Common use of Általános követelmények Clause in Contracts

Általános követelmények. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a MOL-csoport magyarországi tagvállalatainak (továbbiakban: MOL-csoport) telephelyein, fióktelepein, töltőállomásain (továbbiakban együttesen: telephely), illetve nyomvonalas létesítményein a mindenkor hatályos jogszabályokat, illetve a hatályos szerződése, illetve egyedi megrendelések (továbbiakban: szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező EBK előírásokat (munka-, tűz-, környezetvédelmi, közlekedési stb. szabályok) pontosan betartja. Amennyiben a Vállalkozó alvállalkozót kíván igénybe venni, abban az esetben kötelezettséget vállal arra, hogy a MOL-csoport telephelyein hatályos EBK előírásokat alvállalkozójával pontosan betartatja, a betartani előírt EBK szabályzatokat az alvállalkozójával átveteti. Kizárólag akkor veszi igénybe az adott alvállalkozót, ha az a betartani előírt EBK szabályzatokat megismerte és magára nézve kötelezőnek ismerte el. A Vállalkozó köteles minden szükséges intézkedést megtenni, hogy a tevékenysége során alkalmazott anyagok és eljárások, a tevékenységet végző és a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyek egészségét, biztonságát, valamint természeti és épített környezet elemeit ne veszélyeztessék, a MOL-csoportnak kárt ne okozzanak. A vállalkozó, a megrendelés teljesítése során alvállalkozót csak előzetesen, írásban, az arra vonatkozó megfelelő formanyomtatványon bejelentve, részletes indoklás mellett, a megrendelő írásbeli jóváhagyásával vonhat be. A Vállalkozó a szerződéses kötelezettsége teljesítéséhez alvállalkozókat (teljesítési segéd) vonhat be, de ezek maximális szintjeinek száma MOL Beruházás, ill. közvetlen üzleti bonyolítás esetén három, míg Petrolszolg bonyolítás esetén kettő lehet. A Vállalkozónak biztosítania kell, hogy jelen EBK követelményrendszer, a teljes alvállalkozói láncolatában érvényesítésre kerüljön. A vállalkozó a teljesítésbe bevont alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.

Általános követelmények. Vállalkozó kötelezettséget vállal arraJelen EBK (Egészségvédelem, hogy Biztonságtechnika és Környezetvédelem) követelményrendszer valamennyi olyan szolgáltatás beszerzési szerződés melléklettét képezi, mely teljesítése során a MOL-szerződött vállalkozó a MOL csoport magyarországi tagvállalatainak (továbbiakban: MOL) telephelyein egy létesítmény vagy technológia üzemeltetésének tevékenységét, azaz Üzemeltetői feladatok ellátását végzi (kivételt képeznek a töltőállomások-csoportüzemeltetői). Jelen szerződésmelléklet a külsős vállalkozások által üzemeltetett MOL telephelyekre, ill. illetve technológiákra vonatkozó egységes követelményeket írja elő az Üzemeltetői feladatokat ellátó vállalkozók (továbbiakban: Működtetők) részére. A szolgáltatási szerződés teljesítése során a Működtető a hatályos jogszabályokon túl a szerződésben és annak valamennyi mellékletében leírtakat köteles maradéktalanul betartani. Jelen szabályok a Működtető munkavállalóira (továbbiakban: működtető személyzet) érvényesek. A Működtető a szerződéses kötelezettsége teljesítéséhez vállalkozókat (közreműködő) vonhat be. Ebben az esetben a bevonandó vállalkozóra jelen mellékletben leírtak az irányadók. A szerződésben meghatározott feladatokon kívüli (pl.: karbantartási tevékenységek) munkákra bevont vállalkozók által végzendő tevékenység esetén az (al)vállalkozói szerződésük mellé kötelező elemként (mellékeltként) az alábbi dokumentumok egyikét kell csatolni (a végzendő tevékenység függvényében): • Alapvető EBK követelmények a MOL-csoport magyarországi tagvállalatainak telephelyein, fióktelepein, töltőállomásain (továbbiakban együttesen: telephely)amennyiben a bevonni kívánt vállalkozó nem végez EBK kritikus tevékenységet, illetve nyomvonalas létesítményein • Veszélyes áruk közúti fuvarozását érintő EBK követelmények a mindenkor hatályos jogszabályokatMOL magyarországi tagvállalatainak telephelyein, illetve fióktelepein, • Kiterjesztett EBK követelmények a hatályos szerződéseMOL magyarországi tagvállalatainak telephelyein, illetve egyedi megrendelések fióktelepein (továbbiakban: szerződésKiterjesztett EBK melléklet) elválaszthatatlan mellékletét képező azoknak, akik a munkavégzésük során EBK előírásokat (munka-kritikus tevékenységet is végeznek, tűz-, környezetvédelmi, közlekedési stb. szabályok) pontosan betartja. Amennyiben Fenti dokumentumok megtalálhatóak a Vállalkozó alvállalkozót kíván igénybe venni, abban az esetben kötelezettséget vállal arra, hogy a MOLxxxxx://xxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxx- kozpont/szerzodesek-csoport telephelyein hatályos EBK előírásokat alvállalkozójával pontosan betartatja, a betartani előírt EBK szabályzatokat az alvállalkozójával átveteti. Kizárólag akkor veszi igénybe az adott alvállalkozót, ha az a betartani előírt EBK szabályzatokat megismerte és magára nézve kötelezőnek ismerte elebk-melleklete linken. A Vállalkozó vonatkozó szerződés EBK melléklet csatolása a vállalkozói szerződéséhez valamint azokban foglalt szabályok betartatása és ellenőrzése a Működtető felelőssége. A Működtető köteles minden szükséges intézkedést megtenni, hogy a tevékenysége során alkalmazott anyagok és eljárások, a tevékenységet végző és a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyek egészségét, biztonságát, valamint természeti és épített környezet elemeit ne veszélyeztessék, a MOL-csoportnak nak kárt ne okozzanak. A vállalkozóMűködtető tudomásul veszi, hogy egyaránt felelősséggel tartozik a megrendelés teljesítése során alvállalkozót csak előzetesen, írásban, az arra magyar és külföldi munkavállalók foglalkoztatására vonatkozó megfelelő formanyomtatványon bejelentve, részletes indoklás mellett, a megrendelő írásbeli jóváhagyásával vonhat bejogszabályoknak maradéktalan betartásáért. A Vállalkozó a szerződéses kötelezettsége teljesítéséhez alvállalkozókat (teljesítési segéd) vonhat beMegrendelő joga, de ezek maximális szintjeinek száma MOL Beruházásnem kötelessége ezen előírások betartásának ellenőrzése. Működtető felelős azért, ill. közvetlen üzleti bonyolítás esetén háromhogy a külföldi állampolgárságú munkavállalói minden esetben, míg Petrolszolg bonyolítás esetén kettő lehetbirtokában legyenek a szükséges dokumentumoknak. A Vállalkozónak biztosítania kellMűködtető a megállapodás teljesítéséhez nem vehet igénybe érvényes munkavállalási engedéllyel nem rendelkező munkavállalót. Ezen kötelezettsége megszegésének jogkövetkezményeiért, hogy jelen EBK követelményrendszerilletve a megrendelőnek, ezáltal okozott károkért a Működtető kizárólagos és teljes alvállalkozói láncolatában érvényesítésre kerüljön. A vállalkozó a teljesítésbe bevont alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volnakörű felelősséggel tartozik.

Általános követelmények. Jelen EBK (Egészségvédelem, Biztonságtechnika és Környezetvédelem) követelményrendszer valamennyi olyan szolgáltatás beszerzési szerződés (egyedi megrendelés) melléklettét képezi, mely teljesítése során a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy és/vagy alvállalkozói belépnek a MOL-MOL csoport magyarországi tagvállalatainak (továbbiakban: MOL-csoport) telephelyeintelephelyeire (beleértve a nyomvonalas létesítményeket is) és ott szolgáltatási tevékenységet végeznek. Jelen szerződésmelléklet valamennyi MOL telephelyre, fióktelepein, töltőállomásain (továbbiakban együttesen: telephely), illetve ill. nyomvonalas létesítményein létesítményre vonatkozó egységes követelményeket írja elő a mindenkor hatályos jogszabályokat, illetve Vállalkozók részére. A szolgáltatási szerződés teljesítése során a Vállalkozó a hatályos szerződése, illetve egyedi megrendelések (továbbiakban: szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező EBK előírásokat (munka-, tűz-, környezetvédelmi, közlekedési stb. szabályok) pontosan betartja. Amennyiben jogszabályokon túl a Vállalkozó alvállalkozót kíván igénybe venni, abban az esetben kötelezettséget vállal arra, hogy a MOL-csoport telephelyein hatályos EBK előírásokat alvállalkozójával pontosan betartatja, a betartani előírt EBK szabályzatokat az alvállalkozójával átveteti. Kizárólag akkor veszi igénybe az adott alvállalkozót, ha az a betartani előírt EBK szabályzatokat megismerte szerződésben és magára nézve kötelezőnek ismerte elannak valamennyi mellékletében leírtakat köteles maradéktalanul betartani. A Vállalkozó köteles minden szükséges intézkedést megtenni, hogy a tevékenysége során alkalmazott anyagok és eljárások, a tevékenységet végző és a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyek egészségét, biztonságát, valamint természeti és épített környezet elemeit ne veszélyeztessék, a MOL-csoportnak nak kárt ne okozzanak. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy egyaránt felelősséggel tartozik a magyar és külföldi munkavállalók foglalkoztatására vonatkozó jogszabályoknak maradéktalan betartásáért. A vállalkozóMegrendelő joga, de nem kötelessége ezen előírások betartásának ellenőrzése. Vállalkozó felelős azért, hogy a megrendelés teljesítése során alvállalkozót csak előzetesenkülföldi állampolgárságú munkavállalói minden esetben, írásbanbirtokában legyenek a szükséges dokumentumoknak. Vállalkozó a megállapodás teljesítéséhez nem vehet igénybe érvényes munkavállalási engedéllyel nem rendelkező munkavállalót. Ezen kötelezettsége megszegésének jogkövetkezményeiért, az arra vonatkozó megfelelő formanyomtatványon bejelentveilletve a megrendelőnek, részletes indoklás mellett, a megrendelő írásbeli jóváhagyásával vonhat beezáltal okozott károkért Vállalkozó kizárólagos és teljes körű felelősséggel tartozik. A Vállalkozó a szerződéses kötelezettsége teljesítéséhez alvállalkozókat (teljesítési segédközreműködő) vonhat be, de ezek maximális szintjeinek száma MOL Beruházás, ill. közvetlen üzleti bonyolítás esetén három, míg Petrolszolg bonyolítás esetén kettő lehet. Alvállalkozót csak írásban bejelentve, részletes indoklás mellett, a megrendelő írásbeli jóváhagyásával lehet bevonni. A Vállalkozónak biztosítania kelljelen szerződésmelléklet követelményeit érvényesítenie kell az alvállalkozói szerződéseiben, valamint elő kell írnia az alvállalkozója számára, hogy az ő általa kötött alvállalkozói szerződésekbe is bekerüljön a jelen EBK követelményrendszer, a teljes alvállalkozói láncolatában érvényesítésre kerüljön. A vállalkozó Vállalkozó a teljesítésbe bevont jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó foglalkoztatása során következett be.

Általános követelmények. Vállalkozó kötelezettséget vállal arraA Főtáv Zrt. által távhővel ellátott épületekben a távhő mellett megújuló hőenergiát hasznosító berendezés létesítése során a vonatkozó építésügyi-, hogy műemlékvédelmi-, vízgazdálkodási-, munkavédelmi-, tűzvédelmi-, környezetvédelmi-jogszabályokat, továbbá az egyéb vonatkozó jogszabályokat be kell tartani. A megújuló hőenergiát hasznosító berendezésnek a MOL-csoport magyarországi tagvállalatainak felhasználói (továbbiakban: MOL-csoportszekunder) telephelyein, fióktelepein, töltőállomásain (továbbiakban együttesen: telephely)rendszerhez történő csatlakoztatásához Főtáv Zrt. csak a hozzá előzetesen benyújtott kiviteli terv véleményezési lapján meghatározott feltételeknek megfelelően kivitelezett rendszer esetén járul hozzá. Az előzőektől történő bármilyen eltérés esetén Főtáv Zrt.-t a hőszolgáltatás esetleges ellehetetlenülése, illetve nyomvonalas létesítményein az üzemviteli megállapodásában rögzített paraméterek nem teljesülése miatt semmilyen felelősség sem terheli. A Felhasználó a mindenkor hatályos jogszabályokatmegújuló hőenergiát hasznosító rendszer létesítésére vonatkozó szándékát Főtáv Zrt. felé hivatalosan a rendszer kiviteli tervének, illetve a hatályos szerződése, illetve egyedi megrendelések (továbbiakban: szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező EBK előírásokat (munka-, tűz-, környezetvédelmi, közlekedési stb. szabályok) pontosan betartja. Amennyiben a Vállalkozó alvállalkozót kíván igénybe venni, abban az esetben kötelezettséget vállal arra, hogy a MOL-csoport telephelyein hatályos EBK előírásokat alvállalkozójával pontosan betartatja, a betartani előírt EBK szabályzatokat az alvállalkozójával átveteti. Kizárólag akkor veszi igénybe az adott alvállalkozót, ha az a betartani előírt EBK szabályzatokat megismerte valamennyi szükséges nyilatkozatnak és magára nézve kötelezőnek ismerte el. A Vállalkozó köteles minden szükséges intézkedést megtenni, hogy a tevékenysége során alkalmazott anyagok és eljárások, a tevékenységet végző és a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyek egészségét, biztonságát, valamint természeti és épített környezet elemeit ne veszélyeztessék, a MOL-csoportnak kárt ne okozzanak. A vállalkozó, a megrendelés teljesítése során alvállalkozót csak előzetesen, írásban, az arra vonatkozó megfelelő formanyomtatványon bejelentve, részletes indoklás mellett, a megrendelő írásbeli jóváhagyásával vonhat iratnak egyidejűleg történő benyújtásával jelentheti be. A Vállalkozó Xxxxx Xxx. által véleményezett, jóváhagyott kiviteli terv és a szerződéses kötelezettsége teljesítéséhez alvállalkozókat (teljesítési segéd) vonhat behozzájáruló nyilatkozatok a benyújtástól számított 1 évig érvényesek. Az olyan megújuló hőenergiát hasznosító berendezések esetén, de ezek maximális szintjeinek száma MOL Beruházásamelyek csatlakoztatását és/vagy üzemeltetését nem FŐTÁV Zrt. végzi, illa csatlakoztatással és/vagy üzemeltetéssel összefüggésbe hozható meghibásodások, üzemzavarok és balesetek esetén a FŐTÁV Zrt.-t mint hőszolgáltatót felelősség nem terheli. közvetlen üzleti bonyolítás esetén háromEzen feltételek megtartásáról, míg Petrolszolg bonyolítás esetén kettő lehetilletve elfogadásáról a felhasználónak nyilatkoznia kell jelen szabályzat 1. sz. mellékletében szereplő űrlapon. A Vállalkozónak biztosítania kell, hogy jelen EBK követelményrendszermegújuló hőenergiát hasznosító berendezést a későbbi üzemeltetési feladatok elkülöníthetősége érdekében lehetőség szerint a hőközponti helyiségen kívüli területen kell elhelyezni. A megújuló hőenergiát hasznosító berendezés elektromos erőátviteli rendszerét a hőközpont elektromos rendszerétől függetlenítve kell kiépíteni. A berendezés a hőközponti elektromos rendszerhez legfeljebb törpefeszültségi szinten csatlakozhat. A berendezést az épület EPH hálózatába be kell kötni. A megújuló hőenergiát hasznosító berendezésnek a szekunder rendszer felé történő hőátadása csak közvetett módon (hőcserélőn keresztül) megengedett. A hőcserélő felhasználói szekunder oldalán három szakaszoló szerelvény beépítésével a hőcserélő meghibásodása esetére is biztosítani kell a folyamatos hőszolgáltatást. A létesítendő berendezés csatlakoztatási pontjainál a nyomáskülönbség ellenőrzésére alkalmas mérőhelyet, a teljes alvállalkozói láncolatában érvényesítésre kerüljönberendezés kilépési pontjánál a berendezés által előállított hőmérséklet ellenőrzésére hőmérőhelyet kell létesíteni. A vállalkozó megújuló hőenergiát hasznosító berendezés csatlakoztatásánál lévő hőcserélőjének hőhasznosító oldali kialakítása során különös figyelmet kell fordítani a teljesítésbe bevont alvállalkozóért úgy felelteherbírásra, mintha a munkát maga végezte volnabiztonságos rögzítésre, a hőtágulásra, a gőzképződésre, a villamos érintésvédelemre, az üzemeltetés során forrázás veszélyt jelentő részegységekre, továbbá a bármely okból forróvá váló felületek hőszigetelésére és burkolására. A megújuló hőenergiát hasznosító berendezés szabadban elhelyezett egységeit villámvédelemmel kell ellátni. A megújuló hőenergiát hasznosító berendezések létesítése, üzemeltetése során a fűtési és használati melegvíz rendszerek szilárdsági, vízminőségi és egyéb műszaki paramétereire vonatkozó követelményeket a biztonságos üzemeltetés érdekében be kell tartani. A létesítendő rendszerre vonatkozóan az ellátott épület egyedi körülményei miatt a kiviteli terv tartalma és a jelen szabályzatban megfogalmazott követelmények között fennálló ellentmondás esetén a létesítés során a rendszer kiviteli tervének Xxxxx Xxx. általi véleményezésében megfogalmazottak a meghatározóak.