DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Naročnik:	Luka Koper, d.d. Vojkovo nabrežje 38 6501 Koper
Oznaka javnega naročila:	JN 3/2021
Premet javnega naročila:	NABAVA BREMENSKIH TRAKOV IN TRAKOV ZA PRITRJEVANJE TOVORA ZA POTREBE LUKE KOPER, D.D., ZA OBDOBJE DVEH LET
Postopek:	Postopek naročila male vrednosti
Podlaga (člen) po Zakonu o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18 v nadaljevanju ZJN-3)	47. člen v povezavi z 48. členom

1.2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Vrsta

Blago

Predmet naročila:

Nabava bremenskih trakov in trakov za pritrjevanje tovora za potrebe Luke Koper, d.d., za obdobje dveh let, sklenitev OKS-a. Javno naročilo je razdeljeno na sklope:

• sklop 1: Bremenski (neskončni) trakovi

• sklop 2: Xxxxxxx za pritrjevanje in dodatni material Predvidena je sklenitev okvirnega sporazuma z enim ponudnikom za posamezen sklop po v naprej določenih pogojih.

Roki dobave

Najdaljši rok dobave je 2 tedna od posameznega naročila.

1.3. DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Vsa dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, je objavljena na internetnem naslovu xxxxx://xxx.xxxx-xx.xx/xxx/xxxxx-xxxxxxxx, pod številko javnega naročila JN 3/2021

»NABAVA BREMENSKIH TRAKOV IN XXXXXX ZA PRITRJEVANJE TOVORA ZA

POTREBE LUKE KOPER, D.D., ZA OBDOBJE DVEH LET«, in na portalu javnih naročil. Dokumentacija je na voljo brezplačno.

Poleg tega dokumenta (s prilogami) dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila sestavljajo še vse morebitne spremembe, dopolnitve, popravki dokumentacije ter dodatna pojasnila.

Kontaktni podatki za dodatna pojasnila

Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja preko Portala javnih naročil

xxx.xxxxxxxxxx.xx pri objavi predmetnega javnega naročila.

Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgornji način.

Rok za postavitev

vprašanj

Rok za postavitev vprašanj je naveden v obvestilu NMV1 in njegovih morebitnih popravkih objavljenih na portalu javnih naročil xxx.xxxxxxxxxx.xx. Naročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala

javnih naročil xxx.xxxxxxxxxx.xx pri objavi predmetnega javnega naročila.

1.4. PREDLOŽITEV PONUDB IN JAVNO ODPIRANJE

Predložitev ponudb

Rok za prejem ponudb

Rok za oddajo ponudb je naveden v obvestilu NMV1 in njegovih morebitnih popravkih objavljenih na portalu javnih naročil xxx.xxxxxxxxxx.xx.

Vložišče

Informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/, pri

objavi tega javnega naročila.

Spremembe in umik ponudb

Ponudniki lahko spremenijo ali umaknejo ponudbe do roka za prejem ponudb v skladu z navodili za uporabo e-JN (xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxx_xxxxxxxxxx_xxxxxxxxx.x html)

Javno odpiranje ponudb

Čas

Neposredno po izteku roka za oddajo ponudb oz. kot navedeno v NMV1 in Obvestilih o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, v kolikor bodo objavljena.

Lokacija

Informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/, pri

objavi tega javnega naročila.

V navodilih ponudnikom so opredeljena pravila poslovanja naročnika in ponudnikov v postopku oddaje javnega naročila po postopku naročila male vrednosti ter napotki glede priprave in predložitve ponudbe.

2.1. Sklenitev okvirnega sporazuma

Naročnik razpisuje javno naročilo z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za obdobje dveh let, z možnostjo podaljšanja za največ eno leto, skladno s 1. odstavkom 95. člena ZJN-3, po predhodnem dogovoru z izbranim dobaviteljem, do izčrpanja vrednosti okvirnega sporazuma, pod pogojem, da se ponudbene cene blaga ne spremenijo. Predmet javnega naročila je natančneje specificiran v poglavju III. Specifikacija naročila. Javno naročilo je razdeljeno na sklope:

• sklop 1: Bremenski (neskončni) trakovi

• sklop 2: Trakovi za pritrjevanje in dodatni material

Naročnik bo sklenil okvirni sporazum z enim ponudnikom za posamezni sklop, ki ponudi

ekonomsko najugodnejšo in hkrati dopustno ponudbo, v skladu z določili tega razpisa za sklop.

Naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil točno določeno količino blaga. V ceniku navedene količine so le okvirne, ki pa niso zavezujoče, ampak ponudnikom služijo kot informacija o predvidenih bodočih dobavah.

Vsa nadaljnja navodila in vsebina razpisne dokumentacije se smiselno uporabi/upošteva za posamezen sklop javnega naročila. Vsak ponudnik lahko odda ponudbo za posamezen sklop oz. za oba sklopa ločeno. Predloženi vzorec okvirnega sporazuma mora biti izpolnjen, podpisan, in parafiran s strani ponudnika, za vsak sklop ločeno.

2.2. Financiranje naročila

Javno naročilo je financirano s sredstvi Luke Koper, d.d.

2.3. Spremembe in pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila v času trajanja razpisa delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Morebitne spremembe in pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila bodo objavljene na spletni strani naročnika (xxxx://xxx.xxxx-xx.xx/xxx/xxxxx-xxxxxxxx) ter na portalu javnih naročil. Pojasnila in spremembe so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in jih je treba upoštevati pri pripravi ponudbe.

2.4. Zaupnost podatkov

Naročnik bo v skladu s 35. členom ZJN-3 zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke ali poslovno skrivnost gospodarske družbe.

Če ponudba vsebuje podatke, ki za ponudnika pomenijo poslovno skrivnost, mora ponudnik v ponudbi to označiti oz. priložiti, skladno z Zakonom o poslovni skrivnosti, ustrezen sklep o določitvi podatkov, ki pomenijo poslovno skrivnost, iz katerega bo jasno izhajalo, kateri podatki in kje v posameznih segmentih ponudbe pomenijo poslovno skrivnost, vse upoštevaje določbe

35. člena ZJN-3 in druge določbe področne zakonodaje (Zakon o poslovni skrivnosti ipd).

Če ponudbo odda skupina ponudnikov, velja zahteva po predložitvi sklepa iz prejšnjega odstavka za vsakega posameznega soponudnika, v kolikor poslovno skrivnost predstavljajo podatki v ponudbi, ki se nanašajo na soponudnika.

Za osebni podatek, tajni podatek ali poslovno skrivnost se ne morejo določiti količina iz

specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe.

Naročnik bo skladno 35. členom ZJN-3 v primeru vložene zahteve za vpogled v ponudbo obvestil ponudnika in ga pozval, da prisostvuje vpogledu drugih ponudnikov v svojo ponudbo zaradi varovanja svojih interesov.

2.5. Oblike sodelovanja gospodarskih subjektov pri oddaji ponudbe

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

Samostojna ponudba

Samostojna je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt (samostojni ponudnik), ki sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve ter sam s svojimi znanji in zagotovljenimi zmogljivostmi v celoti prevzema izvedbo naročila.

Ponudba

s podizvajalci

Ponudnik lahko določen del javnega naročila odda v izvedbo podizvajalcu.

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi (OBR- 2) navesti VSE podizvajalce, kontaktne podatke, zakonite zastopnike in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi poleg zahtevanega OBR-2, predložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V primeru javnih naročil, pri izvedbi katerih so vključeni podizvajalci, in v kolikor podizvajalci v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahtevajo neposredna plačila, mora izvajalec v pogodbi o izvedbi javnega naročila pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, podizvajalec pa mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega podizvajalca (asignacija). Soglasja podizvajalcev za neposredna plačila so priloga pogodbe. Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

Glavni izvajalec, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene veljavne pogodbe s podizvajalci.

Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih navede v svoji ponudbi.

Skupno nastopanje

Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, je potrebno v ponudbi (OBR-2) navesti VSE, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi (kontaktne podatke, zakonite zastopnike in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni ponudnik).

V primeru skupne ponudbe mora posamezen osnovni pogoj (ki se nanaša na razloge za izključitev in ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti) in

ekonomsko-finančni pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev, pogoje glede tehnične in strokovne sposobnosti pa lahko izpolnjujejo partnerji skupaj.

Pogodbo o izvedbi predmeta javnega naročila (partnersko pogodbo), predloži ponudnik, kateremu se odda javno naročilo. V pogodbi se opredeli vodilnega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno.

Tuji ponudniki

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo za namen tega postopka v Republiki Sloveniji imenovati pooblaščenca za vročanje v skladu z Zakonom o upravnem postopku.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v republiki Sloveniji, bodo morali predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti v zvezi z oddajo javnega naročila, prevedena v slovenski jezik.

Ponudnik se zavezuje, da bo na poziv naročnika, prevode overil po sodno zapriseženem prevajalcu, kar bo moralo biti na prevodu listine jasno in nedvoumno zapisano in potrjeno.

Ponudnik mora v vseh fazah postopka in izvedbe del zagotoviti prisotnost strokovno usposobljene osebe, ki obvlada slovenski jezik. Vsa komunikacija z naročnikom v fazi oddaje javnega naročila in kasneje izvedbe del poteka v

slovenskem jeziku.

2.6. Finančna zavarovanja

2.6.1. Sklop 1 in sklop 2: Instrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma

V roku osem (8) delovnih dni po podpisu okvirnega sporazuma je potrebno predložiti instrument finančnega zavarovanja (originalno brezpogojno, nepreklicno bančno garancijo unovčljivo na prvi poziv, izdelano po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP, revizija iz leta 2010) ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice) za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini 8.000 EUR za sklop 1 in 26.000 EUR za sklop 2, sicer lahko naročnik brez kakršnih koli obveznosti do prodajalca odstopi od okvirnega sporazuma. Instrument finančnega zavarovanja mora veljati 104 dni po roku veljavnosti okvirnega sporazuma. Če se med trajanjem izvedbe okvirnega sporazuma spremenijo roki, se mora temu primerno spremeniti instrument finančnega zavarovanja oziroma podaljšati njegova veljavnost.

Instrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma naročnik lahko unovči, če prodajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno z okvirnim sporazumom, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku, ali v primeru, da prodajalec ne izpolni svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma zaradi tega, ker se je nad njim začel postopek zaradi insolventnosti.

2.7. Ponudbena cena

Upošteva se, da je ponudnik pred pošiljanjem svoje ponudbe natančno pregledal dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in se je predhodno seznanil z vsemi relevantnimi podatki, da je spoznal vse bistvene elemente, ki lahko vplivajo na delovanje in uporabo predmeta naročila, da se je seznanil z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov in drugih dajatev v Republiki Sloveniji, da je v celoti preučil vso priloženo dokumentacijo, da je prišel do vseh potrebnih podatkov ter da je na podlagi vsega tega tudi oddal svojo ponudbo.

Cene v ponudbi morajo biti izražene v EUR brez DDV in morajo vključevati vse stroške prodajalca, ki so potrebni za izvedbo naročila (davki, morebitne carine, transportni in zavarovalni stroški, skladiščenje, prevozi oseb in materiala, dnevnice, kilometrina, testiranja na sedežu ponudnika, naročnika ali zunanjih izvajalcih, morebitna dovoljenja, takse, prevajanje, svetovanja, materiali, predelave in podobno).

Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeni ceni za posamezen artikel. Cene iz ponudbe so fiksne in nespremenljive za čas veljavnosti okvirnega sporazuma.

2.8. Predložitev ponudbe

Ponudba mora vsebovati vse naštete ustrezno izpolnjene obrazce in ostale zahtevane dokumente (glej poglavje II, tč. 1 Vsebina ponudbene dokumentacije). Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in objavljen na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxx/xxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxxx.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb. Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/ najkasneje do roka predvidenega za oddajo ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na

naslednji povezavi xxxxx://xxx.xxx.xx/, pri objavi tega javnega naročila.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN in se bo začelo

neposredno po izteku roka za oddajo ponudb na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, generira Zapisnik o odpiranju ponudb z vsemi relevantnimi podatki glede ponudnikov in ponudb. Javna objava Zapisnika o odpiranju ponudb se avtomatično zaključi po preteku 48 ur. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e- JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

S tem se šteje, da je bil ponudnikom vročen zapisnik o odpiranju ponudb.

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila in druge informacije o javnem naročilu praviloma pošiljala po e-pošti kontaktni osebi gospodarskega subjekta, navedenega v ponudbi, ali preko informacijskega sistema e-JN.

2.9. Pregled in presoja ponudb

Pri pregledu ponudb se preveri in presoja le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Glede predloženih listin v ponudbi in navedb (izjav) se v okviru zakonskih določb od ponudnika lahko zahteva dopolnitve, popravke ali spremembe, pojasnila, dodatna (stvarna) dokazila in odpravo računskih napak. Če se ponudnik v roku navedenem v pozivu naročnika ne odzove ali ne poda zahtevanih dopolnitev, se ponudba izloči.

2.10. Odločitev o oddaji naročila

Naročnik najkasneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila

in jo objavi na portalu javnih naročil.

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik iz razlogov in na način, kot je določeno

z zakonom odstopi od sklenitve okvirnega sporazuma oziroma izvedbe javnega naročila.

2.11. Pravno varstvo

Ponudnikom je pravno varstvo zagotovljeno po Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega

naročanja.

2.12. Sklenitev okvirnega sporazuma in izvedba posameznih naročil

Izbranega ponudnika za posamezen sklop naročnik pozove k podpisu okvirnega sporazuma. Izbrani ponudnik mora po prejemu okvirnega sporazuma v podpis, le-tega podpisanega vrniti naročniku najkasneje v petih (5) delovnih dneh od prejema, sicer se šteje, da od sklenitve okvirnega sporazuma odstopa. V primeru, kadar zaradi objektivnih okoliščin to ni mogoče, lahko naročnik na zaprosilo ponudnika privoli na daljši rok.

Naročnik bo posamezna naročila artiklov po potrebi naročal z naročilnico.

3. POGOJI IN MERILA ZA IZBOR PONUDB

3.1. Pogoji za priznanje sposobnosti

3.1.1. Osnovna sposobnost (velja za oba sklopa)

Vsak gospodarski subjekt (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi mora izpolnjevati naslednje pogoje za priznanje osnovne sposobnosti:

- Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in

jo prevzema v ponudbi.

- Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

- Nad gospodarskim subjektom ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, in postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in njegovih sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, in njegove poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene, in če se v skladu s predpisi druge države nad njim ni začet postopek ali pa ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

- Pri gospodarskem subjektu se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ter niso bile izvedene druge primerljive sankcije.

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju osnovnih pogojev, skladna s predlogo

Opomba: Za navedbe, ki jih ni možno ali jih naročnik ni uspel preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva dodatne informacije ali (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež, skladno s 47., 77. in 78. členom ZJN-3.

3.1.2. Ekonomsko-finančna sposobnost (velja za oba sklopa)

Ponudnik (v skupni ponudbi vsak partner ali podizvajalec s katerim se izkazuje pogoje) mora izpolnjevati naslednje ekonomsko-finančne pogoje:

- V zadnjih treh poslovnih letih (če posluje manj kot 3 leta, pa v obdobju, odkar posluje) je imel povprečni čisti letni prihodek vsaj v višini 50.000 EUR(brez DDV) za sklop 1 in 100.000 EUR za sklop 2.

- Na dan oddaje ponudbe nima blokiranega nobenega transakcijskega računa, v zadnjih

180 dneh pred rokom za oddajo ponudb pa ni imel nobenega transakcijskega računa blokiranega več kot 10 zaporednih dni.

- Gospodarski subjekt mora imeti na dan izdaje bonitetnega obrazca zadnjo aktualno bonitetno oceno po pravilih Basel II vsaj SB7 ali boljšo. Dokazilo ponudnik predloži na zahtevo naročnika in ne sme biti starejše od 30 dni od roka za oddajo ponudb. Gospodarski subjekt iz tujine predloži bonitetno oceno institucije, primerljive AJPES-u, ki vodi bonitetne ocene po pravilih Basel II in bilančne izkaze zadnjega poslovnega leta delovanja (Primerljivost bonitetnih ocen je razvidna na: xxxx://xxx.xxxxx.xx/Xxxxxxxxx_xxxxxxxx/X.XXX_XXXXX/Xxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxx_xxxx). (zadnji pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila, razen podizvajalci).

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev, skladna s predlogo.

Opomba: Xxxxxxxx si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (S.BON-1, BON2 ali drugo enakovredno dokazilo), iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev.

3.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost

Zagotovljene morajo biti potrebne tehnične zmogljivosti (mehanizacija in oprema) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (Specifikacija naročila), pravili stroke ter predpisi in standardi s področja predmeta naročila.

A) REFERENCE Za sklop 1 velja:

- 2. del: Obese z okroglim presekom iz umetnih vlaken za splošno uporabo«) pri katerih je vrednost naročila/dobave presegala mejno vrednost 4.000 EUR (brez DDV) za posamezno naročilo/dobavo.

Za sklop 2 velja:

Naročnik zahteva, da ponudnik, partner v skupnem nastopu ali podizvajalec kot reference izkaže, da je v zadnjih treh letih pri vsaj treh naročilih pravočasno in kvalitetno dobavil/prodal trakove za pritrjevanje bremena (skladne s standardom EN 1492 – 1 »Tekstilne obese - Varnost - 1. del: Pletene ploščate obese iz umetnih vlaken za splošno uporabo« ali EN 1492 – 2 »Tekstilne obese - Varnost - 2. del: Obese z okroglim presekom iz umetnih vlaken za splošno uporabo«), kot jih zahteva naročnik (glej cenik za sklop 2, katere koli med navedenimi artikli), pri katerih je vrednost naročila/dobave presegala mejno vrednost 4.000 EUR (brez DDV) za posamezno naročilo/dobavo.

Dokazilo: Izjava o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih, skladna s predlogo. Opomba: Xxxxxxxx si pridržuje pravico navedbe preveriti ter od ponudnika zahtevati dokazila, da ima zagotovljene potrebne tehnične zmogljivosti za dobavo predmeta naročila.

Naročnik zahteva solidarno odgovornost za izvedbo javnega naročila v primeru sklicevanja na kapacitete tretjih; v primeru, da se ponudnik sklicuje na reference podizvajalca mora ponudnik zagotoviti, da bo ta isti podizvajalec, s katerim izpolnjuje predmetni referenčni pogoj, tudi dejansko sodeloval pri izvedbi tistih delov posla, za katere je bila predložena referenca; v primeru, da v času izvajanja okvirnega sporazuma pride do zamenjave podizvajalca, mora vsakokratni novi podizvajalec omogočati, da bo prodajalec z njim izpolnjeval pogoje iz razpisne dokumentacije. Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila o uspešni izvedbi referenčnega posla.

3.2. Merila za izbor ponudnika

Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je najnižja ponudbena cena za posamezen sklop

navedena na obrazcu OBR-1 ponudba.

II. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

1. VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE (velja za oba sklopa)

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v slovenskem jeziku ter izdelana skladno z zahtevami in predlogami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Sestavljajo jo naslednje listine:

1. Ponudba (OBR-1)

2. Podatki o ponudniku in podizvajalcih oz. partnerjih v skupnem nastopu (OBR- 2)

3. Izjava o izpolnjevanju osnovnih pogojev (OBR-3)

4. Izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev (OBR-4)

5. Izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev podizvajalca (OBR-4a)

6. Izjava o zagotovljenih referencah (OBR-5)

7. Potrdilo naročnika referenčnega posla (OBR-5a)

8. Vzorec okvirnega sporazuma (OBR-6)

9. Xxxxxx/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR- 7)

10. Pooblastilo za izpolnitev in unovčitev menice (OBR-8) *le za sklop 1

Listine se izpolni ter podpiše in žigosa, kjer je to določeno. Vse ponudbene listine se predloži v "PDF" zapisu.

Navedbe v predloženih listinah morajo izkazovati aktualna in resnična stanja ter morajo biti dokazljive. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih potrdil in izpiskov razen, če izvirnik ni posebej zahtevan.

1.1. Ponudba

V obrazcu OBR-1 – Ponudba morajo biti navedeni vsi zahtevani podatki, pri čemer morajo biti

izpolnjene naslednje zahteve:

• V ponudbeni ceni za posamezen artikel morajo biti zajeti vsi stroški in dajatve povezane z izvedbo naročila. Vse vrednosti morajo biti v valuti EUR brez DDV. Naročnik zahteva, da ponudnik vnese cene za vse postavke.

• Ponudba mora vključevati vse artikle, z upoštevanjem, da se izvaja naročanje posameznega artikla (tipa traku) samostojno. Delne ponudbe ne bodo upoštevane.

• Ponudbi morajo biti priložena tehnična dokumentacija za ponujeno blago (tehnični listi

za posamezni trak, ki se ponuja)

• Ponudba mora veljati vsaj 120 dni od roka za oddajo ponudb.

• Variantne ponudbe in opcije niso dovoljene, razen v primeru, ko je to eksplicitno navedeno.

Velja upoštevati še:

⮚ Pri skupni ponudbi se kot ponudnika navede vodilnega partnerja

⮚ Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov povezanih s pripravo ponudbe, niti kakršnihkoli drugih stroškov, ki bodo nastali tekom postopka oddaje javnega naročila.

Za nekatere artikle je v danem trenutku nemogoče napovedati ali jih bo naročnik potreboval (in v kakšni količini) ali ne. Zato so vse v ceniku navedene količine zgolj informativne narave, oblikovane na osnovi izkušenj preteklih obdobij.

1.2. Podatki o gospodarskem subjektu

Gospodarski subjekt lahko v ponudbi nastopa kot samostojni ponudnik, kot vodilni partner v skupni ponudbi, kot partner v skupni ponudbi, kot podizvajalec.

Če v ponudbi nastopa samo en gospodarski subjekt se šteje, da vsa dela, ki so predmet naročila prevzema sam kot samostojni ponudnik. Če v ponudbi nastopa več gospodarskih subjektov, vsak poleg osebnih podatkov navede tudi dela, ki jih prevzema. Prevzeta dela morajo biti navedena in strukturirana tako, da jih je po vsebini in/ali vrednosti mogoče primerjati s predloženim obrazcem OBR-1 ponudba in tehničnimi karakteristikami blaga, ki jih naročnik zahteva.

Podizvajalec, ki zahteva naročnikovo neposredno plačilo, mora skladno z zakonom (ZJN-3) priložiti zahtevo, da mu naročnik neposredno poravna njegovo terjatev do ponudnika.

1.3. Dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti

Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi mora glede na prevzeti posel predložiti

zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti.

Dokazila se zloži po vrsti, kot si slede pogoji za priznanje sposobnosti in sicer najprej za ponudnika oziroma vodilnega partnerja, nato za partnerje in podizvajalce.

1.4. Vzorec okvirnega sporazuma (OKS-a)

Predloženi vzorec okvirnega sporazuma mora biti izpolnjen, podpisan, in parafiran s strani ponudnika, za vsak sklop ločeno.

III. SPECIFIKACIJA NAROČILA

Predmet naročila je nabava različnih vrst in tipov bremenskih ( neskončnih ) trakov ter trakov za pritrjevanje bremen, ki se uporabljajo za privezovanje različnih tovorov oziroma bremen na generalnih tovorih v koprskem tovornem pristanišču.

Na podlagi javnega naročila bo sklenjen okvirni sporazum s ponudnikom, ki bo predložil ekonomsko najugodnejšo ponudbo za posamezen sklop in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje in za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev. Okvirni sporazum se sklene za obdobje dveh

(2) let, z možnostjo podaljšanja za dodatno leto po predhodnem dogovoru z izbranim dobaviteljem, v kolikor se vrednost okvirnega sporazuma še ne izčrpa, hkrati pa se cena blaga ne spremeni.

Naročnik bo po sklenitvi okvirnega sporazuma posamezen trak po potrebi naročal z naročilnico, pri čemer bo upošteval dogovorjene cene in karakteristike blaga navedene v okvirnem sporazumu oz. tehničnih listih priloženih ponudbi, ki je kot priloga sestavina okvirnega sporazuma.

Naročnik se ne obvezuje, da bodo naročila v navedenih količinah dejansko

izvedena.

Tehnične karakteristike, ki jih naročnik zahteva, za vse trakove, ki so predmet tega naročila

Tehnične karakteristike trakov uvrščenih v Sklop 1 - Bremenski (neskončni) trakovi

Osnovne tehnične karakteristike trakov, ki jih naročnik potrebuje, so opisane v posamezni postavki cenika, in morajo hkrati zadostiti spodnjim zahtevam:

• imajo ES izjavo o skladnosti (in oznaka CE na proizvodu),

• Izdelani v skladu z SIST EN 1492 – 2,

• Imajo minimalni varnostni faktor 7:1,

• Navodila za uporabo, vzdrževanje in preizkušanje ob dobavi,

• Potrdilo o pregledu in preizkusu delovne opreme oz. Certifikat o prvem pregledu, z veljavnostjo 12 mesecev,

• Temperaturno območje uporabe -40ºC do 100ºC.

Naročnik zahteva da so Ponudbi priloženi tehnični listi za posamezen tip bremenskega (neskončnega) traku, ki ga ponudnik ponuja, s katerimi ponudnik izkaže, da zadostuje zahtevanim tehničnim karakteristikam. V kolikor se trak razlikuje zgolj po dolžini, zadostuje en tehnični list. Naročnik zahteva, da je iz priložene tehnične dokumentacije razvidno poreklo posameznega artikla (vezano na 87. člen ZJN-3).

Slike primerov:

PAS SINTETIČNI, PLOŠČATI, BREZKONČNI, 4 SLOJI, 16T,

ŠIRINE 120MM, DOLŽINE 5M/10M, SIV, EN 1492-1, FV 7

Tehnične karakteristike trakov uvrščenih v Sklop 2 - Trakovi za pritrjevanje bremena

Osnovne tehnične karakteristike trakov, ki jih naročnik potrebuje, so opisane v posamezni postavki cenika, in morajo hkrati zadostiti spodnjim zahtevam:

• imajo ES izjavo o skladnosti (in oznaka CE na proizvodu),

• Izdelani v skladu z SIST EN 1492 – 1,

• Izdelani v skladu z SIST EN 12195,

• Imajo minimalni varnostni faktor 7:1 (velja zgolj za postavke pod Zap. št. 13-15 in 18- 37 Popisa blaga / Cenika za sklop 2),

• Navodila za uporabo, vzdrževanje in preizkušanje ob dobavi,

• Potrdilo o pregledu in preizkusu delovne opreme oz. Certifikat o prvem pregledu, z veljavnostjo 12 mesecev (velja zgolj za postavke pod Zap. št 13-15 in 18-37 Popisa blaga / Cenika za sklop 2),

• Temperaturno območje uporabe -40ºC do 100ºC,

Naročnik zahteva da so Ponudbi priloženi tehnični listi za posamezen tip bremenskega (neskončnega) traku ali traku za pritrjevanje bremena, ki ga ponudnik ponuja, s katerimi ponudnik izkaže, da zadostuje zahtevanim tehničnim karakteristikam. V kolikor se trak razlikuje zgolj po dolžini, zadostuje en tehnični list. Naročnik zahteva, da je iz priložene tehnične dokumentacije razvidno poreklo posameznega artikla (vezano na 87. člen ZJN-3).

Slike primerov:

PAS POVEZOVALNI ŠIRINE 50MM, PAS + XXXXXX JJ, 5T,

LC 2500dan, ORANŽEN

PAS POVEZOVALNI ŠIRINE 75MM,

2-DELNI, 10T, LC 5000dan, DOLŽINE 2M

PAS POVEZOVALNI, ŠIRINE 50MM 1-DELNI, 5T, 2500dan,

DOLŽINA 4M, ORANŽEN

PAS BREMENSKI SINTETIČNI, ŠIRINE 90 MM, 3T, ZANKE DOLŽINE 2M, EN 1492, RUMEN

KOTNIK ZAŠČITNI PVC100×100×110×3MM, ZA POVEZOVANJE, Z VODILI,

PLASTIČNI

KOTNIK ZAŠČITNI PVC 50×50×60×3 MM, ZA POVEZOVANJE, Z VODILI,

PLASTIČNI

KAVELJ XX POVEZOVALNI, ZA PAS ŠIRINE 50MM, LC2500daN KAVELJ JJ POVEZOVALNI S PREČKO ZA PAS ŠIRINE 50MM, LC2500daN, CEV ZAŠČITNA ZA ROBOVE FI 60MM

V kolikor ima ponudnik pripombe, predlog spremembe ali pomisleke v zvezi s tehničnimi specifikacijami ali drugimi poglavji te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, jih lahko izrazi na način postavitve vprašanj na portalu eNaročanje, pod predmetno javno naročilo, ki je objavljeno.

IV. OBRAZCI

- PONUDBA (OBR-1) za sklop 1

- PONUDBA (OBR-1) za sklop 2

- PODATKI O PONUDNIKU IN PODIZVAJALCIH OZ. PARTNERJIH V SKUPNEM NASTOPU (OBR-2)

- IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNIH POGOJEV (OBR-3)

- IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO-FINANČNIH POGOJEV (OBR-4)

- IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO-FINANČNIH POGOJEV

PODIZVAJALCA (OBR-4a)

- IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH REFERENCAH (OBR-5)

- POTRDILO NAROČNIKA referenčnega posla (OBR-5a)

- VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA (OBR-6)

- IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU

PONUDNIKA (OBR-7)

- IZJAVA PONUDNIKA O SPOŠTOVANJU KODEKSA RAVNANJA ZA DOBAVITELJE DRUŽB SKUPINE LUKA KOPER, D.D. (OBR-8)

OBR-1 PONUDBA za sklop 1

xx. xxxxxxx:
št. javnega naročila:	3/2021

1. Naročnik:

LUKA KOPER, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 KOPER

2. Predmet naročila:

Nabava bremenskih trakov in trakov za pritrjevanje tovora za potrebe Luke Koper, d.d., za obdobje dveh let

(sklop 1: Bremenski (neskončni) trakovi)

3. Ponudnik:

4. Ponudbena cena:

EUR brez DDV

EUR z DDV

5. Ponudbene cene za posamezen artikel vključujejo vse stroške (transport, pakiranje, popuste ipd.) in dajatve v zvezi z izvedbo naročila.

6. Ponudba velja za celotno naročilo, v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je priloga te

ponudbe.

7. Ponudbene cene so fiksne za posamezen artikel in razvidne iz cenika, ki je priloga ponudbe.

8. Ponudba velja še 120 dni od roka za oddajo ponudb.

9. Obvezujemo se predmet naročila dostaviti v roku dveh (2) tednov od posameznega naročila na lokacijo Luke Koper, d.d., natančnejša lokacija bo določena za posamezno naročilo po predhodnem dogovoru s predstavnikom naročnika.

10.Finančni pogoji: Plačilni rok računa je 75 dni od prevzema blaga/storitve.

11.Javno naročilo bomo izvedli tako, kot je navedeno v ponudbi in ga ne bomo prenesli na

drugega dobavitelja.

12.Izjavljamo, da smo proučili celotno razpisno dokumentacijo in da se z njo v celoti strinjamo.

13.Zavezujemo se, da bomo ob podpisu okvirnega sporazuma naročniku izročili instrument finančnega zavarovanja skladno z navodili iz razpisne dokumentacije.

Datum:

Ponudnik

Kraj:

žig

(ime priimek in podpis

pooblaščene osebe)

Priloga: Cenik artiklov Sklopa 1

Popis blaga / Cenik Sklop-a 1 - Bremenski (neskončni) trakovi

Ponudnik:

Zap.št.

Opis postavke:

Ocenjene dvoletne količine-kos

Cena/EM (brez DDV)

Vrednost EUR brez DDV

2000800 - PAS SINTETIČNI, PLOŠČATI,

BREZKONČNI, 4 SLOJI, 16T, ŠIRINE 120MM, DOLŽINE 5M/10M, SIV, EN 1492-1, FV 7

600

2001271 - PAS BREMENSKI SINTETIČNI,

OKROGEL, BREZKONČEN, 15T, BREZKONČNI, DOLŽINE 2M/4M, ORANŽEN, EN 1492-2, FV 7

2001272 - PAS BREMENSKI, SINTETIČNI,

OKROGEL, BREZKONČEN, 15T, BREZKONČNI, DOLŽINE 3M/6M, ORANŽEN, EN 1492-2, FV 7

2001273 - PAS BREMENSKI, SINTETIČNI,

OKROGEL, BREZKONČEN, 15T, BREZKONČNI, DOLŽINE 4M/8M, ORANŽEN, EN 1492-2, FV 7

2001274 - PAS BREMENSKI, SINTETIČNI,

OKROGEL, BREZKONČEN, 15T, BREZKONČNI, DOLŽINE 6M/12M, ORANŽEN, EN 1492-2, FV 7

2001275 - PAS BREMENSKI, SINTETIČNI,

OKROGEL, BREZKONČEN, 15T, BREZKONČNI, DOLŽINE 12M/24M, ORANŽEN, EN 1492-2, FV 7

2001278 - PAS BREMENSKI, SINTETIČNI, OKROGEL, BREZKONČEN, 30T, BREZKONČNI,

DOLŽINE 6M/12M, ORANŽEN EN 1492-2, FV 7

2001280 - PAS BREMENSKI, SINTETIČNI, OKROGEL, BREZKONČEN, 30T, BREZKONČNI,

DOLŽINE 18M/36M, ORANŽEN, EN 1492-2, FV 7

PONUDBENA CENA - SKLOP 1 - SKUPAJ (EUR BREZ DDV):

Datum: Kraj:

Žig Ponudnik:

(ime in priimek in podpis pooblaščene osebe)

OBR-1 PONUDBA za sklop 2

xx. xxxxxxx:
št. javnega naročila:	3/2021

1. Naročnik:

LUKA KOPER, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 KOPER

2. Predmet naročila:

Nabava bremenskih trakov in trakov za pritrjevanje tovora za potrebe Luke Koper, d.d., za obdobje dveh let

(sklop 2: Trakovi za pritrjevanje in dodatni material)

3. Ponudnik:

4. Ponudbena cena:

EUR brez DDV

EUR z DDV

5. Ponudbene cene za posamezen artikel vključujejo vse stroške (transport, pakiranje, popuste ipd.) in dajatve v zvezi z izvedbo naročila.

6. Ponudba velja za celotno naročilo, v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je priloga te

ponudbe.

7. Ponudbene cene so fiksne za posamezen artikel in razvidne iz cenika, ki je priloga ponudbe.

8. Ponudba velja še 120 dni od roka za oddajo ponudb.

9. Obvezujemo se predmet naročila dostaviti v roku dveh (2) tednov od posameznega naročila na lokacijo Luke Koper, d.d., natančnejša lokacija bo določena za posamezno naročilo po predhodnem dogovoru s predstavnikom naročnika.

10.Finančni pogoji: Plačilni rok računa je 75 dni od prevzema blaga/storitve.

11.Javno naročilo bomo izvedli tako, kot je navedeno v ponudbi in ga ne bomo prenesli na drugega dobavitelja.

12.Izjavljamo, da smo proučili celotno razpisno dokumentacijo in da se z njo v celoti strinjamo.

13.Zavezujemo se, da bomo v roku osem (8) delovnih dni od podpisa okvirnega sporazuma naročniku izročili instrument finančnega zavarovanja skladno z navodili iz razpisne dokumentacije.

Datum:

Ponudnik

Kraj:

žig

(ime priimek in podpis

pooblaščene osebe)

Priloga: Cenik artiklov Sklopa 2

Popis blaga / Cenik Sklop-a 2 - Trakovi za pritrjevanje in dodatni material

Ponudnik:

Zap.št.

Opis postavke:

Ocenjene dvoletne količine-kos

Cena/EM (brez DDV)

Vrednost EUR brez DDV

2000385 - PAS POVEZOVALNI 50MM

NAPENJ+KAVELJ JJ, 5T, LC2500dan, ŠIRINE 50MM, DOLŽINE 0,5M, ORANŽEN

3.000

2000377 - PAS POVEZOVALNI 50MM PAS+KAVELJ JJ, 5T,

LC2500dan, ŠIRINE 50MM, DOLŽINE 4M, ORANŽEN

400

2000016 - PAS POVEZOVALNI 50MM, PAS+KAVELJ

JJ, 5T, LC2500dan, ŠIRINE 50MM, DOLŽINE 6M, ORANŽEN

300

2000383 - PAS POVEZOVALNI 50MM V KOLUTU PO

50M, 5T, LC2500dan, BL 7500daN, ŠIRINE 50MM, DOLŽINE 50M, ORANŽEN

480

2003124 - PAS POVEZOVALNI 25MM 1 DELNI,

0,25T, LC250dan, ŠIRINE 25MM, DOLŽINE

3,5M/7M, ORANŽEN

2.000

2000017 - PAS POVEZOVALNI 50MM 1-DELNI, 5T,

LC2500dan, ŠIRINE 50MM DOLŽINE 2M/4M,ORANŽEN

3.000

2002427 - PAS POVEZOVALNI 50MM 1 DELNI, 5T,

LC2500dan, ŠIRINE 50MM, DOLŽINE 3M/6M, ORANŽEN

2.700

2000018 - PAS POVEZOVALNI 50MM 1-DELNI, 5T,

LC2500dan, ŠIRINE 50, DOLŽINE 4M/8M, ORANŽEN

2.100

2001874 - PAS POVEZOVALNI 50MM 1 DELNI, 5T,

LC2500dan, ŠIRINE 50MM, DOLŽINE 5M/10, ORANŽEN

1.500

2003633 - PAS POVEZOVALNI 50MM 1 DELNI, 5T,

LC2500dan, ŠIRINE 50MM, DOLŽINE 6,5/13M, ORANŽEN

1.500

2003641 - PAS POVEZOVALNI 50MM 1 DELNI, 5T,

LC2500dan, ŠIRINE 50MM ,DOLŽINE 7,5/15M, ORANŽEN

1.200

2000367 - PAS POVEZOVALNI 50MM 1-DELNI, 5T,

LC2500dan, ŠIRINE 50MM, DOLŽINE 6M/12M, ORANŽEN

1.200

2003707 - PAS POVEZOVALNI 35MM 2-DELNI, 2T, LC1000dan,

ŠIRINE 35 MM, DOLŽINE 2,5M, ORANŽEN, EN

1492-1, FV 7

6.000

2003690 - PAS POVEZOVALNI 35MM 2-DELNI, 2T, LC1000dan,

ŠIRINE 35 MM, DOLŽINE 4M, ORANŽEN, EN 1492- 1, FV 7

6.000

2003685 -PAS POVEZOVALNI 35MM 2-DELNI, 2T, LC1000dan,

4.000

ŠIRINE 35 MM, DOLŽINE 6M, ORANŽEN EN 1492- 1, FV 7

2000362 - PAS POVEZOVALNI 75MM 2-DELNI, 10T,

LC5000dan, ŠIRINE 75, DOLŽINE 6M, ORANŽEN

2000363 - PAS POVEZOVALNI 75MM 2-DELNI, 10T,

LC5000dan, ŠIRINE 75, DOLŽINE 8M, ORANŽEN

2003381 - PAS BREMENSKI SINTETIČNI, ZANKE,

30MM, 1T, PLOŠČATI, 2 SLOJEN, ŠIRINE 30MM, DOLŽINE 4M, ZANKE ZOŽENE 1/3 IN OJAČANE,

VIJOLA, EN 1492-1, FV 7

2003523 - PAS BREMENSKI SINTETIČNI, ZANKE,

60MM, 2T, PLOŠČATI, 2 SLOJEN, ŠIRINE 60MM, DOLŽINE 4M, ZANKE ZOŽENE 1/3 IN OJAČANE,

ZELEN, EN 1492-1, FV 7

2001250 - PAS BREMENSKI SINTETIČNI, ZANKE,

90MM, 3T, PLOŠČATI, 2 SLOJEN, ŠIRINE 90MM, DOLŽINE 2M, ZANKE ZOŽENE 1/3 IN OJAČANE,

RUMEN, EN 1492-1, FV 7

2003521 - PAS BREMENSKI SINTETIČNI, ZANKE,

90MM, 3T, PLOŠČATI, 2 SLOJEN, ŠIRINE 90MM, DOLŽINE 2,5M, ZANKE ZOŽENE 1/3 IN OJAČANE,

RUMEN, EN 1492-1, FV 7

2001251 - PAS BREMENSKI SINTETIČNI, ZANKE,

90MM, 3T, PLOŠČATI, 2 SLOJEN, ŠIRINE 90MM, DOLŽINE 3M, ZANKE ZOŽENE 1/3 IN OJAČAN,

RUMEN, EN 1492-1, FV 7

2003522 - PAS BREMENSKI SINTETIČNI, ZANKE,

90MM, 3T, PLOŠČATI, 2 SLOJEN, ŠIRINE 90MM, DOLŽINE 3,5M, ZANKE ZOŽENE 1/3 IN OJAČANE,

RUMEN, EN 1492-1, FV 7

2001252 - PAS BREMENSKI SINTETIČNI, ZANKE,

90MM, 3T, PLOŠČATI, 2 SLOJEN, ŠIRINE 90MM, DOLŽINE 4M, ZANKE ZOŽENE 1/3 IN OJAČANE,

RUMEN, EN 1492-1, FV 7

2001253 - PAS BREMENSKI SINTETIČNI, ZANKE,

90MM, 3T, PLOŠČATI, 2 SLOJEN, ŠIRINE 90MM, DOLŽINE 6M, ZANKE ZOŽENE 1/3 IN OJAČANE,

RUMEN, EN 1492-1, FV 7

2001254 - PAS BREMENSKI SINTETIČNI, ZANKE,

90MM, 3T, PLOŠČATI, 2 SLOJEN, ŠIRINE 90MM, DOLŽINE 8M, ZANKE ZOŽENE 1/3 IN OJAČANE,

RUMEN, EN 1492-1, FV 7

2001255 - PAS BREMENSKI SINTETIČNI, ZANKE,

90MM, 3T, PLOŠČATI, 2 SLOJEN, ŠIRINE 90MM, DOLŽINE 12 M, ZANKE ZOŽENE 1/3 IN OJAČAN,

RUMEN, EN 1492-1, FV 7

2003436 - PAS BREMENSKI SINTETIČNI, ZANKE,

120MM, 4T, PLOŠČATI, 2 SLOJEN, ŠIRINE 120MM, DOLŽINE 3M, ZANKE ZOŽENE 1/3 IN OJAČANE,

SIV, EN 1492-1, FV 7

2001261 - PAS BREMENSKI SINTETIČNI, ZANKE,

120MM, 8T, PLOŠČATI, 4 SLOJEN, ŠIRINE 120MM, DOLŽINE 2M, ZANKE ZOŽENE 1/2 IN OJAČANE,

SIV, EN 1492-1, FV 7

30	2002498 - PAS BREMENSKI SINTETIČNI, ZANKE, 120MM, 8T, PLOŠČATI, 4 SLOJEN, ŠIRINE 120MM, DOLŽINE 2,5M, ZANKE ZOŽENE 1/2 IN OJAČANE, SIV, EN 1492-1, FV 7	20
31	2001262 - PAS BREMENSKI SINTETIČNI, ZANKE, 120MM, 8T, PLOŠČATI, 4 SLOJEN, ŠIRINE 120MM, DOLŽINE 3M, ZANKE ZOŽENE 1/2 IN OJAČANE, SIV , EN 1492-1, FV 7	20
32	2002499 - PAS BREMENSKI SINTETIČNI, ZANKE, 120MM, 8T, PLOŠČATI, 4 SLOJEN, ŠIRINE 120MM, DOLŽINE 3,5M, ZANKE ZOŽENE 1/2 IN OJAČANE, SIV, EN 1492-1, FV 7	20
33	2001263 - PAS BREMENSKI SINTETIČNI, ZANKE, 120MM, 8T, PLOŠČATI, 4 SLOJEN, ŠIRINE 120MM, DOLŽINE 4M, ZANKE ZOŽENE 1/2 IN OJAČANE, SIV, EN 1492-1, FV 7	30
34	2001264 - PAS BREMENSKI SINTETIČNI, ZANKE, 120MM, 8T, PLOŠČATI, 4 SLOJEN, ŠIRINE 120MM, DOLŽINE 6M, ZANKE ZOŽENE 1/2 IN OJAČANE, SIV, EN 1492-1, FV 7	30
35	2001265 - PAS BREMENSKI SINTETIČNI, ZANKE, 120MM, 8T, PLOŠČATI, 4 SLOJEN, ŠIRINE 120MM, DOLŽINE 8M, ZANKE ZOŽENE 1/2 IN OJAČANE, SIV, EN 1492-1, FV 7	32
36	2001259 - PAS BREMENSKI SINTETIČNI, ZANKE, 150MM, 5T, PLOŠČATI, 2 SLOJEN, ŠIRINE 150MM, DOLŽINE 6M, ZANKE ZOŽENE 1/3 IN OJAČANE, RDEČ, EN 1492-1, FV 7	12
37	2002991 - PAS BREMENSKI SINTETIČNI, ZANKE, 180MM, 6T, PLOŠČATI, 2 SLOJEN, ŠIRINE 180MM, DOLŽINE 3M, ZANKE ZOŽENE 1/2 IN OJAČANE, RJAV, EN 1492-1, FV 7	20
38	2000371 - XXXXXX JJ POVEZOVALNI ZA PAS ŠIRINE 50MM, LC2500daN	4.000
39	2001284 - KAVELJ JJ POVEZOVALNI S PREČKO ZA PAS ŠIRINE 50MM, LC2500daN, notranji d kavlja=30mm	2.400
40	2000014 - KOTNIK ZAŠČITNI PVC 100 × 100 × 110 × 3 MM, ZA POVEZOVANJE Z VODILI, PLASTIČNI	22.000
41	2002424 - KOTNIK ZAŠČITNI PVC 50 × 50 × 60 × 3 MM, ZA POVEZOVANJE Z VODILI, PLASTIČNI	6.000
42	2000374 - CEV ZAŠČ. ZA ROBOVE FI 60MM (v metrih)	1.800
	PONUDBENA CENA - SKLOP 2 - SKUPAJ (EUR BREZ DDV):

Datum:

Žig

Kraj: Ponudnik:

(Ime, priimek in podpis pooblaščene osebe)

OBR-2

PODATKI O PONUDNIKU IN PODIZVAJALCIH OZ. PARTNERJIH V SKUPNEM NASTOPU

1. PONUDBA

Ponudbo za izvedbo javnega naročila JN 3/2021 »NABAVA BREMENSKIH TRAKOV IN TRAKOV ZA PRITRJEVANJE TOVORA ZA POTREBE LUKE KOPER, D.D., ZA OBDOBJE DVEH LET« dajemo

(se označi z X):

☐ Samostojno

☐ S podizvajalci

☐ Skupno ponudbo

2. PODATKI O PONUDNIKU

2.1 Podatki o ponudniku

Popolna firma ponudnika:
Naslov ponudnika:
Odgovorna oseba/osebe oz. zakoniti zastopnik za podpis pogodbe oz. okvirnega sporazuma
Zakoniti zastopnik oziroma oseba pooblaščena za podpis pogodbe oz. okvirnega sporazuma
Matična številka
Identifikacijska številka za DDV
Številka transakcijskega računa
Naziv in naslov banke:
BIC/SWIFT
Telefon
e-naslov

2.2 Ponudba s podizvajalci – podatki o podizvajalcih

Ponudniki točko 2.2. izpolnijo v primeru, da bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s

podizvajalci.

Pri javnem naročilu z oznako JN 3/2021 bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

Št.	Popolna firma podizvajalca, naslov, pooblaščena oseba, matična številka, identifikacijska številka za DDV	Opis dela izvedbe naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec
1.
2.
3.
4.

Opomba: V kolikor ponudnik nastopa z večjim številom podizvajalcev, v ponudbi priloži zahtevane podatke v tabeli z enakovredno vsebino. Dodatni list mora biti podpisan in žigosan s strani ponudnika, prav tako mora biti razvidno, da so podatki podani za predmetno javno naročilo.

2.3 Skupna ponudba

Ponudniki točko 2.3 izpolnijo v primeru, da so predložili skupno ponudbo. Pri javnem naročilu z oznako JN 3/2021 sodelujemo naslednji ponudniki:

Št.	Popolna firma so-ponudnika, naslov, pooblaščena oseba, matična številka, identifikacijska številka za DDV	Opis dela izvedbe naročila, ki ga bo izvedel so - ponudnik
1.
2.
3.
4.

Datum:

Ponudnik

Kraj:

žig

(ime priimek in podpis

pooblaščene osebe)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNIH POGOJEV

Gospodarski subjekt:

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

1.	Pri
	(organ, pri katerem je gospodarski subjekt registriran)
	smo registrirani za naslednje dejavnosti, ki jih prevzemamo v ponudbi:
	1.1
	1.2
	1.3

2. Nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, in postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, in naše poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene, in v skladu s predpisi druge države nad nami ni začet postopek ali pa ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

3. Nismo podali neresničnih ali zavajajočih podatkov v ponudbi, ki bi lahko vplivali na

xxxxxxxxxxx odločitev o izbiri.

Naročniku dovoljujemo in ga pooblaščamo, da naše navedbe preveri v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Na naročnikov poziv bomo v določenem roku predložili posebno pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravno osebo in za vsako fizično osebo iz točke 2. te izjave. Za navedbe, ki jih ni možno oziroma jih naročnik ni uspel preveriti v uradnih evidencah, bomo na njegov poziv v določenem roku predložili zahtevane dodatne informacije oziroma dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Datum:

Ponudnik

Kraj:

žig

(ime priimek in podpis

pooblaščene osebe)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO-FINANČNIH POGOJEV

Ponudnik / partner:

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

1. Naš povprečni čisti letni prihodek v obdobju zadnjih treh poslovnih let je znašal:

EUR.

Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevano dokazilo (S.BON- 1 ali drugo enakovredno dokazilo) o izpolnjevanju pogoja.

2. Na dan oddaje ponudbe nimamo blokiranega nobenega transakcijskega računa. V zadnjih 180 dneh pred rokom za oddajo ponudb nismo imeli blokiranega nobenega transakcijskega računa več kot 10 zaporednih dni.

Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevano dokazilo (BON2

ali drugo enakovredno dokazilo ali potrdilo naše poslovne banke) o izpolnjevanju pogoja.

3. Na dan izdaje bonitetnega obrazca imamo zadnjo aktualno bonitetno oceno po pravilih Basel II vsaj SB7.

Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevano dokazilo (S.BON- 1 ali drugo enakovredno dokazilo) o izpolnjevanju pogoja.

Datum:

Ponudnik / partner

Kraj:

žig

(ime priimek in podpis

pooblaščene osebe)

OBR-4a

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO-FINANČNIH POGOJEV PODIZVAJALCA

Ponudnik / partner:

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

1. Naš povprečni čisti letni prihodek v obdobju zadnjih treh poslovnih let je znašal:

EUR.

Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevano dokazilo (S.BON- 1 ali drugo enakovredno dokazilo) o izpolnjevanju pogoja.

Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevano dokazilo (BON2

ali drugo enakovredno dokazilo ali potrdilo naše poslovne banke) o izpolnjevanju pogoja.

Datum:

Ponudnik / partner

Kraj:

žig

(ime priimek in podpis

pooblaščene osebe)

OBR-5

IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH REFERENCAH, za sklop (ustrezno dopolnite)

a) Podatki o referenčnem poslu

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnem naročilu resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili morebitna dodatna zahtevana dokazila o uspešni izvedbi navedenega referenčnega naročila.

	REFERENČNI POSEL I	REFERENČNI POSEL II	REFERENČNI POSEL III
Ime referenčnega posla:
Naslov naročila:
Naročnik:
Dobavitelj:
Podizvajalec (v kolikor je gospodarski subjekt nastopal kot podizvajalec):
Datum izvedbe posla: (mesec, leto – od – do)
Kraj izvedbe posla:
Vrednost celotnega posla (brez DDV):
Delež posla gospodarskega subjekta, ki izkazuje referenco, glede na vrednost celotnega posla (brez DDV):
Opis blaga - Dokazilo o izpolnjevanju referenčnih pogojev – končni obračun, … drugo (navesti vrsto dokazila, kopijo priložiti k ponudbi)

Priloga: POTRDILO NAROČNIKA

V kolikor je gospodarski subjekt pri izvedbi referenčnega posla nastopal kot podizvajalec, mora predložiti bodisi referenčno potrdilo, podpisano s strani naročnika, bodisi referenčno potrdilo podpisano s strani glavnega izvajalca referenčnega posla, kateremu pa mora predložiti še potrjene reference naročnika glavnemu izvajalcu.

Vsebina potrdila mora biti skladna z vzorcem.

V kolikor gospodarski subjekt izkazuje referenčno naročilo z opravljenim naročilom za naročnika Xxxx Xxxxx d.d., mu ni potrebno prilagati Potrdila naročnika. V polju naročnik poleg navedbe Xxxx xxxxx d.d., navede še podatek osebe odgovorne za izvedbo naročila s strani Xxxx Xxxxx d.d.. Naročnik bo iz lastnih evidenc preverjal izpolnjevanje zahtevanih pogojev. Priporočljivo je, da ponudnik vseeno preveri pri naročniku ali mu bo tako referenčno delo potrdil oz. upošteval.

OBR-5a

POTRDILO NAROČNIKA referenčnega posla, za sklop (ustrezno dopolnite)

Naročnik:

........................................................................................................................................

predmet naročila (navedite tipe in dolžine trakov ter tehnične lastnosti le teh, ter skladnost s standardom):

.......................................................................................................................................,

ki je potekalo v letu/ih (mesec, leto – od – do) v skupni vrednosti EUR brez DDV,

potrjuje, da je prodajalec:

naročilo izvedel pravočasno in kvalitetno.

Kontaktna oseba naročnika, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije:

.................................................................,

tel. ........................................................., e-pošta..........................................................

Datum: Žig: Podpis :

Opomba: Ponudnik lahko kot dokazilo po tem obrazcu priloži tudi druga ustrezna potrdila, ki

jih je z namenom sodelovanja v postopkih javnega naročanja pridobil v drugih postopkih.

OBR-6 VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA

XXXX XXXXX, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, KOPER,

ki jo zastopata predsednik uprave delniške družbe Xxxxxxxx Xxxxx in član uprave

Xxxxx Xxxxxxxxxx,

kot KUPEC

Identifikacijska številka: SI89190033

Matična št.: 5144353

(naziv prodajalca)

(naslov prodajalca)

ki ga zastopa (pooblaščeni zastopnik prodajalec za podpis pogodbe oz. okvirnega sporazuma)

kot PRODAJALEC

Identifikacijska številka:

Matična št.:

sklepata naslednji

O K V I R N I S P O R A Z U M

Št. JN 3/2021/OKS 8/sklop

1. člen

PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

Predmet okvirnega sporazuma je izvedba JN 3/2021 - OKS 8 z naslovom »Nabava bremenskih trakov in trakov za pritrjevanje tovora za potrebe Xxxx Xxxxx, d.d., za obdobje dveh let«, sklop - Bremenski (neskončni) trakovi XXX Xxxxxxx za pritrjevanje in dodatni material, na

podlagi objave na portalu »eNaročanje« z dne pod številko

. Značilnosti predmeta okvirnega sporazuma so določene v ponudbi

(prodajalec) št. z dne _ , ki je kot priloga sestavni del tega okvirnega sporazuma. Prav tako je kot priloga sestavni del tega okvirnega sporazuma tudi razpisna dokumentacija oz. dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru neskladja med ponudbo, razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in okvirnim sporazumom se upoštevajo določila tega okvirnega sporazuma.

Stranki se dogovorita, da prodajalec proda, kupec pa kupi artikle določenih tipov in dimenzij (v nadaljevanju blago).

Prodajalec je dolžan predmet okvirnega sporazuma po posameznem naročilu z naročilnico v

naročeni količini in ustrezne kvalitete dobaviti na lastne stroške in tveganje v Luko Koper.

Določila okvirnega sporazuma veljajo tudi za posamezne dobave, izvedene na podlagi posameznih naročil.

Prodajalec zagotavlja, da artikli ustrezajo tehničnim zahtevam navedenih v dokumentaciji v

zvezi z oddajo javnega naročila.

2. člen

VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA

Natančne količine blaga so za kupca v tem trenutku objektivno neugotovljive, zato je skupna okvirna vrednost okvirnega sporazuma za predmet okvirnega sporazuma iz 1. člena tega okvirnega sporazuma največ:

EUR

z besedo: EUR Cene iz ponudbe na enoto mere so fiksne in dogovorjene.

Vrednost okvirnega sporazuma je neto brez davka na dodano vrednost. Na vrednosti iz ponudbe prodajalec obračuna kupcu ob izstavitvi računa DDV v skladu z veljavno zakonodajo.

V cenah iz ponudbe so vključeni vsi stroški transporta in dostave v LUKO KOPER. Kupec je prodajalcu dolžan plačati zgolj ceno iz ponudbe.

Predmet tega okvirnega sporazuma kot razvidno iz 1. člena tega okvirnega sporazuma mora

biti tovarniško nov.

Okvirni sporazum se sklepa za obdobje dveh let, z možnostjo podaljšanja po predhodnem dogovoru obeh strank okvirnega sporazuma skladno s pogoji razpisne dokumentacije oz. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V tem primeru bosta stranki podpisali aneks k okvirnemu sporazumu.

3. člen

NAČIN NAROČANJA

Kupec bo naročal posamezno blago z naročilnico, in sicer za enkratno dobavo ali za sukcesivne

dobave v določenem obdobju.

Cene na enoto za ponujeno blago so navedene v ponudbi, ki je kot priloga okvirnemu sporazumu.

Kupec bo naročilnico praviloma poslal elektronsko po elektronski pošti ali po klasični pošti.

4. člen

DOBAVA

V kolikor v posameznem naročilu ni drugače določeno se prodajalec obvezuje, da bo kupcu dobavljal naročeno blago na lastne stroške in riziko, na zahtevano lokacijo znotraj področja pristanišča v delovnem času kupca.

Prodajalec se zaveže dobaviti blago v roku dveh (2) tednov od posameznega naročila. Prodajalec se zavezuje, da bo sproti in ažurno obveščal kupca o vsem, kar bi lahko vplivalo na

kvalitetno in pravočasno izpolnitev obveznosti po tem okvirnem sporazumu. Prodajalec je dolžan v ponujenih rokih dobaviti celotno količino blaga naročenega v okviru posameznega naročila z naročilnico.

Prodajalec mora kupca o nameravani dobavi obvestiti vsaj 2 delovna dneva pred izvedbo

dobave. V obvestilu mora navesti uro možnega začetka dobave ter način dobave.

Kupec mora najkasneje v 1 delovnem dnevu po prejemu obvestila o dobavi prodajalcu potrditi ali zavrniti prevzem.

5. člen

PREVZEM

Prevzem blaga se opravi z dobavnico ali prevzemnim zapisnikom, ki jo/ga na podlagi pravilno izročenega količinsko in kakovostno ustreznega blaga ter spremljajočih dodatkov in listin, podpišeta skrbnika okvirnega sporazuma ali pooblaščenca obeh strank.

Z dnem podpisa dobavnice/prevzemnega zapisnika in potrditvijo prevzema je prevzem opravljen, razen pri kupčevi zamudi, ko se šteje, da je prevzem opravljen z dnem zamude, če je dobava povsem pravilna. Na dobavnici/prevzemnem zapisniku morajo biti razvidne: številka okvirnega sporazuma, št. naročilnice, količina in tipi artiklov.

Prodajalec mora hkrati z blagom in pravilno izpolnjeno dobavnico/prevzemnim zapisnikom ob prevzemu kupcu izročiti še:

• tehnično dokumentacijo (Potrdilo o pregledu in preizkusu delovne opreme oz. Certifikat o prvem pregledu, z veljavnostjo 12 mesecev in slovenska navodila o uporabi, vzdrževanju in preizkušanju);

• izjave o skladnosti »CE« v skladu z veljavno zakonodajo v slovenskem jeziku.

Kupec je dolžan vse napake in pomanjkljivosti, ki jih je odkril, javiti prodajalcu pisno ali po elektronski pošti. Prodajalec je dolžan napake in pomanjkljivosti odpraviti takoj, če to ni možno, pa v primernem času.

Blago, za katero se ugotovi, da kakorkoli odstopa od navedb v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladno z določili tega sporazuma in s specifikacijami, se zavrne, zaradi česar prodajalec preide v zamudo. Enako velja, če je neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti blagu priložen. Zavrnitev se označi na dobavnici oz. prevzemnem zapisniku.

Če le del dobave ustreza zahtevam okvirnega sporazuma, se lahko s prevzemnim zapisnikom izvrši le delni prevzem, za preostali del pa zavrne dobava in specificira v zapisniku o pregledu in od prodajalca zahteva, da napake oz. pomanjkljivosti odpravi v določenem roku. Šteje se, da je prodajalec s tem v zamudi.

Kopija zapisnika o pregledu se v primeru zavrnitve dobave ali delnega prevzema v najkrajšem možnem času, najkasneje v roku 8 delovnih dni od kakovostnega in količinskega pregleda dobave, dostavi prodajalcu.

Če prodajalec ne izvrši svoje obveznosti v roku iz prejšnjega odstavka tega člena, lahko kupec odstopi od okvirnega sporazuma brez obveznosti do prodajalca, prodajalec pa odgovarja kupcu za vso škodo, ki jo utrpi z dobavo, ki ne ustreza zahtevam okvirnega sporazuma.

Če se izkaže, da dobava ponujenega blaga ni možna zaradi objektivnega razloga, ki nastopi po podpisu okvirnega sporazuma oz. po oddaji posameznega naročila, lahko kupec okvirni sporazum brez kakršnihkoli obveznosti razdre, lahko pa sprejme nadomestno izpolnitev skladno s predpisi, ki urejajo obligacijsko področje, pri tem pa mora imeti nadomestno blago v vsakem pogledu enake ali boljše lastnosti.

Kupec bo prevzel samo blago, ki je bilo po končani izdelavi testirano po predpisih proizvajalca. Kakršnekoli spremembe na takem blagu lahko opravi prodajalec le s soglasjem kupca.

6. člen

OBVEZNOSTI STRANK OKVIRNEGA SPORAZUMA

Kupec se obvezuje, da bo:

• izpolnil vse predvidene obveznosti v roku in na predviden način;

• zagotovil razpoložljivost potrebnih človeških, informacijskih in finančnih virov;

• plačal naročeno in dobavljeno blago v dogovorjenem roku.

Prodajalec se obvezuje, da bo:

• svoje naloge opravil strokovno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;

• izvajal svoje obveznosti iz okvirnega sporazuma v dogovorjenem roku;

• takoj pisno opozoril kupca na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno

in pravilno dobavo;

• s kupcem sodeloval ter na njegovo zahtevo predložil dokazila o kakovosti blaga oziroma skladnosti z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;

• omogočal ustrezen nadzor kupcu.

Neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina dobave pomeni kršitev obveznosti okvirnega sporazuma, zaradi katere lahko kupec razdre okvirni sporazum, uveljavi finančno zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma, v primeru škode pa tudi zahteva odškodnino.

Za potrebe izvajanje tega okvirnega sporazuma stranki okvirnega sporazuma uporabljata elektronsko komunikacijo (v okvirnem sporazumu navedeno e-pošto) in sta dolžni obe zagotoviti, da bodisi nasprotna stranka, bodisi nasprotni informacijski sistem, potrdi vsak prejem tako dogovorjene poslovne komunikacije.

7. člen

NASTOPANJE S PODIZVAJALCI

Prodajalec s podpisom tega okvirnega sporazuma potrjuje, da je seznanjen z definicijo pojma podizvajalec po ZJN-3.

V kolikor prodajalec pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, se zavezuje, da bo z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. Morebitna neposredna plačila podizvajalcem se uredijo v skladu s 94. členom ZJN-3.

Izvajalec pri izvedbi predmetnega javnega naročila s podizvajalci jamči in se zaveže:

- da bodo njegovi podizvajalci dela opravljali vestno, pošteno, skladno z določili iz te

pogodbe, projektne dokumentacije, veljavnimi zakonskimi predpisi ter pravili stroke,

- da v razmerju do naročnika primarno prevzema skrb in odgovornost za podizvajalce glede izvedbe in kakovosti del, ki so predmet te pogodbe,

- da bo v pogodbah, ki jih bo sklenil s podizvajalci, vnesel določila, na podlagi katerih bodo podizvajalci, v primeru če bodo od naročnika zahtevali neposredno plačilo terjatve, ki bi jo imeli do glavnega izvajalca v zvezi s predmetom te pogodbe, naročniku izročili vso dokumentacijo o opravljenih delih in o obstoju terjatve do glavnega izvajalca ter bodo naročniku izročili vse izvirnike dokumentacije.

Neposredno plačilo podizvajalcu zavezuje kupca in prodajalca samo v primeru, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, v skladu z drugim in tretjim odstavkom 94. Člena ZJN-3. V tem primeru se šteje, da izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani (glavnega) izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu.

Neposredna plačila naročnika morebitnim podizvajalcem se lahko opravijo največ do višine pogodbene vrednosti. Izvajalec v celoti odgovarja za vse posledice in škodo, ki bi naročniku utegnila nastati, če bi vrednost del podizvajalcev, skupaj z deli izvajalca presegala pogodbeno dogovorjeno vrednost. Morebitni stroški in škoda, ki bi naročniku tako lahko nastala se odštejejo od celotne pogodbene vrednosti in jo naročnik lahko poračuna s svojo obveznostjo do izvajalca.

Ko naročnik poravna podizvajalčevo terjatev, ki jo ima do glavnega izvajalca, se obveznost naročnikovega plačila do glavnega izvajalca, za podizvajalcu izplačani znesek, ustrezno zmanjša. Naročnik v razmerju do podizvajalca, v zvezi z izvedenimi deli in zapadlimi računi, ki jih je podizvajalec predložil v plačilo glavnemu izvajalcu, ni dolžan plačati zamudnih obresti in drugih stranskih terjatev vključno s penali, ampak ostane ta obveznost izključno na glavnemu izvajalcu.

Naročnik lahko zadrži plačilo podizvajalčeve terjatve, ki jo ima do glavnega izvajalca:

- dokler mu ni izročena vsa dokumentacija o opravljenih storitvah in o obstoju terjatve

do glavnega izvajalca,

- dokler predložen račun za opravljene storitve ni potrjen.

Če podizvajalec neposrednega plačila od kupca ne zahteva, se prodajalec že s tem okvirnim sporazumom zavezuje, da bo kupcu najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa poslal svojo pisno izjavo, da je poplačal vse podizvajalce, ki so neposredno povezani s predmetom javnega naročila in pisno izjavo podizvajalcev, da so plačilo prejeli.

8. člen

GARANCIJE PRODAJALCA

Prodajalec zagotavlja, da bodo vse dogovorjene tehnične in druge karakteristike predmetov okvirnega sporazuma, specificirane v prilogah tega okvirnega sporazuma dosežene. Prodajalec tudi zagotavlja, da bodo predmeti tega okvirnega sporazuma izpolnjevali vse predpisane standarde, kakovosti in nosilnosti, kakor tudi varnosti in varstva pri delu tako, da jih bo kupec lahko uporabljal skladno z njihovim namenom.

Prodajalec jamči, da bo predmet okvirnega sporazuma, kot je razvidno iz 1. člena tega okvirnega sporazuma, brezhibno v uporabi najmanj 12 mesecev, šteto od prevzema.

Garancijska doba prične teči z dnem njegovega uspešnega prevzema kot je navedeno 5. členu tega okvirnega sporazuma. Garancija zajema vse napake, ki se pojavijo v garancijski dobi, vključno z vsemi stroški popravila, stroški prevoza ipd.

V garancijskem roku se prodajalec zavezuje na lastne stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, ki

bi nastale, in sicer tako da:

- prične z odpravo pomanjkljivosti, ki bi bile opažene pri uporabi traku, v roku 48 ur.

- v primeru garancijskega zahtevka na zahtevo kupca, odpraviti pomanjkljivost oz. podati rešitev na podan problem v roku 48 ur (velja za delovne dneve), če, in ne zgolj, bi bila dobava nadomestnega traku nemogoče izvedljiva v krajšem času.

Če prodajalec v rokih iz prejšnjega odstavka ne pristopi k odpravi napak, lahko kupec popravilo opravi sam ali ga naroči pri drugi osebi, vse na stroške prodajalca. Z naročilom pri drugi osebi ali če kupec sam pristopi k odpravi pomanjkljivosti, kupec ne izgubi pravic in ugodnosti, ki izvirajo iz garancije-jamstva prodajalca za predmet tega okvirnega sporazuma.

Za v garancijskem roku zamenjane artikle velja garancija 12 mesecev šteto od dneva

zamenjave.

Ponudnik mora zagotoviti nadomestno enakovreden trak, če pomanjkljivosti traku oz. napake, ki so predmet garancijske dobe niso odpravljene v roku 14 dni, sicer ima kupec pravico odstopiti od okvirnega sporazuma ter unovčiti instrument zavarovanja za kvalitetno in pravočasno izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma.

9. člen

ZAMUDA IN POGODBENA KAZEN

Pogodbeni stranki s tem okvirnim sporazumom določata tudi pogodbeno kazen, in sicer za sledeče primere: (1) za zamudo in (2) za zamudo v širšem smislu, ki nastane zaradi napak (nepravilne izpolnitve).

Osnova za obračun pogodbene kazni je vrednost posameznega naročila blaga, navedena v

naročilnici, katere dobava ni izvedena, je izvedena z zamudo ali z napakami.

Če prodajalec zamudi z dobavo predmeta okvirnega sporazuma iz kateregakoli vzroka, razen v primeru višje sile, dolguje kupcu 0,5 % od vrednosti naročilnice za vsak začeti dan zamude (pogodbena kazen za zamudo). Plačilo pogodbene kazni za zamudo ne sme presegati 10 % vrednosti naročilnice. Pravica do pogodbene kazni za zamudo nastane na podlagi okvirnega sporazuma in dejstva zamude, kupec pa si je ni dolžan ponovno pridržati. Kupec lahko zato pogodbeno kazen za zamudo uveljavlja, tudi če si ob sprejemu zamudne izpolnitve prodajalca pravice do pogodbene kazni ni izrecno pridržal. Kot dan dobave za potrebe te določbe se šteje dan, ko je zapisniško sporazumno ugotovljeno dejstvo dobave predmeta ali, v primeru, če zapisniško izročitev ni ugotovljena, dan, ko je bil predmet okvirnega sporazuma predan v posest kupcu in ga ta lahko nemoteno uporablja.

Če prodajalec pravočasno dobavi kupcu predmete okvirnega sporazuma, vendar s stvarnimi ali pravnimi napakami, ki so prodajalcu pravočasno sporočene, je prodajalec dolžan plačati pogodbeno kazen za čas, ki teče od notifikacije prve napake do odprave vseh napak (pogodbena kazen zaradi napak), in sicer za vsak dan neodprave napak 0,5% vrednosti naročilnice, skupno pa ne več kot 10% vrednosti naročilnice. Kot dan notifikacije napake se šteje dan, ko je bilo prodajalcu odposlano sporočilo o napaki po elektronski pošti, ustno ali s priporočeno pošto, kot dan odprave napake pa dan, ko je zapisniško ugotovljeno, da so bile vse grajane napake odpravljene ali, če zapisniško ni ugotovljen dan odprave napak, dan, ko so bile vse napake dejansko odpravljene, predmet okvirnega sporazuma pa ponovno vrnjen v nemoteno uporabo kupca.

Plačilo katerekoli pogodbene kazni prodajalca ne odvezuje od vseh garancijskih obveznosti po tem okvirnemu sporazumu, kakor tudi ne od odškodninske odgovornosti, v kolikor škoda presega pogodbeno kazen.

Za višino izračunane pogodbene kazni, o čemer kupec prodajalcu izstavi račun, se vzpostavi terjatev kupca do prodajalca in se obveznost kupca za znesek pogodbene kazni zmanjša oz. se z le-to pobota.

Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da kupec ni dolžan sporočiti prodajalcu, da si pridržuje

pravico do pogodbene kazni, če je prevzel blago potem, ko je prodajalec z njegovo dobavo zamujal.

Če prodajalec zamuja z dobavo toliko, da bi lahko kupcu nastala škoda ali da bi dobava izgubila pomen, lahko kupec nadomestno blago naroči pri drugem prodajalcu na stroške zamudnika (pri tem uporabi dano zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma), lahko pa zahteva povrnitev dejanske škode ali razdre okvirni sporazum.

Pogodbena kazen ali kritje za nadomestno blago se lahko obračuna pri naslednjih izplačilih prodajalcu.

Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode kupcu. Povračilo tako nastale škode bo kupec uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

10. člen

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO OBVEZNOSTI OKVIRNEGA SPORAZUMA

V roku osem (8) delovnih dni po podpisu okvirnega sporazuma mora prodajalec predložiti instrument finančnega zavarovanja (originalno brezpogojno, nepreklicno bančno garancijo unovčljivo na prvi poziv, izdelano po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP, revizija iz leta 2010) ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice) za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini 8.000 EUR za sklop 1 oz. 26.000 EUR za sklop 2, sicer lahko kupec brez kakršnih koli obveznosti do prodajalca odstopi od okvirnega sporazuma. Instrument finančnega zavarovanja mora veljati 104 dni po roku veljavnosti okvirnega sporazuma. Če se med trajanjem izvedbe okvirnega sporazuma spremenijo roki, se mora temu primerno spremeniti instrument finančnega zavarovanja oziroma podaljšati njegova veljavnost.

Finančno zavarovanje lahko kupec unovči v naslednjih primerih:

• če prodajalec dobave ne opravlja v skladu z zahtevami okvirnega sporazuma ali s tehničnimi

specifikacijami;

• če kupec razdre okvirni sporazum zaradi kršitev ali zamude na strani prodajalca ali večkratno ponavljajoče dobave blaga pomanjkljive/slabe kakovosti;

• če prodajalec objavi nesolventnost, prisilno poravnavo xxx xxxxxx;

• če prodajalec krši zaupnost podatkov;

• če ob izteku veljavnosti obstoječega finančnega zavarovanja pred iztekom veljavnosti okvirnega sporazuma z morebitnimi aneksi, ne predloži novega finančnega varovanja v ustrezni obliki, višini in roku trajanja;

• če prodajalec brez dogovora s kupcem odstopi od okvirnega sporazuma/posameznega

naročila in razlogi za to niso na kupčevi strani.

Kupec lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa prodajalca o tem, da ga je uveljavil, obvestiti pisno po elektronski ali klasični pošti.

Če kupčeva škoda presega znesek finančnega zavarovanja, lahko kupec zahteva razliko

povrnitve nastale škode od prodajalca v celoti.

Instrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma kupec

lahko unovči, če prodajalec svojih obveznosti do kupca ne izpolni skladno z okvirnim sporazumom, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku, ter v primeru, da prodajalec ne izpolni svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma, zaradi tega, ker se je nad njim začel postopek zaradi insolventnosti.

11. člen OBRAČUN IN PLAČILA

Kupnino za dobavljeno blago posameznega naročila, znižano za morebitne penale iz 10. člena,

bo kupec poravnal z nakazilom na prodajalčev račun v roku 75 dni po opravljenem uspešnem prevzemu predmeta naročila, prejemu prodajalčevega računa. Za dan prevzema predmetov okvirnega sporazuma se smatra dan podpisa dobavnice ali prevzemnega zapisnika, podpisanega s strani obeh strank okvirnega sporazuma, kakor je določeno v 4. členu tega okvirnega sporazuma. Prevzem blaga se opravi na lokaciji kupca v Kopru.

Plačilo se izvrši na transakcijski račun pri banki na TRR št.

; BIC/SWIFT koda banke: .

Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico na predmetu naročila dokler kupec ne plača celotne kupnine zanj. Prodajalec dovoljuje kupcu uporabo predmeta okvirnega sporazuma na lastno odgovornost kupca in brez plačila kakršnegakoli nadomestila prodajalcu, od trenutka podpisa dobavnice oz. sestave prevzemnega zapisnika do plačila kupnine zanj, pri čemer kupec ne izgubi prodajalčevih jamstev iz tega okvirnega sporazuma.

Prodajalec izstavlja kupcu račune v roku pet (5) dni od dneva dobave, za vsako dobavo posameznega naročila, v primeru sukcesivnih dobav pa lahko v dogovoru s kupcem mesečno, na podlagi dobavnic, ki jih je ob prodajalčevi pravilni izpolnitvi podpisal kupec. Dobavitelj mora na računu navesti št. naročilnice, ki jo prejme od kupca.

Računu mora prodajalec predložiti izvod podpisane dobavnice in ostalo potrebno

dokumentacijo, glede na vrsto posla.

Kupec zahteva, da mora biti račun v predpisani elektronski obliki (eRačun) ali klasični (PDF) obliki posredovan elektronsko na e-poštni naslov xxxxxxx@xxxx-xx.xx.

V primeru zamude pri plačilu je kupec dolžan plačati zakonske zamudne obresti za čas zamude.

Če se kupec ne bo v celoti strinjal z izstavljenim računom, ga bo v roku 8 dni po prejemu pisno in z obrazložitvijo v celoti zavrnil, prodajalec pa je dolžan izstaviti nov račun z novim datumom. Plačilni rok prične teči z dnem, ko kupec prejme in potrdi nov račun. Če prodajalec v dogovorjenem roku ne prejme kupčevega pisnega ugovora z navedbo razlogov za ugovor, se šteje, da je račun s tem dnem v celoti potrjen. Kupec je v tem primeru dolžan plačati pogodbeno ceno za dobavljeno blago v roku, navedenem v četrtem odstavku tega člena, po dobavi, poteku dobavnega roka in prejemu pravilno izstavljenega prodajalčevega računa.

Kupec lahko v dogovoru s prodajalcem svojo obveznost poravna pred rokom zapadlosti, s

čimer se mu za vsako začeto dekado (t.j. deset dni) predčasnega plačila prizna 0,5% popust,

t.i. cassa-sconto na vrednost kupčeve obveznosti, ki se predčasno plača. Prodajalec se v takem primeru zavezuje izstaviti kupcu dobropis za višino cassa-sconta iz naslova predčasnega plačila.

12. člen VIŠJA SILA

Višja sila podaljša dobavni rok za čas svojega trajanja.

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno

od volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju okvirnega sporazuma ter

kakorkoli vplivajo na izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma. Primeri teh dogodkov so

naravne nesreče, vojna, stavke, vstaje.

Stranka okvirnega sporazuma pri kateri je prišlo do višje sile je obvezna drugi stranki v dveh

(2) delovnih dneh poslati obvestilo po elektronski ali klasični pošti, v katerem navede približni čas trajanja višje sile in vzrok zanjo. Ob koncu trajanja navedene višje sile je dolžna obvestiti nasprotno stranko na enak način kot o začetku le te.

Stranka okvirnega sporazuma, ki jo je prizadela višja sila, je dolžna dejstvo višje sile

dokumentirati.

Če višja sila traja več kot dva meseca, se stranki dogovorita o nadaljnjem izvajanju okvirnega sporazuma. Če se o tem ne moreta dogovoriti, lahko katerakoli stranka odstopi od okvirnega sporazuma brez odškodninskih zahtevkov.

Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

13. člen

POSLOVNA SKRIVNOST IN OSEBNI PODATKI

Stranki okvirnega sporazuma se zavezujeta, da bosta osebne podatke varovali v skladu z določili tega okvirnega sporazuma in veljavnim zakonom, ki ureja področje varstva osebnih podatkov.

Stranki okvirnega sporazuma sta sporazumni, da bosta ustrezno varovali zaupne podatke, do katerih bosta prišli med izvedbo tega okvirnega sporazuma. Ti podatki predstavljajo poslovno skrivnost in se lahko uporabljajo izključno v zvezi z izvedbo tega okvirnega sporazuma. Zaupni podatki so tisti, ki so označeno kot poslovna skrivnost oz. tudi tisti, ki kot taki niso označeni, vendar je več kot očitno, da bi z njihovim razkritjem posamezni stranki nastala škoda.

Prodajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, pri delu z njimi pa morajo ti ravnati z največjo mero skrbnosti.

Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja okvirnega sporazuma, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, osebnih ali drugih občutljivih oziroma zaupnih podatkov kupca, je prodajalec kupcu odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo. Morebitna zloraba podatkov pa pomeni tudi kazensko odgovornost kršiteljev.

14. člen

PREDSTAVNIKA STRANK OKVIRNEGA SPORAZUMA

Kupec pooblašča za svojega predstavnika g. , prodajalca pa bo zastopal g.

15. člen

RAZVEZNI POGOJ

Okvirni sporazum (OKS) preneha veljati v primeru nastopa razveznega pogoja, ki se uresniči, če je kupec seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani prodajalca ali če je kupec seznanjen, da je pristojni državni organ pri prodajalcu v času veljave tega okvirnega sporazuma ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več

pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma še najmanj šest mesecev. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je okvirni sporazum razvezan z dnem sklenitve novega okvirnega sporazuma za izvedbo tega dela javnega naročila, kupec pa bo nov postopek o oddaji javnega naročila začel najkasneje v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. Če kupec v tem roku 30 dni ne prične novega postopka javnega naročila, se šteje, da je ta okvirni sporazum razvezan trideseti dan, šteto po dnevu, ko se je kupec seznanil s kršitvijo. V takem primeru lahko kupec unovči garancijo za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma v celotnem znesku, razliko do polne odškodnine pa zahteva v plačilo od prodajalca.

16. člen PROTIKORUPCIJSKA DOLOČILA

Stranki okvirnega sporazuma potrjujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetni okvirni sporazum ničen, če je ali bo v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja tega sporazuma kdo v imenu ali na račun ene stranke okvirnega sporazuma predstavniku ali posredniku druge stranke obljubil, ponudil ali dal kašno nedovoljeno korist za pridobitev posla po tem sporazumu, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti okvirnega sporazuma ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bo kateri koli stranki okvirnega sporazuma povzročena škoda ali pa je ali bo omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku katerekoli stranke okvirnega sporazuma ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Stranki okvirnega sporazuma se zavezujeta izogibanja vsakršnih ravnanj, ki bi povzročila ničnost okvirnega sporazuma po prejšnjem odstavku tega člena. Ta izjava predstavlja izjavo v skladu s predpisi o integriteti in preprečevanju korupcije.

17. člen

ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA

Začetek veljavnosti	Konec veljavnosti
Z dnem podpisa zadnje od strank.	Po preteku dveh (2) let od pričetka veljavnosti.
Predčasna odpoved okvirnega sporazuma
Kupec lahko poleg v zakonu določenih razlogov in brez kakršnihkoli obveznosti do prodajalca odstopi od tega okvirnega sporazuma brez navedbe razloga, pri čemer začne odpoved veljati 2 meseca od posredovanja pisnega obvestila prodajalcu ali iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.
Xxxxxxx	Xxxxxxx velja
1. Kupec uveljavi finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma.	1. Z dnem unovčenja finančnega zavarovanja.
2. Neutemeljena zavrnitev naročila s strani prodajalca, odstopanje od naročenega načina dobave brez soglasja kupca ali nekvalitetno oziroma nepravilno opravljena dobava, ali večkratna ponavljajoča dobava blaga pomanjkljive/slabe kakovosti, ali če prodajalec ne izroči ustreznih garancij po tem okvirnem sporazumu.	Ad 2, 3, 4, 5, 6, 7) Z dnem, ko prodajalec prejme obvestilo o odpovedi okvirnega sporazuma.
3. Če je zoper prodajalca začet postopek zaradi

insolventnosti (prisilne poravnave ali stečaja) ali izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije ali prostovoljne oz. prisilne likvidacije.
4. Dosežek maksimalne višine pogodbene kazni.
5. Če je kupec seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani prodajalca okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.
6. V primerih določenih v 96. členu ZJN-3.
7. Če je prodajalec drugače kršil določila tega okvirnega sporazuma in z njimi nadaljuje kljub pisnemu opozorili kupca.
8. Če kupec ali njegov pooblaščenec izvede novo javno naročilo z istovrstnega področja, ali organ, pooblaščen za izvedbo skupnega javnega naročila za to področje, izvede javno naročilo, ki je po veljavni zakonodaji obvezujoče za kupca.	6. Z dnem pravnomočnosti novega javnega naročila.
9. Zaradi kršitev obveznosti okvirnega sporazuma s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po opominu, poslanem pisno ali elektronsko. V primeru odstopa sta stranki okvirnega sporazuma dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz tega sporazuma in nastalo škodo.	7. Z dnem, ko nasprotna stranka prejme obvestilo o odpovedi okvirnega sporazuma.
10. Dogovorno med obema strankama.	8. Po poravnavi medsebojnih obveznosti iz okvirnega sporazuma.

18. člen

KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTMI

Stranki okvirnega sporazuma sta sporazumni, da v zvezi z izvajanjem pravic iz okvirnega sporazuma in obveznosti komunicira z javnostmi samo kupec, kolikor ni izrecno in pisno usklajeno s kupcem, da z javnostjo komunicira tudi prodajalec. Kršitev določila tega člena predstavlja takšno kršitev okvirnega sporazuma, da jo lahko kupec odpove.

Prodajalec izjavlja, da je seznanjen z Etičnim kodeksom kupca in Politiko nabave kupca.

19. člen

KODEKS ZA DOBAVITELJE

Dobavitelj se zavezuje ravnati tudi skladno s Kodeksom ravnanja za dobavitelje družb Skupine Xxxx Xxxxx (v nadaljevanju: Kodeks), za kar je tudi podpisal »Izjavo dobavitelja«, ki je sestavni del Kodeksa.

20. člen KONČNE DOLOČBE

Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta

obe stranki okvirnega sporazuma. Če katerakoli od določb tega okvirnega sporazuma je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

S podpisom tega okvirnega sporazuma se prodajalec strinja z objavo tega okvirnega sporazuma in javno dostopnih informacij javnega značaja iz tega sporazuma na nacionalnem portalu, namenjenem objavam o javnih naročilih, skladno z določbami zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in določbami pravilnika, ki ureja objave pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev.

Za urejanje medsebojnih obveznosti in pravic, ki niso izrecno dogovorjene s tem okvirnim sporazumom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja obligacijska razmerja in drugi predpisi, ki urejajo pogodbene odnose.

Stranki okvirnega sporazuma se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz tega okvirnega sporazuma rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh strank okvirnega sporazuma. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz okvirnega sporazuma odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu kupca. Pogodbeno razmerje se presoja po slovenskem pravu.

Okvirni sporazum je sklenjen in veljaven, ko ga podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma. Okvirni sporazum je sestavljen v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka stranka en izvod.

Koper, ,

(datum) (kraj in datum)

Kupec: Prodajalec:

Xxxx Xxxxx d.d.

Predsednik uprave delniške družbe Direktor

Xxxxxxxx Xxxxx

Član uprave

Xxxxx Xxxxxxxxxx Sopodpisnik

IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

ter

O GOSPODARSKIH SUBJEKTIH, ZA KATERE SE GLEDE NA DOLOČBE ZAKONA, KI UREJA GOSPODARSKE DRUŽBE, ŠTEJE, DA SO POVEZANE DRUŽBE S PONUDNIKOM

(šesti odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, UL RS, št. 69/2011)

JAVNO NAROČILO
Naročnik	Luka Koper d.d. Vojkovo nabrežje 38 6501 Koper
Oznaka javnega naročila	JN 3/2021
Predmet javnega naročila	NABAVA BREMENSKIH TRAKOV IN TRAKOV ZA PRITRJEVANJE TOVORA ZA POTREBE XXXX XXXXX, D.D., ZA OBDOBJE DVEH LET
PODATKI O PRAVNI OSEBI - PONUDNIKU
Polno ime oz. naziv ponudnika
Sedež ponudnika
Občina sedeža ponudnika
Matična številka ponudnika
Št. vpisa v sodni register

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeleženi naslednji subjekti (fizične in pravne osebe):

Št.	Ime in priimek/Xxxxx	Xxxxxx stalnega bivališča/Sedež	Delež lastništva %
1
2
…

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeleženi naslednji subjekti (fizične in pravne osebe):

Št.	Naziv	Sedež	Matična številka
1
2
…

*v primeru, da ponudnik ne bo izpolnil te tabele, bo naročnik štel, da ponudnik izjavlja, da nima povezanih družb.

Ponudnik lahko vse zgoraj zahtevane podatke predloži tudi v elektronski obliki. Če ponudnik predloži lažno izjavo oz. da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe/okvirnega sporazuma.

Datum:

Ponudnik

Kraj:

žig

(ime priimek in podpis

pooblaščene osebe)

IZJAVA PONUDNIKA O SPOŠTOVANJU KODEKSA RAVNANJA ZA DOBAVITELJE DRUŽB SKUPINE LUKA KOPER, D.D.

Potrjujemo, da imamo izvod Kodeksa ravnanja za dobavitelje družb Skupine Xxxx Xxxxx in izjavljamo, da imamo skupne vrednote, da spoštujemo in se ravnamo skladno s Kodeksom ravnanja za dobavitelje družb Skupine Xxxx Xxxxx ter uveljavljamo vrednote navedene v njem ter potrjujemo, da bomo spoštovanje teh načel zagotovili tudi pri svojih dobaviteljih in podizvajalcih.

.........................................................................................................................................

Naziv in žig podjetja Kraj Datum

......................................................... ...........................................................

(1. podpis) (po potrebi 2. podpis)

......................................................... ...........................................................

(ime s tiskanimi črkami) (ime s tiskanimi črkami)

......................................................... ...........................................................

(oddelek/funkcija) (oddelek/funkcija)

Document Metadata

Table of Contents

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Document Metadata