NAROČNIK:
NAROČNIK:
OBČINA GORENJA VAS POLJANE
Xxxxxxxxx xxxxx 00
4224 Gorenja vas
Zakoniti zastopnik: g. Xxxxx Xxxxx, župan
RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO:
»ENERGETSKA IN STATIČNA SANACIJA KULTURNEGA DOMA GORENJA VAS«
PRI KATEREM SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI
»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Trajnostna raba energije; prednostne usmeritve: Energetska sanacija javnih stavb«.
VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 2
1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 5
2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 10
2.1 NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 11
2.3 IME JAVNEGA NAROČILA TER KRATEK OPIS PREDMETA 11
2.4 VRSTA POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA 12
2.5 PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA 12
2.6 TEHNIČNI IN TERMINSKI POGOJI ZA IZVEDBO GRADENJ 13
2.7 ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE 14
2.8 ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 14
2.9 ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 15
2.10 PRAVNA OBLIKA, KI JO MORA PREVZETI SKUPINA GOSP. SUBJEKTOV 15
2.12 OGLED LOKACIJE IN INFORMATIVNI SESTANEK 18
2.13 JEZIK V PONUDBI IN OBLIKA PONUDBE 18
2.14 PONUDBE PONUDNIKOV S SEDEŽEM IZVEN RS 19
2.15 VALUTA IN VELJAVNOST PONUDBE 19
2.16 VARIANTNE IN OPCIJSKE PONUDBE 19
2.19 NASLOV IN ROK ZA ODDAJO PONUDB TER JAVNO ODPIRANJE PONUDB 20
2.21 PROTIKORUPCIJSKA DOLOČBA 22
2.22 PONUDBENA DOKUMENTACIJA 22
2.23 POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK 25
2.24 MERILO ZA IZBOR NAJUGODNEJŠE PONUDBE 32
2.26 ODPRAVA RAČUNSKIH IN DRUGIH OČITNIH NAPAK 33
2.28 POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCA 34
4.1.1. PREDPISI IN STANDARDI 69
4.1.2. SPLOŠNE ZAHTEVE NAROČNIKA 72
4.1.3. DODATNE ZAHTEVE NAROČNIKA 72
4.1.4. OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA 74
4.1.6. SEZNAM PRILOŽENIH PROJEKTOV 78
5.2 NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PONUDBENEGA PREDRAČUNA 82
6. OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE 84
6.4 POOBLASTILA ZA PRIDOBITEV POTRDIL IZ URADNIH EVIDENC 93
6.4.1. POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE 93
6.4.2. POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE 94
6.5 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO FINANČNIH POGOJEV 95
6.6 IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH TEHNIČNIH ZMOGLJIVOSTIH ZA IZVEDBO 96
6.7 IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU TEMELJNIH OKOLJSKIH ZAHTEV ZA GRADNJO 97
6.9 PODATKI O REFERENČNEM DELU 101
6.10 PODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTI 102
6.11 REFERENČNA POTRDILA 105
6.12 ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE 107
6.13 ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 109
6.14 ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 111
6.15 OBRAZEC OVOJNICA 115
6.16 SEZNAM ZAHTEVANIH OBRAZCEV, KI SESTAVLJAJO PONUDBO 116
1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas (v nadaljevanju naročnik) objavlja povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo z naslovom »Energetska in statična sanacija kulturnega doma Gorenja vas« pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki.
Ponudnike vabimo k oddaji ponudbe, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na portalu javnih naročil. Razpisna dokumentacija je izdelana v slovenskem jeziku.
Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa. Na razpisu lahko konkurira tudi konzorcij pravnih in fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje oziroma so registrirani za dejavnost, ki je predmet razpisa.
Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila na portal javnih naročil Uradnega lista RS (xxx.xxxxxxxxxx.xx). Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi s razpisom je 8 dni pred rokom za oddajo ponudb do 10:00 ure. Naročnik bo podal pojasnila navezujoča se na zastavljena vprašanja v slovenskem jeziku najkasneje 6 dni pred rokom za oddajo ponudb, ki bodo objavljena na portalu javnih naročil.
Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.
Ponudbe pričakujemo najkasneje do (prejemna teorija):
23. 09. 2013 do 11:00
na naslov:
OBČINA GORENJA VAS - POLJANE
Poljanska cesta 87,
4224 Gorenja vas
g. Xxxxx Xxxxx
župan
V okviru projekta je predvidena energetska in statična sanacija Kulturnega doma v občini Gorenja vas. Dela obsegajo statično sanacijo objekta s spremljajočim urejanjem meteornih vod, statično sanacijo notranjosti objekta s spremljajočimi posegi in energetsko sanacijo objekta z ureditvijo fasadnega ovoja stavbe ter izvedbo ureditve ogrevanja objekta z obnovljivim virom ogrevanja.
V nadaljevanju se v okviru navedenega podaja detajlnejši tehnični opis predmetnega javnega naročila.
Obstoječe Stanje
Obstoječi kulturni dom (izvirno »Sokolski dom«), je v dvajsetih letih preteklega stoletja zgradil žirovski gradbenik Xxxxx Xxxxx (1875-1951), po drugi svetovni vojni so ga preurejali in širili z večkratnimi prezidavami. V zadnjem času je z izselitvijo prvotnih programov (športne dejavnosti) pridobil nove namembnosti (občinske pisarne, društveni prostori). Posledice prezidav zaradi prostorskih in funkcionalnih sprememb, dotrajanost, nova orientacije južne fasade proti bodoči obvoznici, predvsem pa nujnost racionalne rabe energije, terjajo celovito prenovo fasadnega ovoja.
Objekt na robu terase desnega brega Sore, je masivne opečne zasnove, dim. 36,80x19,30 m, K+P+N+M, medetažne konstrukcije so armirano-betonske v pritličju, v nadstropju lesene. Ostrešje je leseno (trapezna vešala) in štiri-kapno, kritina betonski strešnik, na položnem srednjem delu je trapezna pločevina.
Kletni zidovi so slabo izolirani, pritisk talne vode je poškodoval kletne zidove in temelje ter fasado; predvsem na severni strani. Nosilni opečni zidovi so brez protipotresnih vezi in na nekaj mestih so se pojavile razpoke.
Statična sanacija notranjosti
Prav tako je v okviru projekta predvidena tudi statična sanacija notranjosti Kulturnega doma Gorenja vas z ureditvijo strojnih in elektro instalacij ter zaključnih obrtniških del v delu objekta s pisarniškimi prostori in servisnimi prostori za obstoječo dvorano Kulturnega doma.
Drenaža zaledne vode
Elementi konstrukcije v tleh (temelji, kletni in temeljni zidovi, izvedeni v različnih prezidavah) od stika z zunanjim tlakom do dna temeljev, se po izkopu sanirajo, izolirajo (glej postavke popisa del), položi se drenažni sistem pod nivojem notranjih tlakov kleti, prepreči se zatekanje zaledne vode v objekt in odstrani kapilarna vlaga, tako da se izboljšajo bivalni pogoji in podaljša življenjska doba zgradbe.
Zajeta zaledna voda se odvaja v lokalno ponikanje. Drenažne cevi se zaščiti s poli-tlak tkanino in zasuje z drenažnim prodom. (Cevi se iztekajo v ponikalnico (glej faze obnove v postavkah popisa del).
Meteorna voda
Obnovi se žlebove in odtočne vertikale ter postavi nove peskolove, čisto meteorno vodo se odvaja (cevi PVC Ø 125)v lokalno ponikanje (glej faze obnove v postavkah popisa del).
Streha
Del kritine je bil predhodno že obnovljen. Dodatno se izvede zavetrovanje in ojači obstoječa konstrukcija ostrešja. Strešni elementi se po delih pazljivo odkrijejo in se po opravljenih sanacijskih delih vrnejo, kolikor niso poškodovani. Dimniki, ki niso v funkciji se odstranijo oz. zaprejo. Pločevinaste obrobe se v celoti zamenjajo. Na srednjem polju (južna in severna kap) se deloma odstrani kapna lega, doda se atika (v skladu z rekonstrukcijo z prvotne oblike - napisom Sokolski dom) in na tem mestu prilagodi strešino.
Uredi se nova strelovodna mreža. FASADE
Nov toplotni ovoj:
Glavni pomen novega fasadnega ovoja je (poleg nove urbane kvalitete v naselju) predvsem v energetski sanaciji celotnega objekta, ki bo skupno z izboljšanim ogrevalnim sistemom pomembno prispevala k zmanjšanju toplotnih izgub.
Oblikovanje
Zaradi zgodovinskega in kulturnega pomena sokolskega gibanja na slovenskem ozemlju koncem devetnajstega stoletja, pa tudi zaradi ugledne »secesijske« arhitekture teh domov, je opravičeno, da se oblikovna zasnova ravna po vzoru prvotne ureditve (leto 1921), čeprav današnji gabarit zgradbe deloma odstopa od prvotnega. Zasnova:
• razdelitev na polja z vertikalnimi pasovi širine 50 cm (bele barve),
• okenski okvirji 20, 30 cm (bele barve) in
• ritem posameznih kvadratnih in pravokotnih polj (peščene barve – v rahlih zelenih tonih – povzeto po prvotnem vzoru).
Poseben poudarek oz. slikovitejši značaj danes nekoliko preveč zadržanemu objektu, je mogoče doseči z izvedbo (rekonstrukcijo) nekdanje atike nad napuščem v osi celotne zgradbe (7,50 m x 1,50
m), z napisom in kamnito skulpturo sokola, tako na severni kot na južni strani (ki bo z obvoznico postala »nova« glavna fasada).
Posamezne fasadne delitve so izvedene v različnih ravninah (debeline izolacije se razlikujejo za 3-5 cm) in različnimi odtenki barve na tenko-slojni oblogi, ki sledijo od bele (okenski okvirji, lizene), do rahlo temnejših peščenih oz. zelenkastih odtenkov (polja). Lahko se tudi poudari granulacija mineralnega ometa (gladki okvirji in bolj grobo polje): glej sheme fasad!
Obnova
Po odstranitvi tabel in poškodovanih delov ometa, dotrajanih in motečih delov fasade, se zidove izravna in izvede novo fasadno oblogo. Obnovi se tudi napušč.
V stiku s tlemi se »podstavek« obloži z naravnim kamnom, tako da se poveča mehanska zaščita objekta v stiku z obiskovalci Doma, podaljša življenjska doba in izboljša energetsko učinkovitost.
Severna fasada
Vstopni predprostor na severno-vzhodnem delu se povsem obnovi in delno obloži s kamnito oblogo, prav tako je nova kamnita talna obloga. Kamniti deli na objektu (talne in fasadne obloge, pragovi ter okenske police) so pretežno iz lokalnega kamnoloma Hotavlje. Obnovi oz. ponovno uredi in posodobi se tudi spominska plošča padlim občanom. Doda se spuščen strop in nova svetlobna telesa.
Zahodna fasada
Odstrani se (nedavno prizidani) nadstrešek in dostopni podest pod katerim je zasilni izhod izpod odra dvorane (ta se na novo uredi s povezavo na južno fasado). Obstoječa vrata se nadomestijo z oknom v enaki dimenziji, malo okno se zazida. S tem posegom se vzpostavi prejšnje stanje na zahodni strani objekta. Klančina se v vsej širini uredi za dovoz na (bodoče) novo južno parkirišče. (Zunanja ureditev ni predmet tega projekta).
Vzhodna fasada
Obstoječe stopnice se obnovi in dilatira od fasade. Predhodno se položi drenažne cevi in izolira kletne stene.
Za ureditev izvoza-dovoza na južno parkirišče (v naslednji fazi) je potrebno pridobiti sosednje zemljišče (ni predmet tega projekta).
Južna fasada
Z oblikovno obdelavo površine se obnovi z uporabo elementov fasadnih rešitev prvotnega Sokolskega doma (razdelitev fasade na polja in poudarjene okvirje ob okenskih odprtinah).
Na zahodnem delu kleti se prestavi vrata zaradi novega dostopa do prostorov pod odrom dvorane in prehoda v prvo nadstropje (sekundarno stopnišče in zasilni izhod - ni predmet tega projekta).
Energetsko sanacije stavbe Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Trajnostna raba energije; prednostne usmeritve: Energetska sanacija javnih stavb«.
Detajlna delitev posameznih del, je razvidna iz popisov del s ponudbenim predračunom, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.
Predmetno javno naročilo ni razdeljeno na sklope in se izvaja kot celovito javno naročilo. Pri tem je javno naročilo ločeni na 3 faze, in sicer:
• FAZO 1 – Energetska sanacija kulturnega doma Gorenja vas,
• FAZO 2 – Statična sanacija kulturnega doma Gorenja vas ter
• FAZO 3 – Statična sanacija notranjosti Kulturnega doma Gorenja vas.
Navedena razdelitev na faze ne pomeni razdelitve na sklope, kot so ti opredeljeni v ZJN-2.
Naročnik si pridržuje pravico do celotnega, delnega ali parcialnega odstopa od posamezne faze, v kolikor na strani naročnika za navedeno ravnanje nastanejo opravičljive okoliščine. Naročnika v navedenem primeru ne bremenijo stroški odstopa.
FAZA 1 je sofinancirana s strani Evropske unije, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Trajnostna raba energije; prednostne usmeritve: Energetska sanacija javnih stavb«, FAZA 2 in FAZA 3 pa s proračuna občine Gorenja vas – Poljane.
FAZA 1 predstavlja upravičen strošek zgoraj navedenega programa Kohezijskega sklada.
FAZA 2 IN FAZA 3 predstavljata neupravičen strošek zgoraj navedenega programa Kohezijskega sklada.
2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 10
2.1 NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 11
2.3 IME JAVNEGA NAROČILA TER KRATEK OPIS PREDMETA 11
2.4 VRSTA POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA 12
2.5 PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA 12
2.6 TEHNIČNI IN TERMINSKI POGOJI ZA IZVEDBO GRADENJ 13
2.7 ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE 14
2.8 ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 14
2.9 ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 15
2.10 PRAVNA OBLIKA, KI JO MORA PREVZETI SKUPINA GOSP. SUBJEKTOV 15
2.12 OGLED LOKACIJE IN INFORMATIVNI SESTANEK 18
2.13 JEZIK V PONUDBI IN OBLIKA PONUDBE 18
2.14 PONUDBE PONUDNIKOV S SEDEŽEM IZVEN RS 19
2.15 VALUTA IN VELJAVNOST PONUDBE 19
2.16 VARIANTNE IN OPCIJSKE PONUDBE 19
2.19 NASLOV IN ROK ZA ODDAJO PONUDB TER JAVNO ODPIRANJE PONUDB 20
2.21 PROTIKORUPCIJSKA DOLOČBA 22
2.22 PONUDBENA DOKUMENTACIJA 22
2.23 POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK 25
2.24 MERILO ZA IZBOR NAJUGODNEJŠE PONUDBE 32
2.26 ODPRAVA RAČUNSKIH IN DRUGIH OČITNIH NAPAK 33
2.28 POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCA 34
2.1 NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
Navodila ponudnikom določajo;
- postopkovna pravila predmetnega javnega naročila,
- pogoje, ki jih morajo ponudniki izpolnjevati, da se njihova ponudba lahko šteje za pravilno,
- merila, na podlagi katerih bo naročnik izbral najugodnejšega ponudnika,
- ostale zahteve, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri izdelavi ponudbene dokumentacije.
2.2 NAROČNIK
OBČINA GORENJA VAS - POLJANE,
Poljanska cesta 87,
4224 Gorenja vas
Internetni naslov: xxxx://xxx.xxxxxx-xxx.xx/ E-naslov: xxxx@xxxxxx-xxx.xx
Telefon: 00 000 0000
Faks: 04 518 3101
Župan: g. Xxxxx Xxxxx
Kontaktna oseba in pooblaščen predstavnik naročnika: g. Xxxxxxx Xxxxx Telefon kontaktna oseba: 04 51 83 116
Elektronski naslov kontaktna oseba: xxxxxxx.xxxxx@xxxxxx-xxx.xx
2.3 IME JAVNEGA NAROČILA TER KRATEK OPIS PREDMETA
Javno naročilo je naslovljeno z imenom:
»Energetska in statična sanacija kulturnega doma Gorenja vas« pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki
in nosi oznako:
4300-06/2013
Predmet javnega naročila je energetska in statična sanacija kulturnega doma Gorenja vas.
2.4 VRSTA POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA
Javno naročilo bo izvedeno po postopku s pogajanji s predhodno objavo skladno s 5. točko 1. odstavka 28. člena ZJN-2.
Pri predmetnem postopku gre za javno naročilo gradnje.
2.5 PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013 odslej ZJN-2),
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011, 63/2013 odslej ZPVPJN),
- Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, številka 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/2012, 46/2013, 56/2013, 61/2013),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011, 110/2011),
- Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/2011, 18/2011, 78/2011, 38/2012, 40/2012, 83/2012, 46/2013),
- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/2007, 30/2010),
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004 (14/2005 - popr.), 92/2005, 93/2005, 111/2005, 120/2006, 126/2007, 57/2009 Xxx.XX: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010, 62/2010 (62/2010 popr.), 20/2011, 57/2012 odslej ZGO-1),
- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Ur. L. RS št. 39/2006, 49/2006, 66/2006, 112/2006, 33/2007, 57/2008, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 97/2012),
- Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS) (Ur. L. RS št. 32/1993, 30/1998, 127/2006 ZJZP, 38/2010, 57/2011),
- Direktiva o energetski učinkovitosti stavb (2010/31/EU) z dne 19.05.2010,
- Energetski zakon (Ur. l. RS, št. 27/2007, 70/2008, 37/2011, 10/2012, 94/2012),
- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l., št. 52/2010),
- Zakon o urejanju prostora (ZureP-1) (Ur. L RS št. 110/2002, 08/2003 popr., 58/2003, 33/2007, 108/2009 ZGO-1C, 79/2010, 80/2010 (106/2010 popr.)),
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006, 101/2007, 57/2008, 94/2010, 36/2011, 40/2012),
- Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013,
- Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu,
- Uredba Sveta (ES) št. 1084/2006 z dne 11. julija 2006 o ustanovitvi Kohezijskega sklada in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1164/1994,
- Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
- Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 41/2007, 17/2009, 40/2009, 3/2010, 31/2010, 79/2010, 4/2013),
- Uredba Komisije (ES) št. 846/2009 z dne 1. septembra 2009 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
- Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 – 2013
in ostalo veljavno zakonodajo na področju kohezijske politike za obdobje 2007 do 2013, veljavno okoljsko zakonodajo in zakonodajo na področju graditve objektov.
Navedeno zakonodajo mora upoštevati tudi ponudnik pri pripravi ponudbe in izvajanju pogodbenih določil v primeru dobljenega posla.
2.6 TEHNIČNI IN TERMINSKI POGOJI ZA IZVEDBO GRADENJ
Rok za izvedbo vseh pogodbenih del je 11 mesecev od začetka del. Upoštevanje navedenega mora biti razvidno iz osnutka programa za izvedbo del s terminskim in finančnim planom. Terminski in finančni plan mora biti usklajen s programom črpanja sredstev in potrjen s strani naročnika in je kot tak lahko še predmet usklajevanja do podpisa pogodbe.
Podroben terminski plan, kjer se prikaže zaporedje postopkov in časovno usklajenost posameznih delovnih faz je dolžan predložiti ponudnik v roku 28 po obvestilu o začetku del.
2.7 ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE
V ponudbi se zahteva predložitev zavarovanja za resnost ponudbe, ki znaša 30.000,00 EUR. Veljavnost bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja, ki ga ponudnik lahko predloži za zavarovanje za resnost ponudbe je 120 dni od roka za oddajo ponudb.
V primeru, če ponudba zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe ne bo vsebovala ali ta ne bo skladen z zahtevami razpisne dokumentacije ali vzorcem zavarovanja za resnost ponudbe, bo naročnik tako ponudbo kot nepopolno izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja.
Zavarovanje mora biti nepreklicno, brezpogojno in unovčljivo na prvi poziv:
A. če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali
B. če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali
- ne predloži ali zavrne predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.
Predložena zavarovanja za resnost ponudbe bodo neizbranim ponudnikom vrnjena po pravnomočnosti obvestila o oddaji javnega naročila.
Izbranemu ponudniku bo predloženo zavarovanje vrnjeno, ko bo naročniku izročil veljavno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kot izhaja iz določil posebnega dela pogodbe.
Naročnik ima pravico do unovčitve zavarovanja za resnost ponudbe skladno z določili vzorca zavarovanja za resnost ponudbe in obrazca vzorec pogodbe, ki sta sestavni del te razpisne dokumentacije.
2.8 ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Izvajalec mora najkasneje v 28. dneh od sklenitve pogodbe, ob upoštevanju pogojev gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, zajetih v Rdeči knjigi, naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v zahtevani obliki glede na vzorec in navodila iz razpisne dokumentacije, v višini 10% pogodbene vrednosti brez DDV. Zavarovanje mora veljati še najmanj 120 dni po izdaji Potrdila o prevzemu. Izvajalec je dolžan zagotoviti veljavno zavarovanje za dobro izvedbo za ves čas izvedbe del. Izvajalec je dolžan predložiti zavarovanje za celotno obdobje glede na terminski plan. Podaljševanje zavarovanja je dovoljeno v primerih, ko prihaja do zamude ter posledično podaljšanja roka pri izvedbi projekta. Bančna garancija ali ustrezno kavcijsko zavarovanje se predloži za zavarovanje:
- kvalitetne izvedbe pogodbenih del,
- pravočasne izvedbe del v smislu določil razpisne dokumentacije in pogodbe,
- plačilo kazni v primeru odstopa od pogodbe pred izvedbo del ali med njo,
- poplačilo pogodbene kazni zaradi prekoračitve pogodbenega roka,
- poplačilo pogodbene kazni zaradi opustitve pričetka del v roku od uvedbe v posel,
- neposrednega poplačila podizvajalcem (v primeru, če izvajalec nastopa s podizvajalci), če izvajalec zahtevanih plačil ni izvedel,
- neizročitve ustrezne garancije za odpravo napak v garancijski dobi.
2.9 ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
Izvajalec mora najkasneje v 10 dneh po izdaji Potrdila o prevzemu naročniku predložiti Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (Extended Liability) v obliki bančne garancije oziroma ustreznega finančnega zavarovanja pri zavarovalnici, v višini 10 % vrednosti vseh del po pogodbi brez DDV. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku lahko izda bodisi:
a) banka v Republiki Sloveniji ali
b) tuja banka preko korespondenčne banke, locirane v državi naročnika, ki mora imeti najmanj IBCA rating AA-, ki jo potrdi naročnik ali
c) zavarovalnica.
Garancijski rok začne teči ali z dnem predaje objekta naročniku ali z dnem izdaje potrdila o prevzemu, odvisno od tega, kateri rok je poznejši. Rok trajanja zavarovanja (bančnih ali jamstvenih) mora biti za 30 dni daljši od garancijskih rokov, določenih s pogodbo.
2.10 PRAVNA OBLIKA, KI JO MORA PREVZETI SKUPINA GOSP. SUBJEKTOV
Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov v obliki partnerske ponudbe. V tem primeru mora taka ponudba vsebovati sklenjeno partnersko pogodbo, ki bo stopila v veljavo v primeru izbire take ponudbe, kot najugodnejše, skladno z merili te razpisne dokumentacije.
Ponudnik v okviru tega javnega naročila lahko sodeluje zgolj v eni ponudbi, bodisi individualno, kot ponudnik, kot partner v skupni ponudbi ali kot podizvajalec. V primeru, če bo posamezni ponudnik nastopal v več ponudbah v zgoraj navedenih oblikah, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka ocenjevanja kot nepopolno ponudbo.
Iz partnerske pogodbe mora biti nedvoumno razvidno naslednje:
- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,
- obseg izvedbe del, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,
- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
- določbe, ki opredeljujejo način plačila preko vodilnega ponudnika,
- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in
- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
Partnerji izmed sebe določijo glavnega partnerja. Glavni partner podpisuje ponudbo. Obrazec PONUDBA podpišejo vsi partnerji, razen če iz partnerske pogodbe izhaja drugače. Glavni partner je hkrati podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Glavni izvajalec prevzame napram naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper glavnega izvajalca.
Če ponudnik oz. z njim povezane družbe predložijo več ponudb, bodo vse ponudbe takšnega ponudnika oz. povezanih družb izločene iz postopka oddaje javnega naročila.
Prav tako bodo iz postopka oddaje javnega naročila izločene vse ponudbe, pri katerih isti ponudnik oz. povezane družbe nastopajo enkrat kot samostojni ponudnik, drugič pa kot eden od ponudnikov v skupnem nastopu ali če ponudnik oz. z njim povezane družbe nastopajo v več skupnih ponudbah.
Če ponudnik oz. z njim povezane družbe odda samostojno ponudbo ali če ponudnik oz. z njim povezane družbe nastopa v skupni ponudbi, takšen ponudnik oz. z njim povezane družbe ne sme nastopati v drugih ponudbah kot podizvajalec, ne glede na to, kakšno vrednost del bi takšen ponudnik opravil kot podizvajalec v drugi ponudbi.
Isti subjekt lahko nastopa v več ponudbah kot podizvajalec ali gospodarski subjekt na katerega kapacitete se ponudnik/partner sklicuje (ob pogoju, da navedeni podizvajalec ne nastopa v nobeni drugi ponudbi za konkretno naročilo kot samostojni ponudnik oz. eden od ponudnikov v skupni ponudbi), če vrednost del, ki jih bo opravil takšen podizvajalec, ki nastopa v več ponudbah, v nobeni od ponudb, v katerih nastopa kot podizvajalec, ne predstavlja več kot 20 % celotne ponudbene vrednosti (z DDV) in če ne nastopa kot subjekt, ki s podajo referenc dokazuje izpolnjevanje referenčnega ali kadrovskega pogoja.
V primeru kršitev prejšnjega odstavka bodo vse ponudbe, katerih sestava bo v nasprotju s to točko 2.11., izločene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja.
Za povezane družbe se štejejo pravno samostojne družbe, ki so v medsebojnem razmerju tako, da:
- ima ena družba v drugi večinski delež (družba v večinski lasti in družba z večinskim deležem);
- je ena družba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča družba);
- so koncernske družbe;
- sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi ali
- so povezane s podjetniškimi pogodbami.
Povezane družbe so natančneje opredeljene v Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009, 83/2009, 33/2011, 91/2011, 100/2011, 32/2012, 57/2012).
2.11 PODIZVAJALCI
Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega ponudnika nastopajo še drugi ponudniki (v nadaljevanju: podizvajalci). Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.
V ponudbi s podizvajalci morajo biti v Obrazcu PONUDBA navedeni vsi podizvajalci, ki prevzamejo izvedbena dela, navedena v razpisni dokumentaciji. Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila prevzema ponudnik, kot glavni ponudnik, in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni podizvajalci.
Obvezne sestavine pogodbe o izvedbi javnega naročila so:
- vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil, podizvajalec,
- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.
Ponudnik mora za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno razvidno naslednje:
- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec,
- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik,
- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,
- izjava ponudnika, da bo pred zamenjavo podizvajalca pridobil pisno soglasje naročnika,
- da bo podizvajalec upošteval vsa določila 71. člena ZJN-2, ki so relevantna za podizvajalca.
V primeru, če ponudnik podizvajalskih pogodb ne bo predložil ali ne bo predloži vseh podizvajalskih pogodb, bo naročnik xxxxxx ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe v okviru instituta formalno nepopolne ponudbe.
Ponudnik (glavni izvajalec), ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njegovega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe.
Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-2 obvezna.
Ponudnik in vsak navedeni podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega statusa. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za ponudnika in podizvajalce skupaj.
2.12 OGLED LOKACIJE IN INFORMATIVNI SESTANEK
Ogled lokacije je mogoč po predhodni najavi pri kontaktni osebi naročnika. Na podlagi predhodne zahteve ponudnikov se bo izvršil informativni sestanek. Zahteva za informativni sestanek je lahko s strani zainteresiranih ponudnikov podana najkasneje 10 dni pred rokom za oddajo ponudb. Informativni sestanek se bo vršil ločeno z vsakim ponudnikom.
2.13 JEZIK V PONUDBI IN OBLIKA PONUDBE
Ponudba in ostali dokumenti, vezani na predmetni razpis morajo biti v slovenskem jeziku. Tehnična dokumentacija je lahko predložena v angleškem ali nemškem jeziku, pri čemer ima naročnik pridržano pravico, da ponudnika pozove k predložitvi uradnega prevoda v slovenski jezik.
Ponudba mora biti predložena v pisni obliki.
Obrazec predračun mora biti poleg tiskane verzije predložen tudi v elektronski obliki (na CD mediju ali USB ključku). V primeru, če ponudba elektronske verzije predračuna ne bo vsebovala, bo naročnik to štel kot formalno nepopolno ponudbo, pri čemer bo ponudnika pozval na dopolnitev skladno z 78. členom ZJN-2. Pisni ponudbeni predračun mora biti identičen z elektronsko predano verzijo ponudbenega predračuna in z vpisom končnih cen v obrazec Ponudba, sicer je tudi to razlog za izločitev iz nadaljnjega vrednotenja/ocenjevanja njegove ponudbe.
Ponudba naj bo sestavljena iz enega (1) originala in treh (3) kopij. Na ponudbi naj bo jasno označeno
»Original«, »Kopija 1«, »Kopija 2«, »Kopija 3«. Predložitev originala ponudbe je obvezna in nujna sestavina ponudbe (v nasprotnem primeru bo taka ponudba izločena iz nadaljnjega ocenjevanja). V primeru, da ponudba ne vsebuje celotnega števila kopij, se to šteje kot formalna nepopolnost ponudbe in se jo obravnava skladno z določili 78. člena ZJN-2.
Stroške v zvezi s pripravo ponudbe v celoti nosi ponudnik.
2.14 PONUDBE PONUDNIKOV S SEDEŽEM IZVEN RS
V primeru, če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja kakšnega izmed dokumentov, zahtevanih s to razpisno dokumentacijo, lahko ponudnik predloži zapriseženo lastno izjavo, s katero potrdi izpolnjevanje naročnikovih zahtev. Takšna izjava ponudnika mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.
2.15 VALUTA IN VELJAVNOST PONUDBE
Predložena ponudba mora biti veljavna najmanj 120 dni od roka za oddajo ponudb. Ponudbena cena in ostale denarne vrednosti v ponudbi morajo biti podane v Evrih (EUR).
2.16 VARIANTNE IN OPCIJSKE PONUDBE
Variantne in opcijske ponudbe niso dovoljene. V primeru, če naročnik prejme variantne ali opcijske ponudbe, bo le-te zavrnil iz nadaljnjega postopka ocenjevanja kot nepopolne.
2.17 PODPIS PONUDBE
Ponudba mora biti na zahtevanih mestih podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis ponudbe. V tem primeru mora biti ponudbi priloženo predmetno pooblastilo za podpis ponudbe (predmetno pooblastilo pripravi ponudnik sam). V nasprotnem primeru bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nepopolno.
V primeru več zakonitih zastopnikov zadošča podpis enega od zakonitih zastopnikov.
A. V primeru samostojnega ponudnika:
v kolikor podpisnik ponudbenih dokumentov ni zakoniti zastopnik ponudnika, mora ponudnik priložiti pooblastilo, s katerim zakoniti zastopnik ponudnika pooblašča podpisnika ponudbenih dokumentov.
B. V primeru ponudbe skupine ponudnikov:
v kolikor podpisniki ponudbenih dokumentov niso zakoniti zastopniki ponudnikov v ponudbi skupine ponudnikov, mora ponudnik priložiti pooblastilo, s katerimi zakoniti zastopniki ponudnikov pooblaščajo podpisnike ponudbenih dokumentov. Pooblastila je potrebno priložiti tako za podpisnike glavnega ponudnika kot tudi za podpisnike ostalih ponudnikov v ponudbi skupine ponudnikov.
C. Podizvajalci:
v primeru, da podpisniki ponudbenih dokumentov niso zakoniti zastopniki podizvajalcev, je pooblastila potrebno priložiti tudi za podizvajalce.
V primeru, da je podpisnik ponudbe zakoniti zastopnik ponudnika oziroma glavnega ponudnika oziroma drugega ponudnika v ponudbi skupine ponudnikov oziroma podizvajalca, obrazca in pooblastila oziroma pooblastil ni potrebno priložiti.
2.18 PREDLOŽITEV PONUDBE
Ponudba mora biti predložena v zaprti, zapečateni ovojnici, na kateri je nalepljen izpolnjen obrazec OVOJNICA. V kolikor na ovojnici ne bo prilepljen pravilno izpolnjen obrazec OVOJNICA, bo naročnik tako ovojnico odprl za namenom pridobiti podatke o pošiljatelju in jo vrnil na naslov pošiljatelja. Tovrstne ponudba ne bo predmet ocene.
Zaželeno je, da so vsi listi ponudbene dokumentacije prešiti z jamstvenikom ali vrvico, oba konca le- tega pa na zadnji (hrbtni) strani ponudbe pritrjena s pečatom ali lepilnim trakom, pritrditev pa zavarovana s štampiljko in podpisom osebe, ki sicer podpisuje ponudbo. Način vezave je smiselno povzet iz 35. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07-UPB3, 33/2007, 45/2008). Pregled ponudbe mora biti mogoč, ne da bi se pri tem pečat ali vrvica poškodovala.
2.19 NASLOV IN ROK ZA ODDAJO PONUDB TER JAVNO ODPIRANJE PONUDB
Ponudbe morajo do roka za oddajo ponudb prispeti na naslov naročnika: OBČINA GORENJA VAS - POLJANE
Xxxxxxxxx xxxxx 00
4224 Gorenja vas
Končni rok za oddajo ponudb je 23. 09. 2013 do 11:00 ure.
Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).
Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko ponudnik v pisni obliki kadarkoli spremeni ali umakne že oddano ponudbo. Po izteku roka za oddajo ponudb, ponudniki ne morejo več spreminjati ali umikati ponudbe.
Vsaka sprememba ali umik ponudbe mora biti dostavljena na način določen v razpisni dokumentaciji. Na pošiljki mora biti jasno označeno, da gre za umik (ponudnik na ovojnico napiše »UMIK PONUDBE« in ime javnega naročila) ali spremembo ponudbe (ponudnik na ovojnico napiše
»SPREMEMBA PONUDBE« in ime javnega naročila). V spremenjeni ponudbi mora biti jasno navedeno kateri del ponudbe se spreminja in kateri del ponudbe ostaja nespremenjen.
Javno odpiranje ponudb bo potekalo 23. 09. 2013 ob 12:00 uri.
2.20 POSLOVNA SKRIVNOST
Podatki, ki jih bo kandidat izrecno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene primerjave in ocenjevanja rešitev in končnih ponudb in ne bodo dostopni nikomur, razen pooblaščenim osebam, ki bodo vključene v razpisni postopek. Te osebe, kot tudi naročnik in ostali nadzorni organi oziroma organi presojanja v primeru uveljavljanja pravnega varstva, so odgovorni za varovanje zaupnosti posredovanih podatkov.
Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v predloženih rešitvah, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, pooblaščene za podpisovanje rešitve. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«.
Kot zaupne lahko kandidat označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter poslovne in tehnične podatke, ki so s predpisi ali splošnimi akti kandidata označeni kot zaupni.
Naročnik bo zagotovil, da bodo podatki, ki jih bo ponudnik skladno z zakonom označil za poslovno skrivnost, varovani kot poslovna skrivnost. Ne glede na določila ponudnika o poslovni skrivnosti so javni podatki količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.
Če bodo kot zaupno označeni podatki, ki ne ustrezajo kriterijem poslovne skrivnosti, bo naročnik kandidata pozval, da oznako zaupnosti umakne. Kandidat to naredi tako, da zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta, ki je določen dokument označil »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«, nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in čas ter se podpiše. Če kandidat v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, lahko naročnik tako ponudbo izloči.
Po javnem odpiranju končnih ponudb noben podatek o ocenjevanju, pregledu in dopolnjevanju končnih ponudb ali odločitvah v zvezi z izbiro izvajalca ne bo dostopen javnosti ali drugim ponudnikom, dokler vsi ponudniki ne prevzamejo Odločitve o oddaji naročila.
Celotna dokumentacija o oddanem javnem naročilu je javna, v kolikor ne vsebuje poslovnih skrivnosti ali tajnih podatkov. Naročnik mora ponudniku na njegovo zahtevo dovoliti vpogled v druge ponudbe in ostalo dokumentacijo po sprejemu odločitve o oddaji naročila. Določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, glede vpogleda v dokumentacijo o javnem naročilu v času od odpiranja ponudb do sprejema odločitve o oddaji naročila, ne veljajo.
Naročnik mora omogočiti ponudniku, v ponudbo katerega bo izveden vpogled, da je prisoten na vpogledu v njegovo ponudbo, ter ima možnost varovati svoje interese.
2.21 PROTIKORUPCIJSKA DOLOČBA
Naročnik bo izločil iz postopka izbire prijavitelja ali ponudnika v primerih, ko obstaja utemeljen sum, da je prijavitelj/ponudnik ali druga oseba v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli (premoženjsko ali nepremoženjsko) korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede prijave pred, med ali po izbiri prijavitelja. V zvezi z navedenim se upoštevajo določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011).
2.22 PONUDBENA DOKUMENTACIJA
Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami naročnika, podpisana in žigosana, kjer je to označeno.
Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega besedila izhaja. V primeru, če ponudnik posameznega zahtevanega dokumenta ne bo predložil, ali pa bo predložen dokument v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo izločil kot nepopolno. Zaželeno je, da so zahtevani dokumenti zloženi po spodaj navedenem vrstnem
redu. Prav tako je zaželeno, da so vse strani ponudbene dokumentacije oštevilčene z zaporednimi številkami.
1. OVOJNICA Izpolnjen.
2. OBRAZEC PONUDBA
Izpolnjen, podpisan in žigosan.
3. DODATEK K PONUDBI
Izpolnjen, podpisan in žigosan.
4. IZJAVA PONUDNIKA
Izpolnjena, podpisana in žigosana.
5. POOBLASTILA ZA PRIDOBITEV POTRDIL IZ URADNIH EVIDENC 2X
Izpolnjena, podpisana in žigosana / ponudnik mora v ponudbi predložiti dve verziji pooblastil za pridobitev potrdil iz uradnih evidenc, pri čemer je ena verzija zvezana v ponudbi, druga pa v posebni srajčki oz predložena na način, da bo naročnik pooblastila lahko uporabil za nadaljnjo preverbo
6. IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO FINANČNIH POGOJEV Izpolnjen, podpisan in žigosan.
7. POTRDILA BANK O NEBLOKIRANOSTI POSLOVNEGA/IH RAČUNA/OV Priložena potrdila banke oziroma bank.
8. OBRAZEC S.BON-1/P ali S.BON-1/SP (oziroma druga dokazila v primeru samostojnega podjetnika)
Priložen obrazec S.BON-1/P ali S.BON-1/SP (oziroma druga dokazila v primeru samostojnega podjetnika)
9. PODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH (seznam ključnega osebja) ter referenčna potrdila.
Izpolnjen, podpisan in žigosan.
10. PODATKI O REFERENČNEM DELU (referenčna potrdila) Izpolnjen, podpisan in žigosan.
11. OBRAZEC POGODBA, splošni in posebni pogoji Izpolnjen, podpisan in žigosan.
12. IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH TEHNIČNIH ZMOGLJIVOSTIH ZA IZVEDBO Izpolnjena, podpisana in žigosana.
13. IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU TEMELJNIH OKOLJSKIH ZAHTEV ZA GRADNJO
Izpolnjena, podpisana in žigosana.
14. OSNUTEK NAČRTA ORGANIZACIJE GRADBIŠČA (pripravi ponudnik sam) Priložen.
15. OSNUTEK PROGRAMA ZA IZVEDBO DEL (pripravi ponudnik sam) Xxxxxxxx.
16. IZJAVA O REŠITVI ODLAGANJA ODVEČNEGA MATERIALA NA DEPONIJO (vsebinsko pripravi ponudnik sam, skladno z zahtevami iz Razpisne dokumentacije)
Priložen.
17. SEZNAM GLAVNE OPREME in PROSPEKTNA DOKUMENTACIJA
Priloženi dokumenti./ Ponudniki so dolžni za vso glavno opremo predložiti prospektni material, ki bo vseboval vse ključne specifikacije ponujene opreme pri čemer bo iz prospektnega materiala mogoča preverba ali ponujena oprema izpolnjuje vse tehnične zahteve naročnika. Poleg navedenega je ključen element v okviru seznama glavne opreme navedba proizvajalca opreme in tipa opreme. Prav tako pa je ponujena oprema, kot izhaja iz prospektne dokumentacije, za ponudnika oziroma bodočega izvajalca zavezujoča v fazi izvedbe. Seznam glavne opreme se nahaja v obrazcu 6.7. SEZNAM GLAVNE OPREME.
18. POPIS DEL S PONUDBENIM PREDRAČUNOM
Izpolnjeni in priloženi dokumenti ter priložena elektronska verzija ponudbenega predračuna.
19. ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE
Priložen original banke./Izpolnjen, podpisan in žigosan.
20. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI Priložen parafiran vzorec.
21. ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU Priložen parafiran vzorec.
V primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci in/ali partnerji je potrebno predložiti še sledeče dokumente:
22. PARTNERSKA POGODBA, KATERE REALIZACIJA JE VEZANA NA PRIDOBITEV POSLA (pripravi ponudnik sam)
Priložena in podpisana s strani vseh partnerjev.
23. PODIZVAJALSKA POGODBA/E, KATERE REALIZACIJA JE VEZANA NA PRIDOBITEV POSLA
(pripravi ponudnik xxx)
Priložena in podpisana s strani glavnega ponudnika in podizvajalca/cev.
2.23 POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK
1. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA I | |
POGOJ | DOKAZILO |
Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2. | Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da v vseh točkah citiranega pogoja izpolnjuje vse zahteve. |
V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, obvezno izpolnjevanje pogoja velja tudi za podizvajalca/ce. | |
2. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA II | |
POGOJ | DOKAZILO |
Ponudnik ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila ali hujše kršitve poklicnih pravil, in na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni bil izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2. | Posebne listine v tej točki ni potrebno priložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta javnega naročila ali hujše kršitve poklicnih pravil, in da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni bil izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2. |
V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, obvezno izpolnjevanje pogoja velja tudi za podizvajalca/ce. | |
3. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA III | |
POGOJ | DOKAZILO |
Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več. | Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da v vseh točkah citiranega pogoja izpolnjuje vse zahteve. |
V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, mora pogoj izpolnjevati tudi vsak podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi | |
javnega naročila. V kolikor podizvajalec navedenega dela pogoja ne izpolnjuje, takšen podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila.
4. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA IV | |
POGOJ | DOKAZILO |
Ponudnik na dan oddaje ponudbe: – ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; – ni v stečajnem postopku ali zanj ni podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; – ni v postopku prisilnega prenehanja in zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo in z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovne dejavnosti in ni v katerem koli podobnem položaju. | Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da v vseh točkah citiranega pogoja izpolnjuje vse zahteve. |
V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, obvezno izpolnjevanje pogoja velja tudi za podizvajalca/ce. Naročnik ne glede na določila citiranega pogoja iz postopka javnega naročanja ne bo izločil ponudnika, pri katerem je sodišče do roka za izdajo odločitve ali sklepa iz 79. ali 80. člena ZJN-2 pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave. Ponudnik je o pravnomočnem sklepu sodišča o potrditvi prisilne poravnave dolžan obvestiti naročnika v roku 1 delovnega dneva od pravnomočnosti sklepa sodišča. | |
5. SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI | |
POGOJ | DOKAZILO |
Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. | Posebne listine v tej točki ni potrebno priložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. |
V primeru partnerskih ponudb mora vsak od partnerjev biti registriran za dejavnost oziroma dela, ki jih prijavlja v ponudbi. V primeru podizvajalskih ponudb mora vsak od podizvajalcev biti registriran za opravljanje dejavnosti oziroma dela, ki jih prijavlja v ponudbi. | |
6. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST I | |
POGOJ | DOKAZILO |
Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. | Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja se šteje ustrezna navedba ponudnika v obrazcu IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKIH IN FINANČNIH POGOJEV, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. |
V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. | |
7. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST II | |
POGOJ | DOKAZILO |
Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, je imel v | Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. |
zadnjih dveh poslovnih letih 2012 in 2011 (če posluje | Naročnik xx xxxx, da je ponudnik s podpisom obrazca |
manj kot 2 leti, v obdobju, odkar posluje) povprečni | IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO |
letni prihodek najmanj 1.000.000,00 EUR. | FINANČNIH POGOJEV podal lastno izjavo, da je |
imel v letih 2011 in 2012 (če posluje manj kot 2 leti pa | |
v obdobju poslovanja) povprečni letni prihodek | |
najmanj 1.000.000,00 EUR. | |
V primeru partnerskih ponudb, partnerji pogoj izpolnijo kumulativno, pri čemer mora vsak od partnerjev imeti povprečni letni prihodek najmanj v višini 500.000,00 EUR. | |
8. EKONOMSKA IN TEHNIČNA SPOSOBNOST III | |
POGOJ | DOKAZILO |
Ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred objavo naročila na portalu javnih naročil ni imel blokiranih poslovnih računov. | Ponudnik izpolnjevanje pogoja izkazuje s potrdili vseh bank, pri katerih ima odprt poslovni račun. |
V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, obvezno izpolnjevanje pogoja velja tudi za podizvajalca/ce. | |
9. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST IV | |
POGOJ | DOKAZILO |
Ponudnik in vsi partnerji imajo bonitetno oceno (po pravilih Basel II) najmanj SB5. Nominirani podizvajalci imajo bonitetno oceno (po pravilih Basel II) najmanj SB6. Gospodarski subjekt, ki ponudniku omogoča sklicevanje na njegove kapacitete, mora imeti bonitetno oceno (po pravilih Basel II) najmanj SB6. | Ponudnik izpolnjevanje pogoja izkazuje s predložitvijo obrazca S.BON-1/P ali drugega enakovrednega obrazca iz katerega izhaja bonitetna ocena po Basel II. V primeru, če ponudnik za izkazovanje bonitetne ocene predloži bonitetni obrazec, ki temelji na metodologiji Basel II, vendar upošteva drugačno lestvico bonitetnih ocen, je naveden ponudnik v predloženem dokazilu dolžan izkazati primerljivost dosežene bonitetne ocene ponudnika v primerjavi z zahtevano bonitetno oceno iz pogoja. V kolikor navedena primerljivost ne bo izražena in naročnik ne bo mogel na podlagi navedenega dokumenta razbrati primerljivosti glede bonitetne ocene, takšnega dokazila ne bo upošteval kot ustreznega in izkazovanje pogojev ne bo dokazano. Samostojni podjetniki lahko izpolnjevanje predmetnega pogoja izkažejo s predložitvijo lastne izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo naročniku, v kateri izkažejo solidnost poslovanja ob smiselni aplikaciji pravil Basel II. Naročnik si v predmetnem primeru pridružuje pravico do preverbe solidnosti poslovanja s pozivom na predložitev katerih koli finančnih kazalnikov oziroma dokumentov, ki izkazujejo solidnost poslovanja ob smiselni aplikaciji pravil Basel II. S podajo predmetne izjave se predvideva tudi podaja soglasja k predložitvi vseh zahtevanih dodatnih dokazil za izpolnjevanje predmetnega pogoja. Tuji ponudniki pogoj izpolnjujejo glede na adekvatne lestvice skladno z njihovo domačo zakonodajo, kot dokazilo pa predložijo ustrezen izpis pooblaščenega organa ali poročilo pooblaščenega revizorja. |
V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, obvezno izpolnjevanje pogoja velja tudi za podizvajalca/ce. | |
10. TEHNIČNA SPOSOBNOST I | |
POGOJ | DOKAZILO |
Ponudnik mora zagotoviti ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo), za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (popis del in tehnična dokumentacija), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila. | Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH TEHNIČNIH ZMOGLJIVOSTIH ZA IZVEDBO NAROČILA podal lastno izjavo, da zagotavlja ustrezne tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (Specifikacija naročila), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila. |
V primeru partnerskih in podizvajalskih ponudb partnerji in podizvajalci pogoj izpolnijo kumulativno. | |
11. TEHNIČNA SPOSOBNOST II | |
POGOJ | DOKAZILO |
Ponudnik ima v zadnjih petih (5) letih pred objavo razpisa na Portalu javnih naročil kot samostojni ponudnik ali ponudnik v skupnem nastopu uspešno izvedene: o najmanj tri (3) objekte s področja izgradnje, rekonstrukcije ali sanacije nestanovanjske stavbe v vrednosti vsaj 250.000,00 EUR brez DDV za vsak objekt, pri čemer je bil ponudnik odgovoren za vse spodaj naštete ključne vrste del: o izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del. (seštevanje referenc v smislu prijave več manjših referenc v okviru več pogodb, ki skupaj tvorijo zahtevano minimalno dolžino omrežja ali objektov, se | Ponudnik izpolnjevanje pogoja dokazuje z izpolnitvijo obrazca PODATKI O REFERENČNEM DELU (referenčne tabele in izpolnjene ter podpisane izjave naročnikov, ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti oziroma pogodbe, dela pogodbe). Naročnik ima pravico preveriti podatke pri potrjevalcih predloženih referenčnih potrdil, ki so osnova za presojanje ustreznosti reference, ali od ponudnika zahtevati predložitev dodatnih dokazil (npr. pogodba, popis del, uporabno dovoljenje, itd.). |
ne dopušča). Upoštevane bodo reference, za katere je bilo do roka objave javnega naročila na Portalu javnih naročil pridobljeno uporabno dovoljenje oziroma je bila izvedena primopredaja v kolikor pridobitev uporabnega dovoljenja skladno z relevantno zakonodajo ni potrebno. | |
V primeru partnerskih ponudb partnerji pogoj izpolnijo kumulativno. Naročnik ima pravico preveriti podatke pri potrjevalcih predloženih referenčnih potrdil, ki so osnova za presojanje ustreznosti reference. | |
12. KADROVSKA SPOSOBNOST | |
POGOJ | DOKAZILA |
Ponudnik mora zagotoviti sledeče ključne kadre: odgovornega vodjo del, ki je hkrati tudi odgovorni predstavnik izvajalca in izpolnjuje naslednje zahteve: - najmanj višjo strokovno izobrazbo s področja gradbeništva, - strokovni izpit za odgovornega vodjo del s področja gradbene stroke, - je v obdobju zadnjih pet (5) let od objave javnega naročila na Portalu javnih naročil kot odgovorni vodja del uspešno izvedel najmanj tri (3) objekte s področja izgradnje, rekonstrukcije ali sanacije objektov s področja nestanovanjske stavbe v vrednosti vsaj 250.000,00 EUR brez DDV za vsak objekt. Odgovorni vodja del mora biti za opravljanje dejavnosti vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici. V kolikor v času oddaje ponudbe odgovorni vodja del ni član Inženirske zbornice Slovenije, mora ponudnik za prijavljen kader predložiti dokazilo, da je do roka za oddajo ponudb podal vlogo | Ponudnik izpolnjevanje pogoja izkazuje z navedbo zahtevanih podatkov v obrazcu PODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH in predložitvijo izpolnjenih in potrjenih REFERENČNIH POTRDIL za odgovornega vodjo del in odgovornega vodjo gradbišča, ki so potrjena s strani investitorjev. Naročnik ima pravico preveriti podatke pri potrjevalcih predloženih referenčnih potrdil, ki so osnova za presojanje ustreznosti reference, ali od ponudnika zahtevati predložitev dodatnih dokazil (npr. pogodba, popis del, uporabno dovoljenje, itd.). |
na IZS z zaprosilom za pridobitev članstva, pri čemer mora ponudnik za naveden kader naročniku predložiti pravnomočen vpis v IZS najkasneje v 15 dneh po roku za oddajo ponudb. odgovornega vodjo gradbišča, ki izpolnjuje ki izpolnjuje najmanj naslednje zahteve: - najmanj višjo strokovno izobrazbo s področja gradbeništva, - strokovni izpit za odgovornega vodjo gradbišča s področja gradbene stroke, - je v obdobju zadnjih pet (5) let od objave javnega naročila na Portalu javnih naročil kot odgovorni vodja gradbišča uspešno izvedel najmanj tri (3) objekte s področja izgradnje, rekonstrukcije ali sanacije objektov s področja nestanovanjske stavbe v vrednosti vsaj 250.000,00 EUR brez DDV za vsak objekt. Upoštevane bodo reference, za katere je bilo do roka objave javnega naročila na Portalu javnih naročil pridobljeno uporabno dovoljenje oziroma je bila izvedena primopredaja v kolikor pridobitev uporabnega dovoljenja skladno z relevantno zakonodajo ni potrebno. | |
V primeru partnerskih ponudb partnerji pogoj izpolnijo kumulativno. Naročnik ima pravico preveriti podatke pri potrjevalcih predloženih referenčnih potrdil, ki so osnova za presojanje ustreznosti reference. | |
13. KAKOVOST VGRAJENIH MATERIALOV | |
POGOJ | DOKAZILO |
Ponudnik bo uporabil in vgradil material in/ali opremo, ki izpolnjuje vsaj minimalne pogoje, določene s strani naročnika v tehničnih specifikacijah (Poglavje 4 | Seznam glavne opreme, katero bo ponudnik vgradil in prospektna dokumentacija. Naročnik si ob preverbi ponudbe pridržuje pravico, da |
razpisne dokumentacije). | od ponudnikov zahteva dodatno prospektno dokumentacijo, v kolikor je navedeno potrebno za preverjanje ustreznosti ponujene opreme. |
V primeru partnerskih ali podizvajalskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev oz. podizvajalcev. | |
14. SPREJEM OBVEZNOSTI | |
POGOJ | DOKAZILO |
Ponudnik sprejema vse obveznosti določene z razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe. | Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da sprejema vse obveznosti določene z razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe. |
V primeru partnerskih ali podizvajalskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev oz. podizvajalcev. | |
15. RESNIČNOST IZJAV | |
POGOJ | DOKAZILO |
Ponudnik v ponudbi ni podal neresničnih izjav ali podatkov. | Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da v ponudbi ni navedel neresničnih podatkov ali priložil neresničnih izjav. |
V primeru partnerskih ali podizvajalskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev oz. podizvajalcev. | |
2.24 MERILO ZA IZBOR NAJUGODNEJŠE PONUDBE
Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je najnižja cena.
Cena, ki bo predmet ocene na podlagi merila, je skupna in končna ponudbena cena z DDV, razvidna iz obrazca PONUDBA.
DODATNO MERILO v primeru enakovrednih ponudb:
V primeru, da dve popolni in samostojni ponudbi ponujata enako ceno, bo naročnik med njima izbral tisto ponudbo, katere kandidat ima boljši (višji) indeks gospodarnosti poslovanja v letu 2012.
Naročnik si v tem primeru pridrži pravico, da od ponudnika zahteva predložitev bilance stanja ali izvlečke iz bilance stanja ali drugo enakovredno dokazilo, iz katerega izhaja indeks gospodarnosti poslovanja v letu 2012.
2.25 DOPUSTNE DOPOLNITVE
V kolikor naročnik v fazi ocenjevanja ponudb sam ali na podlagi gospodarskega subjekta ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, se temu gospodarskemu subjektu omogoči dopolnitev take ponudbe, vendar pa ponudnik ne sme spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. Dopolnitev mora biti naročniku vročena v zahtevani obliki in roku, pri čemer bo navedeno specificirano v zahtevi za dopolnitev ponudbe. Neustrezna ali nepravočasne dopolnitev pomeni izločitev ponudbe iz nadaljnjega ocenjevanja.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne glede na razvrstitev glede na merilo pregleda vse ponudbe in na dopolnitev pozove vse ponudnike, ki so predložili formalno nepopolne ponudbe.
2.26 ODPRAVA RAČUNSKIH IN DRUGIH OČITNIH NAPAK
V primeru, če bo naročnik v fazi ocenjevanja ponudb ugotovil računske ali druge očitne napake, bo ponudnika pozval na odpravo le-teh.
Ob tem ponudnik ne sme spreminjati:
- svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril,
- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.
Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.
2.27 NEOBIČAJNO NIZKE CENE
Če naročnik meni, da je pri določenem naročilu glede na njegove predhodno določene zahteve ponudba neobičajno nizka ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, mora naročnik preveriti, ali je neobičajno nizka. Naročnik mora preveriti, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 % nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20
% nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe. Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri popolnost vseh ponudb, preveri, ali je ponudba neobičajno nizka glede na popolne ponudbe. Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo, mora od ponudnika pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb. Pozvani ponudnik je dolžan v roku, ki ga določi naročnik v pozivu, posredovati zahtevana pojasnila.
Navedena pojasnila se lahko zahtevajo glede:
- ekonomičnosti načina gradnje, proizvodnega procesa ali ponujene storitve;
- izbrane tehnične rešitve in/ali izjemno ugodne pogoje, ki jih ima ponudnik pri izvedbi gradnje, dobavi blaga ali opravljanju storitev;
- izvirnost gradenj, blaga ali storitev, ki jih predlaga ponudnik;
- skladnost s predpisi o zagotavljanju zaposlovanja in pogoji za delo, ki veljajo v kraju izvedbe gradenj, storitev ali dobav blaga;
- možnost, da ponudnik pridobi državno pomoč.
Naročnik bo preveril te postavke ob posvetovanju s ponudnikom, upoštevajoč predložena dokazila. V kolikor bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, bo tako ponudbo izločil.
Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker je ponudnik pridobil državno pomoč, bo zavrnil ponudbo le, če se je prej posvetoval s ponudnikom in če slednji v primernem roku, ki ga določi naročnik, ne more dokazati, da je pomoč dodeljena zakonito.
2.28 POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCA
Naročnik bo skladno z 41. členom ZJN-2 javno naročilo oddal potem ko bo:
- preveri, ali so predložene ponudbe popolne,
- razvrsti popolne ponudbe glede na merila.
Naročnik si pridržuje pravico do preverbe vseh prispelih ponudb ne glede na njihovo razvrstitev glede na merilo in oblikovanje pozivov na dopolnitev morebitnih formalnih nepopolnosti v ponudbah ali k
dodatnim pojasnilom ponudb. Na naveden poziv so se vsi ponudniki ne glede na razvrstitev glede na merilo dolžni odzvati. Ob tem se v celoti upošteva določbe 78. člena ZJN-2.
Naročnik bo najkasneje v 60 dneh po pregledu in ocenjevanju ponudb sprejel odločitev o oddaji javnega naročila.
Naročnik si pridržuje pravico do ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb in odstopa od izvedbe javnega naročila skladno z 80. členom ZJN-2.
2.29 PROTOKOL POGAJANJ
Naročnik bo ponudnike, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje, po pregledu ponudb s povabilom v pisni obliki povabil k pogajanjem.
Pred pogajanji bo naročnik ponudnike, ki jih namerava povabiti k pogajanjem, ustno in pisno seznanil s pravili, po katerih bodo pogajanja potekala.
Pogajanja lahko potekajo v več krogih. Naročnik bo med pogajanji vnaprej pisno napovedal zadnji krog pogajanj, če se bo pogajal le z enim kandidatom (za posamezen sklop).
Naročnik oziroma v njegovem imenu komisija bo po zaključenem posameznem krogu pogajanj javno prebrala uvrstitev posameznih ponudnikov glede na merilo iz razpisne dokumentacije ter navedeno zapisala v zapisnik, ki ga bo posredovala ponudnikom.
Naročnik bo med pogajanji zagotoviti enako obravnavo vseh ponudnikov, pri čemer ne bo posredoval udeležencem pogajanj informacij na diskriminacijski način, zaradi katerega bi lahko bili nekateri ponudniki v prednosti pred drugimi.
Predmet pogajanj bo ponudbena cena.
Naročnik bo po zaključenih pogajanjih od ponudnikov zahteval predložitev končne ponudbe v skladu z doseženim na pogajanjih. V primeru, da bo naročnik postopek s pogajanji opravi v več zaporednih fazah, velja navedeno za vsako fazo posebej, razen kadar se bo naročnik pogajal samo z enim ponudnikom. V tem primeru bo moral ponudnik oddati le ponudbo, o kateri se bosta naročnik in ponudnik pogajala v prvi fazi pogajanj, in končno ponudbo, ki jo bo ponudnik predloži po zaključku zadnje faze pogajanj.
Predstavnik ponudnika se je pred začetkom pogajanj komisiji dolžan izkazati s pisnim pooblastilom, podpisanim s strani odgovorne osebe ponudnika (razen v primeru, da je prisotna odgovorna oseba
tudi zakoniti zastopnik), da se v imenu in za račun podjetja, ki ga zastopa, lahko udeležuje pogajanj. S seboj mora imeti tudi veljaven žig podjetja, ki ga zastopa, v kolikor podjetje uporablja pri poslovanju žig.
2.30 PRAVNO VARSTVO
Ponudniki imajo v predmetnem postopku zagotovljeno pravno varstvo skladno z določili Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 43/2011, 60/2011, 63/2013 odslej ZPVPJN).
2.31 SKLENITEV POGODBE
Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v petnajstih (15) dni po prejemu pogodbe v podpis naročniku vrniti podpisano pogodbo, sicer naročnik lahko sklepa, da ponudnik od podpisa pogodbe odstopa. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke (pri skupni ponudbi tudi vsi partnerji) in postane veljavna s ponudnikovo predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
3.1 OBRAZEC POGODBA
Naslov javnega naročila: Energetska in statična sanacija Kulturnega doma Gorenja vas Občina Gorenja vas – Poljane, Xxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxx vas
ki ga zastopa župan x. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx številka: 5883261
Identifikacijska št. (ID za DDV): SI63943026
Transakcijski račun (TRR): IBAN SI 56 0122 7010 0007 212 odprt pri Banki Slovenije (v nadaljevanju naročnik)
in
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ki ga zastopa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Matična številka: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Identifikacijska št. (ID za DDV): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Transakcijski račun (TRR): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ odprt pri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(v nadaljevanju ponudnik)
sklepata
POGODBO št. _ _ _ _ _ _ _ _ _
1. člen
Pogodbo se sklepa na podlagi ponudbe izvajalca številka _ _ _ _ _ _ _, z dne ter
naročnikove Odločitve o oddaji naročila št. _ _ _ _ _ _ _, z dne_ _ _ _ _ _ _ za javno naročilo z naslovom »Energetska in statična sanacija Kulturnega doma Gorenja vas« pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne _ _ _ _ _, s št _ .
2. člen
S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema in se zavezuje, da bo skladno s svojo ponudbo, v pogodbenem roku in za pogodbeno ceno izvedel naslednja dela, ki so predmet pogodbe:
• Energetska sanacija Kulturnega doma Gorenja vas;
• Statična sanacija Kulturnega doma Gorenja vas;
• Statična sanacija notranjosti Kulturnega doma Gorenja vas,
• Odprava pomanjkljivosti;
• Izvršitev ostalih del v skladu z zahtevami iz pogodbe in njenih sestavnih delov ter ponudbo izvajalca.
Predmet naročila izhaja iz Razpisne dokumentacije in vseh njenih sestavnih delov, vključno s projektno dokumentacijo in popisi.
Izvajalec bo izvršil ostala dela in odpravil pomanjkljivosti skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije in pripombami ter navodili naročnika. Izvajalec mora pri izvedbi del v polnosti upoštevati popis del, ki je sestavni del pogodbe.
3. člen
Sestavni del te pogodbe so:
- razpisna dokumentacija z vsemi dopolnitvami,
- ponudba izvajalca in dodatek k ponudbi,
- posebni pogoji pogodbe,
- FIDIC Splošni pogoji pogodbe (Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik – rdeča knjiga),
- projektna dokumentacija,
- tehnična dokumentacija,
- terminski plan.
V primeru tolmačenja posamičnih pogodbenih določil se upošteva tolmačenje v identični hierarhiji, kot izhaja iz zgornje navedbe sestavnih delov pogodbe.
4. člen Vrednost pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR brez DDV
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Davek na dodano vrednost (DDV) v EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pogodbena vrednost vključno z DDV v EUR z besedo:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Evrov Pogodbena cena je ponudbena cena in je nespremenljiva (fiksna) za ves čas izvedbe del.
Izvajalec kljub temu lahko zahteva spremembo, če so se cene za elemente toliko zvišale, da bi morala biti cena za dela več kot za deset odstotkov višja (izvajalec lahko zahteva samo razliko v ceni, ki presega deset odstotkov.
Izvajalec mora plačati vse dajatve, pristojbine, takse in davke v zvezi s svojimi obveznostmi po pogodbi in se pogodbena cena ne prilagodi za nobenega od teh stroškov, razen če je v pogodbi izrecno določeno drugače.
Izvajalec je dolžan skladno z določenim v Posebnih pogojih pogodbe dostaviti račun oz. situacijo v roku pet dni po opravljenem delu oz. do 5. dne v mesecu za dela, opravljena v preteklem mesecu in to v devetih izvodih v skladu s potrjeno knjigo obračunskih izmer in drugimi dokaznimi dokumenti. Situacija mora biti potrjena od odgovornega nadzornika (inženirja). Pri tem je izvajalec za vsako posamezno fazo predmetnega javnega naročila: Fazo 1 – Energetska sanacija Kulturnega doma Gorenja vas, Fazo 2 – Statična sanacija Kulturnega doma Gorenja vas ter Fazo 3 – Statična sanacija notranjosti Kulturnega doma Gorenja vas, zaradi različnih virov financiranja posamezne faze, dolžan voditi ločeno knjigo obračunskih izmer in drugih dokaznih dokumentov, prav tako pa mora za vsako posamezno fazo ločeno izdajati situacije. Izvajalec je dolžan pri oblikovanju posamične situacije upoštevati navodila naročnika oz. sofinancerja.
»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Trajnostna raba energije; prednostne usmeritve: Energetska sanacija javnih stavb«.
FAZA 1 predstavlja upravičen strošek zgoraj navedenega programa Kohezijskega sklada.
FAZA 2 IN FAZA 3 predstavljata neupravičen strošek zgoraj navedenega programa Kohezijskega sklada.
Naročnik je dolžan skladno z določenim v Posebnih pogojih pogodbe račun oziroma situacijo v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 15 dni računa oziroma situacije ne potrdi, niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da sta račun oziroma situacija potrjena. Rok plačila je 30. dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu potrjene situacije, ki je podlaga za izplačilo.
Plačilo bo naročnik izvedel na osnovi vsake potrjene mesečne in končne situacije 30. dan po uradnem datumu prejema mesečne in končne situacije na transakcijski račun izvajalca št. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ pri _ .
»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Trajnostna raba energije; prednostne usmeritve: Energetska sanacija javnih stavb«.
5. člen
Naročnik in izvajalec za izvedbo vseh dodatnih del skladno z določenim v Splošnih in Posebnih pogojih pogodbe, presežnih oziroma več del ter manjkajočih oziroma manj del ter nepredvidenih del in v primeru spremembe pogodbenih rokov, skleneta aneks k osnovni Pogodbi z izvajalcem, v rokih in po postopkih, skladnih z Zakonom o javnih naročilih, ki so potrebni za njegovo sestavo, potrditev in podpis. Pri tem je izvajalec pri pripravi ponudbe za dodatna dela, presežna dela ali več oz. manj del ter nepredvidenih del dolžan upoštevati kalkulativne osnove iz pogodbenega predračuna, vključno z morebitnimi popusti.
Dodatna dela so tista dela, ki niso vsebovana v pogodbenem predračunu, pa so potrebna za izpolnitev pogodbe, naročnik pa zahteva, da se izvedejo. Oddaja naročila se izvede skladno z Zakonom o javnem naročanju.
Več dela oziroma presežna dela in manj dela oziroma manjkajoča dela so tista dela, ki pomenijo količinski odmik od količine del, določenih v pogodbi. Obračunavajo se na osnovi količin iz knjige obračunskih izmer, z uporabo predračunskih postavk iz ponudbe izvajalca, ob uporabi določil pogodbe.
Nepredvidena dela so tista dela, ki jih je potrebno nujno opraviti zaradi zagotovitve stabilnosti objekta ali zaradi preprečitve škode, povzročene z nepričakovanim oziroma izrednim dogodkom. Izvajalec lahko izvede nepredvidena dela tudi brez poprejšnjega soglasja naročnika, če si ga zaradi njihove nujnosti ni mogel priskrbeti. O pojavih in svojih ukrepih mora nemudoma obvestiti inženirja, ki jih na skupnem ogledu zapišeta v Zapisnik o evidentiranju, ki ga inženir, skupaj s predlogom ukrepov, nemudoma, a najkasneje v treh dneh po ogledu, predloži naročniku. Za oddajo naročila se uporabijo postopki, določeni v Zakonu o javnem naročanju.
V primeru spremembe pogodbeno določenih rokov morata naročnik in izvajalec spremembo roka urediti z aneksom k pogodbi najkasneje pred iztekom pogodbenega roka.
6. člen
Rok za izvedbo del je 11 mesecev od začetka del. Podroben terminski plan, kjer se prikaže zaporedje postopkov in časovno usklajenost posameznih delovnih faz je dolžan predložiti ponudnik v roku 28 po obvestilu o začetku del.
7. člen
Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del:
- zaradi dodatnih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika in
- zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica ravnanja pogodbenih strank.
Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, mora izvajalec opozoriti naročnika pisno in jih takoj evidentirati v gradbenem dnevniku.
V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec naročniku predložiti ustrezno podaljšanje veljavnosti bančne garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.
Izvajalec lahko predlaga skrajšanje roka za izvajanje del, če bistveno hitreje napreduje z deli, kot je predvideno v pogodbi.
V obeh primerih se sklene aneks k pogodbi. Izvajalec mora v obeh primerih nasloviti na naročnika obrazloženo vlogo za spremembo dinamike izvajanja del in spremembo končnega roka izvedbe del, kar mora potrditi tudi odgovorni nadzornik.
Pogodbeni stranki sta soglasni in izključujeta vremenske razmere kot razlog za podaljšanje roka izvedbe.
Spremembo pogodbe za podaljšanje roka se lahko predlaga najkasneje 15 dni pred iztekom rokov iz
6. člena te pogodbe. Skrajšanje roka lahko izvajalec zahteva kadarkoli.
8. člen
Inženir mora izvajalca obvestiti o datumu začetka v roku štirinajstih (14) dni od dneva, ko so vse pogodbene stranke podpisale pogodbo. Datum začetka del mora biti najkasneje v roku osemindvajsetih (28) dni od dneva, ko so vse pogodbene stranke podpisale pogodbo.
9. člen
Naročnik se obvezuje:
- izvajalca uvesti v delo v najkrajšem možnem času po veljavnosti pogodbe skladno z določenim v splošnih in posebnih določilih pogodbe;
- pred pričetkom del izvajalcu predati vsa upravna dovoljenja, tehnično dokumentacijo v kolikor z njo razpolaga, popise del oz. specifikacijo potrebnih del,
- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;
- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za realizacijo investicije potrebne;
- pravočasno obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev pogodbenih obveznosti;
- dokončana dela prevzeti po količini in kvaliteti skladno z določenim v posebnih in splošnih pogojih pogodbe.
- urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe.
10. člen
Izvajalec se obvezuje:
- pričeti z izvajanjem pogodbenih del z dnem, ko ga naročnik uvede v delo;
- opraviti dela iz 2. člena te pogodbe in ob tem vsa dela izvršiti s skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka, solidno in kvalitetno v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi.
- pred pričetkom del na deloviščih, kjer hkrati opravlja dela dvoje ali več izvajalcev, s pisnim sporazumom določil skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter delavca, odgovornega za izvajanje teh ukrepov skladno z veljavno zakonodajo;
- najkasneje 14 dni pred začetkom del obvestiti vse lastnike zemljišč, na katerih se bodo izvajala dela, o datumu začetka del;
- omogočil naročniku opravljanje strokovnega nadzorstva in ravnal po vsaki utemeljeni zahtevi, ki jo poda naročnik v zvezi s strokovnim nadzorstvom;
- pravočasno opozoriti naročnika na morebitne ovire pri izvajanju del;
- ščititi interese naročnika;
- za vse vgrajene materiale in opremo pred njihovo vgradnjo dostaviti naročniku oziroma odgovornemu nadzorniku v potrditev ustrezne vzorce skupaj z veljavno atestno dokumentacijo, za izvršena dela pa poročila pooblaščenih institucij o izvršenih preiskavah, o izvršenih meritvah;
- v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročiti posebne preiskave. Če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik;
- vgrajevati samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s popisom del in tehničnimi specifikacijami, v nasprotnem primeru pa takoj odstraniti z gradbišča neustrezen material in/ali sanirati neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke;
- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbeti za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzeti polno odgovornost;
- od dneva uvedbe v delo voditi vso z zakonom predpisano dokumentacijo – knjigo obračunskih izmer (gradbeno knjigo) in gradbeni dnevnik o izvajanju in napredovanju del,
- seznaniti vse svoje podizvajalce z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,
- naročniku skladno z roki iz te pogodbe predati dokazilo o zanesljivosti objekta ter navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta, dokazila (ateste) o vgrajenih materialih, konstrukcijah in opremi,
- na svoje stroške vzdrževati začasne interne poti na gradbišču in očistiti javne ter druge poti izven gradbišča, ki jih bo kot izvajalec oz. njegovi podizvajalci onesnažili s svojimi vozili ali deli,
- po končanih gradbenih delih z gradbišča odstraniti ves odpadni material, ki je ostal po izvajanju gradbenih del in počistiti gradbišče,
- po končanju vseh pogodbenih del po projektni dokumentaciji, do popolne funkcionalnosti zgrajeni objekt, predati naročniku,
- pred pričetkom del pripraviti nulto stanje zemljišč, dovoznih poti, vseh bližnjih objektih in druge infrastrukture, ki bo uporabljena in nato po končanih delih na svoje stroške povrniti v prvotno stanje (škoda na objektih, infrastruktura, …),
- v primeru izruvanja oz. prestavitve mejnikov v času gradnje, v svojem strošku poskrbeti za postavitev le teh v prvotno stanje,
- po končanju del pridobiti od vseh lastnikov zemljišč, v katera je bilo v času gradnje poseženo, soglasja oz. izjave, da je zemljišče povrnjeno v prvotno stanje,
- takoj po končanih delih pisno obvestiti naročnika, da so gradbena dela končana in je objekt pripravljen za pregled oz. prevzem,
- izdelati PID,
- takoj po odpravi pomanjkljivosti pisno obvestiti naročnika, da so pomanjkljivosti odpravljene.
11. člen
Pooblaščeni predstavnik naročnika (skrbnik projekta) je g. Xxxxxxx Xxxxx.
Pooblaščeni predstavnik izvajalca je _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Odgovorni vodja del s strani izvajalca je _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Odgovorni vodja gradbišča s strani izvajalca je _.
12. člen
Podatki o prijavljenih podizvajalcih:
Podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun) | Vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec | Predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del podizvajalca |
(v primeru relevantnosti)
Izvajalec daje naročniku pooblastilo, da izvedbo del, pri katerih so vključeni podizvajalci, naročnik plača neposredno tem podizvajalcem. Plačila podizvajalcem se lahko izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu, ter skladno z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013 odslej ZJN-2).
Izvajalec mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.
Izvajalec mora za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno razvidno naslednje:
- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec,
- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik,
- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,
- izjava ponudnika, da bo pred zamenjavo podizvajalca pridobil pisno soglasje naročnika,
- in ostale vsebine iz 71. člena ZJN-2.
Izvajalec se prav tako zavezuje, da bo naročniku v roku 10 delovnih dneh po sklenitvi pogodbe predložil soglasje podizvajalcev, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.
13. člen
Vezano na izvrševanje določb Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, številka 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013) se izvajalec zavezuje, da bo:
- priložil program in način usposabljanja upravljavca stavbe ter po končanih gradbenih ali obnovitvenih delih usposobil upravljavca stavbe za energijsko učinkovito uporabo stavbe, s čimer se najkasneje v dveh letih od začetka uporabe stavbe zagotovi doseganje načrtovane porabe energije in vode,
- najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredoval tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve,
- pred primopredajo objekta izvedel preizkus zračne prepustnosti in na ta način zagotoviti, da so bili doseženi parametri zračne prepustnosti, predvideni s projektno dokumentacijo oziroma pravilnikom, ki ureja učinkovito rabo energije. Preizkus zračne prepustnosti se izvede v skladu s standardom SIST EN 13829.
V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, lahko začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
14. člen
Izvajalec mora za vsako posamezno fazo predmetnega javnega naročila (torej fazo 1 – Energetska sanacija Kulturnega doma Gorenja vas, fazo 2 – Statična sanacija kulturnega doma Gorenja vas, ter fazo 3 – Statična sanacija notranjosti Kulturnega doma Gorenja vas) voditi ločeno računovodsko evidenco, prav tako pa mora naročniku za vsako posamezno fazo ločeno izdajati situacije, skladno z določili te pogodbe.
15. člen
Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta.
Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Pred iztekom tega roka ga lahko naročnik podaljša. Dokumentacija o projektu je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo projekta.
Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom, vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim
pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi projekta.
Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.
Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo neoporečnost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo neoporečnost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.
Izvajalec mora zagotoviti tudi izdelavo in postavitev t.i. gradbiščnih in razlagalnih tabel skladno z Navodili za izvajanje kohezijske politike, ki veljajo v trenutku izvajanja del.
16. člen
Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.
Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če:
- pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti;
- izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom;
- izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana
- del več kot 30 dni, oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik.
Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
17. člen
Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži dogovorjenih rokov, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 0,5 % od vrednosti pogodbenih del, vendar ne več kot 10 % celotne pogodbene vrednosti.
V primeru zakasnitve del izven terminskega plana v posameznem obračunskem obdobju za več kot 5 dni, ima naročnik pravico zadrževati vrednost izplačil za posamezne situacije v okviru pogodbene kazni, dokler izvajalec pogodbenih obveznosti po terminskem planu ne izpolni.
Če je zaradi zamude izvajalca z izvedbo del, naročniku povzročena škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.
Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.
18. člen
Če pride do statusne spremembe stranke tega sporazuma, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, če naročnik s tem soglaša. Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave.
19. člen
Izvajalec mora najkasneje v 28. dneh od sklenitve pogodbe, ob upoštevanju pogojev gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, zajetih v Rdeči knjigi, naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Zavarovanje za dobro izvedbo mora ustrezati vzorcu iz razpisne dokumentacije. Citirano zavarovanje mora veljati še najmanj 90 dni po izdaji Potrdila o prevzemu. Podaljševanje zavarovanja za dobro izvedbo je dovoljeno v primerih, ko prihaja do zamude ter posledično podaljšanja roka pri izvedbi projekta. Kot ustrezno zavarovanje za dobro izvedbo bo sprejeta bančna garancija za dobro izvedbo ali adekvatno kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pri čemer mora zavarovanje ustrezati vsem elementom iz vzorca razpisne dokumentacije.
Zavarovanje za dobro izvedbo izda:
- banka s sedežem v Republiki Sloveniji ali tujini
- zavarovalnica in/ali kreditna družba s sedežem v Republiki Sloveniji ali tujini Zavarovanje za dobro izvedbo se predloži za zavarovanje:
- kvalitetne izvedbe pogodbenih del,
- pravočasne izvedbe del v smislu določil razpisne dokumentacije in pogodbe,
- plačilo kazni v primeru odstopa od pogodbe pred izvedbo del ali med njo,
- poplačilo pogodbene kazni zaradi prekoračitve pogodbenega roka,
- poplačilo pogodbene kazni zaradi opustitve pričetka del v roku od uvedbe v posel,
- neposrednega poplačila podizvajalcem (v primeru, če izvajalec nastopa s podizvajalci), če izvajalec zahtevanih plačil ni izvedel,
- neizročitve ustreznega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.
20. člen
Izvajalec mora v 10 dneh od prejema Potrdila o prevzemu naročniku predložiti Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (Extended Liability) v obliki bančne garancije oziroma ustreznega finančnega zavarovanja pri zavarovalnici (odslej bančna garancija), v višini 5 % vrednosti vseh del po pogodbi brez DDV. Bančni garanciji za odpravo napak v garancijskem roku lahko izda bodisi:
a) banka v Republiki Sloveniji ali
b) tuja banka preko korespondenčne banke, locirane v državi naročnika, ki mora imeti najmanj IBCA rating AA-, ki jo potrdi naročnik ali
c) zavarovalnica.
Veljavnost oz. trajanje predmetnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi je 2 leti. Garancijski rok začne teči ali z dnem predaje objekta naročniku ali z dnem izdaje potrdila o prevzemu, odvisno od tega, kateri rok je poznejši. Rok trajanja zavarovanja (bančnih ali jamstvenih) mora biti za 30 dni daljši od garancijskih rokov, določenih s pogodbo.
Omejitev veljavnosti zavarovanja za opravo napak v garancijski dobi na 2 leti ne vpliva na izvajalčevo obveznost, da za solidnost gradnje in skrite napake odgovarja naročniku 10 let od predaje objekta naročniku ali dne izdaje potrdila o prevzemu, odvisno od tega, kateri rok je poznejši.
21. člen
Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v skladu s pogodbo. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.
22. člen
Skladno s 14. členom Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011) je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
– pridobitev xxxxx xxx
– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
nična.
23. člen
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Pogodba postane veljavna z dnem, ko izvajalec predloži naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
24. člen
Ta pogodba je napisana v sedmih enakih izvodih, od katerih prejmeta izvajalec in naročnik po dva izvoda, tri izvode pa prejme Ministrstvo za infrastrukturo in razvoj.
NAROČNIK: IZVAJALEC:
Občina Gorenja vas - Poljane _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
dne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ dne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Gorenja vas - Poljane _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(podpis in žig) (podpis in žig)
g. Xxxxx Xxxxx _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
župan _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(ime in priimek podpisnika) (ime in priimek podpisnika)
3.2 SPLOŠNI POGOJI POGODBE
Dela, ki so razpisana na predmetnem javnem razpisu, morajo biti izvedena skladno s tehničnimi specifikacijami iz razpisne dokumentacije in pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, zajetimi v Rdeči knjigi, prva izdaja 1999, ki jih je izdalo:
Fédération Internationale Des Ingénieurs Conseils (FIDIC)
P.O. Box 86
CH- 1000 Lausanne 12 Švica
Tel: + 00 00 000 00 00
Fax: + 00 00 000 00 00
e-pošta: xxxxx@xxxxx.xxx xxxx://xxx.xxxxx.xxx
Slovenski prevod FIDIC pogodb izdaja:
Gospodarska zbornica Slovenije Dimičeva 13
1504 Ljubljana
Ponudnik s podpisom ponudbe izjavlja, da je s splošnimi pogoji FIDIC, ki so v veljavi za konkretno javno naročilo, v polni meri seznanjen in z njimi soglaša.
Ponudnik s podpisom potrjuje strinjanje s splošnimi in posebnimi pogoji, opredeljenimi v tej razpisni dokumentaciji.
KRAJ | ŽIG | PONUDNIK – ime in priimek pooblaščene osebe ter podpis |
DATUM |
3.3 POSEBNI POGOJI POGODBE
»Posebni pogoji pogodb« dopolnjujejo ali delno spreminjajo določila »Splošnih pogojev pogodb« (Splošni pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik«, izdani od Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC, prva izdaja 1999).
Če s posebnimi pogoji ni določeno drugače, veljajo Splošni pogoji pogodb. V primeru neskladnosti med Splošnimi in Posebnimi pogoji pogodb, veljajo določila Posebnih pogojev pogodb.
3.3.1 ČLEN 1 – splošne določbe
1.1.1. Pogodba
K podčlenu 1.1.1.3 »Pismo o sprejemu Ponudbe« se na koncu doda stavek: Pismo o sprejemu ponudbe pomeni tudi »Odločitev o oddaji naročila«. Celotno besedilo podčlena 1.1.1.3 se tako glasi:
»Pismo o sprejemu Ponudbe« je s strani naročnika podpisano pismo o formalnem sprejemu Ponudbenega pisma, vključno s priloženimi memorandumi, ki sestavljajo sporazum, ki je sklenjen med strankama in podpisan od obeh. V primeru, da Pisma o sprejemu ni, izraz »Pismo o sprejemu ponudbe« pomeni Pogodbeni sporazum in datum izstavitve ali prejema Pisma o sprejemu pomeni datum podpisa Pogodbenega sporazuma. Pismo o sprejemu ponudbe pomeni tudi »Odločitev o oddaji naročila«.
Črta se podčlen 1.1.1.4 »Ponudbeno pismo« in nadomesti z naslednjim besedilom:
»Ponudbeno pismo« pomeni ponudba.
Na koncu besedila podčlena 1.1.1.5 »Popis (Specifikacija)« se doda tekst: »Popis (Specifikacija)« pomeni tudi dokument specifikacija naročila oz. tehnične specifikacije. Celotno besedilo podčlena
1.1.1.5 se tako glasi:
»Popis (specifikacija)« pomeni dokument z naslovom Popis (Specifikacija), ki je vključen v pogodbi, in vse dodatke ter spremembe k popisu v skladu s pogodbo. Ta dokument podrobneje določa dela.
»Popis (Specifikacija)« pomeni tudi dokument specifikacija naročila oz. tehnične specifikacije.
Na koncu prvega stavka podčlena 1.1.1.7 se črta pika in doda naslednje besedilo: »ter roke«. Celotno besedilo podčlena 1.1.1.7 »Plani« se tako glasi:
»Plani« pomenijo dokumente z naslovom Plani, ki jih izdela izvajalec in jih predloži skupaj s Xxxxxxxxxx pismom, kot določa pogodba ter roki. Ta dokument lahko vključuje Ponudbeni predračun, podatke, sezname in Plane v zvezi s tarifami in/ali cenami ter roke.
Črta se podčlen 1.1.1.8 »Ponudba« in nadomesti z naslednjim besedilom:
»Ponudba« pomeni vse dokumente, ki jih je na podlagi zahtev razpisne dokumentacije predložil ponudnik (izvajalec).
1.1.2. Stranke in osebe
Na koncu besedila podčlena 1.1.2.6 se doda besedilo: »Konzultant naročnika je pravna ali fizična oseba, ki deluje v skladu s pooblastili naročnika «, tako da se celotno besedilo glasi:
»Osebje naročnika« pomeni inženirja, pomočnike, na katere se nanaša podčlen 3.2 (Pooblastila s strani inženirja) in vse druge kadre, delavce in druge zaposlene pri inženirju in naročniku, in vsako drugo osebje, za katerega naročnik ali inženir obvestita izvajalca, da je to osebje naročnika.
Konzultant naročnika je pravna ali fizična oseba, ki deluje v skladu s pooblastili naročnika.
Doda se podčlen:
1.1.2.11. »Posredniško telo, zadolženo za nadzor izvedbe projekta je Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.«
Doda se podčlen:
1.1.2.12. »Organ za potrjevanje« pomeni Ministrstvo za finance Republike Slovenije.
Doda se podčlen:
1.1.2.13. »Organ upravljanja« pomeni Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, ki sprejme odločitev o dodelitvi sredstev in predhodno potrdi javni razpis.
Doda se podčlen:
1.1.2.14. »Skupina ponudnikov« pomeni skupino gospodarskih družb, ki so sporazumno združene v skladu z zakonodajo in so ustanovile skupino, da bi prevzele dela po pogodbi.
1.1.3. Datumi, preskusni roki in dokončanje
Črta se podčlen 1.1.3.1. Novo besedilo podčlena se glasi:
»Osnovni datum« pomeni datum roka oddaje ponudbe.
1.1.4. Denar in plačila
Črta se podčlen 1.1.4.1. Novo besedilo podčlena se glasi:
»Sprejeti pogodbeni znesek« pomeni znesek vključno z DDV, sprejet v Pismu o sprejemu Ponudbe, za izvedbo in dokončanje ter odpravo napak.
Črta se podčlen 1.1.4.2. Novo besedilo podčlena se glasi:
»Pogodbena cena« pomeni ceno vključno z DDV, določeno v podčlenu 14.1 (Pogodbena cena) in vključuje prilagoditve v skladu s Pogodbo.
1.1.6. Druge definicije
Črta se podčlen 1.1.6.2 »Domača država«. Novo besedilo podčlena se glasi:
1.1.6.2 »Domača država« pomeni Republiko Slovenijo.
Doda se podčlen:
1.1.6.10 »Gradbeni dnevnik« pomeni dnevnik, ki se nahaja na gradbišču in je namenjen vodenju pomembnejših podatkov kot na primer: vremenske razmere, prisotnost zaposlenih, napredovanje del, količinske mere, pregledi, pomembna obvestila in podobno.
1.5. Prioriteta dokumentov
V podčlenu 1.5 se črta besedilo in se ga nadomesti s sledečim besedilom:
a. pogodba,
b. razpisna dokumentacija z vsemi sestavnimi deli,
x. xxxxxxx in dodatek k ponudbi,
d. posebni pogoji pogodbe,
e. FIDIC - Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik – Rdeča knjiga, 1999,
f. tehnične specifikacije z risbami,
x. xxxxxxxxx predračun s cenami in
h. vsi drugi dokumenti, ki sestavljajo razpisno dokumentacijo.
1.6. Pogodbeni sporazum
Črta se podčlen 1.6. Pogodbeni sporazum. Novo besedilo podčlena se glasi:
Stranke sklenejo pogodbeni sporazum praviloma v 15 dneh po tem, ko izvajalec prejme Pismo o sprejemu Ponudbe, če se ne dogovorijo, drugače oziroma v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013).
1.13. Skladnost z zakoni
V točki (a) se črta zadnji stavek in nadomesti z besedilom
»Če naročnik tega ni storil, mora izvajalca zavarovati in obvarovati pred posledicami.«
3.3.2 ČLEN 2 – naročnik
Podčlen 2.2. Dovoljenja in licence
V podčlenu 2.2. se črta točki (ii) in (iii) odstavka (b).
3.3.3 ČLEN 3 – inženir
Podčlen 3.1. – Obveznosti in pooblastila inženirja Na koncu prvega odstavka podčlena 3.1 se doda:
Naročnik mora pred podpisom pogodbe izvajalcu pisno sporočiti ime in naslov nadzornega inženirja.
Na koncu podčlena 3.1 se doda besedilo:
Inženir bo pridobil posebno dovoljenje naročnika, preden bo:
(a) dovolil oddajo kateregakoli dela Del po členu 4.5 Splošnih in Posebnih pogojev pogodbe in prevzel Dela po podčlenu 10.1, 10.2 Splošnih in posebnih pogojev pogodbe;
(b) odobril (potrdil) dodatne stroške, določene v členih 3.5, 4, 12, 13 in 20;
(c) določil podaljšanje roka po podčlenu 8.4 in ostalih, ki utemeljujejo zahtevek za podaljšanje;
(d) odobril spremembe po členu 13;
(e) določil cene po členu 14.
Podčlen 3.4 – Zamenjava inženirja Tekst se v celoti črta in nadomesti z:
Kljub podčlenu 3.1 pa mora v primeru, če naročnik želi zamenjati inženirja, najmanj 14 dni pred nameravanim datumom zamenjave obvestiti izvajalca o imenu, naslovu in ustreznih izkušnjah predlaganega novega inženirja.
Doda se podčlen 3.6:
Inženir sklicuje redne operativne sestanke zaradi ugotavljanja izvajanja pogodbe in navodil inženirja. Na sestankih se vodi zapisnik, ki se ga potrdi na naslednji seji. Na sestankih sprejeti sklepi so obvezujoči.
3.3.4 ČLEN 4 – izvajalec Podčlen 4.1 – Splošne obveznosti izvajalca Na koncu Podčlena 4.1 se doda sledeče:
Izvajalec bo takoj obvestil naročnika in inženirja o kakršnikoli napaki, izostanku, pomanjkljivosti ali drugi nepravilnosti v projektu, načrtih, popisih del in geodetskih podatkih in drugih informacijah kar zadeva dela, ki bi jih izvajalec odkril med pregledom pogodbe ali med izvajanjem del. Če izvajalec tega ne stori in zaradi tega nastanejo zamude ali druga odstopanja od pogodbe, kot posledica tega, potem izvajalec nima pravice postavljati zahtev za povračilo stroškov ali podaljšanje roka in bo odgovoren za take posledice, če je pri tem povzročena naročniku škoda.
Izvajalec bo vodil gradbeni dnevnik v času veljavnosti pogodbe, kot je podrobno navedeno v
»Pravilniku o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/2008 (popr. 54/2009).«
Podčlen 4.2 – Zavarovanje za dobro izvedbo
Črta se prvi in drugi odstavek podčlena 4.2 in vstavi sledeče besedilo:
Izvajalec mora najkasneje v 28. dneh od sklenitve pogodbe, ob upoštevanju pogojev gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, zajetih v Rdeči knjigi, naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Zavarovanje za dobro izvedbo mora ustrezati vzorcu iz razpisne dokumentacije. Citirano zavarovanje mora veljati še najmanj 90 dni po izdaji Potrdila o prevzemu. Podaljševanje zavarovanja za dobro izvedbo je dovoljeno v primerih, ko prihaja do zamude ter posledično podaljšanja roka pri izvedbi projekta. Kot ustrezno zavarovanje za dobro
izvedbo bo sprejeta bančna garancija za dobro izvedbo ali adekvatno kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pri čemer mora zavarovanje ustrezati vsem elementom iz vzorca razpisne dokumentacije.
Zavarovanje za dobro izvedbo izda:
- banka s sedežem v Republiki Sloveniji ali tujini
- zavarovalnica in/ali kreditna družba s sedežem v Republiki Sloveniji ali tujini Zavarovanje za dobro izvedbo se predloži za zavarovanje:
- kvalitetne izvedbe pogodbenih del,
- pravočasne izvedbe del v smislu določil razpisne dokumentacije in pogodbe,
- plačilo kazni v primeru odstopa od pogodbe pred izvedbo del ali med njo,
- poplačilo pogodbene kazni zaradi prekoračitve pogodbenega roka,
- poplačilo pogodbene kazni zaradi opustitve pričetka del v roku od uvedbe v posel,
- neposrednega poplačila podizvajalcem (v primeru, če izvajalec nastopa s podizvajalci), če izvajalec zahtevanih plačil ni izvedel,
- neizročitve ustreznega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.
V zadnjem stavku tretjega odstavka podčlena 4.2 se črta pika in doda:
»in do vročitve garancije za odpravo napak v garancijskem roku.«
V podčlenu 4.2 se črta se zadnji odstavek podčlena in se ga nadomesti z besedilom:
Naročnik izvajalcu vrne bančno garancijo po izteku njene veljavnosti oziroma najkasneje v 120 dneh po izdaji potrdila o prevzemu objekta.
Podčlen 4.3. Predstavnik izvajalca Podčlenu se doda nov odstavek:
Izvajalčev predstavnik mora govoriti slovensko. Če izvajalčev predstavnik ne govori slovensko, mora izvajalec zagotoviti ustreznega prevajalca v slovenski jezik.
Podčlen 4.4 Podizvajalci
Črta se alineja (b) in nadomesti z:
(b) Za uvedbo drugih podizvajalcev, kot so navedeni v pogodbi, je potrebno predhodno soglasje inženirja in potrditev naročnika. Predlagani podizvajalci morajo izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti, kot so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Podčlen 4.9 – Zagotavljanje kakovosti
V podčlenu 4.9 se dodata nova dva odstavka:
Izvajalec mora zagotoviti sistem zagotavljanja kakovosti (QA) in nadzora kvalitete (QC), ki ga predloži inženirju v potrditev v roku 14 dni po obvestilu o začetku del.
Zagotavljanje in preverjanje kakovosti bo izvajalec izvajal v skladu z domačo zakonodajo in tehnično regulativo, ki določa ravnanje za zagotavljanje in dokazovanje kakovosti del.
Naročnik lahko kadarkoli opravi nadzor nad pravilnostjo izvajanja pogodbenih obveznosti in nadzor nad kvaliteto, količino in drugimi modalitetami vgrajenih materialov. Izvajalec je dolžan v tem času izvajanja kontrolinga dela ustaviti. Izvajalec iz tega naslova ne more uveljavljati zahtevkov po dodatnih plačilih ali podaljšanju roka za izvedbo del.
Podčlen 4.10 Podatki o gradbišču
V podčlenu 4.10 se doda nov odstavek:
Naročnik ne jamči za popolnost in natančnost podatkov o zemljišču (geološka sestava tal, geomehanski pogoji, hidrološki podatki, itd), materialih, hidrološki in prometni situaciji, ki so na voljo v trenutku objave javnega naročila ali kadar koli v času veljavnosti pogodbe. Izvajalec je dolžan predhodno preveriti izhodiščne podatke o zemljiščih in predvidene projektirane podatke.
Podčlen 4.18 – Varstvo okolja
Na koncu podčlena 4.18 se doda sledeče besedilo:
Izvajalec bo v času trajanja del na svoje stroške prevzel vse potrebne ukrepe za zaščito okolja, kot to zahtevajo organi, ki so pristojni za uveljavljanje zakonodaje in izdajo lokacijskega dovoljenja ter po pogojih, določenih v Enotnem dovoljenju za gradnjo. Stroške za varstvo in zaščito okolja bo Ponudnik upošteval pri ceni na enoto v ponudbenem predračunu.
V času izvajanja del mora izvajalec del proučiti veljavno zakonodajo na področju zaščite okolja in podzakonske akte, prostorske plane in določila občinskega odloka, ki določa monitoring med gradnjo in ostale obveze izvajalca pred, med in po gradnji. Vse navedeno mora izvajalec upoštevati ter na svoje stroške izvesti potrebne ukrepe.
Izvajalec je dolžan zagotoviti izvedbo monitoringa za področja, ki jih določa poročilo o vplivih na okolje. V času gradnje je potrebno izvajati monitoring za onesnaženje površinskih vod, tal in emisij v zrak, hrupa in vpliva vibracij na objekte. Monitoring je potrebno izvajati skladno z določili zakonskih in podzakonskih aktov.
Stroške za monitoring in izvedbo sanacijskih ukrepov za varstvo in zaščito okolja bo ponudnik zajel v ceni na enoto v ponudbenem predračunu.
Podčlen 4.19 – Elektrika, voda in plin
V podčlenu 4.19 se črta prvi odstavek in se ga nadomesti z besedilom:
Izvajalec je odgovoren za preskrbo vse energije, vode in drugih virov, ki jih potrebuje za izvedbo del.
Črta se drugi in tretji odstavek podčlena 4.19.
Podčlen 4.20 – Oprema naročnika in material po prosti izbiri Črta se besedilo tretjega in četrtega odstavka v podčlenu 4.20. Doda se :
Podčlen 4.25 – Garancija za odpravo napak v garancijski dobi
Izvajalec mora v 10 dneh po izdaji Potrdila o prevzemu izročiti naročniku Bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi (Extended Liability) v skladu s podčlenom 11.3 Posebnih pogojev.
Doda se:
Podčlen 4.26 – Kabli in vodniki
Če izvajalec med izvedbo del naleti na oznake, ki označujejo potek podzemnih kablov, vodnikov ali inštalacij, jih mora pustiti kjer so, če pa jih mora zaradi izvedbe del začasno odstraniti, jih mora takoj, ko je mogoče, vrniti na njihovo prvotno mesto. Takšne posege mora odobriti inženir.
Izvajalec je odgovoren za ohranjanje, odstranjevanje in morebitno zamenjavo kablov, vodnikov in inštalacij, ki jih naročnik specificira v pogodbi, po ceni, ki je navedena v predračunu.
Če kabli, vodniki in inštalacije niso specificirani v pogodbi, vendar izvajalec po oznakah vidi, da obstajajo ali ugotovi, da je njihova zamenjava ali drugačna sanacija nujna, mora ravnati v skladno s splošno obveznostjo glede ohranjevanja, odstranjevanja ali zamenjave, kot je opisano v zgornjih odstavkih. V takšnem primeru je naročnik dolžan povrniti nastale stroške do višine, ki je za takšna dela predvidena.
Če obstaja možnost, da bo delo na delovišču povzročilo motnje ali škodo na javnem omrežju, mora izvajalec o tem nemudoma ustno in nato še pisno obvesti inženirja in določiti smiselni rok, v katerem bi ustrezni organ ali služba sprejela ukrepe za nemoteno delovanje.
3.3.5 ČLEN 6 – kadri in delavci
Podčlen 6.7 – Zdravje in varnost
Črta se prvi in drugi odstavek podčlena 6.7 in se ju nadomesti z besedilom:
Izvajalec je dolžan upoštevati veljavno zakonodajo, ki zagotavlja varnost in zdravje pri delu, za vse svoje osebje v skladu s slovensko zakonodajo.
Podlčen 6.8.- Xxxxxx s strani izvajalca Podčlenu 6.8. se doda sledeče besedilo:
Izvajalčevo ključno osebje mora govoriti slovensko ali pa mora izvajalec, na svoj strošek, angažirati zadostno število sposobnih prevajalcev.
3.3.6 ČLEN 7 – obrabna oprema, materiali in izdelava
Podlčen 7.8 – Pristojbine
Za b) točko se doda še c) točka, ki se glasi:
c) začasno ali dokončno odlaganje vseh vrst odpadkov ali drugih presežnih materialov, vključno z nevarnimi odpadki.
3.3.7 ČLEN 8 – začetek, zamude in ustavitev
Podčlen 8.1- Začetek del
V podčlenu 8.1 se črta prvi odstavek podtočke 8.1 in se nadomesti z besedilom:
Inženir mora izvajalca obvestiti o datumu začetka v roku štirinajstih (14) dni od dneva, ko so vse pogodbene stranke podpisale pogodbo. Datum začetka del mora biti najkasneje v roku osemindvajsetih (28) dni od dneva, ko so vse pogodbene stranke podpisale pogodbo.
3.3.8 ČLEN 10 – prevzem s strani naročnika
Podčlen 10.1 – Prevzem del in odsekov del Za drugi odstavek podčlenu 10.1 se doda:
Pogoj za izdajo Xxxxxxxx o prevzemu je pravnomočnost uporabnega dovoljenja.
Podčlen 10.2 – Prevzem delov del
Za drugim odstavkom se doda tretji odstavek:
Pri delih, kot so rekonstrukcije, obnove, modernizacije in podobno, kjer se dela vršijo pod prometom, določila drugega odstavka tega podčlena ne veljajo in se, ko so dela končana, izda potrdilo o prevzemu del. Izvajalec je odgovoren za varno odvijanje prometa in ukrepe v skladu s členom 4.
3.3.9 ČLEN 11 – odgovornost za napake
Podčlen 11.3 – Podaljšanje roka za reklamacijo napak
Na koncu podčlena se doda:»Po zakonskih določilih Republike Slovenije je izvajalec odgovoren za pomanjkljivosti in napake, definirane v podčlenih 11.2 (a), (b), (c), ki se niso mogle opaziti, ali za katere se smatra, da niso bile opazne pred iztekom roka za odpravo pomanjkljivosti in napak (Defect Liability period) po čl. 11.3. Splošni rok omejitve takšne odgovornosti je rok, kot je določen v dodatku k ponudbi.
Izvajalec daje zavarovanje za kakovost izvedbenih del kot izhaja iz dodatka k ponudbi. Garancijski rok teče od prejema Potrdila o prevzemu.
Izvajalec mora v 10 dneh od prejema Potrdila o prevzemu naročniku predložiti Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (Extended Liability) v obliki bančne garancije oziroma ustreznega finančnega zavarovanja pri zavarovalnici (odslej bančna garancija), v višini 5 % vrednosti vseh del po pogodbi brez DDV. Bančni garanciji za odpravo napak v garancijskem roku lahko izda bodisi:
d) banka v Republiki Sloveniji ali
e) tuja banka preko korespondenčne banke, locirane v državi naročnika, ki mora imeti najmanj IBCA rating AA-, ki jo potrdi naročnik xxx
f) zavarovalnica.
Veljavnost oz. trajanje predmetnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi je 2 leti. Garancijski rok začne teči ali z dnem predaje objekta naročniku ali z dnem izdaje potrdila o prevzemu, odvisno od tega, kateri rok je poznejši. Rok trajanja zavarovanja (bančnih ali jamstvenih) mora biti za 30 dni daljši od garancijskih rokov, določenih s pogodbo.
Omejitev veljavnosti zavarovanja za opravo napak v garancijski dobi na 2 leti ne vpliva na izvajalčevo obveznost, da za solidnost gradnje in skrite napake odgovarja naročniku 10 let od predaje objekta naročniku ali dne izdaje potrdila o prevzemu, odvisno od tega, kateri rok je poznejši.
3.3.10 ČLEN 12 - merjenje in ocena
Podčlen 12.1 – Merjenje del
Črta se tretji in četrti odstavek in nadomesti z:
Izvajalec je dolžan pripraviti dokumente, na podlagi katerih bo opravil izmere izvedenih trajnih del. Vse meritve, opravljene z namenom ugotoviti količine opravljenih del, bodo vnesene v obračunske načrte, ki so sestavni del knjige obračunskih izmer, katera se bo izdelovala v skladu s »Pravilnikom o gradbiščih« (Uradni list RS, št. 55/2008 (popr. 54/2009)« in navodilih inženirja.
Inženir skladno s pogodbo preverja izmere količin, vnose podatkov in izračune količin ter potrjuje izmere izvedenih količin, vnešene v obračunske liste knjige obračunskih izmer. Če inženir ugotovi nepravilnosti ali netočnosti, vnešene podatke korigira. V kolikor se izvajalec s tem ne strinja, mora o tem obvestiti inženirja skupaj z razlogi za nestrinjanje z inženirjevo odločitvijo. Ko inženir prejme to obvestilo, mora ponovno pregledati dokumente in jih potrditi ali ustrezno spremeniti. Če izvajalec za tem v roku 14 dni ne pošlje obvestila o nestrinjanju, se šteje, da je odločitev inženirja točna.
3.3.11 ČLEN 13 – spremembe in prilagoditve
Podčlen 13.3 – Postopek spremembe Na koncu podčlena se doda:
Naročnik in izvajalec za izvedbo vseh dodatnih del, presežnih oziroma več del ter manjkajočih oziroma manj del ter nepredvidenih del in v primeru spremembe pogodbenih rokov, skleneta aneks k osnovni
Pogodbi z izvajalcem, v rokih in po postopkih, skladnih z Zakonom o javnih naročilih, ki so potrebni za njegovo sestavo, potrditev in podpis. Pri tem je izvajalec pri pripravi ponudbe za dodatna dela, presežna dela ali več oz. manj del ter nepredvidenih del dolžan upoštevati kalkulativne osnove iz pogodbenega predračuna, vključno z morebitnimi popusti.
Dodatna dela so tista dela, ki niso vsebovana v pogodbenem predračunu, pa so potrebna za izpolnitev pogodbe, naročnik pa zahteva, da se izvedejo. Oddaja naročila se izvede skladno z Zakonom o javnem naročanju.
Več dela oziroma presežna dela in manj dela oziroma manjkajoča dela so tista dela, ki pomenijo količinski odmik od količine del, določenih v pogodbi. Obračunavajo se na osnovi količin iz knjige obračunskih izmer, z uporabo predračunskih postavk iz ponudbe izvajalca, ob uporabi določil pogodbe.
Nepredvidena dela so tista dela, ki jih je potrebno nujno opraviti zaradi zagotovitve stabilnosti objekta ali zaradi preprečitve škode, povzročene z nepričakovanim oziroma izrednim dogodkom. Izvajalec lahko izvede nepredvidena dela tudi brez poprejšnjega soglasja naročnika, če si ga zaradi njihove nujnosti ni mogel priskrbeti. O pojavih in svojih ukrepih mora nemudoma obvestiti inženirja, ki jih na skupnem ogledu zapišeta v Zapisnik o evidentiranju, ki ga inženir, skupaj s predlogom ukrepov, nemudoma, a najkasneje v treh dneh po ogledu, predloži naročniku. Za oddajo naročila se uporabijo postopki, določeni v Zakonu o javnem naročanju.
V primeru spremembe pogodbeno določenih rokov morata naročnik in izvajalec spremembo roka urediti z aneksom k pogodbi najkasneje pred iztekom pogodbenega roka.
Podčlen 13.7 – Prilagoditve zaradi spremembe zakonodaje Podčlenu se doda sledeče besedilo:
V primeru, če se pogodbena cena spremeni, se nastala razlika v ceni ne krije iz sredstev Kohezijskega sklada.
Podčlen 13.8 – Prilagoditve zaradi spremembe stroškov Podčlen se v celoti črta.
3.3.12 ČLEN 14 – pogodbena cena in plačilo
Podlčen 14.1 – Pogodbena cena
V podčlenu 14.1 se črta podtočko 14.1 in se jo nadomesti z besedilom:
Določi se, da:
a) je pogodbena cena ponudbena cena in je nespremenljiva (fiksna) za ves čas izvedbe del;
b) izvajalec kljub temu lahko zahteva spremembo, če so se cene za elemente toliko zvišale, da bi morala biti cena za dela več kot za deset odstotkov višja (izvajalec lahko zahteva samo razliko v ceni, ki presega deset odstotkov);
c) mora izvajalec plačati vse dajatve, pristojbine, takse in davke v zvezi s svojimi obveznostmi po pogodbi in se pogodbena cena ne prilagodi za nobenega od teh stroškov, razen če je v pogodbi izrecno določeno drugače;
Podčlen 14.2 – Predplačila
Določila podčlena 14.2 se v celoti črta.
Podčlen 14.3 – Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu Prvi odstavek podčlena 14.3 se črta in nadomesti:
Izvajalec je dolžan dostaviti račun oz. situacijo v roku pet dni po opravljenem delu oz. do 5. dne v mesecu za dela, opravljena v preteklem mesecu in to v devetih izvodih v skladu s potrjeno knjigo obračunskih izmer in drugimi dokaznimi dokumenti. Situacija mora biti potrjena od odgovornega nadzornika (inženirja). Pri tem je izvajalec za vsako posamezno fazo predmetnega javnega naročila: Fazo 1 – Energetska sanacija Kulturnega doma Gorenja vas, Fazo 2 – Statična sanacija Kulturnega doma Gorenja vas ter Fazo 3 – Statična sanacija notranjosti Kulturnega doma Gorenja vas, zaradi različnih virov financiranja posamezne faze, dolžan voditi ločeno knjigo obračunskih izmer in drugih dokaznih dokumentov, prav tako pa mora za vsako posamezno fazo ločeno izdajati situacije. Izvajalec je dolžan pri oblikovanju posamične situacije upoštevati navodila naročnika oz. sofinancerja.
Črta se prvi stavek drugega odstavka in se ga nadomesti z besedilom:
Obračun (situacija) mora, kot je primerno, vsebovati naslednje postavke, ki so izražene v EUR, in sicer po naslednjem zaporedju:
Izbriše se besedilo b) točke podčlena 14.3 in ga nadomesti z naslednjim besedilom:
b) vsak znesek, ki se prišteje ali odšteje zaradi sprememb v zakonodaji in/ali sprememb v stroških v skladu s podčlenom 13.7 posebnih pogojev.
Črta se besedilo točke d) in e) podčlena 14.3.
Podčlen 14.6 – izdaja Potrdil o vmesnih plačilih
Črta se prvi odstavek podčlena 14.6 in se ga nadomesti s sledečim besedilom:
Inženir mora v roku štirinajst (14) dni po prejemu obračuna s priloženimi ustreznimi dokumenti potrditi obračun in dokumente. V roku treh (3) dni po potrditvi pa mora inženir naročniku predati Xxxxxxxx o vmesnem plačilu, kjer mora biti navedeni znesek, za katerega je inženir opravil kontrolo o dejanski izvedbi, z vsemi potrebnimi podatki.
Naročnik, posredniško telo in plačilni organ si pridržuje pravico, da preko svojih pooblaščenih predstavnikov izvršijo nadzor na delovišču in pregledajo navodila in dokumente v zvezi z deli, če menijo, da je to potrebno za popoln pregled prispelih vmesnih obračunov.
Podčlen 14.7 – Plačilo
V podčlenu 14.7 se črta prvi odstavek s točko a), b) in c) ter se ga nadomesti s sledečim besedilom:
Naročnik je dolžan račun oziroma situacijo v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 15 dni računa oziroma situacije ne potrdi, niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da sta račun oziroma situacija potrjena. Rok plačila je 30. dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu potrjene situacije, ki je podlaga za izplačilo.
Črta se drugi odstavek in se ga nadomesti z besedilom:
Plačilo potrjenega računa oziroma situacije se nakaže v EUR na poslovni račun izvajalca.
Doda se tretji odstavek podčlenu 14.7., ki se glasi:
Naročnik si v primeru izpolnjevanja pogojev pridržuje pravico uporabiti krajši plačilni rok skladno z določili 52. člena Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011, 110/2011) in 25. členom Zakona o izvrševanju proračuna za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/2012) pri čemer o tem predhodno obvesti izvajalca.
Podčlen 14.9 – Plačilo zadržanega zneska
Podčlen se dopolni na način, da se za zadnjim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
Izvajalec je dolžan v 10 dneh po izdaji Potrdila o prevzemu naročniku predložiti bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje za zadržan znesek v višini 5 % pogodbene vrednosti, ki predstavlja še neizplačan del zadržanega zneska. Predloženo zavarovanje mora biti skladno z določbami vzorca iz razpisne dokumentacije. Veljavnost predmetnega zavarovanja je do izdaje Potrdila o izvedbi.
Podčlen 14.12 – Poravnava končnih obveznosti Podčlen se dopolni tako, da se glasi:
Ko izvajalec predloži končni obračun (situacijo), mora predložiti tudi dokument o končni poravnavi v pisni obliki, ki potrjuje, da celotni končni obračun (situacija) predstavlja celotno in končno poravnavo vseh zneskov, dolžnih izvajalcu po pogodbi ali v zvezi s pogodbo. Ta dokument o končni poravnavi lahko navaja, da postane veljaven, ko izvajalec prejme Zavarovanje za dobro izvedbo in še neplačani saldo celotnega zneska in ko izvajalec izroči naročniku Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v primeru česar bo dokument o končni poravnavi postal veljaven na ta datum. Pri tem je izvajalec za vsako posamezno fazo predmetnega javnega naročila: Fazo 1 – Energetska sanacija Kulturnega doma Gorenja vas, Fazo 2 – Statična sanacija Kulturnega doma Gorenja vas ter Fazo 3 – Statična sanacija notranjosti Kulturnega doma Gorenja vas, zaradi različnih virov financiranja posamezne faze, dolžan končni obračun (situacijo) ter dokument o končni poravnavi v pisni obliki, predložiti za vsako posamezno fazo ločeno.
Podčlen 14.13 – Xxxxxx Xxxxxxxx o končnem plačilu
Črta se besedilo prvega odstavka podčlena 14.3 in se ga nadomesti s sledečim:
Inženir mora po prejemu končnega obračuna le-tega na podlagi preverbe potrditi in po potrditvi predati naročniku potrdilo o končnem plačilu, kjer mora biti naveden:
a) končni dolžni znesek in
b) saldo (če obstaja), ki ga je naročnik dolžan plačati izvajalcu ali izvajalec naročniku, kot je primer po tem, ko je bilo naročniku dano potrdilo, ki priznava vse zneske, ki jih je doslej naročnik plačal, in vse zneske, do katerih je naročnik upravičen.
Naročnik, posredniško telo in plačilni organ si pridržujejo pravico, da preko svojih pooblaščenih predstavnikov izvršijo nadzor na delovišču in pregledajo pisna navodila in dokumente v zvezi z deli, če menijo, da je to potrebno za popoln nadzor prispelega končnega obračuna.
Podčlen 14.15 – Valute plačil
Črta se besedilo podčlena 14.15 in se ga nadomesti s sledečim besedilom:
Obračunska valuta v pogodbi so EUR.
3.3.13 ČLEN 17 – tveganje in odgovornost
Podčlen 17.1 – Odškodnine
V podčlenu 17.1 se črta besedilo zadnjega odstavka.
3.3.14 ČLEN 18 – zavarovanje Podčlen 18.1. Splošne zahteve za zavarovanje Podlčenu se doda spodnje besedilo:
Rok za predložitev zavarovanja je osemindvajset (28) dni po obvestilu o začetku del.
Podčlen 18.3 Zavarovanje za primer poškodbe oseb in škode
V Podčlenu 18.3 se drugi stavek drugega odstavka nadomesti z:
Najmanjši znesek zavarovalne vsote po podčlenu 18.3 znaša 150.000,00 EUR.
Podčlen 18.4 – Zavarovanje osebja izvajalca Podčlenu 18.4 se doda drugi odstavek, ki glasi:
Zavarovanje bo v skladu z zakoni in zakonodajo Republike Slovenije in preko registracije pri ustreznih lokalnih oblasteh in bo strošek izvajalca. Izvajalec je v primeru neupoštevanja teh zakonov podvržen sankcijam v skladu s pogoji Pogodbe ter zakoni in predpisi Republike Slovenije.
4. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
4.1.1. PREDPISI IN STANDARDI 69
4.1.2. SPLOŠNE ZAHTEVE NAROČNIKA 72
4.1.3. DODATNE ZAHTEVE NAROČNIKA 72
4.1.4. OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA 74
4.1.6. SEZNAM PRILOŽENIH PROJEKTOV 78
4.1 TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
4.1.1. PREDPISI IN STANDARDI SPLOŠNO
Med izvajanjem pogodbe mora izvajalec upoštevati veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.
Če v času izvajanja pogodbe vstopi v veljavo nova zakonodaja ali se spremeni, doda obstoječa zakonodaja ali se spremenijo standardi, ki dovoljujejo manj zahtevne tehnične kriterije, opise in pogoje Pogodbe, se mora izvajalec držati originalnih zahtev ter pogojev ter Posebnih pogojev Pogodbe, dokler ne dovoli Inženir v pisni obliki uporabo spremenjenih standardov in zakonodaje, ki so stopili v veljavo namesto originalnih.
Veljavna zakonodaja in standardi so navedeni v Razpisni dokumentaciji ter predmetnem poglavju.
Za vgrajeno opremo, materiale, izvajanje del in testiranja, se razpisna dokumentacija sklicuje na standarde in predpise. V primeru da se le-ti spremenijo, mora ponudnik spremenjene standarde in predpise v ponudbi upoštevati, če so stopili v veljavo najmanj 28 dni pred datumom oddaje ponudbe. Ta zahteva ne velja, če je v razpisni dokumentaciji izrecno navedeno drugače.
Če so to nacionalni standardi in predpisi ali so vezani na posebno državo ali regijo, lahko Inženir predhodno pregleda in pisno odobri standarde drugih oblasti, ki zagotavljajo enako ali višjo kakovost kot navedeni standardi in predpisi.
Razlike med specificiranimi standardi ter predlaganimi alternativnimi standardi mora izvajalec popolno opisati in poslati Inženirju najkasneje v roku 28 koledarskih dni pred datumom, ko želi izvajalec dobiti Inženirjevo soglasje. V kolikor Inženir ugotovi, da takšne spremembe ne zagotavljajo enake ali višje kakovosti, mora izvajalec uporabiti standarde opisane v razpisni dokumentaciji.
RELEVANTNA ZAKONODAJA
Zakoni
• Zakon o akreditaciji /Zakr/ (Ur.l. RS, št. 59/1999),
• Zakon o gradbenih proizvodih /ZGPro/ (Ur.l. RS, št. 52/2000, 110/2002),
• Zakon o graditvi objektov /ZGO-1/ (Uradni list RS, i objektov /ZGO-1/ (( (popr.), 92/2005, 93/2005, 111/2005, 120/2006, 126/2007, 57/2009 Xxx.XX: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010, 62/2010 (62/2010 popr.), 20/2011, 57/2012 odslej ZGO-1.)),
• Zakon o ohranjanju narave /ZON/ (Ur.l. RS, št. 56/1999 (31/2000 popr.) spremembe: Ur.l. RS, št. 110/2002-ZGO-1, 119/2002, 22/2003-UPB1, 41/2004, 96/2004-UPB2, 61/2006-Zdru-1,
63/2007 Xxx.XX: Up-395/06-24, U-I-64/07-13, 117/2007 Xxx.XX: U-I-76/07-9, 32/2008 Xxx.XX: U-I-386/06-32, 8/2010-ZSKZ-B),
• Zakon o javnem naročanju /ZJN-2/ (Ur.l. RS, št. 12/2013),
• Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011, 63/2013 odslej ZPVPJN),
• Zakon kemikalijah (Zkem) (Ur.l. RS, št. 110/2003, 47/2004, 61/2006, 16/2008, 9/2011, 83/2012),
• Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP/ (Ur.l. RS, št. 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Xxx.XX: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010),
• Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti /ZTZPUS-1/ (Ur.l. RS, št. 17/2011),
• Zakon o urejanju prostora /ZureP-1/ (Ur. L RS urej110/2002, 08/2003 popr., 58/2003, 33/2007, 108/2009 ZGO-1C, 79/2010, 80/2010 (106/2010 popr.)),
• Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ (Ur.l. RS, št. 43/2011),
• Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Ur.l. RS n o 39/2006, 49/2006, 66/2006, 112/2006, 33/2007, 57/2008, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012),
• Zakon o varstvu pred požarom /ZVPoz/ (Ur.l. RS, št. 3/2007, 9/2011, 83/2012),
• Zakon o vodah /ZV-1/ (Ur.l. RS vodah /ZV-1/ ((007om /ZZ6, 112/, 57/08, 57/2012),
• Zakon o kmetijskih zemljiščih /ZKZ/ (Ur.l. RS, št. 71/2011, 58/2012),
• Zakon o javnih cestah /ZJC/ (Ur.l. RS, št. 33/2006, 45/2006, 57/2008, 42/2009, 109/2009),
• Zakon o varstvu kulturne dediščine /ZVKD-1/ (Ur.l. RS, št. 16/2008, 123/2008, 8/2011, 30/2011, 90/2012),
• Zakon o gasilstvu /Zgas/ (Ur.l. RS, št. 113/2005, 120/2008)
• Zakon o urejanju prostora /ZureP-1/ (Ur.l. RS, št. 110/2002, 08/2003 popr., 58/2003, 33/2007, 108/2009 ZGO-1C, 79/2010, 80/2010 (106/2010 popr.)
• Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami /ZVNDN/ (Ur.l. RS, št. 51/2006-UPB1, 97/2010)
in ostala zakonodaja, veljavna v Republiki Sloveniji.
Podzakonski predpisi
• Odredba o obveznem atestiranju cementa (Ur.l. SFRJ, št. 34/1985, 67/1986, Ur.l. RS, št. 54/2001),
• Odredba o obveznem atestiranju dodatkov betonu (Ur.l. SFRJ, št. 34/1985, Ur.l. RS, št. 52/2000, 54/2001)
• Odredba o obveznem atestiranju tovarniško izdelanih elementov iz celičastega betona (Ur.l. SFRJ, št. 34/1985, Ur.l. RS, št. 54/2001),
• Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 105/2005, 34/2008, 109/2009, 62/2010),
• Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zraku (Ur.l. RS, št. 66/2007),
• Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur.l. RS, št. 78/2006, 72/2007, 32/2009, 95/2011),
• Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Xx.x.XX, št. 4/2006),
• Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur.l. RS, št. 37/2008, 99/2008),
• Uredba o odstranjevanju odpadnih olj (Ur.l. RS, št. 24/2012),
• Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 3/2003, 41/2001, 50/2001, 62/2004 in 34/2008),
• Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l. RS, št. 83/05);
• Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS št. 102/2011, 18/2012, 24/2012 in 64/2012); in ostale relevantne uredbe.
• Pravilnik o požarnem varovanju (Ur.l. RS, št. 107/2007, 92/2010),
• Pravilnik o varnostnih znakih (Ur.l. RS, št. 89/1999, 39/2005, 34/2010, 43/2011-ZVZD-1 ),
• Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) Ur.l. RS, št. 43/2011
• Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij (Ur.l. RS, št. 22/1995, 102/2009),
• Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur.l. RS, št. 105/2008),
• Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur.l. RS, št. 101/2005),
• Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Ur.l. RS, št. 41/2009, 2/2012)
• Pravilnik o tehničnih normativih za projektiranje in izvajanje zaključnih del v gradbeništvu (Ur.l. SFRJ, št. 21/1990, Ur.l. RS, št. 14/1999, 42/2002, 125/2003 (110/2005 popr.), 29/2004),
• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Ur.l. RS, št. 31/2004, 10/2005, 83/2005, 14/2007),
• Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požara (Ur.l. RS, št. 30/1991, 52/2000-ZGPro, 83/2005),
• Pravilnik o tehničnih predpisih za obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih postrojev (Ur.l. SFRJ, št. 16/1968),
• Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur.l. RS, št. 101/2004, 43/2011- ZVZD-1),
• Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (Ur.l. RS, št. 101/2005, 43/2011-ZVZD-1),
• Pravilnik o gradbiščih (Ur.l. RS, št. 55/2008, (54/2009 popr.)),
• Pravilnik o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 75/2008, 66/2010, 17/2011-ZTZPUS-1, 74/2011 ),
• Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur.l. RS, št. 89/1999, 39/2005, 43/2011-ZVZD-1 )
• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Ur.l. RS, št., 14/2007),
• Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 93/2008, 47/2009, 52/2010) in ostali relevantni veljavni predpisi.
4.1.2. SPLOŠNE ZAHTEVE NAROČNIKA
Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe v polnosti upoštevani vse zahteve naročnika, kot so podane skladno s tehničnimi specifikacijami, skladno z razpisno dokumentacijo, skladno s ponudbenim predračununom ter skladno z vsemi preostalimi deli te razpisne dokumentacije.
4.1.3. DODATNE ZAHTEVE NAROČNIKA
Naročnik poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila, skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju prav tako zahteva sledeče:
• Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se ne uporabljajo:
⮚ proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6),
⮚ notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot:
- 30 g/l, brez vode, za stenske barve,
- 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 % motnostjo,
- 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,
⮚ materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986.
Ponudnik navedeno izkazuje s predložitvijo:
- tehnične dokumentacije proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali
- izjave, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.
• Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.
• Kadar se pri gradnji:
⮚ nosilne konstrukcije,
⮚ ostrešja,
⮚ fasadnih in notranjih oblog sten in tal oziroma stropov in
⮚ stavbnega pohištva
uporabi les, mora izvirati iz zakonitih virov.
Ponudnik navedeno izkazuje s predložitvijo:
- potrdila, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
- potrdila FSC ali PEFC zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali
- potrdila o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija kot del standarda ISO 9001, standarda ISO 14001 ali sistema upravljanja EMAS, ali
- dovoljenja FLEGT , če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, ali
- ustreznega dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
• Stranišča morajo imeti dvojno splakovanje, pri čemer ne smejo porabiti več kot 6 l vode za polno splakovanje in ne več kot 3 l za delno splakovanje. V brezvodnih pisoarjih se mora uporabiti biološko razgradljiva tekočina ali pa se uporabljajo popolnoma brez tekočine.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.
4.1.4. OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA Obnova in obstoječe stanje
Obnova obsega:
• statično sanacijo objekta s spremljajočim urejanjem meteornih vod,
• statično sanacijo notranjosti objekta s spremljajočimi posegi in
• energetsko sanacijo objekta z ureditvijo fasadnega ovoja stavbe z delno rekonstrukcijo oblikovne zasnove iz leta 1921
• izvedbo ureditve ogrevanja objekta z obnovljivim virom ogrevanja
Obstoječi kulturni dom (izvirno »Sokolski dom«), je v dvajsetih letih preteklega stoletja zgradil žirovski gradbenik Xxxxx Xxxxx (1875-1951), po drugi svetovni vojni so ga preurejali in širili z večkratnimi prezidavami. V zadnjem času je z izselitvijo prvotnih programov (športne dejavnosti) pridobil nove namembnosti (občinske pisarne, društveni prostori). Posledice prezidav zaradi prostorskih in funkcionalnih sprememb, dotrajanost, nova orientacije južne fasade proti bodoči obvoznici, predvsem pa nujnost racionalne rabe energije, terjajo celovito prenovo fasadnega ovoja.
Objekt na robu terase desnega brega Sore, je masivne opečne zasnove, dim. 36,80x19,30 m, K+P+N+M, medetažne konstrukcije so armirano-betonske v pritličju, v nadstropju lesene. Ostrešje je leseno (trapezna vešala) in štiri-kapno, kritina betonski strešnik, na položnem srednjem delu je trapezna pločevina.
Kletni zidovi so slabo izolirani, pritisk talne vode je poškodoval kletne zidove in temelje ter fasado; predvsem na severni strani. Nosilni opečni zidovi so brez protipotresnih vezi in na nekaj mestih so se pojavile razpoke.
Statična sanacija notranjosti
Prav tako je v okviru projekta predvidena tudi statična sanacija notranjosti Kulturnega doma Gorenja vas z ureditvijo strojnih in elektro instalacij ter zaključnih obrtniških del v delu objekta s pisarniškimi prostori in servisnimi prostori za obstoječo dvorano Kulturnega doma.
Drenaža zaledne vode
Elementi konstrukcije v tleh (temelji, kletni in temeljni zidovi, izvedeni v različnih prezidavah) od stika z zunanjim tlakom do dna temeljev, se po izkopu sanirajo, izolirajo (glej postavke popisa del), položi se drenažni sistem pod nivojem notranjih tlakov kleti, prepreči se zatekanje zaledne vode v objekt in odstrani kapilarna vlaga, tako da se izboljšajo bivalni pogoji in podaljša življenjska doba zgradbe.
Zajeta zaledna voda se odvaja v lokalno ponikanje. Drenažne cevi se zaščiti s poli-tlak tkanino in zasuje z drenažnim prodom. (Cevi se iztekajo v ponikalnico (glej faze obnove v postavkah popisa del).
Meteorna voda
Obnovi se žlebove in odtočne vertikale ter postavi nove peskolove, čisto meteorno vodo se odvaja (cevi PVC Ø 125)v lokalno ponikanje (glej faze obnove v postavkah popisa del).
Streha
Del kritine je bil predhodno že obnovljen. Dodatno se izvede zavetrovanje in ojači obstoječa konstrukcija ostrešja. Strešni elementi se po delih pazljivo odkrijejo in se po opravljenih sanacijskih delih vrnejo, kolikor niso poškodovani. Dimniki, ki niso v funkciji se odstranijo oz. zaprejo. Pločevinaste obrobe se v celoti zamenjajo. Na srednjem polju (južna in severna kap) se deloma odstrani kapna lega, doda se atika (v skladu z rekonstrukcijo z prvotne oblike - napisom Sokolski dom) in na tem mestu prilagodi strešino.
Uredi se nova strelovodna mreža. FASADE
Nov toplotni ovoj:
Oblikovanje
Glavni pomen novega fasadnega ovoja je (poleg nove urbane kvalitete v naselju) predvsem v energetski sanaciji celotnega objekta, ki bo skupno z izboljšanim ogrevalnim sistemom pomembno prispevala k zmanjšanju toplotnih izgub.
Zaradi zgodovinskega in kulturnega pomena sokolskega gibanja na slovenskem ozemlju koncem devetnajstega stoletja, pa tudi zaradi ugledne »secesijske« arhitekture teh domov, je opravičeno, da se oblikovna zasnova ravna po vzoru prvotne ureditve (leto 1921), čeprav današnji gabarit zgradbe deloma odstopa od prvotnega. Zasnova:
• razdelitev na polja z vertikalnimi pasovi širine 50 cm (bele barve),
• okenski okvirji 20, 30 cm (bele barve) in
• ritem posameznih kvadratnih in pravokotnih polj (peščene barve – v rahlih zelenih tonih – povzeto po prvotnem vzoru).
Poseben poudarek oz. slikovitejši značaj danes nekoliko preveč zadržanemu objektu, je mogoče doseči z izvedbo (rekonstrukcijo) nekdanje atike nad napuščem v osi celotne zgradbe (7,50 m x 1,50 m), z napisom in kamnito skulpturo sokola, tako na severni kot na južni strani (ki bo z obvoznico postala »nova« glavna fasada).
Posamezne fasadne delitve so izvedene v različnih ravninah (debeline izolacije se razlikujejo za 3-5 cm) in različnimi odtenki barve na tenko-slojni oblogi, ki sledijo od bele (okenski okvirji, lizene), do rahlo temnejših peščenih oz. zelenkastih odtenkov (polja). Lahko se tudi poudari granulacija mineralnega ometa (gladki okvirji in bolj grobo polje): glej sheme fasad!
Obnova
Po odstranitvi tabel in poškodovanih delov ometa, dotrajanih in motečih delov fasade, se zidove izravna in izvede novo fasadno oblogo. Obnovi se tudi napušč.
V stiku s tlemi se »podstavek« obloži z naravnim kamnom, tako da se poveča mehanska zaščita objekta v stiku z obiskovalci Doma, podaljša življenjska doba in izboljša energetsko učinkovitost.
Severna fasada
Vstopni predprostor na severno-vzhodnem delu se povsem obnovi in delno obloži s kamnito oblogo, prav tako je nova kamnita talna obloga. Kamniti deli na objektu (talne in fasadne obloge, pragovi ter okenske police) so pretežno iz lokalnega kamnoloma Hotavlje. Obnovi oz. ponovno uredi in posodobi se tudi spominska plošča padlim občanom. Doda se spuščen strop in nova svetlobna telesa.
Zahodna fasada
Odstrani se (nedavno prizidani) nadstrešek in dostopni podest pod katerim je zasilni izhod izpod odra dvorane (ta se na novo uredi s povezavo na južno fasado). Obstoječa vrata se nadomestijo z oknom v enaki dimenziji, malo okno se zazida. S tem posegom se vzpostavi prejšnje stanje na zahodni strani objekta. Klančina se v vsej širini uredi za dovoz na (bodoče) novo južno parkirišče. (Zunanja ureditev ni predmet tega projekta).
Vzhodna fasada
Obstoječe stopnice se obnovi in dilatira od fasade. Predhodno se položi drenažne cevi in izolira kletne stene.
Za ureditev izvoza-dovoza na južno parkirišče (v naslednji fazi) je potrebno pridobiti sosednje zemljišče (ni predmet tega projekta).
Južna fasada
Z oblikovno obdelavo površine se obnovi z uporabo elementov fasadnih rešitev prvotnega Sokolskega doma (razdelitev fasade na polja in poudarjene okvirje ob okenskih odprtinah).
Na zahodnem delu kleti se prestavi vrata zaradi novega dostopa do prostorov pod odrom dvorane in prehoda v prvo nadstropje (sekundarno stopnišče in zasilni izhod - ni predmet tega projekta).
Energetsko sanacije stavbe Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Trajnostna raba energije; prednostne usmeritve: Energetska sanacija javnih stavb«.
Detajlna delitev posameznih del, je razvidna iz popisov del s ponudbenim predračunom, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.
Detajlnejši opis predmeta javnega naročila je razviden iz projektov, navedenih v točki 4.1.5. SEZNAM PRILOŽENIH PROJEKTOV.
Energetska in statična sanacija Kulturnega doma Gorenja vas se izvede najkasneje 11. mesecev po začetku del.
Podroben terminski plan, kjer se prikaže zaporedje postopkov in časovno usklajenost posameznih delovnih faz je dolžan predložiti ponudnik v roku 28 po obvestilu o začetku del.
4.1.6. SEZNAM PRILOŽENIH PROJEKTOV
Preostala tehnična dokumentacija je vsebovana v dokumentu z naslovom: Tehnične specifikacije.zip
Tehnične specifikacije.zip so zaradi tehničnih nezmožnosti Portala javnih naročil dostopne na uradni internetni strani naročnika Občine Gorenja vas - Poljane – (xxxx://xxx.xxxxxx-xxx.xx/), konkretno v rubriki Razpisi in objave.
Dokument vključuje sledeče dokumente:
⮚ PGD, št 21/13, april 2013, Vel d.o.o., Škofja Loka z vključenimi načrti in elaborati elektroinštalacij in elektro opreme, strojnih inštalacij in strojen opreme, požarne varnosti, učinkovite rabe energije v stavbah, zvočne zaščite, ravnanja z gradbenimi odpadki in oceno obremenitve okolja za hrup.
Tehnične specifikacije.zip so sestavni del razpisne dokumentacije in ga mora ponudnik v polnosti upoštevati pri podaji ponudbe. V kolikor ponudnik pri podaji ponudbe ne bo upošteval zgoraj navedene dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo kot nepopolno izločil iz nadaljnjega postopka ocenjevanja ponudb.
Ponudniki morajo pri podaji ponudbe in kasnejši izvedbi upoštevati tehnične zahteve, kot izhajajo iz točk 1 do 5 poglavja 7.2.2. oziroma poglavja 7.2 priloge 7 »Temeljne okoljske zahteve za stavbe« Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, številka 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013) v obsegu kot je to mogoče glede na podano predhodno izdelano projektno dokumentacijo. Za izpolnjevanje predmetnih zahteve ponudniki podajo izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo izpostavljene zahteve (izjava je vključena v okvir obrazca IZJAVA PONUDNIKA). V kolikor je to primerno lahko naročnik za izkazovanje navedenega od ponudnikov zahteva tudi druga dokazila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju.
5. PONUDBENI PREDRAČUN
5.2 NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PONUDBENEGA PREDRAČUNA 82
5.1 SPLOŠNO
Plačilo izvedenih del bo potekalo skladno s splošnimi in posebnimi pogoji pogodbe. Elementi in dela, navedena v ponudbenem predračunu, ne smejo omejevati izvajalčevih obveznosti, ki so v celoti opisana in zahtevana v drugih delih razpisne dokumentacije.
Ne glede na omejitve, navedene pri opisovanju posameznih elementov in/ali pojasnil, mora izvajalec šteti, da so zneski, ki jih bo navedel v predračun, končni zneski za obveznosti, ki so izražene ali vsebovane v kateremkoli delu pogodbe, in da bo skladno s tem tudi navedel posamezne cene za elemente in ostala dela. Zneski, navedeni v predračunu, morajo torej vsebovati vse slučajne in/ali nepredvidene stroške in tveganja, ki se lahko pojavijo pri izgradnji celotnih del, v skladu s pogodbo. V predračunu mora ponudnik za vsak element podati polno ceno, z vsemi vključenimi stroški, razen če je predvideno, da morajo biti stroški posameznega elementa razčlenjeni.
Cene v ponudbenem predračunu morajo biti navedene v EUR.
Ponudbene cene ne smejo vsebovati davkov, carin, uvoznih ali drugih dajatev, ki se zaračunavajo skladno z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji za proizvodnjo, izdelavo, prodajo in transport izvajalčeve opreme, naprav, materialov in storitev, ki jih bo izvajalec uporabil ali vgradil skladno s predmetno pogodbo.
V kolikor spodaj navedena dela že niso zajeta ločeno v popisu del s ponudbenim predračunom, ponudba "fiksne enotne cene" pomeni da enotna cena vključuje:
- stroške pripravljalnih del,
- da se opravijo vsa potrebna dela po razpisnih pogojih, projektni dokumentaciji v vseh njenih delih ter eventualnih navodilih strokovnih institucij, do popolne funkcionalnosti, vse v okviru pogodbene cene,
- da obsega enotna cena vsa predhodna, pomožna in zaključna dela za izvedbo posamezne pozicije del,
- da obsega ponudbena cena vse stroške organizacije gradbišča vključno s stroški prestavitve komunalnih vodov, zapor cestišča, plačila taks in nadomestil ipd.
- da obsega enotna cena tudi vsa dela v zvezi z odstranitvijo, zaščito skladiščenjem in ponovno namestitvijo in montažo pisarniške in druge opreme,
- da obsega enotna cena tudi potrebna vmesna in končno čiščenje prostorov in opreme, vključno s čiščenjem okolice med in po končanih delih.
Pri formiranju enotnih cen v ponudbi in višine faktorja urne postavke mora ponudnik, v kolikor spodaj navedena dela že niso ločeno vključena v popisu del s ponudbenim predračunom, vkalkulirati v ponudbeno ceno naslednje stroške:
- izdelavo, uporabo in demontažo vseh delovnih in zaščitnih odrov,
- stroške nabave vsega materiala in opreme predvidene za vgraditev in montaže ter prevoza, raztovarjanja in skladiščenja na objektu, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na objektu (ne glede na težo),
- stroške pripravljalnih del in organizacije delovišča, priključke na komunalne instalacije (voda, elektrika, telefon, kanalizacija),
- stroške zgraditve, vzdrževanja in stroške čiščenja začasnih internih poti na delovišču ter javnih in drugih poti izven delovišča,
- stroške zaključnih del na objektu s strani izvajalca in njegovih podizvajalcev,
- stroške priklopov dobavljenih in montiranih elementov na električno, vodovodno, kanalizacijsko in drugo napeljavo,
- stroške vzpostavitve uporabljenih površin v prvotno stanje, vključno s stroški odvoza odvečnega materiala, ruševin, pomožnih objektov ipd.,
- stroške morebitnih prometnih zapor, čuvanja delovišča in ograj okoli delovišča,
- stroške zavarovanja objekta, delavcev in materiala na delovišču v času izvajanja del od začetka do primopredaje objekta,
- stroške službe varovanja objekta izven rednega varovalnega časa,
- stroške električne energije, vode, razsvetljave za nočno delo in vse ostale stroške izvajanja del,
- vse stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, kot tudi drugih predpisanih ukrepov,
- stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov za materiale vgrajene v objekt, ateste in garancije za vso opremo in ostale zahtevane ateste in dokazila,
- meritve pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo izvedenih del,
- stroške čiščenja vseh tistih delov objekta in okolice, ki se bodo med gradnjo in drugače, kakorkoli uporabljali za potrebe prenove,
- stroške zavarovanja pohištva in druge opreme pred onesnaženjem,
- stroške za popravilo vseh poškodb, ki bi nastale na objektu in okolici, komunalnih in drugih vodih in sosednjih objektih,
- stroške projektov izvedenih del ( PID ) za gradbeni, obrtniški in instalacijski del, in ostale dokumentacije, ki jih preda naročniku v 4 ( štirih ) izvodih,
- stroške shem, označb, opozoril in navodila za obratovanje in vzdrževanje.
Zneski navedeni v predračunu bodo uporabljeni za izračun mesečnih izplačil na podlagi izstavljenih računov glede na situacije.
Za elemente, ki so v predračunu navedeni kot vsota posameznih zaključenih postavk, bo plačilo izvršeno, ko bo ta element v celoti izveden skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.
V primeru, ko so elementi v predračunu določeni na enoto in ne tvorijo zaključenih postavk, bo plačilo izvršeno, ko bo posamezna enota dejansko izvršena skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.
5.2 NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PONUDBENEGA PREDRAČUNA
Ponudbeni predračun je pripravljen v programu excel in vsebuje liste, ki so namenjeni izpolnjevanju (popisi) in liste, ki so namenjeni skupni rekapitulaciji (rekapitulacija). Ponudbeni predračun se nahaja v dokumentu;
⮚ Popis del s ponudbenim predračunom.
Dokument je sestavljen in sledečih listov;
⮚ REKAPITULACIJA
- Naslov
in
⮚ POPISI
- Energetska sanacija fasade – 1. Faza,
- Strojne inštalacije – 1. Faza,
- Statična sanacija fasade – 2. Faza,
- Elektro inštalacije – 2. Faza,
- Statična sanacija – 3. Faza,
- Strojne inštalacije – 3. Faza ter
- Elektro inštalacije – 3. Faza.
Obe skupini listov sta zaklenjeni (geslo), razen stolpca E, cena na enoto brez DDV v listih v skupini popis. Ponudnik v nobenem primeru ne sme niti poskušati odkleniti datotek, sicer bo že za tak poskus izločen iz nadaljnjega vrednotenja njegove ponudbe. Vpisuje torej samo v stolpec E, skupina listov popis, vsi preračuni in povezave z listi v skupini rekapitulacija so avtomatski.
Ponudnik je na tem mestu tudi posebej opozorjen, da mora v listih v skupini popisi, stolpec E, izpolniti vse celice, ki so prazne, vse cene (torej v EUR na enoto, kot je definirana v stolpcu C) pa morajo biti na dve decimalni mesti.
Ponudbeni predračun, ki ga mora ponudnik poleg pisne oblike predati tudi v elektronski obliki, se bo s posebnim programom preverjal (preverjali se bodo le morebitni poskusi odklepanja in spreminjanja zaklenjenih celic). Nepredložitev elektronske verzije ponudbenega predračuna pomeni izločitev ponudbe iz nadaljnjega ocenjevanja.
Pisni ponudbeni predračun mora biti identičen z elektronsko predano verzijo ponudbenega predračuna in z vpisom končnih cen v obrazec Ponudba, sicer je tudi to razlog za izločitev iz nadaljnjega vrednotenja/ocenjevanja njegove ponudbe.
6. OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE
6. OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE 84
6.4 POOBLASTILA ZA PRIDOBITEV POTRDIL IZ URADNIH EVIDENC 93
6.4.1. POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE 93
6.4.2. POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE 94
6.5 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO FINANČNIH POGOJEV 95
6.6 IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH TEHNIČNIH ZMOGLJIVOSTIH ZA IZVEDBO 96
6.7 IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU TEMELJNIH OKOLJSKIH ZAHTEV ZA GRADNJO 97
6.9 PODATKI O REFERENČNEM DELU 101
6.10 PODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTI 102
6.11 REFERENČNA POTRDILA 105
6.12 ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE 107
6.13 ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 109
6.14 ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 111
6.15 OBRAZEC OVOJNICA 115
6.16 SEZNAM ZAHTEVANIH OBRAZCEV, KI SESTAVLJAJO PONUDBO 116
6.1 PONUDBA št. _ _ _ _
Predmet naročila: | »Energetska in statična sanacija Kulturnega doma Gorenja vas« pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki |
Naročnik: | Občina Gorenja vas - Poljane Xxxxxxxxx xxxxx 00 0000 Xxxxxx vas |
6.1.1. OSNOVNI PODATKI
GOSPODARSKI SUBJEKT | |
SEDEŽ | |
ZAKONITI ZASTOPNIK | |
POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE | |
POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS POGODBE | |
ID ŠTEVILKA ZA DDV | |
MATIČNA ŠTEVILKA | |
POSLOVNI RAČUN | |
TELEFON | |
TELEFAKS | |
E-POŠTA | |
KONTAKTNA OSEBA PONUDNIKA |
V primeru partnerske ponudbe ponudnik izpolni spodnjo tabelo.
PARTNER 1 | PARTNER 2 | PARTNER 3 | |
GOSPODARSKI SUBJEKT | |||
SEDEŽ | |||
ZAKONITI ZASTOPNIK | |||
POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE | |||
ID ŠTEVILKA ZA DDV | |||
MATIČNA ŠTEVILKA |
POSLOVNI RAČUN | |||
TELEFON | |||
TELEFAKS | |||
E-POŠTA | |||
KONTAKTNA OSEBA PONUDNIKA |
V primeru konzorcijske ponudbe glavni partner in člani konzorcija izpolnijo spodnjo tabelo.
NAZIV | PODROČJE DELA IN ODSTOTEK UDELEŽBE V SKUPINI PONUDNIKOV V KONZORCIJU |
Vodilni partner | |
Partner 1 | |
Partner 2 | |
Partner 3 |
V primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci izpolni spodnjo tabelo.
Podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun) | Vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil, podizvajalec | Predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del podizvajalca |
*ki jih bo prevzel v odnosu na skupno vrednost ponudbe
6.1.2. PONUDBENA CENA
REKAPITULACIJA | |||
POSTAVKA | CENA BREZ DDV (EUR) | DDV (EUR) | CENA Z DDV (EUR) |
ENERGETSKA SANACIJA FASADE – 1. FAZA | |||
STROJNE INŠTALACIJE – 1. FAZA | |||
STATIČNA SANACIJA FASADE – 2. FAZA | |||
ELEKTRO INŠTALACIJE – 2. FAZA | |||
STATIČNA SANACIJA (AB PLOŠČA) – 3. FAZA | |||
STROJNE INŠTALACIJE – 3. FAZA | |||
ELEKTRO INŠTALACIJE – 3. FAZA | |||
SKUPAJ | |||
V ponudbeni ceni morajo biti zajeti vsi stroški in vsi popusti. Ponudbena cena mora biti skladna z obrazcem Ponudbeni predračun. V kolikor bo ponudnik v obrazcu 6.1.2. PONUDBENA CENA ponudil popust, ki ga še ne bo upošteval v popisu del, morajo izjave podizvajalcev o njihovi udeležbi pri javnem naročilu vsebovati nominalne vrednosti, ki vključujejo popust. Če bodo izjave podizvajalcev o njihovi udeležbi vsebovale zneske brez popusta, bo naročnik takšno ponudbo izločil iz postopka oddaje javnega naročila.
Spodaj podpisani potrjujem, da:
- ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila,
- ponudba velja 120 dni po roku za oddajo ponudb,
- se obvezujemo naročilo izvesti skladno s terminskim planom iz razpisne dokumentacije in najkasneje do končnih datumov,
- bomo javno naročilo izvedli tako, kot je navedeno v ponudbi in ga ne bomo prenesli na drugega izvajalca,
- smo seznanjeni z razpisno dokumentacijo in se z njo v celoti strinjamo.
KRAJ | ŽIG | PONUDNIK – ime in priimek pooblaščene osebe ter podpis |
DATUM |
6.2 DODATEK K PONUDBI
ZAHTEVANO | PODČLEN | PODATKI |
Ime in naslov naročnika | 1.1.2.2&1.3 | Občina Gorenja vas - Poljane Xxxxxxxxx xxxxx 00 0000 Xxxxxxx vas |
Ime in naslov izvajalca | 1.1.2.3&1.3 | |
Ime in naslov inženirja | 1.1.2.4&1.3 | Določeno pred podpisom pogodbe z izvajalcem |
Ime in naslov posredniškega telesa | 1.1.2.11 1.3 | Republika Slovenija Ministrstvo infrastrukturo in prostor Xxxxxxxxx xxxxx 0 0000 Xxxxxxxxx |
Ime in naslov plačilnega organa | 1.1.2.12 1.3 | Občina Gorenja vas – Poljane Poljanska cesta 87 4224 Gorenja vas |
Rok za dokončanje del | 1.1.3.3 | Energetska in statična sanacija Kulturnega doma Gorenja vas se izvede najkasneje 11 mesecev po začetku del. |
Rok za reklamacijo napak | 1.1.3.7 | 365 dni |
Elektronski prenosni sistemi | 1.3 | e-pošta |
Veljavno pravo | 1.4 | Republika Slovenija |
Prevladujoči jezik | 1.4 | Slovenščina |
Sporazumevalni jezik | 1.4 | Slovenščina |
Rok za dostop na gradbišče | 2.1 | Na dan pričetka gradbenih del |
Znesek zavarovanja za dobro izvedbo | 4.2 | 10 % pogodbene cene brez DDV |
Znesek zavarovanja za odpravo napak | 11.3 | 10 % pogodbene cene brez DDV |
Rok za obvestilo o nepredvidljivih zmotah, napakah in pomanjkljivostih v zahtevah naročnika (zahteve naročnika so zajete v celotni razpisni dokumentaciji, vključno s tehničnim delom in dodatki) | 1.9 | 56 dni |
Normalni delovni čas | 6.5 | 8 – 12 ur dnevno od ponedeljka do sobote |
Začetek del | 8.1 | Največ 28 dni po sklenitvi pogodbe |
Rok za dostavo podrobnega terminskega plana | 8.3 | 28 dni po obvestilu o začetku del |
Odškodnina za zamude pri delih | 8.7&14.15(b) | 0.5 % pogodbene cene na dan |
Maksimalni znesek odškodnine za zamudo | 8.7 | 10 % končne pogodbene cene |
Znesek zadržanega plačila | 14.9 | 10% pogodbene cene |
Energetska in statična sanacija: - Streho in fasado - Vsa ostala razpisana gradbena, obrtniška in instalacijska dela - Vgrajeno opremo - Solidnost gradnje in skrite napake | 11.3 | 10 let 5 let 5 let 10 let |
Vsa ostala razpisana dela | 11.3 | 2 let |
KRAJ | ŽIG | PONUDNIK – ime in priimek pooblaščene osebe ter podpis |
DATUM |
6.3 IZJAVA PONUDNIKA
Spodaj podpisani, zastopnik/pooblaščenec ponudnika, ki se prijavlja na predmetno javno naročilo izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili in ostalo vsebino razpisne dokumentacije za navedeno javno naročilo ter jih v celoti sprejemamo.
Če bo naša ponudba sprejeta:
xxxx predložili vsa zahtevana zavarovanja posla.
Zavedamo se, da nas bo naročnik izločil iz nadaljnjih poslov:
če bomo podali neresnične ali zavajajoče podatke v ponudbi;
če na poziv naročnika ne bomo v roku predložili zahtevanih dokazov za izpolnjevanje pogojev.
Izjavljamo, da:
• za ta posel ne sodelujemo v nobeni drugi ponudbi ne kot samostojni ponudnik, ne kot partner pri skupnem poslu;
• so vsi podatki, ki smo jih podali v ponudbi, resnični;
• za podane podatke in njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost;
• da bomo na podlagi poziva naročnika podali izjavo in dokazila glede obstoja morebitnih zapadlih terjatev, ki jih imamo do drugih gospodarskih subjektov, v okviru postopkov javnega naročanja, kjer smo nastopal kot podizvajalec. Podaja informacij se nanaša na ostale ponudnike, ki so oddali pravočasne ponudbo v konkretnem postopku javnega naročanja. Izjavljamo, da bomo na naročnikov poziv podali svoje stališče in morebitna dokazila, ki temeljijo na resničnem dejanskem stanju. Podatki, ki ne bodo temeljili na resničnem dejanskem stanju bodo šteti kot podaja lažne izjave in bodo ustrezno sankcionirani skladno z določili razpisne dokumentacije;
• ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu, navedenih v Zakonu o javnem naročanju ali razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo;
• v ponudbi navajamo samo reference za posle, ki so bili uspešno zaključeni;
• bomo naročnika takoj pisno obvestili o morebitnih spremembah zgoraj navedenih okoliščin, ki bodo nastale v katerikoli fazi realizacije razpisanega posla, za katerega se prijavljamo;
• se strinjamo in ne oporekamo Splošnim in posebnim pogojem pogodbenih določil ter
• bomo pri gradnji zagotovili, da se izpolnijo tehnične zahteve, kot izhajajo iz točk 1 do 5 poglavja 7.2.2. oziroma poglavja 7.2 priloge 7 »Temeljne okoljske zahteve za stavbe« Uredbe
o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, številka 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013) v obsegu kot je to mogoče glede na podano predhodno izdelano projektno dokumentacijo.
Ponudnik prav tako izjavlja, da:
• sprejema vse obveznosti določene z razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe.
S podpisom te izjave ponudnik potrjuje tudi izpolnjevanje spodnjih pogojev:
- Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.
- Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni bil izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2.
- Ponudnik/podizvajalec na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več.
- Ponudnik na dan oddaje ponudbe:
• ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
• ni v stečajnem postopku ali zanj ni podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
• ni v postopku prisilnega prenehanja in zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo in z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovne dejavnosti in ni v katerem koli podobnem položaju.
- da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila;
- ponudnik sprejema vse obveznosti določene z razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe;
- ponudnik v ponudbi ni podal neresničnih izjav ali podatkov.
Ponudnik prav tako soglaša, da bo, v primeru, če bo v okviru javnega naročila izbran kot najugodnejši ponudnik s popolno ponudbo, na poziv naročnika slednjemu v roku 8 dni od prejema poziva, posredoval podatke o:
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komanditisti ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njimi povezane družbe.
Naročniku s podpisom te izjave dovoljujemo, da naše navedbe preveri v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv naročnika v določenem roku predložili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev.
V primeru oddaje konzorcijske ponudbe, se podpišejo vse pooblaščene osebe vseh članov konzorcija. V primeru, da podpisnik ponudbenih dokumentov ni zakoniti zastopnik, mora navedeni podpisnik v ponudbi predložiti ustrezno pooblastilo, ki dokazuje, da je pooblaščen za podpis konkretne ponudbe s strani zakonitega zastopnika družbe (enako velja za ostale ponudnike v primeru konzorcijske ponudbe).
Predmetno izjavo do dolžni podpisati vsi zakoniti zastopniki ponudnika, partnerja v primeru partnerskih ponudb in podizvajalca v primeru podizvajalskih ponudb.
KRAJ | ŽIG | PONUDNIK – ime in priimek pooblaščene osebe ter podpis ZAKONITI ZASTOPNIK – ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
DATUM |
6.4 POOBLASTILA ZA PRIDOBITEV POTRDIL IZ URADNIH EVIDENC
6.4.1. POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE
Spodaj podpisani (ime in priimek) zakoniti zastopnik (naziv ponudnika/partnerja)
POOBLAŠČAM
naročnika Občino Gorenjo vas – Poljane, Xxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxx vas, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogoja osnovne sposobnosti, ki se glasi:
⮚ Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-2
v okviru dane ponudbe za javno naročilo z naslovom »Energetska in statična sanacija Kulturnega doma Gorenja vas« pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki in oznako 4300-02/2013, objavljenega na Portalu javnih naročil pod številko _ _ _ _ _ _ _ _ _ dne . . , od ustreznega organa, ki vodi evidenco citiranih podatkov, pridobi potrdilo iz kazenske evidence za
(naziv ponudnika/partnerja).
Datum: Podpis:
Navodilo za izpolnitev obrazca: Obrazec se izpolni za VSE ponudnike/partnerje/podizvajalce. Ponudnik mora v ponudbi predložiti dva obrazca, pri čemer mora biti eden zvezan v ponudbi, drugi pa mora biti vložen na način, da ga naročnik lahko uporabi za pridobitev informacij s strani uradnih evidenc.
6.4.2. POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE
Spodaj podpisani (ime in priimek)
POOBLAŠČAM
naročnika Občino Gorenjo vas – Poljane, Xxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxx vas, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogoja osnovne sposobnosti, ki se glasi:
⮚ Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-2
v okviru dane ponudbe za javno naročilo z naslovom: »Energetska in statična sanacija Kulturnega doma Gorenja vas« pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki in oznako 4300-02/2013, objavljenega na Portalu javnih naročil pod številko _ _ _ _ _ _ _ _ _ dne . . , od ustreznega organa, ki vodi evidenco citiranih podatkov, pridobi potrdilo iz kazenske evidence.
Osebni podatki zakonitega zastopnika podjetja ,
katerih uporabo in zbiranje potrjujem za izpostavljen namen preverbe:
EMŠO:
Datum rojstva: Kraj rojstva: Občina rojstva. Država rojstva:
Naslov stalnega bivališča: Xxxxxx začasnega bivališča: Državljanstvo:
Prejšnji priimek:
Datum: Podpis:
Navodilo za izpolnitev obrazca: Obrazec se izpolni za VSE ponudnike/partnerje/podizvajalce. Ponudnik mora v ponudbi predložiti dva obrazca, pri čemer mora biti eden zvezan v ponudbi, drugi pa mora biti vložen na način, da ga naročnik lahko uporabi za pridobitev informacij s strani uradnih evidenc.
6.5 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO FINANČNIH POGOJEV
Spodaj podpisani pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
- je znašal naš povprečni letni prihodek v letih 2011 in 2012 (oziroma v obdobju poslovanja, če poslovni subjekt posluje manj kot dve leti) EUR;
- imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;
- v zadnjih 6 mesecih pred objavo naročila na Portalu javnih naročil nismo imeli blokiranih poslovnih računov;
- da naša bonitetna ocena na datum objave javnega naročila na Portalu javnih naročil znaša _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ po pravilih Basel II.
KRAJ | ŽIG | PONUDNIK – ime in priimek pooblaščene osebe ter podpis |
DATUM |
6.6 IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH TEHNIČNIH ZMOGLJIVOSTIH ZA IZVEDBO
Spodaj podpisani izjavljamo, da bomo zagotovili vse potrebne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (Specifikacija naročila), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila.
Prilogi tega obrazca ponudnik podaja:
- Organizacijo na delovišču, z lokacijo glavne pisarne na delovišču, pisarne nadzornega inženirja itd ter priloži sklice.
- Osnutek programa za izvedbo del, kjer se prikaže zaporedje postopkov in časovno usklajenost posameznih delovnih faz v obliki diagrama kritičnih mejnikov.
- Pisno izjavo o rešitvi odlaganja odvečnega materiala na deponijo. Izjavo potrdi zbiralec odpadkov, pri čemer mora biti iz izjave razvidno, da ima ponudnik na lastne stroške zagotovljeno zemljišče za odlagališče oziroma deponijo (skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Uradni list RS, št. 34/2008).
KRAJ | ŽIG | PONUDNIK – ime in priimek pooblaščene osebe ter podpis |
DATUM |
6.7 IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU TEMELJNIH OKOLJSKIH ZAHTEV ZA GRADNJO
Spodaj podpisani ponudnik v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju podajamo naslednje izjave.
1. Izjavljamo in zagotavljamo, da bomo pri energetski in statični sanaciji Kulturnega doma Gorenja vas, ki je predmet javnega naročila, upoštevali:
- zahteve naročnika ki se nanašajo na predmet gradnje, ki jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del in
- rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novo gradnjo.
2. Izjavljamo in zagotavljamo, da pri energetski in statični sanaciji Kulturnega doma Gorenja vas, ki je predmet javnega naročila, in vgradnji oziroma montaži ne bomo uporabljali naprav in proizvodov:
a) ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6)
b) notranjih barv in lakov, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 2500C v vrednostih več kot:
- 30g/l, brez vode za stenske barve,
- 250 g/l, brez vode za druge barve, z razlivnostjo najmanj 15m3/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo,
- 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,
c) materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E1 kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SISIT EN 13986.
3. Izjavljamo in zagotavljamo, da emisije hlapnih organskih spojin vgrajenih materialov, ki bodo uporabljeni pri energetski in statični sanaciji Kulturnega doma Gorenja vas, ki je predmet javnega naročila, ne bodo presegale vrednosti določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.
4. Les, ki se bo uporabljal pri gradnji nosilne konstrukcija, ostrešja, fasadnih in notranjih oblog sten in tal oziroma stropov in stavbnega pohištva, izvira iz zakonitih virov. Zato za tem listom prilagamo:
- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
- potrdilo FSC ali PEFC zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali
- potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija kot del standarda ISO 9001, standarda ISO 14001 ali sistema upravljanja EMAS, ali
- dovoljenje FLEGT, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
5. Izjavljamo in zagotavljamo, da bodo stranišča imela dvojno splakovanje, pri čemer ne smejo porabiti več kot 6l vode za polno splakovanje in ne več kot 3l za delno splakovanje. V brezvodnih pisoarjih se bodo uporabila biološka razgradljiva tekočina ali pa se bodo uporabljala popolnoma brez tekočine.
6. Ponudnik za tem listom prilaga program in način usposabljanja upravljavca stavbe za energijsko učinkovito uporabo stavbe, s čimer se najkasneje v dveh letih od začetka uporabe stavbe zagotovi doseganje načrtovane porabe energije in vode.
KRAJ | ŽIG | PONUDNIK – ime in priimek pooblaščene osebe ter podpis |
DATUM |
Občina Gorenja vas - Poljane Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas
.
. .
6.8 SEZNAM GLAVNE OPREME
OPREMA | PONUJEN TIP OPREME (izpolni ponudnik) | PROIZVAJALEC PONUJENE OPREME (izpolni ponudnik) | PREDLOŽENA PROSPEKTNA DOKUMENTACIJA (obkroži ponudnik) |
ZUNANJA KOMPRESORSKA ENOTA | DA/NE | ||
NOTRANJA ENOTA BREZ BOLARJA | DA/NE | ||
REGULACIJSKA OMARICA | DA/NE | ||
TOPLOTNI AKUMULATOR | DA/NE | ||
EKSPANZIJSKA POSODA | DA/NE | ||
Naročnik v nadaljevanju podaja SEZNAM GLAVNE OPREME za katerega so ponudniki dolžni za vso predložiti prospektni material, ki bo vseboval vse ključne specifikacije ponujene opreme pri čemer bo iz prospektnega materiala mogoča preverba ali ponujena oprema izpolnjuje vse tehnične zahteve naročnika. Poleg navedenega je ključen element v okviru seznama glavne opreme navedba proizvajalca opreme in tipa opreme. Prav tako pa je ponujena oprema, kot izhaja iz prospektne dokumentacije, za ponudnika oziroma bodočega izvajalca zavezujoča v fazi izvedbe.