ASIAKASSOPIMUS YRITYSASIAKKAAT
Kaupan/tililuoton antajan yhteystiedot
ASIAKASSOPIMUS YRITYSASIAKKAAT
Käteisasiakas Laskutusasiakas
YRITYKSEN TIEDOT (tekstaten tai koneella)
Yrityksen virallinen nimi (kaupparek.muk.) | Y-tunnus / ALV-tunnus | ||||
Lähiosoite | Postinumero ja toimipaikka | Postilokero ja postinumero | |||
Toimiala Rakennusliike Sisustusurakoitsija | Kiinteistön omistus/huolto Teollisuus | LVIS-yritys Julkinen sektori | Muu, mikä? | Käännetty verovelvollinen Yhtiömme on rakentamispalveluja muutoin kuin satunnaisesti myyvä elinkeinonharjoittaja. Kiinteistöön kohdistuvien rakentamispalvelujen myyntiin yhtiöllem- me sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta. | |
YLEISET TIEDOT (tekstaten tai koneella)
Yrityksen yhteyshenkilö | Sähköposti | Puhelin |
Maksuasioiden yhteyshenkilö | Sähköposti | Puhelin |
Toimitusosoite | Yhtiön sähköpostiosoite | |
LIIKETOIMINTATIEDOT (tekstaten tai koneella)
Perustamisvuosi | Yritysmuoto | Pääoma | Arvioidut vuosiostot (sis. alv) | Liikevaihto |
Omistussuhteet (pääosakkaat, vastuunalaiset yhtiömiehet) ja nimenkirjoitusoikeus | ||||
Haluan laskun
Verkkolaskuosoite + verkkolaskuoperaattori IBAN tilinumero + BIC
Verkkolaskulla €/lasku
Sähköpostilla €/lasku
Sähköpostiosoite
Laskutus-
palvelumaksu
€/lasku
Maksuehto
Asiakas sitoutuu ilmoittamaan luotonantajalle yritysmuodon mahdollisista muutoksista sekä omistussuhteissa mahdollisesti tapahtuvista muutoksista. Yhtiön osoite- ja muita yhteystietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin ja muihin kohdennetun markkinoinnin toimenpiteisiin. Asiakkaaksi rekisteröityvä henkilö/yritys hyväksyy yllä mainittujen tietojen sekä muiden asiakkaan luovuttamien asiakkuuden hoitoon vaadittavien tietojen luovuttamisen Kesko Oyj:n K-Rauta-ketjun palvelurekisteriin. Asiak- kaaksi rekisteröityvä henkilö/yritys hyväksyy yllä mainittujen tietojen sekä muiden asiakkaan luovuttamien asiakkuuden hoitoon vaadittavien tietojen tallentamisen myös kaupan omaan asiakasrekisteriin. Asiakkaaksi rekisteröityvä henkilö/yritys on velvollinen ilmoittamaan yhteyshenkilöilleen, että yhteyshenkilö on ilmoitettu K-Raudalle yrityksen yhteyshenkilöksi. Yritys on myös velvollinen ilmoittamaan yhteyshenkilölleen yleisissä myyntiehdoissa mainitut tiedot. Kesko Oyj:n rekisteristä saa lisätietoja osoitteesta xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxx.
Asiakkaaksi rekisteröityvä henkilö/yritys hyväksyy luottotietojensa tarkistamisen luottotietorekisteristä. Luotonannon ehtona on luottotietojen häiriöttömyys sekä riittä- vän vakuuden antaminen. Luottotietoja tarkistettaessa sekä luottoa myönnettäessä ja valvottaessa käytetään Asiakkaan ilmoittamia tunnistetietoja. Asiakas sitoutuu nou- dattamaan luottorajaa. Luottorajaa voidaan tarvittaessa muuttaa yhteisellä sopimuksella. Tämän asiakaslomakkeen allekirjoituksella Asiakas sitoutuu noudattamaan luo- tonantajan alla olevia myynti- ja maksuehtoja sekä suorittamaan luotonantajalle kuhunkin laskuun merkityn eräpäivän jälkeen tulevista suorituksista viivästyskorkoa korko- lain 4a §:n mukaan lisättynä 6 prosenttiyksiköllä sekä korvaamaan luotonantajalle perinnästä aiheutuneet kulut. Tilinavaajan vastuulla on ilmoittaa välittömästi valtuuttami-ensa henkilöiden osto-oikeuksien muutoksista kirjallisesti tililuoton luotonantajalle.
Omistuksenpidätysehto: Omistusoikeus kaupan kohteeseen kuuluu myyjälle liitteenä olevien yleisten myyntiehtojen mukaisesti, kunnes koko kauppahinta on maksettu.
Olen lukenut yritysasiakkuuden ehdot ja hyväksyn ne. Xxxx myös saanut asiakasrekisterin tietosuojaselosteen.
Vakuutan tiedot oikeiksi ja täydellisiksi. Paikka ja päiväys 20
KAUPPA TÄYTTÄÄ:
4/2023
Asiakkaan allekirjoitus Xxxxx selvennys
Todennut henkilöllisyyden, myyjä: | Ajokortti | Henkilötodistus | Muu tunnistus, mikä | |
Luottoraja € | Asiakasnumero | Asiakasryhmä | AR | |
Vakuudet (vakuuslaji) | Euromäärä | Voimassaoloaika | ||
Hyväksyminen (päivämäärä ja allekirjoitus) | Luottotiedot tarkistettu | pvm | Käsittelijä | |
KAUPAN / TILILUOTON ANTAJAN YLEISET MYYNTIEHDOT
1. Soveltamisala
Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kaupan/tililuoton antajan suoraan varastos- taan (jäljempänä varastokauppa) tai kaupan laskutuksen kautta tavarantoi- mittajalta/valmistajalta (jäljempänä laskutuskauppa) toimitettuun tavaraan, mikäli osapuolet eivät joItain osin ole nimenomaisesti toisin sopineet. Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi, kunnes myyjä/tililuoton antaja kirjallisesti toisin ilmoittaa. K-Rauta Pro -verkkokaupassa tehtyihin tilauksiin sovelletaan kulloinkin voimassa olevia K-Rauta Pro -verkkokaupan tilaus- ja toimitus- ehtoja sekä käyttöehtoja. Ehdot löytyvät osoitteesta
xxxxx://xxx.x-xxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxx-xx-xxxxxxxxxxxxx
Rekisteröityminen ja henkilötietojen käsittely
Asiakkaaksi rekisteröityvä yritys on velvollinen viipymättä ilmoittamaan Kesko Oyj:lle ja myyjälle muutokset yhteyshenkilöissä. Asiakkaaksi rekiste- röityvä yritys sitoutuu ilmoittamaan yhteyshenkilöikseen ilmoittamilleen työntekijöilleen, että heidät on nimetty yhteyshenkilöiksi, että yhteyshenki- löiden henkilötietoja käsitellään sopimuksen edellyttämällä tavalla ja että tietojen käsittelystä saa tietoja Kesko Oyj:n K-Rauta-ketjun palvelurekisterin tietosuojaselosteesta osoitteesta xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxx.
2. Kaupan päättäminen
2.1. Tarjous
Tarjous ehtoineen on voimassa sitoumuksetta tai 30 päivää, ellei tarjoukseen ole toisin merkitty tai tavaran ominaisuuksista muuta johdu. Kaupalla on oikeus muuttaa tarjoustaan siltä osin, kuin muutostarpeen aiheuttajana on kaupan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolinen tekijä. Tarjous liitteineen on kaupan omaisuutta, eikä sitä saa antaa tiedoksi kolmannelle tai käyttää muullakaan tavoin.
2.2. Tilaus
Ostajan tilaus tulee kauppaa sitovaksi, kun kauppa on sen vahvistanut tai tavara on toimitettu. Tilauksen vahvistaminen tapahtuu ehdolla, että mah- dollisesti tarvittavat lisenssit ja/tai viranomaisten luvat saadaan.
3. Osapuolten velvollisuudet
3.1. Toimitusaika
Kauppa on velvollinen toimittamaan tavaran ostajalle sopimuksen mukaisesti. Kaupalla on kuitenkin oikeus vahingonkorvausvelvollisuudetta poiketa sovi- tusta toimitusajasta, jos
- toimitus viivästyy sellaisen esteen vuoksi, jota kauppa ei voi kohtuudella voittaa, tai tavarantoimittajan/valmistajan toimituksessa olevien virheiden takia taikka tämän toimituksen viivästyessä edellä mainitunlaisen esteen vuoksi, tai jos
- sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka eivät ole kohtuullisia sopimuksen laatuun nähden.
3.2. Tavaran luovutus
Tavara katsotaan luovutetuksi, kun ostaja tai joku hänen lukuunsa on ottanut sen hallintaansa. Hallintaan ottamiseksi katsotaan myös ilmoitettuna aikana tehty toimitus ostajan ilmoittamaan osoitteeseen, kun ostaja tai joku häneen lukuunsa ei ole ottamassa tavaraa vastaan.
3.3. Vakuutus
Laskutuskaupassa vakuutus tapahtuu tavarantoimittajan/valmistajan ehtojen mukaisesti.
3.4. Takuu
Ellei toisin ole sovittu, on myydylle tavaralle voimassa tavarantoimittajan/ valmistajan ehtojen mukainen takuu. Kauppa vastaa vain itse antamistaan tavaraa koskevista lausumista ja lupauksista.
3.5. Pakkaus
Xxxxxx toimittaa varastotavaran siten pakattuna, että se normaalioloissa tulee perille käyttötarkoitukseensa nähden tavanomaisessa kunnossa.
Laskutuskaupassa noudatetaan tavarantoimittajan/valmistajan pakkaustapaa. Hinnat eivät sisällä pakkausta tavarantoimittajan/valmistajan tavanomaista vakiopakkausta lukuun ottamatta. Kaupalla on oikeus veloittaa tavaran tar- peelliset pakkaus- ja suojauskustannukset erikseen.
3.6. Kaupan viivästys
Xxxxxxx toimituksen täyttäminen on vaarassa viivästyä merkittävästi sovitun toimitusajan yli, on kauppa heti tämän tietäessään velvollinen ilmoittamaan siitä ostajalle. Ellei toisin ole sovittu kirjallisesti, ei kauppa ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle viivästyksestä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa. Laskutuskaupassa ostaja on oikeutettu saamaan tavarantoimittajan/valmis- tajan mahdollisen viivästymiskorvauksen. Voidakseen vedota viivästykseen ostajan on reklamoitava kohtuullisessa ajassa sopimuksen mukaisen toimi- tusajan päättymisestä.
3.7. Kauppahinnan maksu
Ostaja on velvollinen maksamaan kauppahinnan sovittujen maksuehtojen mukaisesti. Mikäli maksuehdosta ei ole erikseen sovittu, on se 14 päivää netto tavaran luovutuksesta. Maksuviivästyksen sattuessa on ostaja velvol- linen maksamaan kaupan soveltaman viivästyskoron. Jos ostaja laiminlyö tilaamansa tavaran vastaanottamisen sopimuksen mukaisesti, on hän siitä huolimatta velvollinen maksamaan kauppahinnan aivan kuin olisi ottanut
tavaran vastaan. Jos ostaja tavaran tai laskun virheellisyyteen vedoten kiel- täytyy maksamasta kauppahintaa, on hänen kuitenkin maksettava tavaran tai laskun virheetön osa sopimuksen mukaisesti. Mikäli ostaja laiminlyö sovittuja maksusuorituksia, on kaupalla oikeus viivyttää toimituksia, kunnes eräänty- neet maksut on suoritettu. Sovitun toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti, eikä ostajalla ole oikeutta esittää kaupalle mitään toimitusajan siirtymisestä johtuvia korvausvaatimuksia tai purkaa kauppaa.
3.8. Ostajan velvollisuus tarkastaa tavara
Ostaja on velvollinen tarkastamaan tavaran ja reklamoimaan mahdollisesta virheestä kaupalle 7 vuorokauden kuluessa tavaran toimituksesta uhalla, että hän muuten menettää oikeutensa vedota virheeseen. Jos ostajalla on ollut tilaisuus tarkastaa tavara tai tavaraa koskeva näyte ennen kaupan päättämis- tä, hän ei voi virheenä vedota seikkaan, joka hänen olisi pitänyt tarkastukses- sa havaita. Laskutuskaupassa reklamaatio on tehtävä myös suoraan tavaran- toimittajalle/valmistajalle ottaen huomioon tämän mahdollisesti asettamat reklamaatiota koskevat vaatimukset.
3.9. Tavaran virhe
Kaupalla on oikeus korjata mahdollisesti toimitettu virheellinen tavara, alen- taa sen hintaa virhettä vastaavasti tai korvata se kokonaan uudella. Kauppa ei ole miltään osin vastuussa tavaran vaurioitumisesta tai virheen aiheutumises- ta tavaran luovutuksen jälkeen. Laskutuskaupassa noudatetaan lisäksi tava- rantoimittajan mahdollisia tavaran virhettä koskevia määräyksiä. Kaupan vas- tuu tavaran virheestä rajoittuu vain välittömiin vahinkoihin, ja enintään siihen määrään, minkä tavarantoimittaja/valmistaja on velvollinen korvaamaan.
3.10. Välillinen vahinko
Kauppa ei korvaa toimituksen virheellisyydestä ostajalle mahdollisesti aiheu- tuvaa välillistä vahinkoa.
4. Kaupan purkaminen
4.1. Ostajan oikeus purkaa kauppa
Ostajalla on oikeus purkaa kauppa, jos kaupan syystä tapahtuvalla viivästyk- sellä tai tavaran virheellä on hänelle olennainen merkitys ja kauppa käsitti tämän tai kaupan olisi pitänyt se käsittää, eikä kauppa ole toimittanut tava- raa taikka korjannut virhettä tai toimittanut uutta tavaraa kohtuullisessa ajassa ostajan huomautettua viivästyksestä tai virheestä.
4.2. Kaupan / tililuoton antajan oikeus purkaa kauppa
Jos kauppahintaa ei makseta määräaikana tai ostaja laiminlyö myötävaikuttaa kauppaan sopimuksen mukaisesti, taikka ei nouda tai vastaanota tavaraa, on kaupalla oikeus pysyä kaupassa ja vaatia maksua tai, ellei viivästys tai laimin- lyönti ole vähäinen, purkaa kauppa, jolloin ostaja on velvollinen maksamaan sopimussakkoa kaupan kärsimän vahingon määrän, kuitenkin vähintään 10 % kauppahinnasta. Kaupalla on oikeus purkaa kauppa siitä huolimatta, että os- taja on saanut tavaran hallintaansa. Kaupalla on oikeus purkaa kauppa myös, jos ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten voidaan päätellä, että ostajan suoritus tulee viivästymään tavalla, joka oikeuttaisi kaupan purkamiseen.
4.3. Ylivoimainen este
Näiden ehtojen kohdan 3.1. viimeisessä lauseessa mainitun syyn estäessä toimituksen ja toimitusajan pidentyessä tästä syystä kohtuuttomasti, on sekä ostaja että kauppa oikeutettu korvausvelvollisuudetta purkamaan kaupan ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle.
5. Laskutuskaupan erityismääräyksiä
Laskutuskaupassa toimitukseen mahdollisesti liittyvät lisäveloitukset
ja -hyvitykset on myös laskutettava kaupan kautta kaupan niin vaatiessa.
6. Omistusoikeus
Tavara on kaupan omaisuutta, kunnes kauppahinta kokonaisuudessaan on maksettu, ellei tavaran laadusta tai lainsäädännöstä muuta johdu. Ostajalla ei ole oikeutta luovuttaa tavaraa edelleen, liittää sitä muuhun omaisuuteen tai muutoin määrätä tavarasta omistajan tavoin. Jos ostaja edellä mainitusta huolimatta liittää tavaraa muuhun omaisuuteen eikä tavaraa voida purku- tai vastaavassa tilanteessa palauttaa, on ostaja palautuksen sijaan velvollinen maksamaan välittömästi koko maksamatta olevan kauppahinnan lisättynä kohdassa 4.2 määrätyllä sopimussakolla.
7. Valuuttakurssit, verot, tullit ym. julkiset maksut
Hinnat perustuvat tarjouspäivän valuuttakursseihin, arvonlisäveroihin ja muihin julkisiin veroihin ja maksuihin. Mikäli näissä tapahtuu oleellisia muutoksia tavaran toimituspäivään mennessä, pidättää kauppa oikeuden vastaaviin hintamuutoksiin. Tunnustettua vekseliä ei pidetä maksuna.
8. Erimielisyyksien ratkaiseminen
Elleivät osapuolet keskinäisin neuvotteluin pysty selvittämään erimieli- syyksiään, ratkaistaan ne ensimmäisenä oikeusasteena paikallisessa käräjäoi- keudessa tai kaupan niin halutessa ostajan kotipaikan alioikeudessa.
9. Kuluttajansuoja
Nämä ehdot eivät rajoita yksityiselle kuluttajalle kuluttajansuojalain mukaan kuuluvia oikeuksia.