Common use of Vállalkozói díj és fizetési feltételek Clause in Contracts

Vállalkozói díj és fizetési feltételek. A Vállalkozói díj az árajánlatban feltüntetett Vállalási ár. A Vállalkozói díj minden esetben nettó összegben kerül megadásra. A Vállalkozói díj alapja az árajánlatban meghatározott műszaki tartalom, mely a Megrendelő által adott információkon, műszaki dokumentáción, ill. az Ipartechnika által szükség szerint végzett műszaki felmérésen alapul. Amennyiben a felek másképpen nem állapodnak meg, a Vállalkozói díj tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges munkaerő esetleges utazási, ill. szállásköltségét, azonban az esetlegesen szükséges hatósági engedélyek beszerzésének költségét nem. Amennyiben a jelen szerződés teljesítése során - függetlenül a felmerülés időpontjától - Ipartechnika olyan fizikai körülményekkel vagy akadályokkal találkozik, amelyeket a Megrendelő által biztosított adatokból és információkból, ill. a helyszín megtekintése során ésszerűen nem láthatott előre, és amelyek a jelen szerződés teljesítését akadályozzák, ill. Megrendelő az erről szóló tájékoztatást tudomásul véve a munka Ipartechnika általi folytatásáról döntött, akkor Ipartechnika jogosult az emiatt keletkezett – számítással alátámasztott – többletköltséget a Megrendelőnek felszámítani. Az árajánlatban foglalt műszaki tartalom megváltoztatására vonatkozó igényt a Megrendelő haladéktalanul köteles írásban az Ipartechnika felé jelezni. A megrendelői változtatás kizárólag akkor érvényes amennyiben azt az Ipartechnika írásban visszaigazolta. A változtatás során felmerült esetleges többletköltséget az Ipartechnika pótmunka jogcímén jogosult kiszámlázni. Amennyiben a megrendelői változtatás visszaigazolásakor az Ipartechnika nem határoz meg tételes vállalkozói díjat, akkor az esetleges pótmunka során Vállalkozó által meghatározott rezsióradíj 4000,- Ft + 25% ÁFA /óra/fő. Amennyiben a felek eltérően nem állapodnak meg, a Vállalkozói díj megfizetése a következők szerint történik: 300.000,- Ft összegig, ill. ez alatti megrendelésnél: számla ellenében a munka megkezdésével egyidejűleg készpénzben vagy munka megkezdése előtt átutalással a számlán megjelölt bankszámlaszámra. 300.000,- Ft feletti megrendelésnél: a számla kiállításától számított 15 napon belül a számlán megjelölt bankszámlaszámra. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. §, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény rendelkezései irányadók. Megrendelő a Vállalkozói díjjal szemben kizárólag olyan követelések beszámítására jogosult, melyeket Ipartechnika írásban elismert, vagy amelyeknek jogosságát jogerős bírói ítélet állapította meg.

Vállalkozói díj és fizetési feltételek. A Vállalkozói díj az árajánlatban feltüntetett Vállalási ár. A Vállalkozói díj minden esetben nettó összegben kerül megadásra. A Vállalkozói díj alapja az árajánlatban meghatározott műszaki tartalom, mely a Megrendelő által adott információkon, műszaki dokumentáción, ill. az Ipartechnika által szükség szerint végzett műszaki felmérésen alapul. Amennyiben a felek másképpen nem állapodnak meg, a Vállalkozói díj tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges munkaerő esetleges utazási, ill. szállásköltségét, azonban az esetlegesen szükséges hatósági engedélyek beszerzésének költségét nem. Amennyiben a jelen szerződés teljesítése során - függetlenül a felmerülés időpontjától - Ipartechnika olyan fizikai körülményekkel vagy akadályokkal találkozik, amelyeket a Megrendelő által biztosított adatokból és információkból, ill. a helyszín megtekintése során ésszerűen nem láthatott előre, és amelyek a jelen szerződés teljesítését akadályozzák, ill. Megrendelő az erről szóló tájékoztatást tudomásul véve a munka Ipartechnika általi folytatásáról döntött, akkor Ipartechnika jogosult az emiatt keletkezett – számítással alátámasztott – többletköltséget a Megrendelőnek felszámítani. Az árajánlatban foglalt műszaki tartalom megváltoztatására vonatkozó igényt a Megrendelő haladéktalanul köteles írásban az Ipartechnika felé jelezni. A megrendelői változtatás kizárólag akkor érvényes amennyiben azt az Ipartechnika írásban visszaigazolta. A változtatás során felmerült esetleges többletköltséget az Ipartechnika pótmunka jogcímén jogosult kiszámlázni. Amennyiben a megrendelői változtatás visszaigazolásakor az Ipartechnika nem határoz meg tételes vállalkozói díjat, akkor az esetleges pótmunka során elszámolása a Megrendelő és a Vállalkozó által meghatározott rezsióradíj 4000,- Ft + 25% ÁFA /óra/főközötti írásos megállapodás szerint történik. Amennyiben a felek eltérően nem állapodnak meg, a Vállalkozói díj megfizetése a következők szerint történik: 300.000,- Ft összegig, ill. ez alatti megrendelésnél: számla ellenében a munka megkezdésével egyidejűleg készpénzben vagy munka megkezdése előtt átutalással a számlán megjelölt bankszámlaszámra. 300.000,- Ft feletti megrendelésnél: a számla kiállításától számított 15 napon belül a számlán megjelölt bankszámlaszámra. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. §, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény rendelkezései irányadók. Megrendelő a Vállalkozói díjjal szemben kizárólag olyan követelések beszámítására jogosult, melyeket Ipartechnika írásban elismert, vagy amelyeknek jogosságát jogerős bírói ítélet állapította meg.

Vállalkozói díj és fizetési feltételek. A 1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a Szerződésben foglalt szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért mindösszesen nettó ……………- Ft + ÁFA, azaz ………… Ft + ÁFA vállalkozói díjra jogosult (a továbbiakban: Vállalkozói díj) 2. Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó által kiállított díjbekérő alapján a vállalkozói díj 50%-ának megfelelő összegű előleget fizet a Vállalkozó részére az árajánlatban feltüntetett Vállalási áráltala jelen Szerződésben rögzített számlaszámra, a díjbekérő kézhezvételét követő 5 munkanapon belül. Vállalkozó kötelezi magát, hogy ezen előleg teljesítést követően előleg számlát állít ki a Megrendelő részére. 3. A Vállalkozói díj minden esetben nettó összegben kerül megadásraVállalkozó a végszámla kiállítására csak a Szerződés 1. számú mellékletét képező Műszaki leírás szerinti szolgáltatás maradéktalan és hibátlan teljesítését követően Megrendelő által kiállított teljesítési igazolás birtokában jogosult. A Vállalkozói díj alapja végszámla a teljes vállalkozói díjat tartalmazza, melynek fizetendő végösszege az árajánlatban meghatározott műszaki tartalomelőleg értékével csökkentésre kerül. Megrendelő a végszámla értékét a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül fizeti meg a Vállalkozó jelen Szerződésben rögzített számlaszámára. 4. Vállalkozó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, mely a Megrendelő által adott információkon, műszaki dokumentáción, ill. az Ipartechnika által szükség szerint végzett műszaki felmérésen alapul. Amennyiben a felek másképpen nem állapodnak meg, hogy a Vállalkozói díj tartalmazza magában foglal minden, a munka elvégzéséhez szükséges munkaerő esetleges utazásifeladatok ellátásával összefüggő díjat, illköltséget, ennek megfelelően Vállalkozó a Vállalkozói díjon felül további díjigénnyel semmilyen jogcímen nem léphet fel. 5. szállásköltségétA teljesítés igazolására Megrendelő részéről a campus igazgató jogosult. 6. Felek az ellenérték teljesítési napjaként a Megrendelő bankszámlája megterhelésének napját tekintik, azonban függetlenül attól, hogy az esetlegesen szükséges hatósági engedélyek beszerzésének költségét nemellenérték összege mely napon kerül jóváírásra a Vállalkozó bankszámláján. 7. A Vállalkozó által benyújtott számlának meg kell felelnie a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, valamint egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak. 8. Megrendelő csak a fentiekben meghatározott feltételeknek megfelelő számlát fogad el. A nem megfelelően kiállított számla javításából eredő késedelem idejére a Vállalkozót késedelmi kamat nem illeti meg. 9. A számlát a Megrendelő nevére és székhelyének (0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xx 00.) címére kell kiállítani. A postai küldeményként érkező számla borítékját „Számla” felirattal kell ellátni. 10. Amennyiben Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során - függetlenül a felmerülés időpontjától - Ipartechnika olyan fizikai körülményekkel vagy akadályokkal találkozik, amelyeket számlát nem a Megrendelő által biztosított adatokból fent meghatározott számlaküldési címére küldi meg és információkból, ill. emiatt a helyszín megtekintése során ésszerűen Megrendelő a számlafizetési kötelezettségét nem láthatott előre, és amelyek a jelen szerződés teljesítését akadályozzák, ill. Megrendelő az erről szóló tájékoztatást tudomásul véve a munka Ipartechnika általi folytatásáról döntötttudja szerződésszerűen teljesíteni, akkor Ipartechnika jogosult az emiatt keletkezett – számítással alátámasztott – többletköltséget a Megrendelőnek felszámítani. Az árajánlatban foglalt műszaki tartalom megváltoztatására vonatkozó igényt a Megrendelő haladéktalanul köteles írásban az Ipartechnika felé jelezni. A megrendelői változtatás kizárólag akkor érvényes amennyiben azt az Ipartechnika írásban visszaigazolta. A változtatás során felmerült esetleges többletköltséget az Ipartechnika pótmunka jogcímén jogosult kiszámlázni. Amennyiben a megrendelői változtatás visszaigazolásakor az Ipartechnika nem határoz meg tételes vállalkozói díjat, akkor az esetleges pótmunka során Vállalkozó által meghatározott rezsióradíj 4000,- Ft + 25% ÁFA /óra/fő. Amennyiben a felek eltérően nem állapodnak meg, a Vállalkozói díj megfizetése a következők szerint történik: 300.000,- Ft összegig, ill. ez alatti megrendelésnél: számla ellenében a munka megkezdésével egyidejűleg készpénzben vagy munka megkezdése előtt átutalással a számlán megjelölt bankszámlaszámra. 300.000,- Ft feletti megrendelésnél: teljesítési határidő kezdő napjának a számla kiállításától számított 15 napon belül a számlán megjelölt bankszámlaszámrarendeltetési helyére történő beérkezésének napját kell tekinteni. 11. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles Vállalkozónak megfizetni. 12. Felek rögzítik, valamint hogy pótmunka igény felmerülése esetén a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény rendelkezései irányadók. Megrendelő a Vállalkozói díjjal szemben kizárólag olyan követelések beszámítására jogosult, melyeket Ipartechnika írásban elismert, vagy amelyeknek jogosságát jogerős bírói ítélet állapította megjelen pontban írt fizetési és számlázási feltételek értelemszerűen alkalmazandóak.

Vállalkozói díj és fizetési feltételek. Vállalkozót a I. pontban meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért mindösszesen Kivitelezés teljes költsége (vállalkozói díj): nettó 105 446 437- Ft azaz nettó egyszázötmillió-négyszáznegyvenhatezer-négyszázharminchét forint vállalkozói díj illeti meg, és a teljesítést terheli + 28 470 538- Ft (27 %ÁFA) azaz huszonnyolcmillió-négyszázhetvenezer-ötszázharmincnyolc forint ÁFA, így annak teljes ellenértéke bruttó 133 916 975- Ft, azaz bruttó egyszázharminchárommillió-kilencszáztizenhatezer-kilencszázhetvenöt forint VI.2.2) A Vállalkozói módosítás okai Xxxxx az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A jelen módosítás jogszerűségét Felek a Kbt.141.§-ban foglalt rendelkezések szerint megvizsgálták és rögzítik,hogy a következő feltételek együttesen teljesülnek:1.A szerződés VI.fejezetének 1.pontjában foglalt vállalkozói díj változása kapcsán: Szerződő felek a vállalkozói díj emelése kapcsán indokként rögzítik az árajánlatban feltüntetett Vállalási árátlagostól jelentősen eltérő,megváltozott piaci környezetet az alábbiak szerint: Rezsióradíj változás Ajánlattevő 2021-ben történt ajánlatának benyújtásakor az érvényes rezsióradíj nettó 4.530,-Ft volt. A Vállalkozói díj minden esetben 2022-es évre ajánlott rezsióradíj ennél már egy jóval magasabb összeg nettó összegben kerül megadásra5.070,-Ft.A 2022.évi minimális építőipari rezsióradíj változását az elvárt garantált bérminimum 19%-os emelkedése mellett a pótlékok (túlórapótlék,műszakpótlék,egyéb bérpótlékok), a kiegészítő fizetés, valamint az ügyvitel, munkahelyi irányítás költségnövekedése okozta.A rezsióradíj változás kapcsán felmerült költségnövekmény 11,92%. Karakter korl miatt. folyt. a VII.1) További információk pontban. A Vállalkozói díj alapja az árajánlatban meghatározott műszaki tartalom, mely a Megrendelő által adott információkon, műszaki dokumentáción, illmódosítás jogszabályi alapja: x Kbt. az Ipartechnika által szükség szerint végzett műszaki felmérésen alapul141. Amennyiben a felek másképpen nem állapodnak meg, a Vállalkozói díj tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges munkaerő esetleges utazási, ill§ (2) bekezdés Kbt. szállásköltségét, azonban az esetlegesen szükséges hatósági engedélyek beszerzésének költségét nem141. Amennyiben a jelen szerződés teljesítése során - függetlenül a felmerülés időpontjától - Ipartechnika olyan fizikai körülményekkel vagy akadályokkal találkozik, amelyeket a Megrendelő által biztosított adatokból és információkból, ill§ (4) bekezdés Kbt. a helyszín megtekintése során ésszerűen nem láthatott előre, és amelyek a jelen szerződés teljesítését akadályozzák, ill141. Megrendelő az erről szóló tájékoztatást tudomásul véve a munka Ipartechnika általi folytatásáról döntött, akkor Ipartechnika jogosult az emiatt keletkezett – számítással alátámasztott – többletköltséget a Megrendelőnek felszámítani§ (4) bekezdés a) pont Kbt. Az árajánlatban foglalt műszaki tartalom megváltoztatására vonatkozó igényt a Megrendelő haladéktalanul köteles írásban az Ipartechnika felé jelezni141. A megrendelői változtatás kizárólag akkor érvényes amennyiben azt az Ipartechnika írásban visszaigazolta§ (4) bekezdés b) pont Kbt. A változtatás során felmerült esetleges többletköltséget az Ipartechnika pótmunka jogcímén jogosult kiszámlázni141. Amennyiben a megrendelői változtatás visszaigazolásakor az Ipartechnika nem határoz meg tételes vállalkozói díjat, akkor az esetleges pótmunka során Vállalkozó által meghatározott rezsióradíj 4000,- Ft + 25% ÁFA /óra/fő§ (4) bekezdés c) pont Kbt. Amennyiben a felek eltérően nem állapodnak meg, a Vállalkozói díj megfizetése a következők szerint történik: 300.000,- Ft összegig, ill141. ez alatti megrendelésnél: számla ellenében a munka megkezdésével egyidejűleg készpénzben vagy munka megkezdése előtt átutalással a számlán megjelölt bankszámlaszámra. 300.000,- Ft feletti megrendelésnél: a számla kiállításától számított 15 napon belül a számlán megjelölt bankszámlaszámra. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. §, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény rendelkezései irányadók. Megrendelő a Vállalkozói díjjal szemben kizárólag olyan követelések beszámítására jogosult, melyeket Ipartechnika írásban elismert, vagy amelyeknek jogosságát jogerős bírói ítélet állapította meg.§ (6) bekezdés

Vállalkozói díj és fizetési feltételek. 6.1. A Vállalkozói díj: 29 386 623,- Ft, azaz Huszonkilencmillió-háromszáz- nyolcvanhatezer-hatszázhuszonhárom forint + 27% áfa: 7 934 388,- Ft; Vállalkozói díjnak a bruttó Vállalkozói díj az árajánlatban feltüntetett Vállalási árminősül. Az áfa bevallása és a megfizetése a hatályos adójogszabályok szerint történik. A Vállalkozói díj minden esetben nettó összegben kerül megadásratartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat (ideértve az esetlegesen a Szerződés teljesítése során létrehozott tervek tekintetében fizetendő felhasználási díjat is). A Vállalkozó a Vállalkozói díjon kívül a Szerződés teljesítése során a Megrendelő felé semmilyen más jogcímen nem jogosult költséget elszámolni. A Vállalkozói díj alapja az árajánlatban meghatározott tételezését és műszaki tartalomtartalmát a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező árajánlat tartalmazza, mely a Megrendelő által adott információkon, műszaki dokumentáción, ill. az Ipartechnika által szükség szerint végzett műszaki felmérésen alapul. Amennyiben a felek másképpen nem állapodnak meg, melyre vonatkozóan a Vállalkozói díj tartalmazza fix, rögzített díj, az valamennyi, az energetikai korszerűsítés kivitelezéséhez és beüzemeléséhez szükséges munka- és anyagköltséget tartalmazza, annak mértékét Szerződő Felek csak a munka elvégzéséhez szükséges munkaerő esetleges utazási, ill. szállásköltségét, azonban az esetlegesen szükséges hatósági engedélyek beszerzésének költségét nem. Amennyiben a jelen szerződés teljesítése során - függetlenül a felmerülés időpontjától - Ipartechnika olyan fizikai körülményekkel vagy akadályokkal találkozik, amelyeket a Megrendelő által biztosított adatokból és információkból, ill. a helyszín megtekintése során ésszerűen nem láthatott előre, és amelyek a jelen szerződés teljesítését akadályozzák, ill. Megrendelő az erről szóló tájékoztatást tudomásul véve a munka Ipartechnika általi folytatásáról döntött, akkor Ipartechnika jogosult az emiatt keletkezett – számítással alátámasztott – többletköltséget a Megrendelőnek felszámítani. Az árajánlatban foglalt műszaki tartalom megváltoztatására vonatkozó igényt a Megrendelő haladéktalanul köteles írásban az Ipartechnika felé jeleznitámogatást nyújtó előzetes hozzájárulását követően jogosultak módosítani. 6.2. A megrendelői változtatás kizárólag akkor érvényes amennyiben azt az Ipartechnika írásban visszaigazolta. A változtatás során felmerült esetleges többletköltséget az Ipartechnika pótmunka jogcímén jogosult kiszámlázni. Amennyiben a megrendelői változtatás visszaigazolásakor az Ipartechnika nem határoz meg tételes vállalkozói díjat, akkor az esetleges pótmunka során Vállalkozó által meghatározott rezsióradíj 4000,- Ft + 25% ÁFA /óra/fő. Amennyiben a felek eltérően nem állapodnak meg, a Vállalkozói díj megfizetése a következők szerint történik: 300.000,- Ft összegig, ill. ez alatti megrendelésnél: számla ellenében a munka megkezdésével egyidejűleg készpénzben vagy munka megkezdése előtt átutalással a számlán megjelölt bankszámlaszámra. 300.000,- Ft feletti megrendelésnél: a számla kiállításától számított 15 napon belül a számlán megjelölt bankszámlaszámra. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. §, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény rendelkezései irányadók. Megrendelő a Vállalkozói díjjal szemben kizárólag olyan követelések beszámítására jogosultdíjat az alábbi ütemezés szerint köteles megfizetni: A 30%-os, melyeket Ipartechnika írásban elismerta 60%-os készültségnél egy-egy részszámla, sikeres műszaki átadás- átvételt követően pedig egy darab végszámla benyújtására jogosult a Vállalkozó. Megrendelő nyilatkozik, hogy a pénzügyi fedezetet teljes egészében pályázati forrásból biztosítja. A projekt támogatási összegének kifizetése a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai szerint, szállítói finanszírozással történik. 6.3. Megrendelő igény esetén előleget fizet az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet alábbi 57/A. §- ában foglalt rendelkezései szerint. Az előleg maximális mértéke a szerződés elszámolható összegének 30%-a, a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet 57/A. § (1) bekezdése és a Kbt. 131. § (1)-(2) bekezdése alapján. Ajánlatkérő igény esetén előleget fizet. Az előleg maximális mértéke a szerződés elszámolható összegének 30%-a, a 4/2011. (I.28) Kormányrendelet 57/A. § és amennyiben felmerül a nem elszámolható rész tekintetében az ellenszolgáltatás 10%- ának megfelelő összeg, de legfeljebb 68 millió forint a Kbt. 131. § (1)-(2) bekezdése alapján. A kedvezményezett köteles a szállító által megküldött előleg-számlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és a közreműködő szervezet részére megküldeni időközi kifizetési igénylés keretében. Elszámolás az előleggel: A 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57/A. § szerint. 6.4. Az igényelt előleg kifizetés feltétele, hogy Vállalkozó a szerződéskötés időpontjáig az előleg visszafizetésére, előleggel való elszámolásig szóló hatállyal, feltétel nélküli és visszavonhatatlan előleg visszafizetési biztosítékot nyújtson. Az előleg visszafizetési biztosíték jelen szerződés mellékletét képezi. A biztosítékok rendelkezésre bocsátása a Kbt. 126. § (6) bekezdése a) pontja szerint történhet, a 126. § (4) bekezdésben foglalt határidők betartásával. Az előleg visszafizetési biztosíték igénybevételére akkor kerülhet sor, ha Vállalkozó az előleg visszafizetésére vonatkozó kötelezettségét – Megrendelő írásbeli felszólítására - 5 munkanapon belül nem teljesítette. Előleg igénylése esetén az Vállalkozó csatoljon cégszerűen aláírt nyilatkozatot az előleg-visszafizetési biztosíték adására vonatkozóan a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján. 6.5. A Vállalkozó, a műszaki ellenőr és a Megrendelő képviselője által igazolt, 4 (1 eredeti + 3 másolat) példányban benyújtott számláján feltüntetett összeget a Közreműködő Szervezet szállítói finanszírozás keretében átutalja a Vállalkozó Zirci Takarékszövetkezet pénzintézetnél vezetett 73900315-11066475 számú számlájára. 6.6. Vállalkozó akkor jogosult számla kiállítására, ha az elvégzett munkákat Megrendelő teljesítésigazolási eljárásban vette át. Megrendelő igénye szerint az átvételhez, vagy amelyeknek jogosságát jogerős bírói ítélet állapította mega számlákhoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, nyilatkozatot, amely az elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja. A Vállalkozó által kiállított számla benyújtása úgy minősül, mint ha a Vállalkozó külön nyilatkozott volna arról, hogy a szerződés a megfelelő ütemben és minőségben elkészült és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban jött létre. 6.7. Vállalkozó akkor jogosult a Vállalkozói díjról végszámlát kibocsátani, amikor a műszaki átadás-átvétel teljes egészében sikeresen megtörtént.

Vállalkozói díj és fizetési feltételek. A Vállalkozói díj az árajánlatban Társaság által kibocsátott díjlistákban és egyéb kiadványokban feltüntetett Vállalási árdíjak irányadóak a szolgáltatás nyújtására, amennyiben egyedi szerződés másként nem rendelkezik. A Vállalkozói díj minden esetben nettó összegben kerül megadásraTársaság jogosult szolgáltatási díjait, továbbá a göngyölegekre vonatkozó árlistát egyoldalúan módosítani, amelyek a Megrendelők vonatkozásában a Társaság honlapján történő közzétételével, vagy a Megrendelővel írásban (postán, e-mail útján) történő közléssel lépnek hatályba. A Vállalkozói díj alapja Társaság az árajánlatban meghatározott műszaki tartalomáltala átvett, mely begyűjtött, elszállított, kezelt és lemérlegelt hulladék minőségi és mennyiségi hiteles mérése alapján a Megrendelő által adott információkon, műszaki dokumentáción, illmegrendelőben vagy a szerződésben szereplő díjat és díjszámítást alapul véve számlát állít ki. A díjakat a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti ÁFA terheli. A nyújtott szolgáltatás ellenértéke az Ipartechnika által szükség szerint végzett műszaki felmérésen alapulerről szóló számlában megjelölt időpontban esedékes. A számla kiegyenlítésére a számlában megjelölt fizetési módon kerül sor. A számla egy részére vonatkozó kifogás a számla kifogással nem érintett részei kifizetésének megtagadására nem jogosítja a Megrendelőt. A Társaság a számla kiállítására – ha a felek másként nem rendelkeznek – a szolgáltatás nyújtásakor jogosult. Amennyiben a Megrendelő az ellenértéket átutalással egyenlíti ki, úgy a felek másképpen nem állapodnak mega fizetést az ellenértéknek a Társaság bankszámláján való jóváírással tekintik teljesítettnek. Az ellenérték részletekben történő teljesítése kizárólag a Társaság külön írásos, cégjegyzéssel ellátott hozzájárulása alapján kerülhet sor. Fizetési késedelem esetén a Társaság jogosult szolgáltatását felfüggeszteni, a Vállalkozói díj tartalmazza megrendelések teljesítését megtagadni, továbbá a munka elvégzéséhez szükséges munkaerő esetleges utazási, illszerződés létrejöttekor hatályos Ptk. szállásköltségét, azonban szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni. A fizetési feltételek megsértése esetén a Társaság jogosult a Megrendelőnek az esetlegesen szükséges hatósági engedélyek beszerzésének költségét nemnyújtott fizetési kedvezményeket egyoldalúan visszavonni és a Megrendelővel szemben fennálló valamennyi követelését esedékessé tenni. Amennyiben Jogosult továbbá a jelen szerződés teljesítése során - függetlenül Társaság a felmerülés időpontjától - Ipartechnika olyan fizikai körülményekkel vagy akadályokkal találkozik, amelyeket szerződéstől egyoldalúan elállni és a Megrendelő által biztosított adatokból és információkból, ill. a helyszín megtekintése során ésszerűen nem láthatott előre, és amelyek a jelen szerződés teljesítését akadályozzák, ill. Megrendelő az erről szóló tájékoztatást tudomásul véve a munka Ipartechnika általi folytatásáról döntött, akkor Ipartechnika jogosult az emiatt keletkezett – számítással alátámasztott – többletköltséget a Megrendelőnek felszámítani. Az árajánlatban foglalt műszaki tartalom megváltoztatására vonatkozó igényt a Megrendelő haladéktalanul köteles írásban az Ipartechnika felé jelezni. A megrendelői változtatás kizárólag akkor érvényes amennyiben azt az Ipartechnika írásban visszaigazolta. A változtatás során felmerült esetleges többletköltséget az Ipartechnika pótmunka jogcímén jogosult kiszámlázni. Amennyiben a megrendelői változtatás visszaigazolásakor az Ipartechnika nem határoz meg tételes vállalkozói díjat, akkor az esetleges pótmunka során Vállalkozó által meghatározott rezsióradíj 4000,- Ft + 25% ÁFA /óra/fő. Amennyiben a felek eltérően nem állapodnak meg, a Vállalkozói díj megfizetése a következők szerint történik: 300.000,- Ft összegig, ill. ez alatti megrendelésnél: számla ellenében a munka megkezdésével egyidejűleg készpénzben vagy munka megkezdése előtt átutalással a számlán megjelölt bankszámlaszámra. 300.000,- Ft feletti megrendelésnél: a számla kiállításától számított 15 napon belül a számlán megjelölt bankszámlaszámra. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. §, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény rendelkezései irányadók. Megrendelő a Vállalkozói díjjal szerződésszegésből eredő kárát Megrendelővel szemben kizárólag olyan követelések beszámítására jogosult, melyeket Ipartechnika írásban elismert, vagy amelyeknek jogosságát jogerős bírói ítélet állapította megérvényesíteni.

Vállalkozói díj és fizetési feltételek. 2.1 A Vállalkozói vállalkozói díj mértéke összesen: nettó …,- Ft+ÁFA, azaz nettó … forint és általános forgalmi adó. 2.2 Vállalkozó kijelenti, hogy a fenti vállalkozói díj egyösszegű, rögzített (fix) átalánydíj. Vállalkozó a vállalkozói díj fejében teljes körűen vállalkozik a kivitelezés megvalósítására, valamint az árajánlatban feltüntetett Vállalási áregyéb szerződéses kötelezettségek teljesítésére. A Vállalkozói Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 2.1. pontban foglalt vállalkozói díj minden esetben nettó összegben kerül megadásraa Vállalkozó szerződéses kötelezettségeihez tartozó összes költséget tartalmazza (ideértve különösen az összes szükséges mellékmunkák, a többletmunkák elvégzését, a szakfelügyelet igénybevételének díját, a mintavételek és a minőségellenőrzési vizsgálatok költségét, valamint a víz és villamos energia vételezés költségét, továbbá a felvonulási és ideiglenes létesítmények költségét, ezen kívül az esetlegesen a Szerződés teljesítése során létrehozott mű(vek) tekintetében fizetendő felhasználási díjat is). A Vállalkozói Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozói díj alapja az árajánlatban meghatározott műszaki tartalom, mely megállapításának alapjául a Megrendelő által adott információkona Vállalkozó rendelkezésére bocsátott árazatlan költségvetési kiírás szolgált. Vállalkozó a 2.1. pontban megadott átalánydíjon felül további díjazásra nem jogosult, műszaki dokumentációnmég akkor sem, ill. ha az Ipartechnika által szükség szerint végzett műszaki felmérésen alapul. Amennyiben a felek másképpen nem állapodnak meg, a Vállalkozói díj tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges munkaerő esetleges utazási, ill. szállásköltségét, azonban az esetlegesen szükséges hatósági engedélyek beszerzésének költségét nem. Amennyiben a jelen szerződés teljesítése Ajánlatkérés során - függetlenül a felmerülés időpontjától - Ipartechnika olyan fizikai körülményekkel vagy akadályokkal találkozik, amelyeket a Megrendelő által biztosított adatokból és információkbóla Vállalkozó rendelkezésére bocsátott árazatlan költségvetésben szereplő munkanemek tételein túl esetleg más munkák is szükségesek a megvalósításhoz, illvagy ha az árazatlan költségvetésben szereplő mennyiségektől a valós kivitelezés mennyisége ténylegesen eltér. 2.3 Megrendelő előleget nem biztosít. 2.4 A Szerződés tárgya az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a helyszín megtekintése során ésszerűen nem láthatott előrefordított ÁFA körébe tartozik, és amelyek ezért a Vállalkozó a számlát a Megrendelőnek kizárólag a nettó vállalkozói díjról állítja ki. 2.5 A Vállalkozó a jelen szerződés teljesítését akadályozzákSzerződés 12. pontja szerinti teljesítés igazolás alapján 1 db számla benyújtására jogosult, illamely számla a jelen Szerződés szerinti kivitelezési munkák – Megrendelő műszaki ellenőre által igazolt – 100%-os készültségi fokánál a 2.1 pontban írt vállalkozói díj 100%-ának megfelelő mértékben állítható ki; és csak sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően nyújtható be. A számla melléklete a műszaki átadás- átvételi eljárásról felvett jegyzőkönyv és a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás. 2.6 Megrendelő az erről szóló tájékoztatást tudomásul véve a munka Ipartechnika általi folytatásáról döntött, akkor Ipartechnika jogosult az emiatt keletkezett – számítással alátámasztott – többletköltséget a Megrendelőnek felszámítani. Az árajánlatban foglalt műszaki tartalom megváltoztatására vonatkozó igényt a Megrendelő haladéktalanul köteles írásban az Ipartechnika felé jelezni. A megrendelői változtatás kizárólag akkor érvényes amennyiben azt az Ipartechnika írásban visszaigazolta. A változtatás során felmerült esetleges többletköltséget az Ipartechnika pótmunka jogcímén jogosult kiszámlázni. Amennyiben a megrendelői változtatás visszaigazolásakor az Ipartechnika nem határoz meg tételes vállalkozói díjat, akkor az esetleges pótmunka során Vállalkozó által meghatározott rezsióradíj 4000,- Ft + 25% ÁFA /óra/fő. Amennyiben a felek eltérően nem állapodnak meg, a Vállalkozói díj megfizetése a következők szerint történik: 300.000,- Ft összegig, ill. ez alatti megrendelésnél: általa leigazolt számla ellenében a munka megkezdésével egyidejűleg készpénzben vagy munka megkezdése előtt átutalással a számlán megjelölt bankszámlaszámra. 300.000,- Ft feletti megrendelésnél: a számla kiállításától ellenértékét annak kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalással egyenlíti ki. 2.7 Vállalkozó köteles elvégezni a számlán megjelölt bankszámlaszámra. Megrendelő fizetési késedelme esetén és a Ptk. 6:155. §Vállalkozó által előre nem látható, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény rendelkezései irányadók. Megrendelő Szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő, a Vállalkozói díjjal szemben kizárólag olyan követelések beszámítására jogosultMegrendelők által utólag külön megrendelt, melyeket Ipartechnika írásban elismertkülönösen a műszaki szükségesség, vagy amelyeknek jogosságát jogerős bírói ítélet állapította mega rendeltetésszerű és biztonságos használat vagy tervmódosítás miatt szükségessé váló, az építési naplóban rögzített munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé.

Vállalkozói díj és fizetési feltételek. A Vállalkozói díj 5.1. Vállalkozó az árajánlatban feltüntetett Vállalási áralábbi ellenszolgáltatásért (vállalkozói díj) végzi el a jelen szerződés tárgya szerinti munkákat: nettó ……………… Ft + Áfa, mindösszesen bruttó Ft. A Vállalkozói díj minden esetben nettó összegben kerül megadásra. A Vállalkozói díj alapja az árajánlatban meghatározott műszaki tartalom, mely Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén a Megrendelő által adott információkonkiadott teljesítésigazolás alapján Vállalkozó egy részszámla és egy végszámla kiállítására jogosult, az alábbiaknak megfelelően: 5.1.1. 1. részszámla: a napelemek telepítését, az invereter egyenáramú hálózat komplett kiépítését és csatlakoztatását az inverterekhez, valamint a váltakozó feszültségű hálózat kiépítését a csatlakozási pontokhoz követően – az (ebben részteljesítésben) elvégzett munkának megfelelő 70% értékű, azaz Ft összegű részszámla. 5.1.2. végszámla 100%-os készültségi szintnél: minden munka 100 %-os szintjénél, a műszaki dokumentációnátadást, illígy az engedély szerinti hálózat kiépítését követően – az (ebben részteljesítésben) elvégzett munkának megfelelő 30 % értékű, azaz …………………. Ft összegű végszámla. A munka kivitelezési készültségi szintjét a Megrendelő műszaki ellenőre állapítja meg az Ipartechnika építési napló bejegyzései és a helyszínen végzett ellenőrzései alapján. 5.2. A vállalkozói díj tartalmazza a Vállalkozónak a jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítésével kapcsolatban felmerülő összes költségét, kiadását, ideértve a közvetlen költségek között nem szereplő általános költségeket is, ezért Vállalkozó a vállalkozói díjon felül további díj, vagy költség, többletköltség (pl. többletmunka) megtérítésére nem tarthat igényt. Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződéses általány áras szerződés, amelynek jogkövetkezményeivel a Vállalkozó tisztában van, az ellen kifogással nem él. 5.3. Szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó jogosult jelen szerződés alapján nettó ………………… Ft összegű előleg igénylésére (nyertes ajánlattevő szerződéskötéskor tett nyilatkozata alapján – jelen szerződés 1. sz. melléklete). Megrendelő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint az előleget a vállalkozó kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kifizeti. 5.4. A részszámlában és a végszámlában szereplő vállalkozói díjat a Megrendelő a Ptk. 6:130. § (1) bekezdéstől eltérően az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 32/A. § szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket. A kifizetésre irányadóak és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ában foglaltak. A vállalkozói díj 100%-ának megfelelő összeget a Megrendelő európai uniós forrásából átutalással a Vállalkozó …………………….-nél vezetett ……………………………………. számú számlájára fizeti meg. 5.5. A számlának mind formailag, mind tartalmilag meg kell felelnie az Általános Forgalmi Adóról szóló törvényben foglalt előírásoknak. A Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni a teljesítés alapját képező szerződés számát. Vállalkozó köteles benyújtani a szerződésszerű teljesítés tényét igazoló, a Megrendelő által szükség előírt tartalmi elemekkel rendelkező, aláírt teljesítési igazolást is. Ezek hiányában a számlát a Megrendelő nem fogadja el. A Vállalkozó jelen szerződésében foglalt teljesítésének igazolására Megrendelő részéről Xxxxxxxx Xxxxxx (Xxxxx Xxxxxx Egyetem Beruházási és Műszaki Igazgatóság) jogosult. 5.6. Amennyiben Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint végzett műszaki felmérésen alapulfizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket: a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból; b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat; c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét; d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél − európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet − tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek; e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőként szerződő félnek (annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak); g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél − európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet − tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére; i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti határidő harminc nap. 5.7. A számlaküldés helye: Xxxxx Xxxxxx Egyetem, 0000, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx xxxx 1. 5.8. Jelen szerződés hatálya alatt a Vállalkozó a Cégbíróság által nyilvántartott adataiban (a nevében, cégformájában, adószámában) bekövetkező változásokról 3 (három) naptári napon belül köteles a Megrendelőt írásban értesíteni. Az értesítés elmulasztása esetén a számlát a Megrendelő visszautasíthatja. 5.9. Vállalkozó hozzájárul, hogy a 10.3-10.5. pontban rögzített kötbérfizetési kötelezettsége esetén Megrendelő a kötbér összegével csökkentve fizeti ki a Vállalkozó aktuális számláját, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra. Kötbérfizetési kötelezettség ez irányú érvényesítése esetén a Vállalkozó köteles külön nyilatkozatban is elismerni ajánlatkérő követelését. Amennyiben a felek másképpen Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Megrendelő jogosult érvényesíteni vele szemben minden, e kötelezettsége megszegéséből eredő kárt, költséget, elmaradt hasznot. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben Megrendelő kötbérigénye esetén a jelen pont szerint nem állapodnak megadja ki az annak elismeréséről szóló nyilatkozatot, az a Megrendelő kötbér érvényesítését nem akadályozza, ez esetben Megrendelő a 10.8. pontban rögzítettek szerint jár el. 5.10. Felek megállapodnak abban, hogy a megadott árak, a Vállalkozói díj tartalmazza számla kiállítása és a munka elvégzéséhez szükséges munkaerő esetleges utazásiszámla kiegyenlítése forintban történik. 5.11. Késedelmes fizetés esetén az Eladó a Ptk. 6:155 § (1) bekezdésben szabályozottak szerint késedelmi kamatra jogosult. A késedelmi kamat számításának utolsó napja a Vevő Magyar Államkincstárnál vezetett számlájának megterhelési időpontja. 5.12. Felek megállapodnak abban, illhogy az átadás-átvételi eljárást a Ptk. szállásköltségét6:247. §-a alapján folytatják le. Az átadás- átvételi eljárásról a felek - mindkét fél részéről aláírt – jegyzőkönyvet vesznek fel, azonban amelyben rögzítik a létesítmény átvételét vagy annak megtagadását, az esetlegesen szükséges hatósági engedélyek beszerzésének költségét nemészlelt mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat, valamint a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket. Amennyiben a jelen szerződés teljesítése során - függetlenül kijavításához szükséges munkálatok akadályozzák a felmerülés időpontjától - Ipartechnika olyan fizikai körülményekkel vagy akadályokkal találkozikrendeltetésszerű használatot, amelyeket Megrendelő az átadás-átvételt megtagadhatja. Ez esetben Vállalkozó köteles új átadás-átvételi időpontot megjelölni. A műszaki átadás-átvétel feltétele a fentieken túl a műbizonylatok, jegyzőkönyvek pozitív eredményeinek bemutatása és átadása is. 5.13. Tekintettel az 5.12. pontban foglaltakra, a műszaki ellenőr által kitűzött póthatáridőre Vállalkozó köteles saját költségére a hibákat és hiányosságokat kijavítani, illetve megszüntetni. A Vállalkozó késedelem nélkül értesíti a műszaki ellenőrt, amikor a hiányosságok, hibák kijavításra kerültek. Ha a Vállalkozó a műszaki ellenőr által kitűzött megfelelő póthatáridőre a javítást írásbeli felszólítás ellenére nem végzi el, a Megrendelő által biztosított adatokból és információkból, ill. azt a helyszín megtekintése során ésszerűen nem láthatott előre, és amelyek a jelen szerződés teljesítését akadályozzák, ill. Megrendelő az erről szóló tájékoztatást tudomásul véve a munka Ipartechnika általi folytatásáról döntött, akkor Ipartechnika jogosult az emiatt keletkezett – számítással alátámasztott – többletköltséget a Megrendelőnek felszámítani. Az árajánlatban foglalt műszaki tartalom megváltoztatására vonatkozó igényt a Megrendelő haladéktalanul köteles írásban az Ipartechnika felé jelezni. A megrendelői változtatás kizárólag akkor érvényes amennyiben azt az Ipartechnika írásban visszaigazolta. A változtatás során felmerült esetleges többletköltséget az Ipartechnika pótmunka jogcímén jogosult kiszámlázni. Amennyiben a megrendelői változtatás visszaigazolásakor az Ipartechnika nem határoz meg tételes vállalkozói díjat, akkor az esetleges pótmunka során Vállalkozó által meghatározott rezsióradíj 4000,- Ft + 25% ÁFA /óra/fő. Amennyiben a felek eltérően nem állapodnak meg, a Vállalkozói díj megfizetése a következők szerint történik: 300.000,- Ft összegig, ill. ez alatti megrendelésnél: számla ellenében a munka megkezdésével egyidejűleg készpénzben vagy munka megkezdése előtt átutalással a számlán megjelölt bankszámlaszámra. 300.000,- Ft feletti megrendelésnél: a számla kiállításától számított 15 napon belül a számlán megjelölt bankszámlaszámra. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. §, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény rendelkezései irányadók. Megrendelő a Vállalkozói díjjal szemben kizárólag olyan követelések beszámítására jogosult, melyeket Ipartechnika írásban elismert, vagy amelyeknek jogosságát jogerős bírói ítélet állapította megköltségére elvégeztetheti.

Vállalkozói díj és fizetési feltételek. A Vállalkozói 1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozót szerződésszerű teljesítése esetén a szerződés aláírásától 2022.04.30-ig havonta nettó …,-Ft/hó + ÁFA, azaz nettó … forint + ÁFA vállalkozói átalánydíj illeti meg. Telki Sportcsarnok padlóvédő fólia lerakása (ragasztással együtt) és felszedésének alkalmankénti díja……..Ft+ÁFA/alkalom (1 lerakás + 1 felszedés), azaz nettó…….forint + ÁFA alkalmankénti díj az árajánlatban feltüntetett Vállalási árilleti meg külön megrendelés esetén. 2. A Vállalkozói díj minden esetben nettó összegben kerül megadásra. A Vállalkozói díj alapja az árajánlatban meghatározott műszaki tartalom, mely a Megrendelő által adott információkon, műszaki dokumentáción, ill. az Ipartechnika által szükség szerint végzett műszaki felmérésen alapul. Amennyiben a felek másképpen nem állapodnak meg, a Vállalkozói vállalkozói díj tartalmazza a munka elvégzéséhez szolgáltatás teljesítésének valamennyi munkadíját, saját szerszámok használatát, napi és időszakos karbantartások és felülvizsgálatok díjait, azaz valamennyi díjat és költséget, kivéve a felmerülő anyagköltségeket. A Vállalkozó az e helyütt meghatározott összegen felül többletdíjat, költségtérítést – az anyagköltségek kivételével - semmilyen jogcímen nem követelhet. Az üzemeltetéssel összefüggő munkavégzések anyagköltségei Megrendelőt terhelik (Pl. izzócsere esetén az izzók ára, csapok szaniterek cseréje esetén a csapok, szaniterek ára, kazánok meghibásodásából eredő alkatrész csere esetén az alkatrész ára, stb.). A szükséges munkaerő esetleges utazásiúj vagy pótanyagok beszerzése Vállalkozó feladata, illmelyet előzetesen egyeztetni köteles Megrendelővel. szállásköltségétMegrendelő jóváhagyása esetén Vállalkozó a szükséges anyagot maga szerzi be, azonban a saját nevére szóló számla ellenében. Vállalkozó havonta a havi vállalkozói díjról szóló számla benyújtásával egyidejűleg az esetlegesen szükséges hatósági engedélyek beszerzésének költségét nem. Amennyiben a jelen szerződés teljesítése során - függetlenül a felmerülés időpontjától - Ipartechnika olyan fizikai körülményekkel vagy akadályokkal találkozik, amelyeket előző időszakban felmerült anyagköltségekről számlát állít ki a Megrendelő által biztosított adatokból felé. 3. A Vállalkozó a havi vállalkozói díjról a teljesítés igazolását követően kiállított számláját köteles átadni a Megrendelőnek a tárgyhót követő 5. napig. Megrendelő a szerződés szerinti díjat a megfelelően kiállított számla és információkbólaz ahhoz mellékelt teljesítésigazolás alapján, illa számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel fizeti meg banki átutalás útján, Vállalkozó számú bankszámlájára. 4. Vállalkozó a helyszín megtekintése során ésszerűen nem láthatott előreszámlát a kiállított teljesítésigazolás alapján, magyar forintban (HUF) állítja ki. Az általános forgalmi adó (ÁFA) mértékének megállapítása a mindenkor hatályos jogszabályi előírások alapján történik. 5. A Megrendelő részéről Xxxx Xxxxx településüzemeltetési előadó jogosult a teljesítés igazolására. A Megrendelő a tárgyhót követő 10. napig köteles megvizsgálni a szolgáltatás teljesítését, és amelyek amennyiben nem fedez fel olyan hibát, vagy mulasztást, amely miatt a jelen szerződés teljesítését akadályozzákteljesítés nem lenne elfogadható, illköteles kiállítani a teljesítés igazolását. 6. Fizetési késedelem esetén Megrendelő az erről a Polgári Törvénykönyvről szóló tájékoztatást tudomásul véve a munka Ipartechnika általi folytatásáról döntött, akkor Ipartechnika jogosult az emiatt keletkezett – számítással alátámasztott – többletköltséget a Megrendelőnek felszámítani2013. Az árajánlatban foglalt műszaki tartalom megváltoztatására vonatkozó igényt a Megrendelő haladéktalanul köteles írásban az Ipartechnika felé jelezni. A megrendelői változtatás kizárólag akkor érvényes amennyiben azt az Ipartechnika írásban visszaigazolta. A változtatás során felmerült esetleges többletköltséget az Ipartechnika pótmunka jogcímén jogosult kiszámlázni. Amennyiben a megrendelői változtatás visszaigazolásakor az Ipartechnika nem határoz meg tételes vállalkozói díjat, akkor az esetleges pótmunka során Vállalkozó által meghatározott rezsióradíj 4000,- Ft + 25% ÁFA /óra/fő. Amennyiben a felek eltérően nem állapodnak meg, a Vállalkozói díj megfizetése a következők szerint történikévi V. törvény (továbbiakban: 300.000,- Ft összegig, ill. ez alatti megrendelésnél: számla ellenében a munka megkezdésével egyidejűleg készpénzben vagy munka megkezdése előtt átutalással a számlán megjelölt bankszámlaszámra. 300.000,- Ft feletti megrendelésnél: a számla kiállításától számított 15 napon belül a számlán megjelölt bankszámlaszámra. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Ptk. .) 6:155. §, valamint -ban foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. 7. A Vállalkozó a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény rendelkezései irányadók. Megrendelő a Vállalkozói díjjal szemben kizárólag olyan követelések beszámítására jogosult, melyeket Ipartechnika írásban elismert, vagy amelyeknek jogosságát jogerős bírói ítélet állapította megMegrendelőtől előleget semmilyen jogcímen és esetben nem kérhet.

Vállalkozói díj és fizetési feltételek. A Vállalkozói díj az árajánlatban feltüntetett Vállalási ár3.1. A Vállalkozói díj minden esetben szerződés szerinti munkavégzés díjtételei nettó összegben kerül megadásraösszege valamennyi területre (árajánlat alapján): 3.2. Gépkocsi km futási díj, valamint úton töltött idő költsége a Megrendelő és a Vállalkozó (amennyiben bármelyik telephelyhez viszonyított távolság 15 km-en belül van, akkora költségtérítés nem jár) telephelyeitől számított 15 km-es távolságon kívül számítható fel a NAV norma szerinti üzemanyag, valamint az úton töltött óradíj alapján. A Vállalkozói díj alapja az árajánlatban meghatározott műszaki tartalom, mely gépkocsi futás elszámolása ivóvízzel kapcsolatba hozható munkák esetén vagy a Vállalkozó munkavégzéshez legközelebbi székhelyétől/telephelyétől vagy a Megrendelő által adott információkon4400 Nyíregyháza, műszaki dokumentációnTó u. 5. sz. telephelyétől, illmíg szennyvízzel kapcsolatos munkák esetén 4400 Nyíregyháza, Xxxxxxx Xxxxxx u. 1. telephelytől számítandó, attól függően, hogy a munkavégzés helyéhez melyik esik legközelebb. 3.3. Felek kinyilvánítják, hogy a szerződés tárgya szerinti munkák közül az Ipartechnika által szükség szerint végzett műszaki felmérésen alapulépítési engedélyes illetve vízjogi létesítési engedélyes munkák esetében a fordított ÁFA szerinti adózást kell, hogy alkalmazzák, azaz a Vállalkozó számlája általános forgalmi adót nem tartalmazza. 3.4. Amennyiben Megrendelő a felek másképpen nem állapodnak meg3.1. pontban meghatározott vállalkozói díjat átutalással, vállalkozó számlájának beérkezése után 30 naptári napon belül, a Vállalkozói díj tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges munkaerő esetleges utazási, illVállalkozó ……………………-nél vezetett bankszámlaszámára teljesíti. szállásköltségét, azonban az esetlegesen szükséges hatósági engedélyek beszerzésének költségét nem. Amennyiben a jelen szerződés teljesítése során - függetlenül a felmerülés időpontjától - Ipartechnika olyan fizikai körülményekkel vagy akadályokkal találkozik, amelyeket A pénzügyi teljesítés időpontja a Megrendelő által biztosított adatokból és információkból, illelszámolási számlája terhelésének időpontja. 3.5. Fizetési késedelem esetén a helyszín megtekintése során ésszerűen nem láthatott előre, és amelyek a jelen szerződés teljesítését akadályozzák, ill. Megrendelő az erről szóló tájékoztatást tudomásul véve a munka Ipartechnika általi folytatásáról döntött, akkor Ipartechnika jogosult az emiatt keletkezett – számítással alátámasztott – többletköltséget a Megrendelőnek felszámítani. Az árajánlatban foglalt műszaki tartalom megváltoztatására vonatkozó igényt a Megrendelő haladéktalanul köteles írásban az Ipartechnika felé jelezni. A megrendelői változtatás kizárólag akkor érvényes amennyiben azt az Ipartechnika írásban visszaigazolta. A változtatás során felmerült esetleges többletköltséget az Ipartechnika pótmunka jogcímén jogosult kiszámlázni. Amennyiben a megrendelői változtatás visszaigazolásakor az Ipartechnika nem határoz meg tételes vállalkozói díjat, akkor az esetleges pótmunka során Vállalkozó által meghatározott rezsióradíj 4000,- Ft + 25% ÁFA /óra/fő. Amennyiben a felek eltérően nem állapodnak meg, a Vállalkozói díj megfizetése a következők szerint történik: 300.000,- Ft összegig, ill. ez alatti megrendelésnél: számla ellenében a munka megkezdésével egyidejűleg készpénzben vagy munka megkezdése előtt átutalással a számlán megjelölt bankszámlaszámra. 300.000,- Ft feletti megrendelésnél: a számla kiállításától számított 15 napon belül a számlán megjelölt bankszámlaszámra. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. §, valamint szerinti késedelmi kamatot jogosult felszámítani a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény rendelkezései irányadók. Megrendelő a Vállalkozói díjjal szemben kizárólag olyan követelések beszámítására jogosult, melyeket Ipartechnika írásban elismert, vagy amelyeknek jogosságát jogerős bírói ítélet állapította megkésedelmes napokra.

Vállalkozói díj és fizetési feltételek. A 4.1. Jelen Szerződésben foglaltaknak szerződésszerű teljesítés esetén a Vállalkozót összesen nettó …………………..,- Ft + ÁFA, azaz nettó forint + ÁFA összegű vállalkozói díj (a továbbiakban: Vállalkozói díj) illeti meg. Vállalkozó a jelen Szerződéses jogviszonyban, nem jogosult előleg igénybevételére. 4.2. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozói díj az árajánlatban feltüntetett Vállalási áregyösszegű, átalánydíj. A Vállalkozói díj minden esetben nettó összegben kerül megadásratartalmaz minden, a Szerződés teljesítésével összefüggő vagy azzal járó költséget, járulékot, díjat, beleértve a Feladat elvégzésével összefüggésben felmerülő közüzemi díjakat, továbbá a Feladat elvégzése során keletkezett hulladék kezelésének és elszállításának díját is. A Vállalkozói díj alapja - Felek részteljesítésben állapodnak meg, amely alapján Vállalkozó 2db részszámla és 1db végszámla kibocsátására jogosult az árajánlatban meghatározott műszaki tartalom, mely alábbi ütemezésben a Megrendelő által adott információkona rész- és végteljesítéseknek megfelelően kiadott teljesítésigazolás birtokában. - Vállalkozó a Feladat szerződésszerű teljesítésének 40%-os készültség elérését követően a jelen Szerződés 4.1. pontja szerinti Vállalkozói díj 40%-a mértékében, műszaki dokumentációnamely…………………………………..Ft azaz ……………………………. Forint összegben jogosult részszámlát kiállítani; - Vállalkozó a Feladat szerződésszerű teljesítésének 80%-os készültség elérését követően a jelen Szerződés 4.1. pontja szerinti Vállalkozói díj 40%-a mértékében, illamely…………………………………..Ft azaz ……………………………. az Ipartechnika által szükség szerint végzett műszaki felmérésen alapul. Amennyiben a felek másképpen nem állapodnak megForint összegben jogosult részszámlát kiállítani; - Vállalkozó Feladat szerződésszerű teljesítésének 100%-os készültség elérését követően, a Vállalkozói díj tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges munkaerő esetleges utazási, illjelen Szerződés 3.6.11 - 3.6.17. szállásköltségét, azonban az esetlegesen szükséges hatósági engedélyek beszerzésének költségét nem. Amennyiben pontjai szerinti sikeres átadás-átvételt követően a jelen szerződés teljesítése során Szerződés 4.1. pontja szerinti vállalkozói díj 20 %-áról végszámlát …………………………….. Ft-ról azaz Forint összegben jogosult kiállítani. A számlán feltüntetésre kell kerülnie, hogy az 5% jótállási garancia összege az utófelülvizsgálat lezártával kerül kifizetésre. 4.3. Vállalkozó a Megrendelő a nevére és címére vagy elektronikus úton az xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx e-mail címre – jogszabályban meghatározott határidőben - függetlenül kiállított számlát Megrendelő részére 2 (kettő) példányban küldi meg. Vállalkozó a felmerülés időpontjától - Ipartechnika olyan fizikai körülményekkel vagy akadályokkal találkozik, amelyeket számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szabályainak megfelelő számlát két példányban köteles benyújtani. A számla alátámasztása érdekében Vállalkozónak a számlához csatolni kell a Megrendelő által biztosított adatokból és információkbólkiadott teljesítésigazolást. A Műszaki ellenőr a feladatok szerződésszerű elvégzésének ellenőrzése során köteles fotódokumentációt készíteni, ill. amely fotódokumentáció a helyszín megtekintése során ésszerűen nem láthatott előre, és amelyek a jelen szerződés teljesítését akadályozzák, illteljesítés igazolás mellékletét képezi. 4.4. Megrendelő az erről szóló tájékoztatást tudomásul véve a munka Ipartechnika általi folytatásáról döntöttszámla szabályszerű benyújtását és Megrendelőnél történő kézhezvételét követően 30 napon belül köteles a Vállalkozó részére kiegyenlíteni a számla összegét átutalással a Vállalkozó fent rögzített számlájára. Mindaddig, akkor Ipartechnika jogosult az emiatt keletkezett – számítással alátámasztott – többletköltséget amíg a Megrendelőnek felszámítani. Az árajánlatban foglalt műszaki tartalom megváltoztatására Vállalkozó a számla kibocsátására vonatkozó igényt követelményeket hiánytalanul nem teljesíti, a Megrendelő haladéktalanul köteles írásban fizetési kötelezettsége (a számla esedékessége) nem áll be, így az Ipartechnika felé jelezni. A megrendelői változtatás kizárólag akkor érvényes amennyiben azt az Ipartechnika írásban visszaigazolta. A változtatás során felmerült esetleges többletköltséget az Ipartechnika pótmunka jogcímén jogosult kiszámláznieredeti számlán feltüntetett, illetve a Szerződésben meghatározott fizetési (átutalási) időpontban a Megrendelő nem esik késedelembe és ez a Vállalkozó késedelmi kamatkövetelését kizárja. 4.5. Amennyiben a megrendelői változtatás visszaigazolásakor az Ipartechnika nem határoz meg tételes vállalkozói díjat, akkor az esetleges pótmunka során Vállalkozó által meghatározott rezsióradíj 4000,- Ft + 25% ÁFA /óra/fő. Amennyiben a felek eltérően nem állapodnak meg, a Vállalkozói díj megfizetése a következők szerint történik: 300.000,- Ft összegig, ill. ez alatti megrendelésnél: számla ellenében a munka megkezdésével egyidejűleg készpénzben vagy munka megkezdése előtt átutalással a számlán megjelölt bankszámlaszámra. 300.000,- Ft feletti megrendelésnél: a számla kiállításától számított 15 napon belül a számlán megjelölt bankszámlaszámra. Megrendelő fizetési késedelme kötelezettségének a nem megfelelően kiállított számla miatt nem tud eleget tenni, úgy ez a Vállalkozó késedelmi kamat iránti követelését kizárja. Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155. §§ (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot érvényesítheti Megrendelővel szemben. 4.6. Megrendelő kijelenti, valamint hogy a behajtási költségátalányról Vállalkozói díj pénzügyi fedezete a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 201650/1998. (X. 30.) számú önkormányzati rendelet szerinti, 007954 azonosító számú „Park utcai lőtér részleges fejlesztése” megnevezésű engedélyokiratban meghatározott mértékben, a Megrendelő 2022. évi IXköltségvetésében rendelkezésre áll. törvény rendelkezései irányadókA Megrendelő előleget nem fizet. 4.7. Teljesítésigazolás megtagadása esetén, megfelelő indoklással és határidő megjelölésével, a Megrendelő haladéktalanul felhívja a Vállalkozót a teljesítésigazolás megtagadásának alapjául szolgáló hiány pótlására, kivéve, amennyiben a Vállalkozó szerződésszegése miatt Megrendelő oldalán a jelen Szerződés teljesítésére vonatkozó érdekmúlás következett be. 4.8. Vállakozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a Vállalkozói díjjal szemben kizárólag olyan követelések beszámítására jogosult, melyeket Ipartechnika írásban elismert, vagy amelyeknek jogosságát jogerős bírói ítélet állapította meg4.1. pontban meghatározott nettó vállalkozói díj összegének 5%-át jólteljesítési garancia címén a Szerződés 3.7. pontja szerinti utófelülvizsgálati eljárás sikeres befejezéséig visszatartja. Vállalkozó a jólteljesítési garancia összegét a vizsgálat befejezésétől számított 5 napon belül kiállított megrendelői nyilatkozat benyújtásával igényelheti.