Mülkiyeti Muhafaza Kaydı Örnek Maddeleri

Mülkiyeti Muhafaza Kaydı. 10.1 Firmamız, sözleşmeden kaynaklanan mal bedelinin tamamı ödeninceye kadar malın mülkiyet hakkını saklı tutar. Cari hesaplarda mülkiyet hakkını saklı tuttuğumuz mal, bakiye borcun talep edilmesi için teminat olarak tanımlanır. Malın mülkiyetini muhafaza kaydı kabul edilen bakiye borcu referans alır ve müşteri, özel olarak belirtilen bir borcu ödediğinde de geçerli kalır. Özellikle ödemenin geciktirilmesi gibi müşterinin sözleşme maddelerini ihlal ettiği davranışlarda malı geri alma hakkına sahibiz. Firmamızın malı geri alması, aksini yazılı olarak belirtmediğimiz süre boyunca sözleşmeden geri çekilmemiz anlamına gelmez. Malın tarafımızca haczedilmesi halinde daima sözleşmeden geri çekilme söz konusudur. Malı geri aldıktan sonra malı değerlendirme hakkına sahibiz. Bu değerlendirme sonucunda elde ettiğimiz gelir, makul değerlendirme masrafları çıkarıldıktan sonra müşterinin borcu ile mahsup edilecektir. 10.2 Müşteri satın alınan malı itinalı olarak kullanmakla yükümlüdür, malı özellikle masrafları kendi karşılamak şartıyla yangın, sel ve hırsızlığa karşı, yeni değerine yakın bir sigorta teminat değeri ile sigorta ettirmekle yükümlüdür. Bakım ve onarım çalışmalarının yapılması gerekli olduğunda müşteri bu çalışmaları, masrafları ve sorumluluk kendine ait olacak şekilde yaptıracaktır. 10.3 Haciz işlemleri veya üçüncü şahısların diğer müdahalelerinde, ZPO Madde 771 uyarınca dava açabilmemiz için müşteri firmamıza derhal bilgi verecektir. Üçüncü şahıs, ZPO Madde 771 uyarınca açılan dava sonucunda mahkeme masraflarını veya mahkeme dışı varılan uzlaşmalarda oluşan masrafları tarafımıza ödeme kabiliyeti olmadığında müşteri, oluşan zararımızı karşılamakla sorumludur. 10.4 Müşteri malı, düzenli ticari faaliyetler çerçevesinde satma hakkına sahiptir; fakat kendisi bu satışta müşterilerinden veya üçüncü şahıslardan alacağı ve fatura nihai bedeli yüksekliğinde (katma değer vergisi de dahil olmak üzere) meblağı firmamıza temlik etmekle yükümlüdür. Bu satışta malın işleme öncesinde veya sonrasında mı satıldığının bir önemi yoktur. Müşteri bu alacakları tahsil etmek için, temlik etme sonrasında da yetkilidir. Alacakları firmamızın kendisinin tahsil etme yetkisi buna rağmen saklı kalır. Fakat firmamız, müşteri elde ettiği kazançlardan firmamıza olan ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiği, ödemede gecikme olmaması ve özellikle iflas veya konkordato ilan etmediği veya ödemeyi durdurmadığı sürece alacakları tahsil etmemeyi taahhüt ederiz. Aks taktirde müşteriden, bize temli...
Sample 1Sample 2See All (4)
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now
Mülkiyeti Muhafaza Kaydı. 10.1 Mülkiyeti muhafaza kaydı. Teslim edilen bütün Mallar (“Mülkiyeti muhafaza kaydı bulunan Mallar”) eşzamanlı veya daha sonraki bir tarihte yapılan satış sözleşmeleri dahilinde ortaya çıkabilecek şarta bağlı talepler dahil olmak üzere tüm talepler karşılanıncaya kadar ADM’nin malı olarak kalacaktır.
Sample 1Sample 2
Mülkiyeti Muhafaza Kaydı. 6.1. Satın alma sözleşmesi ve devam eden bir iş ilişkisinden (teminatlı talepler) kaynaklanan mevcut ve gelecekteki bütün taleplerimizin tam olarak ödeneceği tarihe kadar, satılan Malların mülkiyeti bizde kalır. 6.2. Mülkiyetin muhafazası kaydına tabi olan Mallar, teminat altına alınan taleplerin tamamı ödenmeden önce üçüncü taraflara rehin edilemez veya teminat olarak devredilemez. Alıcı, aciz davası açılması için başvuruda bulunulması veya bize ait Malların üçüncü taraflarca el konulmasına (örneğin, hacizlere) tabi olması halinde, derhal ve yazılı olarak bu durumu bize bildirmekle yükümlü olacaktır. 6.3. Alıcı, özellikle vadesi gelen satın alma bedelinin ödenmemesi durumunda, sözleşmeye aykırı olarak hareket ederse, kanunen uyulması zorunlu hükümler uyarınca ve mülkiyetin muhafazası kaydı temelinde, sözleşmeden cayma ve/veya Malların iadesini talep etme hakkına sahip olacağız. İade talebi aynı zamanda cayma beyanını da içermez; bundan ziyade, yalnızca Malların iadesini talep etme ve cayma hakkını saklı tutma hakkına sahip olacağız. Alıcı’nın muaccel olan ve vadesi gelen satın alma bedelini ödememesi halinde, bu hakları ancak ve yalnızca, eğer daha önceden ödeme için makul olan bir son tarih belirlemiş isek ve tahsilatı yapamamış isek veya bu gibi bir son ödeme tarihinin belirlenmesinden kanunen uyulması zorunlu hükümler uyarınca vazgeçilebiliyorsa, bu hakları ancak bu durumda Alıcı’ya karşı ileri sürebiliriz. 6.4. Madde 6.4.3 hükümlerine göre bekletilen bir cayma durumunda, Alıcı, olağan iş akışı içinde mülkiyeti muhafaza kaydına tabi olan Malları yeniden satma ve/veya işleme yetkisine sahip olacaktır. Böyle bir durumda da aşağıda verilen ek hükümler uygulanacaktır. 6.4.1. Alıcı’nın veya üçüncü tarafların mallarının işlenmesi, birbirleriyle karıştırılması veya birleştirilmesi durumunda, işlenmiş, karıştırılmış veya birleştirilmiş malların fatura değerleri oranında olmak üzere, ortak bir mülkiyet edinmiş olacağız. Aksi takdirde, mülkiyeti muhafaza kaydı altında teslim edilen Mallar için ortaya çıkan ürünler için de aynısı geçerli olacak ve uygulanacaktır. 6.4.2. Alıcı, Madde 6.4.1 hükümlerine uygun olarak, Malların veya ürünün tamamının veya varsa, ortak mülkiyet payımız miktarındaki yeniden satışından doğan ve üçüncü taraflar karşısındaki bütün alacak taleplerini derhal teminat olarak bize devir ve temlik etmeyi iş burada kabul etmektedir. Bizler de söz konusu devir ve temliki iş burada kabul ediyoruz. Alıcı’nın Madde
Sample 1
Mülkiyeti Muhafaza Kaydı. Müşteriden bir noter tarafından tasdik edilmiş ve imzalanmış bir mülkiyeti muhafaza kaydını, masrafları müşteriye ait olmak üzere yetkili noterin mülkiyeti muhafaza siciline kaydedilmesini talep etme hakkımız saklıdır. Bu, ihtiyaç durumunda yazılı olarak kararlaştırılır.
Sample 1
Mülkiyeti Muhafaza Kaydı. Türk Medeni Kanunu 764. maddesine göre mülkiyeti muhafaza kaydı düzenlemeleri ayrıca müzakere edilebilir ve yetkili noterdeki mülkiyeti muhafaza siciline kaydedilir.
Sample 1
Mülkiyeti Muhafaza Kaydı. 8.1. Satım sözleşmesi konusu nesne OKT’nin işbu sözleşme kaynaklı bütün taleplerinin tatmin edilenceye karar OKT’nin mülkiyetinde kalmaya devam edecektir.
Sample 1
Mülkiyeti Muhafaza Kaydı. 1. Teslim edilen mallar iş ilişiği içerisinde doğmuş olan tüm alacaklar müşteri tarafından ödeninceye kadar RATIONAL’in mülkiyetinde kalacaktır. RATIONAL’in mülkiyetinde bulunan malların üçüncü kişilere satılması RATIONAL’in yazılı iznini gerektirmektedir. Malların üçüncü kişilere satılması halinde müşteri; işbu satıştan doğan alacak haklarını RATIONAL’e devredeceğini ve RATIONAL’e işbu alacakların tahsil edilebilmesi için gerekli tüm bilgileri temin edeceğini beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.
Sample 1

Related to Mülkiyeti Muhafaza Kaydı

  • Yetkili Mahkeme Bu poliçeden doğan uyuşmazlıklar nedeniyle sigorta şirketi aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketi merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgahının bulunduğu veya hasarın ortaya çıktığı, sigorta şirketi tarafından açılacak davalarda ise, davalının ikametgahının bulunduğu yerin ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemesidir.

  • Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi 25.1. Yüklenicinin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte İdareye yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

  • İhaleye katılamayacak olanlar Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde, Kalkınma Ajanslarınca sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen ihalelere katılamazlar; Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar, İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

  • Tekliflerin sunulma şekli 22.1. Teklif Mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak kaşelenecektir. 22.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye tekliflerin sunulacağı yere verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir. 22.3. Teklifler posta veya kargo ile de gönderilebilir. Bu şekilde gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdarenin ihale salonuna ulaşması şarttır. Posta ve kargodaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve açılmaksızın istekliye iade edilir. 22.4. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez. 22.5. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, idare ve isteklilerin ilk teklif verme tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, yeniden tespit edilen son teklif verme tarihine ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

  • İdarenin sözleşmeyi feshetmesi 26.1. Aşağıda belirtilen hallerde İdare sözleşmeyi fesheder: a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

  • İsteklilerden tekliflerine açıklık getirilmesinin istenilmesi Değerlendirme Komitesinin talebi üzerine Sözleşme Makamı, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dosyasında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz. Sözleşme Makamının açıklama talebi ve isteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazılı olacaktır. Değerlendirme Komitesinin kararı üzerine Sözleşme Makamı, gerekçelerini net bir şekilde belirterek, verilmiş olan bütün teklifleri reddetmekte ve ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Sözleşme Makamı bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. İptal, aşağıdaki durumlarda gerçekleşebilir: Teklif sürecinin başarısız olması, örn. Nitelik açısından ve mali açıdan değerli bir teklif gelmemesi ya da hiçbir teklif gelmemesi; Projenin ekonomik ya da teknik verilerinin temelden değişmesi; Teknik açıdan yeterli olan tüm tekliflerin sözleşme için ayrılan azami bütçeyi aşması (Sözleşme Makamının tekliflerin mali kaynakları aşması halinde aşan tutarı kendi ödemek istemesi durumu hariç); Süreçte bazı usulsüzlükler meydana gelmesi, özelikle bunların adil rekabeti engellemesi; İstisnai haller ya da mücbir sebeplerin, sözleşmenin normal şekilde ifasını imkânsız kılması. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İhale sürecinin iptal edilmesi durumunda, Sözleşme Makamı, tüm teklif sahiplerine durumu bildirecektir. Şayet ihale süreci, herhangi bir teklifin dış zarfı açılmadan iptal edilirse, açılmamış haldeki mühürlü zarflar, teklif sahiplerine iade edilecektir.

  • İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi 32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir. 32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz. 32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

  • Teklif mektubunun şekli ve içeriği 23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur. 23.2. Teklif mektubunda; a) Xxxxx dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi, d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması, zorunludur. 23.3. Is ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

  • Tekliflerin mülkiyeti Sözleşme Makamı, bu ihale süreci sırasında alınan tüm tekliflerin mülkiyet haklarına sahiptir. Sonuç olarak, teklif sahiplerinin tekliflerini geri alma hakları yoktur. Değerlendirme Komitesince, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır; Değerlendirme Komitesince bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. Değerlendirme Komitesi teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan Sözleşme Makamının açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp, mühürlenmesi veya kaşelenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Mal alımı ve yapım işi ihalelerinde, zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif fiyatları açıklanarak tutanağa bağlanır. Hizmet alımı ihalelerinde ise, sadece teknik teklif zarfları açılır ve yukarıda belirtilen hususlar açısından incelenir. Teknik değerlendirme aşamasında eşik puana ulaşamayan teklifler kabul edilmeyeceği için, mali teklif zarfları, teknik değerlendirme tamamlanana kadar açılmaz.

  • Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshi Yüklenici, Sözleşme Makamının aşağıdaki durumlara sebebiyet vermesi halinde, Sözleşme Makamına 15 gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir: Sözleşme Makamının Yükleniciye borcunu haklı bir neden olmaksızın ödememesi; Hatırlatmalara rağmen Sözleşme Makamının yükümlülüklerini ısrarla yerine getirmemesi; veya Sözleşmede belirtilmeyen nedenlerle veya Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle Sözleşme Makamının işin tamamının veya bir kısmının yürütülmesini 90 günden daha uzun bir süreyle askıya alması.