RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Pošta Slovenije d.o.o. Področje investicij in nabave Xxxxxxxx xxx 00

2500 Pošta Slovenije, uprava telefon: 00 000 00 00

telefaks: 02 449 23 79 e-pošta: xxxx@xxxxx.xx xxx.xxxxx.xx

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Predmet:

Oddaja javnega naročila po postopku naročila male vrednosti

Krovsko kleparska dela PE MB, PE LJ, PE CE, PE PLC MB

Številka javnega naročila 0016/2019/0016/MVS/6

Pošta Slovenije d.o.o.

Okrožno sodišče v Mariboru. Matična številka družbe: 5881447000. Šifra dejavnosti: 53.100. Predsednik nadz. sveta: Xxxxxx Xxxxxxxx. Osnovni kapital 121.472.482 €. TRR: 0451 5000 1110 867. TRR: 0510 0801 1026 564. TRR: 0228 0001 6990 351.

Id. številka: SI25028022

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), Pošta Slovenije d. o. o. Slomškov trg 10, Maribor, vabi ponudnike k predložitvi ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo na osnovi javnega naročila po postopku naročila male vrednosti za »Krovsko kleparska dela PE MB, PE LJ, PE CE, PE PLC MB«.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 , v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 .

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika1). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 najkasneje do 23.5.2019 do 12:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

V kolikor ponudnik ne odda ponudbe v skladu z zahtevami naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji, se takšna ponudba zavrne kot nedopustna.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na povezavi: xxxxx://xxx.xxxxx.xx .

INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 23. 5. 2019 in se bo začelo ob 12:10 uri na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 .

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod

1 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 48 ur. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku

»Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Kontaktna oseba naročnika: Xxxxx Xxxxxxxxxx, tel. 02/000 0000, xxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxx.xx

S spoštovanjem,

xx. Xxxxx Xxxx

direktor področja

1 SPLOŠNE DOLOČBE NAROČILA

1.1 Način izvajanja naročila

Naročnik oddaja naročilo »Krovsko kleparska dela PE MB, PE LJ, PE CE, PE PLC MB« po sklopih. Ponudnik mora ponuditi vse razpisane vrste blaga oz. storitev za posamezni sklop (delne ponudbe niso dovoljene).

Sklopi so sledeči:

- Sklop 1 PE Ljubljana z okolico

- Sklop 2 PE Ljubljana območje Gorenjske

- Sklop 3 PE Maribor mariborski in murskosoboški okoliš

- Sklop 4 PE PLC, PLC Maribor

- Sklop 5 PE Celje - območje Celja

- Sklop 6 PE Celje - območje Novega mesta Ponudnik se lahko prijavi na enega ali več sklopov.

Naročnik bo izvedel pogajanja. Izhodišča za pogajanja bo naročnik zapisal v vabilo na pogajanja.

Po izvedenih pogajanjih bo naročnik ocenjeval ponudbe v skladu z merili iz razpisne dokumentacije.

Naročnik bo po izvedbi postopka javnega naročanja sklenil okvirni sporazum z enim izvajalcem za posamezni sklop, to je s prvo uvrščenim ponudnikom v skladu z merili, navedenimi v razpisni dokumentaciji.

1.2 Komunikacija z naročnikom

Ponudniki lahko komunicirajo z naročnikom samo pisno. Kontaktna oseba je navedena v povabilu za oddajo ponudbe.

1.3 Jezik

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudnik lahko uporabi v tujem jeziku že uveljavljene tehnične izraze, vendar le v tehničnem delu ponudbe.

Potrdila o kakovosti in certifikati so lahko predloženi tudi v tujem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da le-to stori na lastne stroške, ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj, se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik.

1.4 Ponudba, ki jo predloži skupina izvajalcev

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila.

1.5 Podizvajalci

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje.

Ponudnik, kateremu je bilo oddano naročilo v celoti odgovarja naročniku za izvedbo prejetega naročila, ne glede na to, s koliko podizvajalci sodeluje.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v skladu s 94. členom ZJN-3 v ponudbi:

• navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

• kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

• priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje naročila,in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

1.6 Variantna ponudba

Variantne ponudbe niso dovoljene. Ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo bo izločen iz postopka.

1.7 Dopolnitve, spremembe in pojasnila razpisne dokumentacije

V skladu z določili 67. člene ZJN-3 dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila naročnik objavi na portalu javnih naročil ali prek njega. Kot del te dokumentacije se štejejo tudi informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku javnega naročanja.

Po izteku roka za prejem ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

1.8 Dopustne dopolnitve, pojasnila in popravek ponudbe, računske napake

Če se ugotovi, da so informacije ali dokumentacija, ki jih predložijo ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko ponudniki v roku, ki ga določi naročnik, predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo. Komunikacija med naročnikom in ponudnikom bo potekala preko sistema eJN-2. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti.

Ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

• svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena in ponudbe v okviru meril,

• tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

• tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Naročnik bo ob pisnem soglasju ponudnika popravil računske napake. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, bo naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravil računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, izračunal vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.

Naročnik bo ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravil v pravilno.

V primeru izvedbe pogajanj bo naročnik morebitne računske napake ugotavljal v zadnje predloženi ponudbi.

1.9 Stroški ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

1.10 Plačilni pogoji

Rok plačila je 30 dni po prejemu računa. Priloga računa je potrjena dobavnica s strani naročnika. Datum na računu ne sme biti starejši od datuma dobave blaga oz. opravljene storitve. Na računu mora biti označen sklic na okvirni sporazum.

Vsaka od pogodbenih strank lahko predlaga možnost predčasnega plačila z uvedbo cassa skonta, višina katerega pa se bo določila naknadno skladno z izvedbo pogajanj.

V kolikor podizvajalec na način določen v 94. členu ZJN-3 zahteva neposredno plačilo mora:

• glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

• podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

• glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Naročnik od glavnega izvajalca v primeru, da neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Računi se izstavijo in pošljejo na naslov družbe, in sicer: Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor, najkasneje do 15. v mesecu za izvedeno dobavo v preteklem mesecu ali se pošljejo preko aplikacije Poštar, kjer se mora izvajalec predhodno registrirati.

1.11 Cena

Cena mora biti fiksna, izražena v evrih (€), brez davka na dodano vrednost (DDV). Vsi stroški morajo biti vračunani v ceno. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z

obrazcem ponudbenega predračuna. Cene v ponudbi morajo pokrivati vse stroške, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo naročila.

Če bodo v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene v skladu z določilom 86. člena ZJN-3, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobno obrazložitev vseh postavk ponudbe, za katere bo menil, da so merodajne in jih bo, upoštevajoč prejete obrazložitve, preveril.

Cena mora vsebovati:

• stroški storitev,

• ceno potrebnega drobnega material (tesnila, vijaki, silikonski kiti..)

• pripravljalne stroške,

• stroške dostave materiala in pripomočkov na naslov naročnika

• potne stroške (kilometrina, dnevnice, čas na poti….),

• stroške čiščenja in odvoz odpadnega materiala na deponijo

• stroške s pripravo in predložitvijo predračunov

• vse ostale morebitne stroške.

Naročnik ne bo izbranemu ponudniku dovoljeval dodatnega zaračunavanja.

Porabljen material pri delovnih urah se obračuna po veljavnih cenah iz cenika izvajalca, ki morajo biti tržno primerljive. Trenutno veljaven cenik najbolj pogosto uporabljenega materiala bo priložen k ponudbi.

V primeru, da ponudnik prireja cenik trenutnim potrebam naročnika, pomeni da je takšen cenik nedopusten. Cene morajo biti tržno primerljive s tržiščem.

Pri krovskih delih se porabljen material (kritina) obračuna po veljavnem ceniku.

Po preteku enega (1) leta od datuma začetka izvajanja storitev ali zadnje izvedene spremembe cen, lahko izvajalec ali naročnik predlagata spremembo (zvišanje ali znižanje) cen, glede na gibanje indeksa rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada RS za preteklo leto. Predlog za spremembo cen pošljeta vsaj petnajst (15) dni pred predlaganim datumom za spremembo cen. Na podlagi prejetega predloga za spremembo cen pogodbeni stranki po predhodnih pogajanjih uskladita ceno največ do zvišanja ali znižanja indeksa rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada RS za preteklo leto. Pogodbeni stranki se zavežeta, da bosta spremembo cen izvedli oziroma potrdili s sklenitvijo aneksa k pogodbi, v katerem se določi tudi datum veljavnosti novih cen.

1.12 Merila

Merilo za ocenitev ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba za posamezni sklop, in sicer:

M	Merilo	Udeležba (točke)
1.	Cena efektivne delovne ure	40
2.	Cena intervencijske delovna ura	10
3.	Čiščenje žlebov	20
4.	• Zamenjava poškodovanih žlebov r.š. 33 cm - Cu • Zamenjava poškodovanih žlebov r.š. 33 cm - FeZn-barvano • Zamenjava poškodovanih odtočnih cevi fi 100 mm - Cu	30

• Zamenjava poškodovanih odtočnih cevi fi 100 mm -FeZn - barvano

• Zamenjava poškodovanega kolena fi 100 mm - Cu

• Zamenjava poškodovanega kolena fi 100 mm - FeZn –barvano

Skupna vrednost M4

Naročnik bo z merili, opisanimi v nadaljevanju, ugotavljal ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Izbran bo ponudnik, ki bo na osnovi meril dosegel največje število točk. Največje možno število je doseženih 100 točk.

Točke bodo izračunane po naslednji formuli:

P min

T = ------------------ x T (max)

P (1..x)

Pri čemer je:

· T – število točk

· P min – najnižja cena ponudbe

· P (1..x) – cena posamezne ponudbe

· T (max) – maksimalno število točk

Če imata dve ali več ponudb enako število točk za posamezni sklop, se izbere tista, ki ponuja višjo garancijo na storitev opravljenega dela.

1.13 Okvirni sporazum (OS)

Ponudnik izpolni vzorec okvirnega sporazuma, ga podpiše in žigosa ter predloži v okviru poglavja “okvirni sporazum”, saj s tem potrdi, da se strinja z vzorcem OS.

Izbrani ponudnik bo prejel v podpis OS katerega vsebina bo enaka vzorcu OS. Dopolnjen bo le s podatki iz ponudbe. Naročnik izbranemu ponudniku ne bo dovolil spreminjanja pogodbenih določil. Če ponudnik ne bo v 8 dneh vrnil podpisanega OS, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo odstop od ponudbe štel kot negativno referenco v naslednjih treh letih, ne glede na razloge za odstop od ponudbe. Naročnik bo posebej obračunal škodo, ki jo je imel zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti s strani izbranega ponudnika oz. odstopa od OS.

V skladu z določilom 95. člena ZJN-3 se OS o izvedbi naročila lahko spremeni v primeru:

• spremembe ne glede na vrednost, ki so predvidene v dokumentaciji (npr. indeks rasti cen,

…),

• dodatnih gradenj ali storitev,

• okoliščin, ki jih ni bilo mogoče predvideti,

• če izvajalca zamenja nov izvajalec,

• če sprememba ne glede na vrednost ni bistvena.

1.14 Varstvo podatkov

Naročnik bo vse podatke varoval skladno z določbami zakonov, ki urejata javno naročanje. Naročnik bo zagotovil, da bodo vsi podatki, ki jih bo ponudnik skladno z zakonom, ki ureja

gospodarske družbe, označil kot zaupne, obravnavani kot poslovna skrivnost. Naročnik bo v skladu z določili 35. člena ZJN-3 štel za poslovno skrivnost zgolj s strani ponudnika označene podatke.

Imena ponudnikov in predložene ponudbe so do roka, določenega za odpiranje ponudb, poslovna skrivnost.

1.15 Ustavitev postopka

Naročnik lahko skladno z zakonodajo kadarkoli ustavi postopek.

Naročnik lahko zavrne vse ponudbe. O zavrnitvi vseh ponudb bodo ponudniki obveščeni.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ustavitve postopka, zavrnitvijo vseh ponudb ali izbranemu ponudniku zaradi nesklenitve OS.

1.16 Prenehanje pogodbene obveznosti

Naročnik si pridružuje pravico odpovedati OS dobavitelju, ki bo kršil določila OS. Takemu dobavitelju bo naročnik onemogočil sodelovanje na ostalih javnih razpisih naročnika v naslednjih treh letih.

Med veljavnostjo OS lahko naročnik odstopi od OS v skladu z določili 96. člena ZJN-3.

1.17 Revizija postopka

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila, sklenitev okvirnega sporazuma ali vključitev v dinamični nabavni sistem in sistem ugotavljanja sposobnosti in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda.

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pisno neposredno pri naročniku,po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi. Zahtevek za revizijo se lahko vloži z elektronskimi sredstvi, če naročnik razpolaga z informacijskim sistemom za sprejem elektronskih vlog, v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis. V tem primeru mora biti zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim z kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance. O vloženem zahtevku za revizijo mora naročnik v treh delovnih dneh od prejema tega zahtevka obvestiti ponudnike, ki so v postopku oddaje javnega naročila oddali ponudbo.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo, ime naročnika, oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti, predmet javnega naročila, očitane kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, pooblastilo za zastopanje v pred revizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem, navedbo ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada, potrdilo o plačilu takse.

Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, takso, ki znaša 2.000 eurov, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo v postopku oddaje naročil male vrednosti.

Številka transakcijskega računa je: št. 01100-1000358802.

Pri vplačilu takse mora biti vedno naveden sklic na številko odobritve po modelu 11.

1. model 11

2. P1: šifra proračunskega porabnika (16110 - Ministrstvo za finance -štirimestna številka plus kontrolna številka)

3. P2: številka podkonta s kontrolno številko (7111290)

4. P3: Uporabi se zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu oz. referenčna številka računa ali drugega dokumenta iz dokumentacije javnega naročila (6 mest + 2 mesti za leto)

Med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno piše vezaj.

2 POGOJI ZA UDELEŽBO

Za vsak izpolnjeni pogoj je potrebno priložiti dokazilo ali predložiti izjavo. Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale (izkazovale) vseh v nadaljevanju opisanih pogojev bodo štete kot nedopustne ponudbe in bodo izločene iz postopka.

Za dokazovanje pogojev iz 75. in 76. člena ZJN-3 mora ponudnik v skladu s 3. odstavkom

47. člena predložiti lastno izjavo, ki izkazuje izpolnjevanje naslednjih pogojev:

Za dokazovanje pogojev iz 75. in 76 člena ZJN-3 mora ponudnik predložiti:

P 1 Nekaznovanost – naročnik bo izločil iz postopka javnega naročanja ponudnika/kandidata, če je bil le-ta ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena, pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku RS in našteta v 1. odstavku 75. člena ZJN-3, če od datuma izreka pravnomočne sodbe za kaznivo dejanje še ni preteklo pet let (razen če ni obdobje določila že sodba).

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci.

Dokazilo: izjava ponudnika (za dokaz izpolnjevanja pogoja zadostuje podpis obrazca

»izjave«).

P 2 Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 75. člena ZJN-3. Naročnik bo iz postopka izločil ponudbo ponudnika, če je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci.

Dokazilo:

Dokazilo: izjava ponudnika (za dokaz izpolnjevanja pogoja zadostuje podpis obrazca

»izjave«).

P 3 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti: ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner v obsegu posla, za katerega je predviden.

Dokazilo: izjava ponudnika (za dokaz izpolnjevanja pogoja zadostuje podpis obrazca

»izjave«).

P 4 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če:

• se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja ali

• postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali

• če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali

• če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Dokazilo: izjava ponudnika (za dokaz izpolnjevanja pogoja zadostuje podpis obrazca

»izjave«).

P 5 Ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni smel imeti blokiranih svojih računov (pogoj se nanaša na vse račune ponudnika).

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev;

Dokazilo: izjava ponudnika (za dokaz izpolnjevanja pogoja zadostuje podpis obrazca

»izjave«).

P 6 Iz postopka bo izločen ponudnik, če so se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

Kot dokazila o nekvalitetno izvedenih delih bo naročnik štel tudi pisne reklamacije, pisna opozorila dobavitelju o kršitvah pogodbenih obveznosti, obračunane pogodbene kazni ali unovčenje bančne garancije zaradi enega navedenih razlogov.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev;

P 7 V kolikor ponudnik ponuja izvedbo naročila s podizvajalcem/ci, mora predložiti dokumentacijo v skladu s poglavjem 1.5 te dokumentacije (obrazec »izjava« za vsakega podizvajalca).

Naročnik bo zavrnil podizvajalca, če obstajajo razlogi za izključitev v skladu s pogoji P1, P2, P3 ali P4.

POSEBNI POGOJI:

P 8 Ponudnik mora priložiti uradno veljaven cenik najbolj pogosto uporabljenih materialov in na poziv naročnika posredovati celoten cenik materiala. Cene morajo biti tržno primerljive.

P 9 Garancija na izvedbo del in material je najmanj 12 mesecev. Podpis izjave št. 3 izpolnjuje zapisan pogoj.

P 10 Pri pregledu strehe je potrebno podati poročilo o stanju kritine. Podpis izjave št. 3 izpolnjuje zapisan pogoj.

P 11 Sklop 1 PE Ljubljana z okolico in sklop 2 PE Ljubljana območje Gorenjske, je lahko oddaljenost ponudnika od naslova naročnika največ 50 km. Naslov naročnika je Čopova xxxxx 00, Xxxxxxxxx.

3 NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te. Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali na po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec

»Ponudbeni predračun« v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Ponudnik predloži potrdila ali izjave, kot je zahtevano pri poglavju »Pogoji za udeležbo« (v kolikor so zahtevane izjave že vsebovane v priloženem obrazcu »Izjave«, je dovolj, da ponudnik žigosa in podpiše ta obrazec in mu ni potrebno prilagati lastnih izjav) ter izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec okvirnega sporazuma skupaj s ponudbo v sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.

Izbrani ponudnik bo moral ob pravnomočnosti odločitve predložiti seznam delavcev (z osebnimi podatki), ki bodo izvajali dela in vstopali v prostore naročnika.

Izbrani ponudnik bo v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-B) naročniku takoj po obvestilu o sprejemu odločitve o izbiri in še pred pravnomočnostjo le-te posredoval izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu družbe, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

4 OPIS NAROČILA – TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

4.1 Predmet naročila:

Naročnik potrebuje vzdrževalca streh in strešnih elementov za obdobje treh let.

Vzdrževanje streh in strešnih elementov na objektih pošt PE Ljubljana, PE Maribor, PE Celje in PLC Maribor zajemajo naslednja manjša krovsko kleparska dela v okviru tekočega vzdrževanja. To so:

• pregled, obnova strehe in kritine,

• zamenjava polomljene in manjkajoče opeke,

• zamenjava dotrajanih delov strešne konstrukcije,

• vzdrževanje in zamenjava pločevinastih kritin, obrob,

• čiščenje in zamenjava strešnih žlebov, odtočnih cevi in ostalih kleparskih elementov, nameščanje zaščit za ptiče (ježki, mreže, ipd.),

• čiščenje peskolovcev,

• ostala dela (interventna in redna), ki se nanašajo na krovsko-kleparsko področje, tudi odstranjevanje ledenih sveč in snega v zimskih mesecih.

4.2 Način izvedbe del in obveznosti izvajalca:

• Vseh vzdrževalnih del ni mogoče natančno predvideti vnaprej, naročnik bo izvajalcu naročil izvedbo del, ko se bo pokazala potreba. Del ni mogoče terminsko ali količinsko predvideti.

• Za posamezno naročilo popravila (večja vzdrževalna dela) je potrebno, v primeru, da naročnik zahteva, predhodno izdati oceno stroškov v skladu s ponudbenimi cenami iz popisa del, ki je osnova za naročilo.

• Za morebitna dela, ki bi se pokazala kot nujno potrebna (oz. nepredvidena) za dokončanje že začetih del, mora izvajalec predhodno obvestiti naročnika z okvirno vrednostjo dodatnih stroškov ter pridobiti soglasja naročnika. Velja tudi za dela, ki niso definirana v popisu del in so nujno potrebna za izvedbo. Obračun teh del mora biti primerljiv s cenami na tržišču.

• V primeru potrebe po dodatnih delovnih pripomočkih (npr. postavitev montažnega odra, avto-dvigala, ipd.), je potrebna predhodna odobritev naročnika na podlagi ocene stroškov, da izvajalec posebej zaračuna ta strošek. Izbira dodatnih delovnih pripomočkov mora biti optimalna za naročnika.

• Izvedbo del je potrebno prilagoditi delovnemu času pošte, da ni moten delovni proces. Manjša dela, ki ne povzročajo hrupa oz. ne motijo delovnega procesa v poštnih poslovalnicah, se lahko izvajajo tudi v času poslovanja pošte, ostala dela pa je potrebno izvajati izven delovnega časa pošt, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih, vse po predhodni uskladitvi z upravnikom pošte oz. kontaktno osebo naročnika.

• Intervencijska dela se obračunajo po intervencijski delovni uri ne glede na delovni čas pošte. V ta dela sodijo vsi nepredvideni dogodki, zaradi katerih bi lahko prišlo do ogrožanja ljudi in premoženja oz. nepredvidljive materialne škode naročnika, npr. poškodb strešnih elementov ob neurju, vdor meteornih voda, začasna zaščita poškodovanih kritin, itd.. Izvajalec mora biti zaradi tega dosegljiv (po tlf.) ob vsakem času, vse dneve v tednu, tudi ob praznikih ter imeti na razpolago ustrezno kadrovsko zasedbo. Ostala dela se obračunajo po ceni redne delovne ure.

• Izvajalec mora poskrbeti za zaščito obstoječe opreme, naprav in prostora, kjer se dela

izvajajo ter odstranitev zaščite in izvedbo čiščenja po zaključku izvedbenih del.

• Izvajalec je dolžan opozoriti oz. seznaniti naročnika z objektivnim stanjem strešnih elementov in predlagati popravila in izboljšave ob zavezi, da ne bo zavajal naročnika z informacijami in predlogi izvedbe popravil, ki bi z neupravičenimi (nepotrebnimi in

dodatnimi) deli podražila izvajanje. Kot neupravičeno se smatra tudi izvajanje z večjim številom izvajalcev, kot je običajna praksa (gre predvsem za manjša vzdrževalna dela). Naročnik v tem primeru ne bo priznal nepotrebno obračunanih delovnih ur.

• Izvajalec je dolžan poskrbeti na ustrezno organizacijo varstva pri delu (delavcev izvajalca in

uslužbencev pošte, obiskovalcev oz. strank pošte in mimoidočih). Dolžan je poskrbeti tudi za požarno varnost – izvajalec se obvezuje, da bo podal izjavo za zagotavljanje varstva pred požarom in varnosti pri delu.

• K računu mora biti priložen potrjen delovni nalog (ali drug primeren obrazec) s strani

pooblaščenega delavca (npr. upravnik pošte, kontaktna oseba, oz. skrbnik pogodbe) naročnika, ki mora vsebovati naslednje podatke: lokacijo opravljene storitve, vrsto storitve, število izvajalcev, št. porabljenih delovnih ur, delovne ure morebitne uporabe dodatne strojne opreme, specifikacijo porabljenega materiala, ime in priimek ter podpis odgovornega izvajalca. Zaradi tega mora izvajalec del obvestiti odgovorno osebo na lokaciji o prihodu na objekt, o vsebini opravljenega dela ter o odhodu z objekta.

• Obračun vseh količin mora biti obračunan po dejanski porabi in po enotnih fiksnih cenah iz ponudbenih postavk. Cene materiala in drugih del (storitev), ki niso v sklopu fiksnih postavk iz ponudbe, morajo biti na računu ovrednotene ter primerljive s cenami na trgu. Vsa vzdrževalna dela dela morajo biti opravljena v skladu s standardi in tehničnimi predpisi stroke oz. se morajo izvajati po navodilih proizvajalca kritine za posamezni objekt. V primeru, da naročnik ne razpolaga z navedeno dokumentacijo, si je izvajalec dolžan sam pridobiti.

4.3 Kraj, način in roki izvajanja naročila

• Rok za izvedbe del:

- Odzivni čas za intervencijska popravila je najkrajši možni čas, vendar najkasneje v roku treh (3) ur od poziva naročnika (ustno, tel., fax, e-mail).

- Odzivni čas izvedbe za ostala popravila je takoj po prejemu pisnega naročila oz. največ (pet) 5 dni. Dokončanje del mora biti v najkrajšem možnem času ob upoštevanju pravil stroke. Za podaljšanje roka izvedbe mora obstajati objektiven razlog, ki mora biti usklajen in dogovorjen z naročnikom.

- Odzivni čas za posredovanje ocenjene vrednosti (za večja vzdrževalna dela v primeru zahteve naročnika), je največ (pet) dni.

• Kraj izvajanja: poštne poslovalnice na območju PE Maribor, PE Ljubljana in PE Celje (po seznamu) ter PE PLC Maribor, Zagrebška 106. Naročnik si pridržuje pravico v času pogodbenega obdobja do spremembe seznama.

Naročnik bo oddaljenost med ponudnikom in naročnikom za izpolnjevanje pogoja P 11

ugotavljal na spletni strani: xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxx

• Veljavnost in čas trajanja okvirnega sporazuma:

Sklop 1 PE Ljubljana z okolico: od podpisa do 14.9.2022

Sklop 2 PE Ljubljana območje Gorenjske: od podpisa OS do 14.9.2022

Sklop 3 PE Maribor mariborski in murskosoboški okoliš: od podpisa do 14.9.2022 Sklop 4 PE PLC, PLC Maribor: od 14.9.2019 do 13.9.2022

Sklop 5 PE Celje - območje Celja: od podpisa do 14.9.2022

Sklop 6 PE Celje - območje Novega mesta: od podpisa do 14.9.2022

• Skrbnik okvirnega sporazuma:

PE Ljubljana Xxxx Xxxxxxxx, 01 243 1659.

PE Maribor Xxxxx Xxxxxx,02 449 2715.

PE PLC Maribor Xxxx Xxxxxx, 02 449 2779

PE CE Xxxxx Xxxxx, 03 424 3614

Ponudnik predloži obrazec Ponudba v razdelek »Predračun«.

Obrazec

PONUDBA

Na osnovi javnega razpisa »Krovsko kleparska dela PE MB, LJ, PE CE, PLC MB« po postopku naročila male vrednosti, dajemo ponudbo, kot sledi:

1. PODATKI O PONUDNIKU

POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA:

NASLOV PONUDNIKA:

TELEFON:

IDENTIFIKACIJSKA (DAVČNA) ŠTEVILKA PONUDNIKA:

MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA:

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE:

ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA

Kraj in datum:

Ponudnik:

Podpis in štampiljka:

Ponudnik predloži obrazec Ponudbeni predračun v razdelek »Predračun«.

Obrazec

Zap. št.	Popis del za krovsko kleparska popravila	EM/ enoto	CENA v EUR brez DDV	CENA v EUR z DDV
1	2	3	4	5
M1	Cena efektivne delovne ure dela zajemajo razna krovsko-kleparska popravila kot so: zamenjava polomljene in mankajoče opeke, zamenjava dotrajanih delov strešne konstrukcije, zamenjava, tesnenje pločevinastih kritin, obrob in ostalih kleparskih elementov, čiščenje peskolovov, odtočnih cevi, linijskih požiralnikov, odstranitve dotrajanih in poškodovanih elementov, ipd.	ura
M2	Cena intervencijske delovne ure, dela zajemajo nujna dela, ko se je potrebno odzvati na poziv naročnika v roku 3 ur (V ta dela sodijo vsi nepredvideni dogodki, zaradi katerih bi lahko prišlo do ogrožanja ljudi in premoženja oz. velike materialne škode naročnika, npr. poškodb strešnih elementov ob neurju, vdor meteornih voda, začasna zaščita poškodovanih kritin, odstranitve ledenih sveč, itd)	ura
M3	Čiščenje žlebov zajema odstranjevanje vseh usedlin (listje, iglice) iz žlebov, vključno z dostopom in odvozom odpadkov	m1
M4	Zamenjava poškodovanih žlebov r.š. 33 cm - Cu zajema demontažo, odvoz na trajno deponijo, dobavo in montaža novih elementov vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.	m1
	Zamenjava poškodovanih žlebov r.š. 33 cm - FeZn- barvano zajema demontažo, odvoz na trajno deponijo, dobavo in montaža novih elementov vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.	m1
	Zamenjava poškodovanih odtočnih cevi fi 100 mm - Cu zajema demontažo, odvoz na trajno deponijo, dobavo in montaža novih elementov vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.	m1

2. PONUDBENI PREDRAČUN Sklop 1 PE Ljubljana z okolico

	Zamenjava poškodovanih odtočnih cevi fi 100 mm -FeZn -barvano zajema demontažo, odvoz na trajno deponijo, dobavo in montaža novih elementov vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.	m1
	Zamenjava poškodovanega kolena fi 100 mm - Cu zajema demontažo, odvoz na trajno deponijo, dobavo in montaža novih elementov vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.	kos
	Zamenjava poškodovanega kolena fi 100 mm - FeZn -barvano zajema demontažo, odvoz na trajno deponijo, dobavo in montaža novih elementov vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.- FeZn -barvano	kos
	SKUPNA VREDNOST POSTAVKE M4	Σ

* Ponudnik obvezno izpolni vsako postavko ponudbenega predračuna.

Popust na uradno veljavni cenik materiala… v % (izpolni ponudnik).

Telefonska številka ponudnika (izpolni ponudnik).

2.1 Veljavnost ponudbe je najmanj do 5. 9. 2019

2.2 Cene so fiksne za obdobje enega leta in izražene v evrih (€) brez davka na dodano vrednost DDV, vsi stroški so vračunani v ceni.

Ponujamo daljši rok garancije za dobavljen material mesecev (najmanj 12 mesecev) -vpiše

ponudnik.

Ponujamo daljši rok garancije za opravljeno storitev mesecev (najmanj 12 mesecev) -vpiše

ponudnik.

V/Na:	Ponudnik:
	Žig in podpis:

Ponudnik predloži obrazec Ponudbeni predračun v razdelek »Predračun«.

Obrazec

2. PONUDBENI PREDRAČUN

Sklop 2 PE Ljubljana območje Gorenjske

Zap. št.	Popis del za krovsko kleparska popravila	EM/ enoto	CENA v EUR brez DDV	CENA v EUR z DDV
1	2	3	4	5
M1	Cena efektivne delovne ure dela zajemajo razna krovsko-kleparska popravila kot so: zamenjava polomljene in mankajoče opeke, zamenjava dotrajanih delov strešne konstrukcije, zamenjava, tesnenje pločevinastih kritin, obrob in ostalih kleparskih elementov, čiščenje peskolovov, odtočnih cevi, linijskih požiralnikov, odstranitve dotrajanih in poškodovanih elementov, ipd.	ura
M2	Cena intervencijske delovne ure, dela zajemajo nujna dela, ko se je potrebno odzvati na poziv naročnika v roku 3 ur (V ta dela sodijo vsi nepredvideni dogodki, zaradi katerih bi lahko prišlo do ogrožanja ljudi in premoženja oz. velike materialne škode naročnika, npr. poškodb strešnih elementov ob neurju, vdor meteornih voda, začasna zaščita poškodovanih kritin, odstranitve ledenih sveč, itd)	ura
M3	Čiščenje žlebov zajema odstranjevanje vseh usedlin (listje, iglice) iz žlebov, vključno z dostopom in odvozom odpadkov	m1
M4	Zamenjava poškodovanih žlebov r.š. 33 cm - Cu zajema demontažo, odvoz na trajno deponijo, dobavo in montaža novih elementov vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.	m1
	Zamenjava poškodovanih žlebov r.š. 33 cm - FeZn- barvano zajema demontažo, odvoz na trajno deponijo, dobavo in montaža novih elementov vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.	m1
	Zamenjava poškodovanih odtočnih cevi fi 100 mm - Cu zajema demontažo, odvoz na trajno deponijo, dobavo in montaža novih elementov vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.	m1
	Zamenjava poškodovanih odtočnih cevi fi 100 mm	m1

	-FeZn -barvano zajema demontažo, odvoz na trajno deponijo, dobavo in montaža novih elementov vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
	Zamenjava poškodovanega kolena fi 100 mm - Cu zajema demontažo, odvoz na trajno deponijo, dobavo in montaža novih elementov vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.	kos
	Zamenjava poškodovanega kolena fi 100 mm - FeZn -barvano zajema demontažo, odvoz na trajno deponijo, dobavo in montaža novih elementov vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.- FeZn -barvano	kos
	SKUPNA VREDNOST POSTAVKE M4	Σ

* Ponudnik obvezno izpolni vsako postavko ponudbenega predračuna.

Popust na uradno veljavni cenik materiala… v % (izpolni ponudnik)

Telefonska številka ponudnika (izpolni ponudnik)

2.1 Veljavnost ponudbe je najmanj do 5. 9. 2019

2.2 Cene so fiksne za obdobje enega leta in izražene v evrih (€) brez davka na dodano vrednost DDV, vsi stroški so vračunani v ceni.

Ponujamo daljši rok garancije za dobavljen material mesecev (najmanj 12 mesecev) -vpiše

ponudnik.

Ponujamo daljši rok garancije za opravljeno storitev mesecev (najmanj 12 mesecev) -vpiše

ponudnik.

V/Na:	Ponudnik:
	Žig in podpis:

Ponudnik predloži obrazec Ponudbeni predračun v razdelek »Predračun«.

Obrazec

2. PONUDBENI PREDRAČUN

Sklop 3 PE Maribor mariborski in murskosoboški okoliš

Zap. št.	Popis del za krovsko kleparska popravila	EM/ eno to	CENA v EUR brez DDV	CENA v EUR z DDV
1	2	3	4	5
M1	Cena efektivne delovne ure dela zajemajo razna krovsko-kleparska popravila kot so: zamenjava polomljene in mankajoče opeke, zamenjava dotrajanih delov strešne konstrukcije, zamenjava, tesnenje pločevinastih kritin, obrob in ostalih kleparskih elementov, čiščenje peskolovov, odtočnih cevi, linijskih požiralnikov, odstranitve dotrajanih in poškodovanih elementov, ipd.	ura
M2	Cena intervencijske delovne ure, dela zajemajo nujna dela, ko se je potrebno odzvati na poziv naročnika v roku 3 ur (V ta dela sodijo vsi nepredvideni dogodki, zaradi katerih bi lahko prišlo do ogrožanja ljudi in premoženja oz. velike materialne škode naročnika, npr. poškodb strešnih elementov ob neurju, vdor meteornih voda, začasna zaščita poškodovanih kritin, odstranitve ledenih sveč, itd)	ura
M3	Čiščenje žlebov zajema odstranjevanje vseh usedlin (listje, iglice) iz žlebov, vključno z dostopom in odvozom odpadkov	m1
M4	Zamenjava poškodovanih žlebov r.š. 33 cm - Cu zajema demontažo, odvoz na trajno deponijo, dobavo in montaža novih elementov vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.	m1
	Zamenjava poškodovanih žlebov r.š. 33 cm - FeZn- barvano zajema demontažo, odvoz na trajno deponijo, dobavo in montaža novih elementov vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.	m1
	Zamenjava poškodovanih odtočnih cevi fi 100 mm - Cu zajema demontažo, odvoz na trajno deponijo, dobavo in montaža novih elementov vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.	m1

	Zamenjava poškodovanih odtočnih cevi fi 100 mm -FeZn -barvano zajema demontažo, odvoz na trajno deponijo, dobavo in montaža novih elementov vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.	m1
	Zamenjava poškodovanega kolena fi 100 mm - Cu zajema demontažo, odvoz na trajno deponijo, dobavo in montaža novih elementov vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.	kos
	Zamenjava poškodovanega kolena fi 100 mm - FeZn -barvano zajema demontažo, odvoz na trajno deponijo, dobavo in montaža novih elementov vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.- FeZn -barvano	kos
	SKUPNA VREDNOST POSTAVKE M4	Σ

* Ponudnik obvezno izpolni vsako postavko ponudbenega predračuna.

Popust na uradno veljavni cenik materiala… v % (izpolni ponudnik)

Telefonska številka ponudnika (izpolni ponudnik)

2.1 Veljavnost ponudbe je najmanj do 5. 9. 2019

2.2 Cene so fiksne za obdobje enega leta in izražene v evrih (€) brez davka na dodano vrednost DDV, vsi stroški so vračunani v ceni.

Ponujamo daljši rok garancije za dobavljen material mesecev (najmanj 12 mesecev) -vpiše

ponudnik.

Ponujamo daljši rok garancije za opravljeno storitev mesecev (najmanj 12 mesecev) -vpiše

ponudnik.

V/Na:	Ponudnik:
	Žig in podpis:

Ponudnik predloži obrazec Ponudbeni predračun v razdelek »Predračun«.

Obrazec

Zap. št.	Popis del za krovsko kleparska popravila	EM/ eno to	CENA v EUR brez DDV	CENA v EUR z DDV
1	2	3	4	5
M1	Cena efektivne delovne ure dela zajemajo razna krovsko-kleparska popravila kot so: zamenjava polomljene in mankajoče opeke, zamenjava dotrajanih delov strešne konstrukcije, zamenjava, tesnenje pločevinastih kritin, obrob in ostalih kleparskih elementov, čiščenje peskolovov, odtočnih cevi, linijskih požiralnikov, odstranitve dotrajanih in poškodovanih elementov, ipd.	ura
M2	Cena intervencijske delovne ure, dela zajemajo nujna dela, ko se je potrebno odzvati na poziv naročnika v roku 3 ur (V ta dela sodijo vsi nepredvideni dogodki, zaradi katerih bi lahko prišlo do ogrožanja ljudi in premoženja oz. velike materialne škode naročnika, npr. poškodb strešnih elementov ob neurju, vdor meteornih voda, začasna zaščita poškodovanih kritin, odstranitve ledenih sveč, itd)	ura
M3	Čiščenje žlebov zajema odstranjevanje vseh usedlin (listje, iglice) iz žlebov, vključno z dostopom in odvozom odpadkov	m1
M4	Zamenjava poškodovanih žlebov r.š. 33 cm - Cu zajema demontažo, odvoz na trajno deponijo, dobavo in montaža novih elementov vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.	m1
	Zamenjava poškodovanih žlebov r.š. 33 cm - FeZn- barvano zajema demontažo, odvoz na trajno deponijo, dobavo in montaža novih elementov vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.	m1
	Zamenjava poškodovanih odtočnih cevi fi 100 mm - Cu zajema demontažo, odvoz na trajno deponijo, dobavo in montaža novih elementov vključno s pritrdilnim in	m1

2. PONUDBENI PREDRAČUN Sklop 4 PE PLC, PLC Maribor

	tesnilnim materialom.
	Zamenjava poškodovanih odtočnih cevi fi 100 mm -FeZn -barvano zajema demontažo, odvoz na trajno deponijo, dobavo in montaža novih elementov vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.	m1
	Zamenjava poškodovanega kolena fi 100 mm - Cu zajema demontažo, odvoz na trajno deponijo, dobavo in montaža novih elementov vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.	kos
	Zamenjava poškodovanega kolena fi 100 mm - FeZn -barvano zajema demontažo, odvoz na trajno deponijo, dobavo in montaža novih elementov vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.- FeZn -barvano	kos
	SKUPNA VREDNOST POSTAVKE M4	Σ

* Ponudnik obvezno izpolni vsako postavko ponudbenega predračuna.

Popust na uradno veljavni cenik materiala… v % (izpolni ponudnik)

Telefonska številka ponudnika (izpolni ponudnik)

2.1 Veljavnost ponudbe je najmanj do 5. 9. 2019

2.2 Cene so fiksne za obdobje enega leta in izražene v evrih (€) brez davka na dodano vrednost DDV, vsi stroški so vračunani v ceni.

Ponujamo daljši rok garancije za dobavljen material mesecev (najmanj 12 mesecev) -vpiše

ponudnik.

Ponujamo daljši rok garancije za opravljeno storitev mesecev (najmanj 12 mesecev) -vpiše

ponudnik.

V/Na:	Ponudnik:
	Žig in podpis:

Ponudnik predloži obrazec Ponudbeni predračun v razdelek »Predračun«.

Obrazec

Zap. št.	Popis del za krovsko kleparska popravila	EM/ enoto	CENA v EUR brez DDV	CENA v EUR z DDV
1	2	3	4	5
M1	Cena efektivne delovne ure dela zajemajo razna krovsko-kleparska popravila kot so: zamenjava polomljene in mankajoče opeke, zamenjava dotrajanih delov strešne konstrukcije, zamenjava, tesnenje pločevinastih kritin, obrob in ostalih kleparskih elementov, čiščenje peskolovov, odtočnih cevi, linijskih požiralnikov, odstranitve dotrajanih in poškodovanih elementov, ipd.	ura
M2	Cena intervencijske delovne ure, dela zajemajo nujna dela, ko se je potrebno odzvati na poziv naročnika v roku 3 ur (V ta dela sodijo vsi nepredvideni dogodki, zaradi katerih bi lahko prišlo do ogrožanja ljudi in premoženja oz. velike materialne škode naročnika, npr. poškodb strešnih elementov ob neurju, vdor meteornih voda, začasna zaščita poškodovanih kritin, odstranitve ledenih sveč, itd)	ura
M3	Čiščenje žlebov zajema odstranjevanje vseh usedlin (listje, iglice) iz žlebov, vključno z dostopom in odvozom odpadkov	m1
M4	Zamenjava poškodovanih žlebov r.š. 33 cm - Cu zajema demontažo, odvoz na trajno deponijo, dobavo in montaža novih elementov vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.	m1
	Zamenjava poškodovanih žlebov r.š. 33 cm - FeZn- barvano zajema demontažo, odvoz na trajno deponijo, dobavo in montaža novih elementov vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.	m1
	Zamenjava poškodovanih odtočnih cevi fi 100 mm - Cu zajema demontažo, odvoz na trajno deponijo, dobavo in montaža novih elementov vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.	m1
	Zamenjava poškodovanih odtočnih cevi fi 100 mm	m1

2. PONUDBENI PREDRAČUN Sklop 5 PE Celje - območje Celja

	-FeZn -barvano zajema demontažo, odvoz na trajno deponijo, dobavo in montaža novih elementov vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
	Zamenjava poškodovanega kolena fi 100 mm - Cu zajema demontažo, odvoz na trajno deponijo, dobavo in montaža novih elementov vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.	kos
	Zamenjava poškodovanega kolena fi 100 mm - FeZn -barvano zajema demontažo, odvoz na trajno deponijo, dobavo in montaža novih elementov vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.- FeZn -barvano	kos
	SKUPNA VREDNOST POSTAVKE M4	Σ

* Ponudnik obvezno izpolni vsako postavko ponudbenega predračuna.

Popust na uradno veljavni cenik materiala… v % (izpolni ponudnik)

Telefonska številka ponudnika (izpolni ponudnik)

2.1 Veljavnost ponudbe je najmanj do 5. 9. 2019

2.2 Cene so fiksne za obdobje enega leta in izražene v evrih (€) brez davka na dodano vrednost DDV, vsi stroški so vračunani v ceni.

Ponujamo daljši rok garancije za dobavljen material mesecev (najmanj 12 mesecev) -vpiše

ponudnik.

Ponujamo daljši rok garancije za opravljeno storitev mesecev (najmanj 12 mesecev) -vpiše

ponudnik.

V/Na:	Ponudnik:
	Žig in podpis:

Ponudnik predloži obrazec Ponudbeni predračun v razdelek »Predračun«.

Obrazec

2. PONUDBENI PREDRAČUN

Sklop 6 PE Celje - območje Novega mesta

Zap. št.	Popis del za krovsko kleparska popravila	EM/ enoto	CENA v EUR brez DDV	CENA v EUR z DDV
1	2	3	4	5
M1	Cena efektivne delovne ure dela zajemajo razna krovsko-kleparska popravila kot so: zamenjava polomljene in mankajoče opeke, zamenjava dotrajanih delov strešne konstrukcije, zamenjava, tesnenje pločevinastih kritin, obrob in ostalih kleparskih elementov, čiščenje peskolovov, odtočnih cevi, linijskih požiralnikov, odstranitve dotrajanih in poškodovanih elementov, ipd.	ura
M2	Cena intervencijske delovne ure, dela zajemajo nujna dela, ko se je potrebno odzvati na poziv naročnika v roku 3 ur (V ta dela sodijo vsi nepredvideni dogodki, zaradi katerih bi lahko prišlo do ogrožanja ljudi in premoženja oz. velike materialne škode naročnika, npr. poškodb strešnih elementov ob neurju, vdor meteornih voda, začasna zaščita poškodovanih kritin, odstranitve ledenih sveč, itd)	ura
M3	Čiščenje žlebov zajema odstranjevanje vseh usedlin (listje, iglice) iz žlebov, vključno z dostopom in odvozom odpadkov	m1
M4	Zamenjava poškodovanih žlebov r.š. 33 cm - Cu zajema demontažo, odvoz na trajno deponijo, dobavo in montaža novih elementov vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.	m1
	Zamenjava poškodovanih žlebov r.š. 33 cm - FeZn- barvano zajema demontažo, odvoz na trajno deponijo, dobavo in montaža novih elementov vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.	m1
	Zamenjava poškodovanih odtočnih cevi fi 100 mm - Cu zajema demontažo, odvoz na trajno deponijo, dobavo in montaža novih elementov vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.	m1
	Zamenjava poškodovanih odtočnih cevi fi 100 mm	m1

	-FeZn -barvano zajema demontažo, odvoz na trajno deponijo, dobavo in montaža novih elementov vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
	Zamenjava poškodovanega kolena fi 100 mm - Cu zajema demontažo, odvoz na trajno deponijo, dobavo in montaža novih elementov vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.	kos
	Zamenjava poškodovanega kolena fi 100 mm - FeZn -barvano zajema demontažo, odvoz na trajno deponijo, dobavo in montaža novih elementov vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.- FeZn -barvano	kos
	SKUPNA VREDNOST POSTAVKE M4	Σ

* Ponudnik obvezno izpolni vsako postavko ponudbenega predračuna.

Popust na uradno veljavni cenik materiala… v % (izpolni ponudnik)

Telefonska številka ponudnika (izpolni ponudnik)

2.1 Veljavnost ponudbe je najmanj do 5. 9. 2019

2.2 Cene so fiksne za obdobje enega leta in izražene v evrih (€) brez davka na dodano vrednost DDV, vsi stroški so vračunani v ceni.

Ponujamo daljši rok garancije za dobavljen material mesecev (najmanj 12 mesecev) -vpiše

ponudnik.

Ponujamo daljši rok garancije za opravljeno storitev mesecev (najmanj 12 mesecev) -vpiše

ponudnik.

V/Na:	Ponudnik:
	Žig in podpis:

Ponudnik predloži obrazec Izjave v razdelek »Druge priloge«.

Obrazec

IZJAVE O SPREJEMU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naziv ponudnika Ulica Poštna štev. in kraj

KONTAKTNA OSEBA:

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE:

Št.	Izjavljamo:
1.	da smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo razpisanega javnega naročila,
2.	da smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo,
3.	da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični ter da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu,
4.	da za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost,
5.	da se v celoti strinjamo s razpisnimi pogoji naročnika,
6.	da bomo naročilo opravljali strokovno in korektno v skladu z veljavnimi predpisi in pravili stroke,
7.	določili kontaktno osebo, ki bo: zagotavljala strokovno in pravočasno izvedbo naročila, reševala in koordinirala naročnikove reklamacije,
8.	vse informacije in podatke naročnika varovali kot poslovno skrivnost tudi po prenehanju veljavnosti tega naročila,
9.	da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi,
10.	da smo tehnično in kadrovsko sposobni izvesti JN,
11.	da ponujene storitve popolnoma ustrezajo tehničnim zahtevam naročnika,
12.	da kot pravna oseba in tudi naši člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa niti oseba, ki ima pooblastila za naše zastopanje ali odločanje ali nadzor, nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so navedena v 1. odst. 75. členu ZJN-3 (pogoj P 1),
13.	da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami Ministrstva za javno upravo RS (pogoj P 2),
14	da smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oz. da imamo registrirano dejavnost oz. smo vpisani v register poklicev ali trgovski register (pogoj P 3),
15.	da nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, da nismo opustili poslovne dejavnosti oz. nismo v kateremkoli podobnem položaju (pogoj P 4),
16.	da v zadnjih šestih mesecih poslovanja nismo imeli blokiranega nobenega računa (pogoj P 5),
17. 18.	da bomo na poziv naročnika posredovali tržno primerljiv cenik materiala P 8 da je garancija na izvedbo del in materiala najmanj 12 mesecev. P 9

19.	da bomo po pregledu strehe podali poročilo o stanju kritine. P 10

……………………………………………………..

kraj in datum

štampiljka

……………..………..……….……………….. odgovorna oseba

* S podpisom tega obrazca vam ni potrebno prilagati pri pogojih navedene izjave.

Ponudnik predloži obrazec Podatki o podizvajalcu v razdelek »Druge priloge«.

Obrazec

PODATKI O PODIZVAJALCU

Vrsta dela, ki ga bo izvedel podizvajalec

Naziv podizvajalca Naslov podizvajalca Matična številka podizvajalca Davčna številka podizvajalca Transakcijski račun podizvajalca Predmet del, ki jih izvede podizvajalec Količina del podizvajalca Vrednost del podizvajalca Kraj izvedbe teh del Rok izvedbe teh del

………………………….....……………………………… kraj in datum

štampiljka

…..………………………….........................

odgovorna oseba

* Obrazec po potrebi kopirati.

Ponudnik predloži obrazec Požarni red v razdelek »Druge priloge«.

Obrazec

IZJAVA POŽARNI RED

(naziv in naslov izvajalca storitev)

IZJAVA

o seznanitvi s požarnim redom in navodilom za varstvo pred požarom

Izjavljamo, da smo bili pred začetkom izvajanja del, ki jih bomo opravljali v:

…………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………

(naziv PE in kraja delovišča)

na podlagi pogodbe/naročilnice št. …………….….., z dne , seznanjeni s Požarnim

redom Pošte Slovenije d. o. o. in Navodilom za varstvo pred požarom za zunanje izvajalce del.

Obvezujemo se, da bomo pri izvajanju dela upoštevali določila Xxxxxxxxx reda in Navodila za varstvo pred požarom in da ne bomo povzročali nevarnosti za nastanek požara ali eksplozije in s tem ogrožali varnosti ljudi in premoženja naročnika.

Naša odgovorna oseba za izvajanje ukrepov varstva pred požarom je:

…………………………………………………………… …………………………………….. (ime in priimek) (telefon)

Datum: …………………..………………………….

Opomba: Podpisano izjavo je dolžan izvajalec del pred začetkom izvajanja del posredovati strokovnemu delavcu za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

NAVODILO ZA VARSTVO PRED POŽAROM

(izvajalci storitev)

I. ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM

Vsak izvajalec storitev, ki izvaja kakršnokoli delo v objektih družbe, je dolžan skrbeti za varstvo pred požarom. V zvezi s tem ima predvsem naslednje naloge, dolžnosti in odgovornosti:

• dela sme izvajati samo z delavci, ki so usposobljeni in imajo opravljen preizkus znanja iz varstva pred požarom;

• za opravljanje dela sme uporabljati samo namensko in brezhibno delovno opremo;

• pred začetkom izvajanja dela:

o se mora seznaniti z izvlečkom požarnega reda, ki je nameščen v objektu, kjer se bodo dela izvajala;

o urediti mora delovišče in poskrbeti za ustrezne ukrepe varstva pred požarom. Po potrebi je treba delovišče opremiti z dodatno opremo in sredstvi za gašenje in preprečevanje nastanka požara;

o seznaniti mora odgovorno osebo za varstvo pred požarom o datumu in času začetka dela in o načrtovanih ukrepih za varstvo pred požarom;

• delo mora izvajati tako, da ne slabi urejenega stanja varstva pred požarom in ne povzroča nevarnosti za nastanek požara;

• med izvajanjem del mora upoštevati predloge in pripombe odgovorne osebe za varstvo pred požarom in strokovnega delavca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, ki sta navedena v izvlečku požarnega reda;

• pred začetkom izvajanja požarno nevarnih del si mora pridobiti pisno dovoljenje od strokovnega delavca in po potrebi organizirati požarno stražo;

• o vsaki opaženi ali ugotovljeni pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki bi lahko vpliva na varstvo pred požarom, mora takoj obvestiti odgovorno osebo za varstvo pred požarom ali strokovnega delavca, ki sta navedena v izvlečku požarnega reda.

II. PREVENTIVNI UKREPI

V objektih družbe ali na delovišču se je treba obnašati in ravnati tako, da se ne slabi ali ogroža varstvo pred požarom in da se ne povzroča nevarnost za nastanek požara. V zvezi s tem je treba upoštevati in izvajati predvsem naslednje preventivne ukrepe:

- gasilnikov, ki so nameščeni v objektu, ni dovoljeno prestavljati z določenih in urejenih mest;

- gasilnikov, hidrantov, električnih omaric ipd. ni dovoljeno zalagati s predmeti dela, opremo, odpadki ipd. Pred njimi mora biti vsaj 70 cm prostega prostora;

- na hodnikih, stopniščih in na evakuacijskih poteh ni dovoljeno ničesar odlagati ali shranjevati, biti morajo vedno proste in normalno prehodne;

- odpadke, ki nastajajo pri izvajanju dela, je treba zbirati ločeno in jih z delovišča odstranjevati sproti ali najkasneje ob zaključku delovnega dne;

- izvajanje požarno nevarnih del ni dovoljeno brez pisnega dovoljenja strokovnega delavca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom;

- v objekt ali na delovišče se lahko dovaža in hrani le toliko nevarnih snovi, kot jih je potrebnih za dnevno uporabo;

- ob vsakem zapuščanju objekta ali delovišča je treba obvezno preveriti, ali so odstranjeni vsi potencialni viri za nastanek požara.

III. POSTOPKI IN NALOGE V PRIMERU POŽARA

V primeru požara ostanite mirni in prisebni in ocenite velikost požara.

Če ocenite, da lahko požar pogasite sami, brez nevarnosti zase in druge, uporabite gasilna sredstva in požar pogasite.

Če ocenite, da požara ne morete pogasiti, ravnajte po naslednjem postopku:

- na požar takoj opozorite prisotne osebe v objektu in poskrbite za prijavo požara gasilcem;

- pri požaru ne izpostavljate svoje varnosti in življenja;

- pred reševanjem opreme, dokumentacije itd. pomagajte ogroženim osebam;

- rešujte predvsem dragocenejšo opremo in najpomembnejšo dokumentacijo;

- ko se umikate iz prostora, v katerem je požar, zaprite okna, izključite električne in plinske uporabnike, izključite prezračevanje in zaprite vrata za seboj, če je vse to mogoče;

- na evakuacijski poti odprite okna, da preprečite ali zmanjšate zadimljenost poti;

- poskrbite za neoviran dovoz intervencijskih vozil do objekta;

- zberite se pred objektom ali na zbirnem mestu, določenem v načrtu evakuacije, kjer se javite odgovorni osebi za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije;

- če se iz objekta ne morete umakniti zaradi neprehodnosti evakuacijskih poti, se pred požarom umaknite v najvarnejši prostor z oknom. Vrata prostora zatesnite pred vdorom dima in s klicanjem z okna opozorite nase.

IV. POSTOPKI IN NALOGE PO POŽARU

O vsakem požaru, ne glede na njegovo velikost, je treba takoj po požaru obvestiti odgovorno osebo za varstvo pred požarom in strokovnega delavca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, ki sta navedena v izvlečku požarnega reda.

Takoj po požaru je treba zavarovati mesto požara. Na požarišču ni dovoljeno ničesar pospravljati, premikati ipd., dokler se ne opravi raziskava požara.

Po požaru je prepovedano uporabljati opremo in naprave na elektriko ali plin, ki je bila izpostavljena požaru, dokler ni pregledana in je ugotovljeno, da je varna za uporabo.

Po požaru je treba napisati izjavo o času in vzroku nastanka požara, uničeni opremi itd.

Ponudnik predloži obrazec Izjava v razdelek »Druge priloge«.

Obrazec

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka)

i z j a v l j a m o

da, bomo pri sklepanju pogodb v postopkih javnega naročanja z naročnikom - Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, identifikacijska številka SI25028022, matična številka 5881447 ravnali v skladu z določili zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj v skladu s šestim odstavkom 14. člena zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, s to izjavo posredujemo podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

PRAVNA OSEBA:

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka, delež lastništva)

PRAVNA OSEBA:

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka, delež lastništva)

PRAVNA OSEBA:

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka, delež lastništva)

PRAVNA OSEBA:

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka, delež lastništva)

FIZIČNA OSEBA:

(ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva)

FIZIČNA OSEBA:

(ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva)

FIZIČNA OSEBA:

(ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva)

FIZIČNA OSEBA:

(ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva)

NAVEDBA TIHEGA DRUŽBENIKA:

(fizična ali pravna oseba)

NAVEDBA TIHEGA DRUŽBENIKA:

(fizična ali pravna oseba)

NAVEDBA POVEZANE DRUŽBE:

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka)

NAVEDBA POVEZANE DRUŽBE:

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka)

NAVEDBA POVEZANE DRUŽBE:

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka)

NAVEDBA POVEZANE DRUŽBE:

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka)

NAVEDBA POVEZANE DRUŽBE:

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka)

(žig in podpis)

Seznam pošt za vzdrževanje strešnih elementov PE LJ Sklop 1 PE Ljubljana z okolico

Zap. št.	POŠTA	Kritina	Leto gradnje	Opombe
1	2	3		4
	Uprava PE Ljubljana Čopova11	Cu pločevina	1996	≈900 m², velika razgibana streha, čiščenje obrob zaradi golobov
1.	1223 Blagovica Blagovica 8	Opeka- bobrovec	1995	manjša od 100 m²
2.	1273 Dole pri Litiji Dole pri Litiji 8a	Opeka- bobrovec	2000	150 m², mansarda pisarne
3.	1319 Draga Draga 13	Opeka	1980	150 m²,
5.	1274 Gabrovka Gabrovka 23	Opeka- bobrovec	1995	180 m², opeka se lušči
6.	1295 Ivančna Gorica Ploščad osvobodilne fronte 4	Prizidek- Ravna streha	1995	85 m²
7.	1330 Kočevje Ljubljanska cesta 23	Ravna streha	1985	120 m²
8.	1111 Ljubljana Tržaška cesta 68a	Pločevina pobarvana	Obnova 2005	300 m², listje z drevesa
9.	1116 Ljubljana Dunajska cesta 19	Dvoriščni del- Al pločevina	2012	200 m²
10.	1118 Ljubljana Xxxxx xxxxxx Učakar 52	Hidroizolacija, prizidek bloka	1980	60 m², strešna kupola – pregled tesnosti
12.	1261 Ljubljana- Dobrunje, Cesta II. grupe odredov 39	Opeka	1997	180 m², nizka streha
13.	1358 Log pri Brezovici, Cesta Dolomitskega odreda 2a	Pločevinasti strešniki-Decra	2005	150 m²
14.	1234 Mengeš Xxxxxxx xxx 0	Xx. xxxxxxxxx - Trimo	2004	Nadstrešek 25 m²
16.	1332 Stara Cerkev Stara Cerkev 67	Opeka- Tondach	1994	150 m²
17.	1296 Šentvid pri Stični, Šentvid pri Stični 77	Opeka-	2006	200 m²
18.	1420 Trbovlje Trg revolucije 27	Hidroizolacija	Delno obnovlje na 2003	380 m²
19.	1315 Velike Lašče	Opečni	2006	200 m²

Xxxxxxxxxx xxxxx 0

strešnik

20.

1410 Zagorje ob Savi

Cesta zmage 28

Cu - pločevina

2002

420 m², listje z

bližnjega drevja

21.

1290 Grosuplje,

Partizanska cesta 7

Opečna, del pločevina

Obnovlje

n objekt 2019

Sklop 2 PE Ljubljana območje Gorenjske:

1.	0000	Xxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxx 00
2.	4276	Hrušica	Hrušica 71f
3.	4270	Jesenice	Cesta Maršala Tita 17
4.	4270	Jesenice	Cesta Železarjev 6B
5.	0000	Xxxxx	Xxxxxxxxx xxxxx 0
6.	0000	Xxxxx	Xxxxxx xxxxx 0
0.	0000	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxx 0
8.	4208	Šenčur	Xxxxxxxx xxxxx 0x
9.	4290	Tržič	Xxxxxxxxxxx xxxxx 00
10.	0000	Xxxxx	Xx. Marie aux Mines 17
11.	4247	Zgornje Gorje	Zgornje Gorje 6b
12.	4228	Železniki	Na Kresu 1
13.	4274	Žirovnica	Žirovnica 4

2234	Xxxxxxxx	Xxxxxxxx v Slov. goricah 10	Benedikt
2236	Cerkvenjak	Cerkvenjak 25	Cerkvenjak
2282	Cirkulane	Cirkulane 55	Cirkulane
2393	Črna na Koroš.	Center 16	Črna na Koroškem
2253	Destrnik	Vintarovci 50	Destrnik
2252	Dornava	Dornava 136	Dornava
2370	Dravograd	Trg 4. julija 1	Dravograd
2313	Fram	Fram 47	Fram
2272	Gorišnica	Gorišnica 79	Gorišnica
0000	Xxxx	Xxxxxxxx xxxxx 00	Hoče
2259	Ivanjkovci	Ivanjkovci 5	Ivanjkovci
2223	Jurovski Dol	Jurovski dol 40 a	Jurovski Dol
2256	Juršinci	Juršinci 3 b	Juršinci
2351	Kamnica	Cesta v Rošpoh 18	Kamnica
2325	Kidričevo	Xxxxxxxxx xxxxx 0	Xxxxxxxxx

Seznam pošt za vzdrževanje strešnih elementov PE MB Sklop 3 PE Maribor mariborski in murskosoboški okoliš

2318	Laporje	Laporje 56	Laporje
2230	Lenart v S.g.	Xxxxxxxxxxx xxxxx 00	Lenart v Slov. goricah
2341	Limbuš	Lackova cesta 216	Limbuš
2344	Lovrenc na Poh.	Xxxxxxx xxx 0	Lovrenc na Pohorju
2322	Majšperk	Majšperk 6	Majšperk
2321	Makole	Makole 37	Makole
2229	Malečnik	Malečnik 56	Malečnik
0000	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxx 00 x	Xxxxxxx
0000	Xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxx 00	Xxxxxxx
0000	Xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxx 000	Xxxxxxx
0000	Xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxx 00/x	Xxxxxxx
0000	Xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxx 00	Xxxxxxx
2111	Maribor	Kardeljeva cesta 96	Maribor
2112	Maribor	Na trati 3	Maribor
0000	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxx 00	Xxxxxxx
2392	Mežica	Xxxxxxxxxxx xxxxx 0	Xxxxxx
2275	Miklavž pri Or.	Miklavž 35	Miklavž pri Ormožu
0000	Xxxx	Xxxxxx xxx 00	Xxxx
0000	Xxxxxxx xxx	Xxxxxxxxxx xxxxx 00	Xxxxxxx xxx
0000	Xxxxx	Xxxxxx xxxxx 0	Xxxxx
2286	Podlehnik	Podlehnik 8	Xxxxxxxxx
2363	Podvelka	Podvelka 18	Podvelka
2319	Poljčane	Xxxxxxxxx xxxxx 00	Xxxxxxxx
2250	Ptuj	Xxxxxxxxx xxxxx 0	Ptuj
0000	Xxxx	Xxxxxxxxxx xxxxx 00	Xxxx
2327	Rače	Xxxxxxxxxxx xxxxx 00	Xxxx
2390	Ravne na Kor.	Trg svobode 19	Ravne na Koroškem
2342	Ruše	Falska cesta 7 a	Ruše
2380	Sl. Gradec	Francetova cesta 1	Slovenj Gradec
2214	Sladki vrh	Sladki vrh 3 a	Sladki vrh
2310	Slov. Bistrica	Xxxxxxxxxx xxxxx 0	Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
2241	Sp. Duplek	Cesta k Dravi 5	Spodnji Duplek
2277	Središče ob Dr.	Trg talcev 1	Središče ob Dravi
2205	Starše	Starše 93	Starše
2258	Sveti Tomaž	Sveti Tomaž 22	Sveti Tomaž
2212	Šentilj v S.g.	Maistrova ul. 2	Šentilj v Slov. goricah
2373	Šentjanž pri D.	Šentjanž pri Dravogradu 75	Šentjanž pri Dravogradu
2383	Šmartno pri Sg	Šmartno pri Slovenj Gradcu 60	Šmartno pri Slovenj Grad.
0000	Xxxxxxxx xxx	Xxxxxxxx xxx 00	Xxxxxxxx xxx
2284	Videm pri Ptuju	Videm pri Ptuju 51 a	Videm pri Ptuju
2232	Voličina	Spodnja Voličina 87	Voličina
2367	Vuzenica	Xxxxxxxxx xxxxx 0	Xxxxxxxx
2242	Zg. Korena	Zg. Korena 26/a	Zgornja Korena
2201	Zg. Kungota	Zgornja Kungota 8	Zgornja Kungota
2314	Zg. Xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxx 00	Zgornja Polskava
2213	Zgornja Velka	Zgornja Velka 41/c	Zgornja Velka
2287	Žetale	Žetale 1	Žetale

9253

Apače

Apače 42 a

Apače

9265	Bodonci	Bodonci 7	Bodonci
9222	Bogojina	Bogojina 10 a	Bogojina
9223	Dobrovnik-Dobr.	Dobrovnik 297 h	Dobrovnik - Dobronak
9250	Gor. Radgona	Cesta na stadion 1	Gornja Radgona
9264	Grad (kont. tč.)	Grad 172	Grad
9227	Kobilje	Kobilje 42 a	Kobilje
9242	Križevci pri L.	Križevci pri Ljutomeru 3 b	Križevci pri Ljutomeru
9220	Lendava-Lendva	Trg Ljudske pravice 7	Lendava - Lendva
9240	Ljutomer	Ulica Rajh Nade 2	Ljutomer
9202	Mačkovci	Mačkovci 49 a	Mačkovci
9243	Mala Nedelja	Mala Nedelja 21	Mala Nedelja
9226	Moravske Top.	Xxxxxxxxx xxxxx 0	Moravske Toplice
9101	Murska Sobota	Trg zmage 6	Murska Sobota
9102	Murska Sobota	Nemčavci 1 d	Murska Sobota
0000	Xxxxxx Xxxxxx	Xxxxx xx. Vrbnjaka 6	Rakičan
0000	Xxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxx 00 x	Xxxxxxx
9203	Petrovci	Gornji Petrovci 40 e	Gornji Petrovci
9207	Prosenjakovci-P	Prosenjakovci 70	Prosenjakovci - Partosfalva
9201	Puconci	Puconci 150	Puconci
0000	Xxxxxxx	Xxxxxxxx xxxxx 0	Xxxxxxx
9262	Rogašovci	Sveti Jurij 15 b	Rogašovci
9244	Sv.Xxxxx ob Šč.	Videm 28	Sveti Jurij ob Ščavnici
9204	Šalovci	Šalovci 161	Šalovci
9251	Tišina	Tišina 4	Tišina
9225	Velika Polana	Velika Polana 111	Velika Polana
9241	Veržej	Ulica Bratstva in enotnosti 7	Veržej

Seznam pošt za vzdrževanje strešnih elementov PE CE Sklop 5 PE Celje – območje Celja

POŠTE PE Celje
celjski del PE Celje
1	3101	Celje	Xxxxxx xxx 0
2	3102	Celje	Gaji 29
3	3103	Celje	Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx žrtev 44
4	3104	Celje	Ul. V. Prekomorske brigade 2
5	3105	Celje	Pucova xx. 0x
6	3106	Celje	Ul. Xxxxxx Xxxxxxxxx 12
7	3263	Gorica pri Slivnici	Gorica pri Slivnici 72
8	3342	Gornji Xxxx	Xxxxxxxx xxx 0
9	3302	Griže	Migojnice 6
10	3260	Kozje	Kozje 138 a
11	3270	Laško	Trubarjeva 9
12	3202	Ljubečna	Kocbekova 42

13	3333	Ljubno ob Savinji	Foršt 6
14	0000	Xxxx	Xxxxx xxx 00x
15	3334	Luče	Luče 1
16	3330	Mozirje	Xxxxxxxxx xxxxx 0
17	3331	Nazarje	Zadrečka c. 2
18	3203	Nova Cerkev	Nova Cerkev 22
19	3301	Xxxxxxxx	Xxxxxxxx 33
20	3225	Planina pri Sevnici	Planina pri Sevnici 36
21	3254	Podčetrtek	Zdraviliška cesta 27 c
22	3313	Polzela	Xxxxxxxx xxxxx 00
23	3232	Ponikva	Ponikva 24d
24	3312	Prebold	Hmeljarska c. 8
25	1433	Radeče	Pot na brod 11 a
26	3332	Rečica ob Savinji	Rečica ob Savinji 107a
27	3250	Rogaška Slatina	Kidričeva 3
28	3252	Rogatec	Xxxxxxx xxxxx 00x
29	3210	Slovenske Konjice	Xxxxxx xxx 0x
30	0000	Xxxxxxx	Xxxxxx xxx 0x
31	3240	Šmarje pri Jelšah	Aškerčev trg 26
32	3327	Šmartno ob Paki	Šmartno ob Paki 84c
33	3325	Šoštanj	Aškerčeva 5f
34	0000	Xxxxx	Xxxxxxxxx xxxxx 0
35	3320	Velenje	Xxxxxxxxx xxxxx 0x
36	3321	Velenje	Goriška 40
37	3323	Velenje	Xxxxxxxxxxx xxxxx 0x
38	3205	Vitanje	Na vasi 12 a
39	3212	Vojnik	Celjska cesta 24 b
40	3305	Vransko	Vransko 59
41	3214	Zreče	Cesta na Roglo 9 b
42	3310	Žalec	Heroja Staneta 1

Sklop 6 PE Celje – območje Novega mesta

novomeški deI PE Celje
43	8280	Brestanica	Cesta prvih borcev 12
44	8250	Brežice	Stare pravde 34
45	8340	Črnomelj	Xxxxxxxxxxx 00x
46	8257	Dobova	Ul. Xxxxxx Xxxxxxxx 52
47	8350	Dolenjske Toplice	Zdraviliški trg 3
48	8261	Jesenice na Dolenjskem	Jesenice na Dol. 9
49	8311	Kostanjevica na Xxxx	Xxxxxxxx 0
50	8296	Krmelj	Krmelj 52
51	8270	Krško	CKŽ 135 c

52	8271	Krško	Trg Matije Gubca 1
53	8273	Leskovec pri Krškem	Ulica 11. novembra 4
54	8330	Metlika	Naselje Xxxxxx Xxxxxxx 2
55	8233	Mirna	Cesta na Fužine 3
56	8216	Mirna Peč	Trg 2
57	8230	Mokronog	Pod Gradom 2
58	8101	Novo mesto	Xxxxxxxxxxx xxxxx 00 a
59	8102	Novo mesto	Ul. Xxxxxx Xxxxx 7
60	8104	Novo mesto	Ljubljanska c. 27
61	8105	Novo mesto	Xxxx xxx 0
62	8274	Raka	Raka 113
63	8333	Semič	Xxxxxxxxxxx xxxxx 0
64	8281	Senovo	Xxxxxx xxxxx 00
65	8290	Sevnica	Trg svobode 9
66	8351	Straža	Ul. talcev 7
67	8310	Šentjernej	Xxxxxxxxxx xxxxx 0
68	8232	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx 124
69	8275	Škocjan	Škocjan
70	8220	Šmarješke Toplice	Šmarješke Toplice 115
71	8210	Trebnje	Xxxxxx xxx 00
72	8212	Velika Loka	Velika Loka 79
73	8360	Žužemberk	Xxxxxxx xxx 00

Ponudnik predloži obrazec Požarni red v razdelek »Druge priloge«.

VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA

POŠTA SLOVENIJE, d. o. o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, identifikacijska številka SI25028022, matična številka 5881447, ki jo zastopa , v nadaljevanju: naročnik

Ime/naziv…………………………, naslov ……………………., matična številka ………………., identifikacijska številka SI……………………., ki ga/jo zastopa (funkcija, ime in priimek),

v nadaljevanju: izvajalec (izpolni ponudnik)

skleneta

OKVIRNI SPORAZUM ŠT. ……………./…..

Uvodno določilo

1. člen

Naročnik je izvedel oddajo javnega naročila po postopku naročila male vrednosti in z odločitvijo št. ……………………….. z dne …………………….., sprejeto na podlagi poročila o oddaji javnega naročila po postopku naročila male vrednosti, št. ………………………… z dne ……………….………, izbral izvajalca, upoštevajoč določila zakona, ki ureja javno naročanje in Pravilnika o izvajanju naročil.

Predmet okvirnega sporazuma

2. člen

Predmet okvirnega sporazuma je »Krovsko kleparska dela PE MB, PE LJ, PE CE, PE PLC MB« (v nadaljevanju: vzdrževanje oz. storitev) in sicer po sklopih:

• sklop 1: PE Ljubljana z okolico,

• sklop 2: PE Ljubljana območje Gorenjske,

• sklop 3: PE Maribor mariborski in murskosoboški okoliš,

• sklop 4: PE PLC, PLC Maribor,

• sklop 5: PE Celje - območje Celja,

• sklop 6: PE Celje - območje Novega mesta,

v skladu s tehničnimi pogoji naročnika, ki so razvidni iz razpisne dokumentacije, in ponudbo izvajalca, ki je priloga in sestavni del okvirnega sporazuma.

Vzdrževanje streh in strešnih elementov na objektih pošt zajemajo manjša krovsko kleparska dela v okviru tekočega vzdrževanja. To so:

• pregled, obnova strehe in kritine,

• zamenjava polomljene in manjkajoče opeke,

• zamenjava dotrajanih delov strešne konstrukcije,

• vzdrževanje in zamenjava pločevinastih kritin, obrob,

• čiščenje in zamenjava strešnih žlebov, odtočnih cevi in ostalih kleparskih elementov, nameščanje zaščit za ptiče (ježki, mreže, ipd.),

• čiščenje peskolovcev,

• ostala dela (interventna in redna), ki se nanašajo na krovsko-kleparsko področje, tudi odstranjevanje ledenih sveč in snega v zimskih mesecih.

Rok, kraj in način izvedbe storitev

3. člen

Izvajalec bo vzdrževanje izvajal na lokaciji naročnika, in sicer na objektih pošt posamezne poslovne enote po seznamu, ki je priloga k razpisni dokumentaciji. V času pogodbenega razmerja si naročnik pridržuje pravico do spremembe seznama poštnih poslovalnic.

4. člen

Vseh vzdrževalnih del ni mogoče natančno predvideti vnaprej, naročnik bo izvajalcu naročil izvedbo del, ko se bo pokazala potreba. Del ni mogoče terminsko ali količinsko predvideti. Izvajalec izrecno soglaša, da naročnik v trenutku sklenitve tega okvirnega sporazuma ne pozna točnega števila efektivnih delovnih ur in intervencijskih delovnih ur, potrebnih za opravljanje storitev po tem okvirnem sporazumu, zaradi česar se stranki tega okvirnega sporazuma izrecno dogovorita, da naročnik izvajalcu odškodninsko ne odgovarja v primeru, da je potrebna izvedba storitve v manjšem obsegu, kot je predvideno.

Za posamezno naročilo popravila (večja vzdrževalna dela) je potrebno, v primeru, da naročnik zahteva, predhodno izdati oceno stroškov v skladu s ponudbenimi cenami iz popisa del, ki je osnova za naročilo.

Za morebitna dela, ki bi se pokazala kot nujno potrebna (oz. nepredvidena) za dokončanje že začetih del, mora izvajalec predhodno obvestiti naročnika z okvirno vrednostjo dodatnih stroškov ter pridobiti soglasja naročnika. Velja tudi za dela, ki niso definirana v popisu del in so nujno potrebna za izvedbo. Obračun teh del oz. materiala, mora biti primerljiv s cenami na tržišču.

V primeru potrebe po dodatnih delovnih pripomočkih (npr. postavitev montažnega odra, avto- dvigala, ipd.), je potrebna predhodna odobritev naročnika na podlagi ocene stroškov, da izvajalec posebej zaračuna ta strošek. Izbira dodatnih delovnih pripomočkov mora biti optimalna za naročnika.

Izvedbo del je potrebno prilagoditi delovnemu času pošte, da ni moten delovni proces. Manjša dela, ki ne povzročajo hrupa oz. ne motijo delovnega procesa v poštnih poslovalnicah, se lahko izvajajo tudi v času poslovanja pošte, ostala dela pa je potrebno izvajati izven delovnega časa pošt, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih, vse po predhodni uskladitvi z vodjo pošte oz. kontaktno osebo naročnika.

5. člen

Rok za izvedbe del:

• Odzivni čas za intervencijska popravila je najkrajši možni čas, vendar najkasneje v roku treh (3) ur od poziva naročnika (ustno, tel., fax, e-mail,…).

• Odzivni čas izvedbe za ostala popravila je takoj po prejemu pisnega naročila oz.

največ pet (5) dni. Dokončanje del mora biti v najkrajšem možnem času ob upoštevanju pravil stroke. Za podaljšanje roka izvedbe mora obstajati objektiven razlog, ki mora biti usklajen in dogovorjen z naročnikom.

• Odzivni čas za posredovanje ocenjene vrednosti (za večja vzdrževalna dela v primeru

zahteve naročnika), je največ pet (5) dni.

Cene

6. člen

Cene na enoto so enake tistim, ki so navedene v ponudbenem predračunu, ki je priloga in sestavni del tega okvirnega sporazuma.

Cene so fiksne, izražene v evrih (€), brez davka na dodano vrednost (DDV). Morebitni popust mora biti zajet v ceno za posamezno postavko. Davek na dodano vrednost je prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna.

Cene v ponudbi pokrivajo vse stroške, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo naročila, predvsem:

• stroški storitev,

• ceno potrebnega drobnega material (tesnila, vijaki, silikonski kiti..),

• pripravljalne stroške,

• stroške dostave materiala in pripomočkov na naslov naročnika,

• potne stroške (kilometrina, dnevnice, čas na poti….),

• stroške čiščenja in odvoz odpadnega materiala na deponijo,

• stroške s pripravo in predložitvijo predračunov,

• vse ostale morebitne stroške.

Naročnik izvajalcu ne bo dovolil dodatnega zaračunavanja.

Po preteku enega (1) leta od datuma začetka izvajanja storitev ali zadnje izvedene spremembe cen, lahko izvajalec ali naročnik predlagata spremembo (zvišanje ali znižanje) cen, glede na gibanje indeksa rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada RS za preteklo leto. Predlog za spremembo cen pošljeta vsaj petnajst (15) dni pred predlaganim datumom za spremembo cen. Na podlagi prejetega predloga za spremembo cen pogodbeni stranki po predhodnih pogajanjih uskladita ceno največ do zvišanja ali znižanja indeksa rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada RS za preteklo leto. Pogodbeni stranki se zavežeta, da bosta spremembo cen izvedli oziroma potrdili s sklenitvijo aneksa k okvirnemu sporazumu, v katerem se določi tudi datum veljavnosti novih cen.

7. člen

Delovna ura se obračuna od začetka del na izbrani pošti do zaključka del na izbrani pošti. Obračun vseh količin mora biti obračunan po dejanski porabi in po enotnih fiksnih cenah iz ponudbenih postavk. Cene materiala in drugih del (storitev), ki niso v sklopu fiksnih postavk iz ponudbe, morajo biti na računu ovrednotene ter primerljive s cenami na trgu.

Porabljen material pri delovnih urah se obračuna po veljavnih cenah iz cenika izvajalca, ki morajo biti tržno primerljive.

Vsa dodatna dela se izvajajo le na podlagi predhodnega soglasja naročnika na osnovi popisa in predračuna stroškov. V primeru porabe večje količine materiala je potrebno naročnika seznaniti z okvirno vrednostjo stroškov, ali sestaviti predračun za izvedbo posla.

Porabljen material (pri krovskih deli) - kritina se obračuna po veljavnem ceniku.

Intervencijska dela se obračunajo po intervencijski delovni uri ne glede na delovni čas pošte. V ta dela sodijo vsi nepredvideni dogodki, zaradi katerih bi lahko prišlo do ogrožanja ljudi in premoženja oz. nepredvidljive materialne škode naročnika, npr. poškodb strešnih elementov ob neurju, vdor meteornih voda, začasna zaščita poškodovanih kritin, itd.. Izvajalec mora biti zaradi

tega dosegljiv (po telefonu) ob vsakem času, vse dneve v tednu, tudi ob praznikih ter imeti na razpolago ustrezno kadrovsko zasedbo. Ostala dela se obračunajo po ceni redne delovne ure.

Cena efektivne delovne ure za izvajanje del je v pogodbenem obdobju fiksna, izražena v €, brez DDV in mora zajemati vse stroške (delo, delo izven delovnega časa, zaščita prostora, opreme in naprav pred pričetkom del, morebitna postavitev odra, potni stroški, kilometrina, dnevnice, cestnine) in stroške dostave materiala na naslov naročnika, odstranitev in deponijo odpadnega materiala, čiščenje po izvedbi del in vse ostale stroške, ki niso posebej opredeljeni.

Cena intervencijske delovne ure je v pogodbenem obdobju fiksna, izražena v €, brez DDV in mora zajemati vse stroške (delo, delo izven delovnega časa, uporaba strojev, potni stroški, kilometrina, dnevnice, cestnine) in stroške dostave materiala na naslov naročnika odstranitev in deponijo odpadnega materiala, čiščenje po izvedbi del in vse ostale stroške, ki niso posebej opredeljeni.

Plačilni pogoji

8. člen

Rok plačila je 30 dni po prejemu računa. Priloga računa je potrjena dobavnica (delovni nalog) s strani naročnika. Datum na računu ne sme biti starejši od datuma dobave blaga oziroma opravljene storitve. Na računu mora biti označen sklic na okvirni sporazum.

K računu mora biti priložen potrjen delovni nalog (ali drug primeren obrazec) s strani pooblaščenega delavca (npr. vodja pošte, kontaktna oseba, oz. skrbnik pogodbe) naročnika, ki mora vsebovati naslednje podatke: lokacijo opravljene storitve, vrsto storitve, število izvajalcev, št. porabljenih delovnih ur, delovne ure morebitne uporabe dodatne strojne opreme, specifikacijo porabljenega materiala, ime in priimek ter podpis odgovornega izvajalca. Zaradi tega mora izvajalec del obvestiti odgovorno osebo na lokaciji o prihodu na objekt, o vsebini opravljenega dela ter o odhodu z objekta.

Vsaka od pogodbenih strank lahko predlaga možnost predčasnega plačila z uvedbo cassa skonta, višina katerega pa se bo določila naknadno skladno z izvedbo pogajanj.

Računi se izstavijo in pošljejo na naslov družbe, in sicer: Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor, najkasneje do 15. v mesecu za izvedeno dobavo v preteklem mesecu ali se pošljejo preko aplikacije Poštar, kjer se mora izvajalec predhodno registrirati.

Izvedba pogodbenih obveznosti s podizvajalci

9. člen

(v kolikor bo izvajalec sodeloval s podizvajalci, ki bodo na podlagi 94. člena ZJN-3 zahtevali neposredno plačilo, se v čistopisu sporazuma izpiše ta člen)

1.) Če je neposredno plačilo podizvajalcem obvezno oz. so ga zahtevali, se izpiše:

Izvajalec bo pri izvedbi pogodbenih obveznosti po tem okvirnem sporazumu sodeloval z naslednjimi podizvajalci, ki na podlagi 94. člena ZJN-3 zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika: (izpolni ponudnik v primeru, da že v fazi oddaje ponudbe razpolaga z zahtevami svojih podizvajalcev za neposredna plačila)

• (polni naziv in naslov podizvajalca)

Del storitev oz. dobave, ki jih bo izvedel posamezni podizvajalec, je izvajalec navedel v obrazcu

»Podatki o podizvajalcu«.

Izvajalec v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje navedenim podizvajalcem.

Izvajalec je dolžan svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Soglasje podizvajalca na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca, je priloga in sestavni del tega okvirnega sporazuma.

2.) Če neposredno plačilo podizvajalcem ni obvezno oz. ga niso zahtevali, se izpiše:

Izvajalec bo pri izvedbi pogodbenih obveznosti po tem okvirnem sporazumu sodeloval z naslednjimi podizvajalci: (izpolni ponudnik)

• (polni naziv in naslov podizvajalca)

Del storitev oz. dobave, ki jih bo izvedel posamezni podizvajalec, je izvajalec navedel v obrazcu

»Podatki o podizvajalcu«.

Naročnik od izvajalca zahteva in se izvajalec zaveže, da bo naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za storitve, ki so predmetom tega sporazuma.

Pogodbena kazen

10. člen

V primeru, da izvajalec po lastni krivdi posamezne pogodbene obveznosti ne izpolni v roku, predvidenem s to pogodbo (izpolnitev z zamudo), mora plačati pogodbeno kazen v višini petih

(5) promilov pogodbene vrednosti za vsak dan zamude. Skupni znesek zaračunane pogodbene kazni ne sme presegati petih (5) odstotkov pogodbene vrednosti. Naročnik bo ob prevzemu izpolnitve obveznosti izrecno izjavil, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni, če bo izvajalec z izpolnitvijo pogodbene obveznosti zamujal.

V primeru, da izvajalec po lastni krivdi posamezne pogodbene obveznosti ne izpolni (neizpolnitev), mora plačati pogodbeno kazen v višini petih (5) odstotkov pogodbene vrednosti. Naročnik bo izvajalca obvestil, ali zahteva izpolnitev pogodbene obveznosti ali plačilo pogodbene kazni, če izvajalec obveznosti ne bi izpolnil.

Pogodbena kazen se obračuna posebej in se za plačilo izstavi poseben račun.

Reklamacije in garancija

11. člen

V kolikor bo naročnik ugotovil napako, ki je nastala v zvezi z opravljeno storitvijo, bo to ugotovitev pisno, e-mailu ali po telefonu posredoval izvajalcu. Izvajalec se mora zavezati, da bo pomanjkljivost odpravil takoj, vendar najkasneje v treh (3) koledarskih dneh od prejema reklamacije.

Izvajalec na storitev daje garancijo v trajanju ……………..(…….) mesecev (izpolni ponudnik - najmanj

12 mesecev) od dneva opravljene storitve, za kvaliteto materiala pa daje garancijo v trajanju

……………..(…….) xxxxxxx (izpolni ponudnik - najmanj 12 mesecev) od dneva vgradnje opreme oz. materiala.

zvajalec je dolžan brezplačno popraviti in odstraniti vse pomanjkljivosti, ki bi se pojavile v garancijskem roku, najkasneje v treh (3) koledarskih dneh od prejema sporočila naročnika. Kadar na zahtevo naročnika izvajalec pomanjkljivosti ne odpravi, lahko naročnik dela odda drugemu izvajalcu, na račun izvajalca te pogodbe.

Obveznosti izvajalca in naročnika

12. člen

Izvajalec se obvezuje da bo:

• storitve izvedel v obsegu in na način, kot je določeno v ponudbi oz. v skladu z dogovorom z naročnikom,

• sodeloval z naročnikom tako, da bo zagotovil učinkovito izvajanje storitev po tem naročilu in določil osebo, ki bo zagotavljala strokovno in pravočasno izvedbo storitve in reševala morebitne reklamacije naročnika,

• izvajal naročena dela pravilno, strokovno, korektno in kvalitetno z vsemi tehničnimi in opisnimi prilogami, potrebnimi za izvajanje del ter s posebnimi pogoji naročnika, ki so določeni v okvirnem sporazumu, skladno s predpisi Republike Slovenije (zakoni, pravilniki, uredbami, standardi in tehničnimi soglasji), ki veljajo za izvedbo naročenih/pogodbenih del oz. po navodilih proizvajalca kritine za posamezni objekt (v primeru, da naročnik ne razpolaga z navedeno dokumentacijo, si jo je izvajalec dolžan sam pridobiti),

• ne bo zavajal naročnika z informacijami in predlogi izvedbe del, ki bi z neupravičenimi dodatnimi deli podražile naročena popravila,

• strogo spoštoval roke, vgrajeval originalne materiale, katerih skladnost je potrjena s certifikati ali je zanje izdelano tehnično soglasje za vgrajene materiale. V primeru, da naročnik ne razpolaga z navedeno dokumentacijo, si jo je izvajalec dolžan sam pridobiti,

• zagotovil nadzor svojih delavcev,

• vso dokumentacijo in podatke, ki jih bo pridobil za in ob opravljanju storitev, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, varoval kot poslovno skrivnost naročnika,

• pridobil pisno soglasje naročnika, če bi želel izvedeno obveznost uporabiti kot referenco,

• izvajalec mora poskrbeti za zaščito obstoječe opreme, naprav in prostora, kjer se dela izvajajo ter odstranitev zaščite in izvedbo čiščenja po zaključku izvedbenih del.

• izvajalec mora poskrbeti za zaščito obstoječe opreme, naprav in prostora, kjer se dela izvajajo ter odstranitev zaščite in izvedbo čiščenja po zaključku izvedbenih del,

• izvajalec je dolžan opozoriti oz. seznaniti naročnika z objektivnim stanjem strešnih elementov in predlagati popravila in izboljšave ob zavezi, da ne bo zavajal naročnika z informacijami in predlogi izvedbe popravil, ki bi z neupravičenimi (nepotrebnimi in dodatnimi) deli podražila izvajanje. Kot neupravičeno se smatra tudi izvajanje z večjim številom izvajalcev, kot je običajna praksa (gre predvsem za manjša vzdrževalna dela). Naročnik v tem primeru ne bo priznal nepotrebno obračunanih delovnih ur.

13. člen

Izvajalec je odgovoren za izvajanje ukrepov s področja požarne varnosti ter varnosti in zdravja pri delu pri izvajanju del po tem sporazumu ter potrjuje, da je seznanjen s požarnim redom in navodilom za varstvo pred požarom naročnika, ki je bilo objavljeno v razpisni dokumentaciji. Prav tako je dolžan zagotoviti nadzor in vodenje svojih delavcev ter spoštovati hišni in požarni red.

Izvajalec je dolžan poskrbeti za ustrezno organizacijo varstva pri delu (delavcev izvajalca in uslužbencev pošte, obiskovalcev oz. strank pošte ter mimoidočih). Dolžan je poskrbeti tudi za požarno varnost in se zavezuje, da bo podal izjavo za zagotavljanje varstva pred požarom in varnosti pri delu.

14. člen

Izvajalec je po zaključku del z lokacije dolžan odstraniti ves odpadni material, ki je ostal pri izvajanju storitve. V kolikor izvajalec materiala ne bo odstranil, bo to na stroške izvajalca opravil naročnik sam ali pa bo, prav tako na stroške izvajalca, odstranitev materiala naročil drugemu izvajalcu.

15. člen

V primeru, da izvajalec posamezne obveznosti ne opravi v skladu z določili tega okvirnega sporazuma ali dodatnimi naročnikovimi zahtevami oz. jih ne odpravi v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, lahko naročnik takoj odstopi od okvirnega sporazuma brez odpovednega roka, izvajalec pa ni upravičen do plačila oz. je upravičen le do ustrezno zmanjšanega plačila.

16. člen

Naročnik se obvezuje, da bo :

• sodeloval z izvajalcem in pravočasno odločal o predlogih, pri katerih je odločitev naročnika osnova za izvedbo obveznosti po tem sporazumu,

• izvajalcu posredoval podatke, potrebne za izvedbo storitve,

• obveznost iz tega okvirnega sporazuma izpolnil v roku, določenem v tem okvirnem sporazumu.

Odstopno upravičenje

17. člen

Naročnik ima pravico brez odpovednega roka odstopiti od okvirnega sporazuma s pisnim obvestilom v primeru, da izvajalec pogodbenih obveznosti ne izvršuje pravočasno in/ali kvalitetno ali kako drugače krši druga določila okvirnega sporazuma. Naročnik bo izvajalca obvestil o odstopu z odstopno izjavo, poslano s priporočenim pismom po pošti. Okvirni sporazum preneha veljati naslednji dan po prejemu odstopne izjave, v kolikor naročnik v izjavi ne zapiše kasnejši datum prenehanja veljavnosti okvirnega sporazuma. V kolikor izvajalcu pošiljke z odstopno izjavo iz kakršnegakoli razloga ni mogoče vročiti preneha okvirni sporazum veljati z dnem, ko je bila pošiljka oddana na pošti. Izvajalec v tem primeru ni upravičen do kakršenkoli odškodnine.

Naročnik bo izvajalcu, ki mu bo odpovedal okvirni sporazum iz zgoraj navedenih razlogov, onemogočil sodelovanje na ostalih javnih razpisih naročnika v naslednjih treh (3) letih.

Naročnik lahko kadarkoli brez razloga odstopi od okvirnega sporazuma, in sicer z odpovednim rokom treh (3) mesecev. Naročnik bo izvajalca obvestil o odstopu z odstopno izjavo, poslano s priporočenim pismom po pošti. Odpovedni rok prične teči naslednji dan po prejemu odstopne izjave. V kolikor odstopne izjave izvajalcu ni bilo moč vročiti šteje, da je odpovedni rok pričel teči z dnem oddaje priporočene pošiljke na pošto. Izvajalcu v primeru odstopa od okvirnega sporazuma po tem odstavku ni upravičen do odškodnine ali do kakršnegakoli drugega zahtevka.

Protikorupcijska klavzula

18. člen

Ta okvirni sporazum je ničen, če kdo v imenu ali na račun druge stranke pogodbe naročniku, njegovemu predstavniku ali posredniku da, obljubi ali ponudi kakšne nedovoljene koristi za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz okvirnega sporazuma ali za druga ravnanja in opustitve, s katerimi je naročniku povzročena škoda oziroma katerikoli stranki okvirnega sporazuma omogočena pridobitev nedovoljene koristi.

Dovolilnice

19. člen

Izvajalec prilaga k okvirnemu sporazumu seznam delavcev, ki bodo izvajali storitve po tem okvirnemu sporazumu. Na podlagi seznama delavcev je izdana dovolilnica za vstop v poslovne prostore naročnika. Dovolilnica za vstop in seznam delavcev je priloga k tem okvirnem sporazumu.

Kontaktne osebe

20. člen

Kontaktna oseba naročnika je: izpiše glede na sklop PE Ljubljana Xxxx Xxxxxxxx, 01 243 1659.

PE Maribor Xxxxx Xxxxxx,02 449 2715.

PE PLC Maribor Xxxx Xxxxxx, 02 449 2779

PE CE Xxxxx Xxxxx, 03 424 3614

Kontaktna oseba izvajalca je ………………………………..……..……, telefonska številka ,

e-pošta: (izpolni ponudnik).

Končne določbe

21. člen

Vse medsebojne komunikacije strank okvirnega sporazuma se bodo štele za pravno zavezujoče, če bodo izvedene v pisni obliki, ki je poslana s priporočeno pošto. Pri tem se stranki okvirnega sporazuma izrecno dogovorita, da za pravno zavezujočo obliko komunikacije šteje tudi komunikacija v elektronski obliki z uporabo elektronskih sporočil s strani odgovornih oseb strank okvirnega sporazuma oziroma drugih pooblaščenih oseb strank okvirnega sporazuma, ki so razkrite. Pri tem se bo štelo, da sporočilo učinkuje zoper drugo stranko okvirnega sporazuma na dan, ko je bilo tej stranki dostavljeno in ga je prejela, ali je bilo prvič sprejeto po elektronski poti. Stranki okvirnega sporazuma se izrecno dogovorita, da elektronska komunikacija ne velja za odstop od okvirnega sporazuma, ki ga morata stranki poslati s priporočeno pošto.

22. člen

Stranki okvirnega sporazuma se dogovorita, da bosta za urejanje razmerij iz tega okvirnega sporazuma, v kolikor niso drugače urejena, uporabljali veljavni Obligacijski zakonik.

Stranki bosta morebitne spore reševali sporazumno, v kolikor pa to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Mariboru in se uporablja procesno pravo Republike Slovenije.

23. člen

Ta okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

• če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev

obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

• če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

o plačilom za delo,

o delovnim časom,

o počitki,

o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo (modro označeno se izpiše v primeru podizvajalcev).

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je okvirni sporazum razvezan z dnem sklenitve novega okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve novega okvirnega sporazuma bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je okvirni sporazum razvezan trideseti dan od seznanitve s kršitvijo

24. člen

Okvirni sporazum začne veljati s podpisom obeh pogodbenih strank in se uporablja: izpiše glede na sklop:

Sklop 1 PE Ljubljana z okolico: od podpisa do 14.9.2022

Sklop 2 PE Ljubljana območje Gorenjske: od podpisa OS do 14.9.2022

Sklop 3 PE Maribor mariborski in murskosoboški okoliš: od podpisa do 14.9.2022 Sklop 4 PE PLC, PLC Maribor: od 14.9.2019 do 13.9.2022

Sklop 5 PE Celje - območje Celja: od podpisa do 14.9.2022

Sklop 6 PE Celje - območje Novega mesta: od podpisa do 14.9.2022

Okvirni sporazum je sklenjen v dveh (2) izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme en

(1) izvod.

(izpolni ponudnik)

………….,

Maribor,

IZVAJALEC:

……………………….

NAROČNIK:

POŠTA SLOVENIJE d. o. o.

Document Metadata

Table of Contents

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Document Metadata