Common use of Preambula Clause in Contracts

Preambula. 1.1. Poskytovatel’ uzavrel ako Objednávateľ dňa 27.2.2018 Zmluvu o dielo č. DIL/35/04/003431/2018, v znení dodatku č. 1 zo dňa 16.5.2019 (ďalej tiež len „Zmluva“) a to so spoločnosťou ARTEL, spol. s r.o. (so sídlom Líbeňský ostrov 1555, 180 00 Praha 8, IČO: 49689851, ďalej tiež len ako „Zhotoviteľ“. 1.2. Predmetom Zmluvy je vypracovanie kompletnej výkresovej dokumentácie pre výrobu nasledujúcich prvkov pražského mobiliára - vybavenie ulice (ďalej tiež len „výkresová dokumentácia“): lavička s operadlom bez podrúčiek (4 nohy), lavička bez opéradla (4 nohy), veľkokapacitný kôš s objemom 100 litrov, závesný kôš s objemom 501itrov, altematíva závesného koša s nižšou hmotnosťou a obstarávacími nákladmi, stojan na bicykle, lavička do terénu s područkami a operadlom (2 nohy), lavička do terénu bez podrúčiek a s operadlom (2 nohy), kôš na triedený odpad s troma nádobami s objemom 50 litrov, nohy), nohy), lavička s opéradlem s područkami (4 lavička do terénu bez opéradla (2 samostatný sloupek (pätník), levný závésný menší koš z lehkého nohy), nohy), lavička s operadlom s područkami (4 lavička do terénu bez operadla (2 samostatný stĺpik (pätník), lacný závesný menší kôš z ľahkého materiálu, piknikový stúl a lavice (delší typ bez opéradel), sloupek se sáčky na psí exkrementy. 1.3. Součástí Smlouvy jsou též licenční ujednání. Výkresová dokumentace nebo její část je autorským dilem (dále též jen „dílo“) v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zméné nékterých zákonu (autorský zákon), ve znéní pozdéjších predpisu (dále jen „autorský zákon“). 1.4. Součástí ceny díla die Smlouvy je též udélení licence, a to od Zhotovitele pro HLMP. 1.5. Poskytovatel disponuje od okamžiku pŕedání výkresové dokumentace nebo její části na zákl. čl. 9.2. a 9.3. Smlouvy výhradním časové a místné neomezeným oprávnéním k výkonu práva autorské dílo užít (dále jen „výhradní licence“). V rámci výhradní licence je Poskytovatel nebo jím povéŕená osoba oprávnén upravit či ménit dílo nebo jeho část takovým zpúsobem, který nesníží hodnotu díla. V rámci výhradní licence má Poskytovatel časové a místné neomezené právo dílo nebo kteroukoliv jeho část uživat, upravovat, rozvíjet či použít jako součást díla jiného, a to vše v neomezeném rozsahu a bez nároku Zhotovitele na dodatečnou odménu. 1.6. Poskytovatel je na základé čl. 9.5. Smlouvy výslovné oprávnén ve smyslu § 2363 občanského zákoníku poskytnout oprávnéní tvoŕící součást licence zcela nebo zčásti tretí osobé jako tzv. podlicenci. 1.7. Poskytovatel prohlašuje, že smluvni vztah mezi jeho osobou a ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ jako autorem ke dni podpisu této smlouvy trvá. materiálu, piknikový stôl a lavica (dlhší typ bez operadiel), stĺpik s vreckami na psie exkrementy. 1.3. Súčasťou Zmluvy sú tiež licenčné dojednania. Výkresová dokumentácia alebo jej časť je autorským dielom (ďalej tiež len „dielo“) v súlade so zákonom č. 121/2000 Zb., o práve autorskom, o právach súvisiacich s právom autorským a o zmene niektorých zákonov (autorský zákon), v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“). 1.4. Súčasťou ceny diela podľa Zmluvy je tiež udelenie licencie, a to od ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ pre HLMP. 1.5. Poskytovatel’ disponuje od okamžiku odovzdania výkresovej dokumentácie alebo jej časti na základe čl. 9.2. a 9.3 Zmluvy výhradným časovo a miestne neobmedzeným oprávnením k výkonu práva autorské dielo použiť (ďalej len „výhradná licencia“). V rámci výhradnej licencie je Poskytovatel’ alebo ním poverená osoba oprávnený upraviť či meniť dielo alebo jeho časť takým spôsobom, ktorý nezníži hodnotu diela. Y rámci výhradnej licencie má Poskytovatel’ časovo a miestne neobmedzené právo dielo alebo ktorúkoľvek jeho časť používať, upravovať, rozvíjať či použiť ako súčasť iného diela a to všetko v neobmedzenom rozsahu a bez nároku Zhotoviteľa na dodatočnú odmenu. 1.6. Poskytovatel’ je na základe čl. 9.5. Zmluvy výslovne oprávnený v zmysle § 2363 občianskeho zákonníka poskytnúť oprávnenie tvoriace súčasť licencie celé alebo jeho časť tretej osobe ako tzv. podlicenciu. 1.7. Poskytovatel’ vyhlasuje, že zmluvný vzťah medzi jeho osobou a Zhotoviteľom ako autorom ku dňu podpisu tejto zmluvy trvá.

Preambula. 1.1Správca KP podal dňa 15.08.2016 voči Slovenskej republike v zastúpení MF SR na Okresný súd Trenčín žalobu, predmetom ktorej je záväzok Slovenskej republiky zaplatiť Úpadcovi sumu 906 161,54 EUR z titulu náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím, v zmysle zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci. Poskytovatel’ uzavrel Súdne konanie je vedené Okresným súdom Trenčín pod sp. zn. 14C 150/2016 (ďalej aj ako Objednávateľ „Súdne konanie"). Skutočnosťou zakladajúcou zodpovednosť Slovenskej republiky za škodu spôsobenú Úpadcovi je nákup komodít (uhlia, antracitu a zemného plynu) Úpadcom za kúpnu cenu navýšenú o spotrebnú daň v dôsledku vydania rozhodnutí Colného úradu Trenčín ako vecne a miestne príslušného správcu dane; na základe ktorých došlo k zrušeniu registrácií Úpadcu ako oprávneného spotrebiteľa uhlia, elektriny a zemného plynu, k odňatiu povolení Úpadcu na odber uhlia, elektriny a zemného plynu oslobodených od dane, k odňatiu osvedčenia Úpadcu o registrácii platiteľa dane z uhlia a elektriny a k zrušeniu registrácií Úpadcu ako platiteľa dane z uhlia a elektriny (ďalej aj ako „Rozhodnutia")1 . Rozsudkom Krajského súdu v Trenčíne zo dňa 27.2.2018 Zmluvu o dielo 19.09.2012, č. DIL/35/04/003431/2018k. 13S/35/2012-73 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 21.11.2013, v znení dodatku č. 1 k. 5Sžf/77-80/2012-96, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 13.01.2014 boli zrušené štyri (4) z Rozhodnutí Colného úradu. Rozsudkom Krajského súdu v Trenčíne zo dňa 16.5.2019 06.11.2012, č. k. 11S/14/2012-48 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 30.01.2014, č. k. 5Sžf/7/2013-65 ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 11.03.2014 bolo zrušené jedno (ďalej tiež len „Zmluva“1) z rozhodnutí Colného úradu a vec bola vrátená Žalovanému na ďalšie konanie z dôvodu § 250j ods. 2, písm. a) a to so spoločnosťou ARTEL, spole) OSP. s r.o. (so sídlom Líbeňský ostrov 1555, 180 00 Praha 8, IČO: 49689851, ďalej tiež len ako „Zhotoviteľ“. 1.2. Predmetom Zmluvy je vypracovanie kompletnej výkresovej dokumentácie pre výrobu nasledujúcich prvkov pražského mobiliára - vybavenie ulice (ďalej tiež len „výkresová dokumentácia“): lavička s operadlom bez podrúčiek (4 nohy), lavička bez opéradla (4 nohy), veľkokapacitný kôš s objemom 100 litrov, závesný kôš s objemom 501itrov, altematíva závesného koša s nižšou hmotnosťou a obstarávacími nákladmi, stojan na bicykle, lavička do terénu s područkami a operadlom (2 nohy), lavička do terénu bez podrúčiek a s operadlom (2 nohy), kôš na triedený odpad s troma nádobami s objemom 50 litrov, nohy), nohy), lavička s opéradlem s područkami (4 lavička do terénu bez opéradla (2 samostatný sloupek (pätník), levný závésný menší koš z lehkého nohy), nohy), lavička s operadlom s područkami (4 lavička do terénu bez operadla (2 samostatný stĺpik (pätník), lacný závesný menší kôš z ľahkého materiálu, piknikový stúl a lavice (delší typ bez opéradel), sloupek se sáčky na psí exkrementy. 1.3. Součástí Smlouvy jsou též licenční ujednání. Výkresová dokumentace nebo její část je autorským dilem (dále též jen „dílo“) v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zméné nékterých zákonu (autorský zákon), ve znéní pozdéjších predpisu (dále jen „autorský zákon“). 1.4. Součástí ceny díla die Smlouvy je též udélení licence, a to od Zhotovitele pro HLMP. 1.5. Poskytovatel disponuje od okamžiku pŕedání výkresové dokumentace nebo její části na zákl. čl. 9.2. a 9.3. Smlouvy výhradním časové a místné neomezeným oprávnéním k výkonu práva autorské dílo užít (dále jen „výhradní licence“). V rámci výhradní licence je Poskytovatel nebo jím povéŕená osoba oprávnén upravit či ménit dílo nebo jeho část takovým zpúsobem, který nesníží hodnotu díla. V rámci výhradní licence má Poskytovatel časové a místné neomezené právo dílo nebo kteroukoliv jeho část uživat, upravovat, rozvíjet či použít jako součást díla jiného, a to vše v neomezeném rozsahu a bez nároku Zhotovitele na dodatečnou odménu. 1.6. Poskytovatel je na základé čl. 9.5. Smlouvy výslovné oprávnén ve smyslu § 2363 občanského zákoníku poskytnout oprávnéní tvoŕící součást licence zcela nebo zčásti tretí osobé jako tzv. podlicenci. 1.7. Poskytovatel prohlašujeKonajúce súdy vo vyššie uvedených konaniach konštatovali, že smluvni vztah mezi jeho osobou a ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ jako autorem ke dni podpisu této smlouvy trvá. materiálu, piknikový stôl a lavica (dlhší typ bez operadiel), stĺpik s vreckami na psie exkrementyvšetky napadnuté Rozhodnutia boli vydané v rozpore so zákonom. 1.3. Súčasťou Zmluvy sú tiež licenčné dojednania. Výkresová dokumentácia alebo jej časť je autorským dielom (ďalej tiež len „dielo“) v súlade so zákonom č. 121/2000 Zb., o práve autorskom, o právach súvisiacich s právom autorským a o zmene niektorých zákonov (autorský zákon), v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“). 1.4. Súčasťou ceny diela podľa Zmluvy je tiež udelenie licencie, a to od ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ pre HLMP. 1.5. Poskytovatel’ disponuje od okamžiku odovzdania výkresovej dokumentácie alebo jej časti na základe čl. 9.2. a 9.3 Zmluvy výhradným časovo a miestne neobmedzeným oprávnením k výkonu práva autorské dielo použiť (ďalej len „výhradná licencia“). V rámci výhradnej licencie je Poskytovatel’ alebo ním poverená osoba oprávnený upraviť či meniť dielo alebo jeho časť takým spôsobom, ktorý nezníži hodnotu diela. Y rámci výhradnej licencie má Poskytovatel’ časovo a miestne neobmedzené právo dielo alebo ktorúkoľvek jeho časť používať, upravovať, rozvíjať či použiť ako súčasť iného diela a to všetko v neobmedzenom rozsahu a bez nároku Zhotoviteľa na dodatočnú odmenu. 1.6. Poskytovatel’ je na základe čl. 9.5. Zmluvy výslovne oprávnený v zmysle § 2363 občianskeho zákonníka poskytnúť oprávnenie tvoriace súčasť licencie celé alebo jeho časť tretej osobe ako tzv. podlicenciu. 1.7. Poskytovatel’ vyhlasuje, že zmluvný vzťah medzi jeho osobou a Zhotoviteľom ako autorom ku dňu podpisu tejto zmluvy trvá.

Preambula. 1.11. Poskytovatel’ uzavrel Účastník 1 ako Objednávateľ dňa 27.2.2018 Zmluvu kupujúci nadobudol na základe Zmluvy o dielo č. DIL/35/04/003431/2018, v znení dodatku č. 1 predaji podniku zo dňa 16.5.2019 (ďalej tiež len „Zmluva“) a to so spoločnosťou ARTEL27.7.2012 od predávajúceho city golf, spols.r.o. s r.o. (so sídlom Líbeňský ostrov 1555, 180 00 Praha 8v konkurze, IČO: 4968985144 612 761, ďalej tiež so sídlom Tajovského 5, 010 01 Žilina /ďalej len ako „Zhotoviteľ“úpadca v príslušnom gramatickom tvare/ podnik úpadcu, ktorého súčasťou bola aj pohľadávka voči Účastníkovi 2 vo výške 86 194,39 Eur, slovom: osemdesiatšesťtisícjednostodeväťdesiatštyri+39/100 Eur z titulu zhodnotenia predmetu nájmu, založeného Nájomnou zmluvou č. 330/84/09/2 zo dňa 20.4.2009 /ďalej len Pohľadávka v príslušnom gramatickom tvare/. 2. Účastník 2 túto Pohľadávku neuznáva a považuje ju za neopodstatnenú. Účastník 2 túto Pohľadávku považuje za neopodstatnenú v dôsledku nasledovných ustanovení Nájomnej zmluvy č. 330/84/09/2 zo dňa 20.04.2009. Podľa článku IV. bod 1 písm. d) je nájomca povinný po uplynutí doby prenájmu uviesť predmet prenájmu do pôvodného stavu pred vznikom nájmu, ak nedôjde k inej dohode medzi zmluvnými stranami a podľa článku VI. bod 1 nájomca je povinný v prípade ukončenia prenájmu vrátiť a odovzdať predmet prenájmu prenajímateľovi v stave zodpovedajúcemu obvyklému a riadnemu užívaniu. 1.23. Predmetom Zmluvy je vypracovanie kompletnej výkresovej dokumentácie Zmluvné strany majú záujem pokračovať v uzatvorenom nájomnom vzťahu a dodatkovať existujúcu nájomnú zmluvu, ktorej predmetom bude nájom pozemkov na obdobie 10 rokov, zapísaných v katastri nehnuteľností Správy katastra v Žiline, pre výrobu nasledujúcich prvkov pražského mobiliára - vybavenie ulice (ďalej tiež len „výkresová dokumentácia“): lavička s operadlom bez podrúčiek (4 nohy)okres: Žilina, lavička bez opéradla (4 nohy)obec: Žilina, veľkokapacitný kôš s objemom 100 litrovk.ú.: Žilina, závesný kôš s objemom 501itrovp.č.: KN-C 6027/48, altematíva závesného koša s nižšou hmotnosťou a obstarávacími nákladmiostatná plocha o výmere 21 240 m2, stojan na bicykle, lavička do terénu s područkami a operadlom (2 nohy), lavička do terénu bez podrúčiek a s operadlom (2 nohy), kôš na triedený odpad s troma nádobami s objemom 50 litrov, nohy), nohy), lavička s opéradlem s područkami (4 lavička do terénu bez opéradla (2 samostatný sloupek (pätník), levný závésný menší koš z lehkého nohy), nohy), lavička s operadlom s područkami (4 lavička do terénu bez operadla (2 samostatný stĺpik (pätník), lacný závesný menší kôš z ľahkého materiálu, piknikový stúl a lavice (delší typ bez opéradel), sloupek se sáčky na psí exkrementyktoré sú v správe Účastníka 2. 1.3. Součástí Smlouvy jsou též licenční ujednání. Výkresová dokumentace nebo její část je autorským dilem (dále též jen „dílo“) v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zméné nékterých zákonu (autorský zákon), ve znéní pozdéjších predpisu (dále jen „autorský zákon“). 1.4. Součástí ceny díla die Smlouvy je též udélení licence, a to od Zhotovitele pro HLMP. 1.5. Poskytovatel disponuje od okamžiku pŕedání výkresové dokumentace nebo její části na zákl. čl. 9.2. a 9.3. Smlouvy výhradním časové a místné neomezeným oprávnéním k výkonu práva autorské dílo užít (dále jen „výhradní licence“)4. V rámci výhradní licence je Poskytovatel nebo jím povéŕená osoba oprávnén upravit či ménit dílo nebo jeho část takovým zpúsobem, který nesníží hodnotu díla. V rámci výhradní licence má Poskytovatel časové záujme začatia a místné neomezené právo dílo nebo kteroukoliv jeho část uživat, upravovat, rozvíjet či použít jako součást díla jiného, budúcej korektnej spolupráce medzi zmluvnými stranami uzavreli zmluvné strany túto Dohodu s cieľom vyriešiť sporný výklad existencie pohľadávky a to vše v neomezeném rozsahu a bez nároku Zhotovitele na dodatečnou odménujej ďalšieho vymáhania. 1.6. Poskytovatel je na základé čl. 9.5. Smlouvy výslovné oprávnén ve smyslu § 2363 občanského zákoníku poskytnout oprávnéní tvoŕící součást licence zcela nebo zčásti tretí osobé jako tzv. podlicenci. 1.7. Poskytovatel prohlašuje, že smluvni vztah mezi jeho osobou a ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ jako autorem ke dni podpisu této smlouvy trvá. materiálu, piknikový stôl a lavica (dlhší typ bez operadiel), stĺpik s vreckami na psie exkrementy. 1.3. Súčasťou Zmluvy sú tiež licenčné dojednania. Výkresová dokumentácia alebo jej časť je autorským dielom (ďalej tiež len „dielo“) v súlade so zákonom č. 121/2000 Zb., o práve autorskom, o právach súvisiacich s právom autorským a o zmene niektorých zákonov (autorský zákon), v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“). 1.4. Súčasťou ceny diela podľa Zmluvy je tiež udelenie licencie, a to od ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ pre HLMP. 1.5. Poskytovatel’ disponuje od okamžiku odovzdania výkresovej dokumentácie alebo jej časti na základe čl. 9.2. a 9.3 Zmluvy výhradným časovo a miestne neobmedzeným oprávnením k výkonu práva autorské dielo použiť (ďalej len „výhradná licencia“). V rámci výhradnej licencie je Poskytovatel’ alebo ním poverená osoba oprávnený upraviť či meniť dielo alebo jeho časť takým spôsobom, ktorý nezníži hodnotu diela. Y rámci výhradnej licencie má Poskytovatel’ časovo a miestne neobmedzené právo dielo alebo ktorúkoľvek jeho časť používať, upravovať, rozvíjať či použiť ako súčasť iného diela a to všetko v neobmedzenom rozsahu a bez nároku Zhotoviteľa na dodatočnú odmenu. 1.6. Poskytovatel’ je na základe čl. 9.5. Zmluvy výslovne oprávnený v zmysle § 2363 občianskeho zákonníka poskytnúť oprávnenie tvoriace súčasť licencie celé alebo jeho časť tretej osobe ako tzv. podlicenciu. 1.7. Poskytovatel’ vyhlasuje, že zmluvný vzťah medzi jeho osobou a Zhotoviteľom ako autorom ku dňu podpisu tejto zmluvy trvá.

Preambula. 1.1. Poskytovatel’ uzavrel ako Objednávateľ dňa 27.2.2018 Zmluvu o dielo Navrhovateľ požaduje obstarať zmeny a doplnky Územného plánu obce Hrubý Šúr (ďalej len „ÚPN obce Hrubý Šúr – Zmeny a doplnky č. DIL/35/04/003431/201804/2024“) z dôvodu realizovať investičný zámer vo forme komplexného riešenia výstavby – plochy občianskeho vybavenia, v znení dodatku športu a rekreácie (Š+OV), na pozemkoch parc. č. 1 zo dňa 16.5.2019 (ďalej tiež len „Zmluva“) a to so spoločnosťou ARTEL, spolKN C 350/1 k. ▇. s r.o. (so sídlom Líbeňský ostrov 1555, 180 00 Praha 8, IČO: 49689851, ďalej tiež len ako „Zhotoviteľ“. 1.2. Predmetom Zmluvy je vypracovanie kompletnej výkresovej dokumentácie pre výrobu nasledujúcich prvkov pražského mobiliára - vybavenie ulice (ďalej tiež len „výkresová dokumentácia“): lavička s operadlom bez podrúčiek (4 nohy), lavička bez opéradla (4 nohy), veľkokapacitný kôš s objemom 100 litrov, závesný kôš s objemom 501itrov, altematíva závesného koša s nižšou hmotnosťou a obstarávacími nákladmi, stojan na bicykle, lavička do terénu s područkami a operadlom (2 nohy), lavička do terénu bez podrúčiek a s operadlom (2 nohy), kôš na triedený odpad s troma nádobami s objemom 50 litrov, nohy), nohy), lavička s opéradlem s područkami (4 lavička do terénu bez opéradla (2 samostatný sloupek (pätník), levný závésný menší koš z lehkého nohy), nohy), lavička s operadlom s područkami (4 lavička do terénu bez operadla (2 samostatný stĺpik (pätník), lacný závesný menší kôš z ľahkého materiálu, piknikový stúl a lavice (delší typ bez opéradel), sloupek se sáčky na psí exkrementy. 1.3. Součástí Smlouvy jsou též licenční ujednání. Výkresová dokumentace nebo její část je autorským dilem (dále též jen „dílo“) v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zméné nékterých zákonu (autorský zákon), ve znéní pozdéjších predpisu (dále jen „autorský zákon“). 1.4. Součástí ceny díla die Smlouvy je též udélení licence, a to od Zhotovitele pro HLMP. 1.5. Poskytovatel disponuje od okamžiku pŕedání výkresové dokumentace nebo její části na zákl. čl. 9.2. a 9.3. Smlouvy výhradním časové a místné neomezeným oprávnéním k výkonu práva autorské dílo užít (dále jen „výhradní licence“). V rámci výhradní licence je Poskytovatel nebo jím povéŕená osoba oprávnén upravit či ménit dílo nebo jeho část takovým zpúsobem, který nesníží hodnotu díla. V rámci výhradní licence má Poskytovatel časové a místné neomezené právo dílo nebo kteroukoliv jeho část uživat, upravovat, rozvíjet či použít jako součást díla jiného, a to vše v neomezeném rozsahu a bez nároku Zhotovitele na dodatečnou odménu. 1.6. Poskytovatel je na základé čl. 9.5. Smlouvy výslovné oprávnén ve smyslu § 2363 občanského zákoníku poskytnout oprávnéní tvoŕící součást licence zcela nebo zčásti tretí osobé jako tzv. podlicenci. 1.7. Poskytovatel prohlašuje, že smluvni vztah mezi jeho osobou a ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ jako autorem ke dni podpisu této smlouvy trváŠúr. materiáluPredmetné pozemky sú funkčne určené ako plochy občianskeho vybavenia, piknikový stôl športu a lavica rekreácie (dlhší typ bez operadielŠ+OV), stĺpik . Pre navrhované funkčné využívanie a priestorové usporiadanie je potrebné zámer Navrhovateľa zosúladiť s vreckami na psie exkrementy. 1.3. Súčasťou Zmluvy sú tiež licenčné dojednania. Výkresová dokumentácia alebo jej časť je autorským dielom (ďalej tiež len „dielo“) ÚPN obce Hrubý Šúr v súlade so zákonom zmysle zákona č. 121/2000 50/1976 Zb., . o práve autorskom, o právach súvisiacich s právom autorským územnom plánovaní a o zmene niektorých zákonov stavebnom poriadku (autorský stavebný zákon), ) v znení neskorších predpisov (ďalej len predpisov. Územnoplánovaciu dokumentáciu obcí obstarávajú obce, ktoré sú orgánmi územného plánovania podľa § 16 ods. 2 stavebného zákona, v súlade s ustanovením § 18 ods. 4 stavebného zákona. OZ v Hrubom Šúre uznesením č. 125-OZ/2024 zo dňa 20.05. 2024, schválilo obstaranie zmien a doplnkov ÚPN obce Hrubý Šúr v požadovanom obsahu a rozsahu. Obec Hrubý Šúr zabezpečila spracovateľa územnoplánovacej dokumentácie. Spracovateľom dokumentácie „autorský zákon“)ÚPN obce Hrubý Šúr – Zmeny a doplnky č. 04/2024“ sa stala spoločnosť ÚPn s.r.o. 1.4, so sídlom Drotárska cesta č. Súčasťou ceny diela podľa 94, 811 02 Bratislava, IČO: 35 892 412 na základe Zmluvy je tiež udelenie licencie, o dielo č. 51/2024 zo dňa 21.05. 2024. Obec Hrubý Šúr zabezpečila obstarávateľa územnoplánovacej dokumentácie. Obstarávateľom dokumentácie „ÚPN obce Hrubý Šúr – Zmeny a to od doplnky č. 04/2024“ sa stala spoločnosť ▇.▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ pre HLMP. s.r.o. 1.5, so sídlom Novackého č. Poskytovatel’ disponuje od okamžiku odovzdania výkresovej dokumentácie alebo jej časti 6, 841 04 Bratislava, IČO: 47 866 748 na základe člMandátnej zmluvy č. 9.2. a 9.3 Zmluvy výhradným časovo a miestne neobmedzeným oprávnením k výkonu práva autorské dielo použiť (ďalej len „výhradná licencia“). V rámci výhradnej licencie je Poskytovatel’ alebo ním poverená osoba oprávnený upraviť či meniť dielo alebo jeho časť takým spôsobom, ktorý nezníži hodnotu diela. Y rámci výhradnej licencie má Poskytovatel’ časovo a miestne neobmedzené právo dielo alebo ktorúkoľvek jeho časť používať, upravovať, rozvíjať či použiť ako súčasť iného diela a to všetko v neobmedzenom rozsahu a bez nároku Zhotoviteľa na dodatočnú odmenu. 1.6. Poskytovatel’ je na základe čl. 9.5. Zmluvy výslovne oprávnený v zmysle § 2363 občianskeho zákonníka poskytnúť oprávnenie tvoriace súčasť licencie celé alebo jeho časť tretej osobe ako tzv. podlicenciu. 1.7. Poskytovatel’ vyhlasuje, že zmluvný vzťah medzi jeho osobou a Zhotoviteľom ako autorom ku dňu podpisu tejto zmluvy trvá.52/2024 zo dňa

Preambula. 1.1. Poskytovatel’ uzavrel ako Objednávateľ dňa 27.2.2018 Zmluvu 1./ Zmluvné strany vzájomne prehlasujú a svojimi podpismi na tejto kúpnej zmluve potvrdzujú, že sa presvedčili o dielo č. DIL/35/04/003431/2018identite druhej zmluvnej strany, a že označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto kúpnej zmluvy zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v registri samostatných územných samosprávnych a správnych celkov Slovenskej republiky, v znení dodatku čktorom je evidovaný predávajúci a v občianskych preukazoch kupujúcich, ktoré sú uvedené v článku I, v položke kupujúci tejto kúpnej zmluvy. 1 zo 2./ Kupujúci sú manželia. Manželstvo uzatvorili dňa 16.5.2019 (ďalej tiež len „Zmluva“) na Okresnom úrade v Liptovskom Mikuláši. Sobášny list bol vydaný na Okresnom úrade v Liptovskom Mikuláši dňa . Je evidovaný v knihe manželstiev – v sobášnej matrike, 3./ Predávajúci je samostatný územný samosprávny a to so spoločnosťou ARTEL, spolsprávny celok Slovenskej republiky. s r.o. (so sídlom Líbeňský ostrov 1555, 180 00 Praha 8, IČO: 49689851, ďalej tiež len ako „Zhotoviteľ“. 1.2. Predmetom Zmluvy Jeho základnou úlohou je vypracovanie kompletnej výkresovej dokumentácie pre výrobu nasledujúcich prvkov pražského mobiliára - vybavenie ulice (ďalej tiež len „výkresová dokumentácia“): lavička s operadlom bez podrúčiek (4 nohy), lavička bez opéradla (4 nohy), veľkokapacitný kôš s objemom 100 litrov, závesný kôš s objemom 501itrov, altematíva závesného koša s nižšou hmotnosťou a obstarávacími nákladmi, stojan na bicykle, lavička do terénu s područkami a operadlom (2 nohy), lavička do terénu bez podrúčiek a s operadlom (2 nohy), kôš na triedený odpad s troma nádobami s objemom 50 litrov, nohy), nohy), lavička s opéradlem s područkami (4 lavička do terénu bez opéradla (2 samostatný sloupek (pätník), levný závésný menší koš z lehkého nohy), nohy), lavička s operadlom s područkami (4 lavička do terénu bez operadla (2 samostatný stĺpik (pätník), lacný závesný menší kôš z ľahkého materiálu, piknikový stúl a lavice (delší typ bez opéradel), sloupek se sáčky na psí exkrementy. 1.3. Součástí Smlouvy jsou též licenční ujednání. Výkresová dokumentace nebo její část je autorským dilem (dále též jen „dílo“) v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., starostlivosť o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským všestranný rozvoj územia obce a o zméné nékterých zákonu (autorský zákon), ve znéní pozdéjších predpisu (dále jen „autorský zákon“). 1.4potreby jej obyvateľov v záujme dosiahnutia spoločného prospechu a prosperity. Součástí ceny díla die Smlouvy je též udélení licence, a to od Zhotovitele pro HLMP. 1.5. Poskytovatel disponuje od okamžiku pŕedání výkresové dokumentace nebo její části na zákl. čl. 9.2. a 9.3. Smlouvy výhradním časové a místné neomezeným oprávnéním 4./ Kupujúci vlastnia v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov spoluvlastnícky podiel k výkonu práva autorské dílo užít (dále jen „výhradní licence“). V rámci výhradní licence je Poskytovatel nebo jím povéŕená osoba oprávnén upravit či ménit dílo nebo jeho část takovým zpúsobem, který nesníží hodnotu díla. V rámci výhradní licence má Poskytovatel časové a místné neomezené právo dílo nebo kteroukoliv jeho část uživat, upravovat, rozvíjet či použít jako součást díla jiného, a to vše v neomezeném rozsahu a bez nároku Zhotovitele na dodatečnou odménu. 1.6. Poskytovatel je na základé čl. 9.5. Smlouvy výslovné oprávnén ve smyslu § 2363 občanského zákoníku poskytnout oprávnéní tvoŕící součást licence zcela nebo zčásti tretí osobé jako tzv. podlicenci. 1.7. Poskytovatel prohlašuje, že smluvni vztah mezi jeho osobou a ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ jako autorem ke dni podpisu této smlouvy trvá. materiálu, piknikový stôl a lavica (dlhší typ bez operadiel), stĺpik s vreckami na psie exkrementy. 1.3. Súčasťou Zmluvy sú tiež licenčné dojednania. Výkresová dokumentácia alebo jej časť je autorským dielom (ďalej tiež len „dielo“) v súlade so zákonom č. 121/2000 Zb., pozemku parcelné číslo 508/1 o práve autorskom, o právach súvisiacich s právom autorským a o zmene niektorých zákonov (autorský zákon), v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“). 1.4. Súčasťou ceny diela podľa Zmluvy je tiež udelenie licencie, a to od ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ pre HLMP. 1.5. Poskytovatel’ disponuje od okamžiku odovzdania výkresovej dokumentácie alebo jej časti na základe čl. 9.2. a 9.3 Zmluvy výhradným časovo a miestne neobmedzeným oprávnením k výkonu práva autorské dielo použiť (ďalej len „výhradná licencia“). V rámci výhradnej licencie je Poskytovatel’ alebo ním poverená osoba oprávnený upraviť či meniť dielo alebo jeho časť takým spôsobomvýmere 378 m2, ktorý nezníži hodnotu dielaje evidovaný na liste vlastníctva číslo 1079 Okresného úradu Liptovský Mikuláš, katastrálneho odboru, pre okres Liptovský Mikuláš, obec Liptovské Kľačany a katastrálne územie Liptovské Kľačany. Y rámci výhradnej licencie má Poskytovatel’ časovo Pozemok je parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape. Kupujúci sú evidovaní v časti „B“ listu vlastníctva, (vlastníci a miestne neobmedzené právo dielo alebo ktorúkoľvek jeho časť používaťiné oprávnené osoby) ako účastník právneho vzťahu číslo 3. Ich spoluvlastnícky podiel je 3/5. Kupujúci v súčasnej dobe realizujú právne úkony smerujúce k nadobudnutiu výlučného vlastníctva predmetného pozemku, upravovať5./ Predávajúci vlastní vo výlučnom vlastníctve pozemok parcelné číslo 508/2 o výmere 8 m2, rozvíjať či použiť ktorý je evidovaný na liste vlastníctva číslo 745 Okresného úradu Liptovský Mikuláš, katastrálneho odboru, pre okres Liptovský Mikuláš, obec Liptovské Kľačany a katastrálne územie Liptovské Kľačany. Pozemok je parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape. Predávajúci je evidovaný v časti „B“ listu vlastníctva, (vlastníci a iné oprávnené osoby) ako súčasť iného diela a to všetko v neobmedzenom rozsahu a bez nároku Zhotoviteľa na dodatočnú odmenuúčastník právneho vzťahu číslo 1. Jeho spoluvlastnícky podiel je 1/1. 1.6. Poskytovatel’ je na základe čl. 9.5. Zmluvy výslovne oprávnený v zmysle § 2363 občianskeho zákonníka poskytnúť oprávnenie tvoriace súčasť licencie celé alebo jeho časť tretej osobe ako tzv. podlicenciu. 1.7. Poskytovatel’ vyhlasuje, že zmluvný vzťah medzi jeho osobou a Zhotoviteľom ako autorom ku dňu podpisu tejto zmluvy trvá.

Preambula. 1.11. Poskytovatel’ uzavrel ako Objednávateľ dňa 27.2.2018 Zmluvu o dielo č. DIL/35/04/003431/2018, v znení dodatku č. 1 zo dňa 16.5.2019 (ďalej tiež len „Zmluva“) a to so spoločnosťou ARTEL, spol. s r.o. (so sídlom Líbeňský ostrov 1555, 180 00 Praha 8, IČO: 49689851, ďalej tiež len ako „Zhotoviteľ“. 1.2. Predmetom Zmluvy je vypracovanie kompletnej výkresovej dokumentácie pre výrobu nasledujúcich prvkov pražského mobiliára - vybavenie ulice (ďalej tiež len „výkresová dokumentácia“): lavička s operadlom bez podrúčiek (4 nohy), lavička bez opéradla (4 nohy), veľkokapacitný kôš s objemom 100 litrov, závesný kôš s objemom 501itrov, altematíva závesného koša s nižšou hmotnosťou a obstarávacími nákladmi, stojan na bicykle, lavička do terénu s područkami a operadlom (2 nohy), lavička do terénu bez podrúčiek a s operadlom (2 nohy), kôš na triedený odpad s troma nádobami s objemom 50 litrov, nohy), nohy), lavička s opéradlem s područkami (4 lavička do terénu bez opéradla (2 samostatný sloupek (pätník), levný závésný menší koš z lehkého nohy), nohy), lavička s operadlom s područkami (4 lavička do terénu bez operadla (2 samostatný stĺpik (pätník), lacný závesný menší kôš z ľahkého materiálu, piknikový stúl a lavice (delší typ bez opéradel), sloupek se sáčky na psí exkrementy. 1.3. Součástí Smlouvy jsou též licenční ujednání. Výkresová dokumentace nebo její část je autorským dilem (dále též jen „dílo“) v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zméné nékterých zákonu (autorský zákon), ve znéní pozdéjších predpisu (dále jen „autorský zákon“). 1.4. Součástí ceny díla die Smlouvy je též udélení licence, a to od Zhotovitele pro HLMP. 1.5. Poskytovatel disponuje od okamžiku pŕedání výkresové dokumentace nebo její části na zákl. čl. 9.2. a 9.3. Smlouvy výhradním časové a místné neomezeným oprávnéním k výkonu práva autorské dílo užít (dále jen „výhradní licence“). V rámci výhradní licence je Poskytovatel nebo jím povéŕená osoba oprávnén upravit či ménit dílo nebo jeho část takovým zpúsobem, který nesníží hodnotu díla. V rámci výhradní licence má Poskytovatel časové a místné neomezené právo dílo nebo kteroukoliv jeho část uživat, upravovat, rozvíjet či použít jako součást díla jiného, a to vše v neomezeném rozsahu a bez nároku Zhotovitele na dodatečnou odménu. 1.6. Poskytovatel je na základé čl. 9.5. Smlouvy výslovné oprávnén ve smyslu § 2363 občanského zákoníku poskytnout oprávnéní tvoŕící součást licence zcela nebo zčásti tretí osobé jako tzv. podlicenci. 1.7. Poskytovatel prohlašuje, že smluvni vztah mezi jeho osobou a Oprávnený – ▇▇▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇ jako autorem ke dni podpisu této smlouvy trvá. materiálu, piknikový stôl a lavica ▇▇▇▇ bol poslancom Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever (dlhší typ bez operadiel), stĺpik s vreckami na psie exkrementyďalej len „MZ“) vo volebnom období 2010 – 2014. 1.32. Súčasťou Zmluvy sú tiež licenčné dojednania. Výkresová dokumentácia alebo jej Povinný - Mestská časť je autorským dielom (ďalej tiež len „dielo“) Košice – Sever v súlade so zákonom zák. č. 121/2000 369/1990 Zb., . o práve autorskom, o právach súvisiacich s právom autorským a o zmene niektorých zákonov (autorský zákon), obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“)a zákonom č. 401/1990 o meste Košice v znení neskorších predpisov bola oprávnená poslancom Miestneho zastupiteľstva, členom Miestnej rady a členom komisií MZ MČ Košice - Sever za činnosť v uvedených orgánoch vyplatiť odmenu. 1.43. Súčasťou ceny diela podľa Zmluvy je tiež udelenie licencieS ohľadom nato, že vznikol medzi Oprávneným a Povinným spor o výklad pravidiel, resp. podmienok, za ktorých má byť odmena v zmysle platných právnych predpisov poslancom MZ vyplatená, nedošlo zo strany Povinného k vyplateniu odmeny Oprávnenému, a to v období od ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ pre HLMP. 1.5. Poskytovatel’ disponuje januára 2011 – mája 2011, od okamžiku odovzdania výkresovej dokumentácie alebo jej časti na základe čl. 9.2. augusta 2012 – apríla 2013 a 9.3 Zmluvy výhradným časovo a miestne neobmedzeným oprávnením k výkonu práva autorské dielo použiť od októbra 2013 – decembra 2013 (ďalej len „výhradná licencianevyplatené odmeny“). V rámci výhradnej licencie dôsledku tejto skutočnosti podal Oprávnený spolu s ďalšími poslancami žalobu – návrh na vydanie platobného rozkazu o plnenie dňa 6.3.2014, v ktorej je Poskytovatel’ alebo ním poverená osoba oprávnený upraviť či meniť dielo alebo jeho časť takým spôsobomuvedený ako „žalobca“ v I. rade. V predmetnej žalobe sa domáha za žalované obdobie zaplatenia istiny spolu vo výške 2 775,99 €, ktorý nezníži hodnotu dielanevyčíslených úrokov z omeškania, trov právneho zastúpenia a súdnych poplatkov v zmysle žalobného návrhu. 4. Y rámci výhradnej licencie má Poskytovatel’ časovo Vecne a miestne neobmedzené právo dielo alebo ktorúkoľvek jeho časť používaťpríslušným na konanie v prvej inštancii je Okresný súd Košice I, upravovať, rozvíjať či použiť ako súčasť iného diela kde je v súčasnosti vedený súdny spor pod sp. zn. 25C/4/2018 a to všetko v neobmedzenom rozsahu a bez nároku Zhotoviteľa na dodatočnú odmenupredtým sp. zn. 25C 210/2014. 1.6. Poskytovatel’ je na základe čl. 9.5. Zmluvy výslovne oprávnený v zmysle § 2363 občianskeho zákonníka poskytnúť oprávnenie tvoriace súčasť licencie celé alebo jeho časť tretej osobe ako tzv. podlicenciu. 1.7. Poskytovatel’ vyhlasuje, že zmluvný vzťah medzi jeho osobou a Zhotoviteľom ako autorom ku dňu podpisu tejto zmluvy trvá.