DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Naročnik:	Luka Koper, d.d. Vojkovo nabrežje 38 6501 Koper
Oznaka javnega naročila:	JN 13/2021
Premet javnega naročila:	NABAVA RAZLIČNIH OLJ, MAZIV TER MASTI ZA VZDRŽEVANJE STROJEV (SKLOP 1: OLJA)
Postopek:	Odprti postopek
Podlaga (člen) po Zakonu o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18 v nadaljevanju ZJN-3)	40. člen v povezavi z 48. členom

1.2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Vrsta

Blago

Predmet naročila:

Nabava različnih olj, maziv ter masti za vzdrževanje strojev (sklop 1: Olja), sklenitev OKS-a za obdobje dveh (2) let. Predvidena je sklenitev okvirnega sporazuma z enim ponudnikom po v naprej

določenih pogojih.

Roki dobave

• Najdaljši rok dobave je 10 koledarski dni od posameznega

naročila.

1.3. DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Vsa dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, je objavljena na internetnem naslovu xxxxx://xxx.xxxx-xx.xx/xxx/xxxxx-xxxxxxxx, pod številko javnega naročila JN 13/2021

»NABAVA RAZLIČNIH OLJ, MAZIV TER MASTI ZA VZDRŽEVANJE STROJEV (SKLOP

1: OLJA)«, in na portalu javnih naročil. Dokumentacija je na voljo brezplačno.

Poleg tega dokumenta (s prilogami) dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila sestavljajo še vse morebitne spremembe, dopolnitve, popravki dokumentacije ter dodatna pojasnila.

Kontaktni podatki za dodatna pojasnila

Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja preko Portala javnih naročil xxx.xxxxxxxxxx.xx pri objavi predmetnega javnega naročila.

Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgornji način.

Rok za postavitev

vprašanj

Rok za postavitev vprašanj je naveden v obvestilu EU 5 in njegovih morebitnih popravkih objavljenih na portalu javnih naročil xxx.xxxxxxxxxx.xx. Naročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil xxx.xxxxxxxxxx.xx pri objavi predmetnega javnega naročila.

1.4. PREDLOŽITEV PONUDB IN JAVNO ODPIRANJE

Predložitev ponudb

Rok za prejem ponudb

Rok za oddajo ponudb je naveden v obvestilu EU 5 in njegovih morebitnih

popravkih objavljenih na portalu javnih naročil xxx.xxxxxxxxxx.xx.

Vložišče

Informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/, pri

objavi tega javnega naročila.

Spremembe in umik ponudb

Ponudniki lahko spremenijo ali umaknejo ponudbe do roka za prejem ponudb v skladu z navodili za uporabo e-JN (xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxx_xxxxxxxxxx_xxxxxxxxx.x html)

Javno odpiranje ponudb

Čas

Neposredno po izteku roka za oddajo ponudb oz. kot navedeno v EU 5 in Obvestilih o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, v kolikor bodo objavljena.

Lokacija

Informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/, pri

objavi tega javnega naročila.

2. NAVODILA PONUDNIKOM

V navodilih ponudnikom so opredeljena pravila poslovanja naročnika in ponudnikov v postopku oddaje javnega naročila po odprtem postopku ter napotki glede priprave in predložitve ponudbe.

2.1. Sklenitev okvirnega sporazuma

Naročnik razpisuje javno naročilo z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za obdobje dveh let, z možnostjo podaljšanja za največ eno leto, skladno s 1. odstavkom 95. člena ZJN-3, po predhodnem dogovoru z izbranim dobaviteljem, do izčrpanja vrednosti okvirnega sporazuma, pod pogojem da se ponudbene cene blaga ne spremenijo. Predmet javnega naročila (več vrst olj) je natančneje specificiran v poglavju III. Specifikacija naročila.

Naročnik bo sklenil okvirni sporazum z enim ponudnikom, ki ponudi ekonomsko najugodnejšo

in hkrati dopustno ponudbo, v skladu z določili tega razpisa.

Naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil točno določeno količino blaga. V specifikacijah navedene količine so le okvirne, ki pa niso zavezujoče, ampak ponudnikom služijo kot informacija o predvidenih bodočih dobavah.

Predloženi vzorec okvirnega sporazuma mora biti izpolnjen, podpisan, in parafiran s strani

ponudnika.

2.2. Financiranje naročila

Javno naročilo je financirano s sredstvi Luke Koper, d.d.

2.3. Spremembe in pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila v času trajanja razpisa delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Morebitne spremembe in pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila bodo objavljene na spletni strani naročnika (xxxx://xxx.xxxx-xx.xx/xxx/xxxxx-xxxxxxxx) ter na portalu javnih naročil. Pojasnila in spremembe so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in jih je treba upoštevati pri pripravi ponudbe.

2.4. Zaupnost podatkov

Naročnik ne sme razkriti informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloži in označi kot poslovno skrivnost, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ta ali drug zakon ne določa drugače. Naročnik pa mora zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Ne glede na prejšnji odstavek so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Če ponudba vsebuje podatke, ki za ponudnika pomenijo poslovno skrivnost, mora ponudnik v ponudbi priložiti ustrezen sklep o določitvi podatkov, ki pomenijo poslovno skrivnost, iz katerega bo jasno izhajalo, kateri podatki in kje v posameznih segmentih ponudbe pomenijo poslovno skrivnost, vse upoštevaje določbe 35. člena ZJN-3 in druge določbe področne zakonodaje (Zakona o gospodarskih družbah ipd.).

Če ponudbo odda skupina ponudnikov, velja zahteva po predložitvi sklepa iz prejšnjega odstavka za vsakega posameznega soponudnika, v kolikor poslovno skrivnost predstavljajo podatki v ponudbi, ki se nanašajo na soponudnika.

Podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost, mora ponudnik označiti že v ponudbi, naknadno označevanje ne bo več možno. Če na posamezni strani pomeni poslovno skrivnost le določen podatek, mora biti to eksplicitno označeno.

2.5. Oblike sodelovanja gospodarskih subjektov pri oddaji ponudbe

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

Samostojna ponudba

Samostojna je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt (samostojni ponudnik), ki sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve ter sam s svojimi znanji in zagotovljenimi zmogljivostmi v celoti prevzema izvedbo naročila.

Ponudba

s podizvajalci

Ponudnik lahko določen del javnega naročila odda v izvedbo podizvajalcu.

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi (OBR- 2) navesti VSE podizvajalce, kontaktne podatke, zakonite zastopnike in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi poleg zahtevanega OBR-2, predložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V primeru javnih naročil, pri izvedbi katerih so vključeni podizvajalci, in v kolikor podizvajalci v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahtevajo neposredna plačila, mora izvajalec v pogodbi o izvedbi javnega naročila pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, podizvajalec pa mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega podizvajalca (asignacija). Soglasja podizvajalcev za neposredna plačila so priloga pogodbe. Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

Glavni izvajalec, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene veljavne pogodbe s podizvajalci.

Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega

naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih navede v svoji ponudbi.

Skupno nastopanje

Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, je potrebno v ponudbi (OBR-2) navesti VSE, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi (kontaktne podatke, zakonite zastopnike in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni ponudnik).

V primeru skupne ponudbe mora posamezen osnovni pogoj (ki se nanaša na razloge za izključitev in ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti) in ekonomsko-finančni pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev, pogoje glede tehnične in strokovne sposobnosti pa lahko izpolnjujejo partnerji skupaj.

Pogodbo o izvedbi predmeta javnega naročila (partnersko pogodbo), predloži ponudnik, kateremu se odda javno naročilo. V pogodbi se opredeli vodilnega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno.

Tuji ponudniki

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo za namen tega postopka v Republiki Sloveniji imenovati pooblaščenca za vročanje v skladu z Zakonom o upravnem postopku.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v republiki Sloveniji, bodo morali predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti v zvezi z oddajo javnega naročila, prevedena v slovenski jezik.

Ponudnik se zavezuje, da bo na poziv naročnika, prevode overil po sodno zapriseženem prevajalcu, kar bo moralo biti na prevodu listine jasno in nedvoumno zapisano in potrjeno.

Ponudnik mora v vseh fazah postopka in izvedbe del zagotoviti prisotnost strokovno usposobljene osebe, ki obvlada slovenski jezik. Vsa komunikacija z naročnikom v fazi oddaje javnega naročila in kasneje izvedbe del poteka v

slovenskem jeziku.

2.6. Finančna zavarovanja

2.6.1. Instrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma

V roku osem (8) delovnih dni po podpisu okvirnega sporazuma je potrebno predložiti instrument finančnega zavarovanja (originalno brezpogojno, nepreklicno bančno garancijo unovčljivo na prvi poziv, izdelano po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP, revizija iz leta 2010) ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice) za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini 10% vrednosti OKS-a z DDV, sicer lahko naročnik brez kakršnih koli obveznosti do prodajalca odstopi od okvirnega sporazuma. Instrument finančnega zavarovanja mora veljati 100 dni po roku veljavnosti okvirnega sporazuma.

Če se med trajanjem izvedbe okvirnega sporazuma spremenijo roki, se mora temu primerno spremeniti instrument finančnega zavarovanja oziroma podaljšati njegova veljavnost, ki mora biti vedno vsaj 90 dni daljša od predvidenega datuma prevzema.

Instrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma naročnik lahko unovči, če prodajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno z okvirnim sporazumom, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku, ali v primeru, da prodajalec ne izpolni svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma zaradi tega, ker se je nad njim začel postopek zaradi insolventnosti.

2.7. Ponudbena cena

Upošteva se, da je ponudnik pred pošiljanjem svoje ponudbe natančno pregledal

dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in se je predhodno seznanil z vsemi

relevantnimi podatki, da je spoznal vse bistvene elemente, ki lahko vplivajo na delovanje in uporabo predmeta naročila, da se je seznanil z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov in drugih dajatev v Republiki Sloveniji, da je v celoti preučil vso priloženo dokumentacijo, da je prišel do vseh potrebnih podatkov ter da je na podlagi vsega tega tudi oddal svojo ponudbo.

Cene v ponudbi morajo biti izražene v EUR brez DDV in morajo vključevati vse stroške prodajalca, ki so potrebni za izvedbo naročila (davki, morebitne carine, transportni in zavarovalni stroški, skladiščenje, prevozi oseb in materiala, dnevnice, kilometrina, testiranja na sedežu ponudnika, naročnika ali zunanjih izvajalcih, morebitna dovoljenja, takse, prevajanje, svetovanja, materiali, predelave in podobno).

Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeni ceni za posamezen artikel. Cene iz ponudbe so fiksne in nespremenljive za čas veljavnosti okvirnega sporazuma.

2.8. Predložitev ponudbe

Ponudba mora vsebovati vse naštete ustrezno izpolnjene obrazce in ostale zahtevane dokumente (glej poglavje II, tč. 1 Vsebina ponudbene dokumentacije). Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in objavljen na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxx/xxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxxx.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb. Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/ najkasneje do roka predvidenega za oddajo ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na

naslednji povezavi xxxxx://xxx.xxx.xx/, pri objavi tega javnega naročila.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN in se bo začelo

neposredno po izteku roka za oddajo ponudb na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, generira Zapisnik o odpiranju ponudb z vsemi relevantnimi podatki glede ponudnikov in ponudb. Javna objava Zapisnika o odpiranju ponudb se avtomatično zaključi po

preteku 48 ur. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-

JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

S tem se šteje, da je bil ponudnikom vročen zapisnik o odpiranju ponudb.

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila in druge informacije o javnem naročilu praviloma pošiljala po e-pošti kontaktni osebi gospodarskega subjekta, navedenega v ponudbi, ali preko informacijskega sistema e-JN.

2.9. Pregled in presoja ponudb

Pri pregledu ponudb se preveri in presoja le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Glede predloženih listin v ponudbi in navedb (izjav) se v okviru zakonskih določb od ponudnika lahko zahteva dopolnitve, popravke ali spremembe, pojasnila, dodatna (stvarna) dokazila in odpravo računskih napak. Če se ponudnik v roku navedenem v pozivu naročnika ne odzove ali ne poda zahtevanih dopolnitev, se ponudba izloči.

2.10. Odločitev o oddaji naročila

Naročnik najkasneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila in jo objavi na portalu javnih naročil.

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik iz razlogov in na način, kot je določeno

z zakonom odstopi od sklenitve okvirnega sporazuma oziroma izvedbe javnega naročila.

2.11. Pravno varstvo

Ponudnikom je pravno varstvo zagotovljeno po Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega

naročanja.

2.12. Sklenitev okvirnega sporazuma in izvedba posameznih naročil

Izbranega ponudnika naročnik pozove k podpisu okvirnega sporazuma. Izbrani ponudnik mora po prejemu okvirnega sporazuma v podpis, le-tega podpisanega vrniti naročniku najkasneje v petih (5) delovnih dneh od prejema, sicer se šteje, da od sklenitve okvirnega sporazuma odstopa. V primeru, kadar zaradi objektivnih okoliščin to ni mogoče, lahko naročnik na zaprosilo ponudnika privoli na daljši rok.

Naročnik bo posamezna naročila artiklov ob nastanku potrebe po teh artiklih

naročal sukcesivno z naročilnico.

3. POGOJI IN MERILA ZA IZBOR PONUDB

3.1. Pogoji za priznanje sposobnosti

Gospodarski subjekt (vsak ponudnik, partner ali podizvajalec, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila) potrdi izpolnjevanje zahtevanih pogojev s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD (Gospodarski subjekt obrazec ESPD iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila shrani na svoj računalnik, nato pa ga izpolni preko spletne povezave xxxx://xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/. Na tej spletni povezavi gospodarski subjekt izbere opcijo »Sem gospodarski subjekt« in opcijo »Uvoziti naročnikov ESPD«. Gospodarski subjekt ESPD nato v celoti izpolni, natisne, podpiše in žigosa ali ga podpiše elektronsko ter predloži v svoji ponudbi.

Za navedbe, ki jih ni možno ali jih naročnik ni uspel preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva dodatne informacije ali (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež, skladno s 40., 77. in 78. členom ZJN-3.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, bodo morali predložiti ustrezna dokazila,

prevedena v slovenski jezik.

3.1.1. Osnovna sposobnost

Vsak gospodarski subjekt (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi mora izpolnjevati naslednje pogoje za priznanje osnovne sposobnosti:

- Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in

jo prevzema v ponudbi.

- Nad gospodarskim subjektom ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, in postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in njegovih sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, in njegove poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene, in če se v skladu s predpisi druge države nad njim ni začet postopek ali pa ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

- Pri gospodarskem subjektu se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ter niso bile izvedene druge primerljive sankcije.

Dokazilo: Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD.

Opomba: Za navedbe, ki jih ni možno ali jih naročnik ni uspel preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva dodatne informacije ali (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež, skladno s 47., 77. in 78. členom ZJN-3.

3.1.2. Ekonomsko-finančna sposobnost

Ponudnik (v skupni ponudbi vsak partner ali podizvajalec s katerim se izkazuje pogoje) mora izpolnjevati naslednje ekonomsko-finančne pogoje:

- V zadnjih treh poslovnih letih (če posluje manj kot 3 leta, pa v obdobju, odkar posluje)

je imel povprečni čisti letni prihodek vsaj v višini 50.000 EUR (brez DDV).

- Na dan oddaje ponudbe nima blokiranega nobenega transakcijskega računa, v zadnjih

180 dneh pred rokom za oddajo ponudb pa ni imel nobenega transakcijskega računa blokiranega več kot 10 zaporednih dni.

- Gospodarski subjekt mora imeti na dan izdaje bonitetnega obrazca zadnjo aktualno bonitetno oceno po pravilih Basel II vsaj SB7 ali boljšo. Dokazilo ponudnik predloži na zahtevo naročnika in ne sme biti starejše od 30 dni od roka za oddajo ponudb. Gospodarski subjekt iz tujine predloži bonitetno oceno institucije, primerljive AJPES-u, ki vodi bonitetne ocene po pravilih Basel II in bilančne izkaze zadnjega poslovnega leta delovanja (Primerljivost bonitetnih ocen je razvidna na: xxxx://xxx.xxxxx.xx/Xxxxxxxxx_xxxxxxxx/X.XXX_XXXXX/Xxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxx_xxxx). (zadnji pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila, razen podizvajalci).

Dokazilo: Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD.

Opomba: Xxxxxxxx si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (S.BON-1, BON2 ali drugo enakovredno dokazilo), iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev.

3.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost

Zagotovljene morajo biti potrebne tehnične zmogljivosti (mehanizacija in oprema) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (Specifikacija naročila), pravili stroke ter predpisi in standardi s področja predmeta naročila.

A) REFERENCE Za sklop 1 velja:

Naročnik zahteva, da ponudnik, partner v skupnem nastopu ali podizvajalec kot reference izkaže, da je v zadnjih treh letih pri vsaj treh naročilih pravočasno in kvalitetno dobavil/prodal različne vrste motornih in/ali hidravličnih in/ali reduktorskih olj, v vrednosti vsaj 1000 EUR na dobavo/naročilo. Iz referenc vseh treh naročil/dobav (skupno) mora biti razvidno, da je dobavil/prodal vse omenjene tipe olj.

Dokazilo: Izjava o zagotovljenih referencah, skladna s predlogo.

Opomba: Xxxxxxxx si pridržuje pravico navedbe preveriti ter od ponudnika zahtevati dodatna

dokazila, da ima zagotovljene potrebne tehnične zmogljivosti za dobavo predmeta naročila. Naročnik zahteva solidarno odgovornost za izvedbo javnega naročila v primeru sklicevanja na kapacitete tretjih; v primeru, da se ponudnik sklicuje na reference podizvajalca mora ponudnik zagotoviti, da bo ta isti podizvajalec, s katerim izpolnjuje predmetni referenčni pogoj, tudi dejansko sodeloval pri izvedbi tistih delov posla, za katere je bila predložena referenca; v primeru, da v času izvajanja okvirnega sporazuma pride do zamenjave podizvajalca, mora vsakokratni novi podizvajalec omogočati, da bo prodajalec z njim izpolnjeval pogoje iz razpisne dokumentacije. Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila o uspešni izvedbi referenčnega posla.

3.2. Merila za izbor ponudnika

Merilo za izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe je najnižja ponudbena cena, navedena na obrazcu OBR-1 ponudba, ki izhaja iz Popisa blaga / Cenika (skupna vsota cen vseh artiklov).

II. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

1. VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v slovenskem jeziku ter izdelana skladno z zahtevami in predlogami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Sestavljajo jo naslednje listine:

1. Ponudba (OBR-1)

2. Podatki o ponudniku in podizvajalcih oz. partnerjih v skupnem nastopu (OBR- 2)

3. Izpolnjen in podpisan obrazec ESPD (za vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila). Obrazec je objavljen na internetnem naslovu xxxxx://xxx.xxxx- xx.xx/xxx/xxxxx-xxxxxxxx)

4. AJPES X.XXX obrazec, iz katerega je razvidna bonitetna ocena (za ponudnika in partnerje, ne velja za podizvajalce)

5. Izjava o zagotovljenih referencah (OBR-3)

6. Potrdilo naročnika referenčnega posla (OBR-3a)

7. Vzorec okvirnega sporazuma (OBR-4)

8. Xxxxxx/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR- 5)

9. obrazec Izjava ponudnika o spoštovanju Kodeksa ravnanja za dobavitelje družb

skupine Luke Koper d.d. (OBR-6)

Listine se izpolni ter podpiše in žigosa, kjer je to določeno. Vse ponudbene listine se predloži v "PDF" zapisu.

Navedbe v predloženih listinah morajo izkazovati aktualna in resnična stanja ter morajo biti dokazljive. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih potrdil in izpiskov razen, če izvirnik ni posebej zahtevan.

1.1. Ponudba

V obrazcu OBR-1 – Ponudba morajo biti navedeni vsi zahtevani podatki, pri čemer morajo biti

izpolnjene naslednje zahteve:

• V ponudbeni ceni za posamezen artikel morajo biti zajeti vsi stroški in dajatve povezane z izvedbo naročila. Vse vrednosti morajo biti v valuti EUR.

• Ponudba mora vključevati vse artikle navedene v popisu blaga, z upoštevanjem, da se izvaja naročanje posameznega artikla (tipa olja, maziva ali masti) samostojno. Delne ponudbe ne bodo upoštevane.

• Ponudbi morajo biti priložena tehnična dokumentacija za ponujeno blago (tehnični listi

za posamezen artikel, ki se ponuja)

• Ponudba mora veljati vsaj 120 dni od roka za oddajo ponudb.

• V ponudbi se upošteva, da rok dobave posameznega artikla NI daljši od najdaljših rokov dobave, ki jih je določil naročnik.

• Variantne ponudbe in opcije niso dovoljene, razen v primeru, ko je to eksplicitno navedeno.

Velja upoštevati še:

⮚ Pri skupni ponudbi se kot ponudnika navede vodilnega partnerja

⮚ Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov povezanih s pripravo ponudbe, niti kakršnihkoli drugih stroškov, ki bodo nastali tekom postopka oddaje javnega naročila.

1.2. Podatki o gospodarskem subjektu

Gospodarski subjekt lahko v ponudbi nastopa kot samostojni ponudnik, kot vodilni partner v skupni ponudbi, kot partner v skupni ponudbi, kot podizvajalec.

Če v ponudbi nastopa samo en gospodarski subjekt se šteje, da vsa dela, ki so predmet naročila prevzema sam kot samostojni ponudnik. Če v ponudbi nastopa več gospodarskih subjektov, vsak poleg osebnih podatkov navede tudi dela, ki jih prevzema. Prevzeta dela morajo biti navedena in strukturirana tako, da jih je po vsebini in/ali vrednosti mogoče primerjati s predloženim obrazcem OBR-1 ponudba in tehničnimi karakteristikami blaga, ki jih naročnik zahteva.

Podizvajalec, ki zahteva naročnikovo neposredno plačilo, mora skladno z zakonom (ZJN-3)

priložiti zahtevo, da mu naročnik neposredno poravna njegovo terjatev do ponudnika.

1.3. Dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti

Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi mora glede na prevzeti posel predložiti zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti.

Dokazila se zloži po vrsti, kot si slede pogoji za priznanje sposobnosti in sicer najprej za

ponudnika oziroma vodilnega partnerja, nato za partnerje in podizvajalce.

1.4. Vzorec okvirnega sporazuma (OKS-a)

Predloženi vzorec okvirnega sporazuma mora biti izpolnjen, podpisan, in parafiran s strani ponudnika.

III. SPECIFIKACIJA NAROČILA

Predmet naročila je Nabava različnih olj za vzdrževanje delovnih strojev, vozil, delov dvigal,

reduktorjev ipd. za potrebe Luke Koper, d.d.

Predvideno je, da se sklene okvirni sporazum za obdobje dveh (2) let, z možnostjo podaljšanja za dodatno leto po predhodnem dogovoru z izbranim dobaviteljem, v kolikor se vrednost okvirnega sporazuma še ne izčrpa, hkrati pa se cena blaga ne spremeni. Naročnik bo po sklenitvi okvirnega sporazuma posamezen artikel naročal z naročilnico, pri čemer bo upošteval dogovorjene cene in karakteristike blaga navedene v okvirnem sporazumu oz. tehničnih listih priloženih ponudbi, ki je kot priloga sestavina okvirnega sporazuma.

Natančni opisi blaga, ki je predmet naročila, s tehničnimi podatki/zahtevami, kot tudi ocenjene količine naročil dveh let, so navedeni v Popisu blaga oz. Ceniku, ki ga ponudnik dopolni s ceno na EM (enota mere). Xxxx se podaja v EUR brez DDV. Zahteva se, da ponujeno blago v celoti ustreza opisom in/ali tehničnim lastnostim, ki so navedene v Popisu blaga oz. Ceniku ter zahtevanim predpisom in standardom, ki se navezujejo na predmet javnega naročila. Slednje ponudnik izkaže s priloženim tehničnim listom za posamezen artikel. Pri nekaterih artiklih je v primeru enakovrednega artikla zahtevan »OEM Approval« za naveden/-e delovni/-e stroj/-e.

Naročnik zahteva, da je ponudbeni dokumentaciji priložen Tehnični list za

posamezen artikel, ki ga ponuja.

V Popisu blaga oz. Ceniku predvidene količine so zgolj informativne oz. ocenjene, zato se naročnik ne zavezuje, da bo navedene količine dejansko naročil. Hkrati pa se zahteva, da so v ponudbi vključeni vsi artikli, ki so navedeni v Ceniku/Popisu blaga. V kolikor ponudnik za posamezen artikel ne vnese cene, se smatra, da artikla ne ponuja in bo njegova ponudba izločena.

Dopustno je, da pakiranje odstopa do max 20% pri vseh artiklih, izjemoma je dopustno, pri artiklih, kjer je predvideno pakiranje v (1) litrski embalaži, odstopanje v pakiranju do 50%. Vsa preostala odstopanja pakiranja lahko naročnik potrdi ali zavrne skozi mehanizem vprašanj na portalu e-Narocanje, pod predmetno javno naročilo. Pakiranje, ki odstopa od želenega pakiranja naročnika, je potrebno zavesti v polje, ki je predvideno za vnos naziva enakovrednega artikla (stolpec E v Popisu blaga / Ceniku).

Potrebno je upoštevati, da je izbrani ponudnik dolžen poskrbeti za odvoz odpadnega olja in/ali odpadne embalaže olj in maziv, skladno z Uredbo o ravnanju z odpadnimi olji, Uredbo o odpadkih in Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, pri čemer se razume, da so vsi stroški odvoza že upoštevani v ponudbeni ceni.

Naročnik ocenjuje, da se odvoz odpadkov izvaja kvartalno oz. 4 krat letno. Navkljub oceni si

xxxxxxxx pridržuje pravico, da zahteva/naroči dodaten odvoz posameznih odpadkov.

Naročnik ima znotraj meja pristanišča zbirna mesta za odpadke na sedmih lokacijah. Naročnik že ima zbirne rezervoarje za različna odpadna olja (reduktorsko, motorno, hidravlično). Od ponudnikov se zahteva, da zagotovijo zabojnike za odpadno embalažo, z navedeno minimalno prostornino zabojnika, kot sledi:

- za sklop 1: 7 (enot) zabojnikov (min. 1 kubični meter)

Seznam obstoječih zbirnih lokacij za odpadke, pri čemer je potrebno upoštevati, da je za prevzem odpadnih olj potrebno zagotoviti vozilo z vakumsko črpalko, za prevzem olj iz spodaj navedenih rezervoarjev:

- Garaža GT (SM 2003)

• namenska posoda 400 litrov za hidravlično olje

• namenska posoda 400 litrov za motorno olje

- Garaža TL (SM 4100)

• namenska posoda 400 litrov za hidravlično olje

• namenska posoda 400 litrov za motorno olje

- Garaža KT (SM 3115)

• namenska posoda 400 litrov za hidravlično olje

• namenska posoda 400 litrov za motorno olje

- Garaža EET (SM 5207)

• namenska posoda 400 litrov za hidravlično olje

• namenska posoda 400 litrov za motorno olje

- Garaža Sipki (SM 5401)

• namenska posoda 400 litrov za hidravlično olje

• namenska posoda 400 litrov za reduktorsko olje

- TH Hale (SM 5401)

• namenska posoda 400 litrov za hidravlično olje

• obstoječa posoda 1000 litrov za reduktorska olja

- Silos (SM 5401)

• namenska posoda 400 litrov za reduktorska olja

• namenska posoda 400 litrov za hidravlična olja

Pri vsakem prevzemu odpadnega olja mora poleg dostave Evidenčnega lista voditi evidenco

prevzetih olj po posameznem Profitnem centru Luke Koper (skladno z Uredbo o odpadnih oljih

- Uradni list RS, št. 24/12). Evidenca zajema vrsto odpadnega olja (motorno, reduktorsko in/ali hidravlično), količino, datum prevzema, mikrolokacijo prevzemnega mesta znotraj pristanišča in podpis predajnika odpadnega olja. Količina iz evidence mora biti skladna (skupni) količini na Evidenčnem listu. Omenjena evidenca se posreduje kontaktni osebi naročnika skupaj z Evidenčnim listom.

Glede odpadne embalaže je dobavitelj dolžan ravnati skladno z zahtevami navedenih uredb:

• Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15)

• Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo: Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, NPB1, 110/07, NPB2, 67/11, 68/11 – popr., NPB3, 18/14, NPB4, 57/15, NPB5, 103/15, 2/16 – popr., NPB6, 35/17, NPB7, 60/18, NPB8, 68/18, NPB9, 84/18 – ZIURKOE in NPB10

V kolikor je v tehničnih zahtevah naveden proizvajalec in/ali tip blaga velja dodatek »ali enakovredno«, pri čemer se razume/zahteva, da blago zadostuje tehničnim zahtevam naročnika, navedenim v Popisu blaga oz. Ceniku. Blago drugega proizvajalca po tehničnih karakteristikah ne sme bistveno odstopati od navedenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. To pomeni, da se zahteva, da je ponujeno blago, ki dosega enako ali boljšo kvaliteto/kakovost oz. je skladno novejšemu standardu. Ponudnik mora v primeru, da je blago drugega proizvajalca, za to blago navesti naziv artikla v Cenik in priložiti tehnične liste z

navedenimi tehničnimi karakteristikami za posamezen artikel, s katerimi bo dokazal tehnično

ustreznost ponujenega blaga.

V kolikor ima ponudnik pripombe, predlog spremembe ali pomisleke v zvezi s tehničnimi specifikacijami ali drugimi poglavji te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, jih lahko izrazi na način postavitve vprašanj na portalu eNaročanje, pod predmetno javno naročilo, ki je objavljeno.

- PONUDBA (OBR-1)

IV. OBRAZCI

- PODATKI O PONUDNIKU IN PODIZVAJALCIH OZ. PARTNERJIH V SKUPNEM NASTOPU (OBR-2)

- IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH REFERENCAH (OBR-3)

- POTRDILO NAROČNIKA referenčnega posla (OBR-3a)

- VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA (OBR-4)

- IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU

PONUDNIKA (OBR-5)

- IZJAVA PONUDNIKA O SPOŠTOVANJU KODEKSA RAVNANJA ZA DOBAVITELJE DRUŽB SKUPINE LUKA KOPER, D.D. (OBR-6)

OBR-1 PONUDBA za sklop št. 1

xx. xxxxxxx:
št. javnega naročila:	JN 13/2021

1. Naročnik:

LUKA KOPER, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 KOPER

2. Predmet naročila:

Nabava različnih olj, maziv ter masti za vzdrževanje strojev (sklop 1:

Olja)

3. Ponudnik:

4. Ponudbena cena:

EUR brez DDV

EUR z DDV

5. Ponudbene cene za posamezen artikel vključujejo vse stroške (transport, pakiranje, popuste, odvoz odpadkov ipd.) in dajatve v zvezi z izvedbo naročila.

6. Ponudba velja za celotno naročilo, v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je priloga te ponudbe.

7. Ponudbene cene so fiksne za posamezen artikel in razvidne iz Cenika/Popisa blaga, ki je priloga ponudbe.

8. Ponudba velja še 120 dni od roka za oddajo ponudb.

9. Obvezujemo se predmet naročila dobavljati v navedenih rokih, skladno z razpisno dokumentacijo, na lokacijo Luke Koper, d.d., natančnejša lokacija bo določena za posamezno naročilo po predhodnem dogovoru s predstavnikom naročnika.

10. Finančni pogoji: Plačilni rok računa je 75 dni od prevzema blaga/storitve.

11. Javno naročilo bomo izvedli tako, kot je navedeno v ponudbi in ga ne bomo prenesli na drugega dobavitelja.

12. Izjavljamo, da smo proučili celotno razpisno dokumentacijo in da se z njo v celoti strinjamo.

13. Zavezujemo se, da bomo v roku osem (8) delovnih dni od podpisa okvirnega sporazuma naročniku izročili instrument finančnega zavarovanja skladno z navodili iz razpisne dokumentacije.

Datum:

Ponudnik

Kraj:

žig

(ime priimek in podpis

pooblaščene osebe)

Priloga: Cenik / Popis blaga

Popis blaga / Cenik za SKLOP 1: OLJA

Ponudnik:

Št.	Naročnikova interna oznaka (št.) artikla z nazivom referenčnega artikla		Naročnikove tehnične zahteve za posamezen artikel	Vpišite naziv artikla, v kolikor se ponuja enakovreden artikel / Pakiranje	Paki- ranje	Ocenjena dvoletna količina naročil	EM	Cena/EM	Skupaj/ artikel
1	2000117	OLJE HIDRAVLIČNO CAT HYDO 10W	SAE 10W in OEM Approval CAT TO-4		208 liter	832	liter		0,00
2	2000118	OLJE HIDRAVLIČNO 32 IGM ISO 32	ISO VG 32, DIN 51524/2, AFNOR NF-E 48- 603		30 liter	120	liter		0,00
3	2000123	OLJE HIDRAVLIČNO ZA VOLAN ATF DEX/MERC	ATF klasifikacija: GM DEXRON III		20 liter	160	liter		0,00
3	2000123	OLJE HIDRAVLIČNO ZA VOLAN ATF DEX/MERC	ATF klasifikacija: GM DEXRON III		1 liter	70	liter		0,00
4	2000125	XXXX XXXXXXXXXXX CAT TDTO SAE 30	SAE 30W, OEM Approval za CAT TO-4, ALLISON C-4, C-3,		200 liter	400	liter		0,00
5	2000131	OLJE MOTORNO 10W 40 SHELL RIMULA R6 M	SINTETIČNO OLJE, SAE 10W-40, ACEA: E4, E7, API CF, Volvo VDS-3		20 liter	280	liter		0,00
6	2000132	OLJE ZAVORNO DOT 4	SAE J1704, FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925 CLASS 4		1 liter	16	liter		0,00
7	2000133	OLJE ZA MEŠANICO OLMA LINE 2T OIL PLUS	ISO-L-EGC, ISO-L-EGD, JASO FD		1 liter	60	liter		0,00
8	2000192	OLJE MOTORNO 15W-40 VALVOLINE ALL FLEET EXTRA	OLJE MOTORNO SAE 15W-40, ACEA E7, API: CI-4,		208 liter	4.576	liter		0,00
8	2000192	OLJE MOTORNO 15W-40 VALVOLINE ALL FLEET EXTRA	OLJE MOTORNO SAE 15W-40, ACEA E7, API: CI-4,		20 liter	40	liter		0,00
9	2000287	OLJE REDUKTORSKO 320 CERTOP INDUSTRIAL 320	ISO 320, DIN 51517 PART 3 - CLP, FZG test A/16.6/120 >=12 ISO 14635-2		205 liter	820	liter		0,00
9	2000287	OLJE REDUKTORSKO 320 CERTOP INDUSTRIAL 320			20 liter	80	liter		0,00
10	2000312	OLJE BIOSEGAROL E 100OL	MAZIVO IN MAZILO, ISO VG 100, DIN 51519, ON C 2030 BIODEGRADABILE, ON C 1158 > 90%		188 kg	1.880	kg		0,00
11	2000745	OLJE ZA VERIGE LUBCON TURMOFLUID ED13	SINTETIČNO MAZIVO, VISKOZNOST 20 - 32 mm2/s DIN ISO 3448		5 liter	50	liter		0,00
12	2000770	OLJE ZA ZOBATA GONILA, REDUKTORJE LUBCON TURMOGEAROIL VG 320 EP	MINERALNO, REDUKTORSKO OLJE ISO VG 320, INDEX VISKOZNOSTI 95-100: DIN ISO 2909		60 liter	240	liter		0,00
13	2001485	OLJE ZA MENJALNIK IN SERVO VOLAN TOTAL TRANSMISSION GEAR 8 75W-80	API GL4		1 liter	10	liter		0,00
14	2001592	OLJE MOTORNO 5W-30 CASTROL EDGE PROFESIONAL LONGLIFE III	SINTETIČNO OLJE, SAE 5W-30, ACEA C3		1 liter	72	liter		0,00
15	2001718	OLJE REDUKTORSKO CERTOP INDUSTRIAL 460	ISO VG 460, DIN 51517 PART 3 CLP, FZG test A/16.6/120 >=12 ISO 14635-2		20 liter	360	liter		0,00
16	2001842	OLJE ZA BATNE KOMPRESORJE CORENA S2 R46	ISO VISKOZNOST 46, ISO 6743-3A-DAH		20 liter	80	liter		0,00
17	2002051	OLJE ZA KOMPRESOR REFRIGERATION S2 FR-A 68	ISO VISKOZNOST 68 - ISO 3448, DIN 51503 KAA in KE		209 liter	418	liter		0,00
18	2002096	OLJE REDUKTORSKO SHEL OMALA S2 G220	ISO 220, ISO 12925-1 TYPE CKD, DIN 51517 - PART 3 CLP, AGMA EP 9005-EO2		20 liter	40	liter		0,00
19	2002417	OLJE REDUKTORSKO MOGUL PARANO CLP 220	ISO VG 220, ISO 1295-1 CKC, ISO 6743/6 CKC, DIN 51 517-3 CLP		199 liter	5.373	liter		0,00
20	2002418	OLJE REDUKTORSKO CERTOP 85W140	85W140, API GL-5, MT-1, DIN PART 3 (CLP), ISO 460		20 liter	120	liter		0,00
21	2002450	OLJE RDUKTORSKO TOTAL EP 320	MINERALNO, REDUKTORSKO OLJE, ISO 320, 12925-1 CKSMP, DIN 51517 PART 3		208 liter	416	liter		0,00
22	2002496	OLJE MENJALNIKA VOLVO SUPER 30	SAE 30, Volvo Super Transmission Oil ali OEM Approval Volvo		60 liter	120	liter		0,00
23	2002995	OLJE ZA PNEVMATSKA ORODJA SHELL AIR TOOL S2 A 32	SAE 32 ISO 6743-11 TYPES PAC AND PBC		20 liter	80	liter		0,00
24	2003022	OLJE MENJALNIKA SHELL TEGULA V 32	ISO viskoznost 32 - ISO 3104, Index viskoznosti 110-115:ISO 2909, DIN 51354- 2		20 liter	160	liter		0,00
25	2003080	OLJE MOTORNO 10W-40 ELF 700 STI	SAE 10W-40, ACEA A3/B4, API SL/CF		5 liter	140	liter		0,00
26	2003112	OLJE HIDRAVLIČNO ULTRAMAX HLP 68 VALVOLINE	ISO 68, DIN 51524 (PART 2), ASTM D6 158 HM (2005)		208 liter	4.160	liter		0,00
26	2003112	OLJE HIDRAVLIČNO ULTRAMAX HLP 68 VALVOLINE	ISO 68, DIN 51524 (PART 2), ASTM D6 158 HM (2005)		20 liter	720	liter		0,00
27	2003212	OLJE HIDRAVLIČNO ULTRAMAX HLP 46 VALVOLINE	ISO 46, DIN 51524 (PART 2), ASTM D6 158 HM (2005)		1000 liter	4.000	liter		0,00
					208 liter	6.240	liter		0,00
					20 liter	160	liter		0,00
					10 liter	60	liter		0,00
28	2003354	OLJE MOTORNO 10W-40 MOBIL DELVAC XHP ESP	SAE 10W-40, ACEA E9/E7, API CJ-4		20 liter	80	liter		0,00
29	2003403	OLJE MOTORNO SHEL RIMULA R4 L 15W-40	SAE 15W-40, ACEA E7/E9, API CJ-4,		5 liter	300	liter		0,00
30	2003640	OLJE ZA VERIGO MOTORNIH ŽAG HUSQVARNA	Biološko razgradljivo olje za mazanje verig motornih žag, Kin. Viskoznost (40°C) 85 - 100 mm2/s, Biorazgradljivost >80% CEC-L-33-A-93.		1 liter	40	liter		0,00
SKUPAJ za sklop 1 (EUR brez DDV):									0,00

Rok dobave je 10 delovnih dni od posameznega naročila.

Datum: Kraj:

ŽIG

Ponudnik:

(ime, priimek in podpis pooblaščene osebe)

OBR-2

PODATKI O PONUDNIKU IN PODIZVAJALCIH OZ. PARTNERJIH V SKUPNEM NASTOPU

1. PONUDBA

Ponudbo za izvedbo javnega naročila JN 13/2021 »NABAVA RAZLIČNIH OLJ, MAZIV TER MASTI ZA VZDRŽEVANJE STROJEV (SKLOP 1: OLJA)« dajemo (se označi z X):

☐ Samostojno

☐ S podizvajalci

☐ Skupno ponudbo

2. PODATKI O PONUDNIKU

2.1 Podatki o ponudniku

Popolna firma ponudnika:
Naslov ponudnika:
Odgovorna oseba/osebe oz. zakoniti zastopnik za podpis pogodbe oz. okvirnega sporazuma
Zakoniti zastopnik oziroma oseba pooblaščena za podpis pogodbe oz. okvirnega sporazuma
Matična številka
Identifikacijska številka za DDV
Številka transakcijskega računa
Naziv in naslov banke:
BIC/SWIFT
Telefon
e-naslov

2.2 Ponudba s podizvajalci – podatki o podizvajalcih

Ponudniki točko 2.2. izpolnijo v primeru, da bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s

podizvajalci.

Pri javnem naročilu z oznako JN 13/2021 bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

Št.	Popolna firma podizvajalca, naslov, pooblaščena oseba, matična številka, identifikacijska številka za DDV	Opis dela izvedbe naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec
1.
2.
3.
4.

Opomba: V kolikor ponudnik nastopa z večjim številom podizvajalcev, v ponudbi priloži zahtevane podatke v tabeli z enakovredno vsebino. Dodatni list mora biti podpisan in žigosan s strani ponudnika, prav tako mora biti razvidno, da so podatki podani za predmetno javno naročilo.

2.3 Skupna ponudba

Ponudniki točko 2.3 izpolnijo v primeru, da so predložili skupno ponudbo. Pri javnem naročilu z oznako JN 13/2021 sodelujemo naslednji ponudniki:

Št.	Popolna firma so-ponudnika, naslov, pooblaščena oseba, matična številka, identifikacijska številka za DDV	Opis dela izvedbe naročila, ki ga bo izvedel so - ponudnik
1.
2.
3.
4.

Datum:

Ponudnik

Kraj:

žig

(ime priimek in podpis

pooblaščene osebe)

OBR-3

IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH REFERENCAH, za sklop 1

a) Podatki o referenčnem poslu

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnem naročilu resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili morebitna dodatna zahtevana dokazila o uspešni izvedbi navedenega referenčnega naročila.

	REFERENČNI POSEL I	REFERENČNI POSEL II	REFERENČNI POSEL III
Ime referenčnega posla:
Naslov naročila:
Naročnik:
Dobavitelj:
Podizvajalec (v kolikor je gospodarski subjekt nastopal kot podizvajalec):
Datum izvedbe posla: (mesec, leto – od – do)
Kraj izvedbe posla:
Vrednost celotnega posla (brez DDV):
Delež gospodarskega subjekta, ki izkazuje referenco, glede na celoten posel (brez DDV):
Opis blaga - Dokazilo o izpolnjevanju referenčnih pogojev – končni obračun, … drugo (navesti vrsto dokazila, kopijo priložiti k ponudbi)

Priloga: POTRDILO NAROČNIKA

V kolikor je gospodarski subjekt pri izvedbi referenčnega posla nastopal kot podizvajalec, mora predložiti bodisi referenčno potrdilo, podpisano s strani naročnika, bodisi referenčno potrdilo podpisano s strani glavnega izvajalca referenčnega posla, kateremu pa mora predložiti še potrjene reference naročnika glavnemu izvajalcu.

Vsebina potrdila mora biti skladna z vzorcem.

V kolikor gospodarski subjekt izkazuje referenčno naročilo z opravljenim naročilom za naročnika Luka Koper d.d., mu ni potrebno prilagati Potrdila naročnika. V polju naročnik poleg navedbe Luka koper d.d., navede še podatek osebe odgovorne za izvedbo naročila s strani Luke Koper d.d.. Naročnik bo iz lastnih evidenc preverjal izpolnjevanje zahtevanih pogojev. Priporočljivo je, da ponudnik vseeno preveri pri naročniku ali mu bo tako referenčno delo potrdil oz. upošteval.

OBR-3a

POTRDILO NAROČNIKA referenčnega posla, za sklop 1

Naročnik:

........................................................................................................................................

predmet naročila (navedite tip in proizvajalca olj/maziv/masti):

.......................................................................................................................................,

ki je potekalo v letu/ih (mesec, leto – od – do) v skupni vrednosti EUR brez DDV,

potrjuje, da je prodajalec

...............................................................................................................................

naročilo izvedel pravočasno in kvalitetno.

Kontaktna oseba naročnika, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije:

.................................................................,

tel. ........................................................., e-pošta ..........................................................

Datum: Žig: Podpis :

Opomba: Ponudnik lahko kot dokazilo po tem obrazcu priloži tudi druga ustrezna potrdila, ki jih je z namenom sodelovanja v postopkih javnega naročanja pridobil v drugih postopkih.

OBR-4 VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA

XXXX XXXXX, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, KOPER,

ki jo zastopata predsednik uprave delniške družbe Xxxxxxxx Xxxxx in član uprave Xxxxx Xxxxxxxxxx,

kot KUPEC

Identifikacijska številka: SI89190033

Matična št.: 5144353

(naziv prodajalca)

(naslov prodajalca)

ki ga zastopa (pooblaščeni zastopnik prodajalca za podpis pogodbe oz. okvirnega sporazuma)

kot PRODAJALEC

Identifikacijska številka:

Matična št.:

sklepata naslednji

O K V I R N I S P O R A Z U M

Št. JN 13/2021/OKS 10/sklop 1

1. člen

PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

Predmet okvirnega sporazuma je Nabava različnih olj, maziv ter masti za vzdrževanje strojev

(sklop 1: Olja), na podlagi javnega naročila JN 13/2021 - OKS 10 (sklop 1), objava na portalu

»eNaročanje« z dne pod številko . Značilnosti

predmeta okvirnega sporazuma so določene v ponudbi (prodajalec) št.

z dne , ki je kot priloga sestavni del tega okvirnega sporazuma. Prav tako je kot priloga sestavni del tega okvirnega sporazuma tudi razpisna dokumentacija oz. dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru neskladja med ponudbo, razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in okvirnim sporazumom se upoštevajo določila tega okvirnega sporazuma.

Stranki se dogovorita, da prodajalec proda, kupec pa kupi olja (v nadaljevanju blago), ki so navedeni v Ceniku/Popisu blaga, ki je priloga ponudbe/pogodbe.

Prodajalec je dolžan predmet okvirnega sporazuma po posameznem naročilu z naročilnico v

naročeni količini in ustrezne kvalitete dobaviti na lastne stroške in tveganje v Luko Koper.

Določila okvirnega sporazuma veljajo tudi za posamezne dobave, izvedene na podlagi posameznih naročil.

Prodajalec zagotavlja, da blago ustreza vsem tehničnim zahtevam, navedenim pri posameznemu artiklu v Ceniku/Popisu blaga, h kateremu ob prvi dobavi priloži Varnostni list.

2. člen

VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA

Natančne količine blaga so za kupca v tem trenutku objektivno neugotovljive, zato je skupna okvirna vrednost okvirnega sporazuma za predmet okvirnega sporazuma iz 1. člena tega okvirnega sporazuma največ:

EUR

z besedo: EUR Cene iz ponudbe na enoto mere so fiksne in dogovorjene.

Vrednost okvirnega sporazuma je neto brez davka na dodano vrednost. Na vrednosti iz ponudbe prodajalec obračuna kupcu ob izstavitvi računa DDV v skladu z veljavno zakonodajo.

V cenah iz ponudbe so vključeni vsi stroški transporta in dostave predmeta naročila v Luko Koper, kot tudi prevzem odpadnega olja (sklop 1) in odpadne embalaže, z vsemi pripadajoči stroški te storitve. Kupec je prodajalcu dolžan plačati zgolj ceno iz ponudbe.

Predmet tega okvirnega sporazuma kot razvidno iz 1. člena tega okvirnega sporazuma mora

biti tovarniško nov.

Okvirni sporazum se sklepa za obdobje dveh let, z možnostjo podaljšanja po predhodnem dogovoru obeh strank okvirnega sporazuma skladno s pogoji razpisne dokumentacije oz. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V tem primeru bosta stranki podpisali aneks k okvirnemu sporazumu.

3. člen

NAČIN NAROČANJA

Kupec bo naročal posamezno blago z naročilnico, in sicer za enkratno dobavo ali za sukcesivne

dobave v določenem obdobju.

Cene na enoto za ponujeno blago so navedene v ponudbi, ki je kot priloga okvirnemu sporazumu.

Kupec bo naročilnico praviloma poslal elektronsko po elektronski pošti ali po klasični pošti.

4. člen

DOBAVA

V kolikor v posameznem naročilu ni drugače določeno se prodajalec obvezuje, da bo kupcu dobavljal naročeno blago na lastne stroške in riziko, na zahtevano lokacijo znotraj področja pristanišča v delovnem času kupca.

Prodajalec se zaveže dobaviti blago v roku navedenem za posamezen artikel v ponudbi.

Prodajalec se zavezuje, da bo sproti in ažurno obveščal kupca o vsem, kar bi lahko vplivalo na kvalitetno in pravočasno izpolnitev obveznosti po tem okvirnem sporazumu. Prodajalec je

dolžan v ponujenih rokih dobaviti celotno količino blaga naročenega v okviru posameznega naročila z naročilnico.

Prodajalec mora kupca o nameravani dobavi obvestiti vsaj 2 delovna dneva pred izvedbo

dobave. V obvestilu mora navesti uro možnega začetka dobave ter način dobave.

Kupec mora najkasneje v 1 delovnem dnevu po prejemu obvestila o dobavi prodajalcu potrditi ali zavrniti prevzem.

5. člen

PREVZEM PREDMETA NAROČILA

Prevzem (novega) blaga se opravi z dobavnico ali prevzemnim zapisnikom, ki jo/ga na podlagi pravilno izročenega količinsko in kakovostno ustreznega blaga ter spremljajočih dodatkov in listin, podpišeta skrbnika okvirnega sporazuma ali pooblaščenca obeh strank.

Z dnem podpisa dobavnice/prevzemnega zapisnika in potrditvijo prevzema je prevzem opravljen, razen pri kupčevi zamudi, ko se šteje, da je prevzem opravljen z dnem zamude, če je dobava povsem pravilna. Na dobavnici/prevzemnem zapisniku morajo biti razvidne: številka okvirnega sporazuma, št. naročilnice, količina in tipi artiklov.

Prodajalec mora hkrati z blagom in pravilno izpolnjeno dobavnico/prevzemnim zapisnikom ob prevzemu kupcu izročiti še:

• varnostni list za posamezen artikel.

Kupec je dolžan reklamirati blago z očitnimi napakami, najkasneje v roku 8 dni po prejemu, pisno ali po elektronski pošti. V primeru nesoglasja o kvaliteti dobavljenega blaga se ta rešuje sporazumno. V kolikor to ni uspešno, naročnik lahko izvede dokazovanje kvalitete blaga preko tretje osebe. Kot tretja oseba po tem odstavku se smatrajo pooblaščene institucije za kontrolo kvalitete in preizkušanje kvalitete, ki niso v organizacijski sestavi niti kupca niti prodajalca. Stroški dokazovanja bremenijo prodajalca, če je bila predhodna kupčeva ocena o neustrezni kvaliteti blaga pravilna. V tem primeru se lahko terjatev naročnika iz tega naslova pobota s terjatvijo prodajalca. Prodajalec je dolžan napake in pomanjkljivosti odpraviti takoj, če to ni možno, pa v primernem času.

Blago, za katero se ugotovi, da kakorkoli odstopa od navedb v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladno z določili tega sporazuma in s specifikacijami, se zavrne, zaradi česar prodajalec preide v zamudo. Enako velja, če je neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti blagu priložen. Zavrnitev se označi na dobavnici oz. prevzemnem zapisniku.

Če le del dobave ustreza zahtevam okvirnega sporazuma, se lahko s prevzemnim zapisnikom izvrši le delni prevzem, za preostali del pa zavrne dobava in specificira v zapisniku o pregledu in od prodajalca zahteva, da napake oz. pomanjkljivosti odpravi v določenem roku. Šteje se, da je prodajalec s tem v zamudi.

Kopija zapisnika o pregledu se v primeru zavrnitve dobave ali delnega prevzema v najkrajšem možnem času, najkasneje v roku 8 delovnih dni od kakovostnega in količinskega pregleda dobave, dostavi prodajalcu.

Če prodajalec ne izvrši svoje obveznosti v roku iz prejšnjega odstavka tega člena, lahko kupec odstopi od okvirnega sporazuma brez obveznosti do prodajalca, prodajalec pa odgovarja kupcu za vso škodo, ki jo utrpi z dobavo, ki ne ustreza zahtevam okvirnega sporazuma.

Če se izkaže, da dobava ponujenega blaga ni možna zaradi objektivnega razloga, ki nastopi po

podpisu okvirnega sporazuma oz. po oddaji posameznega naročila, lahko kupec okvirni sporazum brez kakršnihkoli obveznosti razdre, lahko pa sprejme nadomestno izpolnitev skladno s predpisi, ki urejajo obligacijsko področje, pri tem pa mora imeti nadomestno blago v vsakem pogledu enake ali boljše lastnosti.

Kupec bo prevzel samo blago, ki je bilo po končani izdelavi testirano po predpisih proizvajalca. Kakršnekoli spremembe na takem blagu lahko opravi prodajalec le s soglasjem kupca.

6. člen

OBVEZNOSTI STRANK OKVIRNEGA SPORAZUMA

Kupec se obvezuje, da bo:

• izpolnil vse predvidene obveznosti v roku in na predviden način;

• zagotovil razpoložljivost potrebnih človeških, informacijskih in finančnih virov;

• plačal naročeno in dobavljeno blago v dogovorjenem roku. Prodajalec se obvezuje, da bo:

• svoje naloge opravil strokovno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;

• izvajal svoje obveznosti iz okvirnega sporazuma v dogovorjenem roku;

• takoj pisno opozoril kupca na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno

in pravilno dobavo;

• s kupcem sodeloval ter na njegovo zahtevo predložil dokazila o kakovosti blaga oziroma skladnosti z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;

• omogočal ustrezen nadzor kupcu.

Neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina dobave pomeni kršitev obveznosti okvirnega sporazuma, zaradi katere lahko kupec razdre okvirni sporazum, uveljavi finančno zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma, v primeru škode pa tudi zahteva odškodnino.

Za potrebe izvajanje tega okvirnega sporazuma stranki okvirnega sporazuma uporabljata elektronsko komunikacijo (v okvirnem sporazumu navedeno e-pošto) in sta dolžni obe zagotoviti, da bodisi nasprotna stranka, bodisi nasprotni informacijski sistem, potrdi vsak prejem tako dogovorjene poslovne komunikacije.

7. člen

OBVEZNOST RAVNANJA Z ODPADKI

Prodajalec v času veljavnosti pogodbe prevzame odpadke (odpadno olje in/ali odpadna embalaža) v količinah dobavljenega blaga, skladno s podpisanim okvirnim sporazumom, in se obveže s prevzetimi nevarnimi odpadki ravnati skladno z Zakonom o varstvu okolja, Uredbo o odpadkih, Uredbo o odpadnih oljih in Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

Xxxxxxx prevzema in obdelave odpadkov so zajeti v ponudbeni ceni posameznega artikla. V kolikor želi prodajalec ali pogodbeni partner (podizvajalec) predložiti/izstaviti dodatni zahtevek za plačilo na osnovi morebitnih nepravilnosti kupca, je dolžan predložiti dokaze o nepravilnosti (fotografije) iz katerih je razvidna tudi lokacija oz. stroškovno mesto prevzemnega/zbirnega mesta.

Prodajalec na zahtevo kupca dostavi, na lokacije posameznega terminala znotraj meja

pristanišča, ustrezne (paletne) zabojnike za odvoz odpadne embalaže dobavljenega blaga.

Prodajalec nevarne odpadke (odpadna olja, odpadno transportno, skupinsko in/ali prodajno embalažo) prevzame na zbirnih mestih kupca znotraj meja pristanišča. Pri vsakem prevzemu odpadkov, mora pri sebi imeti kopijo izpolnjenega Evidenčnega lista, ter voditi evidenco prevzetih olj po posameznem Profitnem centru Xxxx Xxxxx, evidenca zajema vrsto odpadnega olja (Motorno, Reduktorsko in/ali Hidravlično), količino, datum prevzema, mikrolokacijo prevzemnega mesta znotraj pristanišča in podpis predajnika. Količina iz evidence mora biti skladna (skupni) količini na Evidenčnem listu.

Prodajalec s podpisom tega okvirnega sporazuma izjavlja, da upošteva zakonske predpise, ki urejajo področje kemikalij, vnetljivih tekočin, varovanja okolja, varnosti in zdravja pri delu in uredbo, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo ter ostalimi podzakonskimi predpisi, ki se nanašajo na predmet javnega naročila, v kar je vključeno tudi, da odpadke prevzame pooblaščen prevzemnik in da se transport odpadkov izvaja s pooblaščenim prevoznikom za nevarne odpadke.

Prodajalec nevarne odpadke prevzame na zbirnih mestih kupca znotraj meja pristanišča. Odvoz odpadnega olja in ostalih nastalih, okolju škodljivih odpadkov, ki so posledica uporabe olj, maziv in tekočin, ki so predmet pogodbe, se vrši kvartalno oz. 4 krat letno na vseh lokacijah znotraj pristanišča, v kolikor kupec ne zahteva drugačne.

Kontaktna oseba za izvedbo prevzema odpadkov:

- na strani prodajalca je ga./g. , e-poštni naslov:

, podjetje; .

Kontaktna oseba za kreiranje evidenčnega lista:

- na strani kupca je g. , e-poštni naslov: .

Kupec skladno z določili Uredbe o odpadkih spremlja pošiljke odpadkov, skrbi za evidenčne liste in izdela letno poročilo o ravnanju z odpadki pri pristojni agenciji za okolje.

Prodajalec lahko, skladno z 8. členom tega okvirnega sporazuma, prevzem nevarnih odpadkov izvede s podizvajalcem, ki je naveden v ponudbeni dokumentaciji (OBR-2), pod pogojem, da ima urejena vsa dovoljenja za ravnanje z odpadki (prevzem, prevoz).

Prodajalec je dolžan sam urediti dovolilnice zase in za svoje pogodbene partnerje, za dostop na območje pristanišča, skladno s Pravilnikom o notranjem redu na območju Xxxx Xxxxx, d.d. Xxxxxxx dostopa in izdelave dovolilnic krije prodajalec.

8. člen

NASTOPANJE S PODIZVAJALCI

Prodajalec s podpisom tega okvirnega sporazuma potrjuje, da je seznanjen z definicijo pojma podizvajalec po ZJN-3.

V kolikor prodajalec pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, se zavezuje, da bo z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. Morebitna neposredna plačila podizvajalcem se uredijo v skladu s 94. členom ZJN-3.

Prodajalec pri izvedbi predmetnega javnega naročila s podizvajalci jamči in se zaveže:

- da bodo njegovi podizvajalci dela opravljali vestno, pošteno, skladno z določili iz te

pogodbe, razpisne dokumentacije, veljavnimi zakonskimi predpisi ter pravili stroke;

- da v razmerju do naročnika primarno prevzema skrb in odgovornost za podizvajalce

glede izvedbe in kakovosti storitev, ki so predmet te pogodbe,

- da bo v pogodbah, ki jih bo sklenil s podizvajalci, vnesel določila, na podlagi katerih bodo podizvajalci, v primeru če bodo od naročnika zahtevali neposredno plačilo terjatve, ki bi jo imeli do glavnega izvajalca v zvezi s predmetom te pogodbe, naročniku izročili vso dokumentacijo o opravljenih delih in o obstoju terjatve do glavnega izvajalca ter bodo naročniku izročili vse izvirnike dokumentacije.

Neposredno plačilo podizvajalcu zavezuje kupca in prodajalca samo v primeru, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, v skladu z drugim in tretjim odstavkom 94. Člena ZJN-3.

V primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da izvajalec s to pogodbo pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani (glavnega) izvajalca, neposredno plačuje podizvajalcu.

Neposredna plačila naročnika morebitnim podizvajalcem se lahko opravijo največ do višine pogodbene vrednosti. Izvajalec v celoti odgovarja za vse posledice in škodo, ki bi naročniku utegnila nastati, če bi vrednost del podizvajalcev, skupaj z deli izvajalca presegala pogodbeno dogovorjeno vrednost. Morebitni stroški in škoda, ki bi naročniku tako lahko nastala se odštejejo od celotne pogodbene vrednosti in jo naročnik lahko poračuna s svojo obveznostjo do izvajalca.

Ko naročnik poravna podizvajalčevo terjatev, ki jo ima do glavnega izvajalca, se obveznost naročnikovega plačila do glavnega izvajalca, za podizvajalcu izplačani znesek, ustrezno zmanjša. Naročnik v razmerju do podizvajalca, v zvezi z izvedenimi deli in zapadlimi računi, ki jih je podizvajalec predložil v plačilo glavnemu izvajalcu, ni dolžan plačati zamudnih obresti in drugih stranskih terjatev vključno s penali, ampak ostane ta obveznost izključno na glavnemu izvajalcu.

Naročnik lahko zadrži plačilo podizvajalčeve terjatve, ki jo ima do glavnega izvajalca:

- dokler mu ni izročena vsa dokumentacija o opravljenih storitvah in o obstoju terjatve

do glavnega izvajalca;

- dokler predložen račun za opravljene storitve ni potrjen.

Če podizvajalec neposrednega plačila od kupca ne zahteva, se prodajalec že s tem okvirnim sporazumom zavezuje, da bo kupcu najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa poslal svojo pisno izjavo, da je poplačal vse podizvajalce, ki so neposredno povezani s predmetom javnega naročila in pisno izjavo podizvajalcev, da so plačilo prejeli.

9. člen

ZAMUDA IN POGODBENA KAZEN

Pogodbeni stranki s tem okvirnim sporazumom določata tudi pogodbeno kazen, in sicer za sledeče primere: (1) za zamudo in (2) za zamudo v širšem smislu, ki nastane zaradi napak (nepravilne izpolnitve).

Osnova za obračun pogodbene kazni je vrednost posameznega naročila blaga, navedena v

naročilnici, katere dobava ni izvedena, je izvedena z zamudo ali z napakami.

Če prodajalec zamudi z dobavo predmeta okvirnega sporazuma iz kateregakoli vzroka, razen v primeru višje sile, dolguje kupcu 0,5 % od vrednosti naročilnice za vsak začeti dan zamude (pogodbena kazen za zamudo). Plačilo pogodbene kazni za zamudo ne sme presegati 10 % vrednosti naročilnice. Pravica do pogodbene kazni za zamudo nastane na podlagi okvirnega sporazuma in dejstva zamude, kupec pa si je ni dolžan ponovno pridržati. Kupec lahko zato pogodbeno kazen za zamudo uveljavlja, tudi če si ob sprejemu zamudne izpolnitve prodajalca pravice do pogodbene kazni ni izrecno pridržal. Kot dan dobave za potrebe te določbe se šteje dan, ko je zapisniško sporazumno ugotovljeno dejstvo dobave predmeta ali, v primeru, če zapisniško izročitev ni ugotovljena, dan, ko je bil predmet okvirnega sporazuma predan v posest kupcu in ga ta lahko nemoteno uporablja.

Če prodajalec pravočasno dobavi kupcu predmete okvirnega sporazuma, vendar s stvarnimi ali pravnimi napakami, ki so prodajalcu pravočasno sporočene, je prodajalec dolžan plačati pogodbeno kazen za čas, ki teče od notifikacije prve napake do odprave vseh napak (pogodbena kazen zaradi napak), in sicer za vsak dan neodprave napak 0,5% vrednosti naročilnice, skupno pa ne več kot 10% vrednosti naročilnice. Kot dan notifikacije napake se šteje dan, ko je bilo prodajalcu odposlano sporočilo o napaki po elektronski pošti, ustno ali s priporočeno pošto, kot dan odprave napake pa dan, ko je zapisniško ugotovljeno, da so bile vse grajane napake odpravljene ali, če zapisniško ni ugotovljen dan odprave napak, dan, ko so bile vse napake dejansko odpravljene, predmet okvirnega sporazuma pa ponovno vrnjen v nemoteno uporabo kupca.

Plačilo katerekoli pogodbene kazni prodajalca ne odvezuje od odškodninske odgovornosti, v kolikor škoda presega pogodbeno kazen.

Za višino izračunane pogodbene kazni, o čemer kupec prodajalcu izstavi račun, se vzpostavi terjatev kupca do prodajalca in se obveznost kupca za znesek pogodbene kazni zmanjša oz. se z le-to pobota.

Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da kupec ni dolžan sporočiti prodajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni, če je prevzel blago potem, ko je prodajalec z njegovo dobavo zamujal.

Če prodajalec zamuja z dobavo toliko, da bi lahko kupcu nastala škoda ali da bi dobava izgubila pomen, lahko kupec nadomestno blago naroči pri drugem prodajalcu na stroške zamudnika (pri tem uporabi dano zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma), lahko pa zahteva povrnitev dejanske škode ali razdre okvirni sporazum.

Pogodbena kazen ali kritje za nadomestno blago se lahko obračuna pri naslednjih izplačilih

prodajalcu.

Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode kupcu. Povračilo tako nastale škode bo kupec uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Ne glede na določila o pogodbeni kazni, v primeru prodajalčeve zamude, neizpolnitve oz. nepravilne izpolnitve pogodbenih obveznosti, si kupec pridržuje pravico kupiti blago primerljive kakovosti pri tretji osebi, od prodajalca pa terjati razliko med ceno dogovorjeno s prodajalcem in višjo ceno, po kateri je kupil blago pri tretji osebi. V tem primeru se lahko terjatev naročnika iz tega naslova pobota s terjatvijo prodajalca.

10. člen

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO OBVEZNOSTI OKVIRNEGA SPORAZUMA

V roku osem (8) delovnih dni po podpisu okvirnega sporazuma mora prodajalec predložiti instrument finančnega zavarovanja (originalno brezpogojno, nepreklicno bančno garancijo unovčljivo na prvi poziv, izdelano po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP, revizija iz leta 2010) ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini 10% vrednosti okvirnega sporazuma z DDV, sicer lahko kupec brez kakršnih koli obveznosti do prodajalca odstopi od okvirnega sporazuma. Instrument finančnega zavarovanja mora veljati 100 dni po roku veljavnosti okvirnega sporazuma.

V primeru podaljšanja pogodbenega roka za dobavo predmeta pogodbe, je prodajalec dolžan kupcu v roku osem (8) delovnih dni od podpisa aneksa dostaviti ustrezno podaljšanje instrumenta finančnega zavarovanja, z veljavnostjo vsaj še sto (100) dni po roku veljavnosti aneksa.

Finančno zavarovanje lahko kupec unovči v naslednjih primerih, ko se šteje, da prodajalec ni dobro izvedel svojih obveznosti oz. so ostali razlogi za prenehanje pogodbenega razmerja, ki narekujejo unovčitev finančnega zavarovanja:

• če prodajalec dobave ne opravlja v skladu z zahtevami okvirnega sporazuma ali s tehničnimi

specifikacijami;

• če kupec razdre okvirni sporazum zaradi kršitev ali zamude na strani prodajalca ali

večkratno ponavljajoče dobave blaga pomanjkljive/slabe kakovosti;

• če prodajalec objavi nesolventnost, prisilno poravnavo xxx xxxxxx;

• če prodajalec krši zaupnost podatkov;

• če ob izteku veljavnosti obstoječega finančnega zavarovanja pred iztekom veljavnosti okvirnega sporazuma z morebitnimi aneksi, ne predloži novega finančnega varovanja v ustrezni obliki, višini in roku trajanja;

• če prodajalec brez dogovora s kupcem odstopi od okvirnega sporazuma/posameznega

naročila in razlogi za to niso na kupčevi strani.

Kupec lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa prodajalca o tem, da ga je uveljavil, obvestiti pisno po elektronski ali klasični pošti.

Če kupčeva škoda presega znesek finančnega zavarovanja, lahko kupec zahteva razliko

povrnitve nastale škode od prodajalca v celoti.

Instrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma kupec lahko unovči, če prodajalec svojih obveznosti do kupca ne izpolni skladno z okvirnim sporazumom, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku, ter v primeru, da prodajalec ne izpolni svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma, zaradi tega, ker se je nad njim začel postopek zaradi insolventnosti.

11. člen OBRAČUN IN PLAČILA

Kupnino za dobavljeno blago posameznega naročila, znižano za morebitne penale iz 9. člena,

bo kupec poravnal z nakazilom na prodajalčev račun v roku 75 dni po opravljenem uspešnem

prevzemu predmeta naročila, prejemu prodajalčevega računa. Za dan prevzema predmetov okvirnega sporazuma se smatra dan podpisa dobavnice ali prevzemnega zapisnika, podpisanega s strani obeh strank okvirnega sporazuma, kakor je določeno v 5. členu tega okvirnega sporazuma. Prevzem blaga se opravi na lokaciji kupca v Kopru.

Plačilo se izvrši na transakcijski račun pri banki na TRR

št./IBAN Code: ; BIC/SWIFT koda banke:

Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico na predmetu naročila dokler kupec ne plača celotne kupnine zanj. Prodajalec dovoljuje kupcu uporabo predmeta okvirnega sporazuma na lastno odgovornost kupca in brez plačila kakršnegakoli nadomestila prodajalcu, od trenutka podpisa dobavnice oz. sestave prevzemnega zapisnika do plačila kupnine zanj, pri čemer kupec ne izgubi prodajalčevih jamstev iz tega okvirnega sporazuma.

Prodajalec izstavlja kupcu račune v roku pet (5) dni od dneva dobave, za vsako dobavo posameznega naročila, v primeru sukcesivnih dobav pa lahko v dogovoru s kupcem mesečno, na podlagi dobavnic, ki jih je ob prodajalčevi pravilni izpolnitvi podpisal kupec. Dobavitelj mora na računu navesti št. naročilnice, ki jo prejme od kupca.

Računu mora prodajalec predložiti izvod podpisane dobavnice in ostalo potrebno

dokumentacijo, glede na vrsto posla.

Kupec zahteva, da mora biti račun v predpisani elektronski obliki (eRačun) ali klasični (PDF) obliki posredovan elektronsko na e-poštni naslov xxxxxxx@xxxx-xx.xx.

V primeru zamude pri plačilu je kupec dolžan plačati zakonske zamudne obresti za čas zamude.

Če se kupec ne bo v celoti strinjal z izstavljenim računom, ga bo v roku 8 dni po prejemu pisno in z obrazložitvijo v celoti zavrnil, prodajalec pa je dolžan izstaviti nov račun z novim datumom. Plačilni rok prične teči z dnem, ko kupec prejme in potrdi nov račun. Če prodajalec v dogovorjenem roku ne prejme kupčevega pisnega ugovora z navedbo razlogov za ugovor, se šteje, da je račun s tem dnem v celoti potrjen. Kupec je v tem primeru dolžan plačati pogodbeno ceno za dobavljeno blago v roku, navedenem v četrtem odstavku tega člena, po dobavi, poteku dobavnega roka in prejemu pravilno izstavljenega prodajalčevega računa.

Kupec lahko v dogovoru s prodajalcem svojo obveznost poravna pred rokom zapadlosti, s

čimer se mu za vsako začeto dekado (t.j. deset dni) predčasnega plačila prizna 0,5% popust,

t.i. cassa-sconto na vrednost kupčeve obveznosti, ki se predčasno plača. Prodajalec se v takem primeru zavezuje izstaviti kupcu dobropis za višino cassa-sconta iz naslova predčasnega plačila.

12. člen VIŠJA SILA

Višja sila podaljša dobavni rok za čas svojega trajanja.

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju okvirnega sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma. Primeri teh dogodkov so naravne nesreče, vojna, stavke, vstaje.

Stranka okvirnega sporazuma pri kateri je prišlo do višje sile je obvezna drugi stranki v dveh

(2) delovnih dneh poslati obvestilo po elektronski ali klasični pošti, v katerem navede približni čas trajanja višje sile in vzrok zanjo. Ob koncu trajanja navedene višje sile je dolžna obvestiti nasprotno stranko na enak način kot o začetku le te.

Stranka okvirnega sporazuma, ki jo je prizadela višja sila, je dolžna dejstvo višje sile

dokumentirati.

Če višja sila traja več kot dva meseca, se stranki dogovorita o nadaljnjem izvajanju okvirnega sporazuma. Če se o tem ne moreta dogovoriti, lahko katerakoli stranka odstopi od okvirnega sporazuma brez odškodninskih zahtevkov.

Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

13. člen

POSLOVNA SKRIVNOST IN OSEBNI PODATKI

Stranki okvirnega sporazuma se zavezujeta, da bosta osebne podatke varovali v skladu z določili tega okvirnega sporazuma in veljavnim zakonom, ki ureja področje varstva osebnih podatkov.

Stranki okvirnega sporazuma sta sporazumni, da bosta ustrezno varovali zaupne podatke, do katerih bosta prišli med izvedbo tega okvirnega sporazuma. Ti podatki predstavljajo poslovno skrivnost in se lahko uporabljajo izključno v zvezi z izvedbo tega okvirnega sporazuma. Zaupni podatki so tisti, ki so označeno kot poslovna skrivnost oz. tudi tisti, ki kot taki niso označeni, vendar je več kot očitno, da bi z njihovim razkritjem posamezni stranki nastala škoda.

Prodajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi

podatki, pri delu z njimi pa morajo ti ravnati z največjo mero skrbnosti.

Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja okvirnega sporazuma, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, osebnih ali drugih občutljivih oziroma zaupnih podatkov kupca, je prodajalec kupcu odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo. Morebitna zloraba podatkov pa pomeni tudi kazensko odgovornost kršiteljev.

14. člen

PREDSTAVNIKA STRANK OKVIRNEGA SPORAZUMA

Kupec pooblašča za svojega predstavnika g. , prodajalca pa bo zastopal/-a g./ga. .

15. člen

RAZVEZNI POGOJ

Okvirni sporazum (OKS) preneha veljati v primeru nastopa razveznega pogoja, ki se uresniči, če je kupec seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani prodajalca ali če je kupec seznanjen, da je pristojni državni organ pri prodajalcu v času veljave tega okvirnega sporazuma ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma še najmanj šest mesecev. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je okvirni sporazum razvezan z dnem sklenitve novega okvirnega sporazuma za izvedbo tega dela javnega naročila, kupec pa bo nov postopek o oddaji javnega naročila začel najkasneje v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. Če kupec v tem roku 30 dni ne prične novega postopka javnega naročila,

se šteje, da je ta okvirni sporazum razvezan trideseti dan, šteto po dnevu, ko se je kupec seznanil s kršitvijo. V takem primeru lahko kupec unovči garancijo za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma v celotnem znesku, razliko do polne odškodnine pa zahteva v plačilo od prodajalca.

16. člen PROTIKORUPCIJSKA DOLOČILA

Stranki okvirnega sporazuma potrjujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetni okvirni sporazum ničen, če je ali bo v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja tega sporazuma kdo v imenu ali na račun ene stranke okvirnega sporazuma predstavniku ali posredniku druge stranke obljubil, ponudil ali dal kašno nedovoljeno korist za pridobitev posla po tem sporazumu, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti okvirnega sporazuma ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bo kateri koli stranki okvirnega sporazuma povzročena škoda ali pa je ali bo omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku katerekoli stranke okvirnega sporazuma ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Stranki okvirnega sporazuma se zavezujeta izogibanja vsakršnih ravnanj, ki bi povzročila ničnost okvirnega sporazuma po prejšnjem odstavku tega člena. Ta izjava predstavlja izjavo v skladu s predpisi o integriteti in preprečevanju korupcije.

17. člen

ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA

Začetek veljavnosti	Konec veljavnosti
Z dnem podpisa zadnje od strank.	Po preteku dveh (2) let od pričetka veljavnosti.
Predčasna odpoved okvirnega sporazuma
Kupec lahko poleg v zakonu določenih razlogov in brez kakršnihkoli obveznosti do prodajalca odstopi od tega okvirnega sporazuma brez navedbe razloga, pri čemer začne odpoved veljati 2 meseca od posredovanja pisnega obvestila prodajalcu ali iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.
Xxxxxxx	Xxxxxxx velja
1. Kupec uveljavi finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma.	1. Z dnem unovčenja finančnega zavarovanja.
2. Neutemeljena zavrnitev naročila s strani prodajalca, odstopanje od naročenega načina dobave brez soglasja kupca ali nekvalitetno oziroma nepravilno opravljena dobava, ali večkratna ponavljajoča dobava blaga pomanjkljive/slabe kakovosti, skladno z določili tega okvirnega sporazuma.	Ad 2, 3, 4, 5, 6, 7) Z dnem, ko prodajalec prejme obvestilo o odpovedi okvirnega sporazuma.
3. Če je zoper prodajalca začet postopek zaradi insolventnosti (prisilne poravnave ali stečaja) ali izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije ali prostovoljne oz. prisilne likvidacije.
4. Dosežek maksimalne višine pogodbene kazni.
5. Če je kupec seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne

zakonodaje s strani prodajalca okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.
6. V primerih določenih v 96. členu ZJN-3.
7. Če je prodajalec drugače kršil določila tega okvirnega sporazuma in z njimi nadaljuje kljub pisnemu opozorili kupca.
8. Če kupec ali njegov pooblaščenec izvede novo javno naročilo z istovrstnega področja, ali organ, pooblaščen za izvedbo skupnega javnega naročila za to področje, izvede javno naročilo, ki je po veljavni zakonodaji obvezujoče za kupca.	6. Z dnem pravnomočnosti novega javnega naročila.
9. Zaradi kršitev obveznosti okvirnega sporazuma s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po opominu, poslanem pisno ali elektronsko. V primeru odstopa sta stranki okvirnega sporazuma dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz tega sporazuma in nastalo škodo.	7. Z dnem, ko nasprotna stranka prejme obvestilo o odpovedi okvirnega sporazuma.
10.Dogovorno med obema strankama.	8. Po poravnavi medsebojnih obveznosti iz okvirnega sporazuma.

Stranki tega okvirnega sporazuma se izrecno dogovorita, da lahko kupec odstopi od njega takoj in brez odpovednega roka tudi v primerih, če je prodajalec ali oseba, ki je pri njemu članica upravnega odbora, vodstvenega ali nadzornega organa:

- pravnomočno obsojena za katero izmed kaznivih dejanj, ki jih veljavna zakonodaja, ki ureja javno naročanje opredeljuje kot obvezni izključitveni razlog iz postopka javnega naročanja in je storjeno kaznivo dejanje povezano z opravljanjem dejavnosti, ki se izvaja tudi na podlagi tega okvirnega sporazuma;

- zagrešila hujšo kršitev poklicnih pravil, ki jih naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže (npr. odločbo zbornice, ki združuje subjekte določenega poklica oz. stroke);

- pravnomočno obsojena za prekršek na področju davčne ali druge zakonodaje, ki ureja poslovanje izvajalca oz. gospodarskih družb, ali pa da je očitno, da je ravnala v nasprotju s splošno uveljavljenimi in sprejetimi moralnimi in/ali etičnimi načeli, opredeljenimi v Etičnem kodeksu naročnika in Politiki nabave kupca kot je objavljena na spletni strani LUKA KOPER, d.d.;

- ko je javno naročilo bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega

naročanja.

Prodajalec je dolžan kupca obvestiti o vsaki pravnomočni odločbi, s katero je bil sam ali oseba iz prvega odstavka tega člena pravnomočno obsojena na kaznivo dejanje iz 1. alineje prvega odstavka tega člena ali prekršek iz 3. alineje prvega odstavka tega člena, in sicer v roku 15 dni od pravnomočnosti sodbe oz. odločbe in mu enkrat na šest mesecev dostaviti dokazilo pristojnega Ministrstva za pravosodje RS, ki ni starejše od 30 dni, iz katerega izhaja, da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje oz. prekrške, za katere vodi evidenco Ministrstvo za pravosodje RS. Poleg tega mora prodajalec zase in za osebe iz prvega odstavka tega člena vsakih šest mesecev naročniku predložiti lastno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da niti sam niti osebe iz prvega odstavka tega člena niso bile pravnomočno

obsojene za ostale prekrške iz 3. alineje prvega odstavka tega člena, za katere Ministrstvo za pravosodje RS ne vodi evidence. Ne glede na navedeno, lahko tudi kupec od prodajalca kadarkoli zahteva, da mu predloži dokazilo pristojnega državnega organa oz. lastno izjavo iz tega odstavka. V primeru, da prodajalec ne poroča o okoliščini pravnomočne obsojenosti in ne predloži dokumentov, kakor je določeno v tem odstavku, ima kupec pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma predčasno in brez odpovednega roka.

V vseh primerih predčasnega prenehanja veljavnosti tega okvirnega sporazuma, razen iz razloga, določenega v zadnji alineji prejšnjega odstavka, kupec unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v celotnem znesku danega zavarovanja.

18. člen

KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTMI

Stranki okvirnega sporazuma sta sporazumni, da v zvezi z izvajanjem pravic iz okvirnega sporazuma in obveznosti komunicira z javnostmi samo kupec, kolikor ni izrecno in pisno usklajeno s kupcem, da z javnostjo komunicira tudi prodajalec. Kršitev določila tega člena predstavlja takšno kršitev okvirnega sporazuma, da jo lahko kupec odpove.

Prodajalec izjavlja, da je seznanjen z Etičnim kodeksom kupca in Politiko nabave kupca.

19. člen

KODEKS DOBAVITELJEV SKUPINE

Dobavitelj se zavezuje ravnati tudi skladno s Kodeksom ravnanja za dobavitelje družb Skupine Xxxx Xxxxx (v nadaljevanju: Kodeks), za kar je tudi podpisal »Izjavo dobavitelja«, ki je sestavni del Kodeksa.

20. člen KONČNE DOLOČBE

Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma. Če katerakoli od določb tega okvirnega sporazuma je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

S podpisom tega okvirnega sporazuma se prodajalec strinja z objavo tega okvirnega sporazuma in javno dostopnih informacij javnega značaja iz tega sporazuma na nacionalnem portalu, namenjenem objavam o javnih naročilih, skladno z določbami zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in določbami pravilnika, ki ureja objave pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev.

Za urejanje medsebojnih obveznosti in pravic, ki niso izrecno dogovorjene s tem okvirnim sporazumom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja obligacijska razmerja in drugi predpisi, ki urejajo pogodbene odnose.

Stranki okvirnega sporazuma se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz tega okvirnega sporazuma rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh strank okvirnega sporazuma. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz okvirnega sporazuma odločalo stvarno pristojno sodišče po

sedežu kupca. Pogodbeno razmerje se presoja po slovenskem pravu.

Okvirni sporazum je sklenjen in veljaven, ko ga podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma. Okvirni sporazum je sestavljen v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka stranka en izvod.

Koper, ,

(kraj in datum) (kraj in datum)

Kupec: Prodajalec:

Xxxx Xxxxx d.d.

Predsednik uprave delniške družbe Direktor

Xxxxxxxx Xxxxx

Član uprave

Xxxxx Xxxxxxxxxx Sopodpisnik

IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

ter

O GOSPODARSKIH SUBJEKTIH, ZA KATERE SE GLEDE NA DOLOČBE ZAKONA, KI UREJA GOSPODARSKE DRUŽBE, ŠTEJE, DA SO POVEZANE DRUŽBE S PONUDNIKOM

(šesti odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, UL RS, št. 69/2011)

JAVNO NAROČILO
Naročnik	Luka Koper d.d. Vojkovo nabrežje 38 6501 Koper
Oznaka javnega naročila	JN 13/2021
Predmet javnega naročila	NABAVA RAZLIČNIH OLJ, MAZIV TER MASTI ZA VZDRŽEVANJE STROJEV (SKLOP 1: OLJA)
PODATKI O PRAVNI OSEBI - PONUDNIKU
Polno ime oz. naziv ponudnika
Sedež ponudnika
Občina sedeža ponudnika
Matična številka ponudnika
Št. vpisa v sodni register

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeleženi naslednji subjekti (fizične in pravne osebe):

Št.	Ime in priimek/Xxxxx	Xxxxxx stalnega bivališča/Sedež	Delež lastništva %
1
2
…

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeleženi naslednji subjekti (fizične in pravne osebe):

Št.	Naziv	Sedež	Matična številka
1
2
…

*v primeru, da ponudnik ne bo izpolnil te tabele, bo naročnik štel, da ponudnik izjavlja, da nima povezanih družb.

Ponudnik lahko vse zgoraj zahtevane podatke predloži tudi v elektronski obliki. Če ponudnik predloži lažno izjavo oz. da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe/okvirnega sporazuma.

Datum:

Ponudnik

Kraj:

žig

(ime priimek in podpis

pooblaščene osebe)

IZJAVA PONUDNIKA O SPOŠTOVANJU KODEKSA RAVNANJA ZA DOBAVITELJE DRUŽB SKUPINE LUKA KOPER, D.D.

Potrjujemo, da imamo izvod Kodeksa ravnanja za dobavitelje družb Skupine Xxxx Xxxxx in izjavljamo, da imamo skupne vrednote, da spoštujemo in se ravnamo skladno s Kodeksom ravnanja za dobavitelje družb Skupine Xxxx Xxxxx ter uveljavljamo vrednote navedene v njem ter potrjujemo, da bomo spoštovanje teh načel zagotovili tudi pri svojih dobaviteljih in podizvajalcih.

.........................................................................................................................................

Naziv in žig podjetja Kraj Datum

......................................................... ...........................................................

(1. podpis) (po potrebi 2. podpis)

......................................................... ...........................................................

(ime s tiskanimi črkami) (ime s tiskanimi črkami)

......................................................... ...........................................................

(oddelek/funkcija) (oddelek/funkcija)

Document Metadata

Table of Contents

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Document Metadata