JP Vodovod–Kanalizacija d.o.o. Vodovodna cesta 90





JP Vodovod–Kanalizacija d.o.o.

Vodovodna cesta 90

1000 LJUBLJANA




Številka: VOKA-17/13





JAVNI RAZPIS



ZA ODDAJO NAROČILA

PO POSTOPKU MALEGA JAVNEGA NAROČILA



Nabava peskov



RAZPISNA DOKUMENTACIJA
















Ljubljana, februar 2013


  1. SPLOŠNA DOLOČILA


    1. Predmet javnega naročila s postopkom oddaje malega naročila


Predmet javnega naročila je Xxxxxx peskov za potrebe vzdrževanja JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o.

Naročnik bo prevzemal peske glede na lokacijo, ki mu bo najbližja.



    1. Podatki o naročniku


Naročnik javnega naročila je JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 00, 0000 XXXXXXXXX.


    1. Jezik in denarna enota


Vsi dokumenti oziroma dokazila v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v slovenskem jeziku. V kolikor je originalno dokazilo v tujem jeziku je ponudbi potrebni priložiti uradno preveden dokument takega originala.

Finančni podatki morajo biti podani v evrih.


    1. Dodatna pojasnila ponudnikom


Za dodatne informacije v zvezi z javnim naročilom oziroma razpisno dokumentacijo lahko ponudniki, najmanj štiri delovne dni pred potekom roka za predložitev ponudb, pisno ali preko elektronske pošte zaprosijo JP Vodovod–Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 LJUBLJANA, na telefax:

01/58 08 407, kontaktna oseba Xxxxx Xxxxx, xxxxx.xxxxx@xx-xx.xx, pod šifro VOKA-17/13 – Xxxxxx xxxxxx.


    1. Variantna ponudba


Variantnih ponudb ni.


    1. Predložitev ponudbe


Ponudnik nosi vse stroške priprave in predložitve ponudbe. Rok za predložitev ponudbe je 25.02.2013 do 10:00 ure na naslov:


JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Xxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 XXXXXXXXX.


Ponudba mora biti v zapečatenem ovitku (kuverti), naslovljena na JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 LJUBLJANA, z označbo:


"Ne odpiraj – ponudba VOKA-17/13 – Nabava peskov."


    1. Odpiranje ponudb


Javno odpiranje ponudb bo 25.02.2012 ob 11:00 uri v veliki sejni sobi v pritličju na naslovu Vodovodna c. 90, 1000 LJUBLJANA, pri katerem lahko aktivno sodelujejo predstavniki ponudnikov, s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki bodo svoja pooblastila oddali pred odpiranjem.


    1. Dopustne dopolnitve ponudbe


Naročnik sme od ponudnika zahtevati dopolnitev njegove ponudbe v kolikor ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna. Če ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik, ponudbe ustrezno ne bo dopolnil, bo naročnik tako ponudbo izločil.


Ponudnik ne sme spreminjati oz. dopolnjevati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.


Naročnik bo po pregledu in dopolnitvi ponudb iz postopka oddaje javnega naročila izločil vse nepopolne ponudbe.


Naročnik lahko od ponudnikov prav tako zahteva razčlembo (analizo) cen.


Naročnik bo pred sprejetjem odločitve o oddaji naročila oziroma najpozneje pred sklenitvijo okvirnega sporazuma, preveril obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.


Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz prvega odstavka 109.a člena ZJN-2.


Zahtevek za dodatna pojasnila kot tudi odgovor morata biti posredovana v enaki obliki kot dodatna pojasnila.

    1. Pravno varstvo


Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo, skladno z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja.


    1. Zaupnost podatkov


Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.


    1. Jamstvo za napake


Izbrani dobavitelj, s katerim bo naročnik sklenil okvirni sporazum, bo moral jamčiti za odpravo vseh vrst napak skladno z določili Obligacijskega zakonika.


    1. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb in odstop od izvedbe


Naročnik lahko v skladu z 84. členom Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev kadarkoli ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila tudi po prejemu odločitve od oddaje javnega naročila.


    1. Izbira ponudnika in sklenitev okvirnega sporazuma


Naročnik bo izbral ponudnika z najugodnejšo ponudbo. V kolikor bodo ponujene cene nesprejemljive (bodo presegale zagotovljena sredstva naročnika), bodo vsi ponudniki, katerih ponudbe bodo pravilne, pozvani na pogajanja. Postopek pogajanj bo dodatno obrazložen oz. definiran v povabilu na pogajanja.

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni pisno najkasneje v 60 dneh od datuma odpiranja ponudb. Izbrani ponudnik bo pisno pozvan k podpisu pogodbe oz. okvirnega sporazuma.


  1. PONUDBENI POGOJI


    1. Splošne zahteve


      1. Celovitost ponudbe


Ponudnik mora v celoti ponuditi blago, ki ga naročnik zahteva v razpisni dokumentaciji in je naveden v ponudbi – Priloga 2. Ponudba mora biti pripravljena v skladu z zahtevami, navedenimi v razpisni dokumentaciji naročnika.



      1. Skupna ponudba


Ponudbo lahko predloži skupina dobaviteljev, ki mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila. Navedeni pravni akt mora natančno opredeliti:

  • medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine;

  • neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh obveznosti iz pogodbe;

  • glavnega nosilca izvedbe obveznosti po pogodbi, s katerim bo naročnik komuniciral in bo tudi nosilec finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih obveznosti po pogodbi;

  • nosilca zavarovanja obveznosti po pogodbi iz naslova dobre izvedbe del in iz naslova odprave napak v garancijskem roku, ki je lahko samo glavni nosilec posla.


Vsak član skupine dobaviteljev v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno.


Pravni akt o skupni izvedbi naročila se priloži prilogi 1.


Posamezni člani skupine dobaviteljev v okviru skupne ponudbe morajo predložiti pisne izjave vseh članov skupine, ki bodo sodelovali pri realizaciji naročila, da imajo med seboj poravnane vse svoje medsebojne poslovne obveznosti (obrazec k prilogi 1).


      1. Ponudba s podizvajalci


V primeru, da ponudnik nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, mora navesti naslednje podatke, ki so tudi obvezna sestavina pogodbe:

  • vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec,

  • podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

  • predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.


Podatki iz prejšnjega odstavka so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila.


Ponudnik mora za vse navedene podizvajalce predložiti pisne izjave vseh podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri realizaciji naročila, da ima ponudnik poravnane vse poslovne obveznosti do njih, priložiti potrjeno pooblastilo ponudnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije, naročnik neposredno plačuje podizvajalcem in priložiti potrjeno soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.


Podizvajalec mora izpolniti, podpisati in žigosati obrazec izjave o izpolnjevanju pogojev v skladu s sedmim odstavkom 42. člena ZJN-2.


V kolikor bo ponudnik nastopal s podizvajalci, bo moral skleniti pogodbo v skladu z določili od sedmega (7) do enajstega (11) odstavka 74. člena ZJNVETPS.


Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.


Izbrani ponudnik bo, v primeru sklenitve pogodbe, dolžan naročnika obveščati o vseh spremembah v zvezi s podizvajalci, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmeta naročila.


Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe (med naročnikom in ponudnikom).


Naročnik bo po prejemu kopije pogodbe preveril, ali ima ponudnikovo pooblastilo in podizvajalčevo soglasje. Če pooblastila ali soglasja nima, bo izvajalca ali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloži v roku petih dni od prejema poziva. Če dobavitelj ali podizvajalec pooblastila ali soglasje naročniku ne predloži v tem roku, bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 106.a člena ZJNVETPS.


Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJNVETPS obvezna, zato bo naročnik vsa plačila morebitnim podizvajalcem plačeval v skladu z Uredbo o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju.


Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila, zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti:

  • svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le ta zamenjan,

  • pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in

  • soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.


Izbrani ponudnik bo moral pred zamenjavo podizvajalca, pridobiti soglasje naročnika. Zamenjani (nov) podizvajalec ali naknadno vključeni podizvajalec bo moral izpolnjevati vse pogoje (osnovna sposobnost podizvajalca) naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v tč. 3.1. razpisne dokumentacije in izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev. O zamenjavi podizvajalca ali naknadni vključitvi podizvajalca bosta naročnik in izvajalec sklenila aneks k pogodbi.


Ponudnik mora za vse navedene podizvajalce predložiti »Izjavo o izpolnjevanju pogojev podizvajalca« in »Izjavo zakonitega zastopnika«, s pripadajočimi obrazci k navedenima prilogama.


      1. Cena materiala


Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in določanju ponudbene cene za predmet javnega naročila upoštevati vse morebitne popuste ter materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, vključno s stroški izdelave ponudbene dokumentacije in stroški dostave predmeta javnega naročila na lokacijo naročnika.


Ponudnik poda ponudbeno ceno na enoto glede na okvirne količine, navedene v ponudbenem predračunu.


Ponudbene cene na enoto so fiksne ves čas trajanja pogodbe, ne glede na dejansko letno količino ter vsebujejo vse stroške, popuste in davke.


V kolikor bi se cena predmeta pogodbe na trgu bistveno spremenila, se pogodbeni stranki lahko sporazumno dogovorita o morebitni spremembi cene. Pogodbene cene lahko stranki spremenita skladno s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04), pri čemer se upošteva indeks cen, tiste vrste blaga, ki je predmet pogodbe oziroma indeks cen tistih elementov, ki vplivajo na denarne obveznosti v pogodbi.


V primeru, da bo naročnik v času veljavnosti pogodbe potreboval soroden material, ki ni naveden v ponudbenem predračunu, se bo naročnik z izbranim dobaviteljem dogovoril za dobavo takega materiala. Ponudnik zato določi odstotek popusta na preostali material z uradno veljavnega cenika, ki ga je mogoče kupiti v ponudnikovi redni prodaji in ni zajet v samem ponudbenem predračunu.


Stranki pogodbe bosta v navedenem primeru, na podlagi dobaviteljeve ponudbe oz. drugače, sporazumno dogovorili ceno za tak material in ga dodali na seznam materiala, ki jih naročnik že kupuje po tej pogodbi. Naročnik bo ta sorodni material kupoval pri dobavitelju do izteka veljavnosti pogodbe, po dogovorjeni ceni in pogojih iz te pogodbe.




      1. Veljavnost ponudbe


Ponudba mora biti veljavna še najmanj 120 dni po datumu odpiranja ponudb.


      1. Plačilni pogoji


Naročnik bo pogodbeni znesek plačal v roku 30 koledarskih dni od izdaje računa. Podlaga za izdajo računa je uspešno izveden prevzem opreme/artikla s strani naročnika.


V primeru, da ponudnik nastopa skupaj z enim ali več podizvajalcem, bo glavni izvajalec s podpisom pogodbe pooblastil naročnika , da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje vsem v ponudbi navedenim podizvajalcem, podizvajalec pa mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Račun podizvajalca predloži glavni izvajalec skupaj s potrditvijo le-tega. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu zakonom, na podlagi katerega se izvaja postopek javnega naročanja, obvezna.


Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.



    1. Posebne zahteve


      1. Prevzem peskov


Naročnik bo prevzemal betone in betonske mešanice na lokacijah izvajalca/dobavitelja.


      1. Dobavnica


Dobavnica mora vsebovati čitljiv izpis imena in priimka osebe, ki je prevzela material, ter registrsko številko vozila prevzemnika. Dobavnica-e je/so osnova za plačilo računa. Obračun se vrši enkrat mesečno – ob koncu meseca za tekoči mesec (zbirni račun).


      1. Odgovorna oseba


Ponudnik mora posredovati ime in priimek, elektronski naslov in telefonsko številko odgovorne osebe za 24-urno odzivnost, kateri bo naročnik pošiljal poizvedbe za cene artiklov, ki niso določene s pogodbo. Naziv odgovorne osebe, elektronski naslov in telefonsko številko ponudnik navede v prilogi 2.


      1. Reklamacije


Naročnik bo morebitne reklamacije uveljavljal v skladu z določili Obligacijskega zakonika ter v skladu z določili, navedenimi v vzorcu pogodbe.





  1. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA


    1. Osnovna sposobnost ponudnika


A: Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik ne smeta biti pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.


B: Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika, če je le-ta na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV, kot to določa drugi odstavek 42. člena ZJN-2.


C: Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika, če ima na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več, kot to določa tretji odstavek 42. člena ZJN-2.


D: Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika, če:

  • je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

  • je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

  • je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju.


E: Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika, če je bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem ali mu naročnik lahko na kakršnikoli upravičeni podlagi dokaže veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil ali če je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami od 45. do 50. člena ZJNVETPS, v tem ali predhodnih postopkih oddaje javnega naročila, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.


Vsi zgoraj navedeni pogoji veljajo tudi za posamezne člane skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in za vse v ponudbi navedene podizvajalce.


DOKAZILA:


Ponudnikom v skladu z šestim odstavkom 41. člena ZJN-2 ni potrebno priložiti tistih dokazil o podatkih, o katerih državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila vodi uradno evidenco. V tem primeru ponudnik namesto dokazila poda izjavo o podatkih, ki jih naročnik zahteva v razpisni dokumentaciji in priloži soglasje za pridobitev osebnih podatkov ponudnika.


A, B, C, D, E: Ponudnik, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in vsi v ponudbi navedeni podizvajalci izkažejo izpolnjevanje pogojev pod točkami A, B, C, D, E:

  • s podpisom priloge 3 »Izjava o izpolnjevanju pogojev ponudnika« s pripadajočimi obrazci k navedeni prilogi (velja za glavnega ponudnika oziroma za posamezne člane skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe),

  • s podpisom priloge 6 »Izjava o izpolnjevanju pogojev podizvajalca« s pripadajočimi obrazci k navedeni prilogi (velja za vse v ponudbi navedene podizvajalce) in

  • s podpisom priloge 4 »Izjava zakonitega zastopnika« s pripadajočim obrazcem k navedeni prilogi (velja za zakonite zastopnike glavnega ponudnika, posameznega člana skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in za zakonite zastopnike v ponudbi navedenih podizvajalcev).


Ponudnik, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in vsi v ponudbi navedeni podizvajalci lahko izkažejo izpolnjevanje pogojev tudi z dokazili iz pristojnih uradnih evidenc.


    1. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti


Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe mora imeti veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.


V kolikor je za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, potrebno posebno dovoljenje ali mora biti ponudnik član posebne organizacije, da lahko v državi, v kateri ima svoj sedež, opravlja storitev, mora predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.


Zgoraj navedeni pogoji veljajo tudi za posamezne člane skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe.


Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika« (priloga 3).


    1. Ekonomska in finančna sposobnost


Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe (velja tudi za v ponudbi ponudnika navedene podizvajalce) mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.


Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe izkaže izpolnjevanje tega pogoja s podpisom priloge 3 oziroma priloge 6 za podizvajalca.

Ponudnik v preteklih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe ni smel imeti dospelih neporavnanih obveznosti.


Ponudnik izkaže izpolnjevanje tega pogoja s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika« (priloga 3) ter s priložitvijo:

  • za pravne osebe (gospodarske družbe) S.BON – 1/P;

  • za samostojne podjetnike S.BON – 1.


Ponudnik mora dokazilo (BON) pridobiti sam in ga priložiti k prilogi 3. Obrazec BON je lahko original ali fotokopija in ne sme biti starejši od 30 dni od dneva določenega za odpiranje ponudb. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi.


    1. Tehnična in kadrovska sposobnost


      1. Tehnični pogoji


Ponudnik mora zagotoviti ustrezne tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila.


Predmet ponudbe mora izpolnjevati vse standarde, pogoje in zahteve naročnika, navedene v razpisni dokumentaciji.


Ponudnik se mora strinjati z vsemi pogoji, navedenimi v tehnični specifikaciji predmeta javnega naročila.


Ponudnik izkaže izpolnjevanje tega pogoja z podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika«. (Priloga 3)


      1. Kadrovski pogoji


Ponudnik mora razpolagati z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni, sposobni izvesti predmet javnega naročila ter bodo sodelovali pri izvedbi predmetnega javnega naročila.


Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe izkaže izpolnjevanje tega pogoja s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika«. (Priloga 3)


    1. Ostale zahteve in pogoji naročnika


A. Ponudniku, skupini ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali vsem v ponudbi navedenim podizvajalcem, ni smela biti izrečena prepoved udeležbe na razpisih na področju javnega naročanja, kot to določa Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Ur. l. RS, št. 98/04, 65/08).


Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali podizvajalec ne sme biti uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ZIntPK-UPB2 (Ur. l. RS, št. 69/11), naročniki ne smejo sodelovati.


Ponudnik, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in vsi v ponudbi navedeni podizvajalci izkažejo izpolnjevanje teh pogojev s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika« (priloga 3) oziroma s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev podizvajalca« (priloga 6).


B. Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe in vsi v ponudbi navedeni podizvajalci, morajo v skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK- UPB2, Ur. l. RS, št. 69/11), zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, predložiti izpolnjeno izjavo s podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.


Ponudnik, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in vsi v ponudbi navedeni podizvajalci izkažejo izpolnjevanje tega pogoja z izpolnitvijo in podpisom »Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika«. (Obrazec 3 k prilogi 3 oziroma 6)



  1. IZBIRA PONUDNIKOV IN MERILA




Šifra artikla

Opis

EM

Št. Možnih točk

2001073

PESEK 0-4

m3

20 T

2001074

PESEK 4-8

m3

20 T

2001075

PESEK 8-16

m3

20 T

2001077

PESEK 16-32

m3

20 T

2001076

PESEK 0-16

m3

20 T


Ponudnik, ki bo za posamezno vrsto peska ponudil najnižjo ceno, bo dobil najvišje število točk. Drugi najugodnejši bo dobil 2 točki manj, tretji najugodnejši dve točki manj od drugega, itd.


Skupno število točk bo seštevek posameznih točk vsakega artikla.


Naročnik bo sklenil okvirni sporazum s prvimi tremi dobavitelji, ki bodo dosegli skupno najvišje število točk.


  1. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE


    1. Izdelava ponudbe


Ponudba mora biti:

  • bo zvezana z vrvico v celoti in zapečatena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oziroma pečata,

  • potencialni ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici, tako da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana,

  • je podpisana in žigosana na mestih kjer je to zahtevano.


Odgovori na zahtevana vprašanja oziroma priloge, ki jih je naročnik zahteval od ponudnika, so osnova za ugotavljanje popolnosti ponudbe glede na zahteve oziroma pogoje iz razpisne dokumentacije javnega naročila. Naročnik bo zavrnil vse nepopolne ponudbe. Nepravočasne ponudbe bo naročnik neodprte vrnil ponudniku. Ponudnik je obvezan priložiti vse priloge, razen če pri prilogi ni drugače navedeno!

Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom je navedena v nadaljevanju:

PODATKI O PONUDNIKU

priloga

1

Prilogo je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati. V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 in obrazec k prilogi 1 izpolniti vsi ponudniki. Tej prilogi pa se priloži tudi pravni akt o skupni izvedbi naročila.

PONUDBA

priloga

2

Posamezni artikli (peski) so navedeni dvakrat v dveh merskih enotah:

  • V kolikor ponujate cene peska v m3 izpolnite cene le teh in NE izpolnjujte cen v tonah.

  • V kolikor ponujate cene peska v tonah, izpolnite tako cene v tonah, kakor tudi preračunane cene v m3.

Cene v m3 se bodo uporabljale zgolj za ocenjevanje (določanje točk) med dobavitelji. V primeru, da boste izbrani, bo poslovanje potekalo v tonah.


Prilogo je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati.

IZJAVE O IZPOLNJEVANJU POGOJEV PONUDNIKA

priloga

3

Ponudnik mora obrazec izjave izpolniti, podpisati in žigosati ter izpolniti, podpisati in žigosati tudi vse pripadajoče obrazce k prilogi 3.

Ponudnik mora k Prilogi 3 priložiti dokazilo o letnih prihodkih (S.BON-1/P; S.BON-1) s katerim izkazuje svojo finančno sposobnost.

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA

priloga

4

Vsi zakoniti zastopniki ponudnika morajo razmnožen obrazec priloge 4 in obrazec k prilogi 4 izpolniti, podpisati in žigosati ter priložiti k ponudbi.

SEZNAM PODIZVAJALCEV

priloga

5

Ponudnik mora v prilogi navesti podizvajalce, s katerimi nastopa v skupnem nastopu in za vse podizvajalce priložiti s strani podizvajalca potrjeno izjavo, da mu je ponudnik poravnal vse finančne obveznosti. Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov obeh obrazcev.

V kolikor ponudnik na razpisu ne nastopa z nobenim podizvajalcem, priloge ne izpolni.



IZJAVA PODIZVAJALCA

priloga

6

Ponudnik mora za vse podizvajalce predložiti potrjene izjave iz te priloge ter obrazce 1, 2 in 3 iz priloge 3.

V kolikor ponudnik ne oddaja ponudbe z nobenim podizvajalcem, priloge ne izpolni.



VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA

priloga

7


Ponudnik izpolni, žigosa in podpiše vzorec okvirnega sporazuma.


Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni in priloženi ponudbi.

PODATKI O PONUDNIKU

priloga

1




Naziv ponudnika







Naslov ponudnika








Odgovorna oseba

(podpisnik pogodbe)


  • funkcija


  • telefon


  • telefax


  • e-mail






Kontaktna oseba


  • funkcija


  • telefon


  • telefax


  • e-mail






Transakcijski račun


Matična banka


ID številka za DDV


Matična številka







kraj, datum

žig

(naziv ponudnika, podpis odgovorne osebe)



Obrazec 1 k prilogi 1



V okviru ponudbe na javni razpis za oddajo naročila za:



VOKA-17/13- Xxxxxx xxxxxx




IZJAVLJAMO,




da imamo medsebojno poravnane vse poslovne obveznosti.



(kraj, datum)

žig

( podpis partnerja)








(kraj, datum)

žig

( podpis partnerja)









(kraj, datum)

žig

( podpis partnerja)










(kraj, datum)

žig

( podpis partnerja)







Obrazec 2 k prilogi 1



PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA


Za Obrazcem 2 k prilogi 1 se priloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, podpisan in žigosan s strani vseh ponudnikov, ki sodelujejo pri izvedbi naročila.

PONUDBA

priloga

2


PONUDBA ŠT.: ______________________________ za javno naročilo:




VOKA-17/13 – Xxxxxx xxxxxx



1. CENA



Šifra artikla

Opis

EM

Cena na EM (brez DDV)

2001073

PESEK 0-4

m3

EUR

2001074

PESEK 4-8

m3

EUR

2001075

PESEK 8-16

m3

EUR

2001077

PESEK 16-32

m3

EUR

2001076

PESEK 0-16

m3

EUR

2005292

PESEK 0-4

t

EUR

2005295

PESEK 4-8

t

EUR

2005296

PESEK 8-16

t

EUR

2005297

PESEK 16-32

t

EUR

2005298

PESEK 0-16

t

EUR


Cena vsebuje fco lokacija ponudnika, naloženo na prevozno sredstvo, z vključenim popustom.




2. POPUST NA AKTUALNI CENIK ZA OSTALE AGREGATE


Popust na aktualni cenik ___________ %.



(kraj, datum)

žig

(naziv ponudnika, podpis odgovorne osebe)











  1. LOKACIJA NA KATERI JE MOŽNO PREVZETI PESKE (Območje Ljubljane)

Lokacija, naslov

Obratovalni čas med delavniki

1


Od do ure

2


Od do ure

3


Od do ure





4. VELJAVNOST PONUDBE


Veljavnost ponudbe je

90

dni.


















(kraj, datum)

žig

(naziv ponudnika, podpis odgovorne osebe)







IZJAVE O IZPOLNJEVANJU POGOJEV PONUDNIKA

priloga

3



Ponudnik


,


ki oddajamo ponudbo na javno naročilo po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za:


VOKA-17/13 – Nabava peskov, podajamo naslednje izjave:



1. IZJAVA O OSNOVNI SPOSOBNOSTI


IZJAVLJAMO, da nismo bili pravnomočno obsojeni za naslednja kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12-UPB2; v nadaljevanju: KZ-1):

  • sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).


IZJAVLJAMO, da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV in zaradi tega izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil.


IZJAVLJAMO, da na dan, ko smo oddali ponudbo, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več.


IZJAVLJAMO, da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem, da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami od 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih oddaje javnega naročila, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovil.

2. IZJAVA O SPOSOBNOSTI OPRAVLJANJA POKLICNE DEJAVNOSTI


IZJAVLJAMO, da smo registrirani pri pristojnem organu in imamo registrirane dejavnosti, ki so predmet javnega naročila.


IZJAVLJAMO, da imamo posebno dovoljenje oziroma smo člani posebne organizacije, da lahko v državi, kjer imamo sedež, opravljamo storitev, ki je predmet javnega naročila, v kolikor je tako dovoljenje potrebno.


3. IZJAVA O EKONOMSKI IN FINANČNI SPOSOBNOSTI


IZJAVLJAMO, da smo ekonomsko in finančno sposobni za opravljanje storitev, ki so predmet javnega naročila.


IZJAVLJAMO, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.


IZJAVLJAMO, da v preteklih šestih mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli dospelih neporavnanih obveznosti pri katerikoli banki, ki vodi naš poslovni račun.


4. IZJAVA O TEHNIČNI IN KADROVSKI SPOSOBNOSTI


IZJAVLJAMO, da razpolagamo z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila, da imamo profesionalne in tehnične zmožnosti, opremo in druge pripomočke, da imamo sposobnost upravljanja, zanesljivost ter da izpolnjujemo formalne delovne in tehnične pogoje.


IZJAVLJAMO, da predmet ponudbe ustreza zahtevam standardov in predpisom, ki se navezujejo na predmet javnega naročila ter tehničnim in vsem ostalim pogojem navedenim v razpisni dokumentaciji.

5. IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE


IZJAVLJAMO, da se strinjamo z vsemi pogoji razpisne dokumentacije (opisi, določila, zahteve,…) javnega naročila JHL-2/13 – Vzdrževanje licenc programske opreme Oracle.


IZJAVLJAMO, da nam ni bila izrečena prepoved udeležbe na razpisih na področju javnega naročanja, kot to določa Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Ur. l. RS, št. 98/04-UPB1, 65/08 in 57/12).


IZJAVLJAMO, da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.


IZJAVLJAMO, da so v ponudbene cene, navedene za posamezni sklop predmeta javnega naročila za katerega oddajamo ponudbo, vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, v skladu z vsemi zahtevami naročnika.


IZJAVLJAMO, da bomo v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o:

  • naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi druž­beniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

  • gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim po­vezane družbe.


6. IZJAVA O STRINJANJU Z OSNUTKOM POGODBE


IZJAVLJAMO, da se strinjamo z opredeljenimi določili osnutka pogodbe in jo bomo v primeru, da bomo izbrani za dobavo predmeta javnega naročila, podpisali brez dodatnih zahtev in ugovorov.



Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.



(kraj, datum)

žig

(naziv ponudnika, podpis odgovorne osebe)



obrazec 1 k prilogi 3





POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE




__________________________ (naziv pooblastitelja) JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako VOKA-17/13 – Nabava peskov, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.





Podatki o pravni osebi:

Polno ime podjetja: _____________________________________________________________

Sedež podjetja: ________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: _________________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________________________

Matična številka podjetja: _________________________________________________________



(kraj, datum)

žig

(podpis odgovorne osebe)















Opomba: Obrazec izpolnijo vsi ponudniki, ponudniki – partnerji in prijavljeni podizvajalci.




obrazec 2 k prilogi 3


PODATKI O IZPOLNJEVANJU DAVČNIH OBVEZNOSTI KANDIDATA ALI PONUDNIKA V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA



Za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila št. VOKA-17/13 – Nabava peskov, bo naročnik v skladu z tretjim odstavkom 42. člena ZJN-2, pri davčnem organu na podlagi tretjega odstavka 19. člena Zakona o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 13/11-UPB4, 32/12 in 94/12; v nadaljevanju: ZDavP-2), vložil vlogo za posredovanje podatkov o izpolnjevanju davčnih obveznosti kandidata ali ponudnika, in sicer o višini:

  • zapadlih neplačanih davčnih obveznosti,

  • davčnih obveznosti, v zvezi s katerimi je odložen začetek davčne izvršbe oziroma je začeta davčna izvršba zadržana,

  • davčnih obveznosti, v zvezi s katerimi je dovoljen odlog oziroma obročno plačilo davka oziroma še ni potekel rok za prostovoljno izpolnitev obveznosti.



Podatki o pravni osebi:

Polno ime podjetja: _____________________________________________________________

Sedež podjetja: ________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: _________________________________________________________

Davčni urad: ___________________________________________

Davčna številka podjetja (ID številka za DDV): ____________________________________________



(kraj, datum)

žig

(Podpis odgovorne osebe ponudnika)








Opomba: Obrazec izpolnijo vsi ponudniki, ponudniki – partnerji in prijavljeni podizvajalci.


Obrazec 3 k prilogi 3



I Z J A V A

O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA



Podatki o pravni osebi (ponudniku):

Polno ime podjetja: ____________________________________________________________________

Sedež podjetja: _______________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: ________________________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): _________________________________________________

Matična številka podjetja: _______________________________________________________________

ID ZA DDV:: _________________________________________________________________________


V zvezi z javnim naročilom št. VOKA-17/13 – Nabava peskov posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZIntPK podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.



IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:


Št.

Naziv

Sedež

Delež lastništva v %

1.




2.




3.




….





IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:


Št.

Ime in priimek

Xxxxxx stalnega bivališča

Delež lastništva v %

1.




2.




3.




…





IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:


Št.

Naziv

Sedež

Matična številka

1.




2.




3.




….




S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.


S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.



Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.




__________________________ _____________________________

(Kraj in datum) Žig (Naziv in podpis zakonitega zastopnika

ponudnika)

































Opomba: Izpolnjena izjava mora biti priložena tudi za posamezne člane v primeru skupne ponudbe in za v ponudbi navedene podizvajalce.

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA

priloga

4


VOKA-17/13 – Xxxxxx xxxxxx



Ime in priimek ________________________________________________________________________ ,


EMŠO _______________________________________________________________________________ .




Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12-UPB2; v nadaljevanju: KZ-1):

  • sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).



(kraj, datum)

žig

( podpis zakonitega zastopnika)




Obrazec 1 k prilogi 4



POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE




Spodaj podpisani __________________________ (ime in priimek) pooblaščam JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako VOKA-17/13 – Nabava peskov, od Ministrstva za pravosodje in javno upravo pridobi potrdilo iz kazenske evidence.


Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO: _______________________________________________________________________________

DATUM ROJSTVA: _____________________________________________________________________

KRAJ ROJSTVA: ______________________________________________________________________

OBČINA ROJSTVA: ____________________________________________________________________

DRŽAVA ROJSTVA: ____________________________________________________________________

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

  • (ulica in hišna številka) ________________________________

  • (poštna številka in pošta) ______________________________

DRŽAVLJANSTVO: ____________________________________________________________________

MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL: __________________________________________________



(kraj, datum)


(podpis pooblastitelja)





Navodilo: Obrazec izpolnijo zakoniti zastopniki ponudnika.

SEZNAM PODIZVAJALCEV

priloga

5


Ponudnik mora v prilogi navesti podizvajalce, s katerimi nastopa v skupnem nastopu in izpolniti vse zahtevane podatke.



NAZIV PODIZVAJALCA


POLNI NASLOV


MATIČNA ŠTEVILKA


DAVČNA ŠTEVILKA


TRANSAKCIJSKI RAČUN


PREDMET


KOLIČINA


VREDNOST


KRAJ IZVEDBE


ROK IZVEDBE


VRSTA DEL/STORITEV






















Za tem listom prilagamo izjavo podizvajalca, o poravnavi vseh zapadlih finančnih obveznostih.


Kraj:.............................


Datum:......................... Podpis odgovorne osebe ponudnika:

..........................................

Žig:

IZJAVA PODIZVAJALCA

priloga

6



Podizvajalec, ___________________________________________________________________,


ki nastopamo kot podizvajalec glavnemu ponudniku, ki oddaja ponudbo za javno naročilo:


VOKA-17/13 - Xxxxxx xxxxxx



1. IZJAVA O OSNOVNI SPOSOBNOSTI


IZJAVLJAMO, da nismo bili pravnomočno obsojeni za naslednja kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12-UPB2; v nadaljevanju: KZ-1):

  • sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).


IZJAVLJAMO, da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV in zaradi tega izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil.


IZJAVLJAMO, da na dan, ko smo oddali ponudbo, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več.


IZJAVLJAMO, da proti nam ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave ali stečajnega postopka ali postopka prisilnega prenehanja, da nismo v postopku prisilne poravnave ali v stečajnem postopku ali v postopku prisilnega prenehanja in da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ter da nismo opustili poslovno dejavnost ali smo v katerem koli podobnem položaju.


IZJAVLJAMO, da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem, da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami od 45. do 50. člena ZJNVETPS, v tem ali predhodnih postopkih oddaje javnega naročila, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovil.






2. IZJAVA O SPOSOBNOSTI OPRAVLJANJA POKLICNE DEJAVNOSTI


IZJAVLJAMO, da smo registrirani pri pristojnem organu in imamo registrirane dejavnosti, ki so predmet javnega naročila.


IZJAVLJAMO, da imamo posebno dovoljenje oziroma smo člani posebne organizacije, da lahko v državi, kjer imamo sedež, opravljamo storitev, ki je predmet javnega naročila, v kolikor je tako dovoljenje potrebno.


3. IZJAVA O EKONOMSKI IN FINANČNI SPOSOBNOSTI


IZJAVLJAMO, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.


IZJAVLJAMO, da nam je glavni ponudnik poravnal vse zapadle finančne obveznosti v predhodnih postopkih javnega naročanja.


4. IZJAVA O SPREJEMANJU OSTALIH POGOJEV


IZJAVLJAMO, da se strinjamo z vsemi pogoji razpisne dokumentacije (opisi, določila, zahteve,…) javnega naročila, ki se nanašajo na podizvajalce.


IZJAVLJAMO, da nam ni bila izrečena prepoved udeležbe na razpisih na področju javnega naročanja, kot to določa Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list RS, št. 98/04, 65/08).


IZJAVLJAMO, da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ZIntPK (Uradni list RS, št. 69/11), naročniki ne smejo sodelovati.




Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.



(kraj, datum)

žig

(podpis odgovorne osebe podizvajalca)


Obrazec 1 k prilogi 6


Na zaprosilo ponudnika (ime in naslov ponudnika): .................………....…...............................................


....................................................................................................……….........................................


...........................................................................................……….................................................


za ponudbo za javno naročilo:


VOKA-17/13 - Xxxxxx xxxxxx


IZJAVLJAMO,




da nam je ponudnik poravnal vse medsebojne zapadle finančne obveznosti.



Naziv in naslov podizvajalca:.............………………..................................................................................


….......................................................................................................................................................


.........…………......................................................................................................................................





Kraj:....................... Žig: Podpis odgovorne osebe podizvajalca:



Datum:................... ……………………………………………………









Opomba: Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi, mora ta obrazec izpolniti, žigosati in podpisati. Obrazec izpolni vsak izmed navedenih podizvajalcev.

Obrazec 2 k prilogi 6




Ponudnik: _____________________________________________________________________________


za izvedbo javnega naročila št. VOKA-17/13 - Nabava peskov ter v skladu s prvo alinejo sedmega odstavka 74. člena ZJNVETPS



POOBLAŠČAMO



naročnika Javno podjetje VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o., Xxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje naše obveznosti do naslednjih podizvajalcev, ki so navedeni v prilogi 5 ponudbene dokumentacije:



  • ____________________________________,

  • ____________________________________,


  • ____________________________________,


  • ____________________________________.
















__________________________ Žig __________________________

(Kraj in datum) (Naziv in podpis ponudnika)


Obrazec 3 k prilogi 6




Podizvajalec :______________________________________________________________ , ki nastopamo


kot podizvajalec pri ponudniku ____________________________________________ za izvedbo


javnega naročila št. VOKA-17/13 - Xxxxxx xxxxxx



SOGLAŠAM,



da nam naročnik Javno podjetje VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, v skladu z drugo alinejo sedmega odstavka 74. člena ZJNVETPS, namesto ponudnika, poravna našo terjatev do ponudnika v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, in sicer na podlagi izstavljenih računov/situacij, ki jih bo predhodno potrdil ponudnik in bodo priloga računov/situacij, ki jih bo naročniku izstavil ponudnik.








____________________________ Žig _______________________________

(Kraj in datum) Podpis odgovorne osebe podizvajalca)
















Opomba: Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi, mora ta obrazec izpolniti, žigosati in podpisati. Obrazec izpolni vsak izmed navedenih podizvajalcev.

OKVIRNI SPORAZUM

priloga

7









OKVIRNI SPORAZUM



Številka okvirnega sporazuma naročnika:




Številka okvirnega sporazuma izvajalca:




Naziv okvirnega sporazuma:

Nabava peskov



sklenjena med


naročnikom:

Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o.

Xxxxxxxxx xxxxx 00

0000 Xxxxxxxxx,


ki ga zastopa direktor družbe

Xxxxxxx XXXXXX


Identifikacijska

številka za DDV: SI64520463


Matična številka: 5046688


In dobaviteljem:

















ki ga zastopa direktor












Identifikacijska

številka za DDV:








Matična številka:












PREDMET POGODBE

  1. člen

Predmet pogodbe je Xxxxxx peskov, za potrebe JP Vodovod-Kanalizacija. Pogodba se sklepa na podlagi razpisne dokumentacije javnega naročila št. VOKA-17/13 ter ponudbe dobavitelja št. _____________________ z dne ___________________ in ponudbenega predračuna št. _____________ z dne __________________.



POGODBENA VREDNOST

  1. člen

Pogodba je sklenjena do izčrpanja pogodbene vrednosti 40.000 EUR brez DDV vendar ne več kot za tri leta.


  1. člen


Stranki sporazuma se dogovorita za ceno, ki izhaja iz ponudbe:



Šifra artikla

Opis

EM

Cena na EM (brez DDV)

2001073

PESEK 0-4

m3

EUR

2001074

PESEK 4-8

m3

EUR

2001075

PESEK 8-16

m3

EUR

2001077

PESEK 16-32

m3

EUR

2001076

PESEK 0-16

m3

EUR

2005292

PESEK 0-4

t

EUR

2005295

PESEK 4-8

t

EUR

2005296

PESEK 8-16

t

EUR

2005297

PESEK 16-32

t

EUR

2005298

PESEK 0-16

t

EUR


Cene so fiksne za ves čas trajanja pogodbe in vsebujejo vse stroške in popuste.


V kolikor bi se cene predmeta pogodbe na trgu bistveno spremenile, se pogodbeni stranki lahko sporazumno dogovorita o morebitni spremembi cene. Cene stranki pogodbe spremenita skladno s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04), pri čemer se upošteva indeks cen, tiste vrste storitve, ki je predmet pogodbe oziroma indeks cen tistih elementov, ki vplivajo na denarne obveznosti v pogodbi. V prvem letu se obveznosti ne smejo valorizirati.


POPUST NA URADNO VELJAVNI CENIK


  1. člen

Izvajalec v okviru tega okvirnega sporazuma zagotavlja popust na uradni cenik za ostale betone in betonske mešanice:


  • Za cene po ceniku _________ % popusta








  1. Člen


Lokacija na kateri je možno prevzemati betone in betonske mešanice:

Lokacija, naslov

Obratovalni čas med delavniki

1


Od do ure

2


Od do ure

3


Od do ure


NAČIN NAROČANJA


  1. Člen


Naročnik bo material naročal oz. prevzemal na podlagi ponujenih cen ter lokacije.



PREVZEM PESKOV


  1. člen


Dobavnica mora vsebovati čitljiv izpis imena in priimka osebe, ki je prevzela material, ter registrsko številko vozila prevzemnika. Dobavnica je osnova za plačilo računa. Obračun se vrši enkrat mesečno – ob koncu meseca za tekoči mesec (zbirni račun).


PLAČILNI POGOJI

  1. člen


Dobavitelj bo izstavil račun po opravljeni posamezni dobavi. Naročnik se obvezuje, da bo svoje finančne obveznosti poravnal v roku 30 (trideset) koledarskih dni dneva izstavitve računa za prevzeto blago, na transakcijski račun dobavitelja št. _____________________________, odprtega pri ___________________________. Za nepravočasno plačilo si dobavitelj pridržuje pravico do zaračunavanja zakonito predpisanih zamudnih obresti.


Naročnik in dobavitelj se strinjata, da se račun lahko poravna tudi s kompenzacijo. Obresti z naslova kompenzacije se ne zaračunavajo. Če naročnik reklamira del zneska v računu, se zavrne celoten račun. V kolikor naročnik v roku 30 dni ne poravna pogodbenih obveznosti, je dobavitelj upravičen do zakonitih zamudnih obresti.


V kolikor naročnik reklamira del zneska po predloženem računu, se zavrne celoten račun.


PODIZVAJALCI

  1. člen

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem/


V primeru, da izvajalec nastopa skupaj z enim ali več podizvajalcem, izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjene situacije neposredno plačuje vsem v pogodbi navedenim podizvajalcem.


Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (izvajalcem), v petih (5) dneh od sklenitve te pogodbe (med naročnikom in izvajalcem).


Naročnik bo po prejemu kopije pogodbe preveril, ali ima izvajalčevo pooblastilo in podizvajalčevo soglasje. Če pooblastila ali soglasja nima, bo izvajalca ali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloži v roku petih (5) dni od prejema poziva. Če izvajalec ali podizvajalec pooblastila ali soglasja naročniku ne predloži v tem roku, bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 106.a člena ZJNVETPS.


Izvajalec mora svoji situaciji obvezno priložiti situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.


Izvajalec mora za podizvajalca, navedenega v tem členu, ob vsaki situaciji  priložiti:

- situacijo podizvajalca za izvedena dela, potrjeno s strani izvajalca, na podlagi katere naročnik izvede nakazilo za opravljena dela neposredno na račun podizvajalca ali

- podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljeno situacijo izvajalca oziroma, da pri delih, ki jih obravnava situacija, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova te situacije izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 66/2007).


V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotne situacije in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.


Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:


NAZIV PODIZVAJALCA


POLNI NASLOV


MATIČNA ŠTEVILKA


DAVČNA ŠTEVILKA


TRANSAKCIJSKI RAČUN


PREDMET


KOLIČINA


VREDNOST


KRAJ IZVEDBE


ROK IZVEDBE


VRSTA DEL








Naročnik bo potrjene situacije podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu.


Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku v petih (5.) dneh po spremembi predložiti:

– svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

– pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in

– soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.


Izvajalec se obvezuje, da bo pred zamenjavo podizvajalca predhodno pridobil soglasje naročnika in da bo zamenjani (nov) podizvajalec izpolnjeval vse pogoje naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v 3.1. točki razpisne dokumentacije in izpolnil vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.


Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.


Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJNVETPS obvezna.

  1. a člen

/se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem/


Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe.


V kolikor bo izvajalec za izvedbo predmeta te pogodbe, naknadno vključil podizvajalca, bo moral upoštevati določila od sedmega (7.) do enajstega (11.) odstavka 74. člena ZJNVETPS. Vključeni podizvajalec bo moral izpolnjevati vse pogoje (osnovna sposobnost podizvajalca) in ostale zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so bili navedeni v razpisni dokumentaciji, na podlagi katere je bila sklenjena ta pogodba.


Izvajalec se v primeru naknadne vključitve podizvajalca za izvedbo predmeta te pogodbe obvezuje, da bo uredil vse potrebno, da bo naknadno vključeni podizvajalec, v skladu z devetim (9.) odstavkom 74. člena ZJNVETPS, naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (izvajalcem), v petih (5) dneh od sklenitve te pogodbe.


Za vključitev podizvajalca za izvedbo predmeta te pogodbe, mora izvajalec predhodno pridobiti soglasje naročnika in skleniti aneks k pogodbi, katerega obvezna sestavina bodo naslednji podatki:

  • vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec,

  • podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

  • predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.


Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJNVETPS obvezna.


  1. člen


Izvajalec se obvezuje, da bo pri izvedbi pogodbenih obveznosti nastopal samo s prijavljenim podizvajalcem.


Vsaka sprememba podizvajalca pri izvedbi pogodbenih obveznosti mora biti v skladu z devetim (9.) odstavkom 74. člena ZJNVETPS in z zahtevami iz razpisne dokumentacije in jo mora predhodno potrditi naročnik. V takem primeru se sklene aneks k pogodbi.


Do zamenjave podizvajalca ali novega podizvajalca lahko pride zgolj v primeru obstoja bistveno spremenjenih okoliščin, ki jih izvajalec v času sklenitve pogodbe ni mogel predvideti in ki so nastale že po sklenitvi pogodbe in ki jih mora izvajalec naročniku predhodno dokazati.


  1. člen


Dobavitelj soglaša, da v zvezi s to pogodbo ne bo odstopal oz. izvajal cesije denarnih terjatev drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam.


OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

  1. člen


Dobavitelj se v okviru te pogodbe obvezuje:


  • da bo dobavljeni material ustrezal dogovorjeni kvaliteti, zahtevani v razpisni dokumentaciji, obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na embalaži materiala ter ponujenemu materialu v ponudbi dobavitelja,

  • da bo ščitil interese naročnika,

  • da bo sodeloval z vsemi dejavniki, ki vplivajo na izvedbo predmeta pogodbe,

  • da bo pisno obvestil naročnika o nastopu okoliščin, ki utegnejo vplivati na vsebinsko in terminsko izvrševanje predmeta pogodbe.


OBVEZNOSTI NAROČNIKA

  1. člen


Dobave bodo postopne, količino in vrsto artiklov bo naročnik potrdil z naročilnico za vsako naročilo posebej. Naročnik bo naročeni material prevzel na podlagi dobavnice.


O morebitnih količinskih in kakovostnih odstopanjih, naročnik sestavi reklamacijski zapisnik v 3 dneh in ga posreduje dobavitelju. Dobavitelj se zavezuje, da bo reklamacijo rešil v 3 dneh. Če dobava ne ustreza naročeni kakovosti, je dobavitelj dolžan pomanjkljivosti nemudoma odpraviti, sprejeti oziroma zamenjati neustrezne artikle.


  1. člen


Naročnik se zavezuje, da bo posredoval dobavitelju vse dodatne potrebne podatke, ki jih bo ta potreboval pri izvajanju predmeta pogodbe. Vse dodatne podatke bo naročnik posredoval dobavitelju na podlagi pisne ali ustne zahteve dobavitelja in lastne presoje o nujnosti zahtevanih podatkov za dokončanje pogodbenih del.


ODGOVORNA OSEBA


  1. člen



Elektronski naslov, na katerega bo naročnik pošiljal poizvedbe za cene artiklov z uradno veljavnega cenika, ki niso določene s pogodbo, _______________________________, odgovorna oseba dobavitelja: ______________________, telefon: ______________________, z 24-urno odzivnostjo.


POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI

  1. člen


Pooblaščeni predstavnik naročnika (skrbnik pogodbe), ki bo urejal vsa razmerja iz te pogodbe je Xxxxx Xxxxx, tel. 01/ 00 00 000, elektronski naslov: xxxxx.xxxxx@xx-xx.xx.


Pooblaščeni predstavnik dobavitelja je _______________________________, tel. ___________________,

kontaktna oseba dobavitelja je _____________________, tel. ___________________, elektronski naslov: _____________________________________.


Pooblaščena oseba pravnomočno zastopa naročnika in v njegovem imenu izvaja vse ukrepe v zvezi z deli po pogodbi. Naročnik in dobavitelj sta dolžna obvestiti pogodbeni stranki o zamenjavi pooblaščene osebe pismeno, z datumom primopredaje poslov. Obvestilo o tem mora prejeti naročnik oziroma dobavitelj najkasneje 3 (tri) koledarske dni pred dnevom primopredaje.


Spremembo pooblaščenih predstavnikov morata pogodbeni stranki sporočiti druga drugi v pisni obliki najkasneje v petih dneh pred nastopom spremembe.



SESTAVNI DELI POGODBE


  1. člen


Pogodbeni stranki ugotavljata, da so sestavni deli te pogodbe:

  • ponudba dobavitelja št. _____________________ z dne_____________ in ponudbeni predračun dobavitelja št. __________________ z dne _________________,

  • razpisna dokumentacija št. VOKA-17/13,

  • ostala relevantna dokumentacija.


V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni jasno izražena, za razlago volje pogodbenih strank, najprej veljajo določila te pogodbe, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.


REŠEVANJE SPOROV

  1. člen


Vse morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V nasprotnem primeru je za reševanje spora pristojno sodišče v Ljubljani.


OSTALA DOLOČILA


  1. člen


V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge stranke pogodbe, predstavniku ali posredniku kupca ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz pogodbe ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.


Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.


  1. člen


Vsaka stranka lahko pogodbo odpove. Odpovedni rok je najmanj 2 meseca od prejema pisne odpovedi, ki mora biti drugi pogodbeni stranki poslana s priporočeno poštno pošiljko.


Dobavitelj se v odpovedi od pogodbenega razmerja obvezuje izvesti naročene dobave do izteka odpovednega roka, pri čemer se naročnik in dobavitelj lahko sporazumeta za drugačen odpovedni rok.


  1. člen


Spremembe ali dopolnitve te pogodbe veljajo samo v pisni obliki in v primeru, da jih podpišeta obe pogodbeni stranki.

  1. člen


Pogodba v celoti (solidarno) zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.


  1. člen


Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, pravno veljavna pa postane z dnem, ko dobavitelj naročniku predloži bianko menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.


  1. člen


Pogodba je napisana v petih enakih izvodih, od katerih prejme dobavitelj dva izvoda ter naročnik tri izvode pogodbe.


  1. Člen


Sestavni del pogodbe so:


Priloga 2: Ponudba št. _____________,




___________, dne ________________ Ljubljana, dne _________________


Dobavitelj: Naročnik:


____________________________ Javno podjetje

VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.

Direktor: Direktor družbe:


____________________________ Xxxxxxx XXXXXX


Document Metadata

Filed: January 23rd, 2013