Common use of Urakoitsijan velvollisuudet Clause in Contracts

Urakoitsijan velvollisuudet. Tilaajan työmailla ei ole YSE 1998 38 §:n mukaista rakennustyön vakuutusta, vaan Ura- koitsija vastaa itse oman suorituksensa vakuuttamisesta sekä rakennusvälineidensä, ra- kennustuotteidensa ja käyttötarvikkeidensa vakuuttamisesta. Urakoitsijalla tulee olla YSE 1998 38 §:n mukainen voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. Työmailla käytettävä kieli on suomi. Urakoitsija vastaa siitä, että työmailla työskentelevien työntekijöiden työryhmän vetäjä kykenee kommunikoimaan täysin ymmärrettäväsi suomen kielellä. Urakoitsijan on ilmoitettava ennen työn aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet, veronumerot, syntymäajat ja kotikunnat sekä ulko- maalaisten työntekijöiden maassaoloperuste tilaajalle. Tätä henkilöluetteloa on urakoitsijan pidettävä ajan tasalla ja se on luovutettava tilaajalle kuukausittain. Kaikkien rakennustyö- maalla työskentelevien henkilöiden veronumerot pitää merkitä rakennusalan julkiseen ve- ronumerorekisteriin. Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että rakennustyömailla työskentelevillä on työmaalla liik- kuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Kuvallisesta tunnisteesta on käy- tävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työn- suorittaja, työmaalla työskentelevän henkilökohtainen veronumerorekisteriin merkitty vero- numero sekä työntekijän tunnisteessa työnantajan nimi. Mikäli Urakoitsija ei toimita henkilöluetteloa tai Urakoitsijan työntekijöillä ei ole työturvalli- suuslain mukaista henkilötunnistetta heidän työskennellessään työmaalla, on Urakoitsija velvollinen suorittamaan Tilaajalle sopimussakkoa. Sopimussakon suuruus on 500 euroa per puuttuva henkilöluettelo tai henkilö, jolla ei ole ol- lut kyseistä henkilötunnistetta.

Urakoitsijan velvollisuudet. Tilaajan työmailla ei ole YSE 1998 38 §:n mukaista rakennustyön vakuutusta, vaan Ura- koitsija Urakoitsija vastaa itse oman suorituksensa vakuuttamisesta sekä rakennusvälineidensärakennusvä- lineidensä, ra- kennustuotteidensa rakennustuotteidensa ja käyttötarvikkeidensa vakuuttamisesta. Urakoitsijalla tulee olla YSE 1998 38 §:n mukainen voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. vakuuttamisesta Työmailla käytettävä kieli on suomi. Urakoitsija vastaa siitä, että työmailla työskentelevien työsken- televien työntekijöiden työryhmän vetäjä kykenee kommunikoimaan täysin ymmärrettäväsi ymmär- rettävästi suomen kielellä. Urakoitsijan on ilmoitettava ennen työn aloittamista omien ja alihankkijoidensa Edellytämme kaikilta yhteisellä rakentamistyömaalla työskenteleviltä henkilöiltä säh- köisen kulunvalvonnan käyttöä. Sähköinen kulunvalvonta tapahtuu leimaamalla VALTTI-kortilla työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet, veronumerot, syntymäajat ja kotikunnat sijaitsevaa työmaapäätettä. Edellytämme kaikkia yhteis- työkumppaneitamme hankimaan VALTTI-kortit. VALTTI-kortteja voi hankkia Tilaaja- xxxxxx.xx palvelusta. Sähköisen kulunvalvonnan avulla keräämme kulkutietoja rakentamisen tiedonanto- velvollisuuteen liittyen sekä ulko- maalaisten työntekijöiden maassaoloperuste tilaajallesaamme reaaliaikaisen tiedon työmaalla olevista henki- löistä. Tätä henkilöluetteloa on urakoitsijan pidettävä ajan tasalla ja se on luovutettava tilaajalle kuukausittain. Kaikkien rakennustyö- maalla työskentelevien henkilöiden veronumerot pitää merkitä rakennusalan julkiseen ve- ronumerorekisteriinPerehdytys sähköisen kulunvalvonnan käyttöön annetaan työmaan yleisperehdytyk- sen yhteydessä. Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että rakennustyömailla työskentelevillä jokaisella rakennustyömaalla työskenteleväl- lä henkilöllä on työmaalla liik- kuessaan oltava näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Kuvallisesta tunnisteesta on käy- tävä ilmitunniste tai työmaakortti, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työn- suorittaja, työmaalla työskentelevän henkilökohtainen veronumerorekisteriin merkitty vero- numero sekä työntekijän tunnisteessa jossa tulee nä- kyä työnantajan nimi, y-tunnus, henkilön kuva, nimi, syntymäaika ja veronumero. Mikäli Urakoitsija ei toimita henkilöluetteloa tai Urakoitsijan työntekijöillä ei ole työturvalli- suuslain työturvallisuuslain mukaista henkilötunnistetta heidän työskennellessään työmaallatyömaalla tai työntekijällä ei ole veronumeroa eikä ole merkitty rakennusalan veronumerorekisteriin, on Urakoitsija velvollinen suorittamaan Tilaajalle sopimussakkoa. Sopimussakon suuruus on 500 euroa per puuttuva henkilöluettelo tai henkilö, jolla ei ole ol- lut kyseistä henkilötunnistettatilaajalla oikeus poistaa työntekijä pysyvästi kaikista työkohteista.

Urakoitsijan velvollisuudet. Tilaajan työmailla ei ole YSE 1998 38 §:n mukaista rakennustyön vakuutusta, vaan Ura- koitsija Urakoitsija vastaa itse oman suorituksensa vakuuttamisesta sekä rakennusvälineidensä, ra- kennustuotteidensa rakennustuot- teidensa ja käyttötarvikkeidensa vakuuttamisesta. Urakoitsijalla tulee olla YSE 1998 38 §:n mukainen mu- kainen voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. Työmailla käytettävä kieli on suomisuomi ja työmaakokoukset käydään suomen kielellä. Urakoitsija vastaa siitä, että työmailla työskentelevien työntekijöiden työryhmän vetäjä kykenee kommunikoimaan kommuni- koimaan täysin ymmärrettäväsi ymmärrettävästi suomen kielellä. Työnjohto voi poistaa työkohteesta kielitaidottoman työryhmän. Poistamisesta aiheutunut töiden viivästyminen ei oikeuta kohteen sovitun valmistumisajan ylittämiseen. Lisäksi Xxxxxxx on oikeu- tettu perimään Urakoitsijalta kaikki Tilaajalle työryhmän tai työntekijän poistamisesta aiheutuvat vahingot. Urakoitsijan työnjohdolla ja työntekijöillä tulee olla tehtävien vaatima pätevyys ja kokemus han- kinnan kohteena olevan urakan toteuttamiseksi. Tilaaja ilmoittaa työturvallisuuslain (738/2002) 7 §:n mukaisena yhteisen rakennustyömaan pää- toteuttajana toimiessaan urakka- ja työntekijätiedot kuukausittain Verohallinnolle ilmoitusvelvolli- suutta koskevien Verotusmenettelystä annetun lain (18.12.1995/1558) ja työturvallisuuslain (23.8.2002/738) mukaisesti. Urakoitsija on velvollinen toimittamaan Tilaajalle ilmoitusta varten tarvittavat tiedot ja huolehtimaan siitä, että urakoitsijan aliurakoitsijat toimittavat vastaavat tiedot. Urakoitsija on velvollinen antamaan työntekijöistään Tilaajalle, pääurakoitsijalle tai muulle pää- toteuttajalle tai milloin työturvallisuuslain 52 b §:ssä tarkoitetun luettelon pitäminen on annettu muun tahon hoidettavaksi niin tälle taholle tarpeelliset tiedot edellä tarkoitetun luettelon pitä- mistä sekä verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 15 b §:n velvoitteiden täyttämistä var- ten. Urakoitsijan on ilmoitettava Tilaajalle sen toimiessa päätoteuttajana työturvallisuuslain 52 b §:ssä tarkoitetun luettelon pitämistä varten sekä Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 15 b §:n velvoitteiden täyttämiseksi tarpeelliset tiedot ennen työn aloittamista omien ko. työmaalla. Urakoitsijan tulee ilmoittaa työntekijöistään Verohallinnon rakentamiseen liittyvästä tiedonanto- velvollisuudesta antaman ohjeistuksen mukaiset yksilöinti- ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien yhteystiedot, kuten työntekijöiden nimet, veronumerot, syntymäajat ja kotikunnat osoitetiedot, tiedot työsuhteen laadusta, työnantajatiedot, tiedot työnantajan edustajasta sekä ulko- maalaisten työntekijöiden maassaoloperuste tilaajalletyöskentelyä ja Suomessa oleskelua samoin kuin vakuutta- mista sekä maassaolon perustetta koskevat tiedot. Tätä henkilöluetteloa Urakoitsijan on urakoitsijan pidettävä ajan tasalla toimitettava yllä kuvatut tiedot Tilaajalle ennen työskentelyn aloittamista Xxxxxxxx työnjohdon tarkempien ohjeiden mukaisesti joko Xxxxxxxx käyttämässä ”Ilmoita –palvelussa” osoitteessa xxx.xxxxxxxxxx.xx ja se työmaan vastaavalle työnjohtajalle ennen töiden aloitusta. Urakoitsija on luovutettava tilaajalle kuukausittainvelvollinen huolehtimaan sopimuksin ja muilla käytettävissään olevilla keinoilla, että sen aliurakoitsijat toimittavat vastaavat tiedot Tilaajalle tai muulle pääurakoitsijalle taikka päätoteuttajalle. Kaikkien rakennustyö- maalla työskentelevien henkilöiden veronumerot pitää merkitä Jos tietojenantovelvollinen on Urakoitsijan aliurakoitsija, asentajatavarantoimit- taja tai muu sopimuskumppani, vastaa Urakoitsija tämän ilmoittamisvirheestä kuten omastaan. Urakoitsijan tulee huolehtia että henkilöstö on saanut tiedon tietojeni tallentamisesta Helsingin kaupungin teknisen palvelun lautakunnan pitämään Xxxxxxxxxx.xx –palvelun työntekijärekiste- riin. Järjestelmässä käsitellään henkilötietoja, jotta verotusmenettelystä annetun lain muuttami- sesta annetussa laissa (363/2013) sekä työturvallisuuslain muuttamisesta annetussa laissa (364/2013) säädetyt velvoitteet saadaan täytettyä. Rekisteriseloste on saatavissa Staran inter- net-sivuilta osoitteessa xxx.xxx.xx/xxxxx. Rekisteröityä kehotetaan tutustumaan rekisteriselos- teeseen, josta ilmenee rekisterin vastuu- ja yhteyshenkilöt sekä ohjeet rekisteröidyn tarkastusoi- keuden käyttämiseksi sekä tiedon korjaamisen pyytämiseksi. Rekisteristä luovutetaan tiedot kuukausittain Verohallinnolle. Tiedot on annettava Tilaajalle tai muulle pääurakoitsijalle taikka päätoteuttajalle viimeistään kaksi vuorokautta ennen työskentelyn aloittamista, ja niissä tapahtuneista muutoksista on an- nettava tieto viipymättä. Urakoitsija on myös velvollinen huolehtimaan, että kaikki työmaalla työskentelevät työntekijät on merkitty veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annetussa laissa (1231/2011) tarkoitettuun rakennusalan julkiseen ve- ronumerorekisteriinveronumerorekisteriin. Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että rakennustyömailla työskentelevillä on työmaalla liik- kuessaan liikkues- saan näkyvillä työturvallisuuslain (738/2002) 52 a §:n määräykset täyttävän henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Kuvallisesta tunnisteesta on käy- tävä käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa työ- suhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työn- suorittajatyönsuorittaja, työmaalla työskentelevän henkilökohtainen henkilökoh- tainen veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annetussa laissa (1231/2011) tarkoitettuun veronumerorekisteriin merkitty vero- numero veronumero sekä työntekijän tunnisteessa työnantajan työnan- tajan nimi. Mikäli Urakoitsija ei toimita henkilöluetteloa ilmoita Tilaajalle tietoja työntekijöistään vähintään kaksi vuorokautta ennen töiden aloittamista, tai Urakoitsijan työntekijöillä ei ole työturvalli- suuslain työturvallisuuslain mukaista henkilötunnistetta henkilötunnis- tetta heidän työskennellessään työmaalla, on Urakoitsija velvollinen suorittamaan Tilaajalle sopimussakkoaso- pimussakkoa. Sopimussakon suuruus on kaksi ensimmäistä kertaa 500 euroa per puuttuva henkilöluettelo tai henkilö ja sen jälkeen 1 000 euroa per henkilö, jolla ei ole ol- lut ollut kyseistä henkilötunnistetta. Myöhässä toimitetuista tiedoista sopimussakon suuruus on 200 €/työntekijä/työpäivä, mutta kui- tenkin vähintään 500 €/työpäivä, jos työntekijän tietoja ei ole toimitettu vähintään kaksi vuoro- kautta ennen töiden aloittamista Tilaajan työmaalla. Tilaaja ei ole velvollinen huomauttamaan urakoitsijaa, ollakseen oikeutettu sopimussakkoon. Tilaajalla on oikeus estää/poistaa sellaiset työntekijät työmaalta, joita ei ole asianmukaisesti il- moitettu tilaajalle. Tilaajalla on oikeus sopimussakkoon 1 000 €/per työmaalta poistettu työnte- kijä, mutta kuitenkin vähintään 5 000 €. Lisäksi Xxxxxxx on oikeutettu perimään Urakoitsijalta kaikki Tilaajalle aiheutuvat vahingot. Tilaaja ei ole velvollinen huomauttamaan ura- koitsijaa, ollakseen oikeutettu sopimussakkoon. Mikäli Urakoitsija ei toimita työntekijätietoja lainkaan noudatetaan edellä mainittuja sanktioita. Mikäli Urakoitsija ei ole toimittanut tietoja tilaajan huomautuksesta huolimatta, on tilaajalla oi- keus purkaa sopimus ja laiminlyönyt taho on velvollinen korvaamaan tilaajalle kaikki sopimuksen purusta aiheutuvat lisäkustannukset YSE 1998 83 §:n mukaisesti. Mikäli ti- laaja ei käytä purkuoikeuttaan, on Urakoitsija joka tapauksessa velvollinen suorittamaan sopi- mussakkoa vähintään 15 000 €. Mikäli Urakoitsija toimittaa tiedot virheellisinä, katsotaan, ettei Urakoitsija ole toimittanut tietoja lainkaan ja noudatetaan edellä mainittuja sanktioita. Mikäli Urakoitsija tai tämän aliurakoitsija tai muu sopimuskumppani laiminlyö antaa tietoja tai ilmoittaa muutoksista edellä mainituissa ajantasaisen henkilöluettelon ylläpitämiseksi tarvittavissa tiedoissa, Urakoitsija kantaa lopullisen vastuun verotusmenettelystä annetun lain (18.12.1995/1558) 22 a §:n mukaisesta seuraamusmaksusta sekä muista tästä laiminlyönnistä Tilaajalle aiheutuvista vahingoista. Lisäyksenä YSE 69 §:ään (Säädösten edellyttämät tarkastukset) osapuolet sopivat, että Ura- koitsijan tulee suorittaa käyttämilleen koneille, laitteille, telineille jne. määräysten ja normien edellyttämät käyttöönotto- ja kunnossapitotarkastukset sekä toimittaa tarkastuspöytäkirjat tilaa- jalle. Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan että sillä sekä sen alihankkijoilla ja aliurakoitsijoilla on kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain (21.7.2006/693) edellyttämissä tilanteissa liikennelupa.