Common use of Teljesítés Clause in Contracts

Teljesítés. 3.1. Az 1.1. pontban meghatározott transzportbetont Megrendelő a kiszállítás napját legalább [3] munkanappal megelőzően írásban rendeli meg (1. sz. melléklet). A megrendelőben meg kell határozni a mennyiséget, a kiszállítás pontos helyét és határidejét, valamint az igényelt technológiát (pl. pumix, vagy betonszivattyú). Eladó köteles a Megrendelő eseti megrendelését 1 munkanapon belül visszaigazolni. 3.2. Amennyiben Megrendelő a transzportbetont vágányzári időben végzett munkához rendeli meg, akkor a kiszállítás napját legalább [1] munkanappal megelőzően kell az eseti megrendelőt elküldenie. 3.3. Megrendelő elfogadja, hogy Xxxxx a megrendelések teljesítése során köteles betartani a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet rendelkezéseit, ezért a teljesítési határidőbe nem számít bele az az időpont, amikor Xxxxx a rendeletre tekintettel nem szállíthat, feltéve, hogy Xxxxx az eseti megrendelő visszaigazolásában tájékoztatta Megrendelőt az eseti megrendelésben meghatározott teljesítési határidőbe eső közlekedésmentes időszakról. 3.4. Eladó a transzportbetont betonmixerrel, vagy billenős tehergépjárművel köteles kiszállítni, kivéve, ha Megrendelő egyéb technológiát rendel meg. 3.5. A teljesítés helyének megközelíthetőségét az időjárás nagyban befolyásolhatja, ezért igény esetén Eladónak a transzportbetont betonszivattyúval, vagy pumix-val kell a Megrendelő helyszíni utasításai szerint bedolgoznia. A betonszivattyúnak, vagy pumixnak legalább [24] méteres gémkinyúlással kell rendelkeznie. A betonszivattyúhoz, vagy pumixhoz Eladó biztosít kezelőszemélyzetet. 3.6. Eladó köteles a jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott transzportbetont a Megrendelő eseti megrendelése alapján a szerződés 4.1. pontjában meghatározott helyekre szállítani. 3.7. A teljesítési határidő az eseti megrendelőben kerül meghatározásra. 3.8. Eladó tudomásul veszi, hogy vágányzári időben történő teljesítés esetén köteles Megrendelő minden olyan kárát megtéríteni, ami abból származott, hogy a Eladó neki felróható okból nem szállított határidőre, a transzportbeton átadásával a teljesítési helyszínen neki felróható okból késlekedett (pl. műszaki meghibásodás), vagy hibás teljesítés miatt a transzportbetont Megrendelő nem vette át és emiatt a vágányzári időt Megrendelő túllépte, a vágányzárat le kellett mondania, vagy ismételten vágányzárat kellett megrendelnie, vagy más módon közvetlen kára keletkezett. 3.9. Amennyiben a jelen szerződés alapján megvalósuló bármely termékértékesítés az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 113. § szerinti Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: EKAER) hatálya alá tartozik, abban az esetben az EKAER-hez kapcsolódó bejelentési kötelezettség teljesítése az Eladó feladata, amelynek teljesítése érdekében a Megrendelő köteles az Eladóval teljes körűen együttműködni, az EKAER körébe tartozó adatokról, tényekről és körülményekről Eladót késedelem nélkül tájékoztatni. Együttműködési kötelezettsége keretében Megrendelő köteles külön az Eladó megkeresésére, írásban tájékoztatni az Eladót: - a kirakodás (kiürítés) címéről, legkésőbb a termék felrakodásának megkezdéséig; - a kirakodási címen található ingatlant az adott jogügylet kapcsán jogszerűen használó vállalkozás adatairól (név, adóazonosító szám), amennyiben e vállalkozás nem azonos a Megrendelővel, legkésőbb a termék felrakodásának megkezdéséig; - az EKAER nyilvántartásban feltüntetett adatok (ideértve különösen a kirakodási címet, illetve a termék fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszámát) bármely változásáról, a változást követően haladéktalanul. A termék fuvarozására használt jármű kirakodási helyre történő érkezésének időpontját, a kirakodási címre érkezésekor, de legkésőbb a kirakodási címre érkezést követő munkanap 12:00 óráig köteles az Eladó az EKAER elektronikus felületén bejelenteni. Eladó tudomásul veszi, hogy a fenti bejelentési kötelezettség teljesítése (az EKAER elektronikus felület elérése) előzetes regisztrációt igényel, melyről Eladó saját szervezésében és felelősségére gondoskodik. Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy a jelen szerződés alapján értékesített termékek az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról szóló 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet alapján egyéb kockázatos terméknek nem minősülnek.

Teljesítés. 3.19.1. Az 1.1Vállalkozó a Szerződésből eredő valamennyi kötelezettségét oly módon és olyan időben köteles teljesíteni, hogy semmilyen magatartása vagy mulasztása semmilyen módon ne idézze elő, ne okozza, illetve ne járuljon hozzá a Megrendelőnek a Generálszerződés alapján fennálló bármely kötelezettsége megszegéséhez. 9.2. pontban Vállalkozó a teljesítés során csak a Szerződésben meghatározott transzportbetont Megrendelő a kiszállítás napját legalább [3] munkanappal megelőzően írásban rendeli meg (1és felhasználási, illetve alkalmazási engedéllyel rendelkező technológiát, gépet, szerelvényt, készüléket és anyagot alkalmazhat. sz. melléklet). A megrendelőben Vállalkozó által alkalmazott anyagnak, illetve az anyag teljesítmény igazolásának meg kell határozni felelnie a mennyiségetvonatkozó jogszabályokban, különösen a 305/2011/EU rendeletben, a kiszállítás pontos helyét és határidejét1997. évi LXXVIII. törvényben, valamint az igényelt technológiát (pl. pumix, vagy betonszivattyú). Eladó köteles a Megrendelő eseti megrendelését 1 munkanapon belül visszaigazolni. 3.2. Amennyiben Megrendelő a transzportbetont vágányzári időben végzett munkához rendeli meg, akkor a kiszállítás napját legalább [1] munkanappal megelőzően kell az eseti megrendelőt elküldenie. 3.3. Megrendelő elfogadja, hogy Xxxxx a megrendelések teljesítése során köteles betartani a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008275/2013. (VII. 29VII.16.) Korm. rendelet rendelkezéseitrendeletben foglaltaknak. Vállalkozó a Szerződésben meghatározott műszaki tartalmat, ezért technológiát, anyagot, segédszerkezeteket, ideiglenes létesítményeket csak a teljesítési határidőbe nem számít bele az az időpont, amikor Xxxxx a rendeletre tekintettel nem szállíthat, feltéve, hogy Xxxxx az eseti megrendelő visszaigazolásában tájékoztatta Megrendelőt az eseti megrendelésben meghatározott teljesítési határidőbe eső közlekedésmentes időszakról. 3.4. Eladó a transzportbetont betonmixerrel, vagy billenős tehergépjárművel köteles kiszállítni, kivéve, ha Megrendelő egyéb technológiát rendel előzetes írásbeli engedélyével változtathatja meg. 3.59.3. Vállalkozó a munkaterület átadásának napjától köteles a Rendeletben foglaltaknak megfelelően építési napló, illetve tételes elszámolás esetén felmérési napló vezetésére. 9.4. Az építési naplóba történő bejegyzésre csakis a felek képviselői, illetve általuk írásban megbízott személyek jogosultak. A teljesítés helyének megközelíthetőségét az időjárás nagyban befolyásolhatjafelek egymás bejegyzéseit, ezért igény esetén Eladónak észrevétel, illetve ellenészrevétel hiányában is kötelesek aláírni, hogy ezzel igazolják a transzportbetont betonszivattyúvalmásik fél bejegyzésének tudomásul vételét. 9.5. Az egymástól műszakilag elkülönülő munkarészek eltakarására, vagy pumix-val kell továbbépítésére csak a Megrendelő helyszíni utasításai szerint bedolgoznia. A betonszivattyúnakelőzetes hozzájárulásával kerülhet sor, vagy pumixnak legalább [24] méteres gémkinyúlással kell rendelkeznie. A betonszivattyúhoz, vagy pumixhoz Eladó biztosít kezelőszemélyzetet. 3.6. Eladó köteles a jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott transzportbetont a Megrendelő eseti megrendelése alapján a szerződés 4.1. pontjában meghatározott helyekre szállítani. 3.7. A teljesítési határidő az eseti megrendelőben kerül meghatározásra. 3.8. Eladó tudomásul veszi, hogy vágányzári időben történő teljesítés esetén köteles Megrendelő minden olyan kárát megtéríteni, ami abból származott, hogy a Eladó neki felróható okból nem szállított határidőre, a transzportbeton átadásával a teljesítési helyszínen neki felróható okból késlekedett (pl. műszaki meghibásodás), vagy hibás teljesítés miatt a transzportbetont Megrendelő nem vette át és emiatt a vágányzári időt Megrendelő túllépte, a vágányzárat le kellett mondania, vagy ismételten vágányzárat kellett megrendelnie, vagy más módon közvetlen kára keletkezett. 3.9. Amennyiben a jelen szerződés alapján megvalósuló bármely termékértékesítés az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 113. § szerinti Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: EKAER) hatálya alá tartozik, még abban az esetben is, ha az EKAER-hez kapcsolódó bejelentési kötelezettség teljesítése adott munkarész a Szerződés részét képező kivitelezési ütemterv szerint nem minősül önállónak. Vállalkozó az Eladó feladataeltakarás, amelynek teljesítése érdekében továbbépítés tervezett megkezdését megelőző 5 munkanappal korábban az építési naplóbejegyzéssel egyidejűleg írásban is köteles értesíteni a Megrendelőt. 9.6. A munkavégzés módjának, továbbá a teljesítés és az anyagok minőségének és egyéb szerződéses feltételek teljesülésének ellenőrzése céljából a Megrendelő korlátlanul jogosult belépni a munkaterületre. Vállalkozó köteles lehetővé tenni az Eladóval teljes körűen együttműködniÉpíttető, a Mérnök, az EKAER körébe tartozó adatokrólÜzemeltető, tényekről az ellenőrzésre jogosult hatóságok és körülményekről Eladót késedelem nélkül tájékoztatniegyéb szervezetek részére is a munkaterület ellenőrzését. 9.7. Együttműködési kötelezettsége keretében Megrendelő Vállalkozó a Szerződés teljesítése során köteles külön az Eladó megkeresésére, írásban tájékoztatni az Eladót: - a kirakodás (kiürítés) címéről, legkésőbb a termék felrakodásának megkezdéséig; - a kirakodási címen található ingatlant az adott jogügylet kapcsán jogszerűen használó vállalkozás adatairól (név, adóazonosító szám), amennyiben e vállalkozás nem azonos a Megrendelővel, legkésőbb az Építtetővel, a termék felrakodásának megkezdéséig; - Mérnökkel, az EKAER nyilvántartásban feltüntetett adatok (ideértve különösen Üzemeltetővel és az építési területen tevékenységet végző harmadik személyekkel együttműködni. Az együttműködés során a kirakodási címetVállalkozó köteles a Megrendelővel folyamatosan kapcsolatot tartani, és a koordinációs megbeszéléseken részt venni. Vállalkozó utasítást kizárólag a Megrendelőtől, vagy a Megrendelő által írásban megjelölt más személytől fogadhat el. 9.8. Megrendelő jogosult a kivitelezési ütemtervtől eltérni, továbbá a teljesítési részhatáridőket és a véghatáridőt módosítani, ennek keretében írásbeli utasításban a munkavégzést meghatározott időre felfüggesztheti, illetve elrendelheti a termék fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszámát) bármely változásárólteljesítés felgyorsítását. 9.9. A határidők Megrendelő általi módosítása esetén a kötbérterhes határidőket a Megrendelő által elrendelt módosításnak megfelelően módosítani kell. 9.10. Ha a határidők módosítására olyan okból került sor, amelyért a Vállalkozó felelős, a változást követően haladéktalanulVállalkozó nem jogosult költségeinek megtérítésére és a kötbéreket az eredeti határidőktől kell számítani. 9.11. A termék fuvarozására használt jármű kirakodási helyre történő érkezésének időpontjáthatáridők megváltoztatása esetén a Szerződést módosítani kell. 9.12. Késedelem esetén a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítására a munkálatokat köteles felgyorsítani. Ha a késedelem veszélyezteti a határidők betartását, akkor a kirakodási címre érkezésekorMegrendelő a Vállalkozó költségére jogosult más alvállalkozót teljesítésbe bevonni. Vállalkozó a teljesítésbe bevont másik vállalkozó díját nem jogosult kifogásolni, és köteles megtéríteni a Megrendelőnek az ezzel kapcsolatban felmerült kárát és többletköltségét. 9.13. Vállalkozó köteles írásban bejelenteni, ha olyan körülmény merül fel, amely a szerződésszerű teljesítést olyan okból akadályozza, vagy lehetetlenné teszi, amelyért a Vállalkozó nem felelős (továbbiakban: Akadályközlés). A Vállalkozó az Akadályközlést köteles haladéktalanul, de legkésőbb a kirakodási címre érkezést követő munkanap 12:00 óráig köteles 5 napos jogvesztő határidőn belül – ahhoz képest, hogy az Eladó az EKAER elektronikus felületén alapul szolgáló esemény vagy körülmény bekövetkezését észlelte, vagy észlelnie kellett volna – bejelenteni. Eladó tudomásul vesziAz akadályközlés elmaradása, vagy késedelmes bejelentése hiányában a Vállalkozó az akadályozó körülményre nem hivatkozhat. 9.14. Amennyiben Vállalkozó a rész- illetve véghatáridő meghosszabbítására, vagy a vállalkozói díjon felül további kifizetésre tart igényt, akkor köteles erre vonatkozó követelését haladéktalanul, de legkésőbb 10 napos jogvesztő határidőn belül – ahhoz képest, hogy az alapul szolgáló esemény vagy körülmény bekövetkezését észlelte, vagy észlelnie kellett volna – írásban bejelenteni. A Vállalkozó a bejelentéstől számított 10 napos határidőn, vagy Megrendelővel egyeztetett más időponton belül köteles a követelését számításokkal, dokumentumokkal, vagy egyéb megfelelő módon alátámasztani. Ha a Vállalkozó elmulasztja teljesíteni jelen pont bármely rendelkezését – így különösen a jelen pont szerinti határidőben bejelenteni a követelését – elveszti jogát a határidők és a vállalkozói díj módosításának érvényesítésére. 9.15. A Megrendelő által rendszeresített minőségirányítási, energiairányítási, környezetvédelemi, illetve munkabiztonsági, egészségvédelmi és tűzvédelmi követelmények, valamint a társadalmi felelősségvállalásra (CSR) vonatkozó szabályzat a Szerződést alkotó dokumentumok részét képezik. Vállalkozó kijelenti, hogy a fenti bejelentési kötelezettség teljesítése (mellékleteket a Szerződés aláírását megelőzően részletesen áttanulmányozta, azokat elfogadja és magára és az EKAER elektronikus felület elérése) előzetes regisztrációt igényel, melyről Eladó saját szervezésében és felelősségére gondoskodikalvállalkozóira nézve kötelezőnek ismeri el. Eladó tájékoztatja VevőtVállalkozó ennek megfelelően vállalja, hogy a jelen szerződés alapján értékesített termékek Szerződés teljesítése során a fenti dokumentumok rendelkezéseit maradéktalanul betartja. Vállalkozó tudomásul veszi, a fenti dokumentumokban foglaltak megszegése esetén – az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben egyéb jogkövetkezmények mellett – az érintett dokumentumban rögzített jogkövetkezmények is alkalmazásra kerülnek, különös tekintettel az egyes szabályszegésekhez kapcsolt – kötbérfizetési kötelezettséget eredményező – büntetőpontokra. Ha a kockázatos termékek meghatározásáról szóló 51/2014. (XII. 31Megrendelő illetékes munkatársai mulasztásokat, hiányosságokat, észlelnek, jogosultak a vonatkozó melléklet szerint eljárni.) NGM rendelet alapján egyéb kockázatos terméknek nem minősülnek.

Teljesítés. 3.19.1 A Vállalkozó teljesítése akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha a munkát az előírt határidőben megfelelő mennyiségben és minőségben elvégezte. 9.2 A teljesítés igazolására (a műszaki ellenőr igazolás és kifizetési javaslata alapján) Megrendelő ill. 8.3 pontban teljesítés igazolásra kijelölt képviselője jogosult, a Szerződés 2.1 pontjában írt teljesítési határidők figyelembevételével. A Vállalkozó építési illetve felmérési napló vezetésére kötelezett. A Megrendelő (műszaki ellenőr) az építési naplót (a műszaki indokoltság alapján, de minimum) 8 (nyolc) naponta ellenőrzi. Az 1.1. pontban meghatározott transzportbetont Megrendelő építési napló vezetésére a kiszállítás napját legalább [3] munkanappal megelőzően írásban rendeli meg (1. sz. melléklet). A megrendelőben meg kell határozni a mennyiséget, a kiszállítás pontos helyét és határidejét, valamint az igényelt technológiát (pl. pumix, vagy betonszivattyú). Eladó köteles a Megrendelő eseti megrendelését 1 munkanapon belül visszaigazolni. 3.2. Amennyiben Megrendelő a transzportbetont vágányzári időben végzett munkához rendeli meg, akkor a kiszállítás napját legalább [1] munkanappal megelőzően kell az eseti megrendelőt elküldenie. 3.3. Megrendelő elfogadja, hogy Xxxxx a megrendelések teljesítése során köteles betartani a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008191/2009. (VII. 29IX.15.) Korm. rendelet rendelkezéseitelőírásai irányadók. A Vállalkozó készre jelentése alapján, ezért a teljesítési határidőbe nem számít bele az az időpontműszaki ellenőr javaslatára a véghatáridő, amikor Xxxxx illetve műszaki átadás-átvételi eljárást hirdet meg a rendeletre tekintettel nem szállíthatMegrendelő, feltéve, hogy Xxxxx az eseti megrendelő visszaigazolásában tájékoztatta Megrendelőt az eseti megrendelésben meghatározott teljesítési határidőbe eső közlekedésmentes időszakról. 3.4. Eladó a transzportbetont betonmixerrel, vagy billenős tehergépjárművel köteles kiszállítni, kivéve, ha Megrendelő egyéb technológiát rendel meg. 3.5amelyről külön jegyzőkönyv készül. A teljesítés helyének megközelíthetőségét igazolás az időjárás nagyban befolyásolhatjaelfogadott és műszaki ellenőr által jóváhagyott építési, ezért igény esetén Eladónak felmérési napló alapján kerül kiállításra külön jegyzőkönyvben. A Vállalkozó a transzportbetont betonszivattyúvalműszaki ellenőr által elfogadott és ellenjegyzett átadási dokumentáció részeként a megvalósulási terveket – papír alapon és CD/DVD-n digitális formában (szerkeszthető doc/xls/dwg/stb. és pdf formátumban egyaránt) – és minősítési dokumentációt a sikeres, hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvétel lezárását követően, 5 napon belül a pénzügyi teljesítés részeként a teljesítés igazolás alapfeltételeként készíti el és adja át Megrendelőnek 3 eredeti példányban. A teljesítés igazolására nyitva álló határidő a Kbt. 135. § (1) bek. szerinti 15 (tizenöt) nap. Az igazolt teljesítés alapján és annak mértéke szerint jogosult a Vállalkozó számla (rész-számla) kiállítására. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás jelen szerződésben előírt befejezési határidőn belül, vagy pumix-val kell a határnapon megkezdődik, és annak alapján a munkát a Megrendelő helyszíni utasításai szerint bedolgozniahiba és hiánymentesen átveszi. A betonszivattyúnakMegrendelő jogalap nélkül nem tagadhatja meg az elvégzett munka átvételét. Az átadás-átvételi eljárás időtartama alatt Vállalkozó viseli a kárfelelősséget és a megvalósult beruházás őrzésének, vagy pumixnak legalább [24] méteres gémkinyúlással kell rendelkezniemegóvásának költségeit. A betonszivattyúhoz, vagy pumixhoz Eladó biztosít kezelőszemélyzetetMegrendelőre a kárveszély a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően száll át. 3.6. Eladó köteles a jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott transzportbetont a Megrendelő eseti megrendelése alapján a szerződés 4.1. pontjában meghatározott helyekre szállítani. 3.7. A teljesítési határidő az eseti megrendelőben kerül meghatározásra. 3.8. Eladó tudomásul veszi, hogy vágányzári időben történő teljesítés esetén köteles Megrendelő minden olyan kárát megtéríteni, ami abból származott, hogy a Eladó neki felróható okból nem szállított határidőre, a transzportbeton átadásával a teljesítési helyszínen neki felróható okból késlekedett (pl. műszaki meghibásodás), vagy hibás teljesítés miatt a transzportbetont Megrendelő nem vette át és emiatt a vágányzári időt Megrendelő túllépte, a vágányzárat le kellett mondania, vagy ismételten vágányzárat kellett megrendelnie, vagy más módon közvetlen kára keletkezett. 3.9. Amennyiben a jelen szerződés alapján megvalósuló bármely termékértékesítés az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 113. § szerinti Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: EKAER) hatálya alá tartozik, abban az esetben az EKAER-hez kapcsolódó bejelentési kötelezettség teljesítése az Eladó feladata, amelynek teljesítése érdekében a Megrendelő köteles az Eladóval teljes körűen együttműködni, az EKAER körébe tartozó adatokról, tényekről és körülményekről Eladót késedelem nélkül tájékoztatni. Együttműködési kötelezettsége keretében Megrendelő köteles külön az Eladó megkeresésére, írásban tájékoztatni az Eladót: - a kirakodás (kiürítés) címéről, legkésőbb a termék felrakodásának megkezdéséig; - a kirakodási címen található ingatlant az adott jogügylet kapcsán jogszerűen használó vállalkozás adatairól (név, adóazonosító szám), amennyiben e vállalkozás nem azonos a Megrendelővel, legkésőbb a termék felrakodásának megkezdéséig; - az EKAER nyilvántartásban feltüntetett adatok (ideértve különösen a kirakodási címet, illetve a termék fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszámát) bármely változásáról, a változást követően haladéktalanul. A termék fuvarozására használt jármű kirakodási helyre történő érkezésének időpontját, a kirakodási címre érkezésekor, de legkésőbb a kirakodási címre érkezést követő munkanap 12:00 óráig köteles az Eladó az EKAER elektronikus felületén bejelenteni. Eladó tudomásul veszi, hogy a fenti bejelentési kötelezettség teljesítése (az EKAER elektronikus felület elérése) előzetes regisztrációt igényel, melyről Eladó saját szervezésében és felelősségére gondoskodik. Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy a jelen szerződés alapján értékesített termékek az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról szóló 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet alapján egyéb kockázatos terméknek nem minősülnek.

Teljesítés. 3.1. Az 1.1. pontban meghatározott transzportbetont Megrendelő A Vállalkozó a kiszállítás napját legalább [3] munkanappal megelőzően írásban rendeli meg (1. sz. melléklet). A megrendelőben meg kell határozni a mennyiségetkivitelezés teljes időtartama alatt köteles építési naplót vezetni, a kiszállítás pontos helyét és határidejét, valamint az igényelt technológiát (pl. pumix, vagy betonszivattyú). Eladó köteles a Megrendelő eseti megrendelését 1 munkanapon belül visszaigazolni. 3.2. Amennyiben Megrendelő a transzportbetont vágányzári időben végzett munkához rendeli meg, akkor a kiszállítás napját legalább [1] munkanappal megelőzően kell az eseti megrendelőt elküldenie. 3.3. Megrendelő elfogadja, hogy Xxxxx a megrendelések teljesítése során köteles betartani a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 190/2008191/2009. (VIIIX. 2915.) Korm. rendelet rendelkezéseitszerint, ezért amennyiben azt a teljesítési határidőbe rendelet előírja. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles fenntartani a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának VI.3.4. 9.13. pontja szerinti felelősségbiztosítását. A biztosítási kötvény másolati példányát a Felek jelen szerződéshez, mellékletben csatolják. A jelen szerződésből eredő valamennyi kötelezettséget köteles teljesíteni a Vállalkozó vagy a nem számít bele természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike mint gazdasági társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik. A Vállalkozó a kivitelezés során a műszaki előírásoknak megfelelő anyagokat és berendezéseket köteles beépíteni. A kivitelezés során a beépített anyagok és szerkezetek létrehozásánál és a megfelelőség igazolása során az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 41. §-ának (1) és (2) bekezdései, az időpontországos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, amikor Xxxxx az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a rendeletre tekintettel nem szállíthatteljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet, feltéveés az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Xxxxx szerződésszerű teljesítésnek kizárólag az eseti megrendelő visszaigazolásában tájékoztatta Megrendelőt az eseti megrendelésben meghatározott teljesítési határidőbe eső közlekedésmentes időszakról. 3.4. Eladó a transzportbetont betonmixerrel, vagy billenős tehergépjárművel köteles kiszállítni, kivéve, ha Megrendelő egyéb technológiát rendel meg. 3.5I. osztályú minőségnek (vonatkozó MSZ EN szabványok szerint) megfelelő műszaki megoldások kifogástalan minőségben történő teljesítését fogadják el. A teljesítés helyének megközelíthetőségét az időjárás nagyban befolyásolhatjasorán a Vállalkozó köteles a hatályos jogszabályokat, ezért igény esetén Eladónak valamint a transzportbetont betonszivattyúvalLétesítménybe beépített műszaki szerkezetek, vagy pumix-val kell gépek és gépészeti berendezések gyártói és forgalmazói iránymutatásait is maradéktalanul figyelembe venni. A teljesítés akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt feladatokat a Vállalkozó határidőre elvégezte, a Megrendelő helyszíni utasításai szerint bedolgozniaképviselője a feladatok elvégzését leigazolta. Vállalkozó a szerződéses feladatok teljesítésével kapcsolatos valamennyi észrevételét közvetlenül a Megrendelő által megbízott műszaki ellenőrnek jelenti; kivételt képez az olyan eseményről vagy cselekményről való jelentéstétel, amelynél halaszthatatlan intézkedés szükséges. A betonszivattyúnak, vagy pumixnak legalább [24] méteres gémkinyúlással kell rendelkeznie. A betonszivattyúhoz, vagy pumixhoz Eladó biztosít kezelőszemélyzetet. 3.6. Eladó Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott transzportbetont a Megrendelő eseti megrendelése alapján a szerződés 4.1. pontjában meghatározott helyekre szállítani. 3.7. A teljesítési határidő az eseti megrendelőben kerül meghatározásra. 3.8. Eladó tudomásul veszi, hogy vágányzári időben történő teljesítés esetén köteles Megrendelő minden olyan kárát megtéríteni, ami abból származott, hogy a Eladó neki felróható okból nem szállított határidőreszükséges szakfelügyeletet és szakmai irányítást, a transzportbeton átadásával a teljesítési helyszínen neki felróható okból késlekedett (plfelelős műszaki vezetést. műszaki meghibásodás), vagy hibás teljesítés miatt a transzportbetont Megrendelő nem vette át és emiatt a vágányzári időt Megrendelő túllépte, a vágányzárat le kellett mondania, vagy ismételten vágányzárat kellett megrendelnie, vagy más módon közvetlen kára keletkezett. 3.9. Amennyiben a jelen szerződés alapján megvalósuló bármely termékértékesítés az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 113. § szerinti Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: EKAER) hatálya alá tartozik, abban az esetben az EKAER-hez kapcsolódó bejelentési kötelezettség teljesítése az Eladó feladata, amelynek teljesítése érdekében a Megrendelő köteles az Eladóval teljes körűen együttműködni, az EKAER körébe tartozó adatokról, tényekről és körülményekről Eladót késedelem nélkül tájékoztatni. Együttműködési kötelezettsége keretében Megrendelő köteles külön az Eladó megkeresésére, írásban tájékoztatni az Eladót: - a kirakodás (kiürítés) címéről, legkésőbb a termék felrakodásának megkezdéséig; - a kirakodási címen található ingatlant az adott jogügylet kapcsán jogszerűen használó vállalkozás adatairól (név, adóazonosító szám), amennyiben e vállalkozás nem azonos a Megrendelővel, legkésőbb a termék felrakodásának megkezdéséig; - az EKAER nyilvántartásban feltüntetett adatok (ideértve különösen a kirakodási címet, illetve a termék fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszámát) bármely változásáról, a változást követően haladéktalanul. A termék fuvarozására használt jármű kirakodási helyre történő érkezésének időpontját, a kirakodási címre érkezésekor, de legkésőbb a kirakodási címre érkezést követő munkanap 12:00 óráig köteles az Eladó az EKAER elektronikus felületén bejelenteni. Eladó Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fenti bejelentési kötelezettség teljesítése (munkaterületen a szerződés teljes időtartama alatt oktatási tevékenység zajlik, a szerződés tárgyát képező munkálatokat ennek megfelelően az EKAER elektronikus felület elérése) előzetes regisztrációt igényeloktatási tevékenység lehető legkisebb mértékű zavarásával, melyről Eladó saját szervezésében és felelősségére gondoskodikaz oktatás folyamatosságát lehetővé tevő módon kell végezni. Eladó tájékoztatja VevőtVállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő területére csak olyan személy léptethető be, aki a Megrendelő által lefolytatott átvilágítást követően jóváhagyott névjegyzéken szerepel. A belépési névjegyzékre történő utólagos felvételt Vállalkozó képviselője az igénybevételt megelőzően kezdeményezheti a Megrendelőnél. Vállalkozó vállalja, hogy az átvilágításhoz szükséges adatokat Megrendelő rendelkezésére bocsátja, az átvilágítás tényéről és szükségességéről érintett alkalmazottait, közreműködőit tájékoztatja. A személyes adatokat a Megrendelő az adatvédelmi jogszabályok megtartásával jogosult kezelni. Vállalkozó munkatársai a Megrendelő iskolaépületébe kizárólag a Megrendelő személybejárati kapuján történő ellenőrzést követően léphetnek be a földszinten kijelölt mosdó használata, valamint a földszinten működő büfé nyitvatartási időben történő igénybevétele céljából. Vállalkozó dolgozói az iskolaépület más területein ezen túlmenően kizárólag a jelen szerződés alapján értékesített termékek teljesítésével összefüggő tevékenységek elvégzése céljából tartózkodhatnak. Megrendelő lehetővé teszi, hogy Vállalkozó gépjárművei biztonsági ellenőrzést követően behajtsanak a Megrendelő területére. A gépjárművezetők és az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben utasok ugyancsak biztonsági ellenőrzést követően léphetnek be a kockázatos termékek meghatározásáról szóló 51/2014Megrendelő területére. (XIIA gépjárművek rendszámát és forgalmi adatait, valamint a gépjárművezetők és az utasok személyes adatait előzetesen át kell adni a Megrendelő részére. 31A személyes adatokat a Megrendelő az adatvédelmi jogszabályok megtartásával jogosult kezelni.) NGM rendelet alapján egyéb kockázatos terméknek nem minősülnek.

Teljesítés. 3.19.1 A Vállalkozó teljesítése akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha a munkát az előírt határidőben megfelelő mennyiségben és minőségben elvégezte. 9.2 A teljesítés igazolására (a műszaki ellenőr igazolás és kifizetési javaslata alapján) Megrendelő ill. 8.5 pontban teljesítés igazolásra kijelölt képviselője jogosult, a Szerződés 2.1 pontjában írt teljesítési határidők figyelembevételével. A Vállalkozó építési illetve felmérési napló vezetésére kötelezett. A Megrendelő (műszaki ellenőr) az építési naplót (a műszaki indokoltság alapján, de minimum) 8 (nyolc) naponta ellenőrzi. Az 1.1. pontban meghatározott transzportbetont Megrendelő építési napló vezetésére a kiszállítás napját legalább [3] munkanappal megelőzően írásban rendeli meg (1. sz. melléklet). A megrendelőben meg kell határozni a mennyiséget, a kiszállítás pontos helyét és határidejét, valamint az igényelt technológiát (pl. pumix, vagy betonszivattyú). Eladó köteles a Megrendelő eseti megrendelését 1 munkanapon belül visszaigazolni. 3.2. Amennyiben Megrendelő a transzportbetont vágányzári időben végzett munkához rendeli meg, akkor a kiszállítás napját legalább [1] munkanappal megelőzően kell az eseti megrendelőt elküldenie. 3.3. Megrendelő elfogadja, hogy Xxxxx a megrendelések teljesítése során köteles betartani a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008191/2009. (VII. 29IX.15.) Korm. rendelet rendelkezéseitelőírásai irányadók. A Vállalkozó készre jelentése alapján, ezért a teljesítési határidőbe műszaki ellenőr javaslatára a rész-, véghatáridő, illetve műszaki rész-, végátadás-átvételi eljárást hirdet meg a Megrendelő, amelyről külön jegyzőkönyv készül. A teljesítésigazolás az elfogadott és műszaki ellenőr által jóváhagyott építési, felmérési napló alapján kerül kiállításra külön jegyzőkönyvben. A Vállalkozó a műszaki ellenőr által elfogadott és ellenjegyzett átadási dokumentáció részeként a megvalósulási terveket – papír alapon és CD/DVD-n digitális formában (szerkeszthető doc/xls/dwg/stb. és pdf formátumban egyaránt) – és minősítési dokumentációt a sikeres, hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvétel lezárását követően, 5 napon belül a pénzügyi teljesítés részeként a teljesítés igazolás alapfeltételeként készíti el és adja át Megrendelőnek 3 eredeti példányban. A teljesítés igazolására nyitva álló határidő a Kbt. 135. § (1) bek. szerinti 15 (tizenöt) nap. Az igazolt teljesítés alapján és annak mértéke szerint jogosult a Vállalkozó számla (számla) kiállítására. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás jelen szerződésben előírt befejezési határidőn belül, vagy a határnapon megkezdődik, és annak alapján a munkát a Megrendelő hiba és hiánymentesen átveszi. A Megrendelő jogalap nélkül nem számít bele tagadhatja meg az elvégzett munka átvételét. Az átadás-átvételi eljárás időtartama alatt Vállalkozó viseli a kárfelelősséget és a megvalósult beruházás őrzésének, megóvásának költségeit. Megrendelőre a kárveszély a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően száll át. 9.3 Felek az időpontátadás-átvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, amikor Xxxxx ha a rendeletre tekintettel Vállalkozó teljesítése hiba- és hiánymentes (kivéve az olyan jelentéktelen hibákat, hiányokat, amelyek nem szállíthatakadályozzák a rendeltetésszerű használatot, feltéve, hogy Xxxxx az eseti megrendelő visszaigazolásában tájékoztatta Megrendelőt az eseti megrendelésben Vállalkozó meghatározott teljesítési határidőbe eső közlekedésmentes időszakrólidőpontig kijavítja, pótolja azokat) a szerződésben foglaltaknak mindenben megfelel, továbbá a környező helyiségekben,berendezésekben a Vállalkozó vagy alvállalkozó által esetlegesen okozott károk rendezésre vagy kijavításra kerültek. 3.49.4 Nem tagadható meg az átvétel a teljesítés olyan hibái miatt, amelyek önmagukban vagy más hibákkal, illetve hiányosságokkal összefüggésben és a kijavításukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát, feltéve, hogy az egyebekben megfelel a szerződésben, illetve a hatályos jogszabályokban foglalt feltételeknek. Eladó a transzportbetont betonmixerrel, vagy billenős tehergépjárművel A Vállalkozó ezen hibákat is köteles kiszállítni, kivéve, ha Megrendelő egyéb technológiát rendel megkijavítani az átadás-átvételkor készült jegyzőkönyvben foglalt határidőig. 3.59.5 Az elvégzett építési kivitelezési munkák műszaki átadás-átvételét, az esetleges hibák, hiányok és hiányosságok kijavítását, pótlását követően –a szerződésszerű teljesítéseként –a Vállakozó átadja a rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságot igazoló felelős műszaki vezeti nyilatkozatot és az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék- nyilvántartó lapot. Az átadás-átvétel során a Vállalkozó – a fenti dokumentumokon túl – a Megrendelőnek átadja a kivitelezés lebonyolítása során keletkezett okiratokat, a megvalósulási tervdokumentációt és a jótállási dokumentumokat. A teljesítés helyének megközelíthetőségét az időjárás nagyban befolyásolhatjaMegvalósulási tervdokumentációt papírformában, ezért igény esetén Eladónak 2 példányban, továbbá elektronikus adathordozón (CD/DVD/pendrive) 1 példányban, pdf. file formátumban Vállalkozó köteles átadni a transzportbetont betonszivattyúval, vagy pumix-val Megrendelőnek. A megvalósulási tervdokumentációnak egyértelműen tartalmaznia kell a Megrendelő helyszíni utasításai szerint bedolgozniatervek felülírásával és a megjegyzésekkel a módosítás tényét és tartalmát. A betonszivattyúnak, vagy pumixnak legalább [24] méteres gémkinyúlással kell rendelkeznie. A betonszivattyúhoz, vagy pumixhoz Eladó biztosít kezelőszemélyzetet. 3.6. Eladó Az átadás-átvételi eljárás keretében köteles továbbá átadni a jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott transzportbetont a Megrendelő eseti megrendelése alapján a szerződés 4.1. pontjában meghatározott helyekre szállítani. 3.7. A teljesítési határidő az eseti megrendelőben kerül meghatározásra. 3.8. Eladó tudomásul veszi, hogy vágányzári időben történő teljesítés esetén köteles Megrendelő minden olyan kárát megtéríteni, ami abból származott, hogy a Eladó neki felróható okból nem szállított határidőre, a transzportbeton átadásával a teljesítési helyszínen neki felróható okból késlekedett Megrendelőnek (pl. műszaki meghibásodás), vagy hibás teljesítés miatt a transzportbetont Megrendelő nem vette át és emiatt a vágányzári időt Megrendelő túllépte, a vágányzárat le kellett mondania, vagy ismételten vágányzárat kellett megrendelnie, vagy más módon közvetlen kára keletkezett. 3.9. Amennyiben a jelen szerződés alapján megvalósuló bármely termékértékesítés az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.min.2) 113. § szerinti Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: EKAER) hatálya alá tartozik, abban az esetben az EKAER-hez kapcsolódó bejelentési kötelezettség teljesítése az Eladó feladata, amelynek teljesítése érdekében a Megrendelő köteles az Eladóval teljes körűen együttműködnimagyar nyelvű példányban, az EKAER körébe tartozó adatokról, tényekről és körülményekről Eladót késedelem nélkül tájékoztatni. Együttműködési kötelezettsége keretében Megrendelő köteles külön az Eladó megkeresésére, írásban tájékoztatni az Eladótalábbi dokumentumokat: - a kirakodás (kiürítés) címérőlkarbantartási és kezelési utasítást; mérési jegyzőkönyvek, legkésőbb a termék felrakodásának megkezdéséigmegfelelőségi igazolásokat; - a kirakodási címen található ingatlant az adott jogügylet kapcsán jogszerűen használó vállalkozás adatairól szabványosított és nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatait, teljesítmény nyilatkozatait; - kivitelező (névmegfelelőségi) nyilatkozatot; felelős műszaki vezető nyilatkozatot; - jótállási tevékenységet végző szervezetek listáját (cég neve, adóazonosító számcíme, telefonszáma,,e-mail címe), amennyiben e vállalkozás nem azonos a Megrendelővel, legkésőbb a termék felrakodásának megkezdéséig; - az EKAER nyilvántartásban feltüntetett adatok (ideértve különösen üzemeltetési, karbantartási munkák elvégzésére üzemeltetési, használati előírásokat és feltételek könyveit; - Vállalkozó a kirakodási címet, illetve kivitelezés során külön jogszabályban meghatározott tartalmú mintavételi és megfelelőségi-igazolási tervet készíttet. Az ÉMI a termék fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszámát) bármely változásáról, a változást követően haladéktalanulmintavételi és megfelelőség- igazolás tervben foglaltak teljesülését külön jogszabályban foglaltak szerint vizsgálhatja. A termék fuvarozására használt jármű kirakodási helyre történő érkezésének időpontját, a kirakodási címre érkezésekor, de legkésőbb a kirakodási címre érkezést követő munkanap 12:00 óráig köteles az Eladó az EKAER elektronikus felületén bejelenteni. Eladó tudomásul vesziFelek megállapodnak, hogy az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának feltétele a fenti bejelentési kötelezettség teljesítése (dokumentációk átadása, annak rendelkezésre bocsátásáig a Megrendelő jogosult az EKAER elektronikus felület elérése) előzetes regisztrációt igényel, melyről Eladó saját szervezésében és felelősségére gondoskodik. Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy a jelen szerződés alapján értékesített termékek átvételt megtagadni. 9.6 Felek kötelesek az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról szóló 51/2014. (XII. 31átadás-átvételtől számított egy éven belül utó felülvizsgálati eljárást lefolytatni.) NGM rendelet alapján egyéb kockázatos terméknek nem minősülnek.

Teljesítés. 3.17.1. Alvállalkozó a teljesítés során csak a Megrendelő által – az alvállalkozói szerződés eltérő rendelkezése hiányában legalább a munkakezdést egy hónappal megelőzően – jóváhagyott, engedélyezett és bemutatott technológiát és anyagot alkalmazhat. Alvállalkozó a Szerződéses Dokumentumokban meghatározott műszaki tartalmat, technológiát, anyagot, segédszerkezeteket, ideiglenes létesítményeket csak a Megrendelő előzetes írásbeli engedélyével változtathatja meg. 7.2. Alvállalkozó a munkaterület átadásának napjától köteles a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően építési naplót vezetni. Alvállalkozó köteles az építési naplót – papír alapú napló – esetén a helyszínen tartani. 7.3. Az 1.1építési naplóba történő bejegyzésre csak a 191/2009. pontban (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározott transzportbetont Megrendelő a kiszállítás napját legalább [3] munkanappal megelőzően írásban rendeli meg (1. sz. melléklet)személyek jogosultak. A megrendelőben meg kell határozni Felek egymás bejegyzéseit, észrevétel, illetve ellenészrevétel hiányában is kötelesek aláírni, hogy ezzel igazolják a mennyiséget, a kiszállítás pontos helyét és határidejét, valamint az igényelt technológiát (plmásik Fél bejegyzésének tudomásul vételét. pumix, vagy betonszivattyú). Eladó köteles Ha Alvállalkozó a Megrendelő eseti megrendelését 1 munkanapon bejegyzését 5 (öt) napon belül visszaigazolninem írja alá, akkor úgy kell tekinteni, mintha azt tudomásul vette volna. Alvállalkozó bejegyzése kizárólag a Megrendelő által történt aláírás esetén tekinthető tudomásul vettnek. Az Alvállalkozó az építési naplót, az elektronikus építési naplót a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint köteles vezetni. 3.27.4. Amennyiben Megrendelő Tételes elszámolás esetén az Alvállalkozó felmérési napló vezetésére is köteles. A felmérési napló vezetésére a transzportbetont vágányzári időben végzett munkához rendeli meg, akkor a kiszállítás napját legalább [1] munkanappal megelőzően kell az eseti megrendelőt elküldenie. 3.3. Megrendelő elfogadja, hogy Xxxxx a megrendelések teljesítése során köteles betartani a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008191/2009. (VII. 29IX.15.) Korm. rendelet rendelkezéseit, ezért a teljesítési határidőbe nem számít bele az az időpont, amikor Xxxxx a rendeletre tekintettel nem szállíthat, feltéve, hogy Xxxxx az eseti megrendelő visszaigazolásában tájékoztatta Megrendelőt az eseti megrendelésben meghatározott teljesítési határidőbe eső közlekedésmentes időszakrólvonatkozó rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni. 3.47.5. Eladó Az egymástól műszakilag elkülönülő munkarészek eltakarására csak a transzportbetont betonmixerrelMegrendelő előzetes hozzájárulásával kerülhet sor, még abban az esetben is, ha az adott munkarész a Szerződés mellékletét képező kivitelezési ütemterv szerint nem minősül önállónak. Alvállalkozó az eltakarás tervezett megkezdését megelőző 2 (kettő) munkanappal korábban az építési napló bejegyzéssel egyidejûleg írásban is köteles értesíteni Megrendelőt. 7.6. A munkavégzés módjának, továbbá a teljesítés és az anyagok minőségének és egyéb szerződéses feltételek teljesülésének ellenőrzése céljából a Megrendelő korlátlanul jogosult belépni a munkaterületre. Alvállalkozó köteles lehetővé tenni a hatóságok és az Építtető részére a munkaterület ellenőrzését a Megrendelő egyidejű szóbeli vagy írásbeli tájékoztatása mellett. 7.7. Alvállalkozó a Szerződés teljesítése során köteles a Megrendelővel, az Építtetővel, az Építtető műszaki ellenőrével és az építési területen tevékenységet végző harmadik személyekkel együttműködni. Az együttműködés során az Alvállalkozó köteles a Megrendelővel folyamatosan kapcsolatot tartani, és a koordinációs megbeszéléseken részt venni. Alvállalkozó utasítást kizárólag a Megrendelőtől, vagy billenős tehergépjárművel köteles kiszállítnia Megrendelő által írásban megjelölt más személytől fogadhat el. 7.8. Megrendelő jogosult a kivitelezési ütemtervtől eltérni, ennek keretében írásbeli utasításban a munkavégzést meghatározott időre felfüggeszteni, illetve elrendelheti a teljesítés felgyorsítását. 7.9. A Megrendelő jogosult továbbá - jelen Szerződésben foglalt munkák mennyiségét növelni vagy csökkenteni; - önálló munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni; - munkák bármely részét, bármilyen technológiai vagy időbeli sorrend szerint megváltoztatni; - bármely munka anyagát, technológiáját, minőségét megváltoztatni; - más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat, az Alvállalkozó költségére, ha felszólítására az Alvállalkozó a kifogásolt munkát a Megrendelő által meghatározott határidőre nem javítja, illetve nem pótolja; - a beépítésre kerülő anyagok, berendezések kiválasztásában részt venni és dönteni; - helyszínen dolgozók munkaszerződésének ellenőrzésére a helyi építésvezető mindenkor jogosult; - kifogásolni, vagy megtagadni az Alvállalkozó későbbi vállalkozóit, helyszíni személyzetét az ajánlattól eltérő alkalmazott technológiát, eszközeit; - Alvállalkozó helyszíni építésvezetője, munkavezetője helyett más személyt kérni Alvállalkozótól. Amennyiben az Alvállalkozó a Megrendelő ezen kérését 5 (öt) munkanapon belül nem teljesíti, a Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. 7.10. A Megrendelő fenti intézkedése, illetve a határidők módosulása esetén az Alvállalkozó nem válik jogosulttá a Szerződéstől való elállásra, felmondásra, illetve további díjazás követelésére. Alvállalkozó a Megrendelői utasítás kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül igényelheti a felfüggesztéssel, vagy a változással járó indokolt, igazolt, a Megrendelő által elfogadott többletköltségeinek megtérítését, kivéve, ha a határidők módosítása a jogszabályi, vagy hatósági rendelkezések, az Építtető utasítása, vagy vis maior miatt vált szükségessé. Ebben az esetben a Felek megállapodnak a kötbérterhes határidők Megrendelő egyéb technológiát rendel megáltal elrendelt módosításnak megfelelő módosításáról. 3.57.11. A teljesítés helyének megközelíthetőségét az időjárás nagyban befolyásolhatja, ezért igény esetén Eladónak a transzportbetont betonszivattyúval, vagy pumix-val kell a Megrendelő helyszíni utasításai szerint bedolgoznia. A betonszivattyúnak, vagy pumixnak legalább [24] méteres gémkinyúlással kell rendelkeznie. A betonszivattyúhoz, vagy pumixhoz Eladó biztosít kezelőszemélyzetet. 3.6. Eladó köteles a jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott transzportbetont a Megrendelő eseti megrendelése alapján a szerződés 4.1. pontjában meghatározott helyekre szállítani. 3.7. A teljesítési határidő az eseti megrendelőben kerül meghatározásra. 3.8. Eladó tudomásul veszi, hogy vágányzári időben történő teljesítés esetén köteles Megrendelő minden olyan kárát megtéríteni, ami abból származott, hogy a Eladó neki felróható okból nem szállított határidőreAlvállalkozó külön költség felszámítása nélkül, a transzportbeton átadásával határidők betartása érdekében kötelezi magát a teljesítési helyszínen neki felróható okból késlekedett folyamatos, nyújtott műszakban (pl. műszaki meghibásodás), vagy hibás teljesítés miatt a transzportbetont Megrendelő nem vette át és emiatt a vágányzári időt Megrendelő túllépte, a vágányzárat le kellett mondania, vagy ismételten vágányzárat kellett megrendelnie, vagy más módon közvetlen kára keletkezett. 3.9. Amennyiben a jelen szerződés alapján megvalósuló bármely termékértékesítés az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.07-19 óráig) 113. § szerinti Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: EKAER) hatálya alá tartozik, abban az esetben az EKAER-hez kapcsolódó bejelentési kötelezettség teljesítése az Eladó feladata, amelynek teljesítése érdekében a Megrendelő köteles az Eladóval teljes körűen együttműködni, az EKAER körébe tartozó adatokról, tényekről és körülményekről Eladót késedelem nélkül tájékoztatni. Együttműködési kötelezettsége keretében Megrendelő köteles külön az Eladó megkeresésére, írásban tájékoztatni az Eladót: - a kirakodás (kiürítés) címéről, legkésőbb a termék felrakodásának megkezdéséig; - a kirakodási címen található ingatlant az adott jogügylet kapcsán jogszerűen használó vállalkozás adatairól (név, adóazonosító szám), amennyiben e vállalkozás nem azonos a Megrendelővel, legkésőbb a termék felrakodásának megkezdéséig; - az EKAER nyilvántartásban feltüntetett adatok (ideértve különösen a kirakodási címettörténő, illetve a termék fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszámáthétvégi (szombat, vasárnapi) bármely változásáról, a változást követően haladéktalanulmunkavégzésre. A termék fuvarozására használt jármű kirakodási helyre történő érkezésének időpontját, a kirakodási címre érkezésekor, de legkésőbb a kirakodási címre érkezést követő munkanap 12:00 óráig köteles az Eladó az EKAER elektronikus felületén bejelenteni. Eladó Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy a fenti bejelentési kötelezettség teljesítése kivitelezés során csak a hivatalos állami ünnepnapokon nem folyik munkavégzés. A folyamatos munkavégzés alól csak és kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli (építési napló, kooperációs emlékeztető, stb.) engedélyével térhet el. 7.12. Késedelem, illetve az EKAER elektronikus felület eléréseütemtervtől való elmaradás esetén az Alvállalkozó köteles minden szükséges intézkedést megtenni az elmaradás kiküszöbölése érdekében, illetve a Megrendelő írásbeli felszólítására a munkálatokat köteles felgyorsítani. Ha a késedelem a Megrendelő megítélése szerint veszélyezteti a határidők betartását, vagy ha az Alvállalkozó intézkedése Megrendelő megítélése szerint nem kielégítő, a Megrendelő Alvállalkozó költségére jogosult más vállalkozót a teljesítésbe bevonni, illetve a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. Az Alvállalkozó a teljesítésbe bevont másik vállalkozó díját nem jogosult kifogásolni, és köteles megtéríteni a Megrendelőnek ezzel kapcsolatban felmerült kárát és többletköltségét. 7.13. Alvállalkozó haladéktalanul köteles írásban bejelenteni, ha olyan körülmény merül fel, amely a szerződésszerű teljesítést bármely okból akadályozza, vagy lehetetlenné teszi, illetve amely az alvállalkozói díjat érintheti. Az értesítés elmaradása, vagy késedelmes bejelentése hiányában az Alvállalkozó az akadályozó körülményre nem hivatkozhat, az értesítés elmaradásából, késedelmes teljesítéséből eredő károkért az Alvállalkozó felel. 7.14. Alvállalkozó a kivitelezéssel kapcsolatban nyilvános közleményre és reklámok kihelyezésére csak a Megrendelő előzetes beleegyezésével jogosult. A Megrendelő az Alvállalkozó által a fentiek szerint kihelyezett reklámfelületekért díjat jogosult felszámítani. 7.15. Minőségbiztosítás terén az Alvállalkozó köteles az alábbiak teljesítésére: Az anyagok és berendezések minőségének és a különféle munkák különböző típusainak és jellemzőinek megállapításához az Alvállalkozó – a Szerződés erre vonatkozó rendelkezése esetén - a Szerződés aláírását követő 10 (tíz) előzetes regisztrációt igényelnapon belül minőségbiztosítási tervet készít az ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer figyelembevételével. A minőségbiztosítási terv a Szerződés mellékletét képezi. 7.16. A minőségbiztosítási terv munkafázisonként tartalmazza a következőket: - a beszállított anyagok ellenőrzésének és minőségi bizonylatolásának módja; - a munkahelyen végzendő minőségellenőrzések számát, melyről Eladó saját szervezésében idejét, bizonylatolását; - az ellenőrző mérések számát, idejét; - az ellenőrzések során vizsgált paramétereket, elfogadható értéküket, vizsgálandó mennyiségeket; - a minőségi eltérések esetén szükséges intézkedéseket; - az egyeztetett mellékletet az Alvállalkozó a Szerződéshez csatolja az aláírással egyidejűleg. 7.17. Alvállalkozó a véglegesen beépített anyagok, gépek, berendezések származási és felelősségére gondoskodikminőségi bizonylatait, tanúsítványait köteles a Megrendelőnek beépítés, beszerelés előtt bemutatni, és az átadás-átvételi dokumentáció részeként a Szerződés teljesítésével egyidejűleg a Megrendelőnek átadni. Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy E tekintetben irányadó jogszabály a jelen szerződés alapján értékesített termékek az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról szóló 51/2014275/2013. (XII. 31VII.16.) NGM rendelet Kormányrendelet és a 16/2008.(VIII.30.) NFGM rendelet. Ezen dokumentumok fordítási, másolási és egyéb költségeit az Alvállalkozói díj tartalmazza. Alvállalkozó saját költségére – ahol mód és lehetőség van a TPA HU Kft. bevonásával – elvégezteti a törvényes és a minőségügyi tervben előirt vizsgálatokat, ellenőrzéseket, és ezek dokumentumait a Megrendelő képviselőjének 5 (öt) napon belül, írásban átadja. Saját tevékenységére vonatkozó átadási dokumentációt elkészíti, és a Szerződésben előirt példányban a Megrendelő részére átadja. Az átadási dokumentáció kötelezően tartalmazza a kiviteli tervdokumentáció aktualizált, a kivitelezett állapotokat tartalmazó, és Alvállalkozó által aláírt példányát (megvalósulási terv), a beépített anyagok és szerkezetek, a beépített vagy beszerelt berendezések, gépek minőségét tanúsító okmányokat, a kezelésükhöz, használatukhoz szükséges komplett üzemeltetési és karbantartási utasítást, a teljesítés minőségét tanúsító mérések és vizsgálatok eredményeit tartalmazó iratokat valamint a vonalas létesítmények geodéziai bemérésének jegyzőkönyvét plusz 1 (egy), összesen 3 (három) példányban. 7.18. Az Alvállalkozó feladata a szabványok, illetve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok, ellenőrzések (mintavétel, tömörségi vizsgálatok, szilárdsági vizsgálat, stb.) elvégzése és azok kiértékelése, szükséges üzemi próbák elvégzése és próbaüzem lefolytatása és kiértékelése, valamint a szükséges szakvéleményék, műbizonylatok, a Szerződésben és a tervdokumentációban előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések elkészítése a költségeivel együtt. Amennyiben az Alvállalkozó nem tudja bizonyítani az adott Szerződéses rész megfelelő teljesítését, úgy a Megrendelő jogosult az Alvállalkozó költségére beszerezni minőségellenőrző intézet (pl.: ÉMI) szakértői véleményét. 7.19. A végzett építés-szerelési munka, vagy beépítésre került anyag, szerkezet, gép és berendezés minőségmegfelelőségi vitája esetén, amennyiben a vizsgálat eredménye az Alvállalkozó számára elmarasztaló, a vizsgálat költségét az Alvállalkozó viseli. 7.20. Alvállalkozó a munkálatok helyszíni, felelős műszaki irányítását folyamatosan köteles biztosítani és a munkát a Szerződés mellékletét képező, részletes ütemterv alapján egyéb kockázatos terméknek köteles végezni. Amennyiben az Alvállalkozó az irányítást nem minősülnekvagy nem megfelelő színvonalon biztosítja, akkor a Megrendelő jogosult kötbért alkalmazni azon napok figyelembevételével, amelyek alatt a Megrendelő megítélése szerint az Alvállalkozó a képviselet nem, vagy nem megfelelően biztosítja. A kötbér mértéke a a teljes nettó Alvállalkozói díj 0,1%-a (nulla egész egy tized százaléka) naponként, de minimum 25.000 Ft/nap (huszonötezer forint per nap). A jelen pontban rögzített kötbér megfizetésére az AÁSZF 15.4., 15.5., 15.6., 15.7. és 15.8. pontjai megfelelően irányadóak. Amennyiben az Alvállalkozó a Megrendelő második írásbeli felszólítását követően sem tesz eleget ezen szerződéses kötelességének, úgy a Megrendelő jogosult egyoldalúan, szerződésszegésre hivatkozva elállni a Szerződéstől, vagy azt felmondani. 7.21. Térítés ellenében – amennyiben a helyi körülmények lehetővé teszik – a Megrendelő előzetesen egyeztetett szolgáltatásokat nyújt, úgymint: elektromos áram, víz-csatorna, mobil WC használat. A megrendelői szolgáltatás térítési díja a Szerződésben kerül meghatározásra, amelyet a Megrendelő számlában érvényesít, azonban a pénzügyi teljesítése beszámítás útján történik.

Teljesítés. 3.19.1. Az 1.1Vállalkozó a teljesítés során csak a Szerződésben meghatározott és felhasználási, illetve alkalmazási engedéllyel rendelkező technológiát, gépet, szerelvényt, készüléket és anyagot alkalmazhat. pontban meghatározott transzportbetont Megrendelő a kiszállítás napját legalább [3] munkanappal megelőzően írásban rendeli meg (1. sz. melléklet). A megrendelőben Vállalkozó által alkalmazott anyagnak, illetve az anyag teljesítmény igazolásának meg kell határozni felelnie a mennyiségetvonatkozó jogszabályokban, különösen a kiszállítás pontos helyét és határidejét1997. évi LXXVIII. törvényben, valamint az igényelt technológiát (pl. pumix, vagy betonszivattyú). Eladó köteles a Megrendelő eseti megrendelését 1 munkanapon belül visszaigazolni. 3.2. Amennyiben Megrendelő a transzportbetont vágányzári időben végzett munkához rendeli meg, akkor a kiszállítás napját legalább [1] munkanappal megelőzően kell az eseti megrendelőt elküldenie. 3.3. Megrendelő elfogadja, hogy Xxxxx a megrendelések teljesítése során köteles betartani a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008275/2013. (VII. 29VII.16.) Korm. rendelet rendelkezéseitrendeletben foglaltaknak. Vállalkozó a Szerződésben meghatározott műszaki tartalmat, ezért technológiát, anyagot, segédszerkezeteket, ideiglenes létesítményeket csak a teljesítési határidőbe nem számít bele az az időpont, amikor Xxxxx a rendeletre tekintettel nem szállíthat, feltéve, hogy Xxxxx az eseti megrendelő visszaigazolásában tájékoztatta Megrendelőt az eseti megrendelésben meghatározott teljesítési határidőbe eső közlekedésmentes időszakról. 3.4. Eladó a transzportbetont betonmixerrel, vagy billenős tehergépjárművel köteles kiszállítni, kivéve, ha Megrendelő egyéb technológiát rendel előzetes írásbeli engedélyével változtathatja meg. 3.59.2. Vállalkozó a munkaterület átadásának napjától köteles a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően építési napló, illetve tételes elszámolás esetén felmérési napló vezetésére. 9.3. Az építési naplóba történő bejegyzésre csakis a felek képviselői, illetve általuk írásban megbízott személyek jogosultak. A teljesítés helyének megközelíthetőségét az időjárás nagyban befolyásolhatjafelek egymás bejegyzéseit, ezért igény esetén Eladónak észrevétel, illetve ellenészrevétel hiányában is kötelesek aláírni, hogy ezzel igazolják a transzportbetont betonszivattyúvalmásik fél bejegyzésének tudomásul vételét. 9.4. Az egymástól műszakilag elkülönülő munkarészek eltakarására, vagy pumix-val kell továbbépítésére csak a Megrendelő helyszíni utasításai szerint bedolgoznia. A betonszivattyúnakelőzetes hozzájárulásával kerülhet sor, vagy pumixnak legalább [24] méteres gémkinyúlással kell rendelkeznie. A betonszivattyúhoz, vagy pumixhoz Eladó biztosít kezelőszemélyzetet. 3.6. Eladó köteles a jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott transzportbetont a Megrendelő eseti megrendelése alapján a szerződés 4.1. pontjában meghatározott helyekre szállítani. 3.7. A teljesítési határidő az eseti megrendelőben kerül meghatározásra. 3.8. Eladó tudomásul veszi, hogy vágányzári időben történő teljesítés esetén köteles Megrendelő minden olyan kárát megtéríteni, ami abból származott, hogy a Eladó neki felróható okból nem szállított határidőre, a transzportbeton átadásával a teljesítési helyszínen neki felróható okból késlekedett (pl. műszaki meghibásodás), vagy hibás teljesítés miatt a transzportbetont Megrendelő nem vette át és emiatt a vágányzári időt Megrendelő túllépte, a vágányzárat le kellett mondania, vagy ismételten vágányzárat kellett megrendelnie, vagy más módon közvetlen kára keletkezett. 3.9. Amennyiben a jelen szerződés alapján megvalósuló bármely termékértékesítés az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 113. § szerinti Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: EKAER) hatálya alá tartozik, még abban az esetben is, ha az EKAER-hez kapcsolódó bejelentési kötelezettség teljesítése adott munkarész a Szerződés részét képező kivitelezési ütemterv szerint nem minősül önállónak. Vállalkozó az Eladó feladataeltakarás, amelynek teljesítése érdekében továbbépítés tervezett megkezdését megelőző 5 munkanappal korábban az építési naplóbejegyzéssel egyidejűleg írásban is köteles értesíteni a Megrendelőt. 9.5. A munkavégzés módjának, továbbá a teljesítés és az anyagok minőségének és egyéb szerződéses feltételek teljesülésének ellenőrzése céljából a Megrendelő korlátlanul jogosult belépni a munkaterületre. Vállalkozó köteles lehetővé tenni a Megrendelő a Mérnök, és az Eladóval teljes körűen együttműködni, az EKAER körébe tartozó adatokról, tényekről ellenőrzésre jogosult hatóságok és körülményekről Eladót késedelem nélkül tájékoztatniegyéb szervezetek részére is a munkaterület ellenőrzését. 9.6. Együttműködési kötelezettsége keretében Megrendelő Vállalkozó a Szerződés teljesítése során köteles külön az Eladó megkeresésére, írásban tájékoztatni az Eladót: - a kirakodás (kiürítés) címéről, legkésőbb a termék felrakodásának megkezdéséig; - a kirakodási címen található ingatlant az adott jogügylet kapcsán jogszerűen használó vállalkozás adatairól (név, adóazonosító szám), amennyiben e vállalkozás nem azonos a Megrendelővel, legkésőbb a termék felrakodásának megkezdéséig; - Mérnökkel és az EKAER nyilvántartásban feltüntetett adatok (ideértve különösen építési területen tevékenységet végző harmadik személyekkel együttműködni. Az együttműködés során a kirakodási címetVállalkozó köteles a Megrendelővel folyamatosan kapcsolatot tartani, és a koordinációs megbeszéléseken részt venni. Vállalkozó utasítást kizárólag a Megrendelőtől, vagy a Megrendelő által írásban megjelölt más személytől fogadhat el. 9.7. Megrendelő jogosult a kivitelezési ütemtervtől eltérni, továbbá a teljesítési részhatáridőket és a véghatáridőt módosítani, ennek keretében írásbeli utasításban a munkavégzést meghatározott időre felfüggesztheti, illetve elrendelheti a termék fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszámát) bármely változásárólteljesítés felgyorsítását. 9.8. A határidők Megrendelő általi módosítása esetén a kötbérterhes határidőket a Megrendelő által elrendelt módosításnak megfelelően módosítani kell. 9.9. Ha a határidők módosítására olyan okból került sor, amelyért a Vállalkozó felelős, a változást követően haladéktalanulVállalkozó nem jogosult költségeinek megtérítésére és a kötbéreket az eredeti határidőktől kell számítani. 9.10. A termék fuvarozására használt jármű kirakodási helyre történő érkezésének időpontjáthatáridők megváltoztatása esetén a Szerződést módosítani kell. 9.11. Késedelem esetén a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítására a munkálatokat köteles felgyorsítani. Ha a késedelem veszélyezteti a határidők betartását, akkor a kirakodási címre érkezésekorMegrendelő a Vállalkozó költségére jogosult más alvállalkozót teljesítésbe bevonni. Vállalkozó a teljesítésbe bevont másik vállalkozó díját nem jogosult kifogásolni, és köteles megtéríteni a Megrendelőnek az ezzel kapcsolatban felmerült kárát és többletköltségét. 9.12. Vállalkozó az ok felmerülésétől számított 5 napon belül köteles írásban bejelenteni, ha olyan körülmény merül fel, amely a szerződésszerű teljesítést neki fel nem róható okból akadályozza, vagy lehetetlenné teszi (akadályközlés). Az akadályközlés elmaradása, vagy késedelmes bejelentése hiányában a Vállalkozó az akadályozó körülményre nem hivatkozhat. 9.13. Amennyiben Vállalkozó a rész- illetve véghatáridő meghosszabbítására, vagy a vállalkozói díjon felül további kifizetésre tart igényt, akkor köteles erre vonatkozó követelését haladéktalanul, de legkésőbb a kirakodási címre érkezést követő munkanap 12:00 óráig köteles 10 napos jogvesztő határidőn belül - ahhoz képest, hogy az Eladó az EKAER elektronikus felületén alapul szolgáló esemény vagy körülmény bekövetkezését észlelte, vagy észlelnie kellett volna - bejelenteni. Eladó tudomásul vesziA Vállalkozó a bejelentéstől számított 10 napos határidőn, hogy vagy Megrendelővel egyeztetett más időponton belül köteles a fenti bejelentési kötelezettség teljesítése (az EKAER elektronikus felület elérése) előzetes regisztrációt igényelkövetelését számításokkal, melyről Eladó saját szervezésében és felelősségére gondoskodikdokumentumokkal, vagy egyéb megfelelő módon alátámasztani. Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy Ha a Vállalkozó elmulasztja teljesíteni jelen pont bármely rendelkezését - így különösen a jelen szerződés alapján értékesített termékek az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben pont szerinti határidőben bejelenteni a kockázatos termékek meghatározásáról szóló 51/2014. (XII. 31követelését - elveszti jogát a határidők és a vállalkozói díj módosításának érvényesítésére.) NGM rendelet alapján egyéb kockázatos terméknek nem minősülnek.

Teljesítés. 3.118.1. Az 1.1Vállalkozó a Szerződésből eredő valamennyi kötelezettségét oly módon és olyan időben köteles teljesíteni, hogy bármely magatartása vagy mulasztása semmilyen módon ne idézze elő, ne okozza, illetve ne járuljon hozzá a Megrendelőnek a Generálszerződés alapján fennálló bármely kötelezettsége megszegéséhez. 18.2. pontban Vállalkozó a teljesítés során csak a Szerződésben meghatározott transzportbetont Megrendelő a kiszállítás napját legalább [3] munkanappal megelőzően írásban rendeli meg (1és felhasználási, illetve alkalmazási engedéllyel rendelkező technológiát, gépet, szerelvényt, készüléket és anyagot alkalmazhat. sz. melléklet). A megrendelőben Vállalkozó által alkalmazott anyagnak, illetve az anyag teljesítmény igazolásának meg kell határozni felelnie a mennyiségetvonatkozó jogszabályokban, különösen a 305/2011/EU rendeletben, a kiszállítás pontos helyét és határidejét1997. évi LXXVIII. törvényben, valamint az igényelt technológiát (pl. pumix, vagy betonszivattyú). Eladó köteles a Megrendelő eseti megrendelését 1 munkanapon belül visszaigazolni. 3.2. Amennyiben Megrendelő a transzportbetont vágányzári időben végzett munkához rendeli meg, akkor a kiszállítás napját legalább [1] munkanappal megelőzően kell az eseti megrendelőt elküldenie. 3.3. Megrendelő elfogadja, hogy Xxxxx a megrendelések teljesítése során köteles betartani a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008275/2013. (VII. 29VII.16.) Korm. rendelet rendelkezéseitrendeletben foglaltaknak. Vállalkozó a Szerződésben meghatározott műszaki tartalmat, ezért technológiát, anyagot, segédszerkezeteket, ideiglenes létesítményeket csak a teljesítési határidőbe nem számít bele az az időpont, amikor Xxxxx a rendeletre tekintettel nem szállíthat, feltéve, hogy Xxxxx az eseti megrendelő visszaigazolásában tájékoztatta Megrendelőt az eseti megrendelésben meghatározott teljesítési határidőbe eső közlekedésmentes időszakról. 3.4. Eladó a transzportbetont betonmixerrel, vagy billenős tehergépjárművel köteles kiszállítni, kivéve, ha Megrendelő egyéb technológiát rendel előzetes írásbeli engedélyével változtathatja meg. 3.518.3. Vállalkozó a munkaterület átadásának napjától köteles a Rendeletben foglaltaknak megfelelően építési napló, illetve tételes elszámolás esetén felmérési napló vezetésére. 18.4. Az építési naplóba történő bejegyzésre csakis a felek képviselői, illetve aSzerződésben az építési napló vezetésére jogosultként megnevezett személyek jogosultak.. A teljesítés helyének megközelíthetőségét az időjárás nagyban befolyásolhatjafelek egymás bejegyzéseit, ezért igény esetén Eladónak észrevétel, illetve ellenészrevétel hiányábanis kötelesek aláírni, hogy ezzel igazolják a transzportbetont betonszivattyúvalmásik fél bejegyzésének tudomásul vételét. 18.5. Az egymástól műszakilag elkülönülő munkarészek eltakarására, vagy pumix-val kell továbbépítésére csak a Megrendelő helyszíni utasításai szerint bedolgoznia. A betonszivattyúnakelőzetes hozzájárulásával kerülhet sor, vagy pumixnak legalább [24] méteres gémkinyúlással kell rendelkeznie. A betonszivattyúhoz, vagy pumixhoz Eladó biztosít kezelőszemélyzetet. 3.6. Eladó köteles a jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott transzportbetont a Megrendelő eseti megrendelése alapján a szerződés 4.1. pontjában meghatározott helyekre szállítani. 3.7. A teljesítési határidő az eseti megrendelőben kerül meghatározásra. 3.8. Eladó tudomásul veszi, hogy vágányzári időben történő teljesítés esetén köteles Megrendelő minden olyan kárát megtéríteni, ami abból származott, hogy a Eladó neki felróható okból nem szállított határidőre, a transzportbeton átadásával a teljesítési helyszínen neki felróható okból késlekedett (pl. műszaki meghibásodás), vagy hibás teljesítés miatt a transzportbetont Megrendelő nem vette át és emiatt a vágányzári időt Megrendelő túllépte, a vágányzárat le kellett mondania, vagy ismételten vágányzárat kellett megrendelnie, vagy más módon közvetlen kára keletkezett. 3.9. Amennyiben a jelen szerződés alapján megvalósuló bármely termékértékesítés az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 113. § szerinti Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: EKAER) hatálya alá tartozik, még abban az esetben is, ha az EKAER-hez kapcsolódó bejelentési kötelezettség teljesítése adott munkarész a Szerződés részét képező kivitelezési ütemterv szerint nem minősül önállónak. Vállalkozó az Eladó feladataeltakarás, amelynek teljesítése érdekében továbbépítés tervezett megkezdését megelőző 5 (öt) munkanappal korábban az építési naplóbejegyzéssel egyidejűleg írásban is köteles értesíteni a Megrendelőt. 18.6. A munkavégzés módjának, továbbá a teljesítés és az anyagok minőségének és egyéb szerződéses feltételek teljesülésének ellenőrzése céljából a Megrendelő korlátozás nélkül jogosult belépni a munkaterületre. Vállalkozó köteles lehetővé tenni az Eladóval teljes körűen együttműködniÉpíttető, a Mérnök, az EKAER körébe tartozó adatokrólÜzemeltető, tényekről az ellenőrzésre jogosult hatóságok és körülményekről Eladót késedelem nélkül tájékoztatniegyéb szervezetek részére is a munkaterület ellenőrzését. 18.7. Együttműködési kötelezettsége keretében Megrendelő Vállalkozó a Szerződés teljesítése során köteles külön az Eladó megkeresésére, írásban tájékoztatni az Eladót: - a kirakodás (kiürítés) címéről, legkésőbb a termék felrakodásának megkezdéséig; - a kirakodási címen található ingatlant az adott jogügylet kapcsán jogszerűen használó vállalkozás adatairól (név, adóazonosító szám), amennyiben e vállalkozás nem azonos a Megrendelővel, legkésőbb az Építtetővel, a termék felrakodásának megkezdéséig; - Mérnökkel, az EKAER nyilvántartásban feltüntetett adatok (ideértve különösen Üzemeltetővel és az építési területen tevékenységet végző harmadik személyekkel együttműködni. Az együttműködés során a kirakodási címetVállalkozó köteles a Megrendelővel folyamatosan kapcsolatot tartani, és a koordinációs megbeszéléseken részt venni. Vállalkozó utasítást kizárólag a Megrendelőtől, vagy a Megrendelő által írásban megjelölt más személytől fogadhat el. 18.8. Megrendelő jogosult a kivitelezési ütemtervtől eltérni, továbbá a teljesítési részhatáridőket és a véghatáridőt módosítani, ennek keretében írásbeli utasításban a munkavégzést meghatározott időre felfüggesztheti, illetve elrendelheti a termék fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszámát) bármely változásárólteljesítés felgyorsítását. 18.9. Ha a határidők módosítására olyan okból került sor, amelyért a Vállalkozó felelős, a változást követően haladéktalanulVállalkozó nem jogosult költségeinek megtérítésére és a kötbéreket az eredeti határidőktől kell számítani. 18.10. A termék fuvarozására használt jármű kirakodási helyre történő érkezésének időpontjáthatáridők megváltoztatása esetén a Szerződést módosítani kell. 18.11. Késedelem esetén a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítására a munkálatokat köteles felgyorsítani. Ha a késedelem veszélyezteti a határidők betartását, akkor Megrendelő a kirakodási címre érkezésekorVállalkozó költségére jogosult más alvállalkozót teljesítésbe bevonni. Vállalkozó a teljesítésbe bevont másik vállalkozó vállalkozói díját nem jogosult kifogásolni, és köteles megtéríteni a Megrendelőnek az ezzel kapcsolatban felmerült minden kárát és többletköltségét. 18.12. Vállalkozó köteles írásban bejelenteni, ha olyan körülmény merül fel, amely a szerződésszerű teljesítést olyan okból akadályozza, vagy lehetetlenné teszi, amelyért a Vállalkozó nem felelős (továbbiakban: Akadályközlés). A Vállalkozó az Akadályközlést köteles haladéktalanul, de legkésőbb a kirakodási címre érkezést követő munkanap 12:00 óráig köteles 5 (öt) napos jogvesztő határidőn belül – ahhoz képest, hogy az Eladó az EKAER elektronikus felületén alapul szolgáló esemény vagy körülmény bekövetkezését észlelte, vagy észlelnie kellett volna – bejelenteni. Eladó tudomásul vesziAz akadályközlés elmaradása, vagy késedelmes bejelentése hiányában a Vállalkozó az akadályozó körülményre nem hivatkozhat. 18.13. Amennyiben Vállalkozó a rész- illetve véghatáridő meghosszabbítására, vagy a vállalkozói díjon felül további kifizetésre tart igényt, akkor köteles erre vonatkozó követelését haladéktalanul, de legkésőbb 10 (tíz) napos jogvesztő határidőn belül – ahhoz képest, hogy az alapul szolgáló esemény vagy körülmény bekövetkezését észlelte, vagy észlelnie kellett volna – írásban bejelenteni. A Vállalkozó a fenti bejelentési kötelezettség teljesítése bejelentéstől számított 10 (az EKAER elektronikus felület elérésetíz) előzetes regisztrációt igényelnapos határidőn, melyről Eladó saját szervezésében és felelősségére gondoskodikvagy Megrendelővel egyeztetett más időponton belül köteles a követelését számításokkal, dokumentumokkal, vagy egyéb megfelelő módon alátámasztani. Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy Ha Vállalkozó elmulasztja teljesíteni jelen pont bármely rendelkezését – így különösen a jelen szerződés alapján értékesített termékek pont szerinti határidőben bejelenteni a követelését – elveszti jogát a határidők és a Vállalkozói Díj módosításának érvényesítésére. 18.14. A Vállalkozó a teljes munkaterületén az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben építési munkákhoz csak megfelelő műszaki és környezetvédelmi állapotú (üzem- és kenőanyag szivárgás mentes) munkagépeket és szállítóeszközöket használhat. A munkagépek, szállító járművek munkaterületen történő karbantartása semmilyen körülmények között nem engedélyezett, javítása a kockázatos termékek meghatározásáról szóló 51/2014munkaterületen csak a kárelhárítás mértékéig elfogadható. 18.15. Kárelhárításhoz szükséges gépjavításokat Vállalkozó csak a környezet szennyezését kizáró körülmények és műszaki feltételek (XII. 31kármentő tálca, felitató anyagok stb.) NGM rendelet alapján egyéb kockázatos terméknek nem minősülnekbiztosítása mellett végezhet. Vállalkozó a számára ideiglenesen átadott felvonulási terület szennyezés-mentesen tartásáért is teljes körűen felelős. 18.16. A Vállalkozó - a tevékenység jellegének megfelelően - köteles a munka- és tárolóterületén, valamint a külső és belső szállító utakon fellépő diffúz porzás megakadályozására a szükséges gyakorisággal a saját költségén locsolást biztosítani. A pormentesítés elmaradása kapcsán keletkező káresemények esetén a Vállalkozó teljes mértékben helytállni köteles.

Teljesítés. 3.17.1. Alvállalkozó a teljesítés során csak a Megrendelő által – az alvállalkozói szerződés eltérő rendelkezése hiányában legalább a munkakezdést egy hónappal megelőzően – jóváhagyott, engedélyezett és bemutatott technológiát és anyagot alkalmazhat. Alvállalkozó a Szerződéses Dokumentumokban meghatározott műszaki tartalmat, technológiát, anyagot, segédszerkezeteket, ideiglenes létesítményeket csak a Megrendelő előzetes írásbeli engedélyével változtathatja meg. Minden anyagot, melyet Alvállalkozó felhasznál, minta formájában be kell mutatni a Megrendelőnek jóváhagyás céljából, ha az a terveken, illetve költségvetésben nem pontos típussal szerepel. 7.2. Alvállalkozó a munkaterület átadásának napjától köteles a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően építési naplót vezetni. Alvállalkozó köteles az építési naplót – papír alapú napló esetén - a helyszínen tartani. 7.3. Az 1.1építési naplóba történő bejegyzésre csak a 191/2009. pontban (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározott transzportbetont Megrendelő a kiszállítás napját legalább [3] munkanappal megelőzően írásban rendeli meg (1. sz. melléklet)személyek jogosultak. A megrendelőben meg kell határozni Felek egymás bejegyzéseit, észrevétel, illetve ellenészrevétel hiányában is kötelesek aláírni, hogy ezzel igazolják a mennyiséget, a kiszállítás pontos helyét és határidejét, valamint az igényelt technológiát (plmásik Fél bejegyzésének tudomásul vételét. pumix, vagy betonszivattyú). Eladó köteles Ha Alvállalkozó a Megrendelő eseti megrendelését 1 munkanapon bejegyzését 5 (öt) napon belül visszaigazolninem írja alá, akkor úgy kell tekinteni, mintha azt tudomásul vette volna. Alvállalkozó bejegyzése kizárólag a Megrendelő által történt aláírás esetén tekinthető tudomásul vettnek. Az Alvállalkozó az építési naplót, az elektronikus építési naplót a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint köteles vezetni. 3.27.4. Amennyiben Megrendelő Tételes elszámolás esetén az Alvállalkozó felmérési napló vezetésére is köteles. A felmérési napló vezetésére a transzportbetont vágányzári időben végzett munkához rendeli meg, akkor a kiszállítás napját legalább [1] munkanappal megelőzően kell az eseti megrendelőt elküldenie. 3.3. Megrendelő elfogadja, hogy Xxxxx a megrendelések teljesítése során köteles betartani a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008191/2009. (VII. 29IX.15.) Korm. rendelet rendelkezéseitvonatkozó rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni. 7.5. Minden egyes munkafázis befejezését követően az Alvállalkozónak az elkészült munka minősítését el kell végeznie, ezért vagy végeztetnie és a teljesítési határidőbe nem számít bele az az időpont, amikor Xxxxx minősítést a rendeletre tekintettel nem szállíthat, feltéveMegrendelő részére át kell adni. A Megrendelő képviselőjének azt jóvá kell hagynia ahhoz, hogy Xxxxx a következő munkafázis megkezdhető legyen. Egyetlen munkafázis sem takarható el a Megrendelő ellenőrzése és jóváhagyása előtt. Az eltakarásra kerülő munkarészről, az eseti megrendelő visszaigazolásában tájékoztatta Megrendelőt eltakarást megelőző 2 (kettő) munkanappal az eseti megrendelésben Alvállalkozónak értesítenie kell a Megrendelőt, megjelölve az eltakarás időpontját. Amennyiben az Alvállalkozó nem, vagy késve értesítette a Megrendelőt, a Megrendelő elrendelheti az eltakarás visszabontását az Alvállalkozó költségén. Munkafázison a szerződéses műszaki tartalomban meghatározott teljesítési határidőbe eső közlekedésmentes időszakrólegybefüggő munkarészeket kell érteni. Bármely olyan munkát, amely mérést igényel, külön naplóban, jegyzőkönyvben és rajzrészleten kell rögzíteni eltakarás előtt. A méréseknél a Megrendelő részére az ellenőrzés lehetőségét biztosítani kell. A mérési naplót az Alvállalkozónak és a Megrendelőnek alá kell írni. Amennyiben a Megrendelő az ellenőrzési jogát nem gyakorolja, Alvállalkozó az eltakart munkarészekért is teljes felelősséggel tartozik. 3.47.6. Eladó A munkavégzés módjának, továbbá a transzportbetont betonmixerrelteljesítés és az anyagok minőségének és egyéb szerződéses feltételek teljesülésének ellenőrzése céljából a Megrendelő korlátlanul jogosult belépni a munkaterületre. Alvállalkozó köteles lehetővé tenni a hatóságok és az Építtető részére a munkaterület ellenőrzését a Megrendelő egyidejű szóbeli vagy írásbeli tájékoztatása mellett. 7.7. Alvállalkozó a Szerződés teljesítése során köteles a Megrendelővel, az Építtetővel, az Építtető műszaki ellenőrével és az építési területen tevékenységet végző harmadik személyekkel együttműködni. Az együttműködés során az Alvállalkozó köteles a Megrendelővel folyamatosan kapcsolatot tartani, és a koordinációs megbeszéléseken részt venni. Alvállalkozó utasítást kizárólag a Megrendelőtől, vagy billenős tehergépjárművel köteles kiszállítnia Megrendelő által írásban megjelölt más személytől fogadhat el. 7.8. Megrendelő jogosult a kivitelezési ütemtervtől eltérni, ennek keretében írásbeli utasításban a munkavégzést meghatározott időre felfüggeszteni, illetve elrendelheti a teljesítés felgyorsítását. 7.9. A Megrendelő jogosult továbbá - jelen Szerződésben foglalt munkák mennyiségét növelni vagy csökkenteni; - önálló munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni; - munkák bármely részét, bármilyen technológiai vagy időbeli sorrend szerint megváltoztatni; - bármely munka anyagát, technológiáját, minőségét megváltoztatni; - más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat, az Alvállalkozó költségére, ha felszólítására az Alvállalkozó a kifogásolt munkát a Megrendelő által meghatározott határidőre nem javítja, illetve nem pótolja; - a beépítésre kerülő anyagok, berendezések kiválasztásában részt venni és dönteni; - helyszínen dolgozók munkaszerződésének ellenőrzésére a helyi építésvezető mindenkor jogosult; - kifogásolni, vagy megtagadni az Alvállalkozó későbbi vállalkozóit, helyszíni személyzetét az ajánlattól eltérő alkalmazott technológiát, eszközeit; - Alvállalkozó helyszíni építésvezetője, munkavezetője helyett más személyt kérni Alvállalkozótól. Amennyiben az Alvállalkozó a Megrendelő ezen kérését 5 (öt) munkanapon belül nem teljesíti, a Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. 7.10. A Megrendelő fenti intézkedése, illetve a határidők módosulása esetén az Alvállalkozó nem válik jogosulttá a Szerződéstől való elállásra, felmondásra, illetve további díjazás követelésére. Alvállalkozó a Megrendelői utasítás kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül igényelheti a felfüggesztéssel, vagy a változással járó indokolt, igazolt, a Megrendelő által elfogadott többletköltségeinek megtérítését, kivéve, ha a határidők módosítása a jogszabályi, vagy hatósági rendelkezések, az Építtető utasítása, vagy vis maior miatt vált szükségessé. Ebben az esetben a Felek megállapodnak a kötbérterhes határidők Megrendelő egyéb technológiát rendel megáltal elrendelt módosításnak megfelelő módosításáról. 3.57.11. A teljesítés helyének megközelíthetőségét az időjárás nagyban befolyásolhatja, ezért igény esetén Eladónak a transzportbetont betonszivattyúval, vagy pumix-val kell a Megrendelő helyszíni utasításai szerint bedolgoznia. A betonszivattyúnak, vagy pumixnak legalább [24] méteres gémkinyúlással kell rendelkeznie. A betonszivattyúhoz, vagy pumixhoz Eladó biztosít kezelőszemélyzetet. 3.6. Eladó köteles a jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott transzportbetont a Megrendelő eseti megrendelése alapján a szerződés 4.1. pontjában meghatározott helyekre szállítani. 3.7. A teljesítési határidő az eseti megrendelőben kerül meghatározásra. 3.8. Eladó tudomásul veszi, hogy vágányzári időben történő teljesítés esetén köteles Megrendelő minden olyan kárát megtéríteni, ami abból származott, hogy a Eladó neki felróható okból nem szállított határidőreAlvállalkozó külön költség felszámítása nélkül, a transzportbeton átadásával határidők betartása érdekében kötelezi magát a teljesítési helyszínen neki felróható okból késlekedett folyamatos, nyújtott műszakban (pl. műszaki meghibásodás), vagy hibás teljesítés miatt a transzportbetont Megrendelő nem vette át és emiatt a vágányzári időt Megrendelő túllépte, a vágányzárat le kellett mondania, vagy ismételten vágányzárat kellett megrendelnie, vagy más módon közvetlen kára keletkezett. 3.9. Amennyiben a jelen szerződés alapján megvalósuló bármely termékértékesítés az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.07-19 óráig) 113. § szerinti Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: EKAER) hatálya alá tartozik, abban az esetben az EKAER-hez kapcsolódó bejelentési kötelezettség teljesítése az Eladó feladata, amelynek teljesítése érdekében a Megrendelő köteles az Eladóval teljes körűen együttműködni, az EKAER körébe tartozó adatokról, tényekről és körülményekről Eladót késedelem nélkül tájékoztatni. Együttműködési kötelezettsége keretében Megrendelő köteles külön az Eladó megkeresésére, írásban tájékoztatni az Eladót: - a kirakodás (kiürítés) címéről, legkésőbb a termék felrakodásának megkezdéséig; - a kirakodási címen található ingatlant az adott jogügylet kapcsán jogszerűen használó vállalkozás adatairól (név, adóazonosító szám), amennyiben e vállalkozás nem azonos a Megrendelővel, legkésőbb a termék felrakodásának megkezdéséig; - az EKAER nyilvántartásban feltüntetett adatok (ideértve különösen a kirakodási címettörténő, illetve a termék fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszámáthétvégi (szombat, vasárnapi) bármely változásáról, a változást követően haladéktalanulmunkavégzésre. A termék fuvarozására használt jármű kirakodási helyre történő érkezésének időpontját, a kirakodási címre érkezésekor, de legkésőbb a kirakodási címre érkezést követő munkanap 12:00 óráig köteles az Eladó az EKAER elektronikus felületén bejelenteni. Eladó Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy a fenti bejelentési kötelezettség teljesítése kivitelezés során csak a hivatalos állami ünnepnapokon nem folyik munkavégzés. A folyamatos munkavégzés alól csak és kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli (építési napló, kooperációs emlékeztető, stb.) engedélyével térhet el. 7.12. Késedelem, illetve az EKAER elektronikus felület eléréseütemtervtől való elmaradás esetén az Alvállalkozó köteles minden szükséges intézkedést megtenni az elmaradás kiküszöbölése érdekében, illetve a Megrendelő írásbeli felszólítására a munkálatokat köteles felgyorsítani. Ha a késedelem a Megrendelő megítélése szerint veszélyezteti a határidők betartását, vagy ha az Alvállalkozó intézkedése Megrendelő megítélése szerint nem kielégítő, a Megrendelő Alvállalkozó költségére jogosult más vállalkozót a teljesítésbe bevonni, illetve a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. Az Alvállalkozó a teljesítésbe bevont másik vállalkozó díját nem jogosult kifogásolni, és köteles megtéríteni a Megrendelőnek ezzel kapcsolatban felmerült kárát és többletköltségét. 7.13. Alvállalkozó haladéktalanul köteles írásban bejelenteni, ha olyan körülmény merül fel, amely a szerződésszerű teljesítést bármely okból akadályozza, vagy lehetetlenné teszi, illetve amely az alvállalkozói díjat érintheti. Az értesítés elmaradása, vagy késedelmes bejelentése hiányában az Alvállalkozó az akadályozó körülményre nem hivatkozhat, az értesítés elmaradásából, késedelmes teljesítéséből eredő károkért az Alvállalkozó felel. 7.14. Alvállalkozó a kivitelezéssel kapcsolatban nyilvános közleményre és reklámok kihelyezésére csak a Megrendelő előzetes beleegyezésével jogosult. A Megrendelő az Alvállalkozó által a fentiek szerint kihelyezett reklámfelületekért díjat jogosult felszámítani. 7.15. Minőségbiztosítás terén az Alvállalkozó köteles az alábbiak teljesítésére: Az anyagok és berendezések minőségének és a különféle munkák különböző típusainak és jellemzőinek megállapításához az Alvállalkozó a Szerződés aláírását követő 10 (tíz) előzetes regisztrációt igényelnapon belül minőségbiztosítási tervet készít az ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer figyelembevételével. A minőségbiztosítási terv a Szerződés mellékletét képezi. 7.16. A minőségbiztosítási terv munkafázisonként tartalmazza a következőket: - a beszállított anyagok ellenőrzésének és minőségi bizonylatolásának módja; - a munkahelyen végzendő minőségellenőrzések számát, melyről Eladó saját szervezésében idejét, bizonylatolását; - az ellenőrző mérések számát, idejét; - az ellenőrzések során vizsgált paramétereket, elfogadható értéküket, vizsgálandó mennyiségeket; - a minőségi eltérések esetén szükséges intézkedéseket; - az egyeztetett mellékletet az Alvállalkozó a Szerződéshez csatolja az aláírással egyidejűleg. 7.17. Alvállalkozó a véglegesen beépített anyagok, gépek, berendezések származási és felelősségére gondoskodikminőségi bizonylatait, tanúsítványait köteles a Megrendelőnek beépítés, beszerelés előtt bemutatni, és az átadás-átvételi dokumentáció részeként a Szerződés teljesítésével egyidejűleg a Megrendelőnek átadni. Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy E tekintetben irányadó jogszabály a jelen szerződés alapján értékesített termékek az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról szóló 51/2014275/2013. (XII. 31VII.16.) NGM rendelet Kormányrendelet és a 16/2008.(VIII.30.) NFGM rendelet. Ezen dokumentumok fordítási, másolási és egyéb költségeit az Alvállalkozói díj tartalmazza. Alvállalkozó saját költségére – ahol mód és lehetőség van a TPA HU Kft. bevonásával – elvégezteti a törvényes és a minőségügyi tervben előirt vizsgálatokat, ellenőrzéseket, és ezek dokumentumait a Megrendelő képviselőjének 5 (öt) napon belül, írásban átadja. Saját tevékenységére vonatkozó átadási dokumentációt elkészíti, és a Szerződésben előirt példányban a Megrendelő részére átadja. Az átadási dokumentáció kötelezően tartalmazza a kiviteli tervdokumentáció aktualizált, a kivitelezett állapotokat tartalmazó, és Alvállalkozó által aláírt példányát (megvalósulási terv), a beépített anyagok és szerkezetek, a beépített vagy beszerelt berendezések, gépek minőségét tanúsító okmányokat, a kezelésükhöz, használatukhoz szükséges komplett üzemeltetési és karbantartási utasítást, a teljesítés minőségét tanúsító mérések és vizsgálatok eredményeit tartalmazó iratokat valamint a vonalas létesítmények nyíltárkos bemérésének jegyzőkönyvét plusz 1 (egy), összesen 3 (három) példányban. 7.18. Az Alvállalkozó feladata a szabványok, illetve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok, ellenőrzések (mintavétel, tömörségi vizsgálatok, szilárdsági vizsgálat, stb.) elvégzése és azok kiértékelése, szükséges üzemi próbák elvégzése és próbaüzem lefolytatása és kiértékelése, valamint a szükséges szakvéleményék, műbizonylatok, a Szerződésben és a tervdokumentációban előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések elkészítése a költségeivel együtt. Amennyiben az Alvállalkozó nem tudja bizonyítani az adott Szerződéses rész megfelelő teljesítését, úgy a Megrendelő jogosult az Alvállalkozó költségére beszerezni minőségellenőrző intézet (pl.: ÉMI) szakértői véleményét. 7.19. A végzett építés-szerelési munka, vagy beépítésre került anyag, szerkezet, gép és berendezés minőségmegfelelőségi vitája esetén, amennyiben a vizsgálat eredménye az Alvállalkozó számára elmarasztaló, a vizsgálat költségét az Alvállalkozó viseli. 7.20. Alvállalkozó a munkálatok helyszíni, felelős műszaki irányítását folyamatosan köteles biztosítani és a munkát a Szerződés mellékletét képező, részletes ütemterv alapján egyéb kockázatos terméknek köteles végezni. Amennyiben az Alvállalkozó az irányítást nem minősülnekvagy nem megfelelő színvonalon biztosítja, akkor a Megrendelő jogosult kötbért alkalmazni azon napok figyelembevételével, amelyek alatt a Megrendelő megítélése szerint az Alvállalkozó a képviselet nem, vagy nem megfelelően biztosítja. A kötbér mértéke a a teljes nettó Alvállalkozói díj 0,1%-a (nulla egész egy tized százaléka) naponként, de minimum 25.000 Ft/nap (huszonötezer forint per nap). A jelen pontban rögzített kötbér megfizetésére az AÁSZF 15.4., 15.5., 15.6., 15.7. és 15.8. pontjai megfelelően irányadóak. Amennyiben az Alvállalkozó a Megrendelő második írásbeli felszólítását követően sem tesz eleget ezen szerződéses kötelességének, úgy a Megrendelő jogosult egyoldalúan, szerződésszegésre hivatkozva elállni a Szerződéstől, vagy azt felmondani. 7.21. Térítés ellenében – amennyiben a helyi körülmények lehetővé teszik – a Megrendelő előzetesen egyeztetett szolgáltatásokat nyújt, úgymint: elektromos áram, víz-csatorna, mobil WC használat. A megrendelői szolgáltatás térítési díja a Szerződésben kerül meghatározásra, amelyet a Megrendelő számlában érvényesít, azonban a pénzügyi teljesítése beszámítás útján történik.

Teljesítés. 3.1. Az 1.1Felek teljesítés alatt azt értik, hogy Vállalkozó jelen szerződés 2.2. pontban meghatározott transzportbetont pontjában jelölt feladatait hiba- és hiánymentesen, legjobb tudása szerint végzi, és teljesítési jelentését átadja Megrendelő a kiszállítás napját legalább [3] munkanappal megelőzően írásban rendeli meg (1. sz. melléklet). A megrendelőben meg kell határozni a mennyiséget, a kiszállítás pontos helyét és határidejét, valamint az igényelt technológiát (pl. pumix, vagy betonszivattyú). Eladó köteles a Megrendelő eseti megrendelését 1 munkanapon belül visszaigazolnirészére. 3.2. Amennyiben Megrendelő Xxxxx közös megegyezése alapján a transzportbetont vágányzári időben végzett munkához rendeli jelen szerződés 2.2. pontjában meghatározott feladatok teljesítése, a folyamatos egyeztetést feltételezve,· az alábbi határidők betartása mellett valósul meg, akkor a kiszállítás napját legalább [: Szerződésszám: 1] munkanappal megelőzően kell az eseti megrendelőt elküldenie-1716/:U/2013 Feladat . .. határidő AS-ös szórólapok kiosztása 2014. szeptember 30. (3.3. pontban meghatározott feltételek Al-es plakátok kiosztása 2014. szeptember 30. (3.3. pontban meghatározott feltételek Promóciós és memória előhívó tárgyak leadása 2013. május 31. 3.3. Megrendelő elfogadjajelen szerződés 2.2. pont a) és b) pontjában meghatározott feladatok elvégzésére a 3.2. pontban meghatározott végső teljesítési határidőkön túl részhatáridőket határozhat meg a szórólapok kiosztására vonatkozóan legfeljebb 6, hogy Xxxxx a megrendelések teljesítése során plakátok kihelyezésével kapcsolatban legfeljebb 15 alkalommal. Megrendelő köteles betartani a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008részteljesítési határidő előtt legalább 24 órával, írásban tájékoztatni Vállalkozót az aktuális feladat elvégzésének szükségességéről. (VIIA Vállalkozó részteljesítését követően részszámla benyújtására jogosult a 4.3. 29.) Korm. rendelet rendelkezéseit, ezért a teljesítési határidőbe nem számít bele az az időpont, amikor Xxxxx a rendeletre tekintettel nem szállíthat, feltéve, hogy Xxxxx az eseti megrendelő visszaigazolásában tájékoztatta Megrendelőt az eseti megrendelésben pontban meghatározott teljesítési határidőbe eső közlekedésmentes időszakról.feltételekkeL 3.4. Eladó A Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a transzportbetont betonmixerrelmunkát maga végezte volna el. A Vállalkozó minden olyan kárért is felelős, vagy billenős tehergépjárművel köteles kiszállítni, kivéve, ha Megrendelő egyéb technológiát rendel megamely az alvállalkozó nélkül nem következett volna be. 3.5. Vállalkozó köteles teljesítési jelentést készíteni az általa nyújtott szaigáitatás elvégzéséről a Megrendelő által előírt teljesítési jelentés mintát alkalmazva. A teljesítés helyének megközelíthetőségét az időjárás nagyban befolyásolhatja, ezért igény esetén Eladónak a transzportbetont betonszivattyúval, vagy pumix-val teljesítési jelentésnek tartalmaznia kell a Megrendelő helyszíni utasításai szerint bedolgoznia. A betonszivattyúnakvalósággal egyező módon, vagy pumixnak legalább [24] méteres gémkinyúlással kell rendelkeznie. A betonszivattyúhoz, vagy pumixhoz Eladó biztosít kezelőszemélyzetetutólag ellenőrizhető formában a feladat ellátására fordított időt (órára kerekítve) és a teljesített feladat részletes leírását. 3.6. Eladó köteles Megrendelő a jelen teljesítést elfogadja, ha a teljesítési jelentés alapján igazolható a Vállalkozó szerződés 1.1. pontjában meghatározott transzportbetont szerinti teljesítése és a Megrendelő eseti megrendelése alapján szórólapok kiosztása, a szerződés 4.1. pontjában meghatározott helyekre szállítaniplakátok kihelyezése, valamint a promóciós és memória előhívó tárgyak átadása megtörtént. 3.7. A Megrendelő részéről teljesítési határidő az eseti megrendelőben kerül meghatározásrajelentés aláírására jogosult személy a polgármester. 3.8. Eladó tudomásul veszi, hogy vágányzári időben történő teljesítés esetén köteles Megrendelő minden olyan kárát megtéríteni, ami abból származott, hogy a Eladó neki felróható okból nem szállított határidőre, a transzportbeton átadásával A vállalkozói díj kifizetésére a teljesítési helyszínen neki felróható okból késlekedett (pl. műszaki meghibásodás), vagy hibás teljesítés miatt a transzportbetont Megrendelő nem vette át és emiatt a vágányzári időt Megrendelő túllépte, a vágányzárat le kellett mondania, vagy ismételten vágányzárat kellett megrendelnie, vagy más módon közvetlen kára keletkezettjelentés jóváhagyását követően kiállított számla alapján kerül sor. 3.9. Ha a teljesítési jelentés hiányos, Vállalkozó köteles a hiányzó adatokat pótolni és a helyesen kitöltött teljesítési jelentést átadni Megrendelő részére. Amennyiben a jelen szerződés alapján megvalósuló bármely termékértékesítés az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Artteljesítési jelentés nem valós adatokat tartalmaz, akkor Megrendelő vállalkozói díjat nem fizet Vállalkozó felé.) 113. § szerinti Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: EKAER) hatálya alá tartozik, abban az esetben az EKAER-hez kapcsolódó bejelentési kötelezettség teljesítése az Eladó feladata, amelynek teljesítése érdekében a Megrendelő köteles az Eladóval teljes körűen együttműködni, az EKAER körébe tartozó adatokról, tényekről és körülményekről Eladót késedelem nélkül tájékoztatni. Együttműködési kötelezettsége keretében Megrendelő köteles külön az Eladó megkeresésére, írásban tájékoztatni az Eladót: - a kirakodás (kiürítés) címéről, legkésőbb a termék felrakodásának megkezdéséig; - a kirakodási címen található ingatlant az adott jogügylet kapcsán jogszerűen használó vállalkozás adatairól (név, adóazonosító szám), amennyiben e vállalkozás nem azonos a Megrendelővel, legkésőbb a termék felrakodásának megkezdéséig; - az EKAER nyilvántartásban feltüntetett adatok (ideértve különösen a kirakodási címet, illetve a termék fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszámát) bármely változásáról, a változást követően haladéktalanul. A termék fuvarozására használt jármű kirakodási helyre történő érkezésének időpontját, a kirakodási címre érkezésekor, de legkésőbb a kirakodási címre érkezést követő munkanap 12:00 óráig köteles az Eladó az EKAER elektronikus felületén bejelenteni. Eladó tudomásul veszi, hogy a fenti bejelentési kötelezettség teljesítése (az EKAER elektronikus felület elérése) előzetes regisztrációt igényel, melyről Eladó saját szervezésében és felelősségére gondoskodik. Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy a jelen szerződés alapján értékesített termékek az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról szóló 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet alapján egyéb kockázatos terméknek nem minősülnek.

Teljesítés. 3.1. Az 1.1. pontban meghatározott transzportbetont Megrendelő a kiszállítás napját legalább [3] 3 munkanappal megelőzően írásban rendeli meg (1. sz. melléklet). A megrendelőben meg kell határozni a mennyiséget, a kiszállítás pontos helyét és határidejét, valamint az igényelt technológiát (pl. pumix, vagy betonszivattyú). Eladó köteles a Megrendelő eseti megrendelését 1 munkanapon belül visszaigazolni. 3.2. Amennyiben Megrendelő a transzportbetont vágányzári időben végzett munkához rendeli meg, akkor a kiszállítás napját legalább [1] 1 munkanappal megelőzően kell az eseti megrendelőt elküldenie. 3.3. Megrendelő elfogadja, hogy Xxxxx a megrendelések teljesítése során köteles betartani a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet rendelkezéseit, ezért a teljesítési határidőbe nem számít bele az az időpont, amikor Xxxxx a rendeletre tekintettel nem szállíthat, feltéve, hogy Xxxxx az eseti megrendelő visszaigazolásában tájékoztatta Megrendelőt az eseti megrendelésben meghatározott teljesítési határidőbe eső közlekedésmentes időszakról. 3.4. Eladó a transzportbetont betonmixerrel, vagy billenős tehergépjárművel köteles kiszállítni, kivéve, ha Megrendelő egyéb technológiát rendel meg. 3.5. A teljesítés helyének megközelíthetőségét az időjárás nagyban befolyásolhatja, ezért igény esetén Eladónak a transzportbetont betonszivattyúval, vagy pumix-val kell a Megrendelő helyszíni utasításai szerint bedolgoznia. A betonszivattyúnak, vagy pumixnak legalább [24] 24 méteres gémkinyúlással kell rendelkeznie. A betonszivattyúhoz, vagy pumixhoz Eladó biztosít kezelőszemélyzetet. 3.6. Eladó köteles a jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott transzportbetont a Megrendelő eseti megrendelése alapján a szerződés 4.1. pontjában meghatározott helyekre szállítani. 3.7. A teljesítési határidő az eseti megrendelőben kerül meghatározásra. 3.8. Eladó tudomásul veszi, hogy vágányzári időben történő teljesítés esetén köteles Megrendelő minden olyan kárát megtéríteni, ami abból származott, hogy a Eladó neki felróható okból nem szállított határidőre, a transzportbeton átadásával a teljesítési helyszínen neki felróható okból késlekedett (pl. műszaki meghibásodás), vagy hibás teljesítés miatt a transzportbetont Megrendelő nem vette át és emiatt a vágányzári időt Megrendelő túllépte, a vágányzárat le kellett mondania, vagy ismételten vágányzárat kellett megrendelnie, vagy más módon közvetlen kára keletkezett. 3.9. Amennyiben a jelen szerződés alapján megvalósuló bármely termékértékesítés az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 113. § szerinti Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: EKAER) hatálya alá tartozik, abban az esetben az EKAER-hez kapcsolódó bejelentési kötelezettség teljesítése az Eladó feladata, amelynek teljesítése érdekében a Megrendelő köteles az Eladóval teljes körűen együttműködni, az EKAER körébe tartozó adatokról, tényekről és körülményekről Eladót késedelem nélkül tájékoztatni. Együttműködési kötelezettsége keretében Megrendelő köteles külön az Eladó megkeresésére, írásban tájékoztatni az Eladót: - a kirakodás (kiürítés) címéről, legkésőbb a termék felrakodásának megkezdéséig; - a kirakodási címen található ingatlant az adott jogügylet kapcsán jogszerűen használó vállalkozás adatairól (név, adóazonosító szám), amennyiben e vállalkozás nem azonos a Megrendelővel, legkésőbb a termék felrakodásának megkezdéséig; - az EKAER nyilvántartásban feltüntetett adatok (ideértve különösen a kirakodási címet, illetve a termék fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszámát) bármely változásáról, a változást követően haladéktalanul. A termék fuvarozására használt jármű kirakodási helyre történő érkezésének időpontját, a kirakodási címre érkezésekor, de legkésőbb a kirakodási címre érkezést követő munkanap 12:00 óráig köteles az Eladó az EKAER elektronikus felületén bejelenteni. Eladó tudomásul veszi, hogy a fenti bejelentési kötelezettség teljesítése (az EKAER elektronikus felület elérése) előzetes regisztrációt igényel, melyről Eladó saját szervezésében és felelősségére gondoskodik. Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy a jelen szerződés alapján értékesített termékek az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról szóló 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet alapján egyéb kockázatos terméknek nem minősülnek.

Teljesítés. 3.17.1. Alvállalkozó a teljesítés során csak a Megrendelő által – az alvállalkozói szerződés eltérő rendelkezése hiányában legalább a munkakezdést egy hónappal megelőzően – jóváhagyott, engedélyezett és bemutatott technológiát és anyagot alkalmazhat. Alvállalkozó a Szerződéses Dokumentumokban meghatározott műszaki vagy egyéb szakmai tartalmat, technológiát, anyagot, segédszerkezeteket, ideiglenes létesítményeket csak a Megrendelő előzetes írásbeli engedélyével változtathatja meg. 7.2. Alvállalkozó építés/bontási tevékenységgel érintett munkák kifejtése esetén a munkaterület átadásának napjától köteles a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően építési naplót vezetni. Alvállalkozó köteles az építési naplót – papír alapú napló esetén - a helyszínen tartani. Alvállalkozó kötelezi magát, hogy az elektronikus építési napló alkalmazása esetén erre alkalmas informatikai eszközökkel, jogszerű programokkal a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezik és azt üzemben tartja. 7.3. Az 1.1építési naplóba történő bejegyzésre csak a 191/2009. pontban (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározott transzportbetont Megrendelő a kiszállítás napját legalább [3] munkanappal megelőzően írásban rendeli meg (1. sz. melléklet)személyek jogosultak. A megrendelőben meg kell határozni Felek egymás bejegyzéseit, észrevétel, illetve ellenészrevétel hiányában is kötelesek aláírni, hogy ezzel igazolják a mennyiséget, a kiszállítás pontos helyét és határidejét, valamint az igényelt technológiát (plmásik Fél bejegyzésének tudomásul vételét. pumix, vagy betonszivattyú). Eladó köteles Ha Alvállalkozó a Megrendelő eseti megrendelését 1 munkanapon bejegyzését 5 (öt) napon belül visszaigazolninem írja alá, akkor úgy kell tekinteni, mintha azt tudomásul vette volna. Alvállalkozó bejegyzése kizárólag a Megrendelő által történt aláírás esetén tekinthető tudomásul vettnek. Az Alvállalkozó az építési naplót, az elektronikus építési naplót a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint köteles vezetni. 3.27.4. Amennyiben Megrendelő Tételes elszámolás és átalányár (vagy vegyes díjazási konstrukció) alkalmazása esetén az Alvállalkozó egyaránt felmérési napló vezetésére is köteles. A felmérési napló vezetésére a transzportbetont vágányzári időben végzett munkához rendeli meg, akkor a kiszállítás napját legalább [1] munkanappal megelőzően kell az eseti megrendelőt elküldenie. 3.3. Megrendelő elfogadja, hogy Xxxxx a megrendelések teljesítése során köteles betartani a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008191/2009. (VII. 29IX.15.) Korm. rendelet rendelkezéseit, ezért a teljesítési határidőbe nem számít bele az az időpont, amikor Xxxxx a rendeletre tekintettel nem szállíthat, feltéve, hogy Xxxxx az eseti megrendelő visszaigazolásában tájékoztatta Megrendelőt az eseti megrendelésben meghatározott teljesítési határidőbe eső közlekedésmentes időszakrólvonatkozó rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni. 3.47.5. Eladó Az egymástól műszakilag elkülönülő munkarészek eltakarására csak a transzportbetont betonmixerrelMegrendelő előzetes hozzájárulásával kerülhet sor, még abban az esetben is, ha az adott munkarész a Szerződés mellékletét képező kivitelezési ütemterv szerint nem minősül önállónak. Alvállalkozó az eltakarás tervezett megkezdését megelőző 2 (kettő) munkanappal korábban az építési naplóba történő bejegyzéssel egyidejűleg – építési napló kötelező alkalmazása hiányában más módon – írásban is köteles értesíteni Megrendelőt. 7.6. A munkavégzés módjának, továbbá a teljesítés és az anyagok minőségének és egyéb szerződéses feltételek teljesülésének ellenőrzése céljából a Megrendelő korlátlanul jogosult belépni a munkaterületre. Alvállalkozó köteles lehetővé tenni a hatóságok és az Építtető részére a munkaterület ellenőrzését a Megrendelő egyidejű szóbeli vagy írásbeli tájékoztatása mellett. 7.7. Alvállalkozó a Szerződés teljesítése során köteles a Megrendelővel, a Felelős műszaki vezetővel, az Építtetővel, az Építtető műszaki ellenőrével és az építési területen vagy a munkavégzés helyszínén tevékenységet végző harmadik személyekkel együttműködni. Az együttműködés során az Alvállalkozó köteles a Megrendelővel folyamatosan kapcsolatot tartani, és a koordinációs megbeszéléseken részt venni. Alvállalkozó utasítást kizárólag a Megrendelőtől, vagy billenős tehergépjárművel köteles kiszállítnia Megrendelő által írásban megjelölt más személytől fogadhat el. 7.8. Megrendelő jogosult a kivitelezési vagy egyéb ütemtervtől eltérni, ennek keretében írásbeli utasításban a munkavégzést meghatározott időre felfüggeszteni, illetve elrendelheti a teljesítés felgyorsítását. 7.9. A Megrendelő jogosult továbbá - jelen Szerződésben foglalt munkák mennyiségét növelni vagy csökkenteni; - önálló munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni; - bármely munkarész, vagy a teljes munka/feladat határidejét módosítani; - munkák bármely részét, bármilyen technológiai vagy időbeli sorrend szerint megváltoztatni; - bármely munka anyagát, technológiáját, minőségét megváltoztatni; - más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat, az Alvállalkozó költségére, ha felszólítására az Alvállalkozó a kifogásolt munkát a Megrendelő által meghatározott határidőre nem javítja, illetve nem pótolja; - a beépítésre, illetve felhasználásra kerülő anyagok, berendezések kiválasztásában részt venni és dönteni; - helyszínen dolgozók munkaszerződésének ellenőrzésére a helyi építésvezető mindenkor jogosult; - kifogásolni, vagy megtagadni az Alvállalkozó későbbi vállalkozóit, helyszíni személyzetét az ajánlattól eltérő alkalmazott technológiát, eszközeit; - Alvállalkozó helyszíni építésvezetője, munkavezetője helyett más személyt kérni Alvállalkozótól. Amennyiben az Alvállalkozó a Megrendelő ezen kérését 5 (öt) munkanapon belül nem teljesíti, a Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. 7.10. A Megrendelő fenti intézkedése, illetve a határidők módosulása esetén az Alvállalkozó nem válik jogosulttá a Szerződéstől való elállásra, felmondásra, illetve további díjazás követelésére. Alvállalkozó a Megrendelői utasítás kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül igényelheti a felfüggesztéssel, vagy a változással járó indokolt, igazolt, a Megrendelő által elfogadott többletköltségeinek megtérítését, kivéve, ha a határidők módosítása a jogszabályi, vagy hatósági rendelkezések, az Építtető utasítása, vagy vis maior miatt vált szükségessé. Ebben az esetben a Felek megállapodnak a kötbérterhes határidők Megrendelő egyéb technológiát rendel megáltal elrendelt módosításnak megfelelő módosításáról. 3.57.11. A teljesítés helyének megközelíthetőségét az időjárás nagyban befolyásolhatja, ezért igény esetén Eladónak a transzportbetont betonszivattyúval, vagy pumix-val kell a Megrendelő helyszíni utasításai szerint bedolgoznia. A betonszivattyúnak, vagy pumixnak legalább [24] méteres gémkinyúlással kell rendelkeznie. A betonszivattyúhoz, vagy pumixhoz Eladó biztosít kezelőszemélyzetet. 3.6. Eladó köteles a jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott transzportbetont a Megrendelő eseti megrendelése alapján a szerződés 4.1. pontjában meghatározott helyekre szállítani. 3.7. A teljesítési határidő az eseti megrendelőben kerül meghatározásra. 3.8. Eladó tudomásul veszi, hogy vágányzári időben történő teljesítés esetén köteles Megrendelő minden olyan kárát megtéríteni, ami abból származott, hogy a Eladó neki felróható okból nem szállított határidőreAlvállalkozó külön költség felszámítása nélkül, a transzportbeton átadásával határidők betartása érdekében kötelezi magát a teljesítési helyszínen neki felróható okból késlekedett folyamatos, nyújtott műszakban (pl. műszaki meghibásodás), vagy hibás teljesítés miatt a transzportbetont Megrendelő nem vette át és emiatt a vágányzári időt Megrendelő túllépte, a vágányzárat le kellett mondania, vagy ismételten vágányzárat kellett megrendelnie, vagy más módon közvetlen kára keletkezett. 3.9. Amennyiben a jelen szerződés alapján megvalósuló bármely termékértékesítés az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.07-19 óráig) 113. § szerinti Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: EKAER) hatálya alá tartozik, abban az esetben az EKAER-hez kapcsolódó bejelentési kötelezettség teljesítése az Eladó feladata, amelynek teljesítése érdekében a Megrendelő köteles az Eladóval teljes körűen együttműködni, az EKAER körébe tartozó adatokról, tényekről és körülményekről Eladót késedelem nélkül tájékoztatni. Együttműködési kötelezettsége keretében Megrendelő köteles külön az Eladó megkeresésére, írásban tájékoztatni az Eladót: - a kirakodás (kiürítés) címéről, legkésőbb a termék felrakodásának megkezdéséig; - a kirakodási címen található ingatlant az adott jogügylet kapcsán jogszerűen használó vállalkozás adatairól (név, adóazonosító szám), amennyiben e vállalkozás nem azonos a Megrendelővel, legkésőbb a termék felrakodásának megkezdéséig; - az EKAER nyilvántartásban feltüntetett adatok (ideértve különösen a kirakodási címettörténő, illetve a termék fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszámáthétvégi (szombat, vasárnapi) bármely változásáról, a változást követően haladéktalanulmunkavégzésre. A termék fuvarozására használt jármű kirakodási helyre történő érkezésének időpontját, a kirakodási címre érkezésekor, de legkésőbb a kirakodási címre érkezést követő munkanap 12:00 óráig köteles az Eladó az EKAER elektronikus felületén bejelenteni. Eladó Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy a fenti bejelentési kötelezettség teljesítése kivitelezés során csak a hivatalos állami ünnepnapokon nem folyik munkavégzés. A folyamatos munkavégzés alól csak és kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli (építési napló, kooperációs emlékeztető stb.) engedélyével térhet el. 7.12. Késedelem, illetve az EKAER elektronikus felület eléréseütemtervtől való elmaradás esetén az Alvállalkozó köteles minden szükséges intézkedést megtenni az elmaradás kiküszöbölése érdekében, illetve a Megrendelő írásbeli felszólítására a munkálatokat köteles felgyorsítani. Ha a késedelem a Megrendelő megítélése szerint veszélyezteti a határidők betartását, vagy ha az Alvállalkozó intézkedése Megrendelő megítélése szerint nem kielégítő, a Megrendelő Alvállalkozó költségére jogosult más vállalkozót a teljesítésbe bevonni, illetve a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. Az Alvállalkozó a teljesítésbe bevont másik vállalkozó díját nem jogosult kifogásolni, és köteles megtéríteni a Megrendelőnek ezzel kapcsolatban felmerült kárát és többletköltségét. 7.13. Alvállalkozó haladéktalanul köteles írásban bejelenteni, ha olyan körülmény merül fel, amely a szerződésszerű teljesítést bármely okból akadályozza, vagy lehetetlenné teszi, illetve amely az alvállalkozói díjat érintheti. Az értesítés elmaradása, vagy késedelmes bejelentése hiányában az Alvállalkozó az akadályozó körülményre nem hivatkozhat, az értesítés elmaradásából, késedelmes teljesítéséből eredő károkért az Alvállalkozó felel. 7.14. Alvállalkozó a kivitelezéssel, munkák/feladatok megrendelésével, illetve a Szerződés megkötésével kapcsolatban nyilvános közleményre és reklámok kihelyezésére csak a Megrendelő előzetes beleegyezésével jogosult. A Megrendelő az Alvállalkozó által a fentiek szerint kihelyezett reklámfelületekért díjat jogosult felszámítani. 7.15. Minőségbiztosítás terén az Alvállalkozó köteles az alábbiak teljesítésére: A kivitelezéshez, illetve a munkák/feladatok elvégzéséhez felhasználandó anyagok és berendezések minőségének és a különféle munkák különböző típusainak és jellemzőinek megállapításához az Alvállalkozó – a Szerződés erre vonatkozó rendelkezése esetén - a Szerződés aláírását követő 10 (tíz) előzetes regisztrációt igényelnapon belül minőségbiztosítási tervet készít az ISO 9001:2000 minőségbiztosítási rendszer figyelembevételével. A minőségbiztosítási terv a Szerződés mellékletét képezi. 7.16. A minőségbiztosítási terv munkafázisonként tartalmazza a következőket: - a beszállított anyagok ellenőrzésének és minőségi bizonylatolásának módja; - a munkahelyen végzendő minőségellenőrzések számát, melyről Eladó saját szervezésében idejét, bizonylatolását; - az ellenőrző mérések számát, idejét; - az ellenőrzések során vizsgált paramétereket, elfogadható értéküket, vizsgálandó mennyiségeket; - a minőségi eltérések esetén szükséges intézkedéseket; - az egyeztetett mellékletet az Alvállalkozó a Szerződéshez csatolja az aláírással egyidejűleg. 7.17. Alvállalkozó a véglegesen beépített anyagok, gépek, berendezések származási és felelősségére gondoskodikminőségi bizonylatait, tanúsítványait és garancia-leveleit köteles a Megrendelőnek beépítés, beszerelés előtt magyar nyelven bemutatni, és az átadás-átvételi dokumentáció részeként a Szerződés teljesítésével egyidejűleg eredeti példányban a Megrendelőnek átadni. Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy E tekintetben irányadó jogszabály a jelen szerződés alapján értékesített termékek az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról szóló 51/2014275/2013. (XII. 31VI.16.) NGM rendelet Kormányrendelet és a 16/2008.(VIII.30.) NFGM rendelet. Ezen dokumentumok fordítási, másolási és egyéb költségeit az Alvállalkozói díj tartalmazza. Alvállalkozó saját költségére – ahol mód és lehetőség van a TPA HU Kft., vagy más alkalmas szervezet bevonásával – elvégezteti a törvényes és a minőségügyi tervben előirt vizsgálatokat, ellenőrzéseket, és ezek dokumentumait a Megrendelő képviselőjének 5 (öt) napon belül, írásban átadja. Saját tevékenységére vonatkozó átadási dokumentációt elkészíti, és a Szerződésben előirt példányban a Megrendelő részére átadja. Az átadási dokumentáció kötelezően tartalmazza a kiviteli vagy egyéb tervdokumentáció aktualizált, a kivitelezett állapotokat tartalmazó, és Alvállalkozó által aláírt példányát (megvalósulási terv), a beépített anyagok és szerkezetek, a beépített vagy beszerelt berendezések, gépek minőségét tanúsító okmányokat, a kezelésükhöz, használatukhoz szükséges komplett üzemeltetési és karbantartási utasítást, a teljesítés minőségét tanúsító mérések és vizsgálatok eredményeit tartalmazó iratokat valamint a vonalas létesítmények geodéziai bemérésének jegyzőkönyvét plusz 1 (egy), összesen 3 (három) példányban, melyeket további 1 (egy) példányban elektronikus úton digitális formában – adathordozón – is köteles Alvállalkozó a Megrendelő részére ugyanezen határidőn belül átadni. 7.18. Az Alvállalkozó feladata – amennyiben az a Szerződés tárgya szerint értelmezhető, így különösen az építési/kivitelezési jellegű feladatok esetén – a szabványok, illetve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok, ellenőrzések (mintavétel, tömörségi vizsgálatok, szilárdsági vizsgálat, stb.) elvégzése és azok kiértékelése, szükséges üzemi próbák elvégzése és próbaüzem lefolytatása és kiértékelése, valamint a szükséges szakvéleményék, műbizonylatok, a Szerződésben és a tervdokumentációban előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések elkészítése a költségeivel együtt. Amennyiben az Alvállalkozó nem tudja bizonyítani az adott Szerződéses rész megfelelő teljesítését, úgy a Megrendelő jogosult az Alvállalkozó költségére beszerezni minőségellenőrző intézet (pl.: ÉMI) szakértői véleményét. 7.19. A végzett építés-szerelési munka, vagy beépítésre került anyag, szerkezet, gép és berendezés minőségmegfelelőségi vitája esetén, amennyiben a vizsgálat eredménye az Alvállalkozó számára elmarasztaló, a vizsgálat költségét az Alvállalkozó viseli. 7.20. Alvállalkozó – amennyiben az a Szerződés tárgya szerint értelmezhető, így különösen az építési/kivitelezési jellegű feladatok esetén – a munkálatok helyszíni, felelős műszaki irányítását folyamatosan köteles biztosítani és a munkát a Szerződés mellékletét képező, részletes ütemterv alapján egyéb kockázatos terméknek köteles végezni. Amennyiben az Alvállalkozó az irányítást nem minősülnekvagy nem megfelelő színvonalon biztosítja, akkor a Megrendelő jogosult kötbért alkalmazni azon napok figyelembevételével, amelyek alatt a Megrendelő megítélése szerint az Alvállalkozó a képviselet nem, vagy nem megfelelően biztosítja. A kötbér mértéke a teljes nettó Alvállalkozói díj 0,1%-a (nulla egész egy tized százaléka) naponként, de minimum 25.000 Ft/nap (huszonötezer forint per nap). A jelen pontban rögzített kötbér megfizetésére az AÁSZF 15.4., 15.5., 15.6., 15.7. és 15.8. pontjai megfelelően irányadóak. Amennyiben az Alvállalkozó a Megrendelő második írásbeli felszólítását követően sem tesz eleget ezen szerződéses kötelességének, úgy a Megrendelő jogosult egyoldalúan, szerződésszegésre hivatkozva elállni a Szerződéstől, vagy azt felmondani. 7.21. Térítés ellenében – amennyiben a helyi körülmények lehetővé teszik – a Megrendelő előzetesen egyeztetett szolgáltatásokat nyújt, úgymint: elektromos áram, víz-csatorna, mobil WC használat. A megrendelői szolgáltatás térítési díja a Szerződésben kerül meghatározásra, amelyet a Megrendelő számlában érvényesít, azonban a pénzügyi teljesítése beszámítás útján történik.

Teljesítés. 3.17.1. Alvállalkozó a teljesítés során csak a Megrendelő által – az alvállalkozói szerződés eltérő rendelkezése hiányában legalább a munkakezdést egy hónappal megelőzően – jóváhagyott, engedélyezett és bemutatott technológiát és anyagot alkalmazhat. Alvállalkozó a Szerződéses Dokumentumokban meghatározott műszaki tartalmat, technológiát, anyagot, segédszerkezeteket, ideiglenes létesítményeket csak a Megrendelő előzetes írásbeli engedélyével változtathatja meg. Minden anyagot, melyet Alvállalkozó felhasznál, minta formájában be kell mutatni a Megrendelőnek jóváhagyás céljából, ha az a terveken, illetve költségvetésben nem pontos típussal szerepel. 7.2. Alvállalkozó a munkaterület átadásának napjától köteles a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően építési naplót vezetni. Alvállalkozó köteles az építési naplót – papír alapú napló esetén - a helyszínen tartani. 7.3. Az 1.1építési naplóba történő bejegyzésre csak a 191/2009. pontban (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározott transzportbetont Megrendelő a kiszállítás napját legalább [3] munkanappal megelőzően írásban rendeli meg (1. sz. melléklet)személyek jogosultak. A megrendelőben meg kell határozni Felek egymás bejegyzéseit, észrevétel, illetve ellenészrevétel hiányában is kötelesek aláírni, hogy ezzel igazolják a mennyiséget, a kiszállítás pontos helyét és határidejét, valamint az igényelt technológiát (plmásik Fél bejegyzésének tudomásul vételét. pumix, vagy betonszivattyú). Eladó köteles Ha Alvállalkozó a Megrendelő eseti megrendelését 1 munkanapon bejegyzését 5 (öt) napon belül visszaigazolninem írja alá, akkor úgy kell tekinteni, mintha azt tudomásul vette volna. Alvállalkozó bejegyzése kizárólag a Megrendelő által történt aláírás esetén tekinthető tudomásul vettnek. Az Alvállalkozó az építési naplót, az elektronikus építési naplót a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint köteles vezetni. 3.27.4. Amennyiben Megrendelő Tételes elszámolás esetén az Alvállalkozó felmérési napló vezetésére is köteles. A felmérési napló vezetésére a transzportbetont vágányzári időben végzett munkához rendeli meg, akkor a kiszállítás napját legalább [1] munkanappal megelőzően kell az eseti megrendelőt elküldenie. 3.3. Megrendelő elfogadja, hogy Xxxxx a megrendelések teljesítése során köteles betartani a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008191/2009. (VII. 29IX.15.) Korm. rendelet rendelkezéseitvonatkozó rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni. 7.5. Minden egyes munkafázis befejezését követően az Alvállalkozónak az elkészült munka minősítését el kell végeznie, ezért vagy végeztetnie és a teljesítési határidőbe nem számít bele az az időpont, amikor Xxxxx minősítést a rendeletre tekintettel nem szállíthat, feltéveMegrendelő részére át kell adni. A Megrendelő képviselőjének azt jóvá kell hagynia ahhoz, hogy Xxxxx a következő munkafázis megkezdhető legyen. Egyetlen munkafázis sem takarható el a Megrendelő ellenőrzése és jóváhagyása előtt. Az eltakarásra kerülő munkarészről, az eseti megrendelő visszaigazolásában tájékoztatta Megrendelőt eltakarást megelőző 2 (kettő) munkanappal az eseti megrendelésben Alvállalkozónak értesítenie kell a Megrendelőt, megjelölve az eltakarás időpontját. Amennyiben az Alvállalkozó nem, vagy késve értesítette a Megrendelőt, a Megrendelő elrendelheti az eltakarás visszabontását az Alvállalkozó költségén. Munkafázison a szerződéses műszaki tartalomban meghatározott teljesítési határidőbe eső közlekedésmentes időszakrólegybefüggő munkarészeket kell érteni. Bármely olyan munkát, amely mérést igényel, külön naplóban, jegyzőkönyvben és rajzrészleten kell rögzíteni eltakarás előtt. A méréseknél a Megrendelő részére az ellenőrzés lehetőségét biztosítani kell. A mérési naplót az Alvállalkozónak és a Megrendelőnek alá kell írni. Amennyiben a Megrendelő az ellenőrzési jogát nem gyakorolja, Alvállalkozó az eltakart munkarészekért is teljes felelősséggel tartozik. 3.47.6. Eladó A munkavégzés módjának, továbbá a transzportbetont betonmixerrelteljesítés és az anyagok minőségének és egyéb szerződéses feltételek teljesülésének ellenőrzése céljából a Megrendelő korlátlanul jogosult belépni a munkaterületre. Alvállalkozó köteles lehetővé tenni a hatóságok és az Építtető részére a munkaterület ellenőrzését a Megrendelő egyidejű szóbeli vagy írásbeli tájékoztatása mellett. 7.7. Alvállalkozó a Szerződés teljesítése során köteles a Megrendelővel, az Építtetővel, az Építtető műszaki ellenőrével és az építési területen tevékenységet végző harmadik személyekkel együttműködni. Az együttműködés során az Alvállalkozó köteles a Megrendelővel folyamatosan kapcsolatot tartani, és a koordinációs megbeszéléseken részt venni. Alvállalkozó utasítást kizárólag a Megrendelőtől, vagy billenős tehergépjárművel köteles kiszállítnia Megrendelő által írásban megjelölt más személytől fogadhat el. 7.8. Megrendelő jogosult a kivitelezési ütemtervtől eltérni, ennek keretében írásbeli utasításban a munkavégzést meghatározott időre felfüggeszteni, illetve elrendelheti a teljesítés felgyorsítását. 7.9. A Megrendelő jogosult továbbá - jelen Szerződésben foglalt munkák mennyiségét növelni vagy csökkenteni; - önálló munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni; - munkák bármely részét, bármilyen technológiai vagy időbeli sorrend szerint megváltoztatni; - bármely munka anyagát, technológiáját, minőségét megváltoztatni; - más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat, az Alvállalkozóköltségére, ha felszólítására az Alvállalkozó a kifogásolt munkát a Megrendelő által meghatározott határidőre nem javítja, illetve nem pótolja; - az munkavégzést egyoldalúan felfüggeszteni; - a beépítésre kerülő anyagok, berendezések kiválasztásában részt venni és dönteni; - helyszínen dolgozók munkaszerződésének ellenőrzésére a helyi építésvezető mindenkor jogosult; - kifogásolni, vagy megtagadni az Alvállalkozó későbbi vállalkozóit, helyszíni személyzetét az ajánlattól eltérő alkalmazott technológiát, eszközeit; - Alvállalkozó helyszíni építésvezetője, munkavezetője helyett más személyt kérni Alvállalkozótól Amennyiben az Alvállalkozó a Megrendelő ezen kérését 5 (öt) munkanapon belül nem teljesíti, a Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. 7.10. A Megrendelő fenti intézkedése, illetve a határidők módosulása esetén az Alvállalkozó nem válik jogosulttá a Szerződéstől való elállásra, felmondásra, illetve további díjazás követelésére. Alvállalkozó a Megrendelői utasítás kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül igényelheti a felfüggesztéssel, vagy a változással járó indokolt, igazolt, a Megrendelő által elfogadott többletköltségeinek megtérítését, kivéve, ha a határidők módosítása a jogszabályi, vagy hatósági rendelkezések, az Építtető utasítása, vagy vis maior miatt vált szükségessé. Ebben az esetben a Felek megállapodnak a kötbérterhes határidők Megrendelő egyéb technológiát rendel megáltal elrendelt módosításnak megfelelő módosításáról. 3.57.11. A teljesítés helyének megközelíthetőségét az időjárás nagyban befolyásolhatja, ezért igény esetén Eladónak a transzportbetont betonszivattyúval, vagy pumix-val kell a Megrendelő helyszíni utasításai szerint bedolgoznia. A betonszivattyúnak, vagy pumixnak legalább [24] méteres gémkinyúlással kell rendelkeznie. A betonszivattyúhoz, vagy pumixhoz Eladó biztosít kezelőszemélyzetet. 3.6. Eladó köteles a jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott transzportbetont a Megrendelő eseti megrendelése alapján a szerződés 4.1. pontjában meghatározott helyekre szállítani. 3.7. A teljesítési határidő az eseti megrendelőben kerül meghatározásra. 3.8. Eladó tudomásul veszi, hogy vágányzári időben történő teljesítés esetén köteles Megrendelő minden olyan kárát megtéríteni, ami abból származott, hogy a Eladó neki felróható okból nem szállított határidőreAlvállalkozó külön költség felszámítása nélkül, a transzportbeton átadásával határidők betartása érdekében kötelezi magát a teljesítési helyszínen neki felróható okból késlekedett folyamatos, nyújtott műszakban (pl. műszaki meghibásodás), vagy hibás teljesítés miatt a transzportbetont Megrendelő nem vette át és emiatt a vágányzári időt Megrendelő túllépte, a vágányzárat le kellett mondania, vagy ismételten vágányzárat kellett megrendelnie, vagy más módon közvetlen kára keletkezett. 3.9. Amennyiben a jelen szerződés alapján megvalósuló bármely termékértékesítés az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.07-19 óráig) 113. § szerinti Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: EKAER) hatálya alá tartozik, abban az esetben az EKAER-hez kapcsolódó bejelentési kötelezettség teljesítése az Eladó feladata, amelynek teljesítése érdekében a Megrendelő köteles az Eladóval teljes körűen együttműködni, az EKAER körébe tartozó adatokról, tényekről és körülményekről Eladót késedelem nélkül tájékoztatni. Együttműködési kötelezettsége keretében Megrendelő köteles külön az Eladó megkeresésére, írásban tájékoztatni az Eladót: - a kirakodás (kiürítés) címéről, legkésőbb a termék felrakodásának megkezdéséig; - a kirakodási címen található ingatlant az adott jogügylet kapcsán jogszerűen használó vállalkozás adatairól (név, adóazonosító szám), amennyiben e vállalkozás nem azonos a Megrendelővel, legkésőbb a termék felrakodásának megkezdéséig; - az EKAER nyilvántartásban feltüntetett adatok (ideértve különösen a kirakodási címettörténő, illetve a termék fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszámáthétvégi (szombat, vasárnapi) bármely változásáról, a változást követően haladéktalanulmunkavégzésre. A termék fuvarozására használt jármű kirakodási helyre történő érkezésének időpontját, a kirakodási címre érkezésekor, de legkésőbb a kirakodási címre érkezést követő munkanap 12:00 óráig köteles az Eladó az EKAER elektronikus felületén bejelenteni. Eladó Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy a fenti bejelentési kötelezettség teljesítése kivitelezés során csak a hivatalos állami ünnepnapokon nem folyik munkavégzés. A folyamatos munkavégzés alól csak és kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli (építési napló, kooperációs emlékeztető, stb.) engedélyével térhet el. 7.12. Késedelem, illetve az EKAER elektronikus felület eléréseütemtervtől való elmaradás esetén az Alvállalkozó köteles minden szükséges intézkedést megtenni az elmaradás kiküszöbölése érdekében, illetve a Megrendelő írásbeli felszólítására a munkálatokat köteles felgyorsítani. Ha a késedelem a Megrendelő megítélése szerint veszélyezteti a határidők betartását, vagy ha az Alvállalkozó intézkedése Megrendelő megítélése szerint nem kielégítő, a Megrendelő Alvállalkozó költségére jogosult más vállalkozót a teljesítésbe bevonni, illetve a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. Az Alvállalkozó a teljesítésbe bevont másik vállalkozó díját nem jogosult kifogásolni, és köteles megtéríteni a Megrendelőnek ezzel kapcsolatban felmerült kárát és többletköltségét. 7.13. Alvállalkozó haladéktalanul köteles írásban bejelenteni, ha olyan körülmény merül fel, amely a szerződésszerű teljesítést bármely okból akadályozza, vagy lehetetlenné teszi, illetve amely az alvállalkozói díjat érintheti. Az értesítés elmaradása, vagy késedelmes bejelentése hiányában az Alvállalkozó az akadályozó körülményre nem hivatkozhat, az értesítés elmaradásából, késedelmes teljesítéséből eredő károkért az Alvállalkozó felel. 7.14. Alvállalkozó a kivitelezéssel kapcsolatban nyilvános közleményre és reklámok kihelyezésére csak a Megrendelő előzetes beleegyezésével jogosult. A Megrendelő az Alvállalkozó által a fentiek szerint kihelyezett reklámfelületekért díjat jogosult felszámítani. 7.15. Minőségbiztosítás terén az Alvállalkozó köteles az alábbiak teljesítésére: Az anyagok és berendezések minőségének és a különféle munkák különböző típusainak és jellemzőinek megállapításához az Alvállalkozó a Szerződés aláírását követő 10 (tíz) előzetes regisztrációt igényelnapon belül minőségbiztosítási tervet készít az ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer figyelembevételével, melyről Eladó saját szervezésében azt köteles Megrendelő részére jóváhagyásra benyújtani, amely Megrendelői jóváhagyás a kivitelezési munkálatok megkezdésének feltétele. A jóváhagyott minőségbiztosítási terv a Szerződés mellékletét képezi. 7.16. A minőségbiztosítási terv munkafázisonként tartalmazza a következőket: - a beszállított anyagok ellenőrzésének és felelősségére gondoskodikminőségi bizonylatolásának módja; - a munkahelyen végzendő minőségellenőrzések számát, idejét, bizonylatolását; - az ellenőrző mérések számát, idejét; - az ellenőrzések során vizsgált paramétereket, elfogadható értéküket, vizsgálandó mennyiségeket; - a minőségi eltérések esetén szükséges intézkedéseket; - az egyeztetett mellékletet az Alvállalkozó a Szerződéshez csatolja az aláírással egyidejűleg. 7.17. Eladó tájékoztatja VevőtAlvállalkozó a véglegesen beépített anyagok, hogy gépek, berendezések származási és minőségi bizonylatait, tanúsítványait köteles a jelen szerződés alapján értékesített termékek Megrendelőnek beépítés, beszerelés előtt bemutatni, és az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben átadás-átvételi dokumentáció részeként a kockázatos termékek meghatározásáról szóló 51/2014Szerződés teljesítésével egyidejűleg a Megrendelőnek átadni. E tekintetben irányadó jogszabály a 275/2013. (XII. 31VII.16.) NGM rendelet Kormányrendelet és a 16/2008.(VIII.30.) NFGM rendelet. Ezen dokumentumok fordítási, másolási és egyéb költségeit az Alvállalkozói díj tartalmazza. Alvállalkozó saját költségére – ahol mód és lehetőség van a Megrendelő által kijelölt akkreditált szervezet bevonásával – elvégezteti a törvényes és a minőségügyi tervben előirt vizsgálatokat, ellenőrzéseket, és ezek dokumentumait a Megrendelő képviselőjének 5 (öt) napon belül, írásban átadja. Saját tevékenységére vonatkozó átadási dokumentációt elkészíti, és a Szerződésben előirt példányban a Megrendelő részére átadja. Az átadási dokumentáció kötelezően tartalmazza a kiviteli tervdokumentáció aktualizált, a kivitelezett állapotokat tartalmazó, és Alvállalkozó által aláírt példányát (megvalósulási terv), a beépített anyagok és szerkezetek, a beépített vagy beszerelt berendezések, gépek minőségét tanúsító okmányokat, a kezelésükhöz, használatukhoz szükséges komplett üzemeltetési és karbantartási utasítást, a teljesítés minőségét tanúsító mérések és vizsgálatok eredményeit tartalmazó iratokat valamint a vonalas létesítmények geodéziai bemérésének jegyzőkönyvét plusz 1 (egy), összesen 3 (három) példányban. 7.18. Az Alvállalkozó feladata a szabványok, illetve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok, ellenőrzések (mintavétel, tömörségi vizsgálatok, szilárdsági vizsgálat, stb.) elvégzése és azok kiértékelése, szükséges üzemi próbák elvégzése és próbaüzem lefolytatása és kiértékelése, valamint a szükséges szakvéleményék, műbizonylatok, a Szerződésben és a tervdokumentációban előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések elkészítése a költségeivel együtt. Amennyiben az Alvállalkozó nem tudja bizonyítani az adott Szerződéses rész megfelelő teljesítését, úgy a Megrendelő jogosult az Alvállalkozó költségére beszerezni minőségellenőrző intézet (pl.: ÉMI) szakértői véleményét. 7.19. A végzett építés-szerelési munka, vagy beépítésre került anyag, szerkezet, gép és berendezésminőségmegfelelőségi vitája esetén, amennyiben a vizsgálat eredménye az Alvállalkozó számára elmarasztaló, a vizsgálat költségét az Alvállalkozó viseli. 7.20. Alvállalkozó a munkálatok helyszíni, felelős műszaki irányítását folyamatosan köteles biztosítani és a munkát a Szerződés mellékletét képező, részletes ütemterv alapján egyéb kockázatos terméknek köteles végezni. Amennyiben az Alvállalkozó az irányítást nem minősülnekvagy nem megfelelő színvonalon biztosítja, akkor a Megrendelő jogosult kötbért alkalmazni azon napok figyelembevételével, amelyek alatt a Megrendelő megítélése szerint az Alvállalkozó a képviselet nem, vagy nem megfelelően biztosítja. A kötbér mértéke a teljes nettó Alvállalkozói díj 0,1%-a (nulla egész egy tized százaléka) naponként, de minimum 25.000 Ft/nap (huszonötezer forint per nap). A jelen pontban rögzített kötbér megfizetésére az AÁSZF 15.4., 15.5., 15.6., 15.7. és 15.8. pontjai megfelelően irányadóak. Amennyiben az Alvállalkozó a Megrendelő második írásbeli felszólítását követően sem tesz eleget ezen szerződéses kötelességének, úgy a Megrendelő jogosult egyoldalúan, szerződésszegésre hivatkozva elállni a Szerződéstől, vagy azt felmondani. 7.21. Térítés ellenében – amennyiben a helyi körülmények lehetővé teszik – a Megrendelő előzetesen egyeztetett szolgáltatásokat nyújt, úgymint: elektromos áram, víz-csatorna, mobil WC használat. A megrendelői szolgáltatás térítési díja a Szerződésben kerül meghatározásra, amelyet a Megrendelő számlában érvényesít, azonban a pénzügyi teljesítése beszámítás útján történik.

Teljesítés. 3.1. Az 1.1. pontban meghatározott transzportbetont Megrendelő a kiszállítás napját legalább [3] munkanappal megelőzően írásban rendeli meg (1. sz. melléklet). A megrendelőben meg kell határozni a mennyiségetAnyag átadás-átvételének időpontját, a kiszállítás pontos helyét és határidejét, valamint az igényelt technológiát (plütemezését és helyét a Megrendelés tartalmazza. pumix, vagy betonszivattyú). Az Eladó köteles előteljesítésre a Megrendelő eseti megrendelését 1 munkanapon belül visszaigazolniVevő előzetes jóváhagyásával jogosult. 3.2. Amennyiben Megrendelő Az Eladó az Anyagot szállítólevél, ütemezett teljesítés esetén szállítólevelek ellenében adja át a transzportbetont vágányzári időben végzett munkához rendeli megVevő részére. A szállítólevelet a Vevő képviseletében kizárólag a Vevőnek a Megrendelésben megjelölt, illetve az Anyag átvételére megfelelően meghatalmazott képviselője/képviselői jogosultak aláírni. A szállítólevél továbbá csak akkor minősül a kiszállítás napját legalább [1] munkanappal megelőzően kell Vevő részéről elfogadottnak, ha azokon a Vevő képviselőjének aláírása és a Vevő cégbélyegzője is szerepel. Az Eladó az eseti megrendelőt elküldenieAnyag átadás-átvételekor köteles a szállítólevél egy eredeti példányát a Vevő képviselőjének átadni. 3.3. Megrendelő elfogadjaAz Anyag hasznai és terhei, hogy Xxxxx valamint az Anyaggal kapcsolatos kárveszély az Anyag átadás- átvételéig (birtokba adásáig) az Eladót, azt követően pedig a megrendelések teljesítése során köteles betartani Vevőt illetik, illetve terhelik. 3.4. Az Anyagnak, illetve az Anyag teljesítmény igazolásának meg kell felelnie a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008vonatkozó jogszabályokban, különösen a 305/2011/EU rendeletben, a 1997. évi LXXVIII. törvényben, valamint a 275/2013. (VII. 29VII.16.) Korm. rendelet rendelkezéseitrendeletben foglaltaknak. Az Eladó az Anyag átadás- átvételekor köteles a vonatkozó jogszabályokban előírt teljesítménynyilatkozatot és egyéb dokumentumokat a Vevőnek átadni, ezért Az Eladó az Anyag átadás-átvételekor továbbá köteles a teljesítési határidőbe Megrendelésben külön megjelölt dokumentumokat is a Vevő rendelkezésére bocsátani. Az előírt dokumentumok hiányában a Vevő az Anyag átvételét megtagadhatja. A Vevő megtagadhatja továbbá az Anyag átvételét, ha az Anyag fajtája, típusa, mennyisége, minősége nem számít bele felel meg a Szerződésben meghatározott feltételeknek, továbbá, ha az az időpont, amikor Xxxxx a rendeletre tekintettel nem szállíthat, feltéve, hogy Xxxxx az eseti megrendelő visszaigazolásában tájékoztatta Megrendelőt az eseti megrendelésben meghatározott teljesítési határidőbe eső közlekedésmentes időszakról. 3.4. Eladó a transzportbetont betonmixerrelAnyag, vagy billenős tehergépjárművel köteles kiszállítniannak a csomagolása sérült. Ezekben az esetekben az Anyag átvételének meghiúsulása, kivéve, ha Megrendelő egyéb technológiát rendel megilletve késedelme az Eladónak felróható okból következik be. 3.5. A teljesítés helyének megközelíthetőségét Vevő az időjárás nagyban befolyásolhatja, ezért igény esetén Eladónak a transzportbetont betonszivattyúval, vagy pumixAnyag átadás-val kell a Megrendelő helyszíni utasításai szerint bedolgozniaátvételekor köteles az Anyagot mennyiségi és az adott helyzetben elvárható módon minőségi szempontból is megvizsgálni. A betonszivattyúnakVevő az Anyag átadás-átvételét követően nem érvényesíthet szavatossági és jótállási igényeket az Anyag és a csomagolás olyan hibája esetén, vagy pumixnak legalább [24] méteres gémkinyúlással kell rendelkeznie. A betonszivattyúhoz, vagy pumixhoz Eladó biztosít kezelőszemélyzetetamely az Anyag átadás-átvételekor a Vevő részéről felismerhető lett volna. 3.6. A Vevő az Anyag átadás-átvételekor fel nem ismerhető minőségi kifogásait a szavatossági, illetve a jótállási időn belül írásban jelentheti be az Eladó számára. Amennyiben az Eladó a Vevő szavatossági, illetve jótállási igényét nem fogadja el, akkor a Vevő jogosult az Anyag minőségét akkreditált laboratóriumban megvizsgáltatni. Amennyiben a vizsgálat eredménye szerint az Anyag minősége nem felel meg a Szerződésben foglaltaknak, akkor a vizsgálat költségeit az Eladó köteles a jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott transzportbetont a Megrendelő eseti megrendelése alapján a szerződés 4.1. pontjában meghatározott helyekre szállítaniVevő számára megfizetni. 3.7. A teljesítési határidő az eseti megrendelőben kerül meghatározásra. 3.8. Eladó tudomásul veszi, hogy vágányzári időben történő teljesítés esetén köteles Megrendelő minden olyan kárát megtéríteni, ami abból származott, hogy a Eladó neki felróható okból nem szállított határidőre, a transzportbeton átadásával a teljesítési helyszínen neki felróható okból késlekedett (pl. műszaki meghibásodás), vagy hibás teljesítés miatt a transzportbetont Megrendelő nem vette át és emiatt a vágányzári időt Megrendelő túllépte, a vágányzárat le kellett mondania, vagy ismételten vágányzárat kellett megrendelnie, vagy más módon közvetlen kára keletkezett. 3.9. Amennyiben a jelen szerződés alapján megvalósuló bármely termékértékesítés az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 113. § szerinti Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: EKAER) hatálya alá tartozik, abban az esetben az EKAER-hez kapcsolódó bejelentési kötelezettség teljesítése az Eladó feladata, amelynek teljesítése érdekében a Megrendelő köteles az Eladóval teljes körűen együttműködni, az EKAER körébe tartozó adatokról, tényekről és körülményekről Eladót késedelem nélkül tájékoztatni. Együttműködési kötelezettsége keretében Megrendelő köteles külön az Eladó megkeresésére, írásban tájékoztatni az Eladót: - a kirakodás (kiürítés) címéről, legkésőbb a termék felrakodásának megkezdéséig; - a kirakodási címen található ingatlant az adott jogügylet kapcsán jogszerűen használó vállalkozás adatairól (név, adóazonosító szám), amennyiben e vállalkozás nem azonos a Megrendelővel, legkésőbb a termék felrakodásának megkezdéséig; - az EKAER nyilvántartásban feltüntetett adatok (ideértve különösen a kirakodási címet, illetve a termék fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszámát) bármely változásáról, a változást követően haladéktalanul. A termék fuvarozására használt jármű kirakodási helyre történő érkezésének időpontját, a kirakodási címre érkezésekor, de legkésőbb a kirakodási címre érkezést követő munkanap 12:00 óráig köteles az Eladó az EKAER elektronikus felületén bejelenteni. Eladó tudomásul veszi, hogy a fenti bejelentési kötelezettség teljesítése (az EKAER elektronikus felület elérése) előzetes regisztrációt igényel, melyről Eladó saját szervezésében és felelősségére gondoskodik. Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy a jelen szerződés alapján értékesített termékek az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról szóló 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet alapján egyéb kockázatos terméknek nem minősülnek.

Teljesítés. 3.11.9.1. Az 1.1Vállalkozó a teljesítés során csak a Szerződésben meghatározott és felhasználási, illetve alkalmazási engedéllyel rendelkező technológiát, gépet, szerelvényt, készüléket és anyagot alkalmazhat. pontban meghatározott transzportbetont Megrendelő a kiszállítás napját legalább [3] munkanappal megelőzően írásban rendeli meg (1. sz. melléklet). A megrendelőben Vállalkozó által alkalmazott anyagnak, illetve az anyag teljesítmény igazolásának meg kell határozni felelnie a mennyiségetvonatkozó jogszabályokban, különösen a kiszállítás pontos helyét és határidejét1997. évi LXXVIII. törvényben, valamint az igényelt technológiát (pl. pumix, vagy betonszivattyú). Eladó köteles a Megrendelő eseti megrendelését 1 munkanapon belül visszaigazolni. 3.2. Amennyiben Megrendelő a transzportbetont vágányzári időben végzett munkához rendeli meg, akkor a kiszállítás napját legalább [1] munkanappal megelőzően kell az eseti megrendelőt elküldenie. 3.3. Megrendelő elfogadja, hogy Xxxxx a megrendelések teljesítése során köteles betartani a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008275/2013. (VII. 29VII.16.) Korm. rendelet rendelkezéseitrendeletben foglaltaknak. Vállalkozó a Szerződésben meghatározott műszaki tartalmat, ezért technológiát, anyagot, segédszerkezeteket, ideiglenes létesítményeket csak a teljesítési határidőbe nem számít bele az az időpont, amikor Xxxxx a rendeletre tekintettel nem szállíthat, feltéve, hogy Xxxxx az eseti megrendelő visszaigazolásában tájékoztatta Megrendelőt az eseti megrendelésben meghatározott teljesítési határidőbe eső közlekedésmentes időszakról. 3.4. Eladó a transzportbetont betonmixerrel, vagy billenős tehergépjárművel köteles kiszállítni, kivéve, ha Megrendelő egyéb technológiát rendel előzetes írásbeli engedélyével változtathatja meg. 3.51.9.2. Vállalkozó a munkaterület átadásának napjától köteles a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően építési napló, illetve tételes elszámolás esetén felmérési napló vezetésére. 1.9.3. Az építési naplóba történő bejegyzésre csakis a felek képviselői, illetve általuk írásban megbízott személyek jogosultak. A teljesítés helyének megközelíthetőségét az időjárás nagyban befolyásolhatjafelek egymás bejegyzéseit, ezért igény esetén Eladónak észrevétel, illetve ellenészrevétel hiányában is kötelesek aláírni, hogy ezzel igazolják a transzportbetont betonszivattyúvalmásik fél bejegyzésének tudomásul vételét. 1.9.4. Az egymástól műszakilag elkülönülő munkarészek eltakarására, vagy pumix-val kell továbbépítésére csak a Megrendelő helyszíni utasításai szerint bedolgoznia. A betonszivattyúnakelőzetes hozzájárulásával kerülhet sor, vagy pumixnak legalább [24] méteres gémkinyúlással kell rendelkeznie. A betonszivattyúhoz, vagy pumixhoz Eladó biztosít kezelőszemélyzetet. 3.6. Eladó köteles a jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott transzportbetont a Megrendelő eseti megrendelése alapján a szerződés 4.1. pontjában meghatározott helyekre szállítani. 3.7. A teljesítési határidő az eseti megrendelőben kerül meghatározásra. 3.8. Eladó tudomásul veszi, hogy vágányzári időben történő teljesítés esetén köteles Megrendelő minden olyan kárát megtéríteni, ami abból származott, hogy a Eladó neki felróható okból nem szállított határidőre, a transzportbeton átadásával a teljesítési helyszínen neki felróható okból késlekedett (pl. műszaki meghibásodás), vagy hibás teljesítés miatt a transzportbetont Megrendelő nem vette át és emiatt a vágányzári időt Megrendelő túllépte, a vágányzárat le kellett mondania, vagy ismételten vágányzárat kellett megrendelnie, vagy más módon közvetlen kára keletkezett. 3.9. Amennyiben a jelen szerződés alapján megvalósuló bármely termékértékesítés az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 113. § szerinti Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: EKAER) hatálya alá tartozik, még abban az esetben is, ha az EKAER-hez kapcsolódó bejelentési kötelezettség teljesítése adott munkarész a Szerződés részét képező kivitelezési ütemterv szerint nem minősül önállónak. Vállalkozó az Eladó feladataeltakarás, amelynek teljesítése érdekében továbbépítés tervezett megkezdését megelőző 5 munkanappal korábban az építési naplóbejegyzéssel egyidejűleg írásban is köteles értesíteni a Megrendelőt. 1.9.5. A munkavégzés módjának, továbbá a teljesítés és az anyagok minőségének és egyéb szerződéses feltételek teljesülésének ellenőrzése céljából a Megrendelő korlátlanul jogosult belépni a munkaterületre. Vállalkozó köteles lehetővé tenni a Megrendelő a Műszaki ellenőr, és az Eladóval teljes körűen együttműködni, az EKAER körébe tartozó adatokról, tényekről ellenőrzésre jogosult hatóságok és körülményekről Eladót késedelem nélkül tájékoztatniegyéb szervezetek részére is a munkaterület ellenőrzését. 1.9.6. Együttműködési kötelezettsége keretében Megrendelő Vállalkozó a Szerződés teljesítése során köteles külön az Eladó megkeresésére, írásban tájékoztatni az Eladót: - a kirakodás (kiürítés) címéről, legkésőbb a termék felrakodásának megkezdéséig; - a kirakodási címen található ingatlant az adott jogügylet kapcsán jogszerűen használó vállalkozás adatairól (név, adóazonosító szám), amennyiben e vállalkozás nem azonos a Megrendelővel, legkésőbb a termék felrakodásának megkezdéséig; - Műszaki ellenőrkel és az EKAER nyilvántartásban feltüntetett adatok (ideértve különösen építési területen tevékenységet végző harmadik személyekkel együttműködni. Az együttműködés során a kirakodási címetVállalkozó köteles a Megrendelővel folyamatosan kapcsolatot tartani, és a koordinációs megbeszéléseken részt venni. Vállalkozó utasítást kizárólag a Megrendelőtől, vagy a Megrendelő által írásban megjelölt más személytől fogadhat el. 1.9.7. Megrendelő jogosult a kivitelezési ütemtervtől eltérni, továbbá a teljesítési részhatáridőket és a véghatáridőt módosítani, ennek keretében írásbeli utasításban a munkavégzést meghatározott időre felfüggesztheti, illetve elrendelheti a termék fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszámát) bármely változásárólteljesítés felgyorsítását. 1.9.8. A határidők Megrendelő általi módosítása esetén a kötbérterhes határidőket a Megrendelő által elrendelt módosításnak megfelelően módosítani kell. 1.9.9. Ha a határidők módosítására olyan okból került sor, amelyért a Vállalkozó felelős, a változást követően haladéktalanulVállalkozó nem jogosult költségeinek megtérítésére és a kötbéreket az eredeti határidőktől kell számítani. 1.9.10. A termék fuvarozására használt jármű kirakodási helyre történő érkezésének időpontjáthatáridők megváltoztatása esetén a Szerződést módosítani kell. 1.9.11. Késedelem esetén a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítására a munkálatokat köteles felgyorsítani. Ha a késedelem veszélyezteti a határidők betartását, akkor a kirakodási címre érkezésekorMegrendelő a Vállalkozó költségére jogosult más alvállalkozót teljesítésbe bevonni. Vállalkozó a teljesítésbe bevont másik vállalkozó díját nem jogosult kifogásolni, és köteles megtéríteni a Megrendelőnek az ezzel kapcsolatban felmerült kárát és többletköltségét. 1.9.12. Vállalkozó az ok felmerülésétől számított 5 napon belül köteles írásban bejelenteni, ha olyan körülmény merül fel, amely a szerződésszerű teljesítést neki fel nem róható okból akadályozza, vagy lehetetlenné teszi (akadályközlés). Az akadályközlés elmaradása, vagy késedelmes bejelentése hiányában a Vállalkozó az akadályozó körülményre nem hivatkozhat. 1.9.13. Amennyiben Vállalkozó a rész- illetve véghatáridő meghosszabbítására, vagy a vállalkozói díjon felül további kifizetésre tart igényt, akkor köteles erre vonatkozó követelését haladéktalanul, de legkésőbb a kirakodási címre érkezést követő munkanap 12:00 óráig köteles 10 napos jogvesztő határidőn belül - ahhoz képest, hogy az Eladó az EKAER elektronikus felületén alapul szolgáló esemény vagy körülmény bekövetkezését észlelte, vagy észlelnie kellett volna - bejelenteni. Eladó tudomásul vesziA Vállalkozó a bejelentéstől számított 10 napos határidőn, hogy vagy Megrendelővel egyeztetett más időponton belül köteles a fenti bejelentési kötelezettség teljesítése (az EKAER elektronikus felület elérése) előzetes regisztrációt igényelkövetelését számításokkal, melyről Eladó saját szervezésében és felelősségére gondoskodikdokumentumokkal, vagy egyéb megfelelő módon alátámasztani. Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy Ha a Vállalkozó elmulasztja teljesíteni jelen pont bármely rendelkezését - így különösen a jelen szerződés alapján értékesített termékek az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben pont szerinti határidőben bejelenteni a kockázatos termékek meghatározásáról szóló 51/2014. (XII. 31követelését - elveszti jogát a határidők és a vállalkozói díj módosításának érvényesítésére.) NGM rendelet alapján egyéb kockázatos terméknek nem minősülnek.

Teljesítés. 3.1A Vásárló azzal, hogy elfogadja a Tunap által működtetett webáruházban megjelenő ajánlatot és a kívánt terméket (áru, szolgáltatás, digitális tartalom) a „Kosárba teszem“ vagy a "Megrendelés elküldése" szolgáltatást használja (mely csak regisztrált felhasználók számára elérhető) szerződést köt a Tunappal. A szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a szerződés nyelve magyar. A Vásárló – egyes Xxxxx.xx által szervezett akciók ellentétes kikötésének hiányában – szerződést köthet a Xxxxx.xx vevőszolgálati munkatársának segítségével telefonon vagy emailen keresztül is. A Vásárló megváltoztathatja a kosárba tett termékeket, valamint a kiválasztott szállítási és fizetési módokat (például ellenőrizheti a megrendelés státuszát, mielőtt leadná a megrendelést). Az 1.1adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló (kiválasztva a szállítási és fizetési módokat) leadta a megrendelését és a megrendelést a Xxxxx.xx befogadta. pontban meghatározott transzportbetont Megrendelő a kiszállítás napját legalább [3] munkanappal megelőzően írásban rendeli meg A Xxxxx.xx e körben nem vállal felelősséget az elektronikus adatátvitel során bekövetkezett esetleges hibákért vagy tévedésekért (1. sz. mellékletamennyiben ilyen felmerülne). A megrendelőben meg kell határozni Vásárlót a mennyiségetXxxxx.xx a szerződés létrejöttéről – a Vásárló által megadott email címre küldött – megerősítő emailben tájékoztatja. A Xxxxx.xx a megerősítő e-mailben mellékletként elküldi a hatályos ÁSZF-jét. Amennyiben az ÁSZF másképp nem rendelkezik, a kiszállítás pontos helyét és határidejét, valamint megkötött szerződést (beleértve az igényelt technológiát (pl. pumix, elfogadott vételárat is) csak a Felek közös megállapodása vagy betonszivattyú). Eladó köteles a Megrendelő eseti megrendelését 1 munkanapon belül visszaigazolni. 3.2. Amennyiben Megrendelő a transzportbetont vágányzári időben végzett munkához rendeli meg, akkor a kiszállítás napját legalább [1] munkanappal megelőzően kell az eseti megrendelőt elküldenie. 3.3. Megrendelő elfogadja, hogy Xxxxx a megrendelések teljesítése során köteles betartani a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet rendelkezéseit, ezért a teljesítési határidőbe nem számít bele az az időpont, amikor Xxxxx a rendeletre tekintettel nem szállíthat, feltéve, hogy Xxxxx az eseti megrendelő visszaigazolásában tájékoztatta Megrendelőt az eseti megrendelésben meghatározott teljesítési határidőbe eső közlekedésmentes időszakról. 3.4. Eladó a transzportbetont betonmixerrel, törvényi előírás esetén lehet módosítani vagy billenős tehergépjárművel köteles kiszállítni, kivéve, ha Megrendelő egyéb technológiát rendel meg. 3.5megszüntetni. A teljesítés helyének megközelíthetőségét megkötött szerződést a Xxxxx.xx iktatja és legalább öt évig – vagy ahogy azt a vonatkozó jogszabályok előírják – archiválja. Az archivált szerződések olyan harmadik felek számára nem hozzáférhetőek, akik az időjárás nagyban befolyásolhatjaügyletben nem voltak érintettek, ezért igény esetén Eladónak ez alól kivételt képez a transzportbetont betonszivattyúvalhatályos jogszabályok által bíróságok, hatóságok vagy pumix-val kell a Megrendelő helyszíni utasításai szerint bedolgozniaegyéb harmadik felek részére történő kötelező adatszolgáltatás. A betonszivattyúnak, vagy pumixnak legalább [24] méteres gémkinyúlással kell rendelkeznie. A betonszivattyúhoz, vagy pumixhoz Eladó biztosít kezelőszemélyzetet. 3.6. Eladó köteles szerződés megkötésének egyes technikai lépéseiről szóló információk és a szerződés megkötésének folyamata a jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott transzportbetont a Megrendelő eseti megrendelése alapján a szerződés 4.1. pontjában meghatározott helyekre szállítaniÁSZF-ben került részletesen rögzítésre. 3.7. A teljesítési határidő az eseti megrendelőben kerül meghatározásra. 3.8. Eladó tudomásul veszi, hogy vágányzári időben történő teljesítés esetén köteles Megrendelő minden olyan kárát megtéríteni, ami abból származott, hogy a Eladó neki felróható okból nem szállított határidőre, a transzportbeton átadásával a teljesítési helyszínen neki felróható okból késlekedett (pl. műszaki meghibásodás), vagy hibás teljesítés miatt a transzportbetont Megrendelő nem vette át és emiatt a vágányzári időt Megrendelő túllépte, a vágányzárat le kellett mondania, vagy ismételten vágányzárat kellett megrendelnie, vagy más módon közvetlen kára keletkezett. 3.9. Amennyiben a jelen szerződés alapján megvalósuló bármely termékértékesítés az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 113. § szerinti Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: EKAER) hatálya alá tartozik, abban az esetben az EKAER-hez kapcsolódó bejelentési kötelezettség teljesítése az Eladó feladata, amelynek teljesítése érdekében a Megrendelő köteles az Eladóval teljes körűen együttműködni, az EKAER körébe tartozó adatokról, tényekről és körülményekről Eladót késedelem nélkül tájékoztatni. Együttműködési kötelezettsége keretében Megrendelő köteles külön az Eladó megkeresésére, írásban tájékoztatni az Eladót: - a kirakodás (kiürítés) címéről, legkésőbb a termék felrakodásának megkezdéséig; - a kirakodási címen található ingatlant az adott jogügylet kapcsán jogszerűen használó vállalkozás adatairól (név, adóazonosító szám), amennyiben e vállalkozás nem azonos a Megrendelővel, legkésőbb a termék felrakodásának megkezdéséig; - az EKAER nyilvántartásban feltüntetett adatok (ideértve különösen a kirakodási címet, illetve a termék fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszámát) bármely változásáról, a változást követően haladéktalanul. A termék fuvarozására használt jármű kirakodási helyre történő érkezésének időpontját, a kirakodási címre érkezésekor, de legkésőbb a kirakodási címre érkezést követő munkanap 12:00 óráig köteles az Eladó az EKAER elektronikus felületén bejelenteni. Eladó tudomásul veszi, hogy a fenti bejelentési kötelezettség teljesítése (az EKAER elektronikus felület elérése) előzetes regisztrációt igényel, melyről Eladó saját szervezésében és felelősségére gondoskodik. Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy a jelen szerződés alapján értékesített termékek az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról szóló 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet alapján egyéb kockázatos terméknek nem minősülnek.

Teljesítés. 3.1IV.1. A Keretszerződés teljesítése során Xxxxx a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, egymás feladatainak teljesítését kölcsönösen segítik és minden, a feladatok maradéktalan ellátásához szükséges információt egymás számára biztosítanak. IV.2. A jelen Keretszerződés intézményi hatálya a Vevő oldalán kiterjed az Xxxxxx Xxxxxx Tudományegyetem Szervezeti- és Működési Szabályzatában meghatározott valamennyi igazgatási és szervezeti egységére. IV.3. A Felek rögzítik, hogy a Vevő szervezeti egységei nem bírnak önálló jogi személyiséggel, csak maga a Vevő, így az adott Beszerzés tárgya vonatkozásában a Keretszerződést is a Vevő köti a Közbeszerzési Szabályzatban és a Szerződéskötési Szabályzatban megjelölt képviselői útján, de a jogok érvényesítéséért és a kötelezettségek teljesítéséért a szervezeti egységek felelnek. IV.4. Az 1.1. pontban meghatározott transzportbetont Megrendelő a kiszállítás napját legalább [3] munkanappal megelőzően írásban rendeli meg (1. sz. melléklet). A megrendelőben meg kell határozni a mennyiséget, a kiszállítás pontos helyét és határidejét, valamint az igényelt technológiát (pl. pumix, vagy betonszivattyú). Eladó köteles a Megrendelő eseti megrendelését 1 munkanapon belül visszaigazolni. 3.2. Amennyiben Megrendelő a transzportbetont vágányzári időben végzett munkához rendeli meg, akkor a kiszállítás napját legalább [1] munkanappal megelőzően kell az eseti megrendelőt elküldenie. 3.3. Megrendelő elfogadja, hogy Xxxxx a megrendelések teljesítése során köteles betartani a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet rendelkezéseit, ezért a teljesítési határidőbe nem számít bele az az időpont, amikor Xxxxx a rendeletre tekintettel nem szállíthat, feltéve, hogy Xxxxx az eseti megrendelő visszaigazolásában tájékoztatta Megrendelőt az eseti megrendelésben meghatározott teljesítési határidőbe eső közlekedésmentes időszakról. 3.4. Eladó a transzportbetont betonmixerrel, vagy billenős tehergépjárművel köteles kiszállítni, kivéve, ha Megrendelő egyéb technológiát rendel meg. 3.5. A teljesítés helyének megközelíthetőségét az időjárás nagyban befolyásolhatja, ezért igény esetén Eladónak a transzportbetont betonszivattyúval, vagy pumix-val kell a Megrendelő helyszíni utasításai szerint bedolgoznia. A betonszivattyúnak, vagy pumixnak legalább [24] méteres gémkinyúlással kell rendelkeznie. A betonszivattyúhoz, vagy pumixhoz Eladó biztosít kezelőszemélyzetet. 3.6. Eladó köteles a jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott transzportbetont a Megrendelő eseti megrendelése alapján a szerződés 4.1. pontjában meghatározott helyekre szállítani. 3.7. A teljesítési határidő az eseti megrendelőben kerül meghatározásra. 3.8. Eladó tudomásul veszi, hogy vágányzári időben történő teljesítés esetén köteles Megrendelő minden olyan kárát megtéríteniamennyiben a jelen Keretszerződés Vevőt ír, ami abból származottazon – tekintettel arra, hogy jogilag egy személynek minősülnek és elválaszthatatlanok – a Vevő jelen Keretszerződésben megjelölt szervezeti egységeit is érteni kell. IV.5. Felek rögzítik, hogy a Beszerzés tárgya iránti igény felmerülésekor az Eseti megrendelésnek a Vevő által az Eladó neki felróható okból nem szállított határidőrerészére való megküldését megelőzően elektronikus levél (e-mail) formájában előzetesen egyeztetnek a konkrét Eseti megrendelés végleges tartalma (Beszerzés tárgya, mennyisége, ellenértéke, stb.) tekintetében. Az előzetes egyeztetés során Xxxxx az Eseti megrendelés teljesíthetőségéről a Vevő általi megkereséstől (az e-mail Vevő általi megküldése napjától) számított 5 (öt) munkanapon belül értesíti a Vevőt. A megrendelés teljesíthetősége esetén Xxxxx köteles a hivatalos nettó listaárat írásban (papír alapon, van elektronikus úton, .pdf formátumban), dátummal ellátva Vevőnek átadni. IV.6. Vevő a IV.5. pontban rögzített előzetes egyeztetésnek megfelelő tartalmú Eseti megrendelést e- mail formájában megküldi az Eladó részére, az Eladó pedig köteles azt 3 (három) munkanapon belül a Vevő részére szintén e-mail formájában visszaigazolni. Az Eseti megrendelés tehát az Eladó által a Vevő részére az Eseti megrendelésről e-mail formájában küldött visszaigazolás napján jön létre a Felek között. A konkrét teljesítési határidő az Eseti megrendelés létrejöttétől számítottan a II.5. pontban rögzítettek szerint alakul. IV.7. Eladó feladata az egyes tudományos konferenciákon és szimpóziumokon megjelenő kiadványok eseti, soron kívüli megrendelések alapján történő beszerzése Vevő részére. Eladónak biztosítania kell Vevő részére egy kapcsolattartási pontot, amelyen keresztül Vevő ezen irányú soron kívüli igényét jelezni tudja, hogy Xxxxx azonnal intézkedni tudjon az elérhető kiadvány beszerzéséről, és Vevő részére történő eljuttatásáról. Eladónak egy olyan kapcsolattartási pontot (fax, e-mail vagy telefon) kell megadnia, melyen keresztül a Vevő jelezheti az egyes tudományos konferenciákon és szimpóziumokon megjelenő kiadványok eseti, soron kívüli megrendelését. IV.8. Eladónak mind a IV.7. pont, mind a jelen Keretszerződés szerinti valamennyi kötelezettség tekintetében rendelkeznie kell egy olyan magyar nyelvű kapcsolattartóval, akivel Vevő munkanapokon a nyitva tartási időben, de legalább napi 8 órában bármilyen, a transzportbeton átadásával jelen Keretszerződés teljesítésével kapcsolatos ügyben konzultálhat. A kapcsolattartási pont és a teljesítési helyszínen neki felróható okból késlekedett (pl. műszaki meghibásodás), vagy hibás teljesítés miatt a transzportbetont Megrendelő nem vette át és emiatt a vágányzári időt Megrendelő túllépte, a vágányzárat le kellett mondania, vagy ismételten vágányzárat kellett megrendelnie, vagy más módon közvetlen kára keletkezett. 3.9. Amennyiben a jelen szerződés alapján megvalósuló bármely termékértékesítés az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 113. § szerinti Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: EKAER) hatálya alá tartozik, abban az esetben az EKAER-hez kapcsolódó bejelentési kötelezettség teljesítése kapcsolattartó tekintetében az Eladó feladata, amelynek teljesítése érdekében a Megrendelő köteles jelen Keretszerződés mellékletét képező Ajánlatában foglaltak az Eladóval teljes körűen együttműködniirányadóak, az EKAER körébe tartozó adatokról, tényekről és körülményekről Eladót késedelem nélkül tájékoztatnialábbiak szerint: Kapcsolattartási pont elérhetősége: ………….. Telefonszám: ………….. E-mail cím:………….. IV.9. Együttműködési kötelezettsége keretében Megrendelő Eladó köteles külön az Eladó megkeresésére, írásban tájékoztatni az Eladót: - a kirakodás (kiürítés) címéről, legkésőbb a termék felrakodásának megkezdéséig; - a kirakodási címen található ingatlant az adott jogügylet kapcsán jogszerűen használó vállalkozás adatairól (név, adóazonosító szám), amennyiben e vállalkozás nem azonos a Megrendelővel, legkésőbb a termék felrakodásának megkezdéséig; - az EKAER nyilvántartásban feltüntetett adatok (ideértve különösen a kirakodási címet, illetve a termék fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszámát) bármely változásáról, a változást követően Vevő felé haladéktalanul. A termék fuvarozására használt jármű kirakodási helyre történő érkezésének időpontját, a kirakodási címre érkezésekor, de legkésőbb 2 (kettő) munkanapon belül jelezni, amennyiben a kirakodási címre érkezést követő munkanap 12:00 óráig köteles az Eladó az EKAER elektronikus felületén bejelenteniIV.8. Eladó tudomásul veszipontban megadott kapcsolattartási pont adataiban változás következik be. Felek rögzítik, hogy a fenti bejelentési kötelezettség teljesítése (kapcsolattartási pont adataiban bekövetkező változás nem minősül szerződésmódosításnak. IV.10. A Felek a teljesítéskor átadás-átvételi eljárást folytatnak le. Az átadás-átvételi dokumentumon fel kell tüntetni az EKAER elektronikus felület elérése) előzetes regisztrációt igényelátadott konkrét Beszerzés tárgyának megjelölését, melyről Eladó saját szervezésében mennyiségét és felelősségére gondoskodikegyéb a Felek által lényegesnek tartott adatokat. Eladó tájékoztatja VevőtAz átadás-átvételkor felmerült hibákat, hogy hiányokat és a jelen szerződés alapján értékesített termékek pótlásukra megállapított határidőket az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról szóló 51/2014. (XII. 31átadás-átvételi dokumentumban fel kell tüntetni, illetve egyéb jegyzőkönyvbe kell foglalni.) NGM rendelet alapján egyéb kockázatos terméknek nem minősülnek.