Common use of Důvěrnost Clause in Contracts

Důvěrnost. Zhotovitel se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy a/nebo Smlouvy o Dílo, zejména nezpřístupní ani nepoužije: žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě a/nebo Xxxxxxx o dílo, databázi zákazníků Objednatele ani kontakty na ně, cenovou politiku Objednatele informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Objednatele, způsob fungování podniku Objednatele, strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Objednatele. (dále jen „Důvěrná informace“). Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 13.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy: Objednatel udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace, právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci, takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci Xxxxxxx o dílo, je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno. Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti. Objednatel tímto dává Xxxxxxxxxxx souhlas k tomu, aby jej Zhotovitel uváděl jako svého zákazníka. Zhotovitel bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Objednatele.

Důvěrnost. Zhotovitel 10.1 Znění Xxxxxxx, jakož i veškeré informace, které se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní Dodavatel dozvěděl a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí dozví v souvislosti s jejím sjednáním, změnou či plněním této Smlouvy a/nebo Smlouvy (zejména o Díloknow-how a obchodním tajemství společnosti XXXXXX), zejména nezpřístupní ani nepoužije: žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě a/nebo Xxxxxxx o dílo, databázi zákazníků Objednatele ani kontakty na ně, cenovou politiku Objednatele informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Objednatele, způsob fungování podniku Objednatele, strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Objednatele. je Xxxxxxxxx povinen považovat za důvěrné (dále jen jako „Důvěrná Důvěrné informace“). Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 13.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy: Objednatel udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace, právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci, takové zpřístupnění nebo použití Za Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci Xxxxxxx o dílo, je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno. Mezi Důvěrné informace nepatří žádné nebudou považovány informace, které jsou prokazatelně veřejně přístupné nebo známé v době jejich zpřístupnění užití nebo použití běžně dostupné veřejnosti. Objednatel tímto dává Xxxxxxxxxxx souhlas k tomuzpřístupnění, aby jej Zhotovitel uváděl jako svého zákazníka. Zhotovitel bere na vědomípokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné či smluvní povinnosti; v případě pochybností se má za to, že informace má charakter Důvěrné informace. Dodavatel je povinen (i) zdržet se užití Důvěrných informací pro jiné účely než pro účely Smlouvy a jejího plnění, (i) zdržet se zveřejnění i zpřístupnění i jiného poskytnutí Důvěrných informací třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců a právních, účetních či daňových poradců; těmto osobám však mohou být Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Objednateleposkytnuty či zpřístupněny pouze za shora uvedeným účelem a současně pokud je daná osoba Dodavatelem zavázána k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jako je on sám, případně je vázána zákonnou povinností mlčenlivosti. I po ukončení (naplnění) Xxxxxxx je Xxxxxxxxx povinen nadále utajovat Důvěrné informace, a to až do doby, kdy se tyto stanou obecně známými jinak, než porušením povinnosti mlčenlivosti, nebo je Dodavatel přestane utajovat, maximálně však do uplynutí 10 let ode dne uzavření Smlouvy; v pochybnostech se má za to, že utajování Důvěrných informací trvá.

Důvěrnost. Zhotovitel Partner je povinen utajit veškeré informace, které se zavazujedozvěděl v rámci uzavírání a plnění této Smlouvy, včetně jejího obsahu, a informace, které mu společnost MSD sdělí nebo které jinak vyplynou z plnění Smlouvy nebo z obchodní činnosti společnosti MSD či jiné společnosti ze Skupiny MSD, zejména název Léčivého přípravku, pravidla pro zařazení pacientů do Programu a pro jejich vyřazení ujednaná v příloze č. 1, výše Kompenzace ujednaná v příloze č. 2, informace o průběhu Programu, počtu pacientů zařazených do Programu a počtu balení Léčivého přípravku použitých v rámci Programu, a dále informace o klientech, dodavatelích, duševním vlastnictví, know-how nebo marketingových strategiích společnosti MSD či jiných společností ze Skupiny MSD („Důvěrné informace“). Společnost MSD považuje Důvěrné informace za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a ve smyslu § 9 Zákona o svobodném přístupu k informacím, jelikož Důvěrné informace naplňuji definici obchodního tajemství dle § 504 Občanského zákoníku, a to z toho důvodu, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/všeobecný přístup k Důvěrným informacím může mít podstatný dopad na ekonomické výsledky a tržní postavení společnosti MSD anebo jiných společností ze Skupiny MSD. Partner nesdělí Xxxxxxx informace třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, svých advokátů či daňových poradců („Spolupracovníci“) a přijme taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na Důvěrné informace: které se staly nebo výrobní povahystanou všeobecně známými či dostupnými jinak než porušením povinností plynoucích z této Smlouvy Partnerem nebo jeho Spolupracovníky; které byly Partnerovi po právu známé ještě před tím, než mu je společnost MSD poskytla; jejichž samostatným původcem je Partner, a to bez využití informací poskytnutých společností MSD; k jejichž zveřejnění dala společnost MSD výslovný písemný či e-mailový souhlas Partnerovi; nebo které byly zveřejněny na základě povinnosti stanovené právními předpisy, zejména Zákonem o registru smluv, nebo na základě pravomocného rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné moci. Partner smí Xxxxxxx informace poskytnout svým Spolupracovníkům jen tehdy, jestliže xxxx Spolupracovníci budou vázáni, ať už na základě smlouvy či zákona, povinností zachovávat důvěrnost Důvěrných informací, a to přinejmenším v rozsahu dle této Smlouvy. Partner plně odpovídá za porušení této povinnosti ze strany svých Spolupracovníků tak, jako by Xxxxxxx porušil sám. V případě, že Partner zjistí, že došlo nebo může dojít k prozrazení resp. získání Důvěrných informací neoprávněnou osobou, zavazuje se kterou neprodleně informovat o této skutečnosti společnost MSD a podniknout veškeré kroky potřebné k zabránění vzniku újmy nebo k jejímu maximálnímu omezení, pokud se seznámí Strany nedohodnou jinak. Partner se zavazuje vrátit společnosti MSD na její žádost neprodleně veškeré materiály obsahující Důvěrné informace včetně všech případných kopií nebo písemně či e-mailem potvrdit, že tyto materiály, resp. kopie byly zničeny, pokud se Strany nedohodnou jinak. Partner bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost MSD je oprávněna poskytnout jiným společnostem ze Skupiny MSD tuto Smlouvu a jakékoli údaje či dokumenty, které mu Partner v souvislosti s plněním této Smlouvy a/nebo Smlouvy o Dílo, zejména nezpřístupní ani nepoužije: žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě a/nebo Xxxxxxx o dílo, databázi zákazníků Objednatele ani kontakty na ně, cenovou politiku Objednatele informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Objednatele, způsob fungování podniku Objednatele, strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Objednatele. (dále jen „Důvěrná informace“). Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 13.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy: Objednatel udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace, právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci, takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci Xxxxxxx o dílo, je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno. Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti. Objednatel tímto dává Xxxxxxxxxxx souhlas k tomu, aby jej Zhotovitel uváděl jako svého zákazníka. Zhotovitel bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Objednatelesdělí či poskytne.

Důvěrnost. Zhotovitel A. Všechny informace (zejména ústní, písemné a elektronicky uchovávané nebo předávané informace), materiály (zejména o Hodnoceném přípravku) a dokumenty poskytnuté Řešitelskému centru Zadavatelem nebo jeho jménem v souvislosti s Klinickým hodnocením, zejména předklinická data a záznamy subjektu hodnocení a všechny informace, data, zprávy a znalosti vyvinuté v Řešitelském centru jako výsledek práce související s Klinickým hodnocením budou považovány za „Důvěrné informace“. Důvěrné informace zahrnují zejména Protokol, Brožuru zkoušejícího, korespondenci týkající se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní Klinického hodnocení a Výsledky klinického hodnocení (jak jsou definovány v Bodě 8.A); Zdravotnické zařízení a Zkoušející však mohou používat a/nebo výrobní povahypublikovat Výsledky klinického hodnocení v souladu s Článkem 8. Během doby trvání této Smlouvy a po jejím skončení tímto Řešitelské centrum souhlasí, že: (i) bude uchovávat v přísné důvěrnosti všechny Důvěrné informace, (ii) nebude zveřejňovat ani šířit Důvěrné informace žádné třetí straně, (iii) nebude používat Důvěrné informace pro žádné jiné účely než je provádění Klinického hodnocení, a (iv) bude ochraňovat Důvěrné informace pomocí stejné úrovně ochrany ne menší, než je přiměřená míra ochrany, jakou Řešitelské centrum používá k ochraně svých vlastních důvěrných informací. Tyto Důvěrné informace zůstanou výhradním důvěrným a výlučným vlastnictvím Zadavatele a budou zveřejněny pouze do té míry, co je nutné vědět, a pouze Řešitelskému centru a zaměstnancům a zástupcům Řešitelského centra. Řešitelské centrum se kterou se seznámí zavazuje zajistit, že každý ze zaměstnanců a zástupců Řešitelského centra poskytující služby podle této Smlouvy bude povinen s Důvěrnými informacemi zacházet důvěrně v souvislosti souladu s plněním podmínkami této Smlouvy a/nebo Smlouvy o Dílo, zejména nezpřístupní ani nepoužije: žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě a/nebo Xxxxxxx o dílo, databázi zákazníků Objednatele ani kontakty na ně, cenovou politiku Objednatele informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Objednatele, způsob fungování podniku Objednatele, strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Objednatele. (dále jen „Důvěrná informace“). Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 13.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy: Objednatel udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace, právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci, takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci Xxxxxxx o dílo, je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno. Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti. Objednatel tímto dává Xxxxxxxxxxx souhlas k tomu, aby jej Zhotovitel uváděl jako svého zákazníka. Zhotovitel bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Objednatele.

Důvěrnost. Zhotovitel Smluvní strany se zavazujedohodly, že nezpřístupní obsah této smlouvy se považuje za důvěrný, stejně jako veškeré Informace, včetně informací o AVD a průběhu jeho realizace, které vejdou ve známost smluvních stran v souvislosti s jednáním o uzavření této smlouvy, při jejím plnění a v souvislosti s ním, a žádná ze smluvních stran není bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněna dané Informace sdělovat jakýmkoli způsobem, včetně elektronických sociálních sítí (např. Facebook, Twltter, Instagram) třetím osobám, a to ani nepoužije žádnou informaci obchodní po ukončení plnění této smlouvy či ukončení této smlouvy, s výjimkou informací: (i) s nimiž se smluvní strana seznámila nezávisle na druhé smluvní straně; (ii) které ČT sama sděluje třetím osobám v souvislosti s přípravou, výrobou, distribucí a/nebo výrobní povahypropagací svého programového obsahu, k němuž se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy vztahuje tato smlouva, a/nebo Smlouvy o Dílo, zejména nezpřístupní ani nepoužije: žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě souvislosti se svou propagací (s výjimkou informací označených umělcem jako jeho obchodní tajemství); (iii) které smluvní strana poskytne nebo uveřejní na základě právního předpisu nebo vykonatelného rozhodnutí soudu či správního orgánu; a (iv) které smluvní strana poskytne svým odborným poradcům a/nebo Xxxxxxx o dílo, databázi zákazníků Objednatele ani kontakty na ně, cenovou politiku Objednatele informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Objednatele, způsob fungování podniku Objednatele, strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Objednatelejiným spolupracovníkům vázaným zákonnou a/nebo smluvní povinností mlčenlivosti. (dále jen „Důvěrná informace“). Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 13.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy: Objednatel udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace, právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci, takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci Xxxxxxx o dílo, je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno. Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti. Objednatel tímto dává Xxxxxxxxxxx souhlas k tomu, aby jej Zhotovitel uváděl jako svého zákazníka. Zhotovitel bere na vědomíSmluvní strany souhlasně prohlašují, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Objednateletato smlouva nepodléhá povinnosti uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Důvěrnost. Zhotovitel Následující části Smlouvy, včetně jejích dodatků, obě strany považují za předmět obchodního tajemství a v plném rozsahu se zavazujena ně vztahuje ochrana podle tohoto článku. 17.1. Veškeré skutečnosti obchodní, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/ekonomické a technické povahy související se smluvními stranami, které nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích a se kterými smluvní strany při realizaci předmětu Smlouvy nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s touto Smlouvou přijdou do styku, jsou obchodním tajemstvím. Smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost o uvedených skutečnostech a informacích, které označí jako důvěrné dle § 271 obchodního zákoníku, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti. 17.2. Smluvní strany se zavazují, že informace uvedené povahy jiným subjektům nesdělí, nezpřístupní, ani nevyužijí pro sebe nebo pro jinou osobu. Zavazují se zachovat je v přísné tajnosti a sdělit je výlučně těm zaměstnancům, kteří jsou pověřeni plněním Smlouvy a za tímto účelem jsou oprávněni se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu seznámit. Smluvní strany se současně zavazují zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost. 17.3. Povinnost plnit ustanovení čl. 15 této Smlouvy a/Xxxxxxx se nevztahuje na informace, které: • mohou být zveřejněny bez porušení této Smlouvy, • byly písemným souhlasem obou smluvních stran zproštěny těchto omezení, • jsou všeobecně známé nebo Smlouvy o Dílobyly zveřejněny jinak, zejména nezpřístupní ani nepoužije: žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě a/než následkem zanedbání povinnosti jedné ze smluvních stran, • příjemce je zná dříve, než je sdělí smluvní strana, • jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo Xxxxxxx o dílo, databázi zákazníků Objednatele ani kontakty příslušným správním orgánem na ně, cenovou politiku Objednatele informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Objednatele, způsob fungování podniku Objednatele, strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Objednatele. (dále jen „Důvěrná informace“)základě zákona. 17.4. Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 13.1 trvá bez ohledu na ukončení účinnosti této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy: Objednatel udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace, právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci, takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci Xxxxxxx o dílo, je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno. Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti. Objednatel tímto dává Xxxxxxxxxxx souhlas k tomu, aby jej Zhotovitel uváděl jako svého zákazníka. Zhotovitel bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství ObjednateleSmlouvy.

Důvěrnost. Zhotovitel 8.1 Organizátor je povinen utajit veškeré informace, které se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí dozvěděl v souvislosti s plněním rámci uzavírání a plnění této Smlouvy a/a informace, které mu Sponzor sdělí nebo jinak vyplynou z plnění Smlouvy o Dílonebo z obchodní činnosti Sponzora či jiné společnosti ze Skupiny Roche, zejména nezpřístupní ani nepoužije: žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě a/nebo Xxxxxxx o dílo, databázi zákazníků Objednatele ani kontakty na ně, cenovou politiku Objednatele informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích ObjednateleVýrobcích Roche, způsob fungování podniku Objednateleo klientech, strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Objednatele. dodavatelích, know-how nebo marketingových strategiích Sponzora či jiných společností ze Skupiny Roche (dále jen „Důvěrná Důvěrné informace“). 8.2 Organizátor nesdělí Důvěrné informace třetí osobě a přijme taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 13.1 Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na Důvěrné informace: (a) které se staly nebo stanou všeobecně známými či dostupnými jinak než porušením povinností plynoucích z této Smlouvy platí Organizátorem nebo porušením povinností jejich Spolupracovníky, za jejichž porušení Organizátor dle této Smlouvy odpovídá; (b) které byly Organizátorovi známé ještě před tím, než mu je Xxxxxxx poskytl; to neplatí, získal-li je Organizátor přímo či nepřímo od Sponzora; (c) jejichž samostatným původcem je Organizátor nebo Pořadatel, a to bez využití informací poskytnutých Sponzorem dle této Smlouvy, ani s výjimkou případůodkazem na ni; (d) k jejichž zveřejnění dal Sponzor výslovný písemný či e-mailový souhlas Organizátorovi nebo Pořadateli; nebo (e) které byly zveřejněny na základě povinnosti stanovené právními předpisy, kdy: Objednatel udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informacena základě pravomocného soudního rozhodnutí nebo pravomocného rozhodnutí orgánů veřejné správy. 8.3 V případě, právní předpis že Organizátor zjistí, že došlo nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit může dojít k prozrazení resp. získání Důvěrných informací neoprávněnou osobou, zavazuje se neprodleně informovat o této skutečnosti Sponzora a podniknout veškeré kroky potřebné k zabránění vzniku újmy nebo použít Důvěrnou informacik jejímu maximálnímu omezení, takové zpřístupnění nebo použití pokud se Strany nedohodnou jinak. 8.4 Organizátor se zavazuje vrátit Xxxxxxxxxx na jeho žádost neprodleně veškeré materiály obsahující Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci Xxxxxxx o dílo, je to podle jakékoliv smlouvy včetně všech případných kopií nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno. Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti. Objednatel tímto dává Xxxxxxxxxxx souhlas k tomu, aby jej Zhotovitel uváděl jako svého zákazníka. Zhotovitel bere na vědomípísemně či e-mailem potvrdí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Objednateletyto materiály, resp. kopie byly zničeny, pokud se Strany nedohodnou jinak. 8.5 Organizátor je povinen řídit se ujednáními tohoto článku 8 i po zániku Xxxxxxx.

Důvěrnost. Zhotovitel Odpovědný zástupce se zavazuje, že nezpřístupní nezpřístupní, ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy a/nebo Smlouvy o DíloSmlouvy, zejména nezpřístupní nezpřístupní, ani nepoužije: žádnou . Žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě a/nebo Xxxxxxx o dílo, databázi smlouvě. Databázi zákazníků Objednatele Podnikatele ani kontakty na ně, cenovou Cenovou politiku Objednatele informace Podnikatele, Marketingovou strategii Podnikatele, Informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích ObjednatelePodnikatele, způsob Způsob fungování podniku Objednatele(závodu) Podnikatele, strategická Strategická rozhodnutí a podnikatelské Podnikatelské záměry ObjednatelePodnikatele. (dále jen „Důvěrná informace“). ) Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 13.1 8.1. této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy: Objednatel . Podnikatel udělil předchozí písemný písemná souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace, právní informace Právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci, takové důvěrnou informaci Takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci Xxxxxxx o dílo, je této Smlouvy Je to podle jakékoliv smlouvy Smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními smluvními stranami dovoleno. Mezi Důvěrné důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti. Objednatel tímto dává Xxxxxxxxxxx souhlas k tomu, aby jej Zhotovitel uváděl jako svého zákazníka. Zhotovitel Odpovědný zástupce bere na vědomí, že Důvěrné důvěrné informace tvoří obchodní tajemství ObjednatelePodnikatele.

Důvěrnost. Zhotovitel Každá Smluvní strana je povinna po dobu trvání této Smlouvy a 5 let po jejím ukončení nebo skončení platnosti zachovávat mlčenlivost o všech informacích souvisejících s činností vykonávanou v rámci podnikatelské činnosti druhé Smluvní strany nebo s ní souvisejícími osobami, o kterých se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/dozvěděla nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí ke kterým získala přístup v souvislosti s uzavřením a plněním této Smlouvy a/nebo Smlouvy smlouvy (dále jen: Důvěrné informace), zejména: veškeré informace týkající se a související s činností druhé Smluvní strany a souvisejících subjektů, včetně technických, technologických, ekonomických, finančních, obchodních, marketingových, právních a organizačních informací; know-how; smlouvy, korespondence, specifikace zboží a služeb, nabídky a údaje; osobní údaje včetně informací o Dílo, zejména nezpřístupní ani nepoužije: žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě a/nebo Xxxxxxx o dílo, databázi zákazníků Objednatele ani kontakty na ně, cenovou politiku Objednatele zaměstnancích a spolupracovnících druhé Smluvní strany; informace o uzavřených smlouvách organizaci prodeje, způsobech provádění obchodní činnosti, počítačových programech, využívané technické a dodavatelích ObjednateleIT infrastruktuře, způsob fungování podniku Objednatele, strategická rozhodnutí jakož i o cenách produktů a podnikatelské záměry Objednatele. (dále jen „Důvěrná informace“). Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 13.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy: Objednatel udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné cenících; jakékoli informace, právní předpis které lze považovat za obchodní tajemství druhé Smluvní strany nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informacisouvisejících osob. Smluvní strany se zároveň zavazují, takové zpřístupnění nebo použití že se nebudou dopouštět jednání, které by představovalo nekalou soutěž ve smyslu § 2976 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci Xxxxxxx o dílonezahrnují: (i) všeobecně známé informace, je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno. Mezi Důvěrné informace nepatří žádné (ii) informace, které jsou veřejně dostupné, šířené prostřednictvím masmediálních komunikačních prostředků (tisk, rozhlas, televize) a na internetu, (iii) informace zveřejněné jinak než v době jejich zpřístupnění důsledku porušení ustanovení Smlouvy. Povinnost mlčenlivosti uvedená v tomto dokumentu (§ 4) se vztahuje i na obsah této Smlouvy a všechna ujednání Smluvních stran v souvislosti s jejím uzavřením nebo použití běžně dostupné veřejnostiplněním. Objednatel tímto dává Xxxxxxxxxxx souhlas k tomuV případě porušení povinnosti mlčenlivosti uvedené v těchto podmínkách (§ 4), aby jej Zhotovitel uváděl jako svého zákazníkakteroukoli Smluvní stranou, je porušující Smluvní strana povinna zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši................... Kč (slovem: …………Kč) za každý případ porušení. Zhotovitel bere Zaplacením smluvní pokuty uvedené v bodě 4 výše není vyloučen nárok poškozené strany na vědomínáhradu škody, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Objednatelekterá přesahuje hodnotu vyhrazené smluvní pokuty ve všeobecných podmínkách.

Důvěrnost. Zhotovitel 1. Důvěrnými informacemi" se zavazujepro účely smluvního vztahu mezi objednatelem a dodavatelem rozumí jakékoliv informace či data označená smluvní stranou, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci která informace poskytuje, jako „důvěrné“ či podobně popsané, a dále zejména jakékoli obchodní či technické informace a data, které jedna ze smluvních stran sdělí druhé, a které se vztahují k účelu, k jehož naplnění je předmětný smluvní vztah uzavírán, a to na jakémkoliv nosiči - ať už na papíře či elektronicky, včetně poskytnutí informací pomocí zabezpečených stránek internetu. Budou-li data či informace důvěrného charakteru sděleny ústně, musí být přijímající strana na tuto skutečnost upozorněna při ústním sdělení a následně musí být důvěrnost potvrzena předávající stranou písemně do 3 dnů od sdělení. 2. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany sdělit třetí osobě důvěrnou informaci, nebo jí důvěrnou informaci, byť i jen částečně, jakkoli zpřístupnit. Smluvní strany jsou oprávněny použít přijaté dokumenty, údaje a informace související s důvěrnou informací pouze k účelu stanovenému smluvním vztahem mezi oběma smluvními stranami. Porušením povinnosti mlčenlivosti smluvní stranou není poskytnutí informací při plnění povinnosti vyplývající ze zákona nebo poskytnutí informací soudu nebo rozhodčímu soudu při uplatnění jakýchkoli nároků či práv z daného smluvního vztahu a nebo poskytnutí informací, dokumentů a údajů osobám, které s danou smluvní stranou tvoří koncern (holding), dále konzultantům a jiným osobám zúčastněným na plnění smluvního vztahu nebo činnostech souvisejících s daným smluvním vztahem, kteří mají podle zákona nebo smluvně převzatou povinnost mlčenlivosti, zejména advokátům či daňovým poradcům smluvních stran, přičemž žádná ze smluvních stran není oprávněna v jakékoli souvislosti s tímto smluvním vztahem tyto osoby zprostit povinnosti mlčenlivosti. Smluvní strany se zavazují zajistit, aby tyto osoby byly seznámeny s povinností utajení a byly zavázáni k jejímu dodržení ve stejném rozsahu jako smluvní strany. 3. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na: a/) informace, které jsou veřejně známé v době uzavření smluvního vztahu, nebo výrobní povahyk jejichž zveřejnění dojde následně jiným způsobem než porušením povinnosti zachovávat důvěrnost smluvní stranou, b) informace, se kterou se seznámí které smluvní strana musí zveřejnit v souladu s právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci oprávněného k tomu na základě právního předpisu, c) informace, které má smluvní strana prokazatelně k dispozici již k datu uzavření smluvního vztahu, d) informace, které jsou nebo budou smluvní straně sděleny třetí stranou bez nároků na omezení jejich využití nebo důvěrnost. 4. Pokud jedna strana sdělí druhé v souvislosti s plněním této Smlouvy a/smlouvy osobní údaje, odpovídá poskytující strana za to, že údaje jsou poskytovány v souladu s právními předpisy nebo Smlouvy o Dílose souhlasem subjektů údajů. Přijímající strana se převzetím stává zpracovatelem a je povinna a oprávněna použít osobní údaje pouze k účelu stanovenému smlouvou a zajistit ochranu osobních údajů před neoprávněným přístupem, zejména nezpřístupní ani nepoužije: žádnou takovou informaci obsaženou zveřejněním nebo zneužitím. Předat osobní údaje třetí straně smí přijímající strana pouze v této Smlouvě a/případech stanovených právním předpisem nebo Xxxxxxx o dílo, databázi zákazníků Objednatele ani kontakty na ně, cenovou politiku Objednatele informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Objednatele, způsob fungování podniku Objednatele, strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Objednatele. (dále jen „Důvěrná informace“)s předchozím souhlasem poskytující strany. 5. Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 13.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy: Objednatel udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace, právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci, zachovávat důvěrnost trvá i po zániku smluvního vztahu. V případě porušení povinností dle tohoto článku je porušující smluvní strana povinna zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci Xxxxxxx o dílo, je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovolenoporušení. Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti. Objednatel tímto dává Xxxxxxxxxxx souhlas k tomu, aby jej Zhotovitel uváděl jako svého zákazníka. Zhotovitel bere Nárok poškozené strany na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Objednatelenáhradu škody přesahující smluvní pokutu není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

Důvěrnost. Zhotovitel 11.1 Společnost INTERNET CZ a Start-up se zavazujezavazují, že nesdělí, ani jinak třetím stranám nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahydůvěrné informace, se kterou kterými se seznámí nebo se kterými budou nakládat v souvislosti s plněním této Smlouvy a/nebo Smlouvy o Dílo, zejména nezpřístupní ani nepoužije: žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě a/nebo Xxxxxxx o dílo, databázi zákazníků Objednatele ani kontakty na ně, cenovou politiku Objednatele Smlouvy. Důvěrné informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Objednatele, způsob fungování podniku Objednatele, strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Objednatelejakékoliv Straně nelze zveřejnit bez jejího písemného souhlasu. (dále jen „Důvěrná informace“). Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 13.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy: Objednatel udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace, právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci, takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci Xxxxxxx zahrnují: (i) informace o dílodruhé Straně, je to podle jakékoliv smlouvy které jsou klasifikovány jako soukromé nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno. Mezi Důvěrné informace nepatří žádné důvěrné a dostanou se do držení Stran z jakéhokoliv důvodu souvisejícího s uplatňováním Smlouvy, nebo (ii) informace, které by vzhledem ke své podstatě, obsahu či okolnostem, za nichž byly sděleny, za takové byly běžně považovány. 11.2 Strana, která získala nebo nabyla důvěrné informace, nenese odpovědnost za jejich sdělení, pokud: i) již byly zveřejněny z jiných důvodů, než je porušení povinností přijímající Strany; ii) byly přijímající Straně již dříve známy nebo jí byly následně sděleny jiným zdrojem, než je Strana, která byla oprávněna těmito informacemi disponovat; iii) přijímající Strana k nim dospěla nezávislým zpracováním; iv) byly sděleny nebo oznámeny v souladu s legitimním rozhodnutím veřejného či zákonodárného orgánu či v důsledku zákonné povinnosti, nebo pokud jsou Stranami používány k ochraně jejich vlastních zájmů u soudu, v době rozhodčím řízení nebo před správními úřady. 11.3 Povinnost důvěrného zacházení přetrvává i po ukončení Xxxxxxx, dokud důvěrné informace nesdělí jejich zpřístupnění legitimní vlastník nebo použití běžně dostupné dokud se legitimně nezpřístupní veřejnosti. Objednatel tímto dává Xxxxxxxxxxx souhlas k tomu, aby jej Zhotovitel uváděl jako svého zákazníka. Zhotovitel bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Objednatele.