POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITUALCIJA)

OBR. 1

Ponudnik:

(naziv ponudnika)

POVZETEK PREDRAČUNA

(REKAPITUALCIJA)

»Asfaltiranje JP 946681«

Ponudba številka:

Datum ponudbe:

Veljavnost ponudbe:

(najmanj do 30. 11. 2019)

Ponudbena cena v EUR

Rušenje asfalta z frezanjem (brez odvoza) in ponovno vgradnjo

Rezanje asfalta

Rezkanje asfalta v debelini do 3cm

Izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca v debelini do največ 40cm, granulacije 0-32, s sprotnim utrjevanjem na predpisano trdnost

Fino planiranje in valjanje tampona zgornjega
ustroja z natančnostjo +- 1 cm

Ročna priprava mulde v makadamu širine 0,5 m globine 6 cm s planiranjem in valjanjem

Izdelava obrabno zaporne plasti bitumenskega betona AC 16 surf B 50/70 A4 v debelini 7 cm

Izdelava asfaltne mulde v debelini plasti kot na vozišču, širine 0,5 m

Meritev nosilnosti tal

SKUPAJ (brez DDV)

POPUST

SKUPAJ S POPUSTOM v EUR brez DDV:

Ponudba velja za celotno javno naročilo. Ponudba je sestavljena v skladu s popisi del in navodili gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe.

Podpis odgovorne osebe ponudnika ________________________________________

NAVODILO:

Ponudnik v aplikacijo e-JN (v razdelek »Predračun«) naloži le-ta izpolnjen Obr. 1.

Opomba:

V primeru, da ponudbo predloži skupina gospodarskih subjektov, ta obrazec predloži le tisti, ki je v pravnem aktu naveden kot nosilec posla.

OBR. 2

Ponudnik:

(naziv ponudnika)

IZJAVA PONUDNIKA

Odgovorna oseba zgoraj navedenega ponudnika, ki oddajam ponudbo za izvedbo predmeta javnega naročila z naslovom Asfaltiranje JP 946681

1. izjavljam, da sem v celoti seznanjen z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in se z njo v celoti strinjam;

2. pod kazensko in materialno odgovornostjo jamčim, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalom;

3. potrjujem, da sem pri pripravi ponudbe upošteval morebitne spremembe razpisne dokumentacije, ki so bile objavljene na Portalu javnih naročil;

4. potrjujem, da sem pri pripravi ponudbe upošteval morebitne podane odgovore na vprašanja, objavljene na Portalu javnih naročil;

5. se strinjam, da je oddana ponudba z dnem oddaje ponudbe preko portala e-JN v celoti podpisana s strani odgovorne osebe in žigosana;

6. izjavljam, da bomo v primeru, da bo ponudba našega podjetja izbrana za izvedbo predmeta javnega naročila, v roku predložili zahtevano zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti po vzorcu obrazca OBR. 7;

7. izjavljam, da bomo po izvedbi predmeta javnega naročila in podpisane pogodbe predložili zahtevano zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku po vzorcu obrazca OBR. 8.

Podpis odgovorne osebe ponudnika ________________________________________

OBR. 3

PODATKI O PONUDNIKU

Na podlagi obvestila o javnem naročilu z naslovom Asfaltiranje JP 946681, objavljenega na Portalu javnih naročil, se prijavljamo za predmetno naročilo in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Naziv ponudnika:

Naslov oz. sedež ponudnika:

Status mikro, malega ali srednje velikega podjetja (da ali ne)¹:

Zakoniti zastopnik:

Davčna številka:

Matična številka:

Številka transakcijskega računa in naziv banke *:

Pristojni davčni urad:

Pristojno okrožno sodišče:

Številka vpisa v sodni register:

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje (ime in priimek):

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:

Telefon / faks:

Odgovorna / pooblaščena oseba za podpis pogodbe

(ime, priimek, funkcija):

*V primeru, da ima ponudnik več odprtih računov, naj navede VSE banke in transakcijske račune. Seznam naj priloži v ponudbo za tem obrazcem.

NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Izjavljamo, da dajemo ponudbo (obvezno ustrezno označite):

1. kot samostojni ponudnik,

2. kot samostojni ponudnik s podizvajalci,

3. skupno ponudbo - kot vodilni partner v skupini ponudnikov,

4. skupno ponudbo - kot vodilni partner v skupini ponudnikov s podizvajalci.

Podpis odgovorne osebe ponudnika ________________________________________

OBR. 3.1.

POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE, KI JO PRILAGA SKUPINA PONUDNIKOV

Podpisani z nazivom

(ime in priimek pooblastitelja) (funkcija)

iz

(naziv in naslov podjetja)

Podpisani z nazivom

(ime in priimek pooblastitelja) (funkcija)

iz

(naziv in naslov podjetja)

Podpisani z nazivom

(ime in priimek pooblastitelja) (funkcija)

iz

(naziv in naslov podjetja)

potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki ponudnikov, ki dajejo skupno ponudbo in s tem dokumentom pooblaščamo

gospoda / gospo		s funkcijo
ki podpisuje		in parafira

da v našem imenu podpiše ponudbo in v primeru, da bomo izbrani v postopku javnega naročila z naslovom Asfaltiranje JP 946681, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, podpiše tudi pogodbo, razen v primeru, da bi v dogovoru o poslovnem sodelovanju določili, da pogodbo podpišejo vsi partnerji v skupini.

Podpis pooblastitelja ________________________________________

Podpis pooblastitelja ________________________________________

Podpis pooblastitelja ________________________________________

Opomba: Če se ponudba ne oddaja kot skupna ponudba, obrazca ni potrebno predložiti ponudbi.

Obr. 3.2.

UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

V zvezi z javnim naročilom z naslovom Asfaltiranje JP 946681, objavljenem na Portalu javnih naročil,

Ponudnik:

(naziv in ponudnika)

Izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-teh, za katere prilagamo tudi izpolnjene in podpisane obrazce ESPD v ustreznih delih:

PODIZVAJALEC: DEL JAVNEGA NAROČILA, KI GA BO IZVAJAL POSAMEZNI PODIZVAJALEC:

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, mora:

• glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

• podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

• glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Izjavljamo,

• da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci.

Podpis odgovorne osebe ponudnika ________________________________________

Opomba:

Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem.

OBR. 3.2.1.

ZAHTEVA PODIZVAJALCA

ZA NEPOSREDNA PLAČILA NAROČNIKA PODIZVAJALCU

V primeru, da bo ponudnik

Ponudnik:

(naziv ponudnika)

pridobil izvedbo javnega naročila z naslovom Asfaltiranje JP 946681, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil,

Podizvajalec:

(naziv podizvajalca)

matična št. podizvajalca:

davčna št. podizvajalca:

Št. transakcijskega računa podizvajalca

naziv banke, kjer je odprt TRR

na podlagi 4. alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevam, da naročnik namesto navedenega ponudnika poravna našo podizvajalsko terjatev do navedenega ponudnika neposredno nam.

Podizvajalec bom, v primeru, da bo zgoraj navedeni ponudnik izbran kot najugodnejši ponudnik v okviru zgoraj navedenega objavljenega javnega naročila

pred podpisom pogodbe oziroma aneksa (v primeru kasnejše nominacije)

naročniku posredoval kopijo pogodbe sklenjene z izbranim ponudnikom, kjer bo med drugim določilo, da glavni izvajalec v pogodbi pooblastil naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu (v primeru, da podizvajalec to zahteva).

Podpis odgovorne osebe podizvajalca ________________________________________

Opomba:

• V primeru, da podizvajalec želi, da naročnik izvede neposredno plačilo podizvajalcu, ponudnik priloži ta obrazec, podpisan s strani odgovorne osebe podizvajalca.

• V primeru, da ponudnik za izvedbo javnega naročila ne bo sodeloval s podizvajalcem, neizpolnjen obrazec parafira, žigosa.

OBR. 4

Ponudnik:

(naziv ponudnika)

Podizvajalec:

(naziv podizvajalca)

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC

Soglašamo, da sme naročnik Občina Makole, Makole 35, 2321 Makole, za potrebe izvedbe postopka javnega naročila z naslovom Asfaltiranje JP 946681, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, pridobiti podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za

1. nas kot ponudnika/podizvajalca – gospodarskega subjekta oz. pravno osebo (preverjanje izključitvenih razlogov na podlagi 75. člena ZJN-3) in

2. vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa našega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v našem gospodarskem subjektu (preverjanje izključitvenih razlogov na podlagi 1. odstavka 75. člena ZJN-3).

Ime in priimek:

EMŠO:

datum in kraj rojstva:

stalno bivališče:

podpis

Ime in priimek:

EMŠO:

datum in kraj rojstva:

stalno bivališče:

Podpis

Ime in priimek:

EMŠO:

datum in kraj rojstva:

stalno bivališče:

Podpis

Podpis odgovorne osebe ponudnika __________________________________________

Podpis odgovorne osebe podizvajalca ________________________________________

Opomba:

Ta obrazec mora biti podpisan s strani oseb, ki se jih bo preverjalo v uradnih evidencah, skeniran in priložen ponudbi skladno z navodili.

V primeru, da ponudbo predloži skupina gospodarskih subjektov, ta obrazec predložijo vsi gospodarski subjekti. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, ta obrazec predloži ponudnik tudi za vsakega podizvajalca.

OBR. 5

Ponudnik:

(naziv ponudnika)

VODJA DEL ZA IZVEDO PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

Ime in priimek

Strokovni naziv

Pravno razmerje med ponudnikom in vodjo del

Delovne izkušnje pri gradnjah

Vodja del mora biti dosegljiv za investitorja ter prisoten na sestankih z investitorjem.

Za vodjo del je potrebno priložiti tudi fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za vodenje del pri pristojni poklicni zbornici.

Podpis odgovorne osebe ponudnika __________________________________________

OBR. 6

REFERENČNO POTRDILO

Naročnik oziroma investitor (potrjevalec reference):

Kontaktna oseba za dodatne informacije in preverjanje referenc:

Telefon kontaktne osebe:

e-mail:

pod kazensko in materialno odgovornostjo

POTRJUJEMO

da je izvajalec (ponudnik):

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)

Izvedel gradbena dela na objektu nizkih gradenj (naslov projekta):
v vrednosti gradbenih del			EUR brez DDV
v obdobju	od		do
Dela so bila izvedena	odlično	dobro		zadovoljivo
Dela so bila izvedena v pogodbenem roku.	da		ne

To potrdilo se izdaja na zahtevo ponudnika _____________________________________.

Kraj Datum ( žig) Podpis referenčnega naročnika

Opomba:

Gospodarski subjekti morajo posredovati referenčno potrdilo, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije, v izpolnitev, potrditev in podpis referenčnemu investitorju.

Ponudnik lahko kot dokazilo predloži tudi že potrjen kakšen drug obrazec iz predhodnih javnih naročil, ki ne sme biti starejši od šestih mesecev, glede na rok za oddajo ponudb. Obrazec mora biti v bistvenih delih vsebinsko skladen s predlogo.

OBR. 7

VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Naziv izdajatelja:

Kraj in datum:

Naročnik / Upravičenec: Občina Makole, Makole 35, 2321 Makole

Ponudnik:

Garancija številka:

V skladu s pogodbo _____________________(naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) Občina Makole, Makole 35, 2321 Makole, in ________________________________ (naziv izvajalca) za izvedbo predmeta javnega naročila z naslovom Asfaltiranje JP 946681 (predmet pogodbe), je izvajalec dolžan opraviti dela, ki so razvidna iz razpisne dokumentacije in so sestavni del pogodbe v skupni vrednosti ___________ EUR brez DDV oziroma v vrednosti ___________ EUR z DDV v roku ________________ (datum, dni mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali 10% pogodbene vrednosti brez DDV, kar predstavlja ________________ EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen garantu in mora vsebovati:

1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št. _____/______.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vsaj še 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in stranka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva in je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javno naročilo z naslovom Asfaltiranje JP 946681.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče.

Kraj in datum: Garant

________________ (žig in podpis)

Opomba:

Ponudnik vzorca garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ob podaji ponudbe ne izpolnjuje. S predloženo ponudbo in izjavo na obrazcu ponudbe OBR. 2 se ponudnik zaveže, da bo po podpisu pogodbe predložil garancijo skladno z navodili iz razpisne dokumentacije in predmetne pogodbe.

OBR. 8

VZOREC GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

GARANT (naziv): ______________________________________________________

(naslov garanta v kraju izdaje): _______________________________________________

Kraj in datum: ____________________

Garancija številka:_______________________________

UPRAVIČENEC (naročnik javnega naročila): Občina Makole, Makole 35, 2321 Makole

NAROČNIK GARANCIJE (ponudnik): ___________________________________________

V skladu s pogodbo _______________________(naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjeno med upravičencem Občino Makole, Makole 35, 2321 Makole in naročnikom garancije________________________________ (naziv), za izvedbo predmeta javnega naročila z naslovom »Asfaltiranje JP 946681«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne ________, pod številko objave____________, v skupni vrednosti _____________ EUR z DDV, z besedo _________________________________), je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v jamčevalni dobi odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti.

Kot garant se s to garancijo zavezujemo, da bomo v 10 (desetih) dneh po prejemu prvega pisnega zahtevka s strani upravičenca, upravičencu plačali znesek v višini 5 % pogodbene vrednosti brez DDV, to je ___________________ EUR, če izvajalec v jamčevalnem roku oziroma v roku, kot velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen garantu in mora vsebovati:

1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št. _____/______.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja še 30 dni po preteku garancijskega (jamčevalnega) roka določenega v pogodbi, to je do _____________. Po preteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče.

Kraj in datum: Garant

________________ (žig in podpis)

Opomba:

Ponudnik vzorca garancije za odpravo napak v garancijskem roku ob podaji ponudbe ne izpolnjuje. S predloženo ponudbo in izjavo na obrazcu ponudbe OBR. 2 se ponudnik zaveže, da bo po izvedbi predmeta javnega naročila in pogodbe predložil garancijo skladno z navodili iz razpisne dokumentacije in predmetne pogodbe.

OBR. 9

VZOREC POGODBE

POGODBENI STRANKI:

Naročnik:	OBČINA MAKOLE, Makole 35, 2321 Makole, ki jo zastopa župan Xxxxx XXXXXX (v nadaljevanju besedila: naročnik) Davčna številka: SI 26682117 Matična številka: 2242753000
in
Izvajalec:	________________________________________, ki ga zastopa direktor ________________________ (v nadaljevanju besedila: izvajalec)

Davčna številka: _____________________________

Matična številka: _____________________________

Transakcijski račun: ___________________________

skleneta naslednjo:

GRADBENO POGODBO štev.: 371-26/2019

I. UVODNE UGOTOVITVE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da je naročnik izvedel javno naročilo po postopku naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) za izbiro izvajalca del za izvedbo predmeta javnega naročila z naslovom Asfaltiranje JP 946681 – obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne _______, številka objave: _______;

- da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik na osnovi izvedenega javnega naročila iz prejšnje alineje na podlagi Odločitve o oddaji javnega naročila, številka ________, z dne ________, ki je postala pravnomočna ______________.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

(1) S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema izvedbo gradbenih del, in sicer za asfaltiranje javne poti JP 946681, ki se oddajajo z javnim naročilom po ZJN-3.

(2) Dela se oddajo na podlagi ponudbe izbranega izvajalca št.______________, z dne ___________, ki je sestavni del te pogodbe.

(3) Pogodbena dela se izvede na osnovi:

• javnega naročila z naslovom Asfaltiranje JP 946681, objavljenega na Portalu javnih naročil RS, dne ________, objava št. ______________,

• popisov del,

• terenskih razmer ob sklenitvi pogodbe, s katerimi se je izvajalec pred predložitvijo ponudbe seznanil,

• veljavnih zakonov in predpisov s področja gradnje, varstva pri delu in varstva pred požarom, tehničnih predpisov, normativov in standardov, ki urejajo izvajanje pogodbenih del.

(4) Sestavni deli te pogodbe so:

• dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju razpisna dokumentacija) za javno naročilo asfaltiranje JP 946681, objavljena na Portalu javnih naročil RS, dne _______, št. objave __________,

• popisi del

• ponudba izbranega izvajalca št.: ___________________, z dne ________,

• podroben plan dinamike napredovanja del, ki je potrjen s strani naročnika (v nadaljnjem besedilu: terminski plan), od dneva predložitve naprej,

• finančni plan.

III. VREDNOST POGODBENIH DEL

3. člen

(1) Vrednost pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe je določena na osnovi ponudbe izbranega izvajalca št. __________, z dne _______________, in brez DDV znaša

__________________________ EUR

(z besedo: ____________________________________________________00/100).

(2) Cene so fiksne do konca trajanja pogodbe. Cena za enoto vsebuje vse izdelavne stroške po popisu del, vsa pomožna in pripravljalna dela, zaključna dela in stroške zavarovanja in vzdrževanja del. Cena vsebuje tudi stroške kvalitativnega nadzora upravljavcev vseh infrastrukturnih vodov.

4. člen

(1) Izvajalec se zaveže izvesti tudi vsa morebitna dodatna dela, nepredvidena dela in več dela, vezana na predmet te pogodbe, ki mu jih bo pisno naročil naročnik.

(2) Vsa morebitna dodatna dela, vezana na predmet te pogodbe, se bodo urejala skladno z določili 95. člena ZJN-3.

4. člen

Naročnik ima sredstva za izvedbo javnega naročila zagotovljena v proračunu Občine Makole na proračunski postavki 013223 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti.

IV. ROK ZA IZVEDBO IN DOKONČANJE DEL

4. člen

(1) Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih gradbenih del takoj po podpisu pogodbe in uvedbi v delo. Dela se obvezuje dokončati v skladu s terminskim planom izvajanja del do 31. 11. 2019. Rok dokončanja pomeni uspešno izveden komisijski pregled, vključno z odpravo vseh pomanjkljivosti ugotovljenih na komisijskem pregledu.

(2) Izvajalec mora po dokončanju gradnje in pred plačilom končne situacije predati naročniku tehnično dokumentacijo v skladu z zakonodajo, ki zajema:

-dokazilo o zanesljivosti objekta,

-morebitne druge dokumente, ki so nujni za uporabo objekta.

4. člen

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del iz 6. člena te pogodbe, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka.

4. člen

V primeru prekinitve del bosta pogodbeni stranki o vzrokih prekinitve in o nadaljevanju del podpisali poseben dogovor.

4. člen

V kolikor izvajalec ne sledi dogovorjenemu terminskemu planu, lahko naročnik vključi drugega izvajalca za dokončanje del na račun izvajalca po predhodnem pisnem obvestilu.

V. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

10. člen

(1) Naročnik izvajalcu zapisniško preda gradbišče. Izvajalec mora pričeti z gradbenimi deli 8 (osem) dni po prijavi začetka gradnje.

(2) Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja del izvajalcu izročiti:

• predati izvajalcu tehnično dokumentacijo, ki jo ima na razpolago;

• uvesti izvajalca v delo. Nadzorni organ in izvajalec vpišeta uvedbo v delo v gradbeni dnevnik, ki ga pripravi izvajalec;

• dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne;

• sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

• tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;

• urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe;

• tekoče spremljati izvajanje pogodbenih del in odločati o predlaganih spremembah in dopolnitvah, ki so usklajene s projektantom in nadzorom;

• zagotoviti gradbeni nadzor nad izvajanjem del;

• sodelovanje pri primopredaji izvedenih del naročniku.

(3) Dela se izvajajo kot investicijska vzdrževalna dela.

11. člen

Naročnik se obvezuje izvajalcu pravočasno dostaviti dokumentacijo za vse morebitne spremembe tako, da dela lahko potekajo nemoteno oziroma skladno s terminskim planom izvajanja del.

VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

12. člen

(1) Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del, in da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

(2) Izvajalec potrjuje, da je seznanjen s popisom del, po katerem bo izvajal dela ter s pogoji na delovišču. Izvajalec se vnaprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedbenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote, na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom.

13. člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje, da bo:

• izvršil pogodbena dela solidno in kvalitetno v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi ter zakonom, ki ureja graditev objektov,

• vse kvalitetne materiale vgradil skladno s pravili stroke in po osnovah iz ponudbe in predračuna in zagotovil strokovno vodenje del,

• izpolnjeval vse določbe Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.: v nadaljevanju: GZ),

• vodil od začetka gradnje vso z zakonom predpisano dokumentacijo – knjigo obračunskih izmer (gradbeno knjigo) in gradbeni dnevnik o izvajanju in napredovanju del ter naročniku kadarkoli omogočil vpogled v dokumentacijo ter jo po končanju del tudi predal naročniku,

• investitorju posredoval vse potrebne podatke za pripravo začetka gradnje,

• pred pričetkom del izdelal ustrezen načrt organizacije gradbišča,

• pred pričetkom del predal nadzorniku terminski plan in plan obračunov,

• pred pričetkom del priskrbel vse potrebno za izdelavo varnostnega načrta, ki mora biti usklajen z dokumentacijo, s spremembami na gradbišču ter zagotovil, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom v kolikor je ta potreben,

• xxxxxxxxx pred pričetkom del predložil plan tekoče kontrole kakovosti,

• najkasneje v roku petnajst (15) dni po podpisu te pogodbe naročniku izročil finančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti brez DDV; garancija mora veljati vsaj 30 dni po roku za dokončanje del iz te pogodbe, če pa iz kakršnegakoli razloga pred iztekom njene veljavnosti ne pride do naročnikovega prevzema del, je njeno veljavnost dolžan podaljšati do prevzema del,

• določiti vodjo del, ki bo dosegljiv za investitorja na gradbišču oziroma na lokaciji izvedbe del;

• označil gradbišče s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb,

• da bo za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela predložil naročniku predpisane ateste, certifikate in/ali opravil predpisane preizkuse in meritve,

• izročil dokazila (ateste) o vgrajenih materialih in konstrukcijah ter naročniku predal dokazilo o zanesljivosti objekta,

• da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s projektno dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbišča neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke;

• naročnika in nadzornika z dopisom obvestil o pričetku in dokončanju del,

• dela opravljal v skladu s terminskim planom izvajanja del,

• na svoje stroške zagotovil pri upravljavcih obstoječih nadzemnih in podzemnih komunalnih vodov označitev le teh, pred začetkom gradnje,

• med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in pred požarom in za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost,

• ob dokončanju del seznaniti uporabnika z obratovanjem objekta in ga uvesti v delo z vgrajenimi napravami;

• da bo naročniku predal urejen objekt in okolico na območju izvedbe del;

• po končanih delih zemljišča vzpostavil v prvotno stanje. Izvajalec odgovarja za poškodbe na sosednjih zemljiščih in objektih ter poškodbe mejnikov. Odpravo le teh mora izvršiti na lastne stroške ali pa jih izvrši naročnik na izvajalčeve stroške. Izvajalec mora ob končanju del predložiti naročniku izjavo lastnikov zemljišč po katerih potekajo komunalni vodi, da je zemljišče vzpostavljeno v prvotno stanje.

14. člen

Pogodbene obveznosti izvajalca po tej pogodbi prenehajo (razen garancijskih obveznosti) z dnem primopredaje in potem, ko so odstranjene morebitne pomanjkljivosti, ugotovljene na komisijskem pregledu objekta. Primopredaja ne more biti izvršena pred uspešno opravljenim kvalitetnim prevzemom vseh pogodbenih del in pred izdajo uporabnega dovoljenja.

VII. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

15. člen

(1) Izvajalec bo opravljena pogodbena dela in morebitna dodatna dela obračunal po dejansko izvedenih količinah po knjigi obračunskih izmer in enotnih pogodbeno dogovorjenih cenah oz. kalkulativnih elementih po ponudbenem predračunu.

(2) Pogodbene cene za enoto so fiksne. Izvajalec ni upravičen do podražitev.

(3) Izvajalec mora na svoje stroške urediti gradbišče in ga opremiti za svoje potrebe. Stroški za ureditev gradbišča vključno s komunalnimi priključki so zajeti v ceno objekta in se v nobenem primeru ne plačajo posebej.

(4) Izvajalec mora na svoje stroške zagotoviti kvalitativni nadzor upravljavcev infrastrukture. Stroški za kvalitativni nadzor upravljavcev infrastrukture so zajeti v ceno objekta in se v nobenem primeru ne plačajo posebej.

(5) Pozneje naročena dela in spremenjena dela se bodo obračunala na osnovi predhodno izdelanih analiz cene, sestavljenih na osnovi kalkulativnih elementov oz. ponudbenih cen, po katerih je sestavljena ponudba. Ta dela so možna samo na podlagi pisnega naročila naročnika.

16. člen

(1) Naročnik bo plačeval opravljena dela po tej pogodbi na osnovi mesečnih situacij in končne situacije na transakcijski račun izvajalca št. __________________________, odprt pri ____________________________.

(2) Izvajalec izvršena dela v preteklem mesecu obračuna v roku 8 ih dni v mesecu, sproti na podlagi potrjenih začasnih mesečnih situacij s strani odgovornega nadzornika. Situacije bo naročniku izstavil v elektronski obliki preko portala E-račun skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16).

(3) Pri izstavljenih situacijah je potrebno upoštevati 76. a člen Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15 in 77/18.

(4) E-računu mora biti obvezno priložena s strani nadzornika potrjena prva stran situacije ter obračun izvedenih del.

(5) Način plačila: 30. dan od prejetja pravilne in nesporne situacije potrjene s strani nadzornika.

(6) Naročnik bo upošteval le tista dela, ki so izvedena do te mere, da so materiali fiksno in dokončno spojeni z objektom in funkcionirajo kot celota.

(7) Končno obračunsko situacijo bo izvajalec predložil v 15 dneh po primopredaji objekta. Naročnik bo končno obračunsko situacijo potrdil in plačal pod pogojem, da mu izvajalec predhodno v roku določenem s to pogodbo predloži tudi bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

VIII. PODIZVAJALCI

(Opomba: Spodnja dva člena veljata samo v primeru, če bo izvajalec v ponudbi nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta dva člena prečrtata).

17. člen

(1) Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi podizvajalci, skladno z navedbo podizvajalcev v obrazcu ponudbene dokumentacije izvajalca.

PODIZVAJALEC

naziv: _________________________________________________________________

polni naslov: ____________________________________________________________

matična številka: _________________________________________________________

davčna številka: _________________________________________________________

transakcijski račun: _______________________________________________________

banka: ________________________________________________________________

Vrsta del, ki jih bo opravljal:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Predmet: ______________________________________________________________

Količina: _______________________________________________________________

Vrednost: ______________________________________________________________

Kraj: _______________________________________________________________

rok izvedbe teh del:_______________________________________________________

18. člen

(1) V primeru izvedbe pogodbenih obveznosti s podizvajalci izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki v skladu z določbo 94. člena ZJN-3 v ponudbeni dokumentaciji zahtevajo neposredno plačilo.

(2) Izvajalec brez predhodnega soglasja naročnika ne sme zamenjati podizvajalcev. Izvajalec se obvezuje, da bo pri izvedbi pogodbenih obveznosti nastopal samo s prijavljenimi podizvajalci. V kolikor izvajalec krši obveznosti iz tega odstavka lahko naročnik odstopi od pogodbe.

(3) Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. Izvajalec naročniku hkrati z obvestilom o novem podizvajalcu posreduje vso dokumentacijo, zahtevano v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila za podizvajalce.

Hkrati mora predložiti tudi svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu

(4) Naročnik zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3 ali razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

(5) Izvajalec se zavezuje, da bo prejeti račun s strani podizvajalca skladno s sklenjeno pogodbo s podizvajalcem po opravljeni storitvi potrdil ali zavrnil v roku 15 dni od prejema računa, da bo zavrnitev računa obrazložil ter da se v primeru, da v tem roku predloženih dokumentov oziroma računa deloma ali v celoti ne bo potrdil oziroma jih ne bo zavrnil, štejejo ti dokumenti oziroma računi kot sprejeti in potrjeni.

(6) Izvajalec se strinja, da v primerih iz prejšnjega odstavka naročnik izvede plačilo neposredno podizvajalcu pod pogoji, določeni v razpisni dokumentaciji ter v skladu z določbami ZJN-3 in Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB1, v nadaljevanju OZ). V primeru nastopa s podizvajalci mora izvajalec svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti (predhodno potrjene) račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno plačilo.

(7) Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

(8) Naročnik lahko kadarkoli pred podpisom pogodbe ali med izvedbo pogodbe zahteva, da mu izvajalec predloži kopije sklenjenih pogodb s podizvajalci, ki se nanašajo na izvedbo javnega naročila. Izvajalec mora pogodbo predložiti v roku 3 delovnih dni po prejemu zahteve naročnika, sicer lahko naročnik odstopi od pogodbe.

(9) V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe, ne glede na to ali jih opravi podizvajalec. S sklenitvijo pogodbe prenese izvajalec nase vse rizike, ki spremljajo izvedbo del in dobavo blaga do naročnikovega prevzema blaga in se nanašajo na podizvajalca.

IX. POGODBENA KAZEN

19. člen

(1) Če izvajalec po svoji krivdi ne bo dokončal pogodbenih del v dogovorjenem ali sporazumno podaljšanem roku, mu bo naročnik pri izplačilu končne situacije obračunal pogodbeno kazen za vsak zamujeni koledarski dan v višini 2 ‰ (dva promila) od skupnega zneska pogodbenih del. Skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 10 % (deset odstotkov) pogodbene cene, ugotovljene na podlagi končne situacije.

(2) V pregledu končne obračunske situacije morajo biti upoštevani odbitki zaradi morebitne manjvrednosti del (v zapisniško evidentirani vrednosti) in uveljavljenih pogodbenih kaznih.

(3) Pogodbena kazen se bo obračunala pri plačilu končne situacije.

(4) Izvajalec in naročnik soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v 30 dneh od datuma pisnega zahtevka naročnika.

X. VRSTE GARANCIJE IN GARANCIJSKI ROKI

20. člen

(1) Izvajalec bo, kot pogoj za veljavnost te pogodbe, najkasneje v roku petnajst (15) dni od podpisa te pogodbe izročil naročniku garancijo v višini 10 % pogodbene vrednosti brez DDV kot garancijo za:

• kvalitetno izvedbo pogodbenih del,

• pravočasno izvedbo del v smislu določb te pogodbe (kazen v primeru zamude za več kot 30 dni pri izvedbi posamezne faze ali pri roku za dokončanje del v nasprotju z določbo 8. člena te pogodbe oziroma brez soglasja naročnika)

• plačilo kazni v primeru odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del,

• poplačilo pogodbene kazni zaradi opustitve začetka gradbenih del v roku dogovorjenem v 7. členu pogodbe,

• plačilo potrjenih obveznosti do svojih podizvajalcev in kooperantov.

(2) Garancija mora biti brezpogojna in nepreklicna in se mora glasiti na prvi pisni poziv z datumom veljavnosti 30 dni po pogodbeno dogovorjenem dokončanju pogodbenih del. Garancijo lahko naročnik unovči na polno vrednost v primeru, da izvajalec pogodbenih del ne bi opravil kvalitetno, pravočasno ali bi od pogodbe odstopil pred ali med izvedbo del.

(3) Naročnik lahko unovči polno vrednost garancije za kvaliteto izvedenih del samo v primeru, da izvajalec na njegov pisni poziv za odpravo napak, ki so nastale po izvajalčevi krivdi, teh ni odpravil v dogovorjenem roku.

(4) Izvajalec je dolžan ob izstavitvi končne situacije oziroma 15 dni po primopredaji objekta predložiti naročniku garancijo za dobo 3 (treh) let v skupni vrednosti 5 % od vrednosti pogodbenih del brez DDV kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, če se bodo pojavile v garancijskem roku. Naročnik je pooblaščen unovčiti garancijo za stroške, ki jih je imel v zvezi z odpravo napak, ki so se pojavile v garancijskem roku in jih na njegov poziv izvajalec ni pravočasno odpravil v skupno določenem roku.

(5) Izvajalec se obvezuje, na naročnikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi, odpraviti v dogovorjenem roku. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik in to na račun izvajalca. Rok trajanja garancije mora biti za trideset (30) dni daljši, kot je garancijski rok. Brez predložene garancije tehnični pregled oz. prevzem del ni opravljen.

(6) V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

21. člen

(1) Izvajalec daje garancijo za kakovost izvedbenih del tri leta po primopredaji pogodbenih del. Garancijski rok teče od uspešno opravljenega komisijskega pregleda objekta, oz. prevzema del. V garancijski dobi je izvajalec dolžan na svoje stroške popraviti in odstraniti vse napake, ki bi nastale po njegovi krivdi zaradi slabe izdelave ali uporabe slabega materiala. Za vgrajeno opremo in naprave veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev iz garancijskih listov, ki pa ne sme biti krajša od treh let. Garancijske liste z navodili za uporabo je izvajalec dolžan izročiti naročniku ob predaji objekta.

(2) Če izvajalec brez tehtnega vzroka ne bo odpravil pomanjkljivosti v pisno določenem roku, lahko naročnik po pisnem opozorilu izvajalca, odpravi pomanjkljivosti sam na stroške izvajalca.

22. člen

Ob prevzemu je naročnik dolžan pregledati izvršena dela po tej pogodbi. Morebitne napake se vpišejo v zapisnik o komisijskem pregledu, pri čemer se sporazumno določi rok za njihovo odpravo. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

XI. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK IN STROKOVNI NADZOR

23. člen

(1) Naročnik določa za svojega pooblaščenega predstavnika – vodjo projekta: Xxxxx Xxxxxx.

(2) Nadzornik del po tej pogodbi je v skladu z določili GZ _________________, ki za vodjo nadzora del imenuje _______________________________.

(3) Vodja del s strani izvajalca je ____________________.

(4) Xxxxxxxxx kot naročnikov predstavnik veljavno zastopa naročnika pri izvajanju pogodbenih del, ni pa pooblaščen za spremembe pogodbenih določil. Nadzor opravlja v skladu z GZ in to pogodbo.

(5) Nadzornik skrbi, da se vse obveznosti izpolnjujejo po pogodbenih dokumentih, po predpisih, normativih in standardih in pravilih stroke.

(6) Vsako neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti ugotavlja z vpisom v dnevnik izvajanja del. Na isti način zahteva poročilo o ukrepih, ki jih bo izvajalec izvedel za sanacijo stanja. Strokovno utemeljeno poročilo o ukrepih mora izvajalec predložiti v 3 dneh. Nadzorni organ ima pravico zahtevati tudi posebno preiskavo materiala, ki se vgrajuje in zanj niso predpisani tehnični pogoji.

(7) Nadzornik ima pravico zahtevati tudi rezultate atestiranja in meritev, ki so predvidene po veljavnih predpisih. Stroške atestiranj in meritev nosi izvajalec.

(8) Stroški posebnih preiskav, ki jih zahteva nadzornik, bremenijo naročnika, če so izvidi pozitivni, v nasprotnem primeru pa izvajalca.

(9) Nadzornik ima pravico odrediti, da se ustavijo dela, da se posamezni deli rušijo, če se izvajajo dela v nasprotju s potrjenim projektom, tehnični predpisi ali standardi. O tem takoj obvesti predstavnika naročnika in ta dejstva vpiše v dnevnik o ustavitvi oz. izvajanju del. Če pride do spora glede nadaljevanja ali porušitve, se odloži odločitev do izdaje odločbe gradbenega inšpektorja ali ustreznega poročila izvedenca, če ni nevarnosti za ljudi in premoženje. Izjema so samo nujna nepredvidena dela.

XII. UKINITEV GRADBIŠČA

24. člen

(1) Izvajalec je po izvedbi gradbenih del na svoje stroške dolžan umakniti z gradbišča delavce, odstraniti preostali material, opremo in delovna sredstva, kakor tudi začasne objekte, ki jih je postavil, urediti okolico in ceste, ki jih je uporabljal ter vzpostaviti v prvotno stanje komunalne naprave, ki jih je med gradnjo uporabljal.

(2) V primeru, da izvajalec ne izvede teh del do dogovorjenega roka navedenega v zapisniku o prevzemu del, to opravi naročnik na izvajalčeve stroške.

XIII. ODSTOP OD POGODBE

25. člen

(1) Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe, če pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti. V tem primeru je izvajalec naročniku dolžan povrniti vso nastalo škodo.

(2) Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe, če izvajalec po svoji krivdi v roku 30 dni od podpisa pogodbe ne prične z gradbenimi deli.

(3) Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe, če izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana več kot 30 dni. V tem primeru se šteje, da je izpolnjen tudi pogoj za unovčenje garancije v skladu z drugo alinejo prvega (1) odstavka 21. člena te pogodbe.

(4) Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe, če izvajalec po svoji krivdi ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik.

(5) V primeru neizpolnitve pogodbenih obveznosti s strani izvajalca, je ta naročniku dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene vrednosti brez DDV in vso nastalo škodo. Če izvajalec pogodbene kazni in škode ne poravna, je naročnik upravičen zaseči njegov material na gradbišču, pri čemer je material, ki ga je naročnik že plačal postal njegova last, ter vsa njegova sredstva ter iz tega poplačati škodo, za poplačilo pogodbene kazni pa unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbene obveznosti.

(6) V skladu s četrtim odstavkom 67. člena ZJN-3 se pogodba razveljavi, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega

prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu inženir ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

XIV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

26. člen

(1) Ta pogodba je nična, če se ugotovi, da je kdo v imenu in na račun druge pogodbene stranke, naročniku, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

• pridobitev posla, ali

• za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, ali

• za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,

• za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

(2) Pogodba je nična, če je sklenjena s subjektom, v katerem je naročnikov funkcionar ali njegov družinski član

• udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik,

• neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

XV. REŠEVANJE SPOROV

27. člen

Pogodbeni stranki bosta vsake morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču.

XVI. KONČNE DOLOČBE

28. člen

Izvajalec ne bo brez predhodnega soglasja naročnika na tretjo osebo prenesel pogodbe ali dela pogodbe ali kakršnekoli pravice, koristi ali obveznosti iz te pogodbe.

29. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

30. člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

31. člen

Ta pogodba je napisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva izvoda.

_______________, dne_________	Makole, dne _________
IZVAJALEC:	NAROČNIK:
____________________________	OBČINA MAKOLE
____________________________	Xxxxx XXXXXX, župan

Podpis odgovorne osebe ponudnika __________________________________________

Opomba:

Gospodarski subjekt se z oddajo ponudbe za predmetno javno naročilo strinja z vzorcem pogodbe. Vzorec pogodbe mora izpolniti s svojimi podatki.

OBR. 10

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV

Ponudnik:

(polni naziv in naslov ponudnika)

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika Občino Makole, Makole 35, 2321 Makole, da lahko podpisano menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo z naslovom Asfaltiranje JP 946681, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, pod št. objave _________, dne _________, skladno z določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetno javno naročilo, v primeru:

• če ponudnik umakne ponudbo po poteku roka za oddajo ponudbe, ali

• če ne soglaša z odpravo napak v ponudbi, ali

• če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila, ali

• če izbrani ponudnik na zahtevo naročnika ne predloži zahtevanih dokazil za navedbe v ponudbi oziroma svojih navedb ne dokaže,

• če v roku 8 dni na poziv naročnika ne posreduje podatkov iz 6. odstavka 91. člena ZJN-3,

po predhodnem obvestilu izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek 5.000,00 EUR.

Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe v plačilo.

Menični znesek se nakaže naročniku Občini Makole, Makole 35, 2321 Makole na račun, številka XX00 0000 0000 0000 000, odprt pri Uprava RS za javna plačila.

Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo BREZ PROTESTA.

Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Makole, Makole 35, 2321 Makole, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem garantu izplačilo take menice.

Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim garantom iz naslednjih mojih računov:

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam garanta, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Podpis odgovorne osebe ponudnika _______________________________________

Priloga: podpisana in žigosana bianco menica

Navodilo: Podpisana in žigosana originalna bianco menica in menična izjava, izpolnjena skladno z navodili, mora prispeti na naslov naročnika do 15. 10. 2019 do 9.00 ure. Če garancija za resnost ponudbe ne bo prispela do roka za predložitev ponudb v elektronskem sistemu e-JN, bo ponudba takšnega ponudnika zavrnjena.

1 Skladno s priporočilom Komisije 2003/361/ES z dne 6. 5. 2003 so mikro, mala ali srednje velika podjetja tista podjetja, ki zaposlujejo manj kot 250 ljudi ter katerih letni promet ne presega 50 milijonov EUR ali katerih letna bilančna vsota ne presega 43 milijonov EUR.

»Asfaltiranje JP 946681«