Common use of TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ Clause in Contracts

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 5.1 Yüklenici, işbu sözleşmenin amacı ve kapsamı çerçevesinde sözleşme ve eklerinden doğan yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.2 Yüklenici, Ek-1’deki Ürünler’i tüm masrafları kendisine ait olmak üzere eksiksiz ve her türlü ayıptan ari bir şekilde Üniversite’nin belirteceği adrese veya Üniversite’nin yetkilendirdiği üçüncü kişilere teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.3 İşbu sözleşme konusu Ürünler’in sözleşmede belirtilen niteliklere uygun olmaması ve/veya eksik ve/veya zamanında teslim edilmesi halinde Üniversite işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal ve haklı nedenle feshetme hakkını haizdir. Böyle bir durumda Üniversite sözleşme konusu Ürünler’i üçüncü kişilerden kiralayabilecek ve/veya satın alabilecektir. Yüklenici, söz konusu kiralama ve/veya satın alma işlemi ile ilgili her tür masraf, doğmuş/doğacak her türlü zarar ve ziyanı kendisine yapılan ilk bildirim üzerine derhal hiçbir ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin ve yasal merasime gerek olmaksızın, tüm faiz ve ferileriyle nakden ve defaten eksiksiz şekilde ödeyeceğini şimdiden kabul ve beyan eder. 5.4 Yüklenici, işbu sözleşme konusu Ürünler’in kurulum gerektirmesi halinde bu Ürünleri, belirtilen süre içerisinde eksiksiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim ettikten sonra, [……………] ( ) [gün / hafta / ay] içerisinde, konusunda uzman teknik elemanları tarafından kurulumunun tamamlanacağını, aksi halde montaj tamamlanıncaya kadar günlük [……………………] ( ) gecikme cezası ödeyeceğini, Ürünler’in teslimine kadar Ürünler’de meydana gelebilecek zarar ve söz konusu gecikme cezasının kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.5 Yüklenici, Xxxxxxx’xx eksiksiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim edildiğinin iki taraf’ın yetkili kişilerince imza edilmiş xxxxxxx ile hüküm altına alınmasına kadar, Ürünler üzerindeki her türlü risk ve hasar sorumluluğunun Yüklenici’ye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.6 Yüklenici, işbu Sözleşme kapsamında veya taraflar arasındaki ticari ilişki dolayısıyla Üniversite’ye sağladığı ve/veya aktardığı, çalışanlarından aldığı hiçbir kişisel veri üzerinde, söz konusu kişilerin bu yöndeki açık rızalarını almaksızın kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması ve/veya açıklanması, üçüncü kişilerce elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel verilerin korunması hakkında mevzuata aykırı herhangi bir işlem gerçekleştirmediğini, aksi yöndeki her türlü iş ve işlemi ile aydınlatma yükümlülüğü dâhil olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle söz konusu olabilecek doğrudan ve dolaylı zararlar yönünden tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.7 Yüklenici, Üniversite’ye sağladığı kişisel verilerin, tekrar onayı alınmaksızın Üniversite tarafından, işbu sözleşme çerçevesinde ilgili kuruluş veya kişilere verilebileceğini veya bu kuruluşlar tarafından saklanabileceğini, işlenebileceğini bu duruma açık rızasının olduğunu ve bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Kanunları açısından hiçbir şekilde herhangi bir ihlal sayılmayacağını kabul ve beyan eder.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 5.1 Yüklenici4.1. Firma, işbu sözleşmenin amacı şartnamede belirtilen teknik özelliklere uygun ve kapsamı çerçevesinde sözleşme ve eklerinden doğan yükümlülüklerini tam ve eksiksiz şartnamede istenilen hizmet kapsamındaki ürünü tedarik edeceğini gayri kabili rücu olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.2 Yüklenici4.2. Firma, Ek-1’deki Ürünler’i tüm masrafları kendisine ait olmak üzere sözleşmenin imzalanmasını müteakip Üniversite tarafından belirlenecek tarihte malzemeyi/ürünü eksiksiz ve her türlü ayıptan ari şartnameye uygun bir şekilde Üniversite’nin belirteceği adrese veya Üniversite’nin yetkilendirdiği üçüncü kişilere teslim edeceğini gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.3 İşbu sözleşme konusu Ürünler’in sözleşmede belirtilen niteliklere 4.3. Firma, Üniversite’nin onaylamış olduğu teslim programına uymak zorundadır. Ancak Firma sebebini belirttiği yazılı talebi ve Üniversite’nin uygun olmaması ve/veya eksik ve/veya zamanında görüşü ile teslim edilmesi halinde programında değişiklik yapılabilir. Üniversite işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal tarafından onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, Firma bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere 3 iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek ve haklı nedenle feshetme hakkını haizdir. Böyle bir durumda Üniversite sözleşme konusu Ürünler’i üçüncü kişilerden kiralayabilecek ve/veya satın alabilecektir. Yüklenici, söz konusu kiralama ve/veya satın alma işlemi ile ilgili her tür masraf, doğmuş/doğacak her türlü zarar ve ziyanı kendisine yapılan ilk bildirim üzerine derhal hiçbir ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin ve yasal merasime gerek olmaksızın, tüm faiz ve ferileriyle nakden ve defaten eksiksiz şekilde ödeyeceğini şimdiden kabul ve beyan ederÜniversiteye bildirmek zorundadır. 5.4 Yüklenici4.4. Sözleşme imzalandıktan sonra Firma sözleşme hükümlerinde herhangi bir değişiklik talep edemez. 4.5. Firma, işbu sözleşme konusu Ürünler’in kurulum gerektirmesi halinde bu Ürünleri, belirtilen süre içerisinde eksiksiz ve her türlü ayıptan ari ekleriyle detaylı olarak teslim ettikten sonra, [……………] ( ) [gün / hafta / ay] içerisinde, konusunda uzman belirlenen ürünlerin tüm teknik elemanları tarafından kurulumunun tamamlanacağınıve istenilen özellikleriyle birebir aynı olacak şekilde tedarik edeceğini, aksi halde montaj tamamlanıncaya kadar günlük [……………………] ( ) gecikme cezası ödeyeceğini, Ürünler’in teslimine kadar Ürünler’de meydana gelebilecek zarar ve söz konusu malzemelerin Üniversite tarafından teslim alınmayacağını ve teslim alınmayan ürünleri 2 (iki) iş günü içinde değiştireceğini ve bu gecikme cezasının kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edilebileceğini sebebi ile Üniversite’nin uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.5 Yüklenici4.6. Firma, Xxxxxxx’xx eksiksiz herhangi bir şekilde kusurlu, ambalajı bozuk hatalı bir malzeme/ürün teslim etmeye çalışırsa, Üniversite bu ürünleri teslim almama ve her türlü ayıptan ari yeniden şartname doğrultusunda herhangi ilave bedel olmaksızın değişim talep etme hakkında sahiptir. Firma bu duruma itiraz etmeyeceğini ve üniversitenin ilk talebinde derhal ürünlerin Sözleşmeye ve Teknik Şartnameye uygun olanları ile değiştireceğini gayri kabili rücu olarak teslim edildiğinin iki taraf’ın yetkili kişilerince imza edilmiş xxxxxxx ile hüküm altına alınmasına kadarkabul, Ürünler üzerindeki her türlü risk beyan ve hasar sorumluluğunun Yüklenici’ye ait olduğunu taahhüt eder. Firma, Üniversite tarafından ambalajı yırtık, tozlu, ezik, sorunlu, kusurlu, kırık, arızalı olduğu tespit edilen malzemeleri ayrıca farklı bir tespite gerek olmaksızın derhal geri almayı ve değiştirmeyi veya bedellerini derhal iade etmeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.6 Yüklenici4.7. Üniversite, işbu Sözleşme kapsamında teslim edilen ürünlerde sonradan hileli malzeme kullanılması, ürünlerin teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya taraflar arasındaki ticari ilişki dolayısıyla Üniversite’ye sağladığı ve/gizli ayıpların olmasının tespit edilmesi halinde, sözleşme ve eklerine uygun başka bir ürün ile değiştirilmesini Firma’dan talep eder. Ürünlerin Üniversite tarafından kabul edilmesi veya aktardığıişin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması Firma’nın sözleşme hükümlerine uygun ürün teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 4.8. Firma, çalışanlarından aldığı hiçbir kişisel veri üzerinde, İşbu sözleşme kapsamındaki işi eksiksiz olarak ve iş bu sözleşmede belirtilen şartlarda ve sürede sağlayacağını aksi halde Üniversitenin uğramış olduğu tüm zararların tazmininden sorumlu olacağını ve söz konusu kişilerin bu yöndeki açık rızalarını almaksızın kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması ve/veya açıklanması, üçüncü kişilerce elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel verilerin korunması hakkında mevzuata aykırı herhangi bir işlem gerçekleştirmediğini, aksi yöndeki her türlü iş zararları Üniversite’nin ilk talebinden nakden ve işlemi ile aydınlatma yükümlülüğü dâhil olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle söz konusu olabilecek doğrudan ve dolaylı zararlar yönünden tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını defaten ödeyeceğini gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.7 Yüklenici4.9. Firma, yapmayı taahhüt ettiği işler ve bunlar ile ilgili çalıştırdığı işçiler, atadığı yüklenici/altyüklenici ve işçileri için direkt işveren durumundadır. Firmanın kendisinin, elemanlarının, Yüklenicilerinin, Yüklenici elemanlarının, nakliyecilerin, şoförlerin, hâsılı kendisi adına çalışanların kusurlu herhangi bir hareketinden dolayı Üniversite ve Üniversite personeli sorumlu tutulamaz Bu kapsamda Üniversite tarafından herhangi bir nam altında bir ödeme yapılmak zorunda kalınırsa Üniversite’nin söz konusu bedeli Firma’ya rücu etme hakkı saklıdır. Üniversite söz konusu kesintileri teminat bedelinden karşılayabileceği gibi Firma’nın Üniversite nezdinde doğmuş ve/veya doğacak hak edişinden de karşılayabilir. Bu hususta nihai karar verme yetkisi münhasıran üniversiteye ait olup bakiye kalan zararın söz konusu olması yahut Firma’nın üniversite nezdinde hiçbir hak edişinin bulunmaması halinde Firma bakiye kalan zarar bedelini Üniversite’ye sağladığı kişisel verilerinhiçbir ihtar, tekrar ihbar ve mahkeme ilamına ihtiyaç olmaksızın Üniversite’nin ilk talebinde nakden ve defaten ödeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. 4.10. Firma, işçi alacakları, taşeron hak edişleri ile tedarik edilecek malzeme bedellerini zamanında ödemekle yükümlüdür. Firma, kendisine bağlı olarak çalışan tüm personel ve işçilerin özlük hakları ve her türlü tazminat taleplerinden de işbu sözleşme hükümleri uyarınca münhasıran sorumludur. Bu kapsamda Üniversite 4.11. Firma, işbu sözleşmede yer alan yükümlülüklerinin tamamını ve/veya bu sözleşmede tanımlanan işin tamamını, Üniversite ’in yazılı onayı alınmaksızın Üniversite tarafındanolmaksızın, 3. bir kişiye (gerçek veya tüzel) hiçbir suretle, her ne ad altında olursa olsun devir, temlik veya ciro edemez. İşin bir kısmının alt Firma veya alt işveren sıfatıyla üçüncü bir gerçek veya tüzel kişiye gördürülmesinin gerektiği durumlarda Firma, işbu sözleşme çerçevesinde ilgili kuruluş nedeniyle kendisinin uymak zorunda olduğu tüm yükümlülüklere üçüncü kişilerin de uyacağını aksi halde. Üçüncü kişilerin sebep olacağı her türlü zarar, ziyan ve giderden kendisinin de sorumlu olacağını ve bu noktada Üniversite tarafından ödenmek zorunda kalınan tüm bedellerin Üniversite tarafından kendisine de rücu edilebileceğini gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.12. Firma üstlenmiş olduğu işleri, sorumlu ve basiretli bir meslek insanı gibi yapmayı kabul etmiş olduğundan, kendisine verilen teknik belgelere göre işi yapmakla, bu teknik belgelerin iş yerinin gereklerine, kurallarına uygun olduğunu kabul eder. Ayrıca işin yapılacağı yere, kullanılacak her türlü malzemenin nitelik bakımından yeterliliğini incelemiş, kabul etmiş ve bu suretle işin teknik sorumluluğunu üstlenmiş sayılır. 4.13. Firma kendi ve/veya kişilere verilebileceğini veya bu kuruluşlar tarafından saklanabileceğiniALT YÜKLENİCİ’lerinin çalıştırdığı işçilerin geçireceği iş kazası ve meslek hastalığı sebebiyle doğacak tedavi gideri, işlenebileceğini bu duruma açık rızasının maddi ve manevi tazminatlardan tek başına sorumlu olduğunu ve bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Kanunları açısından hiçbir şekilde bunlardan mütevellit Üniversite’nin herhangi bir ihlal sayılmayacağını sorumluluğunun bulunmadığını peşinen kabul eder. İş kazaları sonucunda işçinin ve/veya SGK’nın da Üniversiye’ye herhangi bir tazminatı rücu etmesi ve beyan ederziyan talep etmesi halinde, ödenecek tazminat ve bununla ilgili bilcümle masraflar tutarı Firma tarafından ödenecektir. Firma, doğacak neticeyi hiç bir suretle Üniversiteye rücu edemeyecektir. 4.14. Firma, sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek işlerinde, kendi çalıştırdığı işçilerine ve alt işverenlerine karşı doğrudan doğruya işveren durumundadır. Bu nedenle, Üniversite’de kendine ayrılan yerde ve işlerde iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatında yer alan tüm önlemleri almakla yükümlüdür.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 5.1 Yüklenici2.1. MÜŞTERİ görerek ve beğenerek satınaldığı ürünü/ürünleri 18.2.2019 tarihinde teslim almıştır. MÜŞTERİ, işbu ürünün/ürünlerin kendisi ve/veya belirlediği üçüncü kişi tarafından teslim alındığı günden itibaren ondört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. MÜŞTERİ, sözleşmenin amacı imzalanmasından ürünün/ürünlerin teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile TELPA’ya yöneltilmiş olması gerekir. MÜŞTERİ, sözleşme konusu ürünü/ürünleri cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren on gün içinde TELPA’ya iade etmekle yükümlüdür. Aksi hâlde cayma hakkını kullanmamış sayılacaktır. MÜŞTERİ, ürünü/ürünleri ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir. Olağan gözden geçirme, ürünün/ürünlerin ilk incelemesini kapsar. Ürünün/ürünlerin mutat kullanılması durumunda MÜŞTERİ cayma hakkını kullanamaz. 2.2. MÜŞTERİ, üründen/ürünlerden kaynaklı uyuşmazlıklar için yasal sınırları gözeterek TELPA aleyhine Tüketici Mahkemesi’ne veya Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabilir. 2.3. MÜŞTERİ, beyan ettiği cep telefonlarına, e-mail adreslerine, iş ve/veya ev telefon ve/veya adreslerine; ödeme hatırlatma, idari ve kapsamı çerçevesinde sözleşme yasal takip, kampanya, reklam, tanıtım, bilgilendirme vb. içerikli SMS, yazı, e- maillerin veya ticari elektronik iletilerin TELPA tarafından gönderilmesine muvafakat etmektedir. 2.4. MÜŞTERİ’nin, satın aldığı ürünün/ürünlerin peşinatını, kredi kartıyla TELPA’ya ödemesi gerekmektedir. Ayrıca MÜŞTERİ, ödeme planında gösterilen taksitlerini, imzalayarak onaylamış olduğu ödeme planında belirtilen tarihlerde; T. Halk Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinden T.C. Kimlik Numarası ile “Telpa Kurum Ödemesi” olarak, T.Halk Bankası A.Ş.’nin İnternet Şubesinde ana menüden “Ödemeler / Diğer Ödemeler / 2.5. MÜŞTERİ, yukarıdaki maddede belirtilen ödeme şekilleri dışında ve/veya başkaca bir kişi ya da kuruma ödeme yapması durumunda ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemiş sayılacağını ve eklerinden doğan yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini kabulbu durumun hukuki sonuçlarını kabul eder. 2.6. MÜŞTERİ, ödemekle yükümlü olduğu taksitleri, vade tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde ödemediği takdirde, gecikme faizinin yanısıra 50-TL tutarında cezai şartı TELPA’ya ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte MÜŞTERİ, vadesi geçen taksit(lerin) toplamını, faizi ile birlikte icra takibi başlatılmadan önce TELPA’ya ödemesi halinde, MÜŞTERİ bu maddede belirtilen cezai şart tutarını ödemekle yükümlü olmayacaktır. 5.2 Yüklenici2.7. MÜŞTERİ’nin taksitlerden herhangi birini ödemede temerrüde düşmesi durumunda kalan borcunun tümü muacccel hâle gelecektir. Bu durumda TELPA kalan borcun tümünün ifasını MÜŞTERİ’den talep etme ve borcun tahsili için mahkemelere ve icra dairelerine başvurma hak ve yetkisine sahiptir. TELPA’nın Sözleşmedeki bütün edimlerini ifa etmiş olması şartıyla bu hakkını kullanabilmesi için, Ek-1’deki Ürünler’i tüm masrafları kendisine ait olmak üzere eksiksiz MÜŞTERİ’nin kalan borcun en az onda birini oluşturan ve her türlü ayıptan ari birbirini izleyen en az iki taksidi veya kalan borcun en az dörtte birini oluşturan bir şekilde Üniversite’nin belirteceği adrese veya Üniversite’nin yetkilendirdiği üçüncü kişilere teslim edeceğini kabultaksidi ödemede temerrüde düşmesi gerekmektedir. MÜŞTERİ, beyan ödeme tarihlerinin Sözleşmede açıkça ve taahhüt eder. 5.3 İşbu sözleşme konusu Ürünler’in sözleşmede belirtilen niteliklere uygun olmaması ve/veya eksik ve/veya zamanında teslim edilmesi halinde Üniversite işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal ve haklı nedenle feshetme hakkını haizdir. Böyle kesin biçimde belirlenmiş olması sebebiyle gecikme faizi için ayrıca bir durumda Üniversite sözleşme konusu Ürünler’i üçüncü kişilerden kiralayabilecek ve/veya satın alabilecektir. Yüklenici, söz konusu kiralama ve/veya satın alma işlemi ile ilgili her tür masraf, doğmuş/doğacak her türlü zarar ve ziyanı kendisine yapılan ilk bildirim üzerine derhal hiçbir ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin ve yasal merasime ihtara gerek olmaksızın, tüm faiz ve ferileriyle nakden ve defaten eksiksiz şekilde ödeyeceğini şimdiden olmadığını kabul ve beyan eder. 5.4 Yüklenici2.8. XXXXXXX, işbu sözleşme konusu Ürünler’in kurulum gerektirmesi halinde bu Ürünleriborçlandığı toplam miktarı vadesinden önce ödeyebileceği gibi vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Bu durumda MÜŞTERİ’den, belirtilen süre içerisinde eksiksiz TELPA tarafından herhangi bir faiz veya komisyon alınmışsa, MÜŞTERİ’nin ödediği miktara göre faiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim ettikten sonra, [……………] ( ) [gün / hafta / ay] içerisinde, konusunda uzman teknik elemanları tarafından kurulumunun tamamlanacağını, aksi halde montaj tamamlanıncaya kadar günlük [……………………] ( ) gecikme cezası ödeyeceğini, Ürünler’in teslimine kadar Ürünler’de meydana gelebilecek zarar ve söz konusu gecikme cezasının kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederkomisyon indirimlerini talep etme hakkı bulunmaktadır. 5.5 Yüklenici, Xxxxxxx’xx eksiksiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim edildiğinin iki taraf’ın yetkili kişilerince imza edilmiş xxxxxxx ile hüküm altına alınmasına kadar, Ürünler üzerindeki her türlü risk ve hasar sorumluluğunun Yüklenici’ye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.6 Yüklenici2.9. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme kapsamında veya taraflar arasındaki ticari ilişki dolayısıyla Üniversite’ye sağladığı vermiş olduğu kişisel verilerinin; tarafların sözleşmesel hak ve borçlarının yerine getirilmesi, TELPA tarafından sunulan ürün, hizmet, fırsatların MÜŞTERİ’ye iletilmesi ve/veya aktardığıişbu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ya da iyileştirilmesi amacıyla TELPA tarafından veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle TELPA’nın yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olxxxx XXXXX tarafından bilgilendirildiğini ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızasının bulunduğunu kabul ve beyan eder. Yine MÜŞTERİ, çalışanlarından aldığı hiçbir kişisel verilerinin; TELPA tarafından; grup şirketlerine ve/veya iş ortaklarına (Güncel grup şirketleri ve iş ortakları listemize [xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx/] adresinden erişebilirsiniz.) yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı olmak kaydıyla aktarılabileceği hususunda açıkça rızasının olduğunu kabul ve beyan eder. Bununla birlikte MÜŞTERİ, KVK Kanunu’nun 11. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; veri sorumlusu olan TELPA’ya başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel veri üzerindeişlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ, söz konusu kişilerin bu yöndeki açık rızalarını almaksızın haklarına ilişkin taleplerini [xxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/XXX_Xxxxxxx_Xxxxxxxx.xxx] adresinde bulunan formu doldurarak TELPA’ya iletecektir. Ayrıca, MÜŞTERİ işbu sözleşme kapsamında paylaşılmış kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması ve/veya açıklanması, üçüncü kişilerce elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel verilerin korunması hakkında mevzuata aykırı herhangi bir işlem gerçekleştirmediğini, aksi yöndeki her türlü iş doğru ve işlemi ile aydınlatma yükümlülüğü dâhil olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle söz konusu olabilecek doğrudan ve dolaylı zararlar yönünden tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.7 Yüklenici, Üniversite’ye sağladığı kişisel verilerin, tekrar onayı alınmaksızın Üniversite tarafından, güncel olduğunu; işbu sözleşme çerçevesinde ilgili kuruluş veya kişilere verilebileceğini veya bu kuruluşlar tarafından saklanabileceğini, işlenebileceğini bu duruma açık rızasının olduğunu ve bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Kanunları açısından hiçbir şekilde herhangi bir ihlal sayılmayacağını bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri TELPA’ya bildireceğini kabul ve beyan eder.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 5.1 Yüklenici8.1. TFF sahanın yapımı için ilgili araziyi en geç 01.06.2015 tarihine kadar yapacağı bildirimle İSTEKLİ’ ye teslim edecektir. İSTEKLİ’ nin kendisine yapılan bildirim tarihinden itibaren 7 (Yedi) gün içerisinde işyerini teslim almaması veya işbu şartnamenin 11.11 maddesi gereğince sunması gereken onaylı hesap raporlarını sözleşme imza tarihinden 10 (On) gün içerisinde teslim etmemesi durumunda;TFF’nin, Madde 5. gereğince kendisine teslim edilmiş kati teminatı nakde çevirme ve sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır. 8.2. İSTEKLİ, sahanın malzeme temini ve uygulamasını, yer teslim tarihinden itibaren en geç 60 (Altmış) gün sonra tamamlamış olacaktır. Çelik konstrüksiyon imalatlar ise en geç 30 (Otuz) gün içerisinde fabrikada hazırlanarak İŞYERİ’ne sevk edilmiş olacaktır. 8.3. İSTEKLİ, işbu sözleşmenin amacı sözleşme kapsamında belirtilen sürelerin mücbir sebepler nedeniyle uzatılması taleplerinin değerlendirilmesi hususunda TFF Yönetim Kurulu’nun tam yetkili olduğunu kabul eder.TFF Yönetim Kurulu süre uzatımı için yapılacak başvuruları neden göstermeksizin reddetme hakkına sahiptir. 8.4. İSTEKLİ, mücbir sebepler hariç (deprem, sel, fırtına, +7 C altında hava sıcaklığı, uygulamaya engel olacak yağmur veya kar yağışı olması, iklim bölgesi için belirlenmiş çalışılamayacak günler vb) her bir sahanın malzeme temini ve kapsamı çerçevesinde sözleşme ve eklerinden doğan yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini kabuluygulamasını madde 8.2 belirtilen süre içerisinde bitiremezse, beyan madde 11.5’de belirtilen cezai şartı ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 5.2 Yüklenici8.5. Bu Şartname konusu işlerin ifası ile alakalı olarak İSTEKLİ tarafından çalıştırılan ALT İSTEKLİ ve/veya taşeronların TFF’ye karşı hiç bir sıfat ve yetkileri bahis mevzuu olmayıp, Ek-1’deki Ürünler’i bunların yapacakları avans veya diğer ödeme taleplerinden ve işlerden İSTEKLİ sorumlu olacaktır. Ayrıca İSTEKLİ, İŞ sebebiyle 3. şahısların veya işçilerin uğrayacağı doğrudan veya dolaylı tüm masrafları kendisine ait olmak üzere eksiksiz ve her türlü ayıptan ari zararlardan tamamen sorumlu olduğunu,TFF’ye bu cihetle yöneltilen tazminat taleplerini herhangi bir şekilde Üniversite’nin belirteceği adrese icra veya Üniversite’nin yetkilendirdiği üçüncü kişilere teslim mahkeme kararına gerek kalmaksızın, derhal tediye edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.3 İşbu sözleşme konusu Ürünler’in sözleşmede 8.6. Yukarıdaki maddelerde belirtilen niteliklere uygun olmaması ve/veya eksik ve/veya zamanında teslim edilmesi halinde Üniversite işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal ve haklı nedenle feshetme hakkını haizdir. Böyle zarar tutarları nedeniyle TFF’nin herhangi bir durumda Üniversite sözleşme konusu Ürünler’i üçüncü kişilerden kiralayabilecek ve/veya satın alabilecektir. Yüklenicinam altında tazminat ödemesi durumunda; İSTEKLİ, TFF’nin söz konusu kiralama ve/zarar tutarını sözleşme kapsamında verilen kati teminat mektubundan tazmin etmek konusunda serbest olduğunu kabul etmiştir.Zarar tutarının teminat mektubu tutarından daha fazla olması durumunda İSTEKLİ söz konusu zarar tutarını hiçbir ihbar veya satın alma işlemi ile ilgili her tür masraf, doğmuş/doğacak her türlü zarar ve ziyanı kendisine yapılan ilk bildirim üzerine derhal hiçbir ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin ve yasal merasime ihtara gerek olmaksızın, tüm faiz ve ferileriyle kalmaksızın nakden ve defaten eksiksiz şekilde TFF’ye ödeyeceğini şimdiden peşinen kabul beyan ve beyan taahhüt etmiştir. 8.7. Personelin en geniş anlamı ile idaresi, bu arada sosyal yardımlaşma ve koruma, sağlık hizmetleri, iş kazalarına ait yönetmelik hükümleri, iş emniyeti için şantiyede alınması gereken bilumum tedbirler,kantin kurulması, mevcut veya çıkacak kanunların İSTEKLİ'ye yüklediği mükellefiyetler, mahalli örf ve adetlere göre İSTEKLİ'nin yaptığı veya yapması gereken harcamalar külliyen İSTEKLİ’nin borç ve mükellefiyetlerini teşkil eder. 5.4 Yüklenici8.8. İş sırasında üçüncü şahıslara ait tesislerin gerek işgalinden veya bu tesislere verilebilecek zararların giderilmesi için yapılacak harcamalardan İSTEKLİ bizzat mesuldür. 8.9. Sözleşmenin düzenlenmesinden xxxxx Xxxxx Vergisi de dahil olmak üzere her türlü vergi, resim, harç, ruhsat, tasdik, noter giderleri ve özetle ne suretle ve ne nedenle olursa olsun veya ne ad altında bulunursa bulunsun Devlet, Belediye, Özel İdare ve herhangi bir merci ve makam tarafından tarh,tahakkuk ve tahsil olunsun, mali yükümlülükler bütün kapsamı ile YÜKLENİCİ’ye ait olup,tutarlar YÜKLENİCİ tarafından ilgili yerlere ödenecektir. 8.10.İSTEKLİ ile TFF arasındaki esasa ait her türlü muhaberat ve muamelat yazı ile yapılır. Şifahi talep ve talimatlara istinaden söz üzerine yapılmış işler ve muameleler hakkında İSTEKLİ tarafından yapılacak talep ve iddialar nazarı dikkate alınmayacaktır. 8.11.Şantiyede gece çalışması için gerekecek aydınlatma ekip ve ekipmanları ile elektrik ara kabloları, yürürlükte olan kanun, yönetmelik, genelge çerçevesinde güvenlikle ilgili önlemler alınmak ve bu önlemlere ilişkin sorumlulukların münhasıran üstlenilmesi şartı ile İSTEKLİ’ ye ait olacaktır. 8.12.TFF’nin, YÜKLENİCİ’ye yapacağı yazılı bildirimden itibaren en geç 7 (Yedi) gün içerisinde İSTEKLİ ve ilgili TFF Bölge Müdürlüğü arasında yer teslim tutanağı düzenlenecektir. 8.13.YÜKLENİCİ, işbu sözleşme konusu Ürünler’in kurulum gerektirmesi halinde bu Ürünlerihükümlerince tamamlaması gereken işe ait SGK ve ilgili diğer resmi kuruluşların gerek gördüğü tüm mali, belirtilen süre içerisinde eksiksiz idari ve her türlü ayıptan ari olarak teslim ettikten sonra, [……………] ( ) [gün / hafta / ay] içerisinde, konusunda uzman teknik elemanları tarafından kurulumunun tamamlanacağını, aksi halde montaj tamamlanıncaya hukuki sorumlulukları yerine getirmek zorundadır. Yüklenici SGK' ya işyeri açılışı yapmak ve kati kabule kadar günlük [……………………] ( ) gecikme cezası ödeyeceğini, Ürünler’in teslimine kadar Ürünler’de meydana gelebilecek zarar ve söz konusu gecikme cezasının kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederSGK’dan ilişiksiz belgesi getirmekle yükümlüdür. Bu belge getirilmedikçe kesin teminat mektubu iade edilmeyecektir. 5.5 Yüklenici, Xxxxxxx’xx eksiksiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim edildiğinin iki taraf’ın yetkili kişilerince imza edilmiş xxxxxxx ile hüküm altına alınmasına kadar, Ürünler üzerindeki her türlü risk ve hasar sorumluluğunun Yüklenici’ye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.6 Yüklenici, işbu Sözleşme kapsamında veya taraflar arasındaki ticari ilişki dolayısıyla Üniversite’ye sağladığı ve/veya aktardığı, çalışanlarından aldığı hiçbir kişisel veri üzerinde, söz konusu kişilerin bu yöndeki açık rızalarını almaksızın kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması ve/veya açıklanması, üçüncü kişilerce elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel verilerin korunması hakkında mevzuata aykırı herhangi bir işlem gerçekleştirmediğini, aksi yöndeki her türlü iş ve işlemi ile aydınlatma yükümlülüğü dâhil olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle söz konusu olabilecek doğrudan ve dolaylı zararlar yönünden tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.7 Yüklenici, Üniversite’ye sağladığı kişisel verilerin, tekrar onayı alınmaksızın Üniversite tarafından, işbu sözleşme çerçevesinde ilgili kuruluş veya kişilere verilebileceğini veya bu kuruluşlar tarafından saklanabileceğini, işlenebileceğini bu duruma açık rızasının olduğunu ve bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Kanunları açısından hiçbir şekilde herhangi bir ihlal sayılmayacağını kabul ve beyan eder.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 5.1 Yüklenici2.1. MÜŞTERİ görerek ve beğenerek satınaldığı ürünü/ürünleri 7.4.2019 tarihinde teslim almıştır. MÜŞTERİ, işbu ürünün/ürünlerin kendisi ve/veya belirlediği üçüncü kişi tarafından teslim alındığı günden itibaren ondört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. MÜŞTERİ, sözleşmenin amacı imzalanmasından ürünün/ürünlerin teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile TELPA’ya yöneltilmiş olması gerekir. MÜŞTERİ, sözleşme konusu ürünü/ürünleri cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren on gün içinde TELPA’ya iade etmekle yükümlüdür. Aksi hâlde cayma hakkını kullanmamış sayılacaktır. MÜŞTERİ, ürünü/ürünleri ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir. Olağan gözden geçirme, ürünün/ürünlerin ilk incelemesini kapsar. Ürünün/ürünlerin mutat kullanılması durumunda MÜŞTERİ cayma hakkını kullanamaz. 2.2. MÜŞTERİ, üründen/ürünlerden kaynaklı uyuşmazlıklar için yasal sınırları gözeterek TELPA aleyhine Tüketici Mahkemesi’ne veya Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabilir. 2.3. MÜŞTERİ, beyan ettiği cep telefonlarına, e-mail adreslerine, iş ve/veya ev telefon ve/veya adreslerine; ödeme hatırlatma, idari ve kapsamı çerçevesinde sözleşme yasal takip, kampanya, reklam, tanıtım, bilgilendirme vb. içerikli SMS, yazı, e- maillerin veya ticari elektronik iletilerin TELPA tarafından gönderilmesine muvafakat etmektedir. 2.4. MÜŞTERİ’nin, satın aldığı ürünün/ürünlerin peşinatını, kredi kartıyla TELPA’ya ödemesi gerekmektedir. Ayrıca MÜŞTERİ, ödeme planında gösterilen taksitlerini, imzalayarak onaylamış olduğu ödeme planında belirtilen tarihlerde; T. Halk Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinden T.C. Kimlik Numarası ile “Telpa Kurum Ödemesi” olarak, T.Halk Bankası A.Ş.’nin İnternet Şubesinde ana menüden “Ödemeler / Diğer Ödemeler / 2.5. MÜŞTERİ, yukarıdaki maddede belirtilen ödeme şekilleri dışında ve/veya başkaca bir kişi ya da kuruma ödeme yapması durumunda ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemiş sayılacağını ve eklerinden doğan yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini kabulbu durumun hukuki sonuçlarını kabul eder. 2.6. MÜŞTERİ, ödemekle yükümlü olduğu taksitleri, vade tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde ödemediği takdirde, gecikme faizinin yanısıra 50-TL tutarında cezai şartı TELPA’ya ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte MÜŞTERİ, vadesi geçen taksit(lerin) toplamını, faizi ile birlikte icra takibi başlatılmadan önce TELPA’ya ödemesi halinde, MÜŞTERİ bu maddede belirtilen cezai şart tutarını ödemekle yükümlü olmayacaktır. 5.2 Yüklenici2.7. MÜŞTERİ’nin taksitlerden herhangi birini ödemede temerrüde düşmesi durumunda kalan borcunun tümü muacccel hâle gelecektir. Bu durumda TELPA kalan borcun tümünün ifasını MÜŞTERİ’den talep etme ve borcun tahsili için mahkemelere ve icra dairelerine başvurma hak ve yetkisine sahiptir. TELPA’nın Sözleşmedeki bütün edimlerini ifa etmiş olması şartıyla bu hakkını kullanabilmesi için, Ek-1’deki Ürünler’i tüm masrafları kendisine ait olmak üzere eksiksiz MÜŞTERİ’nin kalan borcun en az onda birini oluşturan ve her türlü ayıptan ari birbirini izleyen en az iki taksidi veya kalan borcun en az dörtte birini oluşturan bir şekilde Üniversite’nin belirteceği adrese veya Üniversite’nin yetkilendirdiği üçüncü kişilere teslim edeceğini kabultaksidi ödemede temerrüde düşmesi gerekmektedir. MÜŞTERİ, beyan ödeme tarihlerinin Sözleşmede açıkça ve taahhüt eder. 5.3 İşbu sözleşme konusu Ürünler’in sözleşmede belirtilen niteliklere uygun olmaması ve/veya eksik ve/veya zamanında teslim edilmesi halinde Üniversite işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal ve haklı nedenle feshetme hakkını haizdir. Böyle kesin biçimde belirlenmiş olması sebebiyle gecikme faizi için ayrıca bir durumda Üniversite sözleşme konusu Ürünler’i üçüncü kişilerden kiralayabilecek ve/veya satın alabilecektir. Yüklenici, söz konusu kiralama ve/veya satın alma işlemi ile ilgili her tür masraf, doğmuş/doğacak her türlü zarar ve ziyanı kendisine yapılan ilk bildirim üzerine derhal hiçbir ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin ve yasal merasime ihtara gerek olmaksızın, tüm faiz ve ferileriyle nakden ve defaten eksiksiz şekilde ödeyeceğini şimdiden olmadığını kabul ve beyan eder. 5.4 Yüklenici2.8. XXXXXXX, işbu sözleşme konusu Ürünler’in kurulum gerektirmesi halinde bu Ürünleriborçlandığı toplam miktarı vadesinden önce ödeyebileceği gibi vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Bu durumda MÜŞTERİ’den, belirtilen süre içerisinde eksiksiz TELPA tarafından herhangi bir faiz veya komisyon alınmışsa, MÜŞTERİ’nin ödediği miktara göre faiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim ettikten sonra, [……………] ( ) [gün / hafta / ay] içerisinde, konusunda uzman teknik elemanları tarafından kurulumunun tamamlanacağını, aksi halde montaj tamamlanıncaya kadar günlük [……………………] ( ) gecikme cezası ödeyeceğini, Ürünler’in teslimine kadar Ürünler’de meydana gelebilecek zarar ve söz konusu gecikme cezasının kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederkomisyon indirimlerini talep etme hakkı bulunmaktadır. 5.5 Yüklenici, Xxxxxxx’xx eksiksiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim edildiğinin iki taraf’ın yetkili kişilerince imza edilmiş xxxxxxx ile hüküm altına alınmasına kadar, Ürünler üzerindeki her türlü risk ve hasar sorumluluğunun Yüklenici’ye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.6 Yüklenici2.9. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme kapsamında veya taraflar arasındaki ticari ilişki dolayısıyla Üniversite’ye sağladığı vermiş olduğu kişisel verilerinin; tarafların sözleşmesel hak ve borçlarının yerine getirilmesi, TELPA tarafından sunulan ürün, hizmet, fırsatların MÜŞTERİ’ye iletilmesi ve/veya aktardığıişbu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ya da iyileştirilmesi amacıyla TELPA tarafından veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle TELPA’nın yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olxxxx XXXXX tarafından bilgilendirildiğini ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızasının bulunduğunu kabul ve beyan eder. Yine MÜŞTERİ, çalışanlarından aldığı hiçbir kişisel verilerinin; TELPA tarafından; grup şirketlerine ve/veya iş ortaklarına (Güncel grup şirketleri ve iş ortakları listemize [xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx/] adresinden erişebilirsiniz.) yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı olmak kaydıyla aktarılabileceği hususunda açıkça rızasının olduğunu kabul ve beyan eder. Bununla birlikte MÜŞTERİ, KVK Kanunu’nun 11. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; veri sorumlusu olan TELPA’ya başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel veri üzerindeişlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ, söz konusu kişilerin bu yöndeki açık rızalarını almaksızın haklarına ilişkin taleplerini [xxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/XXX_Xxxxxxx_Xxxxxxxx.xxx] adresinde bulunan formu doldurarak TELPA’ya iletecektir. Ayrıca, MÜŞTERİ işbu sözleşme kapsamında paylaşılmış kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması ve/veya açıklanması, üçüncü kişilerce elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel verilerin korunması hakkında mevzuata aykırı herhangi bir işlem gerçekleştirmediğini, aksi yöndeki her türlü iş doğru ve işlemi ile aydınlatma yükümlülüğü dâhil olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle söz konusu olabilecek doğrudan ve dolaylı zararlar yönünden tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.7 Yüklenici, Üniversite’ye sağladığı kişisel verilerin, tekrar onayı alınmaksızın Üniversite tarafından, güncel olduğunu; işbu sözleşme çerçevesinde ilgili kuruluş veya kişilere verilebileceğini veya bu kuruluşlar tarafından saklanabileceğini, işlenebileceğini bu duruma açık rızasının olduğunu ve bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Kanunları açısından hiçbir şekilde herhangi bir ihlal sayılmayacağını bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri TELPA’ya bildireceğini kabul ve beyan eder.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 5.1 Yüklenici4.1. İNTERAKTİF SMS, sunduğu ve ABONE’nin faydalanmak istediği HİZMET’lerden ABONE'nin yararlanmasını sağlayacak, ABONE bu HİZMET’lerin karşılığı olarak Tarife'sinde belirlenen ücretleri Sözleşme’de belirlenen şartlarda ödeyecektir. Tahsili gereken ücret ABONE tarafından rızasıyla ödenmezse, yasal yollardan tahsil edilecektir. 4.2. XXXXX, işbu Sözleşme’nin imzalanması sırasında ibraz ettiği belgeler ile beyan ettiği bilgilerin tam ve doğru olduğunu, belge ve bilgilerde değişiklik olması durumunda söz konusu değişiklikleri, gerektiğinde dayanak belgeleri ile birlikte İNTERAKTİF SMS’e bildirmeyi, ABONE’nin değişikliklere ilişkin İNTERAKTİF SMS’e bildirim yapmaması durumunda, ABONE tarafından son olarak bildirilen bilgilerin doğru kabul edileceğini, ABONE’nin İNTERAKTİF SMS’e bildirdiği adresine yapılan tebligatın geçerli bir tebligatın yasal sonuçlarını doğuracağını, ABONE'nin başvuru sırasında ibraz ettiği belge ve bilgilerin eksik, sahte ya da yanlış olduğunun İNTERAKTİF SMS tarafından tespit edilmesi veya öğrenilmesi durumunda, İNTERAKTİF SMS’in tek taraflı olarak Sözleşme'yi haklı sebeple feshedebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.3. ABONE işbu Sözleşme kapsamında sağlanan HİZMET’leri, yürürlükteki yasal ve idari düzenlemelere uygun şekilde kullanmakla yükümlüdür. XXXXX, işbu Sözleşmenin imzalanması ve uygulanmasından doğan tüm yükümlülüklerinden herhangi birini, herhangi bir sebeple eksik yerine getirmesi ya da gereği gibi yerine getirmemesi halinde İNTERAKTİF SMS tarafından sunulan HİZMET’in kapatılabileceğini, erişimin kısıtlanabileceğini, ABONE’liğin sona erdirilerek iş bu sözleşmenin feshedilebileceğini kabul eder. HİZMET'in kısıtlanması ya da durdurulması, Paket ücretlerinin ABONELİK feshine kadar ABONE'den alınmasına engel değildir. ABONE, işbu Sözleşme ile yasal ve idari düzenlemeleri ihlal etmesi halinde doğan zararların tazmininden İNTERAKTİF SMS’e ve hak sahibi üçüncü kişilere karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.4. ABONE, HİZMET'i amacı ve kapsamı çerçevesinde sözleşme Sözleşme'de belirtilen şartlar dışında kullanamaz, yararlandığı HİZMET'i ticaret amacıyla üçüncü şahıslara sunamaz. 4.5. ABONE, Sözleşme'den doğan hak ve eklerinden doğan yükümlülüklerini tam üçüncü bir gerçek ve/veya tüzel kişiye İNTERAKTİF SMS’in yazılı onayı olmadıkça devredemez. İNTERAKTİF SMS’nin onayı halinde, ABONE ve eksiksiz devralan, HİZMET devroluncaya kadar alınan hizmetlerin karşılığı olarak yerine getireceğini tahakkuk edecek tüm borçlar ile varsa diğer yükümlülüklerden müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını devir işlemi sırasında taahhüt edeceklerdir. 4.6. ABONE'nin işbu Sözleşme'nin 4.4. ve 4.5. maddelerine aykırı olarak veya hile veya muvazaa yoluna saparak HİZMET ile ilgili herhangi bir işlem yaptırdığının anlaşılması halinde, hileli veya muvazaalı işlemle ilgili her türlü işlem geçersiz sayılacak ve İNTERAKTİF SMS işbu Sözleşme'yi tek taraflı olarak feshedebilecektir. Ayrıca İNTERAKTİF SMS tüm zarar ve alacaklarını ABONE'den tahsil edebilecektir. 4.7. HİZMET'in kullanımında Sözleşme’ye, yasal ve idari düzenlemelere, makul kullanım sınırlarına aykırılık, hileli bir faaliyetin varlığı konusunda haklı bir şüphenin bulunması halinde İNTERAKTİF SMS, ABONE'ye bilgi vermek suretiyle, aylık fatura tarihinden önce kullanılan miktarda HİZMET bedelini ara ödeme adı altında ABONE'den talep edebileceği ve/veya ABONE'yi bilgilendirmek suretiyle HİZMET’i kısıtlayabileceği veya durdurabileceği gibi Sözleşme'yi feshedebilir. 4.8. Mücbir sebep halleri, İnternet Servi Sağlayıcı Firma’ların (İSS) şebeke bakım onarım çalışmaları, işletme arızaları, ABONE'lerin veya üçüncü kişilerin hileli bir biçimde hatları bloke etmeye çalışmaları vb. gibi İNTERAKTİF SMS’den kaynaklanmayan nedenlerle, sağlanan HİZMET’ler kısmen veya tamamen, geçici veya sürekli olarak kısıtlanabilir veya durdurulabilir. İNTERAKTİF SMS, belirtilen durumların yanında, kendisinin ISS veya bir başka kurum kuruluştan aldığı hizmetlerde oluşan aksamalar veya üçüncü şahıslarla kurum veya kuruluşların sebep olduğu hizmet sürekliliğini veya tesisini engelleyen etkenler nedeniyle HİZMET'in sağlanamamasından ve altyapıda meydana gelen arıza ve aksaklıklar nedeniyle HİZMET'in sağlanmasında yaşanacak performans problemlerinden ve kayıplarından da sorumlu değildir. ABONE, söz konusu hallerde İNTERAKTİF SMS’den herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunmayacaktır. Bu haller dışında İNTERAKTİF SMS’nin kusuru nedeniyle Sözleşme’de belirtilen nitelikte hizmet sunulamaması halinde ABONE Sözleşme’yi feshederek ayıplı hizmete ilişkin ödediği bedelin iadesini ya da fatura tutarından ayıp oranında indirim yapılmasını talep edebilir. Yapılan incelemede ABONE’nin talebinin haklı nedenlere dayandığının tespit edilmesi üzerine; ABONE’nin seçimine göre (i) ilgili tutar müteakip faturalardan mahsup edilir ya da (ii) ABONE’nin nakit iade için gerekli bilgi ve belgeleri (kimlik, banka hesap numarası gibi) sunmasını müteakiben iade yapılır. 4.9. ABONE, işbu Sözleşme kapsamında alacağı hizmetlere ilişkin İNTERAKTİF SMS tarafından kendisine başlangıçta verilen şifreleri değiştirerek üçüncü kişilerce kolaylıkla tespit edilemeyecek yeni bir şifre oluşturacağını, kullanıcı adlarını ve şifrelerini başkasına kullandırmayacağını, açıklamayacağını, devretmeyeceğini, güvenli şekilde saklayacağını, kullanıcı adları ve/veya şifrelerinin ABONE’nin rızasıyla ya da rızası dışında kullanılması nedeniyle gerçekleştirilen işlemlerden bizzat kendisinin sorumlu olacağını, bu nedenle İNTERAKTİF SMS ve üçüncü kişiler nezdinde meydana gelen zararları gidereceğini, kullanıcı adları ve/veya şifrelerin üçüncü kişilerce kullanılması durumunda kendisinin zarara uğraması İMZA halinde İNTERAKTİF SMS’den herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını, şifrelerinin üçüncü kişiler tarafından kullanıldığını tespit eder etmez durumu İNTERAKTİF SMS’e bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.2 Yüklenici4.10. ABONE'nin işbu Sözleşme kapsamında aldığı HİZMET'i istem dışı SMS, Ek-1’deki Ürünler’i tüm masrafları kendisine ait sesli, yazılı veya görüntülü ileti vb. göndermek amacıyla kullandığı tespit edilirse, bu fiiller yasalara ve/veya idari düzenlemelere aykırı olmasa dahi, İNTERAKTİF SMS’in ve/veya üçüncü şahısların zararına neden olabilecek nitelikte olmasa bile ABONE, İNTERAKTİF SMS’in uyarısı üzerine bu fiili sonlandırmak zorundadır. Aksi takdirde İNTERAKTİF SMS, Sözleşme'yi feshedebilir. Bu durumda ABONE İNTERAKTİF SMS’den herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamayacaktır. 4.11. İşbu Sözleşme, Taraflar arasında akdedilmiş olan önceki sözleşmelerin yerine geçer. Ancak işbu Sözleşme, Taraflar’ın önceki sözleşmelerinden kaynaklanan ve işbu Sözleşme ile süregelen başta ABONE olunan tarifeye ilişkin özel yükümlülükleri ile alacak (faiz ve diğer fer'ileriyle birlikte) ve dava hakları olmak üzere eksiksiz haklarını ve/veya yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. 4.12. ABONE, işbu Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde, İNTERAKTİF SMS’in düzenleme, uygulama, usul ve esaslarının geçerli olduğunu kabul 4.13. ABONE'nin yararlandığı HİZMET’lerin bir veya birkaçından kaynaklanan borçlarını ödememesi durumunda, yeni HİZMET talebi, ancak ABONE’nin bakiye borçlarının ferileri ile birlikte ödenmesinden sonra İNTERAKTİF SMS tarafından değerlendirmeye alınacaktır. 4.14. ABONE, İNTERAKTİF SMS’den aldığı HİZMET’lere ilişkin tüm sorun, şikâyet ve uzlaşmazlıklar hakkındaki çözüm prosedürüne 4.15. ABONE, Sözleşme altında hak ve yükümlülüklerinin başlama ve bitiş tarihleri, HİZMET kullanım süresi ve ücretleri ile diğer borçların belirlenmesi ve diğer anlaşmazlık hallerinde bir itirazda bulunursa, söz konusu itiraz İNTERAKTİF SMS’nin evrak kayıtları, bilgisayarda ve elektronik ortamda saklanan kayıtları, ses kayıtları ve benzeri kayıtlarla karşılaştırılacaktır. ABONE'nin itirazı ile İNTERAKTİF SMS kayıtlarının birbirini tutmaması halinde, İNTERAKTİF SMS kayıtları esas alınacaktır. XXXXX, İNTERAKTİF SMS tarafından kayda alınmış her türlü ayıptan ari evrak kayıtları, bilgisayarda ve elektronik ortamda saklanan kayıtlar ve ses kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca delil teşkil edeceğini ve çağrı merkezi ve internet üzerinden yapmış olduğu işlemlere ilişkin kayıtların tüm yargı organlarında geçerli delil olacağını ve söz konusu kayıtları kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. 4.16. XXXXX, İNTERAKTİF SMS' in ihmal ve kusurundan kaynaklanan sebepler dışında, gönderilen bilgilerin mesaj sahibine yanlış veya eksik gönderilmesinden veya Kısa Mesajların alıcıya onayı alınmadan gönderilmiş olmasından ve bu konularda 3. Şahıslar tarafından İNTERAKTİF SMS e yöneltilebilecek talep ve davaların asıl muhatabının kendisi olduğunu, bu konuda İNTERAKTİF SMS' in hiçbir sorumluluğu bulunmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder. 4.17. ABONE, mesaj içeriklerinin tamamının kendisi tarafından hazırlanacağını, SMS metni içerisinde yer alan ifadelerin hukuka, genel ahlaka ve toplumsal değerlere/düzene aykırı olmayacağını, yanlış ve/veya eksik olmayacağını, politik amaçlı olmayacağını, özel ya da kamu kurumunu hedef almayacağını, 3. kişilerin/kurumların haklarını ihlal etmeyeceğini, T.C. Kanunları ve yürürlükteki mevzuata, ahlaka, adaba, kamu menfaatine, kamu güvenliğine, TC’nin bölünmez bütünlüğüne aykırılık teşkil etmeyeceğini, aksi halde, söz konusu ifadelerden kaynaklanan her türlü zarar ya da tazminat taleplerinden sorumlu olacağını, bu ifadeler nedeniyle İNTERAKTİF SMS' in maruz kalacağı her türlü hukuki anlaşmazlığın, suç teşkil eden fiillerin ve/veya tazminat taleplerinin muhatabının kendisi olduğunu, işbu sebeple İNTERAKTİF SMS' in herhangi bir şekilde Üniversite’nin belirteceği adrese veya Üniversite’nin yetkilendirdiği üçüncü kişilere teslim edeceğini tazminat ödemesi halinde, kendisine rücu edileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.3 İşbu sözleşme konusu Ürünler’in sözleşmede belirtilen niteliklere uygun olmaması ve/veya eksik ve/veya zamanında teslim edilmesi halinde Üniversite işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal 4.18. Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların, yargı yoluyla çözümünde Xxxxxxxx Xxxxxxx ve haklı nedenle feshetme hakkını haizdir. Böyle bir durumda Üniversite sözleşme konusu Ürünler’i üçüncü kişilerden kiralayabilecek ve/veya satın alabilecektir. Yüklenici, söz konusu kiralama ve/veya satın alma işlemi ile ilgili her tür masraf, doğmuş/doğacak her türlü zarar ve ziyanı kendisine yapılan ilk bildirim üzerine derhal hiçbir ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin ve yasal merasime gerek olmaksızın, tüm faiz ve ferileriyle nakden ve defaten eksiksiz şekilde ödeyeceğini şimdiden kabul ve beyan ederİcra Müdürlükleri yetkilidir. 5.4 Yüklenici, işbu sözleşme konusu Ürünler’in kurulum gerektirmesi halinde bu Ürünleri, belirtilen süre içerisinde eksiksiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim ettikten sonra, [……………] ( ) [gün / hafta / ay] içerisinde, konusunda uzman teknik elemanları tarafından kurulumunun tamamlanacağını, aksi halde montaj tamamlanıncaya kadar günlük [……………………] ( ) gecikme cezası ödeyeceğini, Ürünler’in teslimine kadar Ürünler’de meydana gelebilecek zarar ve söz konusu gecikme cezasının kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.5 Yüklenici, Xxxxxxx’xx eksiksiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim edildiğinin iki taraf’ın yetkili kişilerince imza edilmiş xxxxxxx ile hüküm altına alınmasına kadar, Ürünler üzerindeki her türlü risk ve hasar sorumluluğunun Yüklenici’ye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.6 Yüklenici, işbu Sözleşme kapsamında veya taraflar arasındaki ticari ilişki dolayısıyla Üniversite’ye sağladığı ve/veya aktardığı, çalışanlarından aldığı hiçbir kişisel veri üzerinde, söz konusu kişilerin bu yöndeki açık rızalarını almaksızın kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması ve/veya açıklanması, üçüncü kişilerce elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel verilerin korunması hakkında mevzuata aykırı herhangi bir işlem gerçekleştirmediğini, aksi yöndeki her türlü iş ve işlemi ile aydınlatma yükümlülüğü dâhil olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle söz konusu olabilecek doğrudan ve dolaylı zararlar yönünden tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.7 Yüklenici, Üniversite’ye sağladığı kişisel verilerin, tekrar onayı alınmaksızın Üniversite tarafından, işbu sözleşme çerçevesinde ilgili kuruluş veya kişilere verilebileceğini veya bu kuruluşlar tarafından saklanabileceğini, işlenebileceğini bu duruma açık rızasının olduğunu ve bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Kanunları açısından hiçbir şekilde herhangi bir ihlal sayılmayacağını kabul ve beyan eder.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 5.1 Yüklenici3.1 Ödeal, işbu sözleşmenin amacı yasal ya da meşru bir engel olmadıkça, Ödeme Vasıtası’nın anlaşmalı bankalar tarafından çıkartılan Visa ve kapsamı çerçevesinde sözleşme ve eklerinden doğan yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini Mastercard logolu banka/kredi kartlarından tahsilata olanak sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşyeri’nin Banka ile olan problemlerinden ötürü Ödeme Hizmeti’nin gereği gibi sağlanamaması ya da taksitle alışverişe imkan vermemesi halinde Ödeal sorumlu tutulamaz. 5.2 Yüklenici3.2 Ödeal, Ek-1’deki Ürünler’i tüm masrafları kendisine ait olmak üzere eksiksiz Ödeme Vasıtası marifetiyle tahsil edilecek bedellerin / işlem tutarlarının ödenmesine aracılık edecektir. Ödeme Hizmeti kullanımında tahsil edilecek bedellerde para birimi kural olarak Türk Lirası olup İşyeri yabancı para birimi ile tahsilat yapmak istediği takdirde bunun onayını Ödeal’dan yazılı şekilde alacaktır. Para birimin döviz cinsinden olması halinde uygulanacak döviz kuru Ödeal tarafından belirlenir. Bu kur her halde serbest piyasa döviz kurunun yüzde 5 artı veya eksisi aralığında olacaktır. 3.3 Ödeal, Ödeme Vasıtası marifetiyle yapılacak ödemelerde, Müşteriler’in ödeme itirazları, iptal ve/veya iade talepleri ile ilgili banka / finans kuruluşu nezdinde yürütülecek işlemler kapsamında İşyeri’ne yardımcı olacaktır. Ancak, kart çıkaran kuruluşlar tarafından Visa ve Mastercard kuralları gereğince kabul edilmeyen işlemler için İşyeri sorumlu olacaktır. 3.4 İşyeri; Ödeme Vasıtası’nın, her türlü ayıptan ari bir şekilde Üniversite’nin belirteceği adrese kanun, mer’i mevzuat veya Üniversite’nin yetkilendirdiği üçüncü kişilere teslim genel ahlak kurallarına aykırılık taşımayan mal veya hizmetlerin alım/satımı için kullanılacağını, Müşteri kimlik bilgileri ile kredi / banka, ödeme kartı üzerinde yer alan bilgilerin uyuşması konusunda azami özen ve dikkati sarf edeceğini, Müşteri’leri Ödeme Vasıtası kullanımı hususunda bilgilendireceğini, aksi takdirde Ödeal’ın bundan kaynaklı doğrudan / dolaylı her türlü zararını tazmin edeceğini kabul, kabul beyan ve taahhüt eder. 5.3 İşbu sözleşme konusu Ürünler’in sözleşmede belirtilen niteliklere uygun olmaması ve/3.5 Bir ay içerisinde Ödeme Vasıtası marifetiyle tahsil edilen toplam işlem bedelinin Ödeal güvenlik eşiğini aşan kısmının itiraza, iadeye, iptale veya eksik ve/veya zamanında teslim edilmesi herhangi sair bir uyuşmazlığa konu olması halinde Üniversite Ödeal, işbu sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız olarak derhal ve haklı nedenle feshetme hakkını haizdir. Böyle bir durumda Üniversite sözleşme konusu Ürünler’i üçüncü kişilerden kiralayabilecek ve/veya satın alabilecektir. Yüklenicifeshederek, söz konusu kiralama ve/veya satın alma işlemi ile ilgili her tür masraf, doğmuş/doğacak nezdinde oluşacak doğrudan / dolaylı her türlü zarar ve ziyanı kendisine yapılan ilk bildirim üzerine derhal hiçbir ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin ve yasal merasime gerek olmaksızın, tüm faiz ve ferileriyle nakden ve defaten eksiksiz şekilde ödeyeceğini şimdiden kabul ve beyan ederzararı İşyeri’nden tahsil etme hakkına sahiptir. 5.4 Yüklenici3.6 İŞYERİ; MÜŞTERİ tarafından ödeme emrinin verilmesinde veya MÜŞTERİ kimliğinin doğrulanmasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da MÜŞTERİ adına sahte işlem yapılmasına imkan verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi kişisel güvenlik bilgilerini içeren hassas ödeme verilerinin gizliliği ve güvenliği hususunda gerekli tüm önlemleri alacaktır. 3.7 İŞYERİ; yukarıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla hassas ödeme verilerinin, işbu sözleşme konusu Ürünler’in kurulum gerektirmesi halinde bu Ürünleri, belirtilen süre içerisinde eksiksiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim ettikten sonra, [……………] ( ) [gün / hafta / ay] içerisinde, konusunda uzman teknik elemanları tarafından kurulumunun tamamlanacağını, aksi halde montaj tamamlanıncaya kadar günlük [……………………] ( ) gecikme cezası ödeyeceğini, Ürünler’in teslimine kadar Ürünler’de meydana gelebilecek zarar ve söz konusu gecikme cezasının kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederkapsamında hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacı dışında kendi nezdinde işlemeyecek veya kaydetmeyecektir. 5.5 Yüklenici, Xxxxxxx’xx eksiksiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim edildiğinin iki taraf’ın yetkili kişilerince imza edilmiş xxxxxxx ile hüküm altına alınmasına kadar, Ürünler üzerindeki her türlü risk ve hasar sorumluluğunun Yüklenici’ye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.6 Yüklenici, işbu Sözleşme kapsamında veya taraflar arasındaki ticari ilişki dolayısıyla Üniversite’ye sağladığı ve/veya aktardığı, çalışanlarından aldığı hiçbir kişisel veri üzerinde, söz konusu kişilerin bu yöndeki açık rızalarını almaksızın kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması ve/veya açıklanması, üçüncü kişilerce elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel verilerin korunması hakkında mevzuata aykırı herhangi bir işlem gerçekleştirmediğini, aksi yöndeki her türlü iş ve işlemi ile aydınlatma yükümlülüğü dâhil olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle söz konusu olabilecek doğrudan ve dolaylı zararlar yönünden tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.7 Yüklenici, Üniversite’ye sağladığı kişisel verilerin, tekrar onayı alınmaksızın Üniversite tarafından, işbu sözleşme çerçevesinde ilgili kuruluş veya kişilere verilebileceğini veya bu kuruluşlar tarafından saklanabileceğini, işlenebileceğini bu duruma açık rızasının olduğunu ve bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Kanunları açısından hiçbir şekilde herhangi bir ihlal sayılmayacağını kabul ve beyan eder.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 5.1 Yüklenici4.1 MUTLUCELL, sunduğu ve ABONE’nin faydalanmak istediği HİZMET’lerden ABONE'nin yararlanmasını sağlayacak, ABONE bu HİZMET’lerin karşılığı olarak Tarife'sinde belirlenen ücretleri Sözleşme’de belirlenen şartlarda ödeyecektir. 4.2 MUTLUCELL, abonelik başvurusunda sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğunu kontrol amacıyla ilgili kuruluşlara başvurarak bilgi edinebilir ve ABONE’den ek belge talep edebilir. ABONE, işbu sözleşmenin amacı ve kapsamı çerçevesinde sözleşme ve eklerinden doğan yükümlülüklerini Sözleşme’nin imzalanması sırasında ibraz ettiği belgeler ile beyan ettiği bilgilerin tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini doğru olduğunu, belge ve bilgilerde değişiklik olması durumunda söz konusu değişiklikleri, dayanak belgeleri ile birlikte MUTLUCELL’e bildirmeyi, ABONE’nin değişikliklere ilişkin MUTLUCELL’e bildirim yapmaması durumunda, son bildirilen bilgilerin doğru kabul edileceğini, ABONE’nin MUTLUCELL’e bildirdiği adresine yapılan tebligatın geçerli bir tebligatın yasal sonuçlarını doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.2 Yüklenici4.3 ABONE, Ek-1’deki Ürünler’i işbu Sözleşme kapsamında sağlanan HİZMET’leri, varsa verilen Ekipman’ı Sözleşme şartları ve amacına, ilgili mevzuata uygun şekilde kullanmakla yükümlüdür. XXXXX tarafından HİZMET'in alımı için kullanılacak cihazların ilgili mevzuata ve verilecek HİZMET için gerekli olan standartlara uygun olması gerekir. ABONE aksi belirtilmedikçe, HİZMET’in sunumu içingerekli olan analog, sayısal ve IP tabanlı telefon cihazların teknolojik altyapının (telefon santraline yapılması gerekebilecek ilave donanım ve yazılımlar, ağgeçidi (gateway), yöneltici (router), modem gibi) araçların sağlanmasından sorumludur. ABONE’nin bu yükümlülükleri yerine getirmemesine dayalı olarak HİZMET’in sunulamaması durumunda MUTLUCELL sorumluluk kabul etmez. MUTLUCELL, gerekli gördüğü hallerde, Xxxxxxx’xx Sözleşme’ye uygun kullanıp kullanılmadığını, cihazların teknik vasıflarını ve altyapıyı kontrol edebilir ve işbu hükme aykırılık halinde Sözleşme’yi feshedebilir. 4.4 MUTLUCELL tarafından temin edilen Ekipman’dan kaynaklanan ve yerinde destek gerektiren arızaları için MUTLUCELL personeli veya BAYİ tarafından yerinde destek hizmeti vermesi halinde ABONE, gerekli kolaylığı sağlayacaktır. Gerektiğinde cihaz değişimi yasal yükümlülüklere uygun olarak yapılır. Destek hizmeti sırasında, cihazdaki arıza ve sorunların ABONE'den kaynaklı olduğu tespit edilirse destek hizmeti karşılığında ABONE'ye ücret yansıtılabilecektir. 4.5 ABONE, yararlandığı HİZMET'i ticaret amacıyla üçüncü şahıslara sunamaz. ABONE, Sözleşme'den doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü bir gerçek ve/veya tüzel kişiye MUTLUCELL’in yazılı onayı olmadıkça devredemez. MUTLUCELL’in onayı halinde, ABONE ve devralan, HİZMET devroluncaya kadar alınan hizmetlerin karşılığı olarak tahakkuk edecek tüm masrafları kendisine ait olmak üzere eksiksiz borçlar ile varsa diğer yükümlülüklerden müştereken ve her türlü ayıptan ari müteselsilen sorumlu olduklarını devir işlemi sırasında taahhüt edeceklerdir. 4.6 Mücbir sebep halleri, İnternet Servis Sağlayıcı Firma’ların (İSS) şebeke bakım onarım çalışmaları, işletme arızaları, ABONE'lerin veya üçüncü kişilerin hileli bir biçimde hatları bloke etmeye çalışmaları gibi MUTLUCELL’den kaynaklanmayan nedenlerle, sağlanan HİZMET’ler kısmen veya tamamen, geçici veya sürekli olarak kısıtlanabilir veya durdurulabilir. MUTLUCELL, belirtilen durumların yanında, kendisinin İSS veya bir başka kurum kuruluştan aldığı hizmetlerde oluşan aksamalar veya üçüncü şahıslarla kurum veya kuruluşların sebep olduğu hizmet sürekliliğini veya tesisini engelleyen 4.7 ABONE, işbu Sözleşme kapsamında MUTLUCELL tarafından başta tahsis edilen şifreyi değiştirerek yeni ve güvenli bir şifre oluşturacağını, kullanıcı adlarını ve şifrelerini başkasına kullandırmayacağını, güvenli şekilde Üniversite’nin belirteceği adrese saklayacağını, kullanıcı adları ve/veya Üniversite’nin yetkilendirdiği şifreler ile yaptığı tüm işlemlerin kendi sorumluluğunda olduğunu ve kendi rızası ile yapıldığını, bu nedenle MUTLUCELL, ABONE ve üçüncü kişilere teslim edeceğini kişiler nezdinde meydana gelen zararlardan sorumlu olduğunu ve MUTLUCELL’den herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını, şifrelerinin üçüncü kişiler tarafından kullanıldığını tespit eder etmez durumu MUTLUCELL’e bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.3 İşbu sözleşme konusu Ürünler’in sözleşmede belirtilen niteliklere uygun olmaması 4.8 ABONE'nin işbu Sözleşme kapsamında aldığı HİZMET'i istem dışı SMS, sesli, yazılı veya görüntülü ileti vb. göndermek amacıyla kullandığı tespit edilirse, bu fiiller mevzuata aykırı veya MUTLUCELL’in ve/veya eksik üçüncü şahısların zararına neden olabilecek nitelikte olmasa dahi ABONE, MUTLUCELL’in uyarısı üzerine bu fiili sonlandırmak zorundadır. Aksi takdirde MUTLUCELL, Sözleşme'yi feshedebilir. Bu durumda ABONE MUTLUCELL’den herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamayacaktır. 4.9 ABONE, işbu Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde, MUTLUCELL’in düzenleme, uygulama, usul ve esaslarının geçerli olduğunu kabul eder. İşbu Sözleşme, Taraflar arasında akdedilmiş olan önceki sözleşmelerin yerine geçer. Ancak işbu Sözleşme, Taraflar’ın önceki sözleşmelerinden kaynaklanan ve işbu Sözleşme ile süregelen başta ABONE olunan tarifeye ilişkin özel yükümlülükleri ile alacak (faiz ve diğer fer'ileriyle birlikte) ve dava hakları olmak üzere haklarını ve/veya zamanında teslim edilmesi yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. 4.10 ABONE'nin yararlandığı HİZMET’lerin bir veya birkaçından kaynaklanan borçlarını ödememesi durumunda, yeni HİZMET talebi, ancak ABONE’nin bakiye borçlarının ferileri ile birlikte ödenmesinden sonra MUTLUCELL tarafından değerlendirmeye alınacaktır. 4.11 HİZMET'in kullanımında Sözleşme’ye, mevzuata, makul kullanım sınırlarına aykırılık ve hileli bir faaliyetin varlığı konusunda haklı bir şüphenin bulunması halinde Üniversite MUTLUCELL, ABONE'ye bilgi vermek suretiyle, HİZMET’i kısıtlayabilir, durdurabilir; böyle bir faaliyetin tespiti halinde Sözleşmeyi derhal haklı sebeple feshedebilir. ABONE'nin işbu sözleşmeyi tek taraflı Sözleşme'nin maddelerine aykırı olarak derhal ve haklı nedenle feshetme hakkını haizdir. Böyle bir durumda Üniversite sözleşme konusu Ürünler’i üçüncü kişilerden kiralayabilecek ve/veya satın alabilecektir. Yüklenici, söz konusu kiralama ve/hile veya satın alma işlemi muvazaa yoluyla HİZMET ile ilgili her tür masraftürlü işlem geçersiz sayılır. MUTLUCELL, doğmuş/doğacak her türlü zarar ve ziyanı kendisine yapılan ilk bildirim üzerine derhal hiçbir ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin ve yasal merasime gerek olmaksızın, tüm faiz ve ferileriyle nakden ve defaten eksiksiz şekilde ödeyeceğini şimdiden kabul ve beyan eder. 5.4 Yüklenici, işbu sözleşme konusu Ürünler’in kurulum gerektirmesi halinde bu Ürünleri, belirtilen süre içerisinde eksiksiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim ettikten sonra, [……………] ( ) [gün / hafta / ay] içerisinde, konusunda uzman teknik elemanları tarafından kurulumunun tamamlanacağını, aksi halde montaj tamamlanıncaya kadar günlük [……………………] ( ) gecikme cezası ödeyeceğini, Ürünler’in teslimine kadar Ürünler’de meydana gelebilecek zarar ve söz konusu gecikme cezasının kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.5 Yüklenici, Xxxxxxx’xx eksiksiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim edildiğinin iki taraf’ın yetkili kişilerince imza edilmiş xxxxxxx ile hüküm altına alınmasına kadar, Ürünler üzerindeki her türlü risk ve hasar sorumluluğunun Yüklenici’ye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.6 Yüklenicihallerde aylık fatura tarihinden önce kullanılan miktarda HİZMET bedelini ara ödeme adı altında ABONE'den talep edebilir. ABONE, işbu Sözleşme kapsamında veya taraflar arasındaki ticari ilişki dolayısıyla Üniversite’ye sağladığı ve/veya aktardığı, çalışanlarından aldığı hiçbir kişisel veri üzerinde, söz konusu kişilerin bu yöndeki açık rızalarını almaksızın kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, ile yasal ve idari düzenlemeleri ihlal etmesi halinde doğan zararların tazmininden MUTLUCELL’e ve hak sahibi üçüncü kişilere aktarılması ve/veya açıklanması, üçüncü kişilerce elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel verilerin korunması hakkında mevzuata aykırı herhangi bir işlem gerçekleştirmediğini, aksi yöndeki her türlü iş ve işlemi ile aydınlatma yükümlülüğü dâhil olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle söz konusu olabilecek doğrudan ve dolaylı zararlar yönünden tüm sorumluluğun kendisine ait karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.7 Yüklenici, Üniversite’ye sağladığı kişisel verilerin, tekrar onayı alınmaksızın Üniversite tarafından4.12 ABONE, işbu sözleşme çerçevesinde ilgili kuruluş veya kişilere verilebileceğini veya bu kuruluşlar tarafından saklanabileceğiniSözleşmenin imzalanması ve uygulanmasından doğan yükümlülüklerinden herhangi birini, işlenebileceğini bu duruma açık rızasının olduğunu ve bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Kanunları açısından hiçbir şekilde herhangi bir ihlal sayılmayacağını sebeple eksik yerine getirmesi ya da gereği gibi yerine getirmemesi halinde MUTLUCELL tarafından sunulan HİZMET’in kapatılabileceğini, erişimin kısıtlanabileceğini, ABONE’liğin sonlandırılarak iş bu sözleşmenin feshedilebileceğini kabul ve beyan eder. HİZMET'in kısıtlanması ya da durdurulması, paket ücretlerinin ABONELİK feshine kadar ABONE'den alınmasına engel değildir.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 5.1 Yüklenici, işbu sözleşmenin amacı ve kapsamı çerçevesinde sözleşme ve eklerinden doğan yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.2 Yüklenici, Ek-1’deki Ürünler’i tüm masrafları kendisine ait olmak üzere eksiksiz ve her türlü ayıptan ari bir şekilde Üniversite’nin belirteceği adrese veya Üniversite’nin yetkilendirdiği üçüncü kişilere teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.3 İşbu sözleşme konusu Ürünler’in sözleşmede belirtilen niteliklere uygun olmaması ve/veya eksik ve/veya zamanında teslim edilmesi halinde Üniversite işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal ve haklı nedenle feshetme hakkını haizdir. Böyle bir durumda Üniversite sözleşme konusu Ürünler’i üçüncü kişilerden kiralayabilecek ve/veya satın alabilecektir. Yüklenici, söz konusu kiralama ve/veya satın alma işlemi ile ilgili her tür masraf, doğmuş/doğacak her türlü zarar ve ziyanı kendisine yapılan ilk bildirim üzerine derhal hiçbir ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin ve yasal merasime gerek olmaksızın, tüm faiz ve ferileriyle nakden ve defaten eksiksiz şekilde ödeyeceğini şimdiden kabul ve beyan eder. 5.4 Yüklenici, işbu sözleşme konusu Ürünler’in kurulum gerektirmesi halinde bu Ürünleri, belirtilen süre içerisinde eksiksiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim ettikten sonra, [……………] ( ) [gün / hafta / ay] içerisinde, konusunda uzman teknik elemanları tarafından kurulumunun tamamlanacağını, aksi halde montaj tamamlanıncaya kadar günlük [……………………] ( (…#…B…ind…eB…eş…# ) gecikme cezası ödeyeceğini, Ürünler’in teslimine kadar Ürünler’de meydana gelebilecek zarar ve söz konusu gecikme cezasının kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.5 Yüklenici, Xxxxxxx’xx eksiksiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim edildiğinin iki taraf’ın yetkili kişilerince imza edilmiş xxxxxxx ile hüküm altına alınmasına kadar, Ürünler üzerindeki her türlü risk ve hasar sorumluluğunun Yüklenici’ye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.6 Yüklenici, işbu Sözleşme kapsamında veya taraflar arasındaki ticari ilişki dolayısıyla Üniversite’ye sağladığı ve/veya aktardığı, çalışanlarından aldığı hiçbir kişisel veri üzerinde, söz konusu kişilerin bu yöndeki açık rızalarını almaksızın kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması ve/veya açıklanması, üçüncü kişilerce elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel verilerin korunması hakkında mevzuata aykırı herhangi bir işlem gerçekleştirmediğini, aksi yöndeki her türlü iş ve işlemi ile aydınlatma yükümlülüğü dâhil olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle söz konusu olabilecek doğrudan ve dolaylı zararlar yönünden tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.7 Yüklenici, Üniversite’ye sağladığı kişisel verilerin, tekrar onayı alınmaksızın Üniversite tarafından, işbu sözleşme çerçevesinde ilgili kuruluş veya kişilere verilebileceğini veya bu kuruluşlar tarafından saklanabileceğini, işlenebileceğini bu duruma açık rızasının olduğunu ve bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Kanunları açısından hiçbir şekilde herhangi bir ihlal sayılmayacağını kabul ve beyan eder.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 5.1 Yüklenici2.1. MÜŞTERİ görerek ve beğenerek satınaldığı ürünü/ürünleri 14.3.2019 tarihinde teslim almıştır. MÜŞTERİ, işbu ürünün/ürünlerin kendisi ve/veya belirlediği üçüncü kişi tarafından teslim alındığı günden itibaren ondört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. MÜŞTERİ, sözleşmenin amacı imzalanmasından ürünün/ürünlerin teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile TELPA’ya yöneltilmiş olması gerekir. MÜŞTERİ, sözleşme konusu ürünü/ürünleri cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren on gün içinde TELPA’ya iade etmekle yükümlüdür. Aksi hâlde cayma hakkını kullanmamış sayılacaktır. MÜŞTERİ, ürünü/ürünleri ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir. Olağan gözden geçirme, ürünün/ürünlerin ilk incelemesini kapsar. Ürünün/ürünlerin mutat kullanılması durumunda MÜŞTERİ cayma hakkını kullanamaz. 2.2. MÜŞTERİ, üründen/ürünlerden kaynaklı uyuşmazlıklar için yasal sınırları gözeterek TELPA aleyhine Tüketici Mahkemesi’ne veya Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabilir. 2.3. MÜŞTERİ, beyan ettiği cep telefonlarına, e-mail adreslerine, iş ve/veya ev telefon ve/veya adreslerine; ödeme hatırlatma, idari ve kapsamı çerçevesinde sözleşme yasal takip, kampanya, reklam, tanıtım, bilgilendirme vb. içerikli SMS, yazı, e- maillerin veya ticari elektronik iletilerin TELPA tarafından gönderilmesine muvafakat etmektedir. 2.4. MÜŞTERİ’nin, satın aldığı ürünün/ürünlerin peşinatını, kredi kartıyla TELPA’ya ödemesi gerekmektedir. Ayrıca MÜŞTERİ, ödeme planında gösterilen taksitlerini, imzalayarak onaylamış olduğu ödeme planında belirtilen tarihlerde; T. Halk Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinden T.C. Kimlik Numarası ile “Telpa Kurum Ödemesi” olarak, T.Halk Bankası A.Ş.’nin İnternet Şubesinde ana menüden “Ödemeler / Diğer Ödemeler / 2.5. MÜŞTERİ, yukarıdaki maddede belirtilen ödeme şekilleri dışında ve/veya başkaca bir kişi ya da kuruma ödeme yapması durumunda ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemiş sayılacağını ve eklerinden doğan yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini kabulbu durumun hukuki sonuçlarını kabul eder. 2.6. MÜŞTERİ, ödemekle yükümlü olduğu taksitleri, vade tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde ödemediği takdirde, gecikme faizinin yanısıra 50-TL tutarında cezai şartı TELPA’ya ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte MÜŞTERİ, vadesi geçen taksit(lerin) toplamını, faizi ile birlikte icra takibi başlatılmadan önce TELPA’ya ödemesi halinde, MÜŞTERİ bu maddede belirtilen cezai şart tutarını ödemekle yükümlü olmayacaktır. 5.2 Yüklenici2.7. MÜŞTERİ’nin taksitlerden herhangi birini ödemede temerrüde düşmesi durumunda kalan borcunun tümü muacccel hâle gelecektir. Bu durumda TELPA kalan borcun tümünün ifasını MÜŞTERİ’den talep etme ve borcun tahsili için mahkemelere ve icra dairelerine başvurma hak ve yetkisine sahiptir. TELPA’nın Sözleşmedeki bütün edimlerini ifa etmiş olması şartıyla bu hakkını kullanabilmesi için, Ek-1’deki Ürünler’i tüm masrafları kendisine ait olmak üzere eksiksiz MÜŞTERİ’nin kalan borcun en az onda birini oluşturan ve her türlü ayıptan ari birbirini izleyen en az iki taksidi veya kalan borcun en az dörtte birini oluşturan bir şekilde Üniversite’nin belirteceği adrese veya Üniversite’nin yetkilendirdiği üçüncü kişilere teslim edeceğini kabultaksidi ödemede temerrüde düşmesi gerekmektedir. MÜŞTERİ, beyan ödeme tarihlerinin Sözleşmede açıkça ve taahhüt eder. 5.3 İşbu sözleşme konusu Ürünler’in sözleşmede belirtilen niteliklere uygun olmaması ve/veya eksik ve/veya zamanında teslim edilmesi halinde Üniversite işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal ve haklı nedenle feshetme hakkını haizdir. Böyle kesin biçimde belirlenmiş olması sebebiyle gecikme faizi için ayrıca bir durumda Üniversite sözleşme konusu Ürünler’i üçüncü kişilerden kiralayabilecek ve/veya satın alabilecektir. Yüklenici, söz konusu kiralama ve/veya satın alma işlemi ile ilgili her tür masraf, doğmuş/doğacak her türlü zarar ve ziyanı kendisine yapılan ilk bildirim üzerine derhal hiçbir ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin ve yasal merasime ihtara gerek olmaksızın, tüm faiz ve ferileriyle nakden ve defaten eksiksiz şekilde ödeyeceğini şimdiden olmadığını kabul ve beyan eder. 5.4 Yüklenici2.8. XXXXXXX, işbu sözleşme konusu Ürünler’in kurulum gerektirmesi halinde bu Ürünleriborçlandığı toplam miktarı vadesinden önce ödeyebileceği gibi vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Bu durumda MÜŞTERİ’den, belirtilen süre içerisinde eksiksiz TELPA tarafından herhangi bir faiz veya komisyon alınmışsa, MÜŞTERİ’nin ödediği miktara göre faiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim ettikten sonra, [……………] ( ) [gün / hafta / ay] içerisinde, konusunda uzman teknik elemanları tarafından kurulumunun tamamlanacağını, aksi halde montaj tamamlanıncaya kadar günlük [……………………] ( ) gecikme cezası ödeyeceğini, Ürünler’in teslimine kadar Ürünler’de meydana gelebilecek zarar ve söz konusu gecikme cezasının kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederkomisyon indirimlerini talep etme hakkı bulunmaktadır. 5.5 Yüklenici, Xxxxxxx’xx eksiksiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim edildiğinin iki taraf’ın yetkili kişilerince imza edilmiş xxxxxxx ile hüküm altına alınmasına kadar, Ürünler üzerindeki her türlü risk ve hasar sorumluluğunun Yüklenici’ye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.6 Yüklenici2.9. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme kapsamında veya taraflar arasındaki ticari ilişki dolayısıyla Üniversite’ye sağladığı vermiş olduğu kişisel verilerinin; tarafların sözleşmesel hak ve borçlarının yerine getirilmesi, TELPA tarafından sunulan ürün, hizmet, fırsatların MÜŞTERİ’ye iletilmesi ve/veya aktardığıişbu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ya da iyileştirilmesi amacıyla TELPA tarafından veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle TELPA’nın yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olxxxx XXXXX tarafından bilgilendirildiğini ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızasının bulunduğunu kabul ve beyan eder. Yine MÜŞTERİ, çalışanlarından aldığı hiçbir kişisel verilerinin; TELPA tarafından; grup şirketlerine ve/veya iş ortaklarına (Güncel grup şirketleri ve iş ortakları listemize [xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx/] adresinden erişebilirsiniz.) yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı olmak kaydıyla aktarılabileceği hususunda açıkça rızasının olduğunu kabul ve beyan eder. Bununla birlikte MÜŞTERİ, KVK Kanunu’nun 11. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; veri sorumlusu olan TELPA’ya başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel veri üzerindeişlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ, söz konusu kişilerin bu yöndeki açık rızalarını almaksızın haklarına ilişkin taleplerini [xxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/XXX_Xxxxxxx_Xxxxxxxx.xxx] adresinde bulunan formu doldurarak TELPA’ya iletecektir. Ayrıca, MÜŞTERİ işbu sözleşme kapsamında paylaşılmış kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması ve/veya açıklanması, üçüncü kişilerce elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel verilerin korunması hakkında mevzuata aykırı herhangi bir işlem gerçekleştirmediğini, aksi yöndeki her türlü iş doğru ve işlemi ile aydınlatma yükümlülüğü dâhil olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle söz konusu olabilecek doğrudan ve dolaylı zararlar yönünden tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.7 Yüklenici, Üniversite’ye sağladığı kişisel verilerin, tekrar onayı alınmaksızın Üniversite tarafından, güncel olduğunu; işbu sözleşme çerçevesinde ilgili kuruluş veya kişilere verilebileceğini veya bu kuruluşlar tarafından saklanabileceğini, işlenebileceğini bu duruma açık rızasının olduğunu ve bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Kanunları açısından hiçbir şekilde herhangi bir ihlal sayılmayacağını bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri TELPA’ya bildireceğini kabul ve beyan eder.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 5.1 Yüklenici1) NETGALAKSİ sunduğu ve abonelerin yararlanmak istediği HİZMETLERDEN abonenin yararlanmasını sağlayacak, işbu abone de bu hizmetin karşılığı olarak TARİFESİNDE belirtilen ücretleri sözleşmede belirtilen şartlarda ödeyecektir. Tahsili gereken ücret abone tara`ndan ödenmezde, abone kendisine gönderilen faturada yazan son ödeme tarihinden itibaren temerrüde düşmüş sayılacak ve yasal yollardan tahsil edilecektir. 2) Abone iş bu sözleşmenin amacı ve kapsamı çerçevesinde sözleşme ve eklerinden doğan yükümlülüklerini imzası sırasında ibraz ettiği belgeler ile beyan ettiği belgelerin tam ve eksiksiz doğru olduğunu beyan eder. Abone iş bu değişiklikleri yazılı olarak yerine getireceğini kabulveya MÜŞTERİ KANALLARI aracılığıyla derhal NETGALAKSİ’ye bildirmek zorundadır. Gerekli değişiklikleri NETGALAKSİ’ye bildirmediği takdirde bildirdiği adres veya kabul ettiği takdirde mail adresine gönderilen fatura, mail, bilgilendirme formu vb. yasal tebligatın sonuçlarını doğuracak olup, abonenin eline ulaştığı kabul edilecektir. 3) Abone NETGALAKSİ tara`ndan kendisine uygulanacak mevcut paketlere ve tarifelere ve bunlarda meydana gelecek değişikliklere xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx veya xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx adresinden sözleşme örnekleriyle ulaşabilecektir. NETGALAKSİ ayrıca TARİFE değişikliklerini yürürlüğe girmeden önce yine bu internet sitelerinden abonelere duyuracaktır. 4) NETGALAKSİ KATMA DEĞERLERİ değiştirmek, kaldırmak, yenilemek, ve tariflerinde değişiklik yapmak hakkını saklı tutar. Bu servislere ilişkin detaylı bilgilendirme müşteri kanalları üzerinden yapılmaktadır. 5) TARAFLAR abonenin tercih ettiği tarifeleri içeren, tarifelerin içeriklerinin açık sade ve anlaşılır olarak yazıldığı, abonenin imzasını taşıyan ve her bir hizmet için ayrı olarak düzenlenen ve NETGALAKSİ’nin internet sitesinden ulaşılabilecek eklerin sözleşmede yer alan şartların gerçekleşmesi kaydıyla, mesafeli abonelik sözleşmesi hariç olmak üzere, imzaladıkları tarih itibariyle söz konusu hizmete ABONE OLDUĞUNU kabul eder. İş bu sözleşme ekleri ana sözleşmenin ayrılmaz bütünü olup, HERZAMAN NETGALAKSİ tara`ndan güncellenebileceğini kabul ve beyan eder. ( Mesafeli abonelik sözleşmelerinde cayma hakkı saklıdır.) 6) NETGALAKSİ ABONEYE çağrı merkezi, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx ve taahhüt xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx internet sitesi ve NETGALAKSİ tara`ndan belirlenecek diğer yazılı, görsel ve elektronik ortam veya diğer iletişim araçları üzerinden interaktif müşteri hizmetleri verecektir. NETGALAKSİ dilediği zaman bu müşteri kanallarını değiştirme, kaldırma ve yeni gelişmelerle revize yeni kanallar ekleme hakkına sahiptir. Abonenin interaktif müşteri hizmetleri sunumu için yeni kanallar talep etmeyecektir. 7) ABONE tara`ndan, SATIŞ NOKTALARI dışındaki MÜŞTERİ KANALLARI üzerinden hangi işlemlerin yapılacağı, HANGİ HİZMETLERİN kabul göreceği hangi paket/ kampanyaların satılacağı NETGALAKSİ tara`ndan belirlenir. ABONE, MÜŞTERİ KANALLARI vasıtasıyla gerçekleştireceği işlemlerde, kendisine gönderilen veya kendisinden istenen belgeleri imzalar ve mevzuat gereği sunması gereken bütün bilgi ve belgeleri sağlar. ABONENİN Kendisinden istenen belge ve bilgileri sağlamaması sebebiyle müşteri kanalları vasıtasıyla işlem yapamaması halinde NETGALAKSİ bu husustan sorumlu değildir. Abonenin hizmetlerden faydalanması için SATIŞ NOKTALARI dışındaki müşteri kanalları üzerinden talepte bulunması halinde abone kendisine gönderilen veya kendisinden istenen belgeleri imzalamak veya sağlamakla yükümlüdür. Bu belgelerin satış noktasına ulaşması ve doğruluğunu teyit edilmesi kaydıyla abonenin hizmet talebi işleme alınır. Mesafeli abonelik sözleşmelerinde NETGALAKSİ tara`ndan ön bilgilendirme formu aboneye gönderilir. 8) NETGALAKSİ hangi kanallardan hangi abonelik işlemlerinin yapılacağını kendisi belirler. FAKAT ABONE fatura adres değiştirme, nakil, devir, unvan değişikliği, IP adres değişikliği ve kullanıcı kimliği değişikliği gibi istekleri yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. ABONE NETGALAKSİ’ye ilettiği bilgi ve belgelerin doğruluğunu, yönelttiği taleplerin kendi iradesini yansıbğını, iradesine bağlı doğacak sonuçlardan sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. NETGALAKSİ Abone yararına işlem yapabileceği gibi, abone bu hususu iş bu sözleşme imzalarken kabul eder. 5.2 Yüklenici9) ABONE tara`ndan HİZMET'in alımı için hatta bağlanacak cihazların ilgili mevzuata, Ek-1’deki Ürünler’i tüm masrafları kendisine ait olmak üzere eksiksiz ve her türlü ayıptan ari bir şekilde Üniversite’nin belirteceği adrese ALTYAPI SAĞLAYICI tara`ndan yayımlanacak ara yüz kriterlerine ve/ veya Üniversite’nin yetkilendirdiği üçüncü kişilere teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederNETGALAKSİ tara`ndan HİZMET için gerekli olan standartlara uygun olması gerekir. 5.3 İşbu 10) ABONE, NETGALAKSİ’nin sağladığı hizmet üzerinden Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu ve ilgili yönetmelikleri ihlal ederek cezai sorumluluğa ve hukuki herhangi bir zarara yol açması halinde bu zararlardan ABONE sorumludur. ABONE bu zararları NETGALAKSİ’ ye rücu etmeyeceğini, NETGALAKSİ’nin bu işten herhangi bir zararı olması halinde ABONE’ ye rücu edeceğini iş bu sözleşme konusu Ürünler’in sözleşmede belirtilen niteliklere uygun olmaması ve/veya eksik ve/veya zamanında teslim edilmesi halinde Üniversite işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal ve haklı nedenle feshetme hakkını haizdir. Böyle bir durumda Üniversite sözleşme konusu Ürünler’i üçüncü kişilerden kiralayabilecek ve/veya satın alabilecektir. Yüklenici, söz konusu kiralama ve/veya satın alma işlemi ile ilgili her tür masraf, doğmuş/doğacak her türlü zarar ve ziyanı kendisine yapılan ilk bildirim üzerine derhal hiçbir ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin ve yasal merasime gerek olmaksızın, tüm faiz ve ferileriyle nakden ve defaten eksiksiz şekilde ödeyeceğini şimdiden kabul ve beyan eder. 5.4 Yüklenici11) ABONE, işbu NETGALAKSİ’nin sağladığı hizmet üzerinden TCK ve ilgili mevzuatı ihlal eder, cezai bir soruşturma ve kovuşturmaya sebebiyet verirse, NETGALAKSİ’ ye verdiği bilgilerin savcılık, mahkeme gibi resmi kurumlarla paylaşılacağını ABONE iş bu sözleşme ile kabul ve beyan eder. Bu paylaşım sebebiyle NETGALAKSİ’nin herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğu olmadığı gibi, bu işlemden kaynaklı bir zarar meydana gelmesi halinde NETGALAKSİ’ ye rücu etmeyeceğini, NETGALAKSİ’nin ABONE’ye rücu hakkı olduğunu kabul ve beyan eder. 12) NETGALAKSİ ve ABONE arasında düzenlenecek tüm sözleşmeler ve evraklar için vergi resim harç ve fonlar yasalarca belirlenen TARAFca karşılanacak olup, yasalarla böyle bir belirlenmenin yapılmadığı durumlarda ABONE tara`ndan karşılanacaktır. 13) NETGALAKSİ tara`ndan, HİZMET’in verilebilmesi için gerekli koşulların sağlanması, bina içi dağıtım şebekesinin (ankastre) standartlara uygun olarak tesis edilmesi, yapımı ile bakımı ve onarımı ABONE sorumluluğundadır. ABONE' nin bu konudaki yükümlülüğünü yerine getirmemesi, gerekli koşulları (HİZMET' e uygun nitelikte tesis, cihaz, yazılım, donanım ve bilgisayarın temin edilememesi, adresin kapalı olması, adreste 18 yaşından büyük birinin bulunmaması, adresin yetersiz veya yanlış olması, adres değişikliğinin gerekli usule uygun yapılmaması veya hiç yapılmaması, gerekli donanım ve ankastrenin bulunmaması, arızalı olması veya standartlara uygun olmaması gibi) sağlamaması nedeniyle HİZMET' ten yararlanılamamasından NETGALAKSİ sorumlu değildir. Söz konusu Ürünler’in kurulum gerektirmesi haller, NETGALAKSİ ’nin ABONE' den ilgili HİZMET'e ilişkin TARİFE' de yer alan ücretleri almasına engel değildir. ABONE, NETGALAKSİ ’nin sunduğu bakım onarım hizmetleriyle ilgili bilgilere xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx veya xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx adresinden ulaşabilecektir. 14) ABONE, HİZMET'i amacı ve SÖZLEŞME'de belirtilen şartlar dışında kullanamaz, yararlandığı HİZMET'i ticaret amacıyla üçüncü şahıslara sunamaz. ABONE, HİZMET'i sadece bağlantı adresinde kullanım hakkına sahip olup, bağlantı adresi dışında üçüncü şahıslara, deneme amaçlı dahi olsa, kullandıramaz. Ticari amaçla üçüncü şahıslara sunulduğu NETGALAKSİ tara`ndan tespit edildiği takdirde NETGALAKSİ’nin uğradığı tüm zararlardan ABONE sorumludur. İş bu hükmün aksine davrananların abonelik sözleşmeleri iptal edilecek olup, NETGALAKSİ şikayet hakkını saklı tutar. 15) ABONE NETGALAKSİ’den iş bu sözleşme kapsamında aldığı tüm hizmetler için tek fatura düzenlenmesini kabul eder. Birden fazla hizmet için tek fatura düzenlenmesi halinde bu Ürünleriher hizmetin bedeli ayrı ayrı gösterilecek olup, belirtilen süre içerisinde eksiksiz ABONE toplam bedeli ödeyecektir. 16) ABONE, SÖZLEŞME'den doğan hak ve her türlü ayıptan ari yükümlülüklerini üçüncü bir gerçek ve/ veya tüzel kişiye NETGALAKSİ’nin yazılı onayı olmadıkça devredemez. o NETGALAKSİ’nin onayı halinde, ABONE ve devralan, HİZMET devroluncaya kadar alınan hizmetlerin karşılığı olarak teslim ettikten sonra, [……………] ( ) [gün / hafta / ay] içerisinde, konusunda uzman teknik elemanları tarafından kurulumunun tamamlanacağını, aksi halde montaj tamamlanıncaya kadar günlük [……………………] ( ) gecikme cezası tahakkuk edecek tüm borçlar ile varsa diğer yükümlülüklerden müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını ve devir işlemi için netgalaksi tara`ndan belirlenen devir işlem bedelini ödeyeceğini, Ürünler’in teslimine devir işlemi sırasında taahhüt edeceklerdir. Aksi halde devir, gerçekleşmeyecektir. 17) Aboneliğin başladığı tarihten sonraki ilk FATURA DÖNEMİNDE KISMİ AYLIK KULLANIM ÜCRETİ faturaya yansıtılacaktır. Abone MÜŞTERİ KANALLARI üzerinde paket veya tarife değişikliği talebinde bulunabilir. Aksine düzenleme yapılmadıkça abonenin tarife veya paket değişikliği müşteri kanalları aracılığıyla yapılacak ve bu tarih itibariyle ABONE tercih ettiği yeni paket veya tarifeye göre ücretlendirme yapılacaktır. Abone tara`ndan değişikliğin yapıldığı ayın fatura başlangıç tarihinden değişikliğin yapıldığı tarihe kadar Ürünler’de meydana gelebilecek zarar olan dönem eski tarife veya paket üzerinden, değişikliğin yapıldığı tarihten fatura kesim tarihine kadar ise yeni paket tarife üzerinden ücretlendirilecektir. Oluşacak tutar farkı değişikliğin yapıldığı ayı takip eden ilk fatura dönemine yansıtılacaktır. Herhalde NETGALAKSİ tarife ve söz konusu gecikme cezasının kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edilebileceğini kabulpaketleri süreye bağlama, ücretleri değiştirme hakkına sahiptir. 18) Abone NETGALAKSİ tara`ndan temin edilen cihazları sözleşme bitim tarihi itibariyle eksiksiz, hasarsız NETGALAKSİ’ye teslim etmekle yükümlüdür. Eksik veya hasarlı teslimde araç bedeli rayiç bedel üzerinden aboneye yansıtılır. Abone bu bedeli ödemekle yükümlüdür. NETGALAKSİ tara`ndan temin edilen cihazlardan kaynaklanan ve yerinde destek gerektiren problemlerde NETGALAKSİ personeli veya NETGALAKSİ tara`ndan yetkilendirilmiş firma tara`ndan destek hizmeti verilebilir. Abone gerekli kolaylığı sağlamakla yükümlüdür. Aboneden kaynaklı nedenlerle yerinde destek hizmeti verilemesi hallerinde NETGALAKSİ hizmetin işlememesi veya iyi işlememesinden sorumlu değildir. Destek hizmeti sırasında cihazdaki problemin aboneden kaynaklı olması halinde verilen hizmet karşılığı abone ek ücret ödeyeceğini iş bu sözleşme ile kabul eder. 19) İnternet trafiğinde kaybolan eksik aldığı ilettiği verilerden ve web sitelerindeki verilere bağlı olarak uğradığı zararlardan NETGALAKSİ sorumlu değildir. Ayrıca NETGALAKSİ yeni servislere gereken, yeni parametrelere ilişkin ayarlamalar, güncellemeler, konfigürasyon değişiklikleri, arıza desteği veya gerekli gördüğü durumlarda modemi uzaktan kontrol etme yetkisine sahip olduğunu abone iş bu sözleşme ile kabul eder. 20) Abone iş bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde NETGALAKSİ’nin düzenleme usul ve esaslarını kabul eder. 21) Abone aldığı hizmetlerin bir veya birkaçından kaynaklanan borcunu ödememesi durumunda YENİ ABONELİK talebi ancak bu borçları ferileriyle birlikte ödemesi halinde NETGALAKSİ tara`ndan değerlendirmeye alınır. 22) ABONE istediği takdirde NETGALAKSİ’nin onayı dahilinde kendi üzerine farklı adreslerde veya aynı adreslerde olmak üzere birden fazla hizmete abone olabilir. ABONE yararlandığı hizmetler bakımından kaç tane hizmetten yararlanıyorsa o kadar sözleşme eki imzalamayı kabul ve beyan eder. Fakat iş bu ana sözleşme tek olmakla birlikte yararlanılan hizmet kadar ana sözleşme imzalanmasına gerek yoktur, ABONE kendi abone olduğu, imzaladığı sözleşme karşılığı yararlanılan hizmetleri kendi kullanmadığından bahisle borcunun olmadığını iddia etmeyeceğini iş bu sözleşmeyle kabul ve taahhüt eder. 5.5 Yüklenici, Xxxxxxx’xx eksiksiz 23) Bu sözleşmeden kaynaklı tüm uyuşmazlıklarda BURSA mahkemeleri ve her türlü ayıptan ari olarak teslim edildiğinin iki taraf’ın yetkili kişilerince imza edilmiş xxxxxxx ile hüküm altına alınmasına kadar, Ürünler üzerindeki her türlü risk icra daireleri görevli ve hasar sorumluluğunun Yüklenici’ye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederyetkilidir. 5.6 Yüklenici24) İşbu SÖZLEŞME, TARAFLAR arasında akdedilmiş olan önceki ABONELİK SÖZLEŞMESİ / SÖZLEŞMELERİ'nin yerine geçer. Ancak iş bu SÖZLEŞME, TARAFLAR'ın önceki ABONELİK SÖZLEŞMESİ / SÖZLEŞMELERİ'nden kaynaklanan ve işbu Sözleşme kapsamında SÖZLEŞME ile süregelen başta abone olunan tarifeye ilişkin özel yükümlülükleri ile alacak (faiz ve diğer fer'ileriyle birlikte) ve dava hakları olmak üzere haklarını ve / veya taraflar arasındaki ticari ilişki dolayısıyla Üniversite’ye sağladığı ve/yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. 25) ABONE sadece NETGALAKSİ’nin kusurlarından kaynaklanan nedenlerle SÖZLEŞME ve EKLERinde belirtilen hizmet kalitesi seviyesini sağlayamaması hallerine yönelik tazminat veya aktardığıgeri ödemeye ilişkin prosedür ve bilgilere xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx veya xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx adresinden ulaşılabilecektir. 26) SÖZLEŞME hükümlerini NETGALAKSİ 1 ay önceden ABONEYİ bilgilendirmek koşulu ile tek taraflı olarak değiştirebilir. ABONE’ nin aleyhine yapılacak değişiklikleri kabul etmemesi halinde fesih tarihine kadar birikmiş hizmet bedeli ve ferileri ( faiz, çalışanlarından bağlantı, nakil devir, teknik destek vb. ücretler dahil) herhangi bir sorumluluğu olmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. 27) ABONE NETGALAKSİ’den aldığı hiçbir kişisel veri üzerindehizmetlere ilişkin sorun şikayet ve uzlaşmazlıklar hakkındaki prosedür ve bilgilere xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx veya xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx adresinden ulaşabilecektir. 28) ABONE iş bu SÖZLEŞME’den doğan haklarına ilişkin özel ve gizli şifresini, söz konusu kişilerin bu yöndeki açık rızalarını almaksızın kişisel verilerin kaydedilmesikullanıcı adını BAŞKASINA KULLANDIRMAYACAĞINI ve DEVREDEMEYECEĞİNİ, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması ve/güvenli bir şekilde kullanacağını şifrenin kaybedilmesi veya açıklanması, üçüncü kişilerce elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel verilerin korunması hakkında mevzuata aykırı herhangi bir işlem gerçekleştirmediğini, öğrenilmesi ihtimalinde derhal değiştireceğini aksi yöndeki her türlü iş ve işlemi ile aydınlatma yükümlülüğü dâhil olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle söz konusu olabilecek doğrudan ve dolaylı zararlar yönünden halde yapılan tüm sorumluluğun işlemlerinin sorumluluğunun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.7 Yüklenici, Üniversite’ye sağladığı kişisel verilerin, tekrar onayı alınmaksızın Üniversite tarafından, işbu sözleşme çerçevesinde ilgili kuruluş veya kişilere verilebileceğini veya bu kuruluşlar tarafından saklanabileceğini, işlenebileceğini bu duruma açık rızasının olduğunu ve bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Kanunları açısından hiçbir şekilde herhangi bir ihlal sayılmayacağını kabul ve beyan eder. NETGALAKSİ’NİN bu durumda herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. 29) NETGALAKSİDEN kaynaklanmayan nedenlerle oluşabilecek trafik artışları sebebiyle maddi ve manevi herhangi bir zarara uğramamak için zararlı yazılımlara karşı virüs koruyucu, anti spam, firewall gibi güvenlik tedbirlerini almak ABONENİN sorumluluğundadır. Bu sorumluluğunun ihlali halinde ABONENİN ve 3. Şahısların uğrayacağı zararlardan NETGALAKSİ sorumlu değildir. ABONE NETGALAKSİ tara`ndan sunulan ücretli ve ücretsiz güvenlik hizmetlerine ve ilgili tüm duyurulara xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx ve xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx adresinden ulaşılabilecektir. 30) ABONE KATMA DEĞERLİ SERVİSLERİ satın aldığından veya KATMA DEĞERLİ SERVİSLERE üye olduğunda bunları iptal ettirinceye kadar faturalanan ücreti ödemekle yükümlüdür.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 5.1 Yüklenici3.1 Bağışlayan, işbu sözleşmenin amacı Sözleşme konusu bağışta bulunma işlemini yapmakta ehil olduğunu, 18 (on sekiz) yaşından büyük ve kapsamı çerçevesinde sözleşme ve eklerinden doğan yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.2 Yüklenici, Ek-1’deki Ürünler’i tüm masrafları kendisine ait olmak üzere eksiksiz ve her türlü ayıptan ari bir şekilde Üniversite’nin belirteceği adrese veya Üniversite’nin yetkilendirdiği üçüncü kişilere teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.3 İşbu sözleşme konusu Ürünler’in sözleşmede belirtilen niteliklere uygun olmaması ve/veya eksik ve/veya zamanında teslim edilmesi halinde Üniversite işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal ve haklı nedenle feshetme hakkını haizdir. Böyle bir durumda Üniversite sözleşme konusu Ürünler’i üçüncü kişilerden kiralayabilecek ve/veya satın alabilecektir. Yüklenici, söz konusu kiralama ve/veya satın alma işlemi ile ilgili her tür masraf, doğmuş/doğacak her türlü zarar ve ziyanı kendisine yapılan ilk bildirim üzerine derhal hiçbir ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin ve yasal merasime gerek olmaksızın, tüm faiz ve ferileriyle nakden ve defaten eksiksiz şekilde ödeyeceğini şimdiden kabul ve beyan eder. 5.4 Yüklenici, işbu sözleşme konusu Ürünler’in kurulum gerektirmesi halinde bu Ürünleri, belirtilen süre içerisinde eksiksiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim ettikten sonra, [……………] ( ) [gün / hafta / ay] içerisinde, konusunda uzman teknik elemanları tarafından kurulumunun tamamlanacağını, aksi halde montaj tamamlanıncaya kadar günlük [……………………] ( ) gecikme cezası ödeyeceğini, Ürünler’in teslimine kadar Ürünler’de meydana gelebilecek zarar ve söz konusu gecikme cezasının kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.5 Yüklenici, Xxxxxxx’xx eksiksiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim edildiğinin iki taraf’ın yetkili kişilerince imza edilmiş xxxxxxx ile hüküm altına alınmasına kadar, Ürünler üzerindeki her türlü risk ve hasar sorumluluğunun Yüklenici’ye ait fiil ehliyetine sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.6 Yüklenici3.2 Bağışlayan, işbu Sözleşme kapsamında veya taraflar arasındaki ticari ilişki dolayısıyla Üniversite’ye sağladığı ve/veya aktardığıWeb Sitesi’nde doldurması gereken tüm bilgileri eksiksiz, çalışanlarından aldığı hiçbir kişisel veri üzerindetam ve doğru olarak doldurulmakla yükümlü olup bu husustaki tüm sorumluluğu üstlenir. Bağışlayan T.C. vatandaşı olması halinde; adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, varsa Kongre Üyesi Sicil numarası, doğum tarihi, e-posta adresi ve telefon numarası bilgilerini eksiksiz, tam ve doğru olarak doldurulacaktır. Bağışlayan T.C. 3.3 Bağışlayan, Web Sitesi üzerinden Fotoğraflı Forma Görseli Bağış kısmında Bağışlayan’ın yüksek çözünürlükte fotoğrafını yükleyeceği bir görsel upload alanı, forma numarasını seçeceği ve forma numarasının içerisinde yüklenmesini talep ettiği kareyi belirleyeceği seçim alanını eksiksiz, tam ve doğru olarak doldurulacaktır. 3.4 Fenerbahçe’nin, Bağışlayan’ın yükleyeceği fotoğrafın formalarda kullanılacak görsellere uygun olup olmadığının değerlendirilmesi ve formalarda kullanılmak üzere onaylanması bakımından tek taraflı takdir yetkisi söz konusu kişilerin bu yöndeki açık rızalarını almaksızın kişisel verilerin kaydedilmesikonusudur. 3.5 Bağışlayan, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması ve/veya açıklanması, üçüncü kişilerce elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da fotoğrafının formada kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel verilerin korunması hakkında mevzuata aykırı Fenerbahçe tarafından onaylanmasının ardından Web Sitesi’nde doldurduğu bilgilere istinaden hazırlanan forma üzerinde TFF Süper Ligi’nin bir futbol sezonu boyunca forma üzerindeki herhangi bir işlem gerçekleştirmediğinideğişikliğin yapılmayacağının bilincinde olup değişiklik yapılmasına yönelik herhangi bir talepte bulunmayacağını, aksi yöndeki her türlü iş ve işlemi ile aydınlatma yükümlülüğü dâhil olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle söz konusu olabilecek doğrudan ve dolaylı zararlar yönünden tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını bulunsa dahi karşılanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.7 Yüklenici3.6 Bağışlayan, Üniversite’ye sağladığı kişisel verilerinformada yer alan fotoğrafına yönelik formanın Fenerbahçe’nin gerçekleştireceği her türlü maç, tekrar onayı alınmaksızın Üniversite tarafındanmüsabaka, etkinlik, reklam, tanıtım, ilan, içerik, duyuru, bildiri, basın açıklaması vb. görsel, dijital ve sosyal dahil olmak üzere tüm mecralarda kullanılmasına işbu madde ile Fenerbahçe’ye yazılı onayını verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 3.7 Hatıra olması amacıyla Bağışlayan’ın forma numarası içerisindeki fotoğrafını gösteren görselin gönderimine ilişkin kargo ücreti Bağışlayan tarafından ödenecektir. Kargo firmasının hatıra niteliğindeki görseli Bağışlayan’a teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, hatıra niteliğindeki görselin Bağışlayan’a teslim edilememesinden veya tahrip edilmesinden dolayı Fenerbahçe sorumlu tutulamaz. 3.8 Bağışlayan, fotoğrafının yer aldığı forma görselini taşıyan futbolcunun ceza alması, sakatlık geçirmesi, kadro dışı bırakılması, transfer edilmesi vb. herhangi bir sebeple maç ve müsabakalarda yer almamasından dolayı Fenerbahçe’den herhangi bir talepte bulunamayacaktır. 3.9 Bağışlayan, forma üzerinde Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan, Sınai Mülkiyet Kanunu’ndan ve ilgili sair mevzuattan doğan tüm mülkiyet ve/veya fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere Fenerbahçe’nin sahip olduğu logo, amblem, isim, renk, slogan, karakter ve işaretler vb. her türlü fikri hak üzerinde işbu Sözleşme döneminde veya Sözleşme’nin sona ermesi sonrasında herhangi bir hak iddia etmeyecektir. 3.10 Web Sitesi’ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen veya tamamen kullanımı konusunda, Fenerbahçe’nin anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç, tüm fikri ve sınai haklar ve mülkiyet hakları Fenerbahçe’ye aittir. 3.11 Bağışlayan, Fenerbahçe’ye ait Web Sitesi üzerinden bağışta bulunurken doldurduğu tüm bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve göndermiş olduğu fotoğrafın kendisine veya belirttiği kişiye ait olduğunu Fenerbahçe’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırı veya eksik olması nedeniyle uğrayacağı her türlü zararını 3.12 Fenerbahçe, işbu sözleşme çerçevesinde ilgili kuruluş Sözleşme konusu bağışa, Bağışlayan’dan talep edilen bilgi ve belgeler ile diğer gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler Fenerbahçe tarafından Web Sitesi'nde ve/veya kişilere verilebileceğini veya bu kuruluşlar tarafından saklanabileceğini, işlenebileceğini bu duruma açık rızasının olduğunu ve bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Kanunları açısından hiçbir şekilde herhangi bir ihlal sayılmayacağını kabul ve beyan ederdiğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 5.1 Yüklenici4.1 İşbu SÖZLEŞME kapsamında ABONE’ye sunulacak HİZMET’ler her bir HİZMET EKİ ile ayrı ayrı düzenlenmekte olup ABONE, her bir HİZMET için ayrı ayrı düzenlenecek olan HİZMET EKİ’nin, ABONE BAŞVURU FORMU’nun işbu SÖZLEŞME’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve imzalandığı tarih itibarıyla yürürlüğe gireceğini bilir ve kabul eder. 4.2 İŞNET, ABONE’nin talep ettiği HİZMET EKİ’nde düzenlenen HİZMET’i ABONE’ye sunacak olup, karşılığında ABONE BAŞVURU FORMU’nda, hüküm bulunmaması halinde HİZMET EKİ’nde belirlenen tarifeye göre ücretlendirme yapacaktır. ALTYAPI SAĞLAYICI’nın belirlediği tarife ve arabağlantı ücretlerinde yapılacak değişiklikler ABONE’ye yansıtılacaktır. 4.3 ABONE, HİZMET sunumuna ilişkin olarak kullandığı Abone Kodu ve Abone Şifresinin güvenli şekilde korunmasından bizzat sorumludur. ABONE, şifrenin kaybedilmesi ve/veya üçüncü kişilerce öğrenilmesi vb. durumlarda yapılan işlemlerin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu bilir ve kabul eder. 4.4 ABONE, İşbu SÖZLEŞME kapsamında alacağı hizmetlerde İŞNET’in yapmış olduğu fizibilite, inceleme, araştırma, rapor vs. ile belirlenen kriterlere uymakla yükümlüdür. Aksi halde oluşacak zarar ve ziyandan ABONE sorumludur. 4.5 HİZMET sunumu için ihtiyaç duyulan ve ABONE’nin sorumluluğunda olan bina içi dağıtım şebekesinin, sistem, bilgisayar, donanım, yazılım, altyapı, vb.’nin temin edilmesinden dolayı HİZMET’in sağlanamamasından İŞNET sorumlu değildir. SÖZLEŞME süresi içinde İŞNET’in kendi teknik altyapısında yaptığı değişiklikler sonucunda ABONE’nin donanım ve yazılımında ilave bir yatırım gerektiren durumlar, İŞNET tarafından ABONE’ye yazılı olarak bildirilir ve bu ilave yatırımı yapmak istemeyen ABONE, İŞNET’e, SÖZLEŞME’nin fesih tarihine kadar olan borç ve yükümlülüklerini yerine getirerek bu SÖZLEŞME’yi sona erdirebilir. ABONE’nin fesih tarihinde mevcut dönem borçları muacceliyet kesbedecek olup nakden ve def’aten ödenecektir. İŞNET, bu halde fatura tarihinden önceki konuşma bedelini ara ödeme adı altında ara bir fatura düzenleyerek talep edebilecektir. 4.6 ABONE, işbu sözleşmenin SÖZLEŞME ve eklerinde tanımlanan HİZMET’ten yararlanma hakkının sadece kendisine ait olduğunu, bu hakkın kullanımına ilişkin tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını, HİZMET’i kendisinin kullanmadığından bahisle edimini yerine getirmeyeceği iddiasında bulunmayacağını beyan ve kabul eder. ABONE, HİZMET ile ilgili olarak müdahale gereken hallerde İŞNET’in kendisi ve/veya iş ortağından başka kişi ve kuruluşlar tarafından yapılacak müdahalelere izin veremez. XXXXX’xxx, üçüncü kişi ve kuruluşlardan yararlanmasının zorunlu olduğu hallerde İŞNET’in yazılı onayını alması gerekmektedir. Bu hükme aykırı davranılması halinde İŞNET, ABONE’nin sistemlerinde oluşacak zarar ve ziyandan dolayı sorumlu tutulamaz. Ayrıca bu aykırılığın tespiti durumunda İŞNET’in HİZMET’leri durdurma, askıya alma, tamamen sonlandırma, ve sair hakları saklı olup bu nedenle ABONE hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz. 4.7 İŞNET’ten kaynaklanmayan nedenlerle platformlar üzerinden gelebilecek saldırılar sonucunda oluşabilecek trafik artışlarından ve ortaya çıkacak doğrudan ve dolaylı zararlardan İŞNET hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Trafik artışları nedeniyle maddi ve/veya manevi herhangi bir zarara uğramamak için HİZMET EKİ’nde aksi belirtilmemiş ise, firewall, antispam ve antivirüs gibi gerekli güvenlik tedbirlerini almak ABONE’nin yükümlülüğündedir. ABONE, güvenlik önlemi almaması nedeniyle ortaya çıkacak HİZMET fatura bedelini İŞNET’e hiçbir itiraz ileri sürmeden ödemekle yükümlü olduğunu bilir ve taahhüt eder. ABONE, işbu SÖZLEŞME kapsamında almakta olduğu HİZMET’ten yararlanırken güvenliğini tehdit eden durumların olduğu şüphesi olursa İŞNET’i derhal bilgilendirerek varsa şifresini değiştirmelidir. ABONE, internette işlemlerin güvenli olarak yapılması ve internet kullanımı sırasında karşılaşılabilecek saldırılar ile kötü amaçlı yönlendirmelerden korunmak için xxx.xxxxx.xxx.xx adresinden bilgi edinebilir. 4.8 ABONE, HİZMET’i hileli ve suiistimal edecek şekilde kullanmayacağını taahhüt etmekte olup HİZMET’in mutat kullanım düzeyinin çok üzerinde olduğunun tespiti, hukuka aykırı ya da hileli bir faaliyetin varlığı konusunda haklı bir şüphenin bulunması durumlarında İŞNET; ABONE’nin menfaatinin korunması amacıyla; ABONE’ye bilgi vererek HİZMET’in sunumunu kısıtlayabilir veya durdurulabilir. Hileli faaliyetin ABONE’den kaynaklandığının tespiti halinde İŞNET SÖZLEŞME’yi derhal feshetme hakkını haizdir. 4.9 ABONE, gerek başvuru formu ve/veya telefon aracılığı ile İŞNET’e ilettiği ve kayıtlara geçirilen bilgilerinin, gerekse bu SÖZLEŞME’de yer alan bilgilerinin doğruluğunu beyan ve taahhüt eder. ABONE bilgilerinde meydana gelecek değişiklikleri mümkün olan en kısa sürede İŞNET’e bildirmekle yükümlüdür. ABONE değişiklikleri bildirmediği takdirde, işbu SÖZLEŞME’de bildirdiği bilgilere göre yapılan işlemler ve tebligat geçerli kabul edilecektir. 4.10 ABONE, işbu SÖZLEŞME kapsamındaki HİZMET’in edinimine yönelik gerek hizmetin yürütülebilmesi için gerekli olan gerekse yasal ihtiyaçlardan kaynaklanan her türlü bilgi ve belgeyi eksiksiz ve zamanında teslim etmekle yükümlüdür. 4.11 ABONE, İşbu SÖZLEŞME kapsamında alacağı hizmetlerde İŞNET’in yapmış olduğu fizibilite, inceleme, araştırma, rapor vs. ile belirlenen kriterlere uymakla yükümlüdür. 4.12 ABONE, işbu SÖZLEŞME’nin ve her bir HİZMET EKİ’nin konusunu oluşturan ürün ve HİZMET’lerden yararlanırken; Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, markalar, patent hakları, yasa, yönetmelik, kararname ve sair ilgili mevzuat hükümleri başta olmak üzere yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun davranmak zorundadır. Aksi halde kanuna aykırı kullanımdan kaynaklanan her türlü kanuni yaptırım, tazminat, cezai muamelelerden doğrudan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İŞNET, ABONE’nin bu tür davranışlarından ve sonuçlarından dolayı sorumlu tutulamaz. ABONE, işbu SÖZLEŞME kapsamında İŞNET tarafından sağlanan HİZMET’lerin kullanımı ile ilgili olarak İŞNET’e üçüncü şahıs ve kurumlar tarafından yapılacak tüm taleplerin muhatabının kendisi olacağını ve bu nedenle İŞNET’in uğrayabileceği tüm zararları karşılayacağını kabul ve taahhüt eder. 4.13 ABONE, İŞNET tarafından işbu SÖZLEŞME kapsamında sağlanan yazılımların her türlü mülkiyet, tasarruf ve telif haklarının İŞNET’e ait olduğunu, bu yazılımları işbu SÖZLEŞME’de belirtilen kullanım amacı dışında kullanmayacağını, hiçbir şekilde çoğaltıp dağıtamayacağını kabul ve kapsamı çerçevesinde sözleşme beyan eder. 4.14 ABONE’ye verilen HİZMET sırasında ALTYAPI SAĞLAYICI’dan kaynaklanan sorunlarda, ALTYAPI SAĞLAYICI çözüm süreleri geçerlidir. Üçüncü şahısların hileli bir şekilde şebekeyi bloke etmek amaçlı hareketleri, ALTYAPI SAĞLAYICI’nın altyapı çalışmaları sebebiyle, yasal sebeplerle ya da İŞNET’in kusurlu olmadığı ve eklerinden doğan yükümlülüklerini tam elinde olmayan nedenlerle HİZMET’ler geçici olarak ya da tamamen durabilir. İŞNET bu hallerden ve eksiksiz sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 4.15 ABONE, İŞNET’ten almakta olduğu HİZMET’i SÖZLEŞME’de belirtilen şartlar dışında kullanamaz, ticari amaçla üçüncü şahıslara sunamaz. Aksi durumda SÖZLEŞME feshedilir. 4.16 ABONE, SÖZLEŞME ve HİZMET EK’lerinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, İŞNET’e ait donanım ve teçhizatları İŞNET’e aynen ve sağlam olarak yerine getireceğini iade etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde aynı markaya ve aynı özelliklere sahip yeni cihaz ABONE tarafından satın alınarak İŞNET’e verilecek veya İŞNET tarafından donanım değeri ABONE’ye faturalanacaktır. ABONE bu hususa ait meblağları gayri kabili rücu olarak derhal ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.2 Yüklenici, Ek-1’deki Ürünler’i tüm masrafları kendisine ait olmak üzere eksiksiz ve her türlü ayıptan ari bir şekilde Üniversite’nin belirteceği adrese veya Üniversite’nin yetkilendirdiği üçüncü kişilere teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder4.17 İşbu SÖZLEŞME’nin imzalanması ile birlikte TARAF’lar arasında bundan önce akdedilmiş olan Abonelik Sözleşmelerinin yerine geçer ancak TARAF’ların önceki Abonelik Sözleşme’leri nedeniyle doğmuş olan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. 5.3 İşbu sözleşme 4.18 İŞNET, SÖZLEŞME konusu Ürünler’in sözleşmede belirtilen niteliklere uygun olmaması HİZMET’lere ilişkin İŞNET’in sağlayacağı hizmet seviyesi işbu HİZMET EKİ ve/veya eksik ve/veya zamanında teslim edilmesi halinde Üniversite işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal ve haklı nedenle feshetme hakkını haizdir. Böyle bir durumda Üniversite sözleşme konusu Ürünler’i üçüncü kişilerden kiralayabilecek ve/veya satın alabilecektir. Yüklenici, söz konusu kiralama ve/veya satın alma işlemi ile ilgili her tür masraf, doğmuş/doğacak her türlü zarar ve ziyanı kendisine yapılan ilk bildirim üzerine derhal hiçbir ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin ve yasal merasime gerek olmaksızın, tüm faiz ve ferileriyle nakden ve defaten eksiksiz şekilde ödeyeceğini şimdiden kabul ve beyan edereklerinde düzenlenecektir. 5.4 Yüklenici4.19 İŞNET, işbu sözleşme konusu Ürünler’in kurulum gerektirmesi halinde SÖZLEŞME kapsamında sadece bu ÜrünleriSÖZLEŞME’den doğan veya açıkça üstlendikleri zararlardan dolayı veya kanun gereğince mesul tutuldukları hallerden sorumludur. İŞNET, belirtilen süre içerisinde eksiksiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim ettikten sonrahiçbir halde mahrum kalınan kar dâhil (itibar kaybı, [……………] ( gelir kaybı, yatırım fırsatları, vs.) [gün / hafta / ay] içerisinde, konusunda uzman teknik elemanları tarafından kurulumunun tamamlanacağını, aksi halde montaj tamamlanıncaya kadar günlük [……………………] ( ) gecikme cezası ödeyeceğini, Ürünler’in teslimine kadar Ürünler’de meydana gelebilecek zarar ve söz konusu gecikme cezasının kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederdiğer tarafın dolaylı zararlarından sorumlu olmayacaktır. 5.5 Yüklenici4.20 İŞNET, Xxxxxxx’xx eksiksiz KURUM kararlarının ve her türlü ayıptan ari olarak teslim edildiğinin iki taraf’ın yetkili kişilerince imza edilmiş xxxxxxx ile hüküm altına alınmasına kadar, Ürünler üzerindeki her türlü risk ve hasar sorumluluğunun Yüklenici’ye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.6 Yüklenici, işbu Sözleşme kapsamında veya taraflar arasındaki ticari ilişki dolayısıyla Üniversite’ye sağladığı ve/veya aktardığı, çalışanlarından aldığı hiçbir kişisel veri üzerinde, söz konusu kişilerin bu yöndeki açık rızalarını almaksızın kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması ve/veya açıklanması, üçüncü kişilerce elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ilgili mevzuatların öngördüğü ölçüde yükümlülüklerinden herhangi birinin ifasını kısmen ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel verilerin korunması hakkında mevzuata aykırı herhangi bir işlem gerçekleştirmediğini, aksi yöndeki her türlü iş ve işlemi ile aydınlatma yükümlülüğü dâhil olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle söz konusu olabilecek doğrudan ve dolaylı zararlar yönünden tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt edertamamen başkalarına gördürme yetkisine sahiptir. 5.7 Yüklenici, Üniversite’ye sağladığı kişisel verilerin, tekrar onayı alınmaksızın Üniversite tarafından, işbu sözleşme çerçevesinde ilgili kuruluş veya kişilere verilebileceğini veya bu kuruluşlar tarafından saklanabileceğini, işlenebileceğini bu duruma açık rızasının olduğunu ve bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Kanunları açısından hiçbir şekilde herhangi bir ihlal sayılmayacağını kabul ve beyan eder.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 5.1 Yüklenici4.1 İKİ FİKİR, işbu abonelik sözleşmesinin ABONE tarafından usulüne uygun olarak doldurulup, kendisi veya vekili tarafından imzalanmasından sonra, belirlediği usuller ve hizmet gerekleri çerçevesinde uygun göreceği her türlü teknolojiyi kullanmakta serbesttir. Hizmetin sunulması için yapılması gereken teknik işlemler, İKİ FİKİR tarafından yapılacaktır. İKİ FİKİR , yükümlülüklerinden herhangi biri için üçüncü bir şahıs veya kuruluşla sözleşme yapma veya hizmeti kısmen veya tamamen başkalarına gördürme yetkisine sahiptir. 4.2 İKİ FİKİR, sunduğu ürün ve hizmetlerle diğer katma değerli hizmetleri değiştirmek, kaldırmak, yenilemek ve tüm hizmetler için tarifede ve fiyatlarda değişiklik yapma hakkını, yürürlüğe girmeden makul bir süre öncesinde ABONE’ye duyurmak suretiyle saklı tutar. 4.3 İKİ FİKİR, mücbir sebepler, KABLOSUZ ERİŞİM NOKTASI bakım-onarım çalışmaları, işletme arızaları, abonelik sözleşmesinden doğan nedenlerle, yetkili resmi makamların uygulamış olduğu kesinti ve kısıtlamalar veya İKİ FİKİR’in yasal kurumlar tarafından kapatılması, faaliyetlerinin geçici bir süre için veya daimi surette durdurulması halinde, elektronik haberleşme hizmetlerinin 4.4 ABONE, işbu sözleşmenin amacı imzalanması ve kapsamı çerçevesinde sözleşme ve eklerinden uygulanmasından doğan yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini getirmemesi halinde İKİ FİKİR tarafından sunulan hizmetlerin askıya alınacağını, sona erdirileceğini ve sözleşmenin feshedileceğini kabul eder. 4.5 ABONE, hizmetin verilebilmesi amacıyla gerekli kurulum ve teknik destek işlemleri için İKİ FİKİR personeline ya da İKİ FİKİR’in belirleyeceği üçüncü kişilere, gerekli çalışma alanı, giriş hakkı, haberleşme imkânı ve temel ihtiyaçların karşılanması ve cihazların kurulumu için gerekli alanı, kablolama iznini ve enerjiyi sağlamayı kabul ve taahhüt eder. 4.5/a İKİ FİKİR interneti veya hizmeti ABONE’ye ulaştırmak için kullanacağı ANTEN ve ekipmanların mülkiyetini kendinde saklı tutar,başkasına devredilemez ABONE’ye satılamaz. İKİ FİKİR şirket bünyesinde kullanacağı ekipman ve ANTEN’ ler demirbaş olarak görünecektir.Anten ve ekipmanların hizmet verilirken veya sözleşme feshinden sonra istenildiğinde İKİ FİKİR’ e teslim edilmesi gerekmektedir. Kaybolması veya çalınması durumunda bedeli ABONE tarafından karşılanır. 4.6 ABONE’nin kendisinden kaynaklanan sorunlar ABONE’nin sorumluluğunda olup İKİ FİKİR’e hiçbir kusur ve sorumluluk yüklenemez. 4.7 Hizmetin kapsamı, verilmesi ve donanımın kurulması için gereken bilgiler ABONE tarafından işbu sözleşmenin imzası anında sözleşmenin 1. (birinci) sayfasında bulunan formun doldurulması ve imzalanması suretiyle İKİ FİKİR’e verilecek olup, uygulanacak tarife ve kampanya bu bilgiye istinaden belirlenecektir. 4.8 İKİ FİKİR tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı için, modem vb her türlü donanım dahil ABONE’ye tahsis edilen veya ABONE’ye ait olan her türlü kullanıcı adı ve şifresinin güvenliğinden ve kullanımından ABONE sorumludur. ABONE, kullanıcı adı ve şifresinin çalınması, kaybolması hallerinde bunların değiştirilmesi için derhal İKİ FİKİR’e bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Aksi takdirde kullanıcı adı ve şifresinin yetkisiz kullanımından doğacak idari, hukuki, mali ve cezai sorumluluk ABONE’ye aittir. 4.9 İKİ FİKİR tarafından şifre kullanımına veya elektronik işlem kayıtlarına yönelik uygulamalara geçildiğinde, bu bildirimlerin usulünde, ABONE’ye bilgi verilerek, değişikliğe gidilebilecektir.İKİ FİKİR, ABONE’nin talebinin mücbir sebepler ve teknik imkânsızlıklar nedeniyle karşılanmamasından sorumlu değildir. 4.10 ABONE adres değiştirme, devir, ulaşılabilecek telefon numarası – e-posta adresi değişikliği, nakil talepleriyle unvan değişikliğine ilişkin bildirimleri İKİ FİKİR’e yazılı olarak iletecektir. Belirtilen bildirimin yapılmaması nedeni doğacak her türlü sorumluluk ABONE’ye aittir. Abonenin adres değişikliği nedeniyle nakil taleplerinde, abonenin bulunduğu yerdeki konumunun KABLOSUZ ERİŞİM NOKTASINA göre yetersiz olması veya KABLOSUZ ERİŞM NOKTASININ bulunmaması nedeniyle aboneye hizmet verememekten İKİ FİKİR sorumlu tutulmayacaktır. 4.11 İKİ FİKİR afet hallerinde, elektronik haberleşme şebekelerinin bütünlüğünün idame ettirilmesi için gerekli önlemleri alacak olup, 4.12 İKİ FİKİR teknik servis ve hizmetlerde teknolojinin getirdiği her türlü değişikliği yapma, gerekli hallerde statik IP kullanan abonelerinin IP adreslerini, öncesinde bilgi vermek suretiyle değiştirme hakkına sahiptir.Bu değişikliklerden istifade edilmesi, bazı özelliklere haiz donanımın kullanımını ya da ABONE’nin mevcut donanımında yapısal bazı değişikliklerin yapılmasını gerektiriyorsa, yeni donanım ya da değişiklik bedelini bu hizmetlerden yararlanmak isteyen ABONE öder. ABONE, bu sebepten dolayı ya da diğer şebekelerin verdiği hizmetler nedeniyle İKİ FİKİR’den herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. 4.13 ABONE, bu sözleşmeden doğan haklarını İKİ FİKİR’in muvafakati olmaksızın üçüncü şahıslara kiralayamaz ve/veya devredemez. İKİ FİKİR’in muvafakatiyle sözleşmeden doğan hakların devredilmesi halinde ABONE, devir anında bu sözleşmeden doğmuş ve/veya doğacak tüm borçların, vergi ve benzeri mali yükümlülüklerin devreden ABONE ve devralan tarafından müştereken ve müteselsilen ödeneceğini kabul ve taahhüt eder. 4.14 İKİ FİKİR’in sunacağı kurulum ve bakım/onarım hizmetleriyle ilgili olarak ABONE bu 4.15 ABONE, kullanmakta olduğu elektronik haberleşme hizmetleriyle ilgili soru ve taleplerini İKİ FİKİR’in duyuracağı ABONE’ler için genel olan xxxxx@0xxxxx.xxx.xx adresine e-mail kanalı ile iletebilir. 4.16 Yasaların ve yargı kararlarının öngördüğü durumlarda, elektronik haberleşmenin üçüncü şahıs tarafından dinlenmesi, kaydedilmesi, saklanması ve gözetimine ilişkin olarak ABONE, İKİ FİKİR’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını ve İKİ FİKİR’den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.2 Yüklenici4.17 ABONE, Ek-1’deki Ürünler’i tüm masrafları İKİ FİKİR tarafından kendisine sunulan hizmetleri hukuka aykırı olarak ve hizmet aldığı adres dışında veya bireysel kullanımı aşacak şekilde kullanamaz. ABONE, İKİ FİKİR tarafından kendisine sunulan hizmeti, hizmet aldığı adres dışındaki üçüncü kişilerle kablolu veya wi-fi (kablosuz) olarak paylaşamaz. ABONE, kendisine sunulan hizmetleri, hakaret içeren, pornografik unsur taşıyan, toplum güvenliğini bozacak, anayasal rejim ve devlet aleyhine, kişilik haklarına saldırı mahiyetinde Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde suç konusu olabilecek herhangi bir eylem için kullanmamayı taahhüt eder. Aksi halde; her türlü sorumluluğun kendisine ait olmak üzere eksiksiz olacağını; İKİ FİKİR’in işbu sözleşmeyi derhal feshetme hakkının bulunduğunu ve işbu maddede düzenlenen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi sebebiyle İKİ FİKİR’in maruz kalacağı her türlü ayıptan ari bir şekilde Üniversite’nin belirteceği adrese yaptırım ve/veya Üniversite’nin yetkilendirdiği üçüncü kişilere teslim uğrayacağı zararları tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.3 İşbu sözleşme konusu Ürünler’in sözleşmede belirtilen niteliklere uygun olmaması ve/4.18 Hizmet başlangıcından sonra, umulmayan hal ve mücbir sebepler haricinde İKİ FİKİR’in kusuru nedeniyle hizmetin 48 (kırk sekiz) saatten fazla kesintiye uğraması halinde, İKİ FİKİR hizmet sunulmayan günlerin bedelini, ABONE’nin talebi halinde, ABONE’ye iade eder. Ancak İKİ FİKİR kayıtlarında bulunmayan veya eksik ve/veya zamanında teslim edilmesi halinde Üniversite işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal mutabakat sağlanamayan kesinti süresi için ücret iadesi yapmayacaktır. VODAFONE TELEKOMİNİKASYON A.Ş.’den kaynaklanan kesintilerden İKİ FİKİR sorumlu değildir ve haklı nedenle feshetme hakkını haizdir. Böyle bir durumda Üniversite sözleşme konusu Ürünler’i üçüncü kişilerden kiralayabilecek ve/veya satın alabilecektir. Yüklenici, söz konusu kiralama ve/veya satın alma işlemi ile ilgili her tür masraf, doğmuş/doğacak her türlü zarar ve ziyanı kendisine yapılan ilk bildirim üzerine derhal hiçbir ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin ve yasal merasime gerek olmaksızın, tüm faiz ve ferileriyle nakden ve defaten eksiksiz şekilde ödeyeceğini şimdiden kabul ve beyan İKİ FİKİR’in sözleşmeden doğan alacaklarını talep etme hakkı devam eder. 5.4 Yüklenici4.19 İKİ FİKİR, sözleşmenin 1. (birinci) sayfasındaki formda yer alan müşteri iletişim bilgilerini kullanarak, yeni ürünleri, kampanyaları, iş ortakları, hat kapama bildirimleri, ABONE’nin borç durumu vs hakkında ABONE’ye bilgi verebilir ve aboneye mevzuatta öngörülen diğer bildirimlerde bulunur. Mevzuat gereği gönderilen iletilerin İKİ FİKİR’den kaynaklamayan sebeplerle ulaşmamasından İKİ FİKİR sorumlu olmayacaktır. ABONE, bu anlamda sözleşmenin 1. (birinci) sayfasında verilen bilgilerin doğru, güncel ve kendisine ait olduğunu ve bu nedenle İKİ FİKİR hakkında herhangi bir şikâyette bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ABONE, mevzuatın zorunlu kıldıkları hariç olmak üzere söz konusu bildirim ve gönderimleri istememesi halinde talebini xxxxx@0xxxxx.xxx.xx e-posta adresi vasıtasıyla İKİ FİKİR’e iletebilir. 4.20 ABONE, işbu sözleşme konusu Ürünler’in kurulum gerektirmesi sözleşmeyi imzalayarak, İKİ FİKİR’in web sitesinde yayınladığı ve sözleşmeye ek ABONELİK SÖZLEŞMESİ EKİ’de belirtilen “kullanım koşullarını” kabul etmiş sayılır. 4.21 ABONE, işbu sözleşmeyi imzalayarak, İKİ FİKİR’in xxx.xxxxxxxx.xxx.xx adresinde yer verdiği Adil Kullanım Koşulları’nı kabul etmiş sayılır. ABONE, Adil Kullanım Koşulları kapsamında, internet hızının tarifesinin tabi olduğu hız alanına ulaşmasını takiben ilgili ay sonuna kadar xxx.xxxxxxxx.xxx.xx adresinde duyurulan hıza düşeceğini kabul eder. 4.22 ABONE, abonelik başlangıcında veya abonelik süresince herhangi bir zamanda, İKİ FİKİR’den teknik destek alması halinde, doğacak teknik destek ücreti xxx.xxxxxxxx.xxx.xx adresinde belirtilmektedir. Bu ücretlere ek olarak donanım veya yedek parça ihtiyacı olması halinde bu ÜrünleriABONE, belirtilen süre içerisinde eksiksiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim ettikten sonra, [……………] ( ) [gün / hafta / ay] içerisinde, konusunda uzman teknik elemanları tarafından kurulumunun tamamlanacağını, aksi halde montaj tamamlanıncaya kadar günlük [……………………] ( ) gecikme cezası ödeyeceğini, Ürünler’in teslimine kadar Ürünler’de meydana gelebilecek zarar ve söz konusu gecikme cezasının kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edilebileceğini ek bedellerin tümünü ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.5 Yüklenici, Xxxxxxx’xx eksiksiz 4.23 ABONE’nin hizmet aldığı adresten taşınması ve her türlü ayıptan ari olarak teslim edildiğinin iki taraf’ın yetkili kişilerince imza edilmiş xxxxxxx ile hüküm altına alınmasına kadar, Ürünler üzerindeki her türlü risk İKİ FİKİR’e bilgi vermemesi ve hasar sorumluluğunun Yüklenici’ye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederde aldığı hizmeti yeni taşındığı adrese nakil ettirmemesi halinde İKİ FİKİR 6.4. maddedeki hakkını kullanarak işbu sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir. 5.6 Yüklenici4.24 İşbu sözleşmenin imzası sırasında veya imzası sonrasında, sözleşme kapsamındaki hizmetler için ABONE tarafından imzalanacak taahhütnameler (Taahhütname) ve Tarife Kabul Belgeleri işbu Sözleşme kapsamında veya taraflar arasındaki ticari ilişki dolayısıyla Üniversite’ye sağladığı ve/veya aktardığı, çalışanlarından aldığı hiçbir kişisel veri üzerinde, söz konusu kişilerin bu yöndeki açık rızalarını almaksızın kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması ve/veya açıklanması, üçüncü kişilerce elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel verilerin korunması hakkında mevzuata aykırı herhangi sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir işlem gerçekleştirmediğini, aksi yöndeki her türlü iş ve işlemi parçası olacaktır. İşbu sözleşme ile aydınlatma yükümlülüğü dâhil olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle söz konusu olabilecek doğrudan ve dolaylı zararlar yönünden tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt edertaahhütname hükümleri arasında ihtilaf olması halinde taahhütname hükümleri esas alınacaktır. 5.7 Yüklenici, Üniversite’ye sağladığı kişisel verilerin, tekrar onayı alınmaksızın Üniversite tarafından, işbu sözleşme çerçevesinde ilgili kuruluş veya kişilere verilebileceğini veya bu kuruluşlar tarafından saklanabileceğini, işlenebileceğini bu duruma açık rızasının olduğunu ve bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Kanunları açısından hiçbir şekilde herhangi bir ihlal sayılmayacağını kabul ve beyan eder.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 5.1 YükleniciYüklenici ve İŞ SAHİBİ tarafından oluşturulmuş olanlar da dahil olmak üzere, işbu sözleşmenin amacı PROJE’nin yapımı ve kapsamı çerçevesinde yürütülmesi ile ilgili her türlü program ve tarifler DANIŞMAN tarafından oluşturulacak ihale aşamasında kontrol edilerek neticeye göre İŞ SAHİBİ’ne görüş sunulacaktır. Taraflar, bu sözleşme konusu iş ve eklerinden doğan yükümlülüklerini tam ve eksiksiz işlemlerle ilgili olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.2 Yüklenici, Ek-1’deki Ürünler’i tüm masrafları kendisine ait mutlaka uyulması gereken teknik kural veya gereklilikler hariç olmak üzere eksiksiz ve İŞ SAHİBİ’nin kendisine Danışman tarafından sunulan her türlü ayıptan ari bilgiyi en geç 7 (yedi) gün içerisinde inceleyerek karşı görüşünü, tercihini veya kararını bildireceği; herhangi bir şekilde Üniversite’nin belirteceği adrese görüş, tercih veya Üniversite’nin yetkilendirdiği itiraz bildirilmediği takdirde; DANIŞMAN bir adet öneri sunmuşsa bu önerinin, birden çok öneri sunmuşsa öneriler arasında DANIŞMAN’ın tercih ettiği önerinin kabul edilmiş sayılacağı konusunda mutabıklardır. Bu madde hükmü, İŞ SAHİBİ’nin görüş, tercih veya onayı gereken bütün iş ve işlemlerde de aynen uygulanacaktır. İŞ SAHİBİ, DANIŞMAN’dan ilme, fen icaplarına ve mesleğe aykırı taleplerde ve görüşte bulunmasını isteyemez. DANIŞMAN, onaylanan program ve tarifleri dikkate alarak PROJE için gereken yatırımla ilgili ihale aşamasında İŞ SAHİBİ’nce oluşturulmuş tahmini bütçeyi kontrol edecek ve görüş bildirecektir. İŞ SAHİBİ talep ettiği takdirde; kullanılması muhtemel yerli ve ithal malzemeleri tespit ederek değişik marka ve tiplerin fiyatlarını, İŞ SAHİBİ’nin yetkilileri ile görüşerek belirlenecek en az iki farklı tedarikçiden fiyat teklifleri alarak saptayacak ve İŞ SAHİBİ’nin görüş ve tercihine sunacaktır. Karar aşamasında, İŞ SAHİBİ’ne her türlü bilgiyi verip gereken açıklamaları yapacaktır. Bu konulardaki nihai tercih her halükarda İŞ SAHİBİNE ait olup İŞ SAHİBİ, dilerse önerilenlerin dışındaki tedarikçilerle de görüşüp, ihtiyaçlarını karşılayabilir. DANIŞMAN, tedarikçinin kefili veya garantörü değildir. PROJE yürütümündeki satın almaların kalite kontrolü ve şartnameye uygunluğu DANIŞMAN tarafından yürütülecektir. Uygunsuz hususlar raporlanacaktır. DANIŞMAN, inşaat işleri dışında, PROJE’nin yatırım maliyetini oluşturan varsa mekanik, elektrik vs. işler ile inşaat işlerinin müşterek noktalarını tespit edecek ve bunlar için de tahmini bütçeler hazırlayacak ve onaya sunacaktır. Ancak, bu tip işler DANIŞMAN’ın uzmanlık konuları dışında kaldığından gerektiğinde üçüncü kişilere teslim edeceğini kabulkişi veya kuruluşlardan İŞ SAHİBİ tarafından ödenecek ücreti karşılığında hizmet alınmasını da önerebilecektir. PROJE ile ilgili statik, beyan çevre düzenlemesi vs. proje hizmetleri ile bu hizmetlerin keşiflerinin ilgili Yüklenici tarafından hazırlanmasının kontrolü DANIŞMAN tarafından yapılacaktır. DANIŞMAN bu maksatla İŞ SAHİBİ’nin beklenti ve taahhüt eder. 5.3 İşbu gereksinimlerini dikkate alarak şartnameleri inceleyip görüşlerini İŞ SAHİBİ’ne sunacaktır. DANIŞMAN, talep edilirse yukarıda anılan tipteki hizmet alımlarını ve uygulama denetimini de yapacaktır. Her türlü fatura veya hak edişleri inceleyecek, gereken düzeltmeleri yaptırttıktan sonra onaylayarak, ödenmesi için İŞ SAHİBİ’ne sunacaktır. İŞ SAHİBİ, DANIŞMAN tarafından onaylanan fatura veya hak edişleri uygun bulursa, ödemeyi yapacaktır. DANIŞMAN, kabul işlemlerini İŞ SAHİBİ yerine yapacaktır. Taraflar, genel prensip olarak, ilgili mevzuat gereğince gerekli mühendislik hizmetleri için ruhsat alınacağını bilmektedir. Taraflar, mühendislik hizmetlerinden doğabilecek mesleki hatalardan DANIŞMAN’ın sorumlu olmayacağı konusunda mutabıklardır. PROJE kapsamındaki tüm mimarlık ve mühendislik proje hizmetleri, bu sözleşme bedeli haricindedir. Bu hizmetlerin üretimi sırasında gerekirse, İŞ SAHİBİ’nin talebi üzerine uygun göreceği sair danışmanların görüş ve onayları da alınacaktır. Ancak, bu danışmanların olası ücretleri İŞ SAHİBİ tarafından ayrıca ödenir; sözleşme bedeline dahil değildir. Yüklenicinin düzenleyeceği “as-built” projeler DANIŞMAN tarafından denetlenir. PROJE’nin yürütümü için Yüklenici tarafından hazırlanması gereken mimari, statik, çevre düzenlemesi vs. projelerin mimari proje ile uyumu DANIŞMAN tarafından denetlenecektir. PROJE’nin yürütümü esnasında alınması gereken bütün ruhsatların alınması ve prosedürün takibi İŞ SAHİBİ’ne aittir. DANIŞMAN bu konuda yardımcı olacaktır. PROJE’nin yürütümünde, yapı denetimi için mevzuat gereğince zorunlu olarak görevlendirilmesi şart olabilecek firmayı İŞ SAHİBİ belirleyecektir. DANIŞMAN, talep edilmesi halinde firma seçimi konusundaki görüş ve önerilerini sunacaktır. Tercih hakkı İŞ SAHİBİ’ne aittir. Yapı denetimi ile görevlendirilecek firmanın görev ve yetkileri, ilgili yasal düzenlemelerde tarif edilenlerle sınırlıdır. DANIŞMAN, sözleşme konusu Ürünler’in sözleşmede belirtilen niteliklere uygun olmaması iş ve işlemlerle kendisine tevdi edilen hususlara ilişkin bilgi ve/veya eksik ve/meslek sırlarını hiçbir şekilde yapı denetim firması ile paylaşmayacaktır. DANIŞMAN’ın yapı denetim görevlisine karşı herhangi bir yükümlülüğü veya zamanında sorumluluğu bulunmamaktadır. Yapı denetim firması ile DANIŞMAN arasında herhangi bir anlaşmazlık çıkması halinde, bunlar İŞ SAHİBİ tarafından çözümlenecektir. Bu çözümlemede, DANIŞMAN ve yapı denetim firmasının hak ve yetkileri mutlaka temel nokta olarak değerlendirilecektir. Yapı denetim firması, DANIŞMAN’ın üstü veya amiri değildir. İŞ SAHİBİ talep eder ise, ihale evrakı, şartname ve sözleşme taslakları DANIŞMAN tarafından incelenip görüşleri İŞ SAHİBİ’ne sunulacaktır. Xxxxxxxx, İŞ SAHİBİ tarafından metodu, süreci belirlenerek yürütülecek ve neticelendirilecektir. İŞ SAHİBİ dilerse, DANIŞMAN ihale sürecinde görev alacaktır. DANIŞMAN, PROJE’nin gerçekleştirilmesi için, İŞ SAHİBİ’nin tercihine göre yapılacak ihale veya ihaleler ile oluşacak bütün sözleşme veya sözleşmelerin yürütümünü, kontrol edilmesini, yerinde uygulama denetimini ve sair gereken iş ve işlemleri yapacaktır. Bu durum, İŞ SAHİBİ tarafından yüklenici veya taşeronlarla yapılacak her türlü sözleşme veya sair evrakta yer alacaktır. Bunun için, İŞ SAHİBİ tarafından imzalanacak sözleşme veya sair taahhütlerin tamamı, vakit geçirilmeksizin DANIŞMAN’ın bilgisine sunulacak ve örnekleri teslim edilmesi halinde Üniversite işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal ve haklı nedenle feshetme hakkını haizdiredilecektir. Böyle bir durumda Üniversite sözleşme konusu Ürünler’i üçüncü kişilerden kiralayabilecek ve/DANIŞMAN, yüklenici veya satın alabilecektir. Yüklenici, söz konusu kiralama ve/veya satın alma işlemi taşeronlarca hazırlanacak inşaat ile ilgili her tür masrafhak edişleri, doğmuş/doğacak her türlü zarar sözleşmelerdeki periyotlarla teslim alacak, inceleyecek, düzeltilmesi gerekenleri düzelttirecek ve ziyanı kendisine yapılan ilk bildirim üzerine derhal hiçbir ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin ve yasal merasime gerek olmaksızınonaylayacak, tüm faiz ve ferileriyle nakden ve defaten eksiksiz şekilde ödeyeceğini şimdiden kabul ve beyan ederödenmesi için İŞ SAHİBİ’ne teslim edecektir. 5.4 Yüklenici, işbu sözleşme konusu Ürünler’in kurulum gerektirmesi halinde bu Ürünleri, belirtilen süre içerisinde eksiksiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim ettikten sonra, [……………] ( ) [gün / hafta / ay] içerisinde, konusunda uzman teknik elemanları tarafından kurulumunun tamamlanacağını, aksi halde montaj tamamlanıncaya kadar günlük [……………………] ( ) gecikme cezası ödeyeceğini, Ürünler’in teslimine kadar Ürünler’de meydana gelebilecek zarar ve söz konusu gecikme cezasının kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.5 Yüklenici, Xxxxxxx’xx eksiksiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim edildiğinin iki taraf’ın yetkili kişilerince imza edilmiş xxxxxxx ile hüküm altına alınmasına kadar, Ürünler üzerindeki her türlü risk ve hasar sorumluluğunun Yüklenici’ye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.6 Yüklenici, işbu Sözleşme kapsamında veya taraflar arasındaki ticari ilişki dolayısıyla Üniversite’ye sağladığı ve/veya aktardığı, çalışanlarından aldığı hiçbir kişisel veri üzerinde, söz konusu kişilerin bu yöndeki açık rızalarını almaksızın kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması ve/veya açıklanması, üçüncü kişilerce elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel verilerin korunması hakkında mevzuata aykırı herhangi bir işlem gerçekleştirmediğini, aksi yöndeki her türlü iş ve işlemi ile aydınlatma yükümlülüğü dâhil olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle söz konusu olabilecek doğrudan ve dolaylı zararlar yönünden tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.7 Yüklenici, Üniversite’ye sağladığı kişisel verilerin, tekrar onayı alınmaksızın Üniversite tarafından, işbu sözleşme çerçevesinde ilgili kuruluş veya kişilere verilebileceğini veya bu kuruluşlar tarafından saklanabileceğini, işlenebileceğini bu duruma açık rızasının olduğunu ve bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Kanunları açısından hiçbir şekilde herhangi bir ihlal sayılmayacağını kabul ve beyan eder.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 5.1 Yüklenici4.1 Satıcı, "satıcı" sıfatını kazanabilmek için, öncelikle " Entegrasyon Gerekli Doküman Listesi" yer alan belgeleri işbu sözleşmenin amacı ve kapsamı çerçevesinde sözleşme ve eklerinden doğan yükümlülüklerini Sözleşme akdedildiği sırada tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini temin edecektir. Satıcı tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulmakla birlikte, İŞLETME’nin Satıcı’nın başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı her zaman vardır. (EK 1) 4.2 Satıcı, her bir mal için ayrı ayrı ve satış bedeli içerisinde olmak kaydıyla Türkçe kullanım kılavuzu, garanti belgesi ve teknik servis listesi ile satın alma belgesi üzerinde yazan ve/veya mal ile birlikte teslim edilmesi gereken her türlü aksesuar, belge, broşür, bandrol ve diğer evrak ile mevzuatın gerektirdiği sair bilgi ve belgeleri, malın ambalajı içerisinde teslim etmek yükümlülüğündedir. İŞLETME’nin Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tarafı olmaması sebebiyle bu bilgi ve belgelerin kargo kutusunun içerisinde olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü bulunmamalıdır. Satıcı bahse konu bilgi ve belgelerin eksikliği nedeniyle İŞLETME’nin herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararları tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüteder. 4.3 Satıcı, Platform’da satışa sunduğu tüm ürün ve/veya hizmetleri tam ve/veya gereği gibi (markası, cinsi, rengi, bedeni ve adedi belli olan), eksiksiz ve her türlü açık, örtülü gizli ayıptan ari olarak Alıcı’ya teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.2 Yüklenici4.4 Satıcı, Ek-1’deki Ürünler’i tüm masrafları kendisine ait her türlü reklam ve ilanın Platform’da yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için İŞLETME ile tam iş birliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İŞLETME münhasıran kendi takdirinde olmak üzere eksiksiz Satıcı’nın Platform’daki herhangi bir ürününü sebep göstermeksizin satışa kapatma hak ve her türlü ayıptan ari yetkisine sahiptir. 4.5 Görsellerin Satıcı tarafından İŞLETME’ye verilmesi halinde Satıcı ürün görsellerinin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca eser niteliğini haiz olması halinde FSEK’in 21. maddesindeki işleme, 22. maddesindeki çoğaltma, 23. maddesindeki yayma, 24. maddesindeki temsil, 25. maddesindeki işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı Sözleşme süresiyle sınırlı olarak herhangi bir mecra ve ülke sınırlaması olmaksızın İŞLETME’ye 3. kişilere de kullandırabilecek şekilde Üniversite’nin belirteceği adrese veya Üniversite’nin yetkilendirdiği üçüncü kişilere teslim edeceğini basit ruhsat verdiğini/vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.3 İşbu sözleşme konusu Ürünler’in sözleşmede belirtilen niteliklere uygun olmaması ve/veya eksik ve/veya zamanında teslim edilmesi halinde Üniversite işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal ve haklı nedenle feshetme hakkını haizdir. Böyle bir durumda Üniversite sözleşme konusu Ürünler’i üçüncü kişilerden kiralayabilecek ve/veya satın alabilecektir. Yüklenici4.6 Satıcı, söz konusu kiralama ve/veya satın alma işlemi ile ilgili her tür masraf, doğmuş/doğacak Platform’da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü zarar görsel, yazılı ve ziyanı kendisine yapılan ilk bildirim üzerine derhal hiçbir ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin sair sağlanan fiyat/ilan/bilgi/marka/içerik gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve yasal merasime gerek olmaksızın, tüm faiz hukuka uygunluğundan bizzat sorumlu olmayı; bu bilgi ve ferileriyle nakden belgeleri başta entegratörler olmak üzere 3.Kişilerle doğru ve defaten eksiksiz güncel şekilde ödeyeceğini şimdiden kabul ve beyan eder. 5.4 Yüklenici, işbu sözleşme konusu Ürünler’in kurulum gerektirmesi halinde bu Ürünleri, belirtilen süre içerisinde eksiksiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim ettikten sonra, [……………] ( ) [gün / hafta / ay] içerisinde, konusunda uzman teknik elemanları tarafından kurulumunun tamamlanacağını, paylaşmayı aksi halde montaj tamamlanıncaya kadar günlük [……………………] ( ) gecikme cezası ödeyeceğini, Ürünler’in teslimine kadar Ürünler’de meydana gelebilecek zarar ve söz konusu gecikme cezasının kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edilebileceğini İŞLETME’nin bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.5 Yüklenici4.7 Satıcı, Xxxxxxx’xx eksiksiz Platform’da ve ilanlarda sergilediği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Ayrıca Satıcı, Kanunen Yasaklı Ürünler Listesi’nin içeriğini sürekli olarak takip etmek ve bu listede yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmamakla yükümlüdür. 4.8 Satıcı, Platform’a üye olduğu esnada bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; profil sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Satıcı’nın şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen Satıcı’nın sorumluluğundadır. Satıcı kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen işlemlerin yetkisiz işlem olduğundan kaynaklı olarak geçersizliğini ileri sürme hakkından peşinen feragat etmiştir. Bu tür işlemlerde dahi, her türlü ayıptan ari sorumluluk Satıcı’nın kendisine ait olacaktır. Satıcı’nın şifresi kullanılarak Platform’a İŞLETME aleyhine veya zararına işlem yapılması halinde; Satıcı, İŞLETME’nin bu fiillerden doğan zararlarını karşılamakla mükelleftir. 4.9 İŞLETME, Satıcı tarafından Üyelik işlemi esnasında ve Üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. İŞLETME, bu bilgileri Hizmetler’in tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmeler in yapılması amacıyla İŞLETME’nin ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı & pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla, kullanabilir ve yalnızca yukarıda belirtilen sebeplerle anonim olarak teslim edildiğinin iki taraf’ın yetkili kişilerince imza edilmiş xxxxxxx ile hüküm altına alınmasına kadarüçüncü kişilere açıklanabilir. Satıcı, Ürünler üzerindeki kendine ait bilgilerin İŞLETME tarafından işbu madde hükmüne göre kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. 4.10 Satıcı Platform’da yürüttüğü tüm faaliyetlerini Platform’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Satıcı, Platform’a sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, vb. gibi içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli koruyucu yazılımlarını ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere) aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla İŞLETME tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.11 İŞLETME Platform’un tam ve gereği gibi çalışabilmesi için Platform’da her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir. İşbu amaçla İŞLETME, sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirme hakkına sahiptir. 4.12 Ürün Bedeli satın alma anında Satıcı adına İŞLETME tarafından Alıcı’dan tahsil edilecek ve Satıcı işbu Sözleşmede belirtilen edimlerini ve satmış olduğu ürüne dair taahhütlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetler’den faydalanabilecek ve Platform’dan gerçekleştireceği satış işlemi karşılığındaki ürün bedeline hak kazanacaktır. 4.13 Satıcı, Platform’da yayınladığı tüm ilanlarla ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır. İŞLETME, Satıcı’nın faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve Platform’da beyan edilen kural ve şartlara uymaması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve hasar sorumluluğunun Yüklenici’ye ticari haklarına halel getirici 4.14 Satıcı, Alıcılar’la Platform’dan yapılacak satışlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcı taraf olduğunu, İŞLETME’nin işbu mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını, Alıcılar’a karşı yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Satıcı buna ek olarak, Platform’da sergilediği ve sattığı tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden bizzat sorumlu olacaktır. Bu madde hükmüne aykırılık durumunda ortaya çıkabilecek zararlardan Satıcı doğrudan sorumlu olacaktır. Satıcı, Platform’dan satışını yaptığı ürünlerin satış işlemi esnasında belirtildiği teslim süresinde Alıcı’ya ulaşmasını sağlayacak ve gecikmeden dolayı her türlü sorumluluk da kendisinde olacaktır. Satıcı, Alıcı istek ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede dönüş yapmak zorundadır. 4.15 Satıcı, Alıcı’yla yalnızca Platform üzerinden sözleşme akdedecek ve sadece Platform üzerinden söz konusu ticari faaliyette bulunacaktır. Satıcı, Xxxxx’xxx Platform’dan ileteceği, kendisiyle her ne surette olursa olsun Platform dışında iletişime geçme ve/veya Alıcı’nın Platform dışında satın alma isteğine olumlu cevap vermeyecek, her ne surette olursa olsun Alıcılar’la Platform dışında herhangi bir hukuki ilişki kurmayacak, herhangi bir satış işlemi gerçekleştirmeyecektir. Satıcı İŞLETME’nin bilgisi olmaksızın her ne surette olursa olsun Alıcı’larla iletişime geçmeyecektir. Şu kadar ki Alıcılar’ın doğrudan Satıcı’ya ait alışveriş kanallarından iletişime geçmesi işbu maddenin istisnasıdır. 4.16 İŞLETME tarafından Satıcı’nın herhangi bir sebeple üyeliğinin askıya alınması veya üyelikten çıkarılarak bir daha İŞLETME platformlarına alınmamak üzere kara listeye alınması halinde Satıcı, başka bir kullanıcı hesabıyla veya başka bir nam adı altında Platform’a üye olamaz. Satıcı’nın bu madde hükmüne aykırı olarak Platform’a üye olması ve durumun tespiti halinde Satıcı, üyelikten yeniden çıkartılacaktır. 4.17 Satıcı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu m. 230 ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu m. 8. uyarınca satılan veya sağlanan ürün ve hizmetle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenlemek zorundadır. Satıcı, ;Alıcı’ya gönderdiği mal ve/veya hizmeti fatura keserek teslim etmeyi, başta 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere sair mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeyi, ayrıca Satıcı’nın iş bu yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemesiyle sebebiyle İŞLETME’nin uğradığı zararlar ve masrafları (mahkeme masrafları, para cezaları, vergi, resim, harç dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü giderler) nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.18 Platform’dan sunulacak olan Hizmetler’in ve İŞLETME tarafından uygulanan kampanyaların detayları, ürünlerin sergilenme süreleri ve teknik özellikler gibi ikincil değişiklikler İŞLETME tarafından her zaman değiştirilebilecektir. Şu kadar ki, Taraflar’ca aksi yönde bir anlaşma olmaksızın İŞLETME fiyat ve stok bilgilerini değiştiremez. 4.19 Satıcı ayrıca öncesinde Bivarbiyok’un yazılı izni olmadan Alıcı’lara karşı herhangi reklam ve/veya pazarlama amaçlı çalışma yapamayacak (ürünlerin Satıcı’lara ait kutularla gönderimi haricinde), Alıcı’lara ürünlerle ve/veya hizmetlerle beraber herhangi promosyon malzemesi, numune ürün vb. bir gönderimde bulunmayacaktır. Satıcı, Sözleşme’nin yürürlük süresince ve Sözleşme’nin sona ermesinden itibaren 2 (iki) yıl boyunca Bivarbiyok’u ve Bivarbiyok’a ait olan diğer markaları kötüleyen veya bunları hedef gösteren, söz konusu olan markaların ve Bivarbiyok’un ticari itibarını zedeleyici beyan, eylem ve/veya söylemlerde bulunmayacağını, işbu Sözleşme tahtındaki haklarını kullanırken ve de yükümlülüklerini yerine getirirken iyi niyet ve dürüstlük ilkelerine uyacağını, haksız rekabete sebebiyet verecek eylemlerde bulunmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Satıcı işbu maddenin ihlali hâlinde 10.000 TL (on bin Türk Lirası) tutarında cezai şart ödemeyi kabul, beyan ve de taahhüt eder. 4.20 Satıcı 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların 4.21 Satıcı, Platform’dan satışa sunacağı ürünlerin üzerinde bulunan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu anlamında sınai mülkiyet unsurlarının, i) kendisine ait olduğunu; veya ii) bu ürünleri Alıcı’ya satma konusunda yetkili olduğunu; veya iii) hak sahibi veya onun rızası ile üçüncü kişiler tarafından piyasaya sunulmuş orijinal olduğunu; veya yürürlükteki mevzuat uyarınca usulüne uygun şekilde paralel ithalat yolu ile piyasaya sunulmuş olduğunu ve SMK’nın 152. maddesi (veya ileride bu alanda düzenlenecek yeni kanun ve yönetmelik maddelerine uygun olarak) ve sair maddeleri uyarınca üzerlerindeki marka/tasarım hakkı tükenmiş ürünler olduğunu, ürünlerin ayrıca 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca eser niteliğini haiz olması halinde eser sahibinin bizzat kendisi olduğunu ve/veya ürünleri es er sahibinin rızası ile Platform’da satışa sunduğunu 3. Kişilerin eserden doğan haklarına tecavüz etmediğini, İŞLETME’nin ürünler üzerinde herhangi bir inceleme yükümlülüğünün bulunmadığını, İŞLETME’ye ürünlerle ilgili herhangi bir 3. Kişi talebinin gelmesi halinde derhal bu durumu ortaya koyan tüm belgeleri ve fatura silsilesini (kendisinden başlayarak geriye doğru marka sahibi veya onun rızası ile ürünleri piyasaya sunmuş kişilerin faturasına kadar) eksiksiz derhal İŞLETME’ye temin edeceğini aksi halde İŞLETME’nin Satıcı’nın Platform’daki tüm satışlarını durdurma hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.6 Yüklenici4.22 İŞLETME tarafından Satıcı’nın Platform’da original olmayan ve kullanılmış olan ürünleri satışa sunduğunun tespit edilmesi halinde, Satıcı İŞLETME’ye 10.000 TL (on bin Türk Lirası) tutarında cezai şartı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Cezai şarta ek olarak Satıcı, İŞLETME’nin bu kapsamda uğrayacağı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olup, İŞLETME’nin işbu Sözleşme kapsamında veya taraflar arasındaki ticari ilişki dolayısıyla Üniversite’ye sağladığı Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı saklıdır. 4.23 Satıcı’nın Platform’da satışa sunduğu ve/veya aktardığı, çalışanlarından aldığı hiçbir kişisel veri üzerinde, söz konusu kişilerin bu yöndeki açık rızalarını almaksızın kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması sahibi ve/veya açıklanması, üçüncü kişilerce elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel verilerin korunması hakkında mevzuata aykırı hak sahibi olduğu tüm markaların Sözleşme kapsamında her türlü pazarlama ve satış faaliyetinde herhangi bir işlem gerçekleştirmediğinimecra, aksi yöndeki her türlü iş baskı ve/veya kopya sayısı ve işlemi ile aydınlatma yükümlülüğü dâhil süre sınırlaması olmaksızın, işbu sözleşmeye ek herhangi bir ek bedel olmaksızın İŞLETME tarafından kullanılmasına muvafakat ettiğini, İŞLETME’nin işbu markaları kullanımının marka sahibinin başta 6769 s ayılı Sınai Mülkiyet Kanunu olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle söz konusu olabilecek doğrudan anılan markalar ve dolaylı zararlar yönünden tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını bunların kullanımı üzerindeki haklarını ihlal etmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.7 Yüklenici4.24 Platform’dan satışa sunulan ürünler Satıcı’nın garantisi kapsamındadır. Satıcı, Üniversite’ye sağladığı kişisel verilerinAlıcı’nın ayıplı ürün ile ilgili ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebi de dâhil olmak üzere her türlü Alıcı taleplerini, tekrar onayı alınmaksızın Üniversite tarafından6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak süresinde karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Şüpheye mahal bırakmamak bakımından belirtilmelidir ki, Satıcı Alıcı’nın ayıplı olduğu gerekçesiyle ürünü iade etmek istemesi halinde ürün iadesini kabul edip etmeyeceğini İŞLETME’ye 48 (kırk sekiz) saat içerisinde bildirmek zorundadır. Satıcı’nın işbu sözleşme çerçevesinde ilgili kuruluş veya kişilere verilebileceğini veya bu kuruluşlar tarafından saklanabileceğini, işlenebileceğini bu duruma açık rızasının olduğunu ve bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Kanunları açısından hiçbir şekilde 48 (kırk sekiz) saat süre içerisinde herhangi bir ihlal sayılmayacağını yanıt vermemesi iade talebinin kabul edildiği anlamına gelecektir. Satıcı, İŞLETME tarafından Platform üzerinden ve/veya yazılı olarak bildirilecek süre içerisinde ürünleri incelemeye alıp almama kar arını İŞLETME’ye iletecektir. Satıcı’nın bu süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması iadeyi kabul ettiği anlamına gelecektir. Satıcı’nın ürünleri incelemeye alması halinde İŞLETME tarafından işbu maddede belirtilen yollarla bildirilecek süre içerisinde analizi sürecini (tamirat/onarım) sonuçlandıracaktır. İŞLETME işbu maddede belirtilen süreleri öncesinde bildirmek kaydıyla her zaman değiştirme hakkını saklı tutar. 4.25 Satıcı, mevzuattaki aksine hükümler saklı kalmak kaydıyla, Xxxxx’xxx Platform’dan satın aldığı ürünleri 15 (on beş) gün içeri sinde herhangi bir sebep öne sürmeksizin cayma hakkını kullanarak iade edebileceğini, böyle bir 4.26 Satıcı’nın işbu Sözleşme ve/veya eklerindeki herhangi bir yükümlülüğünü tam ve/veya hiç yerine getirememesi halinde İŞLETME uğradığı her türlü zararın tazminini talep etme hakkına sahiptir. İŞLETME bu bedelleri Satıcı’nın herhangi bir alacağından mahsup edebilecektir. 4.27 Satıcı platformda bulunan ve beyan edersatışa arz ettiği ürünlerin stoklarını güncellemekle yükümlüdür. Satıcının stokta bulunmayan ürünlerin satışı nedeniyle doğan zararları karşılamakla yükümlü olacaktır.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 5.1 Yüklenici2.1. MÜŞTERİ görerek ve beğenerek satınaldığı ürünü/ürünleri 16.2.2019 tarihinde teslim almıştır. MÜŞTERİ, işbu ürünün/ürünlerin kendisi ve/veya belirlediği üçüncü kişi tarafından teslim alındığı günden itibaren ondört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. MÜŞTERİ, sözleşmenin amacı imzalanmasından ürünün/ürünlerin teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile TELPA’ya yöneltilmiş olması gerekir. MÜŞTERİ, sözleşme konusu ürünü/ürünleri cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren on gün içinde TELPA’ya iade etmekle yükümlüdür. Aksi hâlde cayma hakkını kullanmamış sayılacaktır. MÜŞTERİ, ürünü/ürünleri ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir. Olağan gözden geçirme, ürünün/ürünlerin ilk incelemesini kapsar. Ürünün/ürünlerin mutat kullanılması durumunda MÜŞTERİ cayma hakkını kullanamaz. 2.2. MÜŞTERİ, üründen/ürünlerden kaynaklı uyuşmazlıklar için yasal sınırları gözeterek TELPA aleyhine Tüketici Mahkemesi’ne veya Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabilir. 2.3. MÜŞTERİ, beyan ettiği cep telefonlarına, e-mail adreslerine, iş ve/veya ev telefon ve/veya adreslerine; ödeme hatırlatma, idari ve kapsamı çerçevesinde sözleşme yasal takip, kampanya, reklam, tanıtım, bilgilendirme vb. içerikli SMS, yazı, e- maillerin veya ticari elektronik iletilerin TELPA tarafından gönderilmesine muvafakat etmektedir. 2.4. MÜŞTERİ’nin, satın aldığı ürünün/ürünlerin peşinatını, kredi kartıyla TELPA’ya ödemesi gerekmektedir. Ayrıca MÜŞTERİ, ödeme planında gösterilen taksitlerini, imzalayarak onaylamış olduğu ödeme planında belirtilen tarihlerde; T. Halk Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinden T.C. Kimlik Numarası ile “Telpa Kurum Ödemesi” olarak, T.Halk Bankası A.Ş.’nin İnternet Şubesinde ana menüden “Ödemeler / Diğer Ödemeler / 2.5. MÜŞTERİ, yukarıdaki maddede belirtilen ödeme şekilleri dışında ve/veya başkaca bir kişi ya da kuruma ödeme yapması durumunda ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemiş sayılacağını ve eklerinden doğan yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini kabulbu durumun hukuki sonuçlarını kabul eder. 2.6. MÜŞTERİ, ödemekle yükümlü olduğu taksitleri, vade tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde ödemediği takdirde, gecikme faizinin yanısıra 50-TL tutarında cezai şartı TELPA’ya ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte MÜŞTERİ, vadesi geçen taksit(lerin) toplamını, faizi ile birlikte icra takibi başlatılmadan önce TELPA’ya ödemesi halinde, MÜŞTERİ bu maddede belirtilen cezai şart tutarını ödemekle yükümlü olmayacaktır. 5.2 Yüklenici2.7. MÜŞTERİ’nin taksitlerden herhangi birini ödemede temerrüde düşmesi durumunda kalan borcunun tümü muacccel hâle gelecektir. Bu durumda TELPA kalan borcun tümünün ifasını MÜŞTERİ’den talep etme ve borcun tahsili için mahkemelere ve icra dairelerine başvurma hak ve yetkisine sahiptir. TELPA’nın Sözleşmedeki bütün edimlerini ifa etmiş olması şartıyla bu hakkını kullanabilmesi için, Ek-1’deki Ürünler’i tüm masrafları kendisine ait olmak üzere eksiksiz MÜŞTERİ’nin kalan borcun en az onda birini oluşturan ve her türlü ayıptan ari birbirini izleyen en az iki taksidi veya kalan borcun en az dörtte birini oluşturan bir şekilde Üniversite’nin belirteceği adrese veya Üniversite’nin yetkilendirdiği üçüncü kişilere teslim edeceğini kabultaksidi ödemede temerrüde düşmesi gerekmektedir. MÜŞTERİ, beyan ödeme tarihlerinin Sözleşmede açıkça ve taahhüt eder. 5.3 İşbu sözleşme konusu Ürünler’in sözleşmede belirtilen niteliklere uygun olmaması ve/veya eksik ve/veya zamanında teslim edilmesi halinde Üniversite işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal ve haklı nedenle feshetme hakkını haizdir. Böyle kesin biçimde belirlenmiş olması sebebiyle gecikme faizi için ayrıca bir durumda Üniversite sözleşme konusu Ürünler’i üçüncü kişilerden kiralayabilecek ve/veya satın alabilecektir. Yüklenici, söz konusu kiralama ve/veya satın alma işlemi ile ilgili her tür masraf, doğmuş/doğacak her türlü zarar ve ziyanı kendisine yapılan ilk bildirim üzerine derhal hiçbir ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin ve yasal merasime ihtara gerek olmaksızın, tüm faiz ve ferileriyle nakden ve defaten eksiksiz şekilde ödeyeceğini şimdiden olmadığını kabul ve beyan eder. 5.4 Yüklenici2.8. XXXXXXX, işbu sözleşme konusu Ürünler’in kurulum gerektirmesi halinde bu Ürünleriborçlandığı toplam miktarı vadesinden önce ödeyebileceği gibi vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Bu durumda MÜŞTERİ’den, belirtilen süre içerisinde eksiksiz TELPA tarafından herhangi bir faiz veya komisyon alınmışsa, MÜŞTERİ’nin ödediği miktara göre faiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim ettikten sonra, [……………] ( ) [gün / hafta / ay] içerisinde, konusunda uzman teknik elemanları tarafından kurulumunun tamamlanacağını, aksi halde montaj tamamlanıncaya kadar günlük [……………………] ( ) gecikme cezası ödeyeceğini, Ürünler’in teslimine kadar Ürünler’de meydana gelebilecek zarar ve söz konusu gecikme cezasının kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederkomisyon indirimlerini talep etme hakkı bulunmaktadır. 5.5 Yüklenici, Xxxxxxx’xx eksiksiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim edildiğinin iki taraf’ın yetkili kişilerince imza edilmiş xxxxxxx ile hüküm altına alınmasına kadar, Ürünler üzerindeki her türlü risk ve hasar sorumluluğunun Yüklenici’ye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.6 Yüklenici2.9. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme kapsamında veya taraflar arasındaki ticari ilişki dolayısıyla Üniversite’ye sağladığı vermiş olduğu kişisel verilerinin; tarafların sözleşmesel hak ve borçlarının yerine getirilmesi, TELPA tarafından sunulan ürün, hizmet, fırsatların MÜŞTERİ’ye iletilmesi ve/veya aktardığıişbu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ya da iyileştirilmesi amacıyla TELPA tarafından veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle TELPA’nın yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olxxxx XXXXX tarafından bilgilendirildiğini ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızasının bulunduğunu kabul ve beyan eder. Yine MÜŞTERİ, çalışanlarından aldığı hiçbir kişisel verilerinin; TELPA tarafından; grup şirketlerine ve/veya iş ortaklarına (Güncel grup şirketleri ve iş ortakları listemize [xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx/] adresinden erişebilirsiniz.) yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı olmak kaydıyla aktarılabileceği hususunda açıkça rızasının olduğunu kabul ve beyan eder. Bununla birlikte MÜŞTERİ, KVK Kanunu’nun 11. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; veri sorumlusu olan TELPA’ya başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel veri üzerindeişlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ, söz konusu kişilerin bu yöndeki açık rızalarını almaksızın haklarına ilişkin taleplerini [xxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/XXX_Xxxxxxx_Xxxxxxxx.xxx] adresinde bulunan formu doldurarak TELPA’ya iletecektir. Ayrıca, MÜŞTERİ işbu sözleşme kapsamında paylaşılmış kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması ve/veya açıklanması, üçüncü kişilerce elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel verilerin korunması hakkında mevzuata aykırı herhangi bir işlem gerçekleştirmediğini, aksi yöndeki her türlü iş doğru ve işlemi ile aydınlatma yükümlülüğü dâhil olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle söz konusu olabilecek doğrudan ve dolaylı zararlar yönünden tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.7 Yüklenici, Üniversite’ye sağladığı kişisel verilerin, tekrar onayı alınmaksızın Üniversite tarafından, güncel olduğunu; işbu sözleşme çerçevesinde ilgili kuruluş veya kişilere verilebileceğini veya bu kuruluşlar tarafından saklanabileceğini, işlenebileceğini bu duruma açık rızasının olduğunu ve bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Kanunları açısından hiçbir şekilde herhangi bir ihlal sayılmayacağını bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri TELPA’ya bildireceğini kabul ve beyan eder.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 5.1 Yüklenici2.1. MÜŞTERİ görerek ve beğenerek satınaldığı ürünü/ürünleri 28.2.2019 tarihinde teslim almıştır. MÜŞTERİ, işbu ürünün/ürünlerin kendisi ve/veya belirlediği üçüncü kişi tarafından teslim alındığı günden itibaren ondört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. MÜŞTERİ, sözleşmenin amacı imzalanmasından ürünün/ürünlerin teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile TELPA’ya yöneltilmiş olması gerekir. MÜŞTERİ, sözleşme konusu ürünü/ürünleri cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren on gün içinde TELPA’ya iade etmekle yükümlüdür. Aksi hâlde cayma hakkını kullanmamış sayılacaktır. MÜŞTERİ, ürünü/ürünleri ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir. Olağan gözden geçirme, ürünün/ürünlerin ilk incelemesini kapsar. Ürünün/ürünlerin mutat kullanılması durumunda MÜŞTERİ cayma hakkını kullanamaz. 2.2. MÜŞTERİ, üründen/ürünlerden kaynaklı uyuşmazlıklar için yasal sınırları gözeterek TELPA aleyhine Tüketici Mahkemesi’ne veya Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabilir. 2.3. MÜŞTERİ, beyan ettiği cep telefonlarına, e-mail adreslerine, iş ve/veya ev telefon ve/veya adreslerine; ödeme hatırlatma, idari ve kapsamı çerçevesinde sözleşme yasal takip, kampanya, reklam, tanıtım, bilgilendirme vb. içerikli SMS, yazı, e- maillerin veya ticari elektronik iletilerin TELPA tarafından gönderilmesine muvafakat etmektedir. 2.4. MÜŞTERİ’nin, satın aldığı ürünün/ürünlerin peşinatını, kredi kartıyla TELPA’ya ödemesi gerekmektedir. Ayrıca MÜŞTERİ, ödeme planında gösterilen taksitlerini, imzalayarak onaylamış olduğu ödeme planında belirtilen tarihlerde; T. Halk Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinden T.C. Kimlik Numarası ile “Telpa Kurum Ödemesi” olarak, T.Halk Bankası A.Ş.’nin İnternet Şubesinde ana menüden “Ödemeler / Diğer Ödemeler / 2.5. MÜŞTERİ, yukarıdaki maddede belirtilen ödeme şekilleri dışında ve/veya başkaca bir kişi ya da kuruma ödeme yapması durumunda ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemiş sayılacağını ve eklerinden doğan yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini kabulbu durumun hukuki sonuçlarını kabul eder. 2.6. MÜŞTERİ, ödemekle yükümlü olduğu taksitleri, vade tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde ödemediği takdirde, gecikme faizinin yanısıra 50-TL tutarında cezai şartı TELPA’ya ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte MÜŞTERİ, vadesi geçen taksit(lerin) toplamını, faizi ile birlikte icra takibi başlatılmadan önce TELPA’ya ödemesi halinde, MÜŞTERİ bu maddede belirtilen cezai şart tutarını ödemekle yükümlü olmayacaktır. 5.2 Yüklenici2.7. MÜŞTERİ’nin taksitlerden herhangi birini ödemede temerrüde düşmesi durumunda kalan borcunun tümü muacccel hâle gelecektir. Bu durumda TELPA kalan borcun tümünün ifasını MÜŞTERİ’den talep etme ve borcun tahsili için mahkemelere ve icra dairelerine başvurma hak ve yetkisine sahiptir. TELPA’nın Sözleşmedeki bütün edimlerini ifa etmiş olması şartıyla bu hakkını kullanabilmesi için, Ek-1’deki Ürünler’i tüm masrafları kendisine ait olmak üzere eksiksiz MÜŞTERİ’nin kalan borcun en az onda birini oluşturan ve her türlü ayıptan ari birbirini izleyen en az iki taksidi veya kalan borcun en az dörtte birini oluşturan bir şekilde Üniversite’nin belirteceği adrese veya Üniversite’nin yetkilendirdiği üçüncü kişilere teslim edeceğini kabultaksidi ödemede temerrüde düşmesi gerekmektedir. MÜŞTERİ, beyan ödeme tarihlerinin Sözleşmede açıkça ve taahhüt eder. 5.3 İşbu sözleşme konusu Ürünler’in sözleşmede belirtilen niteliklere uygun olmaması ve/veya eksik ve/veya zamanında teslim edilmesi halinde Üniversite işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal ve haklı nedenle feshetme hakkını haizdir. Böyle kesin biçimde belirlenmiş olması sebebiyle gecikme faizi için ayrıca bir durumda Üniversite sözleşme konusu Ürünler’i üçüncü kişilerden kiralayabilecek ve/veya satın alabilecektir. Yüklenici, söz konusu kiralama ve/veya satın alma işlemi ile ilgili her tür masraf, doğmuş/doğacak her türlü zarar ve ziyanı kendisine yapılan ilk bildirim üzerine derhal hiçbir ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin ve yasal merasime ihtara gerek olmaksızın, tüm faiz ve ferileriyle nakden ve defaten eksiksiz şekilde ödeyeceğini şimdiden olmadığını kabul ve beyan eder. 5.4 Yüklenici2.8. XXXXXXX, işbu sözleşme konusu Ürünler’in kurulum gerektirmesi halinde bu Ürünleriborçlandığı toplam miktarı vadesinden önce ödeyebileceği gibi vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Bu durumda MÜŞTERİ’den, belirtilen süre içerisinde eksiksiz TELPA tarafından herhangi bir faiz veya komisyon alınmışsa, MÜŞTERİ’nin ödediği miktara göre faiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim ettikten sonra, [……………] ( ) [gün / hafta / ay] içerisinde, konusunda uzman teknik elemanları tarafından kurulumunun tamamlanacağını, aksi halde montaj tamamlanıncaya kadar günlük [……………………] ( ) gecikme cezası ödeyeceğini, Ürünler’in teslimine kadar Ürünler’de meydana gelebilecek zarar ve söz konusu gecikme cezasının kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederkomisyon indirimlerini talep etme hakkı bulunmaktadır. 5.5 Yüklenici, Xxxxxxx’xx eksiksiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim edildiğinin iki taraf’ın yetkili kişilerince imza edilmiş xxxxxxx ile hüküm altına alınmasına kadar, Ürünler üzerindeki her türlü risk ve hasar sorumluluğunun Yüklenici’ye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.6 Yüklenici2.9. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme kapsamında veya taraflar arasındaki ticari ilişki dolayısıyla Üniversite’ye sağladığı vermiş olduğu kişisel verilerinin; tarafların sözleşmesel hak ve borçlarının yerine getirilmesi, TELPA tarafından sunulan ürün, hizmet, fırsatların MÜŞTERİ’ye iletilmesi ve/veya aktardığıişbu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ya da iyileştirilmesi amacıyla TELPA tarafından veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle TELPA’nın yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olxxxx XXXXX tarafından bilgilendirildiğini ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızasının bulunduğunu kabul ve beyan eder. Yine MÜŞTERİ, çalışanlarından aldığı hiçbir kişisel verilerinin; TELPA tarafından; grup şirketlerine ve/veya iş ortaklarına (Güncel grup şirketleri ve iş ortakları listemize [xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx/] adresinden erişebilirsiniz.) yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı olmak kaydıyla aktarılabileceği hususunda açıkça rızasının olduğunu kabul ve beyan eder. Bununla birlikte MÜŞTERİ, KVK Kanunu’nun 11. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; veri sorumlusu olan TELPA’ya başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel veri üzerindeişlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ, söz konusu kişilerin bu yöndeki açık rızalarını almaksızın haklarına ilişkin taleplerini [xxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/XXX_Xxxxxxx_Xxxxxxxx.xxx] adresinde bulunan formu doldurarak TELPA’ya iletecektir. Ayrıca, MÜŞTERİ işbu sözleşme kapsamında paylaşılmış kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması ve/veya açıklanması, üçüncü kişilerce elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel verilerin korunması hakkında mevzuata aykırı herhangi bir işlem gerçekleştirmediğini, aksi yöndeki her türlü iş doğru ve işlemi ile aydınlatma yükümlülüğü dâhil olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle söz konusu olabilecek doğrudan ve dolaylı zararlar yönünden tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.7 Yüklenici, Üniversite’ye sağladığı kişisel verilerin, tekrar onayı alınmaksızın Üniversite tarafından, güncel olduğunu; işbu sözleşme çerçevesinde ilgili kuruluş veya kişilere verilebileceğini veya bu kuruluşlar tarafından saklanabileceğini, işlenebileceğini bu duruma açık rızasının olduğunu ve bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Kanunları açısından hiçbir şekilde herhangi bir ihlal sayılmayacağını bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri TELPA’ya bildireceğini kabul ve beyan eder.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 5.1 Yüklenici4.1. Firma, işbu sözleşmenin amacı şartnamede belirtilen teknik özelliklere uygun ve kapsamı çerçevesinde sözleşme ve eklerinden doğan yükümlülüklerini tam ve eksiksiz şartnamede istenilen hizmet kapsamındaki ürünü tedarik edeceğini gayri kabili rücu olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.2 Yüklenici4.2. Firma, Ek-1’deki Ürünler’i tüm masrafları kendisine ait olmak üzere sözleşmenin imzalanmasını müteakip Üniversite tarafından belirlenecek tarihte malzemeyi/ürünü eksiksiz ve her türlü ayıptan ari şartnameye uygun bir şekilde Üniversite’nin belirteceği adrese veya Üniversite’nin yetkilendirdiği üçüncü kişilere teslim edeceğini gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.3 İşbu sözleşme konusu Ürünler’in sözleşmede belirtilen niteliklere 4.3. Firma, Üniversite’nin onaylamış olduğu teslim programına uymak zorundadır. Ancak Firma sebebini belirttiği yazılı talebi ve Üniversite’nin uygun olmaması ve/veya eksik ve/veya zamanında görüşü ile teslim edilmesi halinde programında değişiklik yapılabilir. Üniversite işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal tarafından onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, Firma bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere 3 iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek ve haklı nedenle feshetme hakkını haizdir. Böyle bir durumda Üniversite sözleşme konusu Ürünler’i üçüncü kişilerden kiralayabilecek ve/veya satın alabilecektir. Yüklenici, söz konusu kiralama ve/veya satın alma işlemi ile ilgili her tür masraf, doğmuş/doğacak her türlü zarar ve ziyanı kendisine yapılan ilk bildirim üzerine derhal hiçbir ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin ve yasal merasime gerek olmaksızın, tüm faiz ve ferileriyle nakden ve defaten eksiksiz şekilde ödeyeceğini şimdiden kabul ve beyan ederÜniversiteye bildirmek zorundadır. 5.4 Yüklenici4.4. Sözleşme imzalandıktan sonra Firma sözleşme hükümlerinde herhangi bir değişiklik talep edemez. 4.5. Firma, işbu sözleşme konusu Ürünler’in kurulum gerektirmesi halinde bu Ürünleri, belirtilen süre içerisinde eksiksiz ve her türlü ayıptan ari ekleriyle detaylı olarak teslim ettikten sonra, [……………] ( ) [gün / hafta / ay] içerisinde, konusunda uzman belirlenen ürünlerin tüm teknik elemanları tarafından kurulumunun tamamlanacağınıve istenilen özellikleriyle birebir aynı olacak şekilde tedarik edeceğini, aksi halde montaj tamamlanıncaya kadar günlük [……………………] ( ) gecikme cezası ödeyeceğini, Ürünler’in teslimine kadar Ürünler’de meydana gelebilecek zarar ve söz konusu malzemelerin Üniversite tarafından teslim alınmayacağını ve teslim alınmayan ürünleri 2 (iki) iş günü içinde değiştireceğini ve bu gecikme cezasının kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edilebileceğini sebebi ile Üniversite’nin uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.5 Yüklenici4.6. Firma, Xxxxxxx’xx eksiksiz herhangi bir şekilde kusurlu, ambalajı bozuk hatalı bir malzeme/ürün teslim etmeye çalışırsa, Üniversite bu ürünleri teslim almama ve her türlü ayıptan ari yeniden şartname doğrultusunda herhangi ilave bedel olmaksızın değişim talep etme hakkında sahiptir. Firma bu duruma itiraz etmeyeceğini ve üniversitenin ilk talebinde derhal ürünlerin Sözleşmeye ve Teknik Şartnameye uygun olanları ile değiştireceğini gayri kabili rücu olarak teslim edildiğinin iki taraf’ın yetkili kişilerince imza edilmiş xxxxxxx ile hüküm altına alınmasına kadarkabul, Ürünler üzerindeki her türlü risk beyan ve hasar sorumluluğunun Yüklenici’ye ait olduğunu taahhüt eder. Firma, Üniversite tarafından ambalajı yırtık, tozlu, ezik, sorunlu, kusurlu, kırık, arızalı olduğu tespit edilen malzemeleri ayrıca farklı bir tespite gerek olmaksızın derhal geri almayı ve değiştirmeyi veya bedellerini derhal iade etmeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.6 Yüklenici4.7. Üniversite, işbu Sözleşme kapsamında teslim edilen ürünlerde sonradan hileli malzeme kullanılması, ürünlerin teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya taraflar arasındaki ticari ilişki dolayısıyla Üniversite’ye sağladığı ve/gizli ayıpların olmasının tespit edilmesi halinde, sözleşme ve eklerine uygun başka bir ürün ile değiştirilmesini Firma’dan talep eder. Ürünlerin Üniversite tarafından kabul edilmesi veya aktardığıişin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması Firma’nın sözleşme hükümlerine uygun ürün teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 4.8. Firma, çalışanlarından aldığı hiçbir kişisel veri üzerinde, İşbu sözleşme kapsamındaki işi eksiksiz olarak ve iş bu sözleşmede belirtilen şartlarda ve sürede sağlayacağını aksi halde Üniversitenin uğramış olduğu tüm zararların tazmininden sorumlu olacağını ve söz konusu kişilerin bu yöndeki açık rızalarını almaksızın kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması ve/veya açıklanması, üçüncü kişilerce elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel verilerin korunması hakkında mevzuata aykırı herhangi bir işlem gerçekleştirmediğini, aksi yöndeki her türlü iş zararları Üniversite’nin ilk talebinden nakden ve işlemi ile aydınlatma yükümlülüğü dâhil olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle söz konusu olabilecek doğrudan ve dolaylı zararlar yönünden tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını defaten ödeyeceğini gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.7 Yüklenici4.9. Firma, yapmayı taahhüt ettiği işler ve bunlar ile ilgili çalıştırdığı işçiler, atadığı yüklenici/altyüklenici ve işçileri için direkt işveren durumundadır. Firmanın kendisinin, elemanlarının, Yüklenicilerinin, Yüklenici elemanlarının, nakliyecilerin, şoförlerin, hâsılı kendisi adına çalışanların kusurlu herhangi bir hareketinden dolayı Üniversite ve Üniversite personeli sorumlu tutulamaz Bu kapsamda Üniversite tarafından herhangi bir nam altında bir ödeme yapılmak zorunda kalınırsa Üniversite’nin söz konusu bedeli Firma’ya rücu etme hakkı saklıdır. Üniversite söz konusu kesintileri teminat bedelinden karşılayabileceği gibi Firma’nın Üniversite nezdinde doğmuş ve/veya doğacak hak edişinden de karşılayabilir. Bu hususta nihai karar verme yetkisi münhasıran üniversiteye ait olup bakiye kalan zararın söz konusu olması yahut Firma’nın üniversite nezdinde hiçbir hak edişinin bulunmaması halinde Firma bakiye kalan zarar bedelini Üniversite’ye sağladığı kişisel verilerinhiçbir ihtar, tekrar ihbar ve mahkeme ilamına ihtiyaç olmaksızın Üniversite’nin ilk talebinde nakden ve defaten ödeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. 4.10. Firma, işçi alacakları, taşeron hak edişleri ile tedarik edilecek malzeme bedellerini zamanında ödemekle yükümlüdür. Firma, kendisine bağlı olarak çalışan tüm personel ve işçilerin özlük hakları ve her türlü tazminat taleplerinden de işbu sözleşme hükümleri uyarınca münhasıran sorumludur. Bu kapsamda Üniversite 4.11. Firma, işbu sözleşmede yer alan yükümlülüklerinin tamamını ve/veya bu sözleşmede tanımlanan işin tamamını, Üniversite ’in yazılı onayı alınmaksızın Üniversite tarafındanolmaksızın, 3. bir kişiye (gerçek veya tüzel) hiçbir suretle, her ne ad altında olursa olsun devir, temlik veya ciro edemez. İşin bir kısmının alt Firma veya alt işveren sıfatıyla üçüncü bir gerçek veya tüzel kişiye gördürülmesinin gerektiği durumlarda Firma, işbu sözleşme çerçevesinde ilgili kuruluş nedeniyle kendisinin uymak zorunda olduğu tüm yükümlülüklere üçüncü kişilerin de uyacağını aksi halde. Üçüncü kişilerin sebep olacağı her türlü zarar, ziyan ve giderden kendisinin de sorumlu olacağını ve bu noktada Üniversite tarafından ödenmek zorunda kalınan tüm bedellerin Üniversite tarafından kendisine de rücu edilebileceğini gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.12. Firma üstlenmiş olduğu işleri, sorumlu ve basiretli bir meslek insanı gibi yapmayı kabul etmiş olduğundan, kendisine verilen teknik belgelere göre işi yapmakla, bu teknik belgelerin iş yerinin gereklerine, kurallarına uygun olduğunu kabul eder. Ayrıca işin yapılacağı yere, kullanılacak her türlü malzemenin nitelik bakımından yeterliliğini incelemiş, kabul etmiş ve bu suretle işin teknik sorumluluğunu üstlenmiş sayılır. 4.13. Firma kendi ve/veya kişilere verilebileceğini veya bu kuruluşlar tarafından saklanabileceğiniALT YÜKLENİCİ’ lerinin çalıştırdığı işçilerin geçireceği iş kazası ve meslek hastalığı sebebiyle doğacak tedavi gideri, işlenebileceğini bu duruma açık rızasının maddi ve manevi tazminatlardan tek başına sorumlu olduğunu ve bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Kanunları açısından hiçbir şekilde bunlardan mütevellit Üniversite’nin herhangi bir ihlal sayılmayacağını sorumluluğunun bulunmadığını peşinen kabul eder. İş kazaları sonucunda işçinin ve/veya SGK’nın da Üniversiye’ye herhangi bir tazminatı rücu etmesi ve beyan ederziyan talep etmesi halinde, ödenecek tazminat ve bununla ilgili bilcümle masraflar tutarı Firma tarafından ödenecektir. Firma, doğacak neticeyi hiç bir suretle Üniversiteye rücu edemeyecektir. 4.14. Firma, sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek işlerinde, kendi çalıştırdığı işçilerine ve alt işverenlerine karşı doğrudan doğruya işveren durumundadır. Bu nedenle, Üniversite’de kendine ayrılan yerde ve işlerde iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatında yer alan tüm önlemleri almakla yükümlüdür.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 5.1 Yüklenici2.1. MÜŞTERİ görerek ve beğenerek satınaldığı ürünü/ürünleri 10.2.2019 tarihinde teslim almıştır. MÜŞTERİ, işbu ürünün/ürünlerin kendisi ve/veya belirlediği üçüncü kişi tarafından teslim alındığı günden itibaren ondört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. MÜŞTERİ, sözleşmenin amacı imzalanmasından ürünün/ürünlerin teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile TELPA’ya yöneltilmiş olması gerekir. MÜŞTERİ, sözleşme konusu ürünü/ürünleri cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren on gün içinde TELPA’ya iade etmekle yükümlüdür. Aksi hâlde cayma hakkını kullanmamış sayılacaktır. MÜŞTERİ, ürünü/ürünleri ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir. Olağan gözden geçirme, ürünün/ürünlerin ilk incelemesini kapsar. Ürünün/ürünlerin mutat kullanılması durumunda MÜŞTERİ cayma hakkını kullanamaz. 2.2. MÜŞTERİ, üründen/ürünlerden kaynaklı uyuşmazlıklar için yasal sınırları gözeterek TELPA aleyhine Tüketici Mahkemesi’ne veya Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabilir. 2.3. MÜŞTERİ, beyan ettiği cep telefonlarına, e-mail adreslerine, iş ve/veya ev telefon ve/veya adreslerine; ödeme hatırlatma, idari ve kapsamı çerçevesinde sözleşme yasal takip, kampanya, reklam, tanıtım, bilgilendirme vb. içerikli SMS, yazı, e- maillerin veya ticari elektronik iletilerin TELPA tarafından gönderilmesine muvafakat etmektedir. 2.4. MÜŞTERİ’nin, satın aldığı ürünün/ürünlerin peşinatını, kredi kartıyla TELPA’ya ödemesi gerekmektedir. Ayrıca MÜŞTERİ, ödeme planında gösterilen taksitlerini, imzalayarak onaylamış olduğu ödeme planında belirtilen tarihlerde; T. Halk Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinden T.C. Kimlik Numarası ile “Telpa Kurum Ödemesi” olarak, T.Halk Bankası A.Ş.’nin İnternet Şubesinde ana menüden “Ödemeler / Diğer Ödemeler / 2.5. MÜŞTERİ, yukarıdaki maddede belirtilen ödeme şekilleri dışında ve/veya başkaca bir kişi ya da kuruma ödeme yapması durumunda ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemiş sayılacağını ve eklerinden doğan yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini kabulbu durumun hukuki sonuçlarını kabul eder. 2.6. MÜŞTERİ, ödemekle yükümlü olduğu taksitleri, vade tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde ödemediği takdirde, gecikme faizinin yanısıra 50-TL tutarında cezai şartı TELPA’ya ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte MÜŞTERİ, vadesi geçen taksit(lerin) toplamını, faizi ile birlikte icra takibi başlatılmadan önce TELPA’ya ödemesi halinde, MÜŞTERİ bu maddede belirtilen cezai şart tutarını ödemekle yükümlü olmayacaktır. 5.2 Yüklenici2.7. MÜŞTERİ’nin taksitlerden herhangi birini ödemede temerrüde düşmesi durumunda kalan borcunun tümü muacccel hâle gelecektir. Bu durumda TELPA kalan borcun tümünün ifasını MÜŞTERİ’den talep etme ve borcun tahsili için mahkemelere ve icra dairelerine başvurma hak ve yetkisine sahiptir. TELPA’nın Sözleşmedeki bütün edimlerini ifa etmiş olması şartıyla bu hakkını kullanabilmesi için, Ek-1’deki Ürünler’i tüm masrafları kendisine ait olmak üzere eksiksiz MÜŞTERİ’nin kalan borcun en az onda birini oluşturan ve her türlü ayıptan ari birbirini izleyen en az iki taksidi veya kalan borcun en az dörtte birini oluşturan bir şekilde Üniversite’nin belirteceği adrese veya Üniversite’nin yetkilendirdiği üçüncü kişilere teslim edeceğini kabultaksidi ödemede temerrüde düşmesi gerekmektedir. MÜŞTERİ, beyan ödeme tarihlerinin Sözleşmede açıkça ve taahhüt eder. 5.3 İşbu sözleşme konusu Ürünler’in sözleşmede belirtilen niteliklere uygun olmaması ve/veya eksik ve/veya zamanında teslim edilmesi halinde Üniversite işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal ve haklı nedenle feshetme hakkını haizdir. Böyle kesin biçimde belirlenmiş olması sebebiyle gecikme faizi için ayrıca bir durumda Üniversite sözleşme konusu Ürünler’i üçüncü kişilerden kiralayabilecek ve/veya satın alabilecektir. Yüklenici, söz konusu kiralama ve/veya satın alma işlemi ile ilgili her tür masraf, doğmuş/doğacak her türlü zarar ve ziyanı kendisine yapılan ilk bildirim üzerine derhal hiçbir ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin ve yasal merasime ihtara gerek olmaksızın, tüm faiz ve ferileriyle nakden ve defaten eksiksiz şekilde ödeyeceğini şimdiden olmadığını kabul ve beyan eder. 5.4 Yüklenici2.8. XXXXXXX, işbu sözleşme konusu Ürünler’in kurulum gerektirmesi halinde bu Ürünleriborçlandığı toplam miktarı vadesinden önce ödeyebileceği gibi vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Bu durumda MÜŞTERİ’den, belirtilen süre içerisinde eksiksiz TELPA tarafından herhangi bir faiz veya komisyon alınmışsa, MÜŞTERİ’nin ödediği miktara göre faiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim ettikten sonra, [……………] ( ) [gün / hafta / ay] içerisinde, konusunda uzman teknik elemanları tarafından kurulumunun tamamlanacağını, aksi halde montaj tamamlanıncaya kadar günlük [……………………] ( ) gecikme cezası ödeyeceğini, Ürünler’in teslimine kadar Ürünler’de meydana gelebilecek zarar ve söz konusu gecikme cezasının kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederkomisyon indirimlerini talep etme hakkı bulunmaktadır. 5.5 Yüklenici, Xxxxxxx’xx eksiksiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim edildiğinin iki taraf’ın yetkili kişilerince imza edilmiş xxxxxxx ile hüküm altına alınmasına kadar, Ürünler üzerindeki her türlü risk ve hasar sorumluluğunun Yüklenici’ye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.6 Yüklenici2.9. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme kapsamında veya taraflar arasındaki ticari ilişki dolayısıyla Üniversite’ye sağladığı vermiş olduğu kişisel verilerinin; tarafların sözleşmesel hak ve borçlarının yerine getirilmesi, TELPA tarafından sunulan ürün, hizmet, fırsatların MÜŞTERİ’ye iletilmesi ve/veya aktardığıişbu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ya da iyileştirilmesi amacıyla TELPA tarafından veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle TELPA’nın yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olxxxx XXXXX tarafından bilgilendirildiğini ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızasının bulunduğunu kabul ve beyan eder. Yine MÜŞTERİ, çalışanlarından aldığı hiçbir kişisel verilerinin; TELPA tarafından; grup şirketlerine ve/veya iş ortaklarına (Güncel grup şirketleri ve iş ortakları listemize [xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx/] adresinden erişebilirsiniz.) yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı olmak kaydıyla aktarılabileceği hususunda açıkça rızasının olduğunu kabul ve beyan eder. Bununla birlikte MÜŞTERİ, KVK Kanunu’nun 11. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; veri sorumlusu olan TELPA’ya başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel veri üzerindeişlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ, söz konusu kişilerin bu yöndeki açık rızalarını almaksızın haklarına ilişkin taleplerini [xxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/XXX_Xxxxxxx_Xxxxxxxx.xxx] adresinde bulunan formu doldurarak TELPA’ya iletecektir. Ayrıca, MÜŞTERİ işbu sözleşme kapsamında paylaşılmış kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması ve/veya açıklanması, üçüncü kişilerce elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel verilerin korunması hakkında mevzuata aykırı herhangi bir işlem gerçekleştirmediğini, aksi yöndeki her türlü iş doğru ve işlemi ile aydınlatma yükümlülüğü dâhil olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle söz konusu olabilecek doğrudan ve dolaylı zararlar yönünden tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.7 Yüklenici, Üniversite’ye sağladığı kişisel verilerin, tekrar onayı alınmaksızın Üniversite tarafından, güncel olduğunu; işbu sözleşme çerçevesinde ilgili kuruluş veya kişilere verilebileceğini veya bu kuruluşlar tarafından saklanabileceğini, işlenebileceğini bu duruma açık rızasının olduğunu ve bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Kanunları açısından hiçbir şekilde herhangi bir ihlal sayılmayacağını bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri TELPA’ya bildireceğini kabul ve beyan eder.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 5.1 Yüklenici3.1 Ödeal, işbu sözleşmenin amacı yasal ya da meşru bir engel olmadıkça, Ödeme Vasıtası’nın anlaşmalı bankalar tarafından çıkartılan Visa ve kapsamı çerçevesinde sözleşme ve eklerinden doğan yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini Mastercard logolu banka/kredi kartlarından tahsilata olanak sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşyeri’nin Banka ile olan problemlerinden ötürü Ödeme Hizmeti’nin gereği gibi sağlanamaması ya da taksitle alışverişe imkan vermemesi halinde Ödeal sorumlu tutulamaz. 5.2 Yüklenici3.2 Ödeal, Ek-1’deki Ürünler’i tüm masrafları kendisine ait olmak üzere eksiksiz Ödeme Vasıtası marifetiyle tahsil edilecek bedellerin / işlem tutarlarının ödenmesine aracılık edecektir. Ödeme Hizmeti kullanımında tahsil edilecek bedellerde para birimi kural olarak Türk Lirası olup İşyeri yabancı para birimi ile tahsilat yapmak istediği takdirde bunun onayını Ödeal’dan yazılı şekilde alacaktır. Para birimin döviz cinsinden olması halinde uygulanacak döviz kuru Ödeal tarafından belirlenir. Bu kur her halde serbest piyasa döviz kurunun yüzde 5 artı veya eksisi aralığında olacaktır. 3.3 Ödeal, Ödeme Vasıtası marifetiyle yapılacak ödemelerde, Müşteriler’in ödeme itirazları, iptal ve/veya iade talepleri ile ilgili banka / finans kuruluşu nezdinde yürütülecek işlemler kapsamında İşyeri’ne yardımcı olacaktır. Ancak, kart çıkaran kuruluşlar tarafından Visa ve Mastercard kuralları gereğince kabul edilmeyen işlemler için İşyeri sorumlu olacaktır. 3.4 İşyeri; Ödeme Vasıtası’nın, her türlü ayıptan ari bir şekilde Üniversite’nin belirteceği adrese kanun, mer’i mevzuat veya Üniversite’nin yetkilendirdiği üçüncü kişilere teslim genel ahlak kurallarına aykırılık taşımayan mal veya hizmetlerin alım/satımı için kullanılacağını, Müşteri kimlik bilgileri ile kredi / banka, ödeme kartı üzerinde yer alan bilgilerin uyuşması konusunda azami özen ve dikkati sarf edeceğini, Müşteri’leri Ödeme Vasıtası kullanımı hususunda bilgilendireceğini, aksi takdirde Ödeal’ın bundan kaynaklı doğrudan / dolaylı her türlü zararını tazmin edeceğini kabul, kabul beyan ve taahhüt eder. 5.3 İşbu sözleşme konusu Ürünler’in sözleşmede belirtilen niteliklere uygun olmaması ve/3.5 Bir ay içerisinde Ödeme Vasıtası marifetiyle tahsil edilen toplam işlem bedelinin Ödeal güvenlik eşiğini aşan kısmının itiraza, iadeye, iptale veya eksik ve/veya zamanında teslim edilmesi herhangi sair bir uyuşmazlığa konu olması halinde Üniversite Ödeal, işbu sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız olarak derhal ve haklı nedenle feshetme hakkını haizdir. Böyle bir durumda Üniversite sözleşme konusu Ürünler’i üçüncü kişilerden kiralayabilecek ve/veya satın alabilecektir. Yüklenicifeshederek, söz konusu kiralama ve/veya satın alma işlemi ile ilgili her tür masraf, doğmuş/doğacak nezdinde oluşacak doğrudan / dolaylı her türlü zarar ve ziyanı kendisine yapılan ilk bildirim üzerine derhal hiçbir ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin ve yasal merasime gerek olmaksızın, tüm faiz ve ferileriyle nakden ve defaten eksiksiz şekilde ödeyeceğini şimdiden kabul ve beyan ederzararı İşyeri’nden tahsil etme hakkına sahiptir. 5.4 Yüklenici3.6 İŞYERİ; MÜŞTERİ tarafından ödeme emrinin verilmesinde veya MÜŞTERİ kimliğinin doğrulanmasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da MÜŞTERİ adına sahte işlem yapılmasına imkan verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma 3.7 İŞYERİ; yukarıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla hassas ödeme verilerinin, işbu sözleşme konusu Ürünler’in kurulum gerektirmesi halinde bu Ürünleri, belirtilen süre içerisinde eksiksiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim ettikten sonra, [……………] ( ) [gün / hafta / ay] içerisinde, konusunda uzman teknik elemanları tarafından kurulumunun tamamlanacağını, aksi halde montaj tamamlanıncaya kadar günlük [……………………] ( ) gecikme cezası ödeyeceğini, Ürünler’in teslimine kadar Ürünler’de meydana gelebilecek zarar ve söz konusu gecikme cezasının kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederkapsamında hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacı dışında kendi nezdinde işlemeyecek veya kaydetmeyecektir. 5.5 Yüklenici, Xxxxxxx’xx eksiksiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim edildiğinin iki taraf’ın yetkili kişilerince imza edilmiş xxxxxxx ile hüküm altına alınmasına kadar, Ürünler üzerindeki her türlü risk ve hasar sorumluluğunun Yüklenici’ye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.6 Yüklenici, işbu Sözleşme kapsamında veya taraflar arasındaki ticari ilişki dolayısıyla Üniversite’ye sağladığı ve/veya aktardığı, çalışanlarından aldığı hiçbir kişisel veri üzerinde, söz konusu kişilerin bu yöndeki açık rızalarını almaksızın kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması ve/veya açıklanması, üçüncü kişilerce elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel verilerin korunması hakkında mevzuata aykırı herhangi bir işlem gerçekleştirmediğini, aksi yöndeki her türlü iş ve işlemi ile aydınlatma yükümlülüğü dâhil olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle söz konusu olabilecek doğrudan ve dolaylı zararlar yönünden tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.7 Yüklenici, Üniversite’ye sağladığı kişisel verilerin, tekrar onayı alınmaksızın Üniversite tarafından, işbu sözleşme çerçevesinde ilgili kuruluş veya kişilere verilebileceğini veya bu kuruluşlar tarafından saklanabileceğini, işlenebileceğini bu duruma açık rızasının olduğunu ve bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Kanunları açısından hiçbir şekilde herhangi bir ihlal sayılmayacağını kabul ve beyan eder.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 5.1 Yüklenici4.1. İNTERAKTİF SMS, sunduğu ve ABONE’nin faydalanmak istediği HİZMET’lerden ABONE'nin yararlanmasını sağlayacak, ABONE bu HİZMET’lerin karşılığı olarak Tarife'sinde belirlenen ücretleri Sözleşme’de belirlenen şartlarda ödeyecektir. Tahsili gereken ücret ABONE tarafından rızasıyla ödenmezse, yasal yollardan tahsil edilecektir. 4.2. XXXXX, işbu sözleşmenin amacı ve kapsamı çerçevesinde sözleşme ve eklerinden doğan yükümlülüklerini Sözleşme’nin imzalanması sırasında ibraz ettiği belgeler ile beyan ettiği bilgilerin tam ve eksiksiz doğru olduğunu, belge ve bilgilerde değişiklik olması durumunda söz konusu değişiklikleri, gerektiğinde dayanak belgeleri ile birlikte İNTERAKTİF SMS’e bildirmeyi, ABONE’nin değişikliklere ilişkin İNTERAKTİF SMS’e bildirim yapmaması durumunda, ABONE tarafından son olarak yerine getireceğini bildirilen bilgilerin doğru kabul edileceğini, ABONE’nin İNTERAKTİF SMS’e bildirdiği adresine yapılan tebligatın geçerli bir tebligatın yasal sonuçlarını doğuracağını, ABONE'nin başvuru sırasında ibraz ettiği belge ve bilgilerin eksik, sahte ya da yanlış olduğunun İNTERAKTİF SMS tarafından tespit edilmesi veya öğrenilmesi durumunda, İNTERAKTİF SMS’in tek taraflı olarak Sözleşme'yi haklı sebeple feshedebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.2 Yüklenici. 4.3. ABONE işbu Sözleşme kapsamında sağlanan HİZMET’leri, Ek-1’deki Ürünler’i tüm masrafları kendisine ait olmak üzere eksiksiz yürürlükteki yasal ve her türlü ayıptan ari bir idari düzenlemelere uygun şekilde Üniversite’nin belirteceği adrese veya Üniversite’nin yetkilendirdiği üçüncü kişilere teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.3 İşbu sözleşme konusu Ürünler’in sözleşmede belirtilen niteliklere uygun olmaması ve/veya eksik ve/veya zamanında teslim edilmesi halinde Üniversite işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal ve haklı nedenle feshetme hakkını haizdirkullanmakla yükümlüdür. Böyle bir durumda Üniversite sözleşme konusu Ürünler’i üçüncü kişilerden kiralayabilecek ve/veya satın alabilecektir. Yüklenici, söz konusu kiralama ve/veya satın alma işlemi ile ilgili her tür masraf, doğmuş/doğacak her türlü zarar ve ziyanı kendisine yapılan ilk bildirim üzerine derhal hiçbir ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin ve yasal merasime gerek olmaksızın, tüm faiz ve ferileriyle nakden ve defaten eksiksiz şekilde ödeyeceğini şimdiden kabul ve beyan eder. 5.4 YükleniciXXXXX, işbu sözleşme konusu Ürünler’in kurulum gerektirmesi Sözleşmenin imzalanması ve uygulanmasından doğan tüm yükümlülüklerinden herhangi birini, herhangi bir sebeple eksik yerine getirmesi ya da gereği gibi yerine getirmemesi halinde İNTERAKTİF SMS tarafından sunulan HİZMET’in kapatılabileceğini, erişimin kısıtlanabileceğini, ABONE’liğin sona erdirilerek iş bu Ürünlerisözleşmenin feshedilebileceğini kabul eder. HİZMET'in kısıtlanması ya da durdurulması, belirtilen süre içerisinde eksiksiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim ettikten sonra, [……………] ( ) [gün / hafta / ay] içerisinde, konusunda uzman teknik elemanları tarafından kurulumunun tamamlanacağını, aksi halde montaj tamamlanıncaya Paket ücretlerinin ABONELİK feshine kadar günlük [……………………] ( ) gecikme cezası ödeyeceğini, Ürünler’in teslimine kadar Ürünler’de meydana gelebilecek zarar ve söz konusu gecikme cezasının kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.5 Yüklenici, Xxxxxxx’xx eksiksiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim edildiğinin iki taraf’ın yetkili kişilerince imza edilmiş xxxxxxx ile hüküm altına ABONE'den alınmasına kadar, Ürünler üzerindeki her türlü risk ve hasar sorumluluğunun Yüklenici’ye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.6 Yükleniciengel değildir. ABONE, işbu Sözleşme kapsamında veya taraflar arasındaki ticari ilişki dolayısıyla Üniversite’ye sağladığı ve/veya aktardığı, çalışanlarından aldığı hiçbir kişisel veri üzerinde, söz konusu kişilerin bu yöndeki açık rızalarını almaksızın kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, ile yasal ve idari düzenlemeleri ihlal etmesi halinde doğan zararların tazmininden İNTERAKTİF SMS’e ve hak sahibi üçüncü kişilere aktarılması ve/veya açıklanması, üçüncü kişilerce elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel verilerin korunması hakkında mevzuata aykırı herhangi bir işlem gerçekleştirmediğini, aksi yöndeki her türlü iş ve işlemi ile aydınlatma yükümlülüğü dâhil olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle söz konusu olabilecek doğrudan ve dolaylı zararlar yönünden tüm sorumluluğun kendisine ait karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.4. ABONE, HİZMET'i amacı ve Sözleşme'de belirtilen şartlar dışında kullanamaz, yararlandığı HİZMET'i ticaret amacıyla üçüncü şahıslara sunamaz. 4.5. ABONE, Sözleşme'den doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü bir gerçek ve/veya tüzel kişiye İNTERAKTİF SMS’in yazılı onayı olmadıkça devredemez. İNTERAKTİF SMS’nin onayı halinde, ABONE ve devralan, HİZMET devroluncaya kadar alınan hizmetlerin karşılığı olarak tahakkuk edecek tüm borçlar ile varsa diğer yükümlülüklerden müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını devir işlemi sırasında taahhüt edeceklerdir. 4.6. ABONE'nin işbu Sözleşme'nin 4.4. ve 4.5. maddelerine aykırı olarak veya hile veya muvazaa yoluna saparak HİZMET ile ilgili herhangi bir işlem yaptırdığının anlaşılması halinde, hileli veya muvazaalı işlemle ilgili her türlü işlem geçersiz sayılacak ve İNTERAKTİF SMS işbu Sözleşme'yi tek taraflı olarak feshedebilecektir. Ayrıca İNTERAKTİF SMS tüm zarar ve alacaklarını ABONE'den tahsil edebilecektir. 4.7. HİZMET'in kullanımında Sözleşme’ye, yasal ve idari düzenlemelere, makul kullanım sınırlarına aykırılık, hileli bir faaliyetin varlığı konusunda haklı bir şüphenin bulunması halinde İNTERAKTİF SMS, ABONE'ye bilgi vermek suretiyle, aylık fatura tarihinden önce kullanılan miktarda HİZMET bedelini ara ödeme adı altında ABONE'den talep edebileceği ve/veya ABONE'yi bilgilendirmek suretiyle HİZMET’i kısıtlayabileceği veya durdurabileceği gibi Sözleşme'yi feshedebilir. 5.7 Yüklenici4.8. Mücbir sebep halleri, Üniversite’ye sağladığı kişisel verilerinİnternet Servi Sağlayıcı Firma’ların (İSS) şebeke bakım onarım çalışmaları, tekrar onayı alınmaksızın Üniversite tarafındanişletme arızaları, ABONE'lerin veya üçüncü kişilerin hileli bir biçimde hatları bloke etmeye çalışmaları vb. gibi İNTERAKTİF SMS’den kaynaklanmayan nedenlerle, sağlanan HİZMET’ler kısmen veya tamamen, geçici veya sürekli olarak kısıtlanabilir veya durdurulabilir. İNTERAKTİF SMS, belirtilen durumların yanında, kendisinin ISS veya bir başka kurum kuruluştan aldığı hizmetlerde oluşan aksamalar veya üçüncü şahıslarla kurum veya kuruluşların sebep olduğu hizmet sürekliliğini veya tesisini engelleyen etkenler nedeniyle HİZMET'in sağlanamamasından ve altyapıda meydana gelen arıza ve aksaklıklar nedeniyle HİZMET'in sağlanmasında yaşanacak performans problemlerinden ve kayıplarından da sorumlu değildir. ABONE, söz konusu hallerde İNTERAKTİF SMS’den herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunmayacaktır. Bu haller dışında İNTERAKTİF SMS’nin kusuru nedeniyle Sözleşme’de belirtilen nitelikte hizmet sunulamaması halinde ABONE Sözleşme’yi feshederek ayıplı hizmete ilişkin ödediği bedelin iadesini ya da fatura tutarından ayıp oranında indirim yapılmasını talep edebilir. Yapılan incelemede ABONE’nin talebinin haklı nedenlere dayandığının tespit edilmesi üzerine; ABONE’nin seçimine göre (i) ilgili tutar müteakip faturalardan mahsup edilir ya da (ii) ABONE’nin nakit iade için gerekli bilgi ve belgeleri (kimlik, banka hesap numarası gibi) sunmasını müteakiben iade yapılır. 4.9. ABONE, işbu sözleşme çerçevesinde ilgili kuruluş Sözleşme kapsamında alacağı hizmetlere ilişkin İNTERAKTİF SMS tarafından kendisine başlangıçta verilen şifreleri değiştirerek üçüncü kişilerce kolaylıkla tespit edilemeyecek yeni bir şifre oluşturacağını, kullanıcı adlarını ve şifrelerini başkasına kullandırmayacağını, açıklamayacağını, devretmeyeceğini, güvenli şekilde saklayacağını, kullanıcı adları ve/veya kişilere verilebileceğini şifrelerinin ABONE’nin rızasıyla ya da rızası dışında kullanılması nedeniyle gerçekleştirilen işlemlerden bizzat kendisinin sorumlu olacağını, bu nedenle İNTERAKTİF SMS ve üçüncü kişiler nezdinde 4.10. ABONE'nin işbu Sözleşme kapsamında aldığı HİZMET'i istem dışı SMS, sesli, yazılı veya görüntülü ileti vb. göndermek amacıyla kullandığı tespit edilirse, bu kuruluşlar tarafından saklanabileceğinifiiller yasalara ve/veya idari düzenlemelere aykırı olmasa dahi, işlenebileceğini İNTERAKTİF SMS’in ve/veya üçüncü şahısların zararına neden olabilecek nitelikte olmasa bile ABONE, İNTERAKTİF SMS’in uyarısı üzerine bu duruma açık rızasının olduğunu ve bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Kanunları açısından hiçbir şekilde fiili sonlandırmak zorundadır. Aksi takdirde İNTERAKTİF SMS, Sözleşme'yi feshedebilir. Bu durumda ABONE İNTERAKTİF SMS’den herhangi bir ihlal sayılmayacağını hak ve tazminat talebinde bulunamayacaktır. 4.11. İşbu Sözleşme, Taraflar arasında akdedilmiş olan önceki sözleşmelerin yerine geçer. Ancak işbu Sözleşme, Taraflar’ın önceki sözleşmelerinden kaynaklanan ve işbu Sözleşme ile süregelen başta ABONE olunan tarifeye ilişkin özel yükümlülükleri ile alacak (faiz ve diğer fer'ileriyle birlikte) ve dava hakları olmak üzere haklarını ve/veya yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. 4.12. ABONE, işbu Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde, İNTERAKTİF SMS’in düzenleme, uygulama, usul ve esaslarının geçerli olduğunu kabul 4.13. ABONE'nin yararlandığı HİZMET’lerin bir veya birkaçından kaynaklanan borçlarını ödememesi durumunda, yeni HİZMET talebi, ancak ABONE’nin bakiye borçlarının ferileri ile birlikte ödenmesinden sonra İNTERAKTİF SMS tarafından değerlendirmeye alınacaktır. 4.14. ABONE, İNTERAKTİF SMS’den aldığı HİZMET’lere ilişkin tüm sorun, şikâyet ve uzlaşmazlıklar hakkındaki çözüm prosedürüne 4.15. ABONE, Sözleşme altında hak ve yükümlülüklerinin başlama ve bitiş tarihleri, HİZMET kullanım süresi ve ücretleri ile diğer borçların belirlenmesi ve diğer anlaşmazlık hallerinde bir itirazda bulunursa, söz konusu itiraz İNTERAKTİF SMS’nin evrak kayıtları, bilgisayarda ve elektronik ortamda saklanan kayıtları, ses kayıtları ve benzeri kayıtlarla karşılaştırılacaktır. ABONE'nin itirazı ile İNTERAKTİF SMS kayıtlarının birbirini tutmaması halinde, İNTERAKTİF SMS kayıtları esas alınacaktır. XXXXX, İNTERAKTİF SMS tarafından kayda alınmış her türlü evrak kayıtları, bilgisayarda ve elektronik ortamda saklanan kayıtlar ve ses kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca delil teşkil edeceğini ve çağrı merkezi ve internet üzerinden yapmış olduğu işlemlere ilişkin kayıtların tüm yargı organlarında geçerli delil olacağını ve söz konusu kayıtları kabul ettiğini beyan ve beyan taahhüt eder. 4.16. Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların, yargı yoluyla çözümünde Xxxxxxxx Xxxxxxx ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 5.1 Yüklenici, işbu bu sözleşmenin amacı ve kapsamı çerçevesinde sözleşme ve eklerinden doğan yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.2 Yüklenici, Ek-1’deki Ürünler’i Teknik Şartname ’deki Ürünler ’i tüm masrafları kendisine ait olmak üzere eksiksiz ve her türlü ayıptan ari bir şekilde Üniversite’nin belirteceği adrese veya Üniversite’nin yetkilendirdiği üçüncü kişilere teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.3 İşbu sözleşme konusu Ürünler’in sözleşmede belirtilen niteliklere uygun olmaması ve/veya eksik ve/veya zamanında teslim edilmesi edilmemesi halinde Üniversite işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal ve haklı nedenle feshetme hakkını haizdir. Böyle bir durumda Üniversite sözleşme konusu Ürünler’i üçüncü kişilerden kiralayabilecek ve/veya satın alabilecektir. Yüklenici, söz konusu kiralama ve/veya satın alma işlemi ile ilgili her tür masraf, doğmuş/doğacak her türlü zarar ve ziyanı kendisine yapılan ilk bildirim üzerine derhal hiçbir ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin ve yasal merasime gerek olmaksızın, tüm faiz ve ferileriyle nakden ve defaten eksiksiz şekilde ödeyeceğini şimdiden kabul kabul, beyan ve beyan taahhüt eder. 5.4 Yüklenici, iş bu sözleşme konusu ürünlerin gerekli bütün testleri ve ölçümleri yapmayı, çalışmayan veya arızalı/ayıplı olan malzemeleri ve işveren tarafından beğenilmeyen işleri bila bedel ödenmeden düzeltilmesi veya yenisi ile değiştirmeyi kabul ve taahhüt eder. 5.5 Yüklenici, işbu sözleşme konusu Ürünler’in kurulum gerektirmesi halinde bu Ürünlerihizmetini, test, montaj ve demontajını, kurulumunu yüklenicinin belirtilen süre içerisinde eksiksiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim ettikten sonra, [……………] ( ) [gün / hafta / ay] içerisindeolarak, konusunda uzman teknik elemanları tarafından kurulumunun tamamlanacağını, aksi halde montaj tamamlanıncaya kadar günlük [……………………] ( sözleşme bedelinin %0,5(binde 5) gecikme cezası ödeyeceğini, Ürünler’in teslimine kadar Ürünler’de meydana gelebilecek zarar ve söz konusu gecikme cezasının kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.5 5.6 Yüklenici, Xxxxxxx’xx eksiksiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim edildiğinin iki taraf’ın yetkili kişilerince imza edilmiş xxxxxxx ile hüküm altına alınmasına kadar, Ürünler üzerindeki her türlü risk ve hasar sorumluluğunun Yüklenici’ye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.6 5.7 Yüklenici, işbu Sözleşme kapsamında veya taraflar arasındaki ticari ilişki dolayısıyla Üniversite’ye sağladığı ve/veya aktardığı, çalışanlarından aldığı hiçbir kişisel veri üzerinde, söz konusu kişilerin bu yöndeki açık rızalarını almaksızın kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması ve/veya açıklanması, üçüncü kişilerce elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel verilerin korunması hakkında mevzuata aykırı herhangi bir işlem gerçekleştirmediğini, aksi yöndeki her türlü iş ve işlemi ile aydınlatma yükümlülüğü dâhil olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle söz konusu olabilecek doğrudan ve dolaylı zararlar yönünden tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.7 5.8 Yüklenici, Üniversite’ye sağladığı kişisel verilerin, tekrar onayı alınmaksızın Üniversite tarafından, işbu sözleşme çerçevesinde ilgili kuruluş veya kişilere verilebileceğini veya bu kuruluşlar tarafından saklanabileceğini, işlenebileceğini bu duruma açık rızasının olduğunu ve bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Kanunları açısından hiçbir şekilde herhangi bir ihlal sayılmayacağını kabul ve beyan eder. 5.9 Yüklenici, İşbu sözleşmenin konusu olan işlerin yapılması esnasında çalışanların, üçüncü şahısların, malzeme ve sözleşme konusu işin yapılacağı yerin, işin yapılmasından ötürü zarar görmesi halinde zararın sorumluluğu Yüklenici’ye aittir. Yüklenici’den kaynaklanan her türlü hasar ver zarar durumda bu zarar ve hasar Yüklenici firmanın karşılayacağını taahhüt eder. 5.10 Yüklenici firma işe başlamadan önce üniversiteye işe başlama ve bitirme tarihini yazılı ve kaşeli imzalı bir şekilde taahhüt etmelidir. 5.11 Yüklenici firma işe başlama tarihini üniversitenin muayene kabul komisyonu tarafından tutanak ile teslim almalı ve iş bitiminde tutan ile teslim etmelidir. 5.12 Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasını müteakip iş programını 3 (üç) gün içinde Üniversiteye bildirecek ve işi bu iş programına uygun şekilde ifa edecektir. 5.13 Kullanılan ve montajı yapılan malzemelerin zarara uğramaması için gerekli her türlü önlem Yüklenici tarafından alınacaktır. Her türlü malzeme ve zayiatları Yüklenici’ ye aittir. 5.14 Yüklenici işçilerinin yemek, ihtiyaçlarını kendisi karşılayacaktır. İşçiler için yapılan resmi tüm giderler Yükleniciye aitti. 5.15 Yüklenici firmanın her türlü çıkartılmış olan çöpler bertaraf etmeleri gerekmektedir. 5.16 İşveren, Yüklenici’nin malzeme veya işçilik yönünden sözleşme şartlarına uygunsuzluk tespit etmesi halinde Yüklenici’yi uyaracaktır. Yüklenici bu uyarıyı dikkate almayarak gerekli düzeltmeleri yapmadığı takdirde, İşveren sözleşmeyi fesih ve işin geri kalan kısmını başkalarına verme hakkına sahip olduğu gibi maliyeti Yüklenicinin ödemelerinden mahsup edilmek üzere ekip gönderip gerekli değişiklikleri yaptırma hakkına da sahiptir. 5.17 Sözleşme konusu işlerin için gerekli her türlü el aleti, makine ve avadanlık Yüklenici tarafından temin edilecektir. Bunların temini için Yüklenici’ye ilave ödeme yapılmayacaktır. 5.18 Yüklenici firmanın montajı yapılan ürünlerin devreye alma/ilk çalıştırma ve kontrolü esnasında çalışmadığını tespit edilmesi halinde gerekli kontrol ve muayeneleri yapılacak, çalışmaması halinde yenisi ile değiştirilecektir. 5.19 Yüklenici firma veya alt yüklenici firmalar çalıştıracağı personelinin SGK ödemelerin yapıldığını iş başlama öncesi ve tamamlanma sonrası SGK borcu yoktur yazısı ile taahhüt etmelidir. 5.20 Üniversitemizin idari ve akademik kadro Rektörlük binasına taşınacağından dolayı teklif kapsamında yerilen ürünler sözleşme tarihinden sonra en geç 15 gün içinde teslim edeceğini taahhüt etmelidir. Bu ürünleri sözleşme tarihinden itibaren 15 iş günü içinde teslim edememesi halinde sözleşme konusu ürünlerin teslim edilinceye kadar, en az şartname koşullarını karşılayacak özellikte ikame ürünler ile geçici çözüm sağlayacağını taahhüt edecektir. Ürünler teslim ve kurulum yapıldığında ikame ürünler geri iade edilecektir. Sağlanacak geçici çözümler ile ilgili Üniversiteden ek bir bedel talep edilemeyecektir.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 5.1 Yüklenici2.1. MÜŞTERİ görerek ve beğenerek satınaldığı ürünü/ürünleri 12.2.2019 tarihinde teslim almıştır. MÜŞTERİ, işbu ürünün/ürünlerin kendisi ve/veya belirlediği üçüncü kişi tarafından teslim alındığı günden itibaren ondört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. MÜŞTERİ, sözleşmenin amacı imzalanmasından ürünün/ürünlerin teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile TELPA’ya yöneltilmiş olması gerekir. MÜŞTERİ, sözleşme konusu ürünü/ürünleri cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren on gün içinde TELPA’ya iade etmekle yükümlüdür. Aksi hâlde cayma hakkını kullanmamış sayılacaktır. MÜŞTERİ, ürünü/ürünleri ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir. Olağan gözden geçirme, ürünün/ürünlerin ilk incelemesini kapsar. Ürünün/ürünlerin mutat kullanılması durumunda MÜŞTERİ cayma hakkını kullanamaz. 2.2. MÜŞTERİ, üründen/ürünlerden kaynaklı uyuşmazlıklar için yasal sınırları gözeterek TELPA aleyhine Tüketici Mahkemesi’ne veya Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabilir. 2.3. MÜŞTERİ, beyan ettiği cep telefonlarına, e-mail adreslerine, iş ve/veya ev telefon ve/veya adreslerine; ödeme hatırlatma, idari ve kapsamı çerçevesinde sözleşme yasal takip, kampanya, reklam, tanıtım, bilgilendirme vb. içerikli SMS, yazı, e- maillerin veya ticari elektronik iletilerin TELPA tarafından gönderilmesine muvafakat etmektedir. 2.4. MÜŞTERİ’nin, satın aldığı ürünün/ürünlerin peşinatını, kredi kartıyla TELPA’ya ödemesi gerekmektedir. Ayrıca MÜŞTERİ, ödeme planında gösterilen taksitlerini, imzalayarak onaylamış olduğu ödeme planında belirtilen tarihlerde; T. Halk Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinden T.C. Kimlik Numarası ile “Telpa Kurum Ödemesi” olarak, T.Halk Bankası A.Ş.’nin İnternet Şubesinde ana menüden “Ödemeler / Diğer Ödemeler / 2.5. MÜŞTERİ, yukarıdaki maddede belirtilen ödeme şekilleri dışında ve/veya başkaca bir kişi ya da kuruma ödeme yapması durumunda ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemiş sayılacağını ve eklerinden doğan yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini kabulbu durumun hukuki sonuçlarını kabul eder. 2.6. MÜŞTERİ, ödemekle yükümlü olduğu taksitleri, vade tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde ödemediği takdirde, gecikme faizinin yanısıra 50-TL tutarında cezai şartı TELPA’ya ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte MÜŞTERİ, vadesi geçen taksit(lerin) toplamını, faizi ile birlikte icra takibi başlatılmadan önce TELPA’ya ödemesi halinde, MÜŞTERİ bu maddede belirtilen cezai şart tutarını ödemekle yükümlü olmayacaktır. 5.2 Yüklenici2.7. MÜŞTERİ’nin taksitlerden herhangi birini ödemede temerrüde düşmesi durumunda kalan borcunun tümü muacccel hâle gelecektir. Bu durumda TELPA kalan borcun tümünün ifasını MÜŞTERİ’den talep etme ve borcun tahsili için mahkemelere ve icra dairelerine başvurma hak ve yetkisine sahiptir. TELPA’nın Sözleşmedeki bütün edimlerini ifa etmiş olması şartıyla bu hakkını kullanabilmesi için, Ek-1’deki Ürünler’i tüm masrafları kendisine ait olmak üzere eksiksiz MÜŞTERİ’nin kalan borcun en az onda birini oluşturan ve her türlü ayıptan ari birbirini izleyen en az iki taksidi veya kalan borcun en az dörtte birini oluşturan bir şekilde Üniversite’nin belirteceği adrese veya Üniversite’nin yetkilendirdiği üçüncü kişilere teslim edeceğini kabultaksidi ödemede temerrüde düşmesi gerekmektedir. MÜŞTERİ, beyan ödeme tarihlerinin Sözleşmede açıkça ve taahhüt eder. 5.3 İşbu sözleşme konusu Ürünler’in sözleşmede belirtilen niteliklere uygun olmaması ve/veya eksik ve/veya zamanında teslim edilmesi halinde Üniversite işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal ve haklı nedenle feshetme hakkını haizdir. Böyle kesin biçimde belirlenmiş olması sebebiyle gecikme faizi için ayrıca bir durumda Üniversite sözleşme konusu Ürünler’i üçüncü kişilerden kiralayabilecek ve/veya satın alabilecektir. Yüklenici, söz konusu kiralama ve/veya satın alma işlemi ile ilgili her tür masraf, doğmuş/doğacak her türlü zarar ve ziyanı kendisine yapılan ilk bildirim üzerine derhal hiçbir ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin ve yasal merasime ihtara gerek olmaksızın, tüm faiz ve ferileriyle nakden ve defaten eksiksiz şekilde ödeyeceğini şimdiden olmadığını kabul ve beyan eder. 5.4 Yüklenici2.8. XXXXXXX, işbu sözleşme konusu Ürünler’in kurulum gerektirmesi halinde bu Ürünleriborçlandığı toplam miktarı vadesinden önce ödeyebileceği gibi vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Bu durumda MÜŞTERİ’den, belirtilen süre içerisinde eksiksiz TELPA tarafından herhangi bir faiz veya komisyon alınmışsa, MÜŞTERİ’nin ödediği miktara göre faiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim ettikten sonra, [……………] ( ) [gün / hafta / ay] içerisinde, konusunda uzman teknik elemanları tarafından kurulumunun tamamlanacağını, aksi halde montaj tamamlanıncaya kadar günlük [……………………] ( ) gecikme cezası ödeyeceğini, Ürünler’in teslimine kadar Ürünler’de meydana gelebilecek zarar ve söz konusu gecikme cezasının kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederkomisyon indirimlerini talep etme hakkı bulunmaktadır. 5.5 Yüklenici, Xxxxxxx’xx eksiksiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim edildiğinin iki taraf’ın yetkili kişilerince imza edilmiş xxxxxxx ile hüküm altına alınmasına kadar, Ürünler üzerindeki her türlü risk ve hasar sorumluluğunun Yüklenici’ye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.6 Yüklenici2.9. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme kapsamında veya taraflar arasındaki ticari ilişki dolayısıyla Üniversite’ye sağladığı vermiş olduğu kişisel verilerinin; tarafların sözleşmesel hak ve borçlarının yerine getirilmesi, TELPA tarafından sunulan ürün, hizmet, fırsatların MÜŞTERİ’ye iletilmesi ve/veya aktardığıişbu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ya da iyileştirilmesi amacıyla TELPA tarafından veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle TELPA’nın yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olxxxx XXXXX tarafından bilgilendirildiğini ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızasının bulunduğunu kabul ve beyan eder. Yine MÜŞTERİ, çalışanlarından aldığı hiçbir kişisel verilerinin; TELPA tarafından; grup şirketlerine ve/veya iş ortaklarına (Güncel grup şirketleri ve iş ortakları listemize [xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx/] adresinden erişebilirsiniz.) yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı olmak kaydıyla aktarılabileceği hususunda açıkça rızasının olduğunu kabul ve beyan eder. Bununla birlikte MÜŞTERİ, KVK Kanunu’nun 11. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; veri sorumlusu olan TELPA’ya başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel veri üzerindeişlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ, söz konusu kişilerin bu yöndeki açık rızalarını almaksızın haklarına ilişkin taleplerini [xxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/XXX_Xxxxxxx_Xxxxxxxx.xxx] adresinde bulunan formu doldurarak TELPA’ya iletecektir. Ayrıca, MÜŞTERİ işbu sözleşme kapsamında paylaşılmış kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması ve/veya açıklanması, üçüncü kişilerce elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel verilerin korunması hakkında mevzuata aykırı herhangi bir işlem gerçekleştirmediğini, aksi yöndeki her türlü iş doğru ve işlemi ile aydınlatma yükümlülüğü dâhil olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle söz konusu olabilecek doğrudan ve dolaylı zararlar yönünden tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.7 Yüklenici, Üniversite’ye sağladığı kişisel verilerin, tekrar onayı alınmaksızın Üniversite tarafından, güncel olduğunu; işbu sözleşme çerçevesinde ilgili kuruluş veya kişilere verilebileceğini veya bu kuruluşlar tarafından saklanabileceğini, işlenebileceğini bu duruma açık rızasının olduğunu ve bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Kanunları açısından hiçbir şekilde herhangi bir ihlal sayılmayacağını bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri TELPA’ya bildireceğini kabul ve beyan eder.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 5.1 Yüklenici2.1. MÜŞTERİ görerek ve beğenerek satınaldığı ürünü/ürünleri 01.10.2019 tarihinde teslim almıştır. MÜŞTERİ, işbu ürünün/ürünlerin kendisi ve/veya belirlediği üçüncü kişi tarafından teslim alındığı günden itibaren ondört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. MÜŞTERİ, sözleşmenin amacı imzalanmasından ürünün/ürünlerin teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile TELPA’ya yöneltilmiş olması gerekir. MÜŞTERİ, sözleşme konusu ürünü/ürünleri cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren on gün içinde TELPA’ya iade etmekle yükümlüdür. Aksi hâlde cayma hakkını kullanmamış sayılacaktır. MÜŞTERİ, ürünü/ürünleri ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir. Olağan gözden geçirme, ürünün/ürünlerin ilk incelemesini kapsar. Ürünün/ürünlerin mutat kullanılması durumunda MÜŞTERİ cayma hakkını kullanamaz. 2.2. MÜŞTERİ, üründen/ürünlerden kaynaklı uyuşmazlıklar için yasal sınırları gözeterek TELPA aleyhine Tüketici Mahkemesi’ne veya Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabilir. 2.3. MÜŞTERİ, beyan ettiği cep telefonlarına, e-mail adreslerine, iş ve/veya ev telefon ve/veya adreslerine; ödeme hatırlatma, idari ve kapsamı çerçevesinde sözleşme yasal takip, kampanya, reklam, tanıtım, bilgilendirme vb. içerikli SMS, yazı, e- maillerin veya ticari elektronik iletilerin TELPA tarafından gönderilmesine muvafakat etmektedir. MÜŞTERİ’nin, bu şekilde SMS ve/veya e-mail almaya devam etmek istememesi halinde, bu yöndeki isteğini TELPA’ya bildirmesi gerekmektedir. 2.4. MÜŞTERİ’nin, satın aldığı ürünün/ürünlerin peşinatını, kredi kartıyla TELPA’ya ödemesi gerekmektedir. Ayrıca MÜŞTERİ, ödeme planında gösterilen taksitlerini, imzalayarak onaylamış olduğu ödeme planında belirtilen tarihlerde; T. Halk Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinden T.C. Kimlik Numarası ile “Telpa Kurum Ödemesi” olarak, T.Halk Bankası A.Ş.’nin İnternet Şubesinde ana menüden “Ödemeler / Diğer Ödemeler / 2.5. MÜŞTERİ, yukarıdaki maddede belirtilen ödeme şekilleri dışında ve/veya başkaca bir kişi ya da kuruma ödeme yapması durumunda ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemiş sayılacağını ve eklerinden doğan yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini kabulbu durumun hukuki sonuçlarını kabul eder. 2.6. MÜŞTERİ, ödemekle yükümlü olduğu taksitleri, vade tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde ödemediği takdirde, gecikme faizinin yanısıra 50-TL tutarında cezai şartı TELPA’ya ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte MÜŞTERİ, vadesi geçen taksit(lerin) toplamını, faizi ile birlikte icra takibi başlatılmadan önce TELPA’ya ödemesi halinde, MÜŞTERİ bu maddede belirtilen cezai şart tutarını ödemekle yükümlü olmayacaktır. 5.2 Yüklenici2.7. MÜŞTERİ’nin taksitlerden herhangi birini ödemede temerrüde düşmesi durumunda kalan borcunun tümü muacccel hâle gelecektir. Bu durumda TELPA kalan borcun tümünün ifasını MÜŞTERİ’den talep etme ve borcun tahsili için mahkemelere ve icra dairelerine başvurma hak ve yetkisine sahiptir. TELPA’nın Sözleşmedeki bütün edimlerini ifa etmiş olması şartıyla bu hakkını kullanabilmesi için, Ek-1’deki Ürünler’i tüm masrafları kendisine ait olmak üzere eksiksiz MÜŞTERİ’nin kalan borcun en az onda birini oluşturan ve her türlü ayıptan ari birbirini izleyen en az iki taksidi veya kalan borcun en az dörtte birini oluşturan bir şekilde Üniversite’nin belirteceği adrese veya Üniversite’nin yetkilendirdiği üçüncü kişilere teslim edeceğini kabultaksidi ödemede temerrüde düşmesi gerekmektedir. MÜŞTERİ, beyan ödeme tarihlerinin Sözleşmede açıkça ve taahhüt eder. 5.3 İşbu sözleşme konusu Ürünler’in sözleşmede belirtilen niteliklere uygun olmaması ve/veya eksik ve/veya zamanında teslim edilmesi halinde Üniversite işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal ve haklı nedenle feshetme hakkını haizdir. Böyle kesin biçimde belirlenmiş olması sebebiyle gecikme faizi için ayrıca bir durumda Üniversite sözleşme konusu Ürünler’i üçüncü kişilerden kiralayabilecek ve/veya satın alabilecektir. Yüklenici, söz konusu kiralama ve/veya satın alma işlemi ile ilgili her tür masraf, doğmuş/doğacak her türlü zarar ve ziyanı kendisine yapılan ilk bildirim üzerine derhal hiçbir ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin ve yasal merasime ihtara gerek olmaksızın, tüm faiz ve ferileriyle nakden ve defaten eksiksiz şekilde ödeyeceğini şimdiden olmadığını kabul ve beyan eder. 5.4 Yüklenici2.8. XXXXXXX, işbu sözleşme konusu Ürünler’in kurulum gerektirmesi halinde bu Ürünleriborçlandığı toplam miktarı vadesinden önce ödeyebileceği gibi vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Bu durumda MÜŞTERİ’den, belirtilen süre içerisinde eksiksiz TELPA tarafından herhangi bir faiz veya komisyon alınmışsa, MÜŞTERİ’nin ödediği miktara göre faiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim ettikten sonra, [……………] ( ) [gün / hafta / ay] içerisinde, konusunda uzman teknik elemanları tarafından kurulumunun tamamlanacağını, aksi halde montaj tamamlanıncaya kadar günlük [……………………] ( ) gecikme cezası ödeyeceğini, Ürünler’in teslimine kadar Ürünler’de meydana gelebilecek zarar ve söz konusu gecikme cezasının kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederkomisyon indirimlerini talep etme hakkı bulunmaktadır. 5.5 Yüklenici, Xxxxxxx’xx eksiksiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim edildiğinin iki taraf’ın yetkili kişilerince imza edilmiş xxxxxxx ile hüküm altına alınmasına kadar, Ürünler üzerindeki her türlü risk ve hasar sorumluluğunun Yüklenici’ye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.6 Yüklenici2.9. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme kapsamında veya taraflar arasındaki ticari ilişki dolayısıyla Üniversite’ye sağladığı vermiş olduğu kişisel verilerinin; tarafların sözleşmesel hak ve borçlarının yerine getirilmesi, TELPA tarafından sunulan ürün, hizmet, fırsatların MÜŞTERİ’ye iletilmesi ve/veya aktardığıişbu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ya da iyileştirilmesi amacıyla TELPA tarafından veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle TELPA’nın yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olxxxx XXXXX tarafından bilgilendirildiğini ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızasının bulunduğunu kabul ve beyan eder. Yine MÜŞTERİ, çalışanlarından aldığı hiçbir kişisel verilerinin; TELPA tarafından; grup şirketlerine ve/veya iş ortaklarına (Güncel grup şirketleri ve iş ortakları listemize [xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx/] adresinden erişebilirsiniz.) yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı olmak kaydıyla aktarılabileceği hususunda açıkça rızasının olduğunu kabul ve beyan eder. Bununla birlikte MÜŞTERİ, KVK Kanunu’nun 11. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; veri sorumlusu olan TELPA’ya başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel veri üzerindeişlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ, söz konusu kişilerin bu yöndeki açık rızalarını almaksızın haklarına ilişkin taleplerini [xxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/XXX_Xxxxxxx_Xxxxxxxx.xxx] adresinde bulunan formu doldurarak TELPA’ya iletecektir. Ayrıca, MÜŞTERİ işbu sözleşme kapsamında paylaşılmış kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması ve/veya açıklanması, üçüncü kişilerce elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel verilerin korunması hakkında mevzuata aykırı herhangi bir işlem gerçekleştirmediğini, aksi yöndeki her türlü iş doğru ve işlemi ile aydınlatma yükümlülüğü dâhil olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle söz konusu olabilecek doğrudan ve dolaylı zararlar yönünden tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.7 Yüklenici, Üniversite’ye sağladığı kişisel verilerin, tekrar onayı alınmaksızın Üniversite tarafından, güncel olduğunu; işbu sözleşme çerçevesinde ilgili kuruluş veya kişilere verilebileceğini veya bu kuruluşlar tarafından saklanabileceğini, işlenebileceğini bu duruma açık rızasının olduğunu ve bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Kanunları açısından hiçbir şekilde herhangi bir ihlal sayılmayacağını bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri TELPA’ya bildireceğini kabul ve beyan eder.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 5.1 YükleniciSatıcı" sıfatını kazanabilmek için, öncelikle WNT tarafından talep edilen Ek-1 de belirtilen belgeleri ve üzerinde vergi dairesi ve vergi numarası bulunan kaşe ve ıslak imza yer alan işbu Sözleşme eksiksiz olarak WNT’ye teslim etmelidir. Satıcı tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulması akabinde, WNT’nin Satıcı’nın başvurusunu sebep göstermeksizin kabul etme, reddetme veya ek belge talep etme hakkı bulunmaktadır. Satıcı tarafından yanlış bilgiler verilmesi halinde doğabilecek tüm zararlardan yine satıcı sorumludur. 4.2.Satıcı, işbu sözleşmenin amacı Sözleşme ile kazanmış olduğu Satıcı sıfatını ve kapsamı bu sıfatın getirdiği haklarını, menfaat- lerini veya yükümlülüklerini üçüncü kişilere devir veya temlik edemez. Aksi izinsiz devir ve temlik durumları geçersiz sayılacaktır. WNT bu durumda üyeliği askıya almaya veya süresiz durdurma hakkı- na sahiptir. 4.3.Satıcı platformda kendisi için oluşturulan mağazada satışa sunduğu ürünlerinin sunduğu ve Alıcının ürün görsellerinde gördüğü ve almak istediği ürün/ürünleri adedi, bedeni, rengi, cinsi, markası gibi belirleyici özellikleri ile eksiksiz ve ayıpsız şekilde Alıcıya teslim etmeyi taahhüt etmiştir. Satıcı ürün/ürünleri belirtilen özellikler çerçevesinde teslim etmemesinden kaynaklı WNT'nin uğramış olduğu her türlü zararı tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Satıcının gerçekleştirdiği işlemlerin WNT için hukuki, cezai ve bilgi güvenliği konusunda risk teşkil etmesi/tespit edilmesi hali ve benzeri nedenler çerçevesinde veya haklı nedene dayanarak tazminatsız fesh edebilir. 4.4.Satıcı Platform aracılığı ile yayın ve satış yaptığı mağaza içeriklerinin belirlenmesinden (Ürün, fiyat, bilgi, belge, ilan, sertifika, yazılı, görsel) ve sair tüm bilgilerin doğruluğundan ve hukuka uygun- luğundan bizzat ve iş bu sözleşme sonlandırılıncaya kadar sorumludur. İş bu sözleşme gereği WNT satıcının platformunda ki ürün, fiyat, bilgi, belge, ilan, sertifika, yazılı ve eklerinden doğan yükümlülüklerini tam görsel materyallerin doğru- luğu veya hukuka uygunluğu konusunda gerekli bilgi ve eksiksiz olarak yerine getireceğini belgeleri talep etme hakkına sahiptir. Satıcı aksi durumlarda münhasıran sorumlu olduğunu ve WNT’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.2 Yüklenici. Satıcı, Ek-1’deki Ürünler’i Platform’da ve ilanlarda sergilediği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm masrafları hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde Xxxxxx Xxx. Xxxxxxxx Xxx. Xxxxx Xxx. Xx: 000/0 Xxxxxxx - XXXXXXXX xxxx@xxx.xxx.xx Kaşe - İmza olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Satıcı Platformdan fiyatını ilan ettiği ürünleri, kendisine ait herhangi bir online satış kanalından daha düşük fiyat ile sattığı tespit edildiğinde, WNT ürünün satışını durdurma hakkına sahiptir. Herhangi şekilde yasaklı ürün listesinde bulunan bir ürünün Satıcı tarafından satışa sunulması halinde ise WNT’nin bu ürünün satışına onay verdiği anlamına gelmeyecek ve tespit edilen yasaklı kategorisine giren/girebileceği düşünülen ürün Satıcının rızası sorulmadan yayından kaldırılacaktır. Ayrıca Satıcı, Ek-2 Yasaklı Ürünler Listesi’nin ("Ek-2") içeriğini sürekli olarak takip etmek ve bu listede yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmamakla yükümlüdür. 4.5.Satıcı, platform üzerinden satışını gerçekleştirdiği her bir ürün için herhangi bir ilave bedel talep etmeden ilgili mevzuat gereği ürün ambalajı içerisinde bulunması gereken; Türkçe kullanım kılavuzu, garanti belgesi ve teknik servis listesi ile satın alma belgesi üzerinde yazan veya mal ile birlikte teslim edilmesi gereken her türlü aksesuar, belge, broşür, bandrol ve diğer evrak ile mevzuatın gerektirdiği sair bilgi ve belgeleri, malın ambalajı içerisinde teslim etmekle sorumludur. WNT’nin Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tarafı olmaması sebebiyle bu bilgi ve belgelerin kargo kutusunun içerisinde olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü yoktur, bu konuda sorumluluk tamamen Satıcı’ya aittir. 4.6.Platform üzerinden Satıcıya özel oluşturulacak mağaza kullanıcı adı ve şifresi, iş bu sözleşme tarafı olan Satıcı gerçek yada tüzel kişiliğe ait olup güvenliği ve idaresi Satıcı sorumluluğundadır. Bu şifre ile giriş yapılarak platformda yapılacak tüm işlemler bizzat imza yetkilisi tarafından yapılmış sayılacaktır. Bu sebeple yetkisiz kişiler tarafından yapılacak tüm işlemler hakkında WNT'nin herhangi bir sorumlu- luğu yoktur. sorumlu tutamayacak ve sorumluluk iddialarından feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Bu şifreler kullanılarak yapılan ve Satıcının dahi aleyhine veya maddi zararına yapılacak tüm işlemle Satıcı sorumluluğunda olur satıcı WNT 'yi herhangi bir şekilde sorumlu tutamayacak ve varsa bu işlemlerle ilgili WNT'nin de zararlarını karşılayacaktır. 4.7.WNT tarafında üyelik ve mevzuat gereği işlemler için talep edilen satıcıya ait bilgiler WNT tarafın- dan korunacaktır, WNT uhdesinde korunan bu bilgileri iş geliştirilmesi, reklam ve pazarlama ve sair durumlarda kullanılabilir, WNT tarafından zaruri bulunan durumlarda üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşabilir ve yalnızca iş bu maddedeki amaçlar gereği olmak üzere eksiksiz kullanabilir. Satıcı kendine ait bu bilgilerin saklanması ve kullanmasına dair muvafakati olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.8.Ürün, mal veya hizmet bedeli satın alma anında Satıcı adına WNT tarafından Alıcı’dan tahsil edilecektir. Satıcı Platform üzerinde ilan ettiği ürünlerin fiyatlandırmalarında yanlış/hatalı fiyatlandır- ma yapması durumunda, Satıcı Alıcının ürünü almış olduğu fiyat üzerinden göndermekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.9.Satıcı iş bu Sözleşmede belirtilen edimlerini ve satmış olduğu ürüne dair iş bu sözleşme maddel- erinde detaylandırılan şekil ve taahhütlerini tam, ayıpsız ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Platformdan faydalanabilecek ve Platformdan gerçekleştireceği satış işlemi karşılığındaki ürün bedeline hak kazanacaktır. Satıcı Platform üzerinden satışını gerçekleştirdiği ve süresi içerisinde satılan ürünü temin edemediği durumlarda, WNT Alıcıya ücret iadesini gerçekleştirir. Satıcı ise tedarik edile- meyen ürün bedelinin %20'sini WNT'ye cezai şart olarak ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.10.Satıcı 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu madde 8 ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu madde 230 uyarınca ticarete konu olacak olan ürün ve hizmetle ilgili tahsil edilen bedeli gösteren belge niteliği taşıyan fatura veya perakende satış fişi düzenlemek zorundadır. 4.11.Satıcı; Alıcı’ya başka bir deyişle nihai tüketiciye gönderdiği mal veya hizmeti 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Xxxxxx Xxx. Xxxxxxxx Xxx. Xxxxx Xxx. Xx: 000/0 Xxxxxxx - XXXXXXXX xxxx@xxx.xxx.xx Kaşe - İmza olmak üzere ve ilgili sair mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarını gereği gibi ifa etmediği taktirde WNT’nin uğradığı her türlü ayıptan ari zararları (mahkeme masrafları, maddi cezalar, vergi, resmi harçlar ve doğabilecek her türlü giderler) nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.12.Satıcı ve Alıcılar’ların platform üzerinden gerçekleştirecekleri satışlarda akdedilecek Mesafeli Satış Sözleşmelerinde yalnızca Satıcı ve Alıcı taraftır. Satıcı, Alıcılar’a karşı yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu, WNT'nin mesafe- li satış sözleşmesinde taraf olmadığını gerek tüketici hakları hukuku gerekse sair mevzuatlarda WNT'nin sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.13.Satıcı Platform’da sergilediği ve sattığı tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası hizmetlerinden, servis ve kuru- lum hizmetlerinden bizzat sorumlu olacaktır. Bu madde hükmüne aykırılık durumunda ortaya çıkabi- lecek zararlardan Satıcı doğrudan sorumlu olacaktır. 4.14.Satıcı, Platform’dan satışını yaptığı ürünlerin satış işlemi esnasında belirtildiği teslim süresinde Alıcı’ya ulaşmasını sağlayacak ve gecikmeden dolayı her türlü sorumluluk da kendisinde olacaktır. Satıcı, Alıcı istek ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede dönüş yapmak zorundadır. Satıcı, Alıcı’yla yalnızca Platform üzerinden sözleşme akdedecek ve sadece Platform üzerinden söz konusu ticari faali- yette bulunacaktır. Satıcı, ve alıcının platform dışı başkaca mecralardaki ticari faaliyetlerinde WNT'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 4.15.Satıcı, WNT ismini iş bu sözleşme ile başkaca ticari faaliyetlerde kullanamaz, garantör, ortak, paydaş vs. şekillerde başkaca sözleşmelere dahil edemez, amacı dışında kullanamaz, aksi durumlarda hukuki ve cezai sorumluluğunun bilindiği anlaşıldığı satıcı tarafından beyan, kabul ve taahhüt edilm- iştir. 4.16.WNT, Satıcı’nın sözleşmeye aykırı davranışı, mevzuata uymaması veya edimlerini yerine getirme- mesi halinde satıcının üyeliğini hiç bir ihtar gerekmeksizin dondurabilir, askıya alabilir veya gerekli görülmesi halinde üyeliği sonlandırma hakkına sahiptir. Satıcının herhangi bir sebeple üyeliğinin askıya alınması veya üyelikten çıkarılması durumunda satıcının başkaca bir şekilde Üniversite’nin belirteceği adrese veya Üniversite’nin yetkilendirdiği üçüncü kişilere teslim platforma tekrar katılması durumunda, durumun tespiti halinde Satıcı, üyelikten yeniden çıkartılacaktır. 4.17.WNT’nin mülkiyetinde bulunan xxx.xxx.xxx.xx adlı Platformda reklam ve pazarlama yetkisi yalnızca WNT'dedir.Satıcı herhangi bir şekilde ürün gönderimlerinde tanıtıcı reklam, broşür, katalog, numune vb. eklemelerde bulunamaz, aksi halde 20.000-TL (Yirmi Bin Türk Lirası) tutarında cezai şartı WNT’ye ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.18.Satıcı 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkın- da Kanuna, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elek- tronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu kanunların ile ilgili düzenlemeleri başta olmak üzere yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, elektronik ticaret ortamında satışı yasak olan ya da şarta bağlanan ürünlere ilişkin düzenleme ve idari kararlara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.19.Satıcı’nın Platform üzerinden satışa sunacağı ürünlerin gıda olması halinde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu başta olmak üzere gıda mevzuatıyla ilgili tüm ikincil mevzuata ve gıda kodeksine uygun hareket edeceğini, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicil- Xxxxxx Xxx. Xxxxxxxx Xxx. Xxxxx Xxx. Xx: 000/0 Xxxxxxx - XXXXXXXX xxxx@xxx.xxx.xx Kaşe - İmza eri Bilgilendirme Yönetmeliği uyarınca gerek Platform üzerinden gerekse de ürünlerin teslimi sırasında ürünlerle ilgili bilgilendirme yükümlülüğünün tam ve eksiksiz olarak yapılmasından sorumlu olduğunu, WNT’nin bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, WNT’yi her türlü 3. kişi taleplerinin dışında tutacağını, işbu yükümlülüğe aykırı davranması halinde WNT’nin uğradığı her türlü zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.3 İşbu sözleşme konusu Ürünler’in sözleşmede belirtilen niteliklere . 4.20.Satıcı tarafından platformda satışı gerçekleştirilen ürünlerin garanti, teknik destek, iade ve değişim gibi durumları tamamen satıcı sorumluluğunda olup, Alıcılar tarafından iade ve değişim talebinde bulunulan ayıplı yada başkaca haklı sebepler ile iadesi talep edilen ürünler hakkında 6502 Sayılı Tüketi- cinin Korunması Hakkında Kanunu ve ilgili yasal mevzuata uygun olmaması ve/veya eksik ve/veya zamanında teslim edilmesi halinde Üniversite işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal ve haklı nedenle feshetme hakkını haizdir. Böyle bir durumda Üniversite sözleşme konusu Ürünler’i üçüncü kişilerden kiralayabilecek ve/veya satın alabilecektir. Yüklenici, söz konusu kiralama ve/veya satın alma işlemi ile ilgili her tür masraf, doğmuş/doğacak her türlü zarar ve ziyanı kendisine yapılan ilk bildirim üzerine derhal hiçbir ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin ve yasal merasime gerek olmaksızın, tüm faiz ve ferileriyle nakden ve defaten eksiksiz şekilde ödeyeceğini şimdiden kabul ve beyan eder. 5.4 Yüklenici, işbu sözleşme konusu Ürünler’in kurulum gerektirmesi halinde bu Ürünleri, belirtilen süre içerisinde eksiksiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim ettikten sonra, [……………] ( ) [gün / hafta / ay] içerisinde, konusunda uzman teknik elemanları tarafından kurulumunun tamamlanacağını, aksi halde montaj tamamlanıncaya kadar günlük [……………………] ( ) gecikme cezası ödeyeceğini, Ürünler’in teslimine kadar Ürünler’de meydana gelebilecek zarar ve söz konusu gecikme cezasının kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edilebileceğini süresinde karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.5 Yüklenici, Xxxxxxx’xx eksiksiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim edildiğinin iki taraf’ın yetkili kişilerince imza edilmiş xxxxxxx . 4.21.Satıcının gönderimini gerçekleştirdiği veya iade esnasındaki ürünlerin kargo aşamasındaki uğray- abileceği herhangi bir zarar karşılığında bu zarardan yalnızca kargo firmasının muhatap olduğunu bu zararlar ile hüküm altına alınmasına kadar, Ürünler üzerindeki her türlü risk ve hasar sorumluluğunun Yüklenici’ye ait olduğunu ilgili WNT'nin hiç bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.6 Yüklenici. 4.22.Satıcı, işbu Sözleşme kapsamında veya taraflar arasındaki ticari ilişki dolayısıyla Üniversite’ye sağladığı ve/veya aktardığı, çalışanlarından aldığı hiçbir kişisel veri üzerinde, söz konusu kişilerin bu yöndeki açık rızalarını almaksızın kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması ve/veya açıklanması, üçüncü kişilerce elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel verilerin korunması hakkında mevzuata aykırı herhangi bir işlem gerçekleştirmediğiniiadesi kabul edilmeyen ürünler ilgili ilgi gerekçeleri 2 (iki) iş günü içinde WNT ye bildire- ceğini, aksi yöndeki her türlü iş ve işlemi ile aydınlatma yükümlülüğü dâhil olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle söz konusu olabilecek doğrudan ve dolaylı zararlar yönünden tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını durumda iade işlemini koşulsuz kabul edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.7 Yüklenici. 5.1.WNT'nin Platform üzerinden satılan ürünler ile ilgili hak edeceği komisyon oranları Ek-4'deki Komisyon Oranları Tablosu'nda her kategori için ayrı ayrı belirtilmiştir. Bu tablo üzerinde taraflar mutabık kalmışlardır. WNT bu madde uyarınca komisyon oranları ve vade tarihleri üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yapılan değişiklikler Platform üzerinden ilan edilecek ve edilmesi ile yürürlüğe girecektir. Satıcı iş bu madde gereklerine uyacağını ve muvafakat ettiğini kabul, Üniversite’ye sağladığı kişisel verilerinbeyan ve taahhüt eder. 5.2.Satıcının Platform üzerinde satışa sunduğu ürün çeşitlerinde komisyon oranı tablosunda WNT tarafından düzenlenen ve ürün bazlı belirtilen komisyon oranı ve vade tarihi uygulanmasını kabul, tekrar onayı alınmaksızın Üniversite tarafındanbeyan ve taahhüt eder. Satıcı satmış olduğu ürünlerin tahakkuk eden ve WNT tarafından ödenen kargo bedelleri ilgili ayın sonu itibariyle Satıcıya fatura edilecektir. Satıcı fatura edilen kargo bedellerini WNT'nin hesabına ödemeyi kabul, işbu sözleşme çerçevesinde ilgili kuruluş veya kişilere verilebileceğini veya bu kuruluşlar beyan ve taahhüt eder. 5.3.Alıcı’nın sepetine birden fazla satıcıya ait ürün eklemesi sonucu ortaya çıkacak ek kargo mali- yetleri, Satıcı’ya ürünleri oranında WNT tarafından saklanabileceğini, işlenebileceğini bu duruma açık rızasının olduğunu ve bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Kanunları açısından hiçbir şekilde fatura edilecektir. WNT tarafından belirlenecek Alıcı’xxxx xxxx “kargo bedava” kampanyaları dahil olmak üzere herhangi bir ihlal sayılmayacağını kabul limit olmaksızın, Satıcı, satılan ürünlerin Alıcı’ya teslimi ve iade halinden kaynaklı tüm kargo bedellerinden sorumludur. WNT kargo şirketlerine ödediği işbu bedelleri Satıcı’ya faturalandırarak Satıcıdan talep etme veya herhangi bir alacağından mahsup etme hakkına sahiptir. Satıcının Platform üzerinde talep edeceği ücrete tabi tüm uygulamalar ile ilgili (reklam, tanıtım vb. hizmetler) kesilecek faturaları da WNT'ye ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcının iş bu madde gereği işlemler ile ilgili 1 (bir) ay önceden bildirilmek üzere iş bu sözleşmeyi tazminatsız bir şekilde feshetme hakkına sahiptir.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 5.1 Yüklenici2.1. MÜŞTERİ görerek ve beğenerek satınaldığı ürünü/ürünleri #Tarih tarihinde teslim almıştır. MÜŞTERİ, işbu ürünün/ürünlerin kendisi ve/veya belirlediği üçüncü kişi tarafından teslim alındığı günden itibaren yedi gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. MÜŞTERİ, sözleşmenin amacı imzalanmasından ürünün/ürünlerin teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile TELPA’ya yöneltilmiş olması gerekir. MÜŞTERİ, sözleşme konusu ürünü/ürünleri cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren yedi gün içinde TELPA’ya iade etmekle yükümlüdür. Aksi hâlde cayma hakkını kullanmamış sayılacaktır. Cayma hakkının kullanılması durumunda MÜŞTERİ, ürünün/ürünlerin iade masraflarından sorumlu olacaktır. MÜŞTERİ, ürünü/ürünleri ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir. Olağan gözden geçirme, ürünün/ürünlerin ilk incelemesini kapsar. Ürünün/ürünlerin mutat kullanılması durumunda MÜŞTERİ cayma hakkını kullanamaz. 2.2. MÜŞTERİ, üründen/ürünlerden kaynaklı uyuşmazlıklar için yasal sınırları gözeterek TELPA aleyhine Tüketici Mahkemesi’ne veya Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabilir. 2.3. MÜŞTERİ, beyan ettiği cep telefonlarına, e-mail adreslerine, iş ve/veya ev telefon ve/veya adreslerine; ödeme hatırlatma, idari ve kapsamı çerçevesinde sözleşme yasal takip, kampanya, reklam, tanıtım, bilgilendirme vb. içerikli SMS, yazı, e- maillerin veya ticari elektronik iletilerin TELPA tarafından gönderilmesine muvafakat etmektedir. MÜŞTERİ’nin, bu şekilde SMS ve/veya e-mail almaya devam etmek istememesi halinde, bu yöndeki isteğini TELPA’ya bildirmesi gerekmektedir. 2.4. MÜŞTERİ’nin, satın aldığı ürünün/ürünlerin peşinatını, teslimat sırasında nakden veya kredi kartıyla TELPA’ya ödemesi gerekmektedir. Ayrıca MÜŞTERİ, ödeme planında gösterilen taksitlerini, imzalayarak onaylamış olduğu ödeme planında belirtilen tarihlerde; T. Halk Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinden T.C. Kimlik Numarası ile “Telpa Kurum Ödemesi” olarak, T.Halk Bankası A.Ş.’nin İnternet Şubesinde ana menüden “Ödemeler / Diğer Ödemeler / 2.5. MÜŞTERİ, yukarıdaki maddede belirtilen ödeme şekilleri dışında ve/veya başkaca bir kişi ya da kuruma ödeme yapması durumunda ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemiş sayılacağını ve eklerinden doğan yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini kabulbu durumun hukuki sonuçlarını kabul eder. 2.6. MÜŞTERİ, ödemekle yükümlü olduğu taksitleri, vade tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde ödemediği takdirde, gecikme faizinin yanısıra 50-TL tutarında cezai şartı TELPA’ya ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte MÜŞTERİ, vadesi geçen taksit(lerin) toplamını, faizi ile birlikte icra takibi başlatılmadan önce TELPA’ya ödemesi halinde, MÜŞTERİ bu maddede belirtilen cezai şart tutarını ödemekle yükümlü olmayacaktır. 5.2 Yüklenici2.7. MÜŞTERİ’nin taksitlerden herhangi birini ödemede temerrüde düşmesi durumunda kalan borcunun tümü muacccel hâle gelecektir. Bu durumda TELPA kalan borcun tümünün ifasını MÜŞTERİ’den talep etme ve borcun tahsili için mahkemelere ve icra dairelerine başvurma hak ve yetkisine sahiptir. TELPA’nın Sözleşmedeki bütün edimlerini ifa etmiş olması şartıyla bu hakkını kullanabilmesi için, Ek-1’deki Ürünler’i tüm masrafları kendisine ait olmak üzere eksiksiz MÜŞTERİ’nin kalan borcun en az onda birini oluşturan ve her türlü ayıptan ari birbirini izleyen en az iki taksidi veya kalan borcun en az dörtte birini oluşturan bir şekilde Üniversite’nin belirteceği adrese veya Üniversite’nin yetkilendirdiği üçüncü kişilere teslim edeceğini kabultaksidi ödemede temerrüde düşmesi gerekmektedir. MÜŞTERİ, beyan ödeme tarihlerinin Sözleşmede açıkça ve taahhüt eder. 5.3 İşbu sözleşme konusu Ürünler’in sözleşmede belirtilen niteliklere uygun olmaması ve/veya eksik ve/veya zamanında teslim edilmesi halinde Üniversite işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal ve haklı nedenle feshetme hakkını haizdir. Böyle kesin biçimde belirlenmiş olması sebebiyle gecikme faizi için ayrıca bir durumda Üniversite sözleşme konusu Ürünler’i üçüncü kişilerden kiralayabilecek ve/veya satın alabilecektir. Yüklenici, söz konusu kiralama ve/veya satın alma işlemi ile ilgili her tür masraf, doğmuş/doğacak her türlü zarar ve ziyanı kendisine yapılan ilk bildirim üzerine derhal hiçbir ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin ve yasal merasime ihtara gerek olmaksızın, tüm faiz ve ferileriyle nakden ve defaten eksiksiz şekilde ödeyeceğini şimdiden olmadığını kabul ve beyan eder. 5.4 Yüklenici2.8. XXXXXXX, işbu sözleşme konusu Ürünler’in kurulum gerektirmesi halinde bu Ürünleriborçlandığı toplam miktarı vadesinden önce ödeyebileceği gibi vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Bu durumda MÜŞTERİ’den, belirtilen süre içerisinde eksiksiz TELPA tarafından herhangi bir faiz veya komisyon alınmışsa, MÜŞTERİ’nin ödediği miktara göre faiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim ettikten sonra, [……………] ( ) [gün / hafta / ay] içerisinde, konusunda uzman teknik elemanları tarafından kurulumunun tamamlanacağını, aksi halde montaj tamamlanıncaya kadar günlük [……………………] ( ) gecikme cezası ödeyeceğini, Ürünler’in teslimine kadar Ürünler’de meydana gelebilecek zarar ve söz konusu gecikme cezasının kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederkomisyon indirimlerini talep etme hakkı bulunmaktadır. 5.5 Yüklenici, Xxxxxxx’xx eksiksiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim edildiğinin iki taraf’ın yetkili kişilerince imza edilmiş xxxxxxx ile hüküm altına alınmasına kadar, Ürünler üzerindeki her türlü risk ve hasar sorumluluğunun Yüklenici’ye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.6 Yüklenici2.9. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme kapsamında veya taraflar arasındaki ticari ilişki dolayısıyla Üniversite’ye sağladığı vermiş olduğu kişisel verilerinin; tarafların sözleşmesel hak ve borçlarının yerine getirilmesi, TELPA tarafından sunulan ürün, hizmet, fırsatların MÜŞTERİ’ye iletilmesi ve/veya aktardığıişbu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ya da iyileştirilmesi amacıyla TELPA tarafından veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle TELPA’nın yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olxxxx XXXXX tarafından bilgilendirildiğini ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızasının bulunduğunu kabul ve beyan eder. Yine MÜŞTERİ, çalışanlarından aldığı hiçbir kişisel verilerinin; TELPA tarafından; grup şirketlerine ve/veya iş ortaklarına (Güncel grup şirketleri ve iş ortakları listemize [xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx/] adresinden erişebilirsiniz.) yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı olmak kaydıyla aktarılabileceği hususunda açıkça rızasının olduğunu kabul ve beyan eder. Bununla birlikte MÜŞTERİ, KVK Kanunu’nun 11. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; veri sorumlusu olan TELPA’ya başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel veri üzerindeişlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ, söz konusu kişilerin bu yöndeki açık rızalarını almaksızın haklarına ilişkin taleplerini [xxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/XXX_Xxxxxxx_Xxxxxxxx.xxx] adresinde bulunan formu doldurarak TELPA’ya iletecektir. Ayrıca, MÜŞTERİ işbu sözleşme kapsamında paylaşılmış kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması ve/veya açıklanması, üçüncü kişilerce elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel verilerin korunması hakkında mevzuata aykırı herhangi bir işlem gerçekleştirmediğini, aksi yöndeki her türlü iş doğru ve işlemi ile aydınlatma yükümlülüğü dâhil olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle söz konusu olabilecek doğrudan ve dolaylı zararlar yönünden tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.7 Yüklenici, Üniversite’ye sağladığı kişisel verilerin, tekrar onayı alınmaksızın Üniversite tarafından, güncel olduğunu; işbu sözleşme çerçevesinde ilgili kuruluş veya kişilere verilebileceğini veya bu kuruluşlar tarafından saklanabileceğini, işlenebileceğini bu duruma açık rızasının olduğunu ve bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Kanunları açısından hiçbir şekilde herhangi bir ihlal sayılmayacağını bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri TELPA’ya bildireceğini kabul ve beyan eder.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 5.1 Yüklenici2.1. MÜŞTERİ görerek ve beğenerek satınaldığı ürünü/ürünleri 19.2.2019 tarihinde teslim almıştır. MÜŞTERİ, işbu ürünün/ürünlerin kendisi ve/veya belirlediği üçüncü kişi tarafından teslim alındığı günden itibaren ondört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. MÜŞTERİ, sözleşmenin amacı imzalanmasından ürünün/ürünlerin teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile TELPA’ya yöneltilmiş olması gerekir. MÜŞTERİ, sözleşme konusu ürünü/ürünleri cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren on gün içinde TELPA’ya iade etmekle yükümlüdür. Aksi hâlde cayma hakkını kullanmamış sayılacaktır. MÜŞTERİ, ürünü/ürünleri ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir. Olağan gözden geçirme, ürünün/ürünlerin ilk incelemesini kapsar. Ürünün/ürünlerin mutat kullanılması durumunda MÜŞTERİ cayma hakkını kullanamaz. 2.2. MÜŞTERİ, üründen/ürünlerden kaynaklı uyuşmazlıklar için yasal sınırları gözeterek TELPA aleyhine Tüketici Mahkemesi’ne veya Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabilir. 2.3. MÜŞTERİ, beyan ettiği cep telefonlarına, e-mail adreslerine, iş ve/veya ev telefon ve/veya adreslerine; ödeme hatırlatma, idari ve kapsamı çerçevesinde sözleşme yasal takip, kampanya, reklam, tanıtım, bilgilendirme vb. içerikli SMS, yazı, e- maillerin veya ticari elektronik iletilerin TELPA tarafından gönderilmesine muvafakat etmektedir. 2.4. MÜŞTERİ’nin, satın aldığı ürünün/ürünlerin peşinatını, kredi kartıyla TELPA’ya ödemesi gerekmektedir. Ayrıca MÜŞTERİ, ödeme planında gösterilen taksitlerini, imzalayarak onaylamış olduğu ödeme planında belirtilen tarihlerde; T. Halk Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinden T.C. Kimlik Numarası ile “Telpa Kurum Ödemesi” olarak, T.Halk Bankası A.Ş.’nin İnternet Şubesinde ana menüden “Ödemeler / Diğer Ödemeler / 2.5. MÜŞTERİ, yukarıdaki maddede belirtilen ödeme şekilleri dışında ve/veya başkaca bir kişi ya da kuruma ödeme yapması durumunda ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemiş sayılacağını ve eklerinden doğan yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini kabulbu durumun hukuki sonuçlarını kabul eder. 2.6. MÜŞTERİ, ödemekle yükümlü olduğu taksitleri, vade tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde ödemediği takdirde, gecikme faizinin yanısıra 50-TL tutarında cezai şartı TELPA’ya ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte MÜŞTERİ, vadesi geçen taksit(lerin) toplamını, faizi ile birlikte icra takibi başlatılmadan önce TELPA’ya ödemesi halinde, MÜŞTERİ bu maddede belirtilen cezai şart tutarını ödemekle yükümlü olmayacaktır. 5.2 Yüklenici2.7. MÜŞTERİ’nin taksitlerden herhangi birini ödemede temerrüde düşmesi durumunda kalan borcunun tümü muacccel hâle gelecektir. Bu durumda TELPA kalan borcun tümünün ifasını MÜŞTERİ’den talep etme ve borcun tahsili için mahkemelere ve icra dairelerine başvurma hak ve yetkisine sahiptir. TELPA’nın Sözleşmedeki bütün edimlerini ifa etmiş olması şartıyla bu hakkını kullanabilmesi için, Ek-1’deki Ürünler’i tüm masrafları kendisine ait olmak üzere eksiksiz MÜŞTERİ’nin kalan borcun en az onda birini oluşturan ve her türlü ayıptan ari birbirini izleyen en az iki taksidi veya kalan borcun en az dörtte birini oluşturan bir şekilde Üniversite’nin belirteceği adrese veya Üniversite’nin yetkilendirdiği üçüncü kişilere teslim edeceğini kabultaksidi ödemede temerrüde düşmesi gerekmektedir. MÜŞTERİ, beyan ödeme tarihlerinin Sözleşmede açıkça ve taahhüt eder. 5.3 İşbu sözleşme konusu Ürünler’in sözleşmede belirtilen niteliklere uygun olmaması ve/veya eksik ve/veya zamanında teslim edilmesi halinde Üniversite işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal ve haklı nedenle feshetme hakkını haizdir. Böyle kesin biçimde belirlenmiş olması sebebiyle gecikme faizi için ayrıca bir durumda Üniversite sözleşme konusu Ürünler’i üçüncü kişilerden kiralayabilecek ve/veya satın alabilecektir. Yüklenici, söz konusu kiralama ve/veya satın alma işlemi ile ilgili her tür masraf, doğmuş/doğacak her türlü zarar ve ziyanı kendisine yapılan ilk bildirim üzerine derhal hiçbir ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin ve yasal merasime ihtara gerek olmaksızın, tüm faiz ve ferileriyle nakden ve defaten eksiksiz şekilde ödeyeceğini şimdiden olmadığını kabul ve beyan eder. 5.4 Yüklenici2.8. XXXXXXX, işbu sözleşme konusu Ürünler’in kurulum gerektirmesi halinde bu Ürünleriborçlandığı toplam miktarı vadesinden önce ödeyebileceği gibi vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Bu durumda MÜŞTERİ’den, belirtilen süre içerisinde eksiksiz TELPA tarafından herhangi bir faiz veya komisyon alınmışsa, MÜŞTERİ’nin ödediği miktara göre faiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim ettikten sonra, [……………] ( ) [gün / hafta / ay] içerisinde, konusunda uzman teknik elemanları tarafından kurulumunun tamamlanacağını, aksi halde montaj tamamlanıncaya kadar günlük [……………………] ( ) gecikme cezası ödeyeceğini, Ürünler’in teslimine kadar Ürünler’de meydana gelebilecek zarar ve söz konusu gecikme cezasının kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederkomisyon indirimlerini talep etme hakkı bulunmaktadır. 5.5 Yüklenici, Xxxxxxx’xx eksiksiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim edildiğinin iki taraf’ın yetkili kişilerince imza edilmiş xxxxxxx ile hüküm altına alınmasına kadar, Ürünler üzerindeki her türlü risk ve hasar sorumluluğunun Yüklenici’ye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.6 Yüklenici2.9. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme kapsamında veya taraflar arasındaki ticari ilişki dolayısıyla Üniversite’ye sağladığı vermiş olduğu kişisel verilerinin; tarafların sözleşmesel hak ve borçlarının yerine getirilmesi, TELPA tarafından sunulan ürün, hizmet, fırsatların MÜŞTERİ’ye iletilmesi ve/veya aktardığıişbu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ya da iyileştirilmesi amacıyla TELPA tarafından veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle TELPA’nın yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olxxxx XXXXX tarafından bilgilendirildiğini ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızasının bulunduğunu kabul ve beyan eder. Yine MÜŞTERİ, çalışanlarından aldığı hiçbir kişisel verilerinin; TELPA tarafından; grup şirketlerine ve/veya iş ortaklarına (Güncel grup şirketleri ve iş ortakları listemize [xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx/] adresinden erişebilirsiniz.) yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı olmak kaydıyla aktarılabileceği hususunda açıkça rızasının olduğunu kabul ve beyan eder. Bununla birlikte MÜŞTERİ, KVK Kanunu’nun 11. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; veri sorumlusu olan TELPA’ya başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel veri üzerindeişlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ, söz konusu kişilerin bu yöndeki açık rızalarını almaksızın haklarına ilişkin taleplerini [xxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/XXX_Xxxxxxx_Xxxxxxxx.xxx] adresinde bulunan formu doldurarak TELPA’ya iletecektir. Ayrıca, MÜŞTERİ işbu sözleşme kapsamında paylaşılmış kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması ve/veya açıklanması, üçüncü kişilerce elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel verilerin korunması hakkında mevzuata aykırı herhangi bir işlem gerçekleştirmediğini, aksi yöndeki her türlü iş doğru ve işlemi ile aydınlatma yükümlülüğü dâhil olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle söz konusu olabilecek doğrudan ve dolaylı zararlar yönünden tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.7 Yüklenici, Üniversite’ye sağladığı kişisel verilerin, tekrar onayı alınmaksızın Üniversite tarafından, güncel olduğunu; işbu sözleşme çerçevesinde ilgili kuruluş veya kişilere verilebileceğini veya bu kuruluşlar tarafından saklanabileceğini, işlenebileceğini bu duruma açık rızasının olduğunu ve bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Kanunları açısından hiçbir şekilde herhangi bir ihlal sayılmayacağını bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri TELPA’ya bildireceğini kabul ve beyan eder.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 5.1 Yüklenici2.1. MÜŞTERİ görerek ve beğenerek satınaldığı ürünü/ürünleri 10.5.2019 tarihinde teslim almıştır. MÜŞTERİ, işbu ürünün/ürünlerin kendisi ve/veya belirlediği üçüncü kişi tarafından teslim alındığı günden itibaren ondört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. MÜŞTERİ, sözleşmenin amacı imzalanmasından ürünün/ürünlerin teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile TELPA’ya yöneltilmiş olması gerekir. MÜŞTERİ, sözleşme konusu ürünü/ürünleri cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren on gün içinde TELPA’ya iade etmekle yükümlüdür. Aksi hâlde cayma hakkını kullanmamış sayılacaktır. MÜŞTERİ, ürünü/ürünleri ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir. Olağan gözden geçirme, ürünün/ürünlerin ilk incelemesini kapsar. Ürünün/ürünlerin mutat kullanılması durumunda MÜŞTERİ cayma hakkını kullanamaz. 2.2. MÜŞTERİ, üründen/ürünlerden kaynaklı uyuşmazlıklar için yasal sınırları gözeterek TELPA aleyhine Tüketici Mahkemesi’ne veya Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabilir. 2.3. MÜŞTERİ, beyan ettiği cep telefonlarına, e-mail adreslerine, iş ve/veya ev telefon ve/veya adreslerine; ödeme hatırlatma, idari ve kapsamı çerçevesinde sözleşme yasal takip, kampanya, reklam, tanıtım, bilgilendirme vb. içerikli SMS, yazı, e- maillerin veya ticari elektronik iletilerin TELPA tarafından gönderilmesine muvafakat etmektedir. 2.4. MÜŞTERİ’nin, satın aldığı ürünün/ürünlerin peşinatını, kredi kartıyla TELPA’ya ödemesi gerekmektedir. Ayrıca MÜŞTERİ, ödeme planında gösterilen taksitlerini, imzalayarak onaylamış olduğu ödeme planında belirtilen tarihlerde; T. Halk Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinden T.C. Kimlik Numarası ile “Telpa Kurum Ödemesi” olarak, T.Halk Bankası A.Ş.’nin İnternet Şubesinde ana menüden “Ödemeler / Diğer Ödemeler / 2.5. MÜŞTERİ, yukarıdaki maddede belirtilen ödeme şekilleri dışında ve/veya başkaca bir kişi ya da kuruma ödeme yapması durumunda ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemiş sayılacağını ve eklerinden doğan yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini kabulbu durumun hukuki sonuçlarını kabul eder. 2.6. MÜŞTERİ, ödemekle yükümlü olduğu taksitleri, vade tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde ödemediği takdirde, gecikme faizinin yanısıra 50-TL tutarında cezai şartı TELPA’ya ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte MÜŞTERİ, vadesi geçen taksit(lerin) toplamını, faizi ile birlikte icra takibi başlatılmadan önce TELPA’ya ödemesi halinde, MÜŞTERİ bu maddede belirtilen cezai şart tutarını ödemekle yükümlü olmayacaktır. 5.2 Yüklenici2.7. MÜŞTERİ’nin taksitlerden herhangi birini ödemede temerrüde düşmesi durumunda kalan borcunun tümü muacccel hâle gelecektir. Bu durumda TELPA kalan borcun tümünün ifasını MÜŞTERİ’den talep etme ve borcun tahsili için mahkemelere ve icra dairelerine başvurma hak ve yetkisine sahiptir. TELPA’nın Sözleşmedeki bütün edimlerini ifa etmiş olması şartıyla bu hakkını kullanabilmesi için, Ek-1’deki Ürünler’i tüm masrafları kendisine ait olmak üzere eksiksiz MÜŞTERİ’nin kalan borcun en az onda birini oluşturan ve her türlü ayıptan ari birbirini izleyen en az iki taksidi veya kalan borcun en az dörtte birini oluşturan bir şekilde Üniversite’nin belirteceği adrese veya Üniversite’nin yetkilendirdiği üçüncü kişilere teslim edeceğini kabultaksidi ödemede temerrüde düşmesi gerekmektedir. MÜŞTERİ, beyan ödeme tarihlerinin Sözleşmede açıkça ve taahhüt eder. 5.3 İşbu sözleşme konusu Ürünler’in sözleşmede belirtilen niteliklere uygun olmaması ve/veya eksik ve/veya zamanında teslim edilmesi halinde Üniversite işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal ve haklı nedenle feshetme hakkını haizdir. Böyle kesin biçimde belirlenmiş olması sebebiyle gecikme faizi için ayrıca bir durumda Üniversite sözleşme konusu Ürünler’i üçüncü kişilerden kiralayabilecek ve/veya satın alabilecektir. Yüklenici, söz konusu kiralama ve/veya satın alma işlemi ile ilgili her tür masraf, doğmuş/doğacak her türlü zarar ve ziyanı kendisine yapılan ilk bildirim üzerine derhal hiçbir ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin ve yasal merasime ihtara gerek olmaksızın, tüm faiz ve ferileriyle nakden ve defaten eksiksiz şekilde ödeyeceğini şimdiden olmadığını kabul ve beyan eder. 5.4 Yüklenici2.8. XXXXXXX, işbu sözleşme konusu Ürünler’in kurulum gerektirmesi halinde bu Ürünleriborçlandığı toplam miktarı vadesinden önce ödeyebileceği gibi vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Bu durumda MÜŞTERİ’den, belirtilen süre içerisinde eksiksiz TELPA tarafından herhangi bir faiz veya komisyon alınmışsa, MÜŞTERİ’nin ödediği miktara göre faiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim ettikten sonra, [……………] ( ) [gün / hafta / ay] içerisinde, konusunda uzman teknik elemanları tarafından kurulumunun tamamlanacağını, aksi halde montaj tamamlanıncaya kadar günlük [……………………] ( ) gecikme cezası ödeyeceğini, Ürünler’in teslimine kadar Ürünler’de meydana gelebilecek zarar ve söz konusu gecikme cezasının kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederkomisyon indirimlerini talep etme hakkı bulunmaktadır. 5.5 Yüklenici, Xxxxxxx’xx eksiksiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim edildiğinin iki taraf’ın yetkili kişilerince imza edilmiş xxxxxxx ile hüküm altına alınmasına kadar, Ürünler üzerindeki her türlü risk ve hasar sorumluluğunun Yüklenici’ye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.6 Yüklenici2.9. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme kapsamında veya taraflar arasındaki ticari ilişki dolayısıyla Üniversite’ye sağladığı vermiş olduğu kişisel verilerinin; tarafların sözleşmesel hak ve borçlarının yerine getirilmesi, TELPA tarafından sunulan ürün, hizmet, fırsatların MÜŞTERİ’ye iletilmesi ve/veya aktardığıişbu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ya da iyileştirilmesi amacıyla TELPA tarafından veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle TELPA’nın yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olxxxx XXXXX tarafından bilgilendirildiğini ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızasının bulunduğunu kabul ve beyan eder. Yine MÜŞTERİ, çalışanlarından aldığı hiçbir kişisel verilerinin; TELPA tarafından; grup şirketlerine ve/veya iş ortaklarına (Güncel grup şirketleri ve iş ortakları listemize [xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx/] adresinden erişebilirsiniz.) yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı olmak kaydıyla aktarılabileceği hususunda açıkça rızasının olduğunu kabul ve beyan eder. Bununla birlikte MÜŞTERİ, KVK Kanunu’nun 11. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; veri sorumlusu olan TELPA’ya başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel veri üzerindeişlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ, söz konusu kişilerin bu yöndeki açık rızalarını almaksızın haklarına ilişkin taleplerini [xxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/XXX_Xxxxxxx_Xxxxxxxx.xxx] adresinde bulunan formu doldurarak TELPA’ya iletecektir. Ayrıca, MÜŞTERİ işbu sözleşme kapsamında paylaşılmış kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması ve/veya açıklanması, üçüncü kişilerce elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel verilerin korunması hakkında mevzuata aykırı herhangi bir işlem gerçekleştirmediğini, aksi yöndeki her türlü iş doğru ve işlemi ile aydınlatma yükümlülüğü dâhil olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle söz konusu olabilecek doğrudan ve dolaylı zararlar yönünden tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.7 Yüklenici, Üniversite’ye sağladığı kişisel verilerin, tekrar onayı alınmaksızın Üniversite tarafından, güncel olduğunu; işbu sözleşme çerçevesinde ilgili kuruluş veya kişilere verilebileceğini veya bu kuruluşlar tarafından saklanabileceğini, işlenebileceğini bu duruma açık rızasının olduğunu ve bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Kanunları açısından hiçbir şekilde herhangi bir ihlal sayılmayacağını bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri TELPA’ya bildireceğini kabul ve beyan eder.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 5.1 Yüklenici2.1. MÜŞTERİ görerek ve beğenerek satınaldığı ürünü/ürünleri 1.6.2019 tarihinde teslim almıştır. MÜŞTERİ, işbu ürünün/ürünlerin kendisi ve/veya belirlediği üçüncü kişi tarafından teslim alındığı günden itibaren ondört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. MÜŞTERİ, sözleşmenin amacı imzalanmasından ürünün/ürünlerin teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile TELPA’ya yöneltilmiş olması gerekir. MÜŞTERİ, sözleşme konusu ürünü/ürünleri cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren on gün içinde TELPA’ya iade etmekle yükümlüdür. Aksi hâlde cayma hakkını kullanmamış sayılacaktır. MÜŞTERİ, ürünü/ürünleri ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir. Olağan gözden geçirme, ürünün/ürünlerin ilk incelemesini kapsar. Ürünün/ürünlerin mutat kullanılması durumunda MÜŞTERİ cayma hakkını kullanamaz. 2.2. MÜŞTERİ, üründen/ürünlerden kaynaklı uyuşmazlıklar için yasal sınırları gözeterek TELPA aleyhine Tüketici Mahkemesi’ne veya Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabilir. 2.3. MÜŞTERİ, beyan ettiği cep telefonlarına, e-mail adreslerine, iş ve/veya ev telefon ve/veya adreslerine; ödeme hatırlatma, idari ve kapsamı çerçevesinde sözleşme yasal takip, kampanya, reklam, tanıtım, bilgilendirme vb. içerikli SMS, yazı, e- maillerin veya ticari elektronik iletilerin TELPA tarafından gönderilmesine muvafakat etmektedir. 2.4. MÜŞTERİ’nin, satın aldığı ürünün/ürünlerin peşinatını, kredi kartıyla TELPA’ya ödemesi gerekmektedir. Ayrıca MÜŞTERİ, ödeme planında gösterilen taksitlerini, imzalayarak onaylamış olduğu ödeme planında belirtilen tarihlerde; T. Halk Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinden T.C. Kimlik Numarası ile “Telpa Kurum Ödemesi” olarak, T.Halk Bankası A.Ş.’nin İnternet Şubesinde ana menüden “Ödemeler / Diğer Ödemeler / 2.5. MÜŞTERİ, yukarıdaki maddede belirtilen ödeme şekilleri dışında ve/veya başkaca bir kişi ya da kuruma ödeme yapması durumunda ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemiş sayılacağını ve eklerinden doğan yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini kabulbu durumun hukuki sonuçlarını kabul eder. 2.6. MÜŞTERİ, ödemekle yükümlü olduğu taksitleri, vade tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde ödemediği takdirde, gecikme faizinin yanısıra 50-TL tutarında cezai şartı TELPA’ya ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte MÜŞTERİ, vadesi geçen taksit(lerin) toplamını, faizi ile birlikte icra takibi başlatılmadan önce TELPA’ya ödemesi halinde, MÜŞTERİ bu maddede belirtilen cezai şart tutarını ödemekle yükümlü olmayacaktır. 5.2 Yüklenici2.7. MÜŞTERİ’nin taksitlerden herhangi birini ödemede temerrüde düşmesi durumunda kalan borcunun tümü muacccel hâle gelecektir. Bu durumda TELPA kalan borcun tümünün ifasını MÜŞTERİ’den talep etme ve borcun tahsili için mahkemelere ve icra dairelerine başvurma hak ve yetkisine sahiptir. TELPA’nın Sözleşmedeki bütün edimlerini ifa etmiş olması şartıyla bu hakkını kullanabilmesi için, Ek-1’deki Ürünler’i tüm masrafları kendisine ait olmak üzere eksiksiz MÜŞTERİ’nin kalan borcun en az onda birini oluşturan ve her türlü ayıptan ari birbirini izleyen en az iki taksidi veya kalan borcun en az dörtte birini oluşturan bir şekilde Üniversite’nin belirteceği adrese veya Üniversite’nin yetkilendirdiği üçüncü kişilere teslim edeceğini kabultaksidi ödemede temerrüde düşmesi gerekmektedir. MÜŞTERİ, beyan ödeme tarihlerinin Sözleşmede açıkça ve taahhüt eder. 5.3 İşbu sözleşme konusu Ürünler’in sözleşmede belirtilen niteliklere uygun olmaması ve/veya eksik ve/veya zamanında teslim edilmesi halinde Üniversite işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal ve haklı nedenle feshetme hakkını haizdir. Böyle kesin biçimde belirlenmiş olması sebebiyle gecikme faizi için ayrıca bir durumda Üniversite sözleşme konusu Ürünler’i üçüncü kişilerden kiralayabilecek ve/veya satın alabilecektir. Yüklenici, söz konusu kiralama ve/veya satın alma işlemi ile ilgili her tür masraf, doğmuş/doğacak her türlü zarar ve ziyanı kendisine yapılan ilk bildirim üzerine derhal hiçbir ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin ve yasal merasime ihtara gerek olmaksızın, tüm faiz ve ferileriyle nakden ve defaten eksiksiz şekilde ödeyeceğini şimdiden olmadığını kabul ve beyan eder. 5.4 Yüklenici2.8. XXXXXXX, işbu sözleşme konusu Ürünler’in kurulum gerektirmesi halinde bu Ürünleriborçlandığı toplam miktarı vadesinden önce ödeyebileceği gibi vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Bu durumda MÜŞTERİ’den, belirtilen süre içerisinde eksiksiz TELPA tarafından herhangi bir faiz veya komisyon alınmışsa, MÜŞTERİ’nin ödediği miktara göre faiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim ettikten sonra, [……………] ( ) [gün / hafta / ay] içerisinde, konusunda uzman teknik elemanları tarafından kurulumunun tamamlanacağını, aksi halde montaj tamamlanıncaya kadar günlük [……………………] ( ) gecikme cezası ödeyeceğini, Ürünler’in teslimine kadar Ürünler’de meydana gelebilecek zarar ve söz konusu gecikme cezasının kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederkomisyon indirimlerini talep etme hakkı bulunmaktadır. 5.5 Yüklenici, Xxxxxxx’xx eksiksiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim edildiğinin iki taraf’ın yetkili kişilerince imza edilmiş xxxxxxx ile hüküm altına alınmasına kadar, Ürünler üzerindeki her türlü risk ve hasar sorumluluğunun Yüklenici’ye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.6 Yüklenici2.9. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme kapsamında veya taraflar arasındaki ticari ilişki dolayısıyla Üniversite’ye sağladığı vermiş olduğu kişisel verilerinin; tarafların sözleşmesel hak ve borçlarının yerine getirilmesi, TELPA tarafından sunulan ürün, hizmet, fırsatların MÜŞTERİ’ye iletilmesi ve/veya aktardığıişbu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ya da iyileştirilmesi amacıyla TELPA tarafından veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle TELPA’nın yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olxxxx XXXXX tarafından bilgilendirildiğini ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızasının bulunduğunu kabul ve beyan eder. Yine MÜŞTERİ, çalışanlarından aldığı hiçbir kişisel verilerinin; TELPA tarafından; grup şirketlerine ve/veya iş ortaklarına (Güncel grup şirketleri ve iş ortakları listemize [xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx/] adresinden erişebilirsiniz.) yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı olmak kaydıyla aktarılabileceği hususunda açıkça rızasının olduğunu kabul ve beyan eder. Bununla birlikte MÜŞTERİ, KVK Kanunu’nun 11. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; veri sorumlusu olan TELPA’ya başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel veri üzerindeişlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ, söz konusu kişilerin bu yöndeki açık rızalarını almaksızın haklarına ilişkin taleplerini [xxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/XXX_Xxxxxxx_Xxxxxxxx.xxx] adresinde bulunan formu doldurarak TELPA’ya iletecektir. Ayrıca, MÜŞTERİ işbu sözleşme kapsamında paylaşılmış kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması ve/veya açıklanması, üçüncü kişilerce elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel verilerin korunması hakkında mevzuata aykırı herhangi bir işlem gerçekleştirmediğini, aksi yöndeki her türlü iş doğru ve işlemi ile aydınlatma yükümlülüğü dâhil olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle söz konusu olabilecek doğrudan ve dolaylı zararlar yönünden tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.7 Yüklenici, Üniversite’ye sağladığı kişisel verilerin, tekrar onayı alınmaksızın Üniversite tarafından, güncel olduğunu; işbu sözleşme çerçevesinde ilgili kuruluş veya kişilere verilebileceğini veya bu kuruluşlar tarafından saklanabileceğini, işlenebileceğini bu duruma açık rızasının olduğunu ve bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Kanunları açısından hiçbir şekilde herhangi bir ihlal sayılmayacağını bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri TELPA’ya bildireceğini kabul ve beyan eder.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 5.1 Yüklenici2.1. MÜŞTERİ görerek ve beğenerek satınaldığı ürünü/ürünleri 22.2.2019 tarihinde teslim almıştır. MÜŞTERİ, işbu ürünün/ürünlerin kendisi ve/veya belirlediği üçüncü kişi tarafından teslim alındığı günden itibaren ondört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. MÜŞTERİ, sözleşmenin amacı imzalanmasından ürünün/ürünlerin teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile TELPA’ya yöneltilmiş olması gerekir. MÜŞTERİ, sözleşme konusu ürünü/ürünleri cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren on gün içinde TELPA’ya iade etmekle yükümlüdür. Aksi hâlde cayma hakkını kullanmamış sayılacaktır. MÜŞTERİ, ürünü/ürünleri ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir. Olağan gözden geçirme, ürünün/ürünlerin ilk incelemesini kapsar. Ürünün/ürünlerin mutat kullanılması durumunda MÜŞTERİ cayma hakkını kullanamaz. 2.2. MÜŞTERİ, üründen/ürünlerden kaynaklı uyuşmazlıklar için yasal sınırları gözeterek TELPA aleyhine Tüketici Mahkemesi’ne veya Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabilir. 2.3. MÜŞTERİ, beyan ettiği cep telefonlarına, e-mail adreslerine, iş ve/veya ev telefon ve/veya adreslerine; ödeme hatırlatma, idari ve kapsamı çerçevesinde sözleşme yasal takip, kampanya, reklam, tanıtım, bilgilendirme vb. içerikli SMS, yazı, e- maillerin veya ticari elektronik iletilerin TELPA tarafından gönderilmesine muvafakat etmektedir. 2.4. MÜŞTERİ’nin, satın aldığı ürünün/ürünlerin peşinatını, kredi kartıyla TELPA’ya ödemesi gerekmektedir. Ayrıca MÜŞTERİ, ödeme planında gösterilen taksitlerini, imzalayarak onaylamış olduğu ödeme planında belirtilen tarihlerde; T. Halk Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinden T.C. Kimlik Numarası ile “Telpa Kurum Ödemesi” olarak, T.Halk Bankası A.Ş.’nin İnternet Şubesinde ana menüden “Ödemeler / Diğer Ödemeler / 2.5. MÜŞTERİ, yukarıdaki maddede belirtilen ödeme şekilleri dışında ve/veya başkaca bir kişi ya da kuruma ödeme yapması durumunda ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemiş sayılacağını ve eklerinden doğan yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini kabulbu durumun hukuki sonuçlarını kabul eder. 2.6. MÜŞTERİ, ödemekle yükümlü olduğu taksitleri, vade tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde ödemediği takdirde, gecikme faizinin yanısıra 50-TL tutarında cezai şartı TELPA’ya ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte MÜŞTERİ, vadesi geçen taksit(lerin) toplamını, faizi ile birlikte icra takibi başlatılmadan önce TELPA’ya ödemesi halinde, MÜŞTERİ bu maddede belirtilen cezai şart tutarını ödemekle yükümlü olmayacaktır. 5.2 Yüklenici2.7. MÜŞTERİ’nin taksitlerden herhangi birini ödemede temerrüde düşmesi durumunda kalan borcunun tümü muacccel hâle gelecektir. Bu durumda TELPA kalan borcun tümünün ifasını MÜŞTERİ’den talep etme ve borcun tahsili için mahkemelere ve icra dairelerine başvurma hak ve yetkisine sahiptir. TELPA’nın Sözleşmedeki bütün edimlerini ifa etmiş olması şartıyla bu hakkını kullanabilmesi için, Ek-1’deki Ürünler’i tüm masrafları kendisine ait olmak üzere eksiksiz MÜŞTERİ’nin kalan borcun en az onda birini oluşturan ve her türlü ayıptan ari birbirini izleyen en az iki taksidi veya kalan borcun en az dörtte birini oluşturan bir şekilde Üniversite’nin belirteceği adrese veya Üniversite’nin yetkilendirdiği üçüncü kişilere teslim edeceğini kabultaksidi ödemede temerrüde düşmesi gerekmektedir. MÜŞTERİ, beyan ödeme tarihlerinin Sözleşmede açıkça ve taahhüt eder. 5.3 İşbu sözleşme konusu Ürünler’in sözleşmede belirtilen niteliklere uygun olmaması ve/veya eksik ve/veya zamanında teslim edilmesi halinde Üniversite işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal ve haklı nedenle feshetme hakkını haizdir. Böyle kesin biçimde belirlenmiş olması sebebiyle gecikme faizi için ayrıca bir durumda Üniversite sözleşme konusu Ürünler’i üçüncü kişilerden kiralayabilecek ve/veya satın alabilecektir. Yüklenici, söz konusu kiralama ve/veya satın alma işlemi ile ilgili her tür masraf, doğmuş/doğacak her türlü zarar ve ziyanı kendisine yapılan ilk bildirim üzerine derhal hiçbir ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin ve yasal merasime ihtara gerek olmaksızın, tüm faiz ve ferileriyle nakden ve defaten eksiksiz şekilde ödeyeceğini şimdiden olmadığını kabul ve beyan eder. 5.4 Yüklenici2.8. XXXXXXX, işbu sözleşme konusu Ürünler’in kurulum gerektirmesi halinde bu Ürünleriborçlandığı toplam miktarı vadesinden önce ödeyebileceği gibi vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Bu durumda MÜŞTERİ’den, belirtilen süre içerisinde eksiksiz TELPA tarafından herhangi bir faiz veya komisyon alınmışsa, MÜŞTERİ’nin ödediği miktara göre faiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim ettikten sonra, [……………] ( ) [gün / hafta / ay] içerisinde, konusunda uzman teknik elemanları tarafından kurulumunun tamamlanacağını, aksi halde montaj tamamlanıncaya kadar günlük [……………………] ( ) gecikme cezası ödeyeceğini, Ürünler’in teslimine kadar Ürünler’de meydana gelebilecek zarar ve söz konusu gecikme cezasının kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederkomisyon indirimlerini talep etme hakkı bulunmaktadır. 5.5 Yüklenici, Xxxxxxx’xx eksiksiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim edildiğinin iki taraf’ın yetkili kişilerince imza edilmiş xxxxxxx ile hüküm altına alınmasına kadar, Ürünler üzerindeki her türlü risk ve hasar sorumluluğunun Yüklenici’ye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.6 Yüklenici2.9. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme kapsamında veya taraflar arasındaki ticari ilişki dolayısıyla Üniversite’ye sağladığı vermiş olduğu kişisel verilerinin; tarafların sözleşmesel hak ve borçlarının yerine getirilmesi, TELPA tarafından sunulan ürün, hizmet, fırsatların MÜŞTERİ’ye iletilmesi ve/veya aktardığıişbu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ya da iyileştirilmesi amacıyla TELPA tarafından veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle TELPA’nın yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olxxxx XXXXX tarafından bilgilendirildiğini ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızasının bulunduğunu kabul ve beyan eder. Yine MÜŞTERİ, çalışanlarından aldığı hiçbir kişisel verilerinin; TELPA tarafından; grup şirketlerine ve/veya iş ortaklarına (Güncel grup şirketleri ve iş ortakları listemize [xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx/] adresinden erişebilirsiniz.) yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı olmak kaydıyla aktarılabileceği hususunda açıkça rızasının olduğunu kabul ve beyan eder. Bununla birlikte MÜŞTERİ, KVK Kanunu’nun 11. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; veri sorumlusu olan TELPA’ya başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel veri üzerindeişlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ, söz konusu kişilerin bu yöndeki açık rızalarını almaksızın haklarına ilişkin taleplerini [xxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/XXX_Xxxxxxx_Xxxxxxxx.xxx] adresinde bulunan formu doldurarak TELPA’ya iletecektir. Ayrıca, MÜŞTERİ işbu sözleşme kapsamında paylaşılmış kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması ve/veya açıklanması, üçüncü kişilerce elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel verilerin korunması hakkında mevzuata aykırı herhangi bir işlem gerçekleştirmediğini, aksi yöndeki her türlü iş doğru ve işlemi ile aydınlatma yükümlülüğü dâhil olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle söz konusu olabilecek doğrudan ve dolaylı zararlar yönünden tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.7 Yüklenici, Üniversite’ye sağladığı kişisel verilerin, tekrar onayı alınmaksızın Üniversite tarafından, güncel olduğunu; işbu sözleşme çerçevesinde ilgili kuruluş veya kişilere verilebileceğini veya bu kuruluşlar tarafından saklanabileceğini, işlenebileceğini bu duruma açık rızasının olduğunu ve bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Kanunları açısından hiçbir şekilde herhangi bir ihlal sayılmayacağını bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri TELPA’ya bildireceğini kabul ve beyan eder.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ. 5.1 Yüklenici2.1. MÜŞTERİ görerek ve beğenerek satınaldığı ürünü/ürünleri 11.4.2019 tarihinde teslim almıştır. MÜŞTERİ, işbu ürünün/ürünlerin kendisi ve/veya belirlediği üçüncü kişi tarafından teslim alındığı günden itibaren ondört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. MÜŞTERİ, sözleşmenin amacı imzalanmasından ürünün/ürünlerin teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile TELPA’ya yöneltilmiş olması gerekir. MÜŞTERİ, sözleşme konusu ürünü/ürünleri cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren on gün içinde TELPA’ya iade etmekle yükümlüdür. Aksi hâlde cayma hakkını kullanmamış sayılacaktır. MÜŞTERİ, ürünü/ürünleri ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir. Olağan gözden geçirme, ürünün/ürünlerin ilk incelemesini kapsar. Ürünün/ürünlerin mutat kullanılması durumunda MÜŞTERİ cayma hakkını kullanamaz. 2.2. MÜŞTERİ, üründen/ürünlerden kaynaklı uyuşmazlıklar için yasal sınırları gözeterek TELPA aleyhine Tüketici Mahkemesi’ne veya Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabilir. 2.3. MÜŞTERİ, beyan ettiği cep telefonlarına, e-mail adreslerine, iş ve/veya ev telefon ve/veya adreslerine; ödeme hatırlatma, idari ve kapsamı çerçevesinde sözleşme yasal takip, kampanya, reklam, tanıtım, bilgilendirme vb. içerikli SMS, yazı, e- 2.4. MÜŞTERİ’nin, satın aldığı ürünün/ürünlerin peşinatını, kredi kartıyla TELPA’ya ödemesi gerekmektedir. Ayrıca MÜŞTERİ, ödeme planında gösterilen taksitlerini, imzalayarak onaylamış olduğu ödeme planında belirtilen tarihlerde; T. Halk Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinden T.C. Kimlik Numarası ile “Telpa Kurum Ödemesi” olarak, T.Halk Bankası A.Ş.’nin İnternet Şubesinde ana menüden “Ödemeler / Diğer Ödemeler / 2.5. MÜŞTERİ, yukarıdaki maddede belirtilen ödeme şekilleri dışında ve/veya başkaca bir kişi ya da kuruma ödeme yapması durumunda ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemiş sayılacağını ve eklerinden doğan yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini kabulbu durumun hukuki sonuçlarını kabul eder. 2.6. MÜŞTERİ, ödemekle yükümlü olduğu taksitleri, vade tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde ödemediği takdirde, gecikme faizinin yanısıra 50-TL tutarında cezai şartı TELPA’ya ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte MÜŞTERİ, vadesi geçen taksit(lerin) toplamını, faizi ile birlikte icra takibi başlatılmadan önce TELPA’ya ödemesi halinde, MÜŞTERİ bu maddede belirtilen cezai şart tutarını ödemekle yükümlü olmayacaktır. 5.2 Yüklenici2.7. MÜŞTERİ’nin taksitlerden herhangi birini ödemede temerrüde düşmesi durumunda kalan borcunun tümü muacccel hâle gelecektir. Bu durumda TELPA kalan borcun tümünün ifasını MÜŞTERİ’den talep etme ve borcun tahsili için mahkemelere ve icra dairelerine başvurma hak ve yetkisine sahiptir. TELPA’nın Sözleşmedeki bütün edimlerini ifa etmiş olması şartıyla bu hakkını kullanabilmesi için, Ek-1’deki Ürünler’i tüm masrafları kendisine ait olmak üzere eksiksiz MÜŞTERİ’nin kalan borcun en az onda birini oluşturan ve her türlü ayıptan ari birbirini izleyen en az iki taksidi veya kalan borcun en az dörtte birini oluşturan bir şekilde Üniversite’nin belirteceği adrese veya Üniversite’nin yetkilendirdiği üçüncü kişilere teslim edeceğini kabultaksidi ödemede temerrüde düşmesi gerekmektedir. MÜŞTERİ, beyan ödeme tarihlerinin Sözleşmede açıkça ve taahhüt eder. 5.3 İşbu sözleşme konusu Ürünler’in sözleşmede belirtilen niteliklere uygun olmaması ve/veya eksik ve/veya zamanında teslim edilmesi halinde Üniversite işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal ve haklı nedenle feshetme hakkını haizdir. Böyle kesin biçimde belirlenmiş olması sebebiyle gecikme faizi için ayrıca bir durumda Üniversite sözleşme konusu Ürünler’i üçüncü kişilerden kiralayabilecek ve/veya satın alabilecektir. Yüklenici, söz konusu kiralama ve/veya satın alma işlemi ile ilgili her tür masraf, doğmuş/doğacak her türlü zarar ve ziyanı kendisine yapılan ilk bildirim üzerine derhal hiçbir ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin ve yasal merasime ihtara gerek olmaksızın, tüm faiz ve ferileriyle nakden ve defaten eksiksiz şekilde ödeyeceğini şimdiden olmadığını kabul ve beyan eder. 5.4 Yüklenici2.8. XXXXXXX, işbu sözleşme konusu Ürünler’in kurulum gerektirmesi halinde bu Ürünleriborçlandığı toplam miktarı vadesinden önce ödeyebileceği gibi vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Bu durumda MÜŞTERİ’den, belirtilen süre içerisinde eksiksiz TELPA tarafından herhangi bir faiz veya komisyon alınmışsa, MÜŞTERİ’nin ödediği miktara göre faiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim ettikten sonra, [……………] ( ) [gün / hafta / ay] içerisinde, konusunda uzman teknik elemanları tarafından kurulumunun tamamlanacağını, aksi halde montaj tamamlanıncaya kadar günlük [……………………] ( ) gecikme cezası ödeyeceğini, Ürünler’in teslimine kadar Ürünler’de meydana gelebilecek zarar ve söz konusu gecikme cezasının kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederkomisyon indirimlerini talep etme hakkı bulunmaktadır. 5.5 Yüklenici, Xxxxxxx’xx eksiksiz ve her türlü ayıptan ari olarak teslim edildiğinin iki taraf’ın yetkili kişilerince imza edilmiş xxxxxxx ile hüküm altına alınmasına kadar, Ürünler üzerindeki her türlü risk ve hasar sorumluluğunun Yüklenici’ye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.6 Yüklenici2.9. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme kapsamında veya taraflar arasındaki ticari ilişki dolayısıyla Üniversite’ye sağladığı vermiş olduğu kişisel verilerinin; tarafların sözleşmesel hak ve borçlarının yerine getirilmesi, TELPA tarafından sunulan ürün, hizmet, fırsatların MÜŞTERİ’ye iletilmesi ve/veya aktardığı, çalışanlarından aldığı hiçbir kişisel veri üzerinde, söz konusu kişilerin bu yöndeki açık rızalarını almaksızın kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması ve/veya açıklanması, üçüncü kişilerce elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması işbu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel verilerin korunması hakkında mevzuata aykırı herhangi bir işlem gerçekleştirmediğini, aksi yöndeki her türlü iş ve işlemi ile aydınlatma yükümlülüğü dâhil iyileştirilmesi amacıyla TELPA tarafından veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle TELPA’nın yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 sayılı Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olxxxx XXXXX tarafından bilgilendirildiğini ve KVK Kanunu kapsamında öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle söz konusu olabilecek doğrudan ve dolaylı zararlar yönünden tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.7 Yüklenici, Üniversite’ye sağladığı kişisel verilerin, tekrar onayı alınmaksızın Üniversite tarafından, işbu sözleşme çerçevesinde ilgili kuruluş veya kişilere verilebileceğini veya bu kuruluşlar tarafından saklanabileceğini, işlenebileceğini bu duruma açık rızasının olduğunu ve bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Kanunları açısından hiçbir şekilde herhangi bir ihlal sayılmayacağını bulunduğunu kabul ve beyan eder.. Yine MÜŞTERİ, kişisel verilerinin;