RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Številka javnega naročila : 01/2015

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA ZA DOBAVO UTEKOČINJENEGA NAFTNEGA PLINA

- odprti postopek-

Predstojnik naročnika: Direktor:

Xxxxx Xxxxxx

December 2015

V S E B I N A :

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE z pripadajočimi obrazci

II.1 Obrazec ponudbe,

II.2 Obrazec predračuna,

II.3 Obrazec izjave, da ponudnik sprejema razpisne pogoje,

II.5. Izjava o predložitvi zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

II.5.a Obrazec zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

II.5.a.1. Vzorec meničnega blanketa,

II.5.a.2. Vzorec menična izjava in nalog za plačilo menice – za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

II.6. Garancijska izjava z navedbo garancijskega roka in pogojev garancije za dobavo oz. garancije izvedbe del (v primeru variantne ponudbe s, postavitvijo nadzemnega ali podzemnega plinohrama),

II.6.a.1. Vzorec meničnega blanketa,

II.6.a.2. Vzorec menična izjava in nalog za plačilo menice – za odpravo napak v garancijskem roku.

III. POGOJI ZA SPOSOBNOST IN NAČIN DOKAZOVANJA IZPOLNJEVANJA POGOJEV

III.1 Obrazec izjave o izpolnjevanju pogoja, da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz 1. odstavka 42. člena ZJN- 2,

III.2 Obrazec soglasja zakonitega zastopnika ponudnika za pridobitev osebnih podatkov - podatkov iz kazenske evidence ,

III.3 Obrazec izjave, da ima ponudnik pravočasno, pravilno in v celoti poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev,

III.4 Obrazec izjave, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,

III.5 Obrazec izjave, da ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2.

IV. MERILA

V. SPLOŠNI POGODBENI POGOJI

VI. POSEBNI POGODBENI POGOJI

VII. VZOREC POGODBE

VIII. TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Urad. list RS, št. Ur.list. RS, št.: 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011, 43/2012, 90/2012, 12/2013 in 19/2014, v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi obvestila o javnem naročilu po odprtem postopku skladno s 25. členom ZJN-2 javni zavod Športni in mladinski center Piran, v nadaljnjem besedilu naročnik, vabi ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za dobavo utekočinjenega naftnega plina. Predmetno javno naročilo bo oddano za obdobje šestih mesecev in sicer od dneva sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila predvidoma od 1.1.2016 do 30.6.2016.

Javni zavod Športni in mladinski center Piran kot naročnik vodi postopek oddaje javnega naročila za sledeče naročnike :

• Javni zavod Športni in mladinski center Piran

• Osnovna šola Lucija in

• Vrtec Morje Lucija.

Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudba mora biti sestavljena v skladu s tem povabilom in navodili, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo svoje ponudbe do dne 17. 12. 2015 do vključno 8:30 ure v prostorih Športnega in mladinskega centra Piran, Fazan 5, Lucija, 6320 Portorož.

Popolne ponudbe naj bodo oddane v zapečateni kuverti, s pripisom »NE ODPIRAJ! Dobava utekočinjenega naftnega plina « in jasno označenim ponudnikom.

Kontaktna oseba naročnika je direktor Xxxxxx Xxxxx, telefonska številka 05 / 671 03 91, elektronski naslov xxxxxx.xxx@xxxx.xxx.

Predstojnik naročnika: Direktor

Xxxxx Xxxxxx

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB

Popolna ponudba mora vsebovati dokumente po naslednjem vrstnem redu:

1.1 Obrazec ponudbe (priloga II.1.); izpolnjen, podpisan in žigosan,

1.2 Predračun, izpolnjen, podpisan in žigosan (obrazec priloga II.2.),

1.3 Obrazec izjave, da ponudnik sprejema vse pogoje razpisne dokumentacije (priloga II.3.); izpolnjen, podpisan in žigosan,

1.4 Obrazec izjave ponudnika, da na podlagi 3. odstavka 78. člena ZJN-2 soglaša, da naročnik po javnem odpiranju ponudb popravi računske napake, ki bodo odkrite pri pregledu ponudbe (priloga II.4.); izpolnjen, podpisan in žigosan,

1.5 Izpolnjeno podpisano in žigosano izjavo o predložitvi zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

1.6 Izpolnjeno podpisano in žigosano garancijsko izjavo z navedbo garancijskega roka in pogojev garancije izvedbe del,

1.7 Navedba eventualnih so-izvajalcev (skupna ponudba) ali podizvajalcev, oziroma izjavo, da bo ponudnik dela izvedel sam, vključno z navedbo del, ki jih bodo opravljali podizvajalci; v primeru skupne ponudbe, mora predložiti akt o skupni izvedbi posla,

1.8 Dokumentacijo za priznanje sposobnosti (glej poglavje III.),

1.9 Vzorec pogodbe, splošne pogoje in posebne pogoje (priloga V, VI in VII); izpolnjen, podpisan in žigosan na vsaki strani pogodbe,

1.10 Dokazilo o imenovanju pooblaščenca za vročitve (v primeru tujega ponudnika).

Navodila za izdelavo ponudbe

2.1. Jezik

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. Prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma predložene vse obvezne sestavine ponudbene dokumentacije.

Če ima ponudnik sedež v tuji državi, mora ponudnik predložiti uradno listino, s katero ponudnik dokazuje pogoj za priznanje sposobnosti (poglavje III.), ki jih skladno s pravili posamezne države, izda pristojni organ. Če v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež, državni organi ne izdajajo potrdil, zahtevanih v 42. členu ZJN-2. oz. razpisni dokumentaciji ali pa taka potrdila ne zajemajo vseh primerov, navedenih 42. člena ZJN-2, jih lahko nadomestijo z lastno pisno zapriseženo izjavo, skladno s 6. odstavkom 42. člena ZJN-2. Vsi dokumenti tujega ponudnika morajo biti prevedeni v slovenski jezik, prevodi pa overjeni s strani sodno zapriseženega prevajalca.

Tuji ponudniki morajo v RS imenovati pooblaščenca za vročitve v Republiki Sloveniji. Dokazilo o imenovanju pooblaščenca za vročitve morajo tuji ponudniki predložiti k ponudbi.

Vse zahtevane navedbe, izjave, garancije, vzorce, obrazce, pogodbe in ostale dokumente, ki so navedeni oziroma priloženi razpisni dokumentaciji, je potrebno dostaviti v ponudbi naročniku izpolnjene z neizbrisnim črnilom in podpisane s strani osebe, ki je nedvoumno pooblaščena s strani ponudnika (razen v primeru, da je izrecno drugače določeno).

2.2. Pravni viri

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila:

− Zakon o javnem naročanju (Urad. list RS, št. 128/2006, 16/2008, 34/2008, 19/2010 in 18/2011, 43/2012, 90/2012, 12/2013 in 19/2014 - ZJN-2),

− Zakon o javnih financah (Urad. list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 110/2002 in 56/2002, 127/2006, 14/2007, 109/2008, 49/2009, 38/2010, 107/2010,

110/2011 46/2013,101/2013 in 38/2014 - ZJF),

− Obligacijski zakonik (Urad. list RS, št. 97/2007 OZ – UPB1, 30/2010 odl. US)),

− Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalci pri javnem naročanju (Ur.l. RS št. 66/07, 19/2010-ZJN-2B, 19/2010-ZJNVETPS-B),

− Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.l. RS št. 45/2010, 26/2011, 30/2011, 43/2011,),

− Zakon o preprečevanju korupcije (Ur. L. RS št. 2/04, 92/05, 97/05, 100/05, 20/06, 46/06,),

− Energetski zakon (Ur.l. RS, št. 27/07 - ur.p.b. in 70/08, 22/2010, 37/2011 Xxx.XX: U-I- 257/09-22, 10/2012, 94/2012-ZDoh-2L, 17/2014),

− Uredba o zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom (Ur. L. RS, št. 8/2007, 78/2012, 17/2014).

2.3. Cene in plačilni pogoji ter napovedane količine plina

2.3.1. Cena plina mora biti izražena v EUR/Sm3 (Sm3 = standardni kubični meter 15ºC, 1,01325 bar). V kolikor v ponudbi ali drugih obrazcih, izjavah, pogodbah in drugi dokumentaciji ni navedbe o valuti zneska, se šteje, da je znesek v EUR (tudi v kolikor valuta EUR ni izrecno zapisana).

Obrazec ponudbe mora biti skladen z obrazcem predračuna (obrazec II.1. in II.2.).

Ponudnik mora v obrazcu vpisati ceno na enoto z DDV, z predpisanimi dajatvami brez popusta (vključno z vsemi ostalimi stroški), % popusta na enoto (na neto ceno), ceno na enoto z DDV, z vsemi predpisanimi dajatvami ter upoštevanim popustom (vključno z vsemi ostalimi stroški ki jih bo ponudnik imel z realizacijo naročila) in skupno ponudbeno vrednost z upoštevanim popustom, DDV in predpisanimi dajatvami (vključno z vsemi ostalimi stroški). Cene za plin morajo biti oblikovane po pariteti franko (fco) lokacija posameznega naročnika (naslov odjemna mesta).

Cena plina mora vključevati vse kalkulativne elemente stroškov dobave utekočinjenega naftnega plina kot so primeroma a ne izključno: okoljska dajatev; trošarina; stroške transporta, stroške za izvajanje meritev; števčnine, v primeru dobave plina preko plinovodnega omrežja vsi stroški za dostop in uporabo plinovodnega omrežja, v primeru dobave plina preko plinohrama, stroške najema, dobave s transportom ter postavitvijo nadzemnega ali podzemnega plinohrama z vso varnostno opremo, zunanjo inštalacijo in plinomerom (vključno z morebitno izdelavo projekta; gradbenih del izkopa, morebitne izdelave podstavka za plinohram in izkopa trase zunanje inštalacije, pridobitve lokacijske informacije in drugih ustreznih dovoljenj za gradbena dela, polnjenje in uporabo plinohrama in druge dokumentacije, tlačnega preizkusa sistema, stroškov vzdrževanja in pregledov za obdobje za katero se sklepa pogodba po tem razpisu, itd….). Vse dajatve in drugi stroški in plačila morajo biti vsebovani v končnih cenah za enoto, kot tudi v skupni ponudbeni ceni, tako da naročnik na ponudbeno ceno izvajalcu ne plačuje nobenih dodatnih plačil.

Cene plina za vsako dobavo bodo določene na sledeč način:

- v EUR/ Sm3po splošno veljavnem ceniku dobavitelja za gospodinjstva na dan naročila. Dobavitelj oblikuje splošno veljavni cenik za gospodinjstva na podlagi spremembe cen na svetovnem trgu naftnih derivatov. O vsaki spremembi predmetnega cenika je dobavitelj dolžan predhodno pisno obvestiti naročnika.

- Na splošno veljavni cenik za gospodinjstva dobavitelj naročniku za ves čas trajanja javnega naročila. odobri stalni enotni popust (na neto ceno), ki znaša       %.

Naročnik lahko ob vsaki spremembi cene po prejemu predhodnega pisnega obvestila v kolikor se ne strinja z novo določeno ceno, odstopi od pogodbe brez odpovednega roka in brez navajanja razlogov.

Za izpolnjenim obrazcem ponudnik priloži splošno veljavni cenik za gospodinjstva, ki mora biti veljavni, pred datumom objave obvestila o tem naročilu.

2.3.2 Popusti

Ponudnik mora v ponudbi vidno označiti morebitne popuste na ponudbeno ceno. V kolikor daje ponudnik popust ga mora dati na ponudbeno ceno brez davka po veljavni zakonodaji. Ponujene popuste mora ponudnik vključiti v rekapitulacijo ponudbene cene, tako da naročniku končne cene ni potrebno dodatno izračunavati. % popusta mora biti določen na štiri decimalna mesta natančno. Xxxxxx mora biti fiksen in nespremenljiv za ves čas javnega naročila.

2.3.3. Napovedane količine

Predvidene količine za celotno obdobje trajanja naročila so podane v »Napovedi porabe plina za obdobje šestih mesecev« (glej tehnično dokumentacijo pod točko VIII). Minimalna količina plina katero se naročnik zavezuje prevzeti je 70% napovedane porabe. Naročnik lahko zahteva dobavo, ponudnik pa se zavezuje v obdobju trajanja naročila dobaviti tudi količino, ki bo presegala napovedano porabo plina do največ 30% napovedane količine. Ponudnik se zavezuje, da zagotavlja zanesljivo dobavo plina v posebnih razmerah kot jih zahtevata Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07, 70/08 in 22/10, 37/2011 Xxx.XX: U-I-257/09-22, 10/2012, 94/2012- ZDoh-2L17/2014).

2.3.4. Variantne ponudbe – minimalne zahteve naročnika. Ponudnik lahko poda ponudbo za dobavo plina

- preko nadzemnega plinohrama;

- preko podzemnega plinohrama ali pa

- preko plinovodnega omrežja.

V primeru dobave preko plinovodnega omrežja, mora ponudnik urediti vsa pravna razmerja z upravljavcem plinovodnega omrežja. Naročnik bo v ta namen izdal pooblastilo ponudniku, da bo le-ta zanj za celotno obdobje trajanja pogodbe, ki bo sklenjena na podlagi tega javnega naročila, uredil dostop do plinovodnega omrežja.

V vseh treh variantah mora ponudnik ponuditi dobavo utekočinjenega naftnega plina butan-propan.

V primeru dobave plina preko nadzemnega ali podzemnega plinohrama mora ponudnik urediti vsa pravna razmerja z lastnikom zemljišča, kjer bo postavil plinohrame, ter vsa potrebna upravna dovoljenja za postavitev plinohrama. Naročnik bo v ta namen po potrebi izdal ponudniku pooblastilo, da bo le-ta zanj za celotno obdobje trajanja pogodbe, ki bo sklenjena na podlagi tega javnega naročila, uredil pravna razmerja z lastnikom zemljišča, kjer bo postavil xxxxxxxxxx, ter pooblastilo, da bo le ta zanj (v njegovem imenu in za njegov račun) pridobil vsa potrebna upravna dovoljenja za postavitev plinohrama.

2.3.5. Obveznost preučiti razpisno dokumentacijo Ponudnik mora proučiti razpisno dokumentacijo

Ponudnik je obvezan, da pred oddajo ponudbe prouči razpisno dokumentacijo, si ogleda lokacijo, predvidi potreben obseg in zahtevnost morebitnih gradbenih del. Ponudnik ne more uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

2.3.6. Prepoved ponudb po sklopih:

Naročnik naročila ne bo oddal po sklopih.

2.3.7. Plačilni pogoji

Ponudnik bo izstavljal račune na podlagi sklenjene pogodbe po tem javnem naročilu za plačilo plina vsakemu uporabniku posebej in sicer Osnovni šoli Lucija, Vrtcu Lucija in Športnemu in mladinskemu centru Piran glede na njegovo porabo. V ta namen so v kotlovnici že vgrajeni števci.

2.4. Zavarovanje za resnost ponudbe

Glede na to, da je ocenjena vrednost naročila (brez DDV) nižja od vrednosti iz b) točke drugega odstavka 24. člena ZJN-2 in glede na to, da zavarovanja za resnost ponudbe ne opravičujejo tveganja, povezana s predmetom ali okoliščinami javnega naročanja,v skladu z 6. Členom Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Xx.x.XX št.: 48/2014) zavarovanje za resnost ponudbe ni zahtevano.

2.5. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izbrani ponudnik mora izročiti naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od pogodbene vrednosti (na predloženem instrumentu finančnega zavarovanja mora biti višina zavarovanja opredeljena v znesku) in sicer 3 izvode bianko menice z meničnimi izjavami izpolnjeno skladno s priloženim obrazcem (priloga II.6.) najkasneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe. V kolikor ponudnik ne predloži zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pri sklenitvi pogodbe oz. v določenem roku, se šteje, da je ponudnik odstopil od sklenjene pogodbe, t.j. od javnega naročila.

Pogodba o izvedbi javnega naročila postane veljavna pod pogojem, da izbrani ponudnik predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik lahko uporabi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če izbrani ponudnik ne izpolni določil iz pogodbe, če dela v nasprotju z določili razpisne in ponudbene dokumentacije, oziroma če ne upošteva navodil pooblaščene osebe naročnika.

Veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti vsaj 15 dni po poteku obdobja za katero se sklepa to javno naročilo. V primeru spora v zvezi z zavarovanjem za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče v Kopru.

2.6. So-izvajalci, podizvajalci

V ponudbi morajo biti navedeni morebitni so-izvajalci (skupna ponudba) ali podizvajalci za izvedbo predmetnega javnega naročila. V kolikor ponudnik nima morebitnih podizvajalcev mora v ponudbi podati izjavo, da bo vsa dela opravil sam (obrazec III.3.b).

V primeru so-izvajalcev ali podizvajalcev mora biti navedeno jasno, kdo je glavni izvajalec. Glavni izvajalec mora voditi koordinacijo.

V razmerju do podizvajalcev in kooperantov mora ponudnik upoštevati določbe Uredbe o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju. Ponudnik mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe s podizvajalci.

V primerih javnih naročil, pri izvedbi katerih so vključeni podizvajalci, naročnik po pogodbi z glavnim izvajalcem pridobi pooblastilo za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcu oziroma podizvajalcem

Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki in se določijo v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance.

2.8. Ogled na terenu

Ogled bo opravljen le na podlagi zahteve ponudnika po predhodnem dogovoru.

2.9. Zaupnost podatkov

Naročnik bo varoval zaupnost podatkov v skladu z 22 čl. ZJN-2.

2.10. Pojasnila

Potencialni ponudniki, ki bodo zahtevali pojasnila, morajo svojo zahtevo podati naročniku

pismeno na portal javnih naročil.

Na zahteve za pojasnila ali druga vprašanja, ki ne bodo oddana naročniku na naveden način, naročnik ni dolžen odgovoriti. Zaprosilo za pojasnilo morajo ponudniki podati pravočasno najmanj pet dni pred potekom roka za oddajo ponudb. Naročnik bo pisni odgovor posredoval na portal javnih naročil v roku naslednjih treh delovnih dni, vključno z opisom vprašanja brez navedbe vira.

Oddaja ponudbe

3.1 Ponudniki

V skladu s četrtim odstavkoma 73. Člena ZJN-2 morajo ponudniki predložiti zapečateno kuverto s ponudbo, na kateri je na naslovni strani napisan naslov naročnika ter vidna oznaka »NE ODPIRAJ! Ponudba - za dobavo utekočinjenega naftnega plina«.

Na hrbtni strani morata biti navedena ime-firma ponudnika in točen naslov-sedež ponudnika. Če predloži ponudnik ponudbo v več ovitkih, morajo biti ovitki označeni po zaporedju in njihovo število navedeno. Ovitki morajo biti zapečateni ali zaprti tako, da je na odpiranju možno preveriti, da so zaprti tako, kot so bili predani. Namen te zahteve je, da se na javnem odpiranju, ob morebitni navzočnosti predstavnikov ponudnikov, preveri oziroma potrdi, da je ponudba takšna, kot je bila predložena naročniku (do poteka roka za oddajo ponudb), brez morebitnih sprememb, s čimer se zagotavlja transparentnost postopka javnega naročanja. Ta zahteva je za naročnika oziroma za postopek javnega naročanja bistvenega pomena. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravočasno ali ne bodo opremljene tako, kot je navedeno zgoraj, naročnik ne bo odpiral, in bodo kot nepravočasne oz. nepravilne izločene.

Naročnik bo upošteval tiste pisne ponudbe, ki bodo predložene ali ki bodo po pošti prispele najkasneje do dne 17. 12. 2015 do 8.30 ure, na naslov naročnika.

Ponudba mora veljati 30 dni po datumu odpiranja ponudb oziroma do objave izida tega javnega naročila ali drugačnega zaključka postopka javnega naročila.

Odpiranje ponudb

4.1 Odpiranje ponudb in sporočanje odločitve o oddaji javnega naročila

Naročnik bo odprl ponudbe predvidoma dne, 17. 12. 2015 ob 9.00 uri na sedežu Javnega zavoda Športni center Piran, Fazan 5, Lucija. Naročnik predvideva sprejeti odločitev o oddaji naročila v 10 dneh od dneva odpiranja ponudb. Naročnik bo v 3 dneh od sprejete odločitve o oddaji naročila, vsem ponudnikom poslal odločitev o oddaji naročila. Šteje se, da naročnik hkrati s poslano odločitvijo o oddaji javnega naročila poziva izbranega ponudnika k podpisu pogodbe.

4.2 Dodatno obrazložena odločitev

Dodatno obrazloženo odločitev bo naročnik posredoval ponudniku le na podlagi zahteve ponudnika podane v skladu s 79. členom ZJN-2.

4.3 Ponovitev razpisa

Naročnik lahko kadarkoli pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega naročanja. Naročnik lahko v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila ob predhodnem soglasju svojega nadzornega organa odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev. V teh primerih naročnik ni odškodninsko odgovoren oziroma ni odgovoren za povrnitev stroškov.

Izbira ponudnika je izključna pravica naročnika. Naročnik ne plača ponudnikom nobenih stroškov, ki bi jih imel v zvezi z izdelavo svojih ponudb ali kasnejšimi pismenimi pojasnili. Naročnik tudi ne odgovarja ponudniku za škodo, ki bi jo utrpel, ker ni bila sprejeta njegova ponudba.

Vsak udeleženec v postopku nosi svoje stroške.

Pogodba in podpis

5.1 Sklenitev pogodbe

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o oddaji javnega naročila. Tipsko pogodbo, ki je vsebovana v razpisni dokumentaciji, bo naročnik poslal izbranemu ponudniku najkasneje v roku trideset (30) dni od izdaje obvestila o oddaji naročila.

Najkasneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe, mora izbrani ponudnik predložiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

5.2. Pojmi v pogodbi

Pojmi uporabljeni v pogodbi imajo naslednji pomen:

Naročnik je pravna oseba, ki je z izvajalcem sklenila pogodbo o naročilu in sicer: Javni zavod Športni in mladinski center Piran, Osnovna Šola Lucija in, Vrtec Morje Lucija in.

Izvajalec je pravna ali fizična oseba, ki je na osnovi pogodbe in ostale ponudbene dokumentacije kot sestavnega dela te pogodbe sprejela obveznost za izpolnitev naročila.

Uporabnik oz. uporabniki so Javni zavod Športni in mladinski center Piran, OŠ Lucija in, Vrtec Morje Lucija .

Pooblaščena predstavnika sta pooblaščenca pogodbenih strank z nalogo, da rešujeta vse nastale probleme in tako omogočita nemoten potek naročila. Predstavnika nimata pravice spreminjati obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe in njenih sestavnih delov. Pooblaščeni predstavnik naročnika

ima pravico kontrolirati izpolnitve izvajalca, z upoštevanjem določil pogodbene in razpisne dokumentacije

Obrazec pogodbe, ki je priložen razpisni dokumentaciji, mora biti izpolnjen, podpisan in žigosan na vsaki strani pogodbe.

Ponudnik prevzema v izvajanje v razpisni dokumentaciji navedene izpolnitve s tem, da jih bo izvajal v skladu z veljavno zakonodajo, tehničnimi predpisi, standardi, pravili stroke in dobrimi običaji ter skrbnostjo dobrega strokovnjaka. Predmetni razpisni pogoji bodo sestavni del pogodbe o oddaji javnega naročila.

5.3. Rok za izpolnitev

Rok za izpolnitev je 24 ur od posameznega naročila za dobavo plina. Predviden rok prvega naročila dobave plina je 1.1.2016. Točen rok prvega naročila je odvisen od poteka postopka oddaje javnega naročila. Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za obdobje 1 leta.

5.4. Plačilo

Rok za plačilo je 30. dan od dneva prejema posameznega računa s strani naročnika.

V primeru variantne ponudbe s postavitvijo nadzemnega ali podzemnega plinohrama naročnik plačila dobavljenega plina ne bo izvedel dokler ne bodo odpravljene vse pomanjkljivosti iz zapisnika pregleda s strani izvajalca in naročnika in po zapisniški primopredaji del s strani izvajalca naročniku.

Pravica do zahteve za revizijo postopka

6.1 Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali da bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila. Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in ZRPJN, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti. V reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih z ZRPJN, se glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravdni postopek.

Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočano s povratnico ali z elektronskimi sredstvi. Zahtevek za revizijo se lahko vloži z elektronskimi sredstvi, če naročnik razpolaga z informacijskim sistemom za sprejem elektronskih vlog, v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis. V tem primeru mora biti zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.. Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku v dveh izvodih. Naročnik kopijo zahtevka za revizijo v treh delovnih dneh od prejema posreduje izbranemu ponudniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se vroči po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo,

- naziv naročnika,

- oznako javnega naročila oziroma odločitev o dodelitvi naročila,

- predmet javnega naročila;

- očitane kršitve,

- dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku če vlagatelj nastopa preko pooblaščenca;

- potrdilo o vplačilu takse iz 71. člena ZPVPJN na račun ministrstva, pristojnega za finance,

če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo v odprtem postopku 3.500 evrov,

Če se zahtevek za revizijo ne nanaša na ostala ravnanja oziroma odločitve naročnika (npr. odločitev o oddaji javnega naročila, izločitev posamezne ponudbe, zavrnitev vseh ponudb, ustavitev postopka javnega naročanja, kršitve v zvezi z vpogledom v ponudbe drugih ponudnikov) 2 % od cene najugodnejše popolne ponudbe* za sklop ali javno naročilo z DDV (min. 500 EUR; max. 25.000 EUR;) Za zahtevke za revizijo, ki se vložijo pred odpiranjem ponudb, se taksa namesto od cene najugodnejše ponudbe odmeri od ocenjene vrednosti sklopa ali javnega naročila.

Račun, v ta namen odprt pri ministrstvu, pristojnemu za finance, ima številko 0110 0100 0358 802 – izvrševanje proračuna RS.

Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov, ki jih mora vlagatelj v zahtevku za revizijo navesti (razen potrdila o plačilu takse), in manjkajoče sestavine niso razvidne iz vsebine dokumentacije o postopku oddaje javnega naročila, najpozneje v treh delovnih dneh od prejema zahtevka za revizijo vlagatelja pozove, da ga v treh delovnih dneh od prejema poziva dopolni.. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik zahtevek za revizijo v treh delovnih dneh od poteka roka za dopolnitev zavrže s sklepom. V kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, lahko v treh dneh od prejema sklepa vloži pritožbo pri naročniku.

Kopijo o dokazilu plačila takse mora vlagatelj zahtevka za revizijo predložiti naročniku..

6.2 V primeru, da pride, zaradi vložitve zahtevka za revizijo, do ustavitve postopka, nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

6.3 V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena.

6.4 V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali, ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

II.1. OBRAZEC PONUDBE

Št ponudbe:……………………………..

Datum: …………………………………

PODATKI O PONUDNIKU:

Ponudnik:………………………………………………………………………………………….

Sedež:……………………………………………………………………………………………..

Pooblaščena oseba za podpis pogodbe:…………………………………………………………...

Kontaktna oseba:…………………………………………………………………………………

Tel/fax številka:…………………………………………………………………………………...

Matična številka:………………………………………………………………………………….

Ident. štev. za DDV:..……………………………………………………………………………..

Številka transakcijskega računa:………………………………………………………………….

Za naročnika:

JAVNI ZAVOD, ŠPORTNI IN MLADINSKI CENTER PIRAN, Fazan 5 , 6320 Portorož,

Osnova šola Lucija in Vrtec Morje Lucija

Potem, ko smo pregledali razpisno dokumentacijo št.: 01/ 2015 s tem potrjujemo, da vam nudimo:

DOBAVO UTEKOČINJENEGA NAFTNEGA PLINA

v skladu z navedeno razpisno dokumentacijo za znesek:

ponudbena cena na enoto plina (EUR/Sm3) brez DDV na dan oddaje ponudbe in ves čas veljave ponudbe s popustom.

(ponudbena cena z besedami BREZ DDV )

V primeru, da bo naša ponudba sprejeta, prevzemamo, da bo naročilo izvedeno v skladu z razpisno dokumentacijo.

Za pravilno izpolnitev pogodbe vam bomo v roku 10 dni od podpisa pogodbe dostavili zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini (10 % bruto pogodbene vrednosti) v višini EUR.

Soglašamo, da je veljavnost ponudbe 2 meseca od dneva odpiranja ponudb in da nas zavezuje ter je lahko sprejeta kadarkoli pred iztekom navedenega roka.

Izjavljamo, da nas ta ponudba zavezuje do objave izida tega javnega naročila oziroma drugačnega zaključka postopka javnega naročila.

Ponudnik:

(žig in podpis pooblaščene osebe)

II.2. OBRAZEC PREDRAČUNA

I. cena na enoto plina (EUR/Sm3) brez DDV na dan oddaje ponudbe in ves čas veljave ponudbe.

II. POPUST %

III. PONUDBENA CENA S POPUSTOM

IV. DDV 20 %

V. PONUDBENA CENA S POPUSTOM Z

DDV

Plačilni roki za zgoraj navedene zneske so v skladu z razpisno dokumentacijo.

Priloga tega obrazca je splošno veljavni cenik dobavitelja za gospodinjstva na dan oddaje ponudbe, ki mora biti veljavni, pred datumom objave obvestila o tem naročilu.

Ponudnik:

(žig in podpis pooblaščene osebe)

II.3 OBRAZEC IZJAVE, DA PONUDNIK SPREJEMA RAZPISNE POGOJE

Ponudnik:

Naročnik: Športni in mladinski center Piran, Osnovna šola Lucija in Vrtec Morje Lucija

Štev.:      

Datum.:      

Zadeva: I Z J A V A

Kot ponudniki po javnem razpisu objavljenem na portalu javnih naročil št. JN8563/2015, z dne 4.12.2015 izjavljamo, da sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije za javno naročilo št. 01/2015 za DOBAVO UTEKOČINJENEGA NAFTNEGA PLINA.

Ponudnik:

(žig in podpis pooblaščene osebe)

II.4. OBRAZEC IZJAVE O POPRAVKU RAČUNSKIH NAPAK

Ponudnik:

Naročnik: Športni in mladinski center Piran, Osnovna šola Xxxxxx in Vrtec Morje Xxxxxx Xxxx.:         

Datum.:         

Zadeva: I Z J A V A

Kot ponudniki razpisanih del po javnem razpisu objavljenem na portalu javnih naročil št. JN8563/2015, z dne 4.12.2015 za javno naročilo št. 01/2015 za DOBAVO UTEKOČINJENEGA NAFTNEGA PLINA izjavljamo, da na podlagi 78. člena ZJN-2 soglašamo, da naročnik po javnem odpiranju ponudb popravi računske napake, ki bodo odkrite pri pregledu ponudbe.

Naročnik bo popravil računske napake na naslednji način:

- kjer obstaja razlika med zneski, izraženimi s številkami in zneski izraženimi z besedami, bodo merodajni zneski, izraženi z besedami,

- kjer obstaja razlika med cenami za enoto in skupnimi zneski, dobljeni z množenjem cen za enoto in količinami, bo merodajna cena za enoto, kot je navedena.

Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.

Ponudnik:

(žig in podpis pooblaščene osebe)

II.5.a. OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

II.5.a.1. VZOREC MENIČNEGA BLANKETA

II.5.a.2. VZOREC MENIČNA IZJAVA IN NALOG ZA PLAČILO MENICE – za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

(firma/ime in sedež izdajatelja menice) (kraj in datum izdaje izjave in naloga)

MENIČNA IZJAVA IN NALOG ZA PLAČILO MENICE – za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

I. MENIČNA IZJAVA

V skladu s pogodbo                     ( naziv pogodbe , številka pogodbe, datum...,) sklenjene med naročnikom ( naziv naročnika javnega naročila )

                            in                      (naziv izvajalca) za                                    (predmet pogodbe) v vrednosti :                    EUR, je izvajalec dolžan opraviti naslednje storitve:                      

v skupni vrednosti                 EUR

( z besedo                            ), v roku                ( datum, dni, mesecev ) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Za zavarovanje vseh naših obveznosti v primeru, če kot izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bomo izpolnili v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, pri čemer naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

izročamo 3 kom (z besedo tri) bianko menice.

S podpisom te menične izjave pooblaščamo naročnika

…………………………………………………..…………….:

▪ da do višine               EUR (10% ponujene cene) izpolni posamezno bianko menico brez poprejšnjega obvestila;

▪ da na menico vpiše klavzulo »brez protesta« in izpolni vse ostale sestavine bianko menice, ki ob izdaji niso bile izpolnjene, s poljubno dospelostjo in besedilom;

▪ da menico domicilira pri kateri koli drugi poslovni banki s sedežem v Republiki Sloveniji, ki vodi naš transakcijski račun.

II. NALOG ZA PLAČILO MENICE

S podpisom tega naloga za plačilo menice nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo naročnika

▪ da menico unovči iz našega dobroimetja na transakcijskem računu št.              , odprtem pri poslovni banki             , oziroma na našem transakcijskem računu pri kateri koli drugi poslovni banki v Republiki Sloveniji, če na navedenem transakcijskem računu pri banki         ni denarnih sredstev do višine meničnega zneska.

▪ S podpisom tega naloga za plačilo menice nepreklicno pooblaščamo vsako poslovno banko s sedežem v Republiki Sloveniji, ki v času unovčenja menice vodi naš transakcijski račun, da iz našega denarnega dobroimetja na transakcijskem računu izplača vsako menico, ki jo predloži v plačilo naročnik                       

1. Izjavljamo, da naročniku   menice ni treba

protestirati, da se odrekamo vsem ugovorom proti meničnim plačilnim nalogom in da bomo naročniku                            poravnali vso nastalo škodo zaradi neizvršitve oz. nepravilne izvršitve plačila menice, domicilirane pri kateri koli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun.

2. Izjavljamo, da bom vsako menico, ki jo bo naročnik                        izpolnil in uporabil za poplačilo v skladu s pooblastili iz 1. in 2. točke te izjave in naloga, nadomestili z novo bianko menico.

3. Naročnik                            mora menice, ki jih ne bo uporabil v zgoraj navedene namene, vrniti šele po poravnavi vseh naših obveznosti iz zgoraj navedenega razpisa oziroma v kolikor do dne                  niso menice vnovčene dne

                   .

4. Menična izjava in nalog za plačilo menice so podpisani v treh enakih izvodih in se izročijo naročniku                           .

5. Izjavljamo, da izročene menice v skladu z 138. in 139. členom Zakona o plačilnih storitvah in sistemih v primeru in pod pogoji določenimi v zakonu vsebujejo:

a. nepreklicno pooblastilo uporabnika imetniku menice, ki je upravičen zahtevati plačilo na podlagi domicilirane menice v skladu z zakonom, ki ureja menico, da odredi izvršitev plačilne transakcije v breme plačnikovih sredstev pri plačnikovem ponudniku plačilnih storitev v skladu z domicilirano menico, in

b. nepreklicno soglasje uporabnika svojemu ponudniku plačilnih storitev, da v breme uporabnikovih denarnih sredstev izvrši plačilno transakcijo, ki jo odredi imetnik menice v skladu s 1. točko tega odstavka.

Priloga: 3x menica Podpisnik:

(ime in priimek)

II.6. GARANCIJSKA IZJAVA Z NAVEDBO GARANCIJSKEGA ROKA IN POGOJEV GARANCIJE IZVEDBE DEL

(v primeru variantne ponudbe s postavitvijo nadzemnega ali podzemnega plinohrama).

Ponudnik:

Naročnik: Športni in mladinski center Piran, Osnovna šola Xxxxxx in, Vrtec Morje Xxxxxx Xxxx.:       

Datum.:        

Zadeva: I Z J A V A

Kot ponudniki razpisanih del po javnem razpisu objavljenem na portalu javnih naročil št.

JN8563/2015, z dne 4.12.2015 za DOBAVO UTEKOČINJENEGA NAFTNEGA PLINA

podajamo naslednje izjave:

1. Jamčimo naročniku za solidnost izvedenih del 10 ( deset) let.

2. Na dan primopredaje del (pred prenehanjem veljavnosti garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ) bomo naročniku dostavili zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10 % bruto vrednosti izvedenih del ( končna situacija).

3. V garancijskem roku bomo na svoje stroške popravili oz. odstranili vse napake, ki niso nastale po krivdi naročnika. Ne glede na garancijski rok bomo popravili oz. povrnili vso škodo, ki bi nastala zaradi napak pri izvedbi obravnavanih del.

V garancijskem obdobju na poziv naročnika bomo odpravili napake, kot sledi:

a. napake, ki lahko vplivajo na motnje v uporabi ali onemogočajo uporabo in/ali povzročajo škodo, takoj,

b. napake, ki ne povzročajo motnje v uporabi, ali ne onemogočajo uporabo in/ali ne povzročajo škode, pa v tehnično najkrajšem času.

4. V kolikor se ne odzovemo v garancijskem roku pozivu naročnika, da odstranimo nastale napake, ali če ne uspemo odpraviti napako oz. napake v zgoraj navedenih rokih, lahko naročnik prične odstranjevati napak kot je potrebno na naš riziko in stroške ter unovči predmetno zavarovanje. Navedene točke ne posegajo v upravičenja, ki jih ima naročnik na podlagi garancije in jamčevanja za stvarne napake po Obligacijskem zakoniku.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku bo skladna s priloženim obrazcem II.7.a.

Ponudnik:

(žig in podpis pooblaščene osebe)

II.6.a OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU (v primeru variantne ponudbe s postavitvijo nadzemnega ali podzemnega plinohrama).

II.6.a.1. VZOREC MENIČNEGA BLANKETA

II.6.a.2. VZOREC MENIČNA IZJAVA IN NALOG ZA PLAČILO MENICE – za odpravo napak v garancijskem roku

(firma/ime in sedež izdajatelja menice) (kraj in datum izdaje izjave in naloga)

MENIČNA IZJAVA IN NALOG ZA PLAČILO MENICE – za odpravo napak v

garancijskem roku

I. MENIČNA IZJAVA

V skladu s pogodbo (naziv

pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med naročnikom

………………………………. in izvajalcem

……………………..……………………………………………………………… za izvedbo del/objekta ………………………………………. v vrednosti (z DDV)

……………………………………………….… EUR, je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku popraviti vse napake na objektu, ki niso nastala po krivdi naročnika, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

Za zavarovanje vseh naših obveznosti v primeru, če kot izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja to zavarovanje, ne bomo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

izročamo 3 kom (z besedo tri) bianko menice.

S podpisom te menične izjave pooblaščamo naročnika

…………………………………………………..…………….:

▪ da do višine               EUR (10% ponujene cene) izpolni posamezno bianko menico brez poprejšnjega obvestila;

▪ da na menico vpiše klavzulo »brez protesta« in izpolni vse ostale sestavine bianko menice, ki ob izdaji niso bile izpolnjene, s poljubno dospelostjo in besedilom;

▪ da menico domicilira pri kateri koli drugi poslovni banki s sedežem v Republiki Sloveniji, ki vodi naš transakcijski račun.

II. NALOG ZA PLAČILO MENICE

S podpisom tega naloga za plačilo menice nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo naročnika

▪ da menico unovči iz našega dobroimetja na transakcijskem računu št.

            , odprtem pri poslovni banki             , oziroma na našem transakcijskem računu pri kateri koli drugi poslovni banki v Republiki Sloveniji, če na navedenem transakcijskem računu pri banki         ni denarnih sredstev do višine meničnega zneska.

▪ S podpisom tega naloga za plačilo menice nepreklicno pooblaščamo vsako poslovno banko s sedežem v Republiki Sloveniji, ki v času unovčenja menice vodi naš transakcijski račun, da iz našega denarnega dobroimetja na transakcijskem računu izplača vsako menico, ki jo predloži v plačilo naročnik                   

1. Izjavljamo, da naročniku   menice ni treba

protestirati, da se odrekamo vsem ugovorom proti meničnim plačilnim nalogom in da bomo naročniku                            poravnali vso nastalo škodo zaradi neizvršitve oz. nepravilne izvršitve plačila menice, domicilirane pri kateri koli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun.

2. Izjavljamo, da bom vsako menico, ki jo bo naročnik

                           izpolnil in uporabil za poplačilo v skladu s pooblastili iz 1. in 2. točke te izjave in naloga, nadomestili z novo bianko menico.

3. Naročnik   mora menice, ki jih ne bo

uporabil v zgoraj navedene namene, vrniti šele po poravnavi vseh naših obveznosti iz zgoraj navedenega razpisa oziroma v kolikor do dne                  niso menice vnovčene dne                     .

4. Menična izjava in nalog za plačilo menice so podpisani v treh enakih izvodih in se izročijo naročniku                           .

5. Izjavljamo, da izročene menice v skladu z 138. in 139. členom Zakona o plačilnih storitvah in sistemih v primeru in pod pogoji določenimi v zakonu vsebujejo:

a. nepreklicno pooblastilo uporabnika imetniku menice, ki je upravičen zahtevati plačilo na podlagi domicilirane menice v skladu z zakonom, ki ureja menico, da odredi izvršitev plačilne transakcije v breme plačnikovih sredstev pri plačnikovem ponudniku plačilnih storitev v skladu z domicilirano menico, in

b. nepreklicno soglasje uporabnika svojemu ponudniku plačilnih storitev, da v breme uporabnikovih denarnih sredstev izvrši plačilno transakcijo, ki jo odredi imetnik menice v skladu s 1. točko tega odstavka.

Priloga: 3x menica Podpisnik:

(ime in priimek)

III. POGOJI ZA SPOSOBNOST IN NAČIN DOKAZOVANJA IZPOLNJEVANJA POGOJEV

a) Za izkazovanje sposobnosti mora ponudnik ali soizvajalci v primeru skupne ponudbe izpolnjevati naslednje POGOJE:

(statusni pogoji)

1. da ima registrirano oziroma v ustanovitvenem aktu vpisano dejavnost, ki je v zvezi s predmetom javnega naročila (1. Odst. 43. člen ZJN-2).

2. da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik, v kolikor je ponudnik pravna oseba, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo:

-sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). (1. odstavek 42. člena ZJN-2)

3. da ima veljavno licenco za dobavo, trgovanje, zastopanje in posredovanje na trgu s plinom (2. Odst. 43. Čl. ZJN-2)

(ekonomsko-finančni pogoji)

4. višina letnih prihodkov ponudnika v preteklih treh poslovnih letih (2011, 2012, 2013) mora znašati v vsakem posameznem poslovnem letu najmanj v višini trikratne ponujene vrednosti, če ponudnik posluje manj kot 3 leta, morajo znašati celotni skupni prihodki v posameznih preteklih poslovnih letih za katera je mogoče pridobiti take podatke najmanj trikratno ponujeno vrednost javnega naročila;

5. da ponudnikov TRR v zadnjih šestih mesecih ni bil blokiran;

6. da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja oz. da bo javno naročilo opravil sam brez podizvajalcev

7. da ponudnik:

- ni v postopku prisilne poravnave ali ni bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

- ni v stečajnem postopku ali ni bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

- ni v postopku prisilnega prenehanja, ali ni bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega pre-nehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

- da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče

- da ni opustil poslovne dejavnost ali ni v katerem koli podobnem položaju;

- mu lahko naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokaže veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil;

8. da ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika zapadle, nima neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več (3. Odst. 42. Čl. ZJN-2) Xxxxx namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz tretjega odstavka tega člena izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik obvesti ponudnika in podizvajalca, da podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila, če teh pogojev ne izpolnjuje.

(tehnični pogoji)

9. da je v zadnjih treh letnih dobavil vsako leto vsaj 5 kratno količino plina kot je predvidena v razpisu,

10. da ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2; (2. Odst. 42.čl. ZJN-2)

b)Za izkazovanje izpolnjevanja zahtevanih pogojev mora ponudnik ponudbeni dokumentaciji priložiti naslednja DOKAZILA:

Kot dokazilo za pogoje po točki 1:

- izpis iz sodnega registra/poslovnega registra Slovenije in izpis iz ustanovitvenega akta/družbene pogodbe ali statuta, : za ponudnike s sedežem v RS si bo naročnik navedena dokazila pridobil sam, medtem ko morajo ponudniki s sedežem v tujini dokazilo predložiti k ponudbeni dokumentaciji, upoštevajoč določila II. točke, 2.1. te razpisne dokumentacije

Kot dokazilo za pogoje po točki 2:

- izjava ponudnika v skladu s 6. Odst. 41. Čl. ZJN-2 (izpolnjen in podpisan obrazec iz podpoglavja III.1.),

- izjava zakonitega zastopnika ponudnika, v kolikor je ponudnik pravna oseba, da daje soglasje za pridobitev osebnih podatkov - podatkov iz kazenske evidence (v skladu s 6. Odst.

41. Čl. ZJN-2) (izpolnjen in podpisan obrazec iz podpoglavja III.2.)

- ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, skladno z določilom II. točke, 2.1. te razpisne dokumentacije

Kot dokazilo za pogoje po točki 3:

- notarsko overjeno kopijo licence

Kot dokazilo za pogoje po točki 4 (alineja a) in c) iz 2. Odst 44. Čl. ZJN-2):

- obrazec BON 1 za pravne osebe ali bilance stanja in izkaz uspeha za samostojne podjetnike, iz katerih je razvidno, da je izpolnjen zahtevani pogoj (iz tč. 4 pogojev) .

• v tabelo vpisati podatke prihodkov za pretekla tri leta

Leto	enota	Celotni skupni prihodki
2012	EUR
2013	EUR
2014	EUR

Kot dokazilo za pogoje po točki 5: (alineja a) iz 2. Odst 44. Čl. ZJN-2)

- BON 2 ali BON-3 za pravne osebe ali potrdilo ponudnikove poslovne banke iz katerega je razvidno, da ponudnik izpolnjuje zahtevani pogoj (iz tč. 5 pogojev)

Kot dokazilo za pogoj po točki 6:

- izjava podizvajalca, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (izpolnjen in podpisan obrazec III.3.)

Kot dokazilo za pogoj po točki 7:

- izjava ponudnika v skladu s 6. Odst. 41. Čl. ZJN-2 (izpolnjen in podpisan obrazec III.4.)

Kot dokazilo za pogoje po točki 8:

- potrdilo Finančne uprave RS

Kot dokazilo za pogoj po točki 9 (alineja a) in c) iz 2. Odst 44. Čl. ZJN-2)

• v tabelo vpisati podatke dobavljenega plina za pretekla tri leta

Leto	enota	Celotna količina dobavljenega plina
2012	m3
2013	m3
2014	m3

Kot dokazilo za pogoje po točki 10:

- izjava ponudnika v skladu s 6. Odst. 41. Čl. ZJN-2 (izpolnjen in podpisan obrazec III.5.)

Če ponudnik v svoji ponudbi, ne dokaže, da izpolnjuje zahtevane pogoje oz. v ponudbi ne priloži ali ne izpolni ustrezne listine oziroma ponudbe ne dopolni z dokazili na podlagi poziva naročnika v roku, ki ga določi naročnik, bo taka ponudba lahko zavrnjena kot nepravilna oz. kot nesprejemljiva, ponudnik pa bo lahko izločen iz nadaljnjega postopka, ne glede na siceršnjo vsebino ponudbe.

V kolikor naročnik v postopku ugotovi, da je posamezni ponudnik v ponudbi predložil neresnična in zavajajoča dokazila, bo ponudnika izločil iz nadaljnjega postopanja in o tem obvestil Ministrstvo za finance.

Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti dokumentirano na isti način, kot se zahteva za ponudnika.

Pogoje za usposobljenost določene v točkah: 4. in 9. lahko ponudnik zagotovi, v primeru, če jih sam ne izpolnjuje tudi kumulativno (skupno) s podizvajalci, kar pa ne velja za pogoj finančne sposobnosti pod točko 5. (da ponudnikov TRR v zadnjih šestih mesecih ni bil blokiran). Predmetni pogoj mora izpolnjevati tudi vsak podizvajalec.

Ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev. Skupina mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, če bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino izvajalcev, v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika. Nosilec posla tudi sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila in predloži ustrezna sredstva zavarovanja. Ne glede na to pa tudi vsi drugi so-ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

V primeru predložitve skupne ponudbe veljajo za priznanje usposobljenosti smiselno enake določbe, kot v primeru nastopanja s podizvajalci.

V kolikor ponudnik spada med poslovne subjekte, s katerimi naročnik ne sme poslovati skladno z določili 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije in Komisija za preprečevanje korupcije naročniku ne bo dovolila, da bi posloval z navedenim ponudnikom, bo naročnik ponudbo zavrnil. Izvrševanje prvega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije je do končne odločitve Ustavnega sodišča zadržana, kolikor se nanaša na funkcionarje in njihove družinske člane, ki niso funkcionarji naročnika ali njihovi družinski člani. Do odprave neskladja prepoved poslovanja iz prvega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije ne velja, kolikor se nanaša na funkcionarje in njihove družinske člane, ki niso funkcionarji naročnika ali njihovi družinski člani."

III.1. OBRAZEC IZJAVE O IZPOLNJEVANJU POGOJA, DA PONUDNIK IN NJEGOV ZAKONITI ZASTOPNIK NI BIL PRAVNOMOČNO OBSOJEN ZA KAZNIVA DEJANJA IZ 1. ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 (glej poglavje III. Točka a.2.)

Ponudnik:

Naročnik: Športni in mladinski center Piran, Osnovna šola Lucija in Vrtec Morje Xxxxxx Xxxx.:        

Datum.:       

I Z J A V A

Ponudnik za namen dokazovanja pogoja iz III. poglavja (statusni pogoj) točka a.2., pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da ne mi ne naš zakoniti zastopnik nismo bili pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo:

-sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). (1. odstavek 42. člena ZJN-2)

Ponudnik:

(žig in podpis pooblaščene osebe):

OP: V primeru ponudbe skupine ponudnikov se obrazec izjave fotokopira za vsakega soponudnika.

III.2. OBRAZEC SOGLASJA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA PONUDNIKA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV - PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Ponudnik:

Zakoniti zastopnik:

Naročnik: Športni in mladinski center Piran, Osnovna šola Lucija in Vrtec Morje Xxxxxx Xxxx.:        

Datum.:        

SOGLASJE

Zakoniti zastopnik ponudnika soglašam, da naročnik na podlagi 6. odstavka 41. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) in določil razpisne dokumentacije za izbiro najugodnejšega ponudnika za DOBAVO UTEKOČINJENEGA NAFTNEGA PLINA, pridobi osebne podatke – to je podatke o tem, ali sem bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo:

-sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). (1. odstavek 42. člena ZJN-2)

Zakoniti zastopnik ponudnika (ime in priimek in podpis)

OP: V primeru ponudbe skupine ponudnikov se obrazec izjave fotokopira za vsakega soponudnika.

III.3.a OBRAZEC IZJAVE, DA IMA PONUDNIK PRAVOČASNO, PRAVILNO IN V CELOTI PORAVNANE VSE ZAPADLE OBVEZNOSTI DO PODIZVAJALCEV

Podizvajalec:

Naročnik: Športni in mladinski center Piran, Osnovna šola Lucija in Vrtec Morje Lucija

Štev.:                 Datum.:        

I Z J A V A

Podizvajalec   za namene dokazovanja

pogoja iz III. poglavja točka a.6. pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam, da je imel ponudnik v obdobju enega leta pred pričetkom naročila ves čas pravočasno, pravilno in v celoti poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalca.

Podizvajalec:

(žig in podpis pooblaščene osebe):

OP: V primeru, da ponudnik namerava delo opraviti sam brez podizvajalcev tega dokazila ni potrebno predložiti.

V primeru več podizvajalce pa se obrazec izjave fotokopira za vsakega podizvajalca, ki bo sodeloval v izvedbi del po ponudbi ponudnika.

III.3.b. OBRAZEC IZJAVE, DA PONUDNIK NE BO IMEL PODIZVAJALCEV

Naročnik: Športni in mladinski center Piran, Osnovna šola Lucija in Vrtec Morje Lucija

Štev.:                 Datum.:        

I Z J A V A

Ponudnik                             za namene dokazovanja pogoja iz III. poglavja točka a.6. pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da bomo vse storitve opravili sami brez podizvajalcev.

Ponudnik:

(žig in podpis pooblaščene osebe):

III.4. OBRAZEC IZJAVE, DA ZOPER PONUDNIKA NI UVEDEN ALI ZAČET POSTOPEK PRISILNE PORAVNAVE, LIKVIDACIJE ALI STEČAJNI POSTOPEK ALI DA NI PRENEHAL POSLOVATI NA PODLAGI SODNE ALI DRUGE PRISILNE ODLOČBE.

Ponudnik:

Naročnik: Športni in mladinski center Piran, Osnovna šola Lucija in Vrtec Morje Lucija

Štev.:                 Datum.:         

I Z J A V A

Ponudnik za namen dokazovanja pogoja iz III. poglavja (statusni pogoj) točka a.7., pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da

- nismo v postopku prisilne poravnave ali ni bil zoper nas podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

- nismo v stečajnem postopku ali ni bil zoper nas podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

- nismo v postopku prisilnega prenehanja, ali ni bil zoper nas podan predlog za začetek postopka prisilnega pre-nehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

- da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče

- da nismo opustili poslovne dejavnost ali nismo v katerem koli podobnem položaju;

- nismo storili veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil;

Ponudnik:

(žig in podpis pooblaščene osebe):

III.5. OBRAZEC IZJAVE, DA PONUDNIK NA DAN, KO SE IZTEČE ROK ZA ODDAJO PONUDB, NI UVRŠČEN V EVIDENCO PONUDNIKOV Z NEGATIVNIMI REFERENCAMI IZ 77.A ČLENA ZJN-2;

Ponudnik:

Naročnik: Športni in mladinski center Piran, Osnovna šola Lucija in Vrtec Morje Lucija

Štev.:                  Datum.:        

I Z J A V A

Ponudnik za namen dokazovanja pogoja iz III. poglavja (statusni pogoj) točka a.9., pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da kot ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2;

Ponudnik:

(žig in podpis pooblaščene osebe):

IV. MERILA

Navedba, opis in ovrednotenje meril, ki bodo uporabljena pri izbiri najugodnejše ponudbe:

Merilo za ocenitev ponudbe v predmetnem javnem naročilu je:

najnižja cena na enoto plina (EUR/Sm3) brez DDV na dan oddaje ponudbe katera velja ves

čas veljave ponudbe.

Najugodnejša je ponudba, ki bo na podlagi navedenega merila dosegla največje število točk.

Ponudba z najnižjo ponujeno ceno bo ovrednotena z 100 točkami, ponudba z najvišjo ponujeno ceno pa z 1 točko. Vse ostale ponudbe bodo razvrščene vmes z linearno interpolacijo.

V. SPLOŠNI POGODBENI POGOJI

1. Definicija

1.1. V tej pogodbi se bodo sledeča določila interpretirala kot navedeno:

(a). "Pogodba" pomeni sporazum med naročnikom in izvajalcem z obojestransko določenimi pravnimi posledicami.

Sestavni del pogodbe so:

- razpisni pogoji in razpisna dokumentacija št JN8563/2015, z dne 4.12.2015, s prilogami,

- ponudba izbranega izvajalca,

- posebni pogodbeni pogoji,

- pogodbeni pogoji,

(b). "Pogodbena cena" pomeni ceno, ki je plačljiva izvajalcu po pogodbi za celotno in pravilno izvedbo vseh pogodbenih obveznosti;

(c). "Blago" pomeni vso opremo in materiale, ki jih mora izvajalec dobaviti in vgraditi. (d). "Storitve" pomenijo dodatne storitve k dobavi blaga, kot transport, zavarovanje in

katerakoli druga dodatna storitev kot montaža, nudenje tehnične pomoči, uvajanje in kakšne druge obveznosti, ki jih mora izvajalec izvršiti v okviru pogodbe;

(e). "Gradbena dela" pomenijo izvajanje gradbenih del na obravnavanem objektu; (g). "Naročnik" pomeni osebo, ki naroča storitev, dobavo ali delo;

(h). "Ponudnik - izvajalec" pomeni gospodarsko družbo ali samostojnega podjetnika ali drugo pravno osebo, ki izvaja dela po pogodbi, opravi storitev po pogodbi ali dobavi blago po pogodbi.

2. Uporaba

2.1. Pogodbeni pogoji se uporabljajo v kolikor niso nadomeščeni z določili drugih delov pogodbe.

3. Dežela izvoza

3.1. Vse blago, storitve in gradbena dela, ki bodo izvedene v okviru te pogodbe morajo imeti svoj izvor.

3.2. V okviru tega člena pomeni izvor kraj, kjer se blago pridobiva, prideluje ali izdeluje, oziroma od koder se nudijo storitve in/ali gradbena dela.

3.3. Izvor blaga, storitev in gradbenih del ni nujno istoveten z nacionalnostjo ponudnika.

4. Upoštevanje pravilnikov in odredb

4.1. Blago dobavljeno po pogodbi, storitve in gradbena dela morajo ustrezati veljavni zakonodaji države naročnika.

5. Uporaba pogodbenih dokumentov in informacij

5.1. Izvajalec ne bo, razen s predhodnim pismenim soglasjem naročnika, razkril pogodbo ali katero koli določilo pogodbe, specifikacij, plana, načrta, modela, vzorca ali informacij, ki mu jih je predal naročnik s tem v zvezi, kateri koli osebi razen osebam, ki so zaposlene pri izvajalcu pri pripravi pogodbe. Seznanitev take osebe mora biti zaupna in mora obsegati samo najnujnejše za potrebe priprave pogodbe.

5.2. Izvajalec ne bo brez naročnikovega predhodnega pismenega soglasja uporabil nobenega dokumenta ali informacije navedene v paragrafu 5.1. razen z namenom priprave pogodbe.

6. Intelektualne pravice

6.1. Izvajalec bo zavaroval naročnika proti zahtevam tretjih oseb zaradi prekršitve patenta, blagovne znamke ali pravic iz tehnologije blaga in storitev, ki bi nastale z uporabo blaga ali katerega koli njegovega dela v naročnikovi deželi.

7. Izvajalska garancija za dobro izvedbo posla

7.1. V roku deset dni od sklenitve pogodbe, mora predati zavarovanje naročniku v znesku, ki je specificiran v navodilih ponudnikom in posebnih pogodbenih pogojih.

7.2. Izvajalska garancija mora biti plačljiva naročniku kot povrnitev za katero koli škodo,

če izvajalec ne uspe izpolniti svojih obveznosti po pogodbi.

7.3. Izvajalska garancija mora biti določena v valuti pogodbe in sicer v obliki, ki je določena v razpisni dokumentaciji.

8. Pregledi in testi

8.1. Naročnik ima pravico nadzora in/ali testiranja blaga, storitev in gradbenih del, da bi preveril ustreznost s pogodbo naročenih del, storitev ali blaga. Naročnik bo obvestil izvajalca pismeno o identiteti vsakega predstavnika najetega v te namene.

8.2. Nadzori in testi s strani naročnika se vršijo na lokaciji obravnavanega objekta, oziroma kjer se dela ali storitve opravijo oziroma na kraju kamor je potrebno dostaviti dobavljeno blago.

Nadzoru naročnika morajo biti dostopni projekti in proizvodni podatki brezplačno.

8.3. V kolikor bi katerokoli pregledano ali atestirano blago in/ali gradbena dela ali storitve ne odgovarjalo specifikacijam, ga lahko naročnik zavrne in izvajalec bo brezplačno za naročnika ali nadomestil zavrnjeno blago, ali izvedel spremembe, ki so potrebne, da je zadoščeno zahtevam.

Naročnik bo priznaval samo originalne ateste za dejansko vgrajene materiale in opremo na objektu.

8.4. Ničesar v točki 8. ne more osvoboditi izvajalca katere koli garancije ali drugih obveznosti po tej pogodbi.

9. Dobava, storitve, gradbena dela in dokumenti

9.1. Dobava, blaga, storitve in gradbena dela morajo biti izvršena s strani izvajalca v skladu z določili navedenimi s strani naročnika v tehnični dokumentaciji in posebnih pogodbenih pogojih.

10. Zavarovanje

10.1. Blago, storitve in gradbena dela, ki so predmet pogodbe morajo biti v celoti zavarovane v eur.

11. Transport

11.1. Dobavitelj bo organiziral tak transport blaga tako, da bodo preprečene poškodbe med tranzitom na končno destinacijo in plačal vse pripadajoče stroške vključene v pogodbeno vrednost.

12. Garancija izvedenih del

12.1. Izvajalec garantira za izvedbo pogodbeno določenih del.

12.2. Izvajalec garantira, da je blago dobavljeno po pogodbi novo, neuporabljeno, najnovejše ali sedanji model in da vsebuje vse dosedanje izboljšave v načrtovanju in materialu, razen če ni drugače določeno v pogodbi.

Izvajalec nadalje garantira, da je blago in gradbena dela po tej pogodbi brez napak, ki bi izhajale iz načrtovanja, materiala ali izdelave.

12.3. Izvajalec garantira, da bo obravnavani objekt, območje posega ter tangirane objekte, v primeru posedanja, vzdrževal na lastne stroške še najmanj v pogodbeno določenem roku.

12.3. Ta garancija mora veljati 120 mesecev po tem, ko je objekt ali kateri koli del le tega bil predan naročniku.

12.4. Naročnik bo takoj obvestil pismeno izvajalca o kateri koli zahtevi, ki izhaja iz te garancije.

12.5. Po prejemu takega obvestila bo izvajalec odpravil napako ali nadomestil defektno blago ali del tega blaga brez stroškov za naročnika.

12.6. V kolikor izvajalec, ki je bil obveščen ne uspe odpraviti napake oz. napak v normalnem času lahko naročnik prične z akcijo odstranitve, kot je potrebna na izvajalčev riziko in stroške in brez prejudica na katero koli pravico, ki bi jo lahko imel naročnik napram izvajalcu po pogodbi.

13. Plačilo

13.1. Način in pogoji plačila izvajalcu po pogodbi so specificirani v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudb in posebnih pogodbenih pogojih.

13.2. Zahteva izvajalca za plačilo mora biti v pismeni obliki (situacija), ki ustrezno opisuje dobavljeno primerno blago in izvršene storitve ter gradbena dela.

Dokumenti morajo biti predani v skladu s točko 9., in po izpolnitvi drugih obveznosti, ki so navedene v pogodbi.

13.3. Naročnik bo izvršil plačilo promptno v roku, določenem v pogodbi in sicer po predaji situacije in potrditvi le te s strani nadzornega organa naročnika.

13.4. Valuta in valute v kateri bo plačilo izvršeno izvajalcu po tej pogodbi morajo biti navedeni v posebnih pogodbenih pogojih.

14. Cene

14.1. Cene, ki jih izvajalec zaračuna za dobavljeno blago, storitve in gradbena dela izvršene po pogodbi se ne smejo razlikovati od cen, ki so navedene v izvajalčevi ponudbi.

15. Sprememba del

15.1 Naročnik si pridržuje pravico spremeniti katerokoli postavko, njen obseg ali opis, skrčenje ali povečanje oziroma uvesti etapnost gradnje, v kolikor bi to bilo v interesu kvalitete projekta in/ali v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi (zaradi sistema financiranja).

15.2 Če kakšna takšna sprememba povzroči povečanje ali zmanjšanje stroškov ali čas potreben za izvedbo katerega koli dela celotnega obsega po pogodbi s strani izvajalca ne glede na to ali je spremenjen ali ni spremenjen z zahtevo, mora biti izvršena pravična prilagoditev pogodbene cene ali izvedbenega roka ali obojega in pogodba mora biti ustrezno dopolnjena. O kateri koli zahtevi s strani izvajalca za prilagoditev po tem členu se mora izjaviti v roku petnajst (15) dni potem ko je izvajalec prejel naročnikovo zahtevo za spremembo. V kolikor naročnik v 15 dneh ne prejme zahteve izvajalca za spremembo pogodbe, velja domneva, da izvajalec na naročnikovo zahtevo (15.1.) nima pripomb in (oz.) predloga za prilagoditev pogodbe po tej točki.

16. Pogodbena dopolnila

16.1 Spremembe ali modifikacije določil pogodbe je mogoče izvršiti le s pismenim dopolnilom podpisanim s strani obeh strank.

17. Podizvajalci

17.1 Ponudnik bo vse svoje podizvajalce navedel v ponudbi. Taka navedba v njegovi ponudbi ne bo odvrnila ponudnika odgovornosti ali obligacij po pogodbi. Podizvajalske pogodbe morajo ustrezati določilom predpisov o javnih naročilih.

18. Prenos

18.1. Izvajalec ne bo prenašal svojih obveznosti, ki jih mora izvršiti po pogodbi, na druge podizvajalce, kot so predvideni v ponudbi, razen s pisnim dovoljenjem naročnika v celoti ali deloma.

19. Zamude na izvedbi

19.1 Dobava blaga in izvršitev storitev ter gradbenih del s strani izvajalca mora biti opravljena v skladu s časovnim planom potrjenim s strani naročnika.

Neopravičena zamuda s strani izvajalca v izvajanju njegovih obveznosti bo povzročila izvajalcu vse ali katero koli od navedenih sankcij: zaplenitev njegove izvajalske garancije, zahtevo po odškodnini in/ali prekinitev pogodbe zaradi neizpolnitve obveznosti.

Če izvajalec ali njegov podizvajalec(ci) kadarkoli med izvršitvijo pogodbe naleti na pogoje, ki mu preprečujejo pravočasno dostavo blaga, izvršitev storitev in/ali gradbenih del bo izvajalec takoj obvestil naročnika v pismeni obliki o dejstvih te zamude, njenem verjetnem trajanju in vzroku(kih).

Takoj po prejemu izvajalčevega obvestila bo naročnik ocenil situacijo in lahko po svoji presoji podaljšal izvajalcu rok za izvedbo, pri čemer bo to podaljšanje ratificirano s strani obeh strank z dopolnilom k pogodbi.

20. Odškodnina, pogodbena kazen

20.1 Če izvajalec ne uspe izvesti pogodbenega dela ali ne opravi dobave v času, ki je naveden v pogodbi, lahko naročnik brez prejudiciranja drugih odškodnin po pogodbi odvzame od pogodbene cene kot odškodnino, vsoto ki je ekvivalentna 5 ‰ (promile) od pogodbene cene za vsak dan zamude do dejanske izvršitve, to je maksimalnega odvzema do 20 % (procentov) pogodbene cene. Če pogodbena kazen preseže 20 % od pogodbene vrednosti in če zato naročniku nastanejo dodatni stroški ali škoda, je upravičen od izvajalca zahtevati tudi povračilo škode.

Potem ko je maksimum pogodbene kazni dosežen lahko naročnik smatra, da je pogodba prenehala veljati.

Dobava blaga ali opravljanje storitev oz. dokončanje objekta pred rokom izvajalcu ne prinaša premije.

20.2 Določbe točke 20.1 ne posegajo v določbe OZ o poslovni in neposlovni škodi.

21. Razdor pogodbe zaradi neizpolnitve obveznosti

21.1. Naročnik lahko brez prejudiciranja do drugih odškodnin, za razdor pogodbe, s pismenim obvestilom o napaki, ki ga pošlje izvajalcu, razdre pogodbo v celoti ali delno:

(a) če izvajalec ne uspe izvesti pogodbena dela v času določenem s pogodbo ali s podaljšanji, ki mu jih je priznal naročnik v skladu s točko 19 ali

(b) če izvajalec ne uspe izpolniti katere koli druge obveznosti po pogodbi.

21.2. V slučaju, da naročnik razdre pogodbo v celoti ali delno, v skladu s točko 21.1., si lahko naročnik priskrbi po pogojih in na način, ki se mu zdi primeren drugega izvajalca in bo pri tem prvotni pogodbeni izvajalec odgovoren naročniku za vse nastale stroške.

22. Višja sila in spremenjene okoliščine

22.1. Ne glede na določila točke 19., 20. in 21., izvajalec ne bo podvržen zaplembi njegove izvajalske garancije, odškodnini ali prekinitvi pogodbe zaradi neizpolnitve obveznosti, če in v obsegu kot je zakasnitev v izvajanju ali drugih napakah pri izvršitvi njegovih obveznosti po pogodbi, rezultat dogodka višje sile.

22.2. V tem členu višja sila pomeni dogodek, ki je izven kontrole izvajalca in ki ne obsega izvajalčevo krivdo ali malomarnost in ni predvidljiv. Tak dogodek so lahko vojne ali revolucije, požar, poplave, epidemije, karantenske omejitve in transportni embargo. V kolikor nastopi situacija višje sile, bo izvajalec takoj pismeno obvestil naročnika o teh pogojih in vzrokih zanje. Če ni drugih navodil s strani naročnika v pismeni obliki, bo izvajalec nadaljeval z izvajanjem svojih obveznosti po pogodbi, kot je normalno praktično in bo iskal vse normalne alternativne načine za izvajanje, ki ga ne ovira dogodek višje sile.

22.3 Izvajalec se v naprej odpoveduje sklicevanju na spremenjene okoliščine, razen če to nasprotuje načelu vestnosti in poštenja.

23. Prekinitev zaradi nesolventnosti

23.1 Naročnik lahko kadarkoli prekine pogodbo s pismenim obvestilom izvajalcu, brez kompenzacije za izvajalca, v primeru uvedbe stečajnega postopka ali če postane kakorkoli nesolventen, pri čemer taka prekinitev ne prejudicira ali učinkuje na pravice ukrepov ali odškodnin, ki so nastale ali ki bodo nastale potem za naročnika.

24. Odškodninska odgovornost v razmerju do tretjih

24.1 Stranki se med seboj dogovorita, da ne glede na določbo OZ v razmerju do tretjih odškodninsko odgovarja iz naslova izvedbe del po tej pogodbi izvajalec.

25. Reševanje sporov

25.1 Naročnik in izvajalec bosta izvršila vsak napor, da bi prijateljsko rešila z direktnim in neformalnim pogajanjem kakršen koli nesporazum ali spor, ki bi nastal med njima v skladu s pogodbo.

Če v času petnajst (15) dni po začetku takih neformalnih pogajanj, naročnik in izvajalec ne bosta sposobna prijateljsko rešiti pogodbenega spora, lahko katerakoli stran zahteva, da se spor prenese v reševanje v formalne mehanizme specificirane v posebnih pogodbenih pogojih.

26. Veljavni jezik

26.1 Pogodba mora biti napisana v jeziku ponudbe kot je navedeno s strani naročnika v "Navodilih ponudnikom".

V skladu s točko 26. bo ta jezikovna verzija pogodbe veljala za njeno interpretiranje. Vsa korespondenca in ostali dokumenti, ki se nanašajo na pogodbo in ki so izmenjani med strankama morajo biti napisani v istem jeziku.

27. Uporabljeni zakoni

27.1 Pogodba mora biti interpretirana v skladu z zakoni naročnikove države.

28. Obvestilo

28.1 Vsako obvestilo dano s strani ene stranke drugi v skladu s pogodbo mora biti poslano v pismeni obliki ali s telegramom (fax) in potrjeno v pismeni obliki na naslovu navedenim v ta namen v posebnih pogodbenih pogojih.

Obvestilo bo veljavno, ko bo dostavljeno ali na efektivni datum obvestila, glede na to katero je kasneje.

29. Takse in dajatve

29.1 Izvajalec je popolnoma odgovoren za vse takse, dajatve, licenčnine, carine itd., ki nastanejo za obravnavano izvedbo (točka 2.3. poglavje II. Navodilo ponudnikom za izdelavo ponudb).

VI. POSEBNI POGODBENI POGOJI

1. Posebni pogodbeni pogoji, ki sledijo, dopolnjujejo splošne pogodbene pogoje. Kadarkoli je konflikt, prevladajo določila, ki so navedena tu nad tistimi v splošnih pogodbenih pogojih. Korespondenčna številka točke pogodbenih pogojev je navedena v oklepajih.

2. Definicija (točka 1.)

(a) Naročnik je Xxxxxxx in mladinski center Piran, Osnovna šola Xxxxxx in Vrtec Morje Lucija

(b) Xxxxxxxxx je …………..

(c) »Uporabnik« Športni in mladinski center Piran, Osnovna šola Xxxxxx in Vrtec Morje Lucija

3. Izvajalska garancija (točka 7.)

Izvajalska garancija mora biti v višini 10% bruto pogodbene cene v času do izpolnitve pogodbene obveznosti in v kolikor je tako določeno v razpisni dokumentaciji v primerih, ki so tam določeni, 10% bruto pogodbene cene po kompletni izvedbi v času garancije.

4. Pregledi in testi (točka 8.)

Postopki pregleda in testov (nadzora) se bodo izvajali skladno z veljavno zakonodajo.

5. Dobava, vgradnja, gradbena dela in dokumentacija (točka 9.)

Za dobavo, vgradnjo in gradbenimi deli glej "Navodila ponudnikom" poglavje II. in tehnično dokumentacijo.

Izvajalec je skladno z veljavno zakonodajo dolžan priskrbeti vsa potrdila o kakovosti dobavljenega in vgrajenega materiala.

6. Plačilo (točka 13.)

(a) Plačilo

Plačilo dela bo izvršeno v EUR po dobavi blaga, izvedbi del ali opravi storitev. Skladno s točko 5.4 poglavja II. "Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb«, ponudniki lahko ponudijo tudi ugodnejše plačilne pogoje.

Dokončen način plačila bo definiran v pogodbi. Naročnik ne nudi avansa.

7. Popust na Ceno (točka 14.)

Popust na ceno plačljive izvajalcu kot navedeno v pogodbi je fiksen in nespremenljiv za čas za katerega se sklepa ta pogodba.

8. Reševanje spora (točka 25.)

Mehanizem za reševanje sporov, ki se bo uporabil v skladu s (točko 25.) teh pogojev bo kot sledi: Pogodbeni stranki bosta vse spore poskušali reševati sporazumno po svojih pooblaščenih zastopnikih. Če ti v roku 15 dni ne rešijo spora lahko stranki nadaljujeta reševanje spora v ustreznih postopkih pred pristojnim sodiščem.

9. Obvestila (točka 28.)

Za vsa obvestila je naslov naročnika in ponudnika-izvajalca sledeč:

Naročnik: Športni in mladinski center Piran, Osnovna šola Xxxxxx in Vrtec Morje Xxxxxx Xxxxxxxx-Xxxxxxxxx:

VII. VZOREC POGODBE

POGODBA O DOBAVI UTEKOČINJENEGA NAFTNEGA PLINA

Ta pogodba je sklenjena med:

NAROČNIKI:

Športni in mladinski center Piran, Fazan 5, 6320 Portorož, ID DDV: SI 37238221, ki ga zastopa direktor Xxxxxx Xxxxx,

Osnovna šola Xxxxxx, Fazan 1, 6320 Portorož, ID DDV: SI 11997907, ki ga zastopa v.d. ravnateljica Xxxxx Xxxxxxx

Vrtec Morje Lucija, Xxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxx, ID DDV: SI 68069987, ki ga zastopa ravnateljica Xxxxxxx Xxxxx

in

XXXXXXXXXX- XXXXXXXXXX:

ki ga zastopa……………………………………………………………

Id. številka za DDV , davčni zavezanec po DDV

matična št:…………………..

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je kupec v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 34/2008, 19/2010 in 18/2011, 43/2012, 90/2012 in

12/2013 in spremembe v nadaljevanju: ZJN-2) na podlagi javnega naročila po odprtem postopku za »Dobavo utekočinjenega naftnega plina«, objavljen na portalu javnih naročil, datum objave dne 4.12.2015 pod številko objave JN8563/2015, izbral prodajalca za dobavo plina.

Pogodbeni stranki še uvodoma ugotavljata, da je kupec v skladu z drugo in tretjo alinejo

32.d člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07, 70/08, 22/10, 37/11, 10/2012 in 94/2012 in spremembe ) posebni odjemalec.

2. člen

Pomen izrazov

V tej pogodbi imajo besede in izrazi isti pomen, kot je to določeno v Pogodbenih pogojih na katere se sklicuje ta pogodba in so njegov sestavni del

Poleg navedenih se v tej pogodbi se uporabljajo naslednji izrazi in pomenijo: Plin – utekočinjen naftni plin Butan-Propan.

Standardni kubični meter (Sm3) – količina plina v volumnu enega kubičnega metra pri absolutnem tlaku 1,01325 bar in temperaturi 15o C.

Spodnja kalorična vrednost – količina toplote, ki nastane pri popolnem izgorevanju enega kubičnega metra plina ob pogoju, da se dimni plini ohladijo na izhodiščno temperaturo in

vodne pare nahajajoče se v produktih izgorevanja ostanejo v plinastem stanju. Spodnja kalorična moč se izraža v kilojoulih (kJ) na standardni kubični meter kJ/Sm3.

Tlak plina – razlika med absolutnim tlakom plina in atmosferskim tlakom, izražena v bar.

Pogodbeni dnevni odjem – je največji odjem po tej pogodbi, ki je zagotovljen z zakupljeno kapaciteto (zmogljivostjo) za kupca izraženo v Sm3/dan.

Dan – časovno obdobje 24 zaporednih ur od 8. ure zjutraj kateregakoli dne do 8. ure zjutraj naslednjega dne.

Mesec – časovno obdobje od 8. ure zjutraj prvega dne v koledarskem mesecu do 8. ure zjutraj prvega dne naslednjega meseca.

Leto – časovno obdobje od 8. ure zjutraj prvega dne koledarskega leta do 8. ure zjutraj prvega dne naslednjega leta.

Obdobje – časovno obdobje, kot je določeno v točki 4.1. te pogodbe.

3. člen

Predmet pogodbe

Prodajalec se s to pogodbo zavezuje, da bo dobavljal neodorirani plin na odjemnem mestu kotlovnica Športne dvorane Lucija kupec pa se obvezuje, da ga bo prevzemal na tem mestu in plačeval, vse na način in po pogojih, ki jih določa ta pogodba o dobavi plina (v nadaljevanju: pogodba), vsakokratnimi splošnimi pogoji prodajalca in pogoji, izhajajoči iz prodajalčeve ponudbe, št. ………….. z dne ………………, s katero se je prijavil na javno naročilo iz 1. člena te pogodbe.

4. člen Količine plina ter drugi pogoji dobave in prevzema 4.1

Prodajalec se zavezuje, da bo v času trajanja te pogodbe dobavil minimalno naslednje okvirne količine plina, na zahtevo kupca pa tudi večje količine:

Obdobje: Od 1.1.2016 do 30.6.2016. Pogodbena količine v Sm3: 12.000

Kupec se zavezuje, da bo v obdobju kupil minimalno 70% navedenih količin v Sm3.

Ne glede na mesto primopredaje plina iz 3. člena te pogodbe velja pravilo, da je prodajalec dobavil kupcu takšne količine plina, kot se izmerijo na merilnem mestu kupca.

4.2

Šteje se, da je prodajalec dobavil, kupec pa prevzel plin, ko je pretekel skozi merilne naprave kupca za ugotavljanje prevzetih količin plina.

5. člen

Kvaliteta plina

5.1

Prodajalec mora kupcu dobavljati plin v skladu z lastnostmi, opredeljenimi v Prilogi 1 .

5.2

Kupec lahko brez posledic odstopi od pogodbenih količin, v kolikor prodajalec želi dobaviti plin z drugačnimi lastnostmi. Odstop od pogodbenih količin začne veljati, ko kupec poda pismeno obvestilo prodajalcu. Strokovni službi prodajalca in kupca z obojestranskim preizkusom ugotovita in potrdita, spremembe lastnosti plina.

6. člen

Cena plina 6.1

Pogodbena vrednost ocenjene razpisane količine plina z DDV, predpisanimi dajatvami in popustom (z vsemi ostalimi stroški) znaša na dan podpisa te pogodbe            EUR (z besedo:                 evrov in __/100).

Pogodbena cena za enoto plina (z vsemi ostalimi stroški) na dan podpisa te pogodbe znaša

    EUR/Sm3 (z besedo:             EUR).

V cenah iz prejšnjega odstavka je upoštevan davek, skladno z določili zakona o davku na dodano vrednost, predpisane dajatve ter popust.

Cene plina po tej pogodbi za vsako dobavo bodo določene v EUR/ Sm3po splošno veljavnem ceniku dobavitelja za gospodinjstva na dan naročila. Dobavitelj oblikuje splošno veljavni cenik za gospodinjstva na podlagi spremembe cen na svetovnem trgu naftnih derivatov. O vsaki spremembi predmetnega cenika je dobavitelj dolžan predhodno pisno obvestiti naročnika. Na splošno veljavni cenik za gospodinjstva dobavitelj naročniku za ves čas trajanja te pogodbe odobri stalni enotni popust (na neto ceno), ki znaša       %.

Naročnik lahko ob vsaki spremembi cene po prejemu predhodnega pisnega obvestila v kolikor se ne strinja z novo določeno ceno, odstopi od te pogodbe brez odpovednega roka in brez navajanja razlogov.

7. člen

Dostop do plinovodnega omrežja

S podpisom te pogodbe kupec pooblašča prodajalca, da bo le-ta zanj za celotno obdobje trajanja pogodbe uredil dostop do plinovodnega omrežja pod vsakokrat veljavnimi pogoji dostopa.

Prodajalec bo kupcu zagotovil dostop do plinovodnega omrežja pod enakimi pogoji kot bi jih kupec imel, če bi sam sklepal pogodbo o dostopu s operaterjem omrežja. Vsi stroški za dostop in uporabo plinovodnega omrežja so vključeni v ceni plina.

Kupec prodajalcu izrecno zagotavlja, da tehnične zmogljivosti priključka in soglasje operaterja omogočata dostop do omrežja in s tem potrebne prenosne zmogljivosti za izvrševanje te pogodbe.

8. člen

V primeru, da bo prodajalec plin dobavil preko nadzemnega ali podzemnega plinohrama ne veljajo določbe prejšnjega člena, temveč pogodbeni stranki skleneta najemno pogodbo za obdobje enega leta v obliki standardnega vzorca najemne pogodbe ter v skladu s splošnimi pogoji ponudnika za oddajo v najem, pri čemer so vsi stroški v zvezi s postavitvijo in odstranitvijo plinohrama po preteku veljave pogodbe, stroški rednega in investicijskega vzdrževanja kakor tudi vsi drugi stroški že zajeti v ceni plina..

S podpisom te pogodbe kupec pooblašča prodajalca, da bo le-ta zanj za celotno obdobje trajanja pogodbe uredil vsa pravna razmerje z lastnikom zemljišča, kjer bo postavil plinohrame, ter vsa potrebna upravna dovoljenja za postavitev plinohrama.

9. člen

Izdaja računov in plačevanje

9.1

Prodajalec se zavezuje izdati račun za prevzete količine od 1. do zadnjega dne v posameznem mesecu, najkasneje do 8. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec.

9.2

Kupec bo vsakokratni mesečni znesek poravnal 30. dan od prejema računa na transakcijski račun prodajalca, št. ……………………………………………..

V primeru zamude s plačilom bo kupec plačal prodajalcu zakonske zamudne obresti.

9.3.

Naročnik seznanja ponudnika, da so v proračunu ustanovitelja naročnikov Občine Piran za leto 2016, ki zagotavlja sredstva za poslovanje naročnikov (in s tem tudi za izpolnitev obveznosti, ki jih bodo naročniki v primeru oddaje tega javnega naročila prevzeli do najugodnejšega ponudnika), le ta namenila vsakemu uporabniku ločena sredstva za ogrevanje. Vsak uporabnik bo kot samostojni naročnik samostojno plačeval porabo plina in samostojno sklenil pogodbo v svojem imenu in za svoj račun.. V ta namen so v kotlovnici že vgrajeni števci.

Ponudnik se zavezuje, da bo izstavljal račune na podlagi sklenjen pogodbe po tem javnem naročilu za plačilo plina vsakemu uporabniku posebej glede na njegovo porabo-

10. člen

Prodajalec bo naročniku dobavljal potrebne količine plina, kemičnih in fizikalnih lastnosti, ki so v skladu z v RS veljavnimi standardi.

Prodajalec bo naročniku posredoval podatke o mesečnih merilnih vrednostih porabe plina v elektronski obliki za obdobje veljavnosti pogodbe. Merilne vrednosti bo Prodajalec posredoval naročniku do konca naslednjega meseca za pretekli mesec.

11. člen

To pogodbo tvorijo in so njegovi sestavni deli naslednji dokumenti a.) ta pogodba;

b.) razpisni pogoji (javni razpis objavljen na portalu javnih naročil, razpisna dokumentacija

št.: 01/2015, z december 2015)

c.) xxxxxxx izvajalca št………………

d.) posebni pogodbeni pogoji e.) splošni pogodbeni pogoji

f) splošni pogoji prodajalca.

Zgoraj našteti dokumenti so med seboj usklajeni in se dopolnjujejo v primeru praznin, razlik in nasprotij med določbami posameznih dokumentov imajo dokumenti veljavo po vrstnem redu, naštetem zgoraj.

12. člen

Višja sila

12.1

Kot višja sila, poleg primerov, kot jih smiselno definira 153. člen Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07), šteje tudi izredno zmanjšanje dobav plina do Slovenije, izredno povečanje porabe plina zaradi izjemno nizkih temperatur v Sloveniji in prekinitev ali omejitev dobave plina zaradi poškodb oziroma večjih tehničnih okvar na plinovodnem sistemu do Slovenije ali v Sloveniji, ki imajo za posledico zmanjšanje ali zaustavitev dobav pogodbenih količin plina.

V primeru višje sile ali ukrepov državnih organov, ki imajo za posledico zmanjšanje ali ustavitev dobave plina, sme prodajalec dobaviti manjše količine plina, kot so določene s to pogodbo.

V primeru nastopa višje sile je prodajalec dolžan nemudoma po telefonu in telefaksu obvestiti kupca. Na enak način je prodajalec dolžan obvestiti kupca o prenehanju višje sile.

12.2

Kupec je upravičen prevzemati manjše količine oziroma ne prevzemati plin v primeru nastopa višje sile kot jo smiselno definira 153. člen Obligacijskega zakonika.

V primeru nastopa višje sile je kupec dolžan nemudoma po telefonu in nato telefaksu obvestiti prodajalca. Na isti način je kupec dolžan obvestiti prodajalca o prenehanju višje sile.

12.3

Višjo silo dokazuje pogodbena stranka, ki se nanjo sklicuje.

12.4.

Za čas trajanja višje sile sta pogodbeni stranki prosti obveznosti dobave oziroma prevzema plina in s tem povezane odškodninske odgovornosti.

V primeru, da višja sila traja več kot 1 (en) mesec se pogodbeni stranki dogovorita o spremembi oziroma prilagoditvi pogodbe za dobavo plina.

13. člen

Veljavnost in trajanje pogodbe

13.1

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Pogodba velja za obdobje

01.1.2016 do 30.06.2016.

Ne glede na navedeno ta pogodba ne stopi v veljavo, dokler izvajalec ne preda garancijo banke za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. sklene in predloži ustreznega zavarovanja. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pogodbeni stranki pogodba medsebojno zavezuje z dnem podpisa.

13.2

Dobava plina po tej pogodbi prične 01. 1. 2016 ob 0.00 uri in se konča 30.06.2016 ob 24.00 uri.

13.3

Kakršnekoli spremembe te pogodbe so možne le v enaki, t.j. pisni obliki, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le-te ne morejo biti v nasprotju z določili ZJN-2 in OZ.

13.4

Kontaktna oseba naročnikov je Xxxxxx Xxxxx. Skrbnik pogodbe je Xxxxxx Xxxxx.

Kontaktna oseba s strani dobavitelja je                    .

14. člen

Protikorupcijska klavzula

V kolikor bi v zvezi s to pogodba kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja vključno z naročnikom obljubil, ponudi ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev xxxxx xxx

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je ta nična.

Izvajalec se zavezuje, da takih dejanj ne bo storil.

15. člen

Ostala določila

15.1

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun prodajalca, predstavniku ali posredniku kupca ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod

ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

15.2

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Kopru.

15.3

Pogodba je napisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po dva (2) izvoda.

Št.: …………….. Št.:

V ……………………, dne ……… V ……………., dne …………………..

Prodajalec: Kupci:

ŠPORTNI IN MLADINSKI CENTER PIRAN

Direktor: Xxxxxx Xxxxx

OSNOVNA ŠOLA LUCIJA

Ravnateljica: Xxxxx Xxxxxxx, v. d. ravnateljice

VRTEC MORJE LUCIJA

Ravnateljica: Xxxxxxx Xxxxx

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

VIII. 1. Lastnosti plina

V kotlovnico Športne dvorane Lucija je potrebno dostaviti Uplinjen utekočinjen naftni plin Butan-Propan. Plin bo napajal 2 nizkotemperaturna kotla Viessmann 800 kW.

Zakoniti zastopnik ponudnika (ime in priimek in podpis)