Fakturace, platební podmínky. 5.1 Právo fakturovat vzniká dnem předání a převzetí předmětu plnění. Ustanovení § 2611 občanského zákoníku se nepoužije.
5.2 Splatnost faktur je 30 dní od jejich doručení objednateli.
5.3 Faktury budou mít náležitosti § 435 Občanského zákoníku, u plátců DPH musí faktura – daňový doklad (dále jen „faktura“) pak náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Ve faktuře musí být vždy uvedeno evidenční číslo smlouvy objednatele.
5.4 V případě že faktura nebude obsahovat náležitosti nebo přílohy uvedené ve smlouvě či v těchto obchodních podmínkách nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele v rozporu se smlouvou nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně, anebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, může objednatel fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli se žádostí o provedení opravy či o doplnění. Zhotovitel je povinen fakturu, resp. zálohovou fakturu, opravit nebo vyhotovit novou. Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.
5.5 Faktura musí být doručena na adresu sídla objednatele uvedenou ve smlouvě.
5.6 Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet zhotovitele uvedený ve smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu zhotovitele lze provést pouze písemným dodatkem ke smlouvě nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným zhotovitelem objednateli nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být podepsáno osobou zhotovitele oprávněnou k podpisu smlouvy.
5.7 Faktura se považuje za zaplacenou v okamžiku, kdy je částka odepsána z bankovního účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
5.8 V případě, že dle § 109 zákona o DPH bude objednatel jako příjemce plnění ručit za nezaplacenou daň z tohoto plnění, je objednatel oprávněn uhradit daň z přidané hodnoty za zhotovitele přímo správci daně zhotovitele za účelem zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH. O provedení platby objednatel zhotovitele písemně informuje. Takto uhrazenou daní dochází ke snížení pohledávky zhotovitele za objednatelem o příslušnou částku daně a zhotovitel tak není oprávněn po objednateli požadovat uhrazení této částky.
5.9 Platby budou probíhat pouze bezhotovostní formou na bankovní účet zhotovitele uvedený ve smlouvě. Tento bankovní účet zhotovitele musí být bankovním účtem vedeným u tuzemského poskytovatele platebních služeb a zveřejněným způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § ...
Fakturace, platební podmínky. Platba za předmět koupě včetně Instalace této smlouvy bude provedena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v této smlouvě na základě faktury - daňového dokladu (dále jen „faktura“) prodávajícího. V případě, že prodávající bude mít zájem změnit číslo účtu během trvání této smlouvy, lze tak učinit pouze na základě dohody stran dodatkem k této smlouvě. Právo na vystavení faktury vzniká prodávajícímu řádným splněním této smlouvy způsobem a v místě plnění v souladu s touto smlouvou, a to po dodání předmětu koupě v místech plnění včetně provedení Instalace, tj. všech částí předmětu koupě, do konkrétních míst plnění a po podpisu dodacích listů a předávacího protokolu Smluvními stranami. Veškeré platby dle této smlouvy budou prováděny bezhotovostně na účet prodávajícího používaný pro jeho ekonomickou činnost uvedený v této smlouvě, přičemž prodávající prohlašuje, že jím uvedený bankovní účet splňuje náležitosti platné legislativy a bude po celou dobu platnosti této smlouvy uveden v souladu s právními předpisy na úseku daní, zejména v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), tj. zejména bude číslo bankovního účtu prodávajícího uvedeného ve smlouvě zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že se vyskytnou důvodné pochybnosti kupujícího o dodržování pravidel na úseku daňových předpisů prodávajícím (zejména v případě, že prodávající bude označen za nespolehlivého plátce; v případě, že bankovní účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy nebude odpovídat údajům zveřejněným způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona o DPH, atp.), je kupující oprávněn pozastavit platbu prodávajícímu do doby učinění nápravy, přičemž pozastavení platby prodávajícímu oznámí a kupující v pozici ručitele za odvedení daně z přidané hodnoty bude postupovat způsobem uvedeným v odstavci 6.8. této smlouvy. V případě pozastavení platby kupujícím prodávajícímu z výše uvedených důvodů není kupující v prodlení s platbou a prodávající nemá nárok uplatňovat vůči kupujícímu jakékoli sankce z důvodu neprovedení platby kupujícím, ani nárok na náhradu újmy. Faktura dle této smlouvy bude mít splatnost 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury kupujícímu. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu dle platné legislativy, číslo objednávky , ke které se bude vztahovat, a další náležitosti dle této smlouvy, včetně požadovaných příloh. Faktura vystavená prodávajícím...
Fakturace, platební podmínky. 5.1. Nebylo-li písemně sjednáno jinak, je Společnost oprávněna Zákazníkovi fakturovat cenu za Zboží po dodávce Zboží, vyjma případu, kdy si má Zboží Zákazník vyzvednout či kdy dodávku neprávem nepřevezme. V těchto případech je Společnost oprávněna Zákazníkovi fakturovat cenu poté, co bylo Zákazníkovi oznámeno, že Zboží je připraveno k převzetí, či Společnost dodávku Zboží Zákazníkovi nabídla.
5.2. Zákazník uhradí cenu za Zboží ve lhůtě 30 dní od data vystavení příslušné faktury. Odlišný den splatnosti ceny může být sjednán ve Smlouvě. Potvrzení o převzetí platby se vydává Společnost pouze na výslovnou žádost.
5.3. Platba se bude považovat za uhrazenou až poté, co Společnost peníze obdrží, resp. budou připsány na její účet v případě bezhotovostní úhrady.
5.4. V případě, že Zákazník určitou platbu neuhradí ve stanovený den splatnosti, bez újmy na jiných právech či opatřeních Společnosti, je Společnost oprávněna:
(i) odstoupit od Xxxxxxx,
(ii) pozastavit další dodávky Zboží Zákazníkovi, a to i na základě jiných smluv;
(iii) přisvojit si libovolnou platbu, kterou za takové Zboží (či zboží dodané v souladu s jinou smlouvou mezi Zákazníkem a Společností) Zákazník uhradil, Strana 1 z 4 JC_CZ_OBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE_2016 a to dle uvážení Společnosti (nehledě na domnělé úhrady dluhu Zákazníkem); a
(iv) účtovat Zákazníkovi úroky z prodlení (před i po vynesení soudního rozsudku) z neuhrazené částky, a to sazbou 2% p.a. nad diskontní sazbu ČNB s denním nárůstem, až do doby, kdy bude uhrazena plná částka, ať už je to před nebo po vynesení soudního rozsudku; ustanovení § 1805 odst. 2 NOZ se nepoužije.
5.5. Společnost má nárok na platby za všechny dílčí dodávky Zboží Zákazníkovi, a to i v případě, že zbývající část Zboží nebyla dodána.
5.6. Zákazník není oprávněn zadržovat jakékoli platby splatné v souladu se Smlouvou, a to ani v případě existence nároků Zákazníka ohledně vadného zboží či jiného skutečného či domnělého porušení povinností ze strany Společnosti, ať už co se týče Smlouvy či jiné smlouvy mezi Zákazníkem a Společností; ustanovení § 2108 Občanského zákoníku se nepoužije. Zákazník rovněž není oprávněn proti částce, která je dle Xxxxxxx splatná Společnosti, započíst jakékoli pohledávky, které Společnost dluží Zákazníkovi v souvislosti se Smlouvou nebo z jiného právního důvodu.
5.7. Společnost je oprávněna započíst dle vlastního uvážení jakékoli vzájemné pohledávky Společnosti a Zákazníka. Ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku se vylučuje a Zákazník souh...
Fakturace, platební podmínky. 1. Fakturaci provede vykonavatel formou daňového dokladu v souladu se zákonem 235/2004 Sb. a touto smlouvou po převzetí protokolu o kontrole objednatelem.
2. Úhradu smluvní ceny provede objednatel na základě vystavené faktury vykonavatelem do 14 dnů ode dne jejího doručení.
3. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu, která nemá náležitosti daňového dokladu nebo která obsahuje nesprávné údaje, vrátit. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel je povinen tuto fakturu opravit, resp. vystavit novou. Oprávněným a včasným vrácením faktury zhotoviteli se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury objednateli.
Fakturace, platební podmínky. Daňový doklad včetně náležitostí stanovených zákonem musí obsahovat: číslo smlouvy o dílo zjišťovací protokol potvrzený objednatelem soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem Daňový doklad musí být odeslán na korespondenční adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Splatnost dílčích daňových dokladů je 30 dnů. Jako den úhrady platí datum připsání převáděné částky na bankovní účet zhotovitele. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění.
Fakturace, platební podmínky. 5.1. Cena bude hrazena na základě zhotovitelem vystavených daňových dokladů - faktur vždy k poslednímu dni v měsíci uskutečněného plnění. Doba splatnosti faktur se sjednává na 30 dni.
Fakturace, platební podmínky. 5.1 Fakturu (daňový doklad) obsahující náležitosti ve smyslu platných právních předpisů dodavatel vystaví v termínu odpovídajícím zdanitelnému plnění.
5.2 Za datum zdanitelného plnění se považuje den podepsání dodacího listu nebo předávacího protokolu objednatelem a dodavatelem, popř. jejich zástupci.
5.3 Není-li stanoveno jinak, splatnost faktury (daňového dokladu) dodavatele je 17 dnů od data vystavení.
5.4 Úhrady ze strany objednatele se uskutečňují bankovním převodem na účet dodavatele.
5.5 Při prodlení objednatele s placením je dodavatel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z celkové dlužné částky za každý den prodlení.
Fakturace, platební podmínky. Platba se uskuteční na základě faktury - daňového dokladu (dále jen faktura) Prodávajícího. Datum předání a převzetí uvedený na příslušném „Protokolu o předání a převzetí“ bude dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Nárok Prodávajícího na platbu bude doložen fakturou s řádným popisem dodaného předmětu koupě, jakož i ostatními požadovanými doklady, předloženými v souladu s touto smlouvou. Kupující zaplatí Prodávajícímu smluvní cenu předmětu koupě po jeho předání a převzetí podle smlouvy po obdržení následujících dokumentů od Prodávajícího:
a) Faktura vystavená Prodávajícím po předání a převzetí.
Fakturace, platební podmínky. Cena za dodání zboží a poskytnutí služeb bude uhrazena vždy na základě daňového dokladu – faktury se splatností 30 dnů ode dne vydání a doručení faktury.
Fakturace, platební podmínky. Právo fakturovat vzniká dnem prokázaného splnění Smlouvy ve smyslu článku 4. Podmínek, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak. Dodavatel předloží příslušnou fakturu Objednateli nejpozději do patnácti (15) dní po řádném odevzdání a převzetí předmětu plnění nebo jeho části. Součástí každé faktury bude doklad o splnění díla nebo části díla nebo dodávky, potvrzený oběma smluvními stranami. Splatnost faktur je jednatřicet (31) dní od jejich doručení Objednateli. Faktury budou mít náležitosti § 435 Občanského zákoníku, u plátců DPH musí faktura nebo daňový doklad (dále jen faktura) splňovat dále náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále údaje o celkové fakturované částce, označení peněžních ústavů obou smluvních stran a čísla jejich účtu, lhůtu splatnosti podle Smlouvy, jméno a podpis osoby zodpovědné za vystavení daňového dokladu. Za správnost údajů uvedených na daňovém dokladu odpovídá plátce DPH, který uskutečnil zdanitelné plnění. Mimo zákonem stanovených náležitostí musí každá faktura obsahovat nejméně tyto náležitosti: • jména obou smluvních stran • adresy obou smluvních stran • IČO a DIČ obou smluvních stran • číslo faktury • číslo Smlouvy nebo objednávky Objednatele • výše fakturované částky bez DPH • sazba daně + daň z přidané hodnoty • výše fakturované částky celkem • bankovní spojení obou smluvních stran (SWIFT, IBAN) • datum uskutečnění zdanitelného plnění • datum vystavení faktury, den odeslání faktury • den splatnosti faktury. Případný zálohový list a u neplátců daně z přidané hodnoty (také jen „DPH“) faktura, musí, mimo náležitostí § 435 OZ, obsahovat: označení zálohový list nebo faktura, její číslo, lhůtu splatnosti, datum vystavení, obchodní firmu, sídlo, IČO, DIČ Objednatele, obchodní firmu a sídlo, u fyzické osoby jméno a bydliště, popř. místo podnikání Dodavatele, IČO Dodavatele, označení peněžních ústavů a čísla bankovního spojení obou smluvních stran, označení předmětu Smlouvy, fakturovanou částku, vypořádání příp. zálohových plateb, lhůtu splatnosti podle Xxxxxxx, jméno a podpis osoby zodpovědné za vystavení faktury a další náležitosti požadované ve Smlouvě. Na faktuře, resp. zálohovém listu musí být vždy uvedeno evidenční číslo Smlouvy Objednatele. Faktury, příp. zálohové listy musí být vyhotoveny výhradně v listinném formátu A4, jednostranného tisku, na standardním kancelářském papíru o hmotnosti cca 80g/m2, scanovatelné (kopírovatelné) černobíle bez ztráty informační hodnoty,...