Contract
請負契約書
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構（以下「甲」という。）とｘｘｘｘ
（以下「乙」という。）は、甲が実施する「アゼルバイジャン陸域における二次元地震探鉱データついての特殊処理を用いた再処理業務（以下「本契約」とい う。）を以下のとおり締結するものとする。
（契約の目的）
第１条 乙は、本契約に基づく甲の依頼により、本契約付属の仕様書に定める業務を請負うものとする。
（権利義務の譲渡）
第２条 乙は、本契約によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合はこの限りではない。
（請負期間）
第３条 本業務の請負期間は、契約締結日から令和６年６月２８日までとする。
（請負代金）
第４条 本業務の契約は請負契約とし、金●●円（うち消費税及び地方消費税の額●
●円）を契約金額の合計とする（以下「本請負代金」という。）。
２ 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）第
２８条第１項及び第２９条並びに地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第７２条の８２及び第７２条の８３の規定に基づき算出した額である。
（契約保証金）
第５条 甲は、本業務において、乙に対し契約保証金を全額免除する。
（乙の義務）
第６条 乙は、本契約の遂行に際し、乙の技術を最大限に活用し誠意を持って実施するものとする。
（損害の負担）
第７条 乙は、乙の責に帰す事由により甲に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、損害を賠償しなければならない。
２ 乙は、本契約の履行に関し、第三者に損害を与えたときは、甲の責に帰すべき場合を除き、その損害を賠償する責に任ずる。
（監督職員）
第８x xは、監督職員を定め、その氏名を乙に通知するものとする。監督職員を変更したときも同様とする。
２ 監督職員は、必要があるときは、業務の履行について立会い又は工程の管理等について検査を行い、必要な指示を与えること又は報告を求めることができる。この場合において、甲は、業務の履行が適正でないと認めるときは、その補正を求めることができる。
（検査）
第９条 乙は、仕様書で指定された業務をそれぞれ完了したとき、それぞれの業務で指定された成果物を甲へ提出し、甲の検査を受けなければならない。
２ 乙は、検査に合格しないときは、甲の指示するところに従い必要な修正または補足等を行い、再検査を受けなければならない。
３ 乙は、検査に合格したときは、当該業務を完了したものとして、遅滞なく納品書を提出する。
（請負代金の請求及び支払）
第10条 本請負代金の請求及び支払は、次のとおりとする。
(1) 乙は前条による検査に合格したときは速やかに当該業務に該当する請求書を甲に提出するものとする。それぞれの請求金額は以下のとおりとする。
業務① 金●●円（うち消費税及び地方消費税の額●●円）業務② 金●●円（うち消費税及び地方消費税の額●●円）業務③ 金●●円（うち消費税及び地方消費税の額●●円）
(2) 甲は、乙の発行する請求書の受領後３０日以内に乙に対し、本請負代金を支払うものとする。乙は甲の検査に必要な情報や証憑を提出することに同意する。
（支払遅延利息）
第11条 甲が前条に定める期間内に本請負代金を支払わないときは、甲は乙に対しその期間満了の日の翌日から起算して支払いをする日までの日数に応じ、支払金額に対して、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第
８条第１項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した支払遅延利息を支払うものとする。
（履行遅滞による損害金等）
第12条 甲は、乙の責に帰す事由により、期限内に業務を完了することができない場合において、契約期間経過後相当の期間内に完了する見込があるときは、乙から損害金を徴収して業務を延長することができる。
２ 前項の損害金の額は遅延日数に応じ、本請負代金から既済部分に相当する請負代金額を控除した額につき、年２.５％の割合で計算した額とする。
（成果等の帰属）
第13条 本業務の請負期間中又は本業務の結果、乙から甲に提供された技術的知識、経験、データ及びプログラム等であって文書として記録されたもの(以下｢成果｣と
いう。) 及び業務の目的物(以下総称して｢成果等｣という。) に係る権利（著作xx（昭和４５年法律第４８号）第２７条及び第２８条に規定する権利を含む。）は、甲に帰属するものとする。なお、乙が従前から有していた既存の著作権を利用しているものについては、乙に帰属するものとし、乙は甲に対し無償で利用を許諾するものとする。また、著作者人格権は行使しないものとする。
２ 乙は、前項に規定する成果等については業務の完了後及び契約解除後においても善良な管理者の注意をもって管理し、当該成果等を甲の承認を受けないで業務の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
（一括下請負の禁止）
第14条 乙は、本契約の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、書面により甲に通知し、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
（秘密の保持）
第15条 甲及び乙は、本契約若しくはこれに付随して知り得た相手方の業務、技術、営業上の情報は秘密として取り扱い、第三者に開示、漏洩してはならない。
２ 前項において次の各号のいずれかに該当するものはこの限りではない。
(1) 相手方から提供される以前に自己が保有する情報で、自己が守秘義務を全く負っていない情報
(2) 今後自己が守秘義務を課せられることなく第三者から入手する情報で、当該第三者が自己に当該情報を開示する正当な権利を持っていることが確認できているもの
(3) 現在一般に公開されている情報
(4) 相手方から文書による同意を得たもの
(5) 相手方から提供された後に自己の責によらず公知となったもの
(6) 法令又は政府若しくは裁判所等の指示等により開示を求められたもの
３ 甲及び乙は、本契約等の履行に関する秘密情報の管理について責任を負うとともに、かかる情報の秘密性を徹底させ、厳重に管理するものとする。
４ 甲及び乙は、本契約等業務関係者の故意又は過失により秘密が漏洩したときであっても、本契約上の責任を免れることはできない。
５ 甲及び乙は、秘密の漏洩等の事故が発生したときは、直ちに適切な措置を取るとともに、その詳細を書面で速やかに報告しなければならない。
６ 乙は本業務を実施するにあたり、本契約付属書「秘密保持条項」を遵守する。
７ 本条項は、本契約期間終了後も存続する。
（不可抗力）
第16x x、乙いずれの当事者の責にも帰し難い天災地変その他の事由により本契約の遂行が中断又は遅延する場合、甲及び乙は、両者誠意を持って協議し対策等を講じるものとする。
（契約の解除等）
第17条 甲は、乙が次の各号の一つに該当する事由が生じたときは、契約の全部または一部を解除することができる。
(1) 正当な事由がなく、乙が業務を実施すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき
(2) 乙の責に帰すべき事由により、請負期間内または請負期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと甲が認めたとき
(3) 第14条又は第16条の規定に違反したとき
(4) 第9条第4項並びに前3号に掲げる場合のほか、乙が契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき
(5) 本契約に関して乙（法人の場合にあっては、その役員、職員又は使用人を含む）に不正又は不当な行為があったとき
(6) 乙の都合により解除を申し出たとき
(7) 破産、民事再生、会社更正若しくは特別清算の申立てがあったとき、若しくは支払又は事業を停止したとき
２ 乙は、甲が契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、契約の全部又は一部を解除することができる。なお、乙が損害を被ったときには、乙は、甲にその賠償を請求することができる。この場合における賠償額は、甲乙協議のうえ、決定する。
３ 甲又は乙は､請負業務の期間中において､次の各号の一に該当し､この契約を解除又は変更しようとする場合は､相手方の承認を受けなければならない。
(1) 甲の業務運営上の理由が生じたとき
(2) 著しい経済情勢の変動が生じたとき
(3) 天災地変又はそれに準ずる事態が生じたとき
４ 甲の令和６年度予算が成立しなかった場合、もしくは本業務を一部として含む甲の事業が外的要因により本契約の請負期間内にやむを得ず終了しなければならない場合、甲は速やかに乙に対し、その旨を通知し、業務を停止させることができる。この場合におけるその時点までに発生した乙の作業費用の精算については、甲乙協議のうえ、決定する。
（契約の解除に係わる損害の負担）
第18条 前条の場合において、甲の責に帰すべき理由によらずに生じた損害については乙の負担とする。ただし、損害の発生が乙の責に帰することができない場合は、当該損害の負担については、甲乙協議のうえ決定するものとする。
２ 前項の場合の損害額は、甲乙協議して決定するものとする。
（契約の解除に係る違約金等）
第19x xは、乙の責に帰すべき理由により、本契約の一部又は全部を解除した場合は、かかる解除部分の請負代金の１００分の１０に相当する金額を違約金として乙より徴収することが出来るものとする。
２ 乙は、乙の責に帰すべき理由に基づく本契約遂行の遅延により甲に損害を及ぼした場合、遅延した日数に応じて本請負代金に対して年２.５％の率を乗じて計算した金額を、遅滞代として、甲に支払うものとする。
（違約金等の控除及び追徴）
第20条 乙がこの契約に基づく違約金、損害金又は賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は請負代金額のうちからその金額を控除し、なお不足が生じるときはさらに追徴する。
（契約解除に伴う措置）
第21条 第17条第１項第２号から第７号並びに同条第２項又は第３項の規定により契約を解除したときは、乙は、業務中の目的物を甲に引き渡さなければならない。
２ 甲は前項の措置が完了した後、業務既成部分で検査に合格した部分に対し、当該部分の請負代金額に相当する額を乙に支払わなければならない。
（不適合責任）
第22条 甲は、本契約が完了した後でも種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない（以下「契約不適合」という。）ときは、乙に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。
２ 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求する には、その契約不適合の事実を知った時から１年以内に乙に通知することを要する。ただし、第９条の引き渡し時においてその契約不適合を知り、又は重大な過失によ って知らなかったときは、この限りでない。
３ 乙が第１項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担にて第三者に履行の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契約の納入期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか甲が第１項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、甲は、乙に対し、第１項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。
（事故の防止）
第23条 乙は、本業務において、傷害及びその他の事故を未然に防止するよう努力するとともに、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）その他関係法令を遵守しなければならない。
（著作xxの保証）
第24条 乙は、業務の結果又は遂行過程において甲に提出する業務関連資料が第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを保証するものとする。
２ 前項について第三者から権利侵害等の主張があったときは、乙はその責任においてこれに対処するものとし、損害賠償等の義務が生じたときは、乙がその全責任を負う。
（個人情報の取り扱い）
第25条 乙は、甲から預託された個人情報（生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの（当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。）をいう。以下同じ。）については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
２ 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を第三者に委託、再委託、外注又は請け負わせる場合は、事前に甲の承認を受けるとともに、本条に定める、個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者に求め、かつ当該第三者がそれを遵守することにつき約定しなければならない。なお、委託先を変更した場合、又は再委託した場合も同様とする。
３ 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1) 甲から預託された個人情報を第三者（前項に該当する場合を除く。）に提供し、又はその内容を知らせること。
(2) 甲から預託された個人情報について、本契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
４ 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者等の管理体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の安全管理に必要な事項について定めるとともに、個人情報の漏洩、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
５ 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業所等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。乙は、甲による調査又は指示を受けた場合、甲に協力し、甲の指示に従わなければならない。
６ 乙は、業務を完了、又は契約解除したときは、甲から預託された個人情報を速やかに甲に返還するとともに、各種媒体に保管されている個人情報についは、直ちに復元又は判読不可能な方法により当該情報を消去又は廃棄しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、乙はその指示に従わなければならない。
７ 乙は、相手方から預託された個人情報について漏洩、滅失、毀損、その他本条に係る違反等の事実を認識した場合には、乙の負担及び責任において、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人（個人情報により識別されることとなる特定の個人）への対応等について直ちに報告しなければならない。
８ 乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）に基づいて取り扱う。
９ 第１項、第３項及び第７項の規定については、業務を完了、又は契約解除した後であっても、なおその効力を有する。
（契約の公表）
第26条 乙は、本契約の名称、本請負代金並びに乙の氏名及び住所等が公表されることに同意するものとする。
（契約の履行）
第27条 甲及び乙は、相互に協力しxxを守り、誠実に本契約を履行するものとする。
（疑義及び定めのない事例）
第28条 本契約の条項に解釈の疑義が生じた場合、又は本契約に定めのない事例が生じた場合、甲及び乙は、その都度協議しこれを決定するものとする。
(紛争の処理）
第29条 前条の協議によっても、なお紛争を円満に解決できない場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所として紛争を処理するものとする。
特記事項
【特記事項１】
（談合等の不正行為による契約の解除）
第１条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
（１）本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律（昭和２
２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第６１条第１項に規定する排除措置命令が確定したときロ 独占禁止法第６２条第１項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第７条の４第７項又は第７条の７第３項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
（２）本契約に関し、乙の独占禁止法第８９条第１項又は第９５条第１項第１号に規定する刑が確定したとき
（３）本契約に関し、乙（法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６又は第１９８条に規定する刑が確定したとき
（談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出）
第２条 乙は、前条第１号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
（１）独占禁止法第６１条第１項の排除措置命令書
（２）独占禁止法第６２条第１項の課徴金納付命令書
（３）独占禁止法第７条の４第７項又は第７条の７第３項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
（談合等の不正行為による損害の賠償）
第３条 乙が、本契約に関し、第１条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額（本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額） の１００分の１０に相当する金額（その金額に１００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
２ 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
３ 第１項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
４ 第１項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
５ 乙が、第１項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年
３パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項２】
（暴力団関与の属性要件に基づく契約解除）
第４条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）であるとき又は法人等の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき
（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
（下請負契約等に関する契約解除）
第５条 乙は、本契約に関する下請負人等（下請負人（下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。）及び再受任者（再委任以降のすべての受任者を含む。）並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契
約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。）が解除対象者（前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。）であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
２ 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
（損害賠償）
第６条 甲は、第４条又は前条第２項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
２ 乙は、甲が第４条又は前条第２項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
３ 乙が、本契約に関し、第４条又は前条第２項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除 するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額（本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額） の１００分の１０に相当する金額（その金額に１００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
４ 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
５ 第２項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
６ 第３項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
７ 乙が、第３項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年３パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
（不当介入に関する通報・報告）
第７条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約の証として本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上各１通を保有するものとする。
令和５年 月 日
甲 東京都港区虎ノ門二丁目１０番１号
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部長 浅和 哲
乙 （会社所在地）
（会社名）
（代表者名）