Common use of Nároky třetích osob Clause in Contracts

Nároky třetích osob. Prodávající je povinen předat Kupujícímu veškerá plnění dle této Smlouvy bez jakýchkoliv vad. Prodávající ve všech případech odpovídá za případné porušení práv duševního vlastnictví třetích osob Kupujícím v důsledku řádného užívání výstupů dle této Smlouvy. V případě, že k jakémukoliv výstupu této Smlouvy důvodně uplatní právo jakákoliv třetí osoba, Prodávající je povinen nahradit Kupujícímu veškerou újmu takto způsobenou, jakož i náklady vynaložené na obranu práv Kupujícího. Prodávající je v takovém případě dále povinen na svůj náklad poskytnout Kupujícími veškerou možnou součinnost k ochraně jeho práv. Kupující se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit Prodávajícímu uplatnění nároku pro porušování práv duševního vlastnictví třetích osob v souvislosti s touto Smlouvou. Případné řízení před soudními, správními či jinými orgány povede Kupující, nedohodnou-li se Strany, že takové řízení má vést Prodávající. V případě, že Kupujícímu bude v důsledku řádného užívání výstupů této Smlouvy v souladu s touto Smlouvou na základě pravomocného soudního rozhodnutí uložena povinnost plnění, uhradí Prodávající Kupujícímu náklady soudního řízení, včetně nákladů právního zastoupení, jakož i újmu vzniklou Kupujícímu v důsledku uložení uvedené povinnosti za předpokladu, že Kupující uplatnil v příslušném řízení veškeré rozumné námitky, které mohl uplatnit ve svém zájmu, a v rámci řízení řádně hájil svá práva prostřednictvím specializovaného právního zástupce.

Nároky třetích osob. Prodávající Poskytovatel prohlašuje, že je povinen předat Kupujícímu veškerá plnění oprávněn Objednateli postoupit, udělit nebo zabezpečit ze strany třetích osob Udělovaná oprávnění a že postoupením, udělením nebo zabezpečením ze strany třetích osob takových oprávnění Objednateli za podmínek dle této Smlouvy bez jakýchkoliv vad. Prodávající ve všech případech odpovídá za případné porušení práv ani užíváním výstupů Objednatelem či uživateli v souladu s touto Smlouvou nebudou porušena práva duševního vlastnictví třetích osob Kupujícím v důsledku řádného užívání výstupů dle této Smlouvytřetí osoby. V případě, že k jakémukoliv výstupu by třetí osoba vznesla vůči Objednateli jakékoliv nároky z porušení práv duševního vlastnictví v souvislosti s užíváním výstupů provádění plnění dle této Smlouvy důvodně uplatní právo Objednatelem, zavazuje se Objednatel o této skutečnosti neprodleně informovat Poskytovatele a Poskytovatel se zavazuje přijmout taková opatření, aby Objednatel byl oprávněn nerušeně užívat výstupy, zejména zabezpečit pro Objednatele postoupení, udělení nebo zabezpečení Udělovaných oprávnění ze strany třetích osob ve stejném rozsahu bez dalších nákladů a požadavků na úplatu od Objednatele. Uplatní-li jakákoliv třetí osobaosoba nárok z důvodu porušení práv duševního vlastnictví ve vztahu k výstupům, Prodávající jež Poskytovatel předal Objednateli, je Poskytovatel povinen nahradit Kupujícímu Objednateli veškerou újmu takto způsobenouzpůsobenou a přiznanou soudem či obsaženou v dohodě o narovnání schválené Poskytovatelem, jakož i účelné náklady vynaložené na obranu práv KupujícíhoObjednatele z Udělovaných oprávnění ve smyslu § 2369 Občanského zákoníku. Prodávající je Poskytovatel se v takovém případě dále povinen zavazuje na svůj náklad poskytnout Kupujícími Objednateli veškerou možnou součinnost k ochraně jeho právpráv a oprávnění dle tohoto Článku 14; zejména mu poskytnout všechny podklady, informace a vysvětlení k prokázání neoprávněnosti nároku třetí strany. Kupující se zavazuje V případě nároku dle předchozího Článku 14.32, nebo je-li důvodné předpokládat, že takový nárok bude uplatněn, zabezpečí Poskytovatel Objednateli možnost dále příslušný výstup užívat bez zbytečného odkladu oznámit Prodávajícímu uplatnění nároku pro porušování práv duševního vlastnictví třetích osob na úplatu nad rámec sjednaný v souvislosti s touto Smlouvoutéto Smlouvě. Případné řízení před soudnímiStrany výslovně prohlašují, správními či jinými orgány povede Kupující, že pokud při poskytování plnění dle této Smlouvy vznikne činností Poskytovatele a Objednatele dílo spoluautorů nebo kolektivní dílo a nedohodnou-li se StranyStrany výslovně jinak, Objednatel nabývá v tomto případě práva duševního vlastnictví stanovená výše v tomto Článku 14. Cena je stanovena se zohledněním tohoto Článku 14.34 a Poskytovateli nevzniknou v případě vytvoření díla spoluautorů žádné nové nároky na odměnu. Pokud je k plnění povinností dle této Smlouvy Poskytovatelem nezbytné udělení oprávnění užití výstupů ze strany Objednatele, uděluje Objednatel Poskytovateli takové právo v nezbytném rozsahu a nejdéle na dobu trvání Smlouvy. Je-li tak v Článku 14 stanoveno, zejména v případech postoupení výkonu majetkových práv anebo Výhradní licence, je Poskytovatel povinen nejpozději ke dni skončení Akceptačního řízení dotčeného výstupu, který je součástí poskytování Služeb, předat Objednateli Zdrojový kód každého jednotlivého takového plnění, které je počítačovým programem nebo databází a které je Objednateli poskytováno na základě této Smlouvy. Zdrojový kód musí být po kompilaci a sestavení spustitelný na daném konfigurovatelném prostředí (prostředí, které je doporučen v rámci Dokumentace daného Zdrojového kódu) a zaručující možnost ověření, že takové řízení má vést Prodávajícíje kompletní a ve správné verzi, tzn. V případěumožňující zejména kompilaci, sestavení, instalaci, spuštění a ověření funkcionality, a to včetně podrobné dokumentace Zdrojového kódu k příslušné části Systému, na základě které bude běžně kvalifikovaný pracovník Objednatele schopen pochopit veškeré funkce a vnitřní vazby Software a zasahovat do něj. Pro vyloučení pochybností Strany sjednávají, že Kupujícímu bude v důsledku řádného užívání výstupů této Smlouvy v souladu s touto Smlouvou na základě pravomocného soudního rozhodnutí uložena povinnost Objednatel není oprávněn požadovat a Poskytovatel není povinen poskytnout Zdrojový kód ve vztahu k právům uděleným dle Článků 14.11 a 14.12, nejedná-li se o plnění, uhradí Prodávající Kupujícímu náklady soudního k němuž má dojít dle této Smlouvy, k Postoupení práv Objednateli nebo k poskytnutí Výhradní licence nebo Nevýhradní licence. Zdrojový kód bude předáván Objednateli jednak na datovém nosiči vždy na konci Akceptačního řízení. Na datovém nosiči dat musí být viditelně označeno „Zdrojový kód“ s označením části Systému a jeho verze a dne předání Zdrojového kódu. O předání nosiče dat bude oběma Stranami sepsán a podepsán písemný předávací protokol. Povinnost Poskytovatele předávat Zdrojový kód se přiměřeně použije i pro jakékoliv opravy, změny, doplnění, upgrade anebo update Zdrojového kódu v rámci poskytování Služeb. Zdrojový kód musí obsahovat podrobný popis a komentář každého zásahu do Zdrojového kódu. Objednatel může v průběhu poskytování Služeb sám anebo prostřednictvím jiných osob zasahovat do Zdrojového kódu nasazeného anebo fungujícího v Produkčním prostředí anebo Testovacím prostředí, včetně dopadů do strojového kódu. Takto realizované zásahy do Zdrojového kódu automaticky vyvolají Změnové řízení, včetně nákladů právního zastoupenív jehož rámci budou vyhodnoceny případné dopady realizovaných změn na termíny a náklady předmětu Smlouvy a Dílčích smluv. Za takové zásahy Poskytovatel neodpovídá, jakož i újmu vzniklou Kupujícímu proto vady/prodlení prokazatelně vzniklé v důsledku uložení uvedené povinnosti za předpokladuSystému a jiném plnění Poskytovatele v přímé souvislosti s anebo jako přímý důsledek takových zásahů, že Kupující uplatnil v příslušném řízení veškeré rozumné námitkynejsou vadami, které mohl uplatnit ve svém zájmuzejména pro potřeby Akceptačního řízení, a prodlením Poskytovatele, a budou odstraňovány dle dohody Stran v rámci Změnového řízení řádně hájil svá práva prostřednictvím specializovaného právního zástupceanebo Služeb na objednávku (u prodlení nemá Objednatel nárok na smluvní pokutu). Spolu se Zdrojovým kódem je Poskytovatel povinen předat Objednateli přípravné a koncepční materiály a jakékoliv další související materiály a náležitou Dokumentaci (včetně kompletní a srozumitelně zpracované specifikace, referenčních příruček, pracovních dokumentů, komentářů, analýz, popisů vazeb mezi modely, protokolů o provedených Testech apod., pokud nejsou součástí Dokumentace) v editovatelné elektronické podobě. Dokumentace ke Zdrojovým kódům dle tohoto Článku 15.5 musí dále obsahovat zejména databázové modely, popis vytvoření Software ze zdrojové formy, vysvětlení obsahu jednotlivých programových modulů a jejich klíčových funkcí ve formě komentářů ve Zdrojových kódech, a to nejméně v kvalitě obvyklé pro opensource projekty. Poskytovatel je povinen při každé aktualizaci (iteraci v rámci agilního vývoje) Systému, zkontrolovat, aktualizovat a předat Objednateli Zdrojový kód a související Dokumentaci.

Nároky třetích osob. Prodávající Poskytovatel prohlašuje, že je povinen předat Kupujícímu veškerá plnění oprávněn Objednateli postoupit, udělit nebo zabezpečit ze strany třetích osob Udělovaná oprávnění a že postoupením, udělením nebo zabezpečením ze strany třetích osob takových oprávnění Objednateli za podmínek dle této Smlouvy bez jakýchkoliv vad. Prodávající ve všech případech odpovídá za případné porušení práv ani užíváním výstupů Objednatelem či uživateli v souladu s touto Smlouvou nebudou porušena práva duševního vlastnictví třetích osob Kupujícím v důsledku řádného užívání výstupů dle této Smlouvytřetí osoby. V případě, že k jakémukoliv výstupu by třetí osoba vznesla vůči Objednateli jakékoliv nároky z porušení práv duševního vlastnictví v souvislosti s užíváním výstupů provádění plnění dle této Smlouvy důvodně uplatní právo Objednatelem, zavazuje se Objednatel o této skutečnosti neprodleně informovat Poskytovatele a Poskytovatel se zavazuje přijmout taková opatření, aby Objednatel byl oprávněn nerušeně užívat výstupy, zejména zabezpečit pro Objednatele postoupení, udělení nebo zabezpečení Udělovaných oprávnění ze strany třetích osob ve stejném rozsahu bez dalších nákladů a požadavků na úplatu od Objednatele. Uplatní-li jakákoliv třetí osobaosoba nárok z důvodu porušení práv duševního vlastnictví ve vztahu k výstupům, Prodávající jež Poskytovatel předal Objednateli, je Poskytovatel povinen nahradit Kupujícímu Objednateli veškerou újmu takto způsobenouzpůsobenou a přiznanou soudem či obsaženou v dohodě o narovnání schválené Poskytovatelem, jakož i účelné náklady vynaložené na obranu práv KupujícíhoObjednatele z Udělovaných oprávnění ve smyslu § 2369 Občanského zákoníku. Prodávající je Poskytovatel se v takovém případě dále povinen zavazuje na svůj náklad poskytnout Kupujícími Objednateli veškerou možnou součinnost k ochraně jeho právpráv a oprávnění dle tohoto Článku 13; zejména mu poskytnout všechny podklady, informace a vysvětlení k prokázání neoprávněnosti nároku třetí strany. Kupující se zavazuje V případě nároku dle předchozího Článku 13.32, nebo je-li důvodné předpokládat, že takový nárok bude uplatněn, zabezpečí Poskytovatel Objednateli možnost dále příslušný výstup užívat bez zbytečného odkladu oznámit Prodávajícímu uplatnění nároku pro porušování práv duševního vlastnictví třetích osob na úplatu nad rámec sjednaný v souvislosti s touto Smlouvoutéto Smlouvě. Případné řízení před soudnímiStrany výslovně prohlašují, správními či jinými orgány povede Kupující, že pokud při poskytování plnění dle této Smlouvy vznikne činností Poskytovatele a Objednatele dílo spoluautorů nebo kolektivní dílo a nedohodnou-li se StranyStrany výslovně jinak, Objednatel nabývá v tomto případě práva duševního vlastnictví stanovená výše v tomto Článku 13. Cena je stanovena se zohledněním tohoto Článku 13.34 a Poskytovateli nevzniknou v případě vytvoření díla spoluautorů žádné nové nároky na odměnu. Pokud je k plnění povinností dle této Smlouvy Poskytovatelem nezbytné udělení oprávnění užití výstupů ze strany Objednatele, uděluje Objednatel Poskytovateli takové právo v nezbytném rozsahu a nejdéle na dobu trvání Smlouvy. Je-li tak v Článku 13 stanoveno, zejména v případech postoupení výkonu majetkových práv anebo Výhradní licence, je Poskytovatel povinen nejpozději ke dni skončení Akceptačního řízení dotčeného výstupu, který je součástí poskytování Služeb, předat Objednateli Zdrojový kód každého jednotlivého takového plnění, které je počítačovým programem nebo databází a které je Objednateli poskytováno na základě této Smlouvy. Zdrojový kód musí být po kompilaci a sestavení spustitelný na daném konfigurovatelném prostředí (prostředí, které je doporučen v rámci Dokumentace daného Zdrojového kódu) a zaručující možnost ověření, že takové řízení má vést Prodávajícíje kompletní a ve správné verzi, tzn. V případěumožňující zejména kompilaci, sestavení, instalaci, spuštění a ověření funkcionality, a to včetně podrobné dokumentace Zdrojového kódu k příslušné části Systému, na základě které bude běžně kvalifikovaný pracovník Objednatele schopen pochopit veškeré funkce a vnitřní vazby Software a zasahovat do něj. Pro vyloučení pochybností Strany sjednávají, že Kupujícímu bude v důsledku řádného užívání výstupů této Smlouvy v souladu s touto Smlouvou na základě pravomocného soudního rozhodnutí uložena povinnost Objednatel není oprávněn požadovat a Poskytovatel není povinen poskytnout Zdrojový kód ve vztahu k právům uděleným dle Článků 13.11 a 13.12, nejedná-li se o plnění, uhradí Prodávající Kupujícímu náklady soudního k němuž má dojít dle této Smlouvy, k Postoupení práv Objednateli nebo k poskytnutí Výhradní licence nebo Nevýhradní licence. Zdrojový kód bude předáván Objednateli jednak na datovém nosiči vždy na konci Akceptačního řízení. Na datovém nosiči dat musí být viditelně označeno „Zdrojový kód“ s označením části Systému a jeho verze a dne předání Zdrojového kódu. O předání nosiče dat bude oběma Stranami sepsán a podepsán písemný předávací protokol. Povinnost Poskytovatele předávat Zdrojový kód se přiměřeně použije i pro jakékoliv opravy, změny, doplnění, upgrade anebo update Zdrojového kódu v rámci poskytování Služeb. Zdrojový kód musí obsahovat podrobný popis a komentář každého zásahu do Zdrojového kódu. Objednatel může v průběhu poskytování Služeb sám anebo prostřednictvím jiných osob zasahovat do Zdrojového kódu nasazeného anebo fungujícího v Produkčním prostředí anebo Testovacím prostředí, včetně dopadů do strojového kódu. Takto realizované zásahy do Zdrojového kódu automaticky vyvolají Změnové řízení, včetně nákladů právního zastoupenív jehož rámci budou vyhodnoceny případné dopady realizovaných změn na termíny a náklady předmětu Smlouvy a Dílčích smluv. Za takové zásahy Poskytovatel neodpovídá, jakož i újmu vzniklou Kupujícímu proto vady/prodlení prokazatelně vzniklé v důsledku uložení uvedené povinnosti za předpokladuSystému a jiném plnění Poskytovatele v přímé souvislosti s anebo jako přímý důsledek takových zásahů, že Kupující uplatnil v příslušném řízení veškeré rozumné námitkynejsou vadami, které mohl uplatnit ve svém zájmuzejména pro potřeby Akceptačního řízení, a prodlením Poskytovatele, a budou odstraňovány dle dohody Stran v rámci Změnového řízení řádně hájil svá práva prostřednictvím specializovaného právního zástupceanebo Služeb na objednávku (u prodlení nemá Objednatel nárok na smluvní pokutu). Spolu se Zdrojovým kódem je Poskytovatel povinen předat Objednateli přípravné a koncepční materiály a jakékoliv další související materiály a náležitou Dokumentaci (včetně kompletní a srozumitelně zpracované specifikace, referenčních příruček, pracovních dokumentů, komentářů, analýz, popisů vazeb mezi modely, protokolů o provedených Testech apod., pokud nejsou součástí Dokumentace) v editovatelné elektronické podobě. Dokumentace ke Zdrojovým kódům dle tohoto Článku 14.5 musí dále obsahovat zejména databázové modely, popis vytvoření Software ze zdrojové formy, vysvětlení obsahu jednotlivých programových modulů a jejich klíčových funkcí ve formě komentářů ve Zdrojových kódech, a to nejméně v kvalitě obvyklé pro opensource projekty. Poskytovatel je povinen při každé aktualizaci (iteraci v rámci agilního vývoje) Systému, zkontrolovat, aktualizovat a předat Objednateli Zdrojový kód a související Dokumentaci.

Nároky třetích osob. Prodávající je povinen předat Kupujícímu veškerá plnění dle této Smlouvy bez jakýchkoliv vad. Prodávající Zhotovitel ve všech případech odpovídá za případné porušení práv duševního vlastnictví třetích Třetích osob Kupujícím Objednatelem v důsledku řádného užívání výstupů dle této SmlouvySoftware, nebo Databáze, k němuž udělil nebo zajistil Objednateli licenci na základě Článku 16 (Licence k Autorským dílům a Databázím vytvořeným na zakázku) či Článku 17 (Licence ke standardním Autorským dílům a Databázím). V případě, že k jakémukoliv výstupu této Smlouvy důvodně uplatní právo jakákoliv třetí osoba, Prodávající je povinen nahradit Kupujícímu veškerou újmu takto způsobenou, jakož i náklady vynaložené na obranu práv Kupujícího. Prodávající je v takovém případě dále povinen Zhotovitel se tímto zavazuje poskytnout Objednateli na svůj náklad poskytnout Kupujícími veškerou možnou účinnou součinnost nutnou pro úspěšnou obranu práv Objednatele ve vztahu k ochraně jeho právporušení práv duševního vlastnictví Třetích osob. Kupující Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit Prodávajícímu Zhotoviteli uplatnění nároku pro porušování práv duševního vlastnictví třetích Třetích osob v souvislosti s touto SmlouvouImplementační smlouvou. Případné řízení Případnou obhajobu před soudními, správními či jinými orgány povede Kupující, nedohodnou-li se Strany, že takové řízení má vést Prodávajícívždy Objednatel. V případě, že Kupujícímu Objednateli bude v důsledku řádného jeho užívání výstupů této Smlouvy Autorských děl či Databází Třetích osob v souladu s touto Smlouvou Implementační smlouvou na základě pravomocného soudního rozhodnutí uložena povinnost plnění, uhradí Prodávající Kupujícímu Zhotovitel Objednateli náklady soudního řízení, včetně nákladů právního zastoupenízastupování, jakož i újmu škodu vzniklou Kupujícímu Objednateli v důsledku uložení uvedené povinnosti za předpokladu, že Kupující Objednatel uplatnil v příslušném řízení proti žalobci veškeré rozumné námitky, které mohl uplatnit ve svém zájmu, zájmu a v rámci řízení řádně hájil svá práva prostřednictvím specializovaného právního zástupce.

Nároky třetích osob. Prodávající je povinen předat Kupujícímu veškerá plnění Poskytovatel odpovídá za dodání veškerých Autorských děl, které jsou předmětem poskytování služeb dle této Smlouvy bez jakýchkoliv vadSmlouvy, prostých právních vad (tj. Prodávající zejména že neporušují práva třetích stran). Poskytovatel ve všech případech odpovídá za případné porušení práv duševního vlastnictví třetích osob Kupujícím Objednatelem v důsledku řádného užívání výstupů Autorských děl, k nimž udělil nebo zajistil Objednateli oprávnění dle této čl. X. Smlouvy. V případě, že k jakémukoliv výstupu této Smlouvy důvodně Autorským dílům uplatní právo jakákoliv třetí osoba, Prodávající je povinen zavazuje se Poskytovatel nahradit Kupujícímu Objednateli veškerou újmu takto způsobenou, jakož i náklady vynaložené na obranu práv Kupujícího. Prodávající je v takovém případě dále povinen Objednatele nebo jiné účelně vynaložené náklady a na svůj náklad poskytnout Kupujícími Objednateli veškerou možnou součinnost k ochraně jeho právpráv nabytých dle čl. Kupující X. Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit Prodávajícímu Objednateli uplatnění nároku pro porušování porušovaní práv duševního vlastnictví třetích osob v souvislosti s touto Smlouvou. Případné řízení před soudními, správními či jinými orgány povede Kupující, nedohodnou-li se Strany, že takové řízení má vést Prodávajícíprovede vždy Objednatel. V případě, že Kupujícímu Objednateli bude v důsledku řádného jeho užívání výstupů této Smlouvy Autorských děl třetích osob v souladu s touto Smlouvou na základě pravomocného soudního rozhodnutí uložena povinnost plnění, uhradí Prodávající Kupujícímu Poskytovatel Objednateli náklady soudního řízení, včetně nákladů právního zastoupenízastupování, jakož i újmu vzniklou Kupujícímu Objednateli v důsledku uložení uvedené povinnosti za předpokladu, že Kupující Objednatel uplatnil v příslušném řízení proti žalobci veškeré rozumné námitky, které mohl uplatnit ve svém zájmu, zájmu a v rámci řízení řádně hájil svá práva prostřednictvím specializovaného právního zástupce.

Nároky třetích osob. Prodávající Poskytovatel prohlašuje, že je povinen předat Kupujícímu veškerá plnění oprávněn Objednateli udělit Udělovaná oprávnění a že udělením takových oprávnění Objednateli za podmínek dle této Smlouvy bez jakýchkoliv vad. Prodávající ve všech případech odpovídá za případné porušení práv Servisní smlouvy ani užíváním výstupů poskytování Služeb Objednatelem či uživateli v souladu s touto Servisní smlouvou nebudou porušena práva duševního vlastnictví třetích osob Kupujícím v důsledku řádného užívání výstupů dle této Smlouvytřetí osoby. V případě, že k jakémukoliv výstupu by třetí osoba vznesla vůči Objednateli jakékoliv nároky z porušení práv duševního vlastnictví v souvislosti s užíváním výstupů poskytování Služeb Objednatelem, zavazuje se Objednatel o této Smlouvy důvodně uplatní právo skutečnosti neprodleně informovat Poskytovatele a Poskytovatel se zavazuje přijmout taková opatření, aby Objednatel byl oprávněn nerušeně užívat výstupy poskytování Služeb, zejména zabezpečit pro Objednatele udělení Udělovaných oprávnění ve stejném rozsahu na Poskytovatele bez dalších nákladů a požadavků na úplatu od Objednatele. Uplatní-li jakákoliv třetí osobaosoba nárok z důvodu porušení práv duševního vlastnictví ve vztahu k výstupu poskytování Služeb, Prodávající jež Poskytovatel předal Objednateli, je Poskytovatel povinen nahradit Kupujícímu Objednateli veškerou újmu takto způsobenouzpůsobenou a přiznanou soudem či obsaženou v dohodě o narovnání schválené Poskytovatelem, jakož i účelné náklady vynaložené na obranu práv KupujícíhoObjednatele z Udělovaných oprávnění ve smyslu § 2369 Občanského zákoníku. Prodávající je Poskytovatel se v takovém případě dále povinen zavazuje na svůj náklad poskytnout Kupujícími Objednateli veškerou možnou součinnost k ochraně jeho právpráv a oprávnění dle tohoto Článku 14 (Práva duševního vlastnictví); zejména mu poskytnout všechny podklady, informace a vysvětlení k prokázání neoprávněnosti nároku třetí strany. Kupující Jedná-li se zavazuje o zcela jasně neopodstatněný nárok třetí osoby, není Poskytovatel povinen hradit Objednateli náklady vynaložené na obranu práv Objednatele z Udělovaných oprávnění. V případě nároku dle předchozího Článku 14.17, nebo je-li důvodné předpokládat, že takový nárok bude uplatněn, zabezpečí Poskytovatel Objednateli možnost dále příslušný výstup užívat bez zbytečného odkladu oznámit Prodávajícímu uplatnění nároku pro porušování práv duševního vlastnictví třetích osob na úplatu nad rámec sjednaný v souvislosti s touto Smlouvoutéto Servisní smlouvě. Případné řízení před soudnímiStrany výslovně prohlašují, správními či jinými orgány povede Kupující, že pokud při poskytování plnění dle této Servisní smlouvy vznikne činností Poskytovatele a Objednatele dílo spoluautorů nebo kolektivní dílo a nedohodnou-li se StranyStrany výslovně jinak, že takové řízení má vést ProdávajícíObjednatel nabývá v tomto případě práva duševního vlastnictví stanovená výše v tomto Článku 14 (Práva duševního vlastnictví). Cena je stanovena se zohledněním tohoto Článku 14.19 a Poskytovateli nevzniknou v případě vytvoření díla spoluautorů žádné nové nároky na odměnu. Spolu s Programem s otevřeným kódem, případně schváleným Standardním software, musí vždy být předána také kompletní uživatelská, administrátorská a provozní dokumentace k Programu s otevřeným kódem, případně schváleným Standardním software, včetně dokumentace jejich API, existuje-li. V případě, že Kupujícímu bude v důsledku řádného užívání výstupů této Smlouvy v souladu s touto Smlouvou je tato dokumentace dostupná bez omezení veřejně, může ji Poskytovatel předat Objednateli i odkazem na základě pravomocného soudního rozhodnutí uložena povinnost plněníjejí veřejně dostupnou verzi, uhradí Prodávající Kupujícímu náklady soudního řízení, včetně nákladů právního zastoupení, jakož i újmu vzniklou Kupujícímu v důsledku uložení uvedené povinnosti za předpokladu, že Kupující uplatnil v příslušném řízení veškeré rozumné námitky, které mohl uplatnit ve svém zájmu, a v rámci řízení řádně hájil svá práva prostřednictvím specializovaného právního zástupcepřičemž ale musí splňovat přinejmenším požadavky dle Přílohy č. 1 [Technická dokumentace].