KÖZBESZERZÉSI AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ
Xxxxx Xxxxx Megyei Kórház
3100 Salgótarján Füleki út 54-56
KÖZBESZERZÉSI AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ
Xxxxx Xxxxx Megyei Kórház TIOP-2.2.5-09/0-0000-0000 jelű
„Észak-magyarországi régió onkológiai ellátórendszerének fejlesztése”
című támogatási szerződéshez kötődő építési beruházás - Onkológiai osztály
átalakításának kivitelezésére irányulóan.
TARTALOMJEGYZÉK
1. kötet A közbeszerzési eljárást megindító felhívás és Útmutató
2. kötet Lényeges vállalkozási szerződéses feltételek
3. kötet Építési beruházás ajánlatkérési dokumentációja árazatlan költségvetések
hatósági bizonyítvány
kivitelezési tervdokumentáció
1.kötet
A közbeszerzési eljárást megindító felhívás
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
1.) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail);
Hivatalos név: Xxxxx Xxxxx Megyei Kórház | ||
Postai cím: Xxxxxx xx 00-00 | ||
Város/Község: Salgótarján | Postai irányítószám: 3100 | Ország: Magyarország |
Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Xxxxxxx Xxxxx | Telefon: 00-00-000-000 | |
E-mail: sztlazar@globonet. hu | Fax:00-00-000-000 | |
Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): |
2.) A közbeszerzési eljárás fajtája, a tárgyalásos eljárás indokolása: Az eljárás fajtája:
A közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész - Nemzeti eljárásrend -122. § (7) bekezdése a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás.
Az ajánlatkérő a Kbt 121.§ (1) b) pontja szerint a Kbt Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el – a 122. §-ban foglalt eltérésekkel.
A tárgyalásos eljárás indokolása:
Az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot, és az ajánlatkérő olyan gazdasági szereplőknek küldi meg az ajánlattételi felhívást, amelyek mikro, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek és amelyek a szerződés teljesítésére való alkalmassági feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint feltehetőleg teljesíteni tudják.
2.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje:
Az ajánlatkérő a dokumentációt az ajánlattételre felkért ajánlattevők részére - térítésmentesen - az eljárást megindító felhívás megküldésével egyidejűleg megküldi.
3.) A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Vállalkozási szerződés a TIOP-2.2.5-09/0-0000-0000 jelű „Észak-magyarországi régió onkológiai ellátórendszerének fejlesztése” című támogatási szerződéshez kötődő építési beruházás - Onkológiai osztály átalakításának kivitelezésére irányulóan.
Az átalakítás a kórház „E" jelű épület III. emeletén található osztályon történik. Onkológiai osztály átalakítási igénye:
A 3007-es és a 3008-as számú betegszobák funkcióhoz szükséges átalakításai: egyágyas szobák előterekkel, és egy közös akadálymentes zuhanyzó-wc egység.
4.) A szerződés meghatározása:
5.) A szerződés időtartama, teljesítési határidő: 2012. december 01.
Előteljesítést a Megrendelő elfogad.
6.) A teljesítés helye: Xxxxx Xxxxx Megyei Kórház 3100 Salgótarján Füleki út 54-56
7.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:
Az ajánlattevő a Kbt 131.§ (1)-(2) bekezdése valamint a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 12.§ szerint, a teljes nettó ajánlati ár maximum 5 % mértékében előleg kifizetését kérheti. Az előlegszámla benyújtására, amennyiben a Vállalkozó előlegre tart igényt a szerződéskötést követően kerülhet sor, kifizetése az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül történik.
A kivitelezési munka finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, valamint hazai központi költségvetési előirányzatból 90 %-os intenzitású vissza nem térítendő támogatásból, valamint az ajánlatkérő saját forrásából történik. A saját forrást az ajánlatkérő közvetlenül a vállalkozónak utalja, míg a támogatási rész szállítói finanszírozással kerül kiegyenlítésre.
A munka elszámolása egyösszegű átalányáron történik. A nyertes ajánlattevő a hiány- és hibamentes szerződés teljesítését igazoló, sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően nyújthatja be a számláját. A teljesítés során részszámlázást az Ajánlatkérő nem biztosít.
A Műszaki ellenőr által leigazolt, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla kiegyenlítése a számla és mellékletei a kézhezvételtől számított 30 napon belül kerül átutalásra.
A kifizetést az Ajánlatkérő a Kbt. 130.§-a és a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ rendelkezései alkalmazásával teljesíti.
A kifizetés során az adózás rendjéről 2003. évi XCII. törvény 36/A. § szabályozása alapján kell eljárni, figyelemmel a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ rendelkezéseire.
Az általános forgalmi adó megfizetése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint történik.
A kivitelezési munka a Salgótarján Megyei jogú város Jegyzőjének 25895/1/2010.számú hatósági bizonyítványa alapján nem építési engedély köteles tevékenység.
A számlát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142.§ alapján kell kiállítani.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF
8.) Rész-ajánlattételi lehetőség és annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, vagy annak kizárását:
Rész-ajánlattételt és többváltozatú ajánlattétel lehetőségét az ajánlatkérő nem biztosítja.
9.) Az ajánlatok értékelési szempontja: Kbt. 71. § (2) bek. b) pontja szerint összességében legkedvezőbb ajánlat:
Rész-szempontonként: 0-100 pont
Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése,
A legjobb tartalmi elem 100 pontot kap.
Az értékelés módszere: az ajánlatok: minden részszempont esetén az értékarányosítás módszere kerül alkalmazásra, azaz a legelőnyösebb ajánlati értéket adó ajánlat kapja a maximális pontszámot, a további pontszám kiosztása a legkedvezőbb értéktől való eltérés arányában történik.
Az Ajánlatkérő, először a részszempontok szerinti tartalmi elemeket értékeli a fenti módszer szerint, majd a pontszámot megszorozza a megadott súlyszámmal, végül a szorzatokat összeadja.
Rész-szempont | súlyszám | A maximális pontot kapó ajánlat |
Nettó ajánlati ár (Ft) | 10 | Legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja a maximális pontszámot-figyelemmel a kirívóan alacsony árra |
jótállási idő (hó) | 5 | Legmagasabb jótállási kötelezettség időtartama min 24 hónap max 60 hónap (Hiba bejelentési időszak) |
Az ajánlati árnál a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb,(figyelemmel az esetlegesen kirívó ajánlati árra) az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.:
P= | Alegjobb | (Pmax- Pmin ) | + Pmin |
Avizsgált |
A jótállási időnél, a legmagasabb érték a legkedvezőbb, ekkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felsőponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.
P= | Avizsgált | (Pmax- Pmin ) | + Pmin |
Alegjobb |
A pontszámokat két tizedesig számoljuk. ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
10. ) Xxxxxx okok és megkövetelt igazolási módok:
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok:
a) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi feltételek bármelyike fennáll:
Az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), alvállalkozójával vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében, az 56.§ (2) bekezdésében, az 57.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
b) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szerelőt, akivel szemben az a.) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Jogi helyzet (kizáró okok) – a megkövetelt igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 122. § (1) bekezdés szerint.
Az Ajánlattevőnek a Kbt. 58.§ (3) bekezdése szerint nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, aki/amely a Kbt. 56.§ (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll, valamint az általa az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56.§ (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 56.§ (1) bekezdése kc) pontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani, amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10.§ második mondata értelmében ajánlattevő választása szerint:
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát – a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett –, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá.
A Kbt 58.§ (3) alapján az ajánlattevő ajánlatában, illetve csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá.
11.) Alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és megkövetelt igazolási mód:
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság | |
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1 A Kbt. 55.§ (1) bekezdés d) pontja és 310/2011 (XII.23) Korm. rendelet. 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján, valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó - az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától (2012. augusztus 22.) visszafelé számított egy évre vonatkozó - nyilatkozat – attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, az alábbiakra vonatkozóan: A pénzügyi intézménynél vezetett összes pénzforgalmi jelzőszám tekintetében, számlavezetés kezdete, az ajánlattevő számláján a felhívás megküldésének napjától visszaszámított egy évben 30 napon túli sorban állás előfordult-e, és ha igen, hányszor. | Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az alábbi pontokban meghatározott követelmények közül bármelyiknek az alább megfogalmazott módon nem felel meg: P/1. ha, a felhívás megküldésének napjától visszafelé számított egy évre vonatkozóan a pénzügyi intézmény nyilatkozat alapján, bármelyik számlavezető pénzintézetüknél vezetett számlájukon a 30 napon túli lejárt fizetési határidejű sorban állás volt. |
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság | |
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M/1 : A Kbt. 55.§ (1) bekezdés a) pontja és 310/2011 (XII.23) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pont alapján), a hirdetmény megküldését megelőző 5 évben teljesített és átadás-átvétellel lezárult építési szerződéseinek ismertetése és az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. A 310/2011 (XII.23) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdés alapján kiállított igazolásban meg kell adni: ▪ a megépített létesítmény megnevezését; ▪ az elvégzett munkák felsorolását; ▪ az ellenszolgáltatás nettó összegét forintban; ▪ a teljesítés idejét és helyét, ▪ a szerződést kötő másik fél nevét, címét, ▪ nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. M/2 A Kbt. 55.§ (1) bekezdés a) pontja és 310/2011 (XII.23) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés c) pont alapján, azon személyek végzettségének és képzettségének ismertetése, akik az építési beruházás teljesítésébe bevonásra kerülnek és felelősek a teljesítésért. Csatolni szükséges a szakmai önéletrajzukat, a rendelkezésre állási nyilatkozattal és a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendeletben előírt feltételek igazolására a Magyar Mérnöki Xxxxxx által kiállított, a felelős műszaki vezető névjegyzékben történő szereplést igazoló dokumentum egyszerű másolatát csatolni kell arra vonatkozóan, hogy az érintett szakember a kamarai névjegyzékben az előírt jogosultsággal szerepel. Ajánlatkérő figyelembe veszi a Kbt. 36.§ (5) bekezdését. | Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az alábbi pontokban meghatározott követelmények közül bármelyiknek az alább megfogalmazott módon nem felel meg: M/1… ha a felhívás megküldésétől visszaszámított 5 évben átadás-átvétellel lezárva nem teljesített legalább 1 db, magasépítési- épület építésére vagy felújítására kötött építési szerződést, amelyek értéke elérte a 7 millió Ft nettó értéket. M/2 ha az ajánlattevő nem rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberrel, aki az építési beruházás teljesítéséért felelősek: építésvezető (1 fő): ▪ besorolás Felelős Műszaki Vezetőként a 244/2006. (XII.15.) Korm. rendelet szerinti MV-Ép/B jogosultsággal |
A Kbt. 55.§ (5) bekezdése értelmében az előírt pénzügyi és műszaki alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 55.§ (6) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során az (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – az a) pontban foglaltakon túl – akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg
A Kbt. 55.§ (4) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a meghatározott követelményeknek együttesen is megfelelhetnek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
12. a hiánypótlás lehetősége: Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. §-ában meghatározottak betartásával biztosítja.
13. Az ajánlattételi határidő: 2012. szeptember 12. 10:00 óra
14. Az ajánlat benyújtásának címe:
Hivatalos név: Quadrát Kft | ||
Postai cím: Xxxxxxxx xx 0 | ||
Város: Salgótarján | Postai irányítószám: 3100 | Ország: Magyarország |
Címzett: Majorosné Xxxxx Xxxxx | Telefon: 00-000-000 | |
Fax: 00-000-000 |
14. Az ajánlattétel nyelvét (nyelveit), azzal, hogy a magyar nyelven történő ajánlattétel lehetőségét minden esetben biztosítani kell: magyar
15. az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje: Az ajánlatok felbontásának helyszíne azonos a beadás helyszínével: időpontja: 2012. szeptember 12. 10:00 óra
16. az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultakat: A Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.
17. Az eljárás során az ajánlatkérő tárgyalást folytat le az ajánlattevőkkel, az alábbiak szerint:
Az írásos ajánlatok benyújtását követően kerül sor a tárgyalásra az alkalmasnak minősített
ajánlattevőkkel az alábbiak szerint az ajánlatok benyújtásával azonos helyszínen.
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban az ajánlatok bírálatát az ajánlatkérő a Kbt 98.§ alapján két szakaszban végzi.
• Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott, ajánlati kötöttséggel nem terhelt (első) ajánlatok vonatkozásában az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy azok megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott feltételeknek. Már a tárgyalások megkezdését megelőzően köteles az ajánlatkérő megállapítani az ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát, valamint ha az ajánlat kizáró ok fennállása miatt érvénytelen.
• Az ajánlatot akkor is a tárgyalások megkezdését megelőzően érvénytelenné kell nyilvánítani, ha az ajánlattevő nem felel meg - vagy nem állapítható meg, hogy megfelel-e - a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek vagy az ajánlat kizáró ok fennállása miatt érvénytelen, vagy ha az ajánlat olyan okból érvénytelen, amellyel kapcsolatban a tárgyalások során vagy hiánypótlás keretében nincs lehetőség az ajánlat megfelelővé tételére. Az ajánlatban foglalt egyéb nyilatkozatokkal, dokumentumokkal kapcsolatos hiányokat a tárgyalások befejezéséig kell pótolni.
• A tárgyalások befejezését követően az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a végleges ajánlatok megfelelnek-e a felhívás és a dokumentáció tárgyalás befejezéskori tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Azon nyilatkozatokra, dokumentumokra vonatkozó hiányok, amelyeket az első ajánlattal kapcsolatban a tárgyalások befejezéséig kellett volna pótolni, ezt követően már nem pótolhatóak. Az érvényes végleges ajánlatokat az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján értékeli.
Az alkalmasnak minősített ajánlattevők tárgyalási meghívót kapnak az ajánlatukban megadott faxon, vagy e-mailon.
Az első tárgyalás időpontja: 2012. szeptember 28.
Tárgyalások menete és szabályai:
Az ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban külön-külön tárgyal az ajánlatok benyújtásával azonos helyszínen az ajánlattevőkkel, az ajánlatok benyújtásával fordított sorrendben.
A tárgyaláson az ajánlatkérő az ajánlati ár módosításáról és a bírálati szempontokról tárgyal az ajánlattevőkkel.
A tárgyalást az ajánlatkérő egy fordulóra tervezi, amennyiben még is szükséges több forduló,melyet az ajánlatkérő az első tárgyalási forduló után dönt el, és adott esetben erről az ajánlattevőket haladéktalanul faxon és e-mail-ben értesíti.
A tárgyalási időtartam előreláthatólag ajánlattevőnként 30 perc. A tárgyalás(ok)on az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult, vagy nyilatkozattételre jogosult írásban meghatalmazott képviselője vehet részt. A képviseleti jogosultságot igazolni szükséges.
A Kbt.96.§ (4) bekezdése alapján, az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve.
A tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő és egy vagy több ajánlattevő közötti tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, és a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést.
Az ajánlatkérőnek a tárgyalások során is biztosítania kell az egyenlő bánásmódot az ajánlattevők számára, így különösen az ajánlatkérő által adott bármilyen tájékoztatást az összes ajánlattevőnek meg kell adni.
Mivel az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel egyenként tárgyal, az ajánlattevő hozzájárulása nélkül a tárgyaláson az ajánlatáról közölt semmilyen információ nem osztható meg a többi ajánlattevővel. Az ajánlatkérőnek minden egyes tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készítenie, és azt a tárgyalás következő fordulójának megkezdéséig (egyetlen vagy utolsó forduló esetén a tárgyalás befejezését követő két munkanapon belül) minden, az adott tárgyaláson részt vett ajánlattevőnek alá kell írnia, és részükre egy példányt át kell adni, vagy két munkanapon belül kell megküldeni. A tárgyalás befejezésekor elkészítendő jegyzőkönyv kizárólag a bekövetkezett módosulások rögzítését tartalmazza.
A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő - amennyiben a változások nagyságrendje indokolja, új dokumentáció rendelkezésre bocsátásával - az ajánlattevőket felhívhatja egy végleges ajánlat írásban történő beadására.
Mivel az ajánlatkérő csak az ajánlati árról tárgyal, jelen építési beruházás esetében az ajánlati ár változásakor az azt alátámasztó árazott költségvetést is be kell nyújtani mint végleges ajánlatot. Az ajánlatkérő ezt a költségvetést tekinti végleges ajánlatnak, melyet a tárgyalás lezárását követő munkanapon 10:00 óráig nyújt be az ajánlattevő a tárgyalás helyszínére.
A tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy
• az eljárás alapján megkötött szerződés tárgya vagy feltételei olyan jellemzőjében, illetve körülményében tér el az ajánlattételi felhívás megküldésekor beszerezni kívánt beszerzési tárgytól vagy megadott szerződéses feltételektől, amely nem tette volna lehetővé tárgyalásos eljárás alkalmazását,
• az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban közölt feltételek olyan mértékben módosulnak vagy egészülnek ki, hogy annak következtében valamelyik ajánlattevő nem képes a tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni, vagy
• a bírálat szempontjai vagy módszere változna.
18. az eredményhirdetés : Az ajánlatkérő az ajánlattevőket a Kbt.77.§ alapján az eljárásról készült összegzés megküldésével értesíti, melynek várható időpontja: 2012. október 2.
19. a szerződéskötés tervezett időpontja és helye: Kbt.124.§ 2012. október 15. Xxxxx Xxxxx Megyei Kórház
20. Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt 122.§(9) bekezdésében foglalt lehetőséget.
21. Ajánlati kötöttség minimális időtartama: A tárgyalások befejezését követő 60. nap. A Kbt 124.§(5) bekezdése értelmében a nyertes, és amennyiben az összegzésben az ajánlatkérő megjelölte a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek az ajánlati kötöttsége az összegzés megküldését követően további 30 nappal meghosszabbodik.
22. Ajánlati biztosíték előírása: Az ajánlatkérő nem kér ajánlati biztosítékot.
23. Európai Unióból származó forrásból származó támogatás megnevezése: Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (továbbiakban TIOP) keretén belül a „Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása” tárgyú támogatási szerződés : TIOP-2.2.5-09/0-0000-0000
24. Egyéb információk:
• Az ajánlattal kapcsolatos formai előírások:
- Az ajánlatot zárt csomagolásban egy eredeti és két másolati példányban kell elkészítenie és benyújtani, az egyes példányokon fel kell tüntetni hogy „Eredeti” vagy „Másolat”. Eltérés esetén az eredeti példány az irányadó.
• Az ajánlat eredeti példányát géppel vagy tintával kell kitölteni, az információkat, tartalmazó oldalakat folyamatos sorszámozású oldalszámmal ellátni. Továbbá az eredeti példányt zsinórral össze kell fűzni és dossziéba lefűzni. Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó, vagy gazdasági szereplő által készített –dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
• Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak) és minden gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlatban benyújtott pénzügyi intézményi nyilatkozatokban szereplő számlákon túl egyéb pénzintézeti folyószámlával nem rendelkezik.
• Az ajánlattevő ajánlattételi képessége azonosítására és a Kbt.56.(1) bekezdés k) pont és kc) pontja szerinti igazolás céljából az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattételi felhívás megküldésének napjánál nem korábbi keltezésű cégmásolatot az ajánlattevő, és minden gazdasági szereplő vonatkozásában, illetve az aláírási címpéldányokat egyszerű másolatban annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő képviseletére jogosult személy írta alá. Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, a benyújtott változásbejegyzési kérelem egyszerű másolati példányát is csatolni szükséges.
• Irányadó idő : Az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
• Amennyiben az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelménynek erőforrást biztosító szervezet bevonásával kíván megfelelni, úgy az erőforrást biztosító szervezetnek csatolni kell az alkalmasság igazolására előírt dokumentumot is.
• Fordítás: Idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Az ajánlattevő általi fordítás is elfogadható, a fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.
• az ajánlattevőként szerződő fél köteles 306/2011. Korm. rendelet 6. pontja alapján – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni 5 millió Ft mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.
• Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
o A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott: nem
o A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott: igen
• Az igazolásokat a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően egyszerű másolatban kérjük benyújtani. (Ahol Ajánlatkérő valamely irat egyszerű másolatban történő benyújtását írja elő, az eredeti irat benyújtását is elfogadja!)
• A Kbt. 60.§ (3) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
• A Kbt. 60.§ (5) bekezdése az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül.
• A Kbt. 60.§ (6) bekezdése az ajánlattevőnek felolvasólapot kell csatolnia, amely tartalmazza az ajánlattevő nevét, címét, valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.
• Ajánlatkérő a közös ajánlatot csak akkor fogadja el, ha az ajánlattevők kifejezetten (írásbeli nyilatkozatban) elismerik közös vállalkozásuk szerződésszegéssel okozott károkért, valamint a harmadik személynek okozott károkért fennálló egyetemleges felelősségét, és teljes jogkörű közös képviselőt hatalmaznak meg. Az ajánlathoz eredeti vagy másolati példányban csatolni kell a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők által kötött és valamennyi közös ajánlatot tevő által cégszerűen aláírt megállapodást, amely tartalmazza az egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó, kötelező érvényű nyilatkozatot a közös ajánlattevők közötti tételes feladatmegosztást, illetve a közös képviselő meghatalmazását. A közös ajánlattevők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
• A Kbt. 40.§ (1)-(2) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő ajánlatában köteles megjelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez alvállalkozó(ka)t kíván igénybe venni, az igénybe venni kívánt alvállalkozó(ka)t, a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó(k) közre fog(nak) működni. A megjelölés és igénybe vétel nem érinti az ajánlattevő teljesítésért való felelősségét. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 26.§ rendelkezéseire.
• Rendelkezésre állás: A teljesítésbe bevonni kívánt szakember esetében az ajánlathoz csatolni kell egy olyan szándéknyilatkozatot (rendelkezésre állási nyilatkozatot), amelyben a szakember kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésében személyesen közreműködik és nincs más olyan kötelezettsége a szerződés időtartamára vonatkozóan, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
• Szakemberek bevonásával kapcsolatos követelmények: Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a felhívás 12 pontjának (M/2) pontjában meghatározott szakember vonatkozásában a szerződés tartalmazni fogja, hogy a nyertes Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez kizárólag az ajánlatában az adott feladatra megjelölt szakembert veheti igénybe. Ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető az ajánlatban megjelölt szakemberrel, az ajánlatkérő más szakember közreműködéséhez is hozzájárulhat feltéve, hogy az megfelel a közbeszerzési eljárásban az adott szakemberre meghatározott követelményeknek. E rendelkezések megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.
•
•
• Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő a Kbt. 54.§- a értelmében tájékozódjanak a munkavégzés területén hatályos adózásra, környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a ezen tekintetben.
• Az ajánlattételi felhívás IV.3.7. pontjában meghatározott időtartam automatikusan meghosszabbodik, amennyiben a Kbt. 65. § (2) bekezdésében szabályozott eset fordul elő.
• Az ajánlattételi felhívásban és az ajánlati dokumentációban a „Kbt.” rövidítés alatt a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény értendő
• Az eljárásra a felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekre a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. rendelkezései, a 306/2011 (XII.23.) Kormányrendelet és a 310/2011 (XII.23.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók.
25. Ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2012. augusztus 22.
I. FEJEZET ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK
A. BEVEZETŐ
Tisztelt Ajánlattevő!
Köszönettel vesszük, hogy átvették az Ajánlati Dokumentációt. Kérjük, hogy a Felhívás részletes áttanulmányozását követően, annak kiegészítéseként jelen dokumentáció tartalmát is gondosan tanulmányozzák át a megfelelő ajánlattétel érdekében. Kérem, hogy e-mailon jelezzék amint postai úton megkapták a dokumentációt, és átküldjük Önöknek elektronikus úton is a teljes dokumentációt.
Ajánlatkérő az Ajánlati Dokumentációt kötetekre bontva építette fel az alábbiak szerint:
I. Fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK
a. Tartalmazza az Útmutatót, általános leírásokat az Ajánlatevők részére, melyek segítik a megfelelő ajánlattételt.
II. Fejezet: NYILATKOZATMINTÁK
a. Ajánlattevő ajánlatának megkönnyítése érdekében tartalmazza azokat a formanyomtatványokat, amelyeket kitöltve, és cégszerűen aláírva kell az Ajánlattevőnek ajánlatában elhelyeznie. A formanyomtatványok elektronikusan is átadásra kerülnek.
Jelen dokumentáció további mellékleteit képezik az alábbiak:
2. kötet: SZERZŐDÉSTERVEZET
a. Tartalmazza jelen eljárás nyertesével megkötendő vállalkozási szerződés tervezetét.
3. kötet Építési beruházás ajánlatkérési dokumentációja
árazatlan költségvetés építési hatóság nyilatkozata
kivitelezési tervdokumentáció
Xxxxx Xxxxx Megyei Kórház jelen Ajánlati Dokumentációban meghatározott, nemzeti értékhatárt meghaladó értékű hirdetmény megjelenése nélküli tárgyalásos eljárást a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben (továbbiakban: Kbt.) foglaltak és a vonatkozó végrehajtási rendeletekben foglaltak figyelembevételével alakította ki. Kérjük, hogy a Kbt. és a vonatkozó végrehajtási rendeletek (a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelete az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelete (továbbiakban Kr.) a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról;) előírásai szerint készítsék el ajánlatukat, melynek összeállításához sok sikert kívánunk, reméljük, hogy hozzájárultunk jelen dokumentációval a megfelelő ajánlat elkészítéséhez!
1. Általános tudnivalók
1.1. A Xxxxx Xxxxx Megyei Kórház (továbbiakban: Ajánlatkérő) jelen eljárás keretében a jelen dokumentációban meghatározott feltételek szerint kér adatokat, információkat a tisztelt Ajánlattevőktől (továbbiakban: Ajánlattevő).
1.2. Az Ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a Kbt. és a vonatkozó kormányrendeletek előírásai szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített Ajánlattételi Felhívás (továbbiakban Felhívás) és Ajánlatkérési Dokumentáció (továbbiakban Dokumentáció) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául.
1.3. Az építési beruházásnak teljesen meg kell felelniük az Ajánlati Dokumentáció 3.kötetében megadott teljes műszaki leírásnak.
1.4. Az Ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az Ajánlati Dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. Az Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenítését vonhatja maga után:
ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött határidőkre, vagy ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból nem felel meg a Felhívásban és dokumentációban megadott valamennyi követelménynek.
1.5. Az Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja (Kbt. 55. § (5) bekezdés). (Kbt. 28. §)
1.6. Az Ajánlattevőnek teljes körű ajánlatot kell adnia a munkák megvalósítására. Az Ajánlatkérő nem fogad el semmiféle kifogást azon az alapon, hogy az Ajánlattevő elmulasztotta az Ajánlati Dokumentáció valamely részének átvételét.
1.7. Az Ajánlatkérő feltételezi, hogy Ajánlattevők ismerik a jelen közbeszerzési eljárásra, illetve a nyertessel kötendő szerződésre vonatkozó hatályos közösségi és hazai jogi előírásokat, különös tekintettel a Kbt-t. Az Ajánlattevő ajánlata benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a hatályos, valamint az ajánlat megtételekor ismert, a teljesítésre kihatóan hatályossá váló jogszabályokkal, és ajánlatát mindezek figyelembevételével állítja össze.
1.8. Az ajánlatkérő a Kbt 121.§ (1) b) pontja szerint a Kbt Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el – a 122. §-ban foglalt eltérésekkel.
2. Ajánlattevő jogai és kötelezettségei
2.1. Ajánlattevő köteles viselni ajánlatának elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget. Ajánlatkérő semmilyen esetben sem tehető felelőssé e költségek felmerüléséért, függetlenül a közbeszerzési eljárás lefolyásától, vagy kimenetelétől.
2.2. Xxxxxxxxxxx részéről tilos az Ajánlati Dokumentáció harmadik félnek történő továbbadása, kivéve a szerződés teljesítésébe bevont gazdasági szereplő részére szükséges információk biztosítását, továbbá tilos a dokumentáció közzététele és a jelen közbeszerzési eljáráson kívüli egyéb felhasználása.
2.3. Az eljárásban Ajánlatkérő köteles biztosítani, a gazdasági szereplő pedig köteles tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát.
2.4. Az Ajánlatkérő és a gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban a jóhiszeműség és tisztesség, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően kötelesek eljárni.
2.5. Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (Ptk. 81. § (2) bekezdése) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 80. §-ában foglaltaknak megfelelően, figyelemmel a következő rendelkezésekre:
• Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 71. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló – a Kbt. 80. § (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
• Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak.
2.6. Az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés megküldését követően nem lehet üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a Kbt.
80. § (2)-(3) bekezdés körébe tartozik. Erre tekintettel ajánlattevő kérheti, hogy más ajánlattevő azon részeibe betekinthessen, mely nem minősül üzleti titoknak. Az iratbetekintés során az iratokról feljegyzést lehet készíteni. Az iratbetekintést munkaidőben biztosítja Ajánlatkérő, a betekintést kérő által javasolt napon.
2.7. Az Ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kérésére köteles tájékoztatást adni a nyertes ajánlat jellemzőiről és az általa tett ajánlathoz viszonyított előnyeiről a kérés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül figyelembe véve a nyertes ajánlattevő üzleti titokhoz fűződő érdekeit is.( Kbt. 81.§)
2.8. Ajánlattevőnek a Felhívásban, illetőleg Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
2.9. A Kbt. 36. § (5) bekezdésére tekintettel Ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból ingyenesen jogosult, ilyennek minősülnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti nyilvántartások is.
2.10. A Kbt. 36. § (5) bekezdés szerinti - a közbeszerzési eljárások tárgyát tekintve gyakran alkalmazandó - elektronikus, hatósági, illetőleg közhiteles nyilvántartások köréről és internetes elérhetőségéről a Közbeszerzési Hatóság útmutatót ad ki. Amennyiben a Kbt. 36. §
(5) bekezdés szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy Ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást (Kbt. 36. § (6) bekezdés).
3. Közös ajánlattétel
3.1. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös Ajánlattevők kötelesek becsatolni ajánlatukba valamennyi a közös ajánlatban lévő tag által aláírt megállapodásukat, amely legalább a következőket tartalmazza:
a) A Közös Ajánlatban részt vevő felek nevét, székhelyét;
b) A Közös Ajánlattevők nevét, címét;
c) A Közös Ajánlattételi szerződés célját;
d) Tartalmaznia kell a közbeszerzési eljárás tárgyát és az eljárást megindító hirdetményre való utalást. A Közös Ajánlatban részt vevők nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban együttes Ajánlattevőként részt kívánnak venni;
e) A közös Ajánlattevők egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalása, egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére, amennyiben, mint nyertes Ajánlattevő kiválasztásra kerülnek;
f) Meg kell jelölni a közös Ajánlattevők képviseletére jogosultját, valamint az(oka)t a természetes személy(eke)t, aki(k) a közös Ajánlattevők nevében joghatályos nyilatkozatokat tehet(nek), illetve a közös Ajánlattevők nevében aláírásra jogosult(ak). A megállapodás mellé csatolni kell a közös Ajánlattevők képviseletére jogosult személy aláírási mintáját;
g) Az Ajánlatkérőnek Ajánlattevővel való kapcsolattartása a közbeszerzési eljárásban kizárólag a közös Ajánlattevő az Ajánlati nyilatkozatban megjelölt képviselőjén keresztül valósul meg. Ajánlatkérő ennek megfelelően az eljárás során keletkezett iratokat az ajánlattételi határidőt követően kizárólag a közös Ajánlattevők által megjelölt kapcsolattartónak küldi meg;
h) A közös Ajánlattevők tagjainak feladatát és a vállalkozási díjból való részesedésük mértékét;
i) Nyertes ajánlattétel esetén a vállalkozási szerződés aláírására, illetőleg a Kbt. 130.§-a szerint, számlát benyújtani jogosultak megnevezését;
3.2. Közös Ajánlattétel esetén az Ajánlattevőknek a 3.1 pontban meghatározottak szerint Közös Ajánlattételi szerződést kell kötniük. Az együttműködés feltételeit legalább a 3.1 pontban felsorolt tartalmi elemeknek megfelelően kell rögzíteni. A Közös Ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
3.3. Együttes ajánlattétel esetén a biztosítékokat közösen kötelesek nyújtani (vezető, tag, vagy az egyik tag, vagy a másik tag, vagy együttesen összeadódva) az együttes felelősségre való tekintettel.
3.4. Amennyiben az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.
3.5. Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
3.6. Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.
B. INFORMÁCIÓKÉRÉS
1. AjánlatKÉRÉSI Dokumentáció tartalma
1.1. Xxxxxxxxxxx kötelessége, hogy tanulmányozza a Felhívást és a Dokumentáció valamennyi rendelkezését és utasítását.
1.2. A Kbt. 45. § (6) bekezdése alapján, ha a dokumentáción belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a dokumentáció valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól, a Kbt. 42-43. § alkalmazása nélkül kiegészítő tájékoztatásban közli az Ajánlatkérő, hogy a dokumentáció valamely eleme semmis. A dokumentáció semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó.
1.3. Amennyiben az elektronikus változat és a nyomtatott változat között tartalmi eltérés van, minden esetben a nyomtatott változat az irányadó.
1.4. Amennyiben Xxxxxxxxxxx nem adja meg A Felhívásban és a Dokumentációban kért összes információt, vagy ha a benyújtott ajánlat nem felel meg a Felhívásban és a Dokumentációban meghatározott feltételeknek, az minden vonatkozásában az Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását eredményezheti.
2. Kiegészítő tájékoztatás
2.1. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében - az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérő nevében eljárótól az alábbi címen:
Hivatalos név: Quadrát Kft | ||
Postai cím: Xxxxxxxx xx 0 | ||
Város: Salgótarján | Postai irányítószám: 3100 | Ország: Magyarország |
Címzett: Majorosné Xxxxx Xxxxx | Telefon: 00-000-000 | |
Fax: 00-000-000 |
2.2. A kiegészítő tájékoztatást írásban, a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb három nappal adja meg Ajánlatkérő, továbbá a kiegészítő tájékoztatás tartalma hozzáférhető az Ajánlatkérő nevében eljárónál.
2.3. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a Kbt.45.§ (2) bekezdésében foglalt válaszadási határidőt megelőző harmadik napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az Ajánlatkérőnek csak akkor kell megadnia, ha a tájékoztatás elkészítése és a Kbt. 45. § (5) bekezdés szerinti megküldése még az ajánlattételi határidő letelte előtt lehetséges. Az Ajánlatkérő - amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges és a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésére - ilyenkor is élhet a Kbt. 45. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.
2.4. Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 45. § (5) bekezdése alapján a kiegészítő tájékoztatás megadása során az Ajánlatkérő nem jelöli meg, hogy a kérdést melyik
gazdasági szereplő tette fel, valamint arra sem tartalmazhat információt a tájékoztatás, hogy azt az Ajánlatkérő mely gazdasági szereplőknek küldte még meg.
2.5. Jelen eljárásban Ajánlatkérő konzultációt nem kíván tartani.
3. A KAPCSOLATTARTÁS MÓDJA
3.1. A Kbt. 35. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartásra kizárólag írásban, az Ajánlatkérő nevében eljárón keresztül kerülhet sor. Az Ajánlatkérő és a nevében eljáró visszautasít minden egyéb úton történő, személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát.
3.2. A Kbt. 35. § (2) bekezdése alapján, amennyiben a Kbt. vagy a Felhívás vagy a Dokumentáció valamely kapcsolattartási formát kifejezetten nem kíván meg, az írásbeli nyilatkozatok a következőképpen teljesíthetőek:
• postai vagy közvetlen kézbesítés útján (figyelemmel arra, hogy a Kbt. szerint előírt tájékoztatásra vagy információ kérésére a postai kézbesítés csak kivételesen és indokolt esetben vehető igénybe (Kbt. 35. § (5) bekezdés); vagy
• faxon; vagy:
• elektronikus úton (Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 35. § (4) bekezdése alapján elektronikus úton megküldött dokumentumnak a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott, vagy a külön, a Kbt. felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus dokumentumba foglalt formátum minősül).
C. AZ AJÁNLAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI
1. Ajánlat tartalma
1.1. Ajánlattevőnek a Felhívásban, illetőleg a Dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania lehetőség szerint (de nem kötelező jelleggel) a jelen Dokumentációban megadott tartalomjegyzék szerinti sorrendben. Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát (Ajánlati nyilatkozat formanyomtatvány) a Felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
1.2. Az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül- e (Ajánlati nyilatkozat formanyomtatvány).
1.3. Ajánlattevőnek kizáró okokra, továbbá a teljesítéshez szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságra vonatkozó nyilatkozatokat és igazolásokat az Ajánlati Felhívás előírásaival összhangban az ajánlatában meg kell adnia. A kizáró okok igazolása, valamint a gazdasági és pénzügyi alkalmasság, illetve a műszaki és szakmai alkalmasság igazolása a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezések szerint történik.
1.4. A Kbt. 58. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Ajánlatkérő jogosult az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében más állami szervtől vagy gazdasági szereplőtől információt kérni.
1.5. A beruházás teljes műszaki tartalmát az Ajánlatkérő által kiadott Dokumentáció 3. kötete tartalmazza. A Szerződés megkötését követően a Vállalkozó nem hivatkozhat arra, hogy a beruházás műszaki tartalmát nem ismerte meg teljes egészében.
1.6. Az ajánlat elkészítésének alapja a Dokumentáció. Az ajánlat a jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák teljes körű elvégzését kell, hogy tartalmazza úgy, ahogy azt az Ajánlatkérő az ajánlattétel céljából kibocsátott dokumentumokban előírta. Az ajánlatban szereplő árakat magyar forintban kell megadni.
1.7. Az ajánlatokat csakis a Dokumentációban foglaltak alapján lehet benyújtani. Az olyan ajánlat, amelyet az Ajánlattevő a saját feltételeinek, kikötéseinek beszúrásával, becsatolásával dolgozott ki, érvénytelenítésre kerül. Többváltozatú ajánlat benyújtására nincs lehetőség.
1.8. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett a „vagy egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell! A hivatkozott szabvány, műszaki engedély, előírás, ajánlás megnevezése mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést szintén minden esetben érteni kell.
1.9. A beárazásra kerülő Mennyiség-kimutatásokban, árazatlan tételes költségvetésben a tervezők által nevesített gyártmányok, berendezések, stb. helyett az Ajánlattevőknek lehetősége van mind műszaki paramétereiben, mind minőségben velük egyenértékű más gyártmányokat, berendezéseket, stb. megajánlani.
1.10. A közbeszerzési műszaki leírásoknál illetve a tételes árazatlan költségvetésben meghatározott márkanevek csak a jelleg meghatározásánál bírnak jelentőséggel.
1.11. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú, a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő termékeket is, ebben az esetben azonban a megfelelést az ajánlattevőnek kell igazolni. Az igazolásra megfelelő lehet a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
1.12. Ebben az esetben az árazatlan költségvetéstől, illetve a rendelkezésre bocsátott műszaki leírástól eltérő márkájú és/vagy típusú alapanyagok, eszközök, berendezések tekintetében az ajánlattevőnek külön leírást kell készíteni, melynek tartalmaznia kell az eredeti megnevezést és típust, a helyettesítő termék, berendezés, eszköz megnevezését, márkanevét, típusát, valamint az egyenértékűség igazolására előírt dokumentumot.
1.13. A nem megfelelőségből eredő károkért, az ajánlattevő tartozik felelősséggel.
1.14. Az Ajánlattevő kötelessége, hogy teljes ismeretet szerezzen a maga számára a javasolt szerződéssel kapcsolatos minden ügy vonatkozásában az ajánlat benyújtása előtt. Az Ajánlatkérő feltételezi, hogy Xxxxxxxxxxx felkereste és megvizsgálta a helyszínt, amelyeket a tervezett munkák érintenek annak érdekében, hogy saját felelősségére minden olyan információt beszerezzen, amely az ajánlat elkészítéséhez és a szerződéskötéshez szükséges.
1.15. Az Ajánlattevő kötelessége, hogy biztosítsa magát a beszerzési források, valamint az összes anyag, munkaerő, üzemanyag, víz, elektromos áram, egyéb energia és a munkákkal kapcsolatban szükséges hasonló dolgok beszerzését és szállítását illetően.
2. Ajánlattevők jogosultságát, alkalmasságát, minősítését bizonyító dokumentumok
2.1. Ajánlattevő alkalmasságát igazoló, a jelen Dokumentációban meghatározott iratoknak kétséget kizáróan bizonyítaniuk kell, hogy Ajánlattevő, ajánlata benyújtásakor a Felhívásban meghatározott jogosultságokkal, minősítésekkel rendelkezik.
2.2. Az alkalmasság igazolására becsatolt igazolásoknak, okiratoknak, dokumentumoknak olyan tartalmúaknak kell lenni, amelyekből pontosan megállapíthatóak a Felhívásban előírt alkalmassági követelmények. Minden információt tartalmazniuk kell, amelyekből a Felhívásnak való megfelelést egyértelműen lehet vizsgálni.
2.3. A Felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
2.4. A 2.3. pont szerint kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
2.5. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a 2.3. és 2.4. pont szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat a Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglaltakon túl - akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.
2.6. Xxxxxxxxxxx és a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezet csatolja be az ajánlatba becsatolt nyilatkozatok aláírójának az aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási mintáját, valamint a Felhívás megküldésének napjánál nem régebbi cégkivonatát. (Egyéni vállalkozó esetében egyéni vállalkozói igazolványát, melyet Ajánlatkérő a cégmásolattal egyenértékűnek tekint). Amennyiben Ajánlattevő, vagy a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezet (cég) ügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, úgy Ajánlattevő köteles az ajánlatához csatolni ezen szervezet tekintetében a cégbíróság elektronikus nyilvántartásból lekért iratot-, vagy olyan dokumentumot, amellyel Ajánlattevő igazolni tudja, hogy a változásbejegyzési kérelmet a szervezet a Cégbírósághoz beadta, és ezt a bíróság igazolja.
2.7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő és a Kbt. 55.
§ (5) bekezdése szerinti szervezet (vagy személy) (ha kíván igénybe venni), valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől valamennyi nem törölt számlájára vonatkozóan becsatolta a Felhívásban előírt tartalmú nyilatkozatot. Ha valamely bankszámla már megszűnt, de a cégnyilvántartásban még nem került törlésre, csatolandó a megszűnést igazoló okirat vagy Ajánlattevői (vagy adott esetben a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezet általi) nyilatkozat. Abban az esetben, ha a cégnyilvántartásban nem szerepel valamely bankszámla, Ajánlattevő (vagy adott esetben a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezet általi) külön nyilatkozatban sorolja fel, ezen bankszámláit.
2.8. Amennyiben Ajánlattevő (vagy adott esetben a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezet) nem tud a Felhívásnak megfelelő nyilatkozatot csatolni a letéti, technikai-átvezetési, deviza, lakástakarék-pénztári (takarékossági) és egyéb speciális számlák tekintetében, úgy külön nyilatkozni kell a számlaszámok megjelölésével, hogy az adott számlaszámok ebbe a körbe tartoznak, vagy ezen számlák tekintetében csatolja a bank nyilatkozatát (a számlaszám és a típus megadásával), miszerint ezen számlák specifikuma miatt nem lehet az adott bankinformációt kiadni.
2.9. Jelen Dokumentáció II. fejezetében található nyilatkozatmintákat az Ajánlatkérő az ajánlat elkészítésének könnyítése céljából bocsátja az Ajánlattevők rendelkezésére. A formanyomtatványok tekintetében a lábjegyzet és a magyarázatként feltüntetett szürke döntött betűs rész elhagyható.
3. Ajánlat nyelve
3.1. Ajánlattevő által kidolgozott ajánlat és az annak részét képező valamennyi dokumentum, továbbá minden, az Ajánlatkérő és Ajánlattevő között az ajánlattal kapcsolatban folytatott levelezés, illetve dokumentum nyelve egységesen a magyar. Az ajánlat csak egységes nyelven nyújtható be, tehát csak magyarul.
3.2. Ajánlattevő a megadott nyelven kívül más nyelven is becsatolhat dokumentumokat. Amennyiben a becsatolt dokumentum idegen nyelvű, abban az esetben az eltérő nyelvű dokumentumhoz magyar nyelvű fordítást kell mellékelni. A fordítást közvetlenül kell csatolni a nyilatkozat vagy okirat után. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján azon ajánlattevőknek, akik idegen nyelvű dokumentumot csatolnak be az ajánlatuk részeként, az adott dokumentum nem hiteles fordítása is elfogadható, melynek helyességéért ajánlattevő felel.
4. Átváltással kapcsolatos szabályok
4.1. Az ajánlatok elkészítése során a különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál az Ajánlattevőnek az Ajánlati Felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az Ajánlattevő saját központi bankja által az Ajánlati Felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. A beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján érvényes árfolyamot, referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni. Átszámítás esetén az ajánlatevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Az árbevételre vonatkozó nyilatkozat (Ajánlattételi Felhívás III.2.2. szerinti alkalmassági minimumkövetelmény) tekintetében az árfolyamszámítás az adott év utolsó napján érvényes árfolyam.
5. Ajánlat tartalomjegyzéke
5.1. Az ajánlat tartalomjegyzékének mintáját, iratjegyzékét (az ajánlat részeként benyújtandó igazolások és nyilatkozatok jegyzéke), amelyben felsorolt minden iratot, tartalmaznia kell az ajánlatnak, a Dokumentáció I. kötet M0 formanyomtatványa tartalmazza.
5.2. Közös ajánlattétel esetén vagy amennyiben a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezetet kíván Ajánlattevő igénybe venni, úgy a tartalomjegyzék sorainak megfelelően csatolják az igazolásokat és nyilatkozatokat.
6. Ajánlat benyújtásának feltétele a Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján
6.1. Ajánlatot csak azok az Ajánlattevők nyújthatnak be, akik (ajánlattevő vagy alvállalkozó) megkapták a Dokumentációt. Közös Ajánlattevő esetén elegendő csak az egyik cégnek (vagy alvállalkozójának) megkapnia a Dokumentációt, amely lehetőség szerint a megnevezett kapcsolattartó cég, illetve a közös ajánlattétel vezetője legyen.
7. Ajánlat formája és aláírása
7.1. Ajánlattevőnek 1 (egy) eredeti és 1 (egy) másolati példányban kell benyújtania az ajánlatot, és világosan fel kell tüntetnie mindegyiken értelemszerűen, hogy "eredeti példány" vagy "másolati példány". A példányok közötti bármilyen eltérés esetén, az eredeti példány az irányadó.
7.2. Amennyiben az ajánlat egyes példányai közötti formai vagy tartalmi eltérés van, az Ajánlatkérő az eredeti példányt tekinti hitelesnek, az ajánlat ez alapján kerül értékelésre. Az ajánlat eredeti példányát beszkenelve 1 pld. CD vagy DVD lemezen is be kell nyújtani (melyen belül lehetőség szerint a költségvetést pdf és xls, formátumban szíveskedjenek benyújtani).
7.3. Az ajánlat eredeti, és másolati példányait géppel, vagy kitörölhetetlen tintával olvashatóan kell írni, és alá kell írnia az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének, vagy olyan személy(ek)nek, aki(k) meg vannak hatalmazva arra, hogy Xxxxxxxxxxx nevében eljárjanak.
7.4. Az ajánlatokat megbonthatatlanul (nem bonthatóan), minden oldalát (szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat) folyamatosan sorszámozva kell benyújtani. Folyamatosan, 1- től kezdődően pozitív egész számokkal, egyesével növekvő sorrendben haladva (1,2,3,...) kell sorszámozni. Ajánlattevő a számformátum esetében az egész számok előtt nullát alkalmazhat (azaz elfogadott a 001, 002… sorszámozás is, ahol a nulla darabszáma nem kötött).
7.5. A „nem bontható” kötésen az Ajánlatkérő olyan bekötési módot ért, ami nem teszi lehetővé, hogy a benyújtott dokumentumban annak jól látható megsértése nélkül lapokat cseréljenek, vagy pótoljanak. Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.
7.6. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
8. Ajánlat lezárása és jelölése
8.1. Ajánlattevőnek az ajánlat eredeti, és másolati példányát egy darab borítékban, vagy csomagolásban kell benyújtani. A csomagolásra kérjük ráírni:”Xxxxx Xxxxx Megyei Kórház közbeszerzési ajánlat ”
8.2. A borítékot, csomagot a Dokumentációban (II. Nyilatkozatminták / Csomagolás címzése) megadott minta szerint kell felcímkézni.
8.3. Ha a boríték, csomag nincsen a fenti pontokban foglaltak szerint lezárva és megcímezve, akkor az Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal az ajánlat téves helyre történő továbbításáért, vagy idő előtti felbontásáért.
9. Ajánlati biztosíték
9.1. Jelen eljárásban az ajánlattételnek nem feltétele az ajánlati biztosíték nyújtása.
10. Ajánlat benyújtási határideje és helye
10.1. Ajánlattevőnek ajánlatát az alábbi címre és határidőre közvetlenül, vagy postai úton esetleg futárral kell benyújtania:
Quadrát Kft
0000 Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xx 0. I. emeleti tárgyaló
Ajánlat benyújtásának határideje, illetve a bontás ideje: 2012 szeptember 12. 10.00 óra
10.2. Az ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártáig, munkanapokon 8.00-14.00 között lehet leadni előzetes egyeztetéssel. Az ajánlattételi határidő lejártának napján 8.00-10.00 között lehet az ajánlatokat leadni.
10.3. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbíthatja a Kbt. 41. § (2) bekezdése alapján, és az eredetileg meghatározott határidő lejárta előtt, melyről közvetlenül értesíti az ajánlattevőket.
10.4. Ajánlatkérő az általa meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után benyújtott ajánlatokat, a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja.
D. AJÁNLATOK BONTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE
1. AJÁNLATOK BONTÁSA (KBT. 62. §)
1.1. Ajánlatkérő az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában megkezdi. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül.
1.2. Ajánlatkérő a végleges ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
1.3. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Felhívásban pontosan megadott időpontban és helyszínen, az Ajánlatkérő képviselői, az Ajánlattevők megjelent képviselői, valamint az általuk meghívott személyek, illetve a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek jelenlétében bontja fel. Az Ajánlattevők jelenlévő képviselőinek jelenléti ívet kell aláírniuk jelenlétük igazolása céljából.
1.4. Ajánlatkérő az ajánlatok bontásakor ismerteti az Ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.
1.5. Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bontástól számított 5 napon belül megküld az összes Ajánlattevőnek.
2. Ajánlatok érvényességének vizsgálata
2.1. Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az egyes ajánlatok megfelelnek-e a Felhívásban, a Dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
2.2. Ajánlatkérő a Felhívásban előírtaknak megfelelően ítéli meg az Ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát.
3. Ajánlattal kapcsolatos hiánypótlás, felvilágosítás kérése (Kbt. 67. §)
3.1. Ajánlatkérő az összes Ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az Ajánlattevőktől felvilágosítást kér.
3.2. A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az Ajánlatkérő a többi Ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül az Ajánlattevők részére megküldi, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat.
3.3. A hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az Ajánlattételi felhívás, a Dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás keretében nem lehet új gazdasági szereplőt bevonni az eljárásba. A hiánypótlás során a Kbt. 26. § nem megfelelő alkalmazása esetén az ajánlatban alvállalkozóként megjelölt gazdasági szereplő közös ajánlattevőnek minősíthető.
3.4. Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására – a
3.2. pont szerinti felszólításban, illetve értesítésben megjelölt - határidő van folyamatban, az Ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az Ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.
3.5. Ajánlatkérő újabb hiánypótlást rendel el, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók.
3.6. A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat:
a) a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy
b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával.
3.7. A 3.6. pont b) pontjától eltérően a hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során javítható az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny eredményét és az értékeléskor (Kbt. 63. § (4) bekezdése) kialakuló sorrendet nem befolyásolja.
3.8. Ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása a
3.3. és 3.6. pontokban foglaltaknak megfelel. A 3.3. és 3.6. pontok rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során.
4. Az ajánlatokban előforduló számítási hiba javítása és az irreális ajánlati elem
4.1. Ha az Ajánlatkérő az ajánlatban a Kbt. 63. § (4) bekezdése szerinti értékelés eredményére kiható számítási hibát észlel, annak javítását az Ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. A
számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatja Ajánlatkérő.
4.2. Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében, amely a Kbt. 71. § szerint önállóan értékelésre kerül.
4.3. Az ár aránytalanul alacsony voltának megítélésekor az Ajánlatkérő korábbi tapasztalataira, a közbeszerzést megelőzően végzett piacfelmérés eredményére vagy a közbeszerzést megelőzően a szükséges anyagi fedezet meghatározásához felhasznált egyéb adatokra lesz figyelemmel. Köteles az Ajánlatkérő a 4.2. pontot alkalmazni különösen akkor, ha az ajánlatban foglalt – a
4.2. pont szerinti - ellenszolgáltatás több mint húsz százalékkal eltér az Ajánlatkérő rendelkezésére álló - az ellenszolgáltatás önállóan értékelésre kerülő valamely eleme esetén az adott elemre eső - anyagi fedezet összegétől.
4.4. Az aránytalanul alacsony ár tekintetében Ajánlatkérő egyebekben a Kbt. 69. §-a szerint jár el.
5. Ajánlatok értékelése és összehasonlítása
5.1. Az Ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül bírálja el a Kbt. 65. §-a alapján, az elbírálást olyan időtartam alatt végzi el, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön.
5.2. Az Ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az Ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az Ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.
5.3. Ajánlatkérő az Ajánlattételi Felhívásban és az Ajánlati Dokumentációban meghatározott érvényességi és alkalmassági feltételeknek megfelelő ajánlatokat a megadott értékelési szempont alapján bírálja el.
5.4. Az Ajánlattevő kockázata, ha a kért információkat nem, vagy nem teljes körűen adja meg és ezért az Ajánlatkérő által megfogalmazott elvárásokra nem kap választ.
6. Az ajánlat érvénytelensége (Kbt. 74-75. §)
6.1. Ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy van-e olyan Ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.
6.2. Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásakor, illetőleg azt követően megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek. Érvénytelen az ajánlat, ha
• azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;
• az ajánlattevő vagy alvállalkozója vagy az ajánlatban az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek (Kbt. 24. §);
• az ajánlattevőt vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet az eljárásból kizárták;
• az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek;
• egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;
• aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz (Kbt. 69. §);
• lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz (Kbt. 70. §);
6.3. Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
• a kizáró okok (Kbt. 56-57. §) hatálya alá tartozik;
• részéről a kizáró ok (Kbt. 56-57. §) az eljárás során következett be.
6.4. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az Ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt írásban tájékoztatni az ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának a Kbt. 74. § szerinti egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül.
6.5. Ajánlatkérő semmiféle információt nem ad az ajánlatok felbontása után, az ajánlatok vizsgálatára, tisztázására, értékelésére és összehasonlítására nézve, sem az Ajánlattevőknek, sem pedig más olyan személynek, aki hivatalosan nem vesz részt az eljárásban, kivételt képeznek a Kbt. 80. § (4) bekezdésében és a Kbt. 81. §-ában foglaltak.
6.6. Az ajánlatok tartalma sem részben, sem egészben nem használható fel az Ajánlattevő kiválasztását célzó eljáráson kívül másra.
6.7. Ajánlattevő minden olyan magatartása, amellyel befolyásolni igyekszik az Ajánlatkérőt az ajánlatok vizsgálata, tisztázása, értékelése során, a közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítását eredményezheti.
E. ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZER
1. Általános előírások
1.1. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a dokumentációban megfogalmazottak az építési beruházás alapfeltételeit, követelményeit határozzák meg. Az Ajánlattevők jogosultak olyan, az eljárás tárgyával összefüggő túlvállalásokat tenni, amelyek előnyösek az Ajánlatkérőnek, ugyanakkor az ilyen túlvállalásokat Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésekor nem veszi figyelembe, vagyis a túlvállalások megajánlása semmilyen szempontból nem eredményezi az Ajánlattevő ajánlatának előnyösebb értékelését.
1.2. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy csak olyan túlvállalásokat tartalmazó ajánlat fogadható el érvényesnek, melyben megajánlott túlvállalások megvalósulása nem tartalmaz olyan részeket, amelyek akadályoznák a beruházást és az elvégzett feladatok lezárását. Csak olyan mértékben és módon lehet túlvállalásokat és megajánlásokat tenni, melyek nem ellentétesek a jogszabályokkal valamint a kiírás feltételeivel.
1.3. Az Ajánlattevő nem ajánlhat meg olyan pénzügyi konstrukciót, amelyik akadályozza az Ajánlatkérőt a pénz jogszabályok szerinti felhasználásában. A fentiekben írtak ellenére tett megajánlás esetén az ajánlatot az Ajánlatkérő érvényteleníti, tekintve, hogy a részleges érvénytelenség a Kbt. alapján nem kezelhető.
1.4. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy túlvállalásaik ellenértékének is szerepelnie kell a vállalási díjban, továbbá arra, hogy az Ajánlattevő által megtett túlvállalások is részletes szerződéses feltételekké válnak, azaz a szerződés részét fogják képezni.
1.5. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy nem lehet opciós, többváltozatú ajánlatot tenni, az Ajánlatkérő minden megajánlást az ajánlat részeként értékel és nem áll módjában egyes ajánlati elemeket elfogadni, másokat elvetni; az ajánlatokat csak, mint egységes egészet tudja kezelni, értékelni és elfogadni. Ezért az Ajánlatkérő az ilyen megajánlás esetén az egész ajánlatot érvényteleníti és az eljárás további menetéből kizárja.
1.6. Nem fogad el olyan ajánlatot az Ajánlatkérő, amelyik valamilyen ingyenes szolgáltatás vagy ajándék megajánlását tartalmazza. Szerződéskötés esetén az Ajánlattevő ajánlatában található minden megajánlás a szerződés részéve válik. Ezért minden olyan ajánlat érvénytelen, amelyik megajánlása(i) vagy a megajánlások mértéke jogszabályba vagy a kiírás feltételeibe ütközik.
1.7. Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összeg között eltérés mutatkozik, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti Ajánlatkérő érvényesnek.
1.8. Az Ajánlattevőnek az ajánlati árat a szerződés tárgyának teljes körű megvalósítására, a befejezési határidőre prognosztizált, rögzített vállalkozási díjként kell megadnia, forintban.
2. Értékelési szempont-
Kbt. 71. § (2) bek. b) pontja szerint összességében legkedvezőbb ajánlat: Rész-szempontonként: 0-100 pont
Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése,
A legjobb tartalmi elem 100 pontot kap.
Az értékelés módszere: az ajánlatok: minden részszempont esetén az értékarányosítás módszere kerül alkalmazásra, azaz a legelőnyösebb ajánlati értéket adó ajánlat kapja a maximális pontszámot, a további pontszám kiosztása a legkedvezőbb értéktől való eltérés arányában történik.
Az Ajánlatkérő, először a részszempontok szerinti tartalmi elemeket értékeli a fenti módszer szerint, majd a pontszámot megszorozza a megadott súlyszámmal, végül a szorzatokat összeadja.
Rész-szempont | súlyszám | A maximális pontot kapó ajánlat |
Nettó ajánlati ár (Ft) | 10 | Legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja a maximális pontszámot-figyelemmel a kirívóan alacsony árra |
jótállási idő (hó) | 5 | Legmagasabb jótállási kötelezettség időtartama min 24 hónap max 60 hónap (Hiba bejelentési időszak) |
Az ajánlati árnál a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb,(figyelemmel az esetlegesen kirívó ajánlati árra) az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.:
P= | Alegjobb | (Pmax- Pmin ) | + Pmin |
Avizsgált |
A jótállási időnél, a legmagasabb érték a legkedvezőbb, ekkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felsőponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.
P= | Avizsgált | (Pmax- Pmin ) | + Pmin |
Alegjobb |
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
3. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft)
3.1. A nettó ajánlati ár kialakítása során a kiadott dokumentáció feladatleírásának ismerete mellett az alábbi pontokat is figyelembe kell venni.
3.2. Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.
3.3. A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. vám, különböző díjak és illetékek, stb. Minden áradatot úgy kell megadni, hogy a nettó ár mellett egyértelmű formában szerepeljen az ÁFA, valamint a bruttó ár.
3.4. A nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő megrendelői kockázatot és vállalkozói hasznot is.
3.5. Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet.
3.6. A nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat.
3.7. Az Ajánlattevők nem tehetnek olyan ajánlatot, amely a nettó szerződéses ár elszámolható részének 5 %-nál magasabb összegű előlegfizetési igényt tartalmaz.
3.8. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.
3.9. A megajánlatott ellenszolgáltatásnak megfelelően, annak alátámasztásaként Ajánlattevő csatolja be ajánlatába a kitöltött tételes költségvetést. A költségvetés valamennyi sorát ki kell tölteni, minden egyes sor összesen értéke kizárólag nullánál magasabb értékű szám lehet.
3.10. Az ajánlattevő az ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlatát a dokumentáció részét képező árazatlan költségvetési kiírás tételeinek beárazásával határozza meg. Az ajánlattevőnek a beárazott költségvetést elektronikus úton is be kell nyújtania, úgy hogy a CD-re írt ajánlata mellett a beárazott költségvetés pdf és szerkeszthető (microsoft excel) formátumban is szerepeljen.
3.11. Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden Ajánlattevői kifizetési igényt. Ajánlattevő az ajánlatát úgy nyújtsa be és vállalását úgy adja meg, hogy az ajánlati felhívásban és dokumentációban, valamint azok mellékleteiben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el és azoknak maradéktalanul eleget tesz.
3.12. A közműegyeztetések és szakfelügyeletek megkérése és lefolytatása a nyertes kivitelező feladatát képezi.
3.13. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogyha a nettó ajánlati ár a felolvasólapon és az ajánlat egyéb helyein – a Kbt. 68. § - a számítási hiba esete kivételével – eltér egymástól, akkor az ajánlat többváltozatúnak minősül, amely az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után!
3.14. Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden Ajánlattevői kifizetési igényt. Jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződés átalányáras szerződés lesz.
3.15. Vállalkozó a számla benyújtására a mindenkor hatályos Támogatási Szerződés és a Kbt. 130. §
(3) bekezdése szerint jogosult.
Az egyes számlákon nyertes Ajánlattevő egyértelműen köteles elkülöníteni egymástól a támogatott, (adott esetben) valamint a nem támogatott műszaki tartalom ellenértékét. A támogatásból nem elszámolható tételeket Ajánlatkérő teljeskörűen saját forrásból finanszírozza.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
A kifizetés tekintetében az alábbi jogszabályi rendelkezéseket is figyelembe kell venni:
- A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelete az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 8. pontjában foglaltak;
- Az adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) Art 36/A. §.
3.16. A nettó Ajánlati Árat úgy kell tekinteni, hogy az, a Dokumentációban meghatározott Xxxxxx elvégzéséért jár a Vállalkozónak, és nem változtatható meg semmilyen alapon a Szerződéses kötelezettségek végrehajtása során, kivéve azon eseteket, amikor a Mérnök pótmunkát, kiegészítő beruházást rendel el a Megrendelő előzetes – Kbt.-re figyelemmel hozott – hozzájárulásával és a Közreműködő Szervezet jóváhagyásával.
3.17. A nettó Ajánlati árnak tartalmaznia kell, ahogyan az a szerződéses dokumentumokban elő van írva, a Munkák Szerződés szerinti elvégzésének és fenntartásának mindent figyelembe vevő teljes költségét. A Vállalkozó elfogadja, hogy a megadott összegek a teljes munkára vonatkoznak.
3.18. A nettó Ajánlati ár bontásához újabb tevékenységi sorok hozzáadása nem megengedett.
3.19. A Szerződés egészére vonatkozó minden költséget, jutalékot és egyéb díjat a részletezésben szereplő valamennyi összegre szét kell osztani, míg az egyes szerződéses részekre vonatkozó költséget, jutalékot és egyéb díjat csak az adott részhez tartozó tételekre kell szétosztani.
3.20. A nettó Ajánlati ár bontása a szerződéskötést követően a Mérnök számára tájékozódási segédletet jelent a százalékos előrehaladás mértékének reális becslését illetően, továbbá az ajánlati ár alátámasztásául szolgál.
3.21. Az ajánlatkérési dokumentáció árazatlan költségvetése a teljes Szerződésre vonatkozóan bemutatja az elvégzendő munkák főbb, jellemző becsült mennyiségeit. Az itt felsorolt munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő Munkák mennyiségi kimutatásának, tekintettel arra, hogy átalányáras szerződést kötnek.
3.22. Az elvégzendő munkák és a beépítendő anyagok pontos és részletes mennyiségének meghatározása az Ajánlattevők feladata és kockázata. Sem az ajánlatadás folyamán, sem pedig a későbbiekben a kivitelezés alatt, az Ajánlattevő, illetve a nyertes Vállalkozó semmilyen formában nem hivatkozhat a tájékoztató mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre.
3.23. Az ajánlattevő az ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlatát a dokumentáció részét képező tételes árazatlan költségvetési kiírás tételeinek beárazásával határozza meg.
4. Ajánlatkérő joga az ajánlatokkal kapcsolatban
4.1. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy elfogadja, vagy elutasítsa bármelyik ajánlatot, ha ennek a Kbt.-ben meghatározott feltételei fennállnak.
F. ELJÁRÁS LEZÁRÁSA
1. Tájékoztató az Ajánlatkérő döntéséről
1.1. Az Ajánlatkérő írásban tájékoztatja az eljárás eredményéről, vagy eredménytelenségéről az erről szóló döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül.
1.2. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minták szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor az 1.1. pont szerinti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti.
2. Szerződéskötés
2.1. Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
2.2. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik.
2.3. Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség Kbt. 124. § (5) bekezdés szerinti időtartama alatt köteles megkötni, amennyiben a Kbt. másként nem rendelkezik. Nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig, kivéve, ha az eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be.
A jelen Ajánlati Dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) vonatkozó végrehatási rendeletek rendelkezései az irányadók.
G. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
1. Egyéb információk
1.1. Ajánlatkérő az alábbiakban rögzíti azon központi szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat az adózásra, a környezetvédelemre, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről Kérjük, hogy legyenek figyelemmel a teljesítés helyén illetékes szervezetre is, melyekkel kapcsolatos tájékoztatást a központi szervezetektől kérjenek.
A munkavállalók védelme és a munkafeltételek tekintetében
Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
0000 Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xx 00 tel:00-00-000-000 xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxx.xx
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF )
Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 85.
Levelezési cím: 1399 Budapest 62., Pf. 639.
Tel.: +36-1- 000-0000 Fax: +36-1- 000-0000 Honlap: xxx.xxxx.xx
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Székhely: 1051 Budapest, Xxxxx Xxxxx u. 25. Levelezési cím: 1372 Budapest, Pf. 477
Tel.: x00-0-000-0000 Fax: x00-0-000-0000 Honlap: xxx.xxxx.xx
Adózás tekintetében: NAV. Nemzeti Adó és Vámhivatal
Székhely: 3100 Salgótarján Kassai sor 10
Tel.: x00- 00-000-000 Fax: x00-00-000-000 Honlap: xxx.xxxx.xx
Pénzügyi kérdésekben: Nemzetgazdasági Minisztérium
Székhely: 1051 Xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxx xxx 0.
Ügyfélszolgálat telefonszám: 00-0-000-0000, 00-0-000-0000 Ügyfélszolgálat e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx
Környezetvédelem tekintetében: Vidékfejlesztési Minisztérium
Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxx 00. Telefon: 00-0-000-0000 Telefax: 00-0-000-0000
Kérdéseivel kérjük forduljon a minisztérium Társadalmi Kapcsolatok Osztályához:
Cím: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxx 00.
Zöld szám: 00-00-00-00-00 (ingyenesen hívható zöld szám)E-mail: xxxx@xx.xxx.xx
II. FEJEZET NYILATKOZATMINTÁK
M0. TARTALOMJEGYZÉK
Tartalomjegyzék
Oldalszám | |
Tartalomjegyzék (oldalszámozással) | |
1. RÉSZ -IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK | |
Felolvasólap (M1 formanyomtatvány) | |
Ajánlati és teljességi nyilatkozat (M2 formanyomtatvány) | |
Közös Ajánlattevők megállapodása (adott esetben) | |
Kizáró okok igazolása | |
Nyilatkozat a kizáró okokról (M3 formanyomtatvány) | |
Nyilatkozat a kizáró okokról (M4 formanyomtatvány, adott esetben) | |
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása | |
Pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok | |
Nyilatkozatok a pénzügyi intézményi számlák tekintetében a dokumentáció (M5 formanyomtatvány) | |
A kapacitásait Ajánlattevő rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt- amennyiben releváns | |
Ha Ajánlattevő az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került. - amennyiben releváns | |
Műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolása | |
Nyilatkozat a Kr. 15. § (2) bekezdés a) pontja tekintetében (M6 formanyomtatvány) | |
Kr.16. § (5) bekezdése szerinti igazolások csatolása | |
Nyilatkozat a Kr. 15. § (2) bekezdés c) pontja tekintetében (M7 formanyomtatvány) | |
Képzettséget ismertető szakmai önéletrajz (M9 formanyomtatvány), valamint a szakemberek végzettségét és hatósági nyilvántartásba vételüket igazoló dokumentumai- felelős műszaki vezetői jogosultság igazolása | |
A kapacitásait Ajánlattevő rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. | |
Ha Ajánlattevő az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során | |
Tételes beárazott költségvetés | |
2. RÉSZ –Egyéb dokumentumok |
Cégmásolat vagy adott esetben vállalkozói igazolvány | |
Változás bejegyzési kérelem (adott esetben) | |
Aláírási címpéldány vagy aláírási minta | |
Meghatalmazás (adott esetben) | |
Egyéb, az ajánlattevő által becsatolni kívánt dokumentumok | |
3. RÉSZ – Üzleti titoknak minősített dokumentumok | |
4.rész- CD melléklet |
M1. Felolvasólap
Felolvasólap1
M1.formanyomtatvány
Tárgy: Vállalkozási szerződés a TIOP-2.2.5-09/0-0000-0000 jelű „Észak-magyarországi régió onkológiai ellátórendszerének fejlesztése” című támogatási szerződéshez kötődő építési beruházás
- Onkológiai osztály átalakításának kivitelezésére irányulóan.
1. Ajánlattevő megnevezése: székhelye:
telefon:
telefax:
e-mail:
2. Kapcsolattartó neve:
Címe:
telefon:
telefax:
email:
Az ajánlattevő által ajánlott nettó ajánlati ár | …………… Ft, azaz forint |
27% ÁFA | …………… Ft, azaz forint |
Az ajánlattevő által ajánlott bruttó ajánlati ár | …………… Ft, azaz forint |
Jótállási idő (hó) | ……….hó |
Kelt:
……………………………... |
cégszerű aláírás |
1 Közös ajánlattétel esetén minden tag cégjegyzésre jogosult képviselője vagy a meghatalmazottja által aláírt egy darab nyilatkozatot kell benyújtani.
M2. Ajánlati és teljességi Nyilatkozat
AJÁNLATI ÉS TELJESSÉGI NYILATKOZAT2
M2.formanyomtatvány
Tárgy: Vállalkozási szerződés a TIOP-2.2.5-09/0-0000-0000 jelű „Észak-magyarországi régió onkológiai ellátórendszerének fejlesztése” című támogatási szerződéshez kötődő építési beruházás
- Onkológiai osztály átalakításának kivitelezésére irányulóan.
Ajánlattevő(k) neve(i), székhelye(i) |
Önálló Ajánlattevő |
Közös Ajánlattétel esetén közös Ajánlattevők tagjainak neve, címe |
Közös Ajánlattevők neve: |
Vezető |
Tag 1* |
Tag 2* |
*Az Ajánlattevő törölheti/kiegészítheti további sorokkal, a partnerek számának megfelelően, szükség szerint. Az alvállalkozók nem tekintendők tagnak ennek a táblázatnak a szempontjából.
KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY3
Név | |
Szervezet | |
Cím | |
Telefon | |
Fax | |
1. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozót kívánunk igénybe venni:
[Ajánlattevő tölti ki!]
A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben a szerződést fog kötni (Kbt. 40.§ (1) a) | A teljesítés aránya (%) |
2 Közös ajánlattétel esetén a Közös Ajánlattevők külön-külön nyilatkozzák le az 1-9 pontban rögzített releváns nyilatkozatokat és egy, valamennyi közös Ajánlattevő által cégszerűen aláírt ajánlattételi nyilatkozatot csatoljanak a Közös Ajánlattevők, mely valamennyi Közös ajánlattevőre vonatkozóan tartalmazza a releváns nyilatkozatokat.
3 A kapcsolattartóként feltűntetett személlyel közöltek az Ajánlattevők, illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartó személynél megjelölt faxszámra vagy email címre küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában Ajánlattevők részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.
2. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy az előző pontban meghatározott részek tekintetében az alábbi közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni - feltüntetve az alvállalkozók mellett a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:
Alvállalkozó megnevezése | A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben szerződést fog kötni (Kbt. 40.§ (1) b) | A teljesítés aránya (%) |
3. Nyilatkozunk a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, hogy az előírt alkalmassági feltételeknek az alábbi szervezet (személy) kapacitására támaszkodva felelünk meg - megadva az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, melynek igazolása érdekében az adott szervezet erőforrásaira (is) támaszkodunk:
[Ajánlattevő tölti ki!]
alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet | ajánlattételi felhívás alkalmassági követelménye, melynek igazolásában részt vesz a szervezet. |
4. Miután az Önök által a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján a tárgyi közbeszerzési eljárás keretében kibocsátott Felhívásban és az Dokumentációban rögzített feltételeket és az Ajánlati Dokumentáció szerves részét képező, a Kbt. 45.§ (1)-(3) bekezdés szerinti kiegészítő tájékoztatás(oka)t felülvizsgáltuk és teljes egészében elfogadjuk, melyek kézhezvételét ezennel igazoljuk, ajánlatot teszünk a Felhívásban, a Dokumentációban és a Kbt. 45.§ (1)-(3) bekezdés kiegészítő tájékoztatás(ok)ban meghatározott munkáknak az Dokumentációban meghatározott szerződéses és egyéb feltételeknek megfelelő módon történő teljesítésre.
5. Nyilatkozunk továbbá, hogy a Xxxxxxxx és Dokumentáció feltételeit megismertük és elfogadjuk Amennyiben nyertesként kerülünk kiválasztásra úgy a szerződést a Felolvasólapon vállalt illetve a tárgyaláson rögzített ellenszolgáltatásért teljesítjük.
6. Nyilatkozunk továbbá, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint
• mikrovállakozásnak4
• kisvállalkozásnak
• középvállalkozásnak
minősülünk.
• nem tartozunk ezen törvény hatálya alá.
7. Nyilatkozunk a Kbt. 54. §- a alapján, hogy ajánlatunk megtétele során figyelembe vettük a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.
8. Kijelentjük, hogy nyertességünk esetén a 306/2011 (XII.23) Kormányrendelet 6. pontjában foglaltak alapján min. 10 millió Ft károkozásra vonatkozó felelősségbiztosítást kötünk, vagy a meglévő felelősségbiztosításunkat kiterjesztjük.
9. Kijelentjük és teljes körű felelősséget vállalunk arra, hogy a Dokumentációt, és az abban foglaltakat a jelen közbeszerzési eljáráson kívül egyéb célra sem közvetlenül, sem közvetetten nem használjuk fel az Önök erre vonatkozó előzetes írásos hozzájárulása nélkül.
10. Az alábbiakban jelöljük meg azokat a Kbt.36.§ (5) bekezdése szerinti nyilvántartásokat, amelyek alapján az alkalmasság igazolható, de nem találhatóak meg a Közbeszerzési Hatóság által kiadott útmutatóban:
…………………….
…………………….* (amennyiben nincs ilyen kihúzandó)
Kelt:
……………………………… |
cégszerű aláírás |
4 A megfelelő rész aláhúzandó.
M3. Nyilatkozat a kizáró okok tekintetében
(Ajánlattevő tölti ki!)
M3.formanyomtatvány
Nyilatkozat
Tárgy: Vállalkozási szerződés a TIOP-2.2.5-09/0-0000-0000 jelű „Észak-magyarországi régió onkológiai ellátórendszerének fejlesztése” című támogatási szerződéshez kötődő építési beruházás
- Onkológiai osztály átalakításának kivitelezésére irányulóan.
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 56. § (1) bekezdése és 57. § (1)
BEKEZDÉS ÉS AZ 56. § (2) BEKEZDÉSE TEKINTETÉBEN5
Alulírott …………………….., mint a …………………(Ajánlattevő megnevezése, székhely)
……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése)
a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s s z ü k :
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet, Ajánlattevő, aki:
Kbt. 56. § (1) bekezdés:
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének
- a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;
g) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével
ga) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy
gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok
5 A kizáró okok igazolását a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 1.§-13.§ -ban foglaltaknak megfelelően kérjük becsatolni.
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;
i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;
j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,
kc) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.
Kbt. 56. § (2) bekezdés:
(2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.
Kbt. 57.§ (1) bekezdés:
a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;
b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;
c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította;
d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;
e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik;
f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el.
• A Kbt 56.§ (1) bekezdés e) pontjában említett adófizetési kötelezettség alatt a belföldi székhelyű gazdasági szereplő tekintetében az állami adóhatóság és a vámhatóság által nyilvántartott adófizetési kötelezettséget kell érteni.
• A Kbt 56.§ (1) bekezdés h) pontjában említett bűnszervezetben részvétel, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményhez hasonló bűncselekmény alatt az Európai Unió más tagállamában letelepedett ajánlattevő esetében a 98/733/IB tanácsi együttes fellépés 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott bűnszervezetben való részvételt, az 1997. május 26-i tanácsi jogi aktus 3. cikkében meghatározott korrupciót, a 98/742/IB tanácsi együttes fellépés 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott korrupciót, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke szerinti csalást, valamint a pénzügyi rendszerek pénzmosás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 1991. június 10-i 91/308/EGK tanácsi irányelv 1. cikkében meghatározott pénzmosást kell érteni.
• A Kbt 56.§ (1) bekezdés g) pontjának alkalmazását nem érinti, ha a gazdasági szereplő a jogerős közigazgatási határozatban vagy jogerős bírósági határozattal elbírált közigazgatási határozatban foglalt kötelezettségét az előírt határidőben vagy határnapon teljesíti.
Nyilatkozunk a Kbt. 58. § (3) bekezdésének megfelelően, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. §-ában foglaltak szerint nyilatkozunk továbbá, hogy az
Részvételre Jelentkező olyan társaságnak minősül, melyet : (* megfelelő szövegrész aláhúzandó illetve értelemszerűen kitöltendő)
- a szabályozott tőzsdén jegyeznek vagy
- nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, ezért bejelentjük, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.évi CXXXVI. törvény ( a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r.) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét az alábbiak szerint:
……………………………………………..(név) lakóhely
vagy
- a társaságnak a pénzmosásról szóló törvény 3. § r.) pontja szerint tényleges tulajdonosa nincsen.*
Kelt:
……………………………… |
cégszerű aláírás |
M4. Nyilatkozat a kizáró okok tekintetében
(A Kbt. 40. § (1) bekezdése bekezdés szerinti szervezet tölti ki!) (A Kbt. 55. § (5) bekezdése bekezdés szerinti szervezet tölti ki!)
M4.formanyomtatvány
Nyilatkozat
Tárgy: Vállalkozási szerződés a TIOP-2.2.5-09/0-0000-0000 jelű „Észak-magyarországi régió onkológiai ellátórendszerének fejlesztése” című támogatási szerződéshez kötődő építési beruházás
- Onkológiai osztály átalakításának kivitelezésére irányulóan.
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 56. § (1) bekezdése és 57. § (1)
BEKEZDÉS ÉS AZ 56. § (2) BEKEZDÉSE TEKINTETÉBEN6
Alulírott …………………….., mint a …………………(Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alvállalkozó/ Kbt. 40. § (b) és Kbt. 55.§ (5) bekezdés szerinti szervezet megnevezése, székhely)
……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése)
a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s s z ü k :
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok, azaz az alábbiak: Kbt. 56. § (1) bekezdés:
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének
- a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;
g) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével
ga) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával
összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy
gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre
6 A kizáró okok igazolását a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 1.§-13.§ -ban foglaltaknak megfelelően kérjük becsatolni.
emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;
i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;
j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,
kc) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.
Kbt. 56. § (2) bekezdés:
(2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.
Kbt. 57.§ (1) bekezdés:
a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;
b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;
c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította;
d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;
e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik;
f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el.
• A Kbt 56.§ (1) bekezdés e) pontjában említett adófizetési kötelezettség alatt a belföldi székhelyű gazdasági szereplő tekintetében az állami adóhatóság és a vámhatóság által nyilvántartott adófizetési kötelezettséget kell érteni.
• A Kbt 56.§ (1) bekezdés h) pontjában említett bűnszervezetben részvétel, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményhez hasonló bűncselekmény alatt az Európai Unió más tagállamában letelepedett ajánlattevő esetében a 98/733/IB tanácsi együttes fellépés 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott bűnszervezetben való részvételt, az 1997. május 26-i tanácsi jogi aktus 3. cikkében meghatározott korrupciót, a 98/742/IB tanácsi együttes fellépés 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott korrupciót, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke szerinti csalást, valamint a pénzügyi rendszerek pénzmosás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 1991. június 10-i 91/308/EGK tanácsi irányelv 1. cikkében meghatározott pénzmosást kell érteni.
• A Kbt 56.§ (1) bekezdés g) pontjának alkalmazását nem érinti, ha a gazdasági szereplő a jogerős közigazgatási határozatban vagy jogerős bírósági határozattal elbírált közigazgatási határozatban foglalt kötelezettségét az előírt határidőben vagy határnapon teljesíti.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. §-ában foglaltak szerint nyilatkozunk továbbá, hogy az
Részvételre Jelentkező olyan társaságnak minősül, melyet : (* megfelelő szövegrész aláhúzandó illetve értelemszerűen kitöltendő)
- a szabályozott tőzsdén jegyeznek vagy
- nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, ezért bejelentjük, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.évi CXXXVI. törvény ( a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r.) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét az alábbiak szerint:
……………………………………………..(név) lakóhely
vagy
- a társaságnak a pénzmosásról szóló törvény 3. § r.) pontja szerint tényleges tulajdonosa nincsen.*
Kelt:
……………………………… |
cégszerű aláírás |
M5. P/1 A Kbt. 55.§ (1) bekezdés d) pontja és 310/2011 (XII.23) Korm. rendelet. 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján, valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó - az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától nem régebbi keltezésű, eredeti vagy az
xxxxxxxxxxx által hitelesített másolat és teljességi nyilatkozat
(Amennyiben letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét.)
M5. formanyomtatvány
TELJESSÉGI NYILATKOZAT
Tárgy: Vállalkozási szerződés a TIOP-2.2.5-09/0-0000-0000 jelű „Észak-magyarországi régió onkológiai ellátórendszerének fejlesztése” című támogatási szerződéshez kötődő építési beruházás
- Onkológiai osztály átalakításának kivitelezésére irányulóan.
SZÁMLAVEZETŐ BANKOK AZONOSÍTÁSÁRA
Alulírott ………………………..………., (képviseli: …………………………………….) ajánlattevő illetve 10% feletti alvállalkozó (a megfelelő aláhúzandó)
kötelezettség vállalásra jogosult vezetője kijelentem, hogy társaságunk a cégkivonatban szereplő pénzügyi intézményeken kívül más pénzintézetnél nem vezet bankszámlát.
Dátum:
…………………………………… cégszerű aláírás
M6. A 310/2011. (XII.23.) KORMÁNY RENDELET (TOVÁBBIAKBAN: KR.) 15. § (2) BEKEZDÉS
A )PONTJA TEKINTETÉBEN
M6.formanyomtatvány
Nyilatkozat
Tárgy: Vállalkozási szerződés a TIOP-2.2.5-09/0-0000-0000 jelű „Észak-magyarországi régió onkológiai ellátórendszerének fejlesztése” című támogatási szerződéshez kötődő építési beruházás
- Onkológiai osztály átalakításának kivitelezésére irányulóan.
A 310/2011. (XII.23.) Kormány rendelet (továbbiakban: Kr.) 15. § (2) bekezdés tekintetében
Alulírott …………………….., mint a …………………( Ajánlattevő / ajánlattevő / kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet7P, név, székhely) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) a Felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után - a Kr. 15.§ (2) bekezdésében a) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy
a felhívás megküldésének napját megelőző 5 évben befejezett referenciáink az alábbiak voltak:
A szerződést kötő másik fél megnevezése, | Az elvégzett munka rövid leírása/teljesítés ideje | Az elvégzett munka nettó értéke (Ft) | |
A táblázat törölhető/kiegészíthető további sorokkal, a teljesítések számának megfelelően, szükség szerint.
Kelt
……………………………… |
cégszerű aláírás |
M7.formanyomtatvány
Nyilatkozat
A 310/2011. (XII.23.) Kormány rendelet (továbbiakban: Kr.) 15. § (2) bekezdés (c.) pontja tekintetében
Alulírott …………………….., mint a …………………( Ajánlattevő / ajánlattevő / kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet8P, név, székhely) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az Ajánlattételi Felhívásban és a
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a Kr. 15. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy
a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni:
A felhívásban előírt alkalmassági feltétel, aminek az adott szakember meg kíván felelni | Név | A szerződés teljesítésekor betöltendő munkakör | |
M2/felelős műszaki vezető Ép/B magasépítés | felelős műszaki vezető Ép/B |
A táblázat törölhető/kiegészíthető további sorokkal, a szakemberek számának megfelelően, szükség szerint.
Az itt feltüntetett szakemberek képzettségének, szakmai tapasztalatainak és egyéb adatainak részletes bemutatását az ajánlatban csatolt szakmai önéletrajzok tartalmazzák.
Kelt:
……………………………… |
cégszerű aláírás |
M.9 Szakmai önéletrajz
M9.formanyomtatvány
Szakmai Önéletrajz
Tárgy: Vállalkozási szerződés a TIOP-2.2.5-09/0-0000-0000 jelű „Észak-magyarországi régió onkológiai ellátórendszerének fejlesztése” című támogatási szerződéshez kötődő építési beruházás
- Onkológiai osztály átalakításának kivitelezésére irányulóan.
SZEMÉLYES ADATOK | |
Név: | |
Születési idő: | |
Állampolgárság: | |
A szerződés teljesítése során betöltendő munkakör |
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) | |
Mettől meddig (év) | Intézmény megnevezése / Végzettség |
HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL9 | |
Kamarai nyilvántartási szám | Kamara megnevezése, ahol nyilvántartják, és elérési útvonal megadása |
MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) | ||
Mettől meddig (év) | Xxxxxxxxx megnevezése | munkavégzés jogviszonya |
KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) | |
Korábbi projektek ismertetése, időpontjai | Ellátott funkciók és feladatok felsorolása |
9 Amennyiben a szakember tekintetében ez követelmény!
NYELVISMERET (gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv) | |||
Magyar nyelv | Beszéd | Olvasás | Írás |
Idegen nyelvek | Beszéd | Olvasás | Írás |
EGYÉB
Egyéb képességek:
Szakértelem:
Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Kijelentem továbbá, hogy nincs olyan tevékenységem, amely akadályozna a szerződés szerinti feladatok ellátásában.
……………………………… |
Saját kezű aláírás |
2.KÖTET
Vállalkozási szerződéses feltételek
ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET
(építőipari kivitelezési tevékenységre) amely létrejött egyrészről
Név:
székhely:
számlaszám
Adószám:
- a továbbiakban: Megrendelő -,
másrészről Név: Székhelye:
Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámlaszám: Képviselő:
- a továbbiakban: Vállalkozó, együttesen: Felek – között az alábbi helyen, napon és feltételek szerint.
I. PREAMBULUM
1. A Megrendelő építési beruházás beszerzésére a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) Harmadik rész 122.§ (7) bekezdés a.) pontja szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek nyertese a Vállalkozó lett.
2. Jelen szerződés elválaszthatatlan, 1. számú melléklete az ajánlattételi felhívás és dokumentáció, annak mellékletei, valamint Vállalkozó ajánlata.
3. Megrendelő a beszerzés tárgyával szemben támasztott műszaki követelményeket az ajánlati dokumentáció részeként kezelt kiviteli tervben határozta meg, amely jelen szerződés 2.sz.mellékletét képezi.
II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
4. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja aTIOP-2.2.5-09/0-0000-0000 jelű „Észak- magyarországi régió onkológiai ellátórendszerének fejlesztése” című támogatási szerződéshez kötődő építési beruházás - Onkológiai osztály átalakításának kivitelezését a Xxxxx Xxxxx Megyei Kórházban a kiviteli tervdokumentációban szereplő műszaki tartalommal. A létesítményt használatbavételre/üzembehelyezésre alkalmas állapotban kell átadni a Megrendelőnek, melyért a Vállalkozó tartozik felelősséggel.
5. A Megrendelő kijelenti, hogy az 1. pontban megjelölt építési beruházás a Salgótarján megyei Jogú Város Jegyzője által kiadott 25895/2010 hatósági bizonyítvány alapján nem építési engedély köteles. A Megrendelő a kivitelezés megkezdéséhez szükséges kivitelezésre alkalmas kiviteli tervdokumentációval rendelkezik, amely tervdokumentációkat a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a Vállalkozónak átad. A 4 példányban átadott kivitelezési tervdokumentáció a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képezi. A kiviteli tervek esetleges hibájáért a Megrendelő a Vállalkozóval szemben nem tartozik felelősséggel.
6. A Vállalkozó kijelenti, hogy a 2. sz. melléklet szerinti tervdokumentációt előzetesen megvizsgálta és azt kivitelezésre alkalmasnak találta. Kötelezi magát arra, hogy a létesítmény kivitelezését e tervdokumentációnak megfelelő műszaki tartalommal a vonatkozó hatályos jogszabályok és
hatósági (pl. munkavédelmi, tűzvédelmi, stb.) előírások betartásával I. osztályú minőségben végzi el. A Vállalkozó a tervdokumentáció szerinti kivitelezésért tartozik felelősséggel. Ha a műszaki tervnek megfelelően elkészített létesítmény utóbb felmerülő tervezési hiba következtében válik hibássá, ezért a Vállalkozó csak abban az esetben lesz felelős, ha a terv hibáját gondos megvizsgálással felismerhette volna.
III. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ
7. A kivitelezés megkezdésének időpontja: a munkaterület Megrendelő általi átadása:……..
8. A kivitelezés befejezésének időpontja: 2012.november 30. (év, hó, nap
9. A Vállalkozó jogosult a jelen szerződésben kikötött teljesítési határidő (részhatáridők) előtt is teljesíteni, azonban erről 15 nappal korábban köteles a Megrendelőt értesíteni.
IV. VÁLLALKOZÓI DÍJ
10. A szerződő felek a szerződés tárgyát képező munkák vállalkozói díját ... Ft. + … % ÁFA összegben állapítják meg.
nettó vállalkozói díj | …………… Ft, azaz forint |
27% ÁFA | …………… Ft, azaz forint |
bruttó vállalkozói díj | …………… Ft, azaz forint |
A Vállalkozó a Kbt 131.§ (1)-(2) bekezdése valamint az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet ( a továbbiakban: Korm. rendelet) 12.§ szerint, a teljes nettó ajánlati ár maximum 5 % mértékében előleg kifizetését kérheti. Az előlegszámla benyújtására, amennyiben a Vállalkozó előlegre tart igényt a szerződéskötést követően kerülhet sor, kifizetése az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül történik. Az előleg (adott esetben) a végszámlából kerül visszavonásra.
A kivitelezési munka finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, valamint hazai központi költségvetési előirányzatból 90 %-os intenzitású vissza nem térítendő támogatásból, valamint a Megrendelő saját forrásából történik. A saját forrást a Megrendelő közvetlenül a vállalkozónak utalja, míg a támogatási rész szállítói finanszírozással kerül kiegyenlítésre.
A munka elszámolása egyösszegű átalányáron történik. A nyertes ajánlattevő a hiány- és hibamentes szerződés teljesítését igazoló, sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően nyújthatja be a számláját.
A Műszaki ellenőr által leigazolt, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla kiegyenlítése a számla és mellékletei a kézhezvételtől számított 30 napon belül kerül átutalásra.
A teljesítés során a kifizetést az Ajánlatkérő a Kbt. 130.§-a és a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ rendelkezései alkalmazásával teljesíti.
A szerződés átalánydíjas és ebből kifolyólag fő szabály szerint, a kivitelezés során tapasztalt, a műszaki tartalom változása nélküli mennyiségi változások a vállalkozó kockázata illetve nyeresége.
A vállalkozó a számláit a 2007. évi CXXVII. (ÁFA) törvény 142.§ szerint állítja ki.
11. A Megrendelő (, vagy - támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén során - a kifizetésre köteles szervezet e § alkalmazásában (a továbbiakban együtt: ajánlatkérőként szerződő fél) a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:
a) a fizetési határidő nem haladhatja meg a számla ajánlatkérőként szerződő fél (felek) Megrendelő általi kézhezvételének napját követő 30 napot. A számla kézhezvételének napja nem képezheti a felek között megállapodás tárgyát.
b) amennyiben nem állapítható meg egyértelműen a számla kézhezvételének időpontja, a fizetési határidő nem haladhatja meg a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítés esetén az átadás-átvételi eljárás befejezésének napját követő 30 napot.
c) A szerződésben foglalt fizetési határidő az (14) bekezdés a)-b) pontban megállapított határidőket csak akkor haladhatja meg, ha a szerződésben a felek az ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében állapodtak meg, feltéve hogy a választott szerződéses konstrukció vagy a szerződéssel kapcsolatos más egyedi körülmények miatt az tényszerűen indokolt, a fizetési határidő azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a 60 napot.
d) A felek az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében is megállapodhatnak, ebben az esetben minden részletre alkalmazni kell az e törvényben a kifizetésekre előírt szabályokat.
e) Az ajánlatkérő Megrendelő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be, a beszámítás azonban nem sértheti a közvetlen kifizetésre jogosult alvállalkozók jogait.
Fizetési feltételek: A műszaki ellenőr által leigazolt végszámla benyújtására a hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételt és a Vállalkozó által szolgáltatandó dokumentumok hiánytalan benyújtását követően nyújtható be a Megrendelő részére. A végzett munka ellenértékét a Megrendelő igazolt teljesítést követően, számla ( és mellékletei) ellenében átutalással teljesíti a Kbt. 130. §-ában és a 306/2011. Korm.rendelet 14. §-ában foglalt szerinti határidőben.
12. A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező munka pénzügyi fedezete a rendelkezésére áll.
13. Abban az esetben, amennyiben a Vállalkozó az ajánlati árát alulprognosztizálja, az ebből eredő többletköltségeket, nem kalkulált kiadásokat, vállalkozót vagy harmadik személyeket érő esetleges károkat nem háríthatja át a Megrendelőre, és ez nem mentesíti a teljesítési kötelezettség alól.
IV. KÖLCSÖNÖS KÖTELEZETTSÉGEK
14. A Megrendelő köteles az 1. pontban megjelölt, saját tulajdonát képező földrészletet, mint munkaterületet a közművezetékek csatlakozási pontjaival és a kitűzött alappontokkal (azok jegyzékével) együtt ... (év, hó, nap) időpontig munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó részére átadni. A munkaterület átadása a felek által felvett jegyzőkönyvvel történik, amelyben a felek rögzítik a munkaterület átadáskori állapotát, amely irányadó lesz annak visszaadása során is. A munkaterület átadásától kezdve annak őrzése, a területen a vagyonvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi, stb. előírások betartása a Vállalkozó kötelessége és felelőssége.
15. Amennyiben a munkavégzés során felvonulási területként közterület igénybevétele is szükségessé válhat, a Vállalkozó vállalja, a közterületfoglalási engedélyt beszerzését és a közterületfoglalási díjat is viseli.
16. A Megrendelő a kivitelezés teljes időtartama alatt - igény szerint - tervezői művezetést biztosít. A Vállalkozó a tervezői művezetésre vonatkozó igényét öt munkanappal korábban kell hogy jelezze.
17. A Vállalkozó a munka elvégzéséhez jogosult a közbeszerzési ajánlatában megadottak szerint alvállalkozókat igénybevenni, ezek munkájáért azonban úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.
18. A Megrendelő és/vagy a nevében eljáró műszaki ellenőr a szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján köteles ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 128. § (2)–(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.
a. A Vállalkozóként szerződő fél teljesítésében az ajánlatban megjelölt alvállalkozó működhet közre, valamint - a következő bekezdés szerinti kivétellel - köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt 56. § - valamint, ha a közbeszerzési eljárásban azt ajánlatkérő előírta, az 57. § - szerinti kizáró okok hatálya alatt.
b. Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó) helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Vállalkozó az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Vállalkozóként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.
c. Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor [Kbt. 63. § (4) bekezdése] meghatározó körülménynek minősült.
d. Az (a)-(b) bekezdések szerinti teljesítési kötelezettséget teljesítheti a Vállalkozóként szerződő fél vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik.
e. A teljesítésben részt vevő alvállalkozók nem vehetnek igénybe saját teljesítésük huszonöt százalékát meghaladó mértékben alvállalkozót.
19. Az építés helyszínén a felek közötti kapcsolattartás a felek képviselői útján történik.
A Megrendelő képviselője: XY műszaki ellenőr (cím, telefon). A Vállalkozó képviselője: QZ építésvezető (cím, telefon).
Felelős műszaki vezetők megnevezése :
A felek kijelölt képviselői jogosultak a kivitelezéssel kapcsolatos minden olyan jognyilatkozat megtételére, ami nem igényli a jelen szerződés módosítását.
20. A szerződő felek a szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Mindkét felet tájékoztatási és figyelmeztetési kötelezettség terheli a szerződés teljesítését befolyásoló bármely körülményt illetően. Mindkét fél köteles a károk megelőzése és az esetleg már bekövetkezett károk enyhítése érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni.
21. Ha többlet vagy pótmunka elvégzésének műszaki szükségessége merül fel, a Vállalkozó erről - a munkák költségkihatására is kiterjedően - haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni és a szerződés módosítását kezdeményezni. A Megrendelő is haladéktalanul köteles közölni a Vállalkozóval a jelen szerződés műszaki tartalmát meghaladó esetleges pótmunka igényeit.
A pótmunka (a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel,munkatöbblet) elszámolása a közbeszerzési eljárás mellékeltét képező költségvetés árai alapján lehetséges. Pótmunka csak a Megrendelő és műszaki ellenőr előzetes írásos engedélye alapján végezhető.
22. A Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartama alatt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és a szakmai szokásoknak megfelelően építési naplót vezetni, amelyet a Megrendelő műszaki ellenőre ellenőrizni és ellenjegyezni köteles. A szerződés teljesítésével kapcsolatos közlések az építési naplóba való bejegyzéssel történnek.
23. A Megrendelő műszaki ellenőre útján jogosult a kivitelezés rendszeres ellenőrzésére. A munkavégzéssel kapcsolatos esetleges kritikai észrevételeit a műszaki ellenőr az építési naplóba jegyzi be. A műszaki ellenőr munkáját a Vállalkozó köteles elősegíteni, pl. oly módon, hogy előre értesíti őt az utólag kibontás nélkül már nem ellenőrizhető munkák eltakarásának várható időpontjáról.
24. A Megrendelő csak a felhasználásra kerülő anyagok minősége kérdésében, valamint a jogszabályi és más hatósági előírások betartása és a hibás teljesítés megakadályozása, továbbá a létesítmény rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükséges pótmunka elvégzése érdekében adhat utasítást a Vállalkozónak. Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére és nem teheti terhesebbé a vállalkozó teljesítését. Az utasítás csak az építési naplóba bejegyzetten érvényes.
25. A kiviteli tervdokumentációban feltüntetett (termékeket, berendezéseket) a Vállalkozó szerzi be. Ha azok a kivitelezés időpontjában - időben történt megrendelés ellenére - nem szerezhetők be, a Vállalkozó köteles arról a Megrendelőt - az építési napló útján - haladéktalanul értesíteni. A Vállalkozó jogosult azonos használati értékű és azonos áru más anyagok (termékek, berendezések) beszerzésére is, alacsonyabb használati értékűeket vagy magasabb árukat azonban csak a Megrendelő előzetes hozzájárulásával használhat fel.
26. A Vállalkozó köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni 15 millió Ft mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.
27. A Vállalkozó …… hónap teljeskörű jótállást vállal.
28. A építés keretében beépítésre kerülő összes anyagnak, szerelvénynek és berendezésnek kötelező jelleggel ki kell elégítenie a hazai v. közösségi vonatkozó szabványokban előírt követelményeket. A szabvánnyal nem szabályozott, import termékeknek pedig az Építésügyi és Minőségellenőrző Intézet alkalmassági bizonylatával kell rendelkezniük
A Vállalkozó köteles a Műszaki ellenőrnek átadni jóváhagyás céljából a gyártók listáját.
A Vállalkozó az anyagok és berendezések listáját azok megrendelése előtt legalább két héttel köteles a Műszaki ellenőrnek jóváhagyásra benyújtani, a Műszaki ellenőr pedig köteles a benyújtott listára legkésőbb két héten belül reagálni.
A Vállalkozó a szerelési anyagokat és berendezéseket csak a Műszaki ellenőr jóváhagyását követően szállíthatja az építkezés helyszínére.
Minden anyag és berendezés, amely a Műszaki ellenőr jóváhagyása nélkül kerül beépítésre, azonnali hatállyal el kell bontani, többletköltség felszámítása nélkül.
29. A Megrendelő utasítást adhat bármely kivitelezett munka (munkarész) minőségi vizsgálatára, az adott vizsgálat költségeit a Vállalkozó viseli.
30. A Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
31. A szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a következő ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
A fentiek szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
V. ÁTADÁS- ÁTVÉTEL
32. A Vállalkozó az elkészült létesítményt a jelen szerződésben megjelölt teljesítési időben átadás- átvételi eljárás keretében adja át a Megrendelőnek. Az átadás- átvételi eljárás időpontjáról a Vállalkozó legalább 15 nappal előbb köteles a Megrendelőt értesíteni, a Megrendelő pedig köteles az eljárásra meghívni a jogszabályokban megjelölt szerveket. Az átadás- átvétel eljárás során a Vállalkozó köteles átadni a Megrendelő részére a megvalósulási tervet, a beépített anyagok (termékek, berendezések) megfelelőségi igazolásait (gépkönyveket, garancialeveleket, műszaki tanúsító bizonyítványokat, stb.)
33. Az átadás- átvételi eljárásról a felek - mindkét fél részéről cégszerűen aláírt - jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a létesítmény átvételét vagy annak megtagadását, az észlelt mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat, valamint a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket. A megállapított hibákat, hiányokat a Vállalkozónak a jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül ki kell küszöbölnie, továbbá el kell végeznie az átadás- átvételi eljárás során valamely hatóság által előírt munkákat is.
34. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a létesítmény rendeltetésszerű használatát nem akadályozó kisebb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt. Ha az átvétel megtörtént, az észlelt kisebb hibákat, hiányosságokat azonban a Vállalkozó a jegyzőkönyvben megjelölt határidőre
mégsem küszöböli ki, akkor a Megrendelő jogosult a javítást (a hiányzó munkát) a Vállalkozó költségére mással elvégeztetni, illetve díjleszállításra jogosult. A hibák kijavításához (hiányok pótlásához) illetve az igényelt díjleszállításhoz igényelt szükséges összeget a Megrendelő jogosult az átadás- átvételt követően a Vállalkozó által kiállított végszámlából visszatartani.
35. Amennyiben a Megrendelő az átvételt a rendeltetésszerű használatot akadályozó nagyobb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt jogszerűen megtagadta, akkor a jegyzőkönyvben a felek az újabb átadás- átvételre olyan határidőt tűznek ki, amely elegendő a hibák (hiányok) kiküszöbölésére. Ha ez a póthatáridő is eredménytelenül telik el, akkor a Megrendelő gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogait.
36. A Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.
37. Megrendelő, amennyiben a Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben meghatározott határidőben - mely legfeljebb huszonöt nap lehet - nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni.
38. Ha az átadás-átvétel külön jogszabály vagy hatóság rendelkezése szerint próbaüzemmel történik, a felek 25 napnál hosszabb átadás-átvételi időtartamban is megállapodhatnak,melyet külön szerződésmódosításban foglalnak.
39. A Vállalkozó köteles az elkészült létesítmény használatbavételi-üzembehelyezési eljárásában részt venni, az engedélyezésben részt vevő szakhatóságok közműüzemeltetők a kivitelezést érintő előírásainak eleget tenni, azok kivitelezését elvégezni.
VI. A SZERZŐDÉSSZEGÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI
40. Arra az esetre, ha a Vállalkozó a kivitelezés megkezdésénél vagy a létesítmény átadásánál késedelembe esik, a felek kötbért kötnek ki, amelynek mértéke a teljes nettó vállalkozói díj napi 0,5 %-a. A késedelmi kötbér teljes összege nem haladhatja meg a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-át. Ezt meghaladó késedelem esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat és kártérítést követelhet. Ha a Vállalkozó csak valamely részhatáridővel esik késedelembe a kötbér alapján a késedelmes részteljesítésre eső vállalkozói díj a késedelmes részteljesítés miatt megfizetett kötbér összege - kamat nélkül - visszajár, ha a Vállalkozó a késedelmes részteljesítést pótolta és a következő részteljesítésnek már határidőben eleget tett.
41. A Megrendelő a számla összege után a jegybanki alapkamat kétszeres mértékével megegyező késedelmi kamat megfizetésére köteles, ha a Vállalkozó jogszerűen kiállított és leigazolt rész- vagy végszámlájában szereplő vállalkozói díj , illetve állami támogatás esetén az önrész átutalásával késedelmeskedik.
42. A szerződésben rögzített együttműködési, tájékoztatási, kárelhárítási kötelezettség megszegésével a másik félnek okozott kár megtérítéséért a szerződésszegő fél felelősséggel tartozik.
43. A Vállalkozó az elvégzett munkákkal kapcsolatban a hibátlan teljesítésért a jogszabályban előírt jótállási kötelezettséggel és szavatossági felelősséggel tartozik. A szavatossági és jótállási
határidők kezdete a használatbavételi/üzembehelyezési engedély időpontja. A Vállalkozó teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt munkákat a jelen szerződésben rögzített határidőre a hatósági előírásoknak is mindenben megfelelően I. osztályú minőségben elvégezte és a kivitelezett létesítmény a rendeltetésszerű használatra alkalmas.
44. Amennyiben a teljesítés valamelyik fél felróható magatartása, a teljesítés megtagadása vagy lehetetlenülése miatt meghiúsul, az ezért felelős fél a teljes nettó vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles megfizetni és köteles a másik fél ezt meghaladó esetleges kárát is megtéríteni.
VII. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
45. A felek nem módosíthatják a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha
a) a módosítás olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; vagy
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre terjeszti ki.
d) A a) pontban foglalt feltételeket nem kell vizsgálni, ha a szerződés módosítása szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel és a szerződés valamelyik fél jogos érdekét sérti.
VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
46. Az e szerződésben nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit - így különösen a szerződésszegésre, a vállalkozási szerződés általános szabályaira és az építési szerződésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
47. A felek az e szerződésből eredő vitáikat megkísérlik megegyezés útján rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a felek - hatáskörtől függően – a Balassagyarmati Városi Bíróság, illetve a Balassagyarmati Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
48. A jelen szerződést - amely hat egymással szószerint megegyező eredeti példányban készült - a szerződő felek elolvasták és mint akaratukkal egyezőt aláírták.
Kelt ... év ............. hó nap
.......................................... ……………. ..................
Megrendelő Vállalkozó
(cégszerű aláírás) (cégszerű aláírás)
Mellékletek:
1.sz.melléklet: ajánlatkérési dokumentáció és az erre adott vállalkozói ajánlat 2.sz.melléklet: Kivitelezési tervdokumentáció
3.sz.melléklet: felelősségbiztosítási kötvény egyszerű másolata
A 0.xx. és 0.xx. mellékletek fizikálisan azok nagy terjedelme miatt nincsenek minden egyes szerződéshez csatolva 1-1pld-ban a Megrendelőnél és a Vállalkozónál is megtalálhatóak.
3. kötet Építési beruházás ajánlatkérési dokumentációja árazatlan költségvetés
építési hatóság nyilatkozata kivitelezési tervdokumentáció
Az építési beruházás ajánlatkérési dokumentáció
1. Általános követelmények:
1.1. A dokumentáció tartalma:
A tervdokumentációk olyan részletezettséggel és tartalmi elemekkel készültek el, amely alapján az ajánlat megtehető és a kivitelezés elvégezhető.
A hivatkozott tervdokumentációk mellékletként csatolva.
1.2. A kész állapotra vonatkozó műszaki és minőségi követelmények:
Az építési munkálatok az előírások szerint végrehajtott, illetve még elvégzendő szerkezeti vizsgálatokból előzetesen nyert adatok felhasználásával végezhetők. A feltételezett és tényleges tartószerkezetek állapota közötti eltérések nem mentesítik a Vállalkozót a műszaki dokumentációban előírt mennyiségi és minőségi kötelezettségei alól, amelyek a felhasznált anyagok minőségére, a szakszerűen végrehajtott munkálatokra, valamint arra vonatkoznak, hogy a Vállalkozó a munkálatokat a szerződési határidőn belül teljesítse.
Az épületszerkezetek –az ajánlati tervek alapján- feltételezett állapotától való eltérést a Vállalkozó tartozik a Műszaki ellenőr által elrendelt vizsgálatok és/vagy szerkezeti feltárások végrehajtásával kimutatni és a vizsgálatok eredményeit, valamint javaslatait a Műszaki ellenőrnek átadni, akinek az átvételtől számított legfeljebb 72 óra áll rendelkezésére, hogy jóváhagyja, elutasítsa, vagy a jóváhagyáshoz szükséges adatokat bekérje.
A Vállalkozónak, mint a Létesítményért elsősorban felelősnek, az a Magyar Szabványok, Szabályzatok és Műszaki Irányelvek, Műszaki Utasítások által előírt, továbbá az általa szükségesnek ítélt mennyiségű épületszerkezeti állagvizsgálatot kell készíttetnie. Ezeknek a költségét az Szerződéses Árban kell figyelembe vennie.
A csatolt műszaki dokumentációban (Ajánlati tervdokumentáció) található gyártmány, típus megjelölések csak az egyértelmű meghatározás érdekében történtek, minden esetben azzal
egyenértékű vagy jobb anyag, berendezés megajánlásra és beépítésre kerülhet, melynek igazolása a Vállalkozó feladata.
Valamennyi létesítményt, felszerelést és anyagot úgy kell szolgáltatni, és a munkát is úgy kell kivitelezni és megvizsgálni, hogy megfeleljen a jelen Ajánlatkérési Dokumentációban, valamint a Magyar Szabványok, Szabályzatok és Műszaki Irányelvek, Műszaki Utasítások által előírt
követelményeknek. Az Ajánlat készítése és a létesítmény megvalósítása során a kivitelezés
időszakában érvényes szabványokat és szabályzatokat kell alkalmazni, hacsak a Műszaki ellenőr ettől eltérő utasítást vagy engedélyt nem ad.
A kivitelezés során beépítendő vagy felhasználásra kerülő anyagok, berendezések műszaki követelményeinek meg kell felelniük a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendeletének. A munkaterület átadás –átvétele után az építésvezetőnek és a kivitelező egészségvédelmi koordinátorának el kell végezni a munkahely kockázat értékelését. A kockázat értékelésre alapozva kell meghatározni a biztonságos munkavégzés feltételeit a kiviteli tervek figyelembe vételével.
A Vállalkozó részéről a fokozottan veszélyes munkákra és munkakörülményekre vonatkozó biztonsági és egészségvédelmi előírások betartásának ellenőrzéséért (építésvezető, felelős műszaki vezető felel. A munkavédelmi ellenőrzés megállapításait legalább havonta kell írásban az építési vagy munkavédelmi naplóba rögzíteni. Súlyos szabályszegésnél a munka leállítása, esetleg helyszíni művezetés szükséges!
Minden helyszínen dolgozó vállalkozónak a munka megkezdése előtt nyilatkoznia kell arra vonatkozólag, hogy minden személyi és tárgyi feltételt biztosított a biztonságos munkavégzéshez, vagy milyen intézkedést kér a vállalkozó részéről ahhoz, hogy a munkát biztonságosan tudja elvégezni.
Átadás-átvételi eljáráskor átadandó főbb dokumentumok:
Az épületről, és minden beépített szerkezetről, villamos berendezésekről, anyagokról, kábelezésekről stb. a Vállalkozónak megfelelő, a Műszaki ellenőr által meghatározott időben megvalósulási terveket („D” terv) kell készítenie az alábbiak szerint:
- kivitelezői és szabványossági nyilatkozat,
- megvalósulási tervdokumentációk 3 pld (CD + fénymásolatok) komplett műszaki dokumentáció a mértékadó műszaki paraméterekkel, üzemeltetési adatokkal, javítási és karbantartási igényekkel, műhelyrajzokkal, telepítési utasításokkal, közműkapcsolatokkal, tartozékok listájával,
- mérési jegyzőkönyvek, (földelési, érintésvédelmi, villámvédelmi, szigetelési, világítási, stb.)
- alépítmény tömörségi ellenőrzési jegyzőkönyv,
- anyagvizsgálati jegyzőkönyv minőségi tanúsítvány, gyártói MEO, stb.,
- bontott anyagok jegyzőkönyv,
- egyéb eltakarásra kerülő berendezések jegyzőkönyv
- beszállítás előtti teszteredmények, hitelesítési jegyzőkönyvek,
- használati és karbantartási utasítás,
- működésvizsgálati (funkcionális) jegyzőkönyv
- nyilatkozat a folyamatos alkatrészellátás időtartamáról, a berendezés várható élettartamáról, az üzemeltető igénye esetén a kezelőszemélyzet betanításának vállalásáról, ill. ennek jegyzőkönyve,
- áramszolgáltatói nyilatkozat. (szükség esetén)
- minden a Műszaki ellenőr által előírt egyéb dokumentum, bizonylat, jegyzőkönyv stb. ami az elkészült létesítmény biztonságos és üzemszerű használatához elengedhetetlen.
Bontási munkák, veszélyes hulladék
- A bontási munkákat a kiviteli terv tartalmazz
- A bontási műveletek végrehajtására organizációs tervet kell készíteni. Ebben kell megadni a fő szerkezetek bontási sorrendjét, az esetleg szükséges alátámasztások, állványok készítését, a bontás haladási irányát, az anyag elszállításának módját, a gépek felszerelését illetve elhelyezését. Meg kell állapítani az anyagok osztályozási és tárolási helyét, a tároló helyek befogadóképességét és az elszállítást ennek megfelelően kell elvégezni.
- A létesítmény megvalósítása során szükségessé váló bontásokat a Vállalkozónak a lehető legnagyobb körültekintéssel kell elvégezni.
- A bontott anyagok további felhasználásáról a helyszínen a Műszaki ellenőr rendelkezik, a felvett bontási jegyzőkönyv szerint.
- A fel nem használható vagy veszélyesnek minősülő anyagok elszállításáról a befogadó helyekre, a Vállalkozó köteles gondoskodni. A bontott anyagok lerakását a Műszaki ellenőr felé igazolnia kell.
- A bontott építési anyagokat szétválogatással a Polgármesteri Xxxxxxx által elfogadott lerakóhelyre kell szállítani.
- Veszélyes hulladék lerakási helyét az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőséggel (Közép- Duna – Völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség, 1072 Budapest, Nagydiófa u. 10-12.) kell egyeztetni.
Mélyépítés:
- A bontási munkák előtt információkat kell beszerezni a bontással érintett területen lévő közművek helyzetéről és a bontást a beszerzett információknak megfelelően, a közművek állagát megóvva kell elvégezni. Amennyiben szükséges, a közműszakasz ideiglenes kiiktatásáról vagy kiváltásáról (egyeztetve az érintett szolgáltatóval) gondoskodni kell. Az ebből adódó költségek Vállalkozót terhelik.
- A bontás során mindvégig gondoskodni kell a bontandó műtárgy körüli föld megtámasztásáról.
- Az elbontott anyagokat a helyszínről el kell szállítani, azok használata a visszatöltésnél tilos.
- Az elbontott szerkezet helyére megfelelő összetételű és tömöríthető földet kell visszatölteni. A földvisszatöltést réteges elterítéssel kell végezni. Szennyezett földet, építési törmeléket visszatölteni tilos. A rétegeket tömöríteni kell. A megkívánt tömörségi fok minimum Trγ = 90
%. Amennyiben az elbontott épületrész helyére új építmény kerül, a földvisszatöltésnél a tervező által megadott tömörségi fokot biztosítani kell. Amennyiben a bontás során környezetvédelmi károk keletkeznének, a keletkezett környezetvédelmi kárt Vállalkozónak el kell hárítani és a földvisszatöltést ezt követően, lehet megkezdeni.
- Bontás során Vállalkozónak fokozott figyelmet kell fordítani a balesetvédelmi és munkavédelmi előírások betartására.
- A bontásra vonatkozó érvényben lévő előírásokat maradéktalanul be kell tartani.
1.3. Az építmény megvalósítását, a kivitelezés módját befolyásoló körülmények, szolgáltatások:
A tárgyi munkával érintett belterületen, kialakult területen, kultúrviszonyok között történik a munkavégzés. Önkormányzati közutak által körbezártan, jól lehatárolt területen épül a létesítmény. Anyagot tárolni csak az elkerített munkaterületen vagy kijelölt helyeken szabad. Az ideiglenesen igénybe vehető közterületekre, telephelyekre, a közreműködő Önkormányzattól kell információt kérni.
Bármely közterület igénybevétele előtt az illetékes Polgármesteri Hivataltól engedélyt kell beszerezni a Vállalkozónak a közterület igénybevételéhez, és a területet az engedélyben megadott feltételekkel használhatja. A közterület-igénybevételének költségét az Szerződéses Árba kell belefoglalni.
A Műszaki ellenőr által átadott munkaterületen kívüli egyéb területek igénybevétele előtt az érintett területtulajdonosok engedélyét be kell szerezni a Vállalkozónak. Ezek használatának esetleges díja a Vállalkozót terheli.
A kivitelezéshez szükséges elektromos energia és víz be, ill. kikötése vállalkozó feladata az építkezés energia ellátásához mérten, ezek a kialakított vezetékekről biztosíthatóak, elszámolásuk a mérők alapján történik, és azok ellenértéke a munka befejezésekor külön elszámolásra kerül.
Munkaidőre vonatkozó kikötést beruházó nem közöl, többműszakos és hétvégi munkavégzés lehetséges, de kerülni kell az éjszakai órákban a nagy zajjal, rezgéssel járó munkák végzését. A különleges munkavégzésekről, nagyméretű gépek, berendezések szállításáról, telepítéséről, egyéb, a település közlekedését érintő eseményről a beruházó képviselőjével minden esetben egyeztetni szükséges. Szigorúan be kell tartani minden tűzvédelemmel kapcsolatos, a munkahelyekre és munkavégzésre vonatkozó szabályt és előírást. A munkaterületen tűzoltó berendezéseket kell elhelyezni, mindenki által elérhető helyeken.
A munkavédelméről, biztonságtechnikai és tűzvédelmi szabályairól a fővállalkozó helyszíni képviselői, munkavezetői oktatást kapnak, melyet valamennyi a dolgozójukkal, alvállalkozójukkal köteles megismertetni, és ezt dokumentálni.
Előreláthatóan más vállalkozó nem végez egy időben munkát a munkaterületen.
Amennyiben a különböző munkahelyszíneken eltérő vállalkozók tevékenykednek a munkaterületen minden vállalkozónak össze kell hangolni a tevékenységét a többi vállalkozókkal.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és a termőföldről szóló 1994. évi LV: törvény előírásait betartva a Vállalkozónak munkálatait úgy kell végeznie, hogy a környezetet a lehető legkisebb mértékben zavarása az alkalmazott gépei, berendezései és technológiái környezetkímélők legyenek.
A Vállalkozó köteles tisztán tartani az építési területek környezetét, valamint azokat a területeket, amelyeket az építés, illetve anyagszállítás érint. A keletkezett szennyezés nem lépheti túl a magyar szabványban (MSZ 21454-1:1983) megengedett határértékeket.
A Vállalkozónak hathatós módszereket kell alkalmaznia a munkaterülethez közel fekvő, vagy az odavezető közutakon a sár- vagy iszaplerakódás, egyéb szennyeződés elkerülésére, amit a Létesítménnyel összefüggésben használt járművek, vagy egyéb berendezések okoznak. A Vállalkozónak saját költségére azonnal és folyamatosan el kell távolítania és szállítania minden, az építési forgalom által a közutakra rárakódott sarat és szennyeződést. Külön óvintézkedéseket kell foganatosítani a közterület, valamint a zaj, por vagy egyéb szennyezés megelőzésére. A Vállalkozó köteles a zaj- és rezgésártalmaktól az építés és felvonulás, szállítás és egyéb érintett területek környezetében élő lakosságot és építményeket megvédeni. A keletkezett zaj és rezgés mértéke a magyar jogszabályokban [8/2002. (III. 22.) KöM.-EüM. rend.] előírt határértékeket nem haladhatja meg.
Az építési munkahelyről, a felvonulási területről és egyéb építéssel érintett területről a felszíni vizeket megfelelő módon el kell vezetni. A keletkezett szennyvizet ideiglenes fogadótartályokba lehet vezetni, ahonnan az elszállítható, vagy a meglévő csatornákba (árkok és patakok) vezethető a szükséges ülepítés és tisztítás után, az illetékes hatóságok engedélyei alapján.
Az építési munkáknál vállalkozó köteles biztosítani a kommunális szolgáltatások zavartalanságát a tűzoltás, életmentés feltételeit, a hétköznapi életvitel biztonságát. Amennyiben az akadályoztatás elkerülhetetlen, legalább egy héttel, de minimum 3 nappal előbb köteles kiértesíteni az érintetteket, és az ezzel kapcsolatos mindenféle költségeket vállalni.
Az előírtak be nem tartása esetén keletkezett esetleges károkkal és az illetékes hatóságok bírságolásával kapcsolatos költségek kizárólag a Vállalkozót terhelik.
Minden olyan munkafolyamat megkezdése előtt, mely várhatóan kárt okozhat a környezet épületeiben, építményeiben (vibrálás, szállítás stb.), Vállalkozó köteles a várható hatásterületet meghatározni (számítással, kísérlettel vagy egyéb módon). Amennyiben a meghatározott hatásterületen belül meglévő épületek, építmények vannak, azok állagfelmérését vállalkozónak el kell végezni (végeztetni) és a munkák során keletkezett károkat az érintett tulajdonosok részére meg kell térítenie.
Régészeti munkálatok
A bővítéseknél a beruházási költség 0,9%-a az esetleges régészeti leletek mentésére kell szolgáljon, amely a Vállalkozót terheli. Rendelkezésre álló információ szerint ilyen költség nem várható.
Amennyiben a megvalósítási munka során előre nem látható, illetve nem várt régészeti feltárás válik szükségessé, és az a Vállalkozó munkáját oly mértékben zavarná, hogy a Szerződés szerinti befejezési határidő nem tartható, akkor az eredeti organizációs elképzeléseket a Műszaki ellenőr előzetes hozzájárulásával Vállalkozó átütemezheti, ami a vállalt szerződési határidő módosításával járhat.
Építési terület fémanyag (lőszer) szennyeződés mentesítése:
Rendelkezésre álló információk alapján nem áll fenn fémszennyeződés az építési munkával
érintett területen.
Amennyiben a megvalósítási munka során előre nem látható fémanyag (lőszer) szennyeződés mentesítés válik szükségessé és az a Vállalkozó munkáját olymértékben zavarná, hogy a Szerződés szerinti befejezési határidő nem tartható, akkor az eredeti organizációs elképzeléseket a műszaki ellenőrrel folytatott egyeztetést követően, a Műszaki ellenőr előzetes hozzájárulásával Vállalkozó átütemezheti, ami a vállalt szerződési határidő módosításával járhat. Az előre nem látható fémanyag (lőszer) szennyeződés mentesítés költségei a Vállalkozót nem terhelik.
Ideiglenes forgalomterelés:
A Vállalkozó tevékenysége magában foglalja az építés során szükségessé váló ideiglenes forgalomterelésekkel kapcsolatban felmerülő feladatokat.
Ideiglenes felvonulás, melléklétesítmények létesítése:
A Vállalkozó tevékenysége magában foglalja az összes olyan feladatot és költséget, amely a Vállalkozó felvonulási és technológiai telepével, az ideiglenes melléképítmények létesítésével, üzemeltetésével, fenntartásával és elbontásával kapcsolatos. A Vállalkozó feladata az érvényes környezetvédelmi előírások betartásával az adminisztratív, szociális és egészségügyi létesítmények, munkahelyi laboratórium(ok), raktárak, műhelyek és tárolók, ideiglenes infrastruktúrák kiépítése a szükséges hatósági engedélyekkel és hozzájárulásokkal, őrzésvédelem és a fentiekhez kapcsolódó összes kockázat viselése.
A Vállalkozó feladata továbbá a létesítmény és környezetének ideiglenes biztosítása, beleértve: minden kerítést, őrzést, világítást, sorompót, védőkorlátot, figyelmeztető táblát, forgalomirányítást, valamint a létesítményen előforduló vizekkel kapcsolatos munkákat (vizek védelme, létesítmény védelme a vizektől) és az ezekhez kapcsolódó összes kockázatot és költség viselését.
Felvonulási terület és útvonal eredeti állapotra történő helyreállítása:
A létesítmény megvalósítása során használt felvonulási területet és útvonalat folyamatosan tisztán kell tartani. A munka végeztével Vállalkozó feladata az eredeti állapotnak megfelelő helyreállítás is.
Létesítmény megvalósítását jelző táblák elhelyezése
A munkaterületen az Európai Unió „Arculati kézikönyv”-ében előírt típusú és kivitelű hivatalos tájékoztató táblát kell elhelyezni, mely a nagyközönséget tájékoztatja a létesítmény megvalósításáról, jelezve az UNIÓ pénzügyi hozzájárulását.
A már elkészült létesítményen szintén az Európai Unió „Arculati kézikönyv”-ében előírt típusú és kivitelű emléktáblát (emlékeztető táblát) kell elhelyeznie a kivitelezőnek.
A fent részletezett táblából 1-1 db-ot kell elhelyezni a munkaterület bejáratánál, melyet a Megrendelő biztosít, a vállalkozónak.
Felvonulási terület és útvonal eredeti állapotra történő helyreállítása:
A létesítmény megvalósítása során használt felvonulási területet és útvonalat folyamatosan tisztán kell tartani. A munka végeztével Vállalkozó feladata az eredeti állapotnak megfelelő helyreállítás is.
Minőség ellenőrzése és a minőségtanúsítás rendje:
A Vállalkozó köteles a munkák előírt minőségének biztosítása érdekében az ellenőrző vizsgálatok elvégzésére (felszereltség és személyzet vonatkozásában is) alkalmas laboratóriumot biztosítani, illetve megbízni. Ezen laboratóriumban minősítő vizsgálatok akkor végezhetők, illetve azok eredményei a minőség tanúsítására akkor szolgálhatnak, ha a laboratórium a minőségtanúsítási jogot a vonatkozó országos rendeletek, illetve ágazati szabályozásnak megfelelően megszerezte.
A vállalkozói laboratóriumban, vagy harmadik jogi személy laboratóriumában a Vállalkozónak lehetőséget kell biztosítani a Műszaki ellenőr számára külön vizsgálatok
elvégzésére vagy elvégeztetésére. A vizsgálatokhoz szükséges kiszolgáló személyzet rendelkezésre bocsátása és azok költsége a Vállalkozót terheli.
A Vállalkozó köteles saját mérő- és vizsgáló műszereit egy, a Műszaki ellenőr által jóváhagyott és erre feljogosított intézménnyel kalibráltatni, illetve beállíttatni, hitelesíttetni. Vállalkozó köteles minden minőségi vizsgálatot elvégezni vagy elvégeztetni, amelyet a Műszaki Előírások, szabványok v. Műszaki Irányelvek szerint az elkészült szerkezetek, ill. elvégzett munka minőségének bizonyítására el kell végezni, függetlenül attól, hogy a laboratóriuma milyen felszereltségű.
Mind a saját maga által elvégzett (akár munkahelyi, akár központi laboratóriumban), mind a külső közreműködővel elvégeztetett minőségi vizsgálatok költségét a Vállalkozónak kell viselnie.
1.4. Az ajánlattételt lényegesen befolyásoló, építési beruházásnak nem minősülő, de azzal együtt elkészítendő munkák: ilyen nem ismeretes
1.5. a munkavégzés körülményeire vonatkozó különleges követelményeket és körülmények: A munkavégzés ütemezését egyeztetni szükséges a beruházóval lehetőség szerint a községben a folyamatos közlekedési lehetőséget biztosítani kell.
1.6. a munkavégzést lényegesen befolyásoló feltételek, különösen az időbeli, térbeli korlátozások és időjárási körülmények.- Időbeli korlátozást a beruházó nem közöl. Térbeli korlátozásként előírja, hogy a művelődési ház megközelítését folyamatosan biztosítani kell.
Az időjárási viszonyokat a kivitelezés technológiai előírásainál szigorúan figyelembe kell venni.
2. RÉSZLETEZETT KÖVETELMÉNYEK
2.1. Alapadatok, okiratok:
2.1.1. Az építési beruházás tárgyát képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:
2.1.1. 1. az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése: magasépítés felújítási munkák.
2.1.1.2. az építési munkahely megjelölése:
Xxxxx Xxxxx Megyei Kórház 3100 Salgótarján Xxxxxx xx 00-00
2.1.1.3. az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei (teljesítőképessége, kapacitása, befogadóképessége, férőhelyszáma, jellemző mérete stb.),-lsd tervdokumentáció
Vállalkozási szerződés a TIOP-2.2.5-09/0-0000-0000 jelű „Észak-magyarországi régió onkológiai ellátórendszerének fejlesztése” című támogatási szerződéshez kötődő építési beruházás - Onkológiai osztály átalakításának kivitelezésére irányulóan.
Az átalakítás a kórház „E" jelű épület III. emeletén található osztályon történik. Onkológiai osztály átalakítási igénye:
A 3007-es és a 3008-as számú betegszobák funkcióhoz szükséges átalakításai: egyágyas szobák előterekkel, és egy közös akadálymentes zuhanyzó-wc egység.
2.1.1.4. az építési tevékenység jellege (új építmény építése, átalakítás, bővítés, bontás stb.):
felújítás
2.1.1.5. az építés kívánt kezdési és befejezési időpontja.
kezdés: munkaterület átadás-tervezett időpontja: 2012. október 5. -illetve szerződéskötést követő 2 munkanap
befejezés: 2012. december 1.
2.1.2. Előzmény okiratok (másolatban):
1.1.2.1 jogszabályban meghatározott esetekben jogerős, végrehajtható és hatályos építési (létesítési) engedély,:
A kivitelezési munka a Salgótarján Megyei jogú város Jegyzőjének 25895/1/2010.számú hatósági bizonyítványa alapján nem építési engedély köteles tevékenység.
2.1.2.2. felmentések, valamint eltérési engedélyek: nem releváns
2.1.3. Az ajánlatkérő által meghatározott különleges követelmények, körülmények, szolgáltatások: nincs ilyen
2.1.3.1. az építési tevékenységet befolyásoló, átlagostól eltérő körülmények és környezeti tényezők (forgalom folyamatos fenntartása, más vállalkozónak egyidejűleg a térségben végzett tevékenysége, környezet-, természet- és örökségvédelmi követelmények, munkavégzési időszak korlátozása stb.),: nincs ilyen
2.1.3.2. a megbízó által nyújtott szolgáltatások (felvonulási épület, villamos energia, építőgép, kivitelezési tervek stb. rendelkezésre bocsátása).:
A kivitelezéshez szükséges energiát, vizet a beruházó térítés ellenében szolgáltatja.
A kiviteli tervdokumentációt 4 példányban a munkaterület átadásakor a beruházó átadja a kivitelezőnek.
2.2. Közbeszerzési műszaki leírás: lsd csatolt kivitelezési tervdokumentáció
2.2.3. Minőségbiztosítási, munkavédelmi és biztonsági követelmények ismertetése. Kivitelező kötelezettségei
- Biztonsági és Egészségvédelmi terv birtokában lehet a munkavégzést elkezdeni !
- A kivitelezést alapvetően az 1993 évi XCIII. Munkavédelmi törvény,( 5/1993.(XII.26.)MüM rendelettel) és a 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM , valamint 4/2002(II.20.) SzCsM-EüM együttes rendeleteknek megfelelően kell végezni. Ezen előírásokat nem részletezzük de a munkavégzés során a bennük foglaltak betartása kötelező.
- A mellékelt irodalom jegyzékben a további alkalmazandó jogszabályokat is feltüntettük.
- A biztonsági és Egészségvédelmi tervet felül kell vizsgálni, saját arculatának megfelelően és eszközei figyelembe vételével , a rendelkezésre álló tervek alapján , ki kell egészítenie azt.
- A kivitelezés során koordinátort kell foglalkoztatnia
- A munkavégzés során rendszeres ellenőrzést kell folytatni, szintjei:
- Munkavédelmi szemle havi ,
- Építésvezető és termelés irányító napi,
- Eseti alkoholszondás vizsgálat heti,
- Vezetői szemleék évi 1-2 alkalom
- Soron kívüli ellenőrzés szükség esetén
- A munkavégzés kezdetét be kell jelenteni a Megyei Munkabiztonsági és Munkavédelmi Felügyelőségnek , az NAV-nak és az Építésfelügyeletnek.
- Az adatait az építési területen jól láthatóan el kell elhelyezni
- Az előírások szerint a munkaterületet körbe kell keríteni, a falaktól legalább 2 m távolságra.
- A munkaterületen felvonulási területet kell kiépíteni, ahol az emberek elhelyezéséről gondoskodni kell, az anyagot, gépeket pedig tárolni lehet a munkavégzést követően.
- Az anyagellátás késztermék szállításához, közbenső és végleges tároláshoz szükséges területet, meg kell határozni.
- Meg kell határozni és tervezni a kivitelező arculatának megfelelő organizációt.
Kivitelező Köteles a helyszínen tartani a következő iratokat és okmányokat:
- Dolgozó egészségügyi alkalmasságáról szóló orvosi igazolást
- munka,- tűz,- környezetvédelmi oktatásáról szóló jegyzőkönyvet
- a szakmai képesítéséről (szakmai képesítés, gépkezelői jogosítvány, tűzvédelmi szakvizsga), szóló okirat másolatát
- a szerződött munkára szóló technológiai utasításokat,
- a veszélyes készítmények biztonsági adatlapját,
- a kockázatértékeléseket,
- a veszélyes munkaeszközök üzembe helyezéséről, illetőleg
- az időszakos biztonsági felülvizsgálatról szóló jegyzőkönyvet.
- Az építési engedélyezési terveket és kiviteli terveket.
- Építési naplót