjenje odlagališča s tesnilno folijo izvedeno do 2. etaže. Sedanja dinamika odlaganja kaže na zapolnitev 2. etaže do leta 2016. Najkasneje do takrat je potrebno zagotoviti tesnjenje tudi na 3. etaži. XXXXXX, d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje, kot plačnik in naslovnik po pooblastilu občin (naročnikov) iz priloge 9.1, namerava na odlagališču odpadkov RCERO zatesniti 3. etažo odlagališča s tesnilno folijo.

1.2. Opis

Za potrebe tesnjenja 3. etaže se najprej odstrani tampon iz obstoječe servisne ceste – II. berma v debelini 30-40 cm. Tampon se odpelje na začasno deponijo na območju zbirnega centra RCERO v oddaljenosti 500 m. Odstranijo se obstoječe kanalete na obstoječi servisni cesti – II. berma v dolžini cca. 510 m. Zbirno mesto za začasno deponijo tampona in kanalet se določi v dogovoru z investitorjem. Odstrani se tudi obstoječi geotekstil pod tamponom, ki je ščitil PEHD folijo pred poškodbami. Za skladiščenje ali nadaljnjo uporabo obstoječega geotekstila, v kolikor ni poškodovan, poskrbi izvajalec.

Obstoječa servisna cesta – II. berma se odstrani vse do obstoječe glavne servisne ceste na severovzhodni strani odlagalnega polja. Obstoječa servisna cesta – II. berma in obstoječe glavne servisne ceste ostaneta v funkciji tako dolgo dokler se ne zapolni celotna 2. etaža z odpadki. Nato se le ta odstrani do višine začetka 3. etaže in se pripravi za potrebe zapolnitve 2. etaža z odpadki.

Odstraniti je potrebno obstoječo vegetacijo na 4. brežini. Izvede se novi sidrni kanal na predvideni servisni cesti – III. berma. Za potrebe spajanja obstoječe PEHD folij z novo folijo se na vzhodni strani odlagalnega polja odstranijo odpadki in očisti obstoječa PEHD folija. Odstranitev in čiščenje izvede izvajalec.

Po utrditvi in formiranju 4. brežine in terena pod obstoječo servisno cesto – II. berma na predpisano točnost in trdnost se položi bentonitna polst. Na bentonitno pols se položi nova PEHD folija, ki se spoji z obstoječo PEHD folijo na 3. brežini in se na koncu sidra v sidrnem kanalu na predvideni servisni cesti – III. berma. Varjenje folije izvajajo varilci z veljavnim atestom za varjenje folij, izdanim s strani pooblaščene organizacije (npr. Inštitut za varilstvo).

PEHD folija v sidrnem kanalu na predvideni servisni cesti – III. berma se zaščiti s geotekstilom. Sidrni kanal se zasuje z balastom iz zemeljskega materiala. Po utrditvi in formiranju spodnjega ustroja na III. bermi se položi geotekstil čez celotno površino III. berme (tudi čez zasuti sidrni kanal). Na geotekstil se položi tampon II. v debelini 30 cm in tampon I. v debelini 20 cm. (glej risbo iz priloge 9.2 Projektne dokumentacije – PZI, list št. 4 – karakteristični prerez).

Zaradi prekinitve odvodnjavanja na severozahodni strani odlagalnega polja med II. In III. bermo se izvede nova meteorna kanalizacija za potrebe odvodnjavanja predvidene servisni ceste – III. berma.

Odstrani se obstoječi revizijski jašek (BC 1200 mm) na severozahodni strani odlagalnega polja na začetku II. berme, cev Ø300 se zatesni (zablendira).

Obstoječe cevi na jugu odlagališča za drenažo izcednih vod ležijo na temelju v II. bermi. Obstoječ temelj se odstrani in se izvede novi AB temelj. Po odstranitvi obstoječega temelja se izvede sidrni kanal in položi PEHD folija. Na folijo se položi zaščitni PP geotekstil. Na geotekstil se položi novi AB temelj. Obstoječa cev se na folijo pritrdi z objemkami iz PEHD folije v temelj pa s sidri. Objemke iz PEHD folije izvajajo varilci z veljavnim atestom za varjenje folij, izdanim s strani pooblaščene organizacije (npr. Inštitut za varilstvo). Pritrditev obstoječe drenaže DN 315 na brežino se izvede po detajlu.

Podaljšanje cevi Ø315 (4 kom) za drenažo izcednih vod iz II. berme do III. berme ni predmet tega projekta.

Na južni strani predvidene interne ceste – III. berma je predvidena izvedba jarkov v vodotesni izvedbi. Vodotesnost dna se zagotovi z betonskimi kanaletami. Za položitev se uporabijo obstoječe betonske kanalete iz II. berme.

Vsa dela se izvedejo v skladu s projektno dokumentacijo (PZI), ki je del razpisne dokumentacije v prilogi 9.2.

1.3 Drugi pogoji in tehnične zahteve

▪ Ponudnik mora v skladu z razpisno dokumentacijo in obrazcem 5.8 Izjava o kadrovski sposobnosti in seznam tehničnega osebja za varjenje bo moral predložiti certifikate varilcev za varjenje termoplastov, izdane s strani pooblaščenega organa (npr. Inštitut za varilstvo). Vsak varilec mora imeti certifikat za ekstruzijsko - ročno varjenje in dvoredno varjenje z elektro ogrevalnima klinoma.

▪ Izbrani izvajalec bo moral zagotoviti veljavne certifikate za vse vgrajene materiale v skladu s standardi, ki veljajo na območju Republike Slovenije. Izbrani izvajalec bo moral za vsak material posebej, ki je potreben za izvedbo tesnilnih slojev (bentonitna polst, PEHD folija, zaščitni 1200 g geotekstil) priložiti tehnični list, DoP (Declaration of Performance) ter prevod oz. izjavo o lastnostih ponujenega materiala.

▪ Za izvršena dela bo izbrani izvajalec moral zagotoviti poročila pooblaščenih institucij o izvršenih preiskavah, o izvršenih meritvah, atestiranju zvarov in tlačnih preizkusih.

9. PRILOGE

9.1 Seznam naročnikov

MESTNA OBČINA CELJE, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, ID za DDV: SI 56012390

OBČINA DOBRNA, Dobrna 19, 3204 Dobrna, ID za DDV: SI 71772626

OBČINA ŠTORE, Cesta XIV. Divizije 15, 3220 Štore, ID za DDV: SI 78439388

OBČINA VOJNIK, Kexxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxx, ID za DDV: SI 67288006

MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje, ID za DDV: SI 49082884

OBČINA BISTRICA OB SOTLI, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli, ID za DDV: SI 22562605

OBČINA BRASLOVČE, Braslovče 22, 3314 Braslovče, ID za DDV: SI 49877445 OBČINA DOBJE, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini, ID za DDV: SI 22084665 OBČINA KOZJE, Kozje 37, 3260 Kozje, ID za DDV: SI 17124379

OBČINA LAŠKO, Mexxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxx, ID za DDV: SI 11734612

OBČINA MOZIRJE, Šxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxx, ID za DDV: SI 70998396 OBČINA PODČETRTEK, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, ID za DDV: SI 83117989 OBČINA POLZELA, Polzela 8, 3313 Polzela, ID za DDV: SI 27768228

OBČINA PREBOLD, Hmxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxx, ID za DDV: SI 39527972

OBČINA REČICA OB SAVINJI, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji, ID za DDV: SI 45064440 OBČINA ROGAŠKA SLATINA, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška slatina, ID za DDV: SI 84699825 OBČINA ROGATEC, Ceste 11, 3252 Rogatec, ID za DDV: SI 47348429

OBČINA ŠENTJUR, Mexxxx xxx 00, 0000 Xxxxxxx, XX xa DDV: SI 20341253

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki, ID za DDV: SI 64225569

OBČINA ŠOŠTANJ, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, ID za DDV: SI 97214043

OBČINA TABOR, Tabor 21, 3304 Tabor, ID za DDV: SI 43471862

OBČINA VRANSKO, Vransko 59, 3305 Vransko, ID za DDV: SI 59929286

OBČINA ŽALEC, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec, ID za DDV: SI 62546708

9.2 Projektna dokumentacija PZI

Projektna dokumentacija PZI je ponudnikom dosegljiva na spletni strani xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxx- narocila .

Document Metadata

Table of Contents

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Document Metadata