Common use of Szerződéses feltételek Clause in Contracts

Szerződéses feltételek. 1. Üzemeltető a Megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt vezeték és/vagy tartozék vonatkozásában kiváltás/megfelelő védelem kialakítása szükséges. A Kártalanító vállalja az okozott jogszerű kár megtérítése érdekében a kártalanítás teljes költségének viselését. A kártalanítás részét képezik az esetleges vezeték üzemszünet miatt az Üzemeltetővel szemben érvényesített igények is. 2. Kártalanító vállalja, hogy az Üzemeltető által jóváhagyott (al)Vállalkozóval az Üzemeltető szakfelügyeletével és együttműködésével a lehető leggyorsabban és legszakszerűbben elvégezteti a vezeték kiváltását/megfelelő védelem kialakítását. Továbbá (al)Vállalkozóján keresztül vállalja, hogy a kártalanítás kapcsán a vezetékkiváltás/megfelelő védelem kialakítása során kibontott, eltávolított anyagokat az Üzemeltető részére visszaszolgáltatja, azokról mennyiség alapján elszámol, és azokat az Üzemeltető által megjelölt helyre, saját költségén elszállítja. 3. Üzemeltető kijelenti, hogy a kártalanítás címén átadott eszközöket a IV.2. pont szerinti munkálatokat, és az átadandó eszközöket a Kártalanító részéről elfogadja, és a IV. pontjaiban meghatározottakon túlmenően nevezettekkel szemben a vezetékkiváltás/megfelelő védelem kialakítása kapcsán további követelése nincs. 4. Üzemeltető a Megállapodással engedélyezi, hogy a vezetékkiváltás keretében az 1. sz. mellékletben felsorolt, kiváltandóként jelölt vezetéke új, a(z) ..…építéséhez megfelelő nyomvonalon, és kialakítással kerüljön elhelyezésre. / Üzemeltető a Megállapodással engedélyezi, hogy a megfelelő védelem kialakítása keretében a tartalék védőcső új nyomvonalon kerüljön elhelyezésre. 5. A kivitelezés megkezdését megelőzően az Üzemeltető részére a Kártalanító elektronikusan kiviteli tervet ad át véleményezés és engedélyezés céljából. A kiviteli tervek meg kell, hogy feleljenek az Üzemeltető minőségirányítási rendszerében foglaltaknak, valamint az Üzemeltető által kiadott, az adott vezetékszakasz kiváltására/ megfelelő védelmének kialakítására vonatkozó 1. sz. mellékletben foglalt műszaki tartalomnak. 6. A kiváltás létesítési engedélyköteles / a bányahatóság felé bejelentés-köteles (a kiváltás jellegétől, műszaki tartalmától függően). A megvalósult állapotra vonatkozó szolgalmi jogi dokumentációt az Üzemeltető minőségirányítási rendszere szerint kell elkészíteni, a szolgalmi jogi megállapodásokat az Üzemeltető formanyomtatványán kell megkötni. 7. Az Üzemeltető által jóváhagyott, illetve – amennyiben szükséges - hatósági engedéllyel rendelkező tervtől eltérni csak műszakilag indokolt esetben, a Felek egyetértése esetén lehetséges. Az eltérés csak jobb minőséget és nagyobb biztonságot eredményezhet. A módosításhoz a szükséges engedélyeztetési eljárást le kell folytatni. A módosítást az építési naplóba be kell jegyezni. 8. A kivitelezési munkákat megkezdeni csak a bányahatóság felé a kiszervezésre vonatkozó (7. számú melléklet) - munkaterület átadás feltétele - bejelentést követően, a Szerződő Xxxxx által jóváhagyott terv, jogszabály által előírt esetben építési engedély birtokában, továbbá az Üzemeltető munkavégzési engedélye alapján lehet. 9. A vezeték kiváltás/megfelelő védelem kialakítás jelen Megállapodásban foglalt feltételek szerinti megvalósulása érdekében – amennyiben szükséges - Kártalanító a vezetékek nyomvonalának megváltozása folytán új biztonsági övezeti korlátozásokkal érintett ingatlanokra bányaszolgalmi jogot alapít az Üzemeltető javára, illetve a már szolgalmi joggal terhelt ingatlanok tekintetében a módosítás vagy törlés érdekében – az ingatlan-nyilvántartási bejegyzést is beleértve – eljár. 10. A szolgalmi jogi ügyintézés során a Kártalanítót és az Üzemeltetőt fokozott tájékoztatási és együttműködési kötelezettség terheli. Az Üzemeltető köteles cégiratait – a földhivatali ügyintézéshez szükséges körben és mértékig – a Kártalanító (ill. képviselője) részére annak kérésére átadni, vagy korábbi adatszolgáltatása kapcsán már a földhivatalnál rendelkezésre álló adat ügyiratszámát közölni. 11. E körben Kártalanító, illetve az általa megbízott ügyvédi iroda jogosult arra, hogy az Üzemeltető, mint jogosult javára szerződést kössön az érintett ingatlan tulajdonosával, illetve közigazgatási eljárást kezdeményezzen a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38. §. szerint. 12. Az Üzemeltető a szolgalmi jogi ügyintézés sikeres lebonyolítása érdekében a Megállapodáshoz 3. számú mellékletként fűzött meghatalmazást köteles adni a Kártalanító által kiválasztott és megbízott részére. 13. A Szerződő Xxxxx tudomásul veszik, hogy az Üzemeltető a munkálatok ellenőrzésére jogosult. Az Üzemeltető a munkaterületen eseti ellenőrzéseket végez. Az Üzemeltető esetleges kifogásairól, észrevételeiről és igényeiről a(z) papír alapú/elektronikus építési napló útján a Kártalanítót tájékoztatja, aki ennek alapján intézkedik. Vitás esetekben a Kártalanító ésszerű határidőn belül egyeztetést kezdeményez a Szerződő Felek között, a közös álláspont kialakítása érdekében. 14. Kártalanító tudomásul veszi az alábbiakat: a) Kártalanító a területtulajdonosok előzetes hozzájárulását a(z) (al)Vállalkozó bevonásával a munkavégzéshez megszerzi. A munkakezdés további feltételeit a Kártalanítónak kell biztosítania, beleértve a területtulajdonosok bányakárának, zöldkárának felmérését és kiegyenlítését és ezen területek kivitelezést követő rekultiválását is, továbbá a szolgalmi jogi tervek elkészíttetését, záradékoltatását, szolgalmi jog alapítását, bejegyeztetését és az ezekhez kapcsolódó kártalanítási összegek kifizetését Ezzel kapcsolatban az Üzemeltetőt semmilyen költség (kártalanítás, kártérítés, egyéb jogcímű fizetési kötelezettség) nem terheli sem a jelenben, sem a jövőben, és ezért Kártalanító felel az Üzemeltető irányába. A műszaki átadáshoz a Kártalanító a megvalósulási tervben dokumentálja az érintett területtulajdonosok zöldkárának rendezését és azt, hogy a tulajdonosnak/tulajdonosoknak további kártérítési igénye nincs. b) A Kártalanító kötelezettséget vállal arra, hogy a kártalanítás kapcsán elvégzendő vezeték kiváltási/védelem kialakítási munkálatok során csak olyan Szakkivitelezővel végezteti a munkálatokat, aki megfelelő referenciával és minősítéssel rendelkezik az Üzemeltető földgázszállító vezetékeinek építése, kiváltása/védelem kialakítása terén és megfelel az állami, különösen a bányászati és gázüzleti szabályozás szerint a kivitelezőre vonatkozó rendelkezéseknek a teljesítés folyamatában. A Kártalanító külön nyilatkozatot tesz (7. sz. melléklet) az Üzemeltető felé, hogy a vezetékkiváltás/védelem kialakítása kivitelezési munkáinak elvégzésére kiválasztott Szakkivitelező rendelkezik a kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételekkel. Az Üzemeltető megvizsgálja a(z) (al)Vállalkozó alkalmasságát, melyről nyilatkozik 5 munkanapon belül a Kártalanító felé. A Kártalanító az Üzemeltető meghatalmazása és nyilatkozata alapján – az Üzemeltető nevében a tevékenység megkezdése előtt 15 nappal - bejelenti a bányahatóság felé a gázüzemi tevékenység más személy általi végzését (kiszervezést). c) A Kártalanító kötelezettséget vállal arra, hogy a kártalanítás kapcsán elvégzendő vezeték kiváltási/védelem kialakítási munkálatokat megelőzően a munkaterület átadás feltételeként nyilatkozik a megvalósítandó beruházás üzemszerű működésre kész állapotának tervezett költségéről (8. sz. melléklet), valamint megfizeti a nyilatkozat alapján az Üzemeltető előlegbekérő levele szerint az Üzemeltetőt megillető kártalanítási értéket terhelő összeg általános forgalmi adó összegének megfelelő összeget. d) A Kártalanító tudomásul veszi, hogy a földgázszállító vezeték és/vagy tartozéka építéséhez, kiváltásához/megfelelő védelem kialakításához szükséges anyagok kizárólag az Üzemeltető által előzetesen jóváhagyott kiviteli tervben megadott minőségűek lehetnek. Az anyagbeszerzést a vezeték kiváltását/megfelelő védelem kialakítását végző bonyolítja. e) Az üzemeltetői hozzájárulás nem érinti a Kártalanító teljesítésért való felelősségét. f) Az illetékes bányahatóság felé bejelentett Szakkivitelező személye a teljes kiváltási/védelem kialakítási munkák során nem változhat, illetve új kivitelező bevonásának szüksége esetén annak előzetes bányakapitánysági bejelentése és Üzemeltető hozzájárulása is szükséges. g) A vezetékek biztonsági övezetében történő munkálatok idejére a Kártalanító az Üzemeltetőnél írásban köteles szakfelügyeletet megrendelni az Üzemeltető …………… Földgázszállító Régiójánál. A szakfelügyeletért az Üzemeltető díjat számít fel, melynek fizetési feltételeit jelen Megállapodás VI. 4 pontja tartalmazza. A vezetékkiváltás, illetve a megfelelő védelem kialakítása során megépített munkarészek csak az Üzemeltető engedélyével takarhatók el. Az építés eljárásai Üzemeltető minőségirányítási rendszere szerint történnek, amely megfelel a 26/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet előírásainak. h) A Kártalanító köteles szakfelügyeletet igénybe venni a nem az Üzemeltető tulajdonában lévő közműveket érintő munkálatok esetén is, amennyiben az Üzemeltető tulajdonában lévő vezetékek biztonsági övezetében kíván munkát végezni, illetve végeztetni. Az így megépített munkarészek csak az Üzemeltető szakfelügyeletének engedélyével takarhatók el. Az írásban megrendelt és teljesített szakfelügyeleteket papír alapú/ elektronikus építési naplóba be kell jegyezni, és igazoltatni kell. i) Az Üzemeltető jogosult a kiváltási/védelem kialakítási munkálatok ideje alatt és azzal összefüggésben a Szakkivitelező által vezetett papír alapú/elektronikus építési naplóba betekinteni, észrevételeit, felhívásait az abba történő bejegyzés útján dokumentálni.

Szerződéses feltételek. 1. Üzemeltető a Megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt vezeték és/vagy tartozék vonatkozásában kiváltás/megfelelő védelem kialakítása szükségesfelsorolt, kiváltandó vezetéke elbontásra, áthelyezésre, azaz kiváltásra kell, hogy kerüljön. A Kártalanító vállalja az építéssel okozott jogszerű kár megtérítése érdekében a kártalanítás teljes költségének viselését. A kártalanítás részét képezik az esetleges a vezeték üzemszünet miatt az Üzemeltetővel szemben érvényesített igények is. 2. Kártalanító vállalja, hogy az Üzemeltető által jóváhagyott (al)Vállalkozóval Al)vállalkozóval az Üzemeltető szakfelügyeletével és együttműködésével a lehető leggyorsabban és legszakszerűbben elvégezteti a vezeték kiváltását/megfelelő védelem kialakítását. Továbbá (al)Vállalkozóján Al)vállalkozóján keresztül vállalja, hogy a kártalanítás kapcsán a vezetékkiváltás/megfelelő védelem kialakítása vezetékkiváltás során kibontott, eltávolított anyagokat az Üzemeltető részére visszaszolgáltatja, azokról mennyiség alapján elszámol, és azokat az Üzemeltető által megjelölt helyre, saját költségén elszállítja. 3. Üzemeltető kijelenti, hogy a kártalanítás címén átadott eszközöket a fenti IV.2. pont szerinti munkálatokat, és az átadandó eszközöket a Kártalanító részéről elfogadja, és a IV. pontjaiban meghatározottakon túlmenően nevezettekkel szemben a vezetékkiváltás/megfelelő védelem kialakítása vezetékkiváltás kapcsán további követelése nincs. 4. Üzemeltető a Megállapodással engedélyezi, hogy a vezetékkiváltás keretében az 1. sz. mellékletben felsorolt, kiváltandóként jelölt vezetéke új, a(z) ..az …építéséhez megfelelő nyomvonalon, és kialakítással kerüljön elhelyezésre. / Üzemeltető a Megállapodással engedélyezi, hogy a megfelelő védelem kialakítása keretében a tartalék védőcső új nyomvonalon kerüljön elhelyezésre. 5. Az …munkaterületének területhatárain belüli és kívüli munkálatok esetében a munkakezdés feltételeit a Kártalanítónak kell biztosítania, beleértve a területtulajdonosok zöldkárának felmérését és kiegyenlítését és ezen területek kivitelezést követő rekultiválását is. A kivitelezés megkezdését megelőzően műszaki átadáshoz Kártalanító a megvalósulási tervben dokumentálja az érintett területtulajdonosok zöldkárának rendezését és azt, hogy a tulajdonosnak további kártérítési igénye nincs. 6. Kártalanító külön nyilatkozatot tesz az Üzemeltető felé, hogy a vezetékkiváltáshoz szükséges műszaki tervezési feladatok elvégzésére kiválasztott (al)vállalkozó (a továbbiakban: Tervező) rendelkezik a vezetékkiváltás tervezési munkáinak elvégzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételekkel. Ezek alapján az Üzemeltető megvizsgálja a Tervező alkalmasságát, melyről nyilatkozik 5 munkanapon belül a Kártalanító felé. Kártalanító az Üzemeltető meghatalmazása és nyilatkozata alapján – az Üzemeltető nevében a tevékenység megkezdése előtt 15 nappal - bejelenti a bányahatóság felé a gázüzemi tevékenység más személy általi végzését (kiszervezést). 7. A kivitelezési munkákat megkezdeni csak a bányahatóság felé a kiszervezésre vonatkozó bejelentést követően, a Szerződő Xxxxx által jóváhagyott terv, jogszabály által előírt esetben építési engedély birtokában, továbbá az Üzemeltető munkavégzési engedélye alapján lehet. 8. Az Üzemeltető által jóváhagyott, illetve hatósági engedéllyel rendelkező tervtől eltérni csak műszakilag indokolt esetben, a Felek egyetértése esetén van mód. A módosításhoz a szükséges engedélyeztetési eljárást le kell folytatni. A módosítást az Építési Naplóba be kell jegyezni. 9. Az Üzemeltető részére a Kártalanító elektronikusan Tervező 2 pld. kiviteli tervet ad át véleményezés és engedélyezés céljából. A kiviteli tervek meg kell, hogy feleljenek az Üzemeltető minőségirányítási rendszerében foglaltaknak, valamint az Üzemeltető által kiadott, az adott vezetékszakasz kiváltására/ megfelelő védelmének kialakítására kiváltására vonatkozó 1. sz. mellékletben foglalt műszaki tartalomnak. 6Műszaki Tartalomnak. A kiváltás létesítési engedélyköteles / engedélyköteles, vagy a bányahatóság felé bejelentés-köteles (a kiváltás jellegétől, műszaki tartalmától függően). A megvalósult állapotra vonatkozó szolgalmi jogi dokumentációt az Üzemeltető minőségirányítási rendszere szerint kell elkészíteni, a szolgalmi jogi megállapodásokat az Üzemeltető formanyomtatványán kell megkötni. 7. Az Üzemeltető által jóváhagyott, illetve – amennyiben szükséges - hatósági engedéllyel rendelkező tervtől eltérni csak műszakilag indokolt esetben, a Felek egyetértése esetén lehetséges. Az eltérés csak jobb minőséget és nagyobb biztonságot eredményezhet10. A módosításhoz szolgalmi jogi ügyintézés során a Kártalanítót és az Üzemeltetőt fokozott tájékoztatási és együttműködési kötelezettség terheli. Üzemeltető köteles cégiratait – a földhivatali ügyintézéshez szükséges engedélyeztetési eljárást le kell folytatnikörben és mértékig – Kártalanító (ill. A módosítást az építési naplóba be kell jegyezniképviselője) részére annak kérésére átadni, vagy korábbi adatszolgáltatása kapcsán már a földhivatalnál rendelkezésre álló adat ügyiratszámát közölni. 8. A kivitelezési munkákat megkezdeni csak a bányahatóság felé a kiszervezésre vonatkozó (7. számú melléklet) - munkaterület átadás feltétele - bejelentést követően, a Szerződő Xxxxx által jóváhagyott terv, jogszabály által előírt esetben építési engedély birtokában, továbbá az Üzemeltető munkavégzési engedélye alapján lehet. 911. A vezeték kiváltás/megfelelő védelem kialakítás kiváltás jelen Megállapodásban foglalt feltételek szerinti megvalósulása érdekében – amennyiben szükséges - Kártalanító a vezetékek nyomvonalának megváltozása folytán új biztonsági övezeti korlátozásokkal érintett ingatlanokra bányaszolgalmi jogot alapít az Üzemeltető javára, illetve a már szolgalmi joggal terhelt ingatlanok tekintetében a módosítás vagy törlés érdekében – az ingatlan-nyilvántartási bejegyzést is beleértve – eljár. 10. A szolgalmi jogi ügyintézés során a Kártalanítót és az Üzemeltetőt fokozott tájékoztatási és együttműködési kötelezettség terheli. Az Üzemeltető köteles cégiratait – a földhivatali ügyintézéshez szükséges körben és mértékig – a Kártalanító (ill. képviselője) részére annak kérésére átadni, vagy korábbi adatszolgáltatása kapcsán már a földhivatalnál rendelkezésre álló adat ügyiratszámát közölni. 1112. E körben Kártalanító, illetve az általa megbízott ügyvédi iroda jogosult arra, hogy az Üzemeltető, mint jogosult javára szerződést kössön az érintett ingatlan tulajdonosával, illetve közigazgatási eljárást kezdeményezzen a bányászatról szóló az 1993. évi XLVIII. törvény 38. §. szerint. 1213. Az Üzemeltető a szolgalmi jogi ügyintézés sikeres lebonyolítása érdekében a Megállapodáshoz 3. számú mellékletként fűzött meghatalmazást köteles adni a Kártalanító által kiválasztott és megbízott részére. 1314. A Szerződő Xxxxx tudomásul veszik, hogy az Üzemeltető a munkálatok ellenőrzésére jogosult. Az Üzemeltető a munkaterületen eseti ellenőrzéseket végez. Az Üzemeltető esetleges kifogásairól, észrevételeiről és igényeiről a(z) papír alapú/elektronikus építési napló az Építési Napló útján a Kártalanítót tájékoztatja, aki ennek alapján intézkedik. Vitás esetekben a Kártalanító ésszerű határidőn belül egyeztetést kezdeményez a Szerződő Felek között, a közös álláspont kialakítása érdekében. 1415. Kártalanító tudomásul veszi az alábbiakat: a) Kártalanító a területtulajdonosok előzetes hozzájárulását a(z) (al)Vállalkozó a Tervező bevonásával a munkavégzéshez megszerzimegszerezte. A munkakezdés további feltételeit a Kártalanítónak Kártalanítónak, kell biztosítania, beleértve a területtulajdonosok bányakárának, zöldkárának felmérését és kiegyenlítését és ezen területek kivitelezést követő rekultiválását is, továbbá a szolgalmi jogi tervek elkészíttetését, záradékoltatását, szolgalmi jog alapítását, bejegyeztetését és az ezekhez kapcsolódó kártalanítási összegek kifizetését Ezzel kapcsolatban az Üzemeltetőt semmilyen költség (kártalanítás, kártérítés, egyéb jogcímű fizetési kötelezettség) nem terheli sem a jelenben, sem a jövőben, és ezért Kártalanító felel az Üzemeltető irányába. A műszaki átadáshoz a Kártalanító a megvalósulási tervben dokumentálja az érintett területtulajdonosok zöldkárának rendezését és azt, hogy a tulajdonosnak/tulajdonosoknak további kártérítési igénye nincs. b) A Kártalanító tudomásul veszi, hogy a gázszállító vezeték és/vagy tartozéka építéséhez, kiváltásához szükséges anyagok kizárólag az Üzemeltető által jóváhagyott kiviteli tervben megadott minőségűek lehetnek. Az anyagbeszerzést a vezeték kiváltását végző társaság bonyolítja. c) Kártalanító kötelezettséget vállal arra, hogy a kártalanítás kapcsán elvégzendő vezeték kiváltási/védelem kialakítási kiváltási munkálatok során csak olyan Szakkivitelezővel végezteti a munkálatokatvezetékkiváltás munkálatait, aki megfelelő referenciával és minősítéssel rendelkezik az Üzemeltető földgázszállító gázszállító vezetékeinek építése, kiváltása/védelem kialakítása kiváltása terén és megfelel az állami, különösen a bányászati és gázüzleti szabályozás szerint a kivitelezőre vonatkozó rendelkezéseknek a teljesítés folyamatában. A Kártalanító külön nyilatkozatot tesz (7. sz. melléklet) az Üzemeltető felé, hogy a vezetékkiváltás/védelem kialakítása vezetékkiváltás kivitelezési munkáinak elvégzésére kiválasztott Szakkivitelező rendelkezik a kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételekkel. Az Ezek alapján az Üzemeltető megvizsgálja a(z) (al)Vállalkozó a Szakkivitelező alkalmasságát, melyről nyilatkozik 5 munkanapon belül a Kártalanító felé. A Kártalanító az Üzemeltető meghatalmazása és nyilatkozata alapján – az Üzemeltető nevében - a tevékenység megkezdése előtt kivitelezés megkezdését megelőzően 15 nappal - bejelenti a bányahatóság bányafelügyelet felé a gázüzemi tevékenység más személy általi végzését (kiszervezést). c) A Kártalanító kötelezettséget vállal arra, hogy a kártalanítás kapcsán elvégzendő vezeték kiváltási/védelem kialakítási munkálatokat megelőzően a munkaterület átadás feltételeként nyilatkozik a megvalósítandó beruházás üzemszerű működésre kész állapotának tervezett költségéről (8. sz. melléklet), valamint megfizeti a nyilatkozat alapján az Üzemeltető előlegbekérő levele szerint az Üzemeltetőt megillető kártalanítási értéket terhelő összeg általános forgalmi adó összegének megfelelő összeget. d) A Kártalanító tudomásul veszi, hogy a földgázszállító vezeték és/vagy tartozéka építéséhez, kiváltásához/megfelelő védelem kialakításához szükséges anyagok kizárólag az Üzemeltető által előzetesen jóváhagyott kiviteli tervben megadott minőségűek lehetnek. Az anyagbeszerzést a vezeték kiváltását/megfelelő védelem kialakítását végző bonyolítja. e) Az üzemeltetői hozzájárulás nem érinti a Kártalanító teljesítésért való felelősségét. fe) Az illetékes bányahatóság felé bejelentett Szakkivitelező személye a teljes kiváltási/védelem kialakítási kiváltási munkák során nem változhat, illetve új kivitelező bevonásának szüksége esetén annak előzetes bányakapitánysági bejelentése és Üzemeltető hozzájárulása is szükséges. gf) A vezetékek biztonsági övezetében történő munkálatok idejére a Kártalanító az Üzemeltetőnél írásban köteles szakfelügyeletet megrendelni az Üzemeltető …………… Földgázszállító Régiójánál. A szakfelügyeletért az Üzemeltető díjat számít fel, melynek fizetési feltételeit jelen Megállapodás VI. 4 VI.5 pontja tartalmazza. A vezetékkiváltás, illetve a megfelelő védelem kialakítása védelembe helyezés során megépített munkarészek csak az Üzemeltető engedélyével takarhatók el. Az építés eljárásai Üzemeltető minőségirányítási rendszere szerint történnek, amely megfelel a 26/202279/2005. (I. 31.X.11) SZTFH GKM rendelet előírásainak. h) A Kártalanító köteles szakfelügyeletet igénybe venni a nem az Üzemeltető tulajdonában lévő közműveket érintő munkálatok esetén is, amennyiben az Üzemeltető tulajdonában lévő vezetékek biztonsági övezetében kíván munkát végezni, illetve végeztetni. Az így megépített munkarészek csak az Üzemeltető szakfelügyeletének engedélyével takarhatók el. Az írásban megrendelt és teljesített szakfelügyeleteket papír alapú/ elektronikus építési naplóba be kell jegyezni, és igazoltatni kell. i) Az Üzemeltető jogosult a kiváltási/védelem kialakítási munkálatok ideje alatt és azzal összefüggésben a Szakkivitelező által vezetett papír alapú/elektronikus építési naplóba betekinteni, észrevételeit, felhívásait az abba történő bejegyzés útján dokumentálni.

Szerződéses feltételek. 1. Üzemeltető a Megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt vezeték és/vagy tartozék vonatkozásában kiváltás/megfelelő védelem kialakítása szükséges. A Kártalanító vállalja az okozott jogszerű kár megtérítése érdekében a kártalanítás teljes költségének viselését. A kártalanítás részét képezik az esetleges vezeték üzemszünet miatt az Üzemeltetővel szemben érvényesített igények is. 2. Kártalanító vállalja, hogy az Üzemeltető által jóváhagyott (al)Vállalkozóval az Üzemeltető szakfelügyeletével és együttműködésével a lehető leggyorsabban és legszakszerűbben elvégezteti a vezeték kiváltását/megfelelő védelem kialakítását. Továbbá (al)Vállalkozóján keresztül vállalja, hogy a kártalanítás kapcsán a vezetékkiváltás/megfelelő védelem kialakítása során kibontott, eltávolított anyagokat az Üzemeltető részére visszaszolgáltatja, azokról mennyiség alapján elszámol, és azokat az Üzemeltető által megjelölt helyre, saját költségén elszállítja. 3. Üzemeltető kijelenti, hogy a kártalanítás címén átadott eszközöket a IV.2. pont szerinti munkálatokat, és az átadandó eszközöket a Kártalanító részéről elfogadja, és a IV. pontjaiban meghatározottakon túlmenően nevezettekkel szemben a vezetékkiváltás/megfelelő védelem kialakítása kapcsán további követelése nincs. 4. Üzemeltető a Megállapodással engedélyezi, hogy a vezetékkiváltás keretében az 1. sz. mellékletben felsorolt, kiváltandóként jelölt vezetéke új, a(z) ..…építéséhez megfelelő nyomvonalon, és kialakítással kerüljön elhelyezésre. / Üzemeltető a Megállapodással engedélyezi, hogy a megfelelő védelem kialakítása keretében a tartalék védőcső új nyomvonalon kerüljön elhelyezésre. 5. A kivitelezés megkezdését megelőzően az Üzemeltető részére a Kártalanító elektronikusan kiviteli tervet ad át véleményezés és engedélyezés céljából. A kiviteli tervek meg kell, hogy feleljenek az Üzemeltető minőségirányítási rendszerében foglaltaknak, valamint az Üzemeltető által kiadott, az adott vezetékszakasz kiváltására/ megfelelő védelmének kialakítására vonatkozó 1. sz. mellékletben foglalt műszaki tartalomnak. 6. A kiváltás létesítési engedélyköteles / a bányahatóság felé bejelentés-köteles (a kiváltás jellegétől, műszaki tartalmától függően). A megvalósult állapotra vonatkozó szolgalmi jogi dokumentációt az Üzemeltető minőségirányítási rendszere szerint kell elkészíteni, a szolgalmi jogi megállapodásokat az Üzemeltető formanyomtatványán kell megkötni. 7. Az Üzemeltető által jóváhagyott, illetve – amennyiben szükséges - hatósági engedéllyel rendelkező tervtől eltérni csak műszakilag indokolt esetben, a Felek egyetértése esetén lehetséges. Az eltérés csak jobb minőséget és nagyobb biztonságot eredményezhet. A módosításhoz a szükséges engedélyeztetési eljárást le kell folytatni. A módosítást az építési naplóba be kell jegyezni. 8. A kivitelezési munkákat megkezdeni csak a bányahatóság felé a kiszervezésre vonatkozó (7. számú melléklet) - munkaterület átadás feltétele - bejelentést követően, a Szerződő Xxxxx által jóváhagyott terv, jogszabály által előírt esetben építési engedély birtokában, továbbá az Üzemeltető munkavégzési engedélye alapján lehet. 9. A vezeték kiváltás/megfelelő védelem kialakítás jelen Megállapodásban foglalt feltételek szerinti megvalósulása érdekében – amennyiben szükséges - Kártalanító a vezetékek nyomvonalának megváltozása folytán új biztonsági övezeti korlátozásokkal érintett ingatlanokra bányaszolgalmi jogot alapít az Üzemeltető javára, illetve a már szolgalmi joggal terhelt ingatlanok tekintetében a módosítás vagy törlés érdekében – az ingatlan-nyilvántartási bejegyzést is beleértve – eljár. 10. A szolgalmi jogi ügyintézés során a Kártalanítót és az Üzemeltetőt fokozott tájékoztatási és együttműködési kötelezettség terheli. Az Üzemeltető köteles cégiratait – a földhivatali ügyintézéshez szükséges körben és mértékig – a Kártalanító (ill. képviselője) részére annak kérésére átadni, vagy korábbi adatszolgáltatása kapcsán már a földhivatalnál rendelkezésre álló adat ügyiratszámát közölni. 11. E körben Kártalanító, illetve az általa megbízott ügyvédi iroda jogosult arra, hogy az Üzemeltető, mint jogosult javára szerződést kössön az érintett ingatlan tulajdonosával, illetve közigazgatási eljárást kezdeményezzen a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38. §. szerint. 12. Az Üzemeltető a szolgalmi jogi ügyintézés sikeres lebonyolítása érdekében a Megállapodáshoz 3. számú mellékletként fűzött meghatalmazást köteles adni a Kártalanító által kiválasztott és megbízott részére. 13. A Szerződő Xxxxx tudomásul veszik, hogy az Üzemeltető a munkálatok ellenőrzésére jogosult. Az Üzemeltető a munkaterületen eseti ellenőrzéseket végez. Az Üzemeltető esetleges kifogásairól, észrevételeiről és igényeiről a(z) papír alapú/elektronikus építési napló útján a Kártalanítót tájékoztatja, aki ennek alapján intézkedik. Vitás esetekben a Kártalanító ésszerű határidőn belül egyeztetést kezdeményez a Szerződő Felek között, a közös álláspont kialakítása érdekében. 14. Kártalanító tudomásul veszi az alábbiakat: a) Kártalanító a területtulajdonosok előzetes hozzájárulását a(z) (al)Vállalkozó bevonásával a munkavégzéshez megszerzi. A munkakezdés további feltételeit a Kártalanítónak kell biztosítania, beleértve a területtulajdonosok bányakárának, zöldkárának felmérését és kiegyenlítését és ezen területek kivitelezést követő rekultiválását is, továbbá a szolgalmi jogi tervek elkészíttetését, záradékoltatását, szolgalmi jog alapítását, bejegyeztetését és az ezekhez kapcsolódó kártalanítási összegek kifizetését Ezzel kapcsolatban az Üzemeltetőt semmilyen költség (kártalanítás, kártérítés, egyéb jogcímű fizetési kötelezettség) nem terheli sem a jelenben, sem a jövőben, és ezért Kártalanító felel az Üzemeltető irányába. A műszaki átadáshoz a Kártalanító a megvalósulási tervben dokumentálja az érintett területtulajdonosok zöldkárának rendezését és azt, hogy a tulajdonosnak/tulajdonosoknak további kártérítési igénye nincs. b) A Kártalanító kötelezettséget vállal arra, hogy a kártalanítás kapcsán elvégzendő vezeték kiváltási/védelem kialakítási munkálatok során csak olyan Szakkivitelezővel végezteti a munkálatokat, aki megfelelő referenciával és minősítéssel rendelkezik az Üzemeltető földgázszállító vezetékeinek építése, kiváltása/védelem kialakítása terén és megfelel az állami, különösen a bányászati és gázüzleti szabályozás szerint a kivitelezőre vonatkozó rendelkezéseknek a teljesítés folyamatában. A Kártalanító külön nyilatkozatot tesz (7. sz. melléklet) az Üzemeltető felé, hogy a vezetékkiváltás/védelem kialakítása kivitelezési munkáinak elvégzésére kiválasztott Szakkivitelező rendelkezik a kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételekkel. Az Üzemeltető megvizsgálja a(z) (al)Vállalkozó alkalmasságát, melyről nyilatkozik 5 munkanapon belül a Kártalanító felé. A Kártalanító az Üzemeltető meghatalmazása és nyilatkozata alapján – az Üzemeltető nevében a tevékenység megkezdése előtt 15 nappal - bejelenti a bányahatóság felé a gázüzemi tevékenység más személy általi végzését (kiszervezést). c) A Kártalanító kötelezettséget vállal arra, hogy a kártalanítás kapcsán elvégzendő vezeték kiváltási/védelem kialakítási munkálatokat megelőzően a munkaterület átadás feltételeként nyilatkozik a megvalósítandó beruházás üzemszerű működésre kész állapotának tervezett költségéről (8. sz. melléklet), valamint megfizeti a nyilatkozat alapján az Üzemeltető előlegbekérő levele szerint az Üzemeltetőt megillető kártalanítási értéket terhelő összeg általános forgalmi adó összegének megfelelő összeget. d) A Kártalanító tudomásul veszi, hogy a földgázszállító vezeték és/vagy tartozéka építéséhez, kiváltásához/megfelelő védelem kialakításához szükséges anyagok kizárólag az Üzemeltető által előzetesen jóváhagyott kiviteli tervben megadott minőségűek lehetnek. Az anyagbeszerzést a vezeték kiváltását/megfelelő védelem kialakítását végző bonyolítja. e) Az üzemeltetői hozzájárulás nem érinti a Kártalanító teljesítésért való felelősségét. f) Az illetékes bányahatóság felé bejelentett Szakkivitelező személye a teljes kiváltási/védelem kialakítási munkák során nem változhat, illetve új kivitelező bevonásának szüksége esetén annak előzetes bányakapitánysági bejelentése és Üzemeltető hozzájárulása is szükséges. g) A vezetékek biztonsági övezetében történő munkálatok idejére a Kártalanító az Üzemeltetőnél írásban köteles szakfelügyeletet megrendelni az Üzemeltető …………… Földgázszállító Régiójánál. A szakfelügyeletért az Üzemeltető díjat számít fel, melynek fizetési feltételeit jelen Megállapodás VI. 4 pontja tartalmazza. A vezetékkiváltás, illetve a megfelelő védelem kialakítása során megépített munkarészek csak az Üzemeltető engedélyével takarhatók el. Az építés eljárásai Üzemeltető minőségirányítási rendszere szerint történnek, amely megfelel a 26/202279/2005. (I. 31.X.11) SZTFH GKM rendelet előírásainak. h) A Kártalanító köteles szakfelügyeletet igénybe venni a nem az Üzemeltető tulajdonában lévő közműveket érintő munkálatok esetén is, amennyiben az Üzemeltető tulajdonában lévő vezetékek biztonsági övezetében kíván munkát végezni, illetve végeztetni. Az így megépített munkarészek csak az Üzemeltető szakfelügyeletének engedélyével takarhatók el. Az írásban megrendelt és teljesített szakfelügyeleteket papír alapú/ elektronikus építési naplóba be kell jegyezni, és igazoltatni kell. i) Az Üzemeltető jogosult a kiváltási/védelem kialakítási munkálatok ideje alatt és azzal összefüggésben a Szakkivitelező által vezetett papír alapú/elektronikus építési naplóba betekinteni, észrevételeit, felhívásait az abba történő bejegyzés útján dokumentálni.

Szerződéses feltételek. 1. Üzemeltető a Megállapodás aláírásával tudomásul vesziAz Elosztói Engedélyes, mint tulajdonos az előzetes engedélyeztetési dokumentumok alapján hozzájárul, hogy az áthelyezés/átalakítás keretében a jelen szerződés 1. számú mellékletben sz. mellékletében felsorolt vezeték és/vagy tartozék vonatkozásában kiváltás/közcélú hálózatok és tartószerkezetei új, a Beruházásnak és a villamos energiára irányadó jogszabályoknak és szabványoknak megfelelő védelem kialakítása szükségesnyomvonalon és kialakítással kerüljenek elhelyezésre. A Kártalanító vállalja az okozott jogszerű kár megtérítése érdekében közcélú hálózattal és tartószerkezetével érintett munkaterületen kötelezően be kell tartani a kártalanítás teljes költségének viselésétjelen szerződés 2. sz. mellékletében előírt munkabiztonsági feltételeket. A kártalanítás részét képezik Beruházó a szaképítés során alkalmazandó Kivitelezőt pályáztatás során választja ki az esetleges vezeték üzemszünet miatt az Üzemeltetővel szemben érvényesített igények is. 2Elosztói Engedélyesnél akkreditációval, megfelelő minősítéssel rendelkező vállalkozások közül. Kártalanító Az előminősített vállalkozók listáját a jelen szerződés 4. sz. melléklete tartalmazza. A Beruházó jelen szerződés egy másolati példányát tájékoztatásul átadja a Kivitelező részére, aki külön cégszerűen jegyzett nyilatkozatban köteles a jelen szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelező érvényűnek elfogadni, mely nyilatkozat a kiváltási munkálatok megkezdésének előfeltétele. Beruházó vállalja, hogy az Üzemeltető Elosztói Engedélyes által jóváhagyott (al)Vállalkozóval Kivitelezővel, az Üzemeltető szakfelügyeletével és együttműködésével Elosztói Engedélyes szakfelügyelete mellett, kizárólag az Elosztói Engedélyesnél rendszer-engedéllyel bíró anyagokkal elvégezteti a közcélú hálózatok kiváltását, a lehető leggyorsabban és legszakszerűbben elvégezteti a vezeték kiváltását/megfelelő védelem kialakításátlegszakszerűbben, az Elosztói Engedélyes együttműködésével. Továbbá (al)Vállalkozóján a Beruházó a Kivitelezőn keresztül vállalja, hogy a kártalanítás kapcsán a vezetékkiváltásközcélú hálózat áthelyezése/megfelelő védelem kialakítása átalakítása során kibontott, eltávolított anyagokat az Üzemeltető Elosztói Engedélyes részére maradéktalanul visszaszolgáltatja, azokról mennyiség alapján elszámolelszámolnak, és azokat az Üzemeltető Elosztói Engedélyes által megjelölt helyre, saját a Kivitelező költségén elszállítja. 3. Üzemeltető kijelentiA Beruházás munkaterületének területhatárain belüli és kívüli munkálatok esetében a munkakezdés feltételeit a Beruházónak kell biztosítania. A közcélú hálózat és tartószerkezete áthelyezésével/átalakításával érintett területtulajdonosok zöldkárának felmérése és kiegyenlítése és e területek kivitelezést követő rekultiválása a Kivitelező/Beruházó feladata. A közcélú hálózatok és tartószerkezetei áthelyezése/átalakítása kiviteli tervét (erősáramú alkalmassá tételi tervdokumentáció megnevezése: ……………, száma: ……………) a Beruházóval szerződött szaktervező, a ……………. Xxx. (továbbiakban: „Tervező”) készítette el. A tervdokumentáció Elosztói Engedélyes általi jóváhagyásának dátuma: ……………, levélszáma: ………… A Szerződő Felek elfogadják, hogy a kártalanítás címén átadott eszközöket a IV.2. pont szerinti munkálatokat, közcélú hálózat és tartószerkezetei áthelyezéséhez/átalakításához kapcsolódó kivitelezési munkákat csak az átadandó eszközöket a Kártalanító részéről elfogadja, és a IV. pontjaiban meghatározottakon túlmenően nevezettekkel szemben a vezetékkiváltás/megfelelő védelem kialakítása kapcsán további követelése nincs. 4. Üzemeltető a Megállapodással engedélyezi, hogy a vezetékkiváltás keretében az 1. sz. mellékletben felsorolt, kiváltandóként jelölt vezetéke új, a(z) ..…építéséhez megfelelő nyomvonalon, és kialakítással kerüljön elhelyezésre. / Üzemeltető a Megállapodással engedélyezi, hogy a megfelelő védelem kialakítása keretében a tartalék védőcső új nyomvonalon kerüljön elhelyezésre. 5. A kivitelezés megkezdését megelőzően az Üzemeltető részére a Kártalanító elektronikusan kiviteli tervet ad át véleményezés és engedélyezés céljából. A kiviteli tervek meg kell, hogy feleljenek az Üzemeltető minőségirányítási rendszerében foglaltaknak, valamint az Üzemeltető által kiadott, az adott vezetékszakasz kiváltására/ megfelelő védelmének kialakítására vonatkozó 1. sz. mellékletben foglalt műszaki tartalomnak. 6. A kiváltás létesítési engedélyköteles / a bányahatóság felé bejelentés-köteles (a kiváltás jellegétől, műszaki tartalmától függően). A megvalósult állapotra vonatkozó szolgalmi jogi dokumentációt az Üzemeltető minőségirányítási rendszere szerint kell elkészíteni, a szolgalmi jogi megállapodásokat az Üzemeltető formanyomtatványán kell megkötni. 7. Az Üzemeltető Elosztói Engedélyes által jóváhagyott, illetve – amennyiben szükséges - hatósági zsűrizett és az illetékes hatóság által engedélyezett, vezetékjogi engedéllyel rendelkező végleges kiviteli terv alapján kezdi meg a Kivitelező. A jelen szerződés tárgyát képező közcélú hálózatok és tartószerkezetek áthelyezése/átalakítása kapcsán az illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóság által kibocsátott jogerős vezetékjogi engedély megszerzése a Beruházó feladata az Elosztói Engedélyes irányadó szabályzatainak, előírásainak megtartásával. Az Elosztói Engedélyes által jóváhagyott, és vezetékjogi engedéllyel rendelkező tervtől eltérni csak műszakilag indokolt esetben, az Elosztói Engedélyes előzetes értesítését követően és a Szerződő Felek egyetértése esetén lehetséges. Az eltérés csak jobb minőséget és nagyobb biztonságot eredményezhetvan mód. A módosításhoz a szükséges engedélyeztetési eljárást le a Beruházónak kell folytatnilefolytatni, a módosítást kezdeményező közreműködésével. A módosítást az építési naplóba Építési Naplóba be kell jegyezni. 8, és arról az érintetteket tájékoztatni kell. A kivitelezési munkákat megkezdeni csak jóváhagyott hatósági engedélytől való eltérés minden költségét a bányahatóság felé a kiszervezésre vonatkozó (7. számú melléklet) - munkaterület átadás feltétele - bejelentést követően, a Szerződő Xxxxx által jóváhagyott terv, jogszabály által előírt esetben építési engedély birtokában, továbbá az Üzemeltető munkavégzési engedélye alapján lehet. 9. A vezeték kiváltás/megfelelő védelem kialakítás jelen Megállapodásban foglalt feltételek szerinti megvalósulása érdekében – amennyiben szükséges - Kártalanító a vezetékek nyomvonalának megváltozása folytán új biztonsági övezeti korlátozásokkal érintett ingatlanokra bányaszolgalmi jogot alapít az Üzemeltető javára, illetve a már szolgalmi joggal terhelt ingatlanok tekintetében a módosítás vagy törlés érdekében – az ingatlan-nyilvántartási bejegyzést is beleértve – eljár. 10. A szolgalmi jogi ügyintézés során a Kártalanítót és az Üzemeltetőt fokozott tájékoztatási és együttműködési kötelezettség terheliBeruházó viseli. Az Üzemeltető köteles cégiratait – Elosztói Engedélyes fenntartja magának a földhivatali ügyintézéshez szükséges körben és mértékig – a Kártalanító (ill. képviselője) részére annak kérésére átadni, vagy korábbi adatszolgáltatása kapcsán már a földhivatalnál rendelkezésre álló adat ügyiratszámát közölni. 11. E körben Kártalanító, illetve az általa megbízott ügyvédi iroda jogosult arrajogot, hogy az Üzemeltető, mint jogosult javára szerződést kössön az érintett ingatlan tulajdonosával, illetve közigazgatási eljárást kezdeményezzen a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38. §. szerint. 12. Az Üzemeltető a szolgalmi jogi ügyintézés sikeres lebonyolítása érdekében a Megállapodáshoz 3. számú mellékletként fűzött meghatalmazást köteles adni a Kártalanító által kiválasztott és megbízott részére. 13. A Szerződő Xxxxx tudomásul veszik, hogy az Üzemeltető a munkálatok ellenőrzésére jogosult. Az Üzemeltető a munkaterületen eseti ellenőrzéseket végezvégezhessen. Az Üzemeltető Elosztói Engedélyes esetleges kifogásairól, észrevételeiről és igényeiről a(z) papír alapú/elektronikus építési napló az Építési Napló útján a Kártalanítót Beruházót tájékoztatja, aki a szerződésükben rögzített szempontok szem előtt tartásával mérlegelik azokat, és ennek alapján intézkedik. Vitás esetekben Az Elosztói Engedélyes, mint a Kártalanító ésszerű határidőn belül egyeztetést kezdeményez hálózati elemek tulajdonosa, jogosult a képviselője útján az E-Építési Naplóban bejegyzést tenni. Az Elosztói Engedélyes képviselőjét, elérhetőségeit és NÜJ számát a kapcsolattartók között jelölik a Szerződő Felek között, a közös álláspont kialakítása érdekében. 14. Kártalanító tudomásul veszi az alábbiakat: a) Kártalanító a területtulajdonosok előzetes hozzájárulását a(z) (al)Vállalkozó bevonásával a munkavégzéshez megszerziFelek. A munkakezdés további feltételeit a Kártalanítónak kell biztosítaniaBeruházó tudomásul veszi, beleértve a területtulajdonosok bányakárának, zöldkárának felmérését és kiegyenlítését és ezen területek kivitelezést követő rekultiválását is, továbbá a szolgalmi jogi tervek elkészíttetését, záradékoltatását, szolgalmi jog alapítását, bejegyeztetését és az ezekhez kapcsolódó kártalanítási összegek kifizetését Ezzel kapcsolatban az Üzemeltetőt semmilyen költség (kártalanítás, kártérítés, egyéb jogcímű fizetési kötelezettség) nem terheli sem a jelenben, sem a jövőben, és ezért Kártalanító felel az Üzemeltető irányába. A műszaki átadáshoz a Kártalanító a megvalósulási tervben dokumentálja az érintett területtulajdonosok zöldkárának rendezését és azt, hogy a tulajdonosnak/tulajdonosoknak további kártérítési igénye nincs. b) A Kártalanító kötelezettséget vállal egyben kötelezi magát arra, hogy a kártalanítás kapcsán elvégzendő vezeték kiváltásiKivitelezőt már a pályázati kiírásban tájékoztatja az alábbiakról: A Beruházó/védelem kialakítási munkálatok során csak olyan Szakkivitelezővel végezteti Kivitelező a munkálatokat, aki megfelelő referenciával és minősítéssel rendelkezik kivitelezés tekintetében minden esetben kötelesek az Üzemeltető földgázszállító vezetékeinek építése, kiváltása/védelem kialakítása terén és megfelel az állami, különösen a bányászati és gázüzleti szabályozás szerint a kivitelezőre vonatkozó rendelkezéseknek a teljesítés folyamatábanElosztói Engedélyessel egyeztetni. A Kártalanító külön nyilatkozatot tesz (7. sz. melléklet) az Üzemeltető felé, hogy a vezetékkiváltás/védelem kialakítása kivitelezési munkáinak elvégzésére kiválasztott Szakkivitelező rendelkezik a kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételekkel. Az Üzemeltető megvizsgálja a(z) (al)Vállalkozó alkalmasságát, melyről nyilatkozik 5 munkanapon belül idejére a Kártalanító feléBeruházónak/Kivitelezőnek az Elosztói Engedélyesnél szakfelügyeletet kell megrendelnie a munkák megkezdése előtt 8 munkanappal. A Kártalanító az Üzemeltető meghatalmazása és nyilatkozata alapján – az Üzemeltető nevében a tevékenység megkezdése előtt 15 nappal - bejelenti a bányahatóság felé a gázüzemi tevékenység más személy általi végzését (kiszervezést). c) A Kártalanító kötelezettséget vállal arra, hogy a kártalanítás kapcsán elvégzendő vezeték kiváltási/védelem kialakítási munkálatokat megelőzően a munkaterület átadás feltételeként nyilatkozik a megvalósítandó beruházás üzemszerű működésre kész állapotának tervezett költségéről (8. sz. melléklet), valamint megfizeti a nyilatkozat alapján az Üzemeltető előlegbekérő levele szerint az Üzemeltetőt megillető kártalanítási értéket terhelő összeg általános forgalmi adó összegének megfelelő összeget. d) A Kártalanító tudomásul veszi, hogy a földgázszállító vezeték és/vagy tartozéka építéséhez, kiváltásához/megfelelő védelem kialakításához szükséges anyagok kizárólag az Üzemeltető által előzetesen jóváhagyott kiviteli tervben megadott minőségűek lehetnek. Az anyagbeszerzést a vezeték kiváltását/megfelelő védelem kialakítását végző bonyolítja. e) Az üzemeltetői hozzájárulás nem érinti a Kártalanító teljesítésért való felelősségét. f) Az illetékes bányahatóság felé bejelentett Szakkivitelező személye a teljes kiváltási/védelem kialakítási munkák során nem változhat, illetve új kivitelező bevonásának szüksége esetén annak előzetes bányakapitánysági bejelentése és Üzemeltető hozzájárulása is szükséges. g) A vezetékek biztonsági övezetében történő munkálatok idejére a Kártalanító az Üzemeltetőnél írásban köteles szakfelügyeletet megrendelni az Üzemeltető …………… Földgázszállító Régiójánál. A szakfelügyeletért az Üzemeltető díjat számít fel, melynek fizetési feltételeit jelen Megállapodás VI. 4 pontja tartalmazza. A vezetékkiváltás, illetve a megfelelő védelem kialakítása kivitelezés során megépített munkarészek csak az Üzemeltető engedélyével takarhatók el. Az építés eljárásai Üzemeltető minőségirányítási rendszere szerint történnek, amely megfelel a 26/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet előírásainak. h) A Kártalanító köteles szakfelügyeletet igénybe venni a nem az Üzemeltető tulajdonában lévő közműveket érintő munkálatok esetén is, amennyiben az Üzemeltető tulajdonában lévő vezetékek biztonsági övezetében kíván munkát végezni, illetve végeztetni. Az így megépített munkarészek csak az Üzemeltető Elosztói Engedélyes szakfelügyeletének engedélyével takarhatók el. Az írásban A megrendelt és teljesített szakfelügyeleteket papír alapú/ elektronikus építési naplóba az Építési Naplóba be kell jegyezni, jegyezni és igazoltatni kell. A közcélú hálózaton és tartószerkezeten végzett áthelyezési/átalakítási munkálatok időpontját a Beruházó/Kivitelező köteles egyeztetni az Elosztói Engedélyessel. A kivitelezéshez szükséges feszültségmentesítéseket a munka végzése előtt legalább 35 naptári nappal korábban, írásban meg kell kérnie a Beruházónak/Kivitelezőnek az Elosztói Engedélyestől. A Beruházónak/Kivitelezőnek lehetővé kell tenniük a kivitelezés során, valamint a műszaki átadás-átvétel idejére az Elosztói Engedélyes számára, hogy ellenőrzési tevékenységet végezzen. Amennyiben az Elosztói Engedélyes képviselője a szakfelügyelet, illetve műszaki ellenőrzés során a közcélú hálózat biztonsági övezetén belül olyan munkavégzést észlel, amely a vezeték műszaki biztonságát veszélyezteti, a munkálatok azonnali felfüggesztésére jogosult. A Beruházónak/Kivitelezőnek a jelzett hibákat, hiányokat haladéktalanul ki kell javíttatniuk, illetve pótoltatniuk kell. A Beruházó/Kivitelező kötelesek a kivitelezés során kibontott, eltávolított anyagokat az Elosztói Engedélyes részére maradéktalanul visszaszolgáltatni, azokról mennyiség alapján elszámolni, s azokat az Elosztói Engedélyes által megjelölt helyre, saját költségükön elszállítani. A Beruházó feladatát képezi, saját költségére, a közcélú vezeték és tartószerkezete áthelyezése/átalakítása folytán megváltozott nyomvonalú vezetékek biztonsági övezete által érintett, vezetékjoggal terhelt ingatlanok tekintetében az Elosztói Engedélyes helyett és nevében a 382/2007. (XII. 23. i) Az Üzemeltető jogosult Korm. sz. rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti és az Elosztói Engedélyes irányadó szabályzatainak, előírásainak is megfelelő kártalanítási megállapodások megkötése, vagy az ott előírt, a kiváltási/védelem kialakítási munkálatok ideje alatt bíróságon kezelt letétekről szóló külön jogszabály rendelkezéseinek megfelelően bírósági letétbe helyezése a Xxxxxxxx által elkészíttetett független szakértői vélemény („Szakértői Vélemény”) szerint. Ha és azzal összefüggésben amennyiben a Szakkivitelező megváltozott új nyomvonalú vezeték biztonsági övezete általi korlátozás az adott ingatlan tekintetében nem változott, vagy csökkent, akkor ezen tényt rögzítő ún. térítés nélküli megállapodás megkötése szükséges a Beruházó által. A Szerződő Felek a nagyobb bizonyosság kedvéért rögzítik, hogy a VET 123. § (3a) pontja alapján, közterületen elhelyezendő új közcélú hálózatra és ennek közterületet érintő biztonsági övezetére nem kell vezetékjogot alapítani. A kártalanítási megállapodások megkötése során a Beruházónak kötelezettsége megadni – az Elosztói Engedélyes előzetes közlése alapján – a szükséges tájékoztatást a biztonsági övezeti korlátozásokról az érintett ingatlantulajdonos részére. A Beruházó az Elosztói Engedélyesnél rendszeresített, és az Elosztói Engedélyes által vezetett papír alapú/elektronikus építési naplóba betekintenirendelkezésére bocsátott tartalmú kártalanítási megállapodás mintát köteles alkalmazni, észrevételeit, felhívásait az abba történő bejegyzés útján dokumentálniannak tartalmát minimum követelményként támasztva.

Szerződéses feltételek. 1. Üzemeltető a Megállapodás aláírásával tudomásul vesziAz Elosztói Engedélyes, mint tulajdonos az előzetes engedélyeztetési dokumentumok alapján hozzájárul, hogy az áthelyezés/átalakítás keretében a jelen szerződés 1. számú mellékletben sz. mellékletében felsorolt vezeték és/vagy tartozék vonatkozásában kiváltás/közcélú hálózatok és tartószerkezetei új, a Beruházásnak és a villamos energiára irányadó jogszabályoknak és szabványoknak megfelelő védelem kialakítása szükségesnyomvonalon és kialakítással kerüljenek elhelyezésre. A Kártalanító vállalja az okozott jogszerű kár megtérítése érdekében közcélú hálózattal és tartószerkezetével érintett munkaterületen kötelezően be kell tartani a kártalanítás teljes költségének viselésétjelen szerződés 2. számú mellékletében előírt munkabiztonsági feltételeket. A kártalanítás részét képezik Beruházó a szaképítés során alkalmazandó Kivitelezőt pályáztatás során választja ki az esetleges vezeték üzemszünet miatt az Üzemeltetővel szemben érvényesített igények is. 2Elosztói Engedélyesnél akkreditációval, megfelelő minősítéssel rendelkező vállalkozások közül. Kártalanító Az előminősített vállalkozók listáját a jelen szerződés 4. számú melléklete tartalmazza. A Beruházó jelen szerződés egy másolati példányát tájékoztatásul átadja a Kivitelező részére, aki külön cégszerűen jegyzett nyilatkozatban köteles a jelen szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelező érvényűnek elfogadni, mely nyilatkozat a kiváltási munkálatok megkezdésének előfeltétele. Beruházó vállalja, hogy az Üzemeltető Elosztói Engedélyes által jóváhagyott (al)Vállalkozóval Kivitelezővel, az Üzemeltető szakfelügyeletével és együttműködésével Elosztói Engedélyes szakfelügyelete mellett, kizárólag az Elosztói Engedélyesnél rendszer-engedéllyel bíró anyagokkal elvégezteti a közcélú hálózatok kiváltását, a lehető leggyorsabban és legszakszerűbben elvégezteti a vezeték kiváltását/megfelelő védelem kialakításátlegszakszerűbben, az Elosztói Engedélyes együttműködésével. Továbbá (al)Vállalkozóján a Beruházó a Kivitelezőn keresztül vállalja, hogy a kártalanítás kapcsán a vezetékkiváltásközcélú hálózat áthelyezése/megfelelő védelem kialakítása átalakítása során kibontott, eltávolított anyagokat az Üzemeltető Elosztói Engedélyes részére maradéktalanul visszaszolgáltatja, azokról mennyiség alapján elszámolelszámolnak, és azokat az Üzemeltető Elosztói Engedélyes által megjelölt helyre, saját a Kivitelező költségén elszállítja. 3. Üzemeltető kijelentiA Beruházás munkaterületének területhatárain belüli és kívüli munkálatok esetében a munkakezdés feltételeit a Beruházónak kell biztosítania. A közcélú hálózat és tartószerkezete áthelyezésével/átalakításával érintett területtulajdonosok zöldkárának felmérése és kiegyenlítése és e területek kivitelezést követő rekultiválása a Kivitelező/Beruházó feladata. A közcélú hálózatok és tartószerkezetei áthelyezése/átalakítása kiviteli tervét (erősáramú alkalmassá tételi tervdokumentáció megnevezése: ……………, száma: ……………) a Beruházóval szerződött szaktervező, a ……………. Kft. (továbbiakban: „Tervező”) készítette el. A tervdokumentáció Elosztói Engedélyes általi jóváhagyásának dátuma: ……………, levélszáma: ………… A Szerződő Felek elfogadják, hogy a kártalanítás címén átadott eszközöket a IV.2. pont szerinti munkálatokat, közcélú hálózat és tartószerkezetei áthelyezéséhez/átalakításához kapcsolódó kivitelezési munkákat csak az átadandó eszközöket a Kártalanító részéről elfogadja, és a IV. pontjaiban meghatározottakon túlmenően nevezettekkel szemben a vezetékkiváltás/megfelelő védelem kialakítása kapcsán további követelése nincs. 4. Üzemeltető a Megállapodással engedélyezi, hogy a vezetékkiváltás keretében az 1. sz. mellékletben felsorolt, kiváltandóként jelölt vezetéke új, a(z) ..…építéséhez megfelelő nyomvonalon, és kialakítással kerüljön elhelyezésre. / Üzemeltető a Megállapodással engedélyezi, hogy a megfelelő védelem kialakítása keretében a tartalék védőcső új nyomvonalon kerüljön elhelyezésre. 5. A kivitelezés megkezdését megelőzően az Üzemeltető részére a Kártalanító elektronikusan kiviteli tervet ad át véleményezés és engedélyezés céljából. A kiviteli tervek meg kell, hogy feleljenek az Üzemeltető minőségirányítási rendszerében foglaltaknak, valamint az Üzemeltető által kiadott, az adott vezetékszakasz kiváltására/ megfelelő védelmének kialakítására vonatkozó 1. sz. mellékletben foglalt műszaki tartalomnak. 6. A kiváltás létesítési engedélyköteles / a bányahatóság felé bejelentés-köteles (a kiváltás jellegétől, műszaki tartalmától függően). A megvalósult állapotra vonatkozó szolgalmi jogi dokumentációt az Üzemeltető minőségirányítási rendszere szerint kell elkészíteni, a szolgalmi jogi megállapodásokat az Üzemeltető formanyomtatványán kell megkötni. 7. Az Üzemeltető Elosztói Engedélyes által jóváhagyott, illetve – amennyiben szükséges - hatósági zsűrizett és az illetékes hatóság által engedélyezett, vezetékjogi engedéllyel rendelkező végleges kiviteli terv alapján kezdi meg a Kivitelező. A jelen szerződés tárgyát képező közcélú hálózatok és tartószerkezetek áthelyezése/átalakítása kapcsán az illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóság által kibocsátott jogerős vezetékjogi engedély megszerzése a Beruházó feladata az Elosztói Engedélyes irányadó szabályzatainak, előírásainak megtartásával. Az Elosztói Engedélyes által jóváhagyott, és vezetékjogi engedéllyel rendelkező tervtől eltérni csak műszakilag indokolt esetben, az Elosztói Engedélyes előzetes értesítését követően és a Szerződő Felek egyetértése esetén lehetséges. Az eltérés csak jobb minőséget és nagyobb biztonságot eredményezhetvan mód. A módosításhoz a szükséges engedélyeztetési eljárást le a Beruházónak kell folytatnilefolytatni, a módosítást kezdeményező közreműködésével. A módosítást az építési naplóba Építési Naplóba be kell jegyezni. 8, és arról az érintetteket tájékoztatni kell. A kivitelezési munkákat megkezdeni csak jóváhagyott hatósági engedélytől való eltérés minden költségét a bányahatóság felé a kiszervezésre vonatkozó (7. számú melléklet) - munkaterület átadás feltétele - bejelentést követően, a Szerződő Xxxxx által jóváhagyott terv, jogszabály által előírt esetben építési engedély birtokában, továbbá az Üzemeltető munkavégzési engedélye alapján lehet. 9. A vezeték kiváltás/megfelelő védelem kialakítás jelen Megállapodásban foglalt feltételek szerinti megvalósulása érdekében – amennyiben szükséges - Kártalanító a vezetékek nyomvonalának megváltozása folytán új biztonsági övezeti korlátozásokkal érintett ingatlanokra bányaszolgalmi jogot alapít az Üzemeltető javára, illetve a már szolgalmi joggal terhelt ingatlanok tekintetében a módosítás vagy törlés érdekében – az ingatlan-nyilvántartási bejegyzést is beleértve – eljár. 10. A szolgalmi jogi ügyintézés során a Kártalanítót és az Üzemeltetőt fokozott tájékoztatási és együttműködési kötelezettség terheliBeruházó viseli. Az Üzemeltető köteles cégiratait – Elosztói Engedélyes fenntartja magának a földhivatali ügyintézéshez szükséges körben és mértékig – a Kártalanító (ill. képviselője) részére annak kérésére átadni, vagy korábbi adatszolgáltatása kapcsán már a földhivatalnál rendelkezésre álló adat ügyiratszámát közölni. 11. E körben Kártalanító, illetve az általa megbízott ügyvédi iroda jogosult arrajogot, hogy az Üzemeltető, mint jogosult javára szerződést kössön az érintett ingatlan tulajdonosával, illetve közigazgatási eljárást kezdeményezzen a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38. §. szerint. 12. Az Üzemeltető a szolgalmi jogi ügyintézés sikeres lebonyolítása érdekében a Megállapodáshoz 3. számú mellékletként fűzött meghatalmazást köteles adni a Kártalanító által kiválasztott és megbízott részére. 13. A Szerződő Xxxxx tudomásul veszik, hogy az Üzemeltető a munkálatok ellenőrzésére jogosult. Az Üzemeltető a munkaterületen eseti ellenőrzéseket végezvégezhessen. Az Üzemeltető Elosztói Engedélyes esetleges kifogásairól, észrevételeiről és igényeiről a(z) papír alapú/elektronikus építési napló az Építési Napló útján a Kártalanítót Beruházót tájékoztatja, aki a szerződésükben rögzített szempontok szem előtt tartásával mérlegelik azokat, és ennek alapján intézkedik. Vitás esetekben Az Elosztói Engedélyes, mint a Kártalanító ésszerű határidőn belül egyeztetést kezdeményez hálózati elemek tulajdonosa, jogosult a képviselője útján az E-Építési Naplóban bejegyzést tenni. Az Elosztói Engedélyes képviselőjét, elérhetőségeit és NÜJ számát a kapcsolattartók között jelölik a Szerződő Felek között, a közös álláspont kialakítása érdekében. 14. Kártalanító tudomásul veszi az alábbiakat: a) Kártalanító a területtulajdonosok előzetes hozzájárulását a(z) (al)Vállalkozó bevonásával a munkavégzéshez megszerziFelek. A munkakezdés további feltételeit a Kártalanítónak kell biztosítaniaBeruházó tudomásul veszi, beleértve a területtulajdonosok bányakárának, zöldkárának felmérését és kiegyenlítését és ezen területek kivitelezést követő rekultiválását is, továbbá a szolgalmi jogi tervek elkészíttetését, záradékoltatását, szolgalmi jog alapítását, bejegyeztetését és az ezekhez kapcsolódó kártalanítási összegek kifizetését Ezzel kapcsolatban az Üzemeltetőt semmilyen költség (kártalanítás, kártérítés, egyéb jogcímű fizetési kötelezettség) nem terheli sem a jelenben, sem a jövőben, és ezért Kártalanító felel az Üzemeltető irányába. A műszaki átadáshoz a Kártalanító a megvalósulási tervben dokumentálja az érintett területtulajdonosok zöldkárának rendezését és azt, hogy a tulajdonosnak/tulajdonosoknak további kártérítési igénye nincs. b) A Kártalanító kötelezettséget vállal egyben kötelezi magát arra, hogy a kártalanítás kapcsán elvégzendő vezeték kiváltásiKivitelezőt már a pályázati kiírásban tájékoztatja az alábbiakról: A Beruházó/védelem kialakítási munkálatok során csak olyan Szakkivitelezővel végezteti Kivitelező a munkálatokat, aki megfelelő referenciával és minősítéssel rendelkezik kivitelezés tekintetében minden esetben kötelesek az Üzemeltető földgázszállító vezetékeinek építése, kiváltása/védelem kialakítása terén és megfelel az állami, különösen a bányászati és gázüzleti szabályozás szerint a kivitelezőre vonatkozó rendelkezéseknek a teljesítés folyamatábanElosztói Engedélyessel egyeztetni. A Kártalanító külön nyilatkozatot tesz (7. sz. melléklet) az Üzemeltető felé, hogy a vezetékkiváltás/védelem kialakítása kivitelezési munkáinak elvégzésére kiválasztott Szakkivitelező rendelkezik a kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételekkel. Az Üzemeltető megvizsgálja a(z) (al)Vállalkozó alkalmasságát, melyről nyilatkozik 5 munkanapon belül idejére a Kártalanító feléBeruházónak/Kivitelezőnek az Elosztói Engedélyesnél szakfelügyeletet kell megrendelnie a munkák megkezdése előtt 8 munkanappal. A Kártalanító az Üzemeltető meghatalmazása és nyilatkozata alapján – az Üzemeltető nevében a tevékenység megkezdése előtt 15 nappal - bejelenti a bányahatóság felé a gázüzemi tevékenység más személy általi végzését (kiszervezést). c) A Kártalanító kötelezettséget vállal arra, hogy a kártalanítás kapcsán elvégzendő vezeték kiváltási/védelem kialakítási munkálatokat megelőzően a munkaterület átadás feltételeként nyilatkozik a megvalósítandó beruházás üzemszerű működésre kész állapotának tervezett költségéről (8. sz. melléklet), valamint megfizeti a nyilatkozat alapján az Üzemeltető előlegbekérő levele szerint az Üzemeltetőt megillető kártalanítási értéket terhelő összeg általános forgalmi adó összegének megfelelő összeget. d) A Kártalanító tudomásul veszi, hogy a földgázszállító vezeték és/vagy tartozéka építéséhez, kiváltásához/megfelelő védelem kialakításához szükséges anyagok kizárólag az Üzemeltető által előzetesen jóváhagyott kiviteli tervben megadott minőségűek lehetnek. Az anyagbeszerzést a vezeték kiváltását/megfelelő védelem kialakítását végző bonyolítja. e) Az üzemeltetői hozzájárulás nem érinti a Kártalanító teljesítésért való felelősségét. f) Az illetékes bányahatóság felé bejelentett Szakkivitelező személye a teljes kiváltási/védelem kialakítási munkák során nem változhat, illetve új kivitelező bevonásának szüksége esetén annak előzetes bányakapitánysági bejelentése és Üzemeltető hozzájárulása is szükséges. g) A vezetékek biztonsági övezetében történő munkálatok idejére a Kártalanító az Üzemeltetőnél írásban köteles szakfelügyeletet megrendelni az Üzemeltető …………… Földgázszállító Régiójánál. A szakfelügyeletért az Üzemeltető díjat számít fel, melynek fizetési feltételeit jelen Megállapodás VI. 4 pontja tartalmazza. A vezetékkiváltás, illetve a megfelelő védelem kialakítása kivitelezés során megépített munkarészek csak az Üzemeltető engedélyével takarhatók el. Az építés eljárásai Üzemeltető minőségirányítási rendszere szerint történnek, amely megfelel a 26/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet előírásainak. h) A Kártalanító köteles szakfelügyeletet igénybe venni a nem az Üzemeltető tulajdonában lévő közműveket érintő munkálatok esetén is, amennyiben az Üzemeltető tulajdonában lévő vezetékek biztonsági övezetében kíván munkát végezni, illetve végeztetni. Az így megépített munkarészek csak az Üzemeltető Elosztói Engedélyes szakfelügyeletének engedélyével takarhatók el. Az írásban A megrendelt és teljesített szakfelügyeleteket papír alapú/ elektronikus építési naplóba az Építési Naplóba be kell jegyezni, jegyezni és igazoltatni kell. A közcélú hálózaton és tartószerkezeten végzett áthelyezési/átalakítási munkálatok időpontját a Beruházó/Kivitelező köteles egyeztetni az Elosztói Engedélyessel. A kivitelezéshez szükséges feszültségmentesítéseket a munka végzése előtt legalább 35 naptári nappal korábban, írásban meg kell kérnie a Beruházónak/Kivitelezőnek az Elosztói Engedélyestől. A Beruházónak/Kivitelezőnek lehetővé kell tenniük a kivitelezés során, valamint a műszaki átadás-átvétel idejére az Elosztói Engedélyes számára, hogy ellenőrzési tevékenységet végezzen. Amennyiben az Elosztói Engedélyes képviselője a szakfelügyelet, illetve műszaki ellenőrzés során a közcélú hálózat biztonsági övezetén belül olyan munkavégzést észlel, amely a vezeték műszaki biztonságát veszélyezteti, a munkálatok azonnali felfüggesztésére jogosult. A Beruházónak/Kivitelezőnek a jelzett hibákat, hiányokat haladéktalanul ki kell javíttatniuk, illetve pótoltatniuk kell. A Beruházó/Kivitelező kötelesek a kivitelezés során kibontott, eltávolított anyagokat az Elosztói Engedélyes részére maradéktalanul visszaszolgáltatni, azokról mennyiség alapján elszámolni, s azokat az Elosztói Engedélyes által megjelölt helyre, saját költségükön elszállítani. A Beruházó feladatát képezi, saját költségére, a közcélú vezeték és tartószerkezete áthelyezése/átalakítása folytán megváltozott nyomvonalú vezetékek biztonsági övezete által érintett, vezetékjoggal terhelt ingatlanok tekintetében az Elosztói Engedélyes helyett és nevében a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23. i) Az Üzemeltető jogosult Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti és az Elosztói Engedélyes irányadó szabályzatainak, előírásainak is megfelelő kártalanítási megállapodások megkötése, vagy az ott előírt, a kiváltási/védelem kialakítási munkálatok ideje alatt bíróságon kezelt letétekről szóló külön jogszabály rendelkezéseinek megfelelően bírósági letétbe helyezése a Beruházó által elkészíttetett független szakértői vélemény („Szakértői Vélemény”) szerint. Ha és azzal összefüggésben amennyiben a Szakkivitelező megváltozott új nyomvonalú vezeték biztonsági övezete általi korlátozás az adott ingatlan tekintetében nem változott, vagy csökkent, akkor ezen tényt rögzítő 4. számú melléklet szerinti „Jegyzőkönyv hálózati eszköz műszaki átadás-átvételéről” Szerződő Felek általi aláírása szükséges. A Szerződő Felek a nagyobb bizonyosság kedvéért rögzítik, hogy a VET 123. § (3a) pontja alapján, közterületen elhelyezendő új közcélú hálózatra és ennek közterületet érintő biztonsági övezetére nem kell vezetékjogot alapítani. A kártalanítási megállapodások megkötése során a Beruházónak kötelezettsége megadni – az Elosztói Engedélyes előzetes közlése alapján – a szükséges tájékoztatást a biztonsági övezeti korlátozásokról az érintett ingatlantulajdonos részére. A Beruházó az Elosztói Engedélyesnél rendszeresített, és az Elosztói Engedélyes által vezetett papír alapú/elektronikus építési naplóba betekintenirendelkezésére bocsátott tartalmú kártalanítási megállapodás mintát köteles alkalmazni, észrevételeit, felhívásait az abba történő bejegyzés útján dokumentálniannak tartalmát minimum követelményként támasztva.

Szerződéses feltételek. 1. Üzemeltető a Megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt vezeték és/vagy tartozék vonatkozásában kiváltás/megfelelő védelem kialakítása szükségesfelsorolt, kiváltandó bányaüzemi hírközlő kábel elbontásra, áthelyezésre, azaz kiváltásra kell, hogy kerüljön. A Kártalanító vállalja az építéssel okozott jogszerű kár megtérítése érdekében a kártalanítás teljes költségének viselését. A kártalanítás részét képezik az esetleges vezeték üzemszünet a bányaüzemi hírközlő kábel üzemszünete miatt az Üzemeltetővel szemben érvényesített igények is. 2. Kártalanító vállalja, hogy az Üzemeltető által jóváhagyott (al)Vállalkozóval Al)vállalkozóval az Üzemeltető szakfelügyeletével és együttműködésével a lehető leggyorsabban és legszakszerűbben elvégezteti a vezeték bányaüzemi hírközlő kábel kiváltását/megfelelő védelem kialakítását. Továbbá (al)Vállalkozóján Al)vállalkozóján keresztül vállalja, hogy a kártalanítás kapcsán a vezetékkiváltás/megfelelő védelem kialakítása kiváltás során kibontott, eltávolított anyagokat az Üzemeltető részére visszaszolgáltatja, azokról mennyiség alapján elszámol, és azokat az Üzemeltető által megjelölt helyre, saját költségén elszállítja. 3. Üzemeltető kijelenti, hogy a kártalanítás címén átadott eszközöket a fenti IV.2. pont szerinti munkálatokat, és az átadandó eszközöket a Kártalanító részéről elfogadja, és a IV. pontjaiban meghatározottakon túlmenően nevezettekkel szemben a vezetékkiváltás/megfelelő védelem kialakítása bányaüzemi hírközlő kábel kiváltás kapcsán további követelése nincs. 4. Üzemeltető a Megállapodással engedélyezi, hogy a vezetékkiváltás bányaüzemi hírközlő kábel kiváltás keretében az 1. sz. mellékletben felsorolt, kiváltandóként jelölt vezetéke bányaüzemi hírközlő kábele új, a(z) ..…a tervezett út és csapadékvíz-elvezető rendszer építéséhez megfelelő nyomvonalon, és kialakítással kerüljön elhelyezésre. / Üzemeltető a Megállapodással engedélyezi, hogy a megfelelő védelem kialakítása keretében a tartalék védőcső új nyomvonalon kerüljön elhelyezésre. 5. Az építendő út és csapadékvíz-elvezető rendszer munkaterületének területhatárain belüli és kívüli munkálatok esetében a munkakezdés feltételeit a Kártalanítónak kell biztosítania, beleértve a területtulajdonosok zöldkárának felmérését és kiegyenlítését és ezen területek kivitelezést követő rekultiválását is. A műszaki átadáshoz Kártalanító a megvalósulási tervben dokumentálja az érintett területtulajdonosok zöldkárának rendezését és azt, hogy a tulajdonosnak további kártérítési igénye nincs. 6. Kártalanító külön nyilatkozatot tesz az Üzemeltető felé, hogy a bányaüzemi hírközlő kábel kiváltáshoz szükséges műszaki tervezési és/vagy kivitelezési feladatok elvégzésére kiválasztott (al)vállalkozó (a továbbiakban: Tervező, Kivitelező) rendelkezik a kiváltás tervezési, kivitelezési munkáinak elvégzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételekkel. Ezek alapján az Üzemeltető megvizsgálja a Tervező, Kivitelező alkalmasságát, majd az Üzemeltető nyilatkozata és meghatalmazása alapján a Kártalanító a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv végrehajtásáról szóló 203/1998. XII.19.) Kormányrendelet 21. § (5b) bekezdése alapján a bányafelügyelet felé a tervezés, kivitelezés megkezdését megelőzően megkezdése előtt legalább 15 nappal bejelenti a gázüzemi tevékenység más személy általi végzését (kiszervezést). Kártalanító kötelezettséget vállal arra, hogy a kártalanítás kapcsán elvégzendő bányaüzemi hírközlő kábel kiváltási munkálatok során csak olyan Szakkivitelezővel végezteti a bányaüzemi hírközlő kábel kiváltás munkálatait, akik megfelelő referenciával és minősítéssel rendelkeznek az Üzemeltető bányaüzemi hírközlő kábel építése, kiváltása terén és megfelelnek az állami, különösen a bányászati és gázüzleti szabályozás szerint a kivitelezőre vonatkozó rendelkezéseknek a teljesítés folyamatában. 7. A kivitelezési munkákat megkezdeni csak a bányafelügyelet felé a kiszervezésre vonatkozó bejelentést követően, a Szerződő Xxxxx által jóváhagyott, szükség szerint építési engedéllyel rendelkező terv, továbbá az Üzemeltető munkavégzési engedélye alapján és szakfelügyelete mellett lehet. 8. Az Üzemeltető által jóváhagyott, ill. hatósági engedéllyel rendelkező tervtől eltérni csak műszakilag indokolt esetben, a Felek egyetértése esetén van mód. A módosításhoz a szükséges engedélyeztetési eljárást le kell folytatni. A módosítást az Építési Naplóba be kell jegyezni. 9. Az Üzemeltető részére a Kártalanító elektronikusan Tervező 2 pld. kiviteli tervet ad át véleményezés és engedélyezés céljából. céljából A kiviteli tervek meg kell, hogy kell feleljenek az Üzemeltető minőségirányítási rendszerében foglaltaknak, valamint az Üzemeltető által kiadott, az adott vezetékszakasz kiváltására/ megfelelő védelmének kialakítására kiváltására vonatkozó 1. sz. mellékletben foglalt műszaki tartalomnak. 6Műszaki Tartalomnak. A kiváltás létesítési engedélyköteles / a engedélyköteles, vagy az illetékes bányahatóság felé bejelentés-köteles bejelentés kötelezett (a kiváltás jellegétől, műszaki tartalmától függően). Engedély-köteles munkák esetén az engedélyt az illetékes bányahatóságtól az Üzemeltető FGSZ Zrt. meghatalmazása alapján a Kártalanító kéri meg. A megvalósult állapotra vonatkozó szolgalmi jogi dokumentációt az Üzemeltető minőségirányítási rendszere szerint kell elkészíteni, a szolgalmi jogi megállapodásokat az Üzemeltető formanyomtatványán kell megkötni. 7. Az Üzemeltető által jóváhagyott, illetve – amennyiben szükséges - hatósági engedéllyel rendelkező tervtől eltérni csak műszakilag indokolt esetben, a Felek egyetértése esetén lehetséges. Az eltérés csak jobb minőséget és nagyobb biztonságot eredményezhet10. A módosításhoz szolgalmi jogi ügyintézés során a Kártalanítót és az Üzemeltetőt fokozott tájékoztatási és együttműködési kötelezettség terheli. Üzemeltető köteles cégiratait – a földhivatali ügyintézéshez szükséges engedélyeztetési eljárást le kell folytatnikörben és mértékig – Kártalanító (ill. képviselője) részére annak kérésére azt átadni, vagy korábbi adatszolgáltatása kapcsán már a földhivatalnál rendelkezésre álló adat ügyiratszámát közölni. 11. A módosítást az építési naplóba be kell jegyezni. 8. A kivitelezési munkákat megkezdeni csak a bányahatóság felé a kiszervezésre vonatkozó (7. számú melléklet) - munkaterület átadás feltétele - bejelentést követően, a Szerződő Xxxxx által jóváhagyott terv, jogszabály által előírt esetben építési engedély birtokában, továbbá az Üzemeltető munkavégzési engedélye alapján lehet. 9. A vezeték kiváltás/megfelelő védelem kialakítás bányaüzemi hírközlő kábel kiváltás jelen Megállapodásban foglalt feltételek szerinti megvalósulása érdekében – amennyiben szükséges - Kártalanító a vezetékek nyomvonalának megváltozása folytán új biztonsági övezeti korlátozásokkal érintett ingatlanokra bányaszolgalmi jogot alapít az Üzemeltető javára, illetve a már szolgalmi joggal terhelt ingatlanok tekintetében a módosítás módosítás, vagy törlés érdekében – az ingatlan-nyilvántartási bejegyzést is beleértve – eljár. 10. A szolgalmi jogi ügyintézés során a Kártalanítót és az Üzemeltetőt fokozott tájékoztatási és együttműködési kötelezettség terheli. Az Üzemeltető köteles cégiratait – a földhivatali ügyintézéshez szükséges körben és mértékig – a Kártalanító (ill. képviselője) részére annak kérésére átadni, vagy korábbi adatszolgáltatása kapcsán már a földhivatalnál rendelkezésre álló adat ügyiratszámát közölni. 1112. E körben Kártalanító, illetve az általa megbízott ügyvédi iroda jogosult arra, hogy az Üzemeltető, mint jogosult javára szerződést kössön az érintett ingatlan tulajdonosával, illetve közigazgatási eljárást kezdeményezzen a bányászatról szóló az 1993. évi XLVIII. törvény 38. §. 38.§. szerint. 1213. Az Üzemeltető a szolgalmi jogi ügyintézés sikeres lebonyolítása érdekében a Megállapodáshoz 3. számú mellékletként fűzött meghatalmazást köteles adni a Kártalanító által kiválasztott és megbízott részére. 1314. A Szerződő Xxxxx tudomásul veszik, hogy az Üzemeltető a munkálatok ellenőrzésére jogosult. Az Üzemeltető a munkaterületen eseti ellenőrzéseket végez. Az Üzemeltető esetleges kifogásairól, észrevételeiről és igényeiről a(z) papír alapú/elektronikus építési napló az Építési Napló útján a Kártalanítót tájékoztatja, aki ennek alapján intézkedik. Vitás esetekben a Kártalanító ésszerű határidőn belül egyeztetést kezdeményez a Szerződő Felek között, a közös álláspont kialakítása érdekében. 1415. Kártalanító tudomásul veszi az alábbiakat: a) Kártalanító a területtulajdonosok előzetes hozzájárulását a(z) (al)Vállalkozó a Tervező bevonásával a munkavégzéshez megszerzimegszerezte. A munkakezdés további feltételeit a Kártalanítónak Kártalanítónak, kell biztosítania, beleértve a területtulajdonosok bányakárának, zöldkárának felmérését és kiegyenlítését és ezen területek kivitelezést követő rekultiválását is, is továbbá a szolgalmi jogi tervek elkészíttetését, záradékoltatását, szolgalmi jog alapítását, bejegyeztetését és az ezekhez kapcsolódó kártalanítási összegek kifizetését Ezzel kapcsolatban az Üzemeltetőt semmilyen költség (kártalanítás, kártérítés, egyéb jogcímű fizetési kötelezettség) nem terheli sem a jelenben, sem a jövőben, és ezért Kártalanító felel az Üzemeltető irányába. A műszaki átadáshoz a Kártalanító a megvalósulási tervben dokumentálja az érintett területtulajdonosok zöldkárának rendezését és azt, hogy a tulajdonosnak/tulajdonosoknak további kártérítési igénye nincs. b) A Kártalanító kötelezettséget vállal arra, hogy a kártalanítás kapcsán elvégzendő vezeték kiváltási/védelem kialakítási munkálatok során csak olyan Szakkivitelezővel végezteti a munkálatokat, aki megfelelő referenciával és minősítéssel rendelkezik az Üzemeltető földgázszállító vezetékeinek építése, kiváltása/védelem kialakítása terén és megfelel az állami, különösen a bányászati és gázüzleti szabályozás szerint a kivitelezőre vonatkozó rendelkezéseknek a teljesítés folyamatában. A Kártalanító külön nyilatkozatot tesz (7. sz. melléklet) az Üzemeltető felé, hogy a vezetékkiváltás/védelem kialakítása kivitelezési munkáinak elvégzésére kiválasztott Szakkivitelező rendelkezik a kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételekkel. Az Üzemeltető megvizsgálja a(z) (al)Vállalkozó alkalmasságát, melyről nyilatkozik 5 munkanapon belül a Kártalanító felé. A Kártalanító az Üzemeltető meghatalmazása és nyilatkozata alapján – az Üzemeltető nevében a tevékenység megkezdése előtt 15 nappal - bejelenti a bányahatóság felé a gázüzemi tevékenység más személy általi végzését (kiszervezést). c) A Kártalanító kötelezettséget vállal arra, hogy a kártalanítás kapcsán elvégzendő vezeték kiváltási/védelem kialakítási munkálatokat megelőzően a munkaterület átadás feltételeként nyilatkozik a megvalósítandó beruházás üzemszerű működésre kész állapotának tervezett költségéről (8. sz. melléklet), valamint megfizeti a nyilatkozat alapján az Üzemeltető előlegbekérő levele szerint az Üzemeltetőt megillető kártalanítási értéket terhelő összeg általános forgalmi adó összegének megfelelő összeget. d) A Kártalanító tudomásul veszi, hogy a földgázszállító vezeték és/vagy tartozéka építéséhez, kiváltásához/megfelelő védelem kialakításához szükséges anyagok kizárólag az Üzemeltető által előzetesen jóváhagyott kiviteli tervben megadott minőségűek lehetnek. Az anyagbeszerzést a vezeték kiváltását/megfelelő védelem kialakítását végző bonyolítja. e) Az üzemeltetői hozzájárulás nem érinti a Kártalanító teljesítésért való felelősségét. f) Az illetékes bányahatóság felé bejelentett Szakkivitelező személye a teljes kiváltási/védelem kialakítási munkák során nem változhat, illetve új kivitelező bevonásának szüksége esetén annak előzetes bányakapitánysági bejelentése és Üzemeltető hozzájárulása is szükséges. g) A vezetékek biztonsági övezetében történő munkálatok idejére a Kártalanító az Üzemeltetőnél írásban köteles szakfelügyeletet megrendelni az Üzemeltető …………… Földgázszállító Régiójánál. A szakfelügyeletért az Üzemeltető díjat számít fel, melynek fizetési feltételeit jelen Megállapodás VI. 4 pontja tartalmazza. A vezetékkiváltás, illetve a megfelelő védelem kialakítása során megépített munkarészek csak az Üzemeltető engedélyével takarhatók el. Az építés eljárásai Üzemeltető minőségirányítási rendszere szerint történnek, amely megfelel a 26/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet előírásainak. h) A Kártalanító köteles szakfelügyeletet igénybe venni a nem az Üzemeltető tulajdonában lévő közműveket érintő munkálatok esetén is, amennyiben az Üzemeltető tulajdonában lévő vezetékek biztonsági övezetében kíván munkát végezni, illetve végeztetni. Az így megépített munkarészek csak az Üzemeltető szakfelügyeletének engedélyével takarhatók el. Az írásban megrendelt és teljesített szakfelügyeleteket papír alapú/ elektronikus építési naplóba be kell jegyezni, és igazoltatni kell. i) Az Üzemeltető jogosult a kiváltási/védelem kialakítási munkálatok ideje alatt és azzal összefüggésben a Szakkivitelező által vezetett papír alapú/elektronikus építési naplóba betekinteni, észrevételeit, felhívásait az abba történő bejegyzés útján dokumentálni.

Szerződéses feltételek. 1. Üzemeltető a Megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt vezeték és/vagy tartozék vonatkozásában kiváltás/megfelelő védelem kialakítása szükségesfelsorolt, kiváltandó vezetéke elbontásra, áthelyezésre, azaz kiváltásra kell, hogy kerüljön. A Kártalanító vállalja az építéssel okozott jogszerű kár megtérítése érdekében a kártalanítás teljes költségének viselését. A kártalanítás részét képezik az esetleges a vezeték üzemszünet miatt az Üzemeltetővel szemben érvényesített igények is. 2. Kártalanító vállalja, hogy az Üzemeltető által jóváhagyott (al)Vállalkozóval Al)vállalkozóval az Üzemeltető szakfelügyeletével és együttműködésével a lehető leggyorsabban és legszakszerűbben elvégezteti a vezeték kiváltását/megfelelő védelem kialakítását. Továbbá (al)Vállalkozóján Al)vállalkozóján keresztül vállalja, hogy a kártalanítás kapcsán a vezetékkiváltás/megfelelő védelem kialakítása vezetékkiváltás során kibontott, eltávolított anyagokat az Üzemeltető részére visszaszolgáltatja, azokról mennyiség alapján elszámol, és azokat az Üzemeltető által megjelölt helyre, saját költségén elszállítja. 3. Üzemeltető kijelenti, hogy a kártalanítás címén átadott eszközöket a fenti IV.2. pont szerinti munkálatokat, és az átadandó eszközöket a Kártalanító részéről elfogadja, és a IV. pontjaiban meghatározottakon túlmenően nevezettekkel szemben a vezetékkiváltás/megfelelő védelem kialakítása vezetékkiváltás kapcsán további követelése nincs. 4. Üzemeltető a Megállapodással engedélyezi, hogy a vezetékkiváltás keretében az 1. sz. mellékletben felsorolt, kiváltandóként jelölt vezetéke új, a(z) ..az …építéséhez megfelelő nyomvonalon, és kialakítással kerüljön elhelyezésre. / Üzemeltető a Megállapodással engedélyezi, hogy a megfelelő védelem kialakítása keretében a tartalék védőcső új nyomvonalon kerüljön elhelyezésre. 5. Az …munkaterületének területhatárain belüli és kívüli munkálatok esetében a munkakezdés feltételeit a Kártalanítónak kell biztosítania, beleértve a területtulajdonosok zöldkárának felmérését és kiegyenlítését és ezen területek kivitelezést követő rekultiválását is. A kivitelezés megkezdését megelőzően műszaki átadáshoz Kártalanító a megvalósulási tervben dokumentálja az érintett területtulajdonosok zöldkárának rendezését és azt, hogy a tulajdonosnak további kártérítési igénye nincs. 6. Kártalanító külön nyilatkozatot tesz az Üzemeltető felé, hogy a vezetékkiváltáshoz szükséges műszaki tervezési feladatok elvégzésére kiválasztott (al)vállalkozó (a továbbiakban: Tervező) rendelkezik a vezetékkiváltás tervezési munkáinak elvégzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételekkel. Ezek alapján az Üzemeltető megvizsgálja a Tervező alkalmasságát, melyről nyilatkozik 5 munkanapon belül a Kártalanító felé. Kártalanító az Üzemeltető meghatalmazása és nyilatkozata alapján – az Üzemeltető nevében a tevékenység megkezdése előtt 15 nappal - bejelenti a bányahatóság felé a gázüzemi tevékenység más személy általi végzését (kiszervezést). 7. A kivitelezési munkákat megkezdeni csak a bányahatóság felé a kiszervezésre vonatkozó bejelentést követően, a Szerződő Xxxxx által jóváhagyott terv, jogszabály által előírt esetben építési engedély birtokában, továbbá az Üzemeltető munkavégzési engedélye alapján lehet. 8. Az Üzemeltető által jóváhagyott, illetve hatósági engedéllyel rendelkező tervtől eltérni csak műszakilag indokolt esetben, a Felek egyetértése esetén van mód. A módosításhoz a szükséges engedélyeztetési eljárást le kell folytatni. A módosítást az Építési Naplóba be kell jegyezni. 9. Az Üzemeltető részére a Kártalanító elektronikusan kiviteli Tervező 2 pld. xxxxxxxx tervet ad át véleményezés és engedélyezés céljából. A kiviteli tervek meg kell, hogy feleljenek az Üzemeltető minőségirányítási rendszerében foglaltaknak, valamint az Üzemeltető által kiadott, az adott vezetékszakasz kiváltására/ megfelelő védelmének kialakítására kiváltására vonatkozó 1. sz. mellékletben foglalt műszaki tartalomnak. 6Műszaki Tartalomnak. A kiváltás létesítési engedélyköteles / engedélyköteles, vagy a bányahatóság felé bejelentés-köteles (a kiváltás jellegétől, műszaki tartalmától függően). A megvalósult állapotra vonatkozó szolgalmi jogi dokumentációt az Üzemeltető minőségirányítási rendszere szerint kell elkészíteni, a szolgalmi jogi megállapodásokat az Üzemeltető formanyomtatványán kell megkötni. 7. Az Üzemeltető által jóváhagyott, illetve – amennyiben szükséges - hatósági engedéllyel rendelkező tervtől eltérni csak műszakilag indokolt esetben, a Felek egyetértése esetén lehetséges. Az eltérés csak jobb minőséget és nagyobb biztonságot eredményezhet10. A módosításhoz szolgalmi jogi ügyintézés során a Kártalanítót és az Üzemeltetőt fokozott tájékoztatási és együttműködési kötelezettség terheli. Üzemeltető köteles cégiratait – a földhivatali ügyintézéshez szükséges engedélyeztetési eljárást le kell folytatnikörben és mértékig – Kártalanító (ill. A módosítást az építési naplóba be kell jegyezniképviselője) részére annak kérésére átadni, vagy korábbi adatszolgáltatása kapcsán már a földhivatalnál rendelkezésre álló adat ügyiratszámát közölni. 8. A kivitelezési munkákat megkezdeni csak a bányahatóság felé a kiszervezésre vonatkozó (7. számú melléklet) - munkaterület átadás feltétele - bejelentést követően, a Szerződő Xxxxx által jóváhagyott terv, jogszabály által előírt esetben építési engedély birtokában, továbbá az Üzemeltető munkavégzési engedélye alapján lehet. 911. A vezeték kiváltás/megfelelő védelem kialakítás kiváltás jelen Megállapodásban foglalt feltételek szerinti megvalósulása érdekében – amennyiben szükséges - Kártalanító a vezetékek nyomvonalának megváltozása folytán új biztonsági övezeti korlátozásokkal érintett ingatlanokra bányaszolgalmi jogot alapít az Üzemeltető javára, illetve a már szolgalmi joggal terhelt ingatlanok tekintetében a módosítás vagy törlés érdekében – az ingatlan-nyilvántartási bejegyzést is beleértve – eljár. 10. A szolgalmi jogi ügyintézés során a Kártalanítót és az Üzemeltetőt fokozott tájékoztatási és együttműködési kötelezettség terheli. Az Üzemeltető köteles cégiratait – a földhivatali ügyintézéshez szükséges körben és mértékig – a Kártalanító (ill. képviselője) részére annak kérésére átadni, vagy korábbi adatszolgáltatása kapcsán már a földhivatalnál rendelkezésre álló adat ügyiratszámát közölni. 1112. E körben Kártalanító, illetve az általa megbízott ügyvédi iroda jogosult arra, hogy az Üzemeltető, mint jogosult javára szerződést kössön az érintett ingatlan tulajdonosával, illetve közigazgatási eljárást kezdeményezzen a bányászatról szóló az 1993. évi XLVIII. törvény 38. §. szerint. 1213. Az Üzemeltető a szolgalmi jogi ügyintézés sikeres lebonyolítása érdekében a Megállapodáshoz 3. számú mellékletként fűzött meghatalmazást köteles adni a Kártalanító által kiválasztott és megbízott részére. 1314. A Szerződő Xxxxx tudomásul veszik, hogy az Üzemeltető a munkálatok ellenőrzésére jogosult. Az Üzemeltető a munkaterületen eseti ellenőrzéseket végez. Az Üzemeltető esetleges kifogásairól, észrevételeiről és igényeiről a(z) papír alapú/elektronikus építési napló az Építési Napló útján a Kártalanítót tájékoztatja, aki ennek alapján intézkedik. Vitás esetekben a Kártalanító ésszerű határidőn belül egyeztetést kezdeményez a Szerződő Felek között, a közös álláspont kialakítása érdekében. 1415. Kártalanító tudomásul veszi az alábbiakat: a) Kártalanító a területtulajdonosok előzetes hozzájárulását a(z) (al)Vállalkozó a Tervező bevonásával a munkavégzéshez megszerzimegszerezte. A munkakezdés további feltételeit a Kártalanítónak Kártalanítónak, kell biztosítania, beleértve a területtulajdonosok bányakárának, zöldkárának felmérését és kiegyenlítését és ezen területek kivitelezést követő rekultiválását is, továbbá a szolgalmi jogi tervek elkészíttetését, záradékoltatását, szolgalmi jog alapítását, bejegyeztetését és az ezekhez kapcsolódó kártalanítási összegek kifizetését Ezzel kapcsolatban az Üzemeltetőt semmilyen költség (kártalanítás, kártérítés, egyéb jogcímű fizetési kötelezettség) nem terheli sem a jelenben, sem a jövőben, és ezért Kártalanító felel az Üzemeltető irányába. A műszaki átadáshoz a Kártalanító a megvalósulási tervben dokumentálja az érintett területtulajdonosok zöldkárának rendezését és azt, hogy a tulajdonosnak/tulajdonosoknak további kártérítési igénye nincs. b) A Kártalanító tudomásul veszi, hogy a gázszállító vezeték és/vagy tartozéka építéséhez, kiváltásához szükséges anyagok kizárólag az Üzemeltető által jóváhagyott kiviteli tervben megadott minőségűek lehetnek. Az anyagbeszerzést a vezeték kiváltását végző társaság bonyolítja. c) Kártalanító kötelezettséget vállal arra, hogy a kártalanítás kapcsán elvégzendő vezeték kiváltási/védelem kialakítási kiváltási munkálatok során csak olyan Szakkivitelezővel végezteti a munkálatokatvezetékkiváltás munkálatait, aki megfelelő referenciával és minősítéssel rendelkezik az Üzemeltető földgázszállító gázszállító vezetékeinek építése, kiváltása/védelem kialakítása kiváltása terén és megfelel az állami, különösen a bányászati és gázüzleti szabályozás szerint a kivitelezőre vonatkozó rendelkezéseknek a teljesítés folyamatában. A Kártalanító külön nyilatkozatot tesz (7. sz. melléklet) az Üzemeltető felé, hogy a vezetékkiváltás/védelem kialakítása vezetékkiváltás kivitelezési munkáinak elvégzésére kiválasztott Szakkivitelező rendelkezik a kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételekkel. Az Ezek alapján az Üzemeltető megvizsgálja a(z) (al)Vállalkozó a Szakkivitelező alkalmasságát, melyről nyilatkozik 5 munkanapon belül a Kártalanító felé. A Kártalanító az Üzemeltető meghatalmazása és nyilatkozata alapján – az Üzemeltető nevében - a tevékenység megkezdése előtt kivitelezés megkezdését megelőzően 15 nappal - bejelenti a bányahatóság bányafelügyelet felé a gázüzemi tevékenység más személy általi végzését (kiszervezést). c) A Kártalanító kötelezettséget vállal arra, hogy a kártalanítás kapcsán elvégzendő vezeték kiváltási/védelem kialakítási munkálatokat megelőzően a munkaterület átadás feltételeként nyilatkozik a megvalósítandó beruházás üzemszerű működésre kész állapotának tervezett költségéről (8. sz. melléklet), valamint megfizeti a nyilatkozat alapján az Üzemeltető előlegbekérő levele szerint az Üzemeltetőt megillető kártalanítási értéket terhelő összeg általános forgalmi adó összegének megfelelő összeget. d) A Kártalanító tudomásul veszi, hogy a földgázszállító vezeték és/vagy tartozéka építéséhez, kiváltásához/megfelelő védelem kialakításához szükséges anyagok kizárólag az Üzemeltető által előzetesen jóváhagyott kiviteli tervben megadott minőségűek lehetnek. Az anyagbeszerzést a vezeték kiváltását/megfelelő védelem kialakítását végző bonyolítja. e) Az üzemeltetői hozzájárulás nem érinti a Kártalanító teljesítésért való felelősségét. fe) Az illetékes bányahatóság felé bejelentett Szakkivitelező személye a teljes kiváltási/védelem kialakítási kiváltási munkák során nem változhat, illetve új kivitelező bevonásának szüksége esetén annak előzetes bányakapitánysági bejelentése és Üzemeltető hozzájárulása is szükséges. gf) A vezetékek biztonsági övezetében történő munkálatok idejére a Kártalanító az Üzemeltetőnél írásban köteles szakfelügyeletet megrendelni az Üzemeltető …………… Földgázszállító Régiójánál. A szakfelügyeletért az Üzemeltető díjat számít fel, melynek fizetési feltételeit jelen Megállapodás VI. 4 VI.5 pontja tartalmazza. A vezetékkiváltás, illetve a megfelelő védelem kialakítása védelembe helyezés során megépített munkarészek csak az Üzemeltető engedélyével takarhatók el. Az építés eljárásai Üzemeltető minőségirányítási rendszere szerint történnek, amely megfelel a 26/202279/2005. (I. 31.X.11) SZTFH GKM rendelet előírásainak. h) A Kártalanító köteles szakfelügyeletet igénybe venni a nem az Üzemeltető tulajdonában lévő közműveket érintő munkálatok esetén is, amennyiben az Üzemeltető tulajdonában lévő vezetékek biztonsági övezetében kíván munkát végezni, illetve végeztetni. Az így megépített munkarészek csak az Üzemeltető szakfelügyeletének engedélyével takarhatók el. Az írásban megrendelt és teljesített szakfelügyeleteket papír alapú/ elektronikus építési naplóba be kell jegyezni, és igazoltatni kell. i) Az Üzemeltető jogosult a kiváltási/védelem kialakítási munkálatok ideje alatt és azzal összefüggésben a Szakkivitelező által vezetett papír alapú/elektronikus építési naplóba betekinteni, észrevételeit, felhívásait az abba történő bejegyzés útján dokumentálni.

Szerződéses feltételek. 1. Üzemeltető a Megállapodás aláírásával tudomásul veszia) A pályázat nyertese, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt vezeték és/vagy tartozék vonatkozásában kiváltás/megfelelő védelem kialakítása szükséges. A Kártalanító vállalja az okozott jogszerű kár megtérítése érdekében a kártalanítás teljes költségének viselését. A kártalanítás részét képezik az esetleges vezeték üzemszünet miatt az Üzemeltetővel szemben érvényesített igények is. 2. Kártalanító vállalja, hogy az Üzemeltető által jóváhagyott (al)Vállalkozóval az Üzemeltető szakfelügyeletével és együttműködésével a lehető leggyorsabban és legszakszerűbben elvégezteti a vezeték kiváltását/megfelelő védelem kialakítását. Továbbá (al)Vállalkozóján keresztül vállalja, hogy a kártalanítás kapcsán a vezetékkiváltás/megfelelő védelem kialakítása során kibontott, eltávolított anyagokat az Üzemeltető részére visszaszolgáltatja, azokról mennyiség alapján elszámol, és azokat az Üzemeltető által megjelölt helyre, saját költségén elszállítja. 3. Üzemeltető kijelenti, hogy a kártalanítás címén átadott eszközöket a IV.2. pont szerinti munkálatokat, és az átadandó eszközöket a Kártalanító részéről elfogadja, és a IV. pontjaiban meghatározottakon túlmenően nevezettekkel szemben a vezetékkiváltás/megfelelő védelem kialakítása kapcsán további követelése nincs. 4. Üzemeltető a Megállapodással engedélyezi, hogy a vezetékkiváltás keretében az 1. sz. mellékletben felsorolt, kiváltandóként jelölt vezetéke új, a(z) ..…építéséhez megfelelő nyomvonalon, és kialakítással kerüljön elhelyezésre. / Üzemeltető a Megállapodással engedélyezi, hogy a megfelelő védelem kialakítása keretében a tartalék védőcső új nyomvonalon kerüljön elhelyezésre. 5. A kivitelezés megkezdését megelőzően az Üzemeltető részére a Kártalanító elektronikusan kiviteli tervet ad át véleményezés és engedélyezés céljából. A kiviteli tervek meg kell, hogy feleljenek az Üzemeltető minőségirányítási rendszerében foglaltaknak, valamint az Üzemeltető által kiadott, az adott vezetékszakasz kiváltására/ megfelelő védelmének kialakítására vonatkozó 1. sz. mellékletben foglalt műszaki tartalomnak. 6. A kiváltás létesítési engedélyköteles / a bányahatóság felé bejelentés-köteles mint bérlő (a kiváltás jellegétől, műszaki tartalmától függően). A megvalósult állapotra vonatkozó szolgalmi jogi dokumentációt továbbiakban: Bérlő) az Üzemeltető minőségirányítási rendszere szerint kell elkészíteni, ajánlatában megajánlott havi nettó + ÁFA összegű bérleti díjon köteles megkötni a szolgalmi jogi megállapodásokat az Üzemeltető formanyomtatványán kell megkötni. 7. Az Üzemeltető által jóváhagyott, illetve – amennyiben szükséges - hatósági engedéllyel rendelkező tervtől eltérni csak műszakilag indokolt esetben, a Felek egyetértése esetén lehetséges. Az eltérés csak jobb minőséget és nagyobb biztonságot eredményezhet. A módosításhoz a szükséges engedélyeztetési eljárást le kell folytatni. A módosítást az építési naplóba be kell jegyezni. 8. A kivitelezési munkákat megkezdeni csak a bányahatóság felé a kiszervezésre vonatkozó (7. számú melléklet) - munkaterület átadás feltétele - bejelentést követően, a Szerződő Xxxxx által jóváhagyott terv, jogszabály által előírt esetben építési engedély birtokában, továbbá az Üzemeltető munkavégzési engedélye alapján lehet. 9. A vezeték kiváltás/megfelelő védelem kialakítás jelen Megállapodásban foglalt feltételek szerinti megvalósulása érdekében – amennyiben szükséges - Kártalanító a vezetékek nyomvonalának megváltozása folytán új biztonsági övezeti korlátozásokkal érintett ingatlanokra bányaszolgalmi jogot alapít az Üzemeltető javára, illetve a már szolgalmi joggal terhelt ingatlanok tekintetében a módosítás vagy törlés érdekében – az ingatlan-nyilvántartási bejegyzést is beleértve – eljár. 10. A szolgalmi jogi ügyintézés során a Kártalanítót és az Üzemeltetőt fokozott tájékoztatási és együttműködési kötelezettség terheli. Az Üzemeltető köteles cégiratait – a földhivatali ügyintézéshez szükséges körben és mértékig – a Kártalanító (ill. képviselője) részére annak kérésére átadni, vagy korábbi adatszolgáltatása kapcsán már a földhivatalnál rendelkezésre álló adat ügyiratszámát közölni. 11. E körben Kártalanító, illetve az általa megbízott ügyvédi iroda jogosult arra, hogy az Üzemeltető, mint jogosult javára szerződést kössön az érintett ingatlan tulajdonosával, illetve közigazgatási eljárást kezdeményezzen a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38. §. szerint. 12. Az Üzemeltető a szolgalmi jogi ügyintézés sikeres lebonyolítása érdekében a Megállapodáshoz 3. számú mellékletként fűzött meghatalmazást köteles adni a Kártalanító által kiválasztott és megbízott részére. 13. A Szerződő Xxxxx tudomásul veszik, hogy az Üzemeltető a munkálatok ellenőrzésére jogosult. Az Üzemeltető a munkaterületen eseti ellenőrzéseket végez. Az Üzemeltető esetleges kifogásairól, észrevételeiről és igényeiről a(z) papír alapú/elektronikus építési napló útján a Kártalanítót tájékoztatja, aki ennek alapján intézkedik. Vitás esetekben a Kártalanító ésszerű határidőn belül egyeztetést kezdeményez a Szerződő Felek között, a közös álláspont kialakítása érdekében. 14. Kártalanító tudomásul veszi az alábbiakat: a) Kártalanító a területtulajdonosok előzetes hozzájárulását a(z) (al)Vállalkozó bevonásával a munkavégzéshez megszerzi. A munkakezdés további feltételeit a Kártalanítónak kell biztosítania, beleértve a területtulajdonosok bányakárának, zöldkárának felmérését és kiegyenlítését és ezen területek kivitelezést követő rekultiválását is, továbbá a szolgalmi jogi tervek elkészíttetését, záradékoltatását, szolgalmi jog alapítását, bejegyeztetését és az ezekhez kapcsolódó kártalanítási összegek kifizetését Ezzel kapcsolatban az Üzemeltetőt semmilyen költség (kártalanítás, kártérítés, egyéb jogcímű fizetési kötelezettség) nem terheli sem a jelenben, sem a jövőben, és ezért Kártalanító felel az Üzemeltető irányába. A műszaki átadáshoz a Kártalanító a megvalósulási tervben dokumentálja az érintett területtulajdonosok zöldkárának rendezését és azt, hogy a tulajdonosnak/tulajdonosoknak további kártérítési igénye nincshelyiségbérleti szerződést. b) Óvadék megfizetése: A Kártalanító kötelezettséget vállal arranyertes pályázónak a helyiségbérleti szerződés megkötésével egyidejűleg két havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot (kaució) kell megfizetnie a Bérbeadó részére. Az óvadék összegébe a pályázati biztosíték összege beszámításra kerül, hogy a kártalanítás kapcsán elvégzendő vezeték kiváltási/védelem kialakítási munkálatok során csak olyan Szakkivitelezővel végezteti nyertes pályázónak a munkálatokat, aki megfelelő referenciával és minősítéssel rendelkezik az Üzemeltető földgázszállító vezetékeinek építése, kiváltása/védelem kialakítása terén és megfelel az állami, különösen beszámítás után fennmaradó összeget kell a bányászati és gázüzleti szabályozás szerint a kivitelezőre vonatkozó rendelkezéseknek a teljesítés folyamatábanBérbeadó OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11738118-15372985-10800014 számú bankszámlájára megfizetni. A Kártalanító külön nyilatkozatot tesz (7. sz. melléklet) az Üzemeltető felé, hogy befizetést igazoló bizonylatot a vezetékkiváltás/védelem kialakítása kivitelezési munkáinak elvégzésére kiválasztott Szakkivitelező rendelkezik nyertes pályázó a kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételekkelhelyiségbérleti szerződés megkötésekor köteles átadni a Bérbeadó részére. Az Üzemeltető megvizsgálja a(z) (al)Vállalkozó alkalmasságátóvadék a Bérbeadó számára szolgál biztosítékul arra az esetre, melyről nyilatkozik 5 munkanapon belül amennyiben az óvadékot nyújtó Bérlő a Kártalanító felészerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítené, úgy a Bérbeadó az óvadékból a szerződés alapján fennálló követeléseit jogosult kielégíteni. A Kártalanító Bérbeadó az Üzemeltető meghatalmazása és nyilatkozata alapján – óvadék összegét, illetve annak felhasználása esetén az Üzemeltető nevében óvadék maradvány értékét a tevékenység megkezdése előtt 15 nappal - bejelenti bérleti jogviszony megszűnésének napján köteles a bányahatóság felé a gázüzemi tevékenység más személy általi végzését (kiszervezést)Bérlőnek visszafizetni. c) A Kártalanító kötelezettséget vállal arra, hogy Bérlő a kártalanítás kapcsán elvégzendő vezeték kiváltási/védelem kialakítási munkálatokat megelőzően a munkaterület átadás feltételeként nyilatkozik a megvalósítandó beruházás üzemszerű működésre kész állapotának tervezett költségéről (8. sz. melléklet), valamint megfizeti a nyilatkozat alapján az Üzemeltető előlegbekérő levele szerint az Üzemeltetőt megillető kártalanítási értéket terhelő összeg általános forgalmi adó összegének megfelelő összegethelyiséget albérletbe nem adhatja. d) A Kártalanító tudomásul veszi, hogy Bérlő a földgázszállító vezeték és/vagy tartozéka építéséhez, kiváltásához/megfelelő védelem kialakításához szükséges anyagok kizárólag az Üzemeltető által előzetesen jóváhagyott kiviteli tervben megadott minőségűek lehetnek. Az anyagbeszerzést bérleti díjon felül köteles a vezeték kiváltását/megfelelő védelem kialakítását végző bonyolítjahelyiség használatával kapcsolatban felmerülő valamennyi közüzemi díjat megfizetni. e) Az üzemeltetői hozzájárulás A Bérlő kötelezettségei (Helyi lakásrendelet 43. § (2) bekezdése alapján): - a helyiség burkolatainak, nyílászáróinak, berendezéseinek karbantartása, felújítása, pótlása, cseréje, - a helyiségen belüli elektromos és épületgépészeti hálózatának karbantartása, felújítása, pótlása, cseréje, - az épület olyan központi berendezéseinek karbantartása, amelyeket a bérlő kizárólagosan használ, illetőleg tart üzemben, - mindazon feladatok, melyek elvégzése nem érinti a Kártalanító teljesítésért való felelősségétBérbeadó kötelezettsége. f) Az illetékes bányahatóság felé bejelentett Szakkivitelező személye A Bérbeadónak nem feladata a teljes kiváltási/védelem kialakítási munkák során nem változhathelyiségben folytatni kívánt tevékenységhez a helyiséget kialakítani, felszerelni, illetve új kivitelező bevonásának szüksége berendezni és az ahhoz kapcsolódó szükséges munkálatokat elvégezni. A Bérlő a tevékenység folytatásához szükséges belső kialakítási munkálatokat saját költségén köteles elvégezni. A Bérlő a helyiség használatával kapcsolatban a ráfordított költségeinek megtérítését nem követelheti a Bérbeadótól. A Bérlő a helyiségbérleti szerződés megszűnése esetén annak az állag sérelme nélkül jogosult a berendezések elvitelére. A Bérlő köteles bárminemű kialakítási vagy átalakítási munkálatok megkezdése előtt a Bérbeadó előzetes bányakapitánysági bejelentése és Üzemeltető hozzájárulása is szükségeshozzájárulását megkérni. g) A vezetékek biztonsági övezetében történő munkálatok idejére Bérlő a Kártalanító helyiségbérleti szerződés megszűnése esetén a Bérbeadó erre irányuló kérelme esetén köteles az Üzemeltetőnél írásban köteles szakfelügyeletet megrendelni az Üzemeltető …………… Földgázszállító Régiójánál. A szakfelügyeletért az Üzemeltető díjat számít fel, melynek fizetési feltételeit jelen Megállapodás VI. 4 pontja tartalmazza. A vezetékkiváltás, illetve a megfelelő védelem kialakítása során megépített munkarészek csak az Üzemeltető engedélyével takarhatók el. Az építés eljárásai Üzemeltető minőségirányítási rendszere szerint történnek, amely megfelel a 26/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet előírásainakeredeti állapotot visszaállítani. h) A Kártalanító Bérlő az általa gyakorolni kívánt tevékenységtől függően köteles szakfelügyeletet igénybe venni az illetékes hatóságoktól az engedélyeket megkérni vagy a nem az Üzemeltető tulajdonában lévő közműveket érintő munkálatok esetén is, amennyiben az Üzemeltető tulajdonában lévő vezetékek biztonsági övezetében kíván munkát végezni, illetve végeztetni. Az így megépített munkarészek csak az Üzemeltető szakfelügyeletének engedélyével takarhatók el. Az írásban megrendelt és teljesített szakfelügyeleteket papír alapú/ elektronikus építési naplóba be kell jegyezni, és igazoltatni kellszükséges bejelentéseket megtenni. i) Az Üzemeltető jogosult A Bérlő köteles a kiváltási/védelem kialakítási munkálatok ideje alatt helyiség folyamatos tisztán- és azzal összefüggésben rendben tartásáról saját költségén gondoskodni. j) A helyiségbérleti szerződés megszűnése, megszüntetése: 1.) A helyiségbérleti szerződés megszűnik: - a Szakkivitelező által vezetett papír alapú/elektronikus építési naplóba betekintenihatározott időtartam lejártával, észrevételeit- a felek a helyiségbérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntetik, felhívásait az abba történő bejegyzés útján dokumentálni- ha a gazdasági társaság, illetőleg a nem gazdasági társaság formában működő jogi személy bérlő jogutód nélkül megszűnik, - ha a bérlőnek a helyiségben végzett egyéni vállalkozói tevékenysége megszűnt.

Szerződéses feltételek. 1. Üzemeltető a Megállapodás aláírásával tudomásul vesziAz Elosztói Engedélyes, mint tulajdonos az előzetes engedélyeztetési dokumentumok alapján hozzájárul, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt vezeték ésáthelyezés/vagy tartozék vonatkozásában kiváltás/megfelelő védelem kialakítása szükséges. A Kártalanító vállalja az okozott jogszerű kár megtérítése érdekében a kártalanítás teljes költségének viselését. A kártalanítás részét képezik az esetleges vezeték üzemszünet miatt az Üzemeltetővel szemben érvényesített igények is. 2. Kártalanító vállalja, hogy az Üzemeltető által jóváhagyott (al)Vállalkozóval az Üzemeltető szakfelügyeletével és együttműködésével a lehető leggyorsabban és legszakszerűbben elvégezteti a vezeték kiváltását/megfelelő védelem kialakítását. Továbbá (al)Vállalkozóján keresztül vállalja, hogy a kártalanítás kapcsán a vezetékkiváltás/megfelelő védelem kialakítása során kibontott, eltávolított anyagokat az Üzemeltető részére visszaszolgáltatja, azokról mennyiség alapján elszámol, és azokat az Üzemeltető által megjelölt helyre, saját költségén elszállítja. 3. Üzemeltető kijelenti, hogy a kártalanítás címén átadott eszközöket a IV.2. pont szerinti munkálatokat, és az átadandó eszközöket a Kártalanító részéről elfogadja, és a IV. pontjaiban meghatározottakon túlmenően nevezettekkel szemben a vezetékkiváltás/megfelelő védelem kialakítása kapcsán további követelése nincs. 4. Üzemeltető a Megállapodással engedélyezi, hogy a vezetékkiváltás átalakítás keretében az 1. sz. mellékletben felsorolt, kiváltandóként jelölt vezetéke felsorolt közcélú hálózatok és tartószerkezetei új, a(z) ..…építéséhez a Beruházásnak és a villamos energiára irányadó jogszabályoknak és szabványoknak megfelelő nyomvonalon, nyomvonalon és kialakítással kerüljön kerüljenek elhelyezésre. / Üzemeltető A közcélú hálózattal és tartószerkezetével érintett munkaterületen kötelezően be kell tartani a Megállapodással engedélyezi, hogy a megfelelő védelem kialakítása keretében a tartalék védőcső új nyomvonalon kerüljön elhelyezésre. 5. A kivitelezés megkezdését megelőzően az Üzemeltető részére a Kártalanító elektronikusan kiviteli tervet ad át véleményezés és engedélyezés céljából. A kiviteli tervek meg kell, hogy feleljenek az Üzemeltető minőségirányítási rendszerében foglaltaknak, valamint az Üzemeltető által kiadott, az adott vezetékszakasz kiváltására/ megfelelő védelmének kialakítására vonatkozó 12. sz. mellékletben foglalt műszaki tartalomnak. 6előírt munkabiztonsági feltételeket! A Beruházó a szaképítés során alkalmazandó Kivitelezőt pályáztatás során választja ki az Elosztói Engedélyesnél akkreditációval, megfelelő minősítéssel rendelkező vállalkozások közül. Az előminősített vállalkozók listáját a 4. sz. melléklet tartalmazza. A kiváltás létesítési engedélyköteles / Beruházó a bányahatóság felé bejelentésjelen megállapodás egy másolati példányát tájékoztatásul átadja a Kivitelező részére, aki külön cégszerűen jegyzett nyilatkozatban köteles a jelen Megállapodás rendelkezéseit magára nézve kötelező érvényűnek elfogadni, mely nyilatkozat a kiváltási munkálatok megkezdésének előfeltétele. Beruházó vállalja, hogy az Elosztói Engedélyes által jóváhagyott Kivitelezővel, az Elosztói Engedélyes szakfelügyelete mellett, kizárólag az Elosztói Engedélyesnél rendszer-köteles engedéllyel bíró anyagokkal elvégezteti a közcélú hálózatok kiváltását, a lehető leggyorsabban és legszakszerűbben, az Elosztói Engedélyes együttműködésével. Továbbá a Kivitelezőn keresztül vállalja, hogy a közcélú hálózat áthelyezése/átalakítása során kibontott, eltávolított anyagokat (A közvilágítási berendezések: lámpakarok és lámpatestek kivételével!) az Elosztói Engedélyes részére maradéktalanul visszaszolgáltatja, azokról mennyiség alapján elszámolnak, és azokat az Elosztói Engedélyes által megjelölt helyre, Kivitelező költségén elszállítja. A közcélú hálózat átalakítása során leszerelt közvilágítási berendezéseket (lámpakarok, lámpatestek) az Elosztói Engedélyes a Beruházó részére átadja. A Beruházás munkaterületének területhatárain belüli és kívüli munkálatok esetében a munkakezdés feltételeit a Beruházónak kell biztosítania. A közcélú hálózat és tartószerkezete áthelyezésével/átalakításával érintett területtulajdonosok zöldkárának felmérése és kiegyenlítése és e területek kivitelezést követő rekultiválása a Kivitelező/Beruházó feladata. A közcélú hálózatok és tartószerkezetei áthelyezése/átalakítása kiviteli terveit (száma: Ge-1; Ge-2) a Beruházóval szerződött szaktervező, a GT-VILL Kft. (a kiváltás jellegétől, műszaki tartalmától függően)továbbiakban: Tervező) készítette el. A megvalósult állapotra vonatkozó szolgalmi jogi dokumentációt Szerződő Xxxxx elfogadják, hogy a közcélú hálózat és tartószerkezetei áthelyezéséhez/átalakításához kapcsolódó kivitelezési munkákat csak az Üzemeltető minőségirányítási rendszere szerint kell elkészíteni, a szolgalmi jogi megállapodásokat az Üzemeltető formanyomtatványán kell megkötni. 7. Az Üzemeltető Elosztói Engedélyes által jóváhagyott, illetve – amennyiben szükséges - hatósági zsűrizett és az illetékes hatóság által engedélyezett, vezetékjoggal rendelkező végleges kiviteli terv alapján kezdi meg a Kivitelező. A jelen megállapodás tárgyát képező közcélú hálózatok és tartószerkezetek áthelyezése/átalakítása kapcsán az illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóság által kibocsátott jogerős vezetékjogi engedély megszerzése a Beruházó feladata az Elosztói Engedélyes irányadó szabályzatainak, előírásainak megtartásával. Az Elosztói Engedélyes által jóváhagyott, és vezetékjogi engedéllyel rendelkező tervtől eltérni csak műszakilag indokolt esetben, az Elosztói Engedélyes előzetes értesítését követően és a Szerződő Felek egyetértése esetén lehetséges. Az eltérés csak jobb minőséget és nagyobb biztonságot eredményezhetvan mód. A módosításhoz a szükséges engedélyeztetési eljárást le a Beruházónak kell folytatnilefolytatni, a módosítást kezdeményező közreműködésével. A módosítást az építési naplóba Építési Naplóba be kell jegyezni. 8, és arról az érintetteket tájékoztatni kell. A kivitelezési munkákat megkezdeni csak a bányahatóság felé a kiszervezésre vonatkozó (7. számú melléklet) - munkaterület átadás feltétele - bejelentést követően, a Szerződő Xxxxx által jóváhagyott terv, jogszabály által előírt esetben építési engedély birtokában, továbbá az Üzemeltető munkavégzési engedélye alapján lehet. 9. A vezeték kiváltás/megfelelő védelem kialakítás jelen Megállapodásban foglalt feltételek szerinti megvalósulása érdekében – amennyiben szükséges - Kártalanító a vezetékek nyomvonalának megváltozása folytán új biztonsági övezeti korlátozásokkal érintett ingatlanokra bányaszolgalmi jogot alapít az Üzemeltető javára, illetve a már szolgalmi joggal terhelt ingatlanok tekintetében a módosítás vagy törlés érdekében – az ingatlan-nyilvántartási bejegyzést is beleértve – eljár. 10. A szolgalmi jogi ügyintézés során a Kártalanítót és az Üzemeltetőt fokozott tájékoztatási és együttműködési kötelezettség terhelihatósági engedélytől való eltérés minden költségét Beruházó viseli. Az Üzemeltető köteles cégiratait – Elosztói Engedélyes fenntartja magának a földhivatali ügyintézéshez szükséges körben és mértékig – a Kártalanító (ill. képviselője) részére annak kérésére átadni, vagy korábbi adatszolgáltatása kapcsán már a földhivatalnál rendelkezésre álló adat ügyiratszámát közölni. 11. E körben Kártalanító, illetve az általa megbízott ügyvédi iroda jogosult arrajogot, hogy az Üzemeltető, mint jogosult javára szerződést kössön az érintett ingatlan tulajdonosával, illetve közigazgatási eljárást kezdeményezzen a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38. §. szerint. 12. Az Üzemeltető a szolgalmi jogi ügyintézés sikeres lebonyolítása érdekében a Megállapodáshoz 3. számú mellékletként fűzött meghatalmazást köteles adni a Kártalanító által kiválasztott és megbízott részére. 13. A Szerződő Xxxxx tudomásul veszik, hogy az Üzemeltető a munkálatok ellenőrzésére jogosult. Az Üzemeltető a munkaterületen eseti ellenőrzéseket végezvégezhessen. Az Üzemeltető Elosztói Engedélyes esetleges kifogásairól, észrevételeiről és igényeiről a(z) papír alapú/elektronikus építési napló az Építési Napló útján a Kártalanítót Beruházót tájékoztatja, aki a szerződésükben rögzített szempontok szem előtt tartásával mérlegelik azokat, és ennek alapján intézkedik. Vitás esetekben a Kártalanító ésszerű határidőn belül egyeztetést kezdeményez a Szerződő Felek közöttA Beruházó tudomásul veszi, a közös álláspont kialakítása érdekében. 14. Kártalanító tudomásul veszi az alábbiakat: a) Kártalanító a területtulajdonosok előzetes hozzájárulását a(z) (al)Vállalkozó bevonásával a munkavégzéshez megszerzi. A munkakezdés további feltételeit a Kártalanítónak kell biztosítania, beleértve a területtulajdonosok bányakárának, zöldkárának felmérését és kiegyenlítését és ezen területek kivitelezést követő rekultiválását is, továbbá a szolgalmi jogi tervek elkészíttetését, záradékoltatását, szolgalmi jog alapítását, bejegyeztetését és az ezekhez kapcsolódó kártalanítási összegek kifizetését Ezzel kapcsolatban az Üzemeltetőt semmilyen költség (kártalanítás, kártérítés, egyéb jogcímű fizetési kötelezettség) nem terheli sem a jelenben, sem a jövőben, és ezért Kártalanító felel az Üzemeltető irányába. A műszaki átadáshoz a Kártalanító a megvalósulási tervben dokumentálja az érintett területtulajdonosok zöldkárának rendezését és azt, hogy a tulajdonosnak/tulajdonosoknak további kártérítési igénye nincs. b) A Kártalanító kötelezettséget vállal egyben kötelezi magát arra, hogy Xxxxxxxxxxx már a kártalanítás kapcsán elvégzendő vezeték kiváltási/védelem kialakítási munkálatok során csak olyan Szakkivitelezővel végezteti a munkálatokat, aki megfelelő referenciával és minősítéssel rendelkezik pályázati kiírásban tájékoztatja az Üzemeltető földgázszállító vezetékeinek építése, kiváltása/védelem kialakítása terén és megfelel alábbiakról: A kivitelezés tekintetében minden esetben kötelesek az állami, különösen a bányászati és gázüzleti szabályozás szerint a kivitelezőre vonatkozó rendelkezéseknek a teljesítés folyamatábanElosztói Engedélyessel egyeztetni. A Kártalanító külön nyilatkozatot tesz (7. sz. melléklet) az Üzemeltető felé, hogy a vezetékkiváltás/védelem kialakítása kivitelezési munkáinak elvégzésére kiválasztott Szakkivitelező rendelkezik a kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételekkel. Az Üzemeltető megvizsgálja a(z) (al)Vállalkozó alkalmasságát, melyről nyilatkozik 5 munkanapon belül idejére a Kártalanító feléBeruházónak/Kivitelezőnek az Elosztói Engedélyesnél szakfelügyeletet kell megrendelnie a munkák megkezdése előtt 8 munkanappal. A Kártalanító az Üzemeltető meghatalmazása és nyilatkozata alapján – az Üzemeltető nevében a tevékenység megkezdése előtt 15 nappal - bejelenti a bányahatóság felé a gázüzemi tevékenység más személy általi végzését (kiszervezést). c) A Kártalanító kötelezettséget vállal arra, hogy a kártalanítás kapcsán elvégzendő vezeték kiváltási/védelem kialakítási munkálatokat megelőzően a munkaterület átadás feltételeként nyilatkozik a megvalósítandó beruházás üzemszerű működésre kész állapotának tervezett költségéről (8. sz. melléklet), valamint megfizeti a nyilatkozat alapján az Üzemeltető előlegbekérő levele szerint az Üzemeltetőt megillető kártalanítási értéket terhelő összeg általános forgalmi adó összegének megfelelő összeget. d) A Kártalanító tudomásul veszi, hogy a földgázszállító vezeték és/vagy tartozéka építéséhez, kiváltásához/megfelelő védelem kialakításához szükséges anyagok kizárólag az Üzemeltető által előzetesen jóváhagyott kiviteli tervben megadott minőségűek lehetnek. Az anyagbeszerzést a vezeték kiváltását/megfelelő védelem kialakítását végző bonyolítja. e) Az üzemeltetői hozzájárulás nem érinti a Kártalanító teljesítésért való felelősségét. f) Az illetékes bányahatóság felé bejelentett Szakkivitelező személye a teljes kiváltási/védelem kialakítási munkák során nem változhat, illetve új kivitelező bevonásának szüksége esetén annak előzetes bányakapitánysági bejelentése és Üzemeltető hozzájárulása is szükséges. g) A vezetékek biztonsági övezetében történő munkálatok idejére a Kártalanító az Üzemeltetőnél írásban köteles szakfelügyeletet megrendelni az Üzemeltető …………… Földgázszállító Régiójánál. A szakfelügyeletért az Üzemeltető díjat számít fel, melynek fizetési feltételeit jelen Megállapodás VI. 4 pontja tartalmazza. A vezetékkiváltás, illetve a megfelelő védelem kialakítása kivitelezés során megépített munkarészek csak az Üzemeltető engedélyével takarhatók el. Az építés eljárásai Üzemeltető minőségirányítási rendszere szerint történnek, amely megfelel a 26/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet előírásainak. h) A Kártalanító köteles szakfelügyeletet igénybe venni a nem az Üzemeltető tulajdonában lévő közműveket érintő munkálatok esetén is, amennyiben az Üzemeltető tulajdonában lévő vezetékek biztonsági övezetében kíván munkát végezni, illetve végeztetni. Az így megépített munkarészek csak az Üzemeltető Elosztói Engedélyes szakfelügyeletének engedélyével takarhatók el. Az írásban A megrendelt és teljesített szakfelügyeleteket papír alapú/ elektronikus építési naplóba az Építési Naplóba be kell jegyezni, jegyezni és igazoltatni kell. A közcélú hálózaton és tartószerkezeten végzett áthelyezési / átalakítási munkálatok időpontját a Beruházó/Kivitelező köteles egyeztetni az Elosztói Engedélyessel. A kivitelezéshez szükséges feszültségmentesítéseket a munka végzése előtt min. 35 nappal korábban, írásban meg kell kérnie a Beruházónak/Kivitelezőnek az Elosztói Engedélyestől. Lehetővé kell tenniük a kivitelezés során, valamint a műszaki átadás-átvétel idejére az Elosztói Engedélyes számára, hogy ellenőrzési tevékenységet végezzen. Amennyiben Elosztói Engedélyes képviselője a szakfelügyelet, illetve műszaki ellenőrzés során a közcélú hálózat biztonsági övezetén belül olyan munkavégzést észlel, amely a vezeték műszaki biztonságát veszélyezteti, a munkálatok azonnali felfüggesztésére jogosult. A Beruházónak/Kivitelezőnek a jelzett hibákat, hiányokat haladéktalanul ki kell javíttatniuk, illetve pótoltatnia kell. Kötelesek a kivitelezés során kibontott, eltávolított anyagokat (A közvilágítási berendezések: lámpakarok és lámpatestek kivételével!) az Elosztói Engedélyes részére maradéktalanul visszaszolgáltatni, azokról mennyiség alapján elszámolni, s azokat az Elosztói Engedélyes által megjelölt helyre, saját költségükön elszállítani. A Beruházó feladatát képezi, saját költségére, a közcélú vezeték és tartószerkezete áthelyezése/átalakítása folytán megváltozott nyomvonalú vezetékek biztonsági övezete által érintett, vezetékjoggal terhelt ingatlanok tekintetében az Elosztói Engedélyes helyett és nevében a 382/2007. (XII. 23. i) Az Üzemeltető jogosult Korm. sz. rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti és az Elosztói Engedélyes irányadó szabályzatainak, előírásainak is megfelelő kártalanítási megállapodások megkötése, vagy az ott előírt, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a kiváltási/védelem kialakítási munkálatok ideje alatt Beruházót kötelező tartozáselismerő nyilatkozat átadása az érintett ingatlantulajdonosok részére a Beruházó által elkészíttetett független szakértői vélemény (a „Szakértői Vélemény”) szerint. Ha és azzal összefüggésben amennyiben a Szakkivitelező megváltozott új nyomvonalú vezeték biztonsági övezete általi korlátozás az adott ingatlan tekintetében nem változott, vagy csökkent, akkor ezen tényt rögzítő .ún. térítés nélküli megállapodás megkötése szükséges a Beruházó által. A kártalanítási megállapodások megkötése során a Beruházónak kötelezettsége megadni – az Elosztói Engedélyes előzetes közlése alapján - a szükséges tájékoztatást a biztonsági övezeti korlátozásokról az érintett ingatlantulajdonos részére. A Beruházó az Elosztói Engedélyesnél rendszeresített, és az Elosztói Engedélyes által vezetett papír alapú/elektronikus építési naplóba betekintenirendelkezésére bocsátott tartalmú kártalanítási megállapodás mintát köteles alkalmazni, észrevételeit, felhívásait az abba történő bejegyzés útján dokumentálniannak tartalmát minimum követelményként támasztva.

Szerződéses feltételek. 1. Üzemeltető a Megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt vezeték és/vagy tartozék vonatkozásában kiváltás/megfelelő védelem kialakítása szükségesfelsorolt, kiváltandó bányaüzemi hírközlő kábel elbontásra, áthelyezésre, azaz kiváltásra kell, hogy kerüljön. A Kártalanító vállalja az építéssel okozott jogszerű kár megtérítése érdekében a kártalanítás teljes költségének viselését. A kártalanítás részét képezik az esetleges vezeték üzemszünet a bányaüzemi hírközlő kábel üzemszünete miatt az Üzemeltetővel szemben érvényesített igények is. 2. Kártalanító vállalja, hogy az Üzemeltető által jóváhagyott (al)Vállalkozóval Al)vállalkozóval az Üzemeltető szakfelügyeletével és együttműködésével a lehető leggyorsabban és legszakszerűbben elvégezteti a vezeték bányaüzemi hírközlő kábel kiváltását/megfelelő védelem kialakítását. Továbbá (al)Vállalkozóján Al)vállalkozóján keresztül vállalja, hogy a kártalanítás kapcsán a vezetékkiváltás/megfelelő védelem kialakítása kiváltás során kibontott, eltávolított anyagokat az Üzemeltető részére visszaszolgáltatja, azokról mennyiség alapján elszámol, és azokat az Üzemeltető által megjelölt helyre, saját költségén elszállítja. 3. Üzemeltető kijelenti, hogy a kártalanítás címén átadott eszközöket a fenti IV.2. pont szerinti munkálatokat, és az átadandó eszközöket a Kártalanító részéről elfogadja, és a IV. pontjaiban meghatározottakon túlmenően nevezettekkel szemben a vezetékkiváltás/megfelelő védelem kialakítása bányaüzemi hírközlő kábelkiváltás kapcsán további követelése nincs. 4. Üzemeltető a Megállapodással engedélyezi, hogy a vezetékkiváltás bányaüzemi hírközlő kábelkiváltás keretében az 1. sz. mellékletben felsorolt, kiváltandóként jelölt vezetéke bányaüzemi hírközlő kábele új, a(z) ..…építéséhez a tervezett út és csapadékvíz-elvezető rendszerépítéséhez megfelelő nyomvonalon, és kialakítással kerüljön elhelyezésre. / Üzemeltető a Megállapodással engedélyezi, hogy a megfelelő védelem kialakítása keretében a tartalék védőcső új nyomvonalon kerüljön elhelyezésre. 5. Az építendő út és csapadékvíz-elvezető rendszermunkaterületének területhatárain belüli és kívüli munkálatok esetében a munkakezdés feltételeit a Kártalanítónak kell biztosítania, beleértve a területtulajdonosok zöldkárának felmérését és kiegyenlítését és ezen területek kivitelezést követő rekultiválását is. A műszaki átadáshoz Kártalanító a megvalósulási tervben dokumentálja az érintett területtulajdonosok zöldkárának rendezését és azt, hogy a tulajdonosnak további kártérítési igénye nincs. 6. Kártalanító külön nyilatkozatot tesz az Üzemeltető felé, hogy a bányaüzemi hírközlő kábelkiváltáshoz szükséges műszaki tervezési és/vagy kivitelezési feladatok elvégzésére kiválasztott (al)vállalkozó (a továbbiakban: Tervező, Kivitelező) rendelkezik a kiváltás tervezési, kivitelezési munkáinak elvégzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételekkel. Ezek alapján az Üzemeltető megvizsgálja a Tervező, Kivitelező alkalmasságát, majd az Üzemeltető nyilatkozata és meghatalmazása alapján a Kártalanító a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv végrehajtásáról szóló 203/1998. XII.19.) Kormányrendelet 21. § (5b) bekezdése alapján a bányafelügyelet felé a tervezés, kivitelezés megkezdését megelőzően megkezdése előtt legalább 15 nappal bejelenti a gázüzemi tevékenység más személy általi végzését (kiszervezést). Kártalanító kötelezettséget vállal arra, hogy a kártalanítás kapcsán elvégzendő bányaüzemi hírközlő kábel kiváltási munkálatok során csak olyan Szakkivitelezővel végezteti a bányaüzemi hírközlő kábelkiváltás munkálatait, akik megfelelő referenciával és minősítéssel rendelkeznek az Üzemeltető bányaüzemi hírközlő kábel építése, kiváltása terén és megfelelnek az állami, különösen a bányászati és gázüzleti szabályozás szerint a kivitelezőre vonatkozó rendelkezéseknek a teljesítés folyamatában. 7. A kivitelezési munkákat megkezdeni csak a bányafelügyelet felé a kiszervezésre vonatkozó bejelentést követően, a Szerződő Xxxxx által jóváhagyott, szükség szerint építési engedéllyel rendelkező terv, továbbá az Üzemeltető munkavégzési engedélye alapján és szakfelügyelete mellett lehet. 8. Az Üzemeltető által jóváhagyott, ill. hatósági engedéllyel rendelkező tervtől eltérni csak műszakilag indokolt esetben, a Felek egyetértése esetén van mód. A módosításhoz a szükséges engedélyeztetési eljárást le kell folytatni. A módosítást az Építési Naplóba be kell jegyezni. 9. Az Üzemeltető részére a Kártalanító elektronikusan Tervező 2 pld. kiviteli tervet ad át véleményezés és engedélyezés céljából. céljából A kiviteli tervek meg kell, hogy kell feleljenek az Üzemeltető minőségirányítási rendszerében foglaltaknak, ,valamint az Üzemeltető által kiadott, az adott vezetékszakasz kiváltására/ megfelelő védelmének kialakítására kiváltására vonatkozó 1. sz. mellékletben foglalt műszaki tartalomnak. 6Műszaki Tartalomnak. A kiváltás létesítési engedélyköteles / a engedélyköteles, vagy az illetékes bányahatóság felé bejelentés-köteles bejelentés kötelezett (a kiváltás jellegétől, műszaki tartalmától függően). Engedély-köteles munkák esetén az engedélyt az illetékes bányahatóságtól az Üzemeltető FGSZ Zrt. meghatalmazása alapján a Kártalanító kéri meg. A megvalósult állapotra vonatkozó szolgalmi jogi dokumentációt az Üzemeltető minőségirányítási rendszere szerint kell elkészíteni, a szolgalmi jogi megállapodásokat az Üzemeltető formanyomtatványán kell megkötni. 7. Az Üzemeltető által jóváhagyott, illetve – amennyiben szükséges - hatósági engedéllyel rendelkező tervtől eltérni csak műszakilag indokolt esetben, a Felek egyetértése esetén lehetséges. Az eltérés csak jobb minőséget és nagyobb biztonságot eredményezhet10. A módosításhoz szolgalmi jogi ügyintézés során a Kártalanítót és az Üzemeltetőt fokozott tájékoztatási és együttműködési kötelezettség terheli. Üzemeltető köteles cégiratait – a földhivatali ügyintézéshez szükséges engedélyeztetési eljárást le kell folytatnikörben és mértékig – Kártalanító (ill. képviselője) részére annak kérésére azt átadni, vagy korábbi adatszolgáltatása kapcsán már a földhivatalnál rendelkezésre álló adat ügyiratszámát közölni. 11. A módosítást az építési naplóba be kell jegyezni. 8. A kivitelezési munkákat megkezdeni csak a bányahatóság felé a kiszervezésre vonatkozó (7. számú melléklet) - munkaterület átadás feltétele - bejelentést követően, a Szerződő Xxxxx által jóváhagyott terv, jogszabály által előírt esetben építési engedély birtokában, továbbá az Üzemeltető munkavégzési engedélye alapján lehet. 9. A vezeték kiváltás/megfelelő védelem kialakítás bányaüzemi hírközlő kábel kiváltás jelen Megállapodásban foglalt Megállapodásbanfoglalt feltételek szerinti megvalósulása érdekében – amennyiben szükséges - Kártalanító a vezetékek nyomvonalának megváltozása folytán új biztonsági övezeti korlátozásokkal érintett ingatlanokra bányaszolgalmi jogot alapít az Üzemeltető javára, illetve a már szolgalmi joggal terhelt ingatlanok tekintetében a módosítás módosítás, vagy törlés érdekében – az ingatlan-nyilvántartási bejegyzést is beleértve – eljár. 10. A szolgalmi jogi ügyintézés során a Kártalanítót és az Üzemeltetőt fokozott tájékoztatási és együttműködési kötelezettség terheli. Az Üzemeltető köteles cégiratait – a földhivatali ügyintézéshez szükséges körben és mértékig – a Kártalanító (ill. képviselője) részére annak kérésére átadni, vagy korábbi adatszolgáltatása kapcsán már a földhivatalnál rendelkezésre álló adat ügyiratszámát közölni. 1112. E körben Kártalanító, illetve az általa megbízott ügyvédi iroda jogosult arra, hogy az Üzemeltető, mint jogosult javára szerződést kössön az érintett ingatlan tulajdonosával, illetve közigazgatási eljárást kezdeményezzen a bányászatról szóló az 1993. évi XLVIII. törvény 38. §. 38.§. szerint. 1213. Az Üzemeltető a szolgalmi jogi ügyintézés sikeres lebonyolítása érdekében a Megállapodáshoz 3. számú mellékletként fűzött meghatalmazást köteles adni a Kártalanító által kiválasztott és megbízott részére. 1314. A Szerződő Xxxxx tudomásul veszik, hogy az Üzemeltető a munkálatok ellenőrzésére jogosult. Az Üzemeltető a munkaterületen eseti ellenőrzéseket végez. Az Üzemeltető esetleges kifogásairól, észrevételeiről és igényeiről a(z) papír alapú/elektronikus építési napló az Építési Napló útján a Kártalanítót tájékoztatja, aki ennek alapján intézkedik. Vitás esetekben a Kártalanító ésszerű határidőn belül egyeztetést kezdeményez a Szerződő Felek között, a közös álláspont kialakítása érdekében. 1415. Kártalanító tudomásul veszi az alábbiakat: a) Kártalanító a területtulajdonosok előzetes hozzájárulását a(z) (al)Vállalkozó a Tervező bevonásával a munkavégzéshez megszerzimegszerezte. A munkakezdés további feltételeit a Kártalanítónak Kártalanítónak, kell biztosítania, beleértve a területtulajdonosok bányakárának, zöldkárának felmérését és kiegyenlítését és ezen területek kivitelezést követő rekultiválását is, is továbbá a szolgalmi jogi tervek elkészíttetését, záradékoltatását, szolgalmi jog alapítását, bejegyeztetését és az ezekhez kapcsolódó kártalanítási összegek kifizetését Ezzel kapcsolatban az Üzemeltetőt semmilyen költség (kártalanítás, kártérítés, egyéb jogcímű fizetési kötelezettség) nem terheli sem a jelenben, sem a jövőben, és ezért Kártalanító felel az Üzemeltető irányába. A műszaki átadáshoz a Kártalanító a megvalósulási tervben dokumentálja az érintett területtulajdonosok zöldkárának rendezését és azt, hogy a tulajdonosnak/tulajdonosoknak további kártérítési igénye nincs. b) A Kártalanító kötelezettséget vállal arra, hogy a kártalanítás kapcsán elvégzendő vezeték kiváltási/védelem kialakítási munkálatok során csak olyan Szakkivitelezővel végezteti a munkálatokat, aki megfelelő referenciával és minősítéssel rendelkezik az Üzemeltető földgázszállító vezetékeinek építése, kiváltása/védelem kialakítása terén és megfelel az állami, különösen a bányászati és gázüzleti szabályozás szerint a kivitelezőre vonatkozó rendelkezéseknek a teljesítés folyamatában. A Kártalanító külön nyilatkozatot tesz (7. sz. melléklet) az Üzemeltető felé, hogy a vezetékkiváltás/védelem kialakítása kivitelezési munkáinak elvégzésére kiválasztott Szakkivitelező rendelkezik a kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételekkel. Az Üzemeltető megvizsgálja a(z) (al)Vállalkozó alkalmasságát, melyről nyilatkozik 5 munkanapon belül a Kártalanító felé. A Kártalanító az Üzemeltető meghatalmazása és nyilatkozata alapján – az Üzemeltető nevében a tevékenység megkezdése előtt 15 nappal - bejelenti a bányahatóság felé a gázüzemi tevékenység más személy általi végzését (kiszervezést). c) A Kártalanító kötelezettséget vállal arra, hogy a kártalanítás kapcsán elvégzendő vezeték kiváltási/védelem kialakítási munkálatokat megelőzően a munkaterület átadás feltételeként nyilatkozik a megvalósítandó beruházás üzemszerű működésre kész állapotának tervezett költségéről (8. sz. melléklet), valamint megfizeti a nyilatkozat alapján az Üzemeltető előlegbekérő levele szerint az Üzemeltetőt megillető kártalanítási értéket terhelő összeg általános forgalmi adó összegének megfelelő összeget. d) A Kártalanító tudomásul veszi, hogy a földgázszállító vezeték és/vagy tartozéka építéséhezbányaüzemi hírközlő kábelépítéséhez, kiváltásához/megfelelő védelem kialakításához kiváltásához szükséges anyagok kizárólag az Üzemeltető által előzetesen jóváhagyott kiviteli tervben megadott minőségűek lehetnek. Az anyagbeszerzést a vezeték kiváltását/megfelelő védelem kialakítását kiváltását végző társaság bonyolítja. ec) Az üzemeltetői Üzemeltetői hozzájárulás nem érinti a Kártalanító teljesítésért való felelősségét. fd) Az illetékes bányahatóság felé bejelentett Szakkivitelező személye a teljes kiváltási/védelem kialakítási kiváltási munkák során nem változhat, illetve új kivitelező bevonásának szüksége esetén annak előzetes bányakapitánysági bányahatósági bejelentése és Üzemeltető hozzájárulása is szükséges. ge) A vezetékek bányaüzemi hírközlő kábel biztonsági övezetében történő munkálatok idejére a Kártalanító az Üzemeltetőnél írásban köteles szakfelügyeletet megrendelni az Üzemeltető …………… Földgázszállító Nyugat-magyarországiFöldgázszállító Régiójánál. A szakfelügyeletért az Üzemeltető a 4. számú melléklet szerinti díjat számít számítja fel, melynek fizetési feltételeit jelen Megállapodás VI. 4 megállapodás VI.5 pontja tartalmazza. A vezetékkiváltáskiváltás, illetve a megfelelő védelem kialakítása védelembe helyezés során megépített munkarészek csak az Üzemeltető engedélyével takarhatók el. Az építés eljárásai Üzemeltető minőségirányítási rendszere szerint történnektörténik, amely megfelel a 26/2022. 79/2005 (I. 31.X.11) SZTFH GKM rendelet előírásainak. hf) A Kártalanító köteles szakfelügyeletet igénybe venni a nem az Üzemeltető tulajdonában lévő közműveket érintő tulajdonú közműveket, illetve a tervezettút és csapadékvíz-elvezető rendszer építésétérintő munkálatok esetén is, amennyiben az Üzemeltető tulajdonában lévő vezetékek biztonsági övezetében kíván munkát végezni, illetve végeztetni. Az így megépített munkarészek csak az Üzemeltető szakfelügyeletének engedélyével takarhatók el. Az írásban megrendelt és teljesített szakfelügyeleteket papír alapú/ elektronikus az építési naplóba be kell jegyezni, és igazoltatni kell. ig) Az Üzemeltető jogosult a kiváltási/védelem kialakítási kiváltási munkálatok ideje alatt és azzal összefüggésben a Szakkivitelező szakkivitelező által vezetett papír alapú/elektronikus építési naplóba betekinteni, észrevételeit, felhívásait az abba történő bejegyzés útján dokumentálni. h) A Kártalanító vagy alvállalkozója köteles a munkákat úgy szervezni, hogy az adott időpontban a rákötés elvégezhető legyen. A Kártalanító felel minden olyan kárért, mely abból ered, hogy bármilyen ok miatt a leállási időszak alatt az élőre kötési munkákat nem lehet elvégezni. A Kártalanító áll helyt minden olyan kárért, egyéb hátrányért, amit a leállási idő túllépése miatt vagy azzal összefüggésben érvényesítenek, rónak ki az Üzemeltetőre. i) A Kártalanító a kivitelezés során, valamint a műszaki átadás-átvétel idejére köteles lehetővé tenni és tűrni, hogy az Üzemeltető ellenőrzési (vizsgálati) tevékenységet végezzen és a vizsgálati megállapításait az építési naplóba bejegyezze, valamint a Kártalanító felé érvényesíthesse. A kiváltási munkák irányítása és felügyelete Üzemeltető feladata és kötelessége, így Kártalanító köteles gondoskodni arról, hogy az Üzemeltetővel szerződéses kapcsolatban nem álló Szakkivitelező is betartsa Üzemeltető utasításait. j) Kártalanító alvállalkozóján keresztül köteles a vezetékkiváltás során kibontott, eltávolított anyagokat az Üzemeltető részére visszaszolgáltatni, azokról mennyiség alapján elszámolni, és azokat az Üzemeltető által megjelölt helyre, saját költségén elszállítani. k) Kártalanító feladatát képezi a kiváltás folytán megváltozott nyomvonalú vezetékek biztonsági övezete által érintett ingatlanok tekintetében a szolgalmi jogi ügyintézés lebonyolítása és földhivatali bejegyeztetése, valamintazon ingatlanokra, melyekre jogszabály alapján szolgalmi jog nem jegyezhető be, műszaki – biztonsági megállapodások megkötését az érintett felek közt. l) A szolgalmi jogi kártalanítás költségeit a Kártalanító köteles viselni. m) A szolgalmi jogi ügyintézéssel felmerülő költségek – előkészítő, szakértői munkálatok, ügyvédi munkadíjak, hatósági, földhivatali eljárások illetéke, stb. – teljes körűen a Kártalanítót terhelik. n) A szolgalmi jog megállapodással történő alapítása (módosítása) esetén Kártalanító köteles a földhivatali ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául szolgáló teljes dokumentáció (műszaki és jogi dokumentumok, amelyek összefüggnek a szolgalom alapítással, és mindenfajta megállapodás, hatósági, bírósági döntés, melyek a kiváltást érintő kártalanítással kapcsolatosak), egy eredeti és egy másolati példányát átadni Üzemeltető részére, gondoskodni a jogszerzés földhivatali bejegyzéséről és az erről szóló határozat Üzemeltető részére történő megküldéséről.A Kártalanítókülön átadás-átvételi jegyzőkönyvvel adja át a bányaszolgalmi-jog alapításával kapcsolatos dokumentumokat (változási vázrajzok terület-kimutatások, bányaszolgalmi jog-alapító okiratok, bányaszolgalmi jog-alapító hatósági határozat, bányaszolgalmi jog ingatlanhatósági bejegyző határozat, hatósági határozattal megállapított kártalanítások rendezésének igazolása, Speciális Kivett Területekre kötött megállapodások), a jegyzőkönyvön feltüntetve a bányaszolgalmi-jog alapítás bekerülési értékét. Közigazgatási eljárás kezdeményezése esetén Kártalanító köteles haladéktalanul tájékoztatást adni az eljárás megindításáról Üzemeltető (jelen Megállapodásbanmeghatározott kapcsolattartója) részére a kérelem egy példányának megküldésével. Üzemeltető a közigazgatási eljárásban ügyfélként jogosult részt venni, és köteles a szükséges nyilatkozatokat határidőben megtenni. o) A szolgalmi jogi ügyintézés során Kártalanító kötelezettsége megadni – az Üzemeltető előzetes közlése alapján - a szükséges tájékoztatást a biztonsági övezeti korlátozásokról az érintett ingatlantulajdonos részére. A szolgalmi jogi megállapodások az Üzemeltetőnél rendszeresített, a földhivatal által elfogadott tartalmúak. p) Kártalanító kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a nyomvonalváltozással érintett ingatlan tekintetében a szolgalmi jogi ügyintézés elmarad, illetve kifogásolható módon kerül elintézésre, úgy azt Üzemeltető felhívására haladéktalanul pótolja, illetve kijavítja. A tulajdoni lapon széljeggyel igazolt szolgalmi jogi bejegyzés a műszaki átadás-átvétel elengedhetetlen feltételét képezi. A széljeggyel egy tekintet alá esik, ha a bejegyzési kérelem benyújtásának kiskorú tulajdonos miatti eljárás, hagyatéki eljárás, közigazgatási határozat végrehajtását felfüggesztő bírósági döntés, vagy a működési körön kívül eső elháríthatatlan ok az akadálya. q) A bányaszolgalmi perekben – az Üzemeltető eltérő döntése hiányában – megbízás alapján az Üzemeltetővel egyezetett jogi álláspont szerint jár el az Ügyvédi Iroda.

Szerződéses feltételek. 1. Üzemeltető a Megállapodás Megrendelő jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Premium Pro-Magic Kft. a jelen szerződés alapján jogosult kezelni az 1ezen a nyomtatványon közölt, valamint a szolgáltatással összefüggő adatokat. számú mellékletben felsorolt vezeték és/vagy tartozék vonatkozásában kiváltás/megfelelő védelem kialakítása szükséges. A Kártalanító vállalja az okozott jogszerű kár megtérítése érdekében a kártalanítás teljes költségének viselését. A kártalanítás részét képezik az esetleges vezeték üzemszünet miatt az Üzemeltetővel szemben érvényesített igények is. 2. Kártalanító vállalja, hogy az Üzemeltető által jóváhagyott (al)Vállalkozóval az Üzemeltető szakfelügyeletével és együttműködésével a lehető leggyorsabban és legszakszerűbben elvégezteti a vezeték kiváltását/megfelelő védelem kialakítását. Továbbá (al)Vállalkozóján keresztül vállaljaMegrendelők ezennel hozzájárulnak ahhoz, hogy a kártalanítás kapcsán szerződéskötéskor a vezetékkiváltás/megfelelő védelem kialakítása során kibontottnyomtatványon közölt adatokat a Premium Pro-Magic Kft. ellenőrizze, eltávolított anyagokat pontosítsa, amennyiben egyértelműen azonosíthatóan elírás jellegű a pontosításra szoruló adat, illetőleg, ha az Üzemeltető részére visszaszolgáltatja, azokról mennyiség alapján elszámol, nyilvánosan hozzáférhető adatbázisból (pl. cégjegyzék) megismerhető. A szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos kötelmek és azokat az Üzemeltető által megjelölt helyre, saját költségén elszállítja. 3a szolgáltatás szabályait a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező Szolgáltatási Szabályzat tartalmazza. Üzemeltető kijelentiMegrendelők a jelen szerződés aláírásával elismerik, hogy a kártalanítás címén átadott eszközöket jelen Szolgáltatási Szerződés elválaszthatatlan részét képező Szolgáltatási Szabályzatot valamint annak mellékleteit átvették, megismerték, tartalmát egyedileg megtárgyalták, amely tárgyalás alapján tartalmát kifejezetten elfogadták és amennyiben ellentmondás van köztük, akkor a IV.2jelen Szolgáltatási Szerződésben foglaltak az irányadóak. pont szerinti munkálatokatA felek jogviszonyára a mindenkori hatályos Szolgáltatási Szabályzat irányadó. A Szolgáltatási Szabályzat módosításáról Szolgáltató a következő számlához csatolt levélben értesíti Megrendelőket, és az átadandó eszközöket illetőleg azt Megrendelők Szolgáltató honlapján (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx) megismerhetik. Amennyiben Megrendelők a Kártalanító részéről elfogadjaSzolgáltatási Szabályzat bármely pontját nem kívánják elfogadni, és úgy a IVjelen Szolgáltatási Szerződésben szabályozott jogviszony tartalmát a Szolgáltatóval történt tárgyalás alapján kialakított, külön íven rögzített szerződésben határozzák meg a jelen Szolgáltatási Szerződés létrejöttével egyidejűleg. pontjaiban meghatározottakon túlmenően nevezettekkel szemben Megrendelők, illetőleg a vezetékkiváltás/megfelelő védelem kialakítása kapcsán további követelése nincs. 4. Üzemeltető Megrendelők képviseletében aláírásra jogosult személy (ek) a Megállapodással engedélyezijelen szerződés aláírásával büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a vezetékkiváltás keretében az 1fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. szNem természetes személy Megrendelők esetén a jelen szerződést aláíró személy(ek), egyben mint természetes személyek készfizető kezességet vállalnak a Megrendelőket terhelő fizetési kötelezettségekért. mellékletben felsorolt, kiváltandóként jelölt vezetéke új, a(z) ..…építéséhez megfelelő nyomvonalon, és kialakítással kerüljön elhelyezésre. / Üzemeltető a Megállapodással engedélyeziMegrendelők tudomásul veszik továbbá, hogy a megfelelő védelem kialakítása keretében szolgáltatás a tartalék védőcső új nyomvonalon kerüljön elhelyezésre. 5. A kivitelezés megkezdését megelőzően az Üzemeltető részére a Kártalanító elektronikusan kiviteli tervet ad át véleményezés és engedélyezés céljából. A kiviteli tervek meg kell, hogy feleljenek az Üzemeltető minőségirányítási rendszerében foglaltaknak, valamint az Üzemeltető által kiadott, az adott vezetékszakasz kiváltására/ megfelelő védelmének kialakítására vonatkozó 1. sz. mellékletben foglalt műszaki tartalomnak. 6. A kiváltás létesítési engedélyköteles / a bányahatóság felé bejelentés-köteles (a kiváltás jellegétől, műszaki tartalmától függően). A megvalósult állapotra vonatkozó szolgalmi jogi dokumentációt az Üzemeltető minőségirányítási rendszere szerint kell elkészíteni, a szolgalmi jogi megállapodásokat az Üzemeltető formanyomtatványán kell megkötni. 7. Az Üzemeltető által jóváhagyott, illetve – amennyiben szükséges - hatósági engedéllyel rendelkező tervtől eltérni csak műszakilag indokolt esetben, a Felek egyetértése esetén lehetséges. Az eltérés csak jobb minőséget és nagyobb biztonságot eredményezhet. A módosításhoz a szükséges engedélyeztetési eljárást le kell folytatni. A módosítást az építési naplóba be kell jegyezni. 8. A kivitelezési munkákat megkezdeni csak a bányahatóság felé a kiszervezésre vonatkozó (7. számú melléklet) - munkaterület átadás feltétele - bejelentést követően, a Szerződő Xxxxx által jóváhagyott terv, jogszabály által előírt esetben építési engedély birtokában, továbbá az Üzemeltető munkavégzési engedélye alapján lehet. 9. A vezeték kiváltás/megfelelő védelem kialakítás jelen Megállapodásban foglalt feltételek szerinti megvalósulása érdekében – amennyiben szükséges - Kártalanító a vezetékek nyomvonalának megváltozása folytán új biztonsági övezeti korlátozásokkal érintett ingatlanokra bányaszolgalmi jogot alapít az Üzemeltető javáraszerződésben megjelölt módon kerül biztosításra, illetve a már szolgalmi joggal terhelt ingatlanok tekintetében kártérítési felelősség összegét maximalizálják a módosítás vagy törlés érdekében – az ingatlan-nyilvántartási bejegyzést is beleértve – eljár. 10. A szolgalmi jogi ügyintézés során a Kártalanítót és az Üzemeltetőt fokozott tájékoztatási és együttműködési kötelezettség terheli. Az Üzemeltető köteles cégiratait – a földhivatali ügyintézéshez szükséges körben és mértékig – a Kártalanító (ill. képviselője) részére annak kérésére átadnimindenkori szolgáltatási havidíj tízszerese, vagy korábbi adatszolgáltatása kapcsán már a földhivatalnál rendelkezésre álló adat ügyiratszámát közölni. 11. E körben Kártalanító, illetve az általa megbízott ügyvédi iroda jogosult arra, hogy az Üzemeltető, mint jogosult javára szerződést kössön az érintett ingatlan tulajdonosával, illetve közigazgatási eljárást kezdeményezzen a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38. §. szerint. 12. Az Üzemeltető a szolgalmi jogi ügyintézés sikeres lebonyolítása érdekében a Megállapodáshoz 3. számú mellékletként fűzött meghatalmazást köteles adni a Kártalanító által kiválasztott és megbízott részére. 13. A Szerződő Xxxxx tudomásul veszik, hogy az Üzemeltető a munkálatok ellenőrzésére jogosult. Az Üzemeltető a munkaterületen eseti ellenőrzéseket végez. Az Üzemeltető esetleges kifogásairól, észrevételeiről és igényeiről a(z) papír alapú/elektronikus építési napló útján a Kártalanítót tájékoztatja, aki ennek alapján intézkedik. Vitás esetekben a Kártalanító ésszerű határidőn belül egyeztetést kezdeményez a Szerződő Felek között, a közös álláspont kialakítása érdekében. 14. Kártalanító tudomásul veszi az alábbiakat: a) Kártalanító a területtulajdonosok előzetes hozzájárulását a(z) (al)Vállalkozó bevonásával a munkavégzéshez megszerzi. A munkakezdés további feltételeit a Kártalanítónak kell biztosítania, beleértve a területtulajdonosok bányakárának, zöldkárának felmérését és kiegyenlítését és ezen területek kivitelezést követő rekultiválását is, továbbá a szolgalmi jogi tervek elkészíttetését, záradékoltatását, szolgalmi jog alapítását, bejegyeztetését és az ezekhez kapcsolódó kártalanítási összegek kifizetését Ezzel kapcsolatban az Üzemeltetőt semmilyen költség (kártalanítás, kártérítés, egyéb jogcímű fizetési kötelezettség) nem terheli sem a jelenben, sem a jövőben, és ezért Kártalanító felel az Üzemeltető irányába. A műszaki átadáshoz a Kártalanító a megvalósulási tervben dokumentálja az érintett területtulajdonosok zöldkárának rendezését és azt, hogy a tulajdonosnak/tulajdonosoknak további kártérítési igénye nincs. b) A Kártalanító kötelezettséget vállal tekintettel arra, hogy a kártalanítás kapcsán elvégzendő vezeték kiváltási/védelem kialakítási munkálatok során csak olyan Szakkivitelezővel végezteti kedvezményes (*4) szolgáltatási díj megállapítása e felelősségkorlátozás figyelembevételével került kialakításra, összhangban a munkálatokat, aki megfelelő referenciával és minősítéssel rendelkezik az Üzemeltető földgázszállító vezetékeinek építése, kiváltása/védelem kialakítása terén és megfelel az állami, különösen a bányászati és gázüzleti szabályozás szerint a kivitelezőre vonatkozó rendelkezéseknek a teljesítés folyamatábanPtk. A Kártalanító külön nyilatkozatot tesz 314. § (7. sz. melléklet2) az Üzemeltető felé, hogy a vezetékkiváltás/védelem kialakítása kivitelezési munkáinak elvégzésére kiválasztott Szakkivitelező rendelkezik a kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételekkel. Az Üzemeltető megvizsgálja a(z) (al)Vállalkozó alkalmasságát, melyről nyilatkozik 5 munkanapon belül a Kártalanító felé. A Kártalanító az Üzemeltető meghatalmazása és nyilatkozata alapján – az Üzemeltető nevében a tevékenység megkezdése előtt 15 nappal - bejelenti a bányahatóság felé a gázüzemi tevékenység más személy általi végzését (kiszervezést)bekezdésével. c) A Kártalanító kötelezettséget vállal arra, hogy a kártalanítás kapcsán elvégzendő vezeték kiváltási/védelem kialakítási munkálatokat megelőzően a munkaterület átadás feltételeként nyilatkozik a megvalósítandó beruházás üzemszerű működésre kész állapotának tervezett költségéről (8. sz. melléklet), valamint megfizeti a nyilatkozat alapján az Üzemeltető előlegbekérő levele szerint az Üzemeltetőt megillető kártalanítási értéket terhelő összeg általános forgalmi adó összegének megfelelő összeget. d) A Kártalanító tudomásul veszi, hogy a földgázszállító vezeték és/vagy tartozéka építéséhez, kiváltásához/megfelelő védelem kialakításához szükséges anyagok kizárólag az Üzemeltető által előzetesen jóváhagyott kiviteli tervben megadott minőségűek lehetnek. Az anyagbeszerzést a vezeték kiváltását/megfelelő védelem kialakítását végző bonyolítja. e) Az üzemeltetői hozzájárulás nem érinti a Kártalanító teljesítésért való felelősségét. f) Az illetékes bányahatóság felé bejelentett Szakkivitelező személye a teljes kiváltási/védelem kialakítási munkák során nem változhat, illetve új kivitelező bevonásának szüksége esetén annak előzetes bányakapitánysági bejelentése és Üzemeltető hozzájárulása is szükséges. g) A vezetékek biztonsági övezetében történő munkálatok idejére a Kártalanító az Üzemeltetőnél írásban köteles szakfelügyeletet megrendelni az Üzemeltető …………… Földgázszállító Régiójánál. A szakfelügyeletért az Üzemeltető díjat számít fel, melynek fizetési feltételeit jelen Megállapodás VI. 4 pontja tartalmazza. A vezetékkiváltás, illetve a megfelelő védelem kialakítása során megépített munkarészek csak az Üzemeltető engedélyével takarhatók el. Az építés eljárásai Üzemeltető minőségirányítási rendszere szerint történnek, amely megfelel a 26/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet előírásainak. h) A Kártalanító köteles szakfelügyeletet igénybe venni a nem az Üzemeltető tulajdonában lévő közműveket érintő munkálatok esetén is, amennyiben az Üzemeltető tulajdonában lévő vezetékek biztonsági övezetében kíván munkát végezni, illetve végeztetni. Az így megépített munkarészek csak az Üzemeltető szakfelügyeletének engedélyével takarhatók el. Az írásban megrendelt és teljesített szakfelügyeleteket papír alapú/ elektronikus építési naplóba be kell jegyezni, és igazoltatni kell. i) Az Üzemeltető jogosult a kiváltási/védelem kialakítási munkálatok ideje alatt és azzal összefüggésben a Szakkivitelező által vezetett papír alapú/elektronikus építési naplóba betekinteni, észrevételeit, felhívásait az abba történő bejegyzés útján dokumentálni.

Szerződéses feltételek. 1. Üzemeltető a Megállapodás aláírásával tudomásul vesziAz Elosztói Engedélyes, mint tulajdonos az előzetes engedélyeztetési dokumentumok alapján hozzájárul, hogy az átalakítás/áthelyezés keretében a jelen szerződés 1. számú mellékletben mellékletében felsorolt vezeték és/vagy tartozék vonatkozásában kiváltás/közcélú hálózatok és tartószerkezetei új, a Beruházásnak és a villamos energiára irányadó jogszabályoknak és szabványoknak megfelelő védelem kialakítása szükségesnyomvonalon és kialakítással kerüljenek elhelyezésre. A Kártalanító vállalja az okozott jogszerű kár megtérítése érdekében közcélú hálózattal és tartószerkezetével érintett munkaterületen kötelezően be kell tartani a kártalanítás teljes költségének viselésétjelen szerződés 2. számú mellékletében előírt munkabiztonsági feltételeket. A kártalanítás részét képezik Beruházó a szaképítés során alkalmazandó Kivitelezőt pályáztatás során választja ki az esetleges vezeték üzemszünet miatt az Üzemeltetővel szemben érvényesített igények is. 2Elosztói Engedélyesnél akkreditációval, megfelelő minősítéssel rendelkező vállalkozások közül. Kártalanító Az előminősített vállalkozók listáját a jelen szerződés 4. számú melléklete tartalmazza. A Beruházó jelen szerződés egy másolati példányát tájékoztatásul átadja a Kivitelező részére, aki külön cégszerűen jegyzett nyilatkozatban köteles a jelen szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelező érvényűnek elfogadni, mely nyilatkozat a átalakítási/áthelyezési munkálatok megkezdésének előfeltétele. Beruházó vállalja, hogy az Üzemeltető Elosztói Engedélyes által jóváhagyott (al)Vállalkozóval Kivitelezővel, az Üzemeltető szakfelügyeletével és együttműködésével Elosztói Engedélyes szakfelügyelete mellett, kizárólag az Elosztói Engedélyesnél rendszer-engedéllyel bíró anyagokkal elvégezteti a közcélú hálózatok átalakítását/áthelyezését, a lehető leggyorsabban és legszakszerűbben elvégezteti a vezeték kiváltását/megfelelő védelem kialakításátlegszakszerűbben, az Elosztói Engedélyes együttműködésével. Továbbá (al)Vállalkozóján a Beruházó a Kivitelezőn keresztül vállalja, hogy a kártalanítás kapcsán a vezetékkiváltásközcélú hálózat átalakítása/megfelelő védelem kialakítása áthelyezése során kibontott, eltávolított anyagokat az Üzemeltető Elosztói Engedélyes részére maradéktalanul visszaszolgáltatja, azokról mennyiség alapján elszámolelszámolnak, és azokat az Üzemeltető Elosztói Engedélyes által megjelölt helyre, saját a Kivitelező költségén elszállítja. 3. Üzemeltető kijelentiA Beruházás munkaterületének területhatárain belüli és kívüli munkálatok esetében a munkakezdés feltételeit a Beruházónak kell biztosítania. A közcélú hálózat és tartószerkezete átalakításával/áthelyezésével érintett területtulajdonosok zöldkárának felmérése és kiegyenlítése és e területek kivitelezést követő rekultiválása a Kivitelező/Beruházó feladata. A közcélú hálózatok és tartószerkezetei átalakítása/áthelyezése kiviteli tervét (erősáramú alkalmassá tételi tervdokumentáció megnevezése: ……………, száma: ……………) a Beruházóval szerződött szaktervező, a ……………. Xxx. (továbbiakban: „Tervező”) készítette el. A tervdokumentáció Elosztói Engedélyes általi jóváhagyásának dátuma: ……………, levélszáma: ………… A Szerződő Xxxxx elfogadják, hogy a kártalanítás címén átadott eszközöket a IV.2. pont szerinti munkálatokat, közcélú hálózat és tartószerkezetei átalakításához/áthelyezéséhez kapcsolódó kivitelezési munkákat csak az átadandó eszközöket a Kártalanító részéről elfogadja, és a IV. pontjaiban meghatározottakon túlmenően nevezettekkel szemben a vezetékkiváltás/megfelelő védelem kialakítása kapcsán további követelése nincs. 4. Üzemeltető a Megállapodással engedélyezi, hogy a vezetékkiváltás keretében az 1. sz. mellékletben felsorolt, kiváltandóként jelölt vezetéke új, a(z) ..…építéséhez megfelelő nyomvonalon, és kialakítással kerüljön elhelyezésre. / Üzemeltető a Megállapodással engedélyezi, hogy a megfelelő védelem kialakítása keretében a tartalék védőcső új nyomvonalon kerüljön elhelyezésre. 5. A kivitelezés megkezdését megelőzően az Üzemeltető részére a Kártalanító elektronikusan kiviteli tervet ad át véleményezés és engedélyezés céljából. A kiviteli tervek meg kell, hogy feleljenek az Üzemeltető minőségirányítási rendszerében foglaltaknak, valamint az Üzemeltető által kiadott, az adott vezetékszakasz kiváltására/ megfelelő védelmének kialakítására vonatkozó 1. sz. mellékletben foglalt műszaki tartalomnak. 6. A kiváltás létesítési engedélyköteles / a bányahatóság felé bejelentés-köteles (a kiváltás jellegétől, műszaki tartalmától függően). A megvalósult állapotra vonatkozó szolgalmi jogi dokumentációt az Üzemeltető minőségirányítási rendszere szerint kell elkészíteni, a szolgalmi jogi megállapodásokat az Üzemeltető formanyomtatványán kell megkötni. 7. Az Üzemeltető Elosztói Engedélyes által jóváhagyott, illetve – amennyiben szükséges - hatósági zsűrizett és az illetékes hatóság által engedélyezett, vezetékjogi engedéllyel rendelkező végleges kiviteli terv alapján kezdi meg a Kivitelező. A jelen szerződés tárgyát képező közcélú hálózatok és tartószerkezetek átalakítása/áthelyezése kapcsán az illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóság által kibocsátott jogerős vezetékjogi engedély megszerzése a Beruházó feladata az Elosztói Engedélyes irányadó szabályzatainak, előírásainak megtartásával. Az Elosztói Engedélyes által jóváhagyott, és vezetékjogi engedéllyel rendelkező tervtől eltérni csak műszakilag indokolt esetben, az Elosztói Engedélyes előzetes értesítését követően és a Szerződő Felek egyetértése esetén lehetséges. Az eltérés csak jobb minőséget és nagyobb biztonságot eredményezhetvan mód. A módosításhoz a szükséges engedélyeztetési eljárást le a Beruházónak kell folytatnilefolytatni, a módosítást kezdeményező közreműködésével. A módosítást az építési naplóba Építési Naplóba be kell jegyezni. 8, és arról az érintetteket tájékoztatni kell. A kivitelezési munkákat megkezdeni csak jóváhagyott hatósági engedélytől való eltérés minden költségét a bányahatóság felé a kiszervezésre vonatkozó (7. számú melléklet) - munkaterület átadás feltétele - bejelentést követően, a Szerződő Xxxxx által jóváhagyott terv, jogszabály által előírt esetben építési engedély birtokában, továbbá az Üzemeltető munkavégzési engedélye alapján lehet. 9. A vezeték kiváltás/megfelelő védelem kialakítás jelen Megállapodásban foglalt feltételek szerinti megvalósulása érdekében – amennyiben szükséges - Kártalanító a vezetékek nyomvonalának megváltozása folytán új biztonsági övezeti korlátozásokkal érintett ingatlanokra bányaszolgalmi jogot alapít az Üzemeltető javára, illetve a már szolgalmi joggal terhelt ingatlanok tekintetében a módosítás vagy törlés érdekében – az ingatlan-nyilvántartási bejegyzést is beleértve – eljár. 10. A szolgalmi jogi ügyintézés során a Kártalanítót és az Üzemeltetőt fokozott tájékoztatási és együttműködési kötelezettség terheliBeruházó viseli. Az Üzemeltető köteles cégiratait – Elosztói Engedélyes fenntartja magának a földhivatali ügyintézéshez szükséges körben és mértékig – a Kártalanító (ill. képviselője) részére annak kérésére átadni, vagy korábbi adatszolgáltatása kapcsán már a földhivatalnál rendelkezésre álló adat ügyiratszámát közölni. 11. E körben Kártalanító, illetve az általa megbízott ügyvédi iroda jogosult arrajogot, hogy az Üzemeltető, mint jogosult javára szerződést kössön az érintett ingatlan tulajdonosával, illetve közigazgatási eljárást kezdeményezzen a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38. §. szerint. 12. Az Üzemeltető a szolgalmi jogi ügyintézés sikeres lebonyolítása érdekében a Megállapodáshoz 3. számú mellékletként fűzött meghatalmazást köteles adni a Kártalanító által kiválasztott és megbízott részére. 13. A Szerződő Xxxxx tudomásul veszik, hogy az Üzemeltető a munkálatok ellenőrzésére jogosult. Az Üzemeltető a munkaterületen eseti ellenőrzéseket végezvégezhessen. Az Üzemeltető Elosztói Engedélyes esetleges kifogásairól, észrevételeiről és igényeiről a(z) papír alapú/elektronikus építési napló az Építési Napló útján a Kártalanítót Beruházót tájékoztatja, aki a szerződésükben rögzített szempontok szem előtt tartásával mérlegeli azokat, és ennek alapján intézkedik. Vitás esetekben Az Elosztói Engedélyes, mint a Kártalanító ésszerű határidőn belül egyeztetést kezdeményez hálózati elemek tulajdonosa, jogosult a képviselője útján az E-Építési Naplóban bejegyzést tenni. Az Elosztói Engedélyes képviselőjét, elérhetőségeit és NÜJ számát a kapcsolattartók között jelölik a Szerződő Felek között, a közös álláspont kialakítása érdekében. 14. Kártalanító tudomásul veszi az alábbiakat: a) Kártalanító a területtulajdonosok előzetes hozzájárulását a(z) (al)Vállalkozó bevonásával a munkavégzéshez megszerziFelek. A munkakezdés további feltételeit a Kártalanítónak kell biztosítaniaBeruházó tudomásul veszi, beleértve a területtulajdonosok bányakárának, zöldkárának felmérését és kiegyenlítését és ezen területek kivitelezést követő rekultiválását is, továbbá a szolgalmi jogi tervek elkészíttetését, záradékoltatását, szolgalmi jog alapítását, bejegyeztetését és az ezekhez kapcsolódó kártalanítási összegek kifizetését Ezzel kapcsolatban az Üzemeltetőt semmilyen költség (kártalanítás, kártérítés, egyéb jogcímű fizetési kötelezettség) nem terheli sem a jelenben, sem a jövőben, és ezért Kártalanító felel az Üzemeltető irányába. A műszaki átadáshoz a Kártalanító a megvalósulási tervben dokumentálja az érintett területtulajdonosok zöldkárának rendezését és azt, hogy a tulajdonosnak/tulajdonosoknak további kártérítési igénye nincs. b) A Kártalanító kötelezettséget vállal egyben kötelezi magát arra, hogy a kártalanítás kapcsán elvégzendő vezeték kiváltásiKivitelezőt már a pályázati kiírásban tájékoztatja az alábbiakról: A Beruházó/védelem kialakítási munkálatok során csak olyan Szakkivitelezővel végezteti Kivitelező a munkálatokat, aki megfelelő referenciával és minősítéssel rendelkezik kivitelezés tekintetében minden esetben kötelesek az Üzemeltető földgázszállító vezetékeinek építése, kiváltása/védelem kialakítása terén és megfelel az állami, különösen a bányászati és gázüzleti szabályozás szerint a kivitelezőre vonatkozó rendelkezéseknek a teljesítés folyamatábanElosztói Engedélyessel egyeztetni. A Kártalanító külön nyilatkozatot tesz (7. sz. melléklet) az Üzemeltető felé, hogy a vezetékkiváltás/védelem kialakítása kivitelezési munkáinak elvégzésére kiválasztott Szakkivitelező rendelkezik a kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételekkel. Az Üzemeltető megvizsgálja a(z) (al)Vállalkozó alkalmasságát, melyről nyilatkozik 5 munkanapon belül idejére a Kártalanító feléBeruházónak/Kivitelezőnek az Elosztói Engedélyesnél szakfelügyeletet kell megrendelnie a munkák megkezdése előtt 8 munkanappal. A Kártalanító az Üzemeltető meghatalmazása és nyilatkozata alapján – az Üzemeltető nevében a tevékenység megkezdése előtt 15 nappal - bejelenti a bányahatóság felé a gázüzemi tevékenység más személy általi végzését (kiszervezést). c) A Kártalanító kötelezettséget vállal arra, hogy a kártalanítás kapcsán elvégzendő vezeték kiváltási/védelem kialakítási munkálatokat megelőzően a munkaterület átadás feltételeként nyilatkozik a megvalósítandó beruházás üzemszerű működésre kész állapotának tervezett költségéről (8. sz. melléklet), valamint megfizeti a nyilatkozat alapján az Üzemeltető előlegbekérő levele szerint az Üzemeltetőt megillető kártalanítási értéket terhelő összeg általános forgalmi adó összegének megfelelő összeget. d) A Kártalanító tudomásul veszi, hogy a földgázszállító vezeték és/vagy tartozéka építéséhez, kiváltásához/megfelelő védelem kialakításához szükséges anyagok kizárólag az Üzemeltető által előzetesen jóváhagyott kiviteli tervben megadott minőségűek lehetnek. Az anyagbeszerzést a vezeték kiváltását/megfelelő védelem kialakítását végző bonyolítja. e) Az üzemeltetői hozzájárulás nem érinti a Kártalanító teljesítésért való felelősségét. f) Az illetékes bányahatóság felé bejelentett Szakkivitelező személye a teljes kiváltási/védelem kialakítási munkák során nem változhat, illetve új kivitelező bevonásának szüksége esetén annak előzetes bányakapitánysági bejelentése és Üzemeltető hozzájárulása is szükséges. g) A vezetékek biztonsági övezetében történő munkálatok idejére a Kártalanító az Üzemeltetőnél írásban köteles szakfelügyeletet megrendelni az Üzemeltető …………… Földgázszállító Régiójánál. A szakfelügyeletért az Üzemeltető díjat számít fel, melynek fizetési feltételeit jelen Megállapodás VI. 4 pontja tartalmazza. A vezetékkiváltás, illetve a megfelelő védelem kialakítása kivitelezés során megépített munkarészek csak az Üzemeltető engedélyével takarhatók el. Az építés eljárásai Üzemeltető minőségirányítási rendszere szerint történnek, amely megfelel a 26/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet előírásainak. h) A Kártalanító köteles szakfelügyeletet igénybe venni a nem az Üzemeltető tulajdonában lévő közműveket érintő munkálatok esetén is, amennyiben az Üzemeltető tulajdonában lévő vezetékek biztonsági övezetében kíván munkát végezni, illetve végeztetni. Az így megépített munkarészek csak az Üzemeltető Elosztói Engedélyes szakfelügyeletének engedélyével takarhatók el. Az írásban A megrendelt és teljesített szakfelügyeleteket papír alapú/ elektronikus építési naplóba az Építési Naplóba be kell jegyezni, jegyezni és igazoltatni kell. A közcélú hálózaton és tartószerkezeten végzett átalakítási/áthelyezési munkálatok időpontját a Beruházó/Kivitelező köteles egyeztetni az Elosztói Engedélyessel. A kivitelezéshez szükséges feszültségmentesítéseket a munka végzése előtt legalább 35 naptári nappal korábban, írásban meg kell kérnie a Beruházónak/Kivitelezőnek az Elosztói Engedélyestől. A Beruházónak/Kivitelezőnek lehetővé kell tenniük a kivitelezés során, valamint a műszaki átadás-átvétel idejére az Elosztói Engedélyes számára, hogy ellenőrzési tevékenységet végezzen. Amennyiben az Elosztói Engedélyes képviselője a szakfelügyelet, illetve műszaki ellenőrzés során a közcélú hálózat biztonsági övezetén belül olyan munkavégzést észlel, amely a vezeték műszaki biztonságát veszélyezteti, a munkálatok azonnali felfüggesztésére jogosult. A Beruházónak/Kivitelezőnek a jelzett hibákat, hiányokat haladéktalanul ki kell javíttatniuk, illetve pótoltatniuk kell. A Beruházó/Kivitelező kötelesek a kivitelezés során kibontott, eltávolított anyagokat az Elosztói Engedélyes részére maradéktalanul visszaszolgáltatni, azokról mennyiség alapján elszámolni, s azokat az Elosztói Engedélyes által megjelölt helyre, saját költségükön elszállítani. A Beruházó feladatát képezi, saját költségére, a közcélú vezeték és tartószerkezete átalakítása/áthelyezése folytán megváltozott nyomvonalú vezetékek biztonsági övezete által érintett, vezetékjoggal terhelt ingatlanok tekintetében az Elosztói Engedélyes helyett és nevében a 382/2007. (XII. 23. i) Az Üzemeltető jogosult Korm. sz. rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti és az Elosztói Engedélyes irányadó szabályzatainak, előírásainak is megfelelő kártalanítási megállapodások megkötése, vagy az ott előírt, a kiváltási/védelem kialakítási munkálatok ideje alatt bíróságon kezelt letétekről szóló külön jogszabály rendelkezéseinek megfelelően bírósági letétbe helyezése a Xxxxxxxx által elkészíttetett független szakértői vélemény („Szakértői Vélemény”) szerint. Ha és azzal összefüggésben amennyiben a Szakkivitelező megváltozott új nyomvonalú vezeték biztonsági övezete általi korlátozás az adott ingatlan tekintetében nem változott, vagy csökkent, akkor ezen tényt rögzítő ún. térítés nélküli megállapodás megkötése szükséges a Beruházó által. A Szerződő Felek a nagyobb bizonyosság kedvéért rögzítik, hogy a VET 123. § (3a) pontja alapján, közterületen elhelyezendő új közcélú hálózatra és ennek közterületet érintő biztonsági övezetére nem kell vezetékjogot alapítani. A kártalanítási megállapodások megkötése során a Beruházónak kötelezettsége megadni – az Elosztói Engedélyes előzetes közlése alapján – a szükséges tájékoztatást a biztonsági övezeti korlátozásokról az érintett ingatlantulajdonos részére. A Beruházó az Elosztói Engedélyesnél rendszeresített, és az Elosztói Engedélyes által vezetett papír alapú/elektronikus építési naplóba betekintenirendelkezésére bocsátott tartalmú kártalanítási megállapodás mintát köteles alkalmazni, észrevételeit, felhívásait az abba történő bejegyzés útján dokumentálniannak tartalmát minimum követelményként támasztva.

Szerződéses feltételek. 1. Üzemeltető a Megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt vezeték és/vagy tartozék vonatkozásában kiváltás/megfelelő védelem kialakítása szükséges. A Kártalanító vállalja az okozott jogszerű kár megtérítése érdekében a kártalanítás teljes költségének viselését. A kártalanítás részét képezik az esetleges vezeték üzemszünet miatt az Üzemeltetővel szemben érvényesített igények is. 2. Kártalanító vállalja, hogy az Üzemeltető által jóváhagyott (al)Vállalkozóval az Üzemeltető szakfelügyeletével közcélú hálózattal és együttműködésével a lehető leggyorsabban és legszakszerűbben elvégezteti a vezeték kiváltását/megfelelő védelem kialakítását. Továbbá (al)Vállalkozóján keresztül vállalja, hogy a kártalanítás kapcsán a vezetékkiváltás/megfelelő védelem kialakítása során kibontott, eltávolított anyagokat az Üzemeltető részére visszaszolgáltatja, azokról mennyiség alapján elszámol, és azokat az Üzemeltető által megjelölt helyre, saját költségén elszállítja. 3. Üzemeltető kijelenti, hogy a kártalanítás címén átadott eszközöket a IV.2. pont szerinti munkálatokat, és az átadandó eszközöket a Kártalanító részéről elfogadja, és a IV. pontjaiban meghatározottakon túlmenően nevezettekkel szemben a vezetékkiváltás/megfelelő védelem kialakítása kapcsán további követelése nincs. 4. Üzemeltető a Megállapodással engedélyezi, hogy a vezetékkiváltás keretében tartószerkezetével érintett munkaterületen kötelezően be kell tartani az 1. sz. mellékletben felsoroltelőírt munkabiztonsági feltételeket! 2. A szaképítés során a műszaki biztonsági hatóságnál bejelentett és nyilvántartásba vett Kivitelező (a továbbiakban: Kivitelező) alkalmazható. A Rendszerhasználó a jelen megállapodás egy másolati példányát tájékoztatásul átadja a Kivitelező részére, kiváltandóként jelölt vezetéke újaki külön cégszerűen jegyzett nyilatkozatban köteles a jelen Szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelező érvényűnek elfogadni, a(z) ..…építéséhez megfelelő nyomvonalon, és kialakítással kerüljön elhelyezésremely nyilatkozat az építés megkezdésének előfeltétele. 3. / Üzemeltető a Megállapodással engedélyeziRendszerhasználó vállalja, hogy saját költségére az Elosztói Engedélyes szakfelügyelete mellett, kizárólag az Elosztói Engedélyesnél rendszer-engedéllyel bíró anyagokkal elvégezteti a megfelelő védelem kialakítása keretében közcélú hálózat építését. 4. A Beruházás munkaterületének területhatárain belüli és kívüli munkálatok esetében a tartalék védőcső új nyomvonalon kerüljön elhelyezésremunkakezdés feltételeit a Rendszerhasználónak kell biztosítania. A közcélú hálózat és tartószerkezete kiépítésével érintett területtulajdonosok zöldkárának felmérése és kiegyenlítése és e területek kivitelezést követő rekultiválása a Kivitelező/Rendszerhasználó feladata. 5. A kivitelezés megkezdését megelőzően megkezdésének a feltétele, hogy amennyiben jogszabály előírja a vezetékjogi engedély és az Üzemeltető részére a Kártalanító elektronikusan kiviteli tervet ad át véleményezés és engedélyezés céljábólösszes kártalanítási megállapodás rendelkezésre álljon. A kiviteli tervek meg kellvezetékjogi eljárást a Kivitelező/Rendszerhasználó az Elosztói Engedélyessel együttműködve kezdeményezi az illetékes Hatóságoknál, hogy feleljenek az Üzemeltető minőségirányítási rendszerében foglaltaknak, valamint az Üzemeltető által kiadott, az adott vezetékszakasz kiváltására/ megfelelő védelmének kialakítására vonatkozó 1. sz. mellékletben foglalt műszaki tartalomnakmelynek költségei a Rendszerhasználót terhelik. 6. A kiváltás létesítési engedélyköteles / közcélú hálózatok és tartószerkezetei kialakításának a bányahatóság felé bejelentés-köteles kiviteli terveit a Rendszerhasználóval szerződött és EON minősítéssel rendelkező szaktervező (a kiváltás jellegétőltovábbiakban: Tervező) készíti el, műszaki tartalmától függően). A megvalósult állapotra vonatkozó szolgalmi jogi dokumentációt melyet megküld az Üzemeltető minőségirányítási rendszere szerint kell elkészíteni, a szolgalmi jogi megállapodásokat az Üzemeltető formanyomtatványán kell megkötniElosztói engedélyesnek jóváhagyásra. 7. Az Üzemeltető Elosztói Engedélyes által jóváhagyott, illetve – amennyiben szükséges - hatósági engedéllyel rendelkező jóváhagyott tervtől eltérni csak műszakilag indokolt esetben, az Elosztói Engedélyes előzetes értesítését követően és a Szerződő Felek egyetértése esetén lehetséges. Az eltérés csak jobb minőséget és nagyobb biztonságot eredményezhetvan mód. A módosításhoz a szükséges engedélyeztetési eljárást le a Rendszerhasználónak kell folytatnilefolytatni, a módosítást kezdeményező közreműködésével. A módosítást az építési naplóba E - Naplóba be kell jegyezni, és arról az érintetteket tájékoztatni kell. A jóváhagyott hatósági engedélytől való eltérés minden költségét a Rendszerhasználó viseli. 8. A kivitelezési munkákat megkezdeni csak Beruházás műszaki ellenőre az Elosztói Engedélyes, aki fenntartja magának a bányahatóság felé a kiszervezésre vonatkozó (7. számú melléklet) - munkaterület átadás feltétele - bejelentést követően, a Szerződő Xxxxx által jóváhagyott terv, jogszabály által előírt esetben építési engedély birtokában, továbbá az Üzemeltető munkavégzési engedélye alapján lehet. 9. A vezeték kiváltás/megfelelő védelem kialakítás jelen Megállapodásban foglalt feltételek szerinti megvalósulása érdekében – amennyiben szükséges - Kártalanító a vezetékek nyomvonalának megváltozása folytán új biztonsági övezeti korlátozásokkal érintett ingatlanokra bányaszolgalmi jogot alapít az Üzemeltető javára, illetve a már szolgalmi joggal terhelt ingatlanok tekintetében a módosítás vagy törlés érdekében – az ingatlan-nyilvántartási bejegyzést is beleértve – eljár. 10. A szolgalmi jogi ügyintézés során a Kártalanítót és az Üzemeltetőt fokozott tájékoztatási és együttműködési kötelezettség terheli. Az Üzemeltető köteles cégiratait – a földhivatali ügyintézéshez szükséges körben és mértékig – a Kártalanító (ill. képviselője) részére annak kérésére átadni, vagy korábbi adatszolgáltatása kapcsán már a földhivatalnál rendelkezésre álló adat ügyiratszámát közölni. 11. E körben Kártalanító, illetve az általa megbízott ügyvédi iroda jogosult arrajogot, hogy az Üzemeltető, mint jogosult javára szerződést kössön az érintett ingatlan tulajdonosával, illetve közigazgatási eljárást kezdeményezzen a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38. §. szerint. 12. Az Üzemeltető a szolgalmi jogi ügyintézés sikeres lebonyolítása érdekében a Megállapodáshoz 3. számú mellékletként fűzött meghatalmazást köteles adni a Kártalanító által kiválasztott és megbízott részére. 13. A Szerződő Xxxxx tudomásul veszik, hogy az Üzemeltető a munkálatok ellenőrzésére jogosult. Az Üzemeltető a munkaterületen eseti ellenőrzéseket végezvégezhessen. Az Üzemeltető Elosztói Engedélyes esetleges kifogásairól, észrevételeiről és igényeiről a(z) papír alapú/elektronikus építési napló az E - Napló útján a Kártalanítót Rendszerhasználót tájékoztatja, aki a szerződésükben rögzített szempontok szem előtt tartásával mérlegelik azokat, és ennek alapján intézkedik. Vitás esetekben a Kártalanító ésszerű határidőn belül egyeztetést kezdeményez a Szerződő Felek között, a közös álláspont kialakítása érdekében. 14. Kártalanító tudomásul veszi az alábbiakat: a) Kártalanító a területtulajdonosok előzetes hozzájárulását a(z) (al)Vállalkozó bevonásával a munkavégzéshez megszerzi9. A munkakezdés további feltételeit a Kártalanítónak kell biztosítaniaRendszerhasználó tudomásul veszi, beleértve a területtulajdonosok bányakárának, zöldkárának felmérését és kiegyenlítését és ezen területek kivitelezést követő rekultiválását is, továbbá a szolgalmi jogi tervek elkészíttetését, záradékoltatását, szolgalmi jog alapítását, bejegyeztetését és az ezekhez kapcsolódó kártalanítási összegek kifizetését Ezzel kapcsolatban az Üzemeltetőt semmilyen költség (kártalanítás, kártérítés, egyéb jogcímű fizetési kötelezettség) nem terheli sem a jelenben, sem a jövőben, és ezért Kártalanító felel az Üzemeltető irányába. A műszaki átadáshoz a Kártalanító a megvalósulási tervben dokumentálja az érintett területtulajdonosok zöldkárának rendezését és azt, hogy a tulajdonosnak/tulajdonosoknak további kártérítési igénye nincs. b) A Kártalanító kötelezettséget vállal egyben kötelezi magát arra, hogy Kivitelezőt tájékoztatja az alábbiakról: ▪ A kivitelezés tekintetében minden esetben kötelesek az Elosztói Engedélyessel egyeztetni. ▪ A kivitelezési munkák idejére a kártalanítás kapcsán elvégzendő vezeték kiváltásiRendszerhasználónak/védelem kialakítási munkálatok során csak olyan Szakkivitelezővel végezteti Kivitelezőnek az Elosztói Engedélyesnél szakfelügyeletet kell megrendelnie a munkálatokat, aki megfelelő referenciával és minősítéssel rendelkezik az Üzemeltető földgázszállító vezetékeinek építése, kiváltása/védelem kialakítása terén és megfelel az állami, különösen a bányászati és gázüzleti szabályozás szerint a kivitelezőre vonatkozó rendelkezéseknek a teljesítés folyamatábanmunkák megkezdése előtt 8 munkanappal. A Kártalanító külön nyilatkozatot tesz (7. sz. melléklet) az Üzemeltető felé, hogy a vezetékkiváltás/védelem kialakítása kivitelezési munkáinak elvégzésére kiválasztott Szakkivitelező rendelkezik a kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételekkel. Az Üzemeltető megvizsgálja a(z) (al)Vállalkozó alkalmasságát, melyről nyilatkozik 5 munkanapon belül a Kártalanító felé. A Kártalanító az Üzemeltető meghatalmazása és nyilatkozata alapján – az Üzemeltető nevében a tevékenység megkezdése előtt 15 nappal - bejelenti a bányahatóság felé a gázüzemi tevékenység más személy általi végzését (kiszervezést). c) A Kártalanító kötelezettséget vállal arra, hogy a kártalanítás kapcsán elvégzendő vezeték kiváltási/védelem kialakítási munkálatokat megelőzően a munkaterület átadás feltételeként nyilatkozik a megvalósítandó beruházás üzemszerű működésre kész állapotának tervezett költségéről (8. sz. melléklet), valamint megfizeti a nyilatkozat alapján az Üzemeltető előlegbekérő levele szerint az Üzemeltetőt megillető kártalanítási értéket terhelő összeg általános forgalmi adó összegének megfelelő összeget. d) A Kártalanító tudomásul veszi, hogy a földgázszállító vezeték és/vagy tartozéka építéséhez, kiváltásához/megfelelő védelem kialakításához szükséges anyagok kizárólag az Üzemeltető által előzetesen jóváhagyott kiviteli tervben megadott minőségűek lehetnek. Az anyagbeszerzést a vezeték kiváltását/megfelelő védelem kialakítását végző bonyolítja. e) Az üzemeltetői hozzájárulás nem érinti a Kártalanító teljesítésért való felelősségét. f) Az illetékes bányahatóság felé bejelentett Szakkivitelező személye a teljes kiváltási/védelem kialakítási munkák során nem változhat, illetve új kivitelező bevonásának szüksége esetén annak előzetes bányakapitánysági bejelentése és Üzemeltető hozzájárulása is szükséges. g) A vezetékek biztonsági övezetében történő munkálatok idejére a Kártalanító az Üzemeltetőnél írásban köteles szakfelügyeletet megrendelni az Üzemeltető …………… Földgázszállító Régiójánál. A szakfelügyeletért az Üzemeltető díjat számít fel, melynek fizetési feltételeit jelen Megállapodás VI. 4 pontja tartalmazza. A vezetékkiváltás, illetve a megfelelő védelem kialakítása kivitelezés során megépített munkarészek csak az Üzemeltető engedélyével takarhatók el. Az építés eljárásai Üzemeltető minőségirányítási rendszere szerint történnek, amely megfelel a 26/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet előírásainak. h) A Kártalanító köteles szakfelügyeletet igénybe venni a nem az Üzemeltető tulajdonában lévő közműveket érintő munkálatok esetén is, amennyiben az Üzemeltető tulajdonában lévő vezetékek biztonsági övezetében kíván munkát végezni, illetve végeztetni. Az így megépített munkarészek csak az Üzemeltető Elosztói Engedélyes szakfelügyeletének engedélyével takarhatók el. Az írásban A megrendelt és teljesített szakfelügyeleteket papír alapú/ elektronikus építési naplóba az E - Naplóba be kell jegyezni, jegyezni és igazoltatni kell. Ennek érdekében a Kivitelezőnek az E-Naplóba meg kell hívnia az Elosztói Engedélyes területileg illetékes műszaki ellenőrét. ▪ Lehetővé kell tenniük a kivitelezés során, valamint a műszaki átadás-átvétel idejére az Elosztói Engedélyes számára, hogy ellenőrzési tevékenységet végezzen. Amennyiben Elosztói Engedélyes képviselője a szakfelügyelet, illetve műszaki ellenőrzés során a közcélú hálózat biztonsági övezetén belül olyan munkavégzést észlel, amely a vezeték műszaki biztonságát veszélyezteti, a munkálatok azonnali felfüggesztésére jogosult. A Rendszerhasználónak/Kivitelezőnek a jelzett hibákat, hiányokat haladéktalanul ki kell javíttatnia, illetve pótoltatnia kell. ▪ Kötelesek a kivitelezés során kibontott, eltávolított anyagokat az Elosztói Engedélyes részére maradéktalanul visszaszolgáltatni, azokról mennyiség alapján elszámolni, s azokat az Elosztói Engedélyes által megjelölt helyre, saját költségükön elszállítani. i) Az Üzemeltető jogosult a kiváltási/védelem kialakítási munkálatok ideje alatt és azzal összefüggésben a Szakkivitelező által vezetett papír alapú/elektronikus építési naplóba betekinteni, észrevételeit, felhívásait az abba történő bejegyzés útján dokumentálni.

Szerződéses feltételek. 1. Üzemeltető a Megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt vezeték és/vagy tartozék vonatkozásában kiváltás/megfelelő védelem kialakítása szükségesfelsorolt, kiváltandó vezetéke elbontásra, áthelyezésre, azaz kiváltásra kell, hogy kerüljön. A Kártalanító vállalja az építéssel okozott jogszerű kár megtérítése érdekében a kártalanítás teljes költségének viselését. A kártalanítás részét képezik az esetleges a vezeték üzemszünet miatt az Üzemeltetővel szemben érvényesített igények is. 2. Kártalanító vállalja, hogy az Üzemeltető által jóváhagyott (al)Vállalkozóval Al)vállalkozóval az Üzemeltető szakfelügyeletével és együttműködésével a lehető leggyorsabban és legszakszerűbben elvégezteti a vezeték kiváltását/megfelelő védelem kialakítását. Továbbá (al)Vállalkozóján Al)vállalkozóján keresztül vállalja, hogy a kártalanítás kapcsán a vezetékkiváltás/megfelelő védelem kialakítása vezetékkiváltás során kibontott, eltávolított anyagokat az Üzemeltető részére visszaszolgáltatja, azokról mennyiség alapján elszámol, és azokat az Üzemeltető által megjelölt helyre, saját költségén elszállítja. 3. Üzemeltető kijelenti, hogy a kártalanítás címén átadott eszközöket a fenti IV.2. pont szerinti munkálatokat, és az átadandó eszközöket a Kártalanító részéről elfogadja, és a IV. pontjaiban meghatározottakon túlmenően nevezettekkel szemben a vezetékkiváltás/megfelelő védelem kialakítása vezetékkiváltás kapcsán további követelése nincs. 4. Üzemeltető a Megállapodással engedélyezi, hogy a vezetékkiváltás keretében az 1. sz. mellékletben felsorolt, kiváltandóként jelölt vezetéke új, a(z) ..az …építéséhez megfelelő nyomvonalon, és kialakítással kerüljön elhelyezésre. / Üzemeltető a Megállapodással engedélyezi, hogy a megfelelő védelem kialakítása keretében a tartalék védőcső új nyomvonalon kerüljön elhelyezésre. 5. Az …munkaterületének területhatárain belüli és kívüli munkálatok esetében a munkakezdés feltételeit a Kártalanítónak kell biztosítania, beleértve a területtulajdonosok zöldkárának felmérését és kiegyenlítését és ezen területek kivitelezést követő rekultiválását is. A kivitelezés megkezdését megelőzően műszaki átadáshoz Kártalanító a megvalósulási tervben dokumentálja az érintett területtulajdonosok zöldkárának rendezését és azt, hogy a tulajdonosnak további kártérítési igénye nincs. 6. Kártalanító külön nyilatkozatot tesz az Üzemeltető felé, hogy a vezetékkiváltáshoz szükséges műszaki tervezési feladatok elvégzésére kiválasztott (al)vállalkozó (a továbbiakban: Tervező) rendelkezik a vezetékkiváltás tervezési munkáinak elvégzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételekkel. Ezek alapján az Üzemeltető megvizsgálja a Tervező alkalmasságát, melyről nyilatkozik 5 munkanapon belül a Kártalanító felé. Kártalanító az Üzemeltető meghatalmazása és nyilatkozata alapján – az Üzemeltető nevében a tevékenység megkezdése előtt 15 nappal - bejelenti a bányahatóság felé a gázüzemi tevékenység más személy általi végzését (kiszervezést). 7. A kivitelezési munkákat megkezdeni csak a bányahatóság felé a kiszervezésre vonatkozó bejelentést követően, a Szerződő Xxxxx által jóváhagyott terv, jogszabály által előírt esetben építési engedély birtokában, továbbá az Üzemeltető munkavégzési engedélye alapján lehet. 8. Az Üzemeltető által jóváhagyott, illetve hatósági engedéllyel rendelkező tervtől eltérni csak műszakilag indokolt esetben, a Felek egyetértése esetén van mód. A módosításhoz a szükséges engedélyeztetési eljárást le kell folytatni. A módosítást az Építési Naplóba be kell jegyezni. 9. Az Üzemeltető részére a Kártalanító elektronikusan Tervező 2 pld. kiviteli tervet ad át véleményezés és engedélyezés céljából. A kiviteli tervek meg kell, hogy feleljenek az Üzemeltető minőségirányítási rendszerében foglaltaknak, valamint az Üzemeltető által kiadott, az adott vezetékszakasz kiváltására/ megfelelő védelmének kialakítására kiváltására vonatkozó 1. sz. mellékletben foglalt műszaki tartalomnak. 6Műszaki Tartalomnak. A kiváltás létesítési engedélyköteles / engedélyköteles, vagy a bányahatóság felé bejelentés-köteles (a kiváltás jellegétől, műszaki tartalmától függően). A megvalósult állapotra vonatkozó szolgalmi jogi dokumentációt az Üzemeltető minőségirányítási rendszere szerint kell elkészíteni, a szolgalmi jogi megállapodásokat az Üzemeltető formanyomtatványán kell megkötni. 7. Az Üzemeltető által jóváhagyott, illetve – amennyiben szükséges - hatósági engedéllyel rendelkező tervtől eltérni csak műszakilag indokolt esetben, a Felek egyetértése esetén lehetséges. Az eltérés csak jobb minőséget és nagyobb biztonságot eredményezhet10. A módosításhoz szolgalmi jogi ügyintézés során a Kártalanítót és az Üzemeltetőt fokozott tájékoztatási és együttműködési kötelezettség terheli. Üzemeltető köteles cégiratait – a földhivatali ügyintézéshez szükséges engedélyeztetési eljárást le kell folytatnikörben és mértékig – Kártalanító (ill. A módosítást az építési naplóba be kell jegyezniképviselője) részére annak kérésére átadni, vagy korábbi adatszolgáltatása kapcsán már a földhivatalnál rendelkezésre álló adat ügyiratszámát közölni. 8. A kivitelezési munkákat megkezdeni csak a bányahatóság felé a kiszervezésre vonatkozó (7. számú melléklet) - munkaterület átadás feltétele - bejelentést követően, a Szerződő Xxxxx által jóváhagyott terv, jogszabály által előírt esetben építési engedély birtokában, továbbá az Üzemeltető munkavégzési engedélye alapján lehet. 911. A vezeték kiváltás/megfelelő védelem kialakítás kiváltás jelen Megállapodásban foglalt feltételek szerinti megvalósulása érdekében – amennyiben szükséges - Kártalanító a vezetékek nyomvonalának megváltozása folytán új biztonsági övezeti korlátozásokkal érintett ingatlanokra bányaszolgalmi jogot alapít az Üzemeltető javára, illetve a már szolgalmi joggal terhelt ingatlanok tekintetében a módosítás vagy törlés érdekében – az ingatlan-nyilvántartási bejegyzést is beleértve – eljár. 10. A szolgalmi jogi ügyintézés során a Kártalanítót és az Üzemeltetőt fokozott tájékoztatási és együttműködési kötelezettség terheli. Az Üzemeltető köteles cégiratait – a földhivatali ügyintézéshez szükséges körben és mértékig – a Kártalanító (ill. képviselője) részére annak kérésére átadni, vagy korábbi adatszolgáltatása kapcsán már a földhivatalnál rendelkezésre álló adat ügyiratszámát közölni. 1112. E körben Kártalanító, illetve az általa megbízott ügyvédi iroda jogosult arra, hogy az Üzemeltető, mint jogosult javára szerződést kössön az érintett ingatlan tulajdonosával, illetve közigazgatási eljárást kezdeményezzen a bányászatról szóló az 1993. évi XLVIII. törvény 38. §. szerint. 1213. Az Üzemeltető a szolgalmi jogi ügyintézés sikeres lebonyolítása érdekében a Megállapodáshoz 3. számú mellékletként fűzött meghatalmazást köteles adni a Kártalanító által kiválasztott és megbízott részére. 13. A Szerződő Xxxxx tudomásul veszik, hogy az Üzemeltető a munkálatok ellenőrzésére jogosult. Az Üzemeltető a munkaterületen eseti ellenőrzéseket végez. Az Üzemeltető esetleges kifogásairól, észrevételeiről és igényeiről a(z) papír alapú/elektronikus építési napló útján a Kártalanítót tájékoztatja, aki ennek alapján intézkedik. Vitás esetekben a Kártalanító ésszerű határidőn belül egyeztetést kezdeményez a Szerződő Felek között, a közös álláspont kialakítása érdekében. 14. Kártalanító tudomásul veszi az alábbiakat: a) Kártalanító a területtulajdonosok előzetes hozzájárulását a(z) (al)Vállalkozó bevonásával a munkavégzéshez megszerzi. A munkakezdés további feltételeit a Kártalanítónak kell biztosítania, beleértve a területtulajdonosok bányakárának, zöldkárának felmérését és kiegyenlítését és ezen területek kivitelezést követő rekultiválását is, továbbá a szolgalmi jogi tervek elkészíttetését, záradékoltatását, szolgalmi jog alapítását, bejegyeztetését és az ezekhez kapcsolódó kártalanítási összegek kifizetését Ezzel kapcsolatban az Üzemeltetőt semmilyen költség (kártalanítás, kártérítés, egyéb jogcímű fizetési kötelezettség) nem terheli sem a jelenben, sem a jövőben, és ezért Kártalanító felel az Üzemeltető irányába. A műszaki átadáshoz a Kártalanító a megvalósulási tervben dokumentálja az érintett területtulajdonosok zöldkárának rendezését és azt, hogy a tulajdonosnak/tulajdonosoknak további kártérítési igénye nincs. b) A Kártalanító kötelezettséget vállal arra, hogy a kártalanítás kapcsán elvégzendő vezeték kiváltási/védelem kialakítási munkálatok során csak olyan Szakkivitelezővel végezteti a munkálatokat, aki megfelelő referenciával és minősítéssel rendelkezik az Üzemeltető földgázszállító vezetékeinek építése, kiváltása/védelem kialakítása terén és megfelel az állami, különösen a bányászati és gázüzleti szabályozás szerint a kivitelezőre vonatkozó rendelkezéseknek a teljesítés folyamatában. A Kártalanító külön nyilatkozatot tesz (7. sz. melléklet) az Üzemeltető felé, hogy a vezetékkiváltás/védelem kialakítása kivitelezési munkáinak elvégzésére kiválasztott Szakkivitelező rendelkezik a kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételekkel. Az Üzemeltető megvizsgálja a(z) (al)Vállalkozó alkalmasságát, melyről nyilatkozik 5 munkanapon belül a Kártalanító felé. A Kártalanító az Üzemeltető meghatalmazása és nyilatkozata alapján – az Üzemeltető nevében a tevékenység megkezdése előtt 15 nappal - bejelenti a bányahatóság felé a gázüzemi tevékenység más személy általi végzését (kiszervezést). c) A Kártalanító kötelezettséget vállal arra, hogy a kártalanítás kapcsán elvégzendő vezeték kiváltási/védelem kialakítási munkálatokat megelőzően a munkaterület átadás feltételeként nyilatkozik a megvalósítandó beruházás üzemszerű működésre kész állapotának tervezett költségéről (8. sz. melléklet), valamint megfizeti a nyilatkozat alapján az Üzemeltető előlegbekérő levele szerint az Üzemeltetőt megillető kártalanítási értéket terhelő összeg általános forgalmi adó összegének megfelelő összeget. d) A Kártalanító tudomásul veszi, hogy a földgázszállító vezeték és/vagy tartozéka építéséhez, kiváltásához/megfelelő védelem kialakításához szükséges anyagok kizárólag az Üzemeltető által előzetesen jóváhagyott kiviteli tervben megadott minőségűek lehetnek. Az anyagbeszerzést a vezeték kiváltását/megfelelő védelem kialakítását végző bonyolítja. e) Az üzemeltetői hozzájárulás nem érinti a Kártalanító teljesítésért való felelősségét. f) Az illetékes bányahatóság felé bejelentett Szakkivitelező személye a teljes kiváltási/védelem kialakítási munkák során nem változhat, illetve új kivitelező bevonásának szüksége esetén annak előzetes bányakapitánysági bejelentése és Üzemeltető hozzájárulása is szükséges. g) A vezetékek biztonsági övezetében történő munkálatok idejére a Kártalanító az Üzemeltetőnél írásban köteles szakfelügyeletet megrendelni az Üzemeltető …………… Földgázszállító Régiójánál. A szakfelügyeletért az Üzemeltető díjat számít fel, melynek fizetési feltételeit jelen Megállapodás VI. 4 pontja tartalmazza. A vezetékkiváltás, illetve a megfelelő védelem kialakítása során megépített munkarészek csak az Üzemeltető engedélyével takarhatók el. Az építés eljárásai Üzemeltető minőségirányítási rendszere szerint történnek, amely megfelel a 26/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet előírásainak. h) A Kártalanító köteles szakfelügyeletet igénybe venni a nem az Üzemeltető tulajdonában lévő közműveket érintő munkálatok esetén is, amennyiben az Üzemeltető tulajdonában lévő vezetékek biztonsági övezetében kíván munkát végezni, illetve végeztetni. Az így megépített munkarészek csak az Üzemeltető szakfelügyeletének engedélyével takarhatók el. Az írásban megrendelt és teljesített szakfelügyeleteket papír alapú/ elektronikus építési naplóba be kell jegyezni, és igazoltatni kell. i) Az Üzemeltető jogosult a kiváltási/védelem kialakítási munkálatok ideje alatt és azzal összefüggésben a Szakkivitelező által vezetett papír alapú/elektronikus építési naplóba betekinteni, észrevételeit, felhívásait az abba történő bejegyzés útján dokumentálni.Megállapodáshoz

Szerződéses feltételek. 1. Üzemeltető a Megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt vezeték és/vagy tartozék vonatkozásában kiváltás/megfelelő védelem kialakítása szükséges. A Kártalanító vállalja az okozott jogszerű kár megtérítése érdekében a kártalanítás teljes költségének viselését. A kártalanítás részét képezik az esetleges vezeték üzemszünet miatt az Üzemeltetővel szemben érvényesített igények is. 2. Kártalanító vállalja, hogy az Üzemeltető által jóváhagyott (al)Vállalkozóval az Üzemeltető szakfelügyeletével közcélú hálózattal és együttműködésével a lehető leggyorsabban és legszakszerűbben elvégezteti a vezeték kiváltását/megfelelő védelem kialakítását. Továbbá (al)Vállalkozóján keresztül vállalja, hogy a kártalanítás kapcsán a vezetékkiváltás/megfelelő védelem kialakítása során kibontott, eltávolított anyagokat az Üzemeltető részére visszaszolgáltatja, azokról mennyiség alapján elszámol, és azokat az Üzemeltető által megjelölt helyre, saját költségén elszállítja. 3. Üzemeltető kijelenti, hogy a kártalanítás címén átadott eszközöket a IV.2. pont szerinti munkálatokat, és az átadandó eszközöket a Kártalanító részéről elfogadja, és a IV. pontjaiban meghatározottakon túlmenően nevezettekkel szemben a vezetékkiváltás/megfelelő védelem kialakítása kapcsán további követelése nincs. 4. Üzemeltető a Megállapodással engedélyezi, hogy a vezetékkiváltás keretében tartószerkezetével érintett munkaterületen kötelezően be kell tartani az 1. sz. mellékletben felsoroltelőírt munkabiztonsági feltételeket! 2. A szaképítés során a műszaki biztonsági hatóságnál bejelentett és nyilvántartásba vett Kivitelező (a továbbiakban: Kivitelező) alkalmazható. Az Rendszerhasználó a jelen megállapodás egy másolati példányát tájékoztatásul átadja a Kivitelező részére, kiváltandóként jelölt vezetéke újaki külön cégszerűen jegyzett nyilatkozatban köteles a jelen Szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelező érvényűnek elfogadni, a(z) ..…építéséhez megfelelő nyomvonalon, és kialakítással kerüljön elhelyezésremely nyilatkozat az építés megkezdésének előfeltétele. 3. / Üzemeltető a Megállapodással engedélyeziRendszerhasználó vállalja, hogy saját költségére az Elosztói Engedélyes szakfelügyelete mellett, kizárólag az Elosztói Engedélyesnél rendszer-engedéllyel bíró anyagokkal elvégezteti a megfelelő védelem kialakítása keretében közcélú hálózat építését. 4. A Beruházás munkaterületének területhatárain belüli és kívüli munkálatok esetében a tartalék védőcső új nyomvonalon kerüljön elhelyezésremunkakezdés feltételeit az Rendszerhasználónak kell biztosítania. A közcélú hálózat és tartószerkezete kiépítésével érintett területtulajdonosok zöldkárának felmérése és kiegyenlítése és e területek kivitelezést követő rekultiválása a Kivitelező/Rendszerhasználó feladata. 5. A kivitelezés megkezdését megelőzően megkezdésének a feltétele, hogy amennyiben jogszabály előírja a vezetékjogi engedély és az Üzemeltető részére a Kártalanító elektronikusan kiviteli tervet ad át véleményezés és engedélyezés céljábólösszes kártalanítási megállapodás rendelkezésre álljon. A kiviteli tervek meg kellvezetékjogi eljárást a Kivitelező/Rendszerhasználó az Elosztói Engedélyessel együttműködve kezdeményezi az illetékes Hatóságoknál, hogy feleljenek melynek költségei az Üzemeltető minőségirányítási rendszerében foglaltaknak, valamint az Üzemeltető által kiadott, az adott vezetékszakasz kiváltására/ megfelelő védelmének kialakítására vonatkozó 1. sz. mellékletben foglalt műszaki tartalomnakRendszerhasználót terhelik. 6. A kiváltás létesítési engedélyköteles / közcélú hálózatok és tartószerkezetei kialakításának a bányahatóság felé bejelentés-köteles kiviteli terveit a Rendszerhasználóval szerződött és EON minősítéssel rendelkező szaktervező (a kiváltás jellegétőltovábbiakban: Tervező) készíti el, műszaki tartalmától függően). A megvalósult állapotra vonatkozó szolgalmi jogi dokumentációt melyet megküld az Üzemeltető minőségirányítási rendszere szerint kell elkészíteni, a szolgalmi jogi megállapodásokat az Üzemeltető formanyomtatványán kell megkötniElosztói engedélyesnek jóváhagyásra. 7. Az Üzemeltető Elosztói Engedélyes által jóváhagyott, illetve – amennyiben szükséges - hatósági engedéllyel rendelkező jóváhagyott tervtől eltérni csak műszakilag indokolt esetben, az Elosztói Engedélyes előzetes értesítését követően és a Szerződő Felek egyetértése esetén lehetséges. Az eltérés csak jobb minőséget és nagyobb biztonságot eredményezhetvan mód. A módosításhoz a szükséges engedélyeztetési eljárást le az Rendszerhasználónak kell folytatnilefolytatni, a módosítást kezdeményező közreműködésével. A módosítást az építési naplóba E - Naplóba be kell jegyezni, és arról az érintetteket tájékoztatni kell. A jóváhagyott hatósági engedélytől való eltérés minden költségét az Rendszerhasználó viseli. 8. A kivitelezési munkákat megkezdeni csak Beruházás műszaki ellenőre az Elosztói Engedélyes, aki fenntartja magának a bányahatóság felé a kiszervezésre vonatkozó (7. számú melléklet) - munkaterület átadás feltétele - bejelentést követően, a Szerződő Xxxxx által jóváhagyott terv, jogszabály által előírt esetben építési engedély birtokában, továbbá az Üzemeltető munkavégzési engedélye alapján lehet. 9. A vezeték kiváltás/megfelelő védelem kialakítás jelen Megállapodásban foglalt feltételek szerinti megvalósulása érdekében – amennyiben szükséges - Kártalanító a vezetékek nyomvonalának megváltozása folytán új biztonsági övezeti korlátozásokkal érintett ingatlanokra bányaszolgalmi jogot alapít az Üzemeltető javára, illetve a már szolgalmi joggal terhelt ingatlanok tekintetében a módosítás vagy törlés érdekében – az ingatlan-nyilvántartási bejegyzést is beleértve – eljár. 10. A szolgalmi jogi ügyintézés során a Kártalanítót és az Üzemeltetőt fokozott tájékoztatási és együttműködési kötelezettség terheli. Az Üzemeltető köteles cégiratait – a földhivatali ügyintézéshez szükséges körben és mértékig – a Kártalanító (ill. képviselője) részére annak kérésére átadni, vagy korábbi adatszolgáltatása kapcsán már a földhivatalnál rendelkezésre álló adat ügyiratszámát közölni. 11. E körben Kártalanító, illetve az általa megbízott ügyvédi iroda jogosult arrajogot, hogy az Üzemeltető, mint jogosult javára szerződést kössön az érintett ingatlan tulajdonosával, illetve közigazgatási eljárást kezdeményezzen a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38. §. szerint. 12. Az Üzemeltető a szolgalmi jogi ügyintézés sikeres lebonyolítása érdekében a Megállapodáshoz 3. számú mellékletként fűzött meghatalmazást köteles adni a Kártalanító által kiválasztott és megbízott részére. 13. A Szerződő Xxxxx tudomásul veszik, hogy az Üzemeltető a munkálatok ellenőrzésére jogosult. Az Üzemeltető a munkaterületen eseti ellenőrzéseket végezvégezhessen. Az Üzemeltető Elosztói Engedélyes esetleges kifogásairól, észrevételeiről és igényeiről a(z) papír alapú/elektronikus építési napló az E - Napló útján a Kártalanítót az Rendszerhasználót tájékoztatja, aki a szerződésükben rögzített szempontok szem előtt tartásával mérlegelik azokat, és ennek alapján intézkedik. Vitás esetekben a Kártalanító ésszerű határidőn belül egyeztetést kezdeményez a Szerződő Felek között, a közös álláspont kialakítása érdekében. 149. Kártalanító Az Rendszerhasználó tudomásul veszi az alábbiakat: a) Kártalanító a területtulajdonosok előzetes hozzájárulását a(z) (al)Vállalkozó bevonásával a munkavégzéshez megszerzi. A munkakezdés további feltételeit a Kártalanítónak kell biztosítaniaveszi, beleértve a területtulajdonosok bányakárának, zöldkárának felmérését és kiegyenlítését és ezen területek kivitelezést követő rekultiválását is, továbbá a szolgalmi jogi tervek elkészíttetését, záradékoltatását, szolgalmi jog alapítását, bejegyeztetését és az ezekhez kapcsolódó kártalanítási összegek kifizetését Ezzel kapcsolatban az Üzemeltetőt semmilyen költség (kártalanítás, kártérítés, egyéb jogcímű fizetési kötelezettség) nem terheli sem a jelenben, sem a jövőben, és ezért Kártalanító felel az Üzemeltető irányába. A műszaki átadáshoz a Kártalanító a megvalósulási tervben dokumentálja az érintett területtulajdonosok zöldkárának rendezését és azt, hogy a tulajdonosnak/tulajdonosoknak további kártérítési igénye nincs. b) A Kártalanító kötelezettséget vállal egyben kötelezi magát arra, hogy Kivitelezőt tájékoztatja az alábbiakról: ▪ A kivitelezés tekintetében minden esetben kötelesek az Elosztói Engedélyessel egyeztetni. ▪ A kivitelezési munkák idejére a kártalanítás kapcsán elvégzendő vezeték kiváltásiRendszerhasználónak/védelem kialakítási munkálatok során csak olyan Szakkivitelezővel végezteti Kivitelezőnek az Elosztói Engedélyesnél szakfelügyeletet kell megrendelnie a munkálatokat, aki megfelelő referenciával és minősítéssel rendelkezik az Üzemeltető földgázszállító vezetékeinek építése, kiváltása/védelem kialakítása terén és megfelel az állami, különösen a bányászati és gázüzleti szabályozás szerint a kivitelezőre vonatkozó rendelkezéseknek a teljesítés folyamatábanmunkák megkezdése előtt 8 munkanappal. A Kártalanító külön nyilatkozatot tesz (7. sz. melléklet) az Üzemeltető felé, hogy a vezetékkiváltás/védelem kialakítása kivitelezési munkáinak elvégzésére kiválasztott Szakkivitelező rendelkezik a kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételekkel. Az Üzemeltető megvizsgálja a(z) (al)Vállalkozó alkalmasságát, melyről nyilatkozik 5 munkanapon belül a Kártalanító felé. A Kártalanító az Üzemeltető meghatalmazása és nyilatkozata alapján – az Üzemeltető nevében a tevékenység megkezdése előtt 15 nappal - bejelenti a bányahatóság felé a gázüzemi tevékenység más személy általi végzését (kiszervezést). c) A Kártalanító kötelezettséget vállal arra, hogy a kártalanítás kapcsán elvégzendő vezeték kiváltási/védelem kialakítási munkálatokat megelőzően a munkaterület átadás feltételeként nyilatkozik a megvalósítandó beruházás üzemszerű működésre kész állapotának tervezett költségéről (8. sz. melléklet), valamint megfizeti a nyilatkozat alapján az Üzemeltető előlegbekérő levele szerint az Üzemeltetőt megillető kártalanítási értéket terhelő összeg általános forgalmi adó összegének megfelelő összeget. d) A Kártalanító tudomásul veszi, hogy a földgázszállító vezeték és/vagy tartozéka építéséhez, kiváltásához/megfelelő védelem kialakításához szükséges anyagok kizárólag az Üzemeltető által előzetesen jóváhagyott kiviteli tervben megadott minőségűek lehetnek. Az anyagbeszerzést a vezeték kiváltását/megfelelő védelem kialakítását végző bonyolítja. e) Az üzemeltetői hozzájárulás nem érinti a Kártalanító teljesítésért való felelősségét. f) Az illetékes bányahatóság felé bejelentett Szakkivitelező személye a teljes kiváltási/védelem kialakítási munkák során nem változhat, illetve új kivitelező bevonásának szüksége esetén annak előzetes bányakapitánysági bejelentése és Üzemeltető hozzájárulása is szükséges. g) A vezetékek biztonsági övezetében történő munkálatok idejére a Kártalanító az Üzemeltetőnél írásban köteles szakfelügyeletet megrendelni az Üzemeltető …………… Földgázszállító Régiójánál. A szakfelügyeletért az Üzemeltető díjat számít fel, melynek fizetési feltételeit jelen Megállapodás VI. 4 pontja tartalmazza. A vezetékkiváltás, illetve a megfelelő védelem kialakítása kivitelezés során megépített munkarészek csak az Üzemeltető engedélyével takarhatók el. Az építés eljárásai Üzemeltető minőségirányítási rendszere szerint történnek, amely megfelel a 26/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet előírásainak. h) A Kártalanító köteles szakfelügyeletet igénybe venni a nem az Üzemeltető tulajdonában lévő közműveket érintő munkálatok esetén is, amennyiben az Üzemeltető tulajdonában lévő vezetékek biztonsági övezetében kíván munkát végezni, illetve végeztetni. Az így megépített munkarészek csak az Üzemeltető Elosztói Engedélyes szakfelügyeletének engedélyével takarhatók el. Az írásban A megrendelt és teljesített szakfelügyeleteket papír alapú/ elektronikus építési naplóba az E - Naplóba be kell jegyezni, jegyezni és igazoltatni kell. Ennek érdekében a Kivitelezőnek az E-Naplóba meg kell hívnia az Elosztói Engedélyes területileg illetékes műszaki ellenőrét. ▪ Lehetővé kell tenniük a kivitelezés során, valamint a műszaki átadás-átvétel idejére az Elosztói Engedélyes számára, hogy ellenőrzési tevékenységet végezzen. Amennyiben Elosztói Engedélyes képviselője a szakfelügyelet, illetve műszaki ellenőrzés során a közcélú hálózat biztonsági övezetén belül olyan munkavégzést észlel, amely a vezeték műszaki biztonságát veszélyezteti, a munkálatok azonnali felfüggesztésére jogosult. A Rendszerhasználónak/Kivitelezőnek a jelzett hibákat, hiányokat haladéktalanul ki kell javíttatnia, illetve pótoltatnia kell. ▪ Kötelesek a kivitelezés során kibontott, eltávolított anyagokat az Elosztói Engedélyes részére maradéktalanul visszaszolgáltatni, azokról mennyiség alapján elszámolni, s azokat az Elosztói Engedélyes által megjelölt helyre, saját költségükön elszállítani. i) Az Üzemeltető jogosult a kiváltási/védelem kialakítási munkálatok ideje alatt és azzal összefüggésben a Szakkivitelező által vezetett papír alapú/elektronikus építési naplóba betekinteni, észrevételeit, felhívásait az abba történő bejegyzés útján dokumentálni.

Szerződéses feltételek. 1. Üzemeltető a Megállapodás aláírásával tudomásul vesziAz Elosztói Engedélyes, mint tulajdonos az előzetes engedélyeztetési dokumentumok alapján hozzájárul, hogy az áthelyezés/átalakítás keretében a jelen szerződés 1. számú mellékletben sz. mellékletében felsorolt vezeték és/vagy tartozék vonatkozásában kiváltás/közcélú hálózatok és tartószerkezetei új, a Beruházásnak és a villamos energiára irányadó jogszabályoknak és szabványoknak megfelelő védelem kialakítása szükségesnyomvonalon és kialakítással kerüljenek elhelyezésre. A Kártalanító vállalja az okozott jogszerű kár megtérítése érdekében közcélú hálózattal és tartószerkezetével érintett munkaterületen kötelezően be kell tartani a kártalanítás teljes költségének viselésétjelen szerződés 2. számú mellékletében előírt munkabiztonsági feltételeket. A kártalanítás részét képezik Beruházó a szaképítés során alkalmazandó Kivitelezőt pályáztatás során választja ki az esetleges vezeték üzemszünet miatt az Üzemeltetővel szemben érvényesített igények is. 2Elosztói Engedélyesnél akkreditációval, megfelelő minősítéssel rendelkező vállalkozások közül. Kártalanító Az előminősített vállalkozók listáját a jelen szerződés 4. számú melléklete tartalmazza. A Beruházó jelen szerződés egy másolati példányát tájékoztatásul átadja a Kivitelező részére, aki külön cégszerűen jegyzett nyilatkozatban köteles a jelen szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelező érvényűnek elfogadni, mely nyilatkozat a kiváltási munkálatok megkezdésének előfeltétele. Beruházó vállalja, hogy az Üzemeltető Elosztói Engedélyes által jóváhagyott (al)Vállalkozóval Kivitelezővel, az Üzemeltető szakfelügyeletével és együttműködésével Elosztói Engedélyes szakfelügyelete mellett, kizárólag az Elosztói Engedélyesnél rendszer-engedéllyel bíró anyagokkal elvégezteti a közcélú hálózatok kiváltását, a lehető leggyorsabban és legszakszerűbben elvégezteti a vezeték kiváltását/megfelelő védelem kialakításátlegszakszerűbben, az Elosztói Engedélyes együttműködésével. Továbbá (al)Vállalkozóján a Beruházó a Kivitelezőn keresztül vállalja, hogy a kártalanítás kapcsán a vezetékkiváltásközcélú hálózat áthelyezése/megfelelő védelem kialakítása átalakítása során kibontott, eltávolított anyagokat az Üzemeltető Elosztói Engedélyes részére maradéktalanul visszaszolgáltatja, azokról mennyiség alapján elszámolelszámolnak, és azokat az Üzemeltető Elosztói Engedélyes által megjelölt helyre, saját a Kivitelező költségén elszállítja. 3. Üzemeltető kijelentiA Beruházás munkaterületének területhatárain belüli és kívüli munkálatok esetében a munkakezdés feltételeit a Beruházónak kell biztosítania. A közcélú hálózat és tartószerkezete áthelyezésével/átalakításával érintett területtulajdonosok zöldkárának felmérése és kiegyenlítése és e területek kivitelezést követő rekultiválása a Kivitelező/Beruházó feladata. A közcélú hálózatok és tartószerkezetei áthelyezése/átalakítása kiviteli tervét (erősáramú alkalmassá tételi tervdokumentáció megnevezése: ……………, száma: ……………) a Beruházóval szerződött szaktervező, a ……………. Xxx. (továbbiakban: „Tervező”) készítette el. A tervdokumentáció Elosztói Engedélyes általi jóváhagyásának dátuma: ……………, levélszáma: ………… A Szerződő Felek elfogadják, hogy a kártalanítás címén átadott eszközöket a IV.2. pont szerinti munkálatokat, közcélú hálózat és tartószerkezetei áthelyezéséhez/átalakításához kapcsolódó kivitelezési munkákat csak az átadandó eszközöket a Kártalanító részéről elfogadja, és a IV. pontjaiban meghatározottakon túlmenően nevezettekkel szemben a vezetékkiváltás/megfelelő védelem kialakítása kapcsán további követelése nincs. 4. Üzemeltető a Megállapodással engedélyezi, hogy a vezetékkiváltás keretében az 1. sz. mellékletben felsorolt, kiváltandóként jelölt vezetéke új, a(z) ..…építéséhez megfelelő nyomvonalon, és kialakítással kerüljön elhelyezésre. / Üzemeltető a Megállapodással engedélyezi, hogy a megfelelő védelem kialakítása keretében a tartalék védőcső új nyomvonalon kerüljön elhelyezésre. 5. A kivitelezés megkezdését megelőzően az Üzemeltető részére a Kártalanító elektronikusan kiviteli tervet ad át véleményezés és engedélyezés céljából. A kiviteli tervek meg kell, hogy feleljenek az Üzemeltető minőségirányítási rendszerében foglaltaknak, valamint az Üzemeltető által kiadott, az adott vezetékszakasz kiváltására/ megfelelő védelmének kialakítására vonatkozó 1. sz. mellékletben foglalt műszaki tartalomnak. 6. A kiváltás létesítési engedélyköteles / a bányahatóság felé bejelentés-köteles (a kiváltás jellegétől, műszaki tartalmától függően). A megvalósult állapotra vonatkozó szolgalmi jogi dokumentációt az Üzemeltető minőségirányítási rendszere szerint kell elkészíteni, a szolgalmi jogi megállapodásokat az Üzemeltető formanyomtatványán kell megkötni. 7. Az Üzemeltető Elosztói Engedélyes által jóváhagyott, illetve – amennyiben szükséges - hatósági zsűrizett és az illetékes hatóság által engedélyezett, vezetékjogi engedéllyel rendelkező végleges kiviteli terv alapján kezdi meg a Kivitelező. A jelen szerződés tárgyát képező közcélú hálózatok és tartószerkezetek áthelyezése/átalakítása kapcsán az illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóság által kibocsátott jogerős vezetékjogi engedély megszerzése a Beruházó feladata az Elosztói Engedélyes irányadó szabályzatainak, előírásainak megtartásával. Az Elosztói Engedélyes által jóváhagyott, és vezetékjogi engedéllyel rendelkező tervtől eltérni csak műszakilag indokolt esetben, az Elosztói Engedélyes előzetes értesítését követően és a Szerződő Felek egyetértése esetén lehetséges. Az eltérés csak jobb minőséget és nagyobb biztonságot eredményezhetvan mód. A módosításhoz a szükséges engedélyeztetési eljárást le a Beruházónak kell folytatnilefolytatni, a módosítást kezdeményező közreműködésével. A módosítást az építési naplóba Építési Naplóba be kell jegyezni. 8, és arról az érintetteket tájékoztatni kell. A kivitelezési munkákat megkezdeni csak jóváhagyott hatósági engedélytől való eltérés minden költségét a bányahatóság felé a kiszervezésre vonatkozó (7. számú melléklet) - munkaterület átadás feltétele - bejelentést követően, a Szerződő Xxxxx által jóváhagyott terv, jogszabály által előírt esetben építési engedély birtokában, továbbá az Üzemeltető munkavégzési engedélye alapján lehet. 9. A vezeték kiváltás/megfelelő védelem kialakítás jelen Megállapodásban foglalt feltételek szerinti megvalósulása érdekében – amennyiben szükséges - Kártalanító a vezetékek nyomvonalának megváltozása folytán új biztonsági övezeti korlátozásokkal érintett ingatlanokra bányaszolgalmi jogot alapít az Üzemeltető javára, illetve a már szolgalmi joggal terhelt ingatlanok tekintetében a módosítás vagy törlés érdekében – az ingatlan-nyilvántartási bejegyzést is beleértve – eljár. 10. A szolgalmi jogi ügyintézés során a Kártalanítót és az Üzemeltetőt fokozott tájékoztatási és együttműködési kötelezettség terheliBeruházó viseli. Az Üzemeltető köteles cégiratait – Elosztói Engedélyes fenntartja magának a földhivatali ügyintézéshez szükséges körben és mértékig – a Kártalanító (ill. képviselője) részére annak kérésére átadni, vagy korábbi adatszolgáltatása kapcsán már a földhivatalnál rendelkezésre álló adat ügyiratszámát közölni. 11. E körben Kártalanító, illetve az általa megbízott ügyvédi iroda jogosult arrajogot, hogy az Üzemeltető, mint jogosult javára szerződést kössön az érintett ingatlan tulajdonosával, illetve közigazgatási eljárást kezdeményezzen a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38. §. szerint. 12. Az Üzemeltető a szolgalmi jogi ügyintézés sikeres lebonyolítása érdekében a Megállapodáshoz 3. számú mellékletként fűzött meghatalmazást köteles adni a Kártalanító által kiválasztott és megbízott részére. 13. A Szerződő Xxxxx tudomásul veszik, hogy az Üzemeltető a munkálatok ellenőrzésére jogosult. Az Üzemeltető a munkaterületen eseti ellenőrzéseket végezvégezhessen. Az Üzemeltető Elosztói Engedélyes esetleges kifogásairól, észrevételeiről és igényeiről a(z) papír alapú/elektronikus építési napló az Építési Napló útján a Kártalanítót Beruházót tájékoztatja, aki a szerződésükben rögzített szempontok szem előtt tartásával mérlegelik azokat, és ennek alapján intézkedik. Vitás esetekben Az Elosztói Engedélyes, mint a Kártalanító ésszerű határidőn belül egyeztetést kezdeményez hálózati elemek tulajdonosa, jogosult a képviselője útján az E-Építési Naplóban bejegyzést tenni. Az Elosztói Engedélyes képviselőjét, elérhetőségeit és NÜJ számát a kapcsolattartók között jelölik a Szerződő Felek között, a közös álláspont kialakítása érdekében. 14. Kártalanító tudomásul veszi az alábbiakat: a) Kártalanító a területtulajdonosok előzetes hozzájárulását a(z) (al)Vállalkozó bevonásával a munkavégzéshez megszerziFelek. A munkakezdés további feltételeit a Kártalanítónak kell biztosítaniaBeruházó tudomásul veszi, beleértve a területtulajdonosok bányakárának, zöldkárának felmérését és kiegyenlítését és ezen területek kivitelezést követő rekultiválását is, továbbá a szolgalmi jogi tervek elkészíttetését, záradékoltatását, szolgalmi jog alapítását, bejegyeztetését és az ezekhez kapcsolódó kártalanítási összegek kifizetését Ezzel kapcsolatban az Üzemeltetőt semmilyen költség (kártalanítás, kártérítés, egyéb jogcímű fizetési kötelezettség) nem terheli sem a jelenben, sem a jövőben, és ezért Kártalanító felel az Üzemeltető irányába. A műszaki átadáshoz a Kártalanító a megvalósulási tervben dokumentálja az érintett területtulajdonosok zöldkárának rendezését és azt, hogy a tulajdonosnak/tulajdonosoknak további kártérítési igénye nincs. b) A Kártalanító kötelezettséget vállal egyben kötelezi magát arra, hogy a kártalanítás kapcsán elvégzendő vezeték kiváltásiKivitelezőt már a pályázati kiírásban tájékoztatja az alábbiakról: A Beruházó/védelem kialakítási munkálatok során csak olyan Szakkivitelezővel végezteti Kivitelező a munkálatokat, aki megfelelő referenciával és minősítéssel rendelkezik kivitelezés tekintetében minden esetben kötelesek az Üzemeltető földgázszállító vezetékeinek építése, kiváltása/védelem kialakítása terén és megfelel az állami, különösen a bányászati és gázüzleti szabályozás szerint a kivitelezőre vonatkozó rendelkezéseknek a teljesítés folyamatábanElosztói Engedélyessel egyeztetni. A Kártalanító külön nyilatkozatot tesz (7. sz. melléklet) az Üzemeltető felé, hogy a vezetékkiváltás/védelem kialakítása kivitelezési munkáinak elvégzésére kiválasztott Szakkivitelező rendelkezik a kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételekkel. Az Üzemeltető megvizsgálja a(z) (al)Vállalkozó alkalmasságát, melyről nyilatkozik 5 munkanapon belül idejére a Kártalanító feléBeruházónak/Kivitelezőnek az Elosztói Engedélyesnél szakfelügyeletet kell megrendelnie a munkák megkezdése előtt 8 munkanappal. A Kártalanító az Üzemeltető meghatalmazása és nyilatkozata alapján – az Üzemeltető nevében a tevékenység megkezdése előtt 15 nappal - bejelenti a bányahatóság felé a gázüzemi tevékenység más személy általi végzését (kiszervezést). c) A Kártalanító kötelezettséget vállal arra, hogy a kártalanítás kapcsán elvégzendő vezeték kiváltási/védelem kialakítási munkálatokat megelőzően a munkaterület átadás feltételeként nyilatkozik a megvalósítandó beruházás üzemszerű működésre kész állapotának tervezett költségéről (8. sz. melléklet), valamint megfizeti a nyilatkozat alapján az Üzemeltető előlegbekérő levele szerint az Üzemeltetőt megillető kártalanítási értéket terhelő összeg általános forgalmi adó összegének megfelelő összeget. d) A Kártalanító tudomásul veszi, hogy a földgázszállító vezeték és/vagy tartozéka építéséhez, kiváltásához/megfelelő védelem kialakításához szükséges anyagok kizárólag az Üzemeltető által előzetesen jóváhagyott kiviteli tervben megadott minőségűek lehetnek. Az anyagbeszerzést a vezeték kiváltását/megfelelő védelem kialakítását végző bonyolítja. e) Az üzemeltetői hozzájárulás nem érinti a Kártalanító teljesítésért való felelősségét. f) Az illetékes bányahatóság felé bejelentett Szakkivitelező személye a teljes kiváltási/védelem kialakítási munkák során nem változhat, illetve új kivitelező bevonásának szüksége esetén annak előzetes bányakapitánysági bejelentése és Üzemeltető hozzájárulása is szükséges. g) A vezetékek biztonsági övezetében történő munkálatok idejére a Kártalanító az Üzemeltetőnél írásban köteles szakfelügyeletet megrendelni az Üzemeltető …………… Földgázszállító Régiójánál. A szakfelügyeletért az Üzemeltető díjat számít fel, melynek fizetési feltételeit jelen Megállapodás VI. 4 pontja tartalmazza. A vezetékkiváltás, illetve a megfelelő védelem kialakítása kivitelezés során megépített munkarészek csak az Üzemeltető engedélyével takarhatók el. Az építés eljárásai Üzemeltető minőségirányítási rendszere szerint történnek, amely megfelel a 26/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet előírásainak. h) A Kártalanító köteles szakfelügyeletet igénybe venni a nem az Üzemeltető tulajdonában lévő közműveket érintő munkálatok esetén is, amennyiben az Üzemeltető tulajdonában lévő vezetékek biztonsági övezetében kíván munkát végezni, illetve végeztetni. Az így megépített munkarészek csak az Üzemeltető Elosztói Engedélyes szakfelügyeletének engedélyével takarhatók el. Az írásban A megrendelt és teljesített szakfelügyeleteket papír alapú/ elektronikus építési naplóba az Építési Naplóba be kell jegyezni, jegyezni és igazoltatni kell. A közcélú hálózaton és tartószerkezeten végzett áthelyezési/átalakítási munkálatok időpontját a Beruházó/Kivitelező köteles egyeztetni az Elosztói Engedélyessel. A kivitelezéshez szükséges feszültségmentesítéseket a munka végzése előtt legalább 35 naptári nappal korábban, írásban meg kell kérnie a Beruházónak/Kivitelezőnek az Elosztói Engedélyestől. A Beruházónak/Kivitelezőnek lehetővé kell tenniük a kivitelezés során, valamint a műszaki átadás-átvétel idejére az Elosztói Engedélyes számára, hogy ellenőrzési tevékenységet végezzen. Amennyiben az Elosztói Engedélyes képviselője a szakfelügyelet, illetve műszaki ellenőrzés során a közcélú hálózat biztonsági övezetén belül olyan munkavégzést észlel, amely a vezeték műszaki biztonságát veszélyezteti, a munkálatok azonnali felfüggesztésére jogosult. A Beruházónak/Kivitelezőnek a jelzett hibákat, hiányokat haladéktalanul ki kell javíttatniuk, illetve pótoltatniuk kell. A Beruházó/Kivitelező kötelesek a kivitelezés során kibontott, eltávolított anyagokat az Elosztói Engedélyes részére maradéktalanul visszaszolgáltatni, azokról mennyiség alapján elszámolni, s azokat az Elosztói Engedélyes által megjelölt helyre, saját költségükön elszállítani. A Beruházó feladatát képezi, saját költségére, a közcélú vezeték és tartószerkezete áthelyezése/átalakítása folytán megváltozott nyomvonalú vezetékek biztonsági övezete által érintett, vezetékjoggal terhelt ingatlanok tekintetében az Elosztói Engedélyes helyett és nevében a 382/2007. (XII. 23. i) Az Üzemeltető jogosult Korm. sz. rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti és az Elosztói Engedélyes irányadó szabályzatainak, előírásainak is megfelelő kártalanítási megállapodások megkötése, vagy az ott előírt, a kiváltási/védelem kialakítási munkálatok ideje alatt bíróságon kezelt letétekről szóló külön jogszabály rendelkezéseinek megfelelően bírósági letétbe helyezése a Xxxxxxxx által elkészíttetett független szakértői vélemény („Szakértői Vélemény”) szerint. Ha és azzal összefüggésben amennyiben a Szakkivitelező megváltozott új nyomvonalú vezeték biztonsági övezete általi korlátozás az adott ingatlan tekintetében nem változott, vagy csökkent, akkor ezen tényt rögzítő 4. számú melléklet szerinti „Jegyzőkönyv hálózati eszköz műszaki átadás-átvételéről” Szerződő Felek általi aláírása szükséges. A Szerződő Felek a nagyobb bizonyosság kedvéért rögzítik, hogy a VET 123. § (3a) pontja alapján, közterületen elhelyezendő új közcélú hálózatra és ennek közterületet érintő biztonsági övezetére nem kell vezetékjogot alapítani. A kártalanítási megállapodások megkötése során a Beruházónak kötelezettsége megadni – az Elosztói Engedélyes előzetes közlése alapján – a szükséges tájékoztatást a biztonsági övezeti korlátozásokról az érintett ingatlantulajdonos részére. A Beruházó az Elosztói Engedélyesnél rendszeresített, és az Elosztói Engedélyes által vezetett papír alapú/elektronikus építési naplóba betekintenirendelkezésére bocsátott tartalmú kártalanítási megállapodás mintát köteles alkalmazni, észrevételeit, felhívásait az abba történő bejegyzés útján dokumentálniannak tartalmát minimum követelményként támasztva.

Szerződéses feltételek. 1. Üzemeltető a Megállapodás aláírásával tudomásul vesziAz Elosztói Engedélyes, mint tulajdonos az előzetes engedélyeztetési dokumentumok alapján hozzájárul, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt vezeték ésáthelyezés/vagy tartozék vonatkozásában kiváltás/megfelelő védelem kialakítása szükséges. A Kártalanító vállalja az okozott jogszerű kár megtérítése érdekében a kártalanítás teljes költségének viselését. A kártalanítás részét képezik az esetleges vezeték üzemszünet miatt az Üzemeltetővel szemben érvényesített igények is. 2. Kártalanító vállalja, hogy az Üzemeltető által jóváhagyott (al)Vállalkozóval az Üzemeltető szakfelügyeletével és együttműködésével a lehető leggyorsabban és legszakszerűbben elvégezteti a vezeték kiváltását/megfelelő védelem kialakítását. Továbbá (al)Vállalkozóján keresztül vállalja, hogy a kártalanítás kapcsán a vezetékkiváltás/megfelelő védelem kialakítása során kibontott, eltávolított anyagokat az Üzemeltető részére visszaszolgáltatja, azokról mennyiség alapján elszámol, és azokat az Üzemeltető által megjelölt helyre, saját költségén elszállítja. 3. Üzemeltető kijelenti, hogy a kártalanítás címén átadott eszközöket a IV.2. pont szerinti munkálatokat, és az átadandó eszközöket a Kártalanító részéről elfogadja, és a IV. pontjaiban meghatározottakon túlmenően nevezettekkel szemben a vezetékkiváltás/megfelelő védelem kialakítása kapcsán további követelése nincs. 4. Üzemeltető a Megállapodással engedélyezi, hogy a vezetékkiváltás átalakítás keretében az 1. sz. mellékletben felsorolt, kiváltandóként jelölt vezetéke felsorolt közcélú hálózatok és tartószerkezetei új, a(z) ..…építéséhez a Beruházásnak és a villamos energiára irányadó jogszabályoknak és szabványoknak megfelelő nyomvonalon, nyomvonalon és kialakítással kerüljön kerüljenek elhelyezésre. / Üzemeltető A közcélú hálózattal és tartószerkezetével érintett munkaterületen kötelezően be kell tartani a Megállapodással engedélyezi, hogy a megfelelő védelem kialakítása keretében a tartalék védőcső új nyomvonalon kerüljön elhelyezésre. 5. A kivitelezés megkezdését megelőzően az Üzemeltető részére a Kártalanító elektronikusan kiviteli tervet ad át véleményezés és engedélyezés céljából. A kiviteli tervek meg kell, hogy feleljenek az Üzemeltető minőségirányítási rendszerében foglaltaknak, valamint az Üzemeltető által kiadott, az adott vezetékszakasz kiváltására/ megfelelő védelmének kialakítására vonatkozó 12. sz. mellékletben foglalt műszaki tartalomnak. 6előírt munkabiztonsági feltételeket! A Beruházó a szaképítés során alkalmazandó Kivitelezőt pályáztatás során választja ki az Elosztói Engedélyesnél akkreditációval, megfelelő minősítéssel rendelkező vállalkozások közül. Az előminősített vállalkozók listáját a 4. sz. melléklet tartalmazza. A kiváltás létesítési engedélyköteles / Beruházó a bányahatóság felé bejelentésjelen megállapodás egy másolati példányát tájékoztatásul átadja a Kivitelező részére, aki külön cégszerűen jegyzett nyilatkozatban köteles a jelen Megállapodás rendelkezéseit magára nézve kötelező érvényűnek elfogadni, mely nyilatkozat a kiváltási munkálatok megkezdésének előfeltétele. Beruházó vállalja, hogy az Elosztói Engedélyes által jóváhagyott Kivitelezővel, az Elosztói Engedélyes szakfelügyelete mellett, kizárólag az Elosztói Engedélyesnél rendszer-köteles engedéllyel bíró anyagokkal elvégezteti a közcélú hálózatok kiváltását, a lehető leggyorsabban és legszakszerűbben, az Elosztói Engedélyes együttműködésével. Továbbá a Kivitelezőn keresztül vállalja, hogy a közcélú hálózat áthelyezése/átalakítása során kibontott, eltávolított anyagokat az Elosztói Engedélyes részére maradéktalanul visszaszolgáltatja, azokról mennyiség alapján elszámolnak, és azokat az Elosztói Engedélyes által megjelölt helyre, Kivitelező költségén elszállítja. A közcélú hálózat átalakítása során leszerelt közvilágítási berendezéseket a Beruházó az Elosztói Engedélyes részére átadja. A Beruházás munkaterületének területhatárain belüli és kívüli munkálatok esetében a munkakezdés feltételeit a Beruházónak kell biztosítania. A közcélú hálózat és tartószerkezete áthelyezésével/átalakításával érintett területtulajdonosok zöldkárának felmérése és kiegyenlítése és e területek kivitelezést követő rekultiválása a Kivitelező/Beruházó feladata. A közcélú hálózatok és tartószerkezetei áthelyezése/átalakítása kiviteli terveit (száma: Ge-1; Ge-2) a Beruházóval szerződött szaktervező, a GT-VILL Kft. (a kiváltás jellegétől, műszaki tartalmától függően)továbbiakban: Tervező) készítette el. A megvalósult állapotra vonatkozó szolgalmi jogi dokumentációt Szerződő Xxxxx elfogadják, hogy a közcélú hálózat és tartószerkezetei áthelyezéséhez/átalakításához kapcsolódó kivitelezési munkákat csak az Üzemeltető minőségirányítási rendszere szerint kell elkészíteni, a szolgalmi jogi megállapodásokat az Üzemeltető formanyomtatványán kell megkötni. 7. Az Üzemeltető Elosztói Engedélyes által jóváhagyott, illetve – amennyiben szükséges - hatósági zsűrizett és az illetékes hatóság által engedélyezett, vezetékjoggal rendelkező végleges kiviteli terv alapján kezdi meg a Kivitelező. A jelen megállapodás tárgyát képező közcélú hálózatok és tartószerkezetek áthelyezése/átalakítása kapcsán az illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóság által kibocsátott jogerős vezetékjogi engedély megszerzése a Beruházó feladata az Elosztói Engedélyes irányadó szabályzatainak, előírásainak megtartásával. Az Elosztói Engedélyes által jóváhagyott, és vezetékjogi engedéllyel rendelkező tervtől eltérni csak műszakilag indokolt esetben, az Elosztói Engedélyes előzetes értesítését követően és a Szerződő Felek egyetértése esetén lehetséges. Az eltérés csak jobb minőséget és nagyobb biztonságot eredményezhetvan mód. A módosításhoz a szükséges engedélyeztetési eljárást le a Beruházónak kell folytatnilefolytatni, a módosítást kezdeményező közreműködésével. A módosítást az építési naplóba Építési Naplóba be kell jegyezni. 8, és arról az érintetteket tájékoztatni kell. A kivitelezési munkákat megkezdeni csak a bányahatóság felé a kiszervezésre vonatkozó (7. számú melléklet) - munkaterület átadás feltétele - bejelentést követően, a Szerződő Xxxxx által jóváhagyott terv, jogszabály által előírt esetben építési engedély birtokában, továbbá az Üzemeltető munkavégzési engedélye alapján lehet. 9. A vezeték kiváltás/megfelelő védelem kialakítás jelen Megállapodásban foglalt feltételek szerinti megvalósulása érdekében – amennyiben szükséges - Kártalanító a vezetékek nyomvonalának megváltozása folytán új biztonsági övezeti korlátozásokkal érintett ingatlanokra bányaszolgalmi jogot alapít az Üzemeltető javára, illetve a már szolgalmi joggal terhelt ingatlanok tekintetében a módosítás vagy törlés érdekében – az ingatlan-nyilvántartási bejegyzést is beleértve – eljár. 10. A szolgalmi jogi ügyintézés során a Kártalanítót és az Üzemeltetőt fokozott tájékoztatási és együttműködési kötelezettség terhelihatósági engedélytől való eltérés minden költségét Beruházó viseli. Az Üzemeltető köteles cégiratait – Elosztói Engedélyes fenntartja magának a földhivatali ügyintézéshez szükséges körben és mértékig – a Kártalanító (ill. képviselője) részére annak kérésére átadni, vagy korábbi adatszolgáltatása kapcsán már a földhivatalnál rendelkezésre álló adat ügyiratszámát közölni. 11. E körben Kártalanító, illetve az általa megbízott ügyvédi iroda jogosult arrajogot, hogy az Üzemeltető, mint jogosult javára szerződést kössön az érintett ingatlan tulajdonosával, illetve közigazgatási eljárást kezdeményezzen a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38. §. szerint. 12. Az Üzemeltető a szolgalmi jogi ügyintézés sikeres lebonyolítása érdekében a Megállapodáshoz 3. számú mellékletként fűzött meghatalmazást köteles adni a Kártalanító által kiválasztott és megbízott részére. 13. A Szerződő Xxxxx tudomásul veszik, hogy az Üzemeltető a munkálatok ellenőrzésére jogosult. Az Üzemeltető a munkaterületen eseti ellenőrzéseket végezvégezhessen. Az Üzemeltető Elosztói Engedélyes esetleges kifogásairól, észrevételeiről és igényeiről a(z) papír alapú/elektronikus építési napló az Építési Napló útján a Kártalanítót Beruházót tájékoztatja, aki a szerződésükben rögzített szempontok szem előtt tartásával mérlegelik azokat, és ennek alapján intézkedik. Vitás esetekben a Kártalanító ésszerű határidőn belül egyeztetést kezdeményez a Szerződő Felek közöttA Beruházó tudomásul veszi, a közös álláspont kialakítása érdekében. 14. Kártalanító tudomásul veszi az alábbiakat: a) Kártalanító a területtulajdonosok előzetes hozzájárulását a(z) (al)Vállalkozó bevonásával a munkavégzéshez megszerzi. A munkakezdés további feltételeit a Kártalanítónak kell biztosítania, beleértve a területtulajdonosok bányakárának, zöldkárának felmérését és kiegyenlítését és ezen területek kivitelezést követő rekultiválását is, továbbá a szolgalmi jogi tervek elkészíttetését, záradékoltatását, szolgalmi jog alapítását, bejegyeztetését és az ezekhez kapcsolódó kártalanítási összegek kifizetését Ezzel kapcsolatban az Üzemeltetőt semmilyen költség (kártalanítás, kártérítés, egyéb jogcímű fizetési kötelezettség) nem terheli sem a jelenben, sem a jövőben, és ezért Kártalanító felel az Üzemeltető irányába. A műszaki átadáshoz a Kártalanító a megvalósulási tervben dokumentálja az érintett területtulajdonosok zöldkárának rendezését és azt, hogy a tulajdonosnak/tulajdonosoknak további kártérítési igénye nincs. b) A Kártalanító kötelezettséget vállal egyben kötelezi magát arra, hogy Xxxxxxxxxxx már a kártalanítás kapcsán elvégzendő vezeték kiváltási/védelem kialakítási munkálatok során csak olyan Szakkivitelezővel végezteti a munkálatokat, aki megfelelő referenciával és minősítéssel rendelkezik pályázati kiírásban tájékoztatja az Üzemeltető földgázszállító vezetékeinek építése, kiváltása/védelem kialakítása terén és megfelel alábbiakról: A kivitelezés tekintetében minden esetben kötelesek az állami, különösen a bányászati és gázüzleti szabályozás szerint a kivitelezőre vonatkozó rendelkezéseknek a teljesítés folyamatábanElosztói Engedélyessel egyeztetni. A Kártalanító külön nyilatkozatot tesz (7. sz. melléklet) az Üzemeltető felé, hogy a vezetékkiváltás/védelem kialakítása kivitelezési munkáinak elvégzésére kiválasztott Szakkivitelező rendelkezik a kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételekkel. Az Üzemeltető megvizsgálja a(z) (al)Vállalkozó alkalmasságát, melyről nyilatkozik 5 munkanapon belül idejére a Kártalanító feléBeruházónak/Kivitelezőnek az Elosztói Engedélyesnél szakfelügyeletet kell megrendelnie a munkák megkezdése előtt 8 munkanappal. A Kártalanító az Üzemeltető meghatalmazása és nyilatkozata alapján – az Üzemeltető nevében a tevékenység megkezdése előtt 15 nappal - bejelenti a bányahatóság felé a gázüzemi tevékenység más személy általi végzését (kiszervezést). c) A Kártalanító kötelezettséget vállal arra, hogy a kártalanítás kapcsán elvégzendő vezeték kiváltási/védelem kialakítási munkálatokat megelőzően a munkaterület átadás feltételeként nyilatkozik a megvalósítandó beruházás üzemszerű működésre kész állapotának tervezett költségéről (8. sz. melléklet), valamint megfizeti a nyilatkozat alapján az Üzemeltető előlegbekérő levele szerint az Üzemeltetőt megillető kártalanítási értéket terhelő összeg általános forgalmi adó összegének megfelelő összeget. d) A Kártalanító tudomásul veszi, hogy a földgázszállító vezeték és/vagy tartozéka építéséhez, kiváltásához/megfelelő védelem kialakításához szükséges anyagok kizárólag az Üzemeltető által előzetesen jóváhagyott kiviteli tervben megadott minőségűek lehetnek. Az anyagbeszerzést a vezeték kiváltását/megfelelő védelem kialakítását végző bonyolítja. e) Az üzemeltetői hozzájárulás nem érinti a Kártalanító teljesítésért való felelősségét. f) Az illetékes bányahatóság felé bejelentett Szakkivitelező személye a teljes kiváltási/védelem kialakítási munkák során nem változhat, illetve új kivitelező bevonásának szüksége esetén annak előzetes bányakapitánysági bejelentése és Üzemeltető hozzájárulása is szükséges. g) A vezetékek biztonsági övezetében történő munkálatok idejére a Kártalanító az Üzemeltetőnél írásban köteles szakfelügyeletet megrendelni az Üzemeltető …………… Földgázszállító Régiójánál. A szakfelügyeletért az Üzemeltető díjat számít fel, melynek fizetési feltételeit jelen Megállapodás VI. 4 pontja tartalmazza. A vezetékkiváltás, illetve a megfelelő védelem kialakítása kivitelezés során megépített munkarészek csak az Üzemeltető engedélyével takarhatók el. Az építés eljárásai Üzemeltető minőségirányítási rendszere szerint történnek, amely megfelel a 26/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet előírásainak. h) A Kártalanító köteles szakfelügyeletet igénybe venni a nem az Üzemeltető tulajdonában lévő közműveket érintő munkálatok esetén is, amennyiben az Üzemeltető tulajdonában lévő vezetékek biztonsági övezetében kíván munkát végezni, illetve végeztetni. Az így megépített munkarészek csak az Üzemeltető Elosztói Engedélyes szakfelügyeletének engedélyével takarhatók el. Az írásban A megrendelt és teljesített szakfelügyeleteket papír alapú/ elektronikus építési naplóba az Építési Naplóba be kell jegyezni, jegyezni és igazoltatni kell. A közcélú hálózaton és tartószerkezeten végzett áthelyezési / átalakítási munkálatok időpontját a Beruházó/Kivitelező köteles egyeztetni az Elosztói Engedélyessel. A kivitelezéshez szükséges feszültségmentesítéseket a munka végzése előtt min. 35 nappal korábban, írásban meg kell kérnie a Beruházónak/Kivitelezőnek az Elosztói Engedélyestől. Lehetővé kell tenniük a kivitelezés során, valamint a műszaki átadás-átvétel idejére az Elosztói Engedélyes számára, hogy ellenőrzési tevékenységet végezzen. Amennyiben Elosztói Engedélyes képviselője a szakfelügyelet, illetve műszaki ellenőrzés során a közcélú hálózat biztonsági övezetén belül olyan munkavégzést észlel, amely a vezeték műszaki biztonságát veszélyezteti, a munkálatok azonnali felfüggesztésére jogosult. A Beruházónak/Kivitelezőnek a jelzett hibákat, hiányokat haladéktalanul ki kell javíttatniuk, illetve pótoltatnia kell. Kötelesek a kivitelezés során kibontott, eltávolított anyagokat az Elosztói Engedélyes részére maradéktalanul visszaszolgáltatni, azokról mennyiség alapján elszámolni, s azokat az Elosztói Engedélyes által megjelölt helyre, saját költségükön elszállítani. A Beruházó feladatát képezi, saját költségére, a közcélú vezeték és tartószerkezete áthelyezése/átalakítása folytán megváltozott nyomvonalú vezetékek biztonsági övezete által érintett, vezetékjoggal terhelt ingatlanok tekintetében az Elosztói Engedélyes helyett és nevében a 382/2007. (XII. 23. i) Az Üzemeltető jogosult Korm. sz. rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti és az Elosztói Engedélyes irányadó szabályzatainak, előírásainak is megfelelő kártalanítási megállapodások megkötése, vagy az ott előírt, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a kiváltási/védelem kialakítási munkálatok ideje alatt Beruházót kötelező tartozáselismerő nyilatkozat átadása az érintett ingatlantulajdonosok részére a Beruházó által elkészíttetett független szakértői vélemény (a „Szakértői Vélemény”) szerint. Ha és azzal összefüggésben amennyiben a Szakkivitelező megváltozott új nyomvonalú vezeték biztonsági övezete általi korlátozás az adott ingatlan tekintetében nem változott, vagy csökkent, akkor ezen tényt rögzítő .ún. térítés nélküli megállapodás megkötése szükséges a Beruházó által. A kártalanítási megállapodások megkötése során a Beruházónak kötelezettsége megadni – az Elosztói Engedélyes előzetes közlése alapján - a szükséges tájékoztatást a biztonsági övezeti korlátozásokról az érintett ingatlantulajdonos részére. A Beruházó az Elosztói Engedélyesnél rendszeresített, és az Elosztói Engedélyes által vezetett papír alapú/elektronikus építési naplóba betekintenirendelkezésére bocsátott tartalmú kártalanítási megállapodás mintát köteles alkalmazni, észrevételeit, felhívásait az abba történő bejegyzés útján dokumentálniannak tartalmát minimum követelményként támasztva.