Urakka-aika. Sopimus astuu voimaan, kun molemmat Osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Tilaajan arvion mukaan rakennus/asennustyöt urakkakohteessa voidaan mukaan aloittaa marraskuussa 2019. Urakka-aika on marraskuu 2019 – joulukuu 2020. Urakkasuorituksen on oltava kokonaisuudessaan valmis ja luovutettuna hyväksyttynä Tilaajalle viimeistään 31.12.2020. YSE-ehdoista poiketen Urakoitsija laatii ennen töiden aloittamista YSE 5 §:n mukaisen työaikataulun, jonka Urakoitsija hyväksyttää Tilaajalla ennen töiden aloittamista. Tilaajalla on oikeus esittää muutosehdotuksia esitettyyn aikatauluun. Aikataulu välitavoitteineen liitetään osaksi tätä Sopimusta. Aikataulu ja siinä asetetut välitavoitteet sitovat Urakoitsijaa. Viivästymisestä on sovittu tämän sopimuksen kohdassa 10. Tarvittavien vuoro-, yö- ja pyhätyölupien hankkiminen kuuluu Urakoitsijalle.
Urakka-aika. Urakan on oltava valmis ja tilaajalle luovutettuna 12.12.2014 mennessä.
Urakka-aika. Urakka voidaan aloittaa kun urakkasopimus on tehty, rakennusaikainen vakuus jätetty ja urakkaohjelmassa esitetyt vaatimukset täytetty. Koko urakan tulee olla luovutettuna tilaajalle viimeistään 30.09.2018 mennessä.
Urakka-aika. Urakan aloittamisajankohta: Urakan valmistumisajankohta viimeistään: Urakan aloittamis- ja valmistumisajankohta edellyttävät, että tilaaja suorittaa tämän sopimuksen mukaiset velvoitteensa ennen urakkaa ja urakan aikana. Urakan valmistus- ja toimituspaikan ollessa eri osoitteissa, mikäli urakoitsija vastaa urakan kohteen kuljetuk- sesta ja/tai asennustyöstä, pidetään valmistumisajankohtana hetkeä, jolloin urakan kohde on toimitettu tämän sopimuksen mukaiselle toimituspaikalle ja/tai asennustyö (kuten hirsikehikon pystytys) suoritettu. Mikäli tilaaja vastaa kuljetuksesta, pidetään urakan valmistumisajankohtana hetkeä, jolloin urakan kohde on valmiina kuljetukseen. Ks. Hirsitaito18 –kuluttajasopimusehdot (Liite 1) kohdat 15 § ja 16 §.
Urakka-aika. 7.1 Urakan tulee valmistua sovitussa ajassa. Mikäli valmistumisaikaa ei ole sovittu, edellytetään, että työt voidaan kokonaisuudessaan saattaa loppuun kohtuullisen ja tavanomaisen toimitusajan kuluessa.
7.2 Tilaaja sitoutuu antamaan urakoitsijalle työaikataulun niiden muiden tilaajan tekemien tai teettämien töiden osalta, joista urakoitsija on riippuvainen. Tilaajan on huolehdittava siitä, että työ- maalla suoritettavat rakennustekniset-, putki- ja sähkötyöt, tarvikkeiden siirrot ja nostotyöt, joista urakoitsijan suoritus on riippuvainen, edistyvät sovittujen aikataulujen mukaisesti eivätkä haittaa urakoitsijan työsuoritusta.
7.3 Urakoitsija sitoutuu tilaajan edellyttäessä laatimaan työaikataulun omista töistään sekä niihin liittyvien oheistöiden valmiusvaatimuksista.
7.4 Urakka-aika lasketaan alkavaksi aikaisintaan siitä päivästä, kun edellytykset urakan suorittamiseksi urakka-asiakirjojen mukaisessa laajuudessa ovat olemassa.
7.5 Urakan katsotaan valmistuneen sinä päivänä, jona tilaaja on ottanut sen kohdan 11 mukaisesti vastaan.
7.6 Urakka-aikaa on pidennettävä, mikäli urakka viivästyy kohdassa 18 mainitusta syystä, tilaajasta johtuvasta syystä tai lisä- ja muutostöiden takia. Urakka-aikaa on pidennettävä ajalla, joka vastaa edellä mainittujen syiden todellista urakkaa viivästänyttä vaikutusta.
7.7 Urakoitsijan on viivytyksettä ja kirjallisesti ilmoitettava tilaajalle, kun ilmenee, että urakkaa ei voida luovuttaa alun perin sovittuna tai kohdan 7.6 mukaisesti siirrettynä ajankohtana tai mikäli luovutus viivästyy.
7.8 Laitteiston käynnistämisen jälkeen Xxxxxxxx on aina varattava tietty aika ja tarvittavat hyödyk- keet laitteistojen säätö-, mittaus- ja yhteiskoekäytölle. Koekäyttöaika sovitaan yhteisesti. Urakoitsijan velvollisuus on yhteisesti sovittuna aikana suorittaa koekäyttö säädösten ja standardien mukaisesti.
Urakka-aika. Urakoitsijalla on oikeus aloittaa rakennustyöt rakennuskohteessa 15.5.2023 Työt on aloitettava viimeistään: 1.6.2023 Töiden valmistumisajankohta: 30.8.2023 Ellei toisin sovita työpäiviä ovat arkipäivät maanantaista perjantaihin. Työpäiviä ovat: arkipäivät ma-pe klo. 07.00-16.00 Urakkasuorituksen viivästyessä sovituista määräajoista tilaaja on oikeutettu saamaan urakoitsijalta viivästyssakkona: Urakkasuorituksen valmistumisen osalta euroa kultakin työpäivältä, kuitenkin enintään yhteensä 50 työpäivältä euroa. Välitavoitteiden osalta on sovittu seuraavaa: Ei välitavoitteita. Ellei tässä urakkasopimuksessa ole muuta todettu, viivästyssakko on kultakin työpäivältä 0,1 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta kuitenkin enintään 50 työpäivältä.
Urakka-aika. Urakka voidaan aloittaa sopimusten allekirjoittamisen jälkeen ja töiden tulee olla valmiit viimeistään 31.5.2022 mennessä. Työt tulee tehdä valmiiksi 2 kuukauden aikana siitä, kun työt on kohteessa aloitettu. Lopullinen töi- den ajankohta ja kesto määritellään ennen urakkasopimuksen laatimista käytä- vissä selonottoneuvottelussa. Urakoitsijan on laadittava rakennuttajan kanssa YSE 5 §:n mukainen työaika- taulu ennen töiden aloittamista ja urakkasopimuksen allekirjoittamista. Urakan valmistumisen viivästyessä sopimuksen mukaisesta ajankohdasta, on urakoitsija velvollinen korvaamaan tilaajalle viivästyssakkoa 0,5 % arvonlisäve- rottomasta urakkasummasta per työpäivä, kuitenkin enintään 50 työpäivältä. Tilaajalla on oikeus vähentää viivästyssakot suoraan maksamattomista mak- sueristä tai laskuttamattomista ja tehdyistä lisätöistä. Mikäli rakennuskohteen työt valmistuvat ennen sopimuksen mukaista ajankoh- taa, rakennuttaja voi ottaa kohteen vastaan, mutta tästä ei suoriteta erillistä hyvitystä.
Urakka-aika. YSE 17 §
Urakka-aika. Viite YSE 17 § Tämä sopimus on määräaikainen 1.6.2016 – 31.5.2019 (3 vuotta), jonka jälkeen se jatkuu kaksi vuotta määräaikaisena, noudattaen yhdeksän (9) kuukauden molemminpuolista irtisanomisaikaa. Koko sopimuskausi on siten yhteensä enintään viisi (5) vuotta päättyen viimeistään 31.5.2021. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti vähintään yhdeksän (9) kuukautta ennen sopimuksen päättämistä. Irtisanomisilmoituksesta on käytävä ilmi, milloin sopimus päättyy irtisanomisen johdosta. Sopimus päättyy kuitenkin irtisanomista vaatimatta viimeistään, kun viisi vuotta on kulunut sopimuksen alkamisesta.
Urakka-aika. Urakka voidaan aloittaa aikaisintaan 4.6.2018, urakkasopimus on tehty, rakennusaikainen vakuus jätetty ja urakkaohjelmassa esitetyt vaatimukset täytetty. Koko urakan tulee olla luovutettuna tilaajalle viimeistään 2.8.2018 mennessä.