Common use of Szavatosság és jótállás Clause in Contracts

Szavatosság és jótállás. 10.1. Vállalkozó szavatossági kötelezettsége a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától kezdődik. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket már korábban átvett – és azokat a további építési munkálatok nem érintették – a szavatosság ezekre a részátadás időpontjától érvényes. 10.2. Vállalkozó nem felelős a Megrendelő, illetve a Megrendelő más alvállalkozója által végzett munka minőségéért. 10.3. Vállalkozó az általa vagy az alvállalkozói által kivitelezett létesítményekre, illetve létesítményrészekre 24 hónap jótállási (garanciális) időtartamot vállal. A Vállalkozó az általa vagy az alvállalkozói által kivitelezett új létesítményre illetve létesítményrészekre a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM- KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti szavatosságot vállalja. 10.4. Megrendelő köteles a jótállási idő alatt fellépő hibákat haladéktalanul, de legkésőbb a vállalt jótállási idő lejártáig írásban a Vállalkozó tudomására hozni. A Vállalkozó köteles a hibabejelentést követően haladéktalanul intézkedni a kijavítás, illetve a csere érdekében. Amennyiben a kijavítást, vagy a cserét a bejelentéstől számított 30 napon belül nem végzi el Vállalkozó, úgy a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére azt más kivitelezővel elvégeztetni, és annak igényelt költségét – Megrendelő mérlegelése alapján – a jótállási biztosítékból lehívni. 10.5. Amennyiben a jótállási időszakban olyan hibák derülnek ki, amelyek szakszerűtlen munkavégzésre, vagy csökkent értékű anyagokra vezethetők vissza, akkor ezeket Vállalkozó felszólításra azonnal, térítésmentesen és egészében köteles megszüntetni. Amennyiben Vállalkozó a megadott határidőre nem tesz eleget a felszólításnak, Megrendelőnek joga van a munkát Vállalkozó költségére mással elvégeztetni, és a mással végeztetett munka ellenértékét a jótállási biztosítékból levonni, illetve, a jótállási biztosíték értékét meghaladó összeg esetén a Vállalkozó felé leszámlázni. Vállalkozó az ily módon felé leszámlázott összeg jogosságát elismeri, a felé kiállított számlát befogadja, és annak ellenértékét 30 naptári napon belül kiegyenlíti.

Szavatosság és jótállás. 10.1. Vállalkozó szavatossági kötelezettsége a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától kezdődik. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket már korábban átvett – és azokat a további építési munkálatok nem érintették – a szavatosság ezekre a részátadás időpontjától érvényes. 10.2. Vállalkozó nem felelős a Megrendelő, illetve a Megrendelő más alvállalkozója által végzett munka minőségéért. 10.3. Vállalkozó az általa vagy az alvállalkozói által kivitelezett létesítményekre, illetve létesítményrészekre 24 hónap jótállási (garanciális) időtartamot vállal. A Vállalkozó az általa vagy az alvállalkozói által kivitelezett új létesítményre létesítményre, illetve létesítményrészekre a 12/1988Ptk. (XII. 27.) ÉVM-IpM- KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti szavatosságot vállalja. 10.4. Megrendelő köteles a jótállási idő alatt fellépő hibákat haladéktalanul, de legkésőbb a vállalt jótállási idő lejártáig írásban a Vállalkozó tudomására hozni. A Vállalkozó köteles a hibabejelentést követően haladéktalanul intézkedni a kijavítás, illetve a csere érdekében. Amennyiben a kijavítást, kijavítást vagy a cserét a bejelentéstől számított 30 napon belül nem végzi el Vállalkozó, úgy a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére azt más kivitelezővel elvégeztetni, és annak igényelt költségét – Megrendelő mérlegelése alapján – a jótállási biztosítékból lehívni. 10.5. Amennyiben a jótállási időszakban olyan hibák derülnek ki, amelyek szakszerűtlen munkavégzésre, vagy csökkent értékű anyagokra vezethetők vissza, akkor ezeket Vállalkozó felszólításra azonnal, térítésmentesen és egészében köteles megszüntetni. Amennyiben Vállalkozó a megadott határidőre nem tesz eleget a felszólításnak, Megrendelőnek joga van a munkát Vállalkozó költségére mással elvégeztetni, és a mással végeztetett munka ellenértékét a jótállási biztosítékból levonni, illetve, a jótállási biztosíték értékét meghaladó összeg esetén a Vállalkozó felé leszámlázni. Vállalkozó az ily módon felé leszámlázott összeg jogosságát elismeri, a felé kiállított számlát befogadja, és annak ellenértékét 30 naptári napon belül kiegyenlíti.

Szavatosság és jótállás. 10.1a) Vállalkozó az általa forgalmazott Termékekre a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján az átadástól számított 60 hónapos jogszabályi garanciát vállal, 1 év jótállás és 4 év szavatosság formájában, továbbá a beépített termékekre 1 év szerelési garanciát vállal. b) A Megrendelő a Szerződés aláírásával egyidejűleg elismeri és kijelenti, hogy a Xxxxxx(ek)re jellemző jogszabályi és esetleges szerződéses jótállásról, mint Vállalkozói kötelezettségekről elegendő és megfelelő tájékoztatást kapott Vállalkozótól. A Megrendelő egyidejűleg aláírásával kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a szerződéses jótállás feltételei a jogszabályi jótállástól különböznek, mely csak a Megrendelő előnyére szolgálhat. c) A jótállási igény a Mablakt Nyílászáró Kft. által kitöltött jótállási jeggyel, illetőleg a vásárlás tényét igazoló számlával érvényesíthető. Elveszett jótállási jegy pótlására csak a jogszabályi jótállás kezdőnapjának hitelt érdemlő igazolása esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen, jogosulatlantól származó javítás törlés vagy átírás, valótlan adat bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után. d) A jótállási igény bejelentése a Mablakt Nyílászáró Kft. email címén (xxxxx@xxxxxxx.xx) érvényesíthető, melyről minden esetben írásos jegyzőkönyv készül Vállalkozó szavatossági kötelezettsége által. A jegyzőkönyvben rögzítetteket mind a sikeres műszaki Megrendelő, mind a Vállalkozó aláírásával igazol. A jótállási igény bejelentésekor Vállalkozó a jótállási jegy, illetőleg a Xxxxxx(ek) átvételét elismervénnyel igazolja. e) A Termék(ek) nem megfelelő igénybevételének, a nem rendeltetésszerű használatának elkerülésére a Mablakt Nyílászáró Kft. a Termékhez Kezelési és Használati Útmutatót mellékel az átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától kezdődikátvétel során. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Használati Útmutatótól eltérő használattal, kezeléssel összefüggésben bekövetkezett hibákkal kapcsolatban a Vállalkozó a felelősségét kizárja. Továbbá a Megrendelő tudomásul veszi, az átadás-átvétel utáni esztétikai hibára vonatkozó kifogások nem tartoznak a garanciálisan kivizsgálandó hibák közé. f) A jótállás időtartama alatti hiba fennállása esetén a jótállási felelősség alól való mentesüléshez a Vállalkozónak kell bizonyítania, hogy a hiba az átadást követően keletkezett. Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 (hat) hónapon belül a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. g) Felek rögzítik, hogy a Termékeken végzett bármely javítás vagy beavatkozás kizárólag akkor minősül jótállási javításnak, amennyiben annak jótállási jellege a Vállalkozó által kifejezetten elismerésre kerül, így az a tény, hogy a Vállalkozó valamely javítást külön megállapodás alapján a Megrendelő részére térítésmentesen vagy térítés ellenében elvégez, nem jelenti az elvégzett javítás jótállási jellegének fennálltát vagy elismerését. h) A Megrendelő a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul, legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 10 munkanapon belül a hiba megjelölésével köteles azt a Mablakt Nyílászáró Kft. részére írásban és fényképekkel dokumentálva bejelenteni. A közlés késedelméből eredő károkért a Megrendelő felelős. i) Felek rögzítik, hogy jogszabályi jótállás esetén kizárólag új alkatrész kerül a Termékbe beépítésre, cserére Vállalkozó által, míg szerződéses jótállás esetében a Vállalkozó által megfelelőnek ítélt alkatrész is beépítésre kerülhet. j) A jótállási kötelezettség teljesítésére a Mablakt Nyílászáró Kft. a Szállítási címen köteles. k) A jogszabályi jótállás alapján a jótállás fennálltának igazolását követően, amennyiben a Termék gyári jellegű meghibásodás következtében kijavításra vagy kicserélésre szorul, a Mablakt Nyílászáró Kft. a hiba elhárításáról térítésmentesen gondoskodik, függetlenül a Termék tulajdonosában esetlegesen beállott változástól. A Termék tulajdonosa a jótállás keretében érvényesíthető szavatossági igényként elsősorban -választása szerint- kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy a Mablakt Nyílászáró Kft-nek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket már korábban átvett – és azokat tulajdonos által történt hibabejelentés ellenére a további építési munkálatok Vállalkozó a Termék kijavítását megfelelő határidőre nem érintették – vállalja vagy nem végzi el, a szavatosság ezekre hibát a részátadás időpontjától érvényestulajdonos a Mablakt Nyílászáró Kft. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja. Felek rögzítik, hogy szerződéses jótállás esetében a jótállás igénybevétele kapcsán annak határideje nem hosszabbodik meg, nem kezdődik újra. 10.2l) Megszűnik a jótállás: a. ha a meghibásodást rendeltetéstől vagy a szakma szabályaitól eltérő használat okozta; b. ha a Használati Útmutatót, karbantartási utasításokat nem tartották be; c. ha a Terméket nem a Vállalkozó vagy megbízottja javította; d. ha a meghibásodást szakszerűtlen tárolás vagy elemi kár okozta; e. ha a Termék nem azonosítható vagy nem egyezik a jótállási jegyen feltüntetett megjelöléssel; f. ha a Terméket a Mablakt Nyílászáró Kft. Vállalkozó nem felelős előzetes, írásos hozzájárulása nélkül átalakították; g. ha a Megrendelő, illetve Termékbe a Megrendelő más alvállalkozója által végzett munka minőségéérta Mablakt Nyílászáró Kft. előzetes jóváhagyása nélkül nem engedélyezett felszerelést vagy berendezést szerelt/szereltetett, továbbá épített/építtetett be. 10.3. Vállalkozó az általa m) Nem vonható a jótállás körébe: a. a szokásos karbantartás során szükséges és a természetes kopás következtében elhasználódott alkatrészek; b. a Termék azon meghibásodásai, károsodásai, amelyek külső hatásra, különösen vegyi anyagok, állatok és növények által kiválasztott anyagok hatására következnek be, továbbá amelyek vis maior okozta károk; c. a Termék Megrendelő vagy az alvállalkozói megbízottja által kivitelezett létesítményekretörténő elszállításával, illetve létesítményrészekre 24 hónap jótállási (garanciális) időtartamot vállal. A Vállalkozó az általa szakszerűtlen beépítésével, a karbantartás elmulasztásával vagy az alvállalkozói által kivitelezett új létesítményre illetve létesítményrészekre hiányosságaival, illetőleg a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM- KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti szavatosságot vállaljanem rendeltetésszerű használattal összefüggésben következnek be; d. valamint a Termék Megrendelő általi felügyeletének elmulasztására, nem megfelelő tárolására vezethetőek vissza. 10.4. Megrendelő köteles a) Xxxxx kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jótállási idő alatt fellépő hibákat haladéktalanuljelen ÁSZF -ben írt megrendeléssel kapcsolatos vitáikat elsődlegesen békés úton, de legkésőbb a vállalt jótállási idő lejártáig írásban a Vállalkozó tudomására hozni. A Vállalkozó köteles a hibabejelentést követően haladéktalanul intézkedni a kijavításperen kívül, illetve a csere érdekébentárgyalással igyekeznek megoldani. Amennyiben a kijavítást, vagy a cserét a bejelentéstől számított 30 napon belül ezen tárgyalások nem végzi el Vállalkozó, úgy a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére azt más kivitelezővel elvégeztetni, és annak igényelt költségét – Megrendelő mérlegelése alapján – a jótállási biztosítékból lehívni. 10.5. Amennyiben a jótállási időszakban olyan hibák derülnek ki, amelyek szakszerűtlen munkavégzésre, vagy csökkent értékű anyagokra vezethetők vissza, akkor ezeket Vállalkozó felszólításra azonnal, térítésmentesen és egészében köteles megszüntetni. Amennyiben Vállalkozó a megadott határidőre nem tesz eleget a felszólításnak, Megrendelőnek joga van a munkát Vállalkozó költségére mással elvégeztetni, és a mással végeztetett munka ellenértékét a jótállási biztosítékból levonni, illetvevezetnek eredményre, a jótállási biztosíték értékét meghaladó összeg esetén a Vállalkozó felé leszámlázniPolgári Perrendtartásról szóló 2016. Vállalkozó az ily módon felé leszámlázott összeg jogosságát elismeri, a felé kiállított számlát befogadja, és annak ellenértékét 30 naptári napon belül kiegyenlítiévi CXXX. törvényben meghatározott bíróság rendelkezik illetékességgel.

Szavatosság és jótállás. 10.1VIII.1. Vállalkozó szavatossági kötelezettsége Eladó a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától kezdődikPtk. Ha 6:171.§-a alapján jótállást vállal azért, hogy a Megrendelő egyes munkarészeket már korábban átvett Szerződés alapján létrejövő eseti megrendelések tárgyát képező termékek mennyiségében és minőségében megfelelnek a Szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban, a szakmai sztenderdekben, szabványokban foglalt előírásoknak. A jótállás időtartama – és azokat a további építési munkálatok amennyiben jogszabály e tekintetben szigorúbb követelményt nem érintették állapít meg – a szavatosság ezekre a részátadás időpontjától érvényes. 10.2Vevő általi végleges átvételtől számított 12 hónapnál semmilyen esetben nem lehet rövidebb. Vállalkozó nem felelős a MegrendelőAmennyiben Eladó az Ajánlatában, illetve Árajánlatában valamely termékre nézve 12 hónapnál hosszabb jótállást vállalt, a Megrendelő más alvállalkozója által végzett munka minőségéért. 10.3. Vállalkozó jótállás időtartama tekintetében az általa vagy az alvállalkozói által kivitelezett létesítményekreAjánlat, illetve létesítményrészekre 24 hónap jótállási (garanciális) időtartamot vállal. A Vállalkozó az általa vagy Árajánlat az alvállalkozói által kivitelezett új létesítményre illetve létesítményrészekre a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM- KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti szavatosságot vállalja. 10.4. Megrendelő köteles a jótállási idő alatt fellépő hibákat haladéktalanul, de legkésőbb a vállalt jótállási idő lejártáig írásban a Vállalkozó tudomására hozni. A Vállalkozó köteles a hibabejelentést követően haladéktalanul intézkedni a kijavítás, illetve a csere érdekébenirányadó. Amennyiben a kijavítástgyártói jótállás meghaladja az Eladó által biztosított jótállás időtartamát, vagy Eladó díjmentesen vállalja a cserét garanciális ügyintézés bonyolítását a bejelentéstől számított 30 napon belül nem végzi el Vállalkozó, úgy a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére azt más kivitelezővel elvégeztetni, és annak igényelt költségét – Megrendelő mérlegelése alapján – gyártó irányába Vevő utasításai szerint. Vevő az eladói teljesítéssel kapcsolatos minőségi kifogásait a jótállási biztosítékból lehívniidőn belül bármikor, a hiba észlelését követő haladéktalan értesítéssel jogosult érvényesíteni. 10.5VIII.2. Amennyiben a jótállási időszakban olyan hibák derülnek kiidőtartam alatt Vevő bármilyen hibát észlel, amelyek szakszerűtlen munkavégzésreazt haladéktalanul köteles írásban rögzíteni, vagy csökkent értékű anyagokra vezethetők vissza, akkor ezeket Vállalkozó felszólításra azonnal, térítésmentesen és egészében arról haladéktalanul írásban értesíteni Eladót. Eladó köteles megszüntetni. Amennyiben Vállalkozó haladéktalanul lépéseket tenni a megadott határidőre nem tesz eleget a felszólításnak, Megrendelőnek joga van a munkát Vállalkozó költségére mással elvégeztetnihiba okának kivizsgálása érdekében, és a mással végeztetett munka ellenértékét tervezett lépésekről tájékoztatást adni a jótállási biztosítékból levonniVevő részére. A jótállás körében Xxxxx köteles a hibás terméket a hibáról szóló értesítéstől számított 3 munkanapon belül kifogástalan minőségű termékkel kicserélni, illetve, ha a jótállási biztosíték értékét meghaladó összeg esetén hiba kijavítható, azt a Vállalkozó felé leszámláznihibáról szóló értesítéstől számított 3 munkanapon belül kijavítani. Vállalkozó A cserére, illetve kijavításra nyitva álló határidő Vevő hozzájárulásával indokolt esetben meghosszabbítható. VIII.3. A hibás termék cseréjét, illetve kijavítását Eladó az ily módon felé leszámlázott összeg jogosságát elismeriadott termék magyarországi üzemeltetési helyén vagy magyarországi üzemeltetési hely hiányában Vevő székhelyén köteles elvégezni. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén, illetve Vevő székhelyén nem végezhető el, a felé kiállított számlát befogadjatermék le- és felszerelésről, valamint az el- és annak ellenértékét 30 naptári napon belül kiegyenlítivisszaszállításról Eladó köteles saját költségén gondoskodni. E rendelkezések a gyártói jótállás tekintetében is irányadók Xxxxxxx. VIII.4. Eladó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincsen olyan joga vagy követelése a Szerződés tárgyával kapcsolatban, amely bármely módon gátolná, akadályozná vagy késleltetné szerződéses kötelezettségeinek teljesítését vagy Vevőnek a szállított terméken való tulajdonjog-szerzését. VIII.5. Eladó szavatol azért, hogy a Szerződés teljesítése keretében általa szolgáltatott termékek újak.

Szavatosság és jótállás. 10.1. Vállalkozó szavatossági kötelezettsége a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától kezdődik. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket már korábban átvett – és azokat a további építési munkálatok nem érintették – a szavatosság ezekre a részátadás időpontjától érvényes. 10.2. Vállalkozó nem felelős a Megrendelő, illetve a Megrendelő más alvállalkozója által végzett munka minőségéért. 10.3. Vállalkozó az általa vagy az alvállalkozói által kivitelezett létesítményekre, illetve létesítményrészekre 24 hónap jótállási (garanciális) időtartamot vállal. A Vállalkozó az általa vagy az alvállalkozói által kivitelezett új létesítményre létesítményre, illetve létesítményrészekre a 12/198811/1985. (XIIVI. 2722.) ÉVM-IpM- KM-MÉM-KVM BkM együttes rendelet szerinti szavatosságot vállalja. 10.4. Megrendelő köteles a jótállási idő alatt fellépő hibákat haladéktalanul, de legkésőbb a vállalt jótállási idő lejártáig írásban a Vállalkozó tudomására hozni. A Vállalkozó köteles a hibabejelentést követően haladéktalanul intézkedni a kijavítás, illetve a csere érdekében. Amennyiben a kijavítást, kijavítást vagy a cserét a bejelentéstől számított 30 napon belül nem végzi el Vállalkozó, úgy a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére azt más kivitelezővel elvégeztetni, és annak igényelt költségét – Megrendelő mérlegelése alapján – a jótállási biztosítékból lehívni. 10.5. Amennyiben a jótállási időszakban olyan hibák derülnek ki, amelyek szakszerűtlen munkavégzésre, vagy csökkent értékű anyagokra vezethetők vissza, akkor ezeket Vállalkozó felszólításra azonnal, térítésmentesen és egészében köteles megszüntetni. Amennyiben Vállalkozó a megadott határidőre nem tesz eleget a felszólításnak, Megrendelőnek joga van a munkát Vállalkozó költségére mással elvégeztetni, és a mással végeztetett munka ellenértékét a jótállási biztosítékból levonni, illetve, a jótállási biztosíték értékét meghaladó összeg esetén a Vállalkozó felé leszámlázni. Vállalkozó az ily módon felé leszámlázott összeg jogosságát elismeri, a felé kiállított számlát befogadja, és annak ellenértékét 30 naptári napon belül kiegyenlíti.