Viivästyssakko. Sakko, jonka palveluntuottaja on viivästyessään velvollinen maksamaan tilaajalle.
Viivästyssakko. Tehtäväkohtaiset toimenpideajat ja sanktiot määräytyvät urakkaohjelman mukaisesti.
Viivästyssakko. Xxxxx, jonka toimittaja on viivästyessään velvollinen maksamaan tilaajalle.
Viivästyssakko. Viite YSE 18 §
Viivästyssakko. 7.3.1 Jos liittymän kytkeminen viivästyy jakeluverkon haltijasta johtuvasta syystä, liittyjällä on oikeus viivästyssakkoon. Oikeutta viivästyssakkoon ei ole, jos jakeluverkon haltija osoittaa, että viivästys johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.
Viivästyssakko. Jollei tässä sopimuksessa ole muuta sovittu, sovelletaan viivästymisen osalta JYSE 2014 Tavarat 10 kohtaa. Jos toimitus viivästyy Toimittajasta tai Toimittajan vastuulla olevasta syystä, Tilaajalla on oikeus viivästyssakkoon. Tilaajalla on oikeus viivästyssakkoon osoittamatta, että Toimittajan viivästyksestä olisi aiheutunut Xxxxxxxxxx vahinkoa. Viivästyssakko on suuruudeltaan viisi (5) % viivästyneen toimituksen arvonlisäverottomasta arvosta jokaiselta alkavalta seitsemän (7) vuorokauden pituiselta ajanjaksolta, jolla Toimittaja ylittää toimituksen sovitun määräpäivän/toimitusajan. Viivästyssakon määrä on kuitenkin enintään 15 % viivästyneen toimituksen arvonlisäverottomasta arvosta. Viivästyssakko koskee myös varaosia. Sopijapuolet tiedostavat, että tämän sopimuksen allekirjoitushetkellä ja sen voimassaoloaikana Suomessa vallitsee maailmanlaajuinen Covid19-epidemia, jolla saattaa olla vaikutusta sopimuksen mukaisiin toimituksiin. Mikäli toimituksen viivästyminen on aiheutunut Covid19- epidemiasta johtuvista syistä, arvioidaan tapauskohtaisesti, onko viivästyminen aiheutunut JYSE 2014 Tavarat 13 kohdan mukaisesta ylivoimaisesta esteestä. Mikäli Covid19-epidemiasta johtuvan viivästymisen voidaan katsoa aiheutuneen JYSE 2014 Tavarat 13 kohdan mukaisesta ylivoimaisesta esteestä, sovelletaan kyseistä kohtaa. Mikäli Covid19-epidemiasta johtuvan viivästymisen ei voida katsoa aiheutuneen JYSE 2014 Tavarat 13 kohdan mukaisesta ylivoimaisesta esteestä, Tilaaja käyttää viivästyssakon perimisessä erityistä harkintaa.
Viivästyssakko. Konsultti on velvollinen suorittamaan viivästyssakkoa KSE 2013 -ehtojen 7.4 kohdan mukaisesti. Lisäksi sopimuksessa voidaan määritellä sakollisia välitavoitteita KSE 2013 - ehtojen määrittelemän viivästyssakon lisäksi. Välitavoitteen viivästymiseen sovelletaan 0,2 % koko toimeksiannon palkkiosta lisä- ja muutostöineen kultakin täydeltä työpäivältä, minkä välitavoitteen valmistuminen myöhästyy sovitusta valmistumisajasta. Viivästyssakkoa sopimuksenmukaisesta viivästymisestä sekä välitavoitteiden viivästymisestä peritään yhteensä enintään viideltäkymmeneltä (50) työpäivältä. Tilaaja ei ole velvollinen suorittamaan KSE 2013 -ehtojen kohdassa 7.2 ja 7.3 mainittua viivästyssakkoa. Myöskään KSE 2013 -ehtojen kohdassa 7.5 määriteltyä tilaajan korvausvelvollisuutta ei sovelleta.
Viivästyssakko. 8.1 Mikäli Hyödykkeen, minkään sen osan, tai siihen liittyvien asiakirjojen toimitus viivästyvät sovitusta toimitusajasta (jota on voitu pidentää kohdan 7.3 mukaisesti), tulee Myyjän suorittaa Ostajalle viivästyssakkoa yksi prosentti (1 %) Kauppahinnasta kultakin alkavalta viivästysviikolta, yhteensä kuitenkin enintään kymmenen prosenttia (10 %) Kauppahinnasta. Ostajalla on oikeus edellä mainittuun viivästyssakkoon riippumatta siitä, onko viivästyminen aiheuttanut Ostajalle vahinkoa tai haittaa. Tämän kappaleen mukaisten viivästyssakkojen kannalta virheellinen tai keskeneräinen Hyödykkeen toimitus tulkitaan viivästyneeksi kunnes virheellisyys on korjattu ja Hyödyke on kokonaisuudessaan toimitettu Sopimuksen mukaisesti kuitenkin lukuun ottamatta vähäisiä puutteellisuuksia, joilla ei ole vaikutusta Hyödykkeen tehokkaaseen ja turvalliseen käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön. Selvyyden vuoksi todetaan rajoittamatta Ostajan kuittausoikeutta, joka sillä voi olla tämän Sopimuksen alla tai muutoin, että Ostajalla on oikeus kuitata viivästyssakko mistä tahansa laskusta tai Myyjällä Ostajaa kohtaan olevasta vahingonkorvaus- tai muusta saatavasta. Viivästyssakon maksaminen ei vapauta Myyjää Hyödykettä koskevasta toimitusvelvollisuudesta.
Viivästyssakko. Jokaiselta työpäivältä, jonka urakan täyttäminen myöhästyy sovitusta urakan valmistumisajankohdasta tai välitavoitteesta, tilaajalla on oikeus saada urakoitsijalta viivästyssakkoa. Viivästyssakko on kultakin työpäivältä 0,2 % arvolisäverottomasta urakkasummasta. Urakkasummalla tarkoitetaan urakkahintaa lisättynä lisä- ja muutostöillä. Viivästyssakko lasketaan urakan valmistumisen osalta enintään 50 työpäivältä ja välitavoitteineen enintään 75 työpäivältä. 75 työpäivän maksimisakko voi koostua myös yksinomaan välitavoitteiden sakoista.
Viivästyssakko. Viivästyssakko on kultakin työpäivältä yksittäisen työkohteen tai sen osan valmistumisen vii- västyessä sovitusta valmistumisajasta 1 000 euroa + 2 % / työpäivä ko. työkohteen arvosta. Yksittäisen työkohteen sopimussakolle ei aseteta ylärajaa. Viivästyssakkojen enimmäismäärä on 10 % urakkasummasta mukaan lukien lisä- ja muu- tostöiden arvo. (Poikkeus YSE 18 §). Tilaajalla on oikeus vähentää Urakoitsijalle määräytyvä sopimussakko Urakoitsijalle tehtä- vistä maksusuorituksista.