Common use of ÖDEMELER Clause in Contracts

ÖDEMELER. İşbu Sözleşme’ de belirlenen esaslar dahilinde kapsamları tanımlanan İŞ’lerin yapımından doğan hakedişler, YÜKLENİCİ tarafından aylık olarak ve taraflarca mutabık kalınan formatta düzenlenecek, yazı ile KONTROL’ e teslim edilecektir. Hakedişler 15 gün içinde KONTROL tarafından incelenerek, değişiklik gerektirir ise, değişiklik düzeltilmek suretiyle İŞVEREN tarafından onaylanacaktır. Onaylanan bedel üzerinden YÜKLENİCİ faturasını imza karşılığında İŞVERENE teslim edecektir. EURO ödemesi; onaylı hakkedişin, fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru esas alınır. Sözleşme sürecinde, YÜKLENİCİNİN kur farkı vb. bir talep olmayacaktır. Fatura tarihi hakedişin onay tarihinden sonraki 15. günün tarihidir. İŞVEREN, onaylı hakedişi fatura tarihi itibari ile kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde nakit ve defaten ödeyecektir. Ara hakedişlerden İŞVEREN tarafından %5 oranında nakit teminat kesilir. Kesilen bedel, geçici kabul eksikliklerinin YÜKLENİCİ tarafından tamamlandığının İŞVEREN tarafından onaylanması, garanti süresi teminat mektubunun İŞVERENE teslimi, YÜKLENİCİ’ nin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) herhangi bir borcu olmadığına dair “İLİŞİKSİZLİK” belgesini getirmesini müteakip kendisine geri ödenir. İŞVERENİN’ nin muhasebe servisi, bu sözleşmeye dayalı her türlü kanuni kesintiyi (var ise ) minha ederek ödeme yapar. Her ödeme diliminde varsa gecikme cezaları da ayrıca kesilecektir. YÜKLENİCİ’ ye kesinlikle İHZARAT ödemesi yapılmayacaktır. İŞVEREN , Yüklenicinin avans ödemesi talebi karşısında avans ödenmesine karar verebilir bu durumda verilecek avansın %25 fazlası ile banka teminat mektubunun YÜKLENİCİ tarafından verilmesi karşılığında avans ödemesi yapılabilir.

ÖDEMELER. 4.1. İşbu Sözleşme’ de belirlenen esaslar dahilinde kapsamları tanımlanan İŞ’lerin yapımından doğan hakedişlerekin Madde 3.1.1.’i kapsamında Türk Telekom tarafından düzenlenecek faturanın son ödeme tarihi tahakkuk ayını takip eden ayın son iş günü olacaktır. 4.2. Sözleşme imzalayarak Türk Telekom’dan ATM/FR/ME İnternet hizmeti alan İşletmeci tahakkuk ettirilecek ücretleri, YÜKLENİCİ tarafından aylık olarak faturada belirtilen son ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlüdür. 4.3. İşletmeci hizmetin başlama ve taraflarca mutabık kalınan formatta düzenlenecekbitiş tarihleri, yazı borçların belirlenmesi ve diğer anlaşmazlık hallerinde bir itirazda bulunursa, söz konusu itiraz Türk Telekom kayıtları ile KONTROL’ e teslim edilecektirkarşılaştırılacaktır. Hakedişler 15 gün içinde KONTROL tarafından incelenerekİşletmecinin itirazı ile Türk Telekom kayıtlarının birbirini tutmaması halinde, değişiklik gerektirir iseTürk Telekom kayıtları esas alınacaktır. Bu durum, değişiklik düzeltilmek suretiyle İŞVEREN tarafından onaylanacaktırİşletmeci ile Türk Telekom arasındaki ihtilafın yargıya intikali durumunda, İşletmecinin başka delillere başvuramayacağı şeklinde yorumlanmayacaktır. 4.4. Onaylanan bedel üzerinden YÜKLENİCİ faturasını imza karşılığında İŞVERENE teslim İşletmeci, ödemelerini faturanın adresine ulaşmasını beklemeksizin yapmakla yükümlüdür. İşletmeci, fatura bilgilerine Otomasyon Sistemi aracılığıyla da ulaşabilecektir. Hizmete ilişkin fatura bedeli, fatura üzerinde belirtilen bankalara veya Türk Telekom işyerlerine ödenecektir. 4.5. İşletmeci, Türk Telekom’un gerekli altyapıyı kurması halinde, Türk Telekom’dan aldığı tüm hizmetlere tek fatura düzenlemesini kabul edecektir. EURO ödemesiBirden fazla hizmet için tek fatura düzenlenmesi halinde, faturada hizmetlerin bedeli ayrı ayrı gösterilecektir. 4.6. Taraflarca düzenlenecek faturaların diğer tarafça son ödeme tarihine kadar ödenmemesi halinde, ödemeyi yapmayan taraf, faturayı düzenleyen tarafın kendisinden olan alacağının muaccel olduğu tarihten, ödemenin fiilen yapıldığı tarihe kadar T.C. Merkez Bankasının kısa vadeli avanslara uyguladığı değişen oranlardaki avans faiz oranı esas alınarak hesaplanacak gecikme faizinin yanı sıra, ayrıca yıllık 4.7. Ödemelerde gecikmeye düşülmesi halinde, ödeme; onaylı hakkedişingecikme bedeli, vadesi geçmiş ödeme ve tahakkuk etmiş bakiye tutar sıralamasını takip edecektir. 4.8. İşletmecinin talebi üzerine tanımlanacak Otomasyon Sistemi Erişim Ücreti, takip eden ilk faturalama döneminde fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru esas alınır. Sözleşme sürecinde, YÜKLENİCİNİN kur farkı vb. bir talep olmayacaktır. Fatura tarihi hakedişin onay tarihinden sonraki 15. günün tarihidir. İŞVEREN, onaylı hakedişi fatura tarihi itibari ile kendisine tebliğ edilecek ve bildirim tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde nakit ve defaten ödeyecektir. Ara hakedişlerden İŞVEREN tarafından %5 oranında nakit teminat kesilir. Kesilen bedel, geçici kabul eksikliklerinin YÜKLENİCİ tarafından tamamlandığının İŞVEREN tarafından onaylanması, garanti süresi teminat mektubunun İŞVERENE teslimi, YÜKLENİCİ’ nin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) herhangi bir borcu olmadığına dair “İLİŞİKSİZLİK” belgesini getirmesini müteakip kendisine geri ödenir. İŞVERENİN’ nin muhasebe servisi, bu sözleşmeye dayalı her türlü kanuni kesintiyi (var ise ) minha ederek ödeme yapariçerisinde ödenecektir. Her ödeme diliminde varsa gecikme cezaları da ayrıca kesilecektir. YÜKLENİCİ’ ye kesinlikle İHZARAT ödemesi yapılmayacaktır. İŞVEREN bir kullanıcı paketi için Otomasyon Sistemi Erişim Ücreti, Yüklenicinin avans ödemesi talebi karşısında avans ödenmesine karar verebilir bu durumda verilecek avansın %25 fazlası ile banka teminat mektubunun YÜKLENİCİ tarafından verilmesi karşılığında avans ödemesi yapılabilirbir defaya mahsus alınacaktır.

ÖDEMELER. İşbu Sözleşme’ 7.2.1. Taraflar, birbirlerine verdikleri hizmetlerin bedelini aylık olarak fatura edeceklerdir. Taraflar birbirlerine ödeyecekleri bedeller üzerinden faturalar usulüne göre düzenlenecek olup, fatura bedeli ödenmesi gereken vergi, resim, harç, fon ve diğer masraflar ve mali yükümlülükleri de belirlenen esaslar dahilinde kapsamları tanımlanan İŞ’lerin yapımından doğan hakedişlerihtiva edecek şekilde veya bu unsurların bir bölümü düşülmüş olarak usulüne göre düzenlenebilecektir. Buna göre Xxxxxxxx, YÜKLENİCİ tarafından kendi gelirlerine ve birbirlerine sağladıkları hizmetler için düzenledikleri fatura karşılığı elde edecekleri gelirlere ait her türlü vergi, resim, harç, fon ve diğer masraflarla mali yükümlülükleri ödeyeceklerdir. Tarafların net tutar üzerinden düzenleyecekleri faturalarda usulüne göre KDV ile faturaya yansıtılması gereken diğer vergi, resim, harç, fon ve diğer masraflarla mali yükümlülüklere ayrıca yer vereceklerdir. Taraflar, birbirlerine düzenleyecekleri faturaların toplamları üzerinden aylık olarak ve taraflarca mutabık kalınan formatta düzenleneceködeme süresi içinde mahsuplaşabilirler. Faturalara ileride ortaya çıkabilecek yeni vergi, yazı resim, harç, fon ve diğer masraflar ve mali yükümlülükler ile KONTROL’ e teslim edilecektirmevcut vergi, resim, harç, fon ve diğer masrafların ve mali yükümlülüklerin oranındaki değişiklikler ayrıca yansıtılacaktır. 7.2.2. Hakedişler 15 gün içinde KONTROL tarafından incelenerekTaraflarca düzenlenecek faturaların son ödeme tarihine kadar ödenmemesi halinde, değişiklik gerektirir ise, değişiklik düzeltilmek gecikilen dönemde yürürlükte bulunan T.C. Merkez Bankası’nın avans işlemleri için uyguladığı yıllık faiz oranına % 10 gecikme cezası ilave edilerek tespit edilecek yıllık oran 365’e bölünerek bulunacak günlük oran kullanılmak suretiyle İŞVEREN tarafından onaylanacaktır. Onaylanan bedel üzerinden YÜKLENİCİ faturasını imza karşılığında İŞVERENE teslim edecektir. EURO ödemesi; onaylı hakkedişin, fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru esas son ödeme tarihini takip eden günden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için gecikme bedeli alınır. Sözleşme sürecinde, YÜKLENİCİNİN kur farkı vb. bir talep olmayacaktır. Fatura tarihi hakedişin onay tarihinden sonraki 15. günün tarihidir. İŞVEREN, onaylı hakedişi fatura tarihi itibari ile kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde nakit ve defaten ödeyecektir. Ara hakedişlerden İŞVEREN tarafından %5 oranında nakit teminat kesilir. Kesilen bedel, geçici kabul eksikliklerinin YÜKLENİCİ tarafından tamamlandığının İŞVEREN tarafından onaylanması, garanti süresi teminat mektubunun İŞVERENE teslimi, YÜKLENİCİ’ nin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) herhangi bir borcu olmadığına dair “İLİŞİKSİZLİK” belgesini getirmesini müteakip kendisine geri ödenir. İŞVERENİN’ nin muhasebe servisiGecikilen dönem içerisinde T.C. Merkez Bankası’nın avans işlemleri için uyguladığı yıllık faiz oranın değişmesi durumunda, bu sözleşmeye dayalı her türlü kanuni kesintiyi faiz oranları bu paragrafta belirtildiği şekilde kıst olarak uygulanmak suretiyle gecikme bedeli hesaplanacaktır. 7.2.3. Herhangi bir nedenden dolayı tahakkuk ettirilen tutarda ihtilafa düşülmesi halinde, ödemeler 7.3.4. maddesindeki esaslara göre yapılacaktır. 7.2.4. Ödemelerde gecikmeye düşülmesi halinde, ödeme; gecikme bedeli, vadesi geçmiş ödeme ve tahakkuk etmiş bakiye tutar sıralamasını takip edecektir. 7.2.5. İşbu Sözleşmede yabancı para cinsinden tahakkuk eden tüm meblağların Türk Lirasına dönüştürülmesi, ilgili tahakkuk ayını izleyen ayın ilk İş Gününün T.C. Merkez Bankası Döviz Satış Kuru üzerinden hesaplanmak suretiyle Türk Lirasına çevrilerek sağlanır. 7.2.6. İşbu Sözleşme kapsamında Taraflar arasında düzenlenen faturalarda %1 (var ise yüzde bir) minha ederek ödeme yapar. Her ödeme diliminde varsa gecikme cezaları da ayrıca kesilecektir. YÜKLENİCİ’ ye kesinlikle İHZARAT ödemesi yapılmayacaktır. İŞVEREN oranın altında fark olması halinde, Yüklenicinin avans ödemesi talebi karşısında avans ödenmesine karar verebilir hizmet veren Tarafın kayıtları geçerli olarak kabul edilecek ve bu durumda verilecek avansın %25 fazlası ile banka teminat mektubunun YÜKLENİCİ tarafından verilmesi karşılığında avans ödemesi yapılabilirkonu Taraflar arasında uyuşmazlık olarak nitelendirilmeyecektir.

ÖDEMELER. İşbu Sözleşme’ de belirlenen esaslar dahilinde kapsamları tanımlanan İŞ’lerin yapımından doğan hakedişler4.1. Madde 3.1 kapsamında Türk Telekom tarafından düzenlenecek faturanın son ödeme tarihi tahakkuk ayını takip eden ayın son iş günü olacaktır. 4.2. Sözleşme imzalayarak Türk Telekom’dan IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi hizmeti alan işletmeci tahakkuk ettirilecek ücretleri, YÜKLENİCİ tarafından aylık olarak faturada belirtilen son ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlüdür. 4.3. İşletmeci hizmetin başlama ve taraflarca mutabık kalınan formatta düzenlenecekbitiş tarihleri, yazı borçların belirlenmesi ve diğer anlaşmazlık hallerinde bir itirazda bulunursa, söz konusu itiraz Türk Telekom kayıtları ile KONTROL’ e teslim edilecektirkarşılaştırılacaktır. Hakedişler 15 gün içinde KONTROL tarafından incelenerekİşletmecinin itirazı ile Türk Telekom kayıtlarının birbirini tutmaması halinde, değişiklik gerektirir iseTürk Telekom kayıtları esas alınacaktır. Bu durum, değişiklik düzeltilmek suretiyle İŞVEREN tarafından onaylanacaktırişletmeci ile Türk Telekom arasındaki ihtilafın yargıya intikali durumunda, işletmecinin başka delillere başvuramayacağı şeklinde yorumlanmayacaktır. 4.4. Onaylanan bedel üzerinden YÜKLENİCİ faturasını imza karşılığında İŞVERENE teslim edecektirİşletmeci, ödemelerini faturanın adresine ulaşmasını beklemeksizin yapmakla yükümlüdür. EURO ödemesi; onaylı hakkedişinİşletmeci, fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru bilgilerine Otomasyon Sistemi aracılığıyla da ulaşabilecektir. Hizmete ilişkin fatura bedeli, fatura üzerinde belirtilen bankalara veya Türk Telekom işyerlerine ödenecektir. 4.5. Taraflarca düzenlenecek faturaların diğer tarafca son ödeme tarihine kadar ödenmemesi halinde, ödemeyi yapmayan taraf, faturayı düzenleyen tarafın kendisinden olan alacağının muaccel olduğu tarihten, ödemenin fiilen yapıldığı tarihe kadar T.C. Merkez Bankası’nın kısa vadeli avanslara uyguladığı değişen oranlardaki avans faiz oranı esas alınıralınarak hesaplanacak gecikme faizinin yanı sıra, ayrıca yıllık % 5 oranında gecikme cezası ödeyecektir. Sözleşme sürecindeGecikme faizi ve gecikme cezası sadece alacağın muaccel olduğu tarihten, YÜKLENİCİNİN kur farkı vbödemenin fiilen yapıldığı tarihe değin geçen gün için talep edilebilir. bir talep olmayacaktırGecikme dönemi içinde uygulanacak faiz oranı veya oranları için, T.C. Merkez Bankası’nın kısa vadeli avanslara uyguladığı değişen oranlardaki avans faiz oranı kullanılacaktır. Fatura tarihi hakedişin onay tarihinden sonraki 15Türk Telekom tarafından düzenlenen faturanın ödenmemesi halinde Türk Telekom Ana Metin 5.7.6 Maddesi çerçevesinde hizmeti durdurma ve sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. 4.6. günün tarihidirÖdemelerde gecikmeye düşülmesi halinde, ödeme; gecikme bedeli, vadesi geçmiş ödeme ve tahakkuk etmiş bakiye tutar sıralamasını takip edecektir. 4.7. İŞVERENİşletmecinin talebi üzerine tanımlanacak xDSL Otomasyon Sistemi erişimi bedeli, onaylı hakedişi takip eden ilk faturalama döneminde fatura tarihi itibari ile kendisine tebliğ edilecek ve bildirim tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde nakit ve defaten ödeyecektir. Ara hakedişlerden İŞVEREN tarafından %5 oranında nakit teminat kesilir. Kesilen bedel, geçici kabul eksikliklerinin YÜKLENİCİ tarafından tamamlandığının İŞVEREN tarafından onaylanması, garanti süresi teminat mektubunun İŞVERENE teslimi, YÜKLENİCİ’ nin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) herhangi bir borcu olmadığına dair “İLİŞİKSİZLİK” belgesini getirmesini müteakip kendisine geri ödenir. İŞVERENİN’ nin muhasebe servisi, bu sözleşmeye dayalı her türlü kanuni kesintiyi (var ise ) minha ederek ödeme yapariçerisinde ödenecektir. Her ödeme diliminde varsa gecikme cezaları da ayrıca kesilecektir. YÜKLENİCİ’ ye kesinlikle İHZARAT ödemesi yapılmayacaktır. İŞVEREN , Yüklenicinin avans ödemesi talebi karşısında avans ödenmesine karar verebilir bu durumda verilecek avansın %25 fazlası ile banka teminat mektubunun YÜKLENİCİ tarafından verilmesi karşılığında avans ödemesi yapılabilirbir kullanıcı paketi için xDSL Otomasyon Sistemi erişim bedeli bir defaya mahsus alınacaktır.

ÖDEMELER. İşbu Sözleşme’ de belirlenen esaslar dahilinde kapsamları tanımlanan İŞ’lerin yapımından doğan hakedişler17.1. Yatırımcı proje kapsamında yapılan işlerin tamamlanmasından sonra ödeme talebini, YÜKLENİCİ ödeme ile ilgili ek belgelerle birlikte İPYB’ye 3 (üç) nüsha halinde teslim eder. 17.2. Ödeme belgeleri; İPYB tarafından aylık olarak incelenip onaylandıktan sonra, tüm ekler ile birlikte 2 (iki) takım halinde MPYB’ye gönderilir. MPYB’in incelemesinden sonra, asıl belgeler, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)’na gönderilir. UNDP tarafından gerekli incelemeden sonra, ödenecek hibe tutarı, aracı banka vasıtasıyla yatırımcının hesabına aktarılır. 17.3. İPYB’ye ibraz edildikten sonra, yatırımcıya gerekçeleriyle birlikte iade edilmeyen ödeme talepleri ve taraflarca mutabık kalınan formatta düzenlenecekekleri kabul edilmiş sayılır. İPYB, yazı gerekli belgelerde bir eksiklik olduğunu değerlendirdiğinde veya proje giderin hibeye uygun olup olmadığının doğrulanması için ilave kontroller yapılmasını gerekli bulduğu durumlarda, yatırımcıya bildirmek sureti ile KONTROL’ e teslim edilecektironay ve/veya ödeme işlemlerini askıya alabilir. Hakedişler 15 gün içinde KONTROL tarafından incelenerekBöyle durumlarda İPYB yatırımcıdan açıklama, değişiklik gerektirir iseveya ilave bilgi talep edebilir. Bu bilgi ve belgeler talep edildikleri tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde yatırımcı tarafından sağlanır. Ödemeler; 17.4. Ödemeler sırasında oluşacak havale ücreti, değişiklik düzeltilmek suretiyle İŞVEREN tarafından onaylanacaktır. Onaylanan bedel üzerinden YÜKLENİCİ faturasını imza karşılığında İŞVERENE teslim edecektir. EURO ödemesi; onaylı hakkedişin, fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru esas alınır. Sözleşme sürecinde, YÜKLENİCİNİN kur farkı komisyon vb. bir talep olmayacaktırmasraflar, yatırımcıya ödenecek meblağdan düşülür. 17.5. Fatura tarihi hakedişin onay Hibe ödemeleri, o yılın proje bütçe tahsisatı ile sınırlı olması nedeniyle, Yıllık Çalışma Planı ve Bütçe sınırlarını aşan ödeme talepleri ile Aralık ayı içerisinde yapılan ödeme talepleri, işleme konulmayabilir. Fakat bu talepler; ertesi xxxxx Xxxx ayından itibaren yerine getirilir. Yatırımcı tarafından bu husus, satın alma ve ödeme planlamaları açısından dikkate alınır. 17.6. UNDP ödemeleri Türk Lirası (TL) olarak yapar. 17.7. GTHKP’nin son yılında, GTHKP’nin ikraz kapanış tarihinden sonraki 15en az 2 (iki) ay önce, tüm alımların ve proje işlerinin tamamlanması ve ödeme talebinde bulunulması gerekir. 17.8. günün tarihidir29.06.2008 tarihli ve 26921 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği gereğince, yüklenicilerden ve yatırımcıdan vergi dairesinden alınacak olan vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge istenir. 17.9. İŞVEREN28.09.2008 tarihli 27011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, onaylı hakedişi fatura tarihi itibari ile kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde nakit Teşvik ve defaten ödeyecektir. Ara hakedişlerden İŞVEREN tarafından %5 oranında nakit teminat kesilir. Kesilen bedelDesteklerde, geçici kabul eksikliklerinin YÜKLENİCİ tarafından tamamlandığının İŞVEREN tarafından onaylanması, garanti süresi teminat mektubunun İŞVERENE teslimi, YÜKLENİCİ’ nin Sosyal Güvenlik Kurumuna Kurumu’ndan (SGK) herhangi bir Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ kapsamında, yüklenicilerden SGK prim borcu olmadığına dair “İLİŞİKSİZLİK” belgesini getirmesini müteakip kendisine geri ödenirbelge istenir. İŞVERENİN’ nin muhasebe servisi, bu sözleşmeye dayalı her türlü kanuni kesintiyi (var ise ) minha ederek 17.10. Hibe kapsamında yapılacak tüm ödemeler KDV hariç olarak yapılır. 17.11. Yatırımcı ödeme yapar. Her ödeme diliminde varsa gecikme cezaları da ayrıca kesilecektir. YÜKLENİCİ’ ye kesinlikle İHZARAT ödemesi yapılmayacaktır. İŞVEREN , Yüklenicinin avans ödemesi talebi karşısında avans ödenmesine karar verebilir bu durumda verilecek avansın %25 fazlası belgelerini yatırımın tamamlanmasından itibaren 5 yıl süre ile banka teminat mektubunun YÜKLENİCİ tarafından verilmesi karşılığında avans ödemesi yapılabilirmuhafaza etmekten ve gerekli hallerde talep edildiği takdirde ibraz etmekten sorumludur.

ÖDEMELER. İşbu Sözleşme’ de belirlenen esaslar dahilinde kapsamları tanımlanan İŞ’lerin yapımından doğan hakedişler4.1. Madde 3.1 kapsamında Türk Telekom tarafından düzenlenecek faturanın son ödeme tarihi tahakkuk ayını takip eden ayın son iş günü olacaktır. 4.2. Sözleşme imzalayarak Türk Telekom’dan IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi hizmeti alan işletmeci tahakkuk ettirilecek ücretleri, YÜKLENİCİ tarafından aylık olarak faturada belirtilen son ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlüdür. 4.3. İşletmeci hizmetin başlama ve taraflarca mutabık kalınan formatta düzenlenecekbitiş tarihleri, yazı borçların belirlenmesi ve diğer anlaşmazlık hallerinde bir itirazda bulunursa, söz konusu itiraz Türk Telekom kayıtları ile KONTROL’ e teslim edilecektirkarşılaştırılacaktır. Hakedişler 15 gün içinde KONTROL tarafından incelenerekİşletmecinin itirazı ile Türk Telekom kayıtlarının birbirini tutmaması halinde, değişiklik gerektirir iseTürk Telekom kayıtları esas alınacaktır. Bu durum, değişiklik düzeltilmek suretiyle İŞVEREN tarafından onaylanacaktırişletmeci ile Türk Telekom arasındaki ihtilafın yargıya intikali durumunda, işletmecinin başka delillere başvuramayacağı şeklinde yorumlanmayacaktır. 4.4. Onaylanan bedel üzerinden YÜKLENİCİ faturasını imza karşılığında İŞVERENE teslim edecektirİşletmeci, ödemelerini faturanın adresine ulaşmasını beklemeksizin yapmakla yükümlüdür. EURO ödemesi; onaylı hakkedişinİşletmeci, fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru bilgilerine Otomasyon Sistemi aracılığıyla da ulaşabilecektir. Hizmete ilişkin fatura bedeli, fatura üzerinde belirtilen bankalara veya Türk Telekom işyerlerine ödenecektir. 4.5. Taraflarca düzenlenecek faturaların diğer tarafca son ödeme tarihine kadar ödenmemesi halinde, ödemeyi yapmayan taraf, faturayı düzenleyen tarafın kendisinden olan alacağının muaccel olduğu tarihten, ödemenin fiilen yapıldığı tarihe kadar T.C. Merkez Bankası’nın kısa vadeli avanslara uyguladığı değişen oranlardaki avans faiz oranı esas alınıralınarak hesaplanacak gecikme faizinin yanı sıra, ayrıca yıllık % 5 oranında gecikme cezası ödeyecektir. Sözleşme sürecindeGecikme faizi ve gecikme cezası sadece alacağın muaccel olduğu tarihten, YÜKLENİCİNİN kur farkı vbödemenin fiilen yapıldığı tarihe değin geçen gün için talep edilebilir. bir talep olmayacaktırGecikme dönemi içinde uygulanacak faiz oranı veya oranları için, T.C. Merkez Bankası’nın kısa vadeli avanslara uyguladığı değişen oranlardaki avans faiz oranı kullanılacaktır. Fatura tarihi hakedişin onay tarihinden sonraki 15Türk Telekom tarafından düzenlenen faturanın ödenmemesi halinde Türk Telekom Ana Metin 5.7.6 Maddesi çerçevesinde hizmeti durdurma ve sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. 4.6. günün tarihidirÖdemelerde gecikmeye düşülmesi halinde, ödeme; gecikme bedeli, vadesi geçmiş ödeme ve tahakkuk etmiş bakiye tutar sıralamasını takip edecektir. 4.7. İŞVERENİşletmecinin talebi üzerine tanımlanacak xDSL Otomasyon Sistemi erişimi bedeli, onaylı hakedişi takip eden ilk faturalama döneminde fatura tarihi itibari ile kendisine tebliğ edilecek ve bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde nakit ve defaten ödeyecektir. Ara hakedişlerden İŞVEREN tarafından %5 oranında nakit teminat kesilir. Kesilen bedel, geçici kabul eksikliklerinin YÜKLENİCİ tarafından tamamlandığının İŞVEREN tarafından onaylanması, garanti süresi teminat mektubunun İŞVERENE teslimi, YÜKLENİCİ’ nin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) herhangi bir borcu olmadığına dair “İLİŞİKSİZLİK” belgesini getirmesini müteakip kendisine geri ödenir. İŞVERENİN’ nin muhasebe servisi, bu sözleşmeye dayalı her türlü kanuni kesintiyi (var ise ) minha ederek ödeme yapar. Her ödeme diliminde varsa gecikme cezaları da ayrıca kesilecektir. YÜKLENİCİ’ ye kesinlikle İHZARAT ödemesi yapılmayacaktır. İŞVEREN , Yüklenicinin avans ödemesi talebi karşısında avans ödenmesine karar verebilir bu durumda verilecek avansın %25 fazlası ile banka teminat mektubunun YÜKLENİCİ tarafından verilmesi karşılığında avans ödemesi yapılabilir.en geç

ÖDEMELER. İşbu Sözleşme’ de belirlenen esaslar dahilinde kapsamları tanımlanan İŞ’lerin yapımından doğan hakedişlerMüşteri, YÜKLENİCİ tarafından aylık Taşıtmatik kullanarak satın aldığı akaryakıt için Bayi’ye alım sırasında herhangi bir ödeme yapmayacak olup satın aldığı akaryakıt bedeli Müşteri’nin işbu Anlaşma’ya uygun olarak ve taraflarca mutabık kalınan formatta düzenlenecek, yazı ile KONTROL’ e teslim sisteme tanımladığı Kredi Kart(lar)ından tahsil edilecektir. Hakedişler 15 gün içinde KONTROL Her bir alıma esas olmak üzere, yapılacak tahsilatı teminen Kredi Kart(lar)ından BP’nin uygun bulduğu tutarda bir ön provisyon ayrılacak, tahsilatın yapılmasını müteakip ön provizyon iptal edilecektir. Ön provizyon, akaryakıt alımı için ön koşul olup, Müşteri hesabında yeterli bakyinenin bulunmaması, Banka’dan kaynaklanan aksaklaklıklar, sistem arızaları gibi nedenlerle ön provizyon alınamadığı hallerde Müşteri alım yapamayacaktır. Ön provizyon iptalinin gerçekleştirilmesi Müşteri’nin çalıştığı bankanın yetki alanında olduğu için BP’nin ön provizyonun iptali hususunda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. BP’nin işbu Anlaşma’dan kaynaklanan alacaklarının tamamını veya bir kısmını herhangi bir neden ile Kredi Kart(lar)ından tahsil edememesi durumunda Müşteri’nin tüm borçları muaccel hale gelecek ve Müşteri temerrüde düşmüş addedilecektir. BP’nin yasal yollara başvurma hakkı saklıdır. Müşteri tarafından incelenerekyapılan alımlara ilişkin faturalar her ayın 10. , 20. ve son gününde (ayda 3 defa olmak üzere) BP tarafından düzenlenerek Müşteri’ye iletilecektir. BP, Müşteri’ye fatura edilecek akaryakıt bedelinde alım yapılan ildeki KDV Dahil pompa tavan satış fiyatı üzerinden %7 (yüzdeyedi) tutarında iskonto yapacaktır. BP, beklenmeyen ekonomik olumsuzluklar veya yetkili merciler tarafından yürürlüğe konan sektörel uygulama değişiklikleri, akaryakıt sektörünün uymakla tabi olduğu kurumların alacağı kararlar, vergi oranlarında yapılacak değişiklikler, döviz kurları veya faizlerde yaşanabilecek değişimler sonucu kar marjında oluşan olağandışı değişiklikler nedeniyle etkilenecek piyasa koşullarına bağlı olarak satış koşullarında değişiklik gerektirir ise, değişiklik düzeltilmek suretiyle İŞVEREN tarafından onaylanacaktır. Onaylanan bedel üzerinden YÜKLENİCİ faturasını imza karşılığında İŞVERENE teslim edecektir. EURO ödemesi; onaylı hakkedişin, fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru esas alınır. Sözleşme sürecinde, YÜKLENİCİNİN kur farkı vb. bir talep olmayacaktıryapma hakkına sahiptir. Fatura tarihi hakedişin onay tarihinden sonraki 15. günün tarihidir. İŞVEREN, onaylı hakedişi orjinallerinin tesliminde gecikme olması halinde dahi Müşteri; tahsilatın kendisine elektronik posta veya otomatik faksla gönderilen fatura tarihi itibari ile kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde nakit ve defaten ödeyecektir. Ara hakedişlerden İŞVEREN tarafından %5 oranında nakit teminat kesilir. Kesilen bedel, geçici veya akaryakıt tüketim raporları esas alınarak yapıldığını/yapılacağını kabul eksikliklerinin YÜKLENİCİ tarafından tamamlandığının İŞVEREN tarafından onaylanması, garanti süresi teminat mektubunun İŞVERENE teslimi, YÜKLENİCİ’ nin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) herhangi bir borcu olmadığına dair “İLİŞİKSİZLİK” belgesini getirmesini müteakip kendisine geri ödenir. İŞVERENİN’ nin muhasebe servisi, bu sözleşmeye dayalı her türlü kanuni kesintiyi (var ise ) minha ederek ödeme yapar. Her ödeme diliminde varsa gecikme cezaları da ayrıca kesilecektir. YÜKLENİCİ’ ye kesinlikle İHZARAT ödemesi yapılmayacaktır. İŞVEREN , Yüklenicinin avans ödemesi talebi karşısında avans ödenmesine karar verebilir bu durumda verilecek avansın %25 fazlası ile banka teminat mektubunun YÜKLENİCİ tarafından verilmesi karşılığında avans ödemesi yapılabilireder.

ÖDEMELER. İşbu Sözleşme’ de belirlenen esaslar 5.1. ABONE, DEVRE/numara açısından TARİFE’si karşılığı tahakkuk ettirilecek ücretleri faturada belirtilen son ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlüdür. TÜRK TELEKOM, ABONE’nin mağdur olmaması amacıyla, ABONE’yi öncesinde bilgilendirmek ve bir sonraki ay uygulamak kaydıyla, faturanın son ödeme gününü değiştirme hakkına sahiptir. 5.2. TÜRK TELEKOM, ABONE’ye son ödeme tarihinden önce, belirli bir ödeme suresini ihtiva edecek şekilde basılı fatura gönderecektir. Ancak, ABONE, TÜRK TELEKOM tarafından düzenlemiş olan faturanın kendisine posta ile gönderilmesini istemediği taktirde, TÜRK TELEKOM, asgari fatura tutarı ve son ödeme tarihini ihtiva eden fatura bilgilerini, elektronik ortamda, ödeme tarihine en az 5 (beş) gün kala ABONE’ye göndermekle yükümlüdür. Düzenlenmiş faturaların posta ile kendisine gönderilmesini istemeyen ABONE, her zaman bu tercihinden vazgeçme ve düzenlenmiş faturanın kendisine gönderilmesini talep etme hakkına sahiptir. ABONE’nin talepte bulunması veya izin vermesi koşuluyla, TÜRK TELEKOM’un ilgili HİZMET için teknik ve yasal olarak elektronik fatura düzenleyebilmesinin imkan dahilinde kapsamları tanımlanan İŞ’lerin yapımından doğan hakedişlerolduğu durumlarda, YÜKLENİCİ tarafından aylık olarak ve taraflarca mutabık kalınan formatta düzenlenecekABONE’nin bildirmiş olduğu e-posta adresine veya şifresiyle ulaşabileceği bir elektronik ortama elektronik fatura gönderilecektir. Bu durumda, yazı ile KONTROL’ e teslim edilecektirABONE’ye ayrıca basılı fatura gönderilmeyecektir. Hakedişler 15 gün içinde KONTROL tarafından incelenerekXXXXX, değişiklik gerektirir iseher zaman için bu uygulamadan vazgeçerek kendisine basılı fatura gönderilmesini talep etme hakkına sahiptir. ABONE, değişiklik düzeltilmek suretiyle İŞVEREN tarafından onaylanacaktırfaturanın adresine ulaşmasını beklemeksizin ödemelerini yapmakla yükümlüdür. Onaylanan bedel üzerinden YÜKLENİCİ faturasını imza karşılığında İŞVERENE teslim edecektir. EURO ödemesi; onaylı hakkedişinFaturanın adrese ulaşmaması halinde, ABONE, fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru esas alınırbilgilerini TÜRK TELEKOM adına abonelik işlemlerini yapan yerlerden öğrenebilecektir. Sözleşme sürecindeABONE, YÜKLENİCİNİN kur farkı vbşifreye sahip olması durumunda fatura bilgilerini SELF SERVİS KANALI’ndan da öğrenebilecektir. 5.3. TÜRK TELEKOM, ABONE’nin talebi üzerine (ve basılı talep edilmesi halinde ücretli olarak) ayrıntılı fatura düzenleyecek ve ABONE’ye önceden belirlenmiş olan şifresi ile TÜRK TELEKOM’un web adresinden ayrıntılı fatura bilgisine ulaşma imkanını sağlayacaktır. 5.4. ABONE’nin ödeyeceği fatura tutarı, dönem tahakkuk tutarından ara ödeme tutarlarının tenzil edilmesinden sonra kalan aylık borç tutarını belirtecektir. 5.5. DEVRE’ye/numaraya ilişkin fatura tutarının son ödeme tarihine kadar ödenmemesi halinde, TÜRK TELEKOM, son ödeme tarihini takip eden 3. (üçüncü) günden itibaren DEVRE’yi/numarayı haberleşmeye kapatmaya ve ilgili DEVRE/numara açısından geçerli olacak şekilde ilgili FORM’u tek tara ı yazılı bildirimiyle feshetmeye yetkilidir. 5.6. HİZMET kapsamındaki bir talep olmayacaktırDEVRE’ye/numaraya ilişkin olarak ABONE’nin borcunu ödememesi nedeniyle ilgili DEVRE/numara açısından ilgili FORM’un feshedilmesi durumunda, TÜRK TELEKOM, aynı HİZMET kapsamında yer alan ve ABONE adına kayıtlı olan diğer DEVRELER’i/ numaraları da yazılı bildirimiyle haberleşmeye kapatmaya ve ilgili FORMLAR’ı söz konusu DEVRELER/numaralar açısından geçerli olacak şekilde feshetmeye yetkilidir. 5.7. Fatura tarihi hakedişin onay tarihinden sonraki 15. günün tarihidir. İŞVERENXXXXX, onaylı hakedişi her bir DEVRE’nin/numaranın fatura tarihi itibari ile kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde nakit tutarlarını faturada ve defaten TÜRK TELEKOM web adresinde belirtilen yerlere ödeyecektir. Ara hakedişlerden İŞVEREN Faturanın elektronik ortamda ABONE’ye gönderilmesi durumunda, faturanın ödeneceği yer bilgisi ABONE’ye gönderilen elektronik postada belirtilebilecektir. Faturada yer alan son ödeme tarihinden sonra gerçekleşen ödemeler için, ABONE, ücretlerin zamanında ve usulüne göre ödenmemesi nedeniyle TÜRK TELEKOM tarafından %5 oranında nakit teminat kesilirekonomik veriler dikkate alınarak belirlenen ve faturalarda yer alan faiz oranı uygulanmak suretiyle hesaplanacak olan gecikme bedeli ile birlikte, alacağın takip ve tahsilini teminen, alma haberli mektup gönderimi başta olmak üzere ABONE’ye yönelik olarak TÜRK TELEKOM tarafından gerçekleştirilecek bilgilendirme, ihbar ve ihtar niteliğindeki her türlü yazılı işlem için talep edilen bedelleri ve ayrıca, ilgili FORM’un ilgili DEVRE/numara açısından feshedilmesi halinde, fesih tarihinden ödemenin yapılacağı tarihe kadar tahakkuk ettirilecek T.C. Merkez Bankası’nın kısa vadeli avanslar için uyguladığı değişen oranlarda avans faizini ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 5.8. Kesilen bedelFaturaya yapılacak itirazlar ödemeyi durdurmayacaktır. ABONE’nin itirazının haklı bulunması durumunda, geçici kabul eksikliklerinin YÜKLENİCİ tarafından tamamlandığının İŞVEREN tarafından onaylanmasıiade edilmesi gereken tutar hesaplanır ve ABONE’nin talebi doğrultusunda, garanti süresi teminat mektubunun İŞVERENE teslimi15 (onbeş) gün içerisinde, YÜKLENİCİ’ nin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ABONE’nin ilgili DEVRE/numara açısından o zamana kadarki mali yükümlülüklerini yerine getirmesi koşuluyla, ABONE’ye iade edilir veya ABONE’nin ilk düzenlenecek faturasından itibaren indirime tabi tutulur. 5.9. ABONE, aboneliğe başlama ve bitiş tarihleri, DEVRE’ye/ numaraya ilişkin ücretler ile borçların belirlenmesinde veya HİZMET’e ilişkin diğer hususlarda herhangi bir borcu olmadığına dair “İLİŞİKSİZLİK” belgesini getirmesini müteakip kendisine itirazda bulunursa, söz konusu itiraz TÜRK TELEKOM KAYITLARI ile karşılaştırılacaktır. ABONE’nin itirazı ile TÜRK TELEKOM KAYITLARI’nın birbirini tutmaması halinde TÜRK TELEKOM KAYITLARI esas alınacaktır. Bu durum, ABONE ile TÜRK TELEKOM arasındaki ihtilafın yargıya intikali durumunda ABONE’nin başka delillere başvuramayacağı şeklinde yorumlanamaz. ABONE, HİZMET’e yönelik olarak TÜRK TELEKOM çağrı merkezi ile yaptığı görüşmelerin ve internet üzerinden yaptığı işlemlerin TÜRK TELEKOM tarafından kaydedileceğini, belirli bir süre saklanacağını ve yapılacak işlemlere esas alınacağını kabul eder. İşbu Sözleşme’den ve Ek’lerinden doğacak uyuşmazlıkların yargıya intikali durumunda, TÜRK TELEKOM’un defter, her türlü belge ve KAYITLAR’ı, münhasır olmamak kaydıyla, kesin delil teşkil edecek ve 5.10. XXXXX tarafından fatura bedelinin zamanında ödenmemesi halinde, TÜRK TELEKOM, borcun takibi için yasal işlemleri başlatmadan makul bir süre öncesinde, borcunu ifa etmesi, aksi taktirde, borcun yasal yollarla tahsil edileceği hususunda ABONE’yi son kez uyaracaktır. 5.11. TÜRK TELEKOM, ABONE’nin HİZMET’e ilişkin borcunu süresi içerisinde ödememesi durumunda, ABONE’den olan alacağını üçüncü kişilere (banka, varlık yönetim şirketi vb.) temlik etme hakkını haiz olup ABONE, işbu Sözleşme’yi imzalanmak suretiyle, TÜRK TELEKOM tarafından gerçekleştirilecek bu temlik işlemini kabul etmiştir. 5.12. XXXXX, DEVRE’ye/numaraya ilişkin borcunu süresi içerisinde ödememesi nedeniyle dosyasının TÜRK TELEKOM Hukuk Birimi’ne aktarılmasından sonra ve fakat TÜRK TELEKOM tarafından yasal yollara başvurulmadan önce ödemede bulunmak isterse, borcunu gecikme bedeli ve T.C. Merkez Bankası’nın kısa vadeli avanslara uyguladığı değişen oranlarda avans faizi ile birlikte ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. 5.13. ABONE’nin işbu Sözleşme kapsamında yararlandığı HİZMET’e ilişkin olarak bankalar nezdinde otomatik ödeme talimatı vermesi ve hesabında yeterli bakiyenin olmaması nedeniyle HİZMET’e ilişkin borcun ödenmemesi durumunda, ABONE, işbu Sözleşme’yi imzalamak suretiyle, tahsilatın sağlanamadığı hesabın son ödeme tarihinden sonra belirli süreyle ilgili banka tarafından taranmaya devam edilmesine, ilgili hesapta HİZMET’e ilişkin borç tutarına karşılık meblağın bulunması durumunda tahsilatın gerçekleştirilerek TÜRK TELEKOM hesabına aktarılmasına ve bu kapsamda, TÜRK TELEKOM’un ilgili bankayla/bankalarla yapacağı işbirliklerine onay vermiştir. ABONE, işbu hüküm kapsamında verdiği onayı yapacağı başvuru üzerine her zaman geri ödenir. İŞVERENİN’ nin muhasebe servisialma hakkına sahip olduğu gibi, ABONE’nin hesabına belirli bir iş/hizmet/ödeme için yatırdığı ve bu konuda önceden bankayı bilgilendirdiği meblağlar, bu sözleşmeye dayalı her türlü kanuni kesintiyi (var ise ) minha ederek ödeme yapar. Her ödeme diliminde varsa gecikme cezaları da ayrıca kesilecektir. YÜKLENİCİ’ ye kesinlikle İHZARAT ödemesi yapılmayacaktır. İŞVEREN , Yüklenicinin avans ödemesi talebi karşısında avans ödenmesine karar verebilir bu durumda verilecek avansın %25 fazlası ile banka teminat mektubunun YÜKLENİCİ tarafından verilmesi karşılığında avans ödemesi yapılabilirbent hükmünde düzenlenen ve onay verilen duruma istisna teşkil eder.

ÖDEMELER. İşbu Sözleşme’ de belirlenen esaslar dahilinde kapsamları tanımlanan İŞ’lerin yapımından doğan hakedişlerMÜŞTERİ, YÜKLENİCİ münhasıran, AutoMatic ile yaptığı yakıt alımlarının ödemesini, Banka Kredi Kartı ile yapmayı beyan, kabul ve taahhüt etmiştir. Akaryakıt alım tutarları Kredi Kartından tahsil edilemediği taktirde Kart yakıt alımına kapatılır. Ödeme yapıldıktan sonra açılır. PO satış yerlerinde yaptığı alışverişlerde, MÜŞTERİ’ye fatura verilmez. AutoMatic vasıtasıyla MÜŞTERİ’nin çeşitli satış yerlerinden yaptığı alımlar ayda 2 (iki) defa ECE tarafından aylık fatura edilir. Akaryakıt alımının tahsil edilen tutarı ve fatura bedeli, pompa satış fiyatının KDV’siz tutarından % 6 (yüzde altı) iskonto yapılarak hesaplanır. Ancak ECE, beklenmeyen ekonomik olumsuzluklar veya yetkili merciler tarafından yürürlüğe konan sektörel uygulama değişiklikleri, akaryakıt sektörünün uymakla tabi olduğu kurumların alacağı kararlar, tavan - taban fiyat uygulamaları, vergi oranlarında yapılacak değişiklikler, döviz kurları ve faizlerde yaşanabilecek aşırı değişimler sonucu kar marjında oluşan anormal değişiklikler nedeni ile veya piyasa koşullarındaki değişikliklerden bağımsız olarak ECE, MÜŞTERİ ile görüşerek ve taraflarca mutabık kalınan formatta düzenlenecek, yazı ile KONTROL’ e teslim edilecektir. Hakedişler 15 gün içinde KONTROL tarafından incelenerek, haber vererek satış koşullarında değişiklik gerektirir ise, değişiklik düzeltilmek suretiyle İŞVEREN tarafından onaylanacaktır. Onaylanan bedel üzerinden YÜKLENİCİ faturasını imza karşılığında İŞVERENE teslim edecektir. EURO ödemesi; onaylı hakkedişin, fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru esas alınır. Sözleşme sürecinde, YÜKLENİCİNİN kur farkı vb. bir talep olmayacaktır. Fatura tarihi hakedişin onay tarihinden sonraki 15. günün tarihidir. İŞVEREN, onaylı hakedişi fatura tarihi itibari ile kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde nakit ve defaten ödeyecektir. Ara hakedişlerden İŞVEREN tarafından %5 oranında nakit teminat kesilir. Kesilen bedel, geçici kabul eksikliklerinin YÜKLENİCİ tarafından tamamlandığının İŞVEREN tarafından onaylanması, garanti süresi teminat mektubunun İŞVERENE teslimi, YÜKLENİCİ’ nin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) herhangi bir borcu olmadığına dair “İLİŞİKSİZLİK” belgesini getirmesini müteakip kendisine geri ödenir. İŞVERENİN’ nin muhasebe servisi, bu sözleşmeye dayalı her türlü kanuni kesintiyi (var ise ) minha ederek ödeme yaparyapma hakkına sahiptir. Her ödeme diliminde varsa gecikme cezaları da ayrıca kesilecektirayın 1’i ile 15’i arasındaki alış-verişler ECE tarafından 15’inde faturalanır 16’sı ile ayın son günü arasındaki alışverişler ise ayın son gününde faturalanır. YÜKLENİCİ’ ye kesinlikle İHZARAT ödemesi yapılmayacaktırHer yakıt alımında MÜŞTERİ’nin ECE’ye bilgilerini vermiş olduğu Banka Kredi Kartından tahsil edilir. İŞVEREN , Yüklenicinin avans ödemesi talebi karşısında avans ödenmesine karar verebilir bu durumda verilecek avansın %25 fazlası ile banka teminat mektubunun YÜKLENİCİ Her tahsil edilişte MÜŞTERİ’nin belirtmiş olduğu mail adresine sistem tarafından verilmesi karşılığında avans ödemesi yapılabilirbilgilendirme maili atılır. Tahsil edilemediği taktirde Kart yakıt alımına kapatılır. Tahsil edildikten sonra açılır.

ÖDEMELER. İşbu 8.1.İşbu Sözleşme’ de belirlenen esaslar dahilinde kapsamları tanımlanan İŞ’lerin yapımından doğan hakedişler, YÜKLENİCİ tarafından aylık olarak ve taraflarca mutabık kalınan formatta düzenlenecek, yazı ile KONTROL’ e teslim edilecektir. Hakedişler 15 gün içinde KONTROL tarafından incelenerek, değişiklik gerektirir ise, değişiklik düzeltilmek suretiyle İŞVEREN tarafından onaylanacaktır. Onaylanan bedel üzerinden YÜKLENİCİ faturasını imza karşılığında İŞVERENE teslim edecektir. EURO ödemesi; onaylı hakkedişin, fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru esas alınır. Sözleşme sürecinde, YÜKLENİCİNİN kur farkı vb. bir talep olmayacaktır. Fatura tarihi hakedişin onay tarihinden sonraki 15. günün tarihidir. İŞVEREN, onaylı hakedişi fatura tarihi itibari ile kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde nakit ve defaten ödeyecektir. Ara hakedişlerden İŞVEREN tarafından %5 oranında nakit teminat kesilir. Kesilen bedel, geçici kabul eksikliklerinin YÜKLENİCİ tarafından tamamlandığının İŞVEREN tarafından onaylanması, garanti süresi teminat mektubunun İŞVERENE teslimi, YÜKLENİCİ’ nin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) herhangi bir borcu olmadığına dair “İLİŞİKSİZLİK” belgesini getirmesini müteakip kendisine geri ödenir. İŞVERENİN’ nin muhasebe servisi, bu sözleşmeye dayalı her türlü kanuni kesintiyi (var ise ) minha ederek ödeme yapar. Her ödeme diliminde varsa gecikme cezaları da ayrıca kesilecektir. YÜKLENİCİ8.2.YÜKLENİCİ’ ye kesinlikle İHZARAT ödemesi yapılmayacaktır. İŞVEREN İŞVEREN, Yüklenicinin avans ödemesi talebi karşısında avans ödenmesine karar verebilir bu durumda verilecek avansın %% 25 fazlası ile banka teminat mektubunun YÜKLENİCİ tarafından verilmesi karşılığında avans ödemesi yapılabilir.

ÖDEMELER. İşbu Sözleşme’ a)-Üyelik, üye tarafından ödeme şekli her ne olursa olsun peşin olarak satın alınmıştır. Üyelik bedelleri üyenin talebi ve tesisin uygun görmesi halinde 2 veya daha fazla taksitler halinde ödenebilir. Üyelik bedelinin 2 veya daha fazla taksitle ödenmesi üyelik satışının taksitle yapıldığı anlamına gelmemekte olup; ödeme şekli nasıl olursa olsun üyelik satışının peşin satış olduğu taraflarca kabul edilmiştir. b) Peşin olarak satın alınan ancak stüdyo tarafından 2 veya daha fazla takside bağlanan üyelik bedellerinde taksitlerden bir tanesi zamanında ödenmediği takdirde stüdyo ödeme gününü takip eden 15.günün akşamına kadar ödemeyi bekleyecek bu süre içinde ödeme faiziyle birlikte ödenmemiş olursa stüdyo kalan taksitlerin vadesini beklemeden kalan borcun tamamı üzerinden üye hakkında yasal işlem ve işlemler yapabilir. Bu durumda tüm borcun muaccel olduğu taraflarca kabul edilmektedir. c) üyelik bedelleri için senet (bono) düzenlenmesi halinde ödenmeyen senetler üzerinden tesisin yasal işlem yapma hakkı vardır. Üyelik bedelinin takside bağlanması ve taksitler için senet düzenlenmesi durumunda taksitlerden/senetlerden bir tanesi vade gününü izleyen 15.günün akşamına kadar ödenmez ise kalan senetler/taksitler hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın muaccel olacağından tesis kalan borcun tamamı için senet ve/veya sözleşme üzerinden yasal işlem(ler) yapma hakkına sahiptir. d) üyelik bedellerinin zamanında ödenmemesi halinde yıllık %24 (aylık %2) gecikme faizi işletilecektir. e) Üyelik bedellerinin kredi kartı ile ödenmesi de belirlenen esaslar dahilinde kapsamları tanımlanan İŞ’lerin yapımından doğan hakedişler, YÜKLENİCİ mümkündür f) Üyelik bedellerinin vade tarihi ve gününü izleyen 15.günün akşamına kadar ödenmemesi halinde üyenin stüdyodan yararlanma hakkı stüdyo tarafından aylık olarak ve taraflarca mutabık kalınan formatta düzenlenecek, yazı ile KONTROL’ e teslim edilecektirgeçici süreyle askıya alınabileceği gibi stüdyo isterse bedel iadesi yapılmaksızın üyenin üyelik hakkını da sonlandırabilir. Hakedişler 15 gün içinde KONTROL tarafından incelenerek, değişiklik gerektirir ise, değişiklik düzeltilmek suretiyle İŞVEREN tarafından onaylanacaktır. Onaylanan bedel üzerinden YÜKLENİCİ faturasını imza karşılığında İŞVERENE teslim edecektir. EURO ödemesi; onaylı hakkedişin, fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru esas alınır. Sözleşme sürecinde, YÜKLENİCİNİN kur farkı vb. bir talep olmayacaktır. Fatura tarihi hakedişin onay tarihinden sonraki 15. günün tarihidir. İŞVEREN, onaylı hakedişi fatura tarihi itibari ile kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde nakit ve defaten Fesih durumunda üye kalan borçlarını/üyelik bedellerini faiziyle birlikte tesise ödeyecektir. Ara hakedişlerden İŞVEREN tarafından %5 oranında nakit teminat kesilir. Kesilen bedel, geçici kabul eksikliklerinin YÜKLENİCİ tarafından tamamlandığının İŞVEREN tarafından onaylanması, garanti süresi teminat mektubunun İŞVERENE teslimi, YÜKLENİCİ’ nin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) herhangi bir borcu olmadığına dair “İLİŞİKSİZLİK” belgesini getirmesini müteakip kendisine geri ödenir. İŞVERENİN’ nin muhasebe servisi, bu sözleşmeye dayalı her türlü kanuni kesintiyi (var ise ) minha ederek ödeme yapar. Her ödeme diliminde varsa gecikme cezaları da ayrıca kesilecektir. YÜKLENİCİ’ ye kesinlikle İHZARAT ödemesi yapılmayacaktır. İŞVEREN , Yüklenicinin avans ödemesi talebi karşısında avans ödenmesine karar verebilir bu durumda verilecek avansın %25 fazlası ile banka teminat mektubunun YÜKLENİCİ tarafından verilmesi karşılığında avans ödemesi yapılabilir.

ÖDEMELER. İşbu Sözleşme’ de belirlenen esaslar dahilinde kapsamları tanımlanan İŞ’lerin yapımından doğan hakedişler, YÜKLENİCİ tarafından aylık olarak ve taraflarca mutabık kalınan formatta düzenlenecek, yazı ile KONTROL’ e teslim edilecektir1. Hakedişler 15 gün içinde KONTROL tarafından incelenerek, değişiklik gerektirir ise, değişiklik düzeltilmek suretiyle İŞVEREN tarafından onaylanacaktır. Onaylanan bedel üzerinden YÜKLENİCİ faturasını imza karşılığında İŞVERENE teslim edecektir. EURO Tüm hesapların ödemesi; onaylı hakkedişin, fatura tarihindeki TCMB üzerinde belirtilen vade içinde, aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, herhangi bir sebeple hiçbir indirim veya kesinti olmaksızın yapılacaktır. Alıcı, vade içinde ödeme yapmadığı takdirde, Alıcı, herhangi bir temerrüt bildiriminde bulunmak gereği olmaksızın, kanunen temerrüde düşmüş olacaktır. XXXXX'xx banka hesap ekstresinde belirtilen valör tarihi, fiili ödeme tarihi olarak kabul edilecektir. 2. Ödemeler XXXXX tarafından fatura üzerinde belirtilen döviz satış kuru esas alınırcinsinden (EUR veya USD) yapılacaktır. Sözleşme sürecinde, YÜKLENİCİNİN Katma Değer Vergisi ile ilgili kur farkı vboluştuğu takdirde, lehine kur farkı oluşan taraf, söz konusu kur farkı için fatura düzenleyecektir. Karşı taraf, kur farkı faturasını, herhangi bir talep olmayacaktırkesinti olmadan eksiksiz yapmayı kabul eder. 3. Fatura tarihi hakedişin onay tarihinden sonraki 15Herhangi bir faturanın vade tarihinde ödenmemesi durumunda, Alıcı, temerrüde düşmüş sayılacak ve Alıcı'nın tüm alacakları derhal ve eksiksiz muaccel olacaktır. günün tarihidir. İŞVERENBöyle bir durumda ve XXXXX'in herhangi bir sözleşme veya kanun kapsamındaki hakları saklı kalmak üzere, onaylı hakedişi fatura tarihi itibari ile kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde nakit ve defaten ödeyecektir. Ara hakedişlerden İŞVEREN XXXXX, (i) (müteakip) teslimatları durdurma ve/veya (ii) vadesi geçen tutara, tüm ödenmemiş tutarların tahsil edildiği tarihe kadar, Avrupa Merkez Bankası tarafından zaman zaman yayınlanan, asgari %0 (yüzde sıfır) olmak üzere, Eonia oranının senelik %5 oranında nakit (yüzde beş) üzerindeki orandan faiz işletmeye yetkili olacaktır. 4. Sözleşmenin yapılması üzerine ve sonrasında, Alıcı, XXXXX'xx ilk talebinde, Sözleşme kapsamındaki ödeme ve diğer yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için yeterli teminat kesilirvermekle yükümlüdür. Kesilen bedelKabul edilebilir tek teminat şekli, geçici kabul eksikliklerinin YÜKLENİCİ tarafından tamamlandığının İŞVEREN tarafından onaylanmasıbanka garanti mektubu veya akreditiftir. XXXXX, garanti süresi talep edilen teminat mektubunun İŞVERENE teslimiverilene kadar, YÜKLENİCİ’ nin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) herhangi bir borcu olmadığına dair “İLİŞİKSİZLİK” belgesini getirmesini müteakip kendisine geri ödenir. İŞVERENİN’ nin muhasebe servisi, bu sözleşmeye dayalı teslimat dahil her türlü kanuni kesintiyi (var ise ) minha ederek yükümlülüğün ifasını askıya alabilir. 5. XXXXX Ürünler'i taksitler halinde teslim ettiği takdirde, her bir takside ilişkin hesaplar, ayrı hesaplar olarak kabul edilecek ve tüm Sözleşme için geçerli ödeme yaparkoşullarına uygun olarak ödenecektir. 6. Her ödeme diliminde varsa gecikme cezaları da ayrıca kesilecektirXXXXX tarafından Alıcı'ya yapılan tüm ödemeler, ilk önce, Xxxxx'xxx faiz ve/veya diğer masraf borçlarına ve sonrasında en eski vadeliden başlayarak ödenmemiş faturalardan kaynaklanan borçlarına mahsup edilecektir. 7. YÜKLENİCİ’ ye kesinlikle İHZARAT ödemesi yapılmayacaktır. İŞVEREN Alıcı, Yüklenicinin avans ödemesi talebi karşısında avans ödenmesine karar verebilir bu durumda verilecek avansın %25 fazlası ile banka teminat mektubunun YÜKLENİCİ tarafından verilmesi karşılığında avans ödemesi yapılabiliryasal harçlar ve mahkeme dışı masraflar dahil olmak üzere, Alıcı'nın borcunun tahsili için yapılan tüm masrafları ödeyecektir.

ÖDEMELER. İşbu Sözleşme’ de belirlenen esaslar dahilinde kapsamları tanımlanan İŞ’lerin yapımından doğan hakedişler, YÜKLENİCİ tarafından aylık olarak ve taraflarca mutabık kalınan formatta düzenlenecek, yazı ile KONTROL’ e teslim edilecektir. Hakedişler 15 gün içinde KONTROL tarafından incelenerek, değişiklik gerektirir ise, değişiklik düzeltilmek suretiyle İŞVEREN tarafından onaylanacaktıryapılan kontrollerden iş; sağlam ve eksiksiz teslim alındıktan sonra, hakediş düzenlenecektir. Onaylanan bedel üzerinden YÜKLENİCİ faturasını imza karşılığında İŞVERENE teslim edecektir. EURO ödemesi; onaylı hakkedişin, fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru esas alınır. Sözleşme sürecinde, YÜKLENİCİNİN kur farkı vb. bir talep olmayacaktır. Fatura tarihi hakedişin onay tarihinden sonraki 15. günün tarihidir. İŞVEREN, onaylı hakedişi fatura tarihi itibari ile kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde nakit ve defaten ödeyecektir. Ara hakedişlerden İŞVEREN tarafından Her hakediş’ ten %5 oranında nakit teminat kesilirkesintisi yapılacaktır. Kesilen bedel, geçici kabul eksikliklerinin YÜKLENİCİ tarafından tamamlandığının İŞVEREN tarafından onaylanmasıYapılan nakit teminat kesintisi kesin hakediş’ in yapılıp karşılıklı olarak imza altına alınması, garanti süresi teminat mektubunun İŞVERENE teslimi, YÜKLENİCİ’ nin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) herhangi bir borcu olmadığına dair “İLİŞİKSİZLİK” belgesini getirmesini müteakip kendisine geri ödenir. İŞVERENİN’ nin muhasebe servisi, bu sözleşmeye dayalı her türlü kanuni kesintiyi (var ise ) minha ederek ödeme yapar. Her ödeme diliminde varsa gecikme cezaları da ayrıca kesilecektir. YÜKLENİCİ’ ye kesinlikle İHZARAT ödemesi yapılmayacaktır. İŞVEREN , Yüklenicinin avans ödemesi talebi karşısında avans ödenmesine karar verebilir bu durumda verilecek avansın %25 fazlası ile banka teminat mektubunun YÜKLENİCİ tarafından verilmesi karşılığında avans ödemesi yapılabilirİŞVEREN’ e verilmesinden sonra 15 takvim günü içerisinde YÜKLENİCİ firmaya iade edilecektir. Hakediş onaylandıktan sonra 15 iş günü içerisinde YÜKLENİCİ’ nin banka hesabına ödeme yapılacaktır. YÜKLENİCİ’ ye ücret tahakkuku iş tesliminden sonra, hakediş’ ler ile gerçekleştirilecektir. Hakediş İŞVEREN’ in yetki ve görev verdiği eleman tarafından onaylandıktan sonra, YÜKLENİCİ söz konusu hakediş’ in faturasını keserek İŞVEREN’ e verecektir. YÜKLENİCİ, işçilerinin aylık SSK primleri ve ücret ödemelerini yaptığını belgelendirmesini takiben en geç 15 gün içerisinde YÜKLENİCİ’ nin hakediş’ i İŞVEREN tarafından banka havalesi ile ödenecektir. YÜKLENİCİ’ nin hakediş’ ini hazırlayıp İŞVEREN’ e sunmaması halinde, İŞVEREN, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın hakediş yapmaya yetkilidir. Her ne suretle olursa olsun, İŞVEREN ‘ce alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. YÜKLENİCİ işbu sözleşmeden kaynaklanacak alacağını üçüncü bir kişiye devri mümkün olmayıp, İŞVEREN’ in rızası dışında gerçekleştirilecek alacağın temliki durumlarında İŞVEREN’ in uğrayacağı her türlü zararı YÜKLENİCİ ilk bildirim anında tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul, taahhüt ve beyan eder.

ÖDEMELER. İşbu Sözleşme’ de belirlenen esaslar dahilinde kapsamları tanımlanan İŞ’lerin yapımından doğan hakedişler15.1. Ödeme talebi, YÜKLENİCİ sözleşme imzalanırxxx Xxxxxlanıcı tarafından aylık imzalanır ve Ajansa sunulur. Sözleşmelerin imzalanmasını takiben 45 (kırkbeş) gün içinde, eğer talep edilmişse, kabul edilebilir nitelikteki teminat şartının yerine getirilmiş olması kaydıyla, toplam destek miktarının sözleşme özel koşullarında belirtilen tutarı, Destek Yararlanıcısına ait banka hesabına ön ödeme olarak aktarılır. Ancak Ajans, ilk izleme ziyareti ve taraflarca mutabık kalınan formatta düzenlenecekbaşlangıç riski değerlendirmeleri neticesinde Yararlanıcının ve projenin risk ve ihtiyaç durumunu değerlendirmek suretiyle, yazı ile KONTROL’ e ön ödeme oranını % 20’den (yüzde yirmi) aşağı ve % 60’tan (yüzde altmış) yukarı olmamak kaydıyla yeniden belirleyebilir ve yüksek riskli projeler için gerekli tedbirler alınıncaya kadar ön ödeme yapılmamasına karar verebilir. Yapılan ön ödemeler tamamen harcanana kadar, proje hesabının bakiyesi Destek Yararlanıcısı tarafından sözleşmede bildirilen proje hesabına bağlı ve iş planına uygun vadelerde gelir getirici bir hesapta değerlendirilir. Bu kapsamda elde edilen bütün getiri ve haklar Ajansa aittir. Proje özel hesabına bağlı hesaplarda biriken bu faiz gelirlerinin, proje dönemi sonunda Ajansın kendi hesaplarına iadesi talep edilebileceği gibi Destek Yararlanıcısına yapılacak nihai ödemeden mahsup da edilebilir. 15.2. Destek Yararlanıcısı, talep edilmesi durumunda, Ajansa teminat verir. Teminat nihai ödemenin yapılmasını müteakip diğer şartların yerine getirilmesi halinde serbest bırakılır. 15.3. Ara ödeme oranı, son ödeme oranı en az % 10 (yüzde on) olacak şekilde belirlenir. 15.4. Ara ödeme, Destek Yararlanıcısı tarafından sunulan ara (teknik ve mali) raporun ve ara ödeme talebinin Ajans tarafından uygun bulunması halinde, Yararlanıcıya ait banka hesabına, onay kararından sonraki 30 (otuz) gün içerisinde aktarılır. 15.5. Destek miktarının son ödemesi, Destek Yararlanıcısı tarafından sunulan nihai (teknik ve mali) raporun ve son ödeme talebinin Ajans tarafından uygun bulunması halinde, Yararlanıcıya ait banka hesabına, onay kararından sonraki 30 (otuz) gün içerisinde aktarılır. 15.6. Ajans tarafından yapılacak ödemeler Destek Yararlanıcısının bildirdiği banka hesabına (ödenen desteklerin dökümü yapılabilen, projeye özel, bir banka hesabı) yapılacaktır. 15.7. Ajans tarafından yapılacak ödemeler, Türk Lirası olarak yapılacaktır. 15.8. Destek Yararlanıcısı tarafından ara veya nihai rapor düzenlenmeksizin sunulan ödeme talepleri Ajans tarafından işleme konulmayacaktır. 15.9. Destek Yararlanıcısı tarafından yapılacak ara veya son ödeme taleplerinde aşağıda belirtilen tüm dokümanların bulunması gerekmektedir: 1. Ara/Nihai (Teknik ve Mali) Rapor, 2. Ödeme Talep Formu ve eki destekleyici belgeler, a) Ödeme Belgeleri (fatura, dekont, makbuz, mal alımlarında ise malın teslim edilecektir. Hakedişler 15 gün içinde KONTROL tarafından incelenerekalındığına dair teslimat tutanağı, değişiklik gerektirir isesevk irsaliyesi, değişiklik düzeltilmek suretiyle İŞVEREN tarafından onaylanacaktır. Onaylanan bedel üzerinden YÜKLENİCİ faturasını imza karşılığında İŞVERENE teslim edecektir. EURO ödemesi; onaylı hakkedişin, fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru esas alınır. Sözleşme sürecinde, YÜKLENİCİNİN kur farkı xxxxxxxx tutanağı vb. bir destekleyici dokümanlar), b) Alt Sözleşmelerin (hizmet, mal alımı ve yapım işleri) Listesi. 15.10. Ajans mali destek miktarı 200.000 TL’nin üzerinde olan bütün projelerden denetim raporu talep olmayacaktıreder. Fatura tarihi hakedişin onay tarihinden sonraki 15Bu limitin altındaki projelerde kendi belirleyeceği ve başvuru rehberinde belirteceği kriterlere (mali destek miktarı, yararlanıcın yasal statüsü vs.) göre denetim raporu talep edebilir. günün tarihidirBu denetim Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşları ile serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler tarafından yapılabilir. İŞVERENProjelerin denetimi ajans tarafından da yaptırılabilir. Bu durumda denetim maliyeti proje bütçesinde yer almaz. Ajans kamu kurum ve kuruluşlarını dış denetim kuralından muaf tutabilir. Destek yararlanıcısı dış denetçiye Madde 16’da bahsedilen bütün erişim haklarını verir. Hazırlanan denetim raporunda denetçi; destek yararlanıcısı tarafından beyan edilen masrafların gerçek, onaylı hakedişi fatura tarihi itibari ile kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde nakit tam ve defaten ödeyecektirsözleşmeye uygun olduğunu teyit eder. 15.11. Ara hakedişlerden İŞVEREN tarafından %5 oranında nakit teminat kesilir. Kesilen bedelMadde 15.10’de atıfta bulunulan harcama teyidini yapacak denetim şirketinin adı ve adresi, geçici kabul eksikliklerinin YÜKLENİCİ tarafından tamamlandığının İŞVEREN tarafından onaylanmasıeğer bu tür teyit gerekiyorsa, garanti süresi teminat mektubunun İŞVERENE teslimi, YÜKLENİCİ’ nin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) herhangi bir borcu olmadığına dair “İLİŞİKSİZLİK” belgesini getirmesini müteakip kendisine geri ödenir. İŞVERENİN’ nin muhasebe servisi, bu sözleşmeye dayalı her türlü kanuni kesintiyi (var ise ) minha ederek ödeme yapar. Her ödeme diliminde varsa gecikme cezaları da ayrıca kesilecektir. YÜKLENİCİ’ ye kesinlikle İHZARAT ödemesi yapılmayacaktır. İŞVEREN , Yüklenicinin avans ödemesi talebi karşısında avans ödenmesine karar verebilir bu durumda verilecek avansın %25 fazlası ile banka teminat mektubunun YÜKLENİCİ tarafından verilmesi karşılığında avans ödemesi yapılabilirsözleşmede Özel Koşullar Madde 5.2’ye dahil edilir.

ÖDEMELER. 8.1. İşbu Sözleşme’ ' de belirlenen esaslar dahilinde kapsamları tanımlanan İŞ’lerin İşlerin yapımından doğan hakedişlerxxxxx xxxx- dişler, YÜKLENİCİ tarafından aylık olarak ve taraflarca mutabık kalınan formatta düzenlenecek, yazı ile KONTROL’ ' e teslim edilecektir. Hakedişler 15 20 gün içinde KONTROL tarafından incelenerek, değişiklik gerektirir gerek- tirir ise, değişiklik düzeltilmek suretiyle İŞVEREN tarafından onaylanacaktır. Onaylanan bedel üzerinden YÜKLENİCİ faturasını imza karşılığında İŞVERENE teslim edecektir. EURO ödemesi; onaylı hakkedişin, fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru esas alınır. Sözleşme sürecinde, YÜKLENİCİNİN kur farkı vb. bir talep olmayacaktır. Fatura tarihi hakedişin onay tarihinden sonraki 155. günün tarihidir. İŞVEREN, onaylı hakedişi fatura tarihi itibari ile kendisine tebliğ tarihinden itibaren itiba- ren 15 gün içinde nakit ve defaten ödeyecektir. Ara hakedişlerden İŞVEREN tarafından %5 oranında nakit nakdi teminat kesilir. Kesilen bedel, geçici kabul eksikliklerinin YÜKLENİCİ tarafından tamamlandığının İŞVEREN tarafından onaylanması, garanti süresi teminat mektubunun İŞVERENE teslimi, YÜKLENİCİ’ ' nin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) herhangi bir borcu olmadığına dair “"İLİŞİKSİZLİK” " belgesini getirmesini müteakip kendisine geri ödenir. İŞVERENİN’ ' nin muhasebe servisi, bu sözleşmeye dayalı her türlü kanuni kesintiyi (var ise ) minha ederek ödeme yapar. Her ödeme diliminde varsa gecikme cezaları da ayrıca kesilecektir. Hakediş ödemesi yapılırken Dudullu Yerleşkesi için gelen elektrik faturasının %40 ‘ı hakedişten kesinti uygulanacaktır. 8.2. YÜKLENİCİ’ ' ye kesinlikle İHZARAT ödemesi yapılmayacaktır. 8.3. İŞVEREN isterse YÜKLENİCİ 'ye, Yüklenicinin iş programının onaylanması ve yer teslimini takiben, yapacağı imalatın gerektirdiği malzemenin bir kısmının satın alınması ve iş yerine veya İŞVEREN tarafından uygun görülecek bir depoda muhafazası için, İŞVEREN tarafından kabul edilebilir bir bankadan alınmış teminat mektubu karşılığında İŞVERENİN takdir ettiği tutarda İşin yapımı anında bu işte kullanacağını garanti ederek AVANS verebilir. Avans Teminat Mektubu, verilen avans ödemesi talebi karşısında avans ödenmesine karar verebilir bu durumda verilecek avansın %25 fazlası ile banka tutarında, süresiz ve Türk Lirası olarak İŞVEREN'e teslim edilecektir. Avans ödemesi, teminat mektubunun YÜKLENİCİ tarafından verilmesi karşılığında teslimine müteakip 10 gün içerisinde yapılacaktır. Avansın ödendiği ayı takiben 1. ayın hakedişinden başlanmak üzere ilk dört hakedişten eşit oranda kesilir. Avans Teminat Mektubu, hak edişlerden avans ödemesi yapılabilirkesintileri toplamı bitiminden itibaren, YÜKLENİCİYE en geç 30 gün de iade edilir. Ödemeler hakedişle birlikte faturalanacak ve tüm ödemeler faturaya istinaden yapılacaktır.

ÖDEMELER. İşbu Sözleşme’ de belirlenen esaslar dahilinde kapsamları tanımlanan İŞ’lerin yapımından doğan hakedişlerİhale konusu işin belirtilen mahallerde ve şartname hükümlerine göre tam ve eksiksiz olarak yapıldığına dair aylık çalışma veya denetim raporları, çalıştırılan personele ait puantaj, aylık SGK bildirgelerinin aslı veya e-bildirgelerinin (internet üzerinden yapılan bildirgelerin) SGK tarafından tasdikli suretinin ve ödenti belgesinin, İşsizlik sigortası kesintisi bildirgesinin aslı veya SGK tarafından tasdikli ödenti makbuzunun suretinin eklenmesiyle Satınalma Müdürlüğü’nce bu esaslara göre hazırlanan hak edişlerin tahakkuka bağlandıktan sonra, müteakip ayın 45. (kırkbeş) gününden sonraki ilk ödeme gününde YÜKLENİCİ’nin belirttiği banka hesabına havale edilecektir. YÜKLENİCİ ise çalıştırdığı personele ödemeyi, hak ediş ödemesini kurumdan tahsil ettiği tarihten itibaren en geç 3 (üç) takvim günü içinde yapacaktır. Ödemeler çalıştırılan personel adına açılacak banka hesaplarına YÜKLENİCİ tarafından aylık olarak ve taraflarca mutabık kalınan formatta düzenlenecekyatırılacak olup, yazı ile KONTROL’ e teslim edilecektirkişi bazında alınacak olan hesap dekont veya ekstrelerinin bir sonra ki hak ediş döneminde ÜNİVERSİTE’ye ibraz edilmesi zorunludur. Hakedişler 15 gün içinde KONTROL tarafından incelenerek, değişiklik gerektirir ise, değişiklik düzeltilmek suretiyle İŞVEREN tarafından onaylanacaktır. Onaylanan bedel üzerinden YÜKLENİCİ faturasını imza karşılığında İŞVERENE teslim edecektir. EURO ödemesi; onaylı hakkedişin, fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru esas alınır. Sözleşme sürecinde, YÜKLENİCİNİN kur farkı vb. bir talep olmayacaktır. Fatura tarihi hakedişin onay tarihinden sonraki 15. günün tarihidir. İŞVEREN, onaylı hakedişi fatura tarihi itibari ile kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde nakit ve defaten ödeyecektir. Ara hakedişlerden İŞVEREN tarafından %5 oranında nakit teminat kesilir. Kesilen bedel, geçici kabul eksikliklerinin YÜKLENİCİ tarafından tamamlandığının İŞVEREN tarafından onaylanmasıödenmeyen işçi alacakları hususunda Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 38.maddesi uygulanacak olup, garanti süresi teminat mektubunun İŞVERENE teslimi, YÜKLENİCİ’ nin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) herhangi bir borcu olmadığına dair “İLİŞİKSİZLİK” belgesini getirmesini müteakip kendisine geri ödenir. İŞVERENİN’ nin muhasebe servisi, bu sözleşmeye dayalı her türlü kanuni kesintiyi (var ise ) minha ödenmeyen işçi alacaklarını YÜKLENİCİ’nin hak edişinden mahsup ederek ödeme yapar. Her ödeme diliminde varsa gecikme cezaları da ayrıca kesilecektirhak sahiplerine ödemeye ÜNİVERSİTE yetkilidir. YÜKLENİCİ’ ye kesinlikle İHZARAT ödemesi yapılmayacaktır. İŞVEREN , Yüklenicinin avans ödemesi talebi karşısında avans ödenmesine karar verebilir ÜNİVERSİTE’nin bu durumda verilecek avansın %25 fazlası ile banka teminat mektubunun YÜKLENİCİ tarafından verilmesi karşılığında avans ödemesi yapılabilirtasarrufundan dolayı hiçbir hak talebinde bulunamaz.

ÖDEMELER. İşbu Sözleşme’ de belirlenen esaslar dahilinde kapsamları tanımlanan İŞ’lerin yapımından 1. KATILIMCI, işbu sözleşmeden doğan hakedişlertüm ödeme yükümlülüklerini SATICI’nın açık bir şekilde belirttiği hesap numaralarına yapmak ve bunu belgelemek zorundadır. 2. Ödemenin tamamen veya sözleşmede belirtilen şekilde yapılmaması durumunda, YÜKLENİCİ tarafından aylık işbu sözleşme imzalanmış olsa bile SATICI’nın sözleşmenin doğurduğu hizmetlerin ifasına ilişkin sorumluluğu doğmaz. 3. SATICI, ödemeyi yapmamış veya eksik yapmış KATILIMCI’yı etkinliğe kabul etmeme hakkına sahiptir. 4. SATICI, her etkinlik için erken kayıt bedeli olarak ve taraflarca mutabık kalınan formatta düzenlenecekdaha düşük (iskontolu) fiyatlar ilan edebilir. KATILIMCI sözleşmeyi ne zaman imzalamış olursa olsun, yazı ile KONTROL’ e teslim edilecektirödeme yaptığı gün geçerli olan hizmet bedelini ödemekle yükümlüdür. Hakedişler Ödememesi durumunda, SATICI, KATILIMCI’yı etkinliğe kabul etmeme hakkına sahiptir. Bedel ödendiği halde etkinliğe katılmamış ise, etkinlik tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde KONTROL KATILIMCI’ya ücreti yüzde 50’si kesilerek iade edilir. Uzun süreli / yıla yayılan etkinlikler için bu kural / şart uygulanmaz. Bu tip etkinliklerde ücret iadesi için sözleşmenin B. SATICININ HAK VE SORUMLULUKLARI başlığı altında yer alan 5. madde hükümleri geçerlidir. 5. KATILIMCI, ilan edilmiş ödeme seçenekleri dışında bir biçim veya usül öneremez. Ödeme seçenekleri SATICI tarafından incelenerek, değişiklik gerektirir ise, değişiklik düzeltilmek suretiyle İŞVEREN tarafından onaylanacaktırsınırlandırılmış ise KATILIMCI başka bir ödeme seçeneği talep edemez. 6. Onaylanan Ödemeler ve bedel üzerinden YÜKLENİCİ faturasını imza karşılığında İŞVERENE teslim edecektiriadeleriyle ilgili bu sözleşmedeki kurallar uygulanır. 7. EURO ödemesi; onaylı hakkedişin, fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru esas alınırKATILIMCI bedelini ödemediği hiçbir şeyi SATICI’dan talep edemez. 8. Sözleşme sürecinde, YÜKLENİCİNİN kur farkı vb. bir talep olmayacaktır. Fatura tarihi hakedişin onay tarihinden sonraki 15. günün tarihidir. İŞVEREN, onaylı hakedişi fatura tarihi itibari ile kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde nakit ve defaten ödeyecektir. Ara hakedişlerden İŞVEREN tarafından %5 oranında nakit teminat kesilir. Kesilen bedel, geçici kabul eksikliklerinin YÜKLENİCİ tarafından tamamlandığının İŞVEREN tarafından onaylanması, garanti süresi teminat mektubunun İŞVERENE teslimi, YÜKLENİCİ’ nin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) herhangi bir borcu olmadığına dair “İLİŞİKSİZLİK” belgesini getirmesini müteakip kendisine geri ödenir. İŞVERENİN’ nin muhasebe servisi, bu sözleşmeye dayalı her türlü kanuni kesintiyi (var ise ) minha ederek KATILIMCI ödeme yapar. Her ödeme diliminde varsa gecikme cezaları da ayrıca kesilecektir. YÜKLENİCİ’ ye kesinlikle İHZARAT ödemesi yapılmayacaktır. İŞVEREN , Yüklenicinin avans ödemesi talebi karşısında avans ödenmesine karar verebilir bu durumda verilecek avansın %25 fazlası ile banka teminat mektubunun YÜKLENİCİ tarafından verilmesi karşılığında avans ödemesi yapılabiliryaptığını ispatla sorumludur.

ÖDEMELER. İşbu Sözleşme’ de belirlenen esaslar dahilinde kapsamları tanımlanan İŞ’lerin yapımından doğan hakedişler, YÜKLENİCİ tarafından aylık olarak ve taraflarca mutabık kalınan formatta düzenlenecek, yazı ile KONTROL’ e teslim edilecektir. Hakedişler 15 gün içinde KONTROL tarafından incelenerek, değişiklik gerektirir ise, değişiklik düzeltilmek suretiyle İŞVEREN tarafından onaylanacaktır. Onaylanan bedel üzerinden YÜKLENİCİ faturasını imza karşılığında İŞVERENE teslim edecektir. EURO ödemesi; onaylı hakkedişin, fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru esas alınır. Sözleşme sürecinde, YÜKLENİCİNİN kur farkı vb. bir talep olmayacaktır. Fatura tarihi hakedişin onay tarihinden sonraki 15. günün tarihidir. İŞVEREN, onaylı hakedişi fatura tarihi itibari ile kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde nakit ve defaten ödeyecektir. Ara hakedişlerden İŞVEREN tarafından %5 oranında nakit teminat kesilir. Kesilen bedel, geçici kabul eksikliklerinin YÜKLENİCİ tarafından tamamlandığının İŞVEREN tarafından onaylanması, garanti süresi teminat mektubunun İŞVERENE teslimi, YÜKLENİCİ’ nin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) herhangi bir borcu olmadığına dair “İLİŞİKSİZLİK” belgesini getirmesini müteakip kendisine geri ödenir. İŞVERENİN’ nin muhasebe servisi, bu sözleşmeye dayalı her türlü kanuni kesintiyi (var ise ) minha ederek ödeme yapar. Her ödeme diliminde varsa gecikme cezaları da ayrıca kesilecektir. YÜKLENİCİ’ ye kesinlikle İHZARAT ödemesi yapılmayacaktır. İŞVEREN İŞVEREN, Yüklenicinin avans ödemesi talebi karşısında avans ödenmesine karar verebilir bu durumda verilecek avansın %% 25 fazlası ile banka teminat mektubunun YÜKLENİCİ tarafından verilmesi karşılığında avans ödemesi yapılabilir.

ÖDEMELER. İşbu Sözleşme’ a)-Üyelik, üye tarafından ödeme şekli her ne olursa olsun peşin olarak satın alınmıştır. Üyelik bedelleri üyenin talebi ve tesisin uygun görmesi halinde 2 veya daha fazla taksitler halinde ödenebilir. Üyelik bedelinin 2 veya daha fazla taksitle ödenmesi üyelik satışının taksitle yapıldığı anlamına gelmemekte olup; ödeme şekli nasıl olursa olsun üyelik satışının peşin satış olduğu taraflarca kabul edilmiştir. b) Peşin olarak satın alınan ancak stüdyo tarafından 2 veya daha fazla takside bağlanan üyelik bedellerinde taksitlerden bir tanesi zamanında ödenmediği takdirde stüdyo ödeme gününü takip eden 15.günün akşamına kadar ödemeyi bekleyecek bu süre içinde ödeme faiziyle birlikte ödenmemiş olursa stüdyo kalan taksitlerin vadesini beklemeden kalan borcun tamamı üzerinden üye hakkında yasal işlem ve işlemler yapabilir. Bu durumda tüm borcun muaccel olduğu taraflarca kabul edilmektedir. c) üyelik bedelleri için senet (bono) düzenlenmesi halinde ödenmeyen senetler üzerinden tesisin yasal işlem yapma hakkı vardır. Üyelik bedelinin takside bağlanması ve taksitler için senet düzenlenmesi durumunda taksitlerden/senetlerden bir tanesi vade gününü izleyen 15.günün akşamına kadar ödenmez ise kalan senetler/taksitler hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın muaccel olacağından tesis kalan borcun tamamı için senet ve/veya sözleşme üzerinden yasal işlem/ler yapma hakkına sahiptir. d) üyelik bedellerinin zamanında ödenmemesi halinde yıllık %24 (aylık %2) gecikme faizi işletilecektir. e) Üyelik bedellerinin kredi kartı ile ödenmesi de belirlenen esaslar dahilinde kapsamları tanımlanan İŞ’lerin yapımından doğan hakedişler, YÜKLENİCİ mümkündür f) Üyelik bedellerinin vade tarihi ve gününü izleyen 15.günün akşamına kadar ödenmemesi halinde üyenin stüdyodan yararlanma hakkı stüdyo tarafından aylık olarak ve taraflarca mutabık kalınan formatta düzenlenecek, yazı ile KONTROL’ e teslim edilecektirgeçici süreyle askıya alınabileceği gibi stüdyo isterse bedel iadesi yapılmaksızın üyenin üyelik hakkını da sonlandırabilir. Hakedişler 15 gün içinde KONTROL tarafından incelenerek, değişiklik gerektirir ise, değişiklik düzeltilmek suretiyle İŞVEREN tarafından onaylanacaktır. Onaylanan bedel üzerinden YÜKLENİCİ faturasını imza karşılığında İŞVERENE teslim edecektir. EURO ödemesi; onaylı hakkedişin, fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru esas alınır. Sözleşme sürecinde, YÜKLENİCİNİN kur farkı vb. bir talep olmayacaktır. Fatura tarihi hakedişin onay tarihinden sonraki 15. günün tarihidir. İŞVEREN, onaylı hakedişi fatura tarihi itibari ile kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde nakit ve defaten fesih durumunda üye kalan borçlarını/üyelik bedellerini faiziyle birlikte tesise ödeyecektir. Ara hakedişlerden İŞVEREN tarafından %5 oranında nakit teminat kesilir. Kesilen bedel, geçici kabul eksikliklerinin YÜKLENİCİ tarafından tamamlandığının İŞVEREN tarafından onaylanması, garanti süresi teminat mektubunun İŞVERENE teslimi, YÜKLENİCİ’ nin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) herhangi bir borcu olmadığına dair “İLİŞİKSİZLİK” belgesini getirmesini müteakip kendisine geri ödenir. İŞVERENİN’ nin muhasebe servisi, bu sözleşmeye dayalı her türlü kanuni kesintiyi (var ise ) minha ederek ödeme yapar. Her ödeme diliminde varsa gecikme cezaları da ayrıca kesilecektir. YÜKLENİCİ’ ye kesinlikle İHZARAT ödemesi yapılmayacaktır. İŞVEREN , Yüklenicinin avans ödemesi talebi karşısında avans ödenmesine karar verebilir bu durumda verilecek avansın %25 fazlası ile banka teminat mektubunun YÜKLENİCİ tarafından verilmesi karşılığında avans ödemesi yapılabilir.

ÖDEMELER. İşbu Sözleşme’ de belirlenen esaslar dahilinde kapsamları tanımlanan İŞ’lerin yapımından doğan hakedişler, YÜKLENİCİ tarafından aylık olarak ve taraflarca mutabık kalınan formatta düzenlenecek, yazı ile KONTROL’ e teslim edilecektirÖdemeler ayda bir hakkediş şeklinde yapılacaktır. Hakedişler 15 gün içinde KONTROL tarafından incelenerek, değişiklik gerektirir ise, değişiklik düzeltilmek suretiyle İŞVEREN tarafından onaylanacaktıryapılan kontrollerden iş; sağlam ve eksiksiz teslim alındıktan sonra, hakediş düzenlenecektir. Onaylanan bedel üzerinden YÜKLENİCİ faturasını imza karşılığında İŞVERENE teslim edecektir. EURO ödemesi; onaylı hakkedişin, fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru esas alınır. Sözleşme sürecinde, YÜKLENİCİNİN kur farkı vb. bir talep olmayacaktır. Fatura tarihi hakedişin onay tarihinden sonraki 15. günün tarihidir. İŞVEREN, onaylı hakedişi fatura tarihi itibari ile kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde nakit ve defaten ödeyecektir. Ara hakedişlerden İŞVEREN tarafından Her hakediş’ ten (o hakedişte yapılan imalatın kdv hariç) %5 oranında nakit teminat kesilirkesintisi yapılacaktır. Kesilen bedel, geçici kabul eksikliklerinin YÜKLENİCİ tarafından tamamlandığının İŞVEREN tarafından onaylanmasıYapılan nakit teminat kesintisi kesin hakediş’ in yapılıp karşılıklı olarak imza altına alınması, garanti süresi teminat mektubunun İŞVERENE teslimi, YÜKLENİCİ’ nin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) herhangi bir borcu olmadığına dair “İLİŞİKSİZLİK” belgesini getirmesini müteakip kendisine geri ödenir. İŞVERENİN’ nin muhasebe servisi, bu sözleşmeye dayalı her türlü kanuni kesintiyi (var ise ) minha ederek ödeme yapar. Her ödeme diliminde varsa gecikme cezaları da ayrıca kesilecektir. YÜKLENİCİ’ ye kesinlikle İHZARAT ödemesi yapılmayacaktır. İŞVEREN , Yüklenicinin avans ödemesi talebi karşısında avans ödenmesine karar verebilir bu durumda verilecek avansın %25 fazlası ile banka teminat mektubunun YÜKLENİCİ tarafından verilmesi karşılığında avans ödemesi yapılabilirİŞVEREN’ e verilmesinden sonra 15 takvim günü içerisinde YÜKLENİCİ firmaya iade edilecektir. Hakediş onaylandıktan sonra 15 iş günü içerisinde YÜKLENİCİ’ nin banka hesabına ödeme yapılacaktır. YÜKLENİCİ’ ye ücret tahakkuku iş tesliminden sonra, hakediş’ ler ile gerçekleştirilecektir. Hakediş İŞVEREN’ in yetki ve görev verdiği eleman tarafından onaylandıktan sonra, YÜKLENİCİ söz konusu hakediş’ in faturasını keserek İŞVEREN’ e verecektir. YÜKLENİCİ, işçilerinin aylık SSK primleri ve ücret ödemelerini yaptığını belgelendirmesini takiben en geç 15 gün içerisinde YÜKLENİCİ’ nin hakediş’ i İŞVEREN tarafından banka havalesi ile ödenecektir. YÜKLENİCİ’ nin hakediş’ ini hazırlayıp İŞVEREN’ e sunmaması halinde, İŞVEREN, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın hakediş yapmaya yetkilidir. Her ne suretle olursa olsun, İŞVEREN ‘ce alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. YÜKLENİCİ işbu sözleşmeden kaynaklanacak alacağını üçüncü bir kişiye devri mümkün olmayıp, İŞVEREN’ in rızası dışında gerçekleştirilecek alacağın temliki durumlarında İŞVEREN’ in uğrayacağı her türlü zararı YÜKLENİCİ ilk bildirim anında tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul, taahhüt ve beyan eder.

ÖDEMELER. İşbu Sözleşme’ de belirlenen esaslar dahilinde kapsamları tanımlanan İŞ’lerin yapımından doğan hakedişlerYatırımcı proje kapsamında yapılan işlerin tamamlanmasından sonra ödeme talebini, YÜKLENİCİ ödeme ile ilgili ek belgelerle birlikte İPYB’ye 3 (üç) nüsha halinde teslim eder. Ödeme belgeleri; İPYB tarafından aylık olarak incelenip onaylandıktan sonra, tüm ekler ile birlikte 2 (iki) takım halinde MPYB’ye gönderilir. MPYB’in incelemesinden sonra, asıl belgeler, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)’na gönderilir. UNDP tarafından gerekli incelemeden sonra, ödenecek hibe tutarı, aracı banka vasıtasıyla yatırımcının hesabına aktarılır. İPYB’ye ibraz edildikten sonra, yatırımcıya gerekçeleriyle birlikte iade edilmeyen ödeme talepleri ve taraflarca mutabık kalınan formatta düzenlenecekekleri kabul edilmiş sayılır. İPYB’nin gerekli belgelerde eksik olduğu değerlendirdiğinde, yazı giderin hibeye uygun olup olmadığının doğrulanması için ilave kontroller yapılmasını gerekli bulduğu durumlarda, yatırımcıya bildirmek sureti ile KONTROL’ e teslim edilecektironay ve/veya ödeme işlemlerini askıya alabilir. Hakedişler 15 gün içinde KONTROL tarafından incelenerekBöyle durumlarda İPYB yatırımcıdan açıklama, değişiklik gerektirir iseveya ilave bilgi talep edebilir. Bu bilgi ve belgeler talep edildikleri tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde yatırımcı tarafından sağlanır. Ödemeler; Ödeme belgeleri eksiksiz teslim edildikten sonra yapılır. Yatırımcının proje kapsamındaki işleri tamamladığı yerinde tespit edildikten sonra yapılır. Ödemeler sırasında oluşacak havale ücreti, değişiklik düzeltilmek suretiyle İŞVEREN komisyon vb. masraflar, yatırımcıya ödenecek meblağdan düşülür. Hibe ödemeleri, yılı proje bütçe tahsisatı ile sınırlı olması nedeniyle, Yıllık Çalışma Planı ve Bütçe sınırlarını aşan ödeme talepleri ile Aralık ayı içerisinde yapılan ödeme talepleri, işleme konulmayabilir. Fakat bu talepler; ertesi xxxxx Xxxx ayından itibaren yerine getirilir. Yatırımcı tarafından onaylanacaktır. Onaylanan bedel üzerinden YÜKLENİCİ faturasını imza karşılığında İŞVERENE teslim edecektir. EURO ödemesi; onaylı hakkedişinbu husus, fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru esas satın alma ve ödeme planlamaları açısından dikkate alınır. Sözleşme sürecindeUNDP ödemeleri Türk Lirası (TL) olarak yapar. GTHKP’nin son yılında, YÜKLENİCİNİN kur farkı vbGTHKP’nin ikraz kapanış tarihinden en az 2 (iki) ay önce, tüm alımların ve proje işlerinin tamamlanması ve ödeme talebinde bulunulması gerekir. bir talep olmayacaktır29.06.2008 tarihli ve 26921 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği gereğince, yüklenicilerden ve yatırımcılardan vergi dairesinden alınacak olan vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge istenir. Fatura tarihi hakedişin onay tarihinden sonraki 15. günün tarihidir. İŞVEREN28.09.2008 tarihli 27011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, onaylı hakedişi fatura tarihi itibari ile kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde nakit Teşvik ve defaten ödeyecektir. Ara hakedişlerden İŞVEREN tarafından %5 oranında nakit teminat kesilir. Kesilen bedelDesteklerde, geçici kabul eksikliklerinin YÜKLENİCİ tarafından tamamlandığının İŞVEREN tarafından onaylanması, garanti süresi teminat mektubunun İŞVERENE teslimi, YÜKLENİCİ’ nin Sosyal Güvenlik Kurumuna Kurumun’dan (SGK) herhangi bir Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ kapsamında, yüklenicilerden SGK prim borcu olmadığına dair “İLİŞİKSİZLİK” belgesini getirmesini müteakip kendisine geri ödenirbelge istenir. İŞVERENİN’ nin muhasebe servisi, bu sözleşmeye dayalı her türlü kanuni kesintiyi (var ise ) minha ederek Hibe kapsamında yapılacak tüm ödemeler KDV hariç olarak yapılır. Yatırımcı ödeme yapar. Her ödeme diliminde varsa gecikme cezaları da ayrıca kesilecektir. YÜKLENİCİ’ ye kesinlikle İHZARAT ödemesi yapılmayacaktır. İŞVEREN , Yüklenicinin avans ödemesi talebi karşısında avans ödenmesine karar verebilir bu durumda verilecek avansın %25 fazlası belgelerini yatırımın tamamlanmasından itibaren 5 yıl süre ile banka teminat mektubunun YÜKLENİCİ tarafından verilmesi karşılığında avans ödemesi yapılabilirmuhafaza etmekten ve gerekli hallerde talep edildiği takdirde ibraz etmekten sorumludur.

ÖDEMELER. İşbu Sözleşme’ Ödemeler peşin olarak yapılacaktır. Ancak PROCOM, BAYİ’ye vade de belirlenen esaslar dahilinde kapsamları tanımlanan İŞ’lerin yapımından doğan hakedişleruygulayabilir. Vade tanınması halinde bununla ilgili hususlar faturada belirtilecektir. Havale ile yapılan ödemelerdeki tüm banka komisyon vergi vs. ücretleri BAYİ’ye aittir. PROCOM, YÜKLENİCİ tarafından bu sözleşme kapsamında yapılan satışlarla ilgili borçlarda ödemenin faturada belirtilen son ödeme tarihinde yapılmaması veya verilen çeklerin karşılıksız çıkması durumunda, şirket‟in PROCOM’a olan ve henüz vadesi gelmemiş olan tüm borçları muaccel sayılacak, geciken faturaların ABD Doları değeri, ABD Doları üzerinden aylık olarak ve taraflarca mutabık kalınan formatta düzenlenecek, yazı %3 gecikme faizi ile KONTROL’ e teslim edilecektir. Hakedişler 15 gün içinde KONTROL tarafından incelenerek, değişiklik gerektirir ise, değişiklik düzeltilmek suretiyle İŞVEREN tarafından onaylanacaktır. Onaylanan bedel üzerinden YÜKLENİCİ faturasını imza karşılığında İŞVERENE teslim edecektir. EURO ödemesi; onaylı hakkedişinbirlikte, fatura tarihindeki TCMB vadesi veya muacceliyet tarihi ile ödeme tarihi (veya ödenene kadar her ayın son günü itibariyle) arasındaki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınırkurlarının farkı ile çarpılıp faturalandırılacak ve bu fatura bedeli şirketin cari hesabına borç kaydedilecektir. Sözleşme sürecindeAyrıca, YÜKLENİCİNİN kur farkı vb. bir talep olmayacaktır. Fatura tarihi hakedişin onay tarihinden sonraki 15. günün tarihidir. İŞVEREN, onaylı hakedişi fatura tarihi itibari ile kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde nakit Procom doğmuş ve defaten ödeyecektir. Ara hakedişlerden İŞVEREN tarafından %5 oranında nakit teminat kesilir. Kesilen bedel, geçici kabul eksikliklerinin YÜKLENİCİ tarafından tamamlandığının İŞVEREN tarafından onaylanması, garanti süresi teminat mektubunun İŞVERENE teslimi, YÜKLENİCİ’ nin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) doğacak her türlü alacağından dolayı herhangi bir borcu olmadığına dair “İLİŞİKSİZLİK” belgesini getirmesini müteakip kendisine geri ihtara hacet kalmaksızın, Procom nezdindeki şirkete ait tüm hak ve alacaklar üzerinde Procom’un takas ve mahsup yapma hak ve yetkisi mevcuttur. Faturalar üzerinde belirtilen vade tarihinde ödenir. İŞVERENİN’ nin muhasebe servisiXXXX’xxx cari hesap için verdiği çek ve senetler BAYİ’nin alacağı olarak cari hesaba kaydedilir. BAYİ’nin temerrüdü sonucunda, bu sözleşmeye dayalı her türlü kanuni kesintiyi (var ise ) minha ederek ödeme yapartahakkuk edecek faiz tutarı, faturaya ilave edileceği gibi münhasıran kesilecek fatura ile de BAYİ’nin hesabına borç olarak kaydedilir. Her ödeme diliminde varsa gecikme cezaları da ayrıca kesilecektir. YÜKLENİCİ’ ye kesinlikle İHZARAT ödemesi yapılmayacaktır. İŞVEREN , Yüklenicinin avans ödemesi talebi karşısında avans ödenmesine karar verebilir bu durumda verilecek avansın %25 fazlası ile banka teminat mektubunun YÜKLENİCİ tarafından verilmesi karşılığında avans ödemesi yapılabilirUyuşmazlık durumunda Procom defterleri kesin delil teşkil edecektir.

ÖDEMELER. İşbu Sözleşme’ de belirlenen esaslar 5.1. ABONE, DEVRE/numara açısından TARİFE’si karşılığı tahakkuk ettirilecek ücretleri faturada belirtilen son ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlüdür. TÜRK TELEKOM, ABONE’nin mağdur olmaması amacıyla, ABONE’yi öncesinde bilgilendirmek kaydıyla, faturanın son ödeme gününü değiştirme hakkına sahiptir. ABONE, önceki dönemlere ait ücretlendirilmemiş hizmet bedelleri ile sair bedellerin sonraki dönem faturalarına yansıtılabileceğini kabul eder. 5.2. TÜRK TELEKOM, ABONE’ye son ödeme tarihinden önce, belirli bir ödeme suresini ihtiva edecek şekilde basılı fatura gönderecektir. Ancak, ABONE, TÜRK TELEKOM tarafından düzenlemiş olan faturanın kendisine posta ile gönderilmesini istemediği taktirde, TÜRK TELEKOM, asgari fatura tutarı ve son ödeme tarihini ihtiva eden fatura bilgilerini, elektronik ortamda, son ödeme tarihine en az 7 (yedi) gün kala ABONE’ye göndermekle yükümlüdür. Düzenlenmiş faturaların posta ile kendisine gönderilmesini istemeyen ABONE, her zaman bu tercihinden vazgeçme ve düzenlenmiş faturanın kendisine gönderilmesini talep etme hakkına sahiptir. ABONE’nin talepte bulunması veya izin vermesi koşuluyla, TÜRK TELEKOM’un ilgili HİZMET için teknik ve yasal olarak elektronik fatura düzenleyebilmesinin imkan dahilinde kapsamları tanımlanan İŞ’lerin yapımından doğan hakedişlerolduğu durumlarda, YÜKLENİCİ tarafından aylık olarak ve taraflarca mutabık kalınan formatta düzenlenecekABONE’nin bildirmiş olduğu e-posta adresine veya şifresiyle ulaşabileceği bir elektronik ortama elektronik fatura gönderilecektir. Bu durumda, yazı ile KONTROL’ e teslim edilecektirABONE’ye ayrıca basılı fatura gönderilmeyecektir. Hakedişler 15 gün içinde KONTROL tarafından incelenerekXXXXX, değişiklik gerektirir iseher zaman için bu uygulamadan vazgeçerek kendisine basılı fatura gönderilmesini talep etme hakkına sahiptir. ABONE, değişiklik düzeltilmek suretiyle İŞVEREN tarafından onaylanacaktırfaturanın adresine ulaşmasını beklemeksizin ödemelerini yapmakla yükümlüdür. Onaylanan bedel üzerinden YÜKLENİCİ faturasını imza karşılığında İŞVERENE teslim edecektir. EURO ödemesi; onaylı hakkedişinFaturanın adrese ulaşmaması halinde, ABONE, fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru esas alınırbilgilerini TÜRK TELEKOM adına abonelik işlemlerini yapan yerlerden öğrenebilecektir. Sözleşme sürecindeABONE, YÜKLENİCİNİN kur farkı vbşifreye sahip olması durumunda fatura bilgilerini SELF SERVİS KANALI’ndan da öğrenebilecektir. 5.3. TÜRK TELEKOM, ABONE’nin talebi üzerine (ve basılı talep edilmesi halinde ücretli olarak) ayrıntılı fatura düzenleyecek ve ABONE’ye önceden belirlenmiş olan şifresi ile TÜRK TELEKOM’un web adresinden ayrıntılı fatura bilgisine ulaşma imkanını sağlayacaktır. 5.4. ABONE’nin ödeyeceği fatura tutarı, dönem tahakkuk tutarından ara ödeme tutarlarının tenzil edilmesinden sonra kalan aylık borç tutarını belirtecektir. 5.5. DEVRE’ye/numaraya ilişkin fatura tutarının son ödeme tarihine kadar ödenmemesi halinde, TÜRK TELEKOM, son ödeme tarihini takip eden 3. (üçüncü) günden itibaren DEVRE’yi/numarayı haberleşmeye kapatmaya ve ilgili DEVRE/numara açısından geçerli olacak şekilde ilgili FORM’u tek taraflı yazılı bildirimiyle feshetmeye yetkilidir. 5.6. HİZMET kapsamındaki bir DEVRE’ye/numaraya ilişkin olarak ABONE’nin borcunu ödememesi nedeniyle ilgili DEVRE/numara açısından ilgili FORM’un feshedilmesi durumunda, TÜRK TELEKOM, aynı HİZMET kapsamında yer alan ve ABONE adına kayıtlı olan diğer DEVRELER’i/ numaraları da yazılı bildirimiyle haberleşmeye kapatmaya ve ilgili FORMLAR’ı söz konusu DEVRELER/numaralar açısından geçerli olacak şekilde feshetmeye yetkilidir. 5.7. XXXXX, her bir DEVRE’nin/numaranın fatura tutarlarını faturada ve TÜRK TELEKOM web adresinde belirtilen yerlere ödeyecektir. Faturanın elektronik ortamda ABONE’ye gönderilmesi durumunda, faturanın ödeneceği yer bilgisi ABONE’ye gönderilen elektronik postada belirtilebilecektir. Faturada yer alan son ödeme tarihinden sonra gerçekleşen ödemeler için, ABONE, ücretlerin zamanında ve usulüne göre ödenmemesi nedeniyle faturalarda yer alan faiz oranı uygulanmak suretiyle hesaplanacak olan gecikme bedeli ile birlikte, alacağın takip ve tahsilini teminen, alma haberli mektup gönderimi başta olmak üzere ABONE’ye yönelik olarak TÜRK TELEKOM tarafından gerçekleştirilecek bilgilendirme, ihbar ve ihtar niteliğindeki her türlü yazılı işlem için talep olmayacaktıredilen bedelleri ve ayrıca, ilgili FORM’un ilgili DEVRE/numara açısından feshedilmesi halinde, fesih tarihinden ödemenin yapılacağı tarihe kadar tahakkuk ettirilecek ABONE’nin tüketici olması halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranda ve abonenin tüketici olmaması durumunda T.C. Merkez Bankası’nın kısa vadeli avanslar için uyguladığı değişen oranlarda avans faizini ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 5.8. Fatura tarihi hakedişin onay tarihinden sonraki 15Faturaya itirazlar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı ile yapılır. günün tarihidirFaturaya yapılacak olan itirazlar ödemeyi durdurmaz. İŞVERENTÜRK TELEKOM’un bu nedenle geciken ödemeye, onaylı hakedişi fatura tarihi itibari ile kendisine tebliğ son ödeme tarihinden itibaren 15 gün içinde nakit faiz uygulama hakkı saklıdır. ABONE’nin itirazı haklı bulunursa, itirazlı kısma ilişkin yapılan nakdi ödeme tutarı ABONE’nin tercihine göre bir sonraki tüketim dönemine ait bedelden mahsup edilir veya ABONE’nin banka hesabına, söz konusu işlem için gerekli bilgi ve defaten ödeyecektirbelgeleri (kimlik, banka hesap numarası, kredi kart numarası vb) sunmasından sonra iade edilir.”Tüm İade talepleri haklı bir şüpheye dayanarak inceleme altına alınabilir, ABONE’den ek belge, evrak talep edilebilir. 5.9. Ara hakedişlerden İŞVEREN tarafından %5 oranında nakit teminat kesilir. Kesilen bedelABONE, geçici kabul eksikliklerinin YÜKLENİCİ tarafından tamamlandığının İŞVEREN tarafından onaylanmasıaboneliğe başlama ve bitiş tarihleri, garanti süresi teminat mektubunun İŞVERENE teslimi, YÜKLENİCİ’ nin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) DEVRE’ye/ numaraya ilişkin ücretler ile borçların belirlenmesinde veya HİZMET’e ilişkin diğer hususlarda herhangi bir borcu olmadığına dair “İLİŞİKSİZLİK” belgesini getirmesini müteakip kendisine itirazda bulunursa, söz konusu itiraz TÜRK TELEKOM KAYITLARI ile karşılaştırılacaktır. ABONE’nin itirazı ile TÜRK TELEKOM KAYITLARI’nın birbirini tutmaması halinde TÜRK TELEKOM KAYITLARI esas alınacaktır. Bu durum, ABONE ile TÜRK TELEKOM arasındaki ihtilafın yargıya intikali durumunda ABONE’nin başka delillere başvuramayacağı şeklinde yorumlanamaz. ABONE, HİZMET’e yönelik olarak TÜRK TELEKOM çağrı merkezi ile yaptığı görüşmelerin ve internet üzerinden yaptığı işlemlerin TÜRK TELEKOM tarafından kaydedileceğini, belirli bir süre saklanacağını ve yapılacak işlemlere esas alınacağını kabul eder. İşbu Sözleşme’den ve Ek’lerinden doğacak uyuşmazlıkların yargıya intikali durumunda, TÜRK TELEKOM’un defter, her türlü belge ve KAYITLAR’ı, münhasır olmamak kaydıyla, kesin delil teşkil edecek ve bağlayıcı olacaktır. Bu durum, ABONE’nin başka delillere başvuramayacağı ve uyuşmazlığın çözümünde sadece TÜRK TELEKOM’un defterlerinin, belgelerinin ve KAYITLAR’ının geçerli sayılacağı şeklinde yorumlanamaz. 5.10. XXXXX tarafından fatura bedelinin zamanında ödenmemesi halinde, TÜRK TELEKOM, borcun takibi için yasal işlemleri başlatmadan makul bir süre öncesinde, borcunu ifa etmesi, aksi taktirde, borcun yasal yollarla tahsil edileceği hususunda ABONE’yi son kez uyaracaktır. 5.11. TÜRK TELEKOM, ABONE’nin HİZMET’e ilişkin borcunu süresi içerisinde ödememesi durumunda, ABONE’den olan alacağını üçüncü kişilere (banka, varlık yönetim şirketi vb.) temlik etme hakkını haiz olup ABONE, işbu Sözleşme’yi imzalanmak suretiyle, TÜRK TELEKOM tarafından gerçekleştirilecek bu temlik işlemini kabul etmiştir. 5.12. ABONE’nin işbu Sözleşme kapsamında yararlandığı HİZMET’e ilişkin olarak bankalar nezdinde otomatik ödeme talimatı vermesi ve hesabında yeterli bakiyenin olmaması nedeniyle HİZMET’e ilişkin borcun ödenmemesi durumunda, ABONE, işbu Sözleşme’yi imzalamak suretiyle, tahsilatın sağlanamadığı hesabın son ödeme tarihinden sonra belirli süreyle ilgili banka tarafından taranmaya devam edilmesine, ilgili hesapta HİZMET’e ilişkin borç tutarına karşılık meblağın bulunması durumunda tahsilatın gerçekleştirilerek TÜRK TELEKOM hesabına aktarılmasına ve bu kapsamda, TÜRK TELEKOM’un ilgili bankayla/bankalarla yapacağı işbirliklerine onay vermiştir. ABONE, işbu hüküm kapsamında verdiği onayı yapacağı başvuru üzerine her zaman geri ödenir. İŞVERENİN’ nin muhasebe servisialma hakkına sahip olduğu gibi, ABONE’nin hesabına belirli bir iş/hizmet/ödeme için yatırdığı ve bu konuda önceden bankayı bilgilendirdiği meblağlar, bu sözleşmeye dayalı her türlü kanuni kesintiyi (var ise ) minha ederek ödeme yapar. Her ödeme diliminde varsa gecikme cezaları da ayrıca kesilecektir. YÜKLENİCİ’ ye kesinlikle İHZARAT ödemesi yapılmayacaktır. İŞVEREN , Yüklenicinin avans ödemesi talebi karşısında avans ödenmesine karar verebilir bu durumda verilecek avansın %25 fazlası ile banka teminat mektubunun YÜKLENİCİ tarafından verilmesi karşılığında avans ödemesi yapılabilirbent hükmünde düzenlenen ve onay verilen duruma istisna teşkil eder.

ÖDEMELER. İşbu Sözleşme’ de belirlenen esaslar 5.1. ABONE, DEVRE/numara açısından TARİFE’si karşılığı tahakkuk ettirilecek ücretleri faturada belirtilen son ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlüdür. TÜRK TELEKOM, ABONE’nin mağdur olmaması amacıyla, ABONE’yi öncesinde bilgilendirmek ve bir sonraki ay uygulamak kaydıyla, faturanın son ödeme gününü değiştirme hakkına sahiptir. 5.2. TÜRK TELEKOM, ABONE’ye son ödeme tarihinden önce, belirli bir ödeme suresini ihtiva edecek şekilde basılı fatura gönderecektir. Ancak, ABONE, TÜRK TELEKOM tarafından düzenlemiş olan faturanın kendisine posta ile gönderilmesini istemediği taktirde, TÜRK TELEKOM, asgari fatura tutarı ve son ödeme tarihini ihtiva eden fatura bilgilerini, elektronik ortamda, ödeme tarihine en az 5 (beş) gün kala ABONE’ye göndermekle yükümlüdür. Düzenlenmiş faturaların posta ile kendisine gönderilmesini istemeyen ABONE, her zaman bu tercihinden vazgeçme ve düzenlenmiş faturanın kendisine gönderilmesini talep etme hakkına sahiptir. ABONE’nin talepte bulunması veya izin vermesi koşuluyla, TÜRK TELEKOM’un ilgili HİZMET için teknik ve yasal olarak elektronik fatura düzenleyebilmesinin imkan dahilinde kapsamları tanımlanan İŞ’lerin yapımından doğan hakedişlerolduğu durumlarda, YÜKLENİCİ tarafından aylık olarak ve taraflarca mutabık kalınan formatta düzenlenecekABONE’nin bildirmiş olduğu e-posta adresine veya şifresiyle ulaşabileceği bir elektronik ortama elektronik fatura gönderilecektir. Bu durumda, yazı ile KONTROL’ e teslim edilecektirABONE’ye ayrıca basılı fatura gönderilmeyecektir. Hakedişler 15 gün içinde KONTROL tarafından incelenerekXXXXX, değişiklik gerektirir iseher zaman için bu uygulamadan vazgeçerek kendisine basılı fatura gönderilmesini talep etme hakkına sahiptir. ABONE, değişiklik düzeltilmek suretiyle İŞVEREN tarafından onaylanacaktırfaturanın adresine ulaşmasını beklemeksizin ödemelerini yapmakla yükümlüdür. Onaylanan bedel üzerinden YÜKLENİCİ faturasını imza karşılığında İŞVERENE teslim edecektir. EURO ödemesi; onaylı hakkedişinFaturanın adrese ulaşmaması halinde, ABONE, fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru esas alınırbilgilerini TÜRK TELEKOM adına abonelik işlemlerini yapan yerlerden öğrenebilecektir. Sözleşme sürecindeABONE, YÜKLENİCİNİN kur farkı vbşifreye sahip olması durumunda fatura bilgilerini SELF SERVİS KANALI’ndan da öğrenebilecektir. 5.3. TÜRK TELEKOM, ABONE’nin talebi üzerine (ve basılı talep edilmesi halinde ücretli olarak) ayrıntılı fatura düzenleyecek ve ABONE’ye önceden belirlenmiş olan şifresi ile TÜRK TELEKOM’un web adresinden ayrıntılı fatura bilgisine ulaşma imkanını sağlayacaktır. 5.4. ABONE’nin ödeyeceği fatura tutarı, dönem tahakkuk tutarından ara ödeme tutarlarının tenzil edilmesinden sonra kalan aylık borç tutarını belirtecektir. 5.5. DEVRE’ye/numaraya ilişkin fatura tutarının son ödeme tarihine kadar ödenmemesi halinde, TÜRK TELEKOM, son ödeme tarihini takip eden 3. (üçüncü) günden itibaren DEVRE’yi/numarayı haberleşmeye kapatmaya ve ilgili DEVRE/numara açısından geçerli olacak şekilde ilgili FORM’u tek taraflı yazılı bildirimiyle feshetmeye yetkilidir. 5.6. HİZMET kapsamındaki bir talep olmayacaktırDEVRE’ye/numaraya ilişkin olarak ABONE’nin borcunu ödememesi nedeniyle ilgili DEVRE/numara açısından ilgili FORM’un feshedilmesi durumunda, TÜRK TELEKOM, aynı HİZMET kapsamında yer alan ve ABONE adına kayıtlı olan diğer DEVRELER’i/ numaraları da yazılı bildirimiyle haberleşmeye kapatmaya ve ilgili FORMLAR’ı söz konusu DEVRELER/numaralar açısından geçerli olacak şekilde feshetmeye yetkilidir. 5.7. Fatura tarihi hakedişin onay tarihinden sonraki 15. günün tarihidir. İŞVERENXXXXX, onaylı hakedişi her bir DEVRE’nin/numaranın fatura tarihi itibari ile kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde nakit tutarlarını faturada ve defaten TÜRK TELEKOM web adresinde belirtilen yerlere ödeyecektir. Ara hakedişlerden İŞVEREN Faturanın elektronik ortamda ABONE’ye gönderilmesi durumunda, faturanın ödeneceği yer bilgisi ABONE’ye gönderilen elektronik postada belirtilebilecektir. Faturada yer alan son ödeme tarihinden sonra gerçekleşen ödemeler için, ABONE, ücretlerin zamanında ve usulüne göre ödenmemesi nedeniyle TÜRK TELEKOM tarafından %5 oranında nakit teminat kesilirekonomik veriler dikkate alınarak belirlenen ve faturalarda yer alan faiz oranı uygulanmak suretiyle hesaplanacak olan gecikme bedeli ile birlikte, alacağın takip ve tahsilini teminen, alma haberli mektup gönderimi başta olmak üzere ABONE’ye yönelik olarak TÜRK TELEKOM tarafından gerçekleştirilecek bilgilendirme, ihbar ve ihtar niteliğindeki her türlü yazılı işlem için talep edilen bedelleri ve ayrıca, ilgili FORM’un ilgili DEVRE/numara açısından feshedilmesi halinde, fesih tarihinden ödemenin yapılacağı tarihe kadar tahakkuk ettirilecek T.C. Merkez Bankası’nın kısa vadeli avanslar için uyguladığı değişen oranlarda avans faizini ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 5.8. Kesilen bedelFaturaya yapılacak itirazlar ödemeyi durdurmayacaktır. ABONE’nin itirazının haklı bulunması durumunda, geçici kabul eksikliklerinin YÜKLENİCİ tarafından tamamlandığının İŞVEREN tarafından onaylanmasıiade edilmesi gereken tutar hesaplanır ve ABONE’nin talebi doğrultusunda, garanti süresi teminat mektubunun İŞVERENE teslimi15 (onbeş) gün içerisinde, YÜKLENİCİ’ nin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ABONE’nin ilgili DEVRE/numara açısından o zamana kadarki mali yükümlülüklerini yerine getirmesi koşuluyla, ABONE’ye iade edilir veya ABONE’nin ilk düzenlenecek faturasından itibaren indirime tabi tutulur. 5.9. ABONE, aboneliğe başlama ve bitiş tarihleri, DEVRE’ye/ numaraya ilişkin ücretler ile borçların belirlenmesinde veya HİZMET’e ilişkin diğer hususlarda herhangi bir borcu olmadığına dair “İLİŞİKSİZLİK” belgesini getirmesini müteakip kendisine itirazda bulunursa, söz konusu itiraz TÜRK TELEKOM KAYITLARI ile karşılaştırılacaktır. ABONE’nin itirazı ile TÜRK TELEKOM KAYITLARI’nın birbirini tutmaması halinde TÜRK TELEKOM KAYITLARI esas alınacaktır. Bu durum, ABONE ile TÜRK TELEKOM arasındaki ihtilafın yargıya intikali durumunda ABONE’nin başka delillere başvuramayacağı şeklinde yorumlanamaz. ABONE, HİZMET’e yönelik olarak TÜRK TELEKOM çağrı merkezi 5.10. XXXXX tarafından fatura bedelinin zamanında ödenmemesi halinde, TÜRK TELEKOM, borcun takibi için yasal işlemleri başlatmadan makul bir süre öncesinde, borcunu ifa etmesi, aksi taktirde, borcun yasal yollarla tahsil edileceği hususunda ABONE’yi son kez uyaracaktır. 5.11. TÜRK TELEKOM, ABONE’nin HİZMET’e ilişkin borcunu süresi içerisinde ödememesi durumunda, ABONE’den olan alacağını üçüncü kişilere (banka, varlık yönetim şirketi vb.) temlik etme hakkını haiz olup ABONE, işbu Sözleşme’yi imzalanmak suretiyle, TÜRK TELEKOM tarafından gerçekleştirilecek bu temlik işlemini kabul etmiştir. 5.12. XXXXX, DEVRE’ye/numaraya ilişkin borcunu süresi içerisinde ödememesi nedeniyle dosyasının TÜRK TELEKOM Hukuk Birimi’ne aktarılmasından sonra ve fakat TÜRK TELEKOM tarafından yasal yollara başvurulmadan önce ödemede bulunmak isterse, borcunu gecikme bedeli ve T.C. Merkez Bankası’nın kısa vadeli avanslara uyguladığı değişen oranlarda avans faizi ile birlikte ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. 5.13. ABONE’nin işbu Sözleşme kapsamında yararlandığı HİZMET’e ilişkin olarak bankalar nezdinde otomatik ödeme talimatı vermesi ve hesabında yeterli bakiyenin olmaması nedeniyle HİZMET’e ilişkin borcun ödenmemesi durumunda, ABONE, işbu Sözleşme’yi imzalamak suretiyle, tahsilatın sağlanamadığı hesabın son ödeme tarihinden sonra belirli süreyle ilgili banka tarafından taranmaya devam edilmesine, ilgili hesapta HİZMET’e ilişkin borç tutarına karşılık meblağın bulunması durumunda tahsilatın gerçekleştirilerek TÜRK TELEKOM hesabına aktarılmasına ve bu kapsamda, TÜRK TELEKOM’un ilgili bankayla/bankalarla yapacağı işbirliklerine onay vermiştir. ABONE, işbu hüküm kapsamında verdiği onayı yapacağı başvuru üzerine her zaman geri ödenir. İŞVERENİN’ nin muhasebe servisialma hakkına sahip olduğu gibi, ABONE’nin hesabına belirli bir iş/hizmet/ödeme için yatırdığı ve bu konuda önceden bankayı bilgilendirdiği meblağlar, bu sözleşmeye dayalı her türlü kanuni kesintiyi (var ise ) minha ederek ödeme yapar. Her ödeme diliminde varsa gecikme cezaları da ayrıca kesilecektir. YÜKLENİCİ’ ye kesinlikle İHZARAT ödemesi yapılmayacaktır. İŞVEREN , Yüklenicinin avans ödemesi talebi karşısında avans ödenmesine karar verebilir bu durumda verilecek avansın %25 fazlası ile banka teminat mektubunun YÜKLENİCİ tarafından verilmesi karşılığında avans ödemesi yapılabilirbent hükmünde düzenlenen ve onay verilen duruma istisna teşkil eder.