Odpovědnost za vady a za škodu. 10.1 Operátor zodpovídá za rozsah, cenu a kvalitu těch sjednaných Služeb, které poskytuje jako konečný dodavatel.
Odpovědnost za vady a za škodu. Pronajímatel odpovídá za to, že Vozidla budou dodána a Služby budou poskytovány řádně v souladu s touto smlouvou a příslušnou Dílčí smlouvou a budou prosté jakýchkoliv vad v době jejich předání, resp. poskytnutí Nájemci, i po celou dobu trvání příslušné Dílčí smlouvy. Pronajímatel odpovídá též za vady Vozidel a/nebo Služeb, které vznikly až po jejich dodání, resp. poskytnutí Nájemci, pokud byly způsobeny porušením povinností Pronajímatele nebo osob, které použil k plnění svých povinností dle této smlouvy a Dílčích smluv.
Odpovědnost za vady a za škodu. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo, resp. jeho výše uvedené dvě části budou v době jejich předání objednateli plně odpovídat příslušným platným právním předpisům, platným ČSN (ČSN EN) a příslušným profesním předpisům, popř. že budou mít vlastnosti obvyklé a že budou plně použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dílo, resp. jeho výše uvedené dvě části, budou v době jejich předání objednateli kompletní ve smyslu smluveného, jinak obvyklého rozsahu a že budou odpovídat požadavkům sjednaným v této smlouvě. Za vadu se považuje i vzájemný nesoulad mezi geodetickým zaměřením, DPS, soupisem stavebních prací, dodávek služeb a výkazem výměr. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost staveb provedených podle jím provedeného díla (DPS a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr) a proveditelnost staveb podle díla (§ 159 odst. 2 stavebního zákona). Zhotovitel odpovídá za veškeré škody (újmy), které vzniknou objednateli nebo třetím osobám v důsledku vadného provedení díla.
Odpovědnost za vady a za škodu. Pokud nebude předmět smlouvy splněn řádně a včas má objednatel právo uplatnit nárok na přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Nebude-li zhotovitel z jakýchkoliv důvodů schopen výkon sjednané činnosti zajistit, je povinen o tom okamžitě písemně informovat objednatele. V případě, že tak neučiní, je povinen nahradit takto způsobenou škodu druhé straně dle § 373 a násl. Obchodního zákoníku.
Odpovědnost za vady a za škodu. Základní konstrukce odpovědnosti za škodu bude v zásadě podobná, i podle nové úpravy bude odpovědnost upravena na dvou úrovních, a sice na odpovědnost obecnou a odpovědnosti zvláštní. Nová úprava obecné odpovědnosti bude stát na subjektivním principu, s tím že presumovat se bude zavinění z nedbalosti. Přičemž v praxi by měly soudy rozlišovat mezi nedbalostí podnikatelů a nepodnikatelů. U podnikatelů bude předpokládána vyšší míra 72 Občanské právo hmotné 1, Praha: ASPI, 2002, str. 405 73 Občanský zákoník, velký akademický komentář, Praha: Linde, 2008, str. 40 odbornosti, podobně jak to v dnešní době stanovuje Obchodní zákoník. Důvodová zpráva uvádí: „pro případy škod způsobených porušením smluvní povinnosti se vyžaduje, aby škůdce prokázal, že mu splnění povinnosti, k níž se smluvně zavázal, zabránila mimořádná překážka, kterou při vynaložení řádné péče nemohl ani předvídat, ani odvrátit a která nemá původ v jeho osobních poměrech.“74 Pojetí odpovědnosti za škodu bude širší, poškozený se bude moci domáhat kromě náhrady za skutečnou škodu a ušlý zisk ještě finanční zadostiučinění za nemajetkovou újmu, té se poškozený bude moci domáhat sice jen v konkrétně stanovených případech, které jsou pojaty široce. Návrh nového občanského zákoníku systematicky zařazuje smluvní pokutu pod oddíl „utvrzení závazku“, Uznání dluhu, ani smluvní pokuta totiž hospodářsky nezajišťují pohledávku věřitele, třebaže mu poskytují jiné výhody. Uznáním dluhu je závazek utvrzen v tom smyslu, že uznání dluhu zakládá právní domněnku existence dluhu. Také smluvní pokuta utvrzuje závazek, a to tím způsobem, že dlužník je hrozbou další povinnosti (povinnosti k sankčnímu plnění) více motivován k splnění prvotní povinnosti.75 V návrhu je výslovně řečeno, že smluvní pokuta může být sjednána i v jiném plnění než v penězích, jak ostatně dovozuje X. Xxxxx v komentáři občanského zákoníku již ze současné úpravy.76 K hlavní změně došlo v podobě zavedení moderačního práva soudu, obdobného jako u úpravy obchodněprávní, kdy soud může snížit nepřiměřenou pokutu s ohledem na hodnotu a význam zajišťované povinnosti až do výše vzniklé škody. Také se zpřísňují podmínky placení smluvní pokuty vypuštěním §544 odst.3 ObčanZ, takže povinnost platit smluvní pokutu může vzniknout i v případech nezaviněného porušení smluvní povinnosti. V ostatním se nová úprava od staré neliší.
Odpovědnost za vady a za škodu. 1. Poskytovatel odpovídá Objednateli za to, že plnění na základě této Smlouvy bude poskytováno řádně a včas a za dodržení veškerých podmínek stanovených touto Smlouvu.
Odpovědnost za vady a za škodu. 7.1. Objednatel může reklamovat provedení služby předtisk poštovní poukázky a to tak, že zhotoviteli vytkne vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění.
Odpovědnost za vady a za škodu. 12.1. Poskytovatel služeb prohlašuje, že je oprávněn poskytovat příjemci objednané služby a že odpovídá příjemci za umožnění přístupu k placené službě a za řádné poskytnutí služeb v rozsahu podle smlouvy a VOP.
Odpovědnost za vady a za škodu. 7.1. Poskytovatel odpovídá za to, že Nabyvateli bude řádně poskytnuto plnění dle této smlouvy v souladu s touto smlouvou a s příslušnými právními předpisy, s maximální péčí a v kvalitě odpovídající tomuto plnění a že nebudou porušována práva třetích osob, jakož i za to, že nebude zasahováno do práv těchto třetích osob.
Odpovědnost za vady a za škodu. 1. Poskytovatel prohlašuje, že Software bude po celou dobu platnosti Licence dle Smlouvy splňovat výlučně Poskytovatelem výslovně specifikované vlastnosti a funkcionality. Vyskytnou-li se na Software vady způsobující jeho omezenou funkčnosti či nefunkčnost co do Poskytovatelem výslovně specifikovaných vlastností a funkcí, zavazuje se je Poskytovatel tyto vady odstranit, viz ust. odst. 5 o poskytování služeb Maintenance.