Zhotoviteľ. Podčlánok 4.1 Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa
Zhotoviteľ a) je povinný vykonať dielo v požadovanom rozsahu a kvalite, pričom dielo musí obsahovať všetky náležitosti požadované právnymi predpismi,
Zhotoviteľ. Obchodné meno
Zhotoviteľ. V Podčlánku 4.1 Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa sa doplňujú tieto odseky: „Predmetom Diela a prác Zhotoviteľa je všetko, čo je uvedené v týchto Dokumentoch (resp. čo z nich vyplýva), a to bez ohľadu na to, v ktorom z týchto Dokumentov. Predmet Diela zahŕňa najmä vyhotovenie, dokončenie a odovzdanie predmetu Diela v súlade s touto Zmluvou, Projektovou dokumentáciou a ostatnými Prílohami tejto Zmluvy, vrátane obstarania všetkých pracovných síl, mechanizmov, materiálov, zariadenia Staveniska, ako aj iných zariadení a pomocných Stavieb, rovnako tak všetky práce, materiály, služby, dodávky a výkony, ktoré sú potrebné trvale alebo dočasne na zhotovenie a dokončenie predmetu Zmluvy do prevzatia Objednávateľom, resp. kolaudácie stavebným úradom, ako aj ďalšie služby, dodávky, práce a výkony Zhotoviteľa, ktoré sú potrebné na splnenie záväzku založeného touto Zmluvou. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu a vopred zoznámil s rozsahom a povahou Diela, ako aj všetkými skutočnosťami podmieňujúcimi riadne zhotovenie Diela, najmä s dopravnými podmienkami a prístupom na Stavenisko, vrátane podmienok dopravy materiálu na Stavenisko, technickej realizácie Diela, s autorskými právami tretích osôb a že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne, personálne, miestne a iné podmienky zhotovovania Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie Diela nevyhnutné a ktoré deklaroval v Ponuke v rámci verejnej súťaže. Zhotoviteľ výslovne vyhlasuje a potvrdzuje, že si preveril všetky podklady a pokyny Objednávateľa, ktoré dostal do dňa uzatvorenia Zmluvy o Dielo i pokyny, ktoré sú v tejto zmluve obsiahnuté, že ich uznal za vhodné, že „Cena Diela“ (Podčl. 14.1. Zmluvná cena) a „Lehota na dokončenie“ (Podčl. 8.2. Lehota výstavby) obsahuje a zohľadňuje všetky vyššie uvedené podmienky a okolnosti, ako aj tie, ktoré skúsený Zhotoviteľ mal alebo mohol predvídať, napriek tomu, že neboli v čase uzatvorenia Zmluvy celkom zrejmé, t. j. napriek tomu, že neboli obsiahnuté v podkladoch na uzatvorenie Zmluvy alebo z nich zjavne jednoznačne nevyplývali, avšak vyplývajú z platných predpisov vzťahujúcich sa k predmetu zákazky. Akýkoľvek prípadný omyl Zhotoviteľa týkajúci sa týchto skutočností nezakladá právo Zhotoviteľa na zmenu ceny Diela podľa odseku 1 tohto Podčlánku. Zhotoviteľ výslovne vyhlasuje, že bol upozornený na možnosť predčasného užívania jednotlivých častí Diela, ktoré majú charakter samostatných Stavebných objektov alebo ich časti. Zhotoviteľ ...
Zhotoviteľ. Obchodné meno: FUN&PLAY s.r.o. Sídlo: Kvetná 403/5, 09101 Stropkov Štatutárny zástupca: Xxxxx Xxxxxx Osoby oprávnené rokovať Xxxxx Xxxxxx vo veciach zmluvných: Xxxxx Xxxxxx vo veciach technických: Xxxxx Xxxxxx IČO: 50409743 DIČ: 2120313580 IČ DPH: SK2120313580 Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. IBAN: XX00 0000 0000 0000 0000 0000 Telefón: +000 000 000 000 E – mail: xxxx@xxxxxxxxxx.xx Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 33177/P ďalej len „Zhotoviteľ“ Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Zhotoviteľ. Názov : Xxxxx Xxxxxxxxxx Sídlo : Hlavná č. 220/47, 976 52 Čierny Xxxxx IČO : 00000000, Mobil : 0000000000 Názov : Mestský úrad Brezno v zastúpení Mestským športovým klubom Brezno Sídlo : ŠLN č. 34, 977 01 Brezno IČO : 30197236, DIČ 2021364037, IČ DPH SK 2021364037 Bankové spojenie Dexia banka a.s. Brezno č. účtu : 6553996001/5600 Zastúpený : Petrom Luptákom, riaditeľom klubu Ž.o. – 97/01067/000, reg. Č. 988/97 zo dňa 07.10.1997 v Brezne Predmetom zmluvy je vykonávanie kúrenárskych prác, opráv a rozvodov UK na zariadeniach športových objektov v správe MŠK Brezno podľa potreby a požiadavky objednávateľa.
Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v obvyklej kvalite, pričom dielo musí obsahovať všetky náležitosti požadované právnymi predpismi, vyhlasuje, že disponuje takými odbornými znalosťami a kapacitami, ktoré sú na vykonanie diela potrebné a že ho vykoná s odbornou starostlivosťou, sa zaväzuje pri vykonávaní diela rešpektovať pokyny objednávateľa a komunikovať s jednotlivými správcami objektov, ktoré sú objektmi pre vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy (kontaktné údaje najmä podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy), pripadne s kontaktnou osobou objednávateľa pre účely plnenia tejto zmluvy: odborný referent - energetik: Xxxxxxxx Xxxxxxxx Email: xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xx Tel.: +000000000000 Mobil: +000000000000 je povinný vykonať minimálne nasledovné činnosti: analýza súčasného stavu spotreby energie (popis východiskového stavu) na základe faktúr za dodávku energií, dostupnej projektovej dokumentácie, obhliadke na mieste, vlastného kontrolného merania, termovíznej diagnostiky, fotodokumentácie, použitých národných technických predpisov (noriem) a iných podkladov posúdenie spotreby energie súčasných technických systémov budov identifikácia potenciálnych miest plytvania energiami energetické hodnotenie obvodového plášťa hodnotených budov (výpočet tepelných strát) zhodnotenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií návrh úsporných opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti prevádzky budov návrh opatrení pre zvýšenie energetickej efektívnosti pri osvetlení, vetraní, chladení, vykurovaní a príprave teplej vody ekonomické hodnotenie navrhovaných opatrení (výpočet očakávaných nákladov na realizáciu opatrení, výpočet úspor z realizácie opatrení, výpočet doby návratnosti investícií na realizáciu opatrení) predbežné zaradenie hodnotených budov do energetických tried, podľa miest spotreby energie a vyhodnotenie globálneho ukazovateľa - potreba primárnej energie pre hodnotenú budovu v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., environmentálne hodnotenie navrhovaných opatrení, analýza účinníka, rezervovaných kapacít, hodnoty hlavného ističa, nastavených sadzieb a iných poplatkov vplývajúcich na cenu elektriny a plynu. pri návrhu opatrení zohľadní vplyv opatrenia na súčasne nastavenú rezervovanú kapacitu, hodnotu hlavného ističa ako aj nastavených sadzieb pri nákupe energie ako aj spoplatnenia pri výrobe elektriny. záverečné hodnotenie a odporúčanie audítora, správa z energetického auditu, súhrnný informačný list a údaje do monitor...
Zhotoviteľ. Obchodné meno: Xxxxx Xxxxx - XXXXXX Sídlo: Varšavská 2491/17,04013 Košice Štatutárny zástupca: Xxxxx Xxxxx IBAN: IČO: 37523287 DIČ: 1045679800 Telefón: 0903633272 E – mail: xxxxxxxxxx@xxxxx.xxx Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Zhotoviteľ. Názov: GMT projekt, spol. s r.o. Sídlo: Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov Štatutárny orgán: Ing. arch. Xxxxxxxx Xxxxxxx, konateľ Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 14056/P IČO: 36 484 971 DIČ: 20 200 291 54 IČ DPH: SK20 200 291 54 Bankové spojenie: VÚB, a.s. XXXX, XXXXX: XX00 0000 0000 000000000000, XXXXXXXX Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
Zhotoviteľ. Názov: IQ Reality s.r.o. Sídlo: Pod Švabľovkou 1023/23, 083 01 Sabinov Štatutárny orgán: Xxx. Xxxxxxx Xxxxx, konateľ Zapísaná v: OR SR, Okresný súd Prešov, odd. Sro, vl. č.3501/P IČO: 51 040 859 DIČ: 2120570727 IČ DPH: SK2120570727 Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. XXXX, XXXXX: XX00 0000 0000 0000 0000 9778 Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: