Common use of Práva a povinnosti Objednávateľa Clause in Contracts

Práva a povinnosti Objednávateľa. 3.2.1 Objednávateľ má povinnosť bez zbytočného odkladu poskytnúť Dodávateľovi logo/erb obce a materiál ktorý má byť predmetom uverejnenia webstránke v elektronickej forme v zodpovedajúcej vopred dohodnutej kvalite, v lehotách uvedených v Čl. 2 ods. 2.1, v opačnom prípade tieto údaje Dodávateľ nie je povinný akceptovať a spracovať. V prípade, že Objednávateľ nemá možnosť súbory na aktualizáciu údajov dodať v elektronickej podobe súhlasí s vyúčtovaním spracovania materiálu podľa platného cenníka. 3.2.2 Objednávateľ má povinnosť spracovať a dodať Dodávateľovi podklady na grafické spracovanie webstránky, prípadne doplnenie webstránky do lehôt dohodnutých v Čl. 2 ods. 2.1, a podľa podmienok uvedených tejto Zmluve. 3.2.3 Objednávateľ má povinnosť reagovať na e-mailové, prípadne telefonické výzvy k spolupráci od Dodávateľa, a to do 3 pracovných dní. Po nedodržaní lehoty si Dodávateľ vyhradzuje právo na predlženie lehoty na vytvorenie predmetnej webstránky, uvedenej v Čl. 2 ods.2.1. 3.2.4 Objednávateľ je povinný písomnou formou, alebo e-mailom požiadať o zmeny alebo úpravy, ktoré majú byť vykonané na webstránke Objednávateľa. Iná forma nebude akceptovaná. 3.2.5 Po odovzdaní webovej stránky zhotovenej zo všetkých podkladov dodaných Objednávateľovi v lehote, budú ďalšie dodatočné zmeny v jeho obsahu spoplatnené podľa aktuálneho cenníka, v závislosti od rozsahu a veľkosti zmien požadovaných Objednávateľom. Objednávateľ svojím podpisom súhlasí s použitím jeho web adresy v rámci referencií Dodávateľa. 3.2.6 Objednávateľ je povinný prijať vyhotovenú webstránku a uhradiť dohodnutú cenu webstránky. Čl. 4 Cena za predmet zmluvy, ostatné platobné podmienky, odovzdanie webstránky 4.1 Cena webovej stránky je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách a to vo výške: x Webstránka Obce a doplnkové služby podľa výberu cena: 80,- s DPH/mesačne □ Webstránka Obce cena: s DPH/mesačne □ Doplnkové služby cena: s DPH/mesačne x Spolu cena: 80,- s DPH/mesačne s účinnosťou do 15 kalendárnych dní od podpisu tejto Zmluvy e-mailové schránky ako napr. xxxxxxxx@xxxx.xx, xxxxxxxxx@xxxx.xx, doména vo formáte xxx.xxxxxxxxx.xx 4.2 Ostatné platobné podmienky: Objednávateľ uhradí cenu predmetu Zmluvy uvedený v Čl.1 ods. 1.1 pravidelne na základe vystavenej mesačnej faktúry dodávateľom na bankový účet Dodávateľa, prípadne hotovostnou platbou. Prvá mesačná faktúra bude vystavená do 15 kalendárnych dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy poslednou zmluvnou stranou. Ďalšie pravidelné mesačné faktúry budú vystavené do 15 dňa toho-ktorého kalendárneho mesiaca. Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, Dodávateľ si vyhradzuje právo účtovať Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. Dodávateľ má právo uplatniť proti Objednávateľovi nárok na zaplatenie dlžnej sumy v súdnom a exekučnom konaní a to od prvého dňa omeškania Objednávateľa. Dodávateľ má právo uplatniť všetky náklady vzniknuté pri vymáhaní pohľadávky (trovy konania, poplatky, trovy právneho zastúpenia) u Objednávateľa. 4.3 Cena za doménu, webhosting zahrňuje náklady na prevádzku predmetnej webovej stránky na dobu jedného roka, telefonickú a e-mailovú podporu v prípade otázok a technických problémov, možnosť povinného zverejňovania podľa štandardov, e-mailové schránky v tvare xxxxxxxx@xxxx.xx, xxxxxxxxx@xxxx.xx, domenu vo forme xxx.xxxxxxxxx.xx,.. Túto cenu je Objednávateľ povinný zaplatiť ročne od podpísania Zmluvy na základe faktúry vystaveného po odovzdaní webstránky zaslaného poštou na adresu Objednávateľa uvedenú vyššie. V prípade nezaplatenia ceny za doménu, webhosting Dodávateľ nezodpovedá za prípadnú nefunkčnosť predmetnej web stránky vyplývajúcej z neuhradenej faktúry. 4.4 Požiadavky na zmenu obsahu webstránky, jej aktualizáciu, alebo úpravu, alebo na programové vybavenie, alebo zmeny v prezentáciách, fotografiách, zvukových, alebo zvukovoobrazových záznamoch po odovzdaní webovej stránky budú posudzované ako nová objednávka na zmenu, alebo úpravu stránky a vzťahuje sa na ňu cena za aktualizáciu webovej stránky, podľa dodatočnej cenovej ponuky schválenej Objednávateľom. Pokiaľ má Objednávateľ dohodnutú s Dodávateľom mesačnú správu - Zákaznícku podporu webstránky na paušálnej báze, aktualizácie v rámci paušálu sú automaticky zahrnuté v cene paušálu a cena za dodatočnú aktualizáciu webstránky bude dohodnutá s Dodávateľom len pokiaľ budú v požiadavkách nadštandardné služby nezahrnuté v paušále, alebo služby v množstve nezodpovedajúcom paušálu. 4.5 Predmetná webstránka bude spustená do prevádzky do 3 pracovných dní po e-mailovom schválení uvedenia webstránky do prevádzky Objednávateľom. 4.6 Dodávateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú Objednávateľovi, ak bola spôsobená nevhodným nastavením internetového prehliadača, alebo iného zariadenia zo strany Objednávateľa. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za bezpečnosť prístupu resp. užívateľových dát uložené na webovej stránke, t.j. neručí za to, že dáta pri prenose v sieti Internet nebudú zneužité tretími stranami. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za stratu zisku ani za iné ekonomické, nepriame, mimoriadne alebo následné škody vyplývajúce z prevádzky webstránky. Dodávateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku neposkytnutia alebo obmedzeného poskytnutia služby internet najmä ako priameho dôsledku poruchy, opravy údržby, reštrukturalizácie a rozšírenia siete alebo jej časti, alebo ako dôsledok prekročenia kapacity siete alebo kapacity siete iného poskytovateľa telekomunikačných služieb. Dodávateľ taktiež nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v súvislosti s neposkytnutím alebo nesprávnym poskytnutím služieb internet v dôsledku udalostí, ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Dodávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté a spôsobené stratou alebo poškodením uložených dát. Čl. 5 Doba trvania zmluvy, vypovedanie zmluvy a zmluvná pokuta 5.1 Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, v trvaní 3 rokov. 5.2 Vypovedať zmluvu o vytvorenie webstránky je možné zo strany Objednávateľa: a/ dohodou do 48 hodín (bez storno poplatku od podpisu zmluvy), b/ písomnou výpoveďou do 5 dní. Dodávateľ má nárok na vyúčtovanie 50% z ceny predmetnej webstránky. c/ písomnou výpoveďou od podpisu Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade predčasného ukončenia Zmluvy zo strany objednávateľa podľa bodu 5.2 písm. c) tejto Zmluvy je objednávateľ povinný doplatiť zostávajúce paušálne platby do doby trvania zmluvy 3 rokov od doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. 5.3 Vypovedať zmluvu o vytvorenie webovej stránky je možné zo strany Dodávateľa: a/ pri porušení povinností Objednávateľom, Dodávateľ má v tomto prípade nárok na zmluvnú pokutu až do výšky 100 % z celkovej ceny predmetu Zmluvy po odrátaní už uhradenej časti. 5.4 Po uplynutí doby trvania zmluvy v zmysle ust. 5.1 sa zmluva konkludentne predlžuje bez potreby dojednania osobitného písomného dodatku na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace, ktorá začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď zmluvy v písomnej forme druhej zmluvne strany riadne doručená. V tomto prípade sa zmluvná pokuta podľa článku 5.3 neuplatní.

Práva a povinnosti Objednávateľa. 3.2.1 IV.1. Objednávateľ je oprávnený počas vytvárania diela upresňovať zhotoviteľovi svoje požiadavky na dielo a na jeho technické kritériá, ale len v rámci podmienok uvedených v špecifikácii diela dohodnutej v prílohe č. 1 tejto zmluvy – Technická a obsahová špecifikácia diela. IV.2. Objednávateľ má povinnosť bez zbytočného odkladu právo na kontrolu obsahovej, vizuálnej a funkčnej časti webovej stránky počas jej vývoja, úvodnej prevádzky a rutinnej prevádzky. IV.3. Objednávateľ má právo informovať sa o priebežnom stave vytvárania diela, respektíve reklamovať jeho jednotlivé časti, ak nie sú v súlade s touto zmluvou alebo s prílohou č. 1 tejto zmluvy IV.4. Obsah diela je vlastníctvom objednávateľa, avšak programová a grafická časť diela je vlastníctvom zhotoviteľa a objednávateľ je oprávnený s ním disponovať v zmysle licenčných podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach tejto zmluvy. IV.5. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu za dielo vo výške a spôsobom uvedeným v čl. VII. tejto IV.6. Objednávateľ je povinný aktívne spolupracovať so zhotoviteľom počas úvodnej prevádzky najmä kontrolou funkčnej časti diela a bezodkladným nahlasovaním zistených vád alebo neželaných funkčností Zhotoviteľovi. IV.7. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Dodávateľovi logo/erb obce zhotoviteľovi všetky informácie potrebné pre riadne a materiál ktorý má byť predmetom uverejnenia webstránke v elektronickej forme včasné zabezpečenie vytvorenia diela vrátane podkladových materiálov (obrazový, zvukový alebo zvukovoobrazový materiál, texty, popisky, obrázky, programy, alebo prezentácie) v zodpovedajúcej vopred dohodnutej kvalite, kvalite podľa potrieb zhotoviteľa a v lehotách uvedených čo možno najkratšom čase. IV.8. Objednávateľ je zodpovedný za naplnenie obsahu diela počas úvodnej prevádzky a za obsah diela v Člrutinnej prevádzke. IV.9. 2 ods. 2.1, v opačnom prípade tieto údaje Dodávateľ nie Objednávateľ je povinný akceptovať dodať ďalšie materiály a spracovaťinformácie súvisiace s vyhotovením diela, zmluvy s tretími osobami vplývajúce na práce na diele (napr. V prípade, že Objednávateľ nemá možnosť súbory na aktualizáciu údajov dodať v elektronickej podobe súhlasí s vyúčtovaním spracovania materiálu podľa platného cenníkainformácie o aktuálnom webhostingu a pod.). 3.2.2 IV.10. Objednávateľ má povinnosť spracovať a dodať Dodávateľovi podklady na grafické spracovanie webstránky, prípadne doplnenie webstránky do lehôt dohodnutých v Čl. 2 ods. 2.1, a podľa podmienok uvedených tejto Zmluve. 3.2.3 Objednávateľ má povinnosť je povinný reagovať na e-mailové, prípadne telefonické výzvy k spolupráci od Dodávateľazhotoviteľa, a to do 3 pracovných dní. Po nedodržaní lehoty si Dodávateľ vyhradzuje právo na predlženie lehoty na vytvorenie predmetnej webstránky, uvedenej v Čl. 2 ods.2.1najkratšom technicky možnom čase. 3.2.4 Objednávateľ je povinný písomnou formou, alebo e-mailom požiadať o zmeny alebo úpravy, ktoré majú byť vykonané na webstránke Objednávateľa. Iná forma nebude akceptovaná. 3.2.5 Po odovzdaní webovej stránky zhotovenej zo všetkých podkladov dodaných Objednávateľovi v lehote, budú ďalšie dodatočné zmeny v jeho obsahu spoplatnené podľa aktuálneho cenníka, v závislosti od rozsahu a veľkosti zmien požadovaných Objednávateľom. Objednávateľ svojím podpisom súhlasí s použitím jeho web adresy v rámci referencií Dodávateľa. 3.2.6 Objednávateľ je povinný prijať vyhotovenú webstránku a uhradiť dohodnutú cenu webstránky. Čl. 4 Cena za predmet zmluvy, ostatné platobné podmienky, odovzdanie webstránky 4.1 Cena webovej stránky je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách a to vo výške: x Webstránka Obce a doplnkové služby podľa výberu cena: 80,- s DPH/mesačne □ Webstránka Obce cena: s DPH/mesačne □ Doplnkové služby cena: s DPH/mesačne x Spolu cena: 80,- s DPH/mesačne s účinnosťou do 15 kalendárnych dní od podpisu tejto Zmluvy e-mailové schránky ako napr. xxxxxxxx@xxxx.xx, xxxxxxxxx@xxxx.xx, doména vo formáte xxx.xxxxxxxxx.xx 4.2 Ostatné platobné podmienky: Objednávateľ uhradí cenu predmetu Zmluvy uvedený v Čl.1 ods. 1.1 pravidelne na základe vystavenej mesačnej faktúry dodávateľom na bankový účet Dodávateľa, prípadne hotovostnou platbou. Prvá mesačná faktúra bude vystavená do 15 kalendárnych dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy poslednou zmluvnou stranou. Ďalšie pravidelné mesačné faktúry budú vystavené do 15 dňa toho-ktorého kalendárneho mesiaca. Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, Dodávateľ si vyhradzuje právo účtovať Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. Dodávateľ má právo uplatniť proti Objednávateľovi nárok na zaplatenie dlžnej sumy v súdnom a exekučnom konaní a to od prvého dňa omeškania Objednávateľa. Dodávateľ má právo uplatniť všetky náklady vzniknuté pri vymáhaní pohľadávky (trovy konania, poplatky, trovy právneho zastúpenia) u Objednávateľa. 4.3 Cena za doménu, webhosting zahrňuje náklady na prevádzku predmetnej webovej stránky na dobu jedného roka, telefonickú a e-mailovú podporu v prípade otázok a technických problémov, možnosť povinného zverejňovania podľa štandardov, e-mailové schránky v tvare xxxxxxxx@xxxx.xx, xxxxxxxxx@xxxx.xx, domenu vo forme xxx.xxxxxxxxx.xx,.. Túto cenu je Objednávateľ povinný zaplatiť ročne od podpísania Zmluvy na základe faktúry vystaveného po odovzdaní webstránky zaslaného poštou na adresu Objednávateľa uvedenú vyššie. V prípade nezaplatenia ceny za doménu, webhosting Dodávateľ nezodpovedá za prípadnú nefunkčnosť predmetnej web stránky vyplývajúcej z neuhradenej faktúry. 4.4 Požiadavky na zmenu obsahu webstránky, jej aktualizáciu, alebo úpravu, alebo na programové vybavenie, alebo zmeny v prezentáciách, fotografiách, zvukových, alebo zvukovoobrazových záznamoch po odovzdaní webovej stránky budú posudzované ako nová objednávka na zmenu, alebo úpravu stránky a vzťahuje sa na ňu cena za aktualizáciu webovej stránky, podľa dodatočnej cenovej ponuky schválenej Objednávateľom. Pokiaľ má Objednávateľ dohodnutú s Dodávateľom mesačnú správu - Zákaznícku podporu webstránky na paušálnej báze, aktualizácie v rámci paušálu sú automaticky zahrnuté v cene paušálu a cena za dodatočnú aktualizáciu webstránky bude dohodnutá s Dodávateľom len pokiaľ budú v požiadavkách nadštandardné služby nezahrnuté v paušále, alebo služby v množstve nezodpovedajúcom paušálu. 4.5 Predmetná webstránka bude spustená do prevádzky do 3 pracovných dní po e-mailovom schválení uvedenia webstránky do prevádzky Objednávateľom. 4.6 Dodávateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú Objednávateľovi, ak bola spôsobená nevhodným nastavením internetového prehliadača, alebo iného zariadenia zo strany Objednávateľa. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za bezpečnosť prístupu resp. užívateľových dát uložené na webovej stránke, t.j. neručí za to, že dáta pri prenose v sieti Internet nebudú zneužité tretími stranami. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za stratu zisku ani za iné ekonomické, nepriame, mimoriadne alebo následné škody vyplývajúce z prevádzky webstránky. Dodávateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku neposkytnutia alebo obmedzeného poskytnutia služby internet najmä ako priameho dôsledku poruchy, opravy údržby, reštrukturalizácie a rozšírenia siete alebo jej časti, alebo ako dôsledok prekročenia kapacity siete alebo kapacity siete iného poskytovateľa telekomunikačných služieb. Dodávateľ taktiež nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v súvislosti s neposkytnutím alebo nesprávnym poskytnutím služieb internet v dôsledku udalostí, ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Dodávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté a spôsobené stratou alebo poškodením uložených dát. Čl. 5 Doba trvania zmluvy, vypovedanie zmluvy a zmluvná pokuta 5.1 Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, v trvaní 3 rokov. 5.2 Vypovedať zmluvu o vytvorenie webstránky je možné zo strany Objednávateľa: a/ dohodou do 48 hodín (bez storno poplatku od podpisu zmluvy), b/ písomnou výpoveďou do 5 dní. Dodávateľ má nárok na vyúčtovanie 50% z ceny predmetnej webstránky. c/ písomnou výpoveďou od podpisu Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade predčasného ukončenia Zmluvy zo strany objednávateľa podľa bodu 5.2 písm. c) tejto Zmluvy je objednávateľ povinný doplatiť zostávajúce paušálne platby do doby trvania zmluvy 3 rokov od doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. 5.3 Vypovedať zmluvu o vytvorenie webovej stránky je možné zo strany Dodávateľa: a/ pri porušení povinností Objednávateľom, Dodávateľ má v tomto prípade nárok na zmluvnú pokutu až do výšky 100 % z celkovej ceny predmetu Zmluvy po odrátaní už uhradenej časti. 5.4 Po uplynutí doby trvania zmluvy v zmysle ust. 5.1 sa zmluva konkludentne predlžuje bez potreby dojednania osobitného písomného dodatku na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace, ktorá začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď zmluvy v písomnej forme druhej zmluvne strany riadne doručená. V tomto prípade sa zmluvná pokuta podľa článku 5.3 neuplatní.

Práva a povinnosti Objednávateľa. 3.2.1 Objednávateľ má povinnosť bez zbytočného odkladu poskytnúť Dodávateľovi logo/erb obce a materiál ktorý má byť predmetom uverejnenia webstránke v elektronickej forme v zodpovedajúcej vopred dohodnutej kvalite, v lehotách uvedených v Čl. 2 ods. 2.1, v opačnom prípade tieto údaje Dodávateľ nie je povinný akceptovať a spracovať. V prípade, že Objednávateľ nemá možnosť súbory na aktualizáciu údajov dodať v elektronickej podobe súhlasí s vyúčtovaním spracovania materiálu podľa platného cenníka. 3.2.2 Objednávateľ má povinnosť spracovať a dodať Dodávateľovi podklady na grafické spracovanie webstránky, prípadne doplnenie webstránky do lehôt dohodnutých v Čl. 2 ods. 2.1, a podľa podmienok uvedených tejto Zmluve. 3.2.3 Objednávateľ má povinnosť reagovať na e-mailové, prípadne telefonické výzvy k spolupráci od Dodávateľa, a to do 3 pracovných dní. Po nedodržaní lehoty si Dodávateľ vyhradzuje právo na predlženie lehoty na vytvorenie predmetnej webstránky, uvedenej v Čl. 2 ods.2.1. 3.2.4 Objednávateľ je povinný písomnou formou, alebo e-mailom požiadať o zmeny alebo úpravy, ktoré majú byť vykonané na webstránke Objednávateľa. Iná forma nebude akceptovaná. 3.2.5 Po odovzdaní webovej stránky zhotovenej zo všetkých podkladov dodaných Objednávateľovi v lehote, budú ďalšie dodatočné zmeny v jeho obsahu spoplatnené podľa aktuálneho cenníka, v závislosti od rozsahu a veľkosti zmien požadovaných Objednávateľom. Objednávateľ svojím podpisom súhlasí s použitím jeho web adresy v rámci referencií Dodávateľa. 3.2.6 Objednávateľ je povinný prijať vyhotovenú webstránku a uhradiť dohodnutú cenu webstránky. Čl. 4 Cena za predmet zmluvy, ostatné platobné podmienky, odovzdanie webstránky 4.1 Cena webovej stránky je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách a to vo výške: x Webstránka Obce a doplnkové služby podľa výberu cena: 80,- s DPH/mesačne □ Webstránka Obce cena: s DPH/mesačne □ Doplnkové služby cena: s DPH/mesačne x Spolu cena: 80,- s DPH/mesačne s účinnosťou do 15 kalendárnych dní od podpisu tejto Zmluvy e-mailové schránky ako napr. xxxxxxxx@xxxx.xx, xxxxxxxxx@xxxx.xx, doména vo formáte xxx.xxxxxxxxx.xx 4.2 Ostatné platobné podmienky: Objednávateľ uhradí cenu predmetu Zmluvy uvedený v Čl.1 ods. 1.1 pravidelne na základe vystavenej mesačnej faktúry dodávateľom na bankový účet Dodávateľa, prípadne hotovostnou platbou. Prvá mesačná faktúra bude vystavená do 15 kalendárnych dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy poslednou zmluvnou stranou. Ďalšie pravidelné mesačné faktúry budú vystavené do 15 dňa toho-ktorého kalendárneho mesiaca. Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, Dodávateľ si vyhradzuje právo účtovať Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. Dodávateľ má právo uplatniť proti Objednávateľovi nárok na zaplatenie dlžnej sumy v súdnom a exekučnom konaní a to od prvého dňa omeškania Objednávateľa. Dodávateľ má právo uplatniť všetky náklady vzniknuté pri vymáhaní pohľadávky (trovy konania, poplatky, trovy právneho zastúpenia) u Objednávateľa. 4.3 Cena za doménu, webhosting zahrňuje náklady na prevádzku predmetnej webovej stránky na dobu jedného roka, telefonickú a e-mailovú podporu v prípade otázok a technických problémov, možnosť povinného zverejňovania podľa štandardov, e-mailové schránky v tvare xxxxxxxx@xxxx.xx, xxxxxxxxx@xxxx.xx, domenu vo forme xxx.xxxxxxxxx.xx,.. Túto cenu je Objednávateľ povinný zaplatiť ročne od podpísania Zmluvy na základe faktúry vystaveného po odovzdaní webstránky zaslaného poštou na adresu Objednávateľa uvedenú vyššie. V prípade nezaplatenia ceny za doménu, webhosting Dodávateľ nezodpovedá za prípadnú nefunkčnosť predmetnej web stránky vyplývajúcej z neuhradenej faktúry. 4.4 Požiadavky na zmenu obsahu webstránky, jej aktualizáciu, alebo úpravu, alebo na programové vybavenie, alebo zmeny v prezentáciách, fotografiách, zvukových, alebo zvukovoobrazových záznamoch po odovzdaní webovej stránky budú posudzované ako nová objednávka na zmenu, alebo úpravu stránky a vzťahuje sa na ňu cena za aktualizáciu webovej stránky, podľa dodatočnej cenovej ponuky schválenej Objednávateľom. Pokiaľ má Objednávateľ dohodnutú s Dodávateľom mesačnú správu - Zákaznícku podporu webstránky na paušálnej báze, aktualizácie v rámci paušálu sú automaticky zahrnuté v cene paušálu a cena za dodatočnú aktualizáciu webstránky bude dohodnutá s Dodávateľom len pokiaľ budú v požiadavkách nadštandardné služby nezahrnuté v paušále, alebo služby v množstve nezodpovedajúcom paušálu. 4.5 Predmetná webstránka bude spustená do prevádzky do 3 pracovných dní po e-mailovom schválení uvedenia webstránky do prevádzky Objednávateľom. 4.6 Dodávateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú Objednávateľovi, ak bola spôsobená nevhodným nastavením internetového prehliadača, alebo iného zariadenia zo strany Objednávateľa. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za bezpečnosť prístupu resp. užívateľových dát uložené na webovej stránke, t.j. neručí za to, že dáta pri prenose v sieti Internet nebudú zneužité tretími stranami. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za stratu zisku ani za iné ekonomické, nepriame, mimoriadne alebo následné škody vyplývajúce z prevádzky webstránky. Dodávateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku neposkytnutia alebo obmedzeného poskytnutia služby internet najmä ako priameho dôsledku poruchy, opravy údržby, reštrukturalizácie a rozšírenia siete alebo jej časti, alebo ako dôsledok prekročenia kapacity siete alebo kapacity siete iného poskytovateľa telekomunikačných služieb. Dodávateľ taktiež nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v súvislosti s neposkytnutím alebo nesprávnym poskytnutím služieb internet v dôsledku udalostí, ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Dodávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté a spôsobené stratou alebo poškodením uložených dát. Čl. 5 Doba trvania zmluvy, vypovedanie zmluvy a zmluvná pokuta 5.1 Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, v trvaní 3 rokov. 5.2 Vypovedať zmluvu o vytvorenie webstránky je možné zo strany Objednávateľa: a/ dohodou do 48 hodín (bez storno poplatku od podpisu zmluvy), b/ písomnou výpoveďou do 5 dní. Dodávateľ má nárok na vyúčtovanie 50% z ceny predmetnej webstránky. c/ písomnou výpoveďou od podpisu Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade predčasného ukončenia Zmluvy zo strany objednávateľa podľa bodu 5.2 písm. c) tejto Zmluvy je objednávateľ povinný doplatiť zostávajúce paušálne platby do doby trvania zmluvy 3 rokov od doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. 5.3 Vypovedať zmluvu o vytvorenie webovej stránky je možné zo strany Dodávateľa: a/ pri porušení povinností Objednávateľom, Dodávateľ má v tomto prípade nárok na zmluvnú pokutu až do výšky 100 % z celkovej ceny predmetu Zmluvy po odrátaní už uhradenej časti. 5.4 Po uplynutí doby trvania zmluvy v zmysle ust. 5.1 sa zmluva konkludentne predlžuje bez potreby dojednania osobitného písomného dodatku na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace, ktorá začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď zmluvy v písomnej forme druhej zmluvne strany riadne doručená. V tomto prípade sa zmluvná pokuta podľa článku 5.3 neuplatní.

Práva a povinnosti Objednávateľa. 3.2.1 Objednávateľ má povinnosť bez zbytočného odkladu poskytnúť Dodávateľovi logo/erb obce a materiál ktorý má byť predmetom uverejnenia webstránke v elektronickej forme v zodpovedajúcej vopred dohodnutej kvalite, v lehotách uvedených v Čl. 2 ods. 2.1, v opačnom prípade tieto údaje Dodávateľ nie je povinný akceptovať a spracovať. V prípade, že Objednávateľ nemá možnosť súbory na aktualizáciu údajov dodať v elektronickej podobe súhlasí s vyúčtovaním spracovania materiálu podľa platného cenníka. 3.2.2 Objednávateľ má povinnosť spracovať a dodať Dodávateľovi podklady na grafické spracovanie webstránky, prípadne doplnenie webstránky do lehôt dohodnutých v Čl. 2 ods. 2.1, a podľa podmienok uvedených tejto Zmluve. 3.2.3 Objednávateľ má povinnosť reagovať na e-mailové, prípadne telefonické výzvy k spolupráci od Dodávateľa, a to do 3 pracovných dní. Po nedodržaní lehoty si Dodávateľ vyhradzuje právo na predlženie lehoty na vytvorenie predmetnej webstránky, uvedenej v Čl. 2 ods.2.1. 3.2.4 Objednávateľ je povinný písomnou formou, alebo e-mailom požiadať o zmeny alebo úpravy, ktoré majú byť vykonané na webstránke Objednávateľa. Iná forma nebude akceptovaná. 3.2.5 Po odovzdaní webovej stránky zhotovenej zo všetkých podkladov dodaných Objednávateľovi v lehote, budú ďalšie dodatočné zmeny v jeho obsahu spoplatnené podľa aktuálneho cenníka, v závislosti od rozsahu a veľkosti zmien požadovaných Objednávateľom. Objednávateľ svojím podpisom súhlasí s použitím jeho web adresy v rámci referencií Dodávateľa. 3.2.6 Objednávateľ je povinný prijať vyhotovenú webstránku a uhradiť dohodnutú cenu webstránky. Čl. 4 Cena za predmet zmluvy, ostatné platobné podmienky, odovzdanie webstránky 4.1 Cena webovej stránky je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách a to vo výške: x Webstránka Obce a doplnkové služby podľa výberu cena: 80,- Jednorazovú platbu rozdeliť na 6x po sebe idúce mesiace v sume 148,50 € s DPH/DPH mesačne □ Webstránka Obce cena: s DPH/mesačne □ Doplnkové služby cena: s DPH/mesačne x Spolu cena: 80,- s DPH/mesačne s účinnosťou od marec 2022 do 15 kalendárnych dní od podpisu tejto Zmluvy august 2022 e-mailové schránky ako napr. xxxxxxxx@xxxx.xx, xxxxxxxxx@xxxx.xx, doména vo formáte xxx.xxxxxxxxx.xx 4.2 Ostatné platobné podmienkyxxx.xxxxxxxxx.xx cena: Objednávateľ uhradí cenu predmetu Zmluvy uvedený v Čl.1 ods. 1.1 pravidelne na základe vystavenej mesačnej faktúry dodávateľom na bankový účet Dodávateľa, prípadne hotovostnou platbou. Prvá mesačná faktúra bude vystavená do 15 kalendárnych dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy poslednou zmluvnou stranou. Ďalšie pravidelné mesačné faktúry budú vystavené do 15 dňa toho-ktorého kalendárneho mesiaca. Ak je Objednávateľ v omeškaní bez DPH s úhradou faktúry, Dodávateľ si vyhradzuje právo účtovať Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. Dodávateľ má právo uplatniť proti Objednávateľovi nárok na zaplatenie dlžnej sumy v súdnom a exekučnom konaní a to od prvého dňa omeškania Objednávateľa. Dodávateľ má právo uplatniť všetky náklady vzniknuté pri vymáhaní pohľadávky (trovy konania, poplatky, trovy právneho zastúpenia) u Objednávateľa. 4.3 Cena za doménu, webhosting zahrňuje náklady na prevádzku predmetnej webovej stránky na dobu jedného roka, telefonickú a e-mailovú podporu v prípade otázok a technických problémov, možnosť povinného zverejňovania podľa štandardov, e-mailové schránky v tvare xxxxxxxx@xxxx.xx, xxxxxxxxx@xxxx.xx, domenu vo forme xxx.xxxxxxxxx.xx,.. Túto cenu je Objednávateľ povinný zaplatiť ročne od podpísania Zmluvy na základe faktúry vystaveného po odovzdaní webstránky zaslaného poštou na adresu Objednávateľa uvedenú vyššie. V prípade nezaplatenia ceny za doménu, webhosting Dodávateľ nezodpovedá za prípadnú nefunkčnosť predmetnej web stránky vyplývajúcej z neuhradenej faktúry. 4.4 Požiadavky na zmenu obsahu webstránky, jej aktualizáciu, alebo úpravu, alebo na programové vybavenie, alebo zmeny v prezentáciách, fotografiách, zvukových, alebo zvukovoobrazových záznamoch po odovzdaní webovej stránky budú posudzované ako nová objednávka na zmenu, alebo úpravu stránky a vzťahuje sa na ňu cena za aktualizáciu webovej stránky, podľa dodatočnej cenovej ponuky schválenej Objednávateľom. Pokiaľ má Objednávateľ dohodnutú s Dodávateľom mesačnú správu - Zákaznícku podporu webstránky na paušálnej báze, aktualizácie v rámci paušálu sú automaticky zahrnuté v cene paušálu a cena za dodatočnú aktualizáciu webstránky bude dohodnutá s Dodávateľom len pokiaľ budú v požiadavkách nadštandardné služby nezahrnuté v paušále, alebo služby v množstve nezodpovedajúcom paušálu. 4.5 Predmetná webstránka bude spustená do prevádzky do 3 pracovných dní po e-mailovom schválení uvedenia webstránky do prevádzky Objednávateľom. 4.6 Dodávateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú Objednávateľovi, ak bola spôsobená nevhodným nastavením internetového prehliadača, alebo iného zariadenia zo strany Objednávateľa. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za bezpečnosť prístupu resp. užívateľových dát uložené na webovej stránke, t.j. neručí za to, že dáta pri prenose v sieti Internet nebudú zneužité tretími stranami. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za stratu zisku ani za iné ekonomické, nepriame, mimoriadne alebo následné škody vyplývajúce z prevádzky webstránky. Dodávateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku neposkytnutia alebo obmedzeného poskytnutia služby internet najmä ako priameho dôsledku poruchy, opravy údržby, reštrukturalizácie a rozšírenia siete alebo jej časti, alebo ako dôsledok prekročenia kapacity siete alebo kapacity siete iného poskytovateľa telekomunikačných služieb. Dodávateľ taktiež nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v súvislosti s neposkytnutím alebo nesprávnym poskytnutím služieb internet v dôsledku udalostí, ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Dodávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté a spôsobené stratou alebo poškodením uložených dát. Čl. 5 Doba trvania zmluvy, vypovedanie zmluvy a zmluvná pokuta 5.1 Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, v trvaní 3 rokov. 5.2 Vypovedať zmluvu o vytvorenie webstránky je možné zo strany Objednávateľa: a/ dohodou do 48 hodín (bez storno poplatku od podpisu zmluvy), b/ písomnou výpoveďou do 5 dní. Dodávateľ má nárok na vyúčtovanie 50% z ceny predmetnej webstránky. c/ písomnou výpoveďou od podpisu Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade predčasného ukončenia Zmluvy zo strany objednávateľa podľa bodu 5.2 písm. c) tejto Zmluvy je objednávateľ povinný doplatiť zostávajúce paušálne platby do doby trvania zmluvy 3 rokov od doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. 5.3 Vypovedať zmluvu o vytvorenie webovej stránky je možné zo strany Dodávateľa: a/ pri porušení povinností Objednávateľom, Dodávateľ má v tomto prípade nárok na zmluvnú pokutu až do výšky 100 % z celkovej ceny predmetu Zmluvy po odrátaní už uhradenej časti. 5.4 Po uplynutí doby trvania zmluvy v zmysle ust. 5.1 sa zmluva konkludentne predlžuje bez potreby dojednania osobitného písomného dodatku na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace, ktorá začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď zmluvy v písomnej forme druhej zmluvne strany riadne doručená. V tomto prípade sa zmluvná pokuta podľa článku 5.3 neuplatní.DPH/ročne

Práva a povinnosti Objednávateľa. 3.2.1 Objednávateľ má povinnosť bez zbytočného odkladu poskytnúť Dodávateľovi logo/erb obce a materiál ktorý má byť predmetom uverejnenia webstránke v elektronickej forme v zodpovedajúcej vopred dohodnutej kvalite, v lehotách uvedených v Čl. 2 ods. 2.1, v opačnom prípade tieto údaje Dodávateľ nie je povinný akceptovať a spracovať. V prípade, že Objednávateľ nemá možnosť súbory na aktualizáciu údajov dodať v elektronickej podobe súhlasí s vyúčtovaním spracovania materiálu podľa platného cenníka. 3.2.2 Objednávateľ má povinnosť spracovať a dodať Dodávateľovi podklady na grafické spracovanie webstránky, prípadne doplnenie webstránky do lehôt dohodnutých v Čl. 2 ods. 2.1, a podľa podmienok uvedených tejto Zmluve. 3.2.3 Objednávateľ má povinnosť reagovať na e-mailové, prípadne telefonické výzvy k spolupráci od Dodávateľa, a to do 3 pracovných dní. Po nedodržaní lehoty si Dodávateľ vyhradzuje právo na predlženie lehoty na vytvorenie predmetnej webstránky, uvedenej v Čl. 2 ods.2.1. 3.2.4 Objednávateľ je povinný písomnou formou, alebo e-mailom požiadať o zmeny alebo úpravy, ktoré majú byť vykonané na webstránke Objednávateľa. Iná forma nebude akceptovaná. 3.2.5 Po odovzdaní webovej stránky zhotovenej zo všetkých podkladov dodaných Objednávateľovi v lehote, budú ďalšie dodatočné zmeny v jeho obsahu spoplatnené podľa aktuálneho cenníka, v závislosti od rozsahu a veľkosti zmien požadovaných Objednávateľom. Objednávateľ svojím podpisom súhlasí s použitím jeho web adresy v rámci referencií Dodávateľa. 3.2.6 Objednávateľ je povinný prijať vyhotovenú webstránku a uhradiť dohodnutú cenu webstránky. Čl. 4 Cena za predmet zmluvy, ostatné platobné podmienky, odovzdanie webstránky 4.1 Cena webovej stránky je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách a to vo výške: x Webstránka Obce a doplnkové služby podľa výberu cena: 80,- cena 120 € s DPH/mesačne DPH /mesačne □ Webstránka Obce cena: s DPH/mesačne DPH /mesačne □ Doplnkové služby cena: s DPH/mesačne DPH /mesačne x Spolu cena: 80,- 120 € s DPH/mesačne DPH /mesačne s účinnosťou do 15 kalendárnych dní od podpisu tejto Zmluvy □ Doména, webhosting, telefonická a e-mailová podpora, možnosť povinného zverejňovania podľa štandardov, e-mailové schránky ako napr. xxxxxxxx@xxxx.xx, xxxxxxxxx@xxxx.xx, doména vo formáte xxx.xxxxxxxxx.xx 4.2 Ostatné platobné podmienky: Objednávateľ uhradí cenu predmetu Zmluvy uvedený v Čl.1 ods. 1.1 pravidelne na základe vystavenej mesačnej faktúry dodávateľom na bankový účet Dodávateľa, prípadne hotovostnou platbou. Prvá mesačná faktúra bude vystavená do 15 kalendárnych dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy poslednou zmluvnou stranou. Ďalšie pravidelné mesačné faktúry budú vystavené do 15 dňa toho-ktorého kalendárneho mesiaca. Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, Dodávateľ si vyhradzuje právo účtovať Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. Dodávateľ má právo uplatniť proti Objednávateľovi nárok na zaplatenie dlžnej sumy v súdnom a exekučnom konaní a to od prvého dňa omeškania Objednávateľa. Dodávateľ má právo uplatniť všetky náklady vzniknuté pri vymáhaní pohľadávky (trovy konania, poplatky, trovy právneho zastúpenia) u Objednávateľa. 4.3 Cena za doménu, webhosting zahrňuje náklady na prevádzku predmetnej webovej stránky na dobu jedného roka, telefonickú a e-mailovú podporu v prípade otázok a technických problémov, možnosť povinného zverejňovania podľa štandardov, e-mailové schránky v tvare xxxxxxxx@xxxx.xx, xxxxxxxxx@xxxx.xx, domenu vo forme xxx.xxxxxxxxx.xx,.. Túto cenu je Objednávateľ povinný zaplatiť ročne od podpísania Zmluvy na základe faktúry vystaveného po odovzdaní webstránky zaslaného poštou na adresu Objednávateľa uvedenú vyššie. V prípade nezaplatenia ceny za doménu, webhosting Dodávateľ nezodpovedá za prípadnú nefunkčnosť predmetnej web stránky vyplývajúcej z neuhradenej faktúry. 4.4 Požiadavky na zmenu obsahu webstránky, jej aktualizáciu, alebo úpravu, alebo na programové vybavenie, alebo zmeny v prezentáciách, fotografiách, zvukových, alebo zvukovoobrazových záznamoch po odovzdaní webovej stránky budú posudzované ako nová objednávka na zmenu, alebo úpravu stránky a vzťahuje sa na ňu cena za aktualizáciu webovej stránky, podľa dodatočnej cenovej ponuky schválenej Objednávateľom. Pokiaľ má Objednávateľ dohodnutú s Dodávateľom mesačnú správu - Zákaznícku podporu webstránky na paušálnej báze, aktualizácie v rámci paušálu sú automaticky zahrnuté v cene paušálu a cena za dodatočnú aktualizáciu webstránky bude dohodnutá s Dodávateľom len pokiaľ budú v požiadavkách nadštandardné služby nezahrnuté v paušále, alebo služby v množstve nezodpovedajúcom paušálu. 4.5 Predmetná webstránka bude spustená do prevádzky do 3 pracovných dní po e-mailovom schválení uvedenia webstránky do prevádzky Objednávateľom. 4.6 Dodávateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú Objednávateľovi, ak bola spôsobená nevhodným nastavením internetového prehliadača, alebo iného zariadenia zo strany Objednávateľa. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za bezpečnosť prístupu resp. užívateľových dát uložené na webovej stránke, t.j. neručí za to, že dáta pri prenose v sieti Internet nebudú zneužité tretími stranami. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za stratu zisku ani za iné ekonomické, nepriame, mimoriadne alebo následné škody vyplývajúce z prevádzky webstránky. Dodávateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku neposkytnutia alebo obmedzeného poskytnutia služby internet najmä ako priameho dôsledku poruchy, opravy údržby, reštrukturalizácie a rozšírenia siete alebo jej časti, alebo ako dôsledok prekročenia kapacity siete alebo kapacity siete iného poskytovateľa telekomunikačných služieb. Dodávateľ taktiež nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v súvislosti s neposkytnutím alebo nesprávnym poskytnutím služieb internet v dôsledku udalostí, ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Dodávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté a spôsobené stratou alebo poškodením uložených dát. Čl. 5 Doba trvania zmluvy, vypovedanie zmluvy a zmluvná pokuta 5.1 Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, v trvaní 3 rokov. 5.2 Vypovedať zmluvu o vytvorenie webstránky je možné zo strany Objednávateľa: : a/ dohodou do 48 hodín (bez storno poplatku od podpisu zmluvy), b/ písomnou výpoveďou do 5 dní. Dodávateľ má nárok na vyúčtovanie 50% z ceny predmetnej webstránky. c/ písomnou výpoveďou od podpisu Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade predčasného ukončenia Zmluvy zo strany objednávateľa podľa bodu 5.2 písm. c) tejto Zmluvy je objednávateľ povinný doplatiť zostávajúce paušálne platby do doby trvania zmluvy 3 rokov od doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. 5.3 Vypovedať zmluvu o vytvorenie webovej stránky je možné zo strany Dodávateľa: a/ pri porušení povinností Objednávateľom, Dodávateľ má v tomto prípade nárok na zmluvnú pokutu až do výšky 100 % z celkovej ceny predmetu Zmluvy po odrátaní už uhradenej časti. 5.4 Po uplynutí doby trvania zmluvy v zmysle ust. 5.1 sa zmluva konkludentne predlžuje bez potreby dojednania osobitného písomného dodatku na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace, ktorá začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď zmluvy v písomnej forme druhej zmluvne strany riadne doručená. V tomto prípade sa zmluvná pokuta podľa článku 5.3 neuplatní.

Práva a povinnosti Objednávateľa. 3.2.1 Objednávateľ má povinnosť bez zbytočného odkladu poskytnúť Dodávateľovi logo/erb obce a materiál ktorý má byť predmetom uverejnenia webstránke v elektronickej forme v zodpovedajúcej vopred dohodnutej kvalite, v lehotách uvedených v Čl. 2 ods. 2.1, v opačnom prípade tieto údaje Dodávateľ nie je povinný akceptovať a spracovať. V prípade, že Objednávateľ nemá možnosť súbory na aktualizáciu údajov dodať v elektronickej podobe súhlasí s vyúčtovaním spracovania materiálu podľa platného cenníka. 3.2.2 Objednávateľ má povinnosť spracovať a dodať Dodávateľovi podklady na grafické spracovanie webstránky, prípadne doplnenie webstránky do lehôt dohodnutých v Čl. 2 ods. 2.1, a podľa podmienok uvedených tejto Zmluve. 3.2.3 Objednávateľ má povinnosť reagovať na e-mailové, prípadne telefonické výzvy k spolupráci od Dodávateľa, a to do 3 pracovných dní. Po nedodržaní lehoty si Dodávateľ vyhradzuje právo na predlženie lehoty na vytvorenie predmetnej webstránky, uvedenej v Čl. 2 ods.2.1. 3.2.4 Objednávateľ je povinný písomnou formou, alebo e-mailom požiadať o zmeny alebo úpravy, ktoré majú byť vykonané na webstránke Objednávateľa. Iná forma nebude akceptovaná. 3.2.5 Po odovzdaní webovej stránky zhotovenej zo všetkých podkladov dodaných Objednávateľovi v lehote, budú ďalšie dodatočné zmeny v jeho obsahu spoplatnené podľa aktuálneho cenníka, v závislosti od rozsahu a veľkosti zmien požadovaných Objednávateľom. Objednávateľ svojím podpisom súhlasí s použitím jeho web adresy v rámci referencií Dodávateľa. 3.2.6 Objednávateľ je povinný prijať vyhotovenú webstránku a uhradiť dohodnutú cenu webstránky. Čl. 4 Cena za predmet zmluvy, ostatné platobné podmienky, odovzdanie webstránky 4.1 Cena webovej stránky je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách a to vo výške: x Webstránka Obce a doplnkové x Doplnkové služby podľa výberu Jazyková mutácia, Maďarský jazyk cena: 80,- s DPH/mesačne □ Webstránka Obce 690,- cena: 150,- bez DPH 828,- s DPH/mesačne □ Doplnkové služby cena: DPH bez DPH 180,- s DPH/mesačne DPH x Spolu cena: 80,- 840,- bez DPH 1008,- s DPH/mesačne s účinnosťou do 15 kalendárnych dní od podpisu tejto Zmluvy DPH e-mailové schránky ako napr. xxxxxxxx@xxxx.xx, xxxxxxxxx@xxxx.xx, doména vo formáte xxx.xxxxxxxxx.xx 4.2 Ostatné platobné podmienky: Objednávateľ uhradí cenu predmetu Zmluvy uvedený v Čl.1 ods. 1.1 pravidelne na základe vystavenej mesačnej faktúry dodávateľom na bankový účet Dodávateľa, prípadne hotovostnou platbou. Prvá mesačná faktúra bude vystavená do 15 kalendárnych dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy poslednou zmluvnou stranou. Ďalšie pravidelné mesačné faktúry budú vystavené do 15 dňa toho-ktorého kalendárneho mesiaca. Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, Dodávateľ si vyhradzuje právo účtovať Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. Dodávateľ má právo uplatniť proti Objednávateľovi nárok na zaplatenie dlžnej sumy v súdnom a exekučnom konaní a to od prvého dňa omeškania Objednávateľa. Dodávateľ má právo uplatniť všetky náklady vzniknuté pri vymáhaní pohľadávky (trovy konania, poplatky, trovy právneho zastúpenia) u Objednávateľa. 4.3 Cena za doménu, webhosting zahrňuje náklady na prevádzku predmetnej webovej stránky na dobu jedného roka, telefonickú a e-mailovú podporu v prípade otázok a technických problémov, možnosť povinného zverejňovania podľa štandardov, e-mailové schránky v tvare xxxxxxxx@xxxx.xx, xxxxxxxxx@xxxx.xx, domenu vo forme xxx.xxxxxxxxx.xx,.. Túto cenu je Objednávateľ povinný zaplatiť ročne od podpísania Zmluvy na základe faktúry vystaveného po odovzdaní webstránky zaslaného poštou na adresu Objednávateľa uvedenú vyššie. V prípade nezaplatenia ceny za doménu, webhosting Dodávateľ nezodpovedá za prípadnú nefunkčnosť predmetnej web stránky vyplývajúcej z neuhradenej faktúry. 4.4 Požiadavky na zmenu obsahu webstránky, jej aktualizáciu, alebo úpravu, alebo na programové vybavenie, alebo zmeny v prezentáciách, fotografiách, zvukových, alebo zvukovoobrazových záznamoch po odovzdaní webovej stránky budú posudzované ako nová objednávka na zmenu, alebo úpravu stránky a vzťahuje sa na ňu cena za aktualizáciu webovej stránky, podľa dodatočnej cenovej ponuky schválenej Objednávateľom. Pokiaľ má Objednávateľ dohodnutú s Dodávateľom mesačnú správu - Zákaznícku podporu webstránky na paušálnej báze, aktualizácie v rámci paušálu sú automaticky zahrnuté v cene paušálu a cena za dodatočnú aktualizáciu webstránky bude dohodnutá s Dodávateľom len pokiaľ budú v požiadavkách nadštandardné služby nezahrnuté v paušále, alebo služby v množstve nezodpovedajúcom paušálu. 4.5 Predmetná webstránka bude spustená do prevádzky do 3 pracovných dní po e-mailovom schválení uvedenia webstránky do prevádzky Objednávateľom. 4.6 Dodávateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú Objednávateľovi, ak bola spôsobená nevhodným nastavením internetového prehliadača, alebo iného zariadenia zo strany Objednávateľa. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za bezpečnosť prístupu resp. užívateľových dát uložené na webovej stránke, t.j. neručí za to, že dáta pri prenose v sieti Internet nebudú zneužité tretími stranami. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za stratu zisku ani za iné ekonomické, nepriame, mimoriadne alebo následné škody vyplývajúce z prevádzky webstránky. Dodávateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku neposkytnutia alebo obmedzeného poskytnutia služby internet najmä ako priameho dôsledku poruchy, opravy údržby, reštrukturalizácie a rozšírenia siete alebo jej časti, alebo ako dôsledok prekročenia kapacity siete alebo kapacity siete iného poskytovateľa telekomunikačných služieb. Dodávateľ taktiež nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v súvislosti s neposkytnutím alebo nesprávnym poskytnutím služieb internet v dôsledku udalostí, ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Dodávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté a spôsobené stratou alebo poškodením uložených dát. Čl. 5 Doba trvania zmluvy, vypovedanie zmluvy a zmluvná pokuta 5.1 Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, v trvaní 3 rokov. 5.2 Vypovedať zmluvu o vytvorenie webstránky je možné zo strany Objednávateľa: a/ dohodou do 48 hodín (bez storno poplatku od podpisu zmluvy), b/ písomnou výpoveďou do 5 dní. Dodávateľ má nárok na vyúčtovanie 50% z ceny predmetnej webstránky. c/ písomnou výpoveďou od podpisu Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade predčasného ukončenia Zmluvy zo strany objednávateľa podľa bodu 5.2 písm. c) tejto Zmluvy je objednávateľ povinný doplatiť zostávajúce paušálne platby do doby trvania zmluvy 3 rokov od doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. 5.3 Vypovedať zmluvu o vytvorenie webovej stránky je možné zo strany Dodávateľa: a/ pri porušení povinností Objednávateľom, Dodávateľ má v tomto prípade nárok na zmluvnú pokutu až do výšky 100 % z celkovej ceny predmetu Zmluvy po odrátaní už uhradenej časti. 5.4 Po uplynutí doby trvania zmluvy v zmysle ust. 5.1 sa zmluva konkludentne predlžuje bez potreby dojednania osobitného písomného dodatku na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace, ktorá začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď zmluvy v písomnej forme druhej zmluvne strany riadne doručená. V tomto prípade sa zmluvná pokuta podľa článku 5.3 neuplatní.