CONTRAT PRELIMINAIRE DE VENTE EN L’ETAT FUTUR D’ACHEVEMENT
19
CONTRAT PRELIMINAIRE DE VENTE EN L’ETAT FUTUR D’ACHEVEMENT
00-00 xxx Xxxx Xxxx, Xxxxxxxx
Contrat VEFA
20
ENTRE
La Société dénommée SCI du 10/18 rue Xxxx Xxxx, Société Civile Immobilière au capital de 10.000 euros, ayant son siège social 00, xxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxx-Xxxxxxx 00000 Xxxxx, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 533 754 156 ;
Représentée par son gérant :
la Société NOVAXIA, Société à Responsabilité Limitée au capital de 2 739 000 euros ayant son siège social 00, xxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxx-Xxxxxxx 00000 Xxxxx, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 491 385 613, représentée par Monsieur XXXX Xxxxxxx en sa qualité de gérant.
Ci-après dénommés le « Réservant » ET
D’une part
La ou les personnes physiques ou morales ci-après désigné(es) dans le titre II ci-après dénommé le « Réservataire »
D’autre part
Contrat VEFA
21
TITRE I CONDITIONS GENERALES
1. PROJET DE CONSTRUCTION
Le réservant projette de construire un ensemble immobilier dénommée « GREEN 18 » qui concernera la réalisation d’un bâtiment à usage principal d’habitation excepté le rez-de-chaussée à usage commercial ou professionnel, regroupant 81 logements et 11 locaux d’activités. Cet ensemble immobilier sera réalisé sur des terrains situés au 10 à 00 xxx Xxxx Xxxx x Xxxxxxxx.
Figurants au cadastre à savoir :
- Section AG, numéro 35, lieudit 00, xxx Xxxx Xxxx pour une superficie de quatre ares quatre-vingt- deux centiares (00ha 04a 82 ca),
- Section AG, numéro 36, lieudit 00, xxx xxx Xxxx Xxxx pour une superficie de deux ares vingt-et-un centiares (00ha 02a 21 ca),
- Section AG, numéro 37, lieudit 00, xxx Xxxx Xxxx pour une superficie de cinq ares vingt-deux centiares (00ha 05a 22 ca),
- Section AG, numéro 39, lieudit 00, xxx Xxxx Xxxx pour une superficie de dix ares quatre-vingt-neuf centiares (00ha 10a 89 ca).
Dans le cadre du projet de construction, les terrains ont fait l’objet :
- D’un permis de construire et de démolir sur les parcelles AG 35, 36, 37 et 39, délivré par la mairie de BAGNOLET en date du 12 septembre 2011 sous le numéro PC 093006 11B0019 au profit de Novaxia;
- ledit permis régulièrement affiché et constaté par xxxxxxxx
2. SERVITUDES
D’une manière générale, l’ensemble immobilier supportera toutes les servitudes et charges pouvant résulter de l’acte de vente du terrain, des arrêtés de permis de construire, et de démolir, et de leurs modificatifs éventuels, ainsi que le Règlement de Copropriété auxquels les acquéreurs adhèrent par le seul fait de leur acquisition.
22
Contrat VEFA
3. ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
Les biens et droits immobiliers objet des présentes sont destinés à être vendus en lots placés sous le régime de la copropriété conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
L'état descriptif de division de cet ensemble immobilier et le règlement de copropriété y correspondant seront notifiés aux réservataires avec le projet d'acte dont il est question ci-après.
4. RESERVATION
Le RESERVANT s'oblige vis à vis du RESERVATAIRE à lui réserver et à lui offrir par préférence à tous autres, les locaux désignés aux CONDITIONS PARTICULIERES, envisagés en leur état futur d'achèvement, et les droits y attachés et ce, dans le cas où le RESERVANT réaliserait l'opération dans les conditions fixées par la loi 67-3 du 3 janvier 1967 relatives aux ventes d'immeubles à construire, et par les textes d'application de cette loi.
Le RESERVATAIRE déclare parfaitement connaître la situation et l'environnement de l'ensemble immobilier que le RESERVANT se propose d'édifier.
5. CONSISTANCE ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
La consistance et les caractéristiques techniques de l'immeuble à édifier résultent :
• D'une notice descriptive qui restera annexée au présent contrat après avoir été signée par les parties,
• Des plans des lots choisis par le RESERVATAIRE, qui resteront annexés au contrat après avoir été signés par les parties.
Le RESERVATAIRE reconnaît avoir reçu ces documents, en avoir pris connaissance et les accepter sans réserve après les avoir signés.
Il est précisé que les plans et documents ci-dessus mentionnés sont susceptibles de recevoir des modifications de détail jusqu’à la mise au point des plans et documents d’exécution avec les entreprises.
6. GARANTIE FINANCIERE D'ACHEVEMENT
La garantie financière d'achèvement sera établie dans le cadre de l'article R 261-17 du Code de la Construction et de l'Habitation.
Contrat VEFA
23
7. DATE D'ACHEVEMENT
La date prévisionnelle d'achèvement des travaux est indiquée sous le titre CONDITIONS PARTICULIERES. Le délai d'exécution ne pourra être augmenté qu'en cas de force majeure ou plus généralement de cause légitime de suspension du délai de livraison. Pour l'application de cette disposition, seront notamment considérées comme des causes légitimes de suspension du délai de livraison : les intempéries soit justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche, soit prises en charge par la Caisse des Congés Payés du Bâtiment, la grève (qu'elle soit générale, particulière au Bâtiment et à ses industries annexes ou spéciale aux entreprises travaillant sur le chantier), la cessation de paiement, le redressement ou la liquidation judiciaire des ou de l'une des entreprises effectuant les travaux, les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou arrêter les travaux (à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au RESERVANT), les troubles résultant d'hostilités, révolutions, cataclysmes naturels, les accidents de chantier, le retard dans le paiement des différentes fractions du prix stipulées payable à terme, les retards pendant la durée du chantier provenant d'anomalies du sous-sol ou de la nappe souterraine (telle que présence de source de résurgence d'eau dans le sous-sol, présence de contaminants dans le sous-sol ou dans la nappe, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières, découverte de site archéologique, de poche d'eau ou de tassement différentiel, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises ou sous-œuvre d'immeubles avoisinants) et plus généralement, tous éléments dans le sous-sol ou la nappe souterraine susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation, les retards liés à l'excavation et/ou le traitement des terres excavées ou de déchets dans le cadre du projet d'aménagement, les retards concernant la découverte de nouveaux spots de pollution ou d'une pollution dans le sol ou dans la nappe nécessitant la mise en œuvre d'actions correctives.
S'il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de retard, l'époque prévue pour l'achèvement serait différée d'un temps égal à celui pendant lequel l'événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux.
Il est expressément convenu entre les parties qu'aucune indemnité, dommage et intérêts, ou pénalité de quelque sorte que ce soit ne sera due par la VENDEUR dans le cas où le retard de livraison est dû à un cas de force majeure ou à la survenance d'une cause légitime de suspension.
Il est précisé qu'en cas de livraisons par tranche de l'ensemble immobilier, le réservataire s'interdit d'ores et déjà toute réserve ou réclamation relative à l'état d'avancement des travaux des autres tranches.
Contrat VEFA
24
8. PRIX
La vente sera offerte au RESERVATAIRE moyennant le prix ferme et définitif indiqué aux CONDITIONS PARTICULIERES. Ce prix s'entend toutes taxes comprises (au taux de TVA actuellement en vigueur) et serait modifié de l'incidence de tout impôt, taxe ou redevance qui, postérieurement à la date de signature des présentes, deviendrait applicable à l'opération.
Il ne comprend pas les frais, droits et honoraires d'actes notariés, de publicité foncière et d'établissement du règlement de copropriété qui seront réglés par le RESERVATAIRE le jour de l’acte.
9. PAIEMENT DU PRIX
Le prix indiqué dans les CONDITIONS PARTICULIERES sera payable au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Ce prix est ferme et définitif si l’acte de vente authentique est signé à la date figurant dans les CONDITIONS PARTICULIERES.
Si l’acte de vente est signé au-delà de cette date, le prix indiqué au paragraphe ci-dessus sera révisé entre la date du présent contrat et celle de l’acte authentique de vente, en fonction de la variation de l’indice BT 01, conformément à la proportion prévue par la Loi, l’indice de base étant celui publié le jour de la signature de l’acte authentique de vente.
Les appels de fonds successifs ne pourront excéder les pourcentages fixés ci-après dans les CONDITIONS PARTICULIERES.
La fraction de prix payable à la signature de l'acte de vente sera fonction de l'avancement des travaux.
Le paiement du solde du prix sera garanti par le privilège du vendeur réservé par le RESERVANT, indépendamment de l'action résolutoire.
Les fractions du prix payable à terme ne porteront pas intérêt, mais tout retard de paiement donnera lieu à une indemnité de 1 % par mois de retard, tout mois commencé étant dû en entier, et le versement de l'indemnité devant intervenir préalablement à tout autre paiement.
10. REALISATION DE LA VENTE
La vente sera conclue en l’état futur d’achèvement, conformément aux dispositions de la Loi n°67.3 du 03.01.1967 (modifiée par les Lois n°71.579 du 16.07.1971 et n°72.64 du 11.07.1972) et du décret n°67.1166 du 22.12.1967 pris pour application.
Contrat VEFA
25
La vente sera possible dès la mise en place des garanties légales ; toutefois, l’acte de vente pourra être établi sous conditions suspensives de justification de ces garanties.
Le RESERVANT devra notifier au RESERVATAIRE le projet de l’acte de vente. Il fixera dans la lettre recommandée avec accusé de réception accompagnant le projet d’acte, la date à laquelle sera signé ledit acte de vente.
Le RESERVATAIRE devra se présenter en l’étude de Maître Xxxxxxx XXXXXXX, 5 quai Voltaire 75 007 PARIS, le notaire étant chargé des cessions, à la date fixée. Cette régularisation devra intervenir un mois au plus tard après la notification ci-dessus prévue. Le RESERVATAIRE pourra toutefois demander que l’acte soit signé avant l’expiration de ce délai.
Faute pour le RESERVATAIRE d’avoir signé l’acte de vente dans le délai fixé précédemment, et sauf résiliation amiable, sommation sera faite au RESERVATAIRE, HUIT JOURS à l’avance, de se présenter aux jour et heure fixés devant le notaire ci-dessus désigné, le défaut de régularisation de l’acte de vente rendant au RESERVANT pleine et entière liberté.
Pour LE RESERVATAIRE
Le réservataire doit :
- Apposer la mention « lu et pris connaissance »
- Dater
- Signer
11. PRETS SOLLICITES PAR LE RESERVATAIRE
Le RESERVATAIRE s’engage à acquérir les biens ci-dessus désignés, sous la condition qu’il obtienne les prêts indiqués plus loin dans les CONDITIONS PARTICULIERES.
A défaut de précisions sur le ou les prêts qui sont sollicités, le RESERVATAIRE déclare faire son affaire personnelle de ce financement.
Contrat VEFA
26
Le RESERVATAIRE déclare qu'il n'envisage pas de solliciter d'autres prêts que celui ou ceux indiqués pour financer son acquisition ; il reconnaît avoir été informé qu'en conséquence il ne saurait se prévaloir du bénéfice de la loi du 13 juillet 1979 en cas de non obtention d'un crédit autre que celui ou ceux qu'il aura mentionnés.
Il s'oblige à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'obtention de ces prêts.
A cet effet, il s'engage à déposer cette ou ces demandes de prêts à ou aux organismes de crédit, et à en justifier auprès du RESERVANT dans un délai de 20 jours à compter des présentes, et ce en remettant au RESERVANT la copie intégrale du ou des dossiers de demandes de prêts.
Le ou les prêts prévus ci-dessus seront réputés obtenus par le RESERVATAIRE dès réception par lui d'une ou plusieurs offres correspondant au montant total énoncé aux conditions particulières.
Le ou les prêts prévus ci-dessus énoncés devront être obtenus le 10 décembre 2011 dernier délai.
Il s'engage également à transmettre dans les 48 heures suivant réception au RESERVANT copie de l'accord et de l'offre, ou du refus de prêt, émanant des organismes prêteurs.
Le RESERVATAIRE laisse la possibilité au RESERVANT, en cas de refus de prêt, de présenter son dossier de crédit à tout établissement bancaire choisi par ce dernier.
Dans le cas où le RESERVATAIRE ne respecterait pas l'un ou l'autre de ces engagements, le RESERVANT pourra se prévaloir de l'article 1178 du Code Civil, selon lequel la condition est réputée accomplie lorsque son bénéficiaire en a empêché l'accomplissement.
12. DUREE DE VALIDITE DU CONTRAT
A défaut de réalisation de la vente dans le délai de validité du contrat tel que prévu aux CONDITIONS PARTICULIERES, le présent contrat sera nul et de nul effet.
13. DEPASSEMENT DU DELAI DE VALIDITE DU CONTRAT
Toutefois, il est expressément convenu entre les parties que si la vente n'est pas conclue dans le délai de validité fixé aux CONDITIONS PARTICULIERES, le RESERVANT pourra proposer au RESERVATAIRE un nouveau contrat à un prix tenant compte des variations des conditions économiques et dans la limite de la réglementation.
A cet effet, le RESERVANT signifiera au RESERVATAIRE les nouvelles conditions dans les huit jours de l'expiration du délai du contrat initial, par lettre recommandée avec avis de réception.
Contrat VEFA
27
Le RESERVATAIRE disposera d'un délai de 15 jours pour accepter ou refuser le nouveau contrat. Passé ce délai, et si le RESERVATAIRE n'a pas fait connaître sa réponse ou s'il a refusé, le présent contrat sera réputé nul et non avenu et le RESERVANT retrouvera sa pleine et entière liberté.
14. ENREGISTREMENT
Le présent contrat n'est pas soumis à la formalité de l'enregistrement.
Si la formalité était cependant requise par le RESERVATAIRE, les frais seraient à sa charge.
15. PRISE D'EFFET DU PRESENT ACTE
Conformément à l'article L 271-1 du Code de la Construction et de l'Habitation ci-dessous reproduit, le présent contrat de réservation sera adressé par lettre recommandée avec avis de réception au RESERVATAIRE.
« Pour tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.
Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.
Lorsque l'un des actes mentionnés au premier alinéa est dressé en la forme authentique, l'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de sept jours à compter de la notification ou de la remise d'un projet d'acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné au premier alinéa. En aucun cas, l'acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de sept jours.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions ci-dessus ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse. »
16. DONNEES PERSONNELLES
Les données à caractère personnel remises au RESERVANT par le RESERVATAIRE au titre du présent contrat de réservation pourront être utilisées, par le RESERVANT ou par ses partenaires commerciaux, dans le but de faciliter les enquêtes de satisfaction, enquêtes d’opinion et démarches commerciales effectuées auprès du
Contrat VEFA
28
RESERVATAIRE, ultérieurement à son opération immobilière ; cela notamment de façon à s’assurer que celui- ci a reçu satisfaction dans le déroulement de celle-ci.
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le RESERVATAIRE dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de ses données à caractère personnel. Ces droits peuvent s’exercer par simple courrier transmis au RESERVANT, à l’adresse à laquelle celui-ci fait élection de domicile en tête du présent contrat de réservation.
17. FACULTE DE SUBSTITUTION
La réalisation de la présente promesse de vente pourra avoir lieu au profit du RESERVATAIRE ou au profit de toute autre personne physique ou morale qu’il substituera dans ses droits dans la présente promesse, mais dans ce cas le RESERVATAIRE originaire restera tenu solidairement avec le bénéficiaire substitué au paiement du prix, des frais et à l’exécution des conditions et charges.
Si l’article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation est applicable aux présentes, le bénéficiaire substitué aura un droit de rétractation en application dudit article. L’exercice par le bénéficiaire substitué de ce droit n’impliquera pas rétractation du RESERVATAIRE originaire, seule la substitution étant dans ce cas nulle et non avenue. Afin de permettre au bénéficiaire substitué d’exercer éventuellement son droit de rétractation avant la date d’expiration de la présente promesse de vente, le RESERVATAIRE reconnaît expressément que la présente faculté de substitution devra être exercée, à peine d’irrecevabilité, au plus tard quinze jours avant ladite date d’expiration.
Dans le cas contraire, la substitution ne pourra avoir lieu qu’au profit d’un bénéficiaire ne pouvant se prévaloir des dispositions dudit article L 271-1 (donc, si les BIENS sont à usage d’habitation, qu’au profit d’un professionnel de l’immobilier).
Toute substitution ne pourra porter que sur la totalité des biens et droits faisant l’objet de la promesse de vente.
Le PROMETTANT devra être averti de cette substitution.
Le RESERVATAIRE d’origine fera son affaire personnelle, avec son substitué, du remboursement des sommes par lui versées en exécution des présentes ; il ne pourra réclamer aucune restitution au PROMETTANT en conséquence de la substitution.
Aux présentes, le terme RESERVATAIRE s’applique au RESERVATAIRE d’origine comme au bénéficiaire substitué.
Aucune substitution ne pourra avoir lieu au profit d’une personne qui désirerait modifier la destination prévue par le RESERVATAIRE des BIENS objet des présentes.
29
Enfin, elle devra comporter de la part du bénéficiaire substitué la reconnaissance que substitution n’est pas novation et que la relation contractuelle entre PROMETTANT et RESERVATAIRE concernant la condition suspensive légale de l’article L 312-16 du Code de la consommation n’est modifiable qu’avec l’agrément du PROMETTANT.
La faculté de substitution ci-dessus n’est possible qu’à titre gratuit.
30
DISPOSITIONS RELATIVES AU DEMARCHAGE A DOMICILE DANS UN LIEU NON DESTINE A LA COMMERCIALISATION DU BIEN
VENTE PAR XXXXXXXXXX A DOMICILE
□ OUI □ NON
Il est expressément précisé que le présent contrat a été signé suite au démarchage au domicile du RESERVATAIRE, dans un lieu non destiné à la commercialisation du bien par la société
ayant reçu mandat du RESERVANT de commercialiser le logement objet des présentes.
L’adresse du mandataire susvisé est :
Le présent contrat a été conclu :
A l’adresse ci-après expressément stipulé par le RESERVATAIRE :
A l’adresse ci-après expressément stipulée par le RESERVANT :
Conformément aux dispositions des articles L 121-23 et L 121-25 du Code de la consommation ( ci-dessous reproduit), le RESERVATAIRE dispose d’un délai de 7 jours, jours fériés compris, à compter de la réception du présent contrat de réservation, adressé par le RESERVANT par lettre recommandée avec avis de réception suivant les modalités de l’article I-14 ci -dessus.
Si ce délai devait expirer normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il sera prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La faculté de renonciation offerte au RESERVATAIRE s’exercera par le simple envoi du formulaire détachable figurant à la fin des présentes : sous le titre « si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre »,qui sera adressée par courrier recommandé avec avis de réception au RESERVANT, dans les délais stipulés au présent article.
Conformément aux dispositions de l’article L 121-23 du Code de la consommation, les dispositions des articles L 121-23, L 121-24, L 121-25 et L 121-26 sont ci-après littéralement reproduites.
31
FACULTE DE RETRACTATION LIEE A LA SIGNATURE DE LA PROMESSE DE VENTE AU DOMICILE DE
L’ACQUEREUR (Articles L 121-23 et suivants du code de la consommation)
« Art. L.121-23 : Les opérations visées à l’article L.121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au RESERVATAIRE au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1. Noms du fournisseur et du démarcheur.
2. Adresse du fournisseur.
3. Adresse de lieu de conclusion du contrat.
4. Xxxxxxxxxxx précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés.
5. Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de services.
6. Prix global à payer et modalités de paiement : en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L.313-1.
7. Faculté de renonciation prévue à l’article L.121-25 ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25 et L.121-26. »
« Art. L.121-24 : Le contrat visé à l’article L.121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l’article L.121-25. Un décret en Conseil d’Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire. Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence. Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du RESERVATAIRE. »
« Art. L.121-25 : Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le RESERVATAIRE a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Toute clause du contrat par laquelle le RESERVATAIRE abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d’achat est nulle et non avenue.
Le présent article ne s’applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l’article L.121-27. »
32
« Art. L.121-26 : Avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article L 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du RESERVATAIRE, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit (Loi n°95-96 du 1er février 1995). Toutefois, la souscription à domicile d’abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l’article 00 xxx xx Xxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx, n’est pas soumise aux dispositions de l’alinéa précédent dès lors que le consommateur dispose d’un droit de résiliation permanent, sans frais ni indemnité, assorti du remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée de l’abonnement restant à courir.
En outre, les engagements ou ordres de paiement ne doivent pas être exécutés avant l’expiration du délai prévu à l’article L121-25 et doivent être retournés au consommateur dans les quinze jours qui suivent sa rétractation. »
33
BON DE RETRACTATION (En cas de démarchage à domicile) à adresser au domicile où le vendeur a élu :
Maître Xxxxxxx XXXXXXX, 5 quai Voltaire 75 007 PARIS
Annulation de commande (Art. L 121-25 du Code de la Consommation)
Le soussigné
Nom de l’ACQUEREUR :…………………………………..
Adresse de l’ACQUEREUR : ………………………………….
Déclare annuler la commande ci-après, réalisée le :…………………………
En présence de : ……………………………….
(Nom du démarcheur en application de l’article L.121-23 ci-dessus en cas de démarchage à domicilie) :
Adresse du Bien objet de la commande :
N° de lot(s) :
Date et signature de l’ACQUEREUR
(Conditions : envoyer ce bon à l’adresse sus-indiquée par lettre recommandée avec accusé de réception
– à expédier au plus tard le 7ème jour à partir de la commande)
34
BON DE RETRACTATION (En cas de démarchage à domicile) à adresser au domicile où le vendeur a élu :
Maître Xxxxxxx XXXXXXX, 5 quai Voltaire 75 007 PARIS
Annulation de commande (Art. L 121-25 du Code de la Consommation)
Le soussigné
Nom de l’ACQUEREUR :…………………………………..
Adresse de l’ACQUEREUR : ………………………………….
Déclare annuler la commande ci-après, réalisée le :…………………………
En présence de : ……………………………….
(Nom du démarcheur en application de l’article L.121-23 ci-dessus en cas de démarchage à domicilie) :
Adresse du Bien objet de la commande :
N° de lot(s) :
Date et signature de l’ACQUEREUR
(Conditions : envoyer ce bon à l’adresse sus-indiquée par lettre recommandée avec accusé de réception
– à expédier au plus tard le 7ème jour à partir de la commande)
Contrat VEFA
35
TITRE II CONDITIONS PARTICULIERES
RESERVATAIRE (Questionnaire pour le notaire en charge de la rédaction de l’acte)
PARTICULIER ACQUEREUR SOCIETE ACQUEREUR
Acquéreur Conjoint
/ co-acquéreur Représentant Société
NOM |
Nom de jeune fille |
PRENOM |
ADRESSE Rue Commune Code Postal |
TELEPHONE (obligatoire) |
NAISSANCE |
Date |
Lieu (ville + |
dept) |
NATIONALITE |
PROFESSION |
SITUATION MATRIMONIALE |
MARIAGE OU PACS |
Date |
Lieu |
Régime |
Contrat (date) |
Notaire |
DIVORCE Date (jugement) |
RESSOURCES ANNUELLES |
ACQUISITION EFFECTUEE PAR |
Légal
Siège social
Rue
Commune
Code Postal
Capital
Forme
Raison sociale
Remarque : si acquisition par société en cours de formation, faire signer tous les associés de la société.
%
%
Contrat VEFA
36
2- DESCRIPTION DU BIEN VENDU
N° Lot | ||
Type | ||
N° parking | ||
N° de cave | ||
Surface habitable (1) | ||
Surface balcon | ||
Surface terrasse | ||
Surface jardin (2) |
(1) Il est expressément convenu qu’une tolérance de surface est admise lors de l’exécution des travaux et que les différences inférieures à 5% par rapport à la surface habitable vendue ne pourront fonder aucune réclamation.
(2) Sans garantie de surface
3- PRIX FERME ET DEFINITIF
L’acquisition, si elle se réalise, aura lieu moyennant le prix TTC de euros, TVA incluse au taux actuel de 19,6%.
Nota : Il est rappelé qu’en cas de variation du taux de TVA, le prix convenu ci-dessus sera modifié dans les mêmes proportions lors de la signature de l’acte authentique.
4- PLAN DE FINANCEMENT
CAS N° 1 : FINANCEMENT AU MOYEN D’UN PRET
Financement du prix ci-dessus indiqué de la manière suivante :
- au moyen d’un prêt bancaire à concurrence de : | |
- au moyen de ses deniers personnels pour : | |
TOTAL EGAL au montant à financer |
Caractéristiques du prêt souscrit
Organisme | |
Montant | |
Durée | |
Taux maximum |
Contrat VEFA
37
CAS N° 2 : ABSENCE DE PRET
En l’absence de recours à un prêt, signature de chacun des acquéreurs précédée de la mention manuscrite suivante, à recopier par chacun des acquéreurs :
« Je déclare ne pas recourir à un prêt pour le paiement du prix de la présente et reconnais être parfaitement informé que si je recours néanmoins à un prêt, je ne pourrais en conséquence me prévaloir des dispositions de la loi n° 79-596 du 13 Juillet 1979. »
Signature(s)
5- DELAI DE REALISATION DE LA VENTE
La date de signature de l’acte authentique interviendra au plus tard 4 mois à compter des présentes, ou en cas d’impossibilité de la part du réservant dans ces 4 mois, dans un délai maximum de 45 jours à compter de la réception de la notification, sans pouvoir excéder une durée de 12 mois à compter de la signature des présentes.
A défaut de réalisation de la vente durant la période de validité du contrat définie ci-dessus, le RESERVANT pourra demander la caducité du contrat conformément à l’article 4.1 des conditions générales des présentes.
6- DATE PREVISIONNELLE D’ACHEVEMENT
Le logement à édifier sera achevé au 2ème semestre 2013.
7- DEPOT DE GARANTIE
L’acquéreur versera à titre de dépôt de garantie la somme de :
(en toutes lettres)
euros
(soit en chiffres) €) encaissable, par chèque bancaire établi à l’ordre de Maître XXXXXXX, représentant 5% du prix.
Cette somme viendra en déduction de la partie exigible du prix au jour de la signature de l’acte de vente.
Contrat VEFA
38
8- ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS
Versement | Cumul | |
Dépôt de garantie | 5% | 5% |
A la signature de l’acte authentique | 25% | 30% |
A l’achèvement des fondations | 5% | 35% |
Xx xxxxxxxx xxx xx 0xx xxxx-xxx | 10% | 45% |
Au plancher bas du RDC | 10% | 55% |
Au plancher bas du 1er étage | 10% | 65% |
A la mise hors d’eau | 5% | 70% |
Au début des cloisons | 10% | 80% |
A la mise en peinture | 10% | 90% |
A l’achèvement des travaux | 5% | 95% |
A la remise des clés | 5% | 100% |
9- ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile :
- LE RESERVANT en son siège social
- LE RESERVATAIRE en sa demeure sus-indiquée.
Fait en exemplaires, à
Pour LE RESERVANT (Promoteur)
A _ Le Signature
Pour LE RESERVATAIRE (Acquéreur)
A Le Signature(s)