CENA ZA ZHOTOVENÍ DÍLA. 1. Cena za zhotovení DÍLA činí bez DPH: Kč Režim přenesené daňové povinnosti – DPH přiznává OBJEDNATEL. DPH bude realizována dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění.
2. Cena za zhotovení DÍLA je podrobně specifikována ve ZHOTOVITELEM oceněném soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který předložil OBJEDNATELI v rámci své nabídky na VEŘEJNOU ZAKÁZKU, a který je oběma SMLUVNÍM STRANÁM známý a je pro ně v aktuálním znění, tj. při zohlednění případných VÍCEPRACÍ a MÉNĚPRACÍ sjednaných SMLUVNÍM STRANAMI v souladu se SMLOUVOU, závazný.
3. ZHOTOVITEL prohlašuje, že cena za zhotovení DÍLA a cena jeho jednotlivých částí obsahuje také možné zvýšení ceny v závislosti na čase plnění SMLOUVY i předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů ZHOTOVITELE po celou dobu plnění DÍLA v termínech určených SMLOUVOU, a to včetně případného posunu DOBY PLNĚNÍ DÍLA z důvodu pozastavení/přerušení prací na DÍLE nebo v důsledku prodloužení DOBY PLNĚNÍ DÍLA na základě dodatku ke SMLOUVĚ.
4. Cena za zhotovení DÍLA uvedená v tomto článku V. SMLOUVY je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za zhotovení DÍLA je možné měnit pouze způsobem dle SMLOUVY.
5. Cena za zhotovení DÍLA bude ZHOTOVITELEM fakturována v rozsahu skutečně provedených prací, maximálně však do výše částky ceny za zhotovení DÍLA uvedené v tomto článku V. SMLOUVY. ZHOTOVITEL nemůže žádat změnu ceny proto, že si DÍLO vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než v době uzavření SMLOUVY předpokládal.
6. Pokud OBJEDNATEL navrhne konstrukční řešení či jiné úsporné opatření vedoucí prokazatelně ke snížení ceny, je ZHOTOVITEL povinen tyto úspory zapracovat a odečíst od ceny za zhotovení DÍLA dohodnuté ve SMLOUVĚ.
7. Použije-li ZHOTOVITEL technické či konstrukční řešení nebo jiné materiály se srovnatelnými technickými parametry, které budou mít za následek snížení nákladů při zachování sjednané kvality DÍLA a termínů plnění, je ZHOTOVITEL povinen tuto skutečnost oznámit OBJEDNATELI a po vzájemné dohodě odečíst dosaženou úsporu od ceny za zhotovení DÍLA uvedené v tomto článku V. SMLOUVY.
8. OBJEDNATEL si vyhrazuje právo vyloučit některé práce nebo dodávky nebo služby z předmětu DÍLA a nařídit ZHOTOVITELI je nerealizovat.
9. V případě, že v průběhu provádění DÍLA dojde k potřebě provedení prací nebo poskytnutí dodávek nebo služeb nad rámec kvality nebo množství uvedených ve SMLOUVĚ (dále jen „VÍCEPRÁCE“), nebo vyloučení některých prací nebo dodávek nebo služeb z předmětu DÍLA (dále jen „MÉNĚPRÁCE“)...
CENA ZA ZHOTOVENÍ DÍLA. 11 XX. Xxxxxxxx xxxxxxxx 00
CENA ZA ZHOTOVENÍ DÍLA. Cena za zhotovení díla činí bez DPH (NEVYPLŇUJTE-BUDE DOPLNĚNO ZADAVATELEM DLE VAŠÍ NABÍDKY ZASLANÉ do cer.el.nástr. E-ZAK) Kč DPH bude realizována dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění. Cena za zhotovení díla je specifikována v oceněném výkazu výměr zhotovitele, který předložil objednateli v rámci nabídky na shora specifikovanou veřejnou zakázku a který je oběma smluvním stranám známý a je pro ně závazný Zhotovitel prohlašuje, že cena za zhotovení díla a cena jeho jednotlivých částí obsahuje: veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné, úplné a odborné provedení díla a jeho jednotlivých částí předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění této smlouvy o dílo i předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů po celou dobu výstavby v termínu určeném touto smlouvou o dílo Cena za zhotovení díla uvedená v tomto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla je možné měnit pouze, použije-li zhotovitel technické či konstrukční řešení nebo jiné materiály se srovnatelnými technickými parametry, které budou mít za následek snížení nákladů při zachování sjednané kvality díla a termínů plnění. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli a po vzájemné dohodě odečíst tuto úsporu od celkové ceny dohodnuté v této smlouvě. Cena za zhotovení díla bude zhotovitelem fakturována v rozsahu skutečně provedených prací, maximálně však do výše částky uvedené v tomto článku smlouvy. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Pokud objednatel navrhuje konstrukční řešení či jiné úsporné opatření vedoucí prokazatelně ke snížení ceny, je zhotovitel povinen tyto úspory zapracovat a odečíst od celkové ceny dohodnuté v této smlouvě. Použije-li zhotovitel technické či konstrukční řešení nebo jiné materiály se srovnatelnými technickými parametry, které budou mít za následek snížení nákladů při zachování sjednané kvality díla a termínů plnění, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli a po vzájemné dohodě odečíst tuto úsporu (méněpráce) od celkové ceny dohodnuté v této smlouvě. V případě, že v průběhu realizace díla dojde k nutnosti provést práce svým rozsahem převyšující předmět smlouvy (zadávací projektovou dokumentaci a oceněný výkaz výměr) a ceny sjednané v této článku smlouvy, jejichž provedení bude nezbytné k řádnému a úplnému provede...
CENA ZA ZHOTOVENÍ DÍLA. 11 VI. Platební podmínky 12
CENA ZA ZHOTOVENÍ DÍLA. Cena za zhotovení díla činí bez DPH 0,00 Kč
CENA ZA ZHOTOVENÍ DÍLA. 6.1. Cena regálového zařízení dle uvedené specifikace a jeho montáž (cena díla) činí: Regály 1133536_20.683 Kč Regály 1134713_81.658 Kč Montáž_15.200 Kč Doprava_ 3.900 Kč CENA CELKEM_ 121.441 Kč Ceny jsou uvedeny bez DPH, tato bude připočítána dle platných předpisů.
CENA ZA ZHOTOVENÍ DÍLA. 5.1. Cena za zhotovení díla činí bez DPH 1.854.800,00 Kč
5.2. Cena za zhotovení díla je specifikována takto: VF_I Cena za výkonovou fázi I. bez DPH 245 000,00 Kč DPH 51 450,00 Kč Cena za výkonovou fázi I. vč. DPH 296 450,00 Kč VF_II Cena za výkonovou fázi II. bez DPH - textová část 50 000,00 Kč Cena za výkonovou fázi II. bez DPH - výkresová část 1 137 000,00 Kč Cena za výkonovou fázi II. bez DPH - model 90 000,00 Kč Cena za výkonovou fázi II. bez DPH - vizualizace 48 000,00 Kč Cena za výkonovou fázi II. bez DPH - tabulky 80 000,00 Kč Cena za výkonovou fázi II. bez DPH 1 405 000,00 Kč DPH 295 050,00 Kč Cena za výkonovou fázi II. vč. DPH 1 700 050,00 Kč VF_dohled autora studie Cena za výkonovou fázi dohledu autora studie bez DPH za 1 hod. prací (hodinová sazba) 800,00 Kč Cena za výkonovou fázi dohledu autora studie bez DPH - tj. za celkový zadavatelem předpokládaný počet hodin pro tuto fázi uvedený ve vedlejším sloupci zadavatelem předpokládaný počet hodin (8 měsíců x 32 hodin) 204 800,00 Kč DPH 43 008,00 Kč Cena za výkonovou fázi dohledu autora studie vč. DPH 247 808,00 Kč Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH 1 854 800,00 Kč DPH 21 % 389 508,00 Kč Výše nabídkové ceny v Kč vč. DPH 2 244 308,00 Kč Jednotlivé výkonové fáze jsou specifikované v článku 2. bodě 2.4. této smlouvy.
5.3. Zhotovitel prohlašuje, že cena za zhotovení díla a cena jeho jednotlivých částí obsahuje:
a) veškeré náklady zhotovitele potřebné k realizaci díla a jeho jednotlivých částí vč. programového vybavení a reprografických služeb
b) veškerá odměna za autorská práva či licence vztahující se k dílu
c) hodinové sazby zahrnují rovněž veškeré náklady uchazeče na poskytnutí služby (např.: cestovní náklady, promeškaný čas, náklady na telefon aj.)
d) předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění této smlouvy o dílo i předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů po celou dobu provádění díla dle této smlouvy o dílo
5.4. Cena za zhotovení díla bude zhotovitelem fakturována v rozsahu skutečně provedených prací, maximálně však do výše částky uvedené v tomto článku smlouvy.
5.5. Pokud objednatel navrhuje řešení či jiné úsporné opatření vedoucí prokazatelně ke snížení ceny, je zhotovitel povinen tyto úspory zapracovat a odečíst od celkové ceny dohodnuté v této smlouvě.
5.6. V případě, že v průběhu realizace díla dojde k nutnosti provést práce, jejichž provedení bude nezbytné k řádnému a úplnému provedení díla a o kterých měl zhotovitel jakožto odborník vědět nebo mohl vědět, zavazuje se zhotovitel k p...
CENA ZA ZHOTOVENÍ DÍLA. 1. Cena díla činí bez DPH Kč Cena díla činí Kč
2. Cena díla v členění dle jednotlivých výkonových fází je specifikována takto: VF_I Cena za výkonovou fázi I. bez DPH Kč DPH Kč Cena za výkonovou fázi I. vč. DPH Kč VF_IV Cena za výkonovou fázi IV. bez DPH Kč DPH Kč Cena za výkonovou fázi IV. vč. DPH Kč VF_V a _VI Cena za výkonovou fázi V. a VI. bez DPH Kč DPH Kč Cena za výkonovou fázi V. a VI. vč. DPH Kč VF_VII Cena za výkonovou fázi VII. bez DPH za 1 hod. prací (hodinová sazba) Kč Cena za výkonovou fázi VII. bez DPH - tj. za celkový objednatelem předpokládaný počet hodin pro tuto fázi uvedený ve vedlejším sloupci objednatelem předpokládaný počet hodin Kč DPH Kč Cena za výkonovou fázi VII. s DPH Kč VF_VIII Cena za výkonovou fázi VIII. bez DPH za 1 hod. prací (hodinová sazba) Kč Cena za výkonovou fázi VIII. bez DPH - tj. za celkový objednatelem předpokládaný počet hodin pro tuto fázi uvedený ve vedlejším sloupci objednatelem předpokládaný počet hodin Kč DPH Kč Cena za výkonovou fázi VIII. vč. DPH Kč VF_IX Cena za výkonovou fázi IX. bez DPH za 1 hod. prací (hodinová sazba) Kč Cena za výkonovou fázi IX. bez DPH - tj. za celkový objednatelem předpokládaný počet hodin pro tuto fázi uvedený ve vedlejším sloupci objednatelem předpokládaný počet hodin Kč DPH Kč Cena za výkonovou fázi IX. vč. DPH Kč Cena díla v Kč bez DPH Kč DPH 21 % Kč Cena díla v Kč včetně DPH Kč
3. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla a cena jeho jednotlivých částí obsahuje:
a) veškeré náklady zhotovitele potřebné k realizaci díla a jeho jednotlivých částí včetně programového vybavení a reprografických služeb,
b) veškeré odměny za autorská práva či licence vztahující se k dílu dle autorského zákona,
c) hodinové sazby zahrnují rovněž veškeré související náklady zhotovitele (např.: cestovní náklady, promeškaný čas včetně času stráveného na cestě, náklady na telefon, režijní náklady aj.),
d) předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění této smlouvy i předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů po celou dobu provádění díla dle této smlouvy.
4. Cena díla bude zhotovitelem fakturována v rozsahu skutečně provedených prací, maximálně však do výše částky uvedené v tomto článku smlouvy. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.
5. Pokud objednatel navrhne řešení či jiné úsporné opatření vedoucí prokazatelně ke snížení ceny, je zhotovitel povinen tyto úspory zapracovat a odečíst od celkové ceny díla dohodnuté v této smlouvě.
6. V pří...
CENA ZA ZHOTOVENÍ DÍLA. 1. Cena díla činí bez DPH 0,00 Kč
2. Cena díla v členění dle jednotlivých výkonových fází je specifikována takto: VF_I Cena za výkonovou fázi I. bez DPH 0,00 Kč DPH 0,00 Kč Cena za výkonovou fázi I. vč. DPH 0,00 Kč VF_IV Cena za výkonovou fázi IV. bez DPH 0,00 Kč DPH 0,00 Kč Cena za výkonovou fázi IV. vč. DPH 0,00 Kč VF_V a _VI Cena za výkonovou fázi V. a VI. bez DPH 0,00 Kč DPH 0,00 Kč
CENA ZA ZHOTOVENÍ DÍLA. 3.1 Za provedení díla se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu:
3.2 Cena za dílo je cenou pevnou, tj. zaručenou ve smyslu ustanovení § 2620 Občanského zákoníku. Zhotovitel tak není oprávněn žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo smluvními stranami předpokládáno.