Common use of Viivästyminen Clause in Contracts

Viivästyminen. Jos sopijapuoli havaitsee viivästyvänsä velvoitteessaan tai pitää viivästystä todennäköisenä, viivästyvän sopijapuolen on viivytyksettä kirjallisesti ilmoitettava toiselle sopijapuolelle viivästyksestä ja sen vaikutuksesta hankintasopimuksen täyttämiseen. Palvelun tai tavaran viivästymiseen rinnastetaan hankintasopimuksessa edellytettyjen tietojen, ja dokumentaation viivästyminen. Jos sopimus viivästyy Toimittajasta johtuvasta syystä, Kaupungilla on oikeus viivästyssakkoon. Kaupungilla on oikeus viivästyssakkoon osoittamatta, että Toimittajan viivästyksestä olisi aiheutunut Kaupungille vahinkoa. Ellei toisin ole sovittu, viivästyssakko on suuruudeltaan viisi (5) prosenttia viivästyneen sopimuksen arvonlisäverottomasta arvosta jokaiselta alkavalta seitsemän (7) vuorokauden pituiselta ajanjaksolta, jolla palveluntuottaja ylittää sovitun määräpäivän. Viivästyssakkoa peritään enintään kymmeneltä (10) viikolta. Viivästyssakon lisäksi tilaajalla on oikeus vahingonkorvaukseen Toimittajan viivästyksestä aiheutuneesta vahingosta kohdan 6 mukaisesti. Kaupungilla on viivästyksen perusteella oikeus pidättyä maksamasta sopimuksessa määritettyä hintaa. Kaupunki ei kuitenkaan saa pidättää rahamäärää, joka ilmeisesti ylittää ne vaatimukset, joihin sillä on viivästyksen perusteella oikeus.

Viivästyminen. Jos sopijapuoli Osapuoli havaitsee viivästyvänsä velvoitteessaan tai pitää viivästystä vii- västystä todennäköisenä, viivästyvän sopijapuolen Osapuolen on viivytyksettä kirjallisesti ilmoitettava toiselle sopijapuolelle Osapuolelle viivästyksestä ja sen vaikutuksesta hankintasopimuksen sopimuksen täyttämiseen. Palvelun tai tavaran viivästymiseen rinnastetaan hankintasopimuksessa edellytettyjen tietojen, ja dokumentaation viivästyminenToimittajan viivästyessä velvoitteistaan sen on ilmoitettava Asiak- kaalle uusi suoritusajankohta niin pian kuin mahdollista. Jos sopimus viivästyy Toimittajasta johtuvasta syystä, Kaupungilla Asiak- kaalla on oikeus viivästyssakkoonToimittajan viivästyksen perusteella pidättyä mak- samasta viivästyksen kohteena olevan Tuotteen tai Palvelun hin- taa. Kaupungilla Toimittaja on velvollinen ilmoittamaan Tuotteen tai Palvelun viiväs- tymisestä sekä sen vaikutuksista Asiakkaalle viivytyksettä. Ilmoi- tus viivästymisestä tai havaitusta mahdollisesti viivästymisestä toi- mitaan Asiakkaalle kirjallisesti. Toimittaja on velvollinen ryhty- mään kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin varmistaakseen Tuot- teen tai Palvelun toimituksen sovitun aikataulun mukaisesti. Mikäli viivästyksen johdosta sovitaan uusi aikataulu, ei se vapauta Toi- mittajaa viivästyksen seuraamuksista. Asiakkaalla on oikeus viivästyssakkoon osoittamatta, että Toimittajan viivästyksestä olisi aiheutunut Kaupungille vahinkoa. Ellei toisin ole sovittu, viivästyssakko on suuruudeltaan periä viivästyssakkoa kultakin alkavalta vii- västysviikolta viisi (55,0) prosenttia viivästyneen sopimuksen arvonlisäverottomasta arvosta jokaiselta alkavalta seitsemän (7) vuorokauden pituiselta ajanjaksolta, jolla palveluntuottaja ylittää sovitun määräpäivän. Viivästyssakkoa peritään enintään kymmeneltä (10) viikoltatoimituksen kokonaishinnasta. Viivästyssakon lisäksi tilaajalla suuruus voi kuitenkin enintään olla kaksikymmen- täviisi (25,0) prosenttia koko toimituksen hinnasta. Asiakkaalla on oikeus vahingonkorvaukseen Toimittajan viivästyksestä aiheutuneesta vahingosta kohdan 6 mukaisesti. Kaupungilla on purkaa sopimus olennaisen viivästyksen perusteella oikeus pidättyä maksamasta sopimuksessa määritettyä hintaa. Kaupunki ei kuitenkaan saa pidättää rahamäärää, joka ilmeisesti ylittää ne vaatimukset, joihin sillä on viivästyksen perusteella oikeuspe- rusteella.

Viivästyminen. Jos sopijapuoli havaitsee viivästyvänsä velvoitteessaan tai pitää viivästystä todennäköisenä, viivästyvän sopijapuolen on viivytyksettä kirjallisesti ilmoitettava toiselle sopijapuolelle viivästyksestä ja sen vaikutuksesta hankintasopimuksen vaikutuk- sesta sopimuksen täyttämiseen. Palveluntuottajan viivästyessä on sen ilmoitettava tilaajalle uusi palvelun- suorittamisajankohta niin pian kuin mahdollista. Palvelun tai tavaran viivästymiseen rinnastetaan hankintasopimuksessa sopimuksessa edellytettyjen tietojen, tavaroiden ja dokumentaation palveludokumen- taation viivästyminen. Jos sopimus palvelu viivästyy Toimittajasta palveluntuottajasta johtuvasta syystä, Kaupungilla tilaajalla on oikeus viivästyssakkoon. Kaupungilla Tilaajalla on oikeus viivästyssakkoon osoittamatta, että Toimittajan palveluntuottajan viivästyksestä olisi aiheutunut Kaupungille tilaajalle vahinkoa. Ellei toisin ole sovittu, viivästyssakko on suuruudeltaan viisi yksi (51) prosenttia prosentti viivästyneen sopimuksen palvelun arvonlisäverottomasta arvosta jokaiselta alkavalta seitsemän (7) vuorokauden pituiselta ajanjaksolta, jolla palveluntuottaja ylittää sovitun määräpäivän. Viivästyssakkoa peritään enintään kymmeneltä (10) viikolta. Viivästyssakon lisäksi tilaajalla on oikeus vahingonkorvaukseen Toimittajan palveluntuottajan viivästyksestä aiheutuneesta aiheutu- neesta vahingosta kohdan 6 mukaisestikohdassa 20 mainitulla tavalla. Kaupungilla Tilaajalla on viivästyksen perusteella oikeus pidättyä maksamasta sopimuksessa määritettyä palvelun hintaa. Kaupunki Xxxxxxx ei kuitenkaan saa pidättää rahamäärää, joka ilmeisesti ylittää ne vaatimukset, joihin sillä hänellä on viivästyksen perusteella oikeus. Sopimus voidaan purkaa olennaisen viivästyksen perusteella kohdan 17 mukaisesti.

Viivästyminen. Jos sopijapuoli havaitsee viivästyvänsä velvoitteessaan tai pitää viivästystä todennäköisenä, viivästyvän sopijapuolen on viivytyksettä kirjallisesti ilmoitettava toiselle sopijapuolelle viivästyksestä ja sen vaikutuksesta hankintasopimuksen vaikutuk- sesta sopimuksen täyttämiseen. Palveluntuottajan viivästyessä on sen ilmoitettava tilaajalle uusi palve- lunsuorittamisajankohta niin pian kuin mahdollista.‌ Palvelun tai tavaran viivästymiseen rinnastetaan hankintasopimuksessa sopimuksessa edellytettyjen tietojen, tavaroiden ja dokumentaation palveludoku- mentaation viivästyminen. Jos sopimus palvelu viivästyy Toimittajasta palveluntuottajasta johtuvasta syystä, Kaupungilla tilaajalla on oikeus viivästyssakkoon. Kaupungilla Tilaajalla on oikeus viivästyssakkoon osoittamatta, että Toimittajan palveluntuottajan viivästyksestä olisi aiheutunut Kaupungille tilaajalle vahinkoa. Ellei toisin ole sovittu, viivästyssakko on suuruudeltaan viisi yksi (51) prosenttia prosentti viivästyneen sopimuksen palvelun arvonlisäverottomasta arvosta jokaiselta alkavalta seitsemän (7) vuorokauden pituiselta ajanjaksolta, jolla palveluntuottaja ylittää sovitun määräpäivän. Viivästyssakkoa peritään enintään kymmeneltä (10) viikolta. Viivästyssakon lisäksi tilaajalla on oikeus vahingonkorvaukseen Toimittajan palveluntuottajan viivästyksestä aiheutuneesta vahingosta kohdan 6 mukaisestikohdassa 20 mainitulla tavalla. Kaupungilla Tilaajalla on viivästyksen perusteella oikeus pidättyä maksamasta sopimuksessa määritettyä palvelun hintaa. Kaupunki Xxxxxxx ei kuitenkaan saa pidättää rahamäärää, joka ilmeisesti ylittää ne vaatimukset, joihin sillä hänellä on viivästyksen perusteella oikeus. Sopimus voidaan purkaa olennaisen viivästyksen perusteella kohdan 18 mukaisesti.

Viivästyminen. Jos sopijapuoli Osapuoli havaitsee viivästyvänsä velvoitteessaan tai pitää viivästystä vii- västystä todennäköisenä, viivästyvän sopijapuolen Osapuolen on viivytyksettä kirjallisesti ilmoitettava toiselle sopijapuolelle Osapuolelle viivästyksestä ja sen vaikutuksesta hankintasopimuksen sopimuksen täyttämiseen. Palvelun tai tavaran viivästymiseen rinnastetaan hankintasopimuksessa edellytettyjen tietojen, ja dokumentaation viivästyminenToimittajan viivästyessä velvoitteistaan sen on ilmoitettava Asiak- kaalle uusi suoritusajankohta niin pian kuin mahdollista. Jos sopimus viivästyy Toimittajasta johtuvasta syystä, Kaupungilla Asiak- kaalla on oikeus viivästyssakkoonToimittajan viivästyksen perusteella pidättyä mak- samasta viivästyksen kohteena olevan Tuotteen tai Palvelun hin- taa. Kaupungilla Toimittaja on velvollinen ilmoittamaan Tuotteen tai Palvelun vii- västymisestä sekä sen vaikutuksista Asiakkaalle viivytyksettä. Il- moitus viivästymisestä tai havaitusta mahdollisesti viivästymi- sestä toimitaan Asiakkaalle kirjallisesti. Toimittaja on velvollinen ryhtymään kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin varmistaakseen Tuotteen tai Palvelun toimituksen sovitun aikataulun mukaisesti. Mikäli viivästyksen johdosta sovitaan uusi aikataulu, ei se va- pauta Toimittajaa viivästyksen seuraamuksista. Asiakkaalla on oikeus viivästyssakkoon osoittamatta, että Toimittajan viivästyksestä olisi aiheutunut Kaupungille vahinkoa. Ellei toisin ole sovittu, viivästyssakko on suuruudeltaan periä viivästyssakkoa kultakin alkavalta vii- västysviikolta viisi (55,0) prosenttia viivästyneen sopimuksen arvonlisäverottomasta arvosta jokaiselta alkavalta seitsemän (7) vuorokauden pituiselta ajanjaksolta, jolla palveluntuottaja ylittää sovitun määräpäivän. Viivästyssakkoa peritään enintään kymmeneltä (10) viikoltatoimituksen kokonaishinnasta. Viivästyssakon lisäksi tilaajalla suuruus voi kuitenkin enintään olla kaksikymmen- täviisi (25,0) prosenttia koko toimituksen hinnasta. Asiakkaalla on oikeus vahingonkorvaukseen Toimittajan viivästyksestä aiheutuneesta vahingosta kohdan 6 mukaisesti. Kaupungilla on purkaa sopimus olennaisen viivästyksen perusteella oikeus pidättyä maksamasta sopimuksessa määritettyä hintaa. Kaupunki ei kuitenkaan saa pidättää rahamäärää, joka ilmeisesti ylittää ne vaatimukset, joihin sillä on viivästyksen perusteella oikeuspe- rusteella.