Sopijapuolten vastuut. Tilaaja vastaa siitä, että • tilaajan yhteyshenkilöiden päivitetyt yhteystiedot toimitetaan viipymättä palveluntuottajalle. Palveluntuottaja vastaa siitä, että • se täyttää kaikki tarjouspyynnössä tarjoajalle asetetut vaatimukset koko sopimuskauden ajan, suorittaa palvelut tarjouspyyntöasiakirjojen edellyttämässä toimitusajassa ja kehittää toimintaansa sopimuskaudella. • sen yhteyshenkilöiden päivitetyt yhteystiedot toimitetaan viipymättä tilaajan yhteyshenkilölle. • se vastaa kaikista palveluntuottajan vastuulle määrätyistä raporteista, velvoitteista ja niistä aiheutuvista kustannuksista. • sopimuksen kohteena oleva palvelu tuotetaan sovitun mukaisesti, huolellisesti ja tehtävän edellyttämällä ammattitaidolla. • se vastaa tarvittavien suojavälineiden käytöstä ja niiden kustannuksista viranomaisten kulloinkin voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti asiakkaan ja henkilökuntansa suojelemiseksi. • sillä on voimassa olevat lakisääteiset tapaturma-, oikeusturva- ja työttömyysvakuutukset. Palveluntuottaja vastaa kaikkien lakisääteisten työnantajamaksujen suorittamisesta lomakorvaukset mukaan lukien. • se ei käytä sopimusta tai Xxxxxxxx nimeä markkinoinnissa ilman kirjallista lupaa. • se ottaa yhteyttä välittömästi Tilaajan yhteyshenkilöön, mikäli ei voi toimia sovitulla tavalla riippumatta johtuuko viivytys palveluntuottajasta, asiakkaasta tai jostakin muusta. • se tiedottaa viivytyksettä kaikista palvelussa tapahtuvista muutoksista ja poikkeamista Tilaajalle
Sopijapuolten vastuut. Hankkeen rakennuttamisesta vastaava organisaatio on Kouvolan kau- punki/Yhdyskuntatekniikka. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Xxxxxx Xxxxxxxxx (p. 020 615 5445 xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx) KAS ELY-keskuksen yhteyshenkilö sopimuksessa on Xxxx Xxxxx. KAS ELY-keskus vastaa • hankkeen rakennussuunnitelmista ja hankkeen työaikaisesta muu- tossuunnittelusta Kouvolan kaupunki vastaa • hankkeen rakennuttamisesta sisältäen takuuajan • hankkeen tiedottamisesta KAS ELY-keskus maksaa hankkeen rahoitusosuuden tämän sopimuksen kohtien 5 (Hankkeen kustannusjako-osuudet) ja 8 (Maksuaikataulu) mu- kaisesti urakoitsijalle.
Sopijapuolten vastuut kappaleet 1 ja 4, nykyinen muotoilu: ”PKS-palvelukartan kehittämisestä vastaa Helsingin kaupunki. Kehittämisestä ja sen periaatteista kunnat voivat antaa ehdotuksia ja suosituksia. Niiden toteuttamisesta sovitaan ohjausryhmässä. PKS-palvelukartan järjestelmän omistusoikeus säilyy Helsingin kaupungilla. Muut jäsenkunnat ja kuntayhtymät omistavat järjestelemässä olevat omat tietonsa.” ”Jäsenet vastaavat siitä vahingosta, jonka se menettelyllään aiheuttaa PKS- palvelukarttatoiminnalle. Vastuuta ei kuitenkaan ole vahingosta, joka aiheutuu työselkkauksen, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytyksen, tulipalon tain muun kunnasta riippumattoman syyn vuoksi. Helsingin kaupunki ei vastaa pks-palvelukarttajärjestelmän toteuttaneen ja/tai ylläpitävän toimittajan virheistä, viivästyksistä tai muista sopimusrikkomuksista aiheutuvista seuraamuksista muille perustajajäsenille.” 3 §, kappaleet 1 ja 4, uusi muotoilu: ”PKS-palvelukartan kehittämisestä vastaa Helsingin kaupunki. Kehittämisestä ja sen periaatteista jäsenet voivat antaa ehdotuksia ja suosituksia. Niiden toteuttamisesta sovitaan ohjausryhmässä. PKS-palvelukartan järjestelmän omistusoikeus säilyy Helsingin kaupungilla. Jäsenet omistavat järjestelemässä olevat omat tietonsa.” ”Kukin jäsen vastaa siitä vahingosta, jonka se menettelyllään aiheuttaa PKS- palvelukarttatoiminnalle. Vastuuta ei kuitenkaan ole vahingosta, joka aiheutuu työselkkauksen, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytyksen, tulipalon tai muun jäsenestä riippumattoman syyn vuoksi. Helsingin kaupunki ei vastaa PKS-palvelukarttajärjestelmän toteuttaneen ja/tai ylläpitävän toimittajan virheistä, viivästyksistä tai muista sopimusrikkomuksista aiheutuvista seuraamuksista muille jäsenille.”
Sopijapuolten vastuut. Tilaaja vastaa siitä, että se suorittaa palvelusta tämän Sopimuksen mukaisen vastik- keen sovitun maksuehdon mukaisesti. Tilaaja vastaa antamiensa tietojen oikeellisuu- desta. Palveluntuottaja vastaa siitä, että Palvelu täyttää tässä Sopimuksessa tai sen liitteissä yksilöidyt vaatimukset ja määritykset. Palveluntuottaja vastaa siitä, että palvelu tuotetaan sovitun mukaisesti, huolellisesti sekä tehtävän edellyttämällä ammattitaidolla ja että palvelun tuottamisesta vastaavil- la henkilöillä on tehtävien edellyttämä koulutus ja pätevyys tehtäviinsä. Palveluntuot- tajan on nimettävä sopivan kelpoisuuden omaavaa ja kokenutta henkilökuntaa toteut- tamaan ja täyttämään tästä sopimuksesta johtuvat velvoitteet. Palveluntuottajalla on oltava kaikki resurssit, laitteet, työvälineet ja lisenssit, joita Palvelun suorittaminen saattaa vaatia, lukuun ottamatta asioita, jotka on yksilöity Tilaajan vastuulle kuuluvik- si. Palveluntuottaja huolehtii tilaajavastuulain (1233/2006) alaisten todistusten ja selvi- tysten toimittamisesta Tilaajalle vähintään lain asettamissa määräajoissa. Palveluntuottajalla on velvollisuus myötävaikuttaa siihen, että Tilaaja toimittaa riittä- vät tiedot Palvelun tuottamista varten, mm. esittämällä kysymyksiä ja toimittamalla Tilaajalle luettelon tarvittavista tiedoista.
Sopijapuolten vastuut. Sopijapuoli vastaa toiselle sopijapuolelle ja kolmansille osapuolille aiheuttamastaan vahingosta. Sopijapuolet eivät kuitenkaan ole vastuussa toisilleen tämän sopimuksen puitteissa aiheuttamas- taan epäsuorasta tai välillisestä vahingosta. Sopijapuolen kumulatiivisen vastuun yläraja on vii- sikymmentä tuhatta (50.000) euroa. Em. vastuunrajoitusta ei sovelleta, jos vahinko on aiheutettu tahallaan tai törkeällä tuottamuksella. Sopijapuolet eivät vastaa toistensa aiheuttamista virheistä tai viivästyksistä eivätkä alihankkijan virheestä tai viivästyksestä, joka on aiheutunut ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tapahtumaa, joka estää tai tekee kohtuuttoman vaikeaksi sopimusvelvoitteiden täyttä- misen määräajassa. Tällaisia ylivoimaisia esteitä ovat sota, kapina, luonnonmullistus, yleinen energianjakelun keskeytyminen, tulipalo, valtion talousarvion tai valtioneuvoston asettama oleellinen rajoitus sopijapuolen toiminnalle, lakko, saarto tai muu yhtä merkittävä ja epätavalli- nen sopijapuolista riippumaton syy.
Sopijapuolten vastuut. Sopijapuolet suorittavat projektin puitteissa niille määritellyt tehtävät huolellisesti ammatti- taitoista henkilökuntaa käyttäen. Tulos- ja tausta-aineiston käyttöoikeuksia toisilleen luovuttaes- saan sopijapuolet pyrkivät siihen, että luovutettava aineisto on mahdollisimman virheetön. Luo- vuttava sopijapuoli ei anna luovutettavalle aineistolle mitään takuuta ja luovutetun aineiston käyttö tapahtuu yksin luovutuksensaajan vastuulla. Sopijapuoli ei vastaa toiselle sopijapuolelle sopimuksen puitteissa aiheuttamastaan välittömästä tai välillisestä vahingosta, ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuu- della. Sopijapuolet eivät vastaa toistensa aiheuttamista virheistä tai viivästyksistä eivätkä alihankkijan virheestä tai viivästyksestä, joka on aiheutunut ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tapahtumaa, joka estää tai tekee kohtuuttoman vaikeaksi sopimusvelvoitteiden täyttä- misen määräajassa. Tällaisia ylivoimaisia esteitä ovat sota, kapina, luonnonmullistus, yleinen energianjakelun keskeytyminen, tulipalo, valtion talousarvion tai valtioneuvoston asettama oleellinen rajoitus sopijapuolen toiminnalle, lakko, saarto tai muu yhtä merkittävä ja epätavalli- nen sopijapuolista riippumaton syy. Sopijapuolella on oikeus lykätä suoritustaan tai purkaa sopimus ylivoimaisen esteen aiheut- taman viivästyksen vuoksi. Purettaessa sopimus viivästyksen on kuitenkin oltava olennainen. Vahingonkorvausvaatimukset sopijapuolta vastaan on esitettävä yhden (1) vuoden kuluessa siitä hetkestä, jolloin vahinko tuli korvausta hakevan sopijapuolen tietoon.
Sopijapuolten vastuut